2 db léptetőrács csere a Győr Bácsa szv. telepen

Rövid leírás

2 db léptetőrács csere a Győr Bácsa szv. telepen

A meglévő 3 ból 2 db gépirács elbontása, új gépekre történő cseréje.
A kibontott gépelemek és gépek deponálása az üzemeltető által meghatározott helyre telephelyen belül.

Az új gépeknek biztosítania kell:
­ A szennyvíz uszadék eltávolítását a megadott hidraulikai kapacitásra, 3 mm résmérettel,
­ A rácsszemét továbbítását a kihordócsigába
­ A gépeket új villamos szekrénnyel kell ellátni, beüzemelni és működtetni. A szükséges átalakítások elvégzése a vállalkozó feladata.
­ A bontási és építési, beüzemelési feladatokat a folyamatosan működő szennyvíztelephez alkalmazkodva kell elvégezni.
­ A gépek beüzemelését követően 30 nap hibamentes, sikeres próbaüzem (a műszaki átadás-átvétel lezárását megelőző 30 napos forgatási próba) szükséges, amely a műszaki átadás-átvétel lezárásának és a teljesítés igazolás kiadásának feltétele.

Az építés folyamán beépítésre alkalmazható rozsdamentes acél anyagminőség: EN 1.4404 vagy 1.4307 (a 1.4404 feláras)

Az elvégzendő munkák részletes leírását és a beépítendő gépirács specifikációját a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírása tartalmazza.

A beszerzés leírása

1., A jelenlegi helyzet, alapadatok:
Győr Bácsa Szennyvíztisztító Telep mechanikai tisztítása homok és zsíreltávolítással, valamint 2 db üzemi +1 db tartalék gépirács és 1 db kihordócsiga összehangolt működésével történik.
Méretezési adatok:
Szűrendő vízmennyiség: 7000 m3/h / 2db rács
Igényelt rács kapacitás: 1m3/sec
Igényelt pálcaköz: 3 mm
Rács Vályú:
szélessége: 2000 mm
mélysége: 2550 mm
felvízszint 1400 mm

2., A feladat meghatározása:
- A meglévő 3 ból 2db gépirács elbontása, új gépekre történő cseréje.
A kibontott gépelemek és gépek deponálása az üzemeltető által meghatározott helyre telephelyen belül.

Az új gépeknek biztosítania kell:
- A szennyvíz uszadék eltávolítását a megadott hidraulikai kapacitásra, 3 mm résmérettel,
- A rácsszemét továbbítását a kihordócsigába
- A gépeket új villamos szekrénnyel kell ellátni, beüzemelni és működtetni. A szükséges átalakítások elvégzése a vállalkozó feladata.
- A bontási és építési, beüzemelési feladatokat a folyamatosan működő szennyvíztelephez alkalmazkodva kell elvégezni.
- A gépek beüzemelését követően 30 nap hibamentes, sikeres próbaüzem (a műszaki átadás-átvétel lezárását megelőző 30 napos forgatási próba) szükséges, amely a műszaki átadás-átvétel lezárásának és a teljesítés igazolás kiadásának feltétele.
Az építés folyamán beépítésre alkalmazható rozsdamentes acél anyagminőség: EN 1.4404 vagy 1.4307 (a 1.4404 feláras)

3., A beépítendő gépek specifikációja:
Új gépi léptetőrácsok:
Szűrési résméret igény: 3 mm.
Típus: léptető finomrács
Hasznos rács szélesség legalább: 1700 mm. Teljes rács szélesség legalább: 1800 mm. Pálcaköz: 3 mm
Felvízszint: 1400 mm Rácspálca lemez vastagsága minimum: 3 mm Beépítési szög: 53°Motor elektromos teljesítmény: 5,5 kW (50 Hz/ 3 x 400 V/ IP 55) Anyagminőség: váz, pálcák és védőburkolatok nemesacél, Védőburkolat: kémlelőnyílással van - teljesen fedett Csatlakozási lehetőség szagelszívóhoz: DØ150 mm csőcsonk Kiegészítő egységek: Alaphelyzet kapcsoló, Nyomatékhatároló, Ultrahangos szintérzékelő felvízszint alapján történő vezérléshez
Anyagminőség: EN 1.4404
− Minden második rácspálca fix beépítésű, a köztük lévő rácspálca pedig külső excenter meghajtással mozgó kivitelű legyen, melynek végeredményeképpen alternáló mozgással kerüljön továbbításra a rácsszemét a rácsmezőn.
−A karbantartás és szerelés elvégzéséhez a rácsok könnyen kiemelhetők, vagy kifordíthatók legyenek.
− A rács szétszerelhető legyen (épületben is), szétszerelés nélküli karbantartáskor és javításkor teljes egészében hozzáférhető legyen. − Működési elv: alternáló mozgású finom rács, lánchajtás nélküli kialakítással, a szűrőpálcák anyagvastagsága minimum 3 mm legyen. A szűrőfelület tisztítási ciklusa során biztosított legyen, hogy az azon kialakuló „rácsszemét” szőnyeg egyszerre nem távolítható el, csak egy része, megtartva ezzel a nagyobb szűrési hatékonyságot.
− Fentieknek megfelelően biztosítandó a rácsszemét szőnyeg állandó visszatartó
–szűrő hatása. A tisztítási ciklusban a rácsszemét szőnyeg teljes eltávolítása nem megengedett.
− Az alternáló mozgás ciklusa, a rácsszemét szőnyeg felvízszint fölötti tartózkodási idejével tegye lehetővé a víztartalom jelentős csökkenését / kicsepegését vissza a rácsvályúba.
− A teljes fix és alternáló szűrőfelület nemesacélból készüljön, műanyag vagy egyéb anyagminőségből pálcák vagy azok egy része nem készülhet.
− A rács rácsszemét kidobási pontjánál a szemét eltávolítására kefe, motoros kefe nem alkalmazható.
− A rácsok túlterhelés elleni védelmét nyomaték határolóval is biztosítani kell.
− A rácsok vezérlését helyi automatika működtesse a vízszintkülönbségről, vagy felvízszintről. A szintérzékelő legalább centiméter pontossággal állítható legyen.

Az ajánlatok felbontásának feltételei (Tájékoztatás a felhatalmazott személyekről és a felbontási eljárásról)

Felhívom a figyelmét a Kbt. 68. §-ára és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 15. § hatályos rendelkezéseire.
Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.
Az ajánlattételi határidő nem jár le, ha az EKR vagy annak az ajánlat elkészítését támogató része az EKR üzemeltetője által közzétett tájékoztatás alapján igazoltan:
a) folyamatosan legalább öt percig fennálló üzemzavar(ok) folytán az ajánlatkérő által meghatározott ajánlattételi határidőt megelőző huszonnégy órában összesen legalább százhúsz percig, vagy
b) - anélkül, hogy a határidő meghosszabbítására ezt követően már sor került volna - üzemzavar folytán az ajánlattételi határidő alatt folyamatosan legalább huszonnégy óráig nem elérhető.

További információk

Felhívom a figyelmét a Kbt. 68. §-ára és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 15. § hatályos rendelkezéseire.
Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.
Az ajánlattételi határidő nem jár le, ha az EKR vagy annak az ajánlat elkészítését támogató része az EKR üzemeltetője által közzétett tájékoztatás alapján igazoltan:
a) folyamatosan legalább öt percig fennálló üzemzavar(ok) folytán az ajánlatkérő által meghatározott ajánlattételi határidőt megelőző huszonnégy órában összesen legalább százhúsz percig, vagy
b) - anélkül, hogy a határidő meghosszabbítására ezt követően már sor került volna - üzemzavar folytán az ajánlattételi határidő alatt folyamatosan legalább huszonnégy óráig nem elérhető.

A feltételek felsorolása és rövid leírása

SZ1.: SZ1.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő
nem szerepel a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény (a továbbiakban: Méptv.)
szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, vagy ha nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő nem szerepel a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásban, vagy nem teljesíti az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt. [Kbt. 65. § (1) c); 322/2015 Kr. 21. §]

Az előírt igazolási mód:
Az ajánlatkérő elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát, ezért az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD IV. rész EKR űrlapban feltüntetni.
Ajánlatkérő - Kbt. 69.§ (4) szerinti felhívására történő - részletes igazolás módja:
Az előírt követelménynek való megfelelést ajánlatkérő az általa elérhető nyilvántartásokban ellenőrzi,
amennyiben azokhoz a Kbt. 69. § (11)-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér azzal, hogy
amennyiben előbbiek ingyenes ellenőrzésére nincs lehetőség vagy a gazdasági szereplő az előbbiek
szerint nyilvántartásban nem szerepel, úgy az ajánlattevő köteles a követelménynek való megfelelést a
nyilvántartásban való szereplés igazolásának vagy az engedély/jogosítvány/tagsági jogviszony igazolásának csatolásával bizonyítani [Kbt. 69. § (11)].
A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő tekintetében a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. [321/2015 Kr. 26. § (2)]

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

G1.: G1.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladása napját megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben szennyvíztisztító telep építés és/vagy szennyvíztisztító telep gépészeti/technológia szerelésből származó nettó árbevétele összesen nem éri el a 100 000 000 HUF-ot.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más
szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi
jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlattételi
felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik (EKR űrlap).
A Kbt. 65. § (8) bekezdése szerint az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi
alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

Az előírt igazolási mód:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2.§ (1) c) pontjára és a 2.§ (5) bekezdésére figyelemmel, ajánlatkérő
elfogadja az ajánlatkérő egyszerű nyilatkozatát, ezért az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD
formanyomtatványban feltüntetni.
Azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra is - bizonyítja, hogy a gazdasági
szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 21. § (1)-(3) bekezdésében foglalt egyéb igazolási módok helyett.
Az alkalmassági feltétel és igazolás a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb.
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő és adott esetben a
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó
részletes adatokat tartalmazó alábbi dokumentumokat az ajánlatkérőnek a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kötelesek benyújtania:
A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján:
az ajánlati felhívás feladása napját megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben szennyvíztisztító telep építés és/vagy szennyvíztisztító telep gépészeti/technológia szerelésből származó nettó árbevételről szóló nyilatkozat, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak igazolhatja alkalmasságát.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése alapján: Ha az ajánlattevő az (1) bekezdés c) pontja
szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése szerint az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

M1.
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben
Nem rendelkezik - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján - a felhívás
feladása napjától visszafelé számított öt évben (60 hónapos időszakban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített legalább 1 db egy építési munkán belül 2.000 m3/h összkapacitású legalább 1 db léptetőrács üzem közbeni beépítés és/vagy csere referenciával.
Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 24. § (1) bekezdés szerint azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban
és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra is - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 21. § (1) -(3) bekezdésében foglalt egyéb igazolási módok helyett.
Az alkalmassági feltételek és igazolások a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb.
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő és adott esetben a
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó
részletes adatokat tartalmazó alábbi dokumentumokat az ajánlatkérőnek a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kötelesek benyújtania:
A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja, a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 34. § (3) bekezdés a) pontja és a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja (felhívás feladásától visszafelé számított öt év legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése) alapján: az ajánlati felhívás feladása napjától visszafelé számított öt évben (60 hónapos időszakban) teljesített jelentősebb a beszerzés tárgyát képező léptetőrács üzem közbeni beépítési munkával kapcsolatban megrendelt munkálat jellegének és nagyságrendjének megfelelő építési beruházás ismertetése.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerint szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni. Az igazolásban meg kell adni legalább a szerződést kötő másik fél nevét és címét, valamint részéről felvilágosítást adó személy nevét és telefonszámát, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év/hónap/nap bontásban), teljesítés helyét, a referenciamunka pontos leírását (az elvégzett munkák megnevezését, főbb műszaki paramétereit, konkrét mennyiségeit), olyan részletességgel, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen. Az igazolásnak tartalmaznia kell azt, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja
annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés
részteljesítéseként valósult meg.

A gazdasági szereplők azon csoportjának jogi formája, amelynek a szerződést oda kell ítélni

Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő vonatkozásában gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását nem teszi lehetővé.

Folyt. -> III.4.5) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

A szerződésben foglalt – általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 10%-a mértékű előleg és az igényelt előleg különbözetére jutó összegnek megfelelő mértékű előleg visszafizetési biztosítékot a Kbt. 134. § 6) bekezdés (a) és (b) pontjában foglaltak szerint az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint nyújthatóak:
 a vállalkozóként szerződő fél legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalásával vagy
 a Kbt. 134. § 6) bekezdés (a) pontban foglaltak szerint óvadékként az előírt pénzösszegnek a megrendelőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.

Az előleg az 1. részszámlában kerül elszámolásra.

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32 § bekezdésében foglalt szabályok szerint nyertes ajánlattevő - a végszámlát is ideértve – 2 db számla benyújtására jogosult. A teljesítéssel értékarányos részszámlák az alábbi ütemezésben és mértékben nyújthatóak be:
 1. számla: a vállalkozási szerződésben rögzített feladatok 80%-os teljesítését követően a szerződéses összeg 80%-a;
 2. számla: a vállalkozási szerződésben rögzített feladatok 100%-os teljesítését követően a szerződéses összeg 20%-a.

Az ellenszolgáltatás a nyertes ajánlattevő általi (rész)teljesítést, az ajánlatkérő (műszaki ellenőr) által ennek lismeréseként kiállított (rész)teljesítésigazolás alapján helyesen kiállított (rész)számla kézhezvételét követően átutalással – forintban - kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseinek és a Kbt. 135. § (3), (5)-(6) bekezdéseinek rendelkezései szerint - a helyesen kiállított (rész)számla kézhezvételétől számított 30 napon belül.
Késedelmes fizetés esetén Megrendelő, mint szerződő hatóság a 2013. évi V. törvény 6:155.§ szerinti mértékű, és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot továbbá a külön jogszabályban megállapított behajtási költségátalányt fizet.
Amennyiben a nyertes ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, úgy a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § (1)-(3) bekezdésében foglalt szabályok szerint történik a szerződésben foglalt ellenérték kifizetése.
Amennyiben az alvállalkozó általános adóigazolásban szereplő köztartozása ellenére az ajánlattevő elmulasztja a visszatartást, a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az alvállalkozót a kifizetés időpontjában terhelő köztartozásáért. A visszatartási kötelezettség az általános forgalmi adóra nem terjed ki.
A Kbt. 27/A. § szerint ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
Az Áfa mértékére, elszámolására a mindenkor hatályos Áfa törvény rendelkezései az irányadóak.
A beruházás nem engedélyköteles építési beruházás, ezért a tevékenységek számlázásakor nem alkalmazhatóak az Áfa tv. 142. §-ban rögzített, ún. fordított adózásra vonatkozó rendelkezések.

Folyt. -> III.4.7) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késedelmi kötbér:
ÁFA nélkül számított szerződéses összeg 0,5%-a naptári naponta, maximum a nettó szerződéses összeg 20%-a. A késedelmi kötbér maximumának elérése esetén Megrendelőt megilleti a szerződés rendkívüli felmondásának, vagy a szerződéstől való elállás joga.

Meghiúsulási kötbér:
Az ÁFA nélkül számított szerződéses összeg 25%-a. A meghiúsulási kötbér érvényesítése a késedelmi kötbér érvényesítését kizárja.

Hibásteljesítési kötbér:
Az ÁFA nélkül számított szerződéses összeg 20%-a. Hibásteljesítési kötbér fizetésére kötelezett a Vállalkozó akkor is, ha a
közbeszerzési eljárásban értékelésre kerülő vállalásait nem tartja be Vállalkozó.

Teljesítési biztosíték:
A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként a Vállalkozó az ÁFA nélkül számított szerződéses összeg 5%-a mértékű teljesítési biztosítékot nyújt a Megrendelőnek, melyet a Kbt. 134. § (4) bekezdés szerint a vállalkozási szerződés hatálybalépésekor kell rendelkezésre bocsátani a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott módon (a biztosíték az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint nyújtható óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel). A teljesítési biztosítéknak a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásáig kell érvényben lennie. A Szerződés nyertes ajánlattevő általi nem vagy nem szerződésszerű teljesítése esetére Ajánlatkérő a teljesítési biztosíték terhére szerződésszegésből eredő igényeinek érvényesítése érdekében kielégítést kereshet.

-> Folyt. III.4.4) Ajánlati biztosíték nyújtási kötelezettség:

Kauciók és garanciák

A Kbt. 54. § alapján ajánlatkérő a részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, amit az ajánlattevőnek az ajánlati kötöttség beálltáig kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 1 000 000 HUF.
Az ajánlatkérő letéti számlaszáma: 11737007-20702876
Befizetés helye: OTP Bank Nyrt.
Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
Az ajánlattevőnek igazolnia kell, hogy a biztosítékot az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátotta. Az ajánlati biztosíték az ajánlati kötöttség megtartását biztosítja.

Igazolási módja:
- bankgarancia vagy biztosítói kezesi nyilatkozat esetén az elektronikus okirat feleljen meg a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv. szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek: az elektronikus okiraton az okirat kiállítója a minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírását vagy bélyegzőjét helyezte el, és - amennyiben jogszabály úgy rendelkezik - azon időbélyegzőt helyez el
- átutalás esetén az utalás tényét igazoló okirat, vagy képernyőmentés az átutalás közleményében kérnénk szerepeltetni a közbeszerzés megnevezését: „2 db léptetőrács csere a Győr Bácsa szv. telepen” Közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk.

-> Folyt. III.4.7) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Jólteljesítési biztosíték:
A vállalkozó jótállási kötelezettségének biztosítására ajánlatkérő jólteljesítési biztosíték nyújtását köti ki, melynek mértéke a szerződés szerinti általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás összegének 5%-a. A jólteljesítési biztosítékot a vállalkozó a Kbt. 134. § (4) bekezdés előírásait figyelembe véve, a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjára köteles a megrendelő rendelkezésére bocsátani, melynek a jótállási időszak végéig kell fennállnia.
A jólteljesítési biztosítékot a vállalkozó a Kbt. 134. § (4) bekezdés előírásait figyelembe véve, a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjára a megrendelő rendelkezésére bocsátja.
A jólteljesítési biztosítékot a Kbt. 134. § 6) bekezdés (a) pontban foglaltak szerint, az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint nyújthatóak óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
A szerződéses teljesítést biztosító feltételekkel kapcsolatos részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok részét képező
szerződéstervezet tartalmazza.

A szerződés teljesítéséhez az ajánlattevőként szerződő fél köteles a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § szerinti a jelen
közbeszerzési eljárás tárgyát képező munkák megvalósítására teljes körű, az ajánlatkérőként szerződő félre, harmadik személyekre és az alvállalkozókra is kiterjedő kivitelezésre vonatkozó építési-szerelési (All risk) felelősségbiztosítási szerződést megkötni.
A biztosítási szolgáltatás mértéke legalább 130.000.000 HUF/év és 65.000.000 HUF/káresemény.
Ajánlattevő kötelezettséget vállal arra, hogy ajánlata nyertes ajánlatként való kihirdetése esetén a megkötendő vállalkozási szerződés teljesítéséhez előírt felelősségbiztosítási szerződést legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – vagy a szerződésben meghatározott, a szerződés hatálybalépését követő, de a felelősségbiztosítással érintett tevékenység megkezdését megelőző időpontig – megköti vagy a meglévő felelősségbiztosítási szerződését jelen szerződés teljesítésére vonatkozóan is kiterjeszti.

A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre

A szerződés finanszírozását ajánlatkérő saját pénzügyi forrásaiból biztosítja a Víziközmű-fejlesztési és Ellentételezési alap
támogatásával (Energiaügyi miniszter 24/2023 (XII.13.) EM rendelete) 2. sz. melléklet 31. sora szerint.

A finanszírozás formája utófinanszírozás.

Ajánlatkérő kijelenti, hogy rendelkezik a vállalkozási munkák kifizetéséhez szükséges pénzügyi fedezettel és eleget tud tenni fizetési kötelezettségének.

Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdése szerinti a szerződésben foglalt – általános forgalmi adó nélkül számított - teljes
ellenszolgáltatás 30%-ának megfelelő összeg erejéig előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja, melyet – a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (2) bekezdés szerint - legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni.

-> Folyt. III.4.6) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy

A szerződés teljesítésének feltételei

Teljesítési határidő: A szerződés hatálybalépésétől számított 6 hónapon belül, mely időpont a műszaki átadás-átvételi eljárás kezdő időpontjára vonatkozik.

Munkaterület átadása a szerződés hatálybalépését követő lehető leghamarabbi időpont, de maximum 15 napon belül.

Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

A gépek beüzemelését követően 30 nap hibamentes, sikeres próbaüzem (a műszaki átadás-átvétel lezárását megelőző 30 napos forgatási próba) szükséges. A próbaüzem költsége a megrendelőt terheli.

Jótállási kötelezettség:
Műszaki átadás-átvétel lezárásától számított alapjótállás 24 hónap, mely többletjótállás vállalásával maximum 36 hónappal hosszabbítható. A megajánlott többletjótállás időtartam értékelési szempont.

-> Folyt. III.4.6) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy

Kizárási okok leírása

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdés hatálya alá tartozik, vagy részéről a közbeszerzési eljárás során következik be.

Az igazolás módja:
A kizáró okok fenn nem állásáról ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia:
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § szerint az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. §, illetve 6. §. szerint kitöltött EEKD III. rész EKR űrlapot köteles az ajánlattal együtt benyújtani, továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § és 10. § szerint köteles igazolni a kizáró okok fenn nem állását. Ajánlatkérő köteles
elfogadni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti formanyomtatványt is (EEKD III. rész EKR űrlap) A kizáró okok fenn nem állásának tekintetében a fentieken túlmenően a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1-16. § rendelkezései irányadók. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet. 2.§ (1) c) pontjára és a 2.§ (5) bekezdésére figyelemmel, ajánlatkérő elfogadja az ajánlatkérő egyszerű nyilatkozatát, ezért az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD EEKD IV. rész EKR űrlapban feltüntetni. A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írja elő nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § szerint a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás akkor ajánlattevő nyilatkozata, hogy nincs változásbejegyzés folyamatban (EKR űrlap). A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése szerint a kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

További információk

1. Az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel kapcsolatosan a közép-európai idő az irányadó.
2. Az eljárás nyelve a magyar.
3. Az ajánlattevő ajánlattételi képességének igazolására az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti (ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett, cégeljáráshoz készült) aláírás-mintáját annak igazolására, hogy az ajánlatot, illetőleg az abban szereplő nyilatkozatokat az ajánlattevő képviseletére jogosult személy írta alá, továbbá Ajánlatkérő ellenőrzi a cégkivonatokat az elektronikusan elérhető cégadatbázisban. A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében az ajánlathoz csatolandó a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás is két tanúval igazoltan.
4. Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a kommunikáció és minden nyilatkozattétel az EKR rendszeren keresztül történik.
5. A jelen felhívás a 321/2015. (X. 30.) K.r. 30.§ (4)-ben, a Közbeszerzési Hatóság által meghatározott minősítés szerint szigorúbb alkalmassági feltételeket tartalmaz a SZ1., G1. és M1. alkalmasság vonatkozásában.
6. Ajánlattevő az ajánlatban bemutatott a teljesítésbe venonásra kerülő szakembereket a jelen közbeszerzés eredményeként megkötött vállalkozói szerződés teljesítésekor a helyszínen az építést irányító szakemberként alkalmaznia köteles. Ajánlatkérő a teljesítésbe bevonásaként azt fogadja el, ha a szakember a kivitelezés ideje (az adott szakág helyszíni munkavégzése) alatt legalább heti 3-szor megjelenik a munkaterületen és ezt az építési naplóban is igazolja.
7. A felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény az irányadó. A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/24/EU irányelv alapján kerül közzétételre.
8. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítását is elfogadja. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel.
9. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdés szerint az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ebben az esetben csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot.
10. A módszer, amely megadja a ponthatárok közötti pontszámot: 1. ért. sz.: a legalacsonyabb ajánlati elem
figyelembevételén alapuló fordított arányosítás, 2-3. ért. sz.: a megadott szélső értékek figyelembevételén alapuló
egyenes arányosítás, 4. ért. sz.: abszolút értékeléssel, pontkiosztás módszerre. Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.
11. Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve/lajstromszáma: Kovács Péter/00324
12. Benyújtandó iratok jegyzéke az Útmutató ajánlattevőknek dokumentum szerint.
13. Nyilatkozatminták az Iratjegyzék_formanyomtatványok .doc dokumentumban találhatóak.
14. Az eljárás eredményeként egy vállalkozási szerződés kerül megkötésre a nyertes ajánlattevőjével.
15. Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart:
Helyszíne:
Győr Térségi Szennyvíztisztító Telep
9029 Győr, Bácsa külterület 0610/1 hrsz.
Időpontja: 2024. október 22. 9:00 óra.
16. A Szakmai ajánlatnak az alábbi fő tartalmi részből kell állnia:
I. Árazott költségvetés .xls és cégszerűen aláírt .pdf formátumban is.
17. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a szerződés teljesítéséhez szükséges fedezet meglétéről. (Útmutató ajánlattevőknek - 1. sz. minősítési formanyomtatvány)
18. Ajánlattevő köteles nyilatkozatát benyújtania az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról. (Útmutató ajánlattevőknek - 3. sz. minősítési formanyomtatvány)
19. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a szerződéskötésről. (Útmutató ajánlattevőknek - 4. sz. minősítési formanyomtatvány)
20. Az eljárás nem tartozik Épber tv. hatálya alá.
21. A részajánlattétel kizárásának indoka:
A közbeszerzés tárgya egy működő szennyvíztelepen meglévő 3 db működő gépi rácsból 2 db-nak az elbontása, új gépekre történő cseréje. A gépi rácsok egy helységben egymás közvetlen közelében helyezkednek el.
A működés közbeni csere – a telep folyamatos működésének fenntartási igénye miatt - a két gép cseréjének teljes összehangolását igényli, így azok külön választása szervezéstechnikailag nem lehetséges. A beruházás olyan gazdasági és műszaki egységet alkot, amelynek megvalósítása az építés részegységekre való szétbontása nélkül, egységes koordinációval oldható csak meg. Az egy ajánlattevővel kötött szerződés keretében történő kivitelezés az alkalmazott műszaki megoldások és berendezések egységes rendszere miatt – mely a pótalkatrészek és javítás, karbantartás egyezősége miatt - az üzemeltetési költségek vonatkozásában is indokolt. Tehát jelen építési beruházás olyan gazdasági és műszaki egységet alkot, amely a kivitelezés során felmerülő munkaszervezési és tárolási szükségleteket is figyelembe véve egy vállalkozó esetén biztonságosabban és költséghatékonyabban oldható meg részegységekre való szétbontás nélkül, egységes koordinációval. Az egységes műszaki rendszer a későbbi üzemeltetés és karbantartás költséghatékonysága, esetleges garanciális kötelezettségek teljesítése miatt is fontos.