Baross Iskola műhelyszárny bővítése és felújítása

Rövid leírás

A kivitelezés egy helyrajzi számú területen (5000 Szolnok, Bán utca 9.sz. 5024/7 hrsz.) kerül megvalósításra 2 részben.

1.Rész: Új tanműhely építése

A használaton kívüli épületek teljes elbontása, amelybe az alapozás bontása és tereprendezési munkát értendők. A bontandó épület mindegyike földszintes kialakítású, használaton kívüli raktárépület.
A földszint + három emeletes oktatási szárny kibővítése két szintes - földszint + I. emelet - tanműhely szárnnyal, amelyet a meglévő oktatási szárnnyal egy földszintes nyaktaggal kötünk össze. Az épületen részben kiépül II. emeleti gépészeti terek magába foglaló épületrész. Az új épület nettó alapterülete: 2 453,28 m2. A tanműhelyek, öltözők, WC-csoport, Lift mellett ebben az új épületben helyeztük el az iskola auláját, amely hiánypótló térként valósul meg.
Az épület cölöpalapozással, ezeket összefogó fejgerendával, a felmenő szerkezet monolit vasbeton pillérváz, vasbeton merevítő és tégla kitöltő falazattal készül. Az aula tetőszerkezete egyenes látszó RRF tartó, amely az épület egyéb részeihez hasonlóan fémlemez fedést kap. A tető általános helyen vett tartószerkezete acél gerendákból készül.

2. Rész: Meglévő tanműhely energetikai korszerűsítése

A földszintes, részben egy emeletes tanműhely és öltöző épület felújítása. A felújítás statika megerősítést, valamint energetikai beavatkozást jelent. Ez alatt értendő a falszerkezet és tetőszerkezet hőszigetelése, valamint a homlokzati nyílászárók cseréjét. A felújítási munkák részét képezi még a meglévő-megmaradó napelem rendszer kibővítése.
A meglévő tanműhely falain kialakult repedések helyreállítása a terven jelölt helyeken falvarrással történik, a lapos tetőjén a napelemeket a meglévő salakfeltöltés eltávolítása, és az új rétegrend kialakítása után lehet elhelyezni,
A meglévő tanműhelyben lévő épületsüllyedések megállítására a csapadékvíz elvezetés felülvizsgálatra került, valamint az M-11 jelű terven jelölt falak alatt talajinjektálás készül.

Mindkét rész esetén:

A kivitelezési munkálatokat az intézmény üzemszerű működése és az oktatás zavartalan biztosítása mellett kell elvégezni.
A részletes műszaki leírást a pontos konkrét mennyiségek feltüntetésével a műszaki dokumentáció tartalmazza
Az egyenértékűség tekintetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) -(5) foglaltak is irányadóak.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű terméket, eszközt, megoldást stb. kíván megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól vagy forgalmazótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése, vagy egyéb a gazdasági szereplők számára szabadon hozzáférhető tanúsítás/igazolások. Ajánlattevőknek egyenértékű termék megajánlása esetén meg kell adniuk adott esetben a termék gyártóját/forgalmazóját, konkrét típusát cikkszámát és a termék származási helyét is. Az ajánlathoz csatolni kell a részletes termékleírását. Ajánlattevőnek egyenértékű termék ajánlása esetén nyilatkoznia kell (7.számú melléklet Minta „Ajánlattevői nyilatkozat az egyenértékűségről” kitöltésével -nemleges tartalom esetén is), hogy a költségvetés mely tételsornál kívánja alkalmazni az egyenértékű megajánlást és az egyenértékű termék ajánlása esetén annak konkrét megnevezése (amennyiben ismert gyártó, típus, cikkszámmegadásával) szükséges, az árazott költségvetésben pedig külön, „K-tétel” sor megjelöléssel, értékmegadással. Az eredeti, helyettesítendő tétel esetén pedig a költségvetés ezen tételsorát „0”, azaz nulla összeggel kell megadni. A „K-tételszáma” meg kell, hogy egyezzen a helyettesített terméket jelölő tételszámmal.

A beszerzés leírása

Szolnoki Szakképzési Centrum, Baross Gábor Műszaki Technikum és Szakképző Iskola:
1.Rész: Új tanműhely építése (a megadott szint alapterületek az építési engedély alapján, egyéb mennyiségek adott esetben kis mértékben eltérhetnek)
- Meglévő épületek bontása: 9325 légm3
Új építés:
Földszint: nettó alapterület 1 343,76 m2
I. emelet: nettó alapterület 974,72 m2
II. emelet: nettó alapterület 134,8 m2
Mindösszesen: nettó alapterület 2 453,28 m2
- Munkagödör földkiemelése:1497,66 m3
- Folyamatos spirállal készített talajhelyettesítéses cölöp (vagy azzal egyenértékű) 3.929,65 fm
- Fa tetőszerkezet: 1.1581, m2
- Monolit gipszkarton álmennyezet: 724,04 m2,
- Ipari padlóburkolat műgyanta bevonattal 2023,48 m2
- Kettős állókorcos fémlemez fedés: 1639 m2
- Homlokzati nyílászárók: 141 db
- Fehér diszperziós festés: 5756 m2
- Homlokzati expandált hőszigetelés: 455,39 m2,
- Személyfelvonó: 1 db
- Fő- és alelosztó berendezések: 15 db
- Lámpatestek: 501 db
- Szellőztető berendezések: 2 db,
- Ipari folyadékhűtők: 2 db
- Fa ültetése: 40 db
A TERVEZETT ÉPÜLET ISMERTETÉSE
A beruházás helyszíne a város központjának közelében helyezkedik el. A tervezési terület az iskola meglévő udvara, a főépület mellett, a József Attila út felőli oldalon. A tervezés tárgyát képező épületrész és a meglévő épület között ~10 m szélességű udvar alakul ki, a két épületet földszintes 8,39 m-es nyaktag kapcsolja egymáshoz.

A tervezett épületrész alaprajzilag közelítően téglalap kialakítású, melynek északi végén kör alaprajzú aula kap helyet. Az épület földszint + két emelet kialakítású, az aula kétszintes belmagasságú. A 2. emelet csak az alapterület középső részén épül, gépészeti berendezések számára helyet biztosítva. Az épületben általánosan tanműhelyek, és azokat kiszolgáló funkciók kapnak helyet. Az épületet fémlemez héjalású félnyeregtetők fedik. Az épület egy dilatációs egység.

ALAPOZÁS
A terület altalajviszonyai kedvezőtlenek: 3,6-4,1 méter mélységig jellemzően salakkal és törmelékkel kevert, jellemzően közepesen szerves feltöltést (Mg); alatt 3,8-4,3 méter mélységig közepesen szerves, puha, kövér agyagot (orCl) tártunk fel.
Teherviselő altalaj 3,8-4,3 méter mélység alatt található (a talajvízszint alatt kb. 1,7 méter mélységben), de kis vagy közepes teherbírású.A fúrásokban a nyugalmi talajvíz szintje felszín alatti 2,5-2,6 m.

Alapozási javaslat: cölöpalapozás.
Javasolt alapozási sík: várhatóan a felszín alatti kb. 7-10 méteres mélységben.

Cölöpalapozás esetén csak a cölöpösszefogó fejgerendák építéséhez lesz szükség felszín alatti munkatér kialakítására: a várhatóan 1,5 méternél kisebb mélységű munkateret rézsűs határolással célszerű kialakítani, a rézsűhajlás max. 4/4 (45°-os) legyen. Az építés során víztelenítésre várhatóan nem lesz szükség.”

A feltárt kedvezőtlen talaj- és talajvízviszonyok miatt folyamatos spirállal készített talajhelyettesítéses cölöp alapozást alkalmaztunk monolit vasbeton gerendaráccsal A gerendarács 40, illetve 60 cm átmérőjű folyamatos spirállal készített, talajhelyettesítéses cölöpökre támaszkodik.
Az épület teherhordó szerkezetei vasbeton gerendarácsra terhelnek (betonminőség: C30/37). A talpgerendák magassága 80 cm. A talpgerendák az erőátviteli helyeken kiszélesednek, fejtömböt képeznek. A fejtömböket a fúrt cölöpök támasztják alá.

Cölöpök kivitelezése
A cölöpözés fúrt technológiával történik. A cölöpkészítési szintről a tervezett talpmélységig hajtják le a spirált, majd az üreges spirálszáron keresztül betont sajtolnak a spiráltárcsa alá, a beton bejuttatási mennyiségével összhangban fokozatosan kiemelik a kifúrt talajhengert, felbetonozási szint elérése után a friss betonban azonnal el kell helyezni az előre elkészített betonacél armatúrát, és a terv szerinti helyzetében rögzíteni kell.

A földszinti padló alatt 15 cm vtg. vasalt aljzat készül (betonminőség: C30/37), mely a talpgerendákra támaszkodik. Az épület padozata alá az alapozási terven feltüntetett talajcsere és ágyazati rétegeket kell kialakítani. Az ágyazat alatti földtükröt tömöríteni kell. Az épületben 20 cm vastag acélszál erősítésű műgyanta bevonattal ipari padló készül.
Az épület megfelelő csapadékvíz elvezetéséről gondoskodni kell. A kültéri gépészeti berendezések számára 20 cm vastag lemezalap készül.

A válaszfalak válaszfallapokból falazottak. A válaszfalakban a nyílászárók felett a nagy belmagasság miatt vasbeton koszorút kell kialakítani.

A födémek vasbeton teherhordó falakra és pillérekre támaszkodnak. A függőleges teherhordó szerkezetek között a szükséges helyeken – elsősorban a lemez alakváltozás korlátozása érdekében – vasbeton födémbordák készülnek. A két irányban teherhordó vasbeton lemezek két-irányú, két-rétegű (alsó-felső) hálós vasalással készülnek. A födémbordák a födémmel egy ütemben kerülnek kibetonozásra. A nyaktag bejárat fölé nyúló födémkonzol, valamint az épület déli részén a földszintes födémszakaszok feletti födémszakaszok hőhídmegszakító elemekkel kapcsolódnak az épület födéméhez. A vasbeton lemezt födémborda nélkül alátámasztó pillérek felett – méretezés szerint szükséges helyeken – a födémbe előregyártott zömített fejű nyírócsapok kerülnek elhelyezésre a nyíróerő felvételére.
A vasbeton szerkezetekbe el kell helyezni betonozás előtt az épület acélszerkezeteinek fogadószerelvényeit!

FEDÉLSZÉK
Az aula felett látszó tetőszerkezet készül. A nagy fesztávok miatt a főtartók 20/50 cm keresztmetszeti méretű rétegelt-ragasztott szerkezetek, melyre 15/25 rétegelt-ragasztott szelemenek, azokra 10/20 fűrészelt szarufák terhelnek. A főtartókat az aula pillérein körbefutó 25/50 szintén rétegelt-ragasztott, körív alaprajzú szelemen támasztja alá.
Az emeleti helyiségek felett a tetőszerkezet főtartói ~2,5-3,5 m-enként elhelyezett, tetősíkban futó HEB240 és HEA160 szelvényű acél gerendák (anyagminőség: S235), melyek az épület hossztengelyének irányában elhelyezkedő vasbeton szerkezetekre támaszkodnak. A tetőszerkezet rétegelt-ragasztott fából készülnek.

További információk

1.) Amennyiben a BT-36. pontban meghatározott időtartam vége a projekt fizikai zárását megelőző 60. napot követő időpontra esik, úgy a készre jelentési határidő a projekt fizikai zárását megelőző 60. nap. A projekt fizikai zárásának időpontja jelenleg 2026. március 31.
Amennyiben ezen időpont megváltozna (meghosszabbításra kerül), arról Ajánlatkérő 5 munkanapon belül írásban tájékoztatja nyertes Ajánlattevőt. A projekt fizikai zárásának időpontjának a változása a szerződés módosulását okozza, így az nem minősül szerződésmódosításnak.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a fenti módosulás esetén sem haladhatja meg a készre jelentési határidő a BT-36. pontban meghatározott időtartamot.
Ajánlatkérő tájékoztatja a Gazdasági Szereplőket, hogy a Ajánlatkérő jelen eljárást a Kbt. 53.§ (5) bekezdése alapján folytatja le (feltételes közbeszerzési eljárás).
A szerződés hatálybalépésének Kbt. 135. § (12) bekezdésével összhangban kikötött feltétele, hogy amennyiben a Vállalkozási Szerződés 2025. március 15. napjáig nem lép hatályba abban az esetben a Felek szabadulnak a kötelemből.

2.) Ajánlatkérő eleget téve a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megvizsgálta a további részajánlattétel lehetőségét, egyrészt megvizsgálta, hogy a beszerzés tárgyának a jellege lehetővé teszi-e a további részekre történő ajánlattételt.
Az új oktatási épületrész, a meglévő földszint + három emeletes oktatási szárny kibővítésként kerül megvalósításra egy két szintes - földszint + I. emelet - tanműhely szárnnyal, amelyet a meglévő oktatási szárnnyal egy földszintes nyaktaggal kötünk össze.
Az új épületszárny nettó alapterülete 2453,28 m2, 9,28 m számított építmény­magasságú, 12,62 m gerincmagasságú, 67,46 m-es hosszúságú épület. Az új épület egyik oldali határoló fala a meglévő oktatási épületekhez közel, 13,31 m-re kerül kialakításra, illetve 8,39 m-es nyaktag épületrésszel kapcsolódik hozzá. Az új épület szemközti határoló falától 7,74 m illetve 5m-re helyezkedik el, egy belvárosi forgalmas belterületi útszakaszt elválasztó telekhatáron elhelyezkedő kerítéstől. Az épület határoló falának közvetlen környezetében kerül kiépítésre a 1.422 m2 térburkolat kialakítása, gyepesítés, térvilágítás, környezetrendezés mellett.
Az új épület homlokzati falától 22, 75m távolságra található a szintén forgalmas Bán utca . A telek területén kerülnek kiváltásra, átépítésre és bővítésre a közmű vezetékek ( víz-, szennyvíz-, elektromos áram-, gázvezetékek ), melynek egy része az új épületrészt, másik része a meglévő épületek ellátását biztosítja. Az épület alapozása gépi földkitermeléssel és nagymennyiségű cölöpalapozással készül, a felszín alatti kb. 7-10 méteres mélységben. Az emeleti helyiségek felett a tetőszerkezet főtartói ~2,5-3,5 m-enként elhelyezett, tetősíkban futó HEB240 és HEA160 szelvényű acél gerendák, melyek az épület hossztengelyének irányában elhelyezkedő vasbeton szerkezetekre támaszkodnak.
Az épület tetőszerkezetét alkotó gerendákat kizárólag daruval lehetséges beemelni, valamint az aula födémszerkezetét maradéktalanul nem lehet a leendő épületen belülről felállítani. A jogszabályi előírások alapján a daru illetve a cölöpalapozást végző gépek hatósugarában nem lehet munkát végezni, ott nem tartózkodhatnak illetéktelenek (főleg nem egy más vállalkozó dolgozói) így esetünkben a mindkét irányban rendelkezésre álló szűk oldalirányú területen egy másik vállalkozó részére átadott munkaterületen nem lehet jogszerűen munkát végezni.
Abban az esetben amennyiben Ajánlatkérő élne a részajánlattétel biztosításának lehetőségével (épület építési terület-környezete építési terület) abban az esetben két, közel koncentrikus munkaterületet alakítana ki, melynek a középső részén az új épület építési munkaterülete a közúttól/közterülettől teljesen elzárt területen helyezkedne el.
Az építendő épület munkaterületének megközelítését (ide értve az anyagszükségletet folyamatos biztosító tehergépjárműveket, darukat, mixer betonszállító gépjárművek, cölöpalapozó fúrógépeket, stb) kizárólag egy másik, független vállalkozó részére átadott munkaterületen keresztül lehetne végrehajtani.
Figyelembe véve az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet vonatkozó 5. § (4) valamint 12. § (2) bekezdésér, a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 2. § (2) bekezdése szerinti előírások biztosításának előírásait valamint az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM–EüM együttes rendelet 10. § foglalt előírásokat a részekre bontást jogszerűen nem megvalósítható.
Feltételezve azonban, hogy a fentiekben részletezett jogi akadályokat Ajánlatkérő figyelmen kívül hagyja, megvizsgálta, hogy a szerződéshez kapcsolódó további körülmények így a gazdasági, műszaki és minőségi szempontok miatt nem ésszerűtlen-e az egyes részekre adott esetben különböző gazdasági szereplőkkel több szerződést kötni.
Két különböző gazdasági szereplő - egyidejűleg foglalkoztatott munkavállalók esetében is- a jogszabályi előírások alapján egyenként köteles az építési munkaterületen az előzetesen számba vett egyidejűleg foglalkoztatott munkavállalók számára megfelelő étkező, pihenő és WC helyiségeket biztosítani.
Az építési munkaterületen egyidejűleg munkát végző munkavállalók várható létszámához igazodó elsősegélynyújtó tárgyi feltételeket kell biztosítani mindkét munkáltatónak.
Az építési munkaterület villamos hálózati lecsatlakozásának, valamint ideiglenes villamos hálózatának tervezéséről, szabványos kivitelezéséről a mindkét vállalkozónak külön gondoskodnia kell. Az épület kivitelezését végző vállalkozó a helyszínre szállított építőanyagát helyhiány miatt csak a részére átadott munkaterületen kívül (adott esetben közterületen) tudja tárolni. A munkafolyamatok végzése során, külön gondoskodni kell a távoli depónia helyről a kivitelezés helyszínére történő beszállításáról/bepakolásáról, mely szintén nagyon jelentős plusz kiadást eredményez, jelentősen növeli a vállalkozói díjat.
Mindkét munkaterület körülhatárolásáról, őrzéséről gondoskodni kell.
A fentiek alapján Ajánlatkérő arra a megállapodásra jutott (figyelembe véve a Kúria Kfv.IV.37.789/2018/5. számú ítéletét), hogy nem csak a beszerzés tárgyának jellege nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt, hanem a szerződéshez kapcsolódó gazdasági szempontból is a felesleges plusz költségek felmerülése miatt a részekre bontás a gazdasági észszerűséggel összeegyezhetetlen.

A beszerzés leírása

Szolnoki Szakképzési Centrum, Baross Gábor Műszaki Technikum és Szakképző Iskola:
2. Rész: Meglévő tanműhely energetikai korszerűsítése (a mennyiségek adott esetben kismértékben eltérhetnek)
A meglévő tanműhely bruttó alapterülete megközelítőleg 1904 m2, azonban a belső átalakítási, megerősítési munkák nem a teljes épületben valósul meg, a szerkezetmegerősítéssel és belső építőmesteri-, valamint szakipari munkákkal érintett épületrész nettó alapterülete: 946,03 m2. Az elvárt 30%-os energiamegtakarítás eléréséhez a beruházással érintett (nettó alapterület 946,03 m2) szárnyhoz fizikailag kapcsolódó központi épület és a déli tanműhely szárny zárófödémének utólagos hő- és vízszigetelését is szükséges megvalósítani.
- Beton aljzatok bontása: 486 m2
- Homlokzati állványozás: 2402 m2
- Aljzat készítése szárazhabarcs esztrichből: 243 m2
- Falszerkezetek megerősítése acélspirál és zsugorodásmentes habarcs együttes
alkalmazásával: 252 m
- Oldalfalvakolat készítés: 95,10 m2
- Vakolatjavítás oldalfalon, 5-25%: 1953 m2
- Vakolatjavítás mennyezeten, hiánypótlás 5% alatt: 566.61 m2
- Függesztett álmennyezet szerelése : 379,29 m2
- Ipari padlóburkolat készítése, műgyanta habarccsal: 243 m2
- Üvegszövet bevonatrendszer készítése: 1024,58 m2
- Diszperziós festés (két rétegben): 2615,76 m2
- Napelemes rendszer: 20kVA
- Szükségáram funkcióval rendelkező inverterek: 2db
- Napelem modul: 52 db
- Fa/műanyag nyílászárók bontása: 123,43 m2
- Kopolit üvegszerkezetek bontása: 114,96 m2
- Bitumenes lemez szigetelés bontása: 2106,62 m2
- Beton aljzatok bontása: 1904,34 m2
- Lejtésképző aljzat készítése: 79,20 m3
- Deszkázás fémlemez alá: 195 m2
- Lábazati mozaikvakolat: 167,09 m2
- Üvegszövet háló elhelyezése: 614,19 m2
- Kétvízorros falfedés: 325 m
- Homlokzati nyílászárók: 65 db
- Fém nyílászárók: 7 db
- Egyenes rétegrendű csapadékvíz elleni szigetelés: 2168,98 m2
- Vízszigetelés lapostetőn lágy PVC lemezszigetelés: 1904,34 m2
- Homlokzati fal hőszigetelése, v=150 mm: 354,9 m2


A meglévő tanműhely falain kialakult repedések helyreállítása a terven jelölt helyeken falvarrással történik.

A meglévő tanműhely lapos tetőjén a napelemeket a meglévő salakfeltöltés eltávolítása, és az új rétegrend kialakítása után lehet elhelyezni.
A meglévő tanműhelyben lévő épületsüllyedések megállítására a csapadékvíz elvezetés felülvizsgálatra került, valamint az M-11 jelű terven jelölt falak alatt talajinjektálás készül.

Az épület falain alapozási problémára visszavezethető repedések jelentek meg.

Az épületszerkezetek helyreállítására a mellékelt tervek szerinti helyeken injektált alaperősítést terveztünk.

Az alkalmazott technologóia használatának célja nem a szerkezet emelése, hanem a mélyebb talajrétegek stabilizálja. Az eljárást közvetlenül a szerkezet alatti talajrétegtől 7 m mélységig lehet alkalmazni.

Szinte minden esetben kézi eszközökkel készített injektáláshoz szükséges 1-2 méterenként készített furatok nem gyengítik számottevően a szerkezetet, mivel a furatok átmérője általában 16-40 mm, és rendszerint nem szükséges a betonvasakat elvágni. Az injektálást vékony csöveken keresztül, több rétegben készül, minden keresztmetszetben a tervezett mélységig. Az egész technológia zárt rendszerű.

A falvarrás a repedések által meggyengült falszerkezetek megerősítése acélspirál és egy két komponensű, zsugorodásmentes habarcs együttes alkalmazásával. A falazaton kialakult repedésekre merőlegesen egymástól 40 cm-es távolságban, 5-7 cm mélységben horony vágatókat kell készíteni minimum 1 méteres hosszban. Ezen horonyvágatokba kerül behelyezésre az acélspirál és a horgonyzó-habarcs.

A tetőszerkezet meglévő rétegrendje a vasbeton tartószerkezetig visszabontásra kerül, helyén új hőszigetelés és vízszigetelés készül.(teljes keresztmetszetében víztaszító, műgyanta kötésű, ásványi szálas hőszigetelés) Az új tetőrétegrenden a tervezett napelemek elhelyezhetők. Az épület új homlokzati hőszigetelést kap. A nyílászárók részlegesen cserére kerülnek. Az autószerelő műhelyben új padlószerkezet készül vasalt aljzattal, hőszigeteléssel, műgyanta bevonatú betonnal.

További információk

Amennyiben a BT-36. pontban meghatározott időtartam vége a projekt fizikai zárását megelőző 60. napot követő időpontra esik, úgy a készre jelentési határidő a projekt fizikai zárását megelőző 60. nap. A projekt fizikai zárásának időpontja jelenleg 2026. március 31.
Amennyiben ezen időpont megváltozna (meghosszabbításra kerül), arról Ajánlatkérő 5 munkanapon belül írásban tájékoztatja nyertes Ajánlattevőt. A projekt fizikai zárásának időpontjának a változása a szerződés módosulását okozza, így az nem minősül szerződésmódosításnak.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a fenti módosulás esetén sem haladhatja meg a készre jelentési határidő a BT-36. pontban meghatározott időtartamot.
Ajánlatkérő tájékoztatja a Gazdasági Szereplőket, hogy a Ajánlatkérő jelen eljárást a Kbt. 53.§ (5) bekezdése alapján folytatja le (feltételes közbeszerzési eljárás).
A szerződés hatálybalépésének Kbt. 135. § (12) bekezdésével összhangban kikötött feltétele, hogy amennyiben a Vállalkozási Szerződés 2025. március 15. napjáig nem lép hatályba abban az esetben a Felek szabadulnak a kötelemből.

Az ajánlatok felbontásának feltételei (Tájékoztatás a felhatalmazott személyekről és a felbontási eljárásról)

A bontási eljárás a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdéseiben, illetve az 424/2017. (XII.19.) Korm. rendeletben foglaltak szerint történik.
Az elektronikus bontás szabályait az 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15-16. §-a tartalmazza

A feltételek felsorolása és rövid leírása

SZ/1: SZ/1. Alkalmatlan Ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági szereplő nem szerepel a 2023. évi C törvény, valamint a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásban nem szerepelnek
Igazolási mód:
Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdésnek, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 1. § (1) bekezdésnek és 2. § (5) bekezdésnek megfelelően – Ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdaságiszereplő egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α (alfa) pont kitöltése. Az EEKD-kat kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a) bekezdésére, 41/A. § (4) és (5) bekezdésére, 65. § (12) bekezdésére és 69. § (11a) bekezdésére.
SZ/1. Ajánlatkérő a nyilvántartásban szereplés tényét a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban ellenőrzi. A nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. (7), (9) bekezdése és 69. § (11), (11a) bekezdése és 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 1. § (7) bekezdése is irányadók

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

P.1.): A) Előzetes igazolási mód
Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt. 67. § (1)-(3) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. és 2. § (5) bek.megfelelően - Ajánlatkérő elfogadja a gazdasági szereplő (ajánlattevő, közös ajánlattevő, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése. Az alábbiakban meghatározott dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező, ajánlatkérő erre vonatkozó kifejezett felhívására, a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján.

P.1.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlattevő csatolja a nyilatkozatát a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan az - általános forgalmi adó nélkül számított — a közbeszerzés tárgyából származó árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésére állnak. Ha az ajánlattevő a P.1.) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (5) bekezdése alapján, ha az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az (1) bekezdés c) pontja szerinti árbevételi adatot azért nem tudja az ajánlatkérő által előírt teljes időszakra vonatkozóan megadni, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a működésének megkezdését követő időszakra vonatkozó árbevételi adattal jogosult igazolni. A később létrejött gazdasági szereplők vonatkozásában az ajánlatkérő nem határoz meg a minden ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező tekintetében irányadótól eltérő árbevételi követelményt. A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. A P/1. alkalmassági követelmények esetében irányadók a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3); (6)–(7) bekezdései is. Más szervezetek kapacitásaira való támaszkodás esetén felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (7), (9) bekezdéseire. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)–(8) és (11) bekezdései is irányadóak.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P.1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya szerinti – (épület építése és/vagy felújítása és/vagy bővítése)– nettó árbevétele összesen nem éri el a 900.000.000 HUF-ot.

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

M.1.) 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján referencia: A) Előzetes igazolási mód
AT-nek az M.1.) alkalmassági feltétel esetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlatban a Kbt. Második Része szerint megindított jelen közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az Ajánlatkérő által az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 2.§ (1) bek. c) pontja, valamint (5) bek. alapján ajánlattevőnek az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész „α” pontját kell kitölteni. Ajánlatkérő tehát nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását, így a részletes alkalmassági követelményeket nem is tünteti fel a formanyomtatványban. Ha az előírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatában be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentumot. Az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek (Ajánlattevőnek) az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:
B.) Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához:
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott AT-nek a R. IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:
A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján: az eljárást megindító felhívás feladása napjától visszafelé számított 5 évben teljesített jelentősebb, az alkalmassági feltétel körében előírt tárgyú referenciamunka/referenciamunkák elvégzését a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással és/vagy igazolásokkal kell igazolni.
Az igazolás(ok)ban meg kell adni legalább a következő adatokat:
• a teljesítés kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap pontossággal;
• a szerződést kötő másik fél neve és székhelye;
• az építési beruházás tárgya olyan részletezettséggel, hogy az alkalmassági feltétel teljesítése megállapítható legyen;
• építési beruházásra vonatkozó mennyiségi adatok olyan részletezettséggel, hogy az alkalmassági feltétel teljesítése megállapítható legyen;
• a teljesítés helyét;
• a referencia igazolást kiállító személy nevét és elérhetőségét;
• továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e).

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján az AK a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt.
Ha a nyertes közös AT-ként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia és/vagy referenciákra vonatkozó igazolás(ok), nyilatkozat(ok) - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható(k) ki az egyes AT-k által végzett munkák elkülönítésével, úgy az AK a referencia/referenciákra vonatkozó igazolás(oka)t vagy nyilatkozato(ka)t bármelyik, a teljesítésben részt vett AT részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolás(oka)t benyújtó AT az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése szerint a kizáró okokra, alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. AK- ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69.§ (11a) bek. foglaltakra.
Az alkalmasság igazolását olyan részletességgel kell megadni, hogy annak alapján az alkalmasság min.követelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen.
A Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11) bek., a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 24. § (1) irányadóak az igazolások során
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M.1.: Alkalmatlan az AT (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult referenciával/referenciákkal, mely(ek) megfelelnek az alábbiaknak:
a) amely legalább nettó 1.700 m2 alapterületű épület építésére és/vagy felújítására és/vagy bővítés vonatkozott.
b) amely legalább 2.500 fm talajkiszorítással és/vagy talajhelyettesítéssel, fúróiszappal és/vagy béléscsővel és/vagy folyamatos spirállal készülő, végtelen spirálfúróval és/vagy rövid spirálfúróval és/vagy kanálfúróval és/vagy markolófúróval készített cölöpalapozásra vonatkozott.
c) amely legalább nettó 1.500 m2 alapterületű padlóburkolat készítésére vonatkozott
A fenti alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők egy vagy több referenciával is megfelelhetnek.
Az AK a vizsgált időszak (az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 év) alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az alkalmassági követelménynek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. AK a műsz., ill. szakmai alk. feltételeit és ig-át a minősített AT-k jegyz-hez képest szigorúbban hat. meg

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

M.2. 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakember: M.2. AT a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján mutassa be azokat a szakembereket, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A szakemberek bemutatása során csatolandó a végzettséget, illetve képzettséget (iskolai oklevél), szakmai tapasztalatot alátámasztó és igazoló dokumentumok (a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz), valamint a szakemberek által a rendelkezésre állás tekintetében aláírt nyilatkozatok. A szakemberek szakmai önéletrajzából mind az alkalmassági minimumkövetelmények körében előírt feltételeknek, mind az értékelési részszempontra - a teljesítésbe bevonásra kerülő szakember szakmai tapasztalata - vonatkozóan megajánlott többlettapasztalatnak egyértelműen ki kell derülnie. A végzettség, illetve képzettség meglétének alátámasztására szolgáló dokumentumok másolatban is benyújthatóak. Amennyiben a bemutatni kívánt szakember tekintetében az előírt és érvényes szakmagyakorlási jogosultságot kamarai nyilvántartás (névjegyzék: https://www.mmk.hu/kereses/tagok;
https://eugyintezes.mekon.hu/index.php?u=nevjegyzek) igazolja, úgy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget, illetve képzettséget igazoló iskolai oklevél benyújtása, valamint a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idő igazolása nem szükséges.
Amennyiben a bemutatni kívánt szakember rendelkezik a releváns jogosultsággal, úgy a szakmai önéletrajzban a kamarai névjegyzéki számot és a releváns felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzésének első időpontját fel kell tüntetni.
Amennyiben az AT által bemutatott szakember az előírt és érvényes jogosultsággal nem szerepel a kamarai névjegyzékben, úgy ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy nyertessége esetén a szakember a szerződéskötésre rendelkezni fog érvényes kamarai nyilvántartásba vétellel.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 67. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakra. AK a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 2. § (5) bekezdése alapján előírja, hogy az EEKD IV. részének az α (alfa) pont kitöltésével kell előzetesen igazolni a felhívásban meghatározott alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést. Az M.2. alkalmassági feltétel esetében rögzített igazolások benyújtása kizárólag ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felkérése esetén szükséges. Kivételt képez ez alól az értékelési részszempontokra - a teljesítésbe bevonásra kerülő szakember szakmai tapasztalata – vonatkozóan bemutatott szakemberek szakmai önéletrajza, amelyeket az ajánlathoz csatolni szükséges.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők a Kbt. 65. § (6) és (7) bekezdése szerint felelhetnek meg.
AT a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az AT ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. Kapacitást biztosító szervezet igénybevétele esetén az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésesben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ehhez kapcsolódóan felhívjuk AT figyelmét a Kbt. 65. § (9) és (12) bekezdésében foglaltakra. AK felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésére. AK az alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők jegyzékében szereplő előírásokhoz képest szigorúbban határozta meg az M.2. pont tekintetében.
Más nem Magyarországon szerzett jogosultság esetében az érintett országban szerzett, a fentiekkel egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentumot, és annak magyar nyelvű fordítását szükséges csatolni. Amennyiben önéletrajz csatolásra kerül, a szakmai tapasztalatok időtartamát tól-ig, év/hó pontossággal kell megadni. AK felhívja az AT figyelmét, hogy az előírt szakmai gyakorlat idejének vizsgálatakor a párhuzamos időszakokat csak egyszer veszi figyelembe. A szakmai tapasztalat időtartama tekintetében minden megkezdett hónap teljes hónapnak minősül.
Ennek figyelembevételével egész számokban kerül figyelembevételre a szakmai tapasztalat időtartama. A hónapok megadása során a kezdő és a befejező hónap is beleértendő a gyakorlati időbe!
Mindkettő részre történő ajánlattétel esetén ugyanaz a szakember mindkettő részben bemutatható.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M.2) Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik az alábbi, a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberrel:
M.2.1.) Legalább 1 fő a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet, VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 2. pontja Építési szakterület „MV-É”- kategóriájú vagy ezzel egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, illetve képzettséggel és szakmai gyakorlati idővel.
M.2.2.) Legalább 1 fő a 266/2013 (VII.11.) Korm.rendelet 1. sz. melléklet, VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 3. pontja Építménygépészeti szakterület „MV-ÉG” kategóriájú vagy ezzel egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, illetve képzettséggel és szakmai gyakorlati idővel.
M.2.3.) Legalább 1 fő a 266/2013 (VII.11.) Korm.rendelet 1. sz. melléklet, VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 5. pontja „Építmény villamossági szakterület ” MV-ÉV” kategóriájú vagy ezzel egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, illetve képzettséggel és szakmai gyakorlati idővel
Az előírttal egyenértékűként bemutatott végzettség, illetve képzettség egyenértékűségét az AT-nek igazolnia kell.

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

M.2. 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakember: Folytatás:
A nyertes AT által teljesítésbe bevont szakembernek illetékes szakmai szervezet/kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkeznie szükséges. A szakemberek közötti átfedés megengedett.

A gazdasági szereplők azon csoportjának jogi formája, amelynek a szerződést oda kell ítélni

Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. § (8) bek. alapján projekttársaság létrehozását mind önálló, mind közös ajánlattevők tekintetében.

III.4.5. pont kiegészítése a fizetés tekintetében:
A Vállalkozó - a végszámlát is ide értve – legfeljebb 10 db számla és 1 db előlegszámla benyújtására jogosult. A teljesítéssel értékarányos részszámlák az alábbi mérföldkövek szerint nyújthatók be:
1. részszámla: 10%-os készültségi fok elérését követően, a vállalkozási díj 10%-ának megfelelő összegről,
2. részszámla: 20%-os készültségi fok elérését követően, a vállalkozási díj további 10%-ának megfelelő összegről,
3. részszámla: 30 %-os készültségi foknál nyújtható be a vállalkozási díj további 10 %-ának megfelelő összegről,
4. részszámla: 40 %-os készültségi foknál nyújtható be a a vállalkozási díj további 10 %-ának megfelelő összegről.
5. részszámla: 50 %-os készültségi foknál nyújtható be a a vállalkozási díj további 10 %-ának megfelelő összegről.
6. részszámla: 60 %-os készültségi foknál nyújtható be a a vállalkozási díj további 10 %-ának megfelelő összegről.
7. részszámla: 70 %-os készültségi foknál nyújtható be a a vállalkozási díj további 10 %-ának megfelelő összegről.
8. részszámla: 80 %-os készültségi foknál nyújtható be a a vállalkozási díj további 10 %-ának megfelelő összegről.
9. részszámla: 90 %-os készültségi foknál nyújtható be a a vállalkozási díj további 10 %-ának megfelelő összegről.
Végszámla: a vállalkozási szerződés 100%-os teljesítésekor a sikeres műszaki- átadás átvételt követően a szerződéses összeg 10%-a erejéig; a használatbavételi engedélyhez szükséges dokumentumok megrendelő részére átadása után. A részszámlák szerinti nettó ellenszolgáltatás göngyölített összege a szerződés teljesítésigazolás kiadásának időpontjáig megvalósult értékét nem haladhatja meg.
A beruházás építési engedélyköteles tevékenység A teljesítés során a számla áfa összege a 2007. évi CXXVII. tv.142.§ (1) bekezdés b) pontja szerint kerül megfizetésre.
Műszaki előrehaladás százalékos értéke alatt ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő által a műszaki előrehaladás során elkészített, beépített, az építési műszaki ellenőr által elfogadott építőipari teljesítmény nettó értékének a nettó vállalkozói díjhoz viszonyított arányát érti.
Megrendelő rögzíti, hogy a fentiek szerinti számlázási rend a maximálisan kiállítható számlák számát jelenti, Vállalkozó nem köteles valamennyi részszámlát kiállítani, kivéve a végszámlát.
Vállalkozó jelen Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a 100%-os műszaki készültségi fokhoz kapcsolódó véghatáridő késedelmi kötbérterhes határidő, azaz e határidő elmulasztása esetén Megrendelő jogosult a jelen Szerződés szerinti késedelmi kötbér igényét
érvényesíteni.
A kivitelezés a 2023. évi LXIX. törvény 5. § (1) 1.pontja alapján mentesül a törvény hatálya alól.III.4.7. folytatása:
Jótállás: a sikeres műszaki átadás-átvétel napjától számított 36 hónap + értékelési szempont (max. 24 hónap

Ajánlatkérő teljesítési biztosítékot ír elő a teljes nettó vállalkozói díj 2%-a értékében. A biztosíték szolgáltatásának kötelezettségét a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint lehet teljesíteni.

Ajánlatkérő jóltejesítési biztosítékot is előír, amelynek értéke a teljes nettó vállalkozói díj 2 %-a (tartalékkeret nélkül). A jólteljesítési biztosítékot a sikeres és hiánytalan átadás-átvételtől az ajánlattevő megajánlása szerinti jótállási időtartam végéig kell biztosítani.
A biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdése alapján kell nyújtani, részletek a szerződéstervezetben. A nyertes ajánlattevő a jótállási biztosítékot abban az esetben köteles Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani, ha az AK a teljesítési biztosítékot felszabadította vagy lejárt.

Kauciók és garanciák

Ajánlati biztosíték:
Az ajánlati biztosíték mértéke: nettó 5 000 000 Ft (azaz nettó ötmillió Forint).
Teljesíthető - Ajánlattevő választása szerint -
- az előírt pénzösszegnek az Ajánlatkérő 10045002-00335553-06070018 számú fizetési számlájára történő befizetésével, illetve átutalásával „Ajánlati biztosíték 1.rész-Új tanműhely építése" közlemény feltüntetésével (amennyiben ajánlattevő az ajánlati biztosítékot átutalással teljesíti, az ajánlatában nyilatkozzon, hogy Ajánlatkérőnek milyen pénzforgalmi számlára kell az ajánlati biztosíték összegét visszautalni)
- vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával;
- vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
A garanciának/kötelezvénynek feltétlennek és visszavonhatatlannak, és legkésőbb az ajánlati kötöttség beálltától kezdődően az ajánlati kötöttség lejártáig (annak utolsó napjának 24:00 óráig) érvényesnek és hatályosnak kell lennie.
Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét.
A biztosíték teljesítésének igazolására az ajánlatban csatolni kell [Kbt. 54. § (2)]:
- az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetés esetén a befizetési bizonylat egyszerű elektronikus másolatát;
- átutalás esetén az ajánlattevő bankszámlakivonatát egyszerű elektronikus másolati formában, vagy az ajánlattevő számlavezető pénzügyi intézménye által kiállított hivatalos igazolását a terhelésről egyszerű másolati formában - EKR-be való csatolásával, - egyéb esetekben a pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garanciát vagy készfizető kezességet igazoló okirat vagy a biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény teljes bizonyító erejű elektronikus magánokirati
példányának EKR-be csatolásával kell igazolni. A pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított dokumentum szövegezésének a Kbt.54.§ (4) bekezdése szerinti felhasználás valamennyi esetét egzakt módon tartalmaznia kell.
Követelmények az eredeti vagy hiteles másolattal kapcsolatban:
Elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek Pp. 325. § (1) bekezdés: Teljes bizonyító erejű magánokirat, ha
d) az okiratot a jogi személy képviseletére jogosult személy a rá vonatkozó szabályok szerint megfelelően aláírja,
f) az elektronikus okiraton az aláíró a minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírását vagy bélyegzőjét helyezte el, és – amennyiben jogszabály úgy rendelkezik – azon időbélyegzőt helyez el,
g) az elektronikus okiratot az aláíró a Kormány rendeletében meghatározott azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással hitelesíti,
Pp. 327. § [A jogi személy által kiállított vagy őrzött okiratról készült másolat bizonyító ereje]
A jogi személy által kiállított vagy őrzött okiratról készített papír alapú vagy elektronikus másolat teljes bizonyító erővel bizonyítja, hogy tartalma megegyezik az eredeti okiratéval, feltéve, hogy a jogi személy, amely az okiratot kiállította vagy azt őrzi, ezt szabályszerűen igazolta a 325. § (1) bekezdés d) vagy f) pontjának megfelelő másolat kiállításával. A jogi személy által készített másolat bizonyító ereje az eredeti okiratéval azonos, kivéve, ha a másolat közokiratról készült.
Az ajánlati biztosítékot közös ajánlattétel esetén elegendő egyszer rendelkezésre bocsátani. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történő megsértése esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg. Az ajánlati biztosíték nem válik a megkötött szerződést megerősítő mellékkötelezettséggé.
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 73. § (6) bekezdés b) pontjára, miszerint az ajánlat érvénytelen, ha az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot határidőre nem vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre

A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre

Finanszírozás: RRF-2.2.2-23-2023-00007 azonosító számú támogatásból, utófinanszírozással történik.
A támogatás intenzitása:100 %.
A 322/2015. (X.30.)Korm. rend. 20. § alapján ajánlatkérő rögzíti, hogy tartalékkeret összege a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás (vállalkozói átalánydíj) 10%-a értékű, amely tartalékkeret felhasználása a rendelkezésre álló fedezet függvénye.
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdés alapján a szerződésben foglalt – a tartalékkeret és áfa nélkül számított – teljes nettó ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összegű előleg, igénybevételét biztosítja.
AK 1 (egy) előlegszámla, 9 (kilenc)részszámlák és végszámla benyújtására ad lehetőséget, a szerz. foglalt. megfelelően. Az előleg az 5.(ötödik), 6. (hatodik),7.(hetedik) 8.(nyolcadik) részszámlából, egyenlő arányban kerül levonásra.
A fizetési felt. kapcsán irányadó Kbt. 135. § (1), (3), (5)-(7) és (10)-(11) bek, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése és a 322/2015. (X.30.) Korm. rend.32.§, 32/A§ ,Ptk.6:155.§.

A szerződés teljesítésének feltételei

Késedelmi kötbér: kés. teljesítés esetén az AK naptári naponként a nettó (tartalékkeret nélküli) vállalkozói díj 0,5%/naptári nap jogosult . Max mértéke nettó (tart. nélk) vállalk. díj 20%-a.
Hibás teljesítési kötbér: A nyertes AT hibás teljesítési kötbért tartozik fizetni AK-nak -amely a hibásan teljesített munkarészre eső nettó vállalk. díj 30 %-a. Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a nyertes AT-nek felróható okból a szerződés teljesítése meghiúsul, AK jogosult jelen szerződéstől elállni, vagy azt azonnali hatállyal felmondani, mely esetekben nyertes AT a jelen szerződés alapján rögzített tartalékkeret és ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás nettó vállalkozói díj 30 %-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbért köteles fizetni a AK-nek.
Az érvényesíthető kötbér igény maximális mértéke a nettó vállalkozói díj 30 %-a. A meghiúsulási kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. (Ptk. 6:187. § (1) bekezdés)

1. Helyszíni bejárást nem tart
2. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt. 40.§ (1) bekezdése alapján a közbeszerzésért felelős miniszter által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer igénybevételével bonyolítja le. A Kbt. 39.§ (1) bekezdésben foglalt előírásra való tekintettel a Kbt. 57. § (1) bekezdésben meghatározott közbeszerzési dokumentumok közvetlenül, korlátlanul és teljeskörűen, térítésmentesen kerülnek rendelkezésre bocsátásra. A közbeszerzési dokumentumok elérhetők és az ajánlat benyújtható a https://ekr.gov.hu oldalon.
3. Ajánlatkérő elsődlegesen, de nem kizárólagosan az eljárás során a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet, a 322/2015.(X.30.) Korm. rendelet, továbbá az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017(XII.19.) Korm. rendelet előírásait figyelembe véve fog eljárni.
4. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
5. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az EKR-ben szereplő űrlapok szerint
– Felolvasólap,
– a Kbt. 66. § (2) bekezdésre vonatkozóan,
– a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont tekintetében
– a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpont tekintetében
– a kizáró okokról a Kbt. 67. § (4) bekezdés szerint
– folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról (nemleges tartalom esetén is)
– a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásban (nemleges tartalom esetén is)
– a Kbt. 65. § (7) bekezdés vonatkozásában (nemleges tartalom esetén is)
– üzleti titok tekintetében
- bemutatott szakemberek tekintetében.
– nyilatkozat előírt felelősségbiztosítás tekintetében
– EEKD az ajánlattevő(k) és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) részéről
6. Az ajánlathoz RÉSZENKÉNT csatolni kell:
– árazott költségvetés, mely az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése alapján szakmai ajánlatnak minősül
Az árazott költségvetés teljes hiánya nem hiánypótoltatható, ezt az ajánlatban be kell nyújtani és annak teljes hiánya a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján az ajánlat érvénytelenségét jelenti.
– folyamatban lévő változásbejegyzési esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást
– szakember saját kezű aláírással ellátott önéletrajza, rendelkezésre állási nyilatkozata és adott esetben a végzettségét igazoló dokumentum
– nyilatkozat közös ajánlattételről és közös megállapodás (adott esetben)
– aláírási címpéldány vagy Ctv. 9.§ szerinti aláírásminta egyszerű másolata/meghatalmazás, illetve egyéni vállalkozó vagy egyéb természetes személy esetében aláírási címpéldányként elfogadható a személyazonosító okmány (vagy egyéb, az aláírás hitelességének alátámasztására vonatkozó okmány) egyszerű másolati példánya,amennyiben kapacitást nyújtó szervezet alkalmazásra kerül, az előírás azokra is irányadó.
- nyilatkozat a 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bek
- ajánlati biztosíték rendelkezésre állásáról dokumentum (részenként)
- nyilatkozat üvegkapu használatáról( a 707/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése alpján)
7. Az ajánlatot a KD-ban meghatározott formai és tartami követelményeknek megfelelően kell benyújtani
8. A nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződés hatálybelépésének időpontjára a kivitelezés teljes körére és idejére a C.A.R (Constructors All Risks)-építési-szerelési munkálatokra vonatkozó- biztosítást kötni, vagy meglévő biztosítását kiterjeszteni az alábbiak szerint:
1. rész tekintetében: A. Dologi károk - Biztosítási összeg: Min. a kivitelezés teljes összege, B. Felelősség biztosítás - Kártérítési limit min. 500 millió Ft/kár és min.800 millió Ft/tartam, Egyéb záradék: Z 002 (keresztfelelősség kiterjesztése)
2. rész tekintetében: A. Dologi károk - Biztosítási összeg: Min. a kivitelezés teljes összege, B. Felelősség biztosítás - Kártérítési limit min. 250 millió Ft/kár és min.300 millió Ft/tartam, Egyéb záradék: Z 002 (keresztfelelősség kiterjesztése), Z 119 (Az építtető meglévő tulajdona vagy a biztosított gondoskodása, védelme vagy felügyelete alá tartozó tulajdon biztosítása)
Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjában nem rendelkezik a fenti kritériumokkal rendelkező biztosítással, abban az esetben az a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján és az ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést, amennyiben megnevezi. Közös ajánlattétel esetében elegendő, ha a közös AT-k egyike rendelkezik az előírtak szerinti felelősségbiztosítással.
9. A nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződés megkötés időpontjában indikatív jelleggel Indikatív Projekttervet kell készíteni és átadni Ajánlatkérő részére(RÉSZENKÉNT) melyeknek Ajánlatkérő általi jóváhagyási ideje 5 munkanap.
A projektterv egy műszaki és pénzügyi ütemtervből tevődik össze az alábbi követelményekkel:
Műszaki és pénzügyi ütemterv:
Ajánlattevő köteles cégszerűen aláírt műszaki és pénzügyi ütemtervet csatolni a szakmai ajánlatra vonatkozó elvárások tartalmával összhangban. A nyertes ajánlattevő által benyújtott műszaki és pénzügyi ütemterv a szerződés mellékletét fogja képezni.
A Pénzügyi ütemtervnek összhangban kell lennie az ajánlattevő árazott költségvetésével, a számlakibocsátás szerződéstervezet szerinti ütemezésével és százalékos mértékével (a számlák kibocsátásának üteme (idő), arányossága (%) és összege (Ft) pontosan összeegyeztethető legyen a műszaki készültséggel).
A Műszaki Ütemtervet napi részletezettségű Gantt diagram kitöltésével kell benyújtani, az alábbiakban felsorolt tartalmi követelmények szerint kell összeállítani: az ütemtervben szerepeltetni kell minden, a megvalósításhoz műszakilag-technológiailag szükséges tevékenységet, mely a kiadott dokumentációban (árazatlan költségvetés, műszaki leírás, tervek) szerepel.
A műszaki ütemterv átláthatóan kell, hogy felölelje a tevékenységek sorrendjét, kapcsolatát, valamennyi munkafázisra (minimum a tételes költségvetés fejezetei szerinti részletezettséggel), organizációs terv szerinti ütemre ki kell terjednie az ajánlati felhívásban, az ajánlati dokumentációban, organizációs tervben foglaltak és a szerződéstervezet szerinti teljesítési határidők figyelembevételével, továbbá figyelemmel kell lenni a kivitelezésre vonatkozó hatályos jogszabályokra és előírásokra.
A műszaki ütemtervben foglalt részhatáridőket a Vállalkozó - a Megrendelő és a műszaki ellenőr jóváhagyásával és engedélyével – a teljesítés során módosíthatja, ha azt valamilyen rendkívüli, előre nem látható helyzet indokolja.
A fenti dokumentumok a szerződéstervezet mellékletét fogják képezni. A terv mindkét fél egyetértése mellett -a szerződés Kbt. 141. § szerinti módosítása nélkül – aktualizálható, módosítható azzal, hogy a teljesítési véghatáridő nem haladhatja meg AK által előírt teljesítési véghatáridőt
10. A 322/2015. (X.30.) Korm. Rendelet alapján: 29. § (1) alapján: Az uniós értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű építési beruházás esetén a nyertes ajánlattevő a kivitelezés során külön jogszabályban meghatározott tartalmú mintavételi és megfelelőségigazolási tervet készíttet.
11. Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) és e) pontját
12. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálata kapcsán a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése szerint jár el
13.ÁKSZ: Tóth Róbert Miklós lajstromszám 00046

Szöveg

A(z) IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő (BT-131,BT-1311) mezőben a következő változás történt: A következő helyett: Wed Dec 11 10:00:00 CET 2024 Helyesen: Mon Dec 23 10:00:00 CET 2024

Szöveg

A(z) IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő (BT-132) mezőben a következő változás történt: A következő helyett: Wed Dec 11 12:00:00 CET 2024 Helyesen: Mon Dec 23 12:00:00 CET 2024

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a kiegészítő tájékoztatás nyújtás keretében egyrészt az árazatlan költségvetések egyes tételei kiegészítésre kerültek a kiadott műszaki dokumentációval összhangban, valamint a megnyitáskor kevésbé jól látható egyes tervek teljes méretben újra csatolásra kerültek, ami a megvalósítandó műszaki, szakmai tartalom változást nem eredményezte vagyis Ajánlatkérő eljárási cselekménye mindenben megfelel a Kbt. 55. §-ában megfogalmazott elvárásoknak, így a Kbt. 55. § (6) bekezdésében foglalt előírásoknak is. Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy az 1. rész új tanműhely Árazatlan.zip” valamint „2. rész meglévő tanműhely Árazatlan.zip” fájlokat és a kiegészített költségvetéseket is alátámasztó egyéb műszaki dokumentumokat (Melléklet 2024 12 03.zip) az EKR felület Közbeszerzési dokumentációk/További közbeszerzési dokumentumok menübe közzéteszi.

1. rész - Új tanműhely építése Az eljárás eredménytelen. Eredménytelenné nyilvánítás dátuma:2025.05.16. Az eredménytelenség indoka: Ajánlatkérő az Ajánlati felhívás „II.2.14) További információk” pontjában, valamint a Vállalkozási Szerződés tervezet „I. ELŐZMÉNYEK” pontjaiban - mindkét rész esetén- az alábbiakat írta elő: Ajánlatkérő/Megrendelő tájékoztatja a Gazdasági Szereplőket/Vállalkozót, hogy a Ajánlatkérő/Megrendelő jelen eljárást a Kbt. 53.§ (5) bekezdése alapján folytatja le (feltételes közbeszerzési eljárás). A szerződés hatálybalépésének Kbt. 135. § (12) bekezdésével összhangban kikötött feltétele, hogy amennyiben a Vállalkozási Szerződés 2025. március 15. napjáig nem lép hatályba abban az esetben a Felek szabadulnak a kötelemből.” A Kbt. 131. § (1) értelmében, eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes ajánlattevővel – közös ajánlattétel esetén a nyertes ajánlattevőkkel – kell írásban megkötni a közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételek, szerződéstervezet és ajánlat tartalmának megfelelően, tehát amennyiben a közbeszerzési eljárás eredményesen zárul, a szerződést a nyertes ajánlattevővel kell megkötni, mindazon feltétellel, amelyre a felek kötöttsége beállt. A szerződés tartalmán a szerződés megkötésekor, illetve a teljesítés során módosítani kizárólag a Kbt. 141. §-ában foglaltak szerint lehetséges. A feltételes közbeszerzés és a szerződésben rögzített bontó feltétel megfelelő jogi konstrukció a jelen tényállás szerinti eset kezelésére, ezért az Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás jelen szakaszában jogszerűen szabadulhat jogi kötelezettségei alól. Ajánlatkérő jelen eljárást a Kbt. 53.§ (5) bekezdése alapján eredménytelenné nyilvánítja. A fentiekre való tekintettel a Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján az eljárás eredménytelen. 2. rész - Meglévő tanműhely energetikai korszerűsítése Az eljárás eredménytelen. Eredménytelenné nyilvánítás dátuma:2025.05.16. Az eredménytelenség indoka: Ajánlatkérő az Ajánlati felhívás „II.2.14) További információk” pontjában, valamint a Vállalkozási Szerződés tervezet „I. ELŐZMÉNYEK” pontjaiban - mindkét rész esetén- az alábbiakat írta elő: Ajánlatkérő/Megrendelő tájékoztatja a Gazdasági Szereplőket/Vállalkozót, hogy a Ajánlatkérő/Megrendelő jelen eljárást a Kbt. 53.§ (5) bekezdése alapján folytatja le (feltételes közbeszerzési eljárás). A szerződés hatálybalépésének Kbt. 135. § (12) bekezdésével összhangban kikötött feltétele, hogy amennyiben a Vállalkozási Szerződés 2025. március 15. napjáig nem lép hatályba abban az esetben a Felek szabadulnak a kötelemből.” A Kbt. 131. § (1) értelmében, eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes ajánlattevővel – közös ajánlattétel esetén a nyertes ajánlattevőkkel – kell írásban megkötni a közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételek, szerződéstervezet és ajánlat tartalmának megfelelően, tehát amennyiben a közbeszerzési eljárás eredményesen zárul, a szerződést a nyertes ajánlattevővel kell megkötni, mindazon feltétellel, amelyre a felek kötöttsége beállt. A szerződés tartalmán a szerződés megkötésekor, illetve a teljesítés során módosítani kizárólag a Kbt. 141. §-ában foglaltak szerint lehetséges. A feltételes közbeszerzés és a szerződésben rögzített bontó feltétel megfelelő jogi konstrukció a jelen tényállás szerinti eset kezelésére, ezért az Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás jelen szakaszában jogszerűen szabadulhat jogi kötelezettségei alól. Ajánlatkérő jelen eljárást a Kbt. 53.§ (5) bekezdése alapján eredménytelenné nyilvánítja. A fentiekre való tekintettel a Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján az eljárás eredménytelen.