Debrecen K-i városrész infrastrukt. fejl.-tervezés

Rövid leírás

Debrecen keleti városrész infrastrukturális fejlesztése keretében szennyvíz-, és ivóvízhálózat, közúti, csapadékvíz-elvezetési, energiaellátási(többek között közvilágítási)és távközlési infrastruktúra-fejlesztéseknek a komplex tervezése valósul meg, mely az alábbi főbb feladatokat foglalja magában:
I/1.a IX-es(keleti)újonnan létesítendő szennyvíz főgyűjtő vezeték hálózat fejlesztése a 47.sz főútig,az ehhez kapcsolódó lakossági gerincvezetékek kialakítása, Bánk településrész ellátása(döntéselőkészítő dokumentáció,BIM alapú megvalósítási koncepció,engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció készítése)
- I/1.b IX-es(keleti)újonnan létesítendő szennyvíz főgyűjtő vezeték hálózat fejlesztése 47.sz főút és a szennyvíztisztító telep közötti szakasza(döntéselőkészítő dokumentáció,BIM alapú megvalósítási koncepció,engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció készítése)
- I/2. az újonnan létesítendő keleti ivóvíz főgerinc hálózat fejlesztése, az ehhez kapcsolódó lakossági gerincvezetékek kialakítása, Bánk településrész ellátása(döntéselőkészítő dokumentáció,BIM alapú megvalósítási koncepció, engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció készítése)
- II/1.a Debrecen, Keleti belső közlekedési folyosó a 47.számú és a 471.számú főút közötti útszakasza (döntéselőkészítő dokumentáció, BIM alapú megvalósítási koncepció, engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció készítése)
- II/1.b Debrecen,Keleti belső közlekedési folyosó a 4. számú és a 471. számú főút közötti útszakasza(BIM alapú megvalósítási koncepció, engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció készítése)
- II/1.c Debrecen, Keleti belső közlekedési folyosó 471.számú főút csomópontja(engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció készítése)
- II/1.d Debrecen, Keleti belső közlekedési folyosó 4.számú főút külön szintű csomópontja(döntéselőkészítő dokumentáció,BIM alapú megvalósítási koncepció, engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció készítése)
- II/2-3. Debrecen,Lahner utca út- és csapadékvíz-elvezetés fejlesztése és Debrecen Létai út-,kerékpárút és csapadékvíz-elvezetés fejlesztése(döntéselőkészítő dokumentáció,BIM alapú megvalósítási koncepció,engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció készítése).
Az I/1.a. és I/1.b. pontban rögzített szakaszokon új nyomvonalú,egybefüggő,összesen minimum 30km hosszú szennyvíz főgyűjtő vezeték,27 darab átemelő és 1200 ha településszerkezeti egységet kiszolgáló szennyvíz-elvezető gerinc hálózat (melyből több mint 800 ha egybefüggő) és a bánki szennyvízhálózat(a rendszer koncepcionálisan tervezett hossza 6,2 km) fejlesztéséről döntéselőkészítő dokumentáció,BIM alapú megvalósítási koncepció,teljeskörű engedélyezési és teljeskörű kiviteli tervdokumentáció elkészítése szükséges.Tervező feladatát képezi továbbá az engedélyezési eljárásokban történő teljeskörű részvétel,amely során a jogszabályok,előírások alapján a hatóságok által előírt összes szükséges dokumentáció elkészítése is szükséges.
Az I/2.pontban rögzített szakaszon meglévő és új nyomvonalú egybefüggő minimum 18km hosszú ivóvíz vezeték és közel 1900 ha településszerkezeti egységet kiszolgáló ivóvíz gerinc hálózat(melyből több mint 1000ha egybefüggő)és Bánki ivóvízhálózat(a rendszer koncepcionálisan tervezett hossza 6,2 km)fejlesztéséről döntéselőkészítő dokumentáció, BIM alapú megvalósítási koncepció, teljeskörű engedélyezési és teljeskörű kiviteli tervdokumentáció elkészítése szükséges.Tervező feladatát képezi továbbá az engedélyezési eljárásokban történő teljeskörű részvétel, amely során a jogszabályok, előírások alapján a hatóságok által előírt összes szükséges dokumentáció elkészítése is szükséges.
A II/1.a., II/1.b., II/1.c és II/1.d pontban rögzített alszakaszokon összesen minimum 11,5 km hosszú, új nyomvonalon vezetett legalább 2x1 forgalmi sávos út teljes hosszában (11,5 km hosszban) csapadékvíz elvezetéssel és közvilágítás kiépítésével, hat új országos közúti csomópont (melyből egy darab országos főutat és országos közforgalmú vasútvonalat keresztező közúti híd) és egy további új vasúti keresztezés teljeskörű engedélyezési és teljeskörű kiviteli tervdokumentációjának elkészítése szükséges oly módon, hogy a II/1.a. és II/1.d. pontban rögzített alszakasz esetében döntéselőkészítő tanulmány, a II/1.a., II/1.b. és II/1.d. pontban rögzített alszakasz esetében BIM alapú megvalósítási koncepció készítése is szükséges. A II/1c pont esetében a BIM alkalmazása nem feladata a tervezőnek a kiviteli terv esetében sem.
Tervező feladatát képezi továbbá az engedélyezési eljárásokban történő teljeskörű részvétel, amely során a jogszabályok, előírások alapján a hatóságok által előírt összes szükséges dokumentáció elkészítése is szükséges.
A II.1.a-II.1.d pont egyes mennyiségi adatai a következő:
II/1.a Debrecen,Keleti belső közlekedési folyosó a 47.számú és a 471.számú főút közötti útszakasza(döntéselőkészítő dokumentáció,BIM alapú megvalósítási koncepció,engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció)esetében:minimum 9,4 km hosszú,új nyomvonalon vezetett,legalább 2x1 forgalmi sávos út és három új országos közúti csomópont és egy további új vasúti keresztezés
II/1.b Debrecen,Keleti belső közlekedési folyosó a 4.számú és a 471.számú főút közötti útszakasza(BIM alapú megvalósítási koncepció,engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció)esetében:minimum 1,8 km hosszú,új nyomvonalon vezetett,legalább 2x1 forgalmi sávos út és szintbeli országos közúti csomópont
II/1.c Debrecen,Keleti belső közlekedési folyosó 471.számú főút csomópontja(engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció)esetében: 471.számú főúton szintbeli csomópont és a főútra becsatlakozó úthálózati elemek esetén mindkét irányba 150-150 m legalább 2x1 forgalmi sávos út
II/1.d Debrecen,Keleti belső közlekedési folyosó 4. számú főút külön szintű csomópontja(döntéselőkészítő dokumentáció, BIM alapú megvalósítási koncepció,engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció)esetében:külön szintű országos főutat és országos közforgalmú vasútvonalat keresztező közúti híd.Folyt.a BT-24 pontban

A beszerzés leírása

A BT-24 pont folytatása:
II/2. Debrecen, Lahner utca út- és csapadékvíz-elvezetés fejlesztése
Minimum 1,7 km hosszú meglévő, 2x1 forgalmi sávos út és a teljes hosszában (1,7 km hosszban) csapadékvíz-elvezetés, valamint egy meglévő országos közúti csomópont fejlesztéséről döntéselőkészítő dokumentáció, BIM alapú megvalósítási koncepció, teljeskörű engedélyezési és teljeskörű kiviteli tervdokumentáció elkészítése. Tervező feladatát képezi továbbá az engedélyezési eljárásokban történő teljeskörű részvétel, amely során a jogszabályok, előírások alapján a hatóságok által előírt összes szükséges dokumentáció elkészítése is szükséges.

II./3. Létai út út- kerékpárút és csapadékvíz-elvezetés kiépítése
Minimum 2,245 km hosszú meglévő és 0,9 km jelenleg burkolatlan, 2x1 forgalmi sávos út és a teljes hosszában (összesen 3,145 km hosszban) csapadékvíz-elvezetés, valamint két meglévő közúti csomópont fejlesztéséről döntéselőkészítő dokumentáció, BIM alapú megvalósítási koncepció, teljeskörű engedélyezési és teljeskörű kiviteli tervdokumentáció elkészítése. Tervező feladatát képezi továbbá az engedélyezési eljárásokban történő teljeskörű részvétel, amely során a jogszabályok, előírások alapján a hatóságok által előírt összes szükséges dokumentáció elkészítése is szükséges.
Hatályos rendelkezések alapján a beszerzés tárgyát képező feladatok kapcsán Tervezőnek (BIM = Building Information Modeling) építményinformációs modell (továbbiakban BIM), mint tervezési módszertan alkalmazása mellett kell elvégezni feladatát az alábbi eltéréssel: A II/1c pont esetében a BIM alkalmazása nem feladata a tervezőnek a kiviteli terv esetében sem. Minden egyéb tervezési feladatnál a külön szintű csomópontok tervezésének kivételével csak a kivitelezési tervdokumentáció esetében kell elkészíteni a BIM modellt, a külön szintű csomópontok esetében pedig engedélyezési fázisban is el kell készíteni a BIM modellt.
A BIM megvalósulási koncepció részfeladataként szükséges elkészítenie a Tervezőnek a BIM kézikönyvet.

A szerződéses feladatok formai és tartalmi követelményei:

A döntéselőkészítő tanulmányból 5 papíralapú példányt (melyekből 4 db színes), a BIM megvalósulási koncepcióból 5 papíralapú példányt (melyekből 4 db színes), az engedélyezési tervdokumentációból 5 papíralapú példányt (melyekből 4 db színes), a kiviteli tervdokumentációból 8 papíralapú példányt (melyből 4 példány színes) kell szállítani a szerződés szerinti határidőknek megfelelően. A BIM munkarészekkel érintett feladatrészek esetén a papír alapú dokumentumként az ütközés vizsgálatokat, a modellből leképezett főbb rajzi elemeket (részletes helyszínrajzok, csomópontok, közműgenplan, hossz szelvények, keresztszelvények), minimum négy nézetben látványi megjelenítést, továbbá a szöges leírásokat (költségvetés, méret mennyiség számítás, műszaki leírás) kell szállítani. A BIM alapú megvalósítási koncepció esetében az alkalmazott szoftvernek OpenBIM kompatibilisnek kell lennie és alkalmasnak kell lennie az IFC (Industrial Foundation Classes) független és nyílt formátum használatára, kezelésére. A BIM modell állományok Megrendelőnek történő átadása - ide nem értve a felhő alapú hozzáférés biztosítását – mind az önálló szakmodellek esetén, mind a szakmodellek összeillesztésével elkészített koordinációs modell esetén, pdf formátumban előállított „BIM modell” szakági megjelölésű előlap (rajzpecsét) és „BIM modell auditálási nyilatkozat”, továbbá a modell ezekhez csatolt szerkeszthető állományának Megrendelő által biztosított tárhelyre való feltöltésével történjen.
A „BIM modell auditálási nyilatkozat” a szakmodellek esetén a felelős tervező, a koordinációs modell esetén a BIM Manager által saját kezűleg aláírva, vagy elektronikus aláírásával ellátva kerüljön benyújtásra.
Minden szerződéses feladatot teljes terjedelmében digitálisan is szükséges feladatrészenként két példányban a megrendelő részére biztosítani vagy digitális tárhelyen (minimum 1 évig a szállítást követően), melyet a Tervező biztosít, vagy digitális adathordozón.
A további formai és tartalmi követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

A szerződéses feladatok jóváhagyási folyamatairól, mérföldkövekről a tervezőnek ütemtervet kell készíteni, melyet a Megrendelő és a műszaki projektmenedzser hagy jóvá. Az ütemtervet a Tervező a szerződés hatályba lépését követő 10 napon belül köteles benyújtani.
Minden egyes szakterület és azokhoz kapcsolódó egyéb létesítmények továbbá a megvalósításhoz szükséges minden tervet külön-külön kell dokumentálni.

Valamennyi tervezési részfeladat (azaz projektelem) vonatkozásában - Megrendelő külön írásbeli megrendelése esetén - Tervező köteles a kivitelezés során a tervezői művezetést ellátni és rendelkezésre állni, a tervezési díj 5%-ának megfelelő összegű művezetési díj ellenében. A tervezői művezetés megrendeléséről Felek írásban jegyzőkönyvet vesznek fel, mely a Kbt. 141. § (4) bekezdés a.) pontja alapján nem minősül szerződésmódosításnak. A tervezői művezetés további részleteit a tervezési szerződés tervezet tartalmazza.

A Kbt.141.§ (4) bek. a) pontjára tekintettel a Felek megállapodnak abban, hogy a garanciális időszak alatt (a jótállási biztosíték érvényességének ideje alatt) Megrendelő teljeskörű tervfelülvizsgálatot rendelhet meg a Tervezőtől, amennyiben Megrendelő biztosítja az ahhoz szükséges fedezetet, mely feladatnak a határideje a megrendeléstől számított 90 naptári nap, ellenértéke a teljes engedélyezési és kiviteli tervezési díj 5%-a. A tervfelülvizsgálat megrendeléséről a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel, mely nem minősül szerződésmódosításnak. A kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás(ok) során beérkezett tisztázó kérdésekből fakadó szükségessé való tervmódosításokat Ajánlatkérő nem tekinti tervfelülvizsgálatnak.
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy a további információkat a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

További információk

Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 11.§ (5) bekezdése alapján, ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.
Ajánlatkérő a II.2.5. (BT-540) pontban rögzített minőségi értékelési szempontok tekintetében tervezés alatt engedélyes terv és/vagy tender terv és/vagy kiviteli terv elkészítését érti.
A teljesítési határidő naptári napokban értendő azzal, hogy a felhívás II.2.7) pontjában megadott 420 napos teljesítési határidő az alábbi részfeladatok közül a legnagyobbhoz (II/1.a: 60+60+120+180 nap) tartozó teljesítési határidők összeadásával került meghatározásra:

I/1.a. pont: a IX-es (keleti) újonnan létesítendő szennyvíz főgyűjtő vezeték hálózat fejlesztése a 47. sz főútig, az ehhez kapcsolódó lakossági gerincvezetékek kialakítása, Bánk településrész ellátása vonatkozásában szállítási határidők:
Döntéselőkészítő dokumentáció: a szerződés hatálybalépésétől számított 60 naptári napon belül.
BIM alapú megvalósítási koncepció: a döntéselőkészítő tanulmány Megrendelő általi elfogadásától számított 60 naptári napon belül.
Engedélyezési tervdokumentáció: BIM alapú megvalósítási koncepció Megrendelő általi elfogadásától számított 120 naptári napon belül.
Kivitelezési tervdokumentáció: az engedélyezési tervdokumentáció Megrendelő általi elfogadásától számított 120 naptári napon belül.

I/1.b. pont: a IX-es (keleti) újonnan létesítendő szennyvíz főgyűjtő vezeték hálózat fejlesztése 47. sz főút és a szennyvíztisztító telep közötti szakasza vonatkozásában szállítási határidők:
Döntéselőkészítő dokumentáció: a szerződés hatálybalépésétől számított 60 naptári napon belül.
BIM alapú megvalósítási koncepció: a döntéselőkészítő tanulmány Megrendelő általi elfogadásától számított 60 naptári napon belül
Engedélyezési tervdokumentáció: BIM alapú megvalósítási koncepció Megrendelő általi elfogadásától számított 120 naptári napon belül.
Kivitelezési tervdokumentáció: az engedélyezési tervdokumentáció Megrendelő általi elfogadásától számított 105 naptári napon belül.

I/2. pont: az újonnan létesítendő keleti ivóvíz főgerinc hálózat fejlesztése, az ehhez kapcsolódó lakossági gerincvezetékek kialakítása, Bánk településrész ellátása vonatkozásában szállítási határidők:
Döntéselőkészítő dokumentáció: a szerződés hatálybalépésétől számított 60 naptári napon belül.
BIM alapú megvalósítási koncepció: a döntéselőkészítő tanulmány Megrendelő általi elfogadásától számított 60 naptári napon belül
Engedélyezési tervdokumentáció: BIM alapú megvalósítási koncepció Megrendelő általi elfogadásától számított 120 naptári napon belül.
Kivitelezési tervdokumentáció: az engedélyezési tervdokumentáció Megrendelő általi elfogadásától számított 120 naptári napon belül.

II/1.a pont: Debrecen, Keleti belső közlekedési folyosó a 47. számú és a 471. számú főút közötti útszakasza vonatkozásában szállítási határidők:
Döntéselőkészítő dokumentáció: a szerződés hatálybalépésétől számított 60 naptári napon belül.
BIM alapú megvalósítási koncepció: a döntéselőkészítő tanulmány Megrendelő általi elfogadásától számított 60 naptári napon belül.
Engedélyezési tervdokumentáció: BIM alapú megvalósítási koncepció Megrendelő általi elfogadásától számított 120 naptári napon belül.
Kivitelezési tervdokumentáció: az engedélyezési tervdokumentáció Megrendelő általi elfogadásától számított 180 naptári napon belül.

II/1.b pont: Debrecen, Keleti belső közlekedési folyosó a 4. számú és a 471. számú főút közötti útszakasza vonatkozásában szállítási határidők:
BIM alapú megvalósítási koncepció: a szerződés hatályba lépésétől számított 60 naptári napon belül.
Engedélyezési tervdokumentáció: a BIM alapú megvalósítási koncepció Megrendelő általi elfogadásától számított 75 naptári napon belül.
Kivitelezési tervdokumentáció: az engedélyezési tervdokumentáció Megrendelő általi elfogadásától számított 90 naptári napon belül.

II/1.c pont: Debrecen, Keleti belső közlekedési folyosó 471. számú főút csomópontja vonatkozásában szállítási határidők:
Engedélyezési tervdokumentáció: a szerződés hatályba lépésétől számított 60 naptári napon belül.
Kivitelezési tervdokumentáció: az engedélyezési tervdokumentáció Megrendelő általi elfogadásától számított 90 naptári napon belül.

II/1.d Debrecen, Keleti belső közlekedési folyosó 4. számú főút külön szintű csomópontja vonatkozásában szállítási határidők
Döntéselőkészítő dokumentáció: a szerződés hatálybalépésétől számított 60 naptári napon belül.
BIM alapú megvalósítási koncepció: a szerződés hatályba lépésétől számított 60 naptári napon belül.
Engedélyezési tervdokumentáció: a BIM alapú megvalósítási koncepció Megrendelő általi elfogadásától számított 100 naptári napon belül.
Kivitelezési tervdokumentáció: az engedélyezési tervdokumentáció Megrendelő általi elfogadásától számított 150 naptári napon belül.

II/2.-II.3. pont: Debrecen, Lahner utca út- és csapadékvíz-elvezetés fejlesztése és Létai út út- kerékpárút és csapadékvíz-elvezetés kiépítése vonatkozásában szállítási határidők:
Döntéselőkészítő dokumentáció: a szerződés hatálybalépésétől számított 60 naptári napon belül.
BIM alapú megvalósítási koncepció: a döntéselőkészítő tanulmány Megrendelő általi elfogadásától számított 60 naptári napon belül.
Engedélyezési tervdokumentáció: BIM alapú megvalósítási koncepció Megrendelő általi elfogadásától számított 120 naptári napon belül.
Kivitelezési tervdokumentáció: az engedélyezési tervdokumentáció Megrendelő általi elfogadásától számított 160 naptári napon belül.

A BIM megvalósulási koncepció részfeladataként szükséges elkészítenie a Tervezőnek a BIM kézikönyvet a BIM megvalósulási koncepció 60 napos határidején belül, így annak teljesítési határideje a döntéselőkészítő tanulmány Megrendelő általi jóváhagyásától – döntéselőkészítő tanulmány hiányában a szerződés hatályba lépésétől – számított 30 nap.
Teljeskörű tervfelülvizsgálat határideje a megrendeléstől számított 90 naptári nap.
A megrendelő előteljesítést elfogad melynek időpontjáról a tervező köteles legalább 3 (három) munkanappal előbb igazolhatóan értesíteni a megrendelőt.
A meghatározott teljesítési időtartamokba nem számít bele a hatósági/közműszolgáltatói jóváhagyások beszerzése.
Amennyiben a szükséges engedélyek a kiviteli tervdokumentáció leszállítását követően kerülnek kiadásra, úgy a tervezőnek az abban előírtak átvezetése a kivitelezési tervdokumentáción garanciális feladata.

A fent említett határidők a tervdokumentációk leszállítására vonatkoznak. A szállítási határidő után 15 munkanapon belül van lehetősége Megrendelőnek és az általa megnevezett 3. félnek véleményezni a tervdokumentációkat, melyről a felek által aláírt jegyzőkönyv készül, melyben meghatározásra kerül a véleményezés során felmerült módosítások a tervdokumentációra való átvezetésének maximális ideje 10 munkanap.

A feltételek felsorolása és rövid leírása

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági követelmény: Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont: A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet) 8. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét. A követelmény teljesülését Ajánlatkérő az ajánlattevő szervezetre nézve vizsgálja. A fentiekre tekintettel alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara által vezetett névjegyzékben nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Az előírt követelmény tekintetében Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásának adatai alapján. A követelmény teljesülését Ajánlatkérő az ajánlattevő szervezetre nézve vizsgálja. (A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedésszerinti ország nyilvántartásában való szerepést, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság meglétét igazoló dokumentum másolatát kell csatolni.) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az Ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő VHR321 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot az alkalmassági követelmények részletes adatait nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumokban feltüntetni. Ajánlattevőnek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény fentiekben előírt igazolását. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § (3) bekezdésére figyelemmel az (1) bekezdés b) pontja alapján előírt követelmény tekintetében az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást kell benyújtani. Amennyiben ajánlattevő szerepel az illetékes elektronikusan elérhető kamarai nyilvántartásban, az igazolást nem szükséges benyújtani. A nyilvántartásban szereplés tényét Ajánlatkérő ellenőrzi a Kbt. 69. § (11) bekezdése alapján.

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság: A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
P.1.) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés c) pontja alapján az Ajánlattevőnek csatolnia kell a cégszerűen (a képviseletre jogosult személy által) aláírt nyilatkozatot a felhívás feladásától visszafelé számított utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (mélyépítési tervezési feladatok ellátása) származó árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A Korm.r. 19.§ (3) bek. alapján, ha az ajánlattevő a 19.§ (1) bek. c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, úgy a P.1.) pontban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy
dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni a P.1.) pontban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
A Kbt. 65.§ (6) bek. alapján a P.1.) pont szerinti követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely már szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint.
Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ban foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelmény részletes adatait nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni.
Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény fentiekben előírt igazolását.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P.1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlattevőnek a közbeszerzés tárgyából (mélyépítési tervezési feladatok ellátása) származó nettó árbevétele nem éri el a felhívás feladásától visszafelé számított utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen legalább a nettó 1 milliárd Ft-ot (az újonnan piacra lépők esetében a működésének ideje alatt a nettó 1 milliárd Ft-ot).

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság: A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
M1-M2)
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek és a kapacitást nyújtó szervezetnek az ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a VHR321 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatát, az alkalmassági követelmények részletes adatait nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni.
Ajánlattevőnek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtani az alkalmassági követelmény (M1-M2) pontban előírt igazolásait.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést:
(M1)-M2) Az alkalmassági minimumkövetelményt ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján, a Rendelet 22. §-ában meghatározott módon, a felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 6 évben teljesített, az alkalmassági minimum követelményben meghatározott tárgyú szolgáltatásainak ismertetésével köteles igazolni. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján a felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző hat éven belül befejezett, de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe. Az igazolás, illetve a nyilatkozat tartalmazza legalább a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év/hó/nap megjelöléssel), a szerződést kötő másik fél nevét és címét, a szolgáltatás tárgyának pontos megjelölését és mennyiségét, továbbá az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. (A referencia tárgyát olyan részletezettséggel kell megadni, hogy abból az alkalmassági minimum követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.) A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ajánlattevők több referenciával is teljesíthetik az előírt alkalmassági követelményt, ez esetben az M.1.) pont vonatkozásában a referenciáknak összességében kell tartalmaznia a legalább 6 km hosszúságú legalább 2x1 sávos új út tervezését és a 2 db új országos közúti csomópont kialakításának tervezését, azaz nem szükséges minden, legalább 2x1 sávos új út tervezésére vonatkozó referenciának tartalmaznia új országos közúti csomópont kialakításának tervezését, de legalább 2 db-ot be kell tudni mutatni. Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani. Ajánlattevőknek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény fentiekben előírt igazolását.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M.1.) Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított– a 321/2015. Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontjára figyelemmel – 6 évben szerződésszerűen teljesített összesen legalább 6 km hosszúságú legalább 2x1 sávos új út tervezésére vonatkozó referenciával, mely tartalmaz összesen legalább 2 db új országos közúti csomópont kialakításának tervezését is.
M1-M2):
Ajánlattevők több referenciával is teljesíthetik az előírt alkalmassági követelményt.
Ajánlatkérő tervezés alatt engedélyes terv és/vagy tender terv és/vagy kiviteli terv elkészítését érti.
A Kbt. 65. § (6) bekezdés szerint előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük ez felel meg.
A VHR 321. 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő elfogadja az egyszerű nyilatkozatot az alkalmassági követelményeket nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumokban feltüntetni.
Ajánlattevőknek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmények (M1-M2) pontban előírt igazolásait.

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság: A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
M1-M2)
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek és a kapacitást nyújtó szervezetnek az ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a VHR321 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatát, az alkalmassági követelmények részletes adatait nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni.
Ajánlattevőnek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtani az alkalmassági követelmény (M1-M2) pontban előírt igazolásait.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést:
(M1)-M2) Az alkalmassági minimumkövetelményt ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján, a Rendelet 22. §-ában meghatározott módon, a felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 6 évben teljesített, az alkalmassági minimum követelményben meghatározott tárgyú szolgáltatásainak ismertetésével köteles igazolni. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján a felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző hat éven belül befejezett, de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe. Az igazolás, illetve a nyilatkozat tartalmazza legalább a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év/hó/nap megjelöléssel), a szerződést kötő másik fél nevét és címét, a szolgáltatás tárgyának pontos megjelölését és mennyiségét, továbbá az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. (A referencia tárgyát olyan részletezettséggel kell megadni, hogy abból az alkalmassági minimum követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.) A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ajánlattevők több referenciával is teljesíthetik az előírt alkalmassági követelményt. Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani. Ajánlattevőknek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény fentiekben előírt igazolását.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M.2.) Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított– a 321/2015. Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontjára figyelemmel – 6 évben szerződésszerűen teljesített összesen legalább 150 ha településszerkezeti egységet kiszolgáló szennyvízelvezető és/vagy ivóvízhálózati rendszer tervezésére vonatkozó referenciával.
M1-M2):
Ajánlattevők több referenciával is teljesíthetik az előírt alkalmassági követelményt.
Ajánlatkérő tervezés alatt engedélyes terv és/vagy tender terv és/vagy kiviteli terv elkészítését érti.
A Kbt. 65. § (6) bekezdés szerint előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük ez felel meg.
A VHR 321. 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő elfogadja az egyszerű nyilatkozatot az alkalmassági követelményeket nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumokban feltüntetni.
Ajánlattevőknek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmények (M1-M2) pontban előírt igazolásait.

A gazdasági szereplők azon csoportjának jogi formája, amelynek a szerződést oda kell ítélni

A Kbt. 35. § (8) alapján Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal.
A BT-77 folytatása:
A teljesítés során a részszámlák, illetve a végszámla benyújtására projektelemenként, valamint dokumentációnként/feladatonként van lehetőség, az adott feladat Megrendelő által igazolt teljesítését követően a szerződéstervezetben rögzített ütemezés szerint oly módon, hogy kizárólag az ártáblázat szerinti megbontások alapján a nyertes Ajánlattevő által megajánlott összegek számlázhatók projektelemenként/feladatonként/dokumentációnként azzal, hogy az engedélyes tervek esetében Tervező két számlát nyújthat be a következők szerint:
1.számla: az engedélyes tervdokumentáció Megrendelő által történő igazolt jóváhagyását követően, az ártáblázatban az adott projektelemre/feladatra nyertes ajánlattevő által megajánlott díj 80%-ának megfelelő összegről,
2.számla: az engedélyes tervdokumentációra megadott jogerős hatósági engedély meglétének igazolását követően, az ártáblázatban az adott projektelemre/feladatra nyertes ajánlattevő által megajánlott díj fennmaradó 20%-ának megfelelő összegről.

Megrendelő az igazolt teljesítést követően a szabályszerűen kiállított számlákat a kézhezvételtől számított 30 napon belül egyenlíti ki a tervező bankszámlájára történő banki átutalással, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdései alapján.
Az ellenszolgáltatás teljesítésére irányadóak továbbá a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdései.

Az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF).

A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még:
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet.
- Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény

A fizetési feltételek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
A BT-70, OPT-060 folytatása:
Jótállás: A jótállás időtartama 36 hónap, melynek kezdő időpontja a kiviteli tervvel kapcsolatos utolsó teljesítésigazolás Megrendelő általi kiállításának napja.

Kauciók és garanciák

Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti. Az ajánlati biztosíték mértéke: 5.000.000.-Ft.
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11738008-15461009-06530000
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Átutalás esetén az ajánlatkérő OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11738008-15461009-06530000 számú számlájára való utalással teljesítendő az ajánlati biztosíték. Ezzel kapcsolatos kamatot az ajánlatkérő nem fizet. A biztosíték teljesítésének igazolását az ajánlatba csatolni kell: átutalásról szóló igazolás egyszerű másolatban, vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított garancia-levél vagy készfizető kezességvállalást igazoló dokumentumot vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvényt. A Kbt. 41/A § (2) bekezdése alapján az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként meg kell, hogy feleljen a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.
A pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia szövegezésének a Kbt. 54. § (4) bekezdése szerinti következő eseteit egzakt módon tartalmaznia kell: „Ha az ajánlattevő az ajánlatát az ajánlati kötöttség ideje alatt visszavonja vagy a szerződés megkötése az ajánlattevő érdekkörében felmerült okból hiúsul meg, az ajánlati biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg, kivéve a 131. § (9) bekezdése szerinti esetben.”

A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre

Finanszírozás:
A Megrendelő a beruházás megvalósításához szükséges fedezet biztosítása érdekében állami támogatásra irányuló igényt nyújtott be. A támogatási szerződések megkötésre kerültek Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szakminisztérium között az I/1a, I/1b, I/2 projektelemek vonatkozásában KAT/6973-4/2023/TVFFO iktatószám alatt, a II/1a, II/1b, II/1c, II/1d, valamint a II/2, II/3 projektelemek vonatkozásában KIFEF/331-5/2023-ÉKM_SZERZ iktatószám alatt.
A szerződés hatálybalépésének feltétele valamennyi támogatási összeg Megrendelő számláján történő jóváírása és/vagy a szükséges fedezet Önkormányzat által történő megelőlegezése és/vagy saját forrásból történő biztosítása és minderről Vállalkozó Megrendelő által történő értesítése.
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Folytatás a BT-761 és BT-76 pontban

A szerződés teljesítésének feltételei

Késedelmi kötbér:a késedelemmel érintett dokumentáció nettó tervezési díjának 0,5 %-a naptári naponként.A késedelem maximum mértéke valamennyi dokumentáció elkészítése esetében 30 naptári nap.Ha a késedelmes napok száma eléri vagy meghaladja a maximum mértéket, úgy Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, vagy azt azonnali hatályú felmondással felmondani, amelynek gyakorlása esetén Megrendelő –a késedelmi kötbér helyett -meghiúsulási kötbért érvényesít.
Hibás teljesítési (minőségi) kötbér: A hibás teljesítéssel érintett dokumentáció nettó tervezési díjának 3 %-a/alkalom. Hibás teljesítési kötbér legfeljebb 3 alkalommal érvényesíthető, melyet követő ismételt hibás teljesítés után Megrendelő a szerződést felmondhatja, illetve attól elállhat, mely esetben Megrendelő a már érvényesített hibás teljesítési kötbér összegével csökkentett összegű meghiúsulási kötbért érvényesít.
Meghiúsulási kötbér:A teljes nettó tervezési díjának 15 %-a.
Karakterkorl.miatt folyt.a BT-761,BT-76 pontban.

Kizárási okok leírása

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
Kizáró okok: az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok valamelyike fennáll.
I. ajánlatban:
- a gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani (Kbt. 67. § (1) bekezdés),
- a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb), kc) alpontjára vonatkozóan a külön jogszabályan meghatározottak szerinti megadott részletes adatokat tartalmazó nyilatkozatot ajánlattevő köteles az ajánlata részeként benyújtani.
- ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot (Kbt. 67. § (3) bekezdése),
- továbbá az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (Kbt. 67. § (4) bekezdés);
II. Ajánlatkérő felhívására (Kbt. 69. § (4) bekezdés):
- az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §, 9.§ a) pontja bekezdései szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá. Az igazolások tekintetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. és 12-16. §-ai is irányadók.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani az ajánlatban.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az Ajánlatkérő - ellenkező bizonyításáig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontjára és a Kbt. 64. §-a szerinti öntisztázás lehetőségére is.
A 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot az alkalmassági követelmény részletes adatait nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumokban feltüntetni.
Az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy ajánlata tekintetében fennáll-e az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2014. július 31-i 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdésében meghatározott, a közbeszerzési vagy koncessziós szerződés odaítélésére vonatkozó tilalom.

További információk

1.) Jelen eljárás szolgáltatás megvalósítására irányul.
2.) Ha több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, akkor az arról szóló egyetemleges teljesítési kötelezettségvállalást tartalmazó megállapodást az ajánlathoz csatolni kell. A megállapodás minimális tartalmi elemeit a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Közös ajánlattevőknek a Kbt. 35. §-ban foglaltakat be kell tartaniuk.
3.) Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § rendelkezéseinek megfelelően biztosítja. Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás – Ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást.
4.) Az ajánlati felhívás a III.1.2.) P1 és a III.1.3.) (M1-M2) szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
5.) A Kbt. 41/B. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő rögzíti, hogy az EKR-ben csatolt formában benyújtandó elektronikus dokumentumoknak .jpeg, vagy .pdf fájlformátumúaknak kell lenniük. A dokumentumok csatolhatóak egy vagy több file-ban.
6.). Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű okiratok alkalmasak. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven került kiállításra, akkor az eredeti dokumentum mellett csatolandó a magyar fordítás is. Ajánlatkérő nem várja el a szakfordításról és a tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti hitelesített magyar fordítás becsatolását, elfogadja a Kbt. 47. § (2) bekezdés szerinti ajánlattevő általi fordítást is. Magyar fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek, és a nyilatkozatát, valamennyi fordításhoz csatolja. A fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős.
7.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt, azonban a Kbt. vagy annak végrehajtási rendeletei által előírt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat.
8.) Részekre történő ajánlattétel kizárásnak indoka: Az ivóvíz főgerinc hálózat és az ellátandó területek tervezését minden esetben szükséges együtt kezelni, mert a tervező által számított szükséges kapacitás kiszolgálására kell a teljes rendszert hidraulikailag méretezni.
Az úttervezés és a vízi közmű tervezések (ivóvíz, szennyvíz) mivel több esetben egy nyomvonalon haladnak, ezért a hely biztosítása szempontjából ezeket kiemelten fontos egy tervezési feladatban kezelni, hogy a későbbi megvalósítási fázisban az útépítési és ahhoz kapcsolódó közmű tervek és a vízi közmű tervek között ne legyen ütközés, magassági vonalvezetésben levő eltérés, a megfelelő út alatti át vezetésnek biztosítva legyenek.
A Lahner utca a Létai útba csatlakozik, mely tervezett fejlesztése pedig a Keleti belső közlekedési folyosóba. Ezen utak fejlesztését kiemelten fontos együtt kezelni a közös csomópont kialakítások, a megfelelő magassági vonalvezetés és a csapadékvíz elvezetés összhangja továbbá az útépítéshez kapcsolódó közmű tervezések ütközésekeinek elkerülése miatt.
9.) Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, valamint az ajánlattevői teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés tervezett százalékos arányát. A nemleges nyilatkozatot is csatolni kell.
10.) Ajánlatkérő a Kbt. 47. § (2a) bekezdése alapján jelen felhívásban vagy az egyéb közbeszerzési dokumentumokban előírt dokumentumok tekintetében elfogadja az egyszerű másolatban történő benyújtást.
11.) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Nemleges nyilatkozat is csatolandó.
12.) Jelen felhívásban és a további közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi (CXLIII. törvény (Kbt.), valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet, a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól, illetve a további vonatkozó jogszabályok előírásai irányadóak. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre a Kbt.-ben foglalt eltérésekkel a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
13.) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot alkalmazza.
14.) Felelősségbiztosítás: Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződés hatálybalépését követően a szerződésben meghatározott időpontig szakmai felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy a meglévő szakmai felelősségbiztosítását kiterjeszteni a közbeszerzés tárgyára vonatkozóan, melynek előírt kárérték limitje: 100.000.000 HUF/esemény, 200.000.000 HUF/kárév.
Tárgya: tervezői felelősségbiztosítás.
15.) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdéseiben meghatározottakat.
16.) Az értékelési szempontok körében az 1.-5. részszempont esetében a megajánlott szakember(ek) neve a szakmai ajánlat része, annak hiánypótlására nincs lehetőség.
17.) Értékelési részszempontonként az adható részpontszámok alsó határa: 0 pont, a felső határa: 10 pont. A pontozás módszere: 1-5. részszempont: pontozás, ár szempont: fordított arányosítás
a közbeszerzési dokumentumok szerint.
18.) Ajánlatkérő az eljárás eredményéről az írásbeli összegezés elektronikus úton történő megküldésével tájékoztatja az ajánlattevőket. Ha az Ajánlatkérő a megküldött írásbeli összegzésben a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt is meghatározza, akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köti meg a szerződést.
A szerződéskötés időpontjára a Kbt. 131. § (5)-(6) bekezdése az irányadó.
19.) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatba benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69. § (13) és (14) bekezdésében leírtak szerint ellenőrizni.
20.) A Kbt. 41/A. § (2) bekezdése alapján az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként meg kell, hogy feleljen a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek. A garancia szövegezésének a Kbt. 54. § (4) bekezdése szerinti felhasználás valamennyi esetét pontosan tartalmaznia kell.
21.) Jólteljesítési biztosíték: Ajánlatkérő a szerződés hibás teljesítésével és tervfelülvizsgálat esetén, annak késedelmével kapcsolatos igények biztosítékaként jólteljesítési biztosítékot köt ki, amelynek mértéke a nettó tervezési díj 3 %-a.
A jólteljesítési biztosíték érvényességének kezdő időpontja a kiviteli tervvel kapcsolatos utolsó teljesítésigazolás Megrendelő általi kiállításának napja. A teljesítésigazolás kiállításának feltétele a jólteljesítési biztosíték Megrendelő részére történő átadása. Érvényességi ideje a kiállításától számított 36 hónap.
A biztosíték formájára a Kbt. 134. § (6) bekezdései az irányadóak, azzal, hogy Ajánlatkérő előírja, hogy a Kbt. 134. § (6) bekezdése esetén a biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti formában lehetséges nyújtani. A jólteljesítési biztosíték többek között fedezetet nyújt Megrendelő részére a kivitelezők kiválasztása érdekében indított közbeszerzési eljárás során valamennyi olyan módosító hirdetmény közzétételi díjára (melynek összege jelen eljárás megindításakor 80.000,-Ft/módosító hirdetmény), amely módosító hirdetmény(ek) feladására a tervdokumentáció hibájából adódóan vagy a terv hibájára visszavezethető bármely ok miatt vált(ak) szükségessé. Ezen esetben megrendelő valamennyi módosító hirdetmény közzétételi díját jogosult levonni a tervező által rendelkezésre bocsátott jólteljesítési biztosíték összegéből.
A tervező szerződésszegéséből adódó, a fentiekben szabályozott kötbérek és jólteljesítési biztosíték összegén felül megrendelőt ért minden kárt tervező köteles megtéríteni megrendelő részére.
22.) A különböző szakemberekre vonatkozó minőségi értékelési részszempontokra ugyanazon szakember nem ajánlható meg, melynek be nem tartása az ajánlat érvénytelenségét eredményezi. Az ajánlatban nyilatkozat formájában az ajánlattevőnek meg kell jelölnie az adott értékelési részszempont tekintetében igénye venni kívánt szakembert, annak releváns szakmai tapasztalatát. Mellékleni kell továbbá a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot.
23.) Az Ajánlat részét képezi a közbeszerzési dokumentumokban szereplő ártáblázat hiánytalanul beárazott példánya (Szakmai ajánlat).
24.) Az eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Paróczai Bernadett, Lajstromszáma: 00176.
Folyt. a BT-99 pontban.

Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről)

A Kbt. 148. § szerint.
A BT-300 folytatása:
25.) Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentáció részeként kiadott ártáblázat alapján, a szakmai ajánlat részeként kéri az ajánlattevőktől a tervezési díj megbontását döntéselőkészítő dokumentációra (kivéve a II.1/a pontban rögzített feladatot), BIM megvalósulási koncepcióra, engedélyezési és kiviteli tervdokumentációra, feladatonként/szakáganként. BIM kézikönyv költségét a BIM megvalósulási koncepció értékébe kérjük kalkulálni.
E körben felhívjuk a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy az engedélyezési tervdokumentáció a teljes tervezési díj 65 %-ánál magasabb nem lehet. Amennyiben Ajánlattevő az engedélyezési tervdokumentáció értékét a teljes tervezési díj 65 %-ánál magasabb összegben határozza meg, az az ajánlat érvénytelenségével jár.
26. Jelen közbeszerzés a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételes közbeszerzési eljárás.
A Megrendelő a beruházás megvalósításához szükséges fedezet biztosítása érdekében támogatásra irányuló igényt nyújtott be. A támogatási szerződések megkötésre kerültek. A szerződés hatálybalépésének feltétele valamennyi támogatási összeg Megrendelő számláján történő jóváírása és/vagy a szükséges fedezet Önkormányzat által történő megelőlegezése és/vagy saját forrásból történő biztosítása és minderről Vállalkozó Megrendelő által történő értesítése. A fenti feltétel teljesüléséről Megrendelő levélben értesíti a Tervezőt, mely levél kézhezvételét követő első munkanap tekinthető a szerződés hatálybalépési dátumának. Amennyiben a tervezési szerződés nem lép hatályba a szerződéskötést követő 6 hónapon belül, - Felek eltérő megállapodásának hiányában – a Szerződés megszűnik. A szerződés megszűnik abban az esetben is, ha Megrendelő a szerződéskötést követő 6 hónapon belül akként dönt, hogy a szerződés hatálybalépéséhez szükséges forrás nem kerül biztosításra, és erről Tervezőt értesíti. Ezen esetekben a Tervező a Megrendelővel szemben a fenti okból semmiféle jogcímen nem támaszthat igényt.
27. Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását, de közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal.
28. Jelen beszerzés nem tartozik az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvény hatálya alá, a törvény 61.§ (3) bekezdésére tekintettel.
29.) Ajánlatkérő a szerződés megkötésének feltételéül szabja - a módosult összeférhetetlenségi rendelkezésekre tekintettel - (közös) ajánlattevő nyilatkozatának benyújtását a tekintetben, hogy jelen tervezési feladatok alapján indítandó, kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárásban/eljárásaiban ajánlattevőként, részvételre jelentkezőként nem vesz részt. Ennek megtagadását Ajánlatkérő a szerződéskötés nyertes ajánlattevő érdekkörében történő meghiúsulásának tekinti, mely esetben az ajánlati biztosíték az Ajánlatkérőt illeti meg.

Szöveg

A(z) IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő (BT-131,BT-1311) mezőben a következő változás történt:
A következő helyett: Thu Mar 28 10:00:00 CET 2024
Helyesen: Thu Apr 04 10:00:00 CEST 2024

Szöveg

A(z) IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő (BT-132) mezőben a következő változás történt:
A következő helyett: Thu Mar 28 12:00:00 CET 2024
Helyesen: Thu Apr 04 12:00:00 CEST 2024

Egyéb kiegészítő információk

Ajánlatkérő rendelkezésre bocsátja a közbeszerzési dokumentumok részét képező Tervezési Program mellékletét képező, ellátandó területek nyomvonalait.
A módosítás továbbá a felhívásban rögzített ajánlattételi határidőt és a bontás időpontját is érinti. A módosítás értelmében az ajánlattételi határidő és a bontás időpontja a következők szerint változik:
Felhívás IV.2.2. pont: 2024.04.04. 10:00 óra
Felhívás IV.2.7. pont: 2024.04.04. 12:00 óra.