Cserhalom utca komplex kivitelezése

Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat

Kivitelezési szerződés Budapest XIII. kerület Cserhalom utca (Vizafogó utca - Meder utca közötti szakasz) komplett útépítési, zöldterület-rendezési, közműkiváltási és műtárgyépítési feladatok kivitelezésének megrendelése. A beruházás főbb adatai az alábbiak: - Cserhalom és Hajókovács utcai szakaszon útpálya és járda elbontása 818 m hosszon; - Cserhalom utca építése 750 m hosszon, 0+114 - 0+591 kmsz. között osztott útpályával; - meglévő kerékpárút elbontása 750 m hosszon; - új, kétoldali irányhelyes kerékpárút létesítése 750 m hosszon; - új kétirányú kerékpárút létesítése 260 m hosszan (Hajóépítő sétány - Csele utca között); - 3 db új körforgalmú csomópont létesítése; - meglévő gyalogátkelők megszüntetése Hajóépítő sétány - Mura utca között; - új gyalogátkelők létesítése Cserhalom utca átépülő csomópontjaiban (Hajóépítő sétány, Fedélköz utca, Csele utcai körforgalom, Csavargyár utcai körforgalom, Mura utcai körforgalom, Turóc - Hajókovács u. csomópont), beleértve a kerékpárutakon tervezett gyalogátkelőket is; - Cserhalom utca Rákos-patakon átvezető hídjának elbontása és két új,17 m nyílású híd építése; - új közvilágítási hálózat építése 4 m-es kandeláber kb. 80 db, 10 m-es kandeláber kb. 106 db, NYCWY 4x10mm² földkábel 3500 m hosszon. A részajánlattétel kizárásának indoka: A kivitelezési feladat az érintett útszakaszon belül komplett útépítési, zöldterület-rendezési, közműkiváltási és műtárgyépítési feladatokat foglal magában, amelyek egymástól szakmai szempontból nem elválaszthatók, azok egymással összefüggnek, továbbá az érintett útszakasz további szakaszolása az egységes kivitelezés ellen hat, az sem gazdasági, sem műszaki szempontból nem szolgálja a megvalósítást. A tárgyi projekt kivitelezésének célja egy új útszakasz kialakítása, amelynek során a teljes környezet megújul, vagyis a kialakítandó utcakép magába foglalja az újonnan építendő útpályákat, műtárgyakat, a zöldsávokat, a kerékpárutat, a közmű zónákat (vízelvezetés, közvilágítás), járdák teljes felületét – vagyis az út komplex kialakítása egységes rendszerben, egy építési engedély alapján, egy munkaterületet történik, a határoló ingatlanok között ún. „faltól-falig” szemlélettel zajlik. A kivitelező a teljes munkaterületet átveszi saját felelősségi körébe, vagyis például az út és kerékpárút megvalósítása mellett, illeszkedve valósítja meg a párhuzamos zöldterületek felületek rendezését is, amely zöldfelületeken kerülnek elhelyezésre a közvilágítás oszlopai és tápvezeték hálózata is. A munkaterület visszaadása (műszaki átadás-átvétel) során biztosítani kell, hogy az elkészült útszakasz az építési engedély előírásainak megfelelően, valamennyi közlekedési ág számára biztosítsa a balesetmentes közlekedés lehetőségét (járművek, kerékpárosok, gyalogosok), így nem elképzelhető, hogy ezek egymástól függetlenül, időben eltérő módon valósuljanak meg. A műtárgyak (hidak) építése a Cserhalom utca forgalmának továbbvezetését szolgálja, nincs önálló hálózati szerepköre egyetlen műtárgynak sem. Ajánlatkérő beszerzési igénye az üzemeltetési feladatokra tekintettel az egységes útpálya-burkolat kialakítása, a rétegek közötti átfedéssel, amely a gyakorlatban azt jelenti, hogy a híd és az útpálya közötti csatlakozás szelvénye nem határozható meg minden pályaszerkezeti rétegen egyformán, vagyis éles határvonal nem határozható meg két építési feladat között. A projekt komplex kezelése várhatóan jelentős költségmegtakarítást eredményez, hiszen a felvonulási, munkaterület elhatárolási, közmű-szakfelügyeleti stb. általános költségek a teljes projektre vonatkoztatva csak egyszer kerülnek figyelembe vételre, olyan módon, hogy a projekt átfutási ideje is a lehető legrövidebb.

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2024-08-28. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2024-07-25.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

Kicsoda?

• Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat

Mi az?

Hol?

• Budapest › Budapest

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2024-07-25	Ajánlati felhívás
2024-08-23	Ajánlati felhívás
2024-09-04	Ajánlati felhívás
2024-10-03	Ajánlati felhívás
2024-10-08	Ajánlati felhívás
2024-10-24	Ajánlati felhívás
2025-03-21	Tájékoztató az eljárás eredményéről

Ajánlati felhívás (2024-07-25)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Cserhalom utca komplex kivitelezése
Hivatkozási szám: EKR000322812024
Rövid leírás:
“Kivitelezési szerződés Budapest XIII. kerület Cserhalom utca (Vizafogó utca - Meder utca közötti szakasz) komplett útépítési, zöldterület-rendezési,...”

Rövid leírás

Kivitelezési szerződés Budapest XIII. kerület Cserhalom utca (Vizafogó utca - Meder utca közötti szakasz) komplett útépítési, zöldterület-rendezési, közműkiváltási és műtárgyépítési feladatok kivitelezésének megrendelése. A beruházás főbb adatai az alábbiak:
- Cserhalom és Hajókovács utcai szakaszon útpálya és járda elbontása 818 m hosszon;
- Cserhalom utca építése 750 m hosszon, 0+114 - 0+591 kmsz. között osztott útpályával;
- meglévő kerékpárút elbontása 750 m hosszon;
- új, kétoldali irányhelyes kerékpárút létesítése 750 m hosszon;
- új kétirányú kerékpárút létesítése 260 m hosszan (Hajóépítő sétány - Csele utca között);
- 3 db új körforgalmú csomópont létesítése;
- meglévő gyalogátkelők megszüntetése Hajóépítő sétány - Mura utca között;
- új gyalogátkelők létesítése Cserhalom utca átépülő csomópontjaiban (Hajóépítő sétány, Fedélköz utca, Csele utcai körforgalom, Csavargyár utcai körforgalom, Mura utcai körforgalom, Turóc - Hajókovács u. csomópont), beleértve a kerékpárutakon tervezett gyalogátkelőket is;
- Cserhalom utca Rákos-patakon átvezető hídjának elbontása és két új,17 m nyílású híd építése;
- új közvilágítási hálózat építése 4 m-es kandeláber kb. 80 db, 10 m-es kandeláber kb. 106 db, NYCWY 4x10mm² földkábel 3500 m hosszon.
A részajánlattétel kizárásának indoka: A kivitelezési feladat az érintett útszakaszon belül komplett útépítési, zöldterület-rendezési, közműkiváltási és műtárgyépítési feladatokat foglal magában, amelyek egymástól szakmai szempontból nem elválaszthatók, azok egymással összefüggnek, továbbá az érintett útszakasz további szakaszolása az egységes kivitelezés ellen hat, az sem gazdasági, sem műszaki szempontból nem szolgálja a megvalósítást. A tárgyi projekt kivitelezésének célja egy új útszakasz kialakítása, amelynek során a teljes környezet megújul, vagyis a kialakítandó utcakép magába foglalja az újonnan építendő útpályákat, műtárgyakat, a zöldsávokat, a kerékpárutat, a közmű zónákat (vízelvezetés, közvilágítás), járdák teljes felületét – vagyis az út komplex kialakítása egységes rendszerben, egy építési engedély alapján, egy munkaterületet történik, a határoló ingatlanok között ún. „faltól-falig” szemlélettel zajlik. A kivitelező a teljes munkaterületet átveszi saját felelősségi körébe, vagyis például az út és kerékpárút megvalósítása mellett, illeszkedve valósítja meg a párhuzamos zöldterületek felületek rendezését is, amely zöldfelületeken kerülnek elhelyezésre a közvilágítás oszlopai és tápvezeték hálózata is. A munkaterület visszaadása (műszaki átadás-átvétel) során biztosítani kell, hogy az elkészült útszakasz az építési engedély előírásainak megfelelően, valamennyi közlekedési ág számára biztosítsa a balesetmentes közlekedés lehetőségét (járművek, kerékpárosok, gyalogosok), így nem elképzelhető, hogy ezek egymástól függetlenül, időben eltérő módon valósuljanak meg. A műtárgyak (hidak) építése a Cserhalom utca forgalmának továbbvezetését szolgálja, nincs önálló hálózati szerepköre egyetlen műtárgynak sem. Ajánlatkérő beszerzési igénye az üzemeltetési feladatokra tekintettel az egységes útpálya-burkolat kialakítása, a rétegek közötti átfedéssel, amely a gyakorlatban azt jelenti, hogy a híd és az útpálya közötti csatlakozás szelvénye nem határozható meg minden pályaszerkezeti rétegen egyformán, vagyis éles határvonal nem határozható meg két építési feladat között. A projekt komplex kezelése várhatóan jelentős költségmegtakarítást eredményez, hiszen a felvonulási, munkaterület elhatárolási, közmű-szakfelügyeleti stb. általános költségek a teljes projektre vonatkoztatva csak egyszer kerülnek figyelembe vételre, olyan módon, hogy a projekt átfutási ideje is a lehető legrövidebb.

Szerződés típusa: Építési beruházás
Termékek/szolgáltatások: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka 📦
Információk a tételekről
Az ajánlatok legfeljebb a következő tételekre nyújthatók be: 1
Leírás
Belső azonosító: EKR000322812024/1
A beszerzés leírása:
“Kivitelezési szerződés Budapest XIII. kerület Cserhalom utca (Vizafogó utca - Meder utca közötti szakasz) komplett útépítési, zöldterület-rendezési,...”

A beszerzés leírása

Kivitelezési szerződés Budapest XIII. kerület Cserhalom utca (Vizafogó utca - Meder utca közötti szakasz) komplett útépítési, zöldterület-rendezési, közműkiváltási és műtárgyépítési feladatok kivitelezésének megrendelése. A beruházás főbb adatai az alábbiak:
- Cserhalom és Hajókovács utcai szakaszon útpálya és járda elbontása 818 m hosszon;
- Cserhalom utca építése 750 m hosszon, 0+114 - 0+591 kmsz. között osztott útpályával;
- meglévő kerékpárút elbontása 750 m hosszon;
- új, kétoldali irányhelyes kerékpárút létesítése 750 m hosszon;
- új kétirányú kerékpárút létesítése 260 m hosszan (Hajóépítő sétány - Csele utca között);
- 3 db új körforgalmú csomópont létesítése;
- meglévő gyalogátkelők megszüntetése Hajóépítő sétány - Mura utca között;
- új gyalogátkelők létesítése Cserhalom utca átépülő csomópontjaiban (Hajóépítő sétány, Fedélköz utca, Csele utcai körforgalom, Csavargyár utcai körforgalom, Mura utcai körforgalom, Turóc - Hajókovács u. csomópont), beleértve a kerékpárutakon tervezett gyalogátkelőket is;
- Cserhalom utca Rákos-patakon átvezető hídjának elbontása és két új,17 m nyílású híd építése;
- új közvilágítási hálózat építése 4 m-es kandeláber kb. 80 db, 10 m-es kandeláber kb. 106 db, NYCWY 4x10mm² földkábel 3500 m hosszon
a közbeszerzési dokumentumok II. fejezetét képező műszaki leírás mellékletét képező építési engedély, kivitelezési tervdokumentáció és árazatlan költségvetés alapján.
A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez - legalább 1 fő, a felelős műszaki vezetői névjegyzékben [266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. Szakma fejezet 2. rész] szereplő, MV-M kategóriás vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezető szakember,
- legalább 1 fő, a felelős műszaki vezetői névjegyzékben [266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. Szakma fejezet 3. rész] szereplő, MV-KÉ kategóriás vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezető szakember,
- legalább 1 fő, a felelős műszaki vezetői névjegyzékben [266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet, 1. melléklet VI. Szakma fejezet 1. rész] szereplő, MV-É kategóriás vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezető szakember, valamint
- legalább 1 fő, a felelős műszaki vezetői névjegyzékben [266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet, 1. melléklet VI. Szakma fejezet 3. rész] szereplő, MV-VI vagy MV-VI-R kategóriás vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezető szakember
közreműködését biztosítsa a teljesítés során, a szerződés teljes időtartama alatt. A vállalt nyilvántartásba vételi kötelezettség szerződéskötésig történő elmaradása, vagy az igazolásának hiánya a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, melynek tudomásulvételéről az ajánlatban nyilatkozni kell.
A kivitelező feladatát képezi a munkavégzés alatt az ideiglenes forgalomtechnikai terv elkészítése és engedélyeztetése.
A kivitelező köteles a 707/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet szerint a szerződés tárgyát képező építési tevékenység elvégzéséhez előírt, és az e-építési napló készenlétbe helyezésekor az regisztrált Üvegkapu rendszer működtetéséhez a beléptető rendszert telepíteni, és folyamatos működtetését biztosítani. Kivitelezőnek felelősséget kell vállalnia azért, hogy minden alkalmazottja, minden vele szerződésben lévő közreműködő és alvállalkozó, valamint a munkaterületre belépő bármely személy – beleértve a megrendelő képviseletében a munkaterületre érkező személyeket, valamint vendégeket is – csak a telepített beléptető rendszer alkalmazása mellett lép be a munkaterületre. A beléptetőrendszer kiépítéséért és
üzemetetéséért a kivitelező felel, aki az eszközökhöz illesztett felügyeleti egység üzemeltető általi telepítését biztosítani köteles. A kivitelező az Üvegkapuhoz való csatlakozást biztosító szolgáltatás igénybevételére az Üvegkapu üzemeltetőjével szolgáltatási szerződést köteles kötni. A beléptetőrendszer kiépítésével és üzemeltetésével, valamint az Üvegkapu-szolgáltatás igénybevételével járó költségeket a kivitelező viseli.
Ajánlatkérő a szerződés teljesítése során díjmentesen biztosítja a közút nem közlekedési célú igénybevételét és a közterülethasználatot.
A kivitelező a szerződés teljesítésének időszakában saját költségére köteles egy legalább 10 fő befogadására alkalmas tárgyalót, elsősorban a kooperációs tárgyalások helyszínéül biztosítani.

További információk:
“A II.2.7) pont (BT-36, OPA-36) szerinti időtartam az út, a híd és a kapcsolódó műtárgyak forgalomba helyezésének időtartamát is magában foglalja.”
Szerződés típusa: Építési beruházás
Termékek/szolgáltatások: Autópályák és közutak építése, alapozása és burkolása 📦
További termékek/szolgáltatások: Hídépítés 📦
Csővezetékek, hírközlési és villamos vezetékek építése 📦
Fő helyszín vagy teljesítési hely:
“Vizafogó utca - Meder utca közötti szakasz”
Postacím: Cserhalom
utca
Irányítószám: 1138
Város: Budapest
Ország: Magyarország 🇭🇺
A teljesítés helye: Budapest 🏙️
Időtartam: 24 (MONTH)
Az alábbi időkeret hónapokban van kifejezve.
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): M/2.1. pontban meghatározott szakember felelős műszaki vezetőként szerzett többlet szakmai tapasztalata (hónap, legkedvezőtlenebb 0 hónap, legkedvezőbb 60 hónap)
Minőségi kritérium (súlyozás): 10
Minőségi kritérium (név): Teljes körű jótállás időtartama a közút, a közművek és a műtárgyak esetében (hónap, legkedvezőbb 60 hónap, legkedvezőtlenebb 36 hónap)
Teljes körű jótállás időtartama a hídszerkezet esetében (hónap, legkedvezőbb 120 hónap, legkedvezőtlenebb 60 hónap)
Ár ✅
Ár (súlyozás): 70
Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0001

Eljárás
Az eljárás típusa
Nyílt eljárás ✅
Jogalap: 2014/24/EU irányelv
Az eljárás legfontosabb jellemzői:
“A Kbt. szerint.”
Adminisztratív információk
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések beérkezésének határideje: 2024-08-28 10:00:00 📅
Az ajánlatok felbontásának feltételei: 2024-08-28 12:00:00 📅
Az ajánlatok felbontásának feltételei (hely): https://ekr.gov.hu/ [Kbt. 68. § (1b) bekezdése]
Az ajánlatok felbontásának feltételei (Tájékoztatás a felhatalmazott személyekről és a felbontási eljárásról):
“Az ajánlatok felbontása a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 15. §-a és a Kbt. 68. § szerint történik.”
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Minimális időtartam, amely alatt az ajánlattevőnek fenn kell tartania az ajánlatot: 60
A közbeszerzési eljárás feltételei
Biztosítéknyújtási kötelezettség áll fenn ✅
A szerződést elnyerő ajánlattevők csoportjának valamilyen jogi formát kell öltenie ✅
Meg kell adni a szerződés teljesítésére kinevezett személyzet tagjainak nevét és szakmai képesítését
Megnyitás dátuma: 2024-08-28 12:00:00 📅
Hely:
“https://ekr.gov.hu/ [Kbt. 68. § (1b) bekezdése]”
További információk:
“Az ajánlatok felbontása a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 15. §-a és a Kbt. 68. § szerint történik.”
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus fizetést használnak ✅
Díjazási kritériumok
Súlyozás típusa: Súlyozás (pontok, pontos)
A közbeszerzési eljárás feltételei
A szerződés teljesítési feltételeket tartalmaz ✅

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Műszaki és szakmai képességek
A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása:
“M/1.: Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontjára tekintettel köteles a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseinek alkalmazása...”

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

M/1.: Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontjára tekintettel köteles a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseinek alkalmazása esetén benyújtani az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt évben befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti (közút kivitelezése) építési beruházásainak ismertetését tartalmazó cégszerűen aláírt nyilatkozatot a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerint igazolva. Az
igazolásban legalább fel kell tüntetni a szerződés tárgyát (az építési beruházás jellegét, különösen a közbeszerzés tárgyára tekintettel), a teljesítés mennyiségét (kivitelezés tárgyát képező közút hossza [m], híd nyíláshossza [m], körforgalom száma [db], közvilágítási hálózat hossza [m]), a teljesítés idejét (kezdés és befejezés [év, hó, nap]), a szerződést kötő másik fél, valamint a részéről információt nyújtó személy nevét és telefonszámát vagy email címét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt évben befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett, a közbeszerzés tárgyában (közút kivitelezése) legalább 525 m hosszú közút építése, legalább 12 m nyílású híd, legalább 2 db körforgalom és legalább 2450 m hosszon közvilágítási hálózat kivitelezésére vonatkozó, teljesített építési beruházással. Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt; Ajánlatkérő az alkalmasság megítélésekor a saját teljesítést veszi figyelembe. A jelen pont szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés egy vagy több, a közbeszerzés tárgya szerinti szerződés bemutatásával igazolható azzal, hogy a közvilágítási hálózat kivitelezésére vonatkozó referencia esetén legalább egy olyan teljesített szerződést be kell mutatni, amely legalább 800 m hosszon megvalósult építésre vonatkozik. Amennyiben a bemutatni kívánt szerződés határozatlan időtartamú, vagy annak időbeli hatálya az eljárást megindító felhívás feladásáig még nem járt le, úgy Ajánlatkérő a vizsgált időintervallumon belül teljesített építési beruházás(ok)ra vonatkozó szerződéses mennyiséget veszi figyelembe az ajánlattevő alkalmasságának megállapítása során. Amennyiben a bemutatni kívánt szerződés a közbeszerzés tárgyán kívül egyéb feladatokat is magában foglal, az Ajánlatkérő kizárólag a közbeszerzés tárgya szerint releváns, teljesített szolgáltatások szerződéses mennyiségét veszi figyelembe az ajánlattevő alkalmasságának megállapítása során.
Az ajánlatba az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése szerint az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése szerint kitöltött formanyomtatványt köteles az ajánlattal együtt benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése szerinti formanyomtatvány tekintetében Ajánlatkérő az egyszerű nyilatkozatot is elfogadja az alkalmassági követelmények előzetes igazolására (elegendő a IV. rész α pontjának kitöltése).
Az M/1. alkalmassági követelménynek a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A benyújtott nyilatkozatoknak, igazolásoknak alkalmasnak kell lenniük a műszaki és szakmai alkalmasság megállapítására. Az alkalmassági követelményeknek ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet. Az ajánlatban a Kbt. 65. § (7) bekezdés második fordulata alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó - joghatás kiváltására alkalmas formában kiállított - okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9) és (11) bekezdésében foglaltakra.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy Ajánlatkérő az Ajánlattevő műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékbe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.

“M/2.: Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontjára tekintettel köteles a Kbt. 69. § (7) bekezdés második fordulata alapján...”

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

M/2.: Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontjára tekintettel köteles a Kbt. 69. § (7) bekezdés második fordulata alapján ajánlatában benyújtani azon szakembereknek (szervezeteknek) megnevezését, képzettségük és szakmai tapasztalatuk ismertetését tartalmazó nyilatkozatot, akiket (amelyeket) teljesítésbe be kíván vonni; a megnevezett, teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek képzettségét igazoló dokumentum(ok) egyszerű másolatát, valamint a szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzait, melyek a szakemberek képzettségét és szakmai tapasztalatukat, továbbá az adott szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát tartalmazza. Nem szükséges benyújtani ezen személy(ek) saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát /önéletrajzait, mely(ek) ezen személy(ek) képzettségét és szakmai tapasztalatukat ismerteti, illetve a képzettséget igazoló dokumentum(ok)at, amennyiben ezen személy(ek) szerepel(nek) a vonatkozó felelős műszaki vezetői névjegyzékben és e tevékenység végzésére az engedélye legalább az ajánlattételi határidőben érvényes; azonban ezen személy(ek)nek is be kell nyújtania/nyújtaniuk rendelkezésre állási nyilatkozatát/nyilatkozatukat.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább
M/2.1. legalább 1 fő okleveles építőmérnökkel, aki egyúttal legalább 36 hónap szakmai gyakorlati idővel, vagy legalább 1 fő építőmérnökkel, aki egyúttal legalább 60 hónap szakmai gyakorlati idővel bír;
M/2.2. legalább 1 fő okleveles építőmérnökkel, aki egyúttal legalább 36 hónap szakmai gyakorlati idővel, vagy legalább 1 fő építőmérnökkel vagy mélyépítési vagy közlekedésépítési vagy vízellátási vagy csatornázási vagy vízgazdálkodási mérnökkel, aki egyúttal legalább 60 hónap szakmai gyakorlati idővel bír;
M/2.3. legalább 1 fő okleveles építészmérnökkel vagy okleveles építőmérnökkel, aki egyúttal legalább 36 hónap szakmai gyakorlati idővel, vagy legalább 1 fő építészmérnökkel vagy építőmérnökkel, aki egyúttal legalább 60 hónap szakmai gyakorlati idővel bír;
M/2.4. legalább 1 fő okleveles villamosmérnökkel, aki egyúttal legalább 36 hónap szakmai gyakorlati idővel, vagy legalább 1 fő villamosmérnökkel vagy villamosipari technikussal vagy erősáramú elektrotechnikussal, aki egyúttal legalább 60 hónap szakmai gyakorlati idővel bír.
Ajánlatkérő a végzettség, illetve a szakmai gyakorlat tekintetében elfogadja az MV-M (M/2.1.), MV-KÉ (M/2.2.), MV-É (M/2.3.), MV-VI vagy MV-VI-R (M/2.4.) felelős műszaki vezetői jogosultsághoz szükséges, korábban hatályos jogszabályok szerinti egyenértékű végzettséget, szakmai gyakorlatot is, amennyiben a teljesítésbe bevonni kívánt szakember ezen korábbi jogszabály(ok) szerint került az adott szakterület szerinti felelős műszaki vezetőként nyilvántartásba vételre, és ezen jogosultsága folyamatosan (legalább az ajánlattételi határidőig) fennáll. A szakemberek közötti átfedés nem megengedett, figyelemmel a kivitelezési terület nagyságára és a kivitelezés összetettségére.
Az ajánlatba az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése szerint az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése szerint kitöltött formanyomtatványt köteles az ajánlattal együtt benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése szerinti formanyomtatvány tekintetében Ajánlatkérő az egyszerű nyilatkozatot is elfogadja az alkalmassági követelmények előzetes igazolására (elegendő a IV. rész α pontjának kitöltése).
Az M/2. alkalmassági követelménynek a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A benyújtott nyilatkozatoknak, igazolásoknak alkalmasnak kell lenniük a műszaki és szakmai alkalmasság megállapítására. Az alkalmassági követelményeknek ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet. Az ajánlatban a Kbt. 65. § (7) bekezdés második fordulata alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó - joghatás kiváltására alkalmas formában kiállított - okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9) és (11) bekezdésében foglaltakra.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy Ajánlatkérő az Ajánlattevő műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékbe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.

Részvételi feltételek
A feltételek felsorolása és rövid leírása:
“SZ/1.: Ajánlatkérő ellenőrzi a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett ON-LINE Építőipari Kivitelezői Nyilvántartásban a kivitelezők közötti...”

A feltételek felsorolása és rövid leírása

SZ/1.: Ajánlatkérő ellenőrzi a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett ON-LINE Építőipari Kivitelezői Nyilvántartásban a kivitelezők közötti szereplését. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés a) pontjára és (2) bekezdésére tekintettel a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseinek alkalmazása esetén köteles benyújtani a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot. Ajánlattevőnek, ha az előírt alkalmassági követelményeket más szervezet kapacitásaira támaszkodva felel meg, alkalmaznia kell a Kbt. 67. § (3) bekezdésében foglaltakat.
Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja). Az SZ/1. alkalmassági követelménynek a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a közös ajánlattevők közül elegendő, ha közülük egy felel meg. Az alkalmassági követelményeknek ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet. A benyújtott nyilatkozatoknak, igazolásoknak alkalmasnak kell lenniük a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság megállapítására. Az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 65. § (7) bekezdés második fordulata alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan - szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt – kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9) és (11) bekezdésében foglaltakra. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.

A gazdasági szereplők azon csoportjának jogi formája, amelynek a szerződést oda kell ítélni:
“Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdésében foglaltak alapján a közbeszerzési eljárásban való részvételt nem köti gazdálkodó szervezet alapításához, illetve a...”

A gazdasági szereplők azon csoportjának jogi formája, amelynek a szerződést oda kell ítélni

Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdésében foglaltak alapján a közbeszerzési eljárásban való részvételt nem köti gazdálkodó szervezet alapításához, illetve a közbeszerzési eljárás keretében létrejövő szerződés teljesítése során nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását a nyertes ajánlattevő(k)től.
BT-70-OPT-060, III.4.7) pont folyt.:
A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § alapján Kivitelező köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára építési-szerelési munkára vonatkozó összkockázatú vagyon- és felelősségbiztosítás (C.A.R. vagy E.A.R.)felelősségbiztosítást kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni a szerződésre, amely felelősségbiztosítás fedezeti értéke eléri vagy meghaladja a 300 000 000 Ft/káresemény, az 1 500 000 000 Ft/év (összkockázatú vagyon- és felelősségbiztosítás) mértéket.
A kivitelező a szerződés hatályba lépésével egyidejűleg a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos biztosítékot köteles a megrendelő rendelkezésére bocsátani. A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos biztosítéknak a sikeres műszaki átadásátvételig kell rendelkezésre állnia. A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos biztosíték mértéke a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-a. A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapján kell a megrendelő rendelkezésére bocsátani.
A kivitelező a szerződés műszaki átadás-átvétellel egyidejűleg a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékát köteles a megrendelő rendelkezésére bocsátani. A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékának a jótállás időtartamát követő 15. napig kell rendelkezésre állnia (okirati formában nyújtott biztosíték esetén). A hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékának mértéke a szerződés szerinti, általános forgalmi
adó nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-a. A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékát a Kbt. 134. § (6) bek. a) pontja alapján kell a megrendelő rendelkezésére bocsátani.
A részletes szabályokat a közbeszerzési dokumentumok III. fejezetét képező szerződéstervezet tartalmazza.

Kauciók és garanciák:
“Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot előír: Ajánlati biztosíték átutalása esetén a feltüntetendő közlemény "Cserhalom utca komplex kivitelezése". Ha nem...”
A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre:
“Ajánlatkérő előleget a Kbt. 135. § (7) bek. szerint biztosít. Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. § szerint a szerződés szerinti teljes...”
A szerződéssel kapcsolatos feltételek
A szerződés teljesítésének feltételei:
“Késedelmi kötbér: Amennyiben Kivitelező olyan okból, amelyért felelős, elmulasztja a szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését a szerződésben...”
Részvételi feltételek
Kizárási ok: bankr-nat
bankruptcy
corruption
cred-arran
crime-org
distorsion
finan-laund
fraud
human-traffic
insolvency
liq-admin
nati-ground
sanction
socsec-pay
susp-act
tax-pay
terr-offence
misrepresent
Kizárási okok leírása:
“A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt....”

Kizárási okok leírása

A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése, valamint 63. § (1) bekezdés c) pontja szerinti bármely kizáró ok fennáll, vagy részéről az a közbeszerzési eljárás során következik be. A kizáró okok fenn nem állásáról ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § szerint az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. §, illetve 6. §. szerint kitöltött formanyomtatványt köteles az ajánlattal együtt benyújtani (előzetes igazolás), továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § és 10. § szerinti köteles igazolni a kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseinek alkalmazása esetén. Ajánlatkérő köteles elfogadni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti formanyomtatványt is. A kizáró okokra a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontjában és a Kbt. 64. §-ában foglaltakra. Az ajánlatba továbbá csatolni kell ajánlattevő 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatát is (nemleges tartalommal is). A kizáró okok tekintetében a fentieken túlmenően a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 1-16. §-ai irányadóak. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [321/2015. (X. 30.). Korm. rendelet 13. §]. Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincsen folyamatban, úgy az ajánlattevő erre vonatkozó nyilatkozatát köteles ajánlatához csatolni. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére.
Ajánlatkérő alkalmazza az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdés a)-c) pontjában előírt odaítélési tilalmat, amely tekintetében az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell.

“A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt....”

Kizárási okok leírása

A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése, valamint 63. § (1) bekezdés c) pontja szerinti bármely kizáró ok fennáll, vagy részéről az a közbeszerzési eljárás során következik be. A kizáró okok fenn nem állásáról ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § szerint az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. §, illetve 6. §. szerint kitöltött formanyomtatványt köteles az ajánlattal együtt benyújtani (előzetes igazolás), továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § és 10. § szerinti köteles igazolni a kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseinek alkalmazása esetén. Ajánlatkérő köteles elfogadni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti formanyomtatványt is. A kizáró okokra a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontjában és a Kbt. 64. §-ában foglaltakra. Az ajánlatba továbbá csatolni kell ajánlattevő 67. § (4) bekezdése
szerinti nyilatkozatát is (nemleges tartalommal is). A kizáró okok tekintetében a fentieken túlmenően a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-ai irányadóak. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [321/2015. (X. 30.). Korm. rendelet 13. §]. Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincsen folyamatban, úgy az ajánlattevő erre vonatkozó nyilatkozatát köteles ajánlatához csatolni. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére.
Ajánlatkérő alkalmazza az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdés a)-c) pontjában előírt odaítélési tilalmat, amely tekintetében az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell.

Többet mutasson (2)

“szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése, valamint 63. § (1) bekezdés c) pontja szerinti bármely kizáró ok fennáll, vagy részéről az a...”

Kizárási okok leírása

szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése, valamint 63. § (1) bekezdés c) pontja szerinti bármely kizáró ok fennáll, vagy részéről az a közbeszerzési eljárás során következik be. A kizáró okok fenn nem állásáról ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § szerint az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. §, illetve 6. §. szerint kitöltött formanyomtatványt köteles az ajánlattal együtt benyújtani (előzetes igazolás), továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § és 10. § szerinti köteles igazolni a kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseinek alkalmazása esetén. Ajánlatkérő köteles elfogadni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti formanyomtatványt is. A kizáró okokra a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontjában és a Kbt. 64. §-ában foglaltakra. Az ajánlatba továbbá csatolni kell ajánlattevő 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatát is (nemleges tartalommal is). A kizáró okok tekintetében a fentieken túlmenően a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-ai irányadóak. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [321/2015. (X. 30.). Korm. rendelet 13. §]. Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincsen folyamatban, úgy az ajánlattevő erre vonatkozó nyilatkozatát köteles ajánlatához csatolni. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére.
Ajánlatkérő alkalmazza az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdés a)-c) pontjában előírt odaítélési tilalmat, amely tekintetében az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell.

“A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt....”

Kizárási okok leírása

A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése, valamint 63. § (1) bekezdés c) pontja szerinti bármely kizáró ok fennáll, vagy részéről az a közbeszerzési eljárás során következik be. A kizáró okok fenn nem állásáról ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § szerint az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. §, illetve 6. §. szerint kitöltött formanyomtatványt köteles az ajánlattal együtt benyújtani (előzetes igazolás), továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § és 10. § szerinti köteles igazolni a kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseinek alkalmazása esetén. Ajánlatkérő köteles elfogadni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti formanyomtatványt is. A kizáró okokra a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontjában és a Kbt. 64. §-ában foglaltakra. Az ajánlatba továbbá csatolni kell ajánlattevő 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatát is (nemleges tartalommal is). A kizáró okok tekintetében a fentieken túlmenően a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-ai irányadóak. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [321/2015. (X. 30.). Korm. rendelet 13. §]. Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincsen folyamatban, úgy az ajánlattevő erre vonatkozó nyilatkozatát köteles ajánlatához csatolni. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére.
Ajánlatkérő alkalmazza az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdés a)-c) pontjában előírt odaítélési tilalmat, amely tekintetében az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell.

Ajánlatkérő hatóság
Név és címek
Név: Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat
Nemzeti nyilvántartási szám: 15735760241
Postacím: Béke Tér 1.
Postai irányítószám: 1139
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
Kapcsolattartó pont: Előházi Zsófia
E-mail: kozbeszerzes@kozszolgaltato.bp13.hu 📧
Telefon: +36 14503127 📞
URL: https://www.budapest13.hu/ 🌏
Csoportvezető ✅
Az ajánlatkérő szerv típusa
Regionális vagy helyi hatóság
Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Kommunikáció
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000322812024/reszletek 🌏
Részvétel URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000322812024/reszletek 🌏
Beszerzési dokumentum nyelve: magyar 🗣️
Elektronikus benyújtás: Kötelező

Kiegészítő információk
További információk

“1. A kommunikáció a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján az EKR-ben történik. 2. Az ajánlatba be kell nyújtani: a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti...”

További információk

1. A kommunikáció a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján az EKR-ben történik.
2. Az ajánlatba be kell nyújtani: a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozatot, nemleges tartalommal is; a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozatot az ott jelölt tartalommal, adott esetben nemleges nyilatkozatot; adott esetben a közös ajánlattevők közötti megállapodást a Kbt. 35. § és a közbeszerzési dokumentumok, valamint a Kbt. 41/A. § (4) és (5) bekezdésének előírásai szerint; a Kbt. 44. § szerint az üzleti titkot elkülönítetten, és arról szóló nyilatkozatot indoklással a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (4) bekezdése szerint; a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 13. §-a szerinti dokumentumokat, illetve nemleges nyilatkozatot; aláíró cégjegyzésre jogosult személyek aláírási címpéldányát, ill. ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintáját.
3. A nem szabályozott kérdésekben a Kbt., végrehajtási rendeletei (beleértve a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletet is) és a Kbt. 2. § (8) bek. szerint a Ptk. az irányadó.
4. Összeférhetetlen és nem vehet részt a közbeszerzési eljárásban ajánlattevőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 25. § (4)-(6) bekezdései szerint bármely összeférhetetlenségi körülmény fennáll.
5. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 35. §-ában és a Kbt. 36. §-ában foglaltakra. Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban történő részvételt nem kötheti gazdálkodó szervezet alapításához.
6. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.
7. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas, illetve https://ujvilag.gov.hu/.
8. Az EKR működtetését a 13/2021. (XI. 29.) MvM rendelet alapján az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. (https://ujvilag.gov.hu/). Erre tekintettel a rendszer működésével, használatával kapcsolatosan az Ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatást nem nyújt.
9. Ajánlatkérő tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdése szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.
10. A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapján a külföldi adóilletékességű ajánlattevő nyertessége esetén köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
11. Irányadó idő: A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő (CET).
12. Ajánlatkérő az értékelés részletes módszerét a Kbt. 76. § (10) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumokban adja meg. Adható pontszám értékelési szempontonként: 0-10 pont, ár szempont fordított arányosítás, minőségi szempontok egyenes arányosítás és arányosítás (legkedvezőbb, legkedvezőtlenebb szint) szerint kerülnek értékelésre.
13. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját. A lefolytatott EPK elérhetősége: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/meginditott-elozetes-piaci-konzultaciok/EKR000508612024/reszletek.
14. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezéseket alkalmazza.
15. Ajánlatkérő a Kbt. 56. § szerint a helyszín megtekintését lehetővé biztosítja. A helyszín megtekintésének helye és időpontja: Cserhalom utca - Vizafogó utca kereszteződése, 2024. augusztus 7. napján 9:00 óra.
16. Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdésében foglaltak alapján szerződéskötési feltételként előírja, hogy a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek – vagy az általa az adott felelős műszaki vezetői munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek – nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházáshoz kapcsolódó felelős műszaki vezetői szolgáltatás tárgya szerint
illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek ezen vállalásáról az ajánlatban nyilatkoznia kell.
17. Az ajánlattevőként szerződő félnek a szerződés aláírásával egyidejűleg be kell nyújtania a kivitelezésre vonatkozó műszaki, pénzügyi és organizációs ütemtervét.
18. A nyertes ajánlattevő(k)nek (közreműködő igénybevétele esetén a közreműködőnek) a szerződéskötésig rendelkezni kell a következő szállítási és gyűjtési tevékenységre vonatkozó környezetvédelmi hatósági engedéllyel: 17 01 EWC és/vagy 17 09 EWC.
19. Eljáró FAKSZ: dr. Előházi Zsófia (lajstromszám: 00604).

Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Nemzeti nyilvántartási szám: 15329190-2-41
Postacím: Riadó u. 5
Postai irányítószám: 1026
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Telefon: +36 18828592 📞
Fax: +36 18828593 📠
URL: https://kozbeszerzes.hu 🌏
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Nemzeti nyilvántartási szám: 15329190-2-41
Postacím: Riadó u. 5
Postai irányítószám: 1026
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Telefon: +36 18828592 📞
Fax: +36 18828593 📠
URL: https://kozbeszerzes.hu 🌏
Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről):
“A Kbt. 148. § szerint.”
Információk az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikus számlázást fogadunk el
Elektronikus fizetést használnak
Forrás: OJS 2024/S 145-451801 (2024-07-25)

Ajánlati felhívás (2024-08-23)
Eljárás
Adminisztratív információk
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések beérkezésének határideje: 2024-09-05 10:00:00 📅
Az ajánlatok felbontásának feltételei: 2024-09-05 12:00:00 📅
A közbeszerzési eljárás feltételei
Megnyitás dátuma: 2024-09-05 12:00:00 📅

Változások
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: Procedure
Új érték
Szöveg:
“A(z) IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő (BT-131,BT-1311) mezőben a következő változás történt: A...”
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Tétel azonosító száma: LOT-0001
Új érték
Szöveg:
“A(z) IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő (BT-132) mezőben a következő változás történt: A következő helyett: Wed Aug 28...”
Egyéb kiegészítő információk

“Ajánlatkérő a beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérést nem tudja határidőben megadni, ezért a Kbt. 55. § (2) bekezdése alapján a felhívást az ajánlattételi...”
A változtatás fő oka: Frissített információ
Information about modifications
Az előző hirdetmény módosítandó változata: 451801-2024
Forrás: OJS 2024/S 165-509455 (2024-08-23)

Ajánlati felhívás (2024-09-04)
Eljárás
Adminisztratív információk
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések beérkezésének határideje: 2024-10-04 10:00:00 📅
Az ajánlatok felbontásának feltételei: 2024-10-04 12:00:00 📅
A közbeszerzési eljárás feltételei
Megnyitás dátuma: 2024-10-04 12:00:00 📅

Változások
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: Procedure
Új érték
Szöveg:
“A(z) IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő (BT-131,BT-1311) mezőben a következő változás történt: A...”
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Tétel azonosító száma: LOT-0001
Új érték
Szöveg:
“A(z) IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő (BT-132) mezőben a következő változás történt: A következő helyett: Thu Sep 05...”
Egyéb kiegészítő információk

“Ajánlatkérő a beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérést nem tudja határidőben megadni, ezért a Kbt. 55. § (2) bekezdése alapján a felhívást az ajánlattételi...”
A változtatás fő oka: Frissített információ
Information about modifications
Az előző hirdetmény módosítandó változata: 509455-2024
Forrás: OJS 2024/S 173-533388 (2024-09-04)

Ajánlati felhívás (2024-10-03)
Eljárás
Adminisztratív információk
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések beérkezésének határideje: 2024-10-16 10:00:00 📅
Az ajánlatok felbontásának feltételei: 2024-10-16 12:00:00 📅
A közbeszerzési eljárás feltételei
Megnyitás dátuma: 2024-10-16 12:00:00 📅

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A gazdasági szereplők azon csoportjának jogi formája, amelynek a szerződést oda kell ítélni:
“Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdésében foglaltak alapján a közbeszerzési eljárásban való részvételt nem köti gazdálkodó szervezet alapításához, illetve a...”

A gazdasági szereplők azon csoportjának jogi formája, amelynek a szerződést oda kell ítélni

Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdésében foglaltak alapján a közbeszerzési eljárásban való részvételt nem köti gazdálkodó szervezet alapításához, illetve a közbeszerzési eljárás keretében létrejövő szerződés teljesítése során nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását a nyertes ajánlattevő(k)től.
BT-70-OPT-060, III.4.7) pont folyt.:
A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § alapján Kivitelező köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára építési-szerelési munkára vonatkozó összkockázatú vagyon- és felelősségbiztosítás (C.A.R. vagy E.A.R.)felelősségbiztosítást kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni a szerződésre, amely felelősségbiztosítás fedezeti értéke eléri vagy meghaladja a 300 000 000 Ft/káresemény, az 1 500 000 000 Ft/év (összkockázatú vagyon- és felelősségbiztosítás) mértéket.
A kivitelező a szerződés hatályba lépését követő 5 munkanapon a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos biztosítékot köteles a megrendelő rendelkezésére bocsátani. A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos biztosítéknak a sikeres műszaki átadásátvételig kell rendelkezésre állnia. A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos biztosíték mértéke a szerződés szerinti, általános forgalmi adó és tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-a. A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapján kell a megrendelő rendelkezésére bocsátani.
A kivitelező a szerződés műszaki átadás-átvétellel egyidejűleg a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékát köteles a megrendelő rendelkezésére bocsátani. A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékának a jótállás időtartamát követő 45. napig kell rendelkezésre állnia (okirati formában nyújtott biztosíték esetén). A hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékának mértéke a szerződés szerinti, általános forgalmi
adó és tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-a. A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékát a Kbt. 134. § (6) bek. a) pontja alapján kell a megrendelő rendelkezésére bocsátani.
A részletes szabályokat a közbeszerzési dokumentumok III. fejezetét képező szerződéstervezet tartalmazza.

Kiegészítő információk
További információk

“1. A kommunikáció a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján az EKR-ben történik. 2. Az ajánlatba be kell nyújtani: a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti...”

További információk

1. A kommunikáció a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján az EKR-ben történik.
2. Az ajánlatba be kell nyújtani: a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozatot, nemleges tartalommal is; a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozatot az ott jelölt tartalommal, adott esetben nemleges nyilatkozatot; adott esetben a közös ajánlattevők közötti megállapodást a Kbt. 35. § és a közbeszerzési dokumentumok, valamint a Kbt. 41/A. § (4) és (5) bekezdésének előírásai szerint; a Kbt. 44. § szerint az üzleti titkot elkülönítetten, és arról szóló nyilatkozatot indoklással a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (4) bekezdése szerint; a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 13. §-a szerinti dokumentumokat, illetve nemleges nyilatkozatot; aláíró cégjegyzésre jogosult személyek aláírási címpéldányát, ill. ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintáját.
3. A nem szabályozott kérdésekben a Kbt., végrehajtási rendeletei (beleértve a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletet is) és a Kbt. 2. § (8) bek. szerint a Ptk. az irányadó.
4. Összeférhetetlen és nem vehet részt a közbeszerzési eljárásban ajánlattevőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 25. § (4)-(6) bekezdései szerint bármely összeférhetetlenségi körülmény fennáll.
5. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 35. §-ában és a Kbt. 36. §-ában foglaltakra. Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban történő részvételt nem kötheti gazdálkodó szervezet alapításához.
6. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.
7. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas, illetve https://ujvilag.gov.hu/.
8. Az EKR működtetését a 13/2021. (XI. 29.) MvM rendelet alapján az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. (https://ujvilag.gov.hu/). Erre tekintettel a rendszer működésével, használatával kapcsolatosan az Ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatást nem nyújt.
9. Ajánlatkérő tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdése szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.
10. A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapján a külföldi adóilletékességű ajánlattevő nyertessége esetén köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
11. Irányadó idő: A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő (CET).
12. Ajánlatkérő az értékelés részletes módszerét a Kbt. 76. § (10) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumokban adja meg. Adható pontszám értékelési szempontonként: 0-10 pont, ár szempont fordított arányosítás, minőségi szempontok egyenes arányosítás és arányosítás (legkedvezőbb, legkedvezőtlenebb szint) szerint kerülnek értékelésre.
13. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját. A lefolytatott EPK elérhetősége: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/meginditott-elozetes-piaci-konzultaciok/EKR000508612024/reszletek.
14. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezéseket alkalmazza.
15. Ajánlatkérő a Kbt. 56. § szerint a helyszín megtekintését lehetővé biztosítja. A helyszín megtekintésének helye és időpontja: Cserhalom utca - Vizafogó utca kereszteződése, 2024. augusztus 7. napján 9:00 óra.
16. Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdésében foglaltak alapján szerződéskötési feltételként előírja, hogy a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek – vagy az általa az adott felelős műszaki vezetői munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek – nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházáshoz kapcsolódó felelős műszaki vezetői szolgáltatás tárgya szerint
illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek ezen vállalásáról az ajánlatban nyilatkoznia kell.
17. Az ajánlattevőként szerződő félnek a szerződés aláírásával egyidejűleg be kell nyújtania a kivitelezésre vonatkozó műszaki, pénzügyi és organizációs ütemtervét.
18. A nyertes ajánlattevő(k)nek (közreműködő igénybevétele esetén a közreműködőnek) a szerződéskötésig rendelkezni kell a következő szállítási és gyűjtési tevékenységre vonatkozó környezetvédelmi hatósági engedéllyel: 17 01 01 EWC – beton, 17 01 02 EWC – tégla, 17 01 03 EWC – cserép és kerámia, 17 01 07 EWC – beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06 EWC-től, 17 09 04 EWC- kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01 EWC-től, a 17 09 02 EWC től és a 17 09 03 EWC-től.
19. Eljáró FAKSZ: dr. Előházi Zsófia (lajstromszám: 00604).

Változások
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: Procedure
Új érték
Szöveg:
“A(z) II.2.14) (5.1.6. pont) További információk (BT-300) mezőben a következő változás történt: A következő helyett: A II.2.7) pont (BT-36, OPA-36)...”
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
A közbeszerzési dokumentumokat ebben az időpontban módosították ✅
Szekciószám: Procedure
Új érték
Szöveg:
“A(z) III.4.6) (5.1.16. pont) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (BT-761,BT-76) mezőben a következő...”

Szöveg

A(z) III.4.6) (5.1.16. pont) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (BT-761,BT-76) mezőben a következő változás történt:
A következő helyett: Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdésében foglaltak alapján a közbeszerzési eljárásban való részvételt nem köti gazdálkodó szervezet alapításához, illetve a közbeszerzési eljárás keretében létrejövő szerződés teljesítése során nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását a nyertes ajánlattevő(k)től.
BT-70-OPT-060, III.4.7) pont folyt.:
A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § alapján Kivitelező köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára építési-szerelési munkára vonatkozó összkockázatú vagyon- és felelősségbiztosítás (C.A.R. vagy E.A.R.)felelősségbiztosítást kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni a szerződésre, amely felelősségbiztosítás fedezeti értéke eléri vagy meghaladja a 300 000 000 Ft/káresemény, az 1 500 000 000 Ft/év (összkockázatú vagyon- és felelősségbiztosítás) mértéket.
A kivitelező a szerződés hatályba lépésével egyidejűleg a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos biztosítékot köteles a megrendelő rendelkezésére bocsátani. A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos biztosítéknak a sikeres műszaki átadásátvételig kell rendelkezésre állnia. A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos biztosíték mértéke a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-a. A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapján kell a megrendelő rendelkezésére bocsátani.
A kivitelező a szerződés műszaki átadás-átvétellel egyidejűleg a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékát köteles a megrendelő rendelkezésére bocsátani. A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékának a jótállás időtartamát követő 15. napig kell rendelkezésre állnia (okirati formában nyújtott biztosíték esetén). A hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékának mértéke a szerződés szerinti, általános forgalmi
adó nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-a. A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékát a Kbt. 134. § (6) bek. a) pontja alapján kell a megrendelő rendelkezésére bocsátani.
A részletes szabályokat a közbeszerzési dokumentumok III. fejezetét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Helyesen: Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdésében foglaltak alapján a közbeszerzési eljárásban való részvételt nem köti gazdálkodó szervezet alapításához, illetve a közbeszerzési eljárás keretében létrejövő szerződés teljesítése során nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását a nyertes ajánlattevő(k)től.
BT-70-OPT-060, III.4.7) pont folyt.:
A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § alapján Kivitelező köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára építési-szerelési munkára vonatkozó összkockázatú vagyon- és felelősségbiztosítás (C.A.R. vagy E.A.R.)felelősségbiztosítást kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni a szerződésre, amely felelősségbiztosítás fedezeti értéke eléri vagy meghaladja a 300 000 000 Ft/káresemény, az 1 500 000 000 Ft/év (összkockázatú vagyon- és felelősségbiztosítás) mértéket.
A kivitelező a szerződés hatályba lépését követő 5 munkanapon a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos biztosítékot köteles a megrendelő rendelkezésére bocsátani. A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos biztosítéknak a sikeres műszaki átadásátvételig kell rendelkezésre állnia. A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos biztosíték mértéke a szerződés szerinti, általános forgalmi adó és tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-a. A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapján kell a megrendelő rendelkezésére bocsátani.
A kivitelező a szerződés műszaki átadás-átvétellel egyidejűleg a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékát köteles a megrendelő rendelkezésére bocsátani. A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékának a jótállás időtartamát követő 45. napig kell rendelkezésre állnia (okirati formában nyújtott biztosíték esetén). A hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékának mértéke a szerződés szerinti, általános forgalmi
adó és tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-a. A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékát a Kbt. 134. § (6) bek. a) pontja alapján kell a megrendelő rendelkezésére bocsátani.
A részletes szabályokat a közbeszerzési dokumentumok III. fejezetét képező szerződéstervezet tartalmazza.

Az eredeti közleményben javítandó szöveg
A közbeszerzési dokumentumokat ebben az időpontban módosították ✅
Szekciószám: Procedure
Új érték
Szöveg:
“A(z) IV.2.2) (5.1.12. pont) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő (BT-131,BT-1311) mezőben a következő változás...”
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Tétel azonosító száma: LOT-0001
Új érték
Szöveg:
“A(z) IV.2.7) (5.1.12. pont) Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő (BT-132) mezőben a következő változás történt: A következő helyett:...”
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: Procedure
Új érték
Szöveg:
“A VI.3) (2.1.4. pont) További információk (BT-300) mezőben a következő változás történt: A következő helyett: 18. A nyertes ajánlattevő(k)nek...”
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
A közbeszerzési dokumentumokat ebben az időpontban módosították ✅
Egyéb kiegészítő információk

“A beérkezett valamennyi kiegészítő tájékoztatás kérésre Ajánlatkérő a Kbt. 56. § (2) bekezdése szerinti határidőben nem tudja a válaszokat megadni. A...”
A változtatás fő oka: Frissített információ
Information about modifications
Az előző hirdetmény módosítandó változata: 533388-2024
Forrás: OJS 2024/S 194-599117 (2024-10-03)

Ajánlati felhívás (2024-10-08)
Eljárás
Adminisztratív információk
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések beérkezésének határideje: 2024-10-25 10:00:00 📅
Az ajánlatok felbontásának feltételei: 2024-10-25 12:00:00 📅
A közbeszerzési eljárás feltételei
Megnyitás dátuma: 2024-10-25 12:00:00 📅

Változások
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: Procedure
Új érték
Szöveg:
“A(z) IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő (BT-131,BT-1311) mezőben a következő változás történt: A...”
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
A közbeszerzési dokumentumokat ebben az időpontban módosították ✅
Tétel azonosító száma: LOT-0001
Új érték
Szöveg:
“A(z) IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő (BT-132) mezőben a következő változás történt: A következő helyett: Wed Oct 16...”
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
A közbeszerzési dokumentumokat ebben az időpontban módosították ✅
Egyéb kiegészítő információk

“Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatásban jelzett ellentmondások megszüntetése érdekében a műszaki leírás részeként kiadott érintett dokumentumokat javítja,...”
A változtatás fő oka: Frissített információ
Information about modifications
Az előző hirdetmény módosítandó változata: 599117-2024
Forrás: OJS 2024/S 197-607918 (2024-10-08)

Ajánlati felhívás (2024-10-24)
Eljárás
Adminisztratív információk
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések beérkezésének határideje: 2024-11-04 10:00:00 📅
Az ajánlatok felbontásának feltételei: 2024-11-04 12:00:00 📅
A közbeszerzési eljárás feltételei
Megnyitás dátuma: 2024-11-04 12:00:00 📅

Változások
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: Procedure
Új érték
Szöveg:
“A(z) IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő (BT-131,BT-1311) mezőben a következő változás történt: A...”
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Tétel azonosító száma: LOT-0001
Új érték
Szöveg:
“A(z) IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő (BT-132) mezőben a következő változás történt: A következő helyett: Fri Oct 25...”
Egyéb kiegészítő információk
A változtatás fő oka: Frissített információ
Information about modifications
Az előző hirdetmény módosítandó változata: 607918-2024
Forrás: OJS 2024/S 210-652621 (2024-10-24)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2025-03-21)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:
“Kivitelezési szerződés Budapest XIII. kerület Cserhalom utca (Vizafogó utca - Meder utca közötti szakasz) komplett útépítési, zöldterület-rendezési,...”

Rövid leírás

Becsült érték héa nélkül: 3 311 189 482 HUF 💰
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 3 093 326 482 HUF 💰
Leírás
Becsült érték héa nélkül: 3 311 189 482 HUF 💰
A beszerzés leírása:
“Kivitelezési szerződés Budapest XIII. kerület Cserhalom utca (Vizafogó utca - Meder utca közötti szakasz) komplett útépítési, zöldterület-rendezési,...”

A beszerzés leírása

Kivitelezési szerződés Budapest XIII. kerület Cserhalom utca (Vizafogó utca - Meder utca közötti szakasz) komplett útépítési, zöldterület-rendezési, közműkiváltási és műtárgyépítési feladatok kivitelezésének megrendelése. A beruházás főbb adatai az alábbiak: - Cserhalom és Hajókovács utcai szakaszon útpálya és járda elbontása 818 m hosszon; - Cserhalom utca építése 750 m hosszon, 0+114 - 0+591 kmsz. között osztott útpályával; - meglévő kerékpárút elbontása 750 m hosszon; - új, kétoldali irányhelyes kerékpárút létesítése 750 m hosszon; - új kétirányú kerékpárút létesítése 260 m hosszan (Hajóépítő sétány - Csele utca között); - 3 db új körforgalmú csomópont létesítése; - meglévő gyalogátkelők megszüntetése Hajóépítő sétány - Mura utca között; - új gyalogátkelők létesítése Cserhalom utca átépülő csomópontjaiban (Hajóépítő sétány, Fedélköz utca, Csele utcai körforgalom, Csavargyár utcai körforgalom, Mura utcai körforgalom, Turóc - Hajókovács u. csomópont), beleértve a kerékpárutakon tervezett gyalogátkelőket is; - Cserhalom utca Rákos-patakon átvezető hídjának elbontása és két új,17 m nyílású híd építése; - új közvilágítási hálózat építése 4 m-es kandeláber kb. 80 db, 10 m-es kandeláber kb. 106 db, NYCWY 4x10mm² földkábel 3500 m hosszon a közbeszerzési dokumentumok II. fejezetét képező műszaki leírás mellékletét képező építési engedély, kivitelezési tervdokumentáció és árazatlan költségvetés alapján. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez - legalább 1 fő, a felelős műszaki vezetői névjegyzékben [266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. Szakma fejezet 2. rész] szereplő, MV-M kategóriás vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezető szakember, - legalább 1 fő, a felelős műszaki vezetői névjegyzékben [266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. Szakma fejezet 3. rész] szereplő, MV-KÉ kategóriás vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezető szakember, - legalább 1 fő, a felelős műszaki vezetői névjegyzékben [266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet, 1. melléklet VI. Szakma fejezet 1. rész] szereplő, MV-É kategóriás vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezető szakember, valamint - legalább 1 fő, a felelős műszaki vezetői névjegyzékben [266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet, 1. melléklet VI. Szakma fejezet 3. rész] szereplő, MV-VI vagy MV-VI-R kategóriás vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezető szakember közreműködését biztosítsa a teljesítés során, a szerződés teljes időtartama alatt. A vállalt nyilvántartásba vételi kötelezettség szerződéskötésig történő elmaradása, vagy az igazolásának hiánya a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, melynek tudomásulvételéről az ajánlatban nyilatkozni kell. A kivitelező feladatát képezi a munkavégzés alatt az ideiglenes forgalomtechnikai terv elkészítése és engedélyeztetése. A kivitelező köteles a 707/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet szerint a szerződés tárgyát képező építési tevékenység elvégzéséhez előírt, és az e-építési napló készenlétbe helyezésekor az regisztrált Üvegkapu rendszer működtetéséhez a beléptető rendszert telepíteni, és folyamatos működtetését biztosítani. Kivitelezőnek felelősséget kell vállalnia azért, hogy minden alkalmazottja, minden vele szerződésben lévő közreműködő és alvállalkozó, valamint a munkaterületre belépő bármely személy – beleértve a megrendelő képviseletében a munkaterületre érkező személyeket, valamint vendégeket is – csak a telepített beléptető rendszer alkalmazása mellett lép be a munkaterületre. A beléptetőrendszer kiépítéséért és üzemetetéséért a kivitelező felel, aki az eszközökhöz illesztett felügyeleti egység üzemeltető általi telepítését biztosítani köteles. A kivitelező az Üvegkapuhoz való csatlakozást biztosító szolgáltatás igénybevételére az Üvegkapu üzemeltetőjével szolgáltatási szerződést köteles kötni. A beléptetőrendszer kiépítésével és üzemeltetésével, valamint az Üvegkapu-szolgáltatás igénybevételével járó költségeket a kivitelező viseli. Ajánlatkérő a szerződés teljesítése során díjmentesen biztosítja a közút nem közlekedési célú igénybevételét és a közterülethasználatot. A kivitelező a szerződés teljesítésének időszakában saját költségére köteles egy legalább 10 fő befogadására alkalmas tárgyalót, elsősorban a kooperációs tárgyalások helyszínéül biztosítani.

A szerződés odaítélése
A szerződés/tétel odaítélése ✅
Procedures for review
Type of alleged irregularity: Egyéb: 6
A panaszosok száma: 5
Tétel azonosító száma: LOT-0001
Szerződés száma: 1
A szerződés megkötésének időpontja: 2025-03-13 📅
Cím: kivitelezési szerződés
A szerződés címe: https://ekr.gov.hu/ekr-szerzodestar/hu/szerzodesLista?eljarasAzon=EKR000322812024 🌏
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 7
Az elektronikus úton beérkezett pályázatok száma: 7
A kkv-k által benyújtott pályázatok száma: 1
A nem uniós tagállamokból származó ajánlattevőktől beérkezett ajánlatok száma: 0
A más uniós tagállamokból származó ajánlattevőktől beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 3 286 908 900 HUF 💰
Ajánlat azonosítója: EKR000322812024/1456
A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0001
A vállalkozó neve és címe
Név: STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 12961555443
Postacím: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Postai irányítószám: 1117
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: 042_ekr@strabag.com 📧
Telefon: +36 303163476 📞
URL: https://www.strabag.hu 🌏
Forrás: OJS 2025/S 058-187300 (2025-03-21)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építési munkák (17 új beszerzések)

Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka (15)