Gázelosztó vezetékek kivitelezése

MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt.

Vállalkozási keretszerződés az ajánlatkérő működési területén található különböző átmérőjű, anyagú és nyomásfokozatú gázelosztó vezeték (gerinc és leágazó) (különösen a nyomásszabályozó állomások és korrózióvédelmi rendszerek) építési valamint egyéb gázhálózathoz kapcsolódó munkáinak (hegesztett kötésekkel készült, alépítményi és felépítményi munkarészeket egyaránt tartalmazó, műszaki vizsgálat, geodéziai bemérés) megvalósítása tervezéssel együtt, vagy megvalósítása az ajánlatkérő által az egyedi megrendelések során szolgáltatott tervdokumentáció alapján. Utólagos leágazó létesítés esetén a már meglévő (üzemelő) gázelosztóvezetékről utólagosan építendő, különböző átmérőjű, anyagú és nyomásfokozatú, leágazó vezeték létesítési munkáinak (alépítmény, felépítmény, műszaki vizsgálat, geodéziai bemérés) megvalósítása tervezéssel együtt, vagy megvalósítása az ajánlatkérő által szolgáltatott tervdokumentáció szerint. A fentieken kívül meglévő (üzemelő) elosztóvezeték környezetében, illetve új elosztóvezeték létesítéséhez szükséges alépítményi (burkolatbontás, földmunka, befejező munkák, ideiglenes melléklétesítmények, stb.) munkák végzése. Ajánlatkérő jogosult az elkészült leágazó elosztó vezeték rákötési és gáz alá helyezési munkálatai elvégzését is megrendelni a nyertes ajánlattevőtől. Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt a meghatározott keretösszeg (felhívás BT-24 pontjában meghatározott keretösszeg) 70 %-ára vállal lehívási kötelezettséget. Továbbiak a BT-24 pontban, és a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2024-10-07. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2024-08-21.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

Kicsoda? Mi az? Hol?
Beszerzési előzmények
Dátum Dokumentum
2024-08-21 Ajánlati felhívás
2024-10-07 Ajánlati felhívás
2025-01-27 Tájékoztató az eljárás eredményéről
2025-06-27 Tájékoztató az eljárás eredményéről
Ajánlati felhívás (2024-08-21)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Gázelosztó vezetékek kivitelezése
Hivatkozási szám: EKR001498202024
Rövid leírás:
Vállalkozási keretszerződés az ajánlatkérő működési területén található különböző átmérőjű, anyagú és nyomásfokozatú gázelosztó vezeték (gerinc és leágazó) (különösen a nyomásszabályozó állomások és korrózióvédelmi rendszerek) építési valamint egyéb gázhálózathoz kapcsolódó munkáinak (hegesztett kötésekkel készült, alépítményi és felépítményi munkarészeket egyaránt tartalmazó, műszaki vizsgálat, geodéziai bemérés) megvalósítása tervezéssel együtt, vagy megvalósítása az ajánlatkérő által az egyedi megrendelések során szolgáltatott tervdokumentáció alapján. Utólagos leágazó létesítés esetén a már meglévő (üzemelő) gázelosztóvezetékről utólagosan építendő, különböző átmérőjű, anyagú és nyomásfokozatú, leágazó vezeték létesítési munkáinak (alépítmény, felépítmény, műszaki vizsgálat, geodéziai bemérés) megvalósítása tervezéssel együtt, vagy megvalósítása az ajánlatkérő által szolgáltatott tervdokumentáció szerint. A fentieken kívül meglévő (üzemelő) elosztóvezeték környezetében, illetve új elosztóvezeték létesítéséhez szükséges alépítményi (burkolatbontás, földmunka, befejező munkák, ideiglenes melléklétesítmények, stb.) munkák végzése. Ajánlatkérő jogosult az elkészült leágazó elosztó vezeték rákötési és gáz alá helyezési munkálatai elvégzését is megrendelni a nyertes ajánlattevőtől. Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt a meghatározott keretösszeg (felhívás BT-24 pontjában meghatározott keretösszeg) 70 %-ára vállal lehívási kötelezettséget. Továbbiak a BT-24 pontban, és a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
Többet mutasson
Szerződés típusa: Építési beruházás
Termékek/szolgáltatások: Gázvezetékek építése 📦
Leírás
Belső azonosító: EKR001498202024/1
Ebben a közbeszerzésben kis- és középvállalkozások (kkv-k) is részt vehetnek ✅
A beszerzés leírása:
Vállalkozási keretszerződés az ajánlatkérő működési területén található különböző átmérőjű, anyagú és nyomásfokozatú PE vagy acél anyagú gázelosztó vezeték (gerinc és leágazó) (különösen a nyomásszabályozó állomások és korrózióvédelmi rendszerek) építési és egyéb gázhálózathoz kapcsolódó munkáinak (hegesztett kötésekkel készült, alépítményi és felépítményi munkarészeket egyaránt tartalmazó, műszaki vizsgálat, geodéziai bemérés) megvalósítására tervezéssel együtt, vagy megvalósítása az ajánlatkérő által az egyedi megrendelések során szolgáltatott tervdokumentáció alapján. Utólagos leágazó létesítés esetén a már meglévő (üzemelő) gázelosztóvezetékről utólagosan építendő, különböző átmérőjű, anyagú és nyomásfokozatú, leágazó vezeték létesítési munkáinak (alépítmény, felépítmény, műszaki vizsgálat, geodéziai bemérés) megvalósítása tervezéssel együtt, vagy megvalósítása az ajánlatkérő által szolgáltatott tervdokumentáció szerint. Ajánlatkérő jogosult az elkészült leágazó elosztó vezeték rákötési és gáz alá helyezési munkálatai elvégzését is megrendelni a nyertes ajánlattevőtől. Meglévő (üzemelő) elosztóvezeték környezetében, illetve új elosztóvezeték létesítéséhez szükséges alépítményi (burkolatbontás, földmunka, befejező munkák, ideiglenes melléklétesítmények, stb.) munkák végzése. Az elvégzendő munkák munkanemei: - Burkolatbontási munkák - Alépítményi, földmunkák, fúrás, sajtolás, csőroppantás - Burkolat helyreállítás - Munkaterület elhatárolási, forgalomtechnikai elemek, tevékenységek - Vegetáció védelmi, és irtási munkák - Felépítmény, PE csövek, PE idomok munkái - PE hegesztési, és vezetéktisztítási munkák - Felépítmény, acélcsövek, acélidomok, szigetelések munkái - Acél hegesztési, elbontási, vezeték tisztítási munkák - Felépítmény, elzáró szerelvények, egyéb szerelvények, csapszekrények munkái - Felépítmény, nyomvonal jelölés, védőcső, szaglócső, távtartó munkái - Gáznyomásszabályozó telepítés alépítményi munkái - Egyéb, a vezetéképítéssel összefüggő tételek - Aktív korrózióvédelem - Gázelosztó vezetékek és tartozékaik tervezése - Nyomásszabályozó állomás tervezésére vonatkozó tételek - Korrózióvédelem tervezési tételei - Forgalomtechnikai tervezés tételei - Elosztóvezetékek tervezés kiegészítő tételei - Gázelosztó vezetékek tervezéséhez kapcsolódó szaktervezői tételek - Kiviteli terv aktualizálás, áttervezés tételei - Gázelosztó vezeték tervezéséhez kapcsolódó vezetékjogi, használati jogi, és a szakértői tételek - Provizor szabályzó tervezés Részletesen az Ártáblázatban és a műszaki leírásban. Alépítményi munkarészek alatt a bontáshoz, földmunkához és a helyreállításhoz (burkolatok is) kapcsolódó munkarészeket kell érteni. Felépítményi munkarészek alatt a gázelosztó vezeték, illetve gázelosztó hálózati nyomásszabályozó állomás építési, telepítési munkarészeket kell érteni. Nyertes Ajánlattevő kötelezettségét képezi az által elvégzett gázvezeték építési munkák tekintetében a jótállási időn belül a jótállási kötelezettség teljesítése első sorban a hiba kijavítása útján. Területek: Déli Gázüzemhez tartozó szolgáltatási területek (Kecskeméti, Szabadszállási. Bajai, Kiskunhalasi Üzemegységek) Keleti Gázüzemhez tartozó szolgáltatási területek (Szegedi, Szentesi, Szeghalmi, Békéscsabai Üzemegységek) Északi Gázüzemhez tartozó szolgáltatási területek (Győri, Tatabányai, Szombathelyi, Soproni Üzemegységek) Az üzemegységekhez tartozó települések listáját a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. Az eljárás keretszerződés megkötésére irányul, a keretösszeg: nettó 1.954.643.675,- Ft Előző időszak tapasztalatai alapján a kivitelezési munkák várható mennyisége a szerződés időtartama alatt: 45 km Előző időszak tapasztalatai alapján tervezési feladatokat is tartalmazó feladatok várható volumene a szerződés időtartama alatt a keretösszeg 10%-a. Egy időben megvalósítandó kivitelezési munkákat tartalmazó egyedi szerződések várható nagyságrendje: 25 km Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az Ártáblázatban megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek, a mennyiségek Ártáblázat szerinti megbontásban történő lehívására Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget, attól ajánlatkérő a keretszerződés teljesítése során eltérhet. Ajánlatkérő a keretszerződés időtartama alatt a keretösszeg erejéig jogosult egyedi megrendelések kibocsátására az Ártáblázatban meghatározott tételek vonatkozásában. Ajánlatkérő a teljes keretösszeg 70%-ára vállal lehívási kötelezettséget. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az itt megadott mennyiség (km) tájékoztató jellegű, azoktól ajánlatkérő a keretszerződés teljesítése során eltérhet. Ajánlatkérő a keretszerződés keretösszegének terhére a szerződésben megjelölt munkákból tetszőleges arányban és mennyiségben adhat ki megrendeléseket a nyertes ajánlattevőnek. A keretösszeg terhére ajánlatkérő a dokumentációban részletezett, ártáblázatban megjelölésre került munkákból tetszőleges mennyiségben lehívásokat (megrendeléseket) kezdeményezhet. Ajánlatkérő egyidejűleg több egyedi megrendelés kibocsátására is jogosult. A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok Közbeszerzési műszaki leírás c. dokumentum és kapcsolódó mellékletei tartalmazzák.
Többet mutasson
További információk:
Teljesítési határidő: Új gázelosztó vezeték építése (gerinc + leágazó, hosszúságtól függetlenül) ajánlatkérő által biztosított tervek esetén az egyedi megrendelés visszaigazolásától számítva: 60 naptári nap a gáz alá helyezésig, 90 naptári nap a készre jelentésig (hiánytalan megvalósulási dokumentáció és tételes felmérési napló megrendelő részére történő leadása) Csatlakozási pont kiépítése (végdugós leágazó vezeték meghosszabbítása) ajánlatkérő által biztosított tervek esetén az MBIR-ben szabályozottak szerint az egyedi megrendelés visszaigazolásától számított 20 naptári nap. Új leágazó vezeték építése esetén az egyedi megrendelés visszaigazolásától számítva: 40 naptári nap a gáz alá helyezésig, 60 naptári nap a készre jelentésig (hiánytalan megvalósulási dokumentáció és tételes felmérési napló megrendelő részére történő leadása) A fentiek bármelyike esetén amennyiben tervezés megrendelésével együtt történik az építés az egyedi megrendelés visszaigazolásától számítva: 120 (százhúsz) naptári nap a gáz alá helyezésig, 150 (százötven) naptári nap a készre jelentésig (hiánytalan megvalósulási dokumentáció és tételes felmérési napló megrendelő részére történő leadása) új gázelosztó vezeték építése (gerinc + leágazó, hosszúságtól függetlenül) esetén, 140 (száznegyven) naptári nap a készre jelentésig (hiánytalan megvalósulási dokumentáció és tételes felmérési napló megrendelő részére történő leadása) új leágazó vezeték építése esetén.
Többet mutasson
További termékek/szolgáltatások:
Fő helyszín vagy teljesítési hely:
MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt. mindenkori teljes ellátási területe. Részletesen karakterkorlátozás miatt a Közbeszerzési Dokumentumokban.
Ország: Magyarország 🇭🇺
A teljesítés helye:
Békés 🏙️
+ még 3
Vas 🏙️
Időtartam: 12 hónap
A megújítások maximális száma: 1
További információk a megújításról:
Ajánlatkérő fenntartja jogát annak, hogy a keretszerződést egy alkalommal további 6 hónap határozott időtartammal meghosszabbítsa, amennyiben a keretszerződés időtartama alatt a teljes keretösszeg nem kerül lehívásra. A keretszerződés meghosszabbításról legkésőbb a határozott időtartam lejártát megelőző 60. naptári napig Ajánlatkérő egyoldalú jognyilatkozattal, írásban tájékoztatja az Ajánlattevőt.
Többet mutasson
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): 2. M/2.1. alkalmassági követelménynek megfelelő további szakemberek száma (fő) (max: 1 fő)
Minőségi kritérium (súlyozás): 10
Minőségi kritérium (név): 3. M/2.2. alkalmassági követelménynek megfelelő további szakemberek száma (fő) (max: 3 fő)
4. M/2.3. alkalmassági követelménynek megfelelő további szakemberek száma (fő) (max: 3 fő)
Ár ✅
Ár (súlyozás): 70
Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0001

Eljárás
Az eljárás típusa
Nyílt eljárás ✅
Jogalap: 2014/25/EU irányelv
Az eljárás legfontosabb jellemzői:
A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont szerinti legjobb ár-érték arányú értékelési szempont. BT-70, OPT-060 (III.4.7.) pont folytatása karakterkorlátozás miatt: 3. A szerződés Munkabiztonsági, Környezetvédelmi előírások EBK (Egészség Biztonság Környezet) megszegése esetén járó szankciók a szerződéstervezet és melléklete szerint. 4. Vevő késedelme esetén: Ptk. 6:155.§ 5. Jótállás: Vállalkozó a szerződésszerű teljesítést követően az elvégzett munkáért jótállást vállal. A Vállalkozó teljes körű jótállási kötelezettségének időtartama a gázelosztó vezetékre 12 hónap, burkolt utakra a mindenkor hatályos jogszabályi előírás alapján (az eljárást megindító hirdetmény feladásának időpontjában 36 hónap). Kötelező alkalmassági idő: 12/1988 (XII.27) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet szerinti 5, illetve 10 év. 6. Az Ártáblázatban nyertes ajánlattevő az általa megadott nettó egységárai tekintetében első alkalommal a szerződéskötést követő 12 hónapot követően, amennyiben a szerződés meghosszabbításra kerül további 6 hónappal, jogosult érvényesíteni a KSH által a megelőző évre közzétett éves „Helyi (települési) csővezetékek, távközlő- és elektromos hálózatok és műtárgyaik”-árindex mínusz 3 % mértékének megfelelően árnövekedést. Részletesen a szerződéstervezetben.
Többet mutasson
Adminisztratív információk
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések beérkezésének határideje: 2024-10-07 12:00:00 📅
Az ajánlatok felbontásának feltételei: 2024-10-07 14:00:00 📅
Az ajánlatok felbontásának feltételei (hely): www.ekr.gov.hu
Az ajánlatok felbontásának feltételei (Tájékoztatás a felhatalmazott személyekről és a felbontási eljárásról):
Az ajánlatok bontásán a Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározottak jogosultak részt venni. Irányadó a 424/2017 (XII.19.) Korm.rendelet 15. §-a.
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Minimális időtartam, amely alatt az ajánlattevőnek fenn kell tartania az ajánlatot: 60 nap
A közbeszerzési eljárás feltételei
Biztosítéknyújtási kötelezettség áll fenn ✅
A szerződést elnyerő ajánlattevők csoportjának valamilyen jogi formát kell öltenie ✅
Meg kell adni a szerződés teljesítésére kinevezett személyzet tagjainak nevét és szakmai képesítését
Megnyitás dátuma: 2024-10-07 14:00:00 📅
Hely: www.ekr.gov.hu
További információk:
Az ajánlatok bontásán a Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározottak jogosultak részt venni. Irányadó a 424/2017 (XII.19.) Korm.rendelet 15. §-a.
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus rendelés lesz használatos ✅
Elektronikus fizetést használnak ✅
Díjazási kritériumok
Súlyozás típusa: Súlyozás (pontok, pontos)
A közbeszerzési eljárás feltételei
A szerződés teljesítési feltételeket tartalmaz ✅

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A feltételek felsorolása és rövid leírása:
Az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés: Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha: SZ/1. Nem szerepel a 322/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (1) bekezdése alapján az 1997. évi LXXVIII. tv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőknek a letelepedésük szerinti ország nyilvántartásában szükséges szerepelniük. SZ/2. A 322/2015. (X. 30.) Kr. 8. § (1) bek. alapján nem szerepel a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőknek, vagy – vagy az általa az adott tervezési munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek – a 322/2015. (X. 30.) Kr. 8. § (2) bek-nek megfelelően nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében. Igazolás módja AT-nek a Kr. 1. § (1) bek alapján az ajánlat benyújtásakor az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti alkalmassági követelményeknek. Az EEKD-val történő előzetes igazolás során – a Kbt. 67. § (1)-(3), a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 1. § (1) és 2. § (5) bek-nek megfelelően – AK elfogadja a gazdasági szereplő (AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α (alfa) pont kitöltése. A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése szerint ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő(ke)t megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények alábbiak szerinti igazolására: Az SZ/1 pont szerinti nyilvántartásban szereplés tényét Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén Ajánlatkérő ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai, az Sz/2. szerinti nyilvántartásban szereplés tényét Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén Ajánlatkérő ellenőrzi a tervezői tevékenységet végzők nyilvántartásának adatai alapján. Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentum benyújtásával szükséges igazolni. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani Az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak(felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Többet mutasson
Referencia: Alkalmatlan AT (közös AT), ha nem rendelkezik M/1 Az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) teljesített, de legfeljebb 8 éven belüli megkezdett, sikeres műszaki átadás-átvétellel befejezett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített legalább 18.000 m hosszúságú kivitelezési munkával, amely hegesztett kötésekkel készült, alépítményi és felépítményi munkarészeket egyaránt tartalmazó, acél és/vagy PE anyagú gázelosztó vezeték és/vagy ivóvíz-törzshálózati vezeték és/vagy szennyvíz törzshálózati vezeték építésére és/vagy rekonstrukció és/vagy kiváltási munkáira vonatkozó referenciamunka. Ivóvíz-törzshálózat alatt a 2011. évi CCIX. törvény 2. § 12. pontja szerinti fogalmat kell érteni. Szennyvíz törzshálózat alatt a 2011. évi CCIX. törvény 2. § 19. pontja szerinti fogalmat kell érteni. Az előírt referenciák egy vagy több szerződéssel is teljesíthetők. Az EEKD-val történő előzetes igazolás során – a Kbt. 67. § (1)-(3), a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 1. § (1) és 2. § (5) bek-nek megfelelően – AK elfogadja a gazdasági szereplő (AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α (alfa) pont kitöltése. Az alábbi dokumentumok benyújtása kizárólag AK erre vonatkozó kifejezett felhívására, a Kbt. 69.§ (4)-(6) bek. alapján kötelező. M/1. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (2) bek. a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított öt év (60 hónap) legjelentősebb építési beruházásainak ismertetésére szolgáló, a 321/2015. (X. 30.) Kr. 22. § (3) szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolás. Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven (96 hónapon) belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. Befejezés alatt a műszaki átadás-átvétel időpontja értendő. A csatolt referencia igazolásnak tartalmaznia kell valamennyi, az alkalmasság megítéléséhez szükséges követelmények teljesülését igazoló adatot. Tartalmaznia kell legalább a következőket: - a teljesítés ideje (kezdő és a befejező időpontja: nap, hónap, év bontásban), - teljesítés helye, - a szerződést kötő másik fél neve és címe (a kapcsolattartó nevét és elérhetőségét (e-mail cím és/vagy telefonszám) - is feltüntetve), - az építési beruházás tárgya és mennyisége (olyan részletességgel, hogy az alkalmassági követelménynek való - megfelelőség megállapítható legyen), továbbá - nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben a referenciamunkát az ajánlattevő/alvállalkozó/más szervezet közös ajánlattevőként/alvállalkozóként teljesítette, úgy a teljesítésből kizárólag csak az ajánlattevő/alvállalkozó/más szervezet saját teljesítése fogadható el, azzal, hogy ajánlatkérő alkalmazza a 321/2015. (X. 30.) Kr. 22. § (5) bekezdését. A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt M/1. alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A Kbt. 65. § (7) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Többet mutasson
Szakemberek: M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös AT), ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel: M/2.1. legalább 1 fő, aki rendelkezik a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendeletben meghatározott MV-GO kódjelű felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal, M/2.2. 1 fő munkairányító, akik rendelkeznek érvényes PE vezetéképítés irányítói vizsgával vagy legalább középfokú műszaki végzettséggel és gázelosztó vezeték munkairányítás területén legalább két év (24 hónap) szakmai gyakorlattal, M/2.3. 1 fő PE hegesztő, aki rendelkeznek a Magyar Hegesztőminősítő Testület és a Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés 15/2012 közlemény szerint érvényes hegesztő minősítési bizonyítvánnyal, vagy az MSZ EN 13067 szabvány szerint érvényes hegesztő minősítési bizonyítvánnyal. Hegesztési varrat elkészítését csak érvényes hegesztő minősítéssel rendelkező személy végezheti. A M.2.1-M.2.3. alkalmassági követelmények szerinti tapasztalati időt pozitív egész számban, hónapokban kell megadni. Ajánlatkérő minden megkezdett hónapot egész hónapnak tekinti. Amennyiben a szakmai tapasztalat időtartamai között átfedés van, az átfedéssel érintett időtartam csak egyszer kerül figyelembe vételre. Ajánlatkérő valamennyi előírt végzettség, (szak)képzettség esetén azzal egyenértékűt is elfogad, azzal, hogy az egyenértékűség igazolása az ajánlattevő feladata. A szakemberek között az átfedés nem megengedett. Az EEKD-val történő előzetes igazolás során – a Kbt. 67. § (1)-(3), a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 1. § (1) és 2. § (5) bek-nek megfelelően – AK elfogadja a gazdasági szereplő (AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α (alfa) pont kitöltése. Az alábbi dokumentumok benyújtása kizárólag AK erre vonatkozó kifejezett felhívására, a Kbt. 69.§ (4)-(6) bek. alapján kötelező. M/2. Azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezése, végzettségük illetve képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe [321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (2) b) pont). M.2.1-M.2.3. követelmények esetén csatolandó a szakember minimumkövetelmény szerinti végzettségét, (szak)képzettségét, képesítését, illetve minősítését igazoló dokumentum másolata, az M.2.1-M.2.2. szakemberek esetében a szakmai gyakorlata, tapasztalata meglétét igazoló, a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza. M.2.1. követelmény esetén amennyiben a bemutatott szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, úgy a szakember végzettségét igazoló dokumentum másolatának, továbbá a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlat szakmai önéletrajzzal történő igazolása nem szükséges. Ebben az esetben elegendő a szakember jogosultságát igazoló kamarai nyilvántartási adatok (nyilvántartási szám és elektronikus elérési útvonal, továbbá a kamarai nyilvántartásba vétel dátuma) megadása. Amennyiben a szakember nem szerepel a nyilvántartásban, vagy az nem ellenőrizhető a nyilvántartáson keresztül, csatolandó a szakember végzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata, valamint a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlat meglétét igazoló, a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza. A szakmai önéletrajz tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen: - a betöltött munkakör ismertetését, - a szakember végzettségét, (szak)képzettségét, képesítését a végzettség, (szak)képzettség, képesítés és a képző intézmény megnevezésével, - nyilvántartási szám és elektronikus elérési útvonal, továbbá a kamarai nyilvántartásba vétel dátuma (év-hónap-nap pontossággal) (M.2.1követelmény esetén amennyiben a bemutatott szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban) - az adott szakember által a hivatkozott munkakörben ellátott feladat, tevékenység ismertetését, ellátott tevékenység helyszínét - a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap pontossággal) (M.2.2. és adott esetben M.2.1. szakemberek esetében), - valamint az ajánlattétel időpontjában annak a személynek/szervezetnek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll. Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá valamennyi szakemberek rendelkezésre állási nyilatkozatát, melyben nyilatkozik, hogy tárgyi közbeszerzési eljárásban a szerződés teljesítése alatt rendelkezésre fog állni, továbbá tartalmaznia kell valamennyi szakember nyilatkozatát ajánlatkérő adatkezelési tájékoztatója elfogadásáról. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11), 67. § (3), 140. § (9), valamint a 321/2015. (X. 30.) Kr. 22. § (5), 24. § (1)-(2) rendelkezéseire. Az M/2. alkalmassági követelmény vonatkozásban közös Ajánlattevők esetében elegendő egyiküknek megfelelnie. A Kbt. 65. § (7) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Többet mutasson
A gazdasági szereplők azon csoportjának jogi formája, amelynek a szerződést oda kell ítélni:
Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban történő részvételt nem köti gazdálkodó szervezetalapításához és nem teszi lehetővé azt, azt a nyertes ajánlattevő(k)től sem követeli meg és nem teszi lehetővé. Ajánlatkérő időszakos üzleti társulások (konzorciumok) ajánlatát is elfogadja. Feltételeket ld. a közbeszerzési dokumentumokban.
Többet mutasson
Kauciók és garanciák: Nem
A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre:
30 napos fizetési határidő mellett, a Ptk 6:130. § (1) és (2) bek., a Kbt. 27/A. §, 135. § (1), (3) és (5)-(6), (10)-(11) bek., a 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 32. §, és alvállalkozó igénybevétele esetén a 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 32/A. §-ai szerint történik. A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket és a részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Többet mutasson
A szerződéssel kapcsolatos feltételek
A szerződés teljesítésének feltételei:
1. Késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbérek, Munka- és egészségvédelmi szabályok megszegésének szankciója a szerződéstervezetben rögzítettek szerint. 2. Kötbér: Késedelmi kötbér: az egyedi megrendelés nettó vállalkozói díjának 1 %-a naponta, de legfeljebb az egyedi megrendelés nettó vállalkozói díjának 30 %-a. Hibás teljesítés esetén AK elsősorban a teljesített szolgáltatás cseréje vagy javítása iránti igénnyel él. A cserére vagy javításra tűzött határidő elmulasztása esetén AK jogosult a késedelmes teljesítésre vonatkozó szankciókat alkalmazni. Hibás teljesítés esetén a késedelmi kötbérre vonatkozó előírások irányadóak a szerződésszerű teljesítésig, melynek alapja: a hibás teljesítéssel érintett munka nettó vállalkozói díja. Minőséghibás teljesítés: Ha AK technológiai utasításaiban előírt, AK által végzett habszivacsos tisztítás során a gázvezeték meg nem engedett mértékű szennyeződést mutat ki, AT köteles 1000 Ft/fm kötbért fizetni AK részére. Folyt.köv:BT-88 IV.1.11)
Többet mutasson
Részvételi feltételek
Kizárási ok:
A közbeszerzési eljárásban való részvételből fakadó összeférhetetlenség
A nemzeti törvények értelmében a csődhöz hasonló helyzet
A verseny torzítását célzó megállapodás más gazdasági szereplőkkel
+ még 21
Adó- és vámfizetési kötelezettség
Bűnszervezetben való részvétel
Csalás
Csőd
Csődegyezség hitelezőkkel
Felszámoló által kezelt vagyon
Fizetésképtelenség
Gyermekmunka és az emberkereskedelem más formái
Hamis nyilatkozatot tettek, nem tudtak információt nyújtani, nem tudták benyújtani a kért dokumentumokat, és bizalmas információkat kaptak az eljárásról
Korrupció
Környezetvédelmi jogszabályokban előírt kötelezettségek megszegése
Közvetlen vagy közvetett részvétel a közbeszerzési eljárás előkészítésében
Lejárat előtti megszüntetés, kártérítési követelés vagy egyéb hasonló szankciók
Munkajogi kötelezettségek megszegése
Pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása
Szociális jogszabályokban előírt kötelezettségek megszegése
Súlyos szakmai kötelességszegés elkövetése
Terrorista bűncselekmény vagy terrorista tevékenységekkel összefüggő bűncselekmény
Tisztán nemzeti kizáró okok
Társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettség
Üzleti tevékenység felfüggesztése
Kizárási okok leírása:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában…
… olyan gazdasági szereplő, akivel szemben fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés c) pont szerinti kizáró ok. Alkalmazandó a Kbt. 62. § (1a) bek. A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kr.) 1.§-16. § szerint kell igazolni. Ajánlattevőnek az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy vele szemben és a kapacitást biztosító szervezettel (személlyel) (KAPA) szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése valamint a Kbt. 63.§ (1) bek. szerinti kizáró okok. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 62.§ (1a) pontjára. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy - a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján.) A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlatban csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak beérkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. (321/2015. (X. 30.) Kr. 13. § alapján.) AK felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a); 41/A. § (1), (3), (4), (5); 69. § (4)-(5), 69. § (11a) bekezdéseire. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
… olyan gazdasági szereplő, akivel szemben fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés c) pont szerinti kizáró ok. Alkalmazandó a Kbt. 62. § (1a) bek. A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kr.) 1.§-16. § szerint kell igazolni. Ajánlattevőnek az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy vele szemben és a kapacitást biztosító szervezettel (személlyel) (KAPA) szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése valamint a Kbt. 63.§ (1) bek. szerinti kizáró okok. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 62.§ (1a) pontjára. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy - a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján.) A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlatban csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak beérkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. (321/2015. (X. 30.) Kr. 13. § alapján.) AK felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a); 41/A. § (1), (3), (4), (5); 69. § (4)-(5), 69. § (11a) bekezdéseire.
… olyan gazdasági szereplő, akivel szemben fennáll a Kbt. 62. § (1) bek. a) pont ab) alpont, vagy ah) alpont szerinti kizáró ok. A Kbt. 62. § (2) bekezdés értelmében: A gazdasági szereplő akkor sem lehet AT, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben a) vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve személyes joga szerint az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy olyan személy, akivel szemben az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt az elmúlt öt évben jogerős ítéletet hoztak és a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült, vagy b) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt a jogerős ítéletet az elmúlt öt évben – vagy ha ez rövidebb az adott bűncselekmény kapcsán az elítélt büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli mentesüléséhez szükséges időn belül – olyan személlyel szemben hozták, aki a bűncselekmény elkövetésekor a gazdasági szereplő vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy volt. Alkalmazandó a Kbt. 62. § (5) bek. és 63. § (3) bek. A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kr.) 1-16. § szerint kell igazolni. AT-nek az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy vele szemben és a kapacitást biztosító szervezettel (személlyel) (KAPA) szemben nem állnak fenn a Kbt.62.§(1)és(2)bek., valamint a Kbt.63. §(1)bek. szerinti kizáró okok. AT-nek nyilatkoznia kell arról, hogy - a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt.62.§ (1)és(2)bek., valamint a Kbt.63.§(1)bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (Kbt.67.§(4)bek. alapján) A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha AK az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. AT-nek nyilatkoznia kell arról, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlatban csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak beérkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. (Kr. 13.§ alapján) AK felhívja a figyelmet a Kbt. 35.§(2a);41/A. § (1),(3),(4),(5);69.§(4)-(5),(11a)bek.
… olyan gazdasági szereplő, akivel szemben fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés c) pont szerinti kizáró ok. Alkalmazandó a Kbt. 62. § (1a) bek. A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kr.) 1.§-16. § szerint kell igazolni. Ajánlattevőnek az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy vele szemben és a kapacitást biztosító szervezettel (személlyel) (KAPA) szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése valamint a Kbt. 63.§ (1) bek. szerinti kizáró okok. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 62.§ (1a) pontjára. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy - a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján.) A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlatban csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak beérkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. (321/2015. (X. 30.) Kr. 13. § alapján.) AK felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a); 41/A. § (1), (3), (4), (5); 69. § (4)-(5), 69. § (11a) bekezdéseire.
BT-67(b) Kizáró ok rövid ismertetés Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben fennáll a Kbt. 62. § (1) bek. a) pont aa) alpont, vagy ah) alpont szerinti kizáró ok. A Kbt. 62. § (2) bekezdés értelmében: A gazdasági szereplő akkor sem lehet AT, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben a) vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve személyes joga szerint az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy olyan személy, akivel szemben az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt az elmúlt öt évben jogerős ítéletet hoztak és a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült, vagy b) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt a jogerős ítéletet az elmúlt öt évben – vagy ha ez rövidebb az adott bűncselekmény kapcsán az elítélt büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli mentesüléséhez szükséges időn belül – olyan személlyel szemben hozták, aki a bűncselekmény elkövetésekor a gazdasági szereplő vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy volt. Alkalmazandó a Kbt. 62. § (5) bek. és 63. § (3) bek. A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kr.) 1.§-16. § szerint kell igazolni. Ajánlattevőnek az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy vele szemben és a kapacitást biztosító szervezettel (személlyel) (KAPA) szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése valamint a Kbt. 63.§ (1) bek. szerinti kizáró okok. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy - a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján.) A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlatban csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak beérkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. (321/2015. (X. 30.) Kr. 13. § alapján.) AK felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a); 41/A. § (1), (3), (4), (5); 69. § (4)-(5), 69. § (11a) bekezdéseire.
Többet mutasson
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában…
… olyan gazdasági szereplő, akivel szemben fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés n) és o) pont szerinti kizáró ok. Alkalmazandó a Kbt. 65. § (8) bek. A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kr.) 1.§-16. § szerint kell igazolni. Ajánlattevőnek az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy vele szemben és a kapacitást biztosító szervezettel (személlyel) (KAPA) szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése valamint a Kbt. 63.§ (1) bek. szerinti kizáró okok. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy – a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján.) A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlatban csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak beérkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. (321/2015. (X. 30.) Kr. 13. § alapján.) AK felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a); 41/A. § (1), (3), (4), (5); 69. § (4)-(5), 69. § (11a) bekezdéseire.
… olyan gazdasági szereplő, akivel szemben fennáll a Kbt. 63. § (1) bekezdés a) pont szerinti kizáró ok. Alkalmazandó a Kbt. 63. § (3) bek. A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kr.) 1.§-16. § szerint kell igazolni. Ajánlattevőnek az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy vele szemben és a kapacitást biztosító szervezettel (személlyel) (KAPA) szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése valamint a Kbt. 63.§ (1) bek. szerinti kizáró okok. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy – a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján.) A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlatban csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak beérkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. (321/2015. (X. 30.) Kr. 13. § alapján.) AK felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a); 41/A. § (1), (3), (4), (5); 69. § (4)-(5), 69. § (11a) bekezdéseire
… olyan gazdasági szereplő, akivel szemben fennáll a Kbt. 62. § (1) bek. a) pont ae) alpont, vagy ah) alpont szerinti kizáró ok. A Kbt. 62. § (2) bekezdés értelmében: A gazdasági szereplő akkor sem lehet AT, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben a) vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve személyes joga szerint az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy olyan személy, akivel szemben az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt az elmúlt öt évben jogerős ítéletet hoztak és a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült, vagy b) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt a jogerős ítéletet az elmúlt öt évben – vagy ha ez rövidebb az adott bűncselekmény kapcsán az elítélt büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli mentesüléséhez szükséges időn belül – olyan személlyel szemben hozták, aki a bűncselekmény elkövetésekor a gazdasági szereplő vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy volt. Alkalmazandó a Kbt. 62. § (5) bek. és 63. § (3) bek. A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kr.) 1.§-16. § szerint kell igazolni. Ajánlattevőnek az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy vele szemben és a kapacitást biztosító szervezettel (személlyel) (KAPA) szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése valamint a Kbt. 63.§ (1) bek. szerinti kizáró okok. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy - a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján.) A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlatban csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak beérkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. (321/2015. (X. 30.) Kr. 13. § alapján.) AK felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a); 41/A. § (1), (3), (4), (5); 69. § (4)-(5), 69. § (11a) bekezdéseire.
… olyan gazdasági szereplő, akivel szemben fennáll a Kbt. 62. § (1) bek. a) pont ac) alpont, vagy ah) alpont szerinti kizáró ok. A Kbt. 62. § (2) bekezdés értelmében: A gazdasági szereplő akkor sem lehet AT, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben a) vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve személyes joga szerint az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy olyan személy, akivel szemben az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt az elmúlt öt évben jogerős ítéletet hoztak és a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült, vagy b) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt a jogerős ítéletet az elmúlt öt évben – vagy ha ez rövidebb az adott bűncselekmény kapcsán az elítélt büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli mentesüléséhez szükséges időn belül – olyan személlyel szemben hozták, aki a bűncselekmény elkövetésekor a gazdasági szereplő vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy volt. Alkalmazandó a Kbt. 62. § (5) bek. és 63. § (3) bek. A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kr.) 1.§-16. § szerint kell igazolni. Ajánlattevőnek az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy vele szemben és a kapacitást biztosító szervezettel (személlyel) (KAPA) szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése valamint a Kbt. 63.§ (1) bek. szerinti kizáró okok. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy - a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján.) A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlatban csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak beérkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. (321/2015. (X. 30.) Kr. 13. § alapján.) AK felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a); 41/A. § (1), (3), (4), (5); 69. § (4)-(5), 69. § (11a) bekezdéseire.
… olyan gazdasági szereplő, akivel szemben fennáll a Kbt. 62. § (1) bek. a) pont af) alpont, vagy ah) alpont szerinti kizáró ok. A Kbt. 62. § (2) bekezdés értelmében: A gazdasági szereplő akkor sem lehet AT, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben a) vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve személyes joga szerint az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy olyan személy, akivel szemben az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt az elmúlt öt évben jogerős ítéletet hoztak és a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült, vagy b) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt a jogerős ítéletet az elmúlt öt évben – vagy ha ez rövidebb az adott bűncselekmény kapcsán az elítélt büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli mentesüléséhez szükséges időn belül – olyan személlyel szemben hozták, aki a bűncselekmény elkövetésekor a gazdasági szereplő vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy volt. Alkalmazandó a Kbt. 62. § (5) bek. és 63. § (3) bek. A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kr.) 1.§-16. § szerint kell igazolni. Ajánlattevőnek az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy vele szemben és a kapacitást biztosító szervezettel (személlyel) (KAPA) szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése valamint a Kbt. 63.§ (1) bek. szerinti kizáró okok. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy - a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján.) A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlatban csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak beérkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. (321/2015. (X. 30.) Kr. 13. § alapján.) AK felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a); 41/A. § (1), (3), (4), (5); 69. § (4)-(5), 69. § (11a) bekezdéseire
… olyan gazdasági szereplő, akivel szemben fennáll a Kbt. 63. § (1) bekezdés a) pont szerinti kizáró ok. Alkalmazandó a Kbt. 63. § (3) bek. A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kr.) 1.§-16. § szerint kell igazolni. Ajánlattevőnek az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy vele szemben és a kapacitást biztosító szervezettel (személlyel) (KAPA) szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése valamint a Kbt. 63.§ (1) bek. szerinti kizáró okok. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 62.§ (1a) pontjára. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy - a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján.) A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlatban csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak beérkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. (321/2015. (X. 30.) Kr. 13. § alapján.) AK felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a); 41/A. § (1), (3), (4), (5); 69. § (4)-(5), 69. § (11a) bekezdéseire.
… olyan gazdasági szereplő, akivel szemben fennáll a Kbt. 62. § (1) bek. a) pont ag) alpont, ah) alpont, e) pont, f) pont, k) pont, l) pont, vagy 63. § (1) bek. d) pont szerinti kizáró ok. A Kbt. 62. § (2) bekezdés értelmében: A gazdasági szereplő akkor sem lehet AT, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben a) vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve személyes joga szerint az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy olyan személy, akivel szemben az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt az elmúlt öt évben jogerős ítéletet hoztak és a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült, vagy b) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt a jogerős ítéletet az elmúlt öt évben – vagy ha ez rövidebb az adott bűncselekmény kapcsán az elítélt büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli mentesüléséhez szükséges időn belül – olyan személlyel szemben hozták, aki a bűncselekmény elkövetésekor a gazdasági szereplő vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy volt. Alkalmazandó a Kbt. 62. § (5) és 63. § (3) bek. A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kr.) 1.§-16. § szerint kell igazolni. Ajánlattevőnek az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy vele szemben és a kapacitást biztosító szervezettel (személlyel) (KAPA) szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése valamint a Kbt. 63.§ (1) bek. szerinti kizáró okok. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 62.§ (1a) pontjára. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy - a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján.) A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlatban csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak beérkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. (321/2015. (X. 30.) Kr. 13. § alapján.) AK felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a); 41/A. § (1), (3), (4), (5); 69. § (4)-(5), 69. § (11a) bekezdéseire.
… olyan gazdasági szereplő, akivel szemben fennáll a Kbt. 62. § (1) bek. m) pont szerinti kizáró ok. A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kr.) 1.§-16. § szerint kell igazolni. Ajánlattevőnek az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy vele szemben és a kapacitást biztosító szervezettel (személlyel) (KAPA) szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése valamint a Kbt. 63.§ (1) bek. szerinti kizáró okok. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy - a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján.) A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlatban csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak beérkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. (321/2015. (X. 30.) Kr. 13. § alapján.) AK felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a); 41/A. § (1), (3), (4), (5); 69. § (4)-(5), 69. § (11a) bekezdéseire.
… olyan gazdasági szereplő, akivel szemben fennáll a Kbt. 63. § (1) bekezdés b) pont szerinti kizáró ok. Alkalmazandó a Kbt. 63. § (3) bek. A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kr.) 1.§-16. § szerint kell igazolni. Ajánlattevőnek az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy vele szemben és a kapacitást biztosító szervezettel (személlyel) (KAPA) szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése valamint a Kbt. 63.§ (1) bek. szerinti kizáró okok. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy - a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján.) A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlatban csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak beérkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. (321/2015. (X. 30.) Kr. 13. § alapján.) AK felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a); 41/A. § (1), (3), (4), (5); 69. § (4)-(5), 69. § (11a) bekezdéseire.
… olyan gazdasági szereplő, akivel szemben fennáll a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pont szerinti kizáró ok. Alkalmazandó a Kbt. 63. § (3) bek. A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kr.) 1.§-16. § szerint kell igazolni. Ajánlattevőnek az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy vele szemben és a kapacitást biztosító szervezettel (személlyel) (KAPA) szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése valamint a Kbt. 63.§ (1) bek. szerinti kizáró okok. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy - a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján.) A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlatban csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak beérkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. (321/2015. (X. 30.) Kr. 13. § alapján.) AK felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a); 41/A. § (1), (3), (4), (5); 69. § (4)-(5), 69. § (11a) bekezdéseire.
… olyan gazdasági szereplő, akivel szemben fennáll a Kbt. 63. § (1) bekezdés a) pont szerinti kizáró ok. Alkalmazandó a Kbt. 63. § (3) bek. A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kr.) 1.§-16. § szerint kell igazolni. Ajánlattevőnek az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy vele szemben és a kapacitást biztosító szervezettel (személlyel) (KAPA) szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése valamint a Kbt. 63.§ (1) bek. szerinti kizáró okok. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy - a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján.) A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlatban csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak beérkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. (321/2015. (X. 30.) Kr. 13. § alapján.) AK felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a); 41/A. § (1), (3), (4), (5); 69. § (4)-(5), 69. § (11a) bekezdéseire.
… olyan gazdasági szereplő, akivel szemben fennáll a Kbt. 62. § (1) bek. b) pont szerinti kizáró ok. Alkalmazandó a Kbt. 62. § (3) bek. és 63. § (3) bek. A Kbt. 62. § (1) bekezdés értelmében: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek megfizetésére halasztást kapott; A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kr.) 1.§-16. § szerint kell igazolni. Ajánlattevőnek az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy vele szemben és a kapacitást biztosító szervezettel (személlyel) (KAPA) szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése valamint a Kbt. 63.§ (1) bek. szerinti kizáró okok. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy - a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján.) A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlatban csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak beérkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. (321/2015. (X. 30.) Kr. 13. § alapján.) AK felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a); 41/A. § (1), (3), (4), (5); 69. § (4)-(5), 69. § (11a) bekezdéseire.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben fennáll a Kbt. 62. § (1) bek. d) pont szerinti kizáró ok. A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kr.) 1.§-16. § szerint kell igazolni. Ajánlattevőnek az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy vele szemben és a kapacitást biztosító szervezettel (személlyel) (KAPA) szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése valamint a Kbt. 63.§ (1) bek. szerinti kizáró okok. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy - a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján.) A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlatban csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak beérkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. (321/2015. (X. 30.) Kr. 13. § alapján.) AK felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a); 41/A. § (1), (3), (4), (5); 69. § (4)-(5), 69. § (11a) bekezdéseire.
Többet mutasson
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában…
… olyan gazdasági szereplő, akivel szemben fennáll a Kbt. 62. § (1) bek. b) pont szerinti kizáró ok. Alkalmazandó a Kbt. 62. § (3) bek. és 63. § (3) bek. A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kr.) 1.§-16. § szerint kell igazolni. Ajánlattevőnek az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy vele szemben és a kapacitást biztosító szervezettel (személlyel) (KAPA) szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése valamint a Kbt. 63.§ (1) bek. szerinti kizáró okok. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy - a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján.) A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlatban csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak beérkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. (321/2015. (X. 30.) Kr. 13. § alapján.) AK felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a); 41/A. § (1), (3), (4), (5); 69. § (4)-(5), 69. § (11a) bekezdéseire.
… olyan gazdasági szereplő, akivel szemben fennáll a Kbt. 62. § (1) bek. a) pont ad) alpont, vagy ah) alpont szerinti kizáró ok. A Kbt. 62. § (2) bekezdés értelmében: A gazdasági szereplő akkor sem lehet AT, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben a) vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve személyes joga szerint az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy olyan személy, akivel szemben az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt az elmúlt öt évben jogerős ítéletet hoztak és a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült, vagy b) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt a jogerős ítéletet az elmúlt öt évben – vagy ha ez rövidebb az adott bűncselekmény kapcsán az elítélt büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli mentesüléséhez szükséges időn belül – olyan személlyel szemben hozták, aki a bűncselekmény elkövetésekor a gazdasági szereplő vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy volt. Alkalmazandó a Kbt. 62. § (5) bek. és 63. § (3) bek. A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kr.) 1.§-16. § szerint kell igazolni. Ajánlattevőnek az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy vele szemben és a kapacitást biztosító szervezettel (személlyel) (KAPA) szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése valamint a Kbt. 63.§ (1) bek. szerinti kizáró okok. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy - a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján.) A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlatban csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak beérkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. (321/2015. (X. 30.) Kr. 13. § alapján.) AK felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a); 41/A. § (1), (3), (4), (5); 69. § (4)-(5), 69. § (11a) bekezdéseire.
… olyan gazdasági szereplő, akivel szemben fennáll a Kbt. 62. § (1) bek. h), i) vagy j) pont szerinti kizáró ok. Alkalmazandó a Kbt. 62. § (7) bek. és 63. § (3) bek. A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kr.) 1.§-16. § szerint kell igazolni. Ajánlattevőnek az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy vele szemben és a kapacitást biztosító szervezettel (személlyel) (KAPA) szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése valamint a Kbt. 63.§ (1) bek. szerinti kizáró okok. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy - a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján.) A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlatban csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak beérkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. (321/2015. (X. 30.) Kr. 13. § alapján.) AK felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a); 41/A. § (1), (3), (4), (5); 69. § (5), 69. § (11a) bekezdéseire.

Ajánlatkérő hatóság
Név és címek
Név: MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt.
Nemzeti nyilvántartási szám: 13937856206
Postacím: Pulcz Utca 44
Postai irányítószám: 6724
Postai város: Szeged
Régió: Csongrád 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
Kapcsolattartó pont: Jenovai Petra
E-mail: jenovai.petra@mvm.hu 📧
Telefon: +36 204415319 📞
Fax: +36 14771236 📠
URL: https://www.mvmhalozat.hu 🌏
Csoportvezető ✅
Az ajánlatkérő szerv típusa
Közjogi intézmény
Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Gáz- és hőtermelés, -szállítás és -elosztás
Kommunikáció
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001498202024/reszletek 🌏
Részvétel URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001498202024/reszletek 🌏
Elektronikus benyújtás: Kötelező

Kiegészítő információk
További információk
1. Az ajánlatnak tartalmaznia kell AT Kbt. 66.§(2)bek., 66.§(6)bek. szerinti nyilatkozatát. AT-k kötelesek a Kbt. 66. §(6)bek. szerinti nyilatkozaton egyértelműen jelölni (például az AV adatainál a „nem ismert” megjelöléssel) azt is, amennyiben AV-t kívánnak igénybe venni, de az ajánlat benyújtásakor még nem ismert a bevonni kívánt AV(k) személye. 2. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68.§(4)bek. szerinti információkat. AT az EKR felületén a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozott felolvasólapot köteles az ajánlat részeként kitölteni. 3. Folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén, az AT-nek csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben AT tekintetében nincs folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás, abban az esetben az erre vonatkozó nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozat benyújtása szükséges (EKR űrlap kitöltésével). 4. AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös AT-kre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 41/A.§ (4)-(5) bek, 35.§(2a) bek, 65.§ (12) bek. alapján vizsgálja. 5. AK a Kbt. 75.§(2)bek. e) pontban foglalt eredménytelenségi okot alkalmazza. 6. Az ajánlatban esetlegesen elhelyezett üzleti titok kapcsán AK felhívja a figyelmet a Kbt. 44.§(1)-(4) bek-ére. Felhívjuk AT-k figyelmét, hogy a Kbt. 44.§-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót szükséges alkalmazni! 7. Az ajánlat részeként benyújtandó valamennyi, a KD-ban előírt nyilatkozat és dokumentum. 8. AK felhívja AT-k figyelmét, hogy a szakmai tevékenység végzéséhez szükséges, műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságuk feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg. 9. Nyertes ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén legalább az egyik közös ajánlattevőnek) a szerződés alapján történő első egyedi megrendelés szerinti munkaterület átadásának időpontjára rendelkeznie kell CAR típusú építési-szerelési tárgyú biztosítással, melyben a felelősségbiztosítási fejezet esetében min.500 000 000 Ft/év és min. 100 000 000 Ft/kár fedezeti összeg szerepeljen, továbbá a szerződés alapján történő első tervezési szolgáltatást is tartalmazó egyedi megrendelés visszaigazolásának időpontjára rendelkeznie kell min. 20 000 000 Ft/év és min. 10 000 000 Ft/kár fedezeti összegű tervezői szakmai felelősségbiztosítással. Az előbbiek szerinti feltételek bármelyikének nem teljesítése a keretszerződéstől való elállást vagy a keretszerződés azonnali hatályú felmondását alapozza meg. A felelősségbiztosítások tekintetében nyilatkozni szükséges az ajánlatban. 10. Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa és a pontszámok kiosztásának módszere: az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám (amely minden szempont esetében azonos) alsó határa: 0, felső határa: 10. Az 1. értékelési szempont esetén az értékarányosítás szerint történik az ajánlatok értékelése. A 2. ért. szp. esetén pontkiosztás, a 3-4. ért. szp. esetén egyenes arányosítás szerint történik az ajánlatok értékelése. További részleteket a KD tartalmazza. 11. A tárgyi közbeszerzési eljárás során Pintér Kristóf (lajtsromszám: 00936) felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó jár el. Részletesen a KD-ban. 12. A keretszerződés megkötésének feltétele, hogy a nyertes AT (közös ajánlattétel esetén legalább az egyik közös ajánlattevő) a keretszerződés megkötésének időpontjára rendelkezzen az alábbiakkal: - az M/2.1. alkalmassági követelmény igazolására, valamint a BT-539 (II.2.5.) 2. pont szerinti értékelési szempontra bemutatott szakember(ek) tekintetében a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-GO felelős műszaki vezetésre jogosító jogosultsággal. - Legalább 3 fő, aki rendelkezik a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendeletben meghatározott GO kódjelű tervezői jogosultsággal, - További legalább 3 fő, aki rendelkezik a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendeletben meghatározott MV-GO kódjelű felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal, - Legalább 3 fő munkairányító, akik rendelkeznek érvényes PE vezetéképítés irányítói vizsgával vagy legalább középfokú műszaki végzettséggel és gázelosztó vezeték munkairányítás területén legalább két év szakmai gyakorlattal, - Legalább 6 fő PE hegesztő, aki rendelkeznek a Magyar Hegesztőminősítő Testület és a Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés 15/2012 közlemény szerint érvényes hegesztő minősítési bizonyítvánnyal, vagy az MSZ EN 13067 szabvány szerint érvényes hegesztő minősítési bizonyítvánnyal. Hegesztési varrat elkészítését csak érvényes hegesztő minősítéssel rendelkező személy végezheti, - Legalább 1 fő acélhegesztő, aki rendelkezik az MSZ EN ISO 9606-1: 2014 (vagy azzal egyenértékű, de nem vállalati belső minősítés szerint) szabvány szerinti érvényes hegesztői minősítési bizonyítvánnyal és megfelel a 18/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet foglaltaknak. Hegesztési varrat elkészítését csak érvényes hegesztő minősítéssel rendelkező személy végezheti, - Legalább 1 fő, a 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendeletben meghatározott, vagy azzal egyenértékű biztonsági és egészségvédelmi koordinátor, - Legalább 3 fő PE hegesztés irányító (a 16/2018. (IX. 11.) ITM rend-nek, illetve a 143/2004. (XII. 22.) GKM rend nek megfelelően legalább középfokú gépész szakirányú végzettségű, legalább 5 éves hegesztési szakmai gyakorlattal, PE hegesztéssel kapcsolatos képesítést szerzett érvényes vizsgával, vagy a hivatkozott rendeletben előírtakkal egyenértékű végzettséggel és képzettséggel rendelkező) szakember, - Legalább 1 fő acélhegesztés irányító, aki a 143/2004. (XII.22.) GKM rendelet (Hegesztési Biztonsági Szabályzat) szerint legalább középfokú gépész szakirányú képesítéssel és legalább 5 éves hegesztési szakmai gyakorlattal, vagy a hivatkozott rendeletben előírtakkal egyenértékű végzettséggel, illetve szakképesítéssel rendelkezik, - Bármely nemzeti rendszerben akkreditált, minőségirányítási rendszer tanúsítására jogosított független szervezet által kiállított, érvényes ISO9001 szabvány szerinti, vagy azzal egyenértékű minőségirányítási rendszerre vonatkozó tanúsítvány, vagy azzal egyenértékű intézkedések részletes ismertetésével, - Bármely nemzeti rendszerben akkreditált, környezetirányítási rendszer tanúsítására jogosított független szervezet által kiállított, érvényes ISO14001:2015 szabvány szerinti, vagy azzal egyenértékű környezetirányítási rendszerre vonatkozó tanúsítvány, vagy azzal egyenértékű intézkedések részletes ismertetésével, - Legalább 3 db PE anyagú gázvezetékek technológiai szerelési munkáihoz szükséges, a 18/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet (Gázelosztó Vezeték Biztonsági Szabályzat) előírásainak megfelelő, rendszeresen karbantartott és érvényes felülvizsgálattal rendelkező DN 160 – DN 315 méret tartományú PE CNC tompa- hegesztő berendezés, - Legalább 3 db PE anyagú gázvezetékek technológiai szerelési munkáihoz szükséges, a 18/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet (Gázelosztó Vezeték Biztonsági Szabályzat) előírásainak megfelelő, rendszeresen karbantartott és érvényes felülvizsgálattal rendelkező DN 20 – DN 315 méret tartományú PE elektrofitting hegesztő berendezéssel, - Legalább 3 db - minimum 49 kW teljesítményű, burkolatbontásra is alkalmas, gumikerekű, vagy gumilánctalpas robbanómotoros kotró, sárga villogóval, beton törőfejjel, és a hozzá tartozó legalább 1 db 40 cm, legalább 1 db 60 cm, legalább 3 db 80 cm szélességű árokásó kanállal (az egyik kanálnak rendelkeznie kell bontó karmokkal), - Legalább 3 db, minimum 10 kW teljesítményű, gumikerekű vagy gumilánctalpas robbanómotoros kotró, sárga villogóval, beton törőfejjel, és a hozzá tartozó legalább 1 db 40 cm szélességű árokásó kanállal (a kanálnak rendelkeznie kell bontó karmokkal), - Legalább 3 db, minimum 3 kW teljesítményű robbanómotoros (keményfém vágó élű) aszfaltvágógéppel, amelyek rendelkeznek vizes vágókorong hűtéssel, - Legalább 3 db minimum 1,5 kW teljesítményű padkahengerrel vagy vibrodöngölővel, - Legalább 3 db minimum 3,5t teherbírású teher-, vagy kisteher gépjárművel, - Legalább 3 db, minimum 3kW teljesítményű zagyszivattyúval (erősen szennyezett víz szállításához), - Legalább 6 db, a 143/2004 (XII.22.) GKM rendelet (Hegesztési Biztonsági Szabályzat) előírásainak eleget tevő, érvényes felülvizsgálattal rendelkező hegesztő berendezéssel, - Legalább 3 db, a 18/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet előírásainak megfelelő, érvényes felülvizsgálattal rendelkező, regiszteres nyomáspróba ellenőrző műszerrel, - Legalább 3 db minimum 6 bar-os nyomást biztosító robbanómotoros légkompresszorral, - Legalább 3 db minimum 8 t húzóteljesítményű irányított fúrásra alkalmas berendezéssel, - Legalább 3 db minimum 20 t teherbírású tehergépjárművel, - Legalább 3 db út alatti átfúrásra alkalmas földrakétával (átmérő: 40-130 mm mérettartományban) - Legalább 1 db AUTOCAD MAP szoftverrel. Az előbbiek szerinti feltételek bármelyikének nem teljesítése AT szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131.§(4)bek. alapján. 13. Az értékelési szempontokra bemutatott szakemberek vonatkozásában szakmai ajánlatnak minősül a szakember személye, neve. Amennyiben az ajánlatból nem állapítható meg egyértelműen a megajánlott szakember neve, az olyan hiányosságnak minősül, amely nem hiánypótolható, az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.
Többet mutasson
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Nemzeti nyilvántartási szám: 15329190-2-41
Postacím: Riadó u. 5
Postai irányítószám: 1026
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Telefon: +36 18828592 📞
Fax: +36 18828593 📠
URL: https://kozbeszerzes.hu 🌏
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről):
A Kbt. 148. §-ában rögzítetteknek megfelelően. Karakterkorlát miatt a BT-300 folytatása: 14. AT-nek az ajánlatban nyilatkoznia kell az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról szóló, 2022/576 EU rendelet 1. cikk 23. pontja nyomán életbe lépett, 833/2014/EU rendelet 5k. cikk szerinti tilalom vonatkozásában. AK felhívja a figyelmet arra, hogy a tilalom alá tartozásról AT köteles nyilatkozni saját maga vonatkozásában, továbbá a szerződés értékének 10 %-át meghaladó AV-ra, szállítóra és KAPA-ra,külön-külön nyilatkozni. Részletek a KD-ben. AK köteles az ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítani, ha AT, vagy az ajánlatban már ismert és a szerződés értékének 10 %-át meghaladó AV, szállító vagy KAPA, továbbá a szerződéses érték 10 %-át meghaladó AV, szállító, KAPA az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet alapján a tilalom hatálya alá tartozik. 15. AK a részajánlattétel lehetőségét a beszerzés tárgyához és jellegéhez igazodva megvizsgálta, és akként határozott, hogy a beszerzési igény, valamint az elosztói engedélyessel szemben támasztott jogszabályi előírások és kötelmek, úgy mint a legkisebb költség elvén történő gazdálkodás, továbbá a szerződéshez kapcsolódó további körülmények nem teszik lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt. A párhuzamos munkavégzés, valamint az egymás után ütemezett munkavégzés, a logisztikai és organizációs költségek csökkentését eredményezi. AK ezáltal egyrészt gazdaságilag előnyösebb ajánlatokat kaphat, másrészt pedig figyelembe veszi a fogyasztók jogos igényét, hogy a fűtési időszakon kívül lehetőleg minden gázelosztó vezeték építéssel érintett munka befejeződjön. A fentiekhez igazodva a hálózatépítési munkák megvalósításának időigényét és a megvalósítás kockázatait csökkenti a projektek összevonása, amelynek indoka, hogy ezeknek a kivitelezési feladatoknak a műszaki-szakmai előkészítettsége azonos szintű, műszaki-szakmai tartalmuk azonos vagy nagyon hasonló, illetve a projektek megvalósításához szükséges engedélyek megszerzése költséghatékonyabban történhet, így annak anyagi vonzata kisebb, ami a rövidebb átfutási idő irányába mutat. A területi alapú részajánlattételre nincs lehetőség mivel a konkrét munkák, megrendelések területi megoszlása sem látható előre, rendkívüli nehézséget okoz a területi alapú tervezhetőségük, az igénybejelentések területi megoszlása is a gázigénylőktől függ teljes egészében. Emellett az igényeket számos olyan külső tényező is befolyásolhatja, amire AK-nek semmi ráhatása nincs (pl. jogszabályi változások)). A területi alapú részajánlatétel a szerződés(ek) teljesítésének (AK lehívási kötelezettségének) jelentős kockázatát jelentené. A területi alapú részajánlatétel esetén akár még az is előfordulhatna, hogy bizonyos részajánlati területen akár egyáltalán nem lenne, vagy minimális lenne az új gázigény, így AK lehívási kötelezettségével szemben nem vagy akár jelentősen elmaradó mértékű munkavégzés merülne fel. A terület alapú részajánlattétellel járó AK-i kockázatok kezelése szinte lehetetlen lenne. Ajánlatkérő a tevékenységekre való részajánlattételi felosztást sem tartja ésszerűnek és megvalósíthatónak, mivel az egyes munkafolyamatok homogének, egymásra épülnek. Azok elválasztása a felelősségi körök és kockázatok elhatárolása szempontjából észszerűtlen, jelentősen növelné a tevékenység kockázatát. A tevékenységenkénti részajánlatéttel esetén egyes munkanemenkénti kivitelezőknek le kell vonulnia a közterületen található munkaterületről, át kell adnia azt megrendelőnek, majd a következő vállalkozónak átadni. Levonulás során nem biztosított a munkaterület lehatárolása, amely a 18/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet 1. sz. melléklet 2.6. pont alapján kötelező. A vállalkozók egymást váltása ugyanazon a munkavégzési helyen közlekedési akadályt képez és közlekedési biztonsági kockázatot jelent. A vállalkozók egymást váltása nem tenné lehetővé az önkormányzati burkolatbontási engedélyben meghatározott határidő és Ajánlatkérőt a 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 1. számú melléklete 3.1. pont ea) alpontja alapján terhelő kötelező maximum 60 napos kivitelezési határidő megtartását. 16. Az ajánlatban kitöltött részletes ártáblázat benyújtása kötelező cégszerűen aláírt pdf. és szerkeszthető excel formában, mely szakmai ajánlatnak minősül. A két dokumentum közötti eltérés esetén a pdf. az irányadó. AK felhívja a figyelmet arra, hogy a közbeszerzési eljárás eredményként a keretszerződés tételes elszámolású szerződésként köti meg. Erre tekintettel AK felhívja figyelmet arra, hogy Ajánlattevők kötelesek a részletes ártáblázatot úgy kitölteni, hogy abban egyetlen tételsor sem maradhat teljesen kitöltetlenül. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy érvénytelenné nyilvánítja azt az ajánlatot, amelynek részletes árajánlata teljesen kitöltetlen vagy 0-s tételsort tartalmaz, tekintettel a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjára! Részletes információkat a KD tartalmazza. 17. Az ajánlatban EKR űrlapon kell megnevezni a 2-4. értékelési szempontokra megajánlott szakembereket. A szakamberek neve szakmai ajánlatnak minősül. 18. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban foglaltak irányadók. 19. A 322/2015. (X.30.) K.r. 14. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontja alapján kivitelezésére és tervezésére együttesen irányul tárgyi közbeszerzési eljárás, ugyanis tárgya földgáz elosztóhálózat kivitelezéssel kapcsolatos. 20. A jelen eljárás becsült értéke alapján a tárgyi építési beruházás a 707/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, így AT az ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy az Üvegkapu használatára vonatkozó követelményeket megismerte, továbbá a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződés teljesítése során köteles az Üvegkapu alkalmazására a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 34/A. § (1)-(3) bek. alapján
Többet mutasson
Információk az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikus számlázást fogadunk el
Forrás: OJS 2024/S 163-504548 (2024-08-21)
Ajánlati felhívás (2024-10-07)
Eljárás
Adminisztratív információk
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések beérkezésének határideje: 2024-10-17 12:00:00 📅
Az ajánlatok felbontásának feltételei: 2024-10-17 14:00:00 📅
A közbeszerzési eljárás feltételei
Megnyitás dátuma: 2024-10-17 14:00:00 📅

Kiegészítő információk
További információk
1. Az ajánlatnak tartalmaznia kell AT Kbt. 66.§(2)bek., 66.§(6)bek. szerinti nyilatkozatát. AT-k kötelesek a Kbt. 66. §(6)bek. szerinti nyilatkozaton egyértelműen jelölni (például az AV adatainál a „nem ismert” megjelöléssel) azt is, amennyiben AV-t kívánnak igénybe venni, de az ajánlat benyújtásakor még nem ismert a bevonni kívánt AV(k) személye. 2. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68.§(4)bek. szerinti információkat. AT az EKR felületén a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozott felolvasólapot köteles az ajánlat részeként kitölteni. 3. Folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén, az AT-nek csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben AT tekintetében nincs folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás, abban az esetben az erre vonatkozó nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozat benyújtása szükséges (EKR űrlap kitöltésével). 4. AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös AT-kre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 41/A.§ (4)-(5) bek, 35.§(2a) bek, 65.§ (12) bek. alapján vizsgálja. 5. AK a Kbt. 75.§(2)bek. e) pontban foglalt eredménytelenségi okot alkalmazza. 6. Az ajánlatban esetlegesen elhelyezett üzleti titok kapcsán AK felhívja a figyelmet a Kbt. 44.§(1)-(4) bek-ére. Felhívjuk AT-k figyelmét, hogy a Kbt. 44.§-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót szükséges alkalmazni! 7. Az ajánlat részeként benyújtandó valamennyi, a KD-ban előírt nyilatkozat és dokumentum. 8. AK felhívja AT-k figyelmét, hogy a szakmai tevékenység végzéséhez szükséges, műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságuk feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg. 9. Nyertes ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén legalább az egyik közös ajánlattevőnek) a szerződés alapján történő első egyedi megrendelés szerinti munkaterület átadásának időpontjára rendelkeznie kell CAR típusú építési-szerelési tárgyú biztosítással, melyben a felelősségbiztosítási fejezet esetében min.500 000 000 Ft/év és min. 100 000 000 Ft/kár fedezeti összeg szerepeljen, továbbá a szerződés alapján történő első tervezési szolgáltatást is tartalmazó egyedi megrendelés visszaigazolásának időpontjára rendelkeznie kell min. 20 000 000 Ft/év és min. 10 000 000 Ft/kár fedezeti összegű tervezői szakmai felelősségbiztosítással. Az előbbiek szerinti feltételek bármelyikének nem teljesítése a keretszerződéstől való elállást vagy a keretszerződés azonnali hatályú felmondását alapozza meg. A felelősségbiztosítások tekintetében nyilatkozni szükséges az ajánlatban. 10. Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa és a pontszámok kiosztásának módszere: az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám (amely minden szempont esetében azonos) alsó határa: 0, felső határa: 10. Az 1. értékelési szempont esetén az értékarányosítás szerint történik az ajánlatok értékelése. A 2. ért. szp. esetén pontkiosztás, a 3-4. ért. szp. esetén egyenes arányosítás szerint történik az ajánlatok értékelése. További részleteket a KD tartalmazza. 11. A tárgyi közbeszerzési eljárás során Pintér Kristóf (lajtsromszám: 00936) felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó jár el. Részletesen a KD-ban. 12. A keretszerződés megkötésének feltétele, hogy a nyertes AT (közös ajánlattétel esetén legalább az egyik közös ajánlattevő) a keretszerződés megkötésének időpontjára rendelkezzen az alábbiakkal: - az M/2.1. alkalmassági követelmény igazolására, valamint a BT-539 (II.2.5.) 2. pont szerinti értékelési szempontra bemutatott szakember(ek) tekintetében a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-GO felelős műszaki vezetésre jogosító jogosultsággal. - Legalább 3 fő, aki rendelkezik a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendeletben meghatározott GO kódjelű tervezői jogosultsággal, - További legalább 3 fő, aki rendelkezik a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendeletben meghatározott MV-GO kódjelű felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal, - Legalább 3 fő munkairányító, akik rendelkeznek érvényes PE vezetéképítés irányítói vizsgával vagy legalább középfokú műszaki végzettséggel és gázelosztó vezeték munkairányítás területén legalább két év szakmai gyakorlattal, - Legalább 6 fő PE hegesztő, aki rendelkeznek a Magyar Hegesztőminősítő Testület és a Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés 15/2012 közlemény szerint érvényes hegesztő minősítési bizonyítvánnyal, vagy az MSZ EN 13067 szabvány szerint érvényes hegesztő minősítési bizonyítvánnyal. Hegesztési varrat elkészítését csak érvényes hegesztő minősítéssel rendelkező személy végezheti, - Legalább 1 fő acélhegesztő, aki rendelkezik az MSZ EN ISO 9606-1: 2014 (vagy azzal egyenértékű, de nem vállalati belső minősítés szerint) szabvány szerinti érvényes hegesztői minősítési bizonyítvánnyal és megfelel a 18/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet foglaltaknak. Hegesztési varrat elkészítését csak érvényes hegesztő minősítéssel rendelkező személy végezheti, - Legalább 1 fő, a 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendeletben meghatározott, vagy azzal egyenértékű biztonsági és egészségvédelmi koordinátor, - Legalább 3 fő PE hegesztés irányító szakemberszakember, akik Ajánlatkérő minőségirányítási rendszere (MBIR, https://www.mvmhalozat.hu/edgaz/oldalak/9969) G-TU-1 Gázelosztó vezetékek létesítése technológiai utasítás 4. pontja szerinti Hegesztés helyszíni irányítójára vonatkozó képesítéssel és szakmai gyakorlattal vagy egyenértékű végzettséggel és képzettséggel) rendelkeznek. Ajánlatkérő egyenértékű végzettségnek és képzettségnek tekinti a 16/2018. (IX. 11.) ITM rendelet 1. § 4. és 6. pontjában meghatározottakat, - Legalább 1 fő acélhegesztés irányító, aki a 143/2004. (XII.22.) GKM rendelet (Hegesztési Biztonsági Szabályzat) szerint legalább középfokú gépész szakirányú képesítéssel és legalább 5 éves hegesztési szakmai gyakorlattal, vagy a hivatkozott rendeletben előírtakkal egyenértékű végzettséggel, illetve szakképesítéssel rendelkezik, - Bármely nemzeti rendszerben akkreditált, minőségirányítási rendszer tanúsítására jogosított független szervezet által kiállított, érvényes ISO9001 szabvány szerinti, vagy azzal egyenértékű minőségirányítási rendszerre vonatkozó tanúsítvány, vagy azzal egyenértékű intézkedések részletes ismertetésével, - Bármely nemzeti rendszerben akkreditált, környezetirányítási rendszer tanúsítására jogosított független szervezet által kiállított, érvényes ISO14001:2015 szabvány szerinti, vagy azzal egyenértékű környezetirányítási rendszerre vonatkozó tanúsítvány, vagy azzal egyenértékű intézkedések részletes ismertetésével, - Legalább 3 db PE anyagú gázvezetékek technológiai szerelési munkáihoz szükséges, a 18/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet (Gázelosztó Vezeték Biztonsági Szabályzat) előírásainak megfelelő, rendszeresen karbantartott és érvényes felülvizsgálattal rendelkező DN 160 – DN 315 méret tartományú PE CNC tompa- hegesztő berendezés, - Legalább 3 db PE anyagú gázvezetékek technológiai szerelési munkáihoz szükséges, a 18/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet (Gázelosztó Vezeték Biztonsági Szabályzat) előírásainak megfelelő, rendszeresen karbantartott és érvényes felülvizsgálattal rendelkező DN 20 – DN 315 méret tartományú PE elektrofitting hegesztő berendezéssel, - Legalább 3 db - minimum 49 kW teljesítményű, burkolatbontásra is alkalmas, gumikerekű, vagy gumilánctalpas robbanómotoros kotró, sárga villogóval, beton törőfejjel, és a hozzá tartozó legalább 1 db 40 cm, legalább 1 db 60 cm, legalább 3 db 80 cm szélességű árokásó kanállal (az egyik kanálnak rendelkeznie kell bontó karmokkal), - Legalább 3 db, minimum 10 kW teljesítményű, gumikerekű vagy gumilánctalpas robbanómotoros kotró, sárga villogóval, beton törőfejjel, és a hozzá tartozó legalább 1 db 40 cm szélességű árokásó kanállal (a kanálnak rendelkeznie kell bontó karmokkal), - Legalább 3 db, minimum 3 kW teljesítményű robbanómotoros (keményfém vágó élű) aszfaltvágógéppel, amelyek rendelkeznek vizes vágókorong hűtéssel, - Legalább 3 db minimum 1,5 kW teljesítményű padkahengerrel vagy vibrodöngölővel, - Legalább 3 db minimum 3,5t teherbírású teher-, vagy kisteher gépjárművel, - Legalább 3 db, minimum 3kW teljesítményű zagyszivattyúval (erősen szennyezett víz szállításához), - Legalább 6 db, a 143/2004 (XII.22.) GKM rendelet (Hegesztési Biztonsági Szabályzat) előírásainak eleget tevő, érvényes felülvizsgálattal rendelkező hegesztő berendezéssel, - Legalább 3 db, a 18/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet előírásainak megfelelő, érvényes felülvizsgálattal rendelkező, regiszteres nyomáspróba ellenőrző műszerrel, - Legalább 3 db minimum 6 bar-os nyomást biztosító robbanómotoros légkompresszorral, - Legalább 3 db minimum 8 t húzóteljesítményű irányított fúrásra alkalmas berendezéssel, - Legalább 3 db minimum 20 t teherbírású tehergépjárművel, - Legalább 3 db út alatti átfúrásra alkalmas földrakétával (átmérő: 40-130 mm mérettartományban) - Legalább 1 db AUTOCAD MAP szoftverrel. Az előbbiek szerinti feltételek bármelyikének nem teljesítése AT szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131.§(4)bek. alapján. 13. Az értékelési szempontokra bemutatott szakemberek vonatkozásában szakmai ajánlatnak minősül a szakember személye, neve. Amennyiben az ajánlatból nem állapítható meg egyértelműen a megajánlott szakember neve, az olyan hiányosságnak minősül, amely nem hiánypótolható, az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.
Többet mutasson

Változások
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: PROCEDURE
Új érték
Szöveg:
A(z) IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő (BT-131,BT-1311) mezőben a következő változás történt: A következő helyett: Mon Oct 07 12:00:00 CEST 2024 Helyesen: Thu Oct 17 12:00:00 CEST 2024
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Tétel azonosító száma: LOT-0001
Új érték
Szöveg:
A(z) IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő (BT-132) mezőben a következő változás történt: A következő helyett: Mon Oct 07 14:00:00 CEST 2024 Helyesen: Thu Oct 17 14:00:00 CEST 2024
Ajánlatkérő a jogszabályi előírásokkal összhangot teremtett a szerződéses feltétetelekben: "...-3 fő PE hegesztési irányító szakember, akik Ajánlatkérő minőségirányítási rendszere (MBIR, https://www.mvmhalozat.hu/edgaz/oldalak/9969) G-TU-1 Gázelosztó vezetékek létesítése technológiai utasítás 4. pontja szerinti Hegesztés helyszíni irányítójára vonatkozó képesítéssel és szakmai gyakorlattal vagy egyenértékű végzettséggel és képzettséggel) rendelkeznek. Ajánlatkérő egyenértékű végzettségnek és képzettségnek tekinti a 16/2018. (IX. 11.) ITM rendelet 1. § 4. és 6. pontjában meghatározottakat..." Ajánlatkérő a Közbeszerzési dokumentumokat módosította, pontosította és összhangba hozta a jogszabályi előírásokkal. Előbbi módosítások nem ütköznek a Kbt 55.§ (6) bekezdésébe. A módosítással a szakember követelmény tartalmilag semmiben nem változott az eredetihez képest (ugyanazt a megnevezésű, végzettségű és gyakorlattal rendelkező szakembert kérjük), a nem megfelelő hivatkozások pontosítása történt.
Többet mutasson
Egyéb kiegészítő információk
Jelen módosító hirdetmény (korrigendum) az ajánlattételi határidő módosítására irányul, továbbá ajánlatkérő a jogszabályi előírásokkal összhangot teremtett a szerződéses feltétetelekben. Ajánlatkérő a Közbeszerzési dokumentumokat módosította, pontosította és összhangba hozta. Előbbi módosítások nem ütköznek a Kbt 55.§ (6) bekezdésébe.
Többet mutasson
A változtatás fő oka: Ajánlatkérő szervezet általi hiba javítása
Tájékoztatás módosításokról
Az előző hirdetmény módosítandó változata: 504548-2024
Forrás: OJS 2024/S 196-603376 (2024-10-07)
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2025-01-27)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:
Vállalkozási keretszerződés az ajánlatkérő működési területén található különböző átmérőjű, anyagú és nyomásfokozatú gázelosztó vezeték (gerinc és leágazó) (különösen a nyomásszabályozó állomások és korrózióvédelmi rendszerek) építési valamint egyéb gázhálózathoz kapcsolódó munkáinak (hegesztett kötésekkel készült, alépítményi és felépítményi munkarészeket egyaránt tartalmazó, műszaki vizsgálat, geodéziai bemérés) megvalósítása tervezéssel együtt, vagy megvalósítása az ajánlatkérő által az egyedi megrendelések során szolgáltatott tervdokumentáció alapján. Utólagos leágazó létesítés esetén a már meglévő (üzemelő) gázelosztóvezetékről utólagosan építendő, különböző átmérőjű, anyagú és nyomásfokozatú, leágazó vezeték létesítési munkáinak (alépítmény, felépítmény, műszaki vizsgálat, geodéziai bemérés) megvalósítása tervezéssel együtt, vagy megvalósítása az ajánlatkérő által szolgáltatott tervdokumentáció szerint. A fentieken kívül meglévő (üzemelő) elosztóvezeték környezetében, illetve új elosztóvezeték létesítéséhez szükséges alépítményi (burkolatbontás, földmunka, befejező munkák, ideiglenes melléklétesítmények, stb.) munkák végzése. Ajánlatkérő jogosult az elkészült leágazó elosztó vezeték rákötési és gáz alá helyezési munkálatai elvégzését is megrendelni a nyertes ajánlattevőtől. Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt a meghatározott keretösszeg (felhívás BT-24 pontjában meghatározott keretösszeg) 70 %-ára vállal lehívási kötelezettséget. Továbbiak a BT-24 pontban, és a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
Többet mutasson
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 1 954 643 675 HUF 💰
Leírás
A beszerzés leírása:
Vállalkozási keretszerződés az ajánlatkérő működési területén található különböző átmérőjű, anyagú és nyomásfokozatú PE vagy acél anyagú gázelosztó vezeték (gerinc és leágazó) (különösen a nyomásszabályozó állomások és korrózióvédelmi rendszerek) építési és egyéb gázhálózathoz kapcsolódó munkáinak (hegesztett kötésekkel készült, alépítményi és felépítményi munkarészeket egyaránt tartalmazó, műszaki vizsgálat, geodéziai bemérés) megvalósítására tervezéssel együtt, vagy megvalósítása az ajánlatkérő által az egyedi megrendelések során szolgáltatott tervdokumentáció alapján. Utólagos leágazó létesítés esetén a már meglévő (üzemelő) gázelosztóvezetékről utólagosan építendő, különböző átmérőjű, anyagú és nyomásfokozatú, leágazó vezeték létesítési munkáinak (alépítmény, felépítmény, műszaki vizsgálat, geodéziai bemérés) megvalósítása tervezéssel együtt, vagy megvalósítása az ajánlatkérő által szolgáltatott tervdokumentáció szerint. Ajánlatkérő jogosult az elkészült leágazó elosztó vezeték rákötési és gáz alá helyezési munkálatai elvégzését is megrendelni a nyertes ajánlattevőtől. Meglévő (üzemelő) elosztóvezeték környezetében, illetve új elosztóvezeték létesítéséhez szükséges alépítményi (burkolatbontás, földmunka, befejező munkák, ideiglenes melléklétesítmények, stb.) munkák végzése. Az elvégzendő munkák munkanemei: - Burkolatbontási munkák - Alépítményi, földmunkák, fúrás, sajtolás, csőroppantás - Burkolat helyreállítás - Munkaterület elhatárolási, forgalomtechnikai elemek, tevékenységek - Vegetáció védelmi, és irtási munkák - Felépítmény, PE csövek, PE idomok munkái - PE hegesztési, és vezetéktisztítási munkák - Felépítmény, acélcsövek, acélidomok, szigetelések munkái - Acél hegesztési, elbontási, vezeték tisztítási munkák - Felépítmény, elzáró szerelvények, egyéb szerelvények, csapszekrények munkái - Felépítmény, nyomvonal jelölés, védőcső, szaglócső, távtartó munkái - Gáznyomásszabályozó telepítés alépítményi munkái - Egyéb, a vezetéképítéssel összefüggő tételek - Aktív korrózióvédelem - Gázelosztó vezetékek és tartozékaik tervezése - Nyomásszabályozó állomás tervezésére vonatkozó tételek - Korrózióvédelem tervezési tételei - Forgalomtechnikai tervezés tételei - Elosztóvezetékek tervezés kiegészítő tételei - Gázelosztó vezetékek tervezéséhez kapcsolódó szaktervezői tételek - Kiviteli terv aktualizálás, áttervezés tételei - Gázelosztó vezeték tervezéséhez kapcsolódó vezetékjogi, használati jogi, és a szakértői tételek - Provizor szabályzó tervezés Részletesen az Ártáblázatban és a műszaki leírásban. Alépítményi munkarészek alatt a bontáshoz, földmunkához és a helyreállításhoz (burkolatok is) kapcsolódó munkarészeket kell érteni. Felépítményi munkarészek alatt a gázelosztó vezeték, illetve gázelosztó hálózati nyomásszabályozó állomás építési, telepítési munkarészeket kell érteni. Nyertes Ajánlattevő kötelezettségét képezi az által elvégzett gázvezeték építési munkák tekintetében a jótállási időn belül a jótállási kötelezettség teljesítése első sorban a hiba kijavítása útján. Területek: Déli Gázüzemhez tartozó szolgáltatási területek (Kecskeméti, Szabadszállási. Bajai, Kiskunhalasi Üzemegységek) Keleti Gázüzemhez tartozó szolgáltatási területek (Szegedi, Szentesi, Szeghalmi, Békéscsabai Üzemegységek) Északi Gázüzemhez tartozó szolgáltatási területek (Győri, Tatabányai, Szombathelyi, Soproni Üzemegységek) Az üzemegységekhez tartozó települések listáját a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. Az eljárás keretszerződés megkötésére irányul, a keretösszeg: nettó 1.954.643.675,- Ft Előző időszak tapasztalatai alapján a kivitelezési munkák várható mennyisége a szerződés időtartama alatt: 45 km Előző időszak tapasztalatai alapján tervezési feladatokat is tartalmazó feladatok várható volumene a szerződés időtartama alatt a keretösszeg 10%-a. Egy időben megvalósítandó kivitelezési munkákat tartalmazó egyedi szerződések várható nagyságrendje: 25 km Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az Ártáblázatban megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek, a mennyiségek Ártáblázat szerinti megbontásban történő lehívására Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget, attól ajánlatkérő a keretszerződés teljesítése során eltérhet. Ajánlatkérő a keretszerződés időtartama alatt a keretösszeg erejéig jogosult egyedi megrendelések kibocsátására az Ártáblázatban meghatározott tételek vonatkozásában. Ajánlatkérő a teljes keretösszeg 70%-ára vállal lehívási kötelezettséget. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az itt megadott mennyiség (km) tájékoztató jellegű, azoktól ajánlatkérő a keretszerződés teljesítése során eltérhet. Ajánlatkérő a keretszerződés keretösszegének terhére a szerződésben megjelölt munkákból tetszőleges arányban és mennyiségben adhat ki megrendeléseket a nyertes ajánlattevőnek. A keretösszeg terhére ajánlatkérő a dokumentációban részletezett, ártáblázatban megjelölésre került munkákból tetszőleges mennyiségben lehívásokat (megrendeléseket) kezdeményezhet. Ajánlatkérő egyidejűleg több egyedi megrendelés kibocsátására is jogosult. A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok Közbeszerzési műszaki leírás c. dokumentum és kapcsolódó mellékletei tartalmazzák.
Többet mutasson
További információk:
Teljesítési határidő: Új gázelosztó vezeték építése (gerinc + leágazó, hosszúságtól függetlenül) ajánlatkérő által biztosított tervek esetén az egyedi megrendelés visszaigazolásától számítva: 60 naptári nap a gáz alá helyezésig, 90 naptári nap a készre jelentésig (hiánytalan megvalósulási dokumentáció és tételes felmérési napló megrendelő részére történő leadása) Csatlakozási pont kiépítése (végdugós leágazó vezeték meghosszabbítása) ajánlatkérő által biztosított tervek esetén az MBIR-ben szabályozottak szerint az egyedi megrendelés visszaigazolásától számított 20 naptári nap. Új leágazó vezeték építése esetén az egyedi megrendelés visszaigazolásától számítva: 40 naptári nap a gáz alá helyezésig, 60 naptári nap a készre jelentésig (hiánytalan megvalósulási dokumentáció és tételes felmérési napló megrendelő részére történő leadása) A fentiek bármelyike esetén amennyiben tervezés megrendelésével együtt történik az építés az egyedi megrendelés visszaigazolásától számítva: 120 (százhúsz) naptári nap a gáz alá helyezésig, 150 (százötven) naptári nap a készre jelentésig (hiánytalan megvalósulási dokumentáció és tételes felmérési napló megrendelő részére történő leadása) új gázelosztó vezeték építése (gerinc + leágazó, hosszúságtól függetlenül) esetén, 140 (száznegyven) naptári nap a készre jelentésig (hiánytalan megvalósulási dokumentáció és tételes felmérési napló megrendelő részére történő leadása) új leágazó vezeték építése esetén.
Többet mutasson
További információk a megújításról:
Ajánlatkérő fenntartja jogát annak, hogy a keretszerződést egy alkalommal további 6 hónap határozott időtartammal meghosszabbítsa, amennyiben a keretszerződés időtartama alatt a teljes keretösszeg nem kerül lehívásra. A keretszerződés meghosszabbításról legkésőbb a határozott időtartam lejártát megelőző 60. naptári napig Ajánlatkérő egyoldalú jognyilatkozattal, írásban tájékoztatja az Ajánlattevőt.
Többet mutasson

A szerződés odaítélése
A szerződés/tétel odaítélése ✅
Jogorvoslati eljárások
A panaszosok száma: 0
Tétel azonosító száma: LOT-0001
Szerződés száma: 1
A szerződés megkötésének időpontja: 2025-01-15 📅
Cím: Gázelosztó vezetékek kivitelezése keretszerződés
A szerződés címe: https://ekr.gov.hu/ekr-szerzodestar/hu/szerzodesLista?eljarasAzon=EKR001498202024 🌏
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Az elektronikus úton beérkezett pályázatok száma: 5
A kkv-k által benyújtott pályázatok száma: 4
A nem uniós tagállamokból származó ajánlattevőktől beérkezett ajánlatok száma: 0
A más uniós tagállamokból származó ajánlattevőktől beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 3 531 802 437 HUF 💰
Az ajánlatot rangsorolták
Helyezés a nyertesek listáján: 1
Ajánlat azonosítója: EKR001498202024/8428
Az alvállalkozással kapcsolatos információk
Az alvállalkozásba adott szerződésrész értéke ismert ✅
Leírás:
PE hegesztés;szénhidrogén szállító vezetékek, gázelosztó vezetékek, célvezetékek, nyomásszabályozó állomások, korrózióvédelmi rendszerek és tartozékaik felelős építési szerelési munkáinak műszaki vezetése;PE vezeték építési kivitelezések munkairányítási feladatai;gázipari létesítmények, gázelosztó vezetékek, nyomásszabályozó állomások és korrózióvédelmi rendszerek tervezése;szénhidrogén szállító vezetékek, gázelosztó vezetékek, célvezetékek, nyomásszabályozó állomások, korrózióvédelmi rendszerek és tartozékaik felelős építési szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése
Többet mutasson
A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0001
Valószínűleg harmadik félnek alvállalkozásba adandó, hozzáadottérték-adó nélküli érték: 7 818 574 HUF 💰
A szerződés alvállalkozásba adandó részének rövid leírása:
PE hegesztés;szénhidrogén szállító vezetékek, gázelosztó vezetékek, célvezetékek, nyomásszabályozó állomások, korrózióvédelmi rendszerek és tartozékaik felelős építési szerelési munkáinak műszaki vezetése;PE vezeték építési kivitelezések munkairányítási feladatai;gázipari létesítmények, gázelosztó vezetékek, nyomásszabályozó állomások és korrózióvédelmi rendszerek tervezése;szénhidrogén szállító vezetékek, gázelosztó vezetékek, célvezetékek, nyomásszabályozó állomások, korrózióvédelmi rendszerek és tartozékaik felelős építési szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése
Többet mutasson
A szerződést valószínűleg alvállalkozóval kötik meg ✅
A vállalkozó neve és címe
Név: Közüzemi Szolgáltató Kft.
Nemzeti nyilvántartási szám: 11092708206
Postacím: Rákóczi Utca 44.
Postai irányítószám: 6760
Postai város: Kistelek
Régió: Csongrád 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: kozuzemi@kozszolgkft.hu 📧
Telefon: +36 303077495 📞
Fax: +36 62259614 📠
A tulajdonos állampolgársága: Magyarország 🇭🇺
A gazdasági szereplő mérete: Kisvállalkozás
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 3 865 824 409 HUF 💰
Helyezés a nyertesek listáján: 2
Ajánlat azonosítója: EKR001498202024/8500
A vállalkozó neve és címe
Név: STRABAG Generálépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 25873982443
Postacím: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Postai irányítószám: 1117
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
E-mail: 137_ekr@strabag.com 📧
Telefon: +36 303163476 📞
URL: https://www.strabag.hu 🌏
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 3 870 580 283 HUF 💰
Helyezés a nyertesek listáján: 3
Ajánlat azonosítója: EKR001498202024/8516
A vállalkozó neve és címe
Név: VABEKO Műszaki Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 10484830214
Postacím: Fő Útca 260
Postai irányítószám: 8600
Postai város: Siófok
Régió: Somogy 🏙️
E-mail: zszucs@vabekokft.hu 📧
Telefon: +36 305303651 📞
Fax: +36 84315016 📠
URL: https://www.vabekokft.hu 🌏
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 4 044 222 160 HUF 💰
Helyezés a nyertesek listáján: 4
Ajánlat azonosítója: EKR001498202024/8524
Az ajánlattevő fél vezetője ✅
Tájékoztatás a pályázatokról
A szerződést egy gazdasági szereplőkből álló csoportnak ítélték oda ✅
A vállalkozó neve és címe
Név: PROBART Építő, Szerelő, Kereskedő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti nyilvántartási szám: 12558218206
Postacím: Kossuth Utca 88.
Postai város: Kistelek
E-mail: probart@probart.hu 📧
Telefon: +36 62258834 📞
Fax: +36 62258833 📠
Név: Gázépszerker Építő- Szerelő- Kereskedő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti nyilvántartási szám: 10600120206
Postacím: Kisteleki Ede Utca 6.
E-mail: gamir@gazepszerker.hu 📧
Telefon: +36 305823098 📞
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 5 640 153 461 HUF 💰
Helyezés a nyertesek listáján: 5
Ajánlat azonosítója: EKR001498202024/8548
A vállalkozó neve és címe
Név: Vetra Mélyépítő Korlátolt felelőségi társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 25486041205
Postacím: Vegyészek Útja 8
Postai irányítószám: 3580
Postai város: Tiszaújváros
Régió: Borsod-Abaúj-Zemplén 🏙️
E-mail: maczko.gyozo@vetra.hu 📧
Telefon: +36 203861672 📞

Ajánlatkérő hatóság
Név és címek
Postacím: Pulcz Utca 44
Kapcsolattartó pont: Jenovai Petra

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről): A Kbt. 148. §-ában rögzítetteknek megfelelően.
Forrás: OJS 2025/S 019-058307 (2025-01-27)
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2025-06-27)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 1 954 643 675 HUF 💰

A szerződés odaítélése
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 3 531 802 437 HUF 💰
Az alvállalkozással kapcsolatos információk
Valószínűleg harmadik félnek alvállalkozásba adandó, hozzáadottérték-adó nélküli érték: 7 818 574 HUF 💰

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre:
30 napos fizetési határidő mellett, a Ptk 6:130. § (1) és (2) bek., a Kbt. 27/A. §, 135. § (1), (3) és (5)-(6), (10)-(11) bek., a 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 32. §, és alvállalkozó igénybevétele esetén a 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 32/A. §-ai szerint történik. A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket és a részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Többet mutasson
A szerződéssel kapcsolatos feltételek
A szerződés teljesítésének feltételei:
1. Késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbérek, Munka- és egészségvédelmi szabályok megszegésének szankciója a szerződéstervezetben rögzítettek szerint. 2. Kötbér: Késedelmi kötbér: az egyedi megrendelés nettó vállalkozói díjának 1 %-a naponta, de legfeljebb az egyedi megrendelés nettó vállalkozói díjának 30 %-a. Hibás teljesítés esetén AK elsősorban a teljesített szolgáltatás cseréje vagy javítása iránti igénnyel él. A cserére vagy javításra tűzött határidő elmulasztása esetén AK jogosult a késedelmes teljesítésre vonatkozó szankciókat alkalmazni. Hibás teljesítés esetén a késedelmi kötbérre vonatkozó előírások irányadóak a szerződésszerű teljesítésig, melynek alapja: a hibás teljesítéssel érintett munka nettó vállalkozói díja. Minőséghibás teljesítés: Ha AK technológiai utasításaiban előírt, AK által végzett habszivacsos tisztítás során a gázvezeték meg nem engedett mértékű szennyeződést mutat ki, AT köteles 1000 Ft/fm kötbért fizetni AK részére. Folyt.köv:BT-88 IV.1.11)
Többet mutasson

Változások
Egyéb kiegészítő információk
Vállalkozó 2025. március 6. napján a Keretszerződés 2. számú mellékletének (Ártáblázat/Vállalkozó ajánlata) módosítását kezdeményezte tekintettel arra, hogy a 2025. február 26. napján hatályba lépett e-közmű rendszer új Általános Szerződési Feltételek dokumentuma alapján a Közműnyilatkozat (sajátos építményfajták esetén) rendszerhasználati díj mértéke jelentősen emelkedett.
Többet mutasson
A változtatás fő oka: Olyan módosítások, amelyek nem érik el a minimális értéket ("de minimis" szabály).
Új érték
Szöveg:
2025. május 5. napján tárgyalást folytattak, melynek eredményeként az ETV-001, ETV-003, ETV-005, ETL-001, ETL-002, ETL-003 tételek egységárának nettó 4960,- Ft-tal történő megemelésében állapodtak meg. Felek megállapítják, hogy az egységárak módosítása nem éri el a szerződés eredeti értékének 10%-át, ezért a 3. pontban foglaltakra tekintettel a Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján a Keretszerződés 2. számú mellékletét (Ártáblázat/Vállalkozó ajánlata) a jelen szerződésmódosítás melléklete szerint módosítják. A Keretszerződés jelen módosításokkal nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak. Keretösszeg változatlan marad: nettó 1.954.643.675,-Ft Szerződésmódosítás aláírás napja: 2025.06.19.
Többet mutasson
Forrás: OJS 2025/S 122-419182 (2025-06-27)
Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕
Kapcsolódó keresések 🔍
Régió:
Magyarország Közép-Magyarország Budapest Budapest Dunántúl Közép-Dunántúl Komárom-Esztergom Nyugat-Dunántúl Győr-Moson-Sopron Vas
Szállítók:
Gázépszerker Építő- Szerelő- Kereskedő és... Közüzemi Szolgáltató Kft. PROBART Építő, Szerelő, Kereskedő és... STRABAG Generálépítő Korlátolt... VABEKO Műszaki Kereskedelmi és... Vetra Mélyépítő Korlátolt felelőségi társaság
Termékek/szolgáltatások:
Építési munkák Terep-előkészítő munkák Épületbontás és bontási munka, földmunka Bontási, terep-előkészítési és eltakarítási munka Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka Csővezeték, hírközlési és villamos... Csővezetékek, hírközlési és villamos... Csővezeték általános építési munkái Olaj- és gázvezetékek építése Gázvezetékek építése