Székesfehérvár, Barátság Háza tetőterének átalakítása, illetve az épület általános, részleges felújítása, illetve a színházterem új légtechnikai rendszerének kiépítése.
Határidő
Az ajánlatok beérkezésének határideje 2024-11-12.
A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2024-10-09.
Szállítók
A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:
Ajánlati felhívás (2024-10-09) Objektum A közbeszerzés hatálya
Cím: Barátság Háza részleges felújítása II.
Hivatkozási szám: EKR001723702024
Rövid leírás:
Székesfehérvár, Barátság Háza tetőterének átalakítása, illetve az épület általános, részleges felújítása, illetve a színházterem új légtechnikai...
Többet mutasson
Rövid leírás
Székesfehérvár, Barátság Háza tetőterének átalakítása, illetve az épület általános, részleges felújítása, illetve a színházterem új légtechnikai rendszerének kiépítése.
Szerződés típusa: Építési beruházás
Termékek/szolgáltatások: Felújítás📦 Információk a tételekről
Az ajánlatok legfeljebb a következő tételekre nyújthatók be: 1
Leírás
Belső azonosító: EKR001723702024/1
Mennyiség: 1320 négyzetméter
Ebben a közbeszerzésben kis- és középvállalkozások (kkv-k) is részt vehetnek ✅
A beszerzés leírása:
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló Barátság Háza tetőterének átalakítása, az épület általános, részleges felújítása,...
Többet mutasson
A beszerzés leírása
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló Barátság Háza tetőterének átalakítása, az épület általános, részleges felújítása, illetve a színházterem új légtechnikai rendszerének kiépítése az alábbi főbb elemekkel:
1. Tűzvédelmi menekülési út kialakítása:
Menekülési útvonal kialakításához a tetőtér szintjére egy új lépcső készül (a keleti lépcsőház új lépcsőkarokkal egészül ki a tetőtérre vezetve), valamint a tűzszakasz határokban tűzvédelmi ajtók beépítése.
2. Épület akadálymentesítésének megoldása:
Az épület földszintjén egy új bejárati ajtó kerül kialakításra, mely kerekesszék emelő platformmal biztosítja az épület akadálymentes megközelítését. Egy előtetővel fedett emelvényről lehet megközelíteni a bejáratot, a bejárati emelvény síkja a rendezett terepszinthez +92cm-re helyezkedik el.
3. Földszinten új vizesblokkok kialakítása:
A földszinten helyet kap egy mosdóblokk akadálymentes mosdóval. Központilag egy helyre kerülnek az illemhelyiségek férfi és női WC-vel, egy takarító szertár is kialakításra került, amely a férfi WC mosdó helyiségéből nyílik.
4. Tetőtérben új vizesblokkok és irodák kialakítása:
A beruházás keretében az épület tetőtere teljes körűen átalakításra és felújításra kerül, új alaprajzi elrendezéssel irodák, tárgyalók, irattárak, mosdóblokkok (akadálymentes mosdóval) és egyéb kiszolgáló helyiségek készülnek.
5. Teljes körű homlokzati nyílászáró csere:
A beruházás keretében az épület összes homlokzati nyílászárója és valamennyi tetősík ablak cserélésre kerül. A felújítás során két függönyfal is készül a meglévő üvegtégla falazatok helyére, ezek közül az egyik szerkezetben kerül kialakításra az új földszinti bejárat. Az épületen belüli nyílászárók acéltokos fa szerkezetek lesznek.
6. A tetőtér komplett és a földszint részleges felújítása:
A felújítással érintett belső terekben burkolatcsere, vakolás és festés, álmennyezet építés, szerelt gipszkarton válaszfal építés, komplett épületgépész és épületvillamos felújítás készül, továbbá a projekt részét képezi a részleges akadálymentesítés megvalósítása.
7. Központi fűtés felújítása, gázkazánok cseréje:
Az épület fűtését jelenleg 4 db korszerűtlen kondenzációs gázkazán látja el, helyiséglevegő függő kéményrendszerrel. Emiatt új korszerű gázkazánok és kazánokhoz új, helyiséglevegő független kaszkád kéményrendszer építése valósul meg.
8. Színházteremhez új légtechnikai rendszer kiépítése:
Az épület emeletén található 350 fő befogadására alkalmas színházterem szellőztetése és klimatizálása jelenleg nem megoldott, ugyanis az ezt kiszolgáló berendezések évek óta nem üzemelnek, több berendezés hibás, javításuk nem gazdaságos. Emiatt a meglévő berendezések új, energetikailag is korszerű, hősvisszanyerős berendezésre kerülnek lecserélésre, amellyel biztosítható a terem klimatizálása.
A Barátság háza épületének átalakítássál érintett szintjeinek összes hasznos alapterülete: 1319,21 m2 (pinceszint: 203,86 m2, földszint: 652,38 m2, III. emelet: 462,97 m2).
A meglévő épület beépítési kontúrja változatlan marad, bontások csak a funkció átalakítások következményeként történnek, melyek jellemzően válaszfalak kibontását jelenti. A következő fő bontási feladatokat kell elvégezni: válaszfalak, rétegrendek, burkolatok, nyílászárók, bádogozás, gépész és villamos szerelvények.
A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés ÁFA típusának meghatározása a műszaki tartalom ismeretében, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdés b) pontja alapján: nem minősül olyan építési-szerelési és egyéb szerelési szolgáltatásnyújtásnak, amely ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására – ideértve az ingatlan bontással történő megszüntetését és rendeltetésének megváltoztatását is – irányul, ezért Ajánlattevő kötelezett a vállalkozási díj ÁFA tartalmának megfizetésére.
További információk:
Az értékelés módszere: az ár esetén a fordított, az egyéb bírálati részszempontok esetében az egyenes arányosítás, a használt képleteket és a módszer...
Többet mutasson
További információk
Az értékelés módszere: az ár esetén a fordított, az egyéb bírálati részszempontok esetében az egyenes arányosítás, a használt képleteket és a módszer részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
A szempontonként kiosztható pontszám 0-10.
Ajánlatkérő a Kbt.77.§ (1) bekezdésre tekintettel ezúton jelzi, hogy az egyéb bírálati részszempontokkal kapcsolatban meghatározta az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjét, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad, valamint meghatározta azokat az elvárásokat is, amelyeknél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet ebben az esetben az ajánlat érvénytelen lesz.
Bővebb információt a Közbeszerzési dokumentáció tartalmaz.
Ajánlatkérő a beszerzés teljesítési határidejét a munkaterület átadás-átvételének megtörténtétől kezdődően határozza meg, erre tekintettel a BT-36 mezőben feltüntetett 10 hónap időtartam ezen dátumtól kezdődően számítandó. Bővebb információt a szerződés tervezet tartalmaz.
A Kivitelezés az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdés b) pontja értelmében nem minősül olyan építési-szerelési és egyéb szerelési szolgáltatásnyújtásnak, amely ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására - ideértve az ingatlan bontással történő megszüntetését és rendeltetésének megváltoztatását is – irányul, ezért Ajánlattevő kötelezett a Vállalkozói díj ÁFA tartalmának megfizetésére.
Szerződés típusa: Építési beruházás
Termékek/szolgáltatások: Felújítás📦
További termékek/szolgáltatások:
Postacím: III. Béla király
tér
1.
Irányítószám: 8000
Város: Székesfehérvár
Ország: Magyarország 🇭🇺
A teljesítés helye: Fejér🏙️
Időtartam: 10 hónap Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): A BT-750 mező M.1/1. pontja szerinti követelmény igazolására bemutatott szakembernek az MV-É jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt meghaladó szakmai többlet tapasztalata (hónapban megadva, 0-24 hónap)
Minőségi kritérium (súlyozás): 10
Minőségi kritérium (név): A BT-750 mező M.1/2. pontja szerinti követelmény igazolására bemutatott szakembernek az MV-ÉG jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt meghaladó szakmai többlet tapasztalata (hónapban megadva, 0-24 hónap)
A BT-750 mező M.1/3. pontja szerinti követelmény igazolására bemutatott szakembernek az MV-ÉV jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt meghaladó szakmai többlet tapasztalata (hónapban megadva, 0-24 hónap)
Ár ✅
Ár (súlyozás): 70
Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0001
Eljárás Az eljárás típusa
Nyílt eljárás ✅
Jogalap: 2014/24/EU irányelv
Adminisztratív információk
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések beérkezésének határideje: 2024-11-12 09:00:00 📅
Az ajánlatok felbontásának feltételei: 2024-11-12 11:00:00 📅
Az ajánlatok felbontásának feltételei (hely): Az ajánlatok benyújtására kizárólag az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (EKR) keresztül van lehetőség.
Az ajánlatok felbontásának feltételei (Tájékoztatás a felhatalmazott személyekről és a felbontási eljárásról):
A bontási eljárásra a Kbt. 68. §-ában foglaltak irányadók, a bontást az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg, az...
Többet mutasson
Az ajánlatok felbontásának feltételei (Tájékoztatás a felhatalmazott személyekről és a felbontási eljárásról)
A bontási eljárásra a Kbt. 68. §-ában foglaltak irányadók, a bontást az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg, az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártáig kell elektronikusan beérkeznie az EKR rendszerbe, az elektronikus ajánlatok bontását az EKR végzi.
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Minimális időtartam, amely alatt az ajánlattevőnek fenn kell tartania az ajánlatot: 60 nap A közbeszerzési eljárás feltételei
Fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírás vagy bélyegző kötelező (a 910/2014/EU rendeletben foglaltakkal összhangban)
Biztosítéknyújtási kötelezettség áll fenn ✅
A szerződést elnyerő ajánlattevők csoportjának valamilyen jogi formát kell öltenie ✅
Meg kell adni a szerződés teljesítésére kinevezett személyzet tagjainak nevét és szakmai képesítését
Megnyitás dátuma: 2024-11-12 11:00:00 📅
Hely:
Az ajánlatok benyújtására kizárólag az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (EKR) keresztül van lehetőség.
További információk:
A bontási eljárásra a Kbt. 68. §-ában foglaltak irányadók, a bontást az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg, az...
Többet mutasson
További információk
A bontási eljárásra a Kbt. 68. §-ában foglaltak irányadók, a bontást az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg, az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártáig kell elektronikusan beérkeznie az EKR rendszerbe, az elektronikus ajánlatok bontását az EKR végzi.
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus fizetést használnak ✅ Díjazási kritériumok
Súlyozás típusa: Súlyozás (pontok, pontos)
A közbeszerzési eljárás feltételei
A szerződés teljesítési feltételeket tartalmaz ✅
Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk Műszaki és szakmai képességek
A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása:
M.1.: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség ellenőrzésért...
Többet mutasson
A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása
M.1.: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezése, szakképzettségük, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.: A 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 1. § (1) bekezdése és 5. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, melynek elegendő a IV. részének „α” szakaszát kitölteni e tekintetben, figyelemmel arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát is az M/1 és M/2 számú műszaki-szakmai alkalmassági követelmény előzetes igazolására. A 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4) -(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet IV. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelménynek, az alábbiak szerint:
M.1.: A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezése, szakképzettségük, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (2) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését, végzettségük, illetve képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó dokumentumok:
- a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozat, amelyből derüljön ki, hogy mely szakembert mely pozícióra jelöli, továbbá az ajánlattétel időpontjában annak a szervezetnek a megjelölését, amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll;
- a szakember szakmai gyakorlata és adott esetben felelős műszaki vezetői jogosultsága;
- a szakember által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat;
- a szakember - szakmai tapasztalatot ismertető - saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza (keltezéssel ellátva) olyan részletezettséggel, hogy abból egyértelműen derüljön ki az előírt alkalmassági feltétel(ek) teljesülése;
- végzettséget illetve képzettséget igazoló dokumentumok - egyszerű másolata, amennyiben a szakember nem rendelkezik az előírt jogosultsággal.
Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen a kivitelezés ismertetését, adott szakember által ellátott feladat és/vagy tevékenység ismertetését, a feladat és/vagy a tevékenység kezdő és befejező idejét (év,hónap), és az ajánlattétel időpontjában annak a személynek /szervezetnek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell az adott szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát, melyben nyilatkozik, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítése során rendelkezésre fog állni az ajánlattevő által megjelölt pozícióban.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.
Ajánlattevő köteles nyilatkozni, hogy nyertessége esetén a szerződéskötésig az adott szakember által betöltendő pozíciónak megfelelő jogosultság kamarai regisztrációjáról és aktív státuszáról gondoskodik.
Ajánlatkérő az elvárt szakmai gyakorlat meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Ha az M/1. tekintetében megajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai névjegyzékben az ajánlattétel időpontjában szerepel, a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséget és tapasztalatot az érvényes jogosultság igazolja, ebben az esetben csak a saját kezűleg aláírt önéletrajzot kell csatolni.
Egyenértékű szakképzettség esetén az ajánlatban csatolni kell az egyenértékűnek tekintett szakképzettség igazoló Intézmény erre vonatkozó nyilatkozatát. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7) és (9) bek.-re, továbbá 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 24. § (1) bek.-re.
Ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben az ajánlat nem tartalmazza a többlettapasztalat értékelési szempontokra bemutatni kívánt szakemberek nevét, akkor ezen dokumentumok hiánypótlására nincs lehetőség és az ajánlat érvénytelen (tekintettel a Kbt. 71. § (8) bekezdésében és a (9) bekezdés a) pontjában rögzített rendelkezéseiben foglaltakra)!
Ajánlatkérő rögzíti, hogy egy szakember több jogosultsággal is rendelkezhet.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan a
szerződés teljesítésére, ha nem állnak rendelkezésére legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberek:
- M.1/1.: legalább 1 fő olyan szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. számú melléklet VI. alpont 1. rész 2. pontja szerinti Építési szakterületre vonatkozó "MV-É" (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel (vagy azzal egyenértékű szakképzettséggel) és szakmai gyakorlati idővel. Az előírt végzettséggel egyenértékű szakképzettség esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek igazolnia kell. A szakmai gyakorlat időtartama a szakember tekintetében előírt szakképzettség megszerzésének időpontjától számít.
M.1.: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség ellenőrzésért...
Többet mutasson
A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása
M.1.: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezése, szakképzettségük, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem állnak rendelkezésére legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberek:
- M.1/2.: legalább 1 fő olyan szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. számú melléklet VI. alpont 2. rész 3. pontja szerinti Építménygépészeti szakterületre vonatkozó "MV-ÉG" (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel (vagy azzal egyenértékű szakképzettséggel) és szakmai gyakorlati idővel. Az előírt végzettséggel egyenértékű szakképzettség esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek igazolnia kell. A szakmai gyakorlat időtartama a szakember
tekintetében előírt szakképzettség megszerzésének időpontjától számít.
- M.1/3.: legalább 1 fő olyan szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. számú melléklet VI. alpont 2. rész 5. pontja szerinti Építményvillamossági szakterületre vonatkozó "MV-ÉV" (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel (vagy azzal egyenértékű szakképzettséggel) és szakmai gyakorlati idővel. Az előírt végzettséggel egyenértékű szakképzettség esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek igazolnia kell. A szakmai gyakorlat időtartama a szakember tekintetében előírt szakképzettség megszerzésének időpontjától számít.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy egy szakember több jogosultsággal is rendelkezhet.
Részvételi feltételek
A feltételek felsorolása és rövid leírása:
Sz/1. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § alapján a magyarországi letelepedésű gazdasági szereplőknek szerepelni kell a magyar építészetről szóló...
Többet mutasson
A feltételek felsorolása és rövid leírása
Sz/1. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § alapján a magyarországi letelepedésű gazdasági szereplőknek szerepelni kell a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény (Méptv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében.: A 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 1. § (1) bekezdése és 5. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, melynek elegendő a IV. részének „α” szakaszát kitölteni e tekintetben, figyelemmel arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát is a Sz/1. számú szakmai alkalmassági követelmény előzetes igazolására.
A 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet IV. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása:
A Kbt. 65. § (1) bekezdésének c) pontja és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § alapján Ajánlatkérő köteles előírni a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény (a továbbiakban: Méptv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén − amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges − a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 26. § (2) bekezdésében meghatározott mód (A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 26. § (1) bekezdés a) pontja alapján előírt követelmény tekintetében Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, az egyéni vállalkozók nyilvántartásának, illetve az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani).
A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 26. § (1) bekezdés a) pont: a gazdasági szereplő legyen bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába, vagy az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő szerepeljen a magyar építészetről szóló törvény szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint teljesítse az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt.
Műszaki és szakmai képességek
A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása:
M/2.: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján ismertetnie kell Ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívás...
Többet mutasson
A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása
M/2.: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján ismertetnie kell Ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 (öt) évben – az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően - teljesített, de legfeljebb 8 (nyolc) éven belül megkezdett, szerződésszerűen teljesített legjelentősebb építési beruházásait.: A 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 1. § (1) bekezdése és 5. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az
ajánlatban csatolnia kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, melynek elegendő a IV. részének „α” szakaszát kitölteni e tekintetben, figyelemmel arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát is az M/1. és M/2. számú műszakiszakmai alkalmassági követelmény előzetes igazolására. A 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4) -(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet IV. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelménynek, az alábbiak szerint: M.2.: Ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján ismertetnie kell az eljárást
megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 (öt) évben – az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően - teljesített, de legfeljebb 8 (nyolc) éven belül megkezdett, szerződésszerűen teljesített legjelentősebb építési beruházásait a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással. A szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak tartalmaznia kell legalább: - a szerződést kötő másik fél megnevezését (név és cím), kapcsolattartójának nevét és elérhetőségét, - a szerződés tárgyának rövid leírását olyan részletességgel, melyből az alkalmassági feltételnek való megfelelés egyértelműen megállapítható, az alkalmassági
minimumkövetelményben megjelölt mennyiségi adatot, - a teljesítés (részteljesítés) idejét (kezdő és befejezésének időpontja év, hónap, nap megadásával) és helyét, - a teljesítés mennyiségét, - nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. a), 21. § (2a) bek. a), 21/A. §, 22. § (5) bek.] Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)-(7) és (9), (11)-(12) bekezdésben, Kbt. 140. § (9) bekezdésben és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdésben foglaltak is irányadók. A felhívásban a referenciakövetelményeknek való megfelelés több referencia bemutatásának lehetőségével is biztosított.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha M/2.: nem mutat be az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben befejezett (sikeres műszaki átadásátvétellel lezárult), de legfeljebb 8 éven belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciát, mely magában foglal: legalább 570 m2 hasznos alapterületű, közhasználatú épület teljes körű belső felújítására vonatkozó referenciát. Ajánlatkérő elfogadja a több szerződéssel történő teljesítést is. Az eljárást megindító felhívás feladást megelőző 5 és 8 évet Ajánlatkérő a Kbt. 48.§-ában rögzített módszer alkalmazásával vizsgálja. Az ajánlatkérő a referencia munka tekintetében a kezdő napon a referenciaként bemutatott szerződés tárgyát képező építési beruházás szerződés megkötésének napját, illetve részteljesítés esetén a részteljesítés tényleges megkezdésének napját érti. A teljesítés időpontja alatt a szerződés tárgyát képező építési beruházás műszaki átadásátvételének lezáró időpontját kell érteni. Ajánlatkérő a szerződésnek megfelelő teljesítése alatt következőt érti: a megrendelő fél által teljesítésigazolással elfogadott teljesítés, mely esetében a megrendelő a szerződő féllel szemben a
szerződésből fakadó hátrányos jogkövetkezményeket nem érvényesített. Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, az ajánlatkérő csak és kizárólag a referenciának az alkalmasságot igazolni kívánó személyre eső hányadát veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során.
Részvételi feltételek
A gazdasági szereplők azon csoportjának jogi formája, amelynek a szerződést oda kell ítélni:
Az ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében (közös) gazdálkodó szervezet (projekttársaság) alapítását nem követeli meg és nem teszi lehetővé a nyertes...
Többet mutasson
A gazdasági szereplők azon csoportjának jogi formája, amelynek a szerződést oda kell ítélni
Az ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében (közös) gazdálkodó szervezet (projekttársaság) alapítását nem követeli meg és nem teszi lehetővé a nyertes (közös) ajánlattevő(k) számára.
Kauciók és garanciák:
A pénzügyi biztosíték ismertetése: Az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához kötött. Az ajánlati biztosíték
mértéke nettó 2.000.000,- Ft,...
Többet mutasson
Kauciók és garanciák
A pénzügyi biztosíték ismertetése: Az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához kötött. Az ajánlati biztosíték
mértéke nettó 2.000.000,- Ft, azaz Kettőmillió forint. Az ajánlati biztosíték teljesíthető - az Ajánlattevő választása szerint - az előírt pénzösszegnek az Ajánlatkérő 12023008-00153647-00100001 számú számlájára történő befizetésével, pénzügyi
intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség (a továbbiakban: Bankgarancia) biztosításával
vagy biztosítási szerződés alapján kiállított -készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény (a továbbiakban:
Kötelezvény) biztosításával. Az ajánlati biztosítékot az Ajánlattevőnek legkésőbb az ajánlati kötöttség beálltáig
(ajánlattételi határidő, lásd ajánlati felhívás IV.2.2.2. pont BT-131 mező), az ajánlata részeként, azaz az ajánlata
benyújtásával egyidejűleg kell az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a
befizetés jogcímét: "Barátság Háza tetőtér átalakításával, illetve az épület felújításával kapcsolatos kivitelezési feladatok -II." Átutalás esetében az ajánlati biztosíték rendelkezésre állása időpontjának a biztosíték összegének az Ajánlatkérő számláján való jóváírása számít, erre legyenek figyelemmel Ajánlattevők a biztosíték átutalással való teljesítésekor. Bankgarancia és Kötelezvény nyújtása esetén a Bankgarancia és Kötelezvény Kedvezményezettjeként az Ajánlatkérőt kell megnevezni, a Bankgaranciában és a Kötelezvényben tárgyként fel kell tüntetni az eljárás megnevezését "Barátság Háza tetőtér átalakításával, illetve az épület felújításával kapcsolatos kivitelezési feladatok -II.", valamint a Kbt. 54. § (4) bekezdésének megfelelően tartalmaznia kell visszavonhatatlanul és feltétel nélkül, hogy ha az Ajánlattevő az ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja, vagy a szerződés megkötése az Ajánlattevő érdekkörében felmerült okból hiúsul meg, az ajánlati biztosíték az Ajánlatkérőt illeti meg. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjától számítva az ajánlati kötöttség időtartamával megegyező időtartamig érvényesnek kell lennie. Ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell, hogy a biztosítékot az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátotta. Az igazolás módja: az átutalás megtörténtét igazoló bizonylat, a Bankgarancia vagy a Kötelezvény csatolása az ajánlathoz. Ajánlatkérő Bankgarancia vagy Kötelezvény nyújtása esetén a 2016. évi CXXX. törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek megfelelő elektronikus okirati formában történő benyújtását írja elő. Ajánlatkérő az ajánlati biztosítékot a Kbt. 54. § (5) bekezdése szerint fizeti vissza. Az ajánlati biztosíték teljesítésére vonatkozó részletes rendelkezések a Kbt. 54. § és a vonatkozó jogszabályok.
A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF) és nem köthető semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához....
Többet mutasson
A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre
Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF) és nem köthető semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához. Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja biztosíték megkövetelése nélkül. Az előlegszámla a végszámlából kerül elszámolásra a vállalkozási szerződéstervezetben foglaltak szerint. Az előleget Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdés rendelkezései szerint fizeti meg.
Ajánlatkérő 1 (egy) db előlegszámla, 4 (négy) db részszámla és 1 (egy) db végszámla benyújtásának lehetőségét biztosítja.
Folyt köv: "A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek" pont BT-70 mezőjében.
A szerződéssel kapcsolatos feltételek
A szerződés teljesítésének feltételei:
"Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre" pont BT-77 mezőjének folytatása:
Ajánlatkérő 10%...
Többet mutasson
A szerződés teljesítésének feltételei
"Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre" pont BT-77 mezőjének folytatása:
Ajánlatkérő 10% tartalékkeretet köt ki a beruházás megvalósítására irányuló szerződésben.
Számlák kiegyenlítése : AK a számlák ellenértékét a Ptk. 6: 130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt szabályok szerint egyenlíti ki alvállalkozó igénybevétele nélküli esetben. Ellenszolgáltatás teljesítése alvállalkozók igénybe vétele esetén: amennyiben AT a szerződés teljesítéséhez Alvállalkozót vesz igénybe a számlák ellenértékének kifizetési szabályait a 322 /2015. (X.30.) számú Korm. rendelet 32/A. § -ában foglaltak rendezik.
AK a szerződés teljesítésében részt vevők vonatkozásában felhívja T. Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 138. § rendelkezéseire. AK felhívja a Tisztelt AT figyelmét a Kbt. 136. § (1) bekezdés a)-b) pontjaiban foglaltakra a kifizetéseket illetően.
A részletes fizetési feltételeket az ajánlati dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Részvételi feltételek
Kizárási ok:
Bűnszervezetben való részvétel
Korrupció
Csalás
Többet mutasson (16)
Terrorista bűncselekmény vagy terrorista tevékenységekkel összefüggő bűncselekmény
A nemzeti törvények értelmében a csődhöz hasonló helyzet
Felszámoló által kezelt vagyon
Üzleti tevékenység felfüggesztése
A verseny torzítását célzó megállapodás más gazdasági szereplőkkel
A közbeszerzési eljárásban való részvételből fakadó összeférhetetlenség
Közvetlen vagy közvetett részvétel a közbeszerzési eljárás előkészítésében
Hamis nyilatkozatot tettek, nem tudtak információt nyújtani, nem tudták benyújtani a kért dokumentumokat, és bizalmas információkat kaptak az eljárásról
Tisztán nemzeti kizáró okok
Kizárási okok leírása:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)–(2)...
Többet mutasson
Kizárási okok leírása
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdése szerinti öntisztázás lehetőségére.
Igazolási mód:
Az ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állását a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 1. § (1)-(4) és (7) bekezdése, 2.§ (1) és (4) bekezdése, 3.§, 4.§ (1)-(1a)-(1b), (3)-(4) bekezdése, 6-8. §-ai és 10. §-a, valamint a 12-16.§ és 18.§-ai szerint kell igazolnia, ennek során:
- a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján valamennyi ajánlattevőnek az ajánlatában ajánlatának benyújtásakor a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá, - majd a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti vizsgálat során - az ajánlatkérő felhívására – az ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állásáról a 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet 8. §-a és 10. §-a szerint kell nyilatkozatokat, illetve igazolásokat benyújtania.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 69. § (5)-(7) és (9)-(11), (11a), (13)-(14) bekezdéseiben foglaltakra. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 3–7. §-ai szerint kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (5) bek. alapján.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján minden ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya aláeső alvállalkozót.
Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról is, hogy tekintetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 13. §]. A folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról nemleges tartalommal is nyilatkozni szükséges. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós [321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdés].
Ajánlatkérő, Gazdasági szereplők a jelen pontban foglalt valamennyi kizáró ok ellenőrzése, igazolása során a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 1-16. §-aiban foglalt rendelkezések alapján járnak el egyebekben.
Jelen alpont szerinti Kizáró ok rövid ismertetése- bűnszervezetben való részvétel:
Jogerősen elítélték-e a gazdasági szereplőt vagy a gazdasági szereplő igazgató, vezető vagy felügyelő testületének tagját, illetve az e testületek képviseletére, az azokban való döntéshozatalra vagy azok kontrolljára vonatkozó jogkörrel rendelkező tagját a bűnszervezetben való részvételért olyan ítéletben, amelyet nem több, mint öt évvel ezelőtt hoztak, vagy amelyben a közvetlenül meghatározott kizárás időtartama továbbra is alkalmazandó? A szervezett bűnözés elleni küzdelemről szóló, 2008. október 24-i 2008/841/IB tanácsi kerethatározat (HL L 300., 2008.11.11., 42. o.) 2. cikkében meghatározottak szerint.
Jogerősen elítélték-e a gazdasági szereplőt vagy a gazdasági szereplő igazgató, vezető vagy felügyelő testületének tagját, illetve az e testületek...
Többet mutasson
Kizárási okok leírása
Jogerősen elítélték-e a gazdasági szereplőt vagy a gazdasági szereplő igazgató, vezető vagy felügyelő testületének tagját, illetve az e testületek képviseletére, az azokban való döntéshozatalra vagy azok kontrolljára vonatkozó jogkörrel rendelkező tagját korrupcióért olyan ítéletben, amelyet nem több, mint öt évvel ezelőtt hoztak, vagy amelyben a közvetlenül meghatározott kizárás időtartama továbbra is alkalmazandó? Az Európai Közösségek tisztviselőit és az Európai Unió tagállamainak tisztviselőit érintő korrupció elleni küzdelemről szóló egyezmény (HL C 195., 1997.6.25., 1. o.) 3. cikkében és a Tanács 2003. július 22-i, a magánszektorban tapasztalható korrupció elleni küzdelemről szóló 2003/568/IB kerethatározatának (HL L 192., 2003.7.31., 54. o.) 2. cikke (1) bekezdésében meghatározottak szerint. Ez a kizárási ok magában foglalja az ajánlatkérő szerv (közszolgáltató ajánlatkérő) vagy a gazdasági szereplő nemzeti jogában meghatározott korrupciót is.
Többet mutasson (17)
Jogerősen elítélték-e a gazdasági szereplőt vagy a gazdasági szereplő igazgató, vezető vagy felügyelő testületének tagját, illetve az e testületek...
Többet mutasson
Kizárási okok leírása
Jogerősen elítélték-e a gazdasági szereplőt vagy a gazdasági szereplő igazgató, vezető vagy felügyelő testületének tagját, illetve az e testületek képviseletére, az azokban való döntéshozatalra vagy azok kontrolljára vonatkozó jogkörrel rendelkező tagját csalásért olyan ítéletben, amelyet nem több, mint öt évvel ezelőtt hoztak, vagy amelyben a közvetlenül meghatározott kizárás időtartama továbbra is alkalmazandó? Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény 1. cikke értelmében (HL C 316., 1995.11.27., 48. o.)
Jogerősen elítélték-e a gazdasági szereplőt vagy a gazdasági szereplő igazgató, vezető vagy felügyelő testületének tagját, illetve az e testületek...
Többet mutasson
Kizárási okok leírása
Jogerősen elítélték-e a gazdasági szereplőt vagy a gazdasági szereplő igazgató, vezető vagy felügyelő testületének tagját, illetve az e testületek képviseletére, az azokban való döntéshozatalra vagy azok kontrolljára vonatkozó jogkörrel rendelkező tagját terrorista bűncselekményért vagy terrorista tevékenységekkel összefüggő bűncselekményekért olyan ítéletben, amelyet nem több, mint öt évvel ezelőtt hoztak, vagy amelyben a közvetlenül meghatározott kizárás időtartama továbbra is alkalmazandó? A terrorizmus elleni küzdelemről szóló, 2002. június 13-i 2002/475/IB tanácsi kerethatározat (HL L 164., 2002.6.22., 3. o.) 1. és 3. cikkében meghatározottak szerint. Ez a kizárási ok magában foglalja az említett kerethatározat 4. cikke szerinti, bűncselekményre való felbujtást, bűnsegélyt vagy kísérletet.
Jogerősen elítélték-e a gazdasági szereplőt vagy a gazdasági szereplő igazgató, vezető vagy felügyelő testületének tagját, illetve az e testületek...
Többet mutasson
Kizárási okok leírása
Jogerősen elítélték-e a gazdasági szereplőt vagy a gazdasági szereplő igazgató, vezető vagy felügyelő testületének tagját, illetve az e testületek képviseletére, az azokban való döntéshozatalra vagy azok kontrolljára vonatkozó jogkörrel rendelkező tagját pénzmosásért vagy terrorizmus finanszírozásáért olyan ítéletben, amelyet nem több, mint öt évvel ezelőtt hoztak, vagy amelyben a közvetlenül meghatározott kizárás időtartama továbbra is alkalmazandó? A pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló, 2005. október 26-i 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 309., 2005.11.25., 15. o.) 1. cikkében meghatározottak szerint.
Jogerősen elítélték-e a gazdasági szereplőt vagy a gazdasági szereplő igazgató, vezető vagy felügyelő testületének tagját, illetve az e testületek...
Többet mutasson
Kizárási okok leírása
Jogerősen elítélték-e a gazdasági szereplőt vagy a gazdasági szereplő igazgató, vezető vagy felügyelő testületének tagját, illetve az e testületek képviseletére, az azokban való döntéshozatalra vagy azok kontrolljára vonatkozó jogkörrel rendelkező tagját gyermekmunkáért és az emberkereskedelem más formáiért olyan ítéletben, amelyet nem több, mint öt évvel ezelőtt hoztak, vagy amelyben a közvetlenül meghatározott kizárás időtartama továbbra is alkalmazandó? Az emberkereskedelem megelőzéséről, és az ellene folytatott küzdelemről, az áldozatok védelméről, valamint a 2002/629/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2011. április 5-i 2011/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 101., 2011.4.15., 1. o.) 2. cikkében meghatározottak szerint.
Megszegte-e a gazdasági szereplő adófizetési kötelezettségét akár a székhely szerinti országban, akár az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő...
Többet mutasson
Kizárási okok leírása
Megszegte-e a gazdasági szereplő adófizetési kötelezettségét akár a székhely szerinti országban, akár az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő tagállamában, ha az eltér a székhely szerinti országtól?
Megszegte-e a gazdasági szereplő a társadalombiztosítási járulékok megfizetésére irányuló kötelezettségét akár a székhely
szerinti országban, akár az...
Többet mutasson
Kizárási okok leírása
Megszegte-e a gazdasági szereplő a társadalombiztosítási járulékok megfizetésére irányuló kötelezettségét akár a székhely
szerinti országban, akár az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő tagállamában, ha az eltér a székhely szerinti
országtól?
A gazdasági szereplő csődeljárás alatt áll-e?
A gazdasági szereplő fizetésképtelenségi eljárás vagy felszámolási eljárás alatt áll-e?
A gazdasági szereplő a hitelezőkkel egyezséget kötött-e?
A gazdasági szereplő a nemzeti törvények és rendeletek szerinti hasonló eljárás következtében bármely, a csődhöz hasonló
helyzetben van-e?
A gazdasági szereplő vagyonát felszámoló vagy bíróság kezeli-e?
A gazdasági szereplő felfüggesztette-e üzleti tevékenységét?
Kötött-e a gazdasági szereplő a verseny torzítását célzó megállapodást más gazdasági szereplőkkel?
Van-e tudomása a gazdasági szereplőnek bármilyen - a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési
dokumentumok szerinti - összeférhetetlenségről...
Többet mutasson
Kizárási okok leírása
Van-e tudomása a gazdasági szereplőnek bármilyen - a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési
dokumentumok szerinti - összeférhetetlenségről a közbeszerzési eljárásban való részvételéből fakadóan?
Nyújtott-e a gazdasági szereplő vagy valamely hozzá kapcsolódó vállalkozás tanácsadást az ajánlatkérő szervnek vagy a
közszolgáltató ajánlatkérőnek, vagy...
Többet mutasson
Kizárási okok leírása
Nyújtott-e a gazdasági szereplő vagy valamely hozzá kapcsolódó vállalkozás tanácsadást az ajánlatkérő szervnek vagy a
közszolgáltató ajánlatkérőnek, vagy részt vett-e más módon a közbeszerzési eljárás előkészítésében?
Került-e a gazdasági szereplő a következő helyzetek valamelyikébe?
a) A kizárási okok fenn nem állásának, illetve a kiválasztási kritériumok teljesülésének...
Többet mutasson
Kizárási okok leírása
Került-e a gazdasági szereplő a következő helyzetek valamelyikébe?
a) A kizárási okok fenn nem állásának, illetve a kiválasztási kritériumok teljesülésének ellenőrzéséhez szükséges információk szolgáltatása során hamis nyilatkozatot tett,
b) Visszatartott ilyen információt,
c) Nem tudta határidőre benyújtani az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő által megkívánt kiegészítő iratokat,
d) Megkísérelte jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információkat megszerezni, amelyek jogtalan előnyöket biztosítanának számára a közbeszerzési eljárásban, vagy gondatlanságból olyan félrevezető információkat szolgáltatni, amelyek érdemben befolyásolhatják a kizárásra, a kiválasztásra vagy az odaítélésre vonatkozó döntéseket.
Vonatkoznak-e a gazdasági szereplőre azok a tisztán nemzeti kizárási okok, amelyeket a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok meghatároznak?
Egyéb, adott esetben az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő tagállamának nemzeti jogszabályaiban előírt
kizárási okok. Vonatkoznak-e a...
Többet mutasson
Kizárási okok leírása
Egyéb, adott esetben az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő tagállamának nemzeti jogszabályaiban előírt
kizárási okok. Vonatkoznak-e a gazdasági szereplőre azok a tisztán nemzeti kizárási okok, amelyeket a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok meghatároznak?
A nemzeti kizárási okok: Kbt. 62. § (1) bekezdésének ag), ah), e), f), k) és l) pontjai, valamint a Kbt. 62. § (2) bekezdésének a) és b) pontjai. Jelen alpont szerinti kizáró okokról bővebb információ a dokumentációban.
1. Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt. 3. § 5a. pontja szerinti elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le. Erre figyelemmel az...
Többet mutasson
További információk
1. Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt. 3. § 5a. pontja szerinti elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le. Erre figyelemmel az ajánlatokat az EKR-ben kell benyújtani. Az ajánlatkérő a dokumentációban adja meg azt a fájl formátumot, melyet használva kell az ajánlatokat benyújtani.
2. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az EKR használatához, így az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges [EKRr. 6. §-ának (1) és (6a) bekezdései].
3. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatukat az EKR azok benyújtására szolgáló funkció alkalmazásával kell ajánlatként benyújtaniuk. Az egyéb módon benyújtott dokumentum nem minősül ajánlatnak [EKRr. 11. § (9) bekezdése].
4. Az ajánlattal együtt benyújtandó dokumentumok, nyilatkozatok jegyzékét az ajánlati dokumentáció tartalmazza különösen a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti – megfelelően kitöltött – felolvasólapot, a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozat, Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólap, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § szerinti nyilatkozat (folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról), Alvállalkozókra vonatkozó információt a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján az ajánlatban meg kell jelölni.
5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlati felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a dokumentáció, illetve melyeket a Kbt. kötelezően előír.
6. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi esetet.
7. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 53. § (4) bek., a Kbt. 131. § (9) bek, a Kbt. 141. § foglaltakra.
8. Az alkalmasság feltételei és ennek igazolása a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban került meghatározásra az ajánlati felhívás "Alkalmassági követelmény(ek)" pont BT-750 mezőjének M/1. pontjai tekintetében.
9. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 71. § (9) és (9a) bekezdésben foglaltakra.
10. Ajánlatkérő 2024. október 21. napján 09:00 órakor (amennyiben korrigendum kerül feladásra és az módosítja a helyszíni bejárás időpontját, az lesz az irányadó) helyszíni bejárást biztosít. Találkozási hely: Székesfehérvár, III. Béla király tér 1. A helyszíni bejáráson kifejezetten a helyszíni bejárással kapcsolatos kérdéseiket a Tisztelt Gazdasági szereplők legkésőbb 2024. október 22. napja 12:00 óráig szíveskedjenek megküldeni az EKR rendszeren keresztül - legalább szerkeszthető word formátumban - tekintettel arra, hogy a helyszíni bejárással kapcsolatos kérdésekre adott hivatalos Ajánlatkérői válasz, jegyzőkönyv az EKR útján kerülhet megküldésre 2024. október 28. napján!
11. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség Ajánlattevőket terheli (kivéve a Kbt. 177. § (2) bek. foglaltak).
12. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni.
13. Az ajánlatkérő nem teszi lehetővé többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtását.
14. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését alkalmazza.
15. Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződésben - a teljesítés időtartamára és a jótállás időtartamára - az alábbi szerződést biztosító mellékkötelezettségeket köti ki, amelyek pontos leírását a szerződéstervezet tartalmazza: teljesítési-, jótállási biztosíték melyek mértéke a tartalékkeret és ÁFA nélkül számított Vállalkozási díj 5-5%-a; késedelmi kötbér melynek mértéke a tartalékkeret és ÁFA nélkül számított Vállalkozási díj 0,5%-a/nap; meghiúsulási kötbér melynek mértéke a tartalékkeret és ÁFA nélkül számított Vállalkozási díj 30%-a.
16. "Vállalkozó nyilatkozik, miszerint a felelősségbiztosítással érintett tevékenység (munkaterület átadás) megkezdését megelőző napig a Kivitelezésre vonatkozóan építési felelősségbiztosítási szerződést köt vagy meglévő építési felelősségbiztosítási szerződését kiterjeszti. Az építési felelősségbiztosítás kártérítési limitértéke minimum 5 millió Ft/káresemény és minimum 150 millió Ft/kárév. Az építési felelősségbiztosítás építési és szerelési munkákra, a Megrendelőnek és 3. személynek okozott károkra terjed ki. Az építési felelősségbiztosítás megkötését igazoló szerződést a szerződés aláírásakor be kell mutatni, majd az átadást követő 10 (tíz) munkanapon belül a Vállalkozó köteles az építési felelősségbiztosítási kötvényt vagy meglévő építési felelősségbiztosításának kiterjesztését benyújtani Megrendelő részére. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az építési felelősségbiztosítást a szerződés hatálya alatt fenntartja, a biztosítás hatályát valamennyi, jelen szerződés alapján kiállított számlájának a Megrendelő felé történő benyújtásával egyidejűleg a Megrendelő felé igazolja."
17. Ha bármely, az ajánlatban csatolt dokumentum nem magyar nyelven került kiállításra, akkor a nem magyar nyelvű irat ajánlattevő általi magyar nyelvű fordítását is csatolni kell.
18. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § rendelkezései szerint biztosítja a hiánypótlást. A korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében a Kbt. 71. § (6) bekezdésben foglaltakra hivatkozva Ajánlatkérő korlátozást nem határoz meg.
19. Az ajánlatba csatolni kell az ajánlattevő, közös ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő vonatkozásában azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát vagy a jogi képviselő által készített és ellenjegyzett, a 2006. évi V. törvény szerinti aláírás-mintáját, aki(k) az ajánlatot illetve annak részét képező nyilatkozatokat aláírják, szignálják.
20. A kivitelezés műszaki, funkcionális egység megvalósítására irányul. Generálkivitelező esetén összehangoltabb, gördülékenyebb munkavégzés várható el, mivel egy személyben felel az egész munkáért. Tekintettel arra, hogy a tervezett kivitelezés oktatási intézményt érint, a napi munkafolyamatok hatékony és rugalmas operatív irányítása kiemelt ajánlatkérői érdek. Az esetleges munkaszervezési problémák kezelése is hatékonyabban végrehajtható, a jótállási jogok érvényesítése is egyértelműbb. Több vállalkozó együttes munkájából adódó konfliktusok és ebből eredő kivitelezési hibák kiküszöbölése érdekében kizárólag generál kivitelező kiválasztása szükséges. Fentiekre tekintettel a gazdasági észszerűség és a technikai megvalósíthatóság az egy részre történő ajánlattételt indokolja. A nem generálkivitelező gazdasági szereplők egyes feladatokra történő ajánlattételének lehetőségét a közös ajánlattétel vagy az alvállalkozói részvétel biztosítja.
21. Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról.
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Nemzeti nyilvántartási szám: 15329190-2-41
Postacím: Riadó u. 5
Postai irányítószám: 1026
Postai város: Budapest
Régió: Budapest🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: dontobizottsag@kt.hu📧
Telefon: +36 18828592📞
Fax: +36 18828593 📠
URL: https://kozbeszerzes.hu🌏 Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Nemzeti nyilvántartási szám: 15329190-2-41
Postacím: Riadó u. 5
Postai irányítószám: 1026
Postai város: Budapest
Régió: Budapest🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: dontobizottsag@kt.hu📧
Telefon: +36 18828592📞
Fax: +36 18828593 📠
URL: https://kozbeszerzes.hu🌏 Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről): Kbt. 148. § szerint.
Információk az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikus számlázást fogadunk el
Elektronikus fizetést használnak
Forrás: OJS 2024/S 198-611046 (2024-10-09)
Ajánlati felhívás (2024-11-07) Objektum Leírás
A beszerzés leírása:
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló Barátság Háza tetőterének átalakítása, az épület általános, részleges felújítása,...
Többet mutasson
A beszerzés leírása
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló Barátság Háza tetőterének átalakítása, az épület általános, részleges felújítása, illetve a színházterem új légtechnikai rendszerének kiépítése az alábbi főbb elemekkel: 1. Tűzvédelmi menekülési út kialakítása: Menekülési útvonal kialakításához a tetőtér szintjére egy új lépcső készül (a keleti lépcsőház új lépcsőkarokkal egészül ki a tetőtérre vezetve), valamint a tűzszakasz határokban tűzvédelmi ajtók beépítése. 2. Épület akadálymentesítésének megoldása: Az épület földszintjén egy új bejárati ajtó kerül kialakításra, mely kerekesszék emelő platformmal biztosítja az épület akadálymentes megközelítését. Egy előtetővel fedett emelvényről lehet megközelíteni a bejáratot, a bejárati emelvény síkja a rendezett terepszinthez +92cm-re helyezkedik el. 3. Földszinten új vizesblokkok kialakítása: A földszinten helyet kap egy mosdóblokk akadálymentes mosdóval. Központilag egy helyre kerülnek az illemhelyiségek férfi és női WC-vel, egy takarító szertár is kialakításra került, amely a férfi WC mosdó helyiségéből nyílik. 4. Tetőtérben új vizesblokkok és irodák kialakítása: A beruházás keretében az épület tetőtere teljes körűen átalakításra és felújításra kerül, új alaprajzi elrendezéssel irodák, tárgyalók, irattárak, mosdóblokkok (akadálymentes mosdóval) és egyéb kiszolgáló helyiségek készülnek. 5. Teljes körű homlokzati nyílászáró csere: A beruházás keretében az épület összes homlokzati nyílászárója és valamennyi tetősík ablak cserélésre kerül. A felújítás során két függönyfal is készül a meglévő üvegtégla falazatok helyére, ezek közül az egyik szerkezetben kerül kialakításra az új földszinti bejárat. Az épületen belüli nyílászárók acéltokos fa szerkezetek lesznek. 6. A tetőtér komplett és a földszint részleges felújítása: A felújítással érintett belső terekben burkolatcsere, vakolás és festés, álmennyezet építés, szerelt gipszkarton válaszfal építés, komplett épületgépész és épületvillamos felújítás készül, továbbá a projekt részét képezi a részleges akadálymentesítés megvalósítása. 7. Központi fűtés felújítása, gázkazánok cseréje: Az épület fűtését jelenleg 4 db korszerűtlen kondenzációs gázkazán látja el, helyiséglevegő függő kéményrendszerrel. Emiatt új korszerű gázkazánok és kazánokhoz új, helyiséglevegő független kaszkád kéményrendszer építése valósul meg. 8. Színházteremhez új légtechnikai rendszer kiépítése: Az épület emeletén található 350 fő befogadására alkalmas színházterem szellőztetése és klimatizálása jelenleg nem megoldott, ugyanis az ezt kiszolgáló berendezések évek óta nem üzemelnek, több berendezés hibás, javításuk nem gazdaságos. Emiatt a meglévő berendezések új, energetikailag is korszerű, hősvisszanyerős berendezésre kerülnek lecserélésre, amellyel biztosítható a terem klimatizálása. A Barátság háza épületének átalakítássál érintett szintjeinek összes hasznos alapterülete: 1319,21 m2 (pinceszint: 203,86 m2, földszint: 652,38 m2, III. emelet: 462,97 m2). A meglévő épület beépítési kontúrja változatlan marad, bontások csak a funkció átalakítások következményeként történnek, melyek jellemzően válaszfalak kibontását jelenti. A következő fő bontási feladatokat kell elvégezni: válaszfalak, rétegrendek, burkolatok, nyílászárók, bádogozás, gépész és villamos szerelvények. A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés ÁFA típusának meghatározása a műszaki tartalom ismeretében, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdés b) pontja alapján: nem minősül olyan építési-szerelési és egyéb szerelési szolgáltatásnyújtásnak, amely ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására – ideértve az ingatlan bontással történő megszüntetését és rendeltetésének megváltoztatását is – irányul, ezért Ajánlattevő kötelezett a vállalkozási díj ÁFA tartalmának megfizetésére.
További információk:
Az értékelés módszere: az ár esetén a fordított, az egyéb bírálati részszempontok esetében az egyenes arányosítás, a használt képleteket és a módszer...
Többet mutasson
További információk
Az értékelés módszere: az ár esetén a fordított, az egyéb bírálati részszempontok esetében az egyenes arányosítás, a használt képleteket és a módszer részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. A szempontonként kiosztható pontszám 0-10. Ajánlatkérő a Kbt.77.§ (1) bekezdésre tekintettel ezúton jelzi, hogy az egyéb bírálati részszempontokkal kapcsolatban meghatározta az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjét, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad, valamint meghatározta azokat az elvárásokat is, amelyeknél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet ebben az esetben az ajánlat érvénytelen lesz. Bővebb információt a Közbeszerzési dokumentáció tartalmaz. Ajánlatkérő a beszerzés teljesítési határidejét a munkaterület átadás-átvételének megtörténtétől kezdődően határozza meg, erre tekintettel a BT-36 mezőben feltüntetett 10 hónap időtartam ezen dátumtól kezdődően számítandó. Bővebb információt a szerződés tervezet tartalmaz. A Kivitelezés az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdés b) pontja értelmében nem minősül olyan építési-szerelési és egyéb szerelési szolgáltatásnyújtásnak, amely ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására - ideértve az ingatlan bontással történő megszüntetését és rendeltetésének megváltoztatását is – irányul, ezért Ajánlattevő kötelezett a Vállalkozói díj ÁFA tartalmának megfizetésére.
Eljárás Adminisztratív információk
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések beérkezésének határideje: 2024-11-19 09:00:00 📅
Az ajánlatok felbontásának feltételei: 2024-11-19 11:00:00 📅
A közbeszerzési eljárás feltételei
Megnyitás dátuma: 2024-11-19 11:00:00 📅
Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk Műszaki és szakmai képességek
A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása:
M.1.: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség ellenőrzésért...
Többet mutasson
A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása
M.1.: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezése, szakképzettségük, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.: A 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 1. § (1) bekezdése és 5. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, melynek elegendő a IV. részének „α” szakaszát kitölteni e tekintetben, figyelemmel arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát is az M/1 és M/2 számú műszaki-szakmai alkalmassági követelmény előzetes igazolására. A 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4) -(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet IV. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelménynek, az alábbiak szerint: M.1.: A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezése, szakképzettségük, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (2) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését, végzettségük, illetve képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Csatolandó dokumentumok: - a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozat, amelyből derüljön ki, hogy mely szakembert mely pozícióra jelöli, továbbá az ajánlattétel időpontjában annak a szervezetnek a megjelölését, amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll; - a szakember szakmai gyakorlata és adott esetben felelős műszaki vezetői jogosultsága; - a szakember által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat; - a szakember - szakmai tapasztalatot ismertető - saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza (keltezéssel ellátva) olyan részletezettséggel, hogy abból egyértelműen derüljön ki az előírt alkalmassági feltétel(ek) teljesülése; - végzettséget illetve képzettséget igazoló dokumentumok - egyszerű másolata, amennyiben a szakember nem rendelkezik az előírt jogosultsággal. Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen a kivitelezés ismertetését, adott szakember által ellátott feladat és/vagy tevékenység ismertetését, a feladat és/vagy a tevékenység kezdő és befejező idejét (év,hónap), és az ajánlattétel időpontjában annak a személynek /szervezetnek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az adott szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát, melyben nyilatkozik, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítése során rendelkezésre fog állni az ajánlattevő által megjelölt pozícióban. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe. Ajánlattevő köteles nyilatkozni, hogy nyertessége esetén a szerződéskötésig az adott szakember által betöltendő pozíciónak megfelelő jogosultság kamarai regisztrációjáról és aktív státuszáról gondoskodik. Ajánlatkérő az elvárt szakmai gyakorlat meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Ha az M/1. tekintetében megajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai névjegyzékben az ajánlattétel időpontjában szerepel, a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséget és tapasztalatot az érvényes jogosultság igazolja, ebben az esetben csak a saját kezűleg aláírt önéletrajzot kell csatolni. Egyenértékű szakképzettség esetén az ajánlatban csatolni kell az egyenértékűnek tekintett szakképzettség igazoló Intézmény erre vonatkozó nyilatkozatát. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7) és (9) bek.-re, továbbá 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 24. § (1) bek.-re. Ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben az ajánlat nem tartalmazza a többlettapasztalat értékelési szempontokra bemutatni kívánt szakemberek nevét, akkor ezen dokumentumok hiánypótlására nincs lehetőség és az ajánlat érvénytelen (tekintettel a Kbt. 71. § (8) bekezdésében és a (9) bekezdés a) pontjában rögzített rendelkezéseiben foglaltakra)! Ajánlatkérő rögzíti, hogy egy szakember több jogosultsággal is rendelkezhet. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem állnak rendelkezésére legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberek: - M.1/1.: legalább 1 fő olyan szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. számú melléklet VI. alpont 1. rész 2. pontja szerinti Építési szakterületre vonatkozó "MV-É" (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel (vagy azzal egyenértékű szakképzettséggel) és szakmai gyakorlati idővel. Az előírt végzettséggel egyenértékű szakképzettség esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek igazolnia kell. A szakmai gyakorlat időtartama a szakember tekintetében előírt szakképzettség megszerzésének időpontjától számít.
M.1.: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség ellenőrzésért...
Többet mutasson
A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása
M.1.: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezése, szakképzettségük, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem állnak rendelkezésére legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberek: - M.1/2.: legalább 1 fő olyan szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. számú melléklet VI. alpont 2. rész 3. pontja szerinti Építménygépészeti szakterületre vonatkozó "MV-ÉG" (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel (vagy azzal egyenértékű szakképzettséggel) és szakmai gyakorlati idővel. Az előírt végzettséggel egyenértékű szakképzettség esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek igazolnia kell. A szakmai gyakorlat időtartama a szakember tekintetében előírt szakképzettség megszerzésének időpontjától számít. - M.1/3.: legalább 1 fő olyan szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. számú melléklet VI. alpont 2. rész 5. pontja szerinti Építményvillamossági szakterületre vonatkozó "MV-ÉV" (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel (vagy azzal egyenértékű szakképzettséggel) és szakmai gyakorlati idővel. Az előírt végzettséggel egyenértékű szakképzettség esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek igazolnia kell. A szakmai gyakorlat időtartama a szakember tekintetében előírt szakképzettség megszerzésének időpontjától számít. Ajánlatkérő rögzíti, hogy egy szakember több jogosultsággal is rendelkezhet.
Részvételi feltételek
A feltételek felsorolása és rövid leírása:
Sz/1. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § alapján a magyarországi letelepedésű gazdasági szereplőknek szerepelni kell a magyar építészetről szóló...
Többet mutasson
A feltételek felsorolása és rövid leírása
Sz/1. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § alapján a magyarországi letelepedésű gazdasági szereplőknek szerepelni kell a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény (Méptv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében.: A 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 1. § (1) bekezdése és 5. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, melynek elegendő a IV. részének „α” szakaszát kitölteni e tekintetben, figyelemmel arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát is a Sz/1. számú szakmai alkalmassági követelmény előzetes igazolására. A 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet IV. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint: Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása: A Kbt. 65. § (1) bekezdésének c) pontja és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § alapján Ajánlatkérő köteles előírni a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény (a továbbiakban: Méptv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén − amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges − a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét. Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 26. § (2) bekezdésében meghatározott mód (A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 26. § (1) bekezdés a) pontja alapján előírt követelmény tekintetében Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, az egyéni vállalkozók nyilvántartásának, illetve az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani). A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 26. § (1) bekezdés a) pont: a gazdasági szereplő legyen bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába, vagy az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő szerepeljen a magyar építészetről szóló törvény szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint teljesítse az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt.
Műszaki és szakmai képességek
A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása:
M/2.: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján ismertetnie kell Ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívás...
Többet mutasson
A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása
M/2.: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján ismertetnie kell Ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 (öt) évben – az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően - teljesített, de legfeljebb 8 (nyolc) éven belül megkezdett, szerződésszerűen teljesített legjelentősebb építési beruházásait.: A 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 1. § (1) bekezdése és 5. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, melynek elegendő a IV. részének „α” szakaszát kitölteni e tekintetben, figyelemmel arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát is az M/1. és M/2. számú műszakiszakmai alkalmassági követelmény előzetes igazolására. A 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4) -(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet IV. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelménynek, az alábbiak szerint: M.2.: Ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján ismertetnie kell az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 (öt) évben – az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően - teljesített, de legfeljebb 8 (nyolc) éven belül megkezdett, szerződésszerűen teljesített legjelentősebb építési beruházásait a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással. A szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak tartalmaznia kell legalább: - a szerződést kötő másik fél megnevezését (név és cím), kapcsolattartójának nevét és elérhetőségét, - a szerződés tárgyának rövid leírását olyan részletességgel, melyből az alkalmassági feltételnek való megfelelés egyértelműen megállapítható, az alkalmassági minimumkövetelményben megjelölt mennyiségi adatot, - a teljesítés (részteljesítés) idejét (kezdő és befejezésének időpontja év, hónap, nap megadásával) és helyét, - a teljesítés mennyiségét, - nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. a), 21. § (2a) bek. a), 21/A. §, 22. § (5) bek.] Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)-(7) és (9), (11)-(12) bekezdésben, Kbt. 140. § (9) bekezdésben és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdésben foglaltak is irányadók. A felhívásban a referenciakövetelményeknek való megfelelés több referencia bemutatásának lehetőségével is biztosított. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha M/2.: nem mutat be az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben befejezett (sikeres műszaki átadásátvétellel lezárult), de legfeljebb 8 éven belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciát, mely magában foglal: legalább 570 m2 hasznos alapterületű, közhasználatú épület teljes körű belső felújítására vonatkozó referenciát. Ajánlatkérő elfogadja a több szerződéssel történő teljesítést is. Az eljárást megindító felhívás feladást megelőző 5 és 8 évet Ajánlatkérő a Kbt. 48.§-ában rögzített módszer alkalmazásával vizsgálja. Az ajánlatkérő a referencia munka tekintetében a kezdő napon a referenciaként bemutatott szerződés tárgyát képező építési beruházás szerződés megkötésének napját, illetve részteljesítés esetén a részteljesítés tényleges megkezdésének napját érti. A teljesítés időpontja alatt a szerződés tárgyát képező építési beruházás műszaki átadásátvételének lezáró időpontját kell érteni. Ajánlatkérő a szerződésnek megfelelő teljesítése alatt következőt érti: a megrendelő fél által teljesítésigazolással elfogadott teljesítés, mely esetében a megrendelő a szerződő féllel szemben a szerződésből fakadó hátrányos jogkövetkezményeket nem érvényesített. Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, az ajánlatkérő csak és kizárólag a referenciának az alkalmasságot igazolni kívánó személyre eső hányadát veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során.
Részvételi feltételek
Kauciók és garanciák:
A pénzügyi biztosíték ismertetése: Az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához kötött. Az ajánlati biztosíték mértéke nettó 2.000.000,- Ft,...
Többet mutasson
Kauciók és garanciák
A pénzügyi biztosíték ismertetése: Az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához kötött. Az ajánlati biztosíték mértéke nettó 2.000.000,- Ft, azaz Kettőmillió forint. Az ajánlati biztosíték teljesíthető - az Ajánlattevő választása szerint - az előírt pénzösszegnek az Ajánlatkérő 12023008-00153647-00100001 számú számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség (a továbbiakban: Bankgarancia) biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított -készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény (a továbbiakban: Kötelezvény) biztosításával. Az ajánlati biztosítékot az Ajánlattevőnek legkésőbb az ajánlati kötöttség beálltáig (ajánlattételi határidő, lásd ajánlati felhívás IV.2.2.2. pont BT-131 mező), az ajánlata részeként, azaz az ajánlata benyújtásával egyidejűleg kell az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét: "Barátság Háza tetőtér átalakításával, illetve az épület felújításával kapcsolatos kivitelezési feladatok -II." Átutalás esetében az ajánlati biztosíték rendelkezésre állása időpontjának a biztosíték összegének az Ajánlatkérő számláján való jóváírása számít, erre legyenek figyelemmel Ajánlattevők a biztosíték átutalással való teljesítésekor. Bankgarancia és Kötelezvény nyújtása esetén a Bankgarancia és Kötelezvény Kedvezményezettjeként az Ajánlatkérőt kell megnevezni, a Bankgaranciában és a Kötelezvényben tárgyként fel kell tüntetni az eljárás megnevezését "Barátság Háza tetőtér átalakításával, illetve az épület felújításával kapcsolatos kivitelezési feladatok -II.", valamint a Kbt. 54. § (4) bekezdésének megfelelően tartalmaznia kell visszavonhatatlanul és feltétel nélkül, hogy ha az Ajánlattevő az ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja, vagy a szerződés megkötése az Ajánlattevő érdekkörében felmerült okból hiúsul meg, az ajánlati biztosíték az Ajánlatkérőt illeti meg. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjától számítva az ajánlati kötöttség időtartamával megegyező időtartamig érvényesnek kell lennie. Ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell, hogy a biztosítékot az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátotta. Az igazolás módja: az átutalás megtörténtét igazoló bizonylat, a Bankgarancia vagy a Kötelezvény csatolása az ajánlathoz. Ajánlatkérő Bankgarancia vagy Kötelezvény nyújtása esetén a 2016. évi CXXX. törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek megfelelő elektronikus okirati formában történő benyújtását írja elő. Ajánlatkérő az ajánlati biztosítékot a Kbt. 54. § (5) bekezdése szerint fizeti vissza. Az ajánlati biztosíték teljesítésére vonatkozó részletes rendelkezések a Kbt. 54. § és a vonatkozó jogszabályok.
A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF) és nem köthető semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához....
Többet mutasson
A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre
Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF) és nem köthető semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához. Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja biztosíték megkövetelése nélkül. Az előlegszámla a végszámlából kerül elszámolásra a vállalkozási szerződéstervezetben foglaltak szerint. Az előleget Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdés rendelkezései szerint fizeti meg. Ajánlatkérő 1 (egy) db előlegszámla, 4 (négy) db részszámla és 1 (egy) db végszámla benyújtásának lehetőségét biztosítja. Folyt köv: "A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek" pont BT-70 mezőjében.
A szerződéssel kapcsolatos feltételek
A szerződés teljesítésének feltételei:
"Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre" pont BT-77 mezőjének folytatása: Ajánlatkérő 10%...
Többet mutasson
A szerződés teljesítésének feltételei
"Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre" pont BT-77 mezőjének folytatása: Ajánlatkérő 10% tartalékkeretet köt ki a beruházás megvalósítására irányuló szerződésben. Számlák kiegyenlítése : AK a számlák ellenértékét a Ptk. 6: 130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt szabályok szerint egyenlíti ki alvállalkozó igénybevétele nélküli esetben. Ellenszolgáltatás teljesítése alvállalkozók igénybe vétele esetén: amennyiben AT a szerződés teljesítéséhez Alvállalkozót vesz igénybe a számlák ellenértékének kifizetési szabályait a 322 /2015. (X.30.) számú Korm. rendelet 32/A. § -ában foglaltak rendezik. AK a szerződés teljesítésében részt vevők vonatkozásában felhívja T. Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 138. § rendelkezéseire. AK felhívja a Tisztelt AT figyelmét a Kbt. 136. § (1) bekezdés a)-b) pontjaiban foglaltakra a kifizetéseket illetően. A részletes fizetési feltételeket az ajánlati dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Részvételi feltételek
Kizárási okok leírása:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)–(2)...
Többet mutasson
Kizárási okok leírása
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Az ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdése szerinti öntisztázás lehetőségére. Igazolási mód: Az ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állását a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 1. § (1)-(4) és (7) bekezdése, 2.§ (1) és (4) bekezdése, 3.§, 4.§ (1)-(1a)-(1b), (3)-(4) bekezdése, 6-8. §-ai és 10. §-a, valamint a 12-16.§ és 18.§-ai szerint kell igazolnia, ennek során: - a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján valamennyi ajánlattevőnek az ajánlatában ajánlatának benyújtásakor a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá, - majd a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti vizsgálat során - az ajánlatkérő felhívására – az ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állásáról a 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet 8. §-a és 10. §-a szerint kell nyilatkozatokat, illetve igazolásokat benyújtania. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 69. § (5)-(7) és (9)-(11), (11a), (13)-(14) bekezdéseiben foglaltakra. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 3–7. §-ai szerint kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (5) bek. alapján. A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján minden ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya aláeső alvállalkozót. Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról is, hogy tekintetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 13. §]. A folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról nemleges tartalommal is nyilatkozni szükséges. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós [321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdés]. Ajánlatkérő, Gazdasági szereplők a jelen pontban foglalt valamennyi kizáró ok ellenőrzése, igazolása során a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 1-16. §-aiban foglalt rendelkezések alapján járnak el egyebekben. Jelen alpont szerinti Kizáró ok rövid ismertetése- bűnszervezetben való részvétel: Jogerősen elítélték-e a gazdasági szereplőt vagy a gazdasági szereplő igazgató, vezető vagy felügyelő testületének tagját, illetve az e testületek képviseletére, az azokban való döntéshozatalra vagy azok kontrolljára vonatkozó jogkörrel rendelkező tagját a bűnszervezetben való részvételért olyan ítéletben, amelyet nem több, mint öt évvel ezelőtt hoztak, vagy amelyben a közvetlenül meghatározott kizárás időtartama továbbra is alkalmazandó? A szervezett bűnözés elleni küzdelemről szóló, 2008. október 24-i 2008/841/IB tanácsi kerethatározat (HL L 300., 2008.11.11., 42. o.) 2. cikkében meghatározottak szerint.
Megszegte-e a gazdasági szereplő a társadalombiztosítási járulékok megfizetésére irányuló kötelezettségét akár a székhely szerinti országban, akár az...
Többet mutasson
Kizárási okok leírása
Megszegte-e a gazdasági szereplő a társadalombiztosítási járulékok megfizetésére irányuló kötelezettségét akár a székhely szerinti országban, akár az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő tagállamában, ha az eltér a székhely szerinti országtól?
Többet mutasson (5)
A gazdasági szereplő a nemzeti törvények és rendeletek szerinti hasonló eljárás következtében bármely, a csődhöz hasonló helyzetben van-e?
Van-e tudomása a gazdasági szereplőnek bármilyen - a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok szerinti - összeférhetetlenségről...
Többet mutasson
Kizárási okok leírása
Van-e tudomása a gazdasági szereplőnek bármilyen - a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok szerinti - összeférhetetlenségről a közbeszerzési eljárásban való részvételéből fakadóan?
Nyújtott-e a gazdasági szereplő vagy valamely hozzá kapcsolódó vállalkozás tanácsadást az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek, vagy...
Többet mutasson
Kizárási okok leírása
Nyújtott-e a gazdasági szereplő vagy valamely hozzá kapcsolódó vállalkozás tanácsadást az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek, vagy részt vett-e más módon a közbeszerzési eljárás előkészítésében?
Került-e a gazdasági szereplő a következő helyzetek valamelyikébe? a) A kizárási okok fenn nem állásának, illetve a kiválasztási kritériumok teljesülésének...
Többet mutasson
Kizárási okok leírása
Került-e a gazdasági szereplő a következő helyzetek valamelyikébe? a) A kizárási okok fenn nem állásának, illetve a kiválasztási kritériumok teljesülésének ellenőrzéséhez szükséges információk szolgáltatása során hamis nyilatkozatot tett, b) Visszatartott ilyen információt, c) Nem tudta határidőre benyújtani az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő által megkívánt kiegészítő iratokat, d) Megkísérelte jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információkat megszerezni, amelyek jogtalan előnyöket biztosítanának számára a közbeszerzési eljárásban, vagy gondatlanságból olyan félrevezető információkat szolgáltatni, amelyek érdemben befolyásolhatják a kizárásra, a kiválasztásra vagy az odaítélésre vonatkozó döntéseket. Vonatkoznak-e a gazdasági szereplőre azok a tisztán nemzeti kizárási okok, amelyeket a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok meghatároznak?
Egyéb, adott esetben az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő tagállamának nemzeti jogszabályaiban előírt kizárási okok. Vonatkoznak-e a...
Többet mutasson
Kizárási okok leírása
Egyéb, adott esetben az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő tagállamának nemzeti jogszabályaiban előírt kizárási okok. Vonatkoznak-e a gazdasági szereplőre azok a tisztán nemzeti kizárási okok, amelyeket a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok meghatároznak? A nemzeti kizárási okok: Kbt. 62. § (1) bekezdésének ag), ah), e), f), k) és l) pontjai, valamint a Kbt. 62. § (2) bekezdésének a) és b) pontjai. Jelen alpont szerinti kizáró okokról bővebb információ a dokumentációban.
Kiegészítő információk További információk
1. Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt. 3. § 5a. pontja szerinti elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le. Erre figyelemmel az...
Többet mutasson
További információk
1. Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt. 3. § 5a. pontja szerinti elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le. Erre figyelemmel az ajánlatokat az EKR-ben kell benyújtani. Az ajánlatkérő a dokumentációban adja meg azt a fájl formátumot, melyet használva kell az ajánlatokat benyújtani. 2. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az EKR használatához, így az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges [EKRr. 6. §-ának (1) és (6a) bekezdései]. 3. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatukat az EKR azok benyújtására szolgáló funkció alkalmazásával kell ajánlatként benyújtaniuk. Az egyéb módon benyújtott dokumentum nem minősül ajánlatnak [EKRr. 11. § (9) bekezdése]. 4. Az ajánlattal együtt benyújtandó dokumentumok, nyilatkozatok jegyzékét az ajánlati dokumentáció tartalmazza különösen a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti – megfelelően kitöltött – felolvasólapot, a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozat, Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólap, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § szerinti nyilatkozat (folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról), Alvállalkozókra vonatkozó információt a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján az ajánlatban meg kell jelölni. 5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlati felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a dokumentáció, illetve melyeket a Kbt. kötelezően előír. 6. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi esetet. 7. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 53. § (4) bek., a Kbt. 131. § (9) bek, a Kbt. 141. § foglaltakra. 8. Az alkalmasság feltételei és ennek igazolása a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban került meghatározásra az ajánlati felhívás "Alkalmassági követelmény(ek)" pont BT-750 mezőjének M/1. pontjai tekintetében. 9. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 71. § (9) és (9a) bekezdésben foglaltakra. 10. Ajánlatkérő 2024. október 21. napján 09:00 órakor (amennyiben korrigendum kerül feladásra és az módosítja a helyszíni bejárás időpontját, az lesz az irányadó) helyszíni bejárást biztosít. Találkozási hely: Székesfehérvár, III. Béla király tér 1. A helyszíni bejáráson kifejezetten a helyszíni bejárással kapcsolatos kérdéseiket a Tisztelt Gazdasági szereplők legkésőbb 2024. október 22. napja 12:00 óráig szíveskedjenek megküldeni az EKR rendszeren keresztül - legalább szerkeszthető word formátumban - tekintettel arra, hogy a helyszíni bejárással kapcsolatos kérdésekre adott hivatalos Ajánlatkérői válasz, jegyzőkönyv az EKR útján kerülhet megküldésre 2024. október 28. napján! 11. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség Ajánlattevőket terheli (kivéve a Kbt. 177. § (2) bek. foglaltak). 12. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni. 13. Az ajánlatkérő nem teszi lehetővé többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtását. 14. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését alkalmazza. 15. Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződésben - a teljesítés időtartamára és a jótállás időtartamára - az alábbi szerződést biztosító mellékkötelezettségeket köti ki, amelyek pontos leírását a szerződéstervezet tartalmazza: teljesítési-, jótállási biztosíték melyek mértéke a tartalékkeret és ÁFA nélkül számított Vállalkozási díj 5-5%-a; késedelmi kötbér melynek mértéke a tartalékkeret és ÁFA nélkül számított Vállalkozási díj 0,5%-a/nap; meghiúsulási kötbér melynek mértéke a tartalékkeret és ÁFA nélkül számított Vállalkozási díj 30%-a. 16. "Vállalkozó nyilatkozik, miszerint a felelősségbiztosítással érintett tevékenység (munkaterület átadás) megkezdését megelőző napig a Kivitelezésre vonatkozóan építési felelősségbiztosítási szerződést köt vagy meglévő építési felelősségbiztosítási szerződését kiterjeszti. Az építési felelősségbiztosítás kártérítési limitértéke minimum 5 millió Ft/káresemény és minimum 150 millió Ft/kárév. Az építési felelősségbiztosítás építési és szerelési munkákra, a Megrendelőnek és 3. személynek okozott károkra terjed ki. Az építési felelősségbiztosítás megkötését igazoló szerződést a szerződés aláírásakor be kell mutatni, majd az átadást követő 10 (tíz) munkanapon belül a Vállalkozó köteles az építési felelősségbiztosítási kötvényt vagy meglévő építési felelősségbiztosításának kiterjesztését benyújtani Megrendelő részére. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az építési felelősségbiztosítást a szerződés hatálya alatt fenntartja, a biztosítás hatályát valamennyi, jelen szerződés alapján kiállított számlájának a Megrendelő felé történő benyújtásával egyidejűleg a Megrendelő felé igazolja." 17. Ha bármely, az ajánlatban csatolt dokumentum nem magyar nyelven került kiállításra, akkor a nem magyar nyelvű irat ajánlattevő általi magyar nyelvű fordítását is csatolni kell. 18. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § rendelkezései szerint biztosítja a hiánypótlást. A korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében a Kbt. 71. § (6) bekezdésben foglaltakra hivatkozva Ajánlatkérő korlátozást nem határoz meg. 19. Az ajánlatba csatolni kell az ajánlattevő, közös ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő vonatkozásában azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát vagy a jogi képviselő által készített és ellenjegyzett, a 2006. évi V. törvény szerinti aláírás-mintáját, aki(k) az ajánlatot illetve annak részét képező nyilatkozatokat aláírják, szignálják. 20. A kivitelezés műszaki, funkcionális egység megvalósítására irányul. Generálkivitelező esetén összehangoltabb, gördülékenyebb munkavégzés várható el, mivel egy személyben felel az egész munkáért. Tekintettel arra, hogy a tervezett kivitelezés oktatási intézményt érint, a napi munkafolyamatok hatékony és rugalmas operatív irányítása kiemelt ajánlatkérői érdek. Az esetleges munkaszervezési problémák kezelése is hatékonyabban végrehajtható, a jótállási jogok érvényesítése is egyértelműbb. Több vállalkozó együttes munkájából adódó konfliktusok és ebből eredő kivitelezési hibák kiküszöbölése érdekében kizárólag generál kivitelező kiválasztása szükséges. Fentiekre tekintettel a gazdasági észszerűség és a technikai megvalósíthatóság az egy részre történő ajánlattételt indokolja. A nem generálkivitelező gazdasági szereplők egyes feladatokra történő ajánlattételének lehetőségét a közös ajánlattétel vagy az alvállalkozói részvétel biztosítja. 21. Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról.
Változások Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: PROCEDURE Új érték
Szöveg:
A(z) IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő (BT-131,BT-1311) mezőben a következő változás történt: A...
Többet mutasson
Szöveg
A(z) IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő (BT-131,BT-1311) mezőben a következő változás történt: A következő helyett: Tue Nov 12 09:00:00 CEST 2024 Helyesen: Tue Nov 19 09:00:00 CEST 2024
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Tétel azonosító száma: LOT-0001 Új érték
Szöveg:
A(z) IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő (BT-132) mezőben a következő változás történt: A következő helyett: Tue Nov 12 11:00:00...
Többet mutasson
Szöveg
A(z) IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő (BT-132) mezőben a következő változás történt: A következő helyett: Tue Nov 12 11:00:00 CEST 2024 Helyesen: Tue Nov 19 11:00:00 CEST 2024
Egyéb kiegészítő információk
Ajánlatkérő az eljárással kapcsolatban beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérések jelentős számára és azok megválaszolásra a kiegészítő tájékoztatást a...
Többet mutasson
Egyéb kiegészítő információk
Ajánlatkérő az eljárással kapcsolatban beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérések jelentős számára és azok megválaszolásra a kiegészítő tájékoztatást a megjelent Ajánlati felhívás „Az ajánlatok beérkezésének határideje” és „A nyilvános felbontással kapcsolatos információk” pontjaiban rögzített határidőkig nem tudja megküldeni, így Ajánlatérő a Kbt. 56. § (4) bekezdésben rögzítettek szerint jár el. Kbt. 56. § (4) bekezdés: „Ha a tájékoztatást az ajánlatkérő nem tudja a (2) bekezdés szerinti határidőben megadni, vagy a kiegészítő tájékoztatással egyidejűleg a közbeszerzési dokumentumokat módosítja, az 52. § (4) és (5) bekezdése szerint kell eljárni.” Ajánlatkérő tájékoztatja valamennyi Gazdasági szereplőt, akik érdeklődésüket az eljárás iránt az Ajánlatkérőnél jelezték, hogy a Kbt. 56. § (4) bekezdésben rögzítettek alapján az ajánlati felhívás „Az ajánlatok beérkezésének határideje” és „A nyilvános felbontással kapcsolatos információk” pontjaiban rögzített határidőket módosítja.
A változtatás fő oka: Frissített információ
Tájékoztatás módosításokról
Az előző hirdetmény módosítandó változata: 611046-2024
Forrás: OJS 2024/S 218-681650 (2024-11-07)
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2025-03-17) Objektum A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 412 408 505 HUF 💰
Eljárás Az eljárás típusa
Az eljárás legfontosabb jellemzői:
Lásd: Megállapodás a kormányzati beszerzésről a Kereskedelmi Világszervezetet (WTO) létrehozó egyezmény IV. mellékletében foglalt, Magyarországot és az...
Többet mutasson
A szerződés odaítélése
A szerződés/tétel odaítélése ✅ Jogorvoslati eljárások
Type of alleged irregularity: Kirívóan alacsony összegű ajánlatok indokolatlan elutasítása: 2
A panaszosok száma: 2
Tétel azonosító száma: LOT-0001
Szerződés száma: 1
A szerződés megkötésének időpontja: 2025-03-12 📅
A szerződés címe: https://ekr.gov.hu/ekr-szerzodestar/hu/szerzodesLista?eljarasAzon=EKR001723702024🌏 Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 12
Az elektronikus úton beérkezett pályázatok száma: 12
A kkv-k által benyújtott pályázatok száma: 12
A nem uniós tagállamokból származó ajánlattevőktől beérkezett ajánlatok száma: 0
A más uniós tagállamokból származó ajánlattevőktől beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 494 323 783 HUF 💰
Ajánlat azonosítója: EKR001723702024/7073
A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0001 A vállalkozó neve és címe
Név: AKTÍV Ipari, Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 10459340203
Postacím: Kossuth Utca 21.
Postai irányítószám: 6344
Postai város: Hajós
Régió: Bács-Kiskun🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: elokeszites@aktivkft.co.hu📧
Telefon: +36 78700810📞
Fax: +36 78548031 📠
URL: https://www.aktivkft.co.hu🌏 A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 430 782 252 HUF 💰
Az ajánlatot rangsorolták
Helyezés a nyertesek listáján: 2
Ajánlat azonosítója: EKR001723702024/7081 A vállalkozó neve és címe
Név: "PHAROS '95" SPORTPÁLYAÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 12073601213
Postacím: 510-es Fő Út 26
Postai irányítószám: 2336
Postai város: Dunavarsány
Régió: Pest🏙️
E-mail: gabriella.molnar@pharos95.hu📧
Telefon: +36 307472452📞 A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 506 119 154 HUF 💰
Ajánlat azonosítója: EKR001723702024/7089 A vállalkozó neve és címe
Név: SHS-ÉPÍTŐ Tervező és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 12727489207
Postacím: Széchenyi Utca 152.
Postai irányítószám: 8000
Postai város: Székesfehérvár
Régió: Fejér🏙️
E-mail: info@shsepito.hu📧
Telefon: +36 22787553📞
Fax: +36 22787553 📠
URL: https://www.shsepito.hu🌏 A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 419 007 992 HUF 💰
Ajánlat azonosítója: EKR001723702024/7097 A vállalkozó neve és címe
Név: Alarmtronic Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 24935298207
Postacím: Géza Utca 66
E-mail: tagain71@gmail.com📧
Telefon: +36 209847106📞 A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 431 267 788 HUF 💰
Ajánlat azonosítója: EKR001723702024/7113 A vállalkozó neve és címe
Név: Im product kft.
Nemzeti nyilvántartási szám: 14362811243
Postacím: Rózsakert utca 3-11. D.ép.A.lház. 3.em.2.
Postai irányítószám: 1223
Postai város: Budapest
Régió: Budapest🏙️
E-mail: istvan.szilasi1@gmail.com📧
Telefon: +36 703111703📞 A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 524 546 607 HUF 💰
Ajánlat azonosítója: EKR001723702024/7121 A vállalkozó neve és címe
Név: Topa és Társa Építési Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 13048918217
Postacím: Dózsa György Utca 100
Postai irányítószám: 7090
Postai város: Tamási
Régió: Tolna🏙️
E-mail: tamasi@topaepito.hu📧
Telefon: +36 74570013📞
Fax: +36 74570013 📠
URL: https://www.topaepito.hu🌏 A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 551 114 014 HUF 💰
Ajánlat azonosítója: EKR001723702024/7137 A vállalkozó neve és címe
Név: LV INVEST Szolgáltató Kft
Nemzeti nyilvántartási szám: 12655676242
Postacím: Istvánmezei Út 2. b. ép. 5. em. 50. ajtó
Postai irányítószám: 1146
E-mail: lvinvestkft@gmail.com📧
Telefon: +36 303064515📞 A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 517 609 664 HUF 💰
Ajánlat azonosítója: EKR001723702024/7145 A vállalkozó neve és címe
Név: DENCO Klimatechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felellősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 12467006242
Postacím: Bosnyák Utca 23. A ép. 1. em. 1. ajtó
Postai irányítószám: 1145
E-mail: jankovichhenrik@denco.hu📧
Telefon: +36 209670950📞
Fax: +36 28411355 📠 A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 569 359 978 HUF 💰
Ajánlat azonosítója: EKR001723702024/7153 A vállalkozó neve és címe
Név: PSN Építőipari Kft.
Nemzeti nyilvántartási szám: 12621754217
Postacím: Rákóczi Ferenc utca 23-25.
Postai irányítószám: 7100
Postai város: Szekszárd
E-mail: info@psn.hu📧
Telefon: +36 74410214📞 A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 515 034 831 HUF 💰
Ajánlat azonosítója: EKR001723702024/7185 A vállalkozó neve és címe
Név: PRETZ- MOZAIK Építőipari Kivitelező és Szolgáltató Korláltolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 11603157207
Postacím: Zobori Út 14
E-mail: premo@t-online.hu📧
Telefon: +36 22500628📞 A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 547 720 785 HUF 💰
Ajánlat azonosítója: EKR001723702024/7289 A vállalkozó neve és címe
Név: Pesti Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 14400276243
Postacím: Rózsatő Utca 10
Postai irányítószám: 1112
E-mail: pestiepitozrt@gmail.com📧
Telefon: +36 305307709📞
Fax: +36 12675244 📠
URL: https://www.pestiepito.hu🌏 A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 412 408 505 HUF 💰
Helyezés a nyertesek listáján: 1
Ajánlat azonosítója: EKR001723702024/7297 Az alvállalkozással kapcsolatos információk
Az alvállalkozásba adott szerződésrész értéke ismert ✅
Leírás: MV-ÉG felelős műszaki vezető;MV-ÉV felelős műszaki vezető
Valószínűleg harmadik félnek alvállalkozásba adandó, hozzáadottérték-adó nélküli érték: 2 500 000 HUF 💰
A szerződés alvállalkozásba adandó részének rövid leírása: MV-ÉG felelős műszaki vezető;MV-ÉV felelős műszaki vezető
A szerződést valószínűleg alvállalkozóval kötik meg ✅ A vállalkozó neve és címe
Név: Fehérép Építőipari és Kereskedelmi Fővállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 11800756207
Postacím: Sziget utca 13
E-mail: feherep@feherep.hu📧
Telefon: +36 22503505📞
A tulajdonos állampolgársága: Magyarország 🇭🇺
A gazdasági szereplő mérete: Középvállalkozás
Kiegészítő információk További információk
A tájékoztató "V.4) Összes beérkezett ajánlat" rovat "BT-720 Megajánlott összeg" mezőiben szereplő összegek tartalmazzák a 10% tartalékkeret összegét is.
Forrás: OJS 2025/S 055-178805 (2025-03-17)
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2025-12-05) Objektum A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 412 408 505 HUF 💰
Leírás
Időtartam: 12 hónap
A szerződés odaítélése A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 412 408 505 HUF 💰
Az alvállalkozással kapcsolatos információk
Valószínűleg harmadik félnek alvállalkozásba adandó, hozzáadottérték-adó nélküli érték: 2 500 000 HUF 💰
Kiegészítő információk További információk
VII.2.2) A módosítás oka, BT-201 a módosítás okának leírása folytatás: A Vállalkozó Kimutatása alapján a Munkák és Székesfehérvár Megyei Jogú Város...
Többet mutasson
További információk
VII.2.2) A módosítás oka, BT-201 a módosítás okának leírása folytatás: A Vállalkozó Kimutatása alapján a Munkák és Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere 14/39-41/2025. (XI.07.) döntése alapján megrendelt tartalékkeret terhére elvégzendő munkák (továbbiakban: Tartalékkeret terhére elvégzendő Munkák) befolyással vannak a Szerződés II.3. pontja szerinti teljesítési határidőre. Figyelemmel arra is, hogy a Munkák és Tartalékkeret terhére elvégzendő Munkák párhuzamosan végezhetőek a Szerződés II.3. pontja szerinti teljesítési határidőt 2 (kettő) hónappal szükséges meghosszabbítani. Vállalkozó a Kivitelezést a munkaterület átadástól számított 12 hónapon belül köteles elvégezni. Vállalkozó nyilatkozik, hogy a határidőben történő teljesítésre képes. A határidő hosszabbításra kizárólag a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák és a Megrendelői igények miatt van szükség. VII.2.4) A módosítások ismertetése, BT-202 A módosítások leírása folytatás: e) Felek rögzítik, miszerint a Vállalkozó a IV.6. pont szerinti feltétel teljesülését követően a Kivitelezés 100 %-ban hiánytalanul megvalósult teljesítése esetén nettó 75.333.372, - Ft + ÁFA, azaz nettó Hetvenötmillió-háromszázharmincháromezer-háromszázhetvenkettő forint plusz ÁFA, összesen bruttó 95.673.382, - Ft, azaz bruttó Kilencvenötmillió-hatszázhetvenháromezer-háromszáznyolcvankettő forint összegről jogosult a végszámlát kiállítani, melyből nettó 350.007,- Ft + ÁFA az I.2. e) pontjában rögzített megváltozott műszaki tartalom díja, melyet Vállalkozó a számlában elkülönítetten köteles feltüntetni. 8. A Szerződés IV.5. pontja az alábbiak szerint módosul: „5. Az Előleg a IV.3. pontban foglaltaknak megfelelően az alábbiak szerint kerül elszámolásra: Számla megnevezése Számlatétel értéke bruttó Levonásra kerülő előleg bruttó Fizetendő érték bruttó Végszámla 95.673.382, - Ft 23.807.218, - Ft 71.866.164, - Ft 9. A Szerződés VI.2. pontja az alábbiak szerint módosul: „2. A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként Vállalkozó a szerződés szerinti, Tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított Vállalkozási díj 5 %-ának megfelelő 18.833.343, - Ft, azaz Tizennyolcmillió-nyolcszázharmincháromezer-háromszáznegyvenhárom forint teljesítési biztosítékot köteles Megrendelő részére biztosítani. A teljesítési biztosítéknak a szerződés aláírása napjától a sikeres műszaki átadás-átvétel napján 24:00 óráig kell rendelkezésre állnia. A teljesítési biztosítékot Vállalkozó választása szerint óvadékként az előírt pénzösszegnek a Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12023008-00153647-00100001 számú HUF fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel teljesítheti.” 10. A Szerződés VI.3. pontja az alábbiak szerint módosul: „3. A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként Vállalkozó a szerződés szerinti, Tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított Vállalkozási díj 5 %-ának megfelelő 18.833.343,- Ft, azaz Tizennyolcmillió-nyolcszázharmincháromezer-háromszáznegyvenhárom forint jótállási biztosítékot köteles Megrendelő részére biztosítani a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjától, amely a Kivitelezés maradéktalan teljesítését igazoló átadás-átvételi jegyzőkönyv lezárását követő naptári nap 0:00 órája. A jótállási biztosítékot Vállalkozó 5 évig köteles biztosítani. A jótállási biztosítékot Vállalkozó választása szerint óvadékként az előírt pénzösszegnek a Megrendelő Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12023008-00153647-00100001 számú HUF fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel teljesítheti.” A szerződésmódosítás jogalapja a műszaki tartalmat érintő és azzal összefüggő teljesítési határidő módosítás tekintetében a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdései. Szerződésmódosítás dátuma: 2025. november 26. napja.
Változások Egyéb kiegészítő információk
A kivitelezési munkálatok során az épület hatékonyabb és optimálisabb kialakítása érdekében az alábbi Megrendelői igények (a továbbiakban: Munkák) merültek...
Többet mutasson
Egyéb kiegészítő információk
A kivitelezési munkálatok során az épület hatékonyabb és optimálisabb kialakítása érdekében az alábbi Megrendelői igények (a továbbiakban: Munkák) merültek fel, melyek az eredeti műszaki tartalom módosításával járnak az alábbiak szerint: A padlástér megközelítését állandóan biztosító, fixen telepített épületlakatos szerkezetek elhelyezése: - 1 db leesés elleni védelemmel ellátott acél hágcsó elhelyezése a padlásajtóhoz, - 1 db pihenővel ellátott acél lépcső elhelyezése a padlásfeljárót magába foglaló gépészeti terébe vezetve. Az új műszaki tartalom költsége: nettó 780.637, - Ft + ÁFA. A színházterem felőli épületrész északi homlokzatán, a II. emeletre vezető, használaton kívüli hágcsó és kilépő megszüntetése, a kedvezőtlen energetikai tulajdonságú ajtó helyett új ablak beépítése: - 9 m acélszerkezetű hágcsó és kilépő elbontása, majd homlokzatjavítás, - 1 db homlokzati ajtó kibontása, - 1 db 0,8 x 1,75 m méretű homlokzati ablak elhelyezése, belső oldali könyöklővel és külső oldali párkánnyal. Az új műszaki tartalom költsége: nettó 555.945, - Ft + ÁFA. Az épület új bejáratához tervezett körülményesen és költségesen üzemeltethető kerekesszék emelő platform (lift) helyett akadálymentes rámpa kialakítása, mely bárki számára egyszerűen használható, üzemeltetési költség nélkül: - 1 db beton szerkezetű, térfő burkolatú rámpa kialakítása kétsoros acél korláttal, - 30 m2 tereprendezés és füvesítés a rámpa körül, - 15 m esővíz elvezetés rendezése az érintett területen, - 2,5 m3 homokfeltöltés a rámpa területére eső, használaton kívüli szennyvízaknánál. Az új műszaki tartalom költsége: nettó 6.028.832, - Ft + ÁFA. Az akadálymentes rámpa kialakítása miatt az eredeti műszaki tartalom részét képező tételek közül a „Kerekesszék emelő platform Liftboy 5 elektromos lift” elmarad: Az elmaradó műszaki tartalom értéke: nettó 6.277.440, - Ft + ÁFA. Az alumínium szerkezetű függönyfalak és bejárati ajtók kialakításának-felszereltségének módosítása a biztonságosság növelése és a mindennapos használat megkönnyítése érdekében: - biztonsági üvegezés elhelyezése minden olyan pozícióban, ahol törésveszély áll fenn, - pánikzáras ajtók beépítése (főszárnyon pánikkilinccsel, mellékszárnyon pánikrúddal), - ajtócsukók beépítése végállás rögzítővel, - a tényleges belmagassághoz igazított nyílászáró méretek alkalmazása. Az új műszaki tartalom költsége: nettó 2.725.000, - Ft + ÁFA. Az eredeti műszaki tartalom egyszerűsítésével, optimalizálásával az alábbi költségcsökkentő, elmaradó tételek merültek fel: - a szélfogók belső oldalára tervezett ajtók csökkentett hőszigetelési képességű szerkezettel és egyrétegű biztonsági üvegezéssel készülnek, - a kazánház ajtó felülvilágítója biztonsági üvegezés helyett normál kivitellel készül. Az elmaradó műszaki tartalom értéke: nettó 1.010.000, - Ft + ÁFA. Lamellás szellőző helyére ablak beépítése a meghosszabbításra kerülő lépcsőháznál, mellyel a lépcsőház természetes megvilágítási biztosítottá válik: - meglévő lamellás szellőző bontása és elszállítása, - 1 db hőhídmentes, fix üvegezésű ablak beépítése. Az új műszaki tartalom költsége: nettó 97.250, - Ft + ÁFA. Lámpatestek típusának és mennyiségének módosítása, melyek optimálisabb megvilágítást biztosítanak és egyszerűbb a karbantartásuk, illetve a későbbi cseréjük: - álmennyezetbe süllyesztett helyett normál, mennyezetre szerelt LED lámpák beépítése a szükséges takarókeretekkel, - függesztett LED csillárok helyett normál, mennyezetre szerelt LED panelek beépítése a szükséges takarókeretekkel, Az új műszaki tartalom költsége: nettó 2.422.486, - Ft + ÁFA. Az elmaradó műszaki tartalom értéke: nettó 3.478.201, - Ft + ÁFA. Az új kémény típusának módosítása épületen belül szigeteletlen kialakításúra, mivel a tetőtér felújításával, épületen belül szükségtelenné válik a szigetelt kialakítás: Az egyszerűsített műszaki tartalommal a költségcsökkentés értéke: nettó 145.000, - Ft + ÁFA. A színházterem új légtechnikai berendezéseinek elhelyezéséhez szükséges acél géptartó rögzítési módjának módosítása a csatlakozó épületszerkezet feltárásának tapasztalatai alapján: - az acélszerkezetű tartók talplemezzel való rögzítése a külső oldalon. Az új műszaki tartalom költsége: nettó 136.320, - Ft + ÁFA. Az eredeti műszaki tartalom módosításával az alábbi elmaradó tétel merült fel: - falfészek bontása, felfekvés falazása tömör téglából a külső oldalon. Az elmaradó műszaki tartalom értéke: nettó 85.800, - Ft + ÁFA. A műszaki tartalom változása miatt a Szerződés III.1. pontja szerinti Vállalkozási díj módosul az alábbiakra figyelemmel: A felsorolt Munkák értéke mindösszesen nettó 12.746.470, - Ft + ÁFA, összesen bruttó 16.188.017, - Ft. A pontban felsorolt valamennyi elmaradó munkák értéke mindösszesen nettó 10.996.441, - Ft + ÁFA, összesen 13.965.480, - Ft. A alapján a különbözet mindösszesen: nettó 1.750.029, - Ft + ÁFA, összesen bruttó 2.222.537, - Ft. A Szerződés III.1. pontja szerinti vállalkozási díjat nettó 1.750.029, - Ft + ÁFA, összesen bruttó 2.222.537, - Ft összeggel emelni szükséges. A Vállalkozó 2025. július 10. napján nyújtotta be a Munkákra vonatkozó műszaki tartalmat és az azokhoz rendelt költségvetési leírást (továbbiakban: Kimutatás), melyet a Megrendelő műszaki ellenőre és a Polgármesteri Hivatal illetékes szakterülete megvizsgált és elfogadásra javasolt. Folytatás: VI.3) További információk pontban.
A változtatás fő oka: Olyan módosítások, amelyek nem érik el a minimális értéket ("de minimis" szabály).
Új érték
Szöveg:
1. Felek rögzítik, hogy az Előzményekben foglaltak alapján a Szerződést közös akarat-elhatározással az alábbiak szerint módosítják: 2. A Szerződés I.2....
Többet mutasson
Szöveg
1. Felek rögzítik, hogy az Előzményekben foglaltak alapján a Szerződést közös akarat-elhatározással az alábbiak szerint módosítják: 2. A Szerződés I.2. pontja az alábbiak szerint módosul: „2. Jelen vállalkozási szerződés Megrendelőnek a „Barátság Háza tetőtér átalakításával, illetve az épület felújításával kapcsolatos kivitelezési feladatok - II.” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény - továbbiakban: Kbt. - 81. §-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárás eredményeképpen jött létre Felek között. Ennek megfelelően az alább felsorolt dokumentumok a szerződéssel együtt értelmezendőek, azzal együtt olvasandók: a) Megrendelőnek a szerződés tárgyát képező közbeszerzésére vonatkozó 2024. október 9. napján feladott ajánlati felhívása - továbbiakban: Felhívás -; b) Megrendelő teljes dokumentációja; c) Megrendelő 2024. október 22. napján kelt helyszíni bejárásra vonatkozó jegyzőkönyve, 2024. november 5. napján, valamint 2024. november 12. napján kelt kiegészítő tájékoztatása; d) Vállalkozó 2024. november 19. napján felbontott ajánlata - továbbiakban: Ajánlat -. e) Vállalkozó 2025. július 10. napján kelt és jóváhagyásra javasolt megváltozott műszaki tartalmat és annak költségvetési leírását magában foglaló ajánlata - Ajánlat 2. - 3. A Szerződés II.1. pontja az alábbiak szerint módosul: „1. Jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a Barátság Háza tetőterének átalakításával, az épület felújításával, illetve a színházterem új légtechnikai rendszerének kiépítésével kapcsolatos munkák elvégzését – továbbiakban: Kivitelezés - az I.2. pontban felsorolt dokumentumokban foglalt műszaki tartalomnak és követelményeknek megfelelően, továbbá jelen szerződésben foglaltak szerint.” Az Ajánlat az I.2. e) pont szerint módosul.” 4. A Szerződés II.3. pontja az alábbiak szerint módosul: „3. Teljesítés határideje: Vállalkozó a Kivitelezést a munkaterület átadástól számított 12 hónapon belül köteles elvégezni. Megrendelő előteljesítést elfogad. 5. A Szerződés III.1. pontja az alábbiak szerint módosul: „1. A Kivitelezés ellenszolgáltatásának a díja - továbbiakban: Vállalkozási díj - mindösszesen nettó 376.666.852, - Ft + ÁFA, azaz nettó Háromszázhetvenhatmillió-hatszázhatvanhatezer-nyolcszázötvenkettő forint plusz ÁFA, összesen bruttó 478.366.902, - Ft, azaz bruttó Négyszázhetvennyolcmillió-háromszázhatvanhatezer-kilencszázkettő forint.” 6. A Szerződés III.5. pontja az alábbiak szerint módosul: „5. Felek a Rendelet 20. § rendelkezései alapján tartalékkeretet - a továbbiakban: Tartalékkeret - kötnek ki. A Tartalékkeret összege nettó 37.491.682, - Ft + ÁFA, azaz nettó Harminchétmillió-négyszázkilencvenegyezer-hatszáznyolcvankettő forint plusz ÁFA, összesen bruttó 47.614.436, - Ft, azaz bruttó Negyvenhétmillió-hatszáztizennégyezer-négyszázharminchat forint. A Tartalékkeret összege a Vállalkozási díjon felül értendő.” 7. A Szerződés IV.4. pontja az alábbiak szerint módosul: „4. Felek rögzítik, miszerint a Vállalkozó a részszámlákat és a végszámlát az alábbiak szerint állíthatja ki: a) Felek rögzítik, miszerint a Vállalkozó a IV.6. pont szerinti feltétel teljesülését követően a Kivitelezés 15 %-ban hiánytalanul megvalósult teljesítése esetén nettó 56.587.528, - Ft + ÁFA, azaz nettó Ötvenhatmillió-ötszáznyolcvanhétezer-ötszázhuszonnyolc forint plusz ÁFA, összesen bruttó 71.866.161, - Ft, azaz bruttó Hetvenegymillió-nyolcszázhatvanhatezer-százhatvanegy forint összegről jogosult az I. részszámlát kiállítani, melyből nettó 350.005,- Ft + ÁFA az I.2. e) pontjában rögzített megváltozott műszaki tartalom díja, melyet Vállalkozó a számlában elkülönítetten köteles feltüntetni. b) Felek rögzítik, miszerint a Vállalkozó a IV.6. pont szerinti feltétel teljesülését követően a Kivitelezés 25 %-ban hiánytalanul megvalósult teljesítése esetén nettó 37.841.687, - Ft + ÁFA, azaz nettó Harminchétmillió-nyolcszáznegyvenegyezer-hatszáznyolcvanhét forint plusz ÁFA, összesen bruttó 48.058.942, - Ft, azaz bruttó Negyvennyolcmillió-ötvennyolcezer-kilencszáznegyvenkettő forint összegről jogosult a II. részszámlát kiállítani, melyből nettó 350.005,- Ft + ÁFA az I.2. e) pontjában rögzített megváltozott műszaki tartalom díja, melyet Vállalkozó a számlában elkülönítetten köteles feltüntetni. c) Felek rögzítik, miszerint a Vállalkozó a IV.6. pont szerinti feltétel teljesülését követően a Kivitelezés 50 %-ban hiánytalanul megvalósult teljesítése esetén nettó 94.079.211, - Ft + ÁFA, azaz nettó Kilencvennégymillió-hetvenkilencezer-kettőszáztizenegy forint plusz ÁFA, összesen bruttó 119.480.598, - Ft, azaz bruttó Száztizenkilencmillió-négyszáznyolcvanezer-ötszázkilencvennyolc forint összegről jogosult a III. részszámlát kiállítani, melyből nettó 350.005,- Ft + ÁFA az I.2. e) pontjában rögzített megváltozott műszaki tartalom díja, melyet Vállalkozó a számlában elkülönítetten köteles feltüntetni. d) Felek rögzítik, miszerint a Vállalkozó a IV.6. pont szerinti feltétel teljesülését követően a Kivitelezés 80 %-ban hiánytalanul megvalósult teljesítése esetén nettó 112.825.054, - Ft + ÁFA, azaz nettó Száztizenkettőmillió-nyolcszázhuszonötezer-ötvennégy forint plusz ÁFA, összesen bruttó 143.287.819, - Ft, azaz bruttó Száznegyvenhárommillió-kettőszáznyolcvanhétezer-nyolcszáztizenkilenc forint összegről jogosult a IV. részszámlát kiállítani, melyből nettó 350.007,- Ft + ÁFA az I.2. e) pontjában rögzített megváltozott műszaki tartalom díja, melyet Vállalkozó a számlában elkülönítetten köteles feltüntetni. Folytatás VI.3) További információk pontban.
Forrás: OJS 2025/S 236-812989 (2025-12-05)
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2026-05-05) Objektum A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 412 408 505 HUF 💰
Időtartam
Kezdeti időpont: 2025-03-27 📅
Végdátum: 2026-05-15 📅
A szerződés odaítélése A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 412 408 505 HUF 💰
Az alvállalkozással kapcsolatos információk
Valószínűleg harmadik félnek alvállalkozásba adandó, hozzáadottérték-adó nélküli érték: 2 500 000 HUF 💰
Kiegészítő információk További információk
Folytatás: BT-201 mező - A módosítás okának leírása 4. Az I.3. pont szerinti műszaki tartalom változása, illetve kiegészítése miatt a Szerződés III.1....
Többet mutasson
További információk
Folytatás: BT-201 mező - A módosítás okának leírása 4. Az I.3. pont szerinti műszaki tartalom változása, illetve kiegészítése miatt a Szerződés III.1. pontja szerinti Vállalkozási díj módosul az alábbiakra figyelemmel: 4.1. Az I.3. pontban felsorolt Munkák értéke mindösszesen nettó 29.891.438,- Ft + ÁFA, összesen bruttó 37.962.126, - Ft. 4.2. Az I.3. pontban felsorolt valamennyi elmaradó munkák értéke mindösszesen nettó 13.170.994,- Ft + ÁFA, összesen bruttó 16 727 162, - Ft. 4.3. Az I.4.1. és I.4.2. pont alapján a különbözet mindösszesen: nettó 16.720.444,- Ft + ÁFA, összesen bruttó 21.234.964, - Ft. 4.4. Az I.4.3. pontban foglaltakra figyelemmel a Szerződés III.1. pontja szerinti vállalkozási díjat nettó 16.720.444,- Ft + ÁFA, összesen bruttó 21.234.964, - Ft összeggel emelni szükséges. 5. A Vállalkozó 2026. március 20. napján nyújtotta be a Munkákra vonatkozó műszaki tartalmat és az azokhoz rendelt költségvetési leírást (továbbiakban: Kimutatás), melyet a Megrendelő műszaki ellenőre és a Polgármesteri Hivatal illetékes szakterülete megvizsgált és elfogadásra javasolt. 6. A Vállalkozó Kimutatása alapján a Munkák időigénye 7 (hét) hét, mellyel a Szerződés II.3. pontja szerinti teljesítési határidő meghosszabbítani szükséges. Vállalkozó a Kivitelezést 2026. május 15. napjáig köteles elvégezni. 7. Felek megállapodnak, hogy az I.4.4 pont szerinti összeg a Szerződés IV.4. pont d) alpont szerinti IV. részszámlában és az e) alpont szerinti végszámlában – a kivitelezés 80 %-ban hiánytalanul megvalósult műszaki készültsége és 100%-ban hiánytalanul megvalósult teljesítés esetén – egyenlő arányban kerül elszámolásra, azaz a IV.4. pont d) alpontja szerinti IV. részszámla összege nettó 8.360.222,- Ft + ÁFA, az e) alpont szerinti végszámla összege nettó 8.360.222,- Ft + ÁFA összeggel emelkedik. Az IV. részszámlában és a végszámlában ezen összegeket a Munkák elvégzéséhez kapcsolódóan elkülönítetten szükséges feltűntetni 8. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosításban foglaltak nem érintik a Szerződés alábbi pontjait: - a Szerződés IV.2. pontja szerinti előleg összegét, tekintettel arra, hogy az már megfizetésre került a Vállalkozó részére, - a Szerződés III.5. pontjában kikötött tartalékkeret összegét. Folytatás: BT-202 A módosítások leírása 7. A Szerződés IV.5. pontja az alábbiak szerint módosul: „5. Az Előleg a IV.3. pontban foglaltaknak megfelelően az alábbiak szerint kerül elszámolásra: Számla megnevezése Számlatétel értéke bruttó Levonásra kerülő előleg bruttó Fizetendő érték bruttó Végszámla 106.290.864, - Ft 23.807.218, - Ft 82.483.646, - Ft 8. A Szerződés VI.2. pontja az alábbiak szerint módosul: „2. A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként Vállalkozó a szerződés szerinti, Tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított Vállalkozási díj 5 %-ának megfelelő 19.669.365, - Ft, azaz Tizenkilencmillió-hatszázhatvankilencezer-háromszázhatvanöt forint teljesítési biztosítékot köteles Megrendelő részére biztosítani. A teljesítési biztosítéknak a szerződés aláírása napjától a sikeres műszaki átadás-átvétel napján 24:00 óráig kell rendelkezésre állnia. A teljesítési biztosítékot Vállalkozó választása szerint óvadékként az előírt pénzösszegnek a ..................... vezetett ................................ számú HUF fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel teljesítheti.” 9. A Szerződés VI.3. pontja az alábbiak szerint módosul: „3. A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként Vállalkozó a szerződés szerinti, Tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított Vállalkozási díj 5 %-ának megfelelő 19.669.365, - Ft, azaz Tizenkilencmillió-hatszázhatvankilencezer-háromszázhatvanöt forint jótállási biztosítékot köteles Megrendelő részére biztosítani a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjától, amely a Kivitelezés maradéktalan teljesítését igazoló átadás-átvételi jegyzőkönyv lezárását követő naptári nap 0:00 órája. A jótállási biztosítékot Vállalkozó 5 évig köteles biztosítani. A jótállási biztosítékot Vállalkozó választása szerint óvadékként az előírt pénzösszegnek a Megrendelő Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12023008-00153647-00100001 számú HUF fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel teljesítheti.”
Változások Egyéb kiegészítő információk
3. A kivitelezési munkálatok során az épület hatékonyabb és optimálisabb kialakítása érdekében az alábbi Megrendelői igények (a továbbiakban: Munkák)...
Többet mutasson
Egyéb kiegészítő információk
3. A kivitelezési munkálatok során az épület hatékonyabb és optimálisabb kialakítása érdekében az alábbi Megrendelői igények (a továbbiakban: Munkák) merültek fel, melyek az eredeti műszaki tartalom módosításával, illetve kiegészítésével járnak az alábbiak szerint: 3.1. Új recepciós helyiség kialakítása a földszinti kapcsoló helyiségben: - meglévő burkolatok bontása, - új falnyílások kialakítása téglafalban, régi nyílás befalazása, - válaszfal építése a recepciós helyiség elválasztásához, - új beltéri átadó ablakok és beltéri ajtó elhelyezése, - a kialakított helyiség burkolása, festése, álmennyezet építése, illetve villanyszerelési munkái, - recepciós sarok asztal elhelyezése, - homlokzati nyílászáró parapetfalának megemelése falazással, módosított méretű homlokzati nyílászárók elhelyezése, - új radiátor elhelyezése. Az új műszaki tartalom költsége: nettó 4.941.476,- Ft + ÁFA Az eredeti műszaki tartalom módosításával az alábbi elmaradó tételek merültek fel: - a tetőtéri aulában recepciós pult elhelyezése, - a tetőtéri recepciós pulthoz tervezett egyedi álmennyezet, lámpatestek, gyengeáramú kiállások elkészítése és taktilis vezetősáv kialakítása, - az elektromos kapcsoló helyiségbe eredetileg tervezett homlokzati nyílászárók. Az elmaradó műszaki tartalom értéke: nettó 2.296.525,- Ft + ÁFA 3.2. A színházterem álmennyezetének cseréje: - meglévő álmennyezet bontása és hulladék elszállítása, - lámpatestek leszerelése az álmennyezet csere idejére, majd azok visszaszerelése, - födémáttörések helyreállítása, - új, kazettás álmennyezet építése akusztikus lapokkal és gipszkarton frízzel az ablakok menti sávban, - az álmennyezet csere kapcsán szükséges falfestés és előkészítő glettelés. Az új műszaki tartalom költsége: nettó 6.232.116,- Ft + ÁFA 3.3. Az épület színházterem felőli bejáratánál a szélfogó teljes körű felújítása: - meglévő fal-, padlóburkolatok és beton aljzatok bontása, - vakolat leverése mennyezetről, - gipszkarton dobozolás készítése új, belső oldali ajtó felett, - vasalt aljzatbeton készítése, - új padlóburkolat készítése fogadófelület előkészítéssel, - vakolatjavítás, felület előkészítés és festés oldalfalakon, - meglévő-megmaradó fa nyílászárók csiszolása és mázolása, - a felújításhoz kapcsolódó erős és gyengeáramú villanyszerelési munkák elvégzése. Az új műszaki tartalom költsége: nettó 1.537.374,- Ft + ÁFA. 3.4. Világítás kialakítása az épület padlásterének egészében: - elektromos védőcsövek, kábelek, kötődobozok, vezetékösszekötők, - meglévő lámpatestek leszerelése, - kombinált védőkapcsolók elhelyezése, - új lámpatestek felszerelése, - világítási szerelvények felszerelése, Az új műszaki tartalom költsége: nettó 827.123,- Ft + ÁFA. 3.5. Új mérőhely kialakítása a felújítással érintett kapcsolóhelyiségben: - meglévő főelosztó átalakítása, - meglévő vezetékek, kábelek és szerelvények bontása, - meglévő áramváltó kiszerelése, - fém kábeltálca, sarokösszekötő és elektromos kábel elhelyezése, - késes biztosítóbetét elhelyezése. Az új műszaki tartalom költsége: nettó 823.501,- Ft + ÁFA 3.6. Színházterem légtechnikai rendszerének módosítása: - a nézőtér helyett a színpad feletti területen kerül kialakításra 2 db új födémáttörés az elhasznált levegő elszívására, - a légkezelő gépek padlástéren belüli elhelyezésének módosítása, ennek következtében a csatlakozó vezetékek kialakítása is módosul, illetve a tetőn való áttörések módja is eltérő. Az új műszaki tartalom költsége: nettó 10.238.100,- Ft + ÁFA Az elmaradó műszaki tartalom értéke: nettó 10.238.100,- Ft + ÁFA 3.7. A színházterem felőli épületrész elektromos hálózatának teljesítménybővítése: - közműszolgáltató díj igényelt teljesítmény biztosítására. Az új műszaki tartalom költsége: nettó 722.280,- Ft + ÁFA. 3.8. Az irodához tartozó légkondicionáló berendezések elektromos megtáplálásának kiépítése a mozi felőli épületrész elektromos mérőhelyéből: - új megtáplálás elektromos terveinek elkészítése, - elosztószekrény telepítése terhelésszakaszolóval, védőkapcsolóval, áramvédő relével, kismegszakítóval, egyéb elemekkel, kompletten, - 5x10 mm2-es elektromos energiaátviteli kábel fektetése, - 5x50 mm2-es betápláló kábel fektetése, - kábeltálca elhelyezésre tartószerkezettel és fali konzolokkal, Az új műszaki tartalom költsége: nettó 4.469.468,- Ft + ÁFA Az új műszaki tartalommal az alábbi elmaradó tételek merültek fel: - 5x6 mm2-es elektromos energiaátviteli kábel fektetése, - 5x16 mm2-es betápláló kábel fektetése. Az elmaradó műszaki tartalom értéke: nettó 172.971,- Ft + ÁFA 3.9. A tetőtéri előadóhoz vezető új lépcső módosított kialakításához statikai terv készítése: - statikai tervezési díj. Az új műszaki tartalom költsége: nettó 100.000,- Ft + ÁFA 3.10. Az eredeti műszaki tartalom módosításával az alábbi elmaradó tételek merültek fel: - homlokzati nyílászáró ablak elhelyezése egy pinceszinti helyiség korábban már befalazott ablaknyílásánál, - rádió frekvenciás fűtés költségmegosztó készülékek felszerelése. Az elmaradó műszaki tartalom értéke: nettó 463.398,- Ft + ÁFA, Folytatás: BT-300 mező VI.3) További információk Jogalap: A szerződésmódosítás jogalapja a műszaki tartalmat érintő és azzal összefüggő teljesítési határidő módosítás tekintetében a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdései. Szerződésmódosítás dátuma: 2026. március 26.
A változtatás fő oka: Olyan módosítások, amelyek nem érik el a minimális értéket ("de minimis" szabály).
Új érték
Szöveg:
1. Felek rögzítik, hogy az Előzményekben foglaltak alapján a Szerződést közös akarat-elhatározással az alábbiak szerint módosítják: 2. A Szerződés I.2....
Többet mutasson
Szöveg
1. Felek rögzítik, hogy az Előzményekben foglaltak alapján a Szerződést közös akarat-elhatározással az alábbiak szerint módosítják: 2. A Szerződés I.2. pontja az alábbiak szerint módosul: „2. Jelen vállalkozási szerződés Megrendelőnek a „Barátság Háza tetőtér átalakításával, illetve az épület felújításával kapcsolatos kivitelezési feladatok - II.” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény - továbbiakban: Kbt. - 81. §-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárás eredményeképpen jött létre Felek között. Ennek megfelelően az alább felsorolt dokumentumok a szerződéssel együtt értelmezendőek, azzal együtt olvasandók: a) Megrendelőnek a szerződés tárgyát képező közbeszerzésére vonatkozó 2024. október 9. napján feladott ajánlati felhívása - továbbiakban: Felhívás -; b) Megrendelő teljes dokumentációja; c) Megrendelő 2024. október 22. napján kelt helyszíni bejárásra vonatkozó jegyzőkönyve, 2024. november 5. napján, valamint 2024. november 12. napján kelt kiegészítő tájékoztatása; d) Vállalkozó 2024. november 19. napján felbontott ajánlata - továbbiakban: Ajánlat -. e) Vállalkozó 2025. július 10. napján kelt és jóváhagyásra javasolt megváltozott műszaki tartalmat és annak költségvetési leírását magában foglaló ajánlata - Ajánlat 2. – f) Vállalkozó 2026. március 20. napján kelt és jóváhagyásra javasolt megváltozott műszaki tartalmat és annak költségvetési leírását magában foglaló ajánlata - Ajánlat 3.– 3. A Szerződés II.1. pontja az alábbiak szerint módosul: „1. Jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a Barátság Háza tetőterének átalakításával, az épület felújításával, illetve a színházterem új légtechnikai rendszerének kiépítésével kapcsolatos munkák elvégzését – továbbiakban: Kivitelezés - az I.2. pontban felsorolt dokumentumokban foglalt műszaki tartalomnak és követelményeknek megfelelően, továbbá jelen szerződésben foglaltak szerint.” Az Ajánlat az I.2. f) pont szerint módosul.” 4. A Szerződés II.3. pontja az alábbiak szerint módosul: „3. Teljesítés határideje: Vállalkozó a Kivitelezést 2026. május 15. napjáig köteles elvégezni. Megrendelő előteljesítést elfogad. 5. A Szerződés III.1. pontja az alábbiak szerint módosul: 393 387 296 „1. A Kivitelezés ellenszolgáltatásának a díja - továbbiakban: Vállalkozási díj - mindösszesen nettó 393.387.296, - Ft + ÁFA, azaz nettó Háromszázkilencvenhárommillió-háromszáznyolcvanhétezer-kettőszázkilencvenhat forint plusz ÁFA, összesen bruttó 499.601.866, - Ft, azaz bruttó Négyszázkilencvenkilencmillió-hatszázegyezer-nyolcszázhatvanhat forint.” 6. A Szerződés IV.4. pontja az alábbiak szerint módosul: „4. Felek rögzítik, miszerint a Vállalkozó a részszámlákat és a végszámlát az alábbiak szerint állíthatja ki: a) Felek rögzítik, miszerint a Vállalkozó a IV.6. pont szerinti feltétel teljesülését követően a Kivitelezés 15 %-ban hiánytalanul megvalósult teljesítése esetén nettó 56.587.528, - Ft + ÁFA, azaz nettó Ötvenhatmillió-ötszáznyolcvanhétezer-ötszázhuszonnyolc forint plusz ÁFA, összesen bruttó 71.866.161, - Ft, azaz bruttó Hetvenegymillió-nyolcszázhatvanhatezer-százhatvanegy forint összegről jogosult az I. részszámlát kiállítani, melyből nettó 305.005,- Ft + ÁFA az I.2. e) pontjában rögzített megváltozott műszaki tartalom díja, melyet Vállalkozó a számlában elkülönítetten köteles feltüntetni. b) Felek rögzítik, miszerint a Vállalkozó a IV.6. pont szerinti feltétel teljesülését követően a Kivitelezés 25 %-ban hiánytalanul megvalósult teljesítése esetén nettó 37.841.687, - Ft + ÁFA, azaz nettó Harminchétmillió-nyolcszáznegyvenegyezer-hatszáznyolcvanhét forint plusz ÁFA, összesen bruttó 48.058.942, - Ft, azaz bruttó Negyvennyolcmillió-ötvennyolcezer-kilencszáznegyvenkettő forint összegről jogosult a II. részszámlát kiállítani, melyből nettó 305.005,- Ft + ÁFA az I.2. e) pontjában rögzített megváltozott műszaki tartalom díja, melyet Vállalkozó a számlában elkülönítetten köteles feltüntetni. c) Felek rögzítik, miszerint a Vállalkozó a IV.6. pont szerinti feltétel teljesülését követően a Kivitelezés 50 %-ban hiánytalanul megvalósult teljesítése esetén nettó 94.079.211, - Ft + ÁFA, azaz nettó Kilencvennégymillió-hetvenkilencezer-kettőszáztizenegy forint plusz ÁFA, összesen bruttó 119.480.598, - Ft, azaz bruttó Száztizenkilencmillió-négyszáznyolcvanezer-ötszázkilencvennyolc forint összegről jogosult a III. részszámlát kiállítani, melyből nettó 305.005,- Ft + ÁFA az I.2. e) pontjában rögzített megváltozott műszaki tartalom díja, melyet Vállalkozó a számlában elkülönítetten köteles feltüntetni. d) Felek rögzítik, miszerint a Vállalkozó a IV.6. pont szerinti feltétel teljesülését követően a Kivitelezés 80 %-ban hiánytalanul megvalósult teljesítése esetén nettó 121.185.276, - Ft + ÁFA, azaz nettó Százhuszonegymillió-száznyolcvanötezer-kettőszázhetvenhat forint plusz ÁFA, összesen bruttó 153.905.300, - Ft, azaz bruttó Százötvenhárommillió-kilencszázötezer-háromszáz forint összegről jogosult a IV. részszámlát kiállítani, melyből nettó 305.007,- Ft + ÁFA az I.2. e) pontjában rögzített megváltozott műszaki tartalom díja, valamint nettó 8.360.222,- Ft + ÁFA az I.2. f) pontjában rögzített megváltozott műszaki tartalom díja, melyet Vállalkozó a számlában elkülönítetten köteles feltüntetni. e) Felek rögzítik, miszerint a Vállalkozó a IV.6. pont szerinti feltétel teljesülését követően a Kivitelezés 100 %-ban hiánytalanul megvalósult teljesítése esetén nettó 83.693.594, - Ft + ÁFA, azaz nettó Nyolcvanhárommillió-hatszázkilencvenháromezer-ötszázkilencvennégy forint plusz ÁFA, összesen bruttó 106.290.864, - Ft, azaz bruttó Százhatmillió-kettőszázkilencvenezer-nyolcszázhatvannégy forint összegről jogosult a végszámlát kiállítani, melyből nettó 305.007,- Ft + ÁFA az I.2. e) pontjában rögzített megváltozott műszaki tartalom díja, valamint nettó 8.360.222,- Ft + ÁFA az I.2. f) pontjában rögzített megváltozott műszaki tartalom díja, melyeket Vállalkozó a számlában elkülönítetten köteles feltüntetni. Folyt.:BT-300 - VI.3)pont