Gombai Fáy András Református Ált. Isk. kivitelezés

Rövid leírás

2217 Gomba, Iskola u. 2. (hrsz. 617) alatti meglévő, Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola fejlesztése, az alábbi fő tartalommal:

Nettó 3236m2 hasznos alapterületű új építésű iskola, melyben 13db tanterem, 1db csoportterem, 2db szertár, 20mx30m méretű kettéosztható tornaterem, 4db öltöző a szükséges kiegészítő helyiségekkel, raktárhelyiségek, valamint opcionális jelleggel érkező és konyha kapnak helyet.

Meglévő 351,15m2 nettó alapterületű régi iskolaépület (téglaépület) külső és belső felújítása az alábbi tartalommal: Teljes belső felújítás, átalakítás, homlokzat részeges felújítása, padlásfödém hőszigetelése.

A tervezett épület monolit vasbeton felmenő falakkal, monolit födémekkel készül. A 604,28 m2 alapterületű tornaterem acél vázszerkezettel, szendvicspanel térelhatárolással készül.

Kivitelező feladata új burkolt felületek és zöldterületek létrehozása a környezetrendezési tervek alapján.

A Közbeszerzés tárgyát képezi a meglévő, volt gyülekezeti épület (bruttó 158,2m2) bontása, a meglévő oktatási épület (bruttó 776,58 m2) bontása, két olajtartály és egy tűzivíz tároló bontása.

A kivitelezési munkákat egy ütemben kell elvégezni, de fontos információ, hogy az új épületszárny elkészülte után a bontandó oktatási épületből át kell költöznie az iskolának, mielőtt a bontási munkálatok elkezdődnének. Ez alap esetben a nyári időszakban tud megvalósulni az oktatás akadályozása nélkül, ellenkező esetben a két épület közelsége okán a Katasztrófavédelem hozzájárulása szükséges, amely hozzájárulás beszerzése az Ajánlatkérő feladata.

Berendezések, eszközök:

A beépített bútorok és főképp az egyedi gyártású és rögzítetten beépített berendezések a Közbeszerzés tárgyát képezik. A mobil bútorok, aktív eszközök opcionális tételként szerepelnek a jelen kiírásban, azonban a Kivitelezőnek figyelembe kell vennie a külön beszerzésből származó eszközök rögzítési, csatlakozási pontjait, helyigényét.

A közbeszerzésben szereplő kivitelező által szállítandó berendezések és eszközök:

- Beépített bútorok, szekrények,

- Tornatermi felszerelések (bordásfalak, gyűrűk, kötelek, kapuk és hálók)

A közbeszerzési eljárásban az alábbi munkálatokra opcionális ajánlatot kér be megrendelő:

- Új iskolaszárny tetőtér beépítése (könyvtár és tanulószoba kialakítása)

- Étkező és melegítőkonyha kivitelezése, konyhatechnológiával egyetemben

- Kültéri sportpálya és annak tartozékainak kivitelezése (labdafogó háló, világítás, eszközök)

- Az Iskola út mellet létesítendő közterületi parkolók kivitelezése

- Mobiliák, bútorok, okos eszközök

Az épületnek az opcionális tételek megrendelése nélkül is használatbavételi engedélyre alkalmasnak kell lennie. A használatbavételi engedély megszerzése Ajánlatkérő feladata, azonban a nyertes Ajánlattevő köteles ennek érdekében szorosan együttműködni Ajánlatkérővel.

A beszerzés leírása

2217 Gomba, Iskola u. 2. (hrsz. 617) alatti meglévő, Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola fejlesztése, az alábbi fő tartalommal:

Nettó 3236m2 hasznos alapterületű új építésű iskola, melyben 13db tanterem, 1db csoportterem, 2db szertár, 20mx30m méretű kettéosztható tornaterem, 4db öltöző a szükséges kiegészítő helyiségekkel, raktárhelyiségek, valamint opcionális jelleggel érkező és konyha kapnak helyet.

Meglévő 351,15m2 nettó alapterületű régi iskolaépület (téglaépület) külső és belső felújítása az alábbi tartalommal: Teljes belső felújítás, átalakítás, homlokzat részeges felújítása, padlásfödém hőszigetelése.

A tervezett épület monolit vasbeton felmenő falakkal, monolit födémekkel készül. A 604,28 m2 alapterületű tornaterem acél vázszerkezettel, szendvicspanel térelhatárolással készül.

A műszaki leírás alapján a vasbeton fal mindösszesen 308 m3, sík- vagy alulbordás vasbeton lemez 627 m3, az acélvázas sportcsarnok szerkezet fesztávolsága 20 méter.

Kivitelező feladata új burkolt felületek és zöldterületek létrehozása a környezetrendezési tervek alapján.

A Közbeszerzés tárgyát képezi a meglévő, volt gyülekezeti épület (bruttó 158,2m2) bontása, a meglévő oktatási épület (bruttó 776,58 m2) bontása, két olajtartály és egy tűzivíz tároló bontása.

A kivitelezési munkákat egy ütemben kell elvégezni, de fontos információ, hogy az új épületszárny elkészülte után a bontandó oktatási épületből át kell költöznie az iskolának, mielőtt a bontási munkálatok elkezdődnének. Ez alap esetben a nyári időszakban tud megvalósulni az oktatás akadályozása nélkül, ellenkező esetben a két épület közelsége okán a Katasztrófavédelem hozzájárulása szükséges, amely hozzájárulás beszerzése az Ajánlatkérő feladata.

Berendezések, eszközök:

A beépített bútorok és főképp az egyedi gyártású és rögzítetten beépített berendezések a Közbeszerzés tárgyát képezik. A mobil bútorok, aktív eszközök opcionális tételként szerepelnek a jelen kiírásban, azonban a Kivitelezőnek figyelembe kell vennie a külön beszerzésből származó eszközök rögzítési, csatlakozási pontjait, helyigényét.

A közbeszerzésben szereplő kivitelező által szállítandó berendezések és eszközök:

- Beépített bútorok, szekrények,

- Tornatermi felszerelések (bordásfalak, gyűrűk, kötelek, kapuk és hálók)

A közbeszerzési eljárásban az alábbi munkálatokra opcionális ajánlatot kér be megrendelő:

- Új iskolaszárny tetőtér beépítése (könyvtár és tanulószoba kialakítása)

- Étkező és melegítőkonyha kivitelezése, konyhatechnológiával egyetemben

- Kültéri sportpálya és annak tartozékainak kivitelezése (labdafogó háló, világítás, eszközök)

- Az Iskola út mellet létesítendő közterületi parkolók kivitelezése

- Mobiliák, bútorok, okos eszközök

Az épületnek az opcionális tételek megrendelése nélkül is használatbavételi engedélyre alkalmasnak kell lennie. A használatbavételi engedély megszerzése Ajánlatkérő feladata, azonban a nyertes Ajánlattevő köteles ennek érdekében szorosan együttműködni Ajánlatkérővel.

További információk

A felhívás BT-36 rovatában (II.2.7. pontjában) meghatározott szerződéses időtartam a szerződés hatálybalépésétől számított időtartam. Figyelemmel arra, hogy a jelen eljárás feltételes közbeszerzés, a szerződés hatálybalépése időben tolódhat (lsd. szerződésben rögzített részletes szabályok).

A lehetőségek leírása

A mobil bútorok, aktív eszközök opcionális tételként szerepelnek a jelen kiírásban, azonban a Kivitelezőnek figyelembe kell vennie a külön beszerzésből származó eszközök rögzítési, csatlakozási pontjait, helyigényét.

A közbeszerzésben szereplő kivitelező által szállítandó berendezések és eszközök:

- Beépített bútorok, szekrények,

- Tornatermi felszerelések (bordásfalak, gyűrűk, kötelek, kapuk és hálók)

A közbeszerzési eljárásban az alábbi munkálatokra opcionális ajánlatot kér be megrendelő:

- Új iskolaszárny tetőtér beépítése (könyvtár és tanulószoba kialakítása)

- Étkező és melegítőkonyha kivitelezése, konyhatechnológiával egyetemben

- Kültéri sportpálya és annak tartozékainak kivitelezése (labdafogó háló, világítás, eszközök)

- Az Iskola út mellet létesítendő közterületi parkolók kivitelezése

- Mobiliák, bútorok, okos eszközök

Ajánlatkérő az opciós tételeket jogosult a szerződésben meghatározni, valamint a szerződésnem nem rögzített tételeket legkésőbb a szerződés hatályba lépésétől számított 180 napig jogosult írásban külön megrendelni a nyertes Ajánlattevőtől.

Az opciós mennyiséget a Közbeszerzési Dokumentáció részletesen tartalmazza (árazatlan költségvetés, műszaki leírás). Az opciók mennyisége a teljes építési beruházás viszonylatában:
- Nettó 206,66 m2-es étkező és melegítőkonyha/esetleg 1 db étkező és melegítőkonyha
- Nettó 207, 78 m2-es tetőtér beépítése/esetleg 1 db tetőtért beépítése
- Nettó 650 m2-es kültéri sportpálya:
- Nettó 25 db közterületi parkolók:
- Nettó 848 db mobilia és 170 oktatástechnikai eszköz
A tervezői költségbecslés alapján az opcionális tételek a teljes költségbecslést tekintve százalékos arányban az alábbi értékeket képviselik:
- Étkező és melegítőkonyha: 7,90 %
-Tetőtérbeépítés: 1,60 %
-Kültéri sportpálya: 2,33 %
-Közterületi parkolók: 3,34 %
-Mobiliák: 3,78 %
Összesen opciók a teljes költségbecsléshez (100%) viszonyítva 18,95%.

Annak indoklása, hogy az odaítélési szempontok súlyozását miért nem tüntették fel

Az értékelés során adható értékelési pontszám szempontonként: 0-10 pont, ahol 0 pont a legkedvezőtlenebb érték, 10 pont a legkedvezőbb érték. Az egyes szempontokra adott értékelési pontszámok az adott részszempont súlyszámával megszorzásra kerülnek. Az így kapott szorzatok ajánlatonként összeadásra kerülnek. Az az ajánlat a legjobb ár-értékarányú, amelynek az összpontszáma a legnagyobb.
Az adott bírálati rész-, alszempontoknál az ajánlatkérő számára legkedvezőbb értékre 10, további ajánlatokra a lentebb rögzített képlet szerint arányosan kevesebb pontot kapnak. Mindegyik rész- és alszempont esetében ajánlatkérő az általános kerekítés szabályai szerint két tizedes jegy pontosságig számol, majd az így kapott számot beszorozza a súlyszámmal. Az így kialakuló pontszám esetében is csak az általános kerekítés szabályai szerinti két tizedes jegy pontosságig veszi figyelembe az ajánlatok pontszámát.
1. értékelési részszempont (ár): A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020.03.25.) 1. számú mellékletének „A. A relatív értékelési módszerek” című 1. Az arányosítás aa) Fordított arányosítás pontjában foglaltak szerinti módszerrel, az alábbi képlet szerint: P=Alegjobb/Avizsgált*(Pmax –Pmin)+ Pmin.
2-3-4. értékelési szempont (szakmai többlettapasztalat): A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020.03.25.) 1. számú mellékletének „A. A relatív értékelési módszerek” című 1. Az arányosítás ab) Egyenes arányosítás pontjában foglaltak szerinti módszerrel,az alábbi képlet szerint:
P= Avizsgált/Alegjobb*(Pmax –Pmin)+ Pmin
Az értékelési módszer további ismertetése a közbeszerzési dokumentációban.

Az eljárás legfontosabb jellemzői

Az ajánlatok értékelésének szempontja a legjobb ár-érték arány [Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja].
Ennek szempontjai és a hozzájuk tartozó súlyszámok az alábbiak:
Értékelési szempont Súlyszám

I. Ár értékelési szempont
1. nettó összesített vállalkozói díj (HUF), súlyszám: 70

II. Minőségi kritérium értékelési szempont:
2. M.2.1. pontra megjelölt szakember alkalmassági követelményen felüli, az alkalmassági követelményben előírtakkal azonos tárgyú többlet szakmai tapasztalata (0-36 hónap), súlyszám: 10
3. M.2.2. pontra megjelölt szakember alkalmassági követelményen felüli, az alkalmassági követelményben előírtakkal azonos tárgyú többlet szakmai tapasztalata (0-36 hónap), súlyszám: 10
4. M.2.3. pontra megjelölt szakember alkalmassági követelményen felüli, az alkalmassági követelményben előírtakkal azonos tárgyú többlet szakmai tapasztalata (0-36 hónap), súlyszám: 10
Az értékelés módszere:
Fordított arányosítás (1. értékelési szempont), egyenes arányosítás (2-4. értékelési szempont)

Részletesen a Közbeszerzési Dokumentációban és a Felhívás II.2.5. pontjában (BT-540, BT-539) foglaltak szerint.

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

M2: M2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik
M2.1. Min.1 fő, a 266/2013. Korm.rend. szerinti MV-É kat. FMV, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel,

***Folytatás a Hirdetmény BT-751 „III.4.4) Ajánlati biztosíték nyújtási kötelezettség” pont (5.1.12.pont) II.
alpontjában
M2.2. min.1 fő, a 266/2013. Korm.rend. szerinti MV-ÉG kat. FMV, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel,
M2.3. min.1 fő, a 266/2013. Korm.rend. szerinti MV-ÉV kat. FMV, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel.

Az előírt szakemberek között átfedés lehetséges, tehát egy szakember több pozícióra is megajánlható.
Előzetes igazolás:
A Kbt. 67. § (1) bek. szerint. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bek. alapján az
ajánlattevőnek (továbbiakban: AT) az ajánlatában a Kbt. II. Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő (továbbiakban: AK) által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
AK a Kr. 2. § (5) bek. alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolása tekintetében elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. (EEKD IV. rész „alfa” szakasz), nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.
A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. Közös ajánlattétel esetén irányadó a Kr. 3. § (5) bek., azaz a közös AT-k képviseletében az EEKD-t az ajánlatot benyújtó AT nyújtja be.
Amennyiben az előírt alkalmassági követelményeknek az AT más szervezet, vagy személy kapacitására támaszkodva felel meg, a Kbt. 67. § (3) bek. alapján az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet, vagy személy részéről az alkalmassági követelménynek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát. A nyilatkozat benyújtása vonatkozásában irányadó a Kr.3. § (3) bek., azaz az érintett szervezet vagy személy képviseletében az EEKD-t az AT nyújtja be.
Más szervezet, vagy személy kapacitásának igénybevétele esetén irányadóak továbbá a Kbt. 65. § (7), (9), (11) és (12) bek.

Igazolás:
M.2. AK felhívja a figyelmet Kbt. 69. § (7) bek. utolsó fordulatára, az érintett alkalmassági minimumkövetelmények és értékelési szempontok: M.2.1.-M.2.3. szerinti alkalmassági követelmények és az 1.-3. értékelési szempontok.
A Hirdetmény M.2. pontjában meghatározott M.2.1.-M.2.3. szakemberek esetében, amennyiben a kapcsolódó, 1.-3. értékelési szempontokra többlettapasztalat kerül megajánlásra, a Kbt. 69. § (7) bek. szerint (külön felhívás nélkül), a Kbt. 65. § (1) bek. b) pont és a Kr. 21. § (2) bek. b) pont alapján a gazdasági szereplő az ajánlatban ismertesse azoknak a szakembereknek a nevét, képzettségét, szakmai gyakorlatát, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Ebben az esetben (többlettapasztalat megajánlása esetén) tehát a gazdasági szereplő az ajánlatban köteles benyújtani az érintett alkalmassági követelmény tekintetében előírt igazolásokat. Az önéletrajzot teljeskörűen, mind az alkalmassági követelmény szempontjából releváns tapasztalat, mind az értékelés szempontjából releváns többlettapasztalat (részletesen a Közbeszerzési Dokumentáció I.16.1.1.-I.16.1.3. pontjai szerint) bemutatásával
szükséges benyújtani.
1) Az AT-i „Nyilatkozat bemutatott szakemberekről” elnevezésű EKR űrlapon fel kell tüntetni az alábbiakat:
- a felhívás alkalmassági követelményt előíró pontja, illetve az alkalmassági követelmény megnevezése;
- a szakember neve;
- a szakemberrel jogviszonyban álló szervezet megnevezése;
- a szakember jelenlegi jogviszonya a megjelölt szervezettel, azaz, hogy a szakember munkaviszony, vagy
milyen más jogviszony (pl. megbízási, vállalkozási) alapján kerül a teljesítésbe bevonásra.
2) AT-i nyilatkozat arról, hogy az M.2.1.- M.2.3. pontok vonatkozásában bemutatott szakember a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti jogosultsággal a szerződés megkötésének időpontjára és a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog, valamint arról, hogy a nyilvántartásba vétel (regisztráció) elmaradása az AT szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bek. alapján.
3) Mindezek alátámasztására az ajánlatban csatolni kell továbbá:
- a szakember képzettséget igazoló okiratának (pl. bizonyítvány, oklevél) másolatát,
- a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát, olyan részletezettséggel, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen [a) releváns képzettség megnevezése, és megszerzésének időpontja (év, hónapban megadva),
b) a tapasztalat(ok) megszerzésének időtartama (kezdete és vége év, hónapban megadva),
c) a szakmai tapasztalat(ok) alapját képező munka tárgya, beruházás helyszíne és rövid leírása, valamint a szakember által ellátott funkciók és feladatok, kifejtett tevékenység bemutatása,
d) a szakember jelenlegi munkahelyének, ellátott munkakörének megnevezése,

A feltételek felsorolása és rövid leírása

SZ1: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
SZ1. A Kbt. 65.§ (1) bek. c) pont és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet. 21.§ (1) bek. alapján alkalmatlan az AT, ha az ajánlata alapján építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők a 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében nem szerepelnek, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepelnek, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkeznek.

Előzetes igazolás:
A Kbt. 67. § (1) bek. szerint. A Kr.1. § (1) bek. alapján az AT-nek az ajánlatában a Kbt. II. Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban az ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja alapján az AK által előírt alkalmassági követelménynek.
AK a Kr.2. § (5) bek. alapján az alkalmassági követelmény előzetes igazolása tekintetében elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. (EEKD IV. rész „alfa” szakasz), nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.
Közös ajánlattétel esetén irányadó a Kr.3. § (5) bek., azaz a közös AT-k képviseletében az EEKD-t az ajánlatot benyújtó AT nyújtja be.
Amennyiben az előírt alkalmassági követelményeknek az AT más szervezet, vagy személy kapacitására támaszkodva felel meg, a Kbt. 67. § (3) bek. alapján az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet vagy személy részéről az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-t. Irányadó a Kr. 3. § (3) bek., azaz az érintett szervezet vagy személy képviseletében az EEKD-t az AT nyújtja be,
Más szervezet, vagy személy kapacitásának igénybevétele esetén irányadóak továbbá a Kbt. 65. § (7), (9), (11) és (12) bek.

Igazolás:
A Kr.1. § (2) bek. alapján az AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. 26. § (2)-(3) bek. megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az AK által meghatározott alkalmassági követelménynek, az alábbiak szerint:
— Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét AK ellenőrzi.
— Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
Amennyiben az előírt alkalmassági követelményeknek az AT más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, úgy a Kbt. 67. § (3) bek. alapján az igazolások benyújtásakor a kapacitásait rendelkezésre bocsátó személynek/szervezetnek az alkalmassági követelmények tekintetében az AT-re előirt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági követelménynek való megfelelést.
A Kbt. 69. § (11) és (11a) bek. is irányadó. Irányadó továbbá a Kr.1. § (7) bek.
Az alkalmasság előzetes igazolásának, és igazolásának módja részletesen a Közbeszerzési Dokumentáció szerint.

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

M1: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított nyolc évben (a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb tizenegy éven belül megkezdett) összesen legalább nettó 2000m2 hasznos alapterületű új, közhasználatú épület építésére vonatkozó referenciával, amely magában foglalja az alábbi munkálatokat:
- Sík vagy alulbordás vasbeton lemez készítése 450 m3 mennyiségben
-Vasbeton fal készítése 200 m3 mennyiségben
- Minimum 15 méteres fesztávú acélvázas csarnokszerkezet építése
Az M.1. pontban előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés legfeljebb négy szerződésből teljesíthető.

Ajánlatkérő a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdésének a) pontja alapján a vizsgált időszak (öt év) alatt befejezett, de legfeljebb az Ajánlati Felhívás feladásától visszafelé számított nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.

Előzetes igazolás:
A Kbt. 67. § (1) bek. szerint. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bek. alapján az
ajánlattevőnek (továbbiakban: AT) az ajánlatában a Kbt. II. Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő (továbbiakban: AK) által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
AK a Kr. 2. § (5) bek. alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolása tekintetében elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. (EEKD IV. rész „alfa” szakasz), nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.
A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. Közös ajánlattétel esetén irányadó a Kr. 3. § (5) bek., azaz a közös AT-k képviseletében az EEKD-t az ajánlatot benyújtó AT nyújtja be.
Amennyiben az előírt alkalmassági követelményeknek az AT más szervezet, vagy személy kapacitására támaszkodva felel meg, a Kbt. 67. § (3) bek. alapján az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet vagy személy részéről az alkalmassági követelménynek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát. A nyilatkozat benyújtása vonatkozásában irányadó a Kr.3. § (3) bek., azaz az érintett szervezet vagy személy képviseletében az EEKD-t az AT nyújtja be.
Más szervezet, vagy személy kapacitásának igénybevétele esetén irányadóak továbbá a Kbt. 65. § (7), (9), (11) és (12) bek.

Igazolás:
M.1. A Kr. 1. § (2) bek. alapján az AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. IV. fejezet 5. címében foglaltaknak megfelelően, az alábbiak szerint kell igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek:
A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja, 65. § (4) bek., és a Kr. 21. § (2) bek. a) pontja alapján csatolni kell az Ajánlati Felhívás feladásától visszafelé számított nyolc éven belül megkezdett és öt éven belül befejezett legjelentősebb építési beruházásainak ismertetését a Kr. 22. § (3) bek. alapján a szerződést kötő másik fél által adott igazolással. A Kr. 22. § (3) bekezdése alapján fenti igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését, székhelyét, a felvilágosítást adó személy nevét és elérhetőségét,
- az építési beruházás tárgyát, mennyiségét (olyan részletességgel melyből egyértelműen megállapítható az alkalmassági követelménynek való megfelelés),
- a teljesítés helyét,
- a teljesítés idejét (a kezdő és befejező időpontja – legalább év, hónap és nap – megjelölésével), valamint
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A Kr. 22. § (5) bek. szerint, ha a nyertes közös AT-ként teljesített építési beruházásra vonatkozó referenciaigazolás - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes AT-k által teljesített munkák elkülönítésével, úgy az AK a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett AT részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó AT az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
A Kr. 21/A. § alapján az AK a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia
követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A Kr. 22. § (4) bek. szerint ebben az esetben a teljesítés ideje alatt a részteljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) kell érteni, az adatokat a részteljesítés vonatkozásában olyan módon kell megadni, hogy abban a részteljesítéssel érintett szerződés teljes tárgya is szerepel.

***Folytatás a Hirdetmény BT-751 „III.4.4) Ajánlati biztosíték nyújtási kötelezettség” pont (5.1.12.pont) I.
alpontjában

Kauciók és garanciák

Ajánlatkérő a Kbt. 54. § alapján ajánlati biztosítékot ír elő az alábbiak szerint. Az ajánlati biztosíték összege 15 millió Forint, amelyet ajánlattevő a Kbt. 54. § (2) bekezdése szerint választása szerint teljesíthet, amennyiben bankszámlára történő utalással kívánja teljesíteni, úgy az alábbi bankszámlaszámra lehetséges az utalás: OTP Bank Nyrt. 11784009-22224750 sz. banksz. Ajánlattevő az ajánlati kötöttség beálltáig, azaz az ajánlattételi határidő lejártáig köteles az ajánlati biztosítékot a jelen pontban meghatározott mértékben és formában rendelkezésre bocsátani, valamint annak megfizetését az ajánlathoz mellékelt banki átutalás tényét alátámasztó bizonylattal igazolni. További szabályok Kbt. 54. § és Közbeszerzési Dokumentáció.

*** Jelen pont csak a rendelkezésre álló karakterek hiány miatt kerül a BT-750 (5.1.9. pont) pont folytatásaként kitöltésre.
I.
AK az alkalmasság igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Kr. 1. § (7) bek, valamint a Kbt. 69. § (11) és (11a) bek. foglaltakra. A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Más szervezet, vagy személy kapacitásának igénybevétele esetén irányadóak továbbá a Kbt. 65. § (7), (9), (11) és (12) bek. Amennyiben az előírt alkalmassági követelményeknek az AT más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, úgy a Kbt. 67. § (3) bek. alapján az igazolások benyújtásakor a kapacitásait rendelkezésre bocsátó személynek/szervezetnek az alkalmassági követelmények tekintetében az AT-re előirt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági követelménynek való megfelelést.
Az alkalmasság előzetes igazolásának, és igazolásának módja részletesen a Közbeszerzési Dokumentáció szerint.

II.
e) alkalmassági követelménynek való megfelelés bekövetkezésének időpontját (év-hónap-nap) (a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség vagy képzettség és szakmai tapasztalat egyidejű fennállásának időpontja).
A beruházás helyszínét pontos cím, azaz helység, közterület, házszám, vagy helység, helyrajzi szám feltüntetésével szükséges megadni. Amennyiben a helyrajzi szám a beruházás helyének jogrendje szerinti országban nem ismert fogalom, úgy ezen ország jogrendje szerinti, egyenértékű, a beruházás helyének azonosítására alkalmas adat megadása szükséges.
Amennyiben a bemutatott szakmai tapasztalat vonatkozásában beruházás nem értelmezhető, a beruházás helyszínének megadása nem szükséges.].
4) Csatolni szükséges továbbá a teljesítésbe bevonni kívánt szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát, hogy a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre fog állni a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Amennyiben az adott szakember szerepel a Magyar Mérnöki Kamara, vagy a Magyar Építész Kamara által vezetett elektronikus névjegyzékben, a szakember szakmai tapasztalatáról szóló szakmai önéletrajzban nem szükséges a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalat ismertetése, valamint a végzettséget/képzettséget igazoló okirat csatolása, mivel azok meglétét az érvényes jogosultság igazolja.
Ebben az esetben tehát más igazolás benyújtása a képzettség és a tapasztalati idő tekintetében nem szükséges, azzal, hogy az alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakembernek a saját kezűleg aláírt önéletrajzában kell megadnia:
- képzettségét, kamarai nyilvántartási számát,
- a képzettség (év-hó), és a jogosultság első megszerzésének időpontját (év-hó-nap),
- alkalmassági követelménynek való megfelelés bekövetkezésének időpontját (év-hónap-nap) (a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség vagy képzettség és szakmai tapasztalat egyidejű fennállásának időpontja),
- a szakember jelenlegi munkahelyét, ellátott munkakörét.
A névjegyzékben való szereplés tényét AK ellenőrzi az ingyenesen, elektronikusan elérhető adatbázisból.
Amennyiben az adott szakember nem szerepel a fenti névjegyzék(ek)ben, úgy a szakember tekintetében előírt végzettséget/képzettséget a végzettséget/képzettséget igazoló dokumentumok (iskolai oklevél) egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakember szakmai tapasztalatát a saját kezűleg aláírt önéletrajzának benyújtásával kell igazolni.
AK felhívja a figyelmet, hogy a szakember szakmai tapasztalatának ismertetésénél az adott szakmai tapasztalat alapját képező munka kizárólag azon időtartamát lehet szakmai tapasztalat időtartamként figyelembe venni, amely alatt a szakember a munka teljesítésében ténylegesen részt vett, az alábbiak figyelembevételével:
- a szakmai tapasztalat alapját képező munka kezdő és záró hónapja is beleszámít a szakmai tapasztalatba,
- minden szakmai tapasztalatot a szakmai tapasztalat alapját képező munkával együtt, külön-külön önállóan szükséges nevesíteni a szakmai önéletrajzban és azok időtartamát az adott szakmai tapasztalat alapját képező munkára vonatkozóan kell megadni,
- az időtartamban megállapított szakmai tapasztalat igazolására megjelölt munkák időtartamai esetében fellépő időintervallum átfedés (az ugyanazon időszak alatt megszerzett több szakmai tapasztalat) nem minősíthető többszörös szakmai tapasztalati időként.
AK az alkalmasság igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Kr. 1. § (7) bek, valamint a Kbt. 69. § (11) és (11a) bek. foglaltakra.
A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Más szervezet, vagy személy kapacitásának igénybevétele esetén irányadóak továbbá a Kbt. 65. § (7), (9), (11) és (12) bek.
Amennyiben az előírt alkalmassági követelményeknek az AT más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, úgy a Kbt. 67. § (3) bek. alapján az igazolások benyújtásakor a kapacitásait rendelkezésre bocsátó személynek/szervezetnek az alkalmassági követelmények tekintetében az AT-re előirt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági követelménynek való megfelelést.
Az alkalmasság előzetes igazolásának, és igazolásának módja részletesen a Közbesz.Dokum. szerint.

A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre

A kifizetés során a Ptk. 6:155. §-a; 6:130. § (1)-(2) bekezdései, a Kbt. 27/A. §, 135. § (1), (3)-(8) bekezdései és a 322/2015 (X.30.) Kr. 30- 32/ A. §-ai az irányadók.
A számlák kifizetése átutalással történik. A számlákat teljesítésigazolás alapján, magyar forintban (HUF) kell kiállítani. A számlák formájára és tartalmára a hatályos számviteli szabályok rendelkezései irányadóak. ÁFA megfizetésére a 2007. évi CXXVII. törvény szerinti fordított adózás szabályai irányadók.

A számlák ellenértékét Ajánlatkérő - amennyiben alvállalkozó nem kerül bevonásra - a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés szerint
átutalással egyenlíti ki. A számlák fizetési határideje 30 nap. Amennyiben a nyertes ajánlattevő alvállalkozót vesz igénybe, - a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseitől eltérően - a számla(ák) ellenértékének kifizetése Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltakra szerint alakul. A részletes feltételeket a Közbeszerzési Dokumentáció részét képező Szerződéstervezet tartalmazza.

A szerződés teljesítésének feltételei

1. Jótállás:
A 181/2003. (XI.5.) Korm. rendelet (továbbiakban: K.r.) 3. és 4. sz. mellékletében meghatározott épületelemekre a jótállás időtartama a jogszabály szerint meghatározott időtartam. AK a K.r. 3. és 4. sz. mellékletében nem szereplő tárgyakra (épületelemek) egységesen 36 hónap kötelező jótállási időtartamot ír elő. A jótállási kötelezettség kezdetének időpontja: a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásának az időpontja.

*** Folytatás BT-300 pont (2.1.4. pont) II. alpont

Kizárási okok leírása

62. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki
a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült:
ab) az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés;
ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)–g) pontokban felsoroltakhoz hasonló bűncselekmény;

Előzetes igazolás, és igazolási módjának szabályai: lásd a bűnszervezetben való részvétel kizáró ok ismertetése részében részletesen ismertetve.

További információk

I.
1. Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) a jelen közbeszerzési eljárást az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) bonyolítja le, így irányadó a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: EKR.r.), továbbá a 2015. évi CXLIII. tv. (Kbt.), és végrehajtási rendeleteinek előírásai. A kommunikáció a Kbt. 40. § (1) bek. és 41. § alapján az EKR-ben történik. Az EKR-rel kapcsolatos útmutatók elérhetősége: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas.
2. Az eljárásban való részvétel feltétele, hogy az ajánlattevő (továbbiakban: AT) az EKR.r. 6. § (1), (6)-(8) bek. szerint regisztráltassa magát az EKR rendszerben. Az EKR működtetését a 13/2021. (XI. 29.) MvM rendelet alapján az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság végzi. https://ujvilag.gov.hu
3. Az EKR.r. 11. § (9) bek. alapján az AT-nek az ajánlatát az EKR annak benyújtására szolgáló funkciója alkalmazásával kell
benyújtania. Az egyéb módon benyújtott dokumentum nem minősül ajánlatnak. Az ajánlat részeként előírt dokumentumok az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával nyújthatók be, vagy amennyiben elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre, a papír alapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata, vagy legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott dokumentum formájában (Kbt. 41/A. § (1), (3) bek.).
4. Az ajánlat felolvasólapját az EKR.r. 11. § (1) bek. szerint AK által elektronikus űrlapként létrehozott felolvasólapon kell az AT-nek az ajánlat részeként kitölteni. A felolvasólapnak tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bek. szerinti adatokat.
5. Az ajánlat részeként továbbá be kell nyújtani különösen: (Részletesen: Közbeszerzési Dokumentáció)
a) a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot;
b) a 2.-4. értékelési szempontokra (szakmai többlettapasztalatok) vonatkozó megajánlást alátámasztó iratot
c) a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozatot (nemleges nyilatkozat is);
d) a kizáró okok fenn nem állása igazolásának dokumentumait (előzetes igazolás és igazolás szabályai szerint);
e) az alkalmassági követelményeknek való megfelelést igazoló dokumentumokat (Sz.1., P,1, M.1., M.2. pontokban foglalt előzetes igazolás és igazolás szabályai szerint);
f) változásbejegyzési eljárásról szóló nyilatkozatot (nemleges nyilatkozat is), továbbá folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-ában meghatározott iratokat;
g) nyilatkozatot az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról.
h) amennyiben az AT a Kbt. 69. § (11) bek. szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén köteles a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű fordítását benyújtani;
i) az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat/dokumentumokat AT, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő nevében aláíró személyvonatkozásában a képviseleti jogosultságát igazoló dokumentumot;
j) kitöltött árazott költségvetést (részletes árajánlatot);
k) nyilatkozatot üzleti titokról;
l) Nyilatkozat az Üvegkapu alkalmazásáról.
6. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatnak meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ban foglalt feltételeknek, csatolni kell továbbá a Kbt. 35.§ (2a) bek. szerinti meghatalmazást.
7. AK a hiánypótlásra a Kbt. 71. § szerint biztosít lehetőséget.
8. Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar, AK kizárólag a magyar nyelvű, vagy magyar nyelvre lefordított iratokat,
dokumentumokat veszi figyelembe az ajánlat elbírálása és értékelése során.
9. AK a közbeszerzési dokumentumokat a Kbt. 39. § (1) bek. megfelelően térítésmentesen az Ajánlati Felhívás feladásával egyidejűleg az EKR-ben bocsátja az AT-k rendelkezésére.
10. AK a Kbt.75.§ (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot alkalmazza.
11. AK alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bek.
12. AK jelen Ajánlati Felhívásban az AT-nek a szerződés teljesítésére alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a Kizáró okok, Sz.1., M.1, és M.2. pont esetében.
13. AK a Kbt. 35. § (9) bek. alapján projekttársaság létrehozását nem teszi lehetővé, valamint nem követeli meg.
14. Helyszíni bejárás: Időpont: 2024. július 22. 14:00 óra. A találkozó helyszíne: 2217 Gomba, Iskola u. 1.
15. Az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel kapcsolatban az EKR rendszerideje (közép-európai helyi idő szerint) értendő.
16. AK felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a közbeszerzési eljárás a Kbt. 53. § (6) bek. alapján feltételes közbeszerzésként indul, mivel AK a közbeszerzési eljárás megindításakor az eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítéséhez szükséges anyagi fedezettel teljes egészében nem rendelkezik. AK támogatásra irányuló igényt fog benyújtani a még hiányzó részre, és AK a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. A Kbt. 135. § (12) bek. és a Ptk. 6:116. § (1) bek. alapján a szerződés hatálybalépésének felfüggesztő feltételeként kerül kikötésre a teljes fedezet rendelkezésre állása. Ha a felfüggesztő feltétel a szerződéskötést követő 180 belül nem következik be, akkor a szerződés - kártérítési, kártalanítási vagy egyéb térítési kötelezettség nélkül - megszűnik.
17. Jelen közbeszerzési eljárás az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvény (továbbiakban: Épber. tv.) 4. § (1) bek. i) pontja alapján nem tartozik az Épber tv. hatálya alá.

II.
Hirdetmény BT-70 (5.1.12.) pont - A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek részének folytatása:
Ajánlatkérő a finanszírozás végleges feltételei vonatkozásában hivatkozik továbbá a Hirdetmény BT-300 (2.1.4.) pont 16. alpontjában foglaltakra.

2. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér: a kötbér mértéke a nettó szerződéses ellenérték 0,5 %-a kötbér naptári naponta.
Maximális mértéke: a nettó szerződéses ellenérték 10%-a.
20 napot meghaladó késedelem esetén a szerződést ajánlatkérő felmondhatja, vagy attól elállhat.
Hibás teljesítés: Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőt felhívja a szerződésszerű teljesítésre.
Meghiúsulási kötbér: a kötbér mértéke a nettó szerződéses ellenérték 25 %-a
Teljesítési biztosíték.: mértéke a nettó szerződéses ellenérték 5 %-a
Jótállási biztosíték: mértéke a nettó szerződéses ellenérték 5 %-a
Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a Ptk. 6:155. § mértékű és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamat, és a külön jogszabályban (2016. évi IX. tv.) meghatározott költségátalány fizetésére kötelezett.
3. Igényelhető előleg:
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7)-(8) bekezdése alapján a nettó szerződéses ellenérték 5 %-ának megfelelő összegű előleg igénybevételét biztosítja.
Az igénybevett előleg a végszámlából kerül levonásra. Szállítói finanszírozás esetén az előleg mértéke, kifizetésének feltételei véglegesen a támogatási szerződés feltételei szerint.
4. Számlázás, kifizetés rendje:
A nyertes ajánlattevő 9 db részszámla, 1 db végszámla (műszaki átadásátvétel sikeres lezárásakor) benyújtására jogosult.
A kifizetés során a Ptk. 6:155. §-a; 6:130. § (1)-(2) bekezdései, a Kbt. 135. § (1), (3)-(8) bekezdései és a 322/2015 (X.30.) Kr. 30-32/ A. §-ai az irányadók.
Az ajánlattétel, a szerződéskötés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: HUF.
A számlák kifizetése átutalással történik. A számlákat teljesítésigazolás alapján, magyar forintban (HUF) kell kiállítani. A számlák formájára és tartalmára a hatályos számviteli szabályok rendelkezései irányadóak. ÁFA megfizetésére a 2007. évi CXXVII. törvény szerinti fordított adózás szabályai irányadók.
5. Felelősségbiztosítás:
Tekintettel arra, hogy a jelen közbeszerzési eljárás tárgya építési beruházás, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a szerint a nyertes ajánlattevő köteles teljes körű (All Risks) kivitelezői felelősségbiztosítást (600.000.000 HUF/év és 300.000.000 HUF/kárösszeg) kötni vagy a meglevőt kiterjeszteni. A nyertes ajánlattevő a biztosítási kötvény másolatát a szerződés hatálybalépését követő, de legfeljebb a felelősségbiztosítással érintett tevékenység megkezdését megelőző időpontig (munkaterület átadás-átvétele) köteles bemutatni az ajánlatkérőnek.
6. Vonatkozó főbb jogszabályok.: 2015. évi CXLIII. törvény; 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet; 373/2022. (IX.30.) Korm. rendelet; 2013. évi V. törvény; 2007. évi CXXVII. törvény; 2011. évi CXCV. törvény; 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, 256/2021. (V. 18.) Korm.rendelet.
A részletes feltételeket a Közbeszerzési Dokumentáció részét képező Szerződéstervezet tartalmazza.

III.
A részajánlat tételének kizárásának indoka (i):
Ajánlatkérő több szempontból is megvizsgálta a közbeszerzés részekre bontásának lehetőségét, azonban a beruházással érintett ingatlan sajátosságai, továbbá a beruházás műszaki tartalma nem teszi lehetővé a részekre történő megbontást, és a részajánlat tétel lehetőségének biztosítását az alábbiak szerint. Az építési beruházás egy ingatlan helyrajzi számra vonatkozik, a műszaki tartalom részeként a szakági munkák csak összehangoltan, egymásra tekintettel végezhetők el, azok szétválasztására nincs lehetőség.

Annak indoklása, hogy az odaítélési szempontok súlyozását miért nem tüntették fel

Az értékelés során adható értékelési pontszám szempontonként: 0-10 pont, ahol 0 pont a legkedvezőtlenebb érték, 10 pont a legkedvezőbb érték. Az egyes szempontokra adott értékelési pontszámok az adott részszempont súlyszámával megszorzásra kerülnek. Az így kapott szorzatok ajánlatonként összeadásra kerülnek. Az az ajánlat a legjobb ár-értékarányú, amelynek az összpontszáma a legnagyobb.
Az adott bírálati rész-, alszempontoknál az ajánlatkérő számára legkedvezőbb értékre 10, további ajánlatokra a lentebb rögzített képlet szerint arányosan kevesebb pontot kapnak. Mindegyik rész- és alszempont esetében ajánlatkérő az általános kerekítés szabályai szerint két tizedes jegy pontosságig számol, majd az így kapott számot beszorozza a súlyszámmal. Az így kialakuló pontszám esetében is csak az általános kerekítés szabályai szerinti két tizedes jegy pontosságig veszi figyelembe az ajánlatok pontszámát.
1. értékelési részszempont (ár: az összesített nettó vállalkozási díj összege, melyen az opciókkal együttes nettó vállalkozási díjat értjük.): A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020.03.25.) 1. számú mellékletének „A. A relatív értékelési módszerek” című 1. Az arányosítás aa) Fordított arányosítás pontjában foglaltak szerinti módszerrel, az alábbi képlet szerint: P=Alegjobb/Avizsgált*(Pmax –Pmin)+ Pmin.
2-3-4. értékelési szempont (szakmai többlettapasztalat): A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020.03.25.) 1. számú mellékletének „A. A relatív értékelési módszerek” című 1. Az arányosítás ab) Egyenes arányosítás pontjában foglaltak szerinti módszerrel,az alábbi képlet szerint:
P= Avizsgált/Alegjobb*(Pmax –Pmin)+ Pmin
Az értékelési módszer további ismertetése a közbeszerzési dokumentációban.

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

M1: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított nyolc évben (a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb tizenegy éven belül megkezdett) összesen legalább nettó 2000m2 hasznos alapterületű új közhasználatú épület építésére vonatkozó referenciával, amely magában foglalja az alábbi munkálatokat:
- Sík vagy alulbordás vasbeton lemez készítése legalább 450 m3 mennyiségben
- Vasbeton fal készítése legalább 200 m3 mennyiségben
- Minimum 15 méteres fesztávú acélvázas csarnokszerkezet építése

Az M.1. pontban előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés legfeljebb négy szerződésből teljesíthető. Ajánlatkérő „közhasználatú épület” alatt az épített környezetalakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti fogalmat érti.



Ajánlatkérő a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdésének a) pontja alapján a vizsgált időszak (nyolc év) alatt befejezett, de legfeljebb az Ajánlati Felhívás feladásától visszafelé számított tizenegy éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.

Előzetes igazolás:
A Kbt. 67. § (1) bek. szerint. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bek. alapján az
ajánlattevőnek (továbbiakban: AT) az ajánlatában a Kbt. II. Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő (továbbiakban: AK) által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
AK a Kr. 2. § (5) bek. alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolása tekintetében elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. (EEKD IV. rész „alfa” szakasz), nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.
A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. Közös ajánlattétel esetén irányadó a Kr. 3. § (5) bek., azaz a közös AT-k képviseletében az EEKD-t az ajánlatot benyújtó AT nyújtja be.
Amennyiben az előírt alkalmassági követelményeknek az AT más szervezet, vagy személy kapacitására támaszkodva felel meg, a Kbt. 67. § (3) bek. alapján az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet vagy személy részéről az alkalmassági követelménynek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát. A nyilatkozat benyújtása vonatkozásában irányadó a Kr.3. § (3) bek., azaz az érintett szervezet vagy személy képviseletében az EEKD-t az AT nyújtja be.
Más szervezet, vagy személy kapacitásának igénybevétele esetén irányadóak továbbá a Kbt. 65. § (7), (9), (11) és (12) bek.

Igazolás:
M.1. A Kr. 1. § (2) bek. alapján az AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. IV. fejezet 5. címében foglaltaknak megfelelően, az alábbiak szerint kell igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek:
A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja, 65. § (4) bek., és a Kr. 21. § (2) bek. a) pontja alapján csatolni kell az Ajánlati Felhívás feladásától visszafelé számított nyolc éven belül megkezdett és öt éven belül befejezett legjelentősebb építési beruházásainak ismertetését a Kr. 22. § (3) bek. alapján a szerződést kötő másik fél által adott igazolással. A Kr. 22. § (3) bekezdése alapján fenti igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését, székhelyét, a felvilágosítást adó személy nevét és elérhetőségét,
- az építési beruházás tárgyát, mennyiségét (olyan részletességgel melyből egyértelműen megállapítható az alkalmassági követelménynek való megfelelés),
- a teljesítés helyét,
- a teljesítés idejét (a kezdő és befejező időpontja – legalább év, hónap és nap – megjelölésével), valamint
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A Kr. 22. § (5) bek. szerint, ha a nyertes közös AT-ként teljesített építési beruházásra vonatkozó referenciaigazolás - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes AT-k által teljesített munkák elkülönítésével, úgy az AK a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett AT részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó AT az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
A Kr. 21/A. § alapján az AK a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia
követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A Kr. 22. § (4) bek. szerint ebben az esetben a teljesítés ideje alatt a részteljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) kell érteni, az adatokat a részteljesítés vonatkozásában olyan módon kell megadni, hogy abban a részteljesítéssel érintett szerződés teljes tárgya is szerepel.

***Folytatás a Hirdetmény BT-751 „III.4.4) Ajánlati biztosíték nyújtási kötelezettség” pont (5.1.12.pont) I.
alpontjában

További információk

I.
1. Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) a jelen közbeszerzési eljárást az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) bonyolítja le, így irányadó a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: EKR.r.), továbbá a 2015. évi CXLIII. tv. (Kbt.), és végrehajtási rendeleteinek előírásai. A kommunikáció a Kbt. 40. § (1) bek. és 41. § alapján az EKR-ben történik. Az EKR-rel kapcsolatos útmutatók elérhetősége: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas.
2. Az eljárásban való részvétel feltétele, hogy az ajánlattevő (továbbiakban: AT) az EKR.r. 6. § (1), (6)-(8) bek. szerint regisztráltassa magát az EKR rendszerben. Az EKR működtetését a 13/2021. (XI. 29.) MvM rendelet alapján az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság végzi. https://ujvilag.gov.hu
3. Az EKR.r. 11. § (9) bek. alapján az AT-nek az ajánlatát az EKR annak benyújtására szolgáló funkciója alkalmazásával kell
benyújtania. Az egyéb módon benyújtott dokumentum nem minősül ajánlatnak. Az ajánlat részeként előírt dokumentumok az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával nyújthatók be, vagy amennyiben elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre, a papír alapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata, vagy legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott dokumentum formájában (Kbt. 41/A. § (1), (3) bek.).
4. Az ajánlat felolvasólapját az EKR.r. 11. § (1) bek. szerint AK által elektronikus űrlapként létrehozott felolvasólapon kell az AT-nek az ajánlat részeként kitölteni. A felolvasólapnak tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bek. szerinti adatokat.
5. Az ajánlat részeként továbbá be kell nyújtani különösen: (Részletesen: Közbeszerzési Dokumentáció)
a) a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot;
b) a 2.-4. értékelési szempontokra (szakmai többlettapasztalatok) vonatkozó megajánlást alátámasztó iratot
c) a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozatot (nemleges nyilatkozat is);
d) a kizáró okok fenn nem állása igazolásának dokumentumait (előzetes igazolás és igazolás szabályai szerint);
e) az alkalmassági követelményeknek való megfelelést igazoló dokumentumokat (Sz.1., P,1, M.1., M.2. pontokban foglalt előzetes igazolás és igazolás szabályai szerint);
f) változásbejegyzési eljárásról szóló nyilatkozatot (nemleges nyilatkozat is), továbbá folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-ában meghatározott iratokat;
g) nyilatkozatot az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról.
h) amennyiben az AT a Kbt. 69. § (11) bek. szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén köteles a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű fordítását benyújtani;
i) az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat/dokumentumokat AT, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő nevében aláíró személyvonatkozásában a képviseleti jogosultságát igazoló dokumentumot;
j) kitöltött árazott költségvetést (részletes árajánlatot);
k) nyilatkozatot üzleti titokról;
l) Nyilatkozat az Üvegkapu alkalmazásáról.
6. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatnak meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ban foglalt feltételeknek, csatolni kell továbbá a Kbt. 35.§ (2a) bek. szerinti meghatalmazást.
7. AK a hiánypótlásra a Kbt. 71. § szerint biztosít lehetőséget.
8. Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar, AK kizárólag a magyar nyelvű, vagy magyar nyelvre lefordított iratokat,
dokumentumokat veszi figyelembe az ajánlat elbírálása és értékelése során.
9. AK a közbeszerzési dokumentumokat a Kbt. 39. § (1) bek. megfelelően térítésmentesen az Ajánlati Felhívás feladásával egyidejűleg az EKR-ben bocsátja az AT-k rendelkezésére.
10. AK a Kbt.75.§ (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot alkalmazza.
11. AK alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bek.
12. AK jelen Ajánlati Felhívásban az AT-nek a szerződés teljesítésére alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a Kizáró okok, Sz.1., M.1, és M.2. pont esetében.
13. AK a Kbt. 35. § (9) bek. alapján projekttársaság létrehozását nem teszi lehetővé, valamint nem követeli meg.
14. Helyszíni bejárás: Időpont: 2024. július 22. 14:00 óra. A találkozó helyszíne: 2217 Gomba, Iskola u. 1.
15. Az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel kapcsolatban az EKR rendszerideje (közép-európai helyi idő szerint) értendő.
16. AK felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a közbeszerzési eljárás a Kbt. 53. § (6) bek. alapján feltételes közbeszerzésként indul, mivel AK a közbeszerzési eljárás megindításakor az eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítéséhez szükséges anyagi fedezettel teljes egészében nem rendelkezik. AK támogatásra irányuló igényt fog benyújtani a még hiányzó részre, és AK a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. A Kbt. 135. § (12) bek. és a Ptk. 6:116. § (1) bek. alapján a szerződés hatálybalépésének felfüggesztő feltételeként kerül kikötésre a teljes fedezet rendelkezésre állása. Ha a felfüggesztő feltétel a szerződéskötést követő 180 belül nem következik be, akkor a szerződés - kártérítési, kártalanítási vagy egyéb térítési kötelezettség nélkül - megszűnik.
17. Jelen közbeszerzési eljárás az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvény (továbbiakban: Épber. tv.) 4. § (1) bek. i) pontja alapján nem tartozik az Épber tv. hatálya alá.
18. Ahol a közbeszerzési dokumentumokban gyártóra és/vagy típusra való
hivatkozás található, az csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Ajánlattevők
ajánlatukban bármely más olyan eszközt szerepeltethetnek, amely az adott funkciójának megfelel, és a
megnevezettel egyenértékű. Az egyenértékűség igazolása ajánlattevők feladata.
19. A jelen felhívás módosításával egyidejűleg más közbeszerzési dokumentumok is módosulnak.

II.
Hirdetmény BT-70 (5.1.12.) pont - A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek részének folytatása:
Ajánlatkérő a finanszírozás végleges feltételei vonatkozásában hivatkozik továbbá a Hirdetmény BT-300 (2.1.4.) pont 16. alpontjában foglaltakra.

2. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér: a kötbér mértéke a nettó szerződéses ellenérték 0,5 %-a kötbér naptári naponta.
Maximális mértéke: a nettó szerződéses ellenérték 10%-a.
20 napot meghaladó késedelem esetén a szerződést ajánlatkérő felmondhatja, vagy attól elállhat.
Hibás teljesítés: Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőt felhívja a szerződésszerű teljesítésre.
Meghiúsulási kötbér: a kötbér mértéke a nettó szerződéses ellenérték 25 %-a
Teljesítési biztosíték.: mértéke a nettó szerződéses ellenérték 5 %-a
Jótállási biztosíték: mértéke a nettó szerződéses ellenérték 5 %-a
Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a Ptk. 6:155. § mértékű és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamat, és a külön jogszabályban (2016. évi IX. tv.) meghatározott költségátalány fizetésére kötelezett.
3. Igényelhető előleg:
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7)-(8) bekezdése alapján a nettó szerződéses ellenérték 5 %-ának megfelelő összegű előleg igénybevételét biztosítja.
Az igénybevett előleg levonására a Szerződéstervezet 3.9. pontja szerint az 1-5. részszámlákban kerül sor. Szállítói finanszírozás esetén az előleg mértéke, kifizetésének feltételei véglegesen a támogatási szerződés feltételei szerint.
4. Számlázás, kifizetés rendje:
A nyertes ajánlattevő 9 db részszámla, 1 db végszámla (műszaki átadásátvétel sikeres lezárásakor) benyújtására jogosult.
A kifizetés során a Ptk. 6:155. §-a; 6:130. § (1)-(2) bekezdései, a Kbt. 135. § (1), (3)-(8) bekezdései és a 322/2015 (X.30.) Kr. 30-32/ A. §-ai az irányadók.
Az ajánlattétel, a szerződéskötés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: HUF.
A számlák kifizetése átutalással történik. A számlákat teljesítésigazolás alapján, magyar forintban (HUF) kell kiállítani. A számlák formájára és tartalmára a hatályos számviteli szabályok rendelkezései irányadóak. ÁFA megfizetésére a 2007. évi CXXVII. törvény szerinti fordított adózás szabályai irányadók.
5. Felelősségbiztosítás:
Tekintettel arra, hogy a jelen közbeszerzési eljárás tárgya építési beruházás, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a szerint a nyertes ajánlattevő köteles teljes körű (All Risks) kivitelezői felelősségbiztosítást (600.000.000 HUF/év és 300.000.000 HUF/kárösszeg) kötni vagy a meglevőt kiterjeszteni. A nyertes ajánlattevő a biztosítási kötvény másolatát a szerződés hatálybalépését követő, de legfeljebb a felelősségbiztosítással érintett tevékenység megkezdését megelőző időpontig (munkaterület átadás-átvétele) köteles bemutatni az ajánlatkérőnek.
6. Vonatkozó főbb jogszabályok.: 2015. évi CXLIII. törvény; 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet; 373/2022. (IX.30.) Korm. rendelet; 2013. évi V. törvény; 2007. évi CXXVII. törvény; 2011. évi CXCV. törvény; 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, 256/2021. (V. 18.) Korm.rendelet.
A részletes feltételeket a Közbeszerzési Dokumentáció részét képező Szerződéstervezet tartalmazza.

III.
A részajánlat tételének kizárásának indoka (i):
Ajánlatkérő több szempontból is megvizsgálta a közbeszerzés részekre bontásának lehetőségét, azonban a beruházással érintett ingatlan sajátosságai, továbbá a beruházás műszaki tartalma nem teszi lehetővé a részekre történő megbontást, és a részajánlat tétel lehetőségének biztosítását az alábbiak szerint. Az építési beruházás egy ingatlan helyrajzi számra vonatkozik, a műszaki tartalom részeként a szakági munkák csak összehangoltan, egymásra tekintettel végezhetők el, azok szétválasztására nincs lehetőség.

További információk

I.
1. Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) a jelen közbeszerzési eljárást az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) bonyolítja le, így irányadó a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: EKR.r.), továbbá a 2015. évi CXLIII. tv. (Kbt.), és végrehajtási rendeleteinek előírásai. A kommunikáció a Kbt. 40. § (1) bek. és 41. § alapján az EKR-ben történik. Az EKR-rel kapcsolatos útmutatók elérhetősége: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas.
2. Az eljárásban való részvétel feltétele, hogy az ajánlattevő (továbbiakban: AT) az EKR.r. 6. § (1), (6)-(8) bek. szerint regisztráltassa magát az EKR rendszerben. Az EKR működtetését a 13/2021. (XI. 29.) MvM rendelet alapján az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság végzi. https://ujvilag.gov.hu
3. Az EKR.r. 11. § (9) bek. alapján az AT-nek az ajánlatát az EKR annak benyújtására szolgáló funkciója alkalmazásával kell
benyújtania. Az egyéb módon benyújtott dokumentum nem minősül ajánlatnak. Az ajánlat részeként előírt dokumentumok az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával nyújthatók be, vagy amennyiben elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre, a papír alapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata, vagy legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott dokumentum formájában (Kbt. 41/A. § (1), (3) bek.).
4. Az ajánlat felolvasólapját az EKR.r. 11. § (1) bek. szerint AK által elektronikus űrlapként létrehozott felolvasólapon kell az AT-nek az ajánlat részeként kitölteni. A felolvasólapnak tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bek. szerinti adatokat.
5. Az ajánlat részeként továbbá be kell nyújtani különösen: (Részletesen: Közbeszerzési Dokumentáció)
a) a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot;
b) a 2.-4. értékelési szempontokra (szakmai többlettapasztalatok) vonatkozó megajánlást alátámasztó iratot
c) a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozatot (nemleges nyilatkozat is);
d) a kizáró okok fenn nem állása igazolásának dokumentumait (előzetes igazolás és igazolás szabályai szerint);
e) az alkalmassági követelményeknek való megfelelést igazoló dokumentumokat (Sz.1., P,1, M.1., M.2. pontokban foglalt előzetes igazolás és igazolás szabályai szerint);
f) változásbejegyzési eljárásról szóló nyilatkozatot (nemleges nyilatkozat is), továbbá folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-ában meghatározott iratokat;
g) nyilatkozatot az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról.
h) amennyiben az AT a Kbt. 69. § (11) bek. szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén köteles a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű fordítását benyújtani;
i) az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat/dokumentumokat AT, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő nevében aláíró személyvonatkozásában a képviseleti jogosultságát igazoló dokumentumot;
j) kitöltött árazott költségvetést (részletes árajánlatot);
k) nyilatkozatot üzleti titokról;
l) Nyilatkozat az Üvegkapu alkalmazásáról.
6. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatnak meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ban foglalt feltételeknek, csatolni kell továbbá a Kbt. 35.§ (2a) bek. szerinti meghatalmazást.
7. AK a hiánypótlásra a Kbt. 71. § szerint biztosít lehetőséget.
8. Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar, AK kizárólag a magyar nyelvű, vagy magyar nyelvre lefordított iratokat,
dokumentumokat veszi figyelembe az ajánlat elbírálása és értékelése során.
9. AK a közbeszerzési dokumentumokat a Kbt. 39. § (1) bek. megfelelően térítésmentesen az Ajánlati Felhívás feladásával egyidejűleg az EKR-ben bocsátja az AT-k rendelkezésére.
10. AK a Kbt.75.§ (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot alkalmazza.
11. AK alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bek.
12. AK jelen Ajánlati Felhívásban az AT-nek a szerződés teljesítésére alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a Kizáró okok, Sz.1., M.1, és M.2. pont esetében.
13. AK a Kbt. 35. § (9) bek. alapján projekttársaság létrehozását nem teszi lehetővé, valamint nem követeli meg.
14. Helyszíni bejárás: Időpont: 2024. július 22. 14:00 óra. A találkozó helyszíne: 2217 Gomba, Iskola u. 1.
15. Az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel kapcsolatban az EKR rendszerideje (közép-európai helyi idő szerint) értendő.
16. AK felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a közbeszerzési eljárás a Kbt. 53. § (6) bek. alapján feltételes közbeszerzésként indul, mivel AK a közbeszerzési eljárás megindításakor az eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítéséhez szükséges anyagi fedezettel teljes egészében nem rendelkezik. AK támogatásra irányuló igényt fog benyújtani a még hiányzó részre, és AK a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. A Kbt. 135. § (12) bek. és a Ptk. 6:116. § (1) bek. alapján a szerződés hatálybalépésének felfüggesztő feltételeként kerül kikötésre a teljes fedezet rendelkezésre állása. Ha a felfüggesztő feltétel a szerződéskötést követő 180 belül nem következik be, akkor a szerződés - kártérítési, kártalanítási vagy egyéb térítési kötelezettség nélkül - megszűnik.
17. Jelen közbeszerzési eljárás az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvény (továbbiakban: Épber. tv.) 4. § (1) bek. i) pontja alapján nem tartozik az Épber tv. hatálya alá.
18. Ahol a közbeszerzési dokumentumokban gyártóra és/vagy típusra való
hivatkozás található, az csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Ajánlattevők
ajánlatukban bármely más olyan eszközt szerepeltethetnek, amely az adott funkciójának megfelel, és a
megnevezettel egyenértékű. Az egyenértékűség igazolása ajánlattevők feladata.
19. A jelen felhívás módosításával egyidejűleg a közbeszerzési dokuementumok közül az árazatlan költségvetés módosul.

II.
Hirdetmény BT-70 (5.1.12.) pont - A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek részének folytatása:
Ajánlatkérő a finanszírozás végleges feltételei vonatkozásában hivatkozik továbbá a Hirdetmény BT-300 (2.1.4.) pont 16. alpontjában foglaltakra.

2. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér: a kötbér mértéke a nettó szerződéses ellenérték 0,5 %-a kötbér naptári naponta.
Maximális mértéke: a nettó szerződéses ellenérték 10%-a.
20 napot meghaladó késedelem esetén a szerződést ajánlatkérő felmondhatja, vagy attól elállhat.
Hibás teljesítés: Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőt felhívja a szerződésszerű teljesítésre.
Meghiúsulási kötbér: a kötbér mértéke a nettó szerződéses ellenérték 25 %-a
Teljesítési biztosíték.: mértéke a nettó szerződéses ellenérték 5 %-a
Jótállási biztosíték: mértéke a nettó szerződéses ellenérték 5 %-a
Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a Ptk. 6:155. § mértékű és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamat, és a külön jogszabályban (2016. évi IX. tv.) meghatározott költségátalány fizetésére kötelezett.
3. Igényelhető előleg:
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7)-(8) bekezdése alapján a nettó szerződéses ellenérték 5 %-ának megfelelő összegű előleg igénybevételét biztosítja.
Az igénybevett előleg levonására a Szerződéstervezet 3.9. pontja szerint az 1-5. részszámlákban kerül sor. Szállítói finanszírozás esetén az előleg mértéke, kifizetésének feltételei véglegesen a támogatási szerződés feltételei szerint.
4. Számlázás, kifizetés rendje:
A nyertes ajánlattevő 9 db részszámla, 1 db végszámla (műszaki átadásátvétel sikeres lezárásakor) benyújtására jogosult.
A kifizetés során a Ptk. 6:155. §-a; 6:130. § (1)-(2) bekezdései, a Kbt. 135. § (1), (3)-(8) bekezdései és a 322/2015 (X.30.) Kr. 30-32/ A. §-ai az irányadók.
Az ajánlattétel, a szerződéskötés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: HUF.
A számlák kifizetése átutalással történik. A számlákat teljesítésigazolás alapján, magyar forintban (HUF) kell kiállítani. A számlák formájára és tartalmára a hatályos számviteli szabályok rendelkezései irányadóak. ÁFA megfizetésére a 2007. évi CXXVII. törvény szerinti fordított adózás szabályai irányadók.
5. Felelősségbiztosítás:
Tekintettel arra, hogy a jelen közbeszerzési eljárás tárgya építési beruházás, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a szerint a nyertes ajánlattevő köteles teljes körű (All Risks) kivitelezői felelősségbiztosítást (600.000.000 HUF/év és 300.000.000 HUF/kárösszeg) kötni vagy a meglevőt kiterjeszteni. A nyertes ajánlattevő a biztosítási kötvény másolatát a szerződés hatálybalépését követő, de legfeljebb a felelősségbiztosítással érintett tevékenység megkezdését megelőző időpontig (munkaterület átadás-átvétele) köteles bemutatni az ajánlatkérőnek.
6. Vonatkozó főbb jogszabályok.: 2015. évi CXLIII. törvény; 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet; 373/2022. (IX.30.) Korm. rendelet; 2013. évi V. törvény; 2007. évi CXXVII. törvény; 2011. évi CXCV. törvény; 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, 256/2021. (V. 18.) Korm.rendelet.
A részletes feltételeket a Közbeszerzési Dokumentáció részét képező Szerződéstervezet tartalmazza.

III.
A részajánlat tételének kizárásának indoka (i):
Ajánlatkérő több szempontból is megvizsgálta a közbeszerzés részekre bontásának lehetőségét, azonban a beruházással érintett ingatlan sajátosságai, továbbá a beruházás műszaki tartalma nem teszi lehetővé a részekre történő megbontást, és a részajánlat tétel lehetőségének biztosítását az alábbiak szerint. Az építési beruházás egy ingatlan helyrajzi számra vonatkozik, a műszaki tartalom részeként a szakági munkák csak összehangoltan, egymásra tekintettel végezhetők el, azok szétválasztására nincs lehetőség.

Egyéb kiegészítő információk

Ajánlatkérő a beérkezett kiegészítő tájékoztatások alapján az árazatlan költségvetés képletezését pontosította. A felhívás tartalmát kizárólag az ajánlattételi és a bontási időpontok vonatkozásában érinti a módosítás, valamint a kiegészítő információk körében tartalmazz a tájékoztatást, hogy a közbeszerzési dokumentumok közül az árazatlan költségvetés módosul a felhívással egyidejűleg.

A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre

A kifizetés során a Ptk. 6:155. §-a; 6:130. § (1)-(2) bekezdései, a Kbt. 27/A. §, 135. § (1), (3)-(8) bekezdései és a 322/2015 (X.30.) Kr. 30- 32/ A. §-ai az irányadók. A számlák kifizetése átutalással történik. A számlákat teljesítésigazolás alapján, magyar forintban (HUF) kell kiállítani. A számlák formájára és tartalmára a hatályos számviteli szabályok rendelkezései irányadóak. ÁFA megfizetésére a 2007. évi CXXVII. törvény szerinti fordított adózás szabályai irányadók. A számlák ellenértékét Ajánlatkérő - amennyiben alvállalkozó nem kerül bevonásra - a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés szerint átutalással egyenlíti ki. A számlák fizetési határideje 30 nap. Amennyiben a nyertes ajánlattevő alvállalkozót vesz igénybe, - a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseitől eltérően - a számla(ák) ellenértékének kifizetése Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltakra szerint alakul. A részletes feltételeket a Közbeszerzési Dokumentáció részét képező Szerződéstervezet tartalmazza.

A szerződés teljesítésének feltételei

1. Jótállás: A 181/2003. (XI.5.) Korm. rendelet (továbbiakban: K.r.) 3. és 4. sz. mellékletében meghatározott épületelemekre a jótállás időtartama a jogszabály szerint meghatározott időtartam. AK a K.r. 3. és 4. sz. mellékletében nem szereplő tárgyakra (épületelemek) egységesen 36 hónap kötelező jótállási időtartamot ír elő. A jótállási kötelezettség kezdetének időpontja: a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásának az időpontja. *** Folytatás BT-300 pont (2.1.4. pont) II. alpont

További információk

Folytatás VII.2.4. pontból: eredeti rendelkezés: „11. Vállalkozói felelősségbiztosítás: A Vállalkozó a szerződés teljesítése során, a munkaterület átvételétől a munkaterület visszaadásának napjáig a tevékenységével vagy mulasztásával összefüggésben a Megrendelőnél vagy a teljesítéssel összefüggésben harmadik személynél okozott károkért teljes felelősséggel tartozik. Az így keletkezett károkról haladéktalanul jegyzőkönyvet kell felvenni. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződéshez az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26.§ -ára is tekintettel csatolja a jelen beruházás egészére kiterjedő összkockázatú vagyon- és felelősségbiztosítás (teljes körű, építés-szerelés biztosítás) fennállását igazoló kötvényét és a kapcsolódó fedezetigazolást, amelynek megléte a szerződés aláírásának feltétele. Az itt előírt összkockázatú vagyon- és felelősségbiztosítás (teljes körű, építés-szerelés biztosítás) a biztosító társaságoknál Contractor's All Risk (a továbbiakban C.A.R.) biztosítás néven ismert. A C.A.R. biztosítás az alábbi feltételeknek meg kell, hogy feleljen. A C.A.R. vagyonbiztosítási rész minimális biztosítási összege el kell, hogy érje a Szerződés 3.3. pontja szerinti bruttó nettó vállalkozói díj összegét, (1.957.203.360 Ft,) tartalmaznia kell az építtető meglevő vagyontárgyainak, illetőleg a biztosított felügyelete alatt álló vagyontárgyaknak a fedezetét (119-es C.A.R. záradék) minimum 1 mrd Ft/ biztosítási időszak értékben.” „11. Vállalkozói felelősségbiztosítás: A Vállalkozó a szerződés teljesítése során, a munkaterület átvételétől a munkaterület visszaadásának napjáig a tevékenységével vagy mulasztásával összefüggésben a Megrendelőnél vagy a teljesítéssel összefüggésben harmadik személynél okozott károkért teljes felelősséggel tartozik. Az így keletkezett károkról haladéktalanul jegyzőkönyvet kell felvenni. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződéshez az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26.§ -ára is tekintettel csatolja a jelen beruházás egészére kiterjedő összkockázatú vagyon- és felelősségbiztosítás (teljes körű, építés-szerelés biztosítás) fennállását igazoló kötvényét és a kapcsolódó fedezetigazolást, amelynek megléte a szerződés aláírásának feltétele. Az itt előírt összkockázatú vagyon- és felelősségbiztosítás (teljes körű, építés-szerelés biztosítás) a biztosító társaságoknál Contractor's All Risk (a továbbiakban C.A.R.) biztosítás néven ismert. A C.A.R. biztosítás az alábbi feltételeknek meg kell, hogy feleljen. A C.A.R. vagyonbiztosítási rész minimális biztosítási összege el kell, hogy érje a Szerződés 3.3. pontja szerinti nettó vállalkozói díj összegét, (1.957.203.360 Ft,) tartalmaznia kell az építtető meglevő vagyontárgyainak, illetőleg a biztosított felügyelete alatt álló vagyontárgyaknak a fedezetét (119-es C.A.R. záradék) minimum 1 mrd Ft/ biztosítási időszak értékben.” Módosított rendelkezés: „11. Vállalkozói felelősségbiztosítás: A Vállalkozó a szerződés teljesítése során, a munkaterület átvételétől a munkaterület visszaadásának napjáig a tevékenységével vagy mulasztásával összefüggésben a Megrendelőnél vagy a teljesítéssel összefüggésben harmadik személynél okozott károkért teljes felelősséggel tartozik. Az így keletkezett károkról haladéktalanul jegyzőkönyvet kell felvenni. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződéshez az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26.§ -ára is tekintettel csatolja a jelen beruházás egészére kiterjedő összkockázatú vagyon- és felelősségbiztosítás (teljes körű, építés-szerelés biztosítás) fennállását igazoló kötvényét és a kapcsolódó fedezetigazolást, amelynek megléte a szerződés aláírásának feltétele. Az itt előírt összkockázatú vagyon- és felelősségbiztosítás (teljes körű, építés-szerelés biztosítás) a biztosító társaságoknál Contractor's All Risk (a továbbiakban C.A.R.) biztosítás néven ismert. A C.A.R. biztosítás az alábbi feltételeknek meg kell, hogy feleljen. A C.A.R. vagyonbiztosítási rész minimális biztosítási összege el kell, hogy érje a Szerződés 3.3. pontja szerinti bruttó nettó vállalkozói díj összegét, (1.957.203.360 Ft,) tartalmaznia kell az építtető meglevő vagyontárgyainak, illetőleg a biztosított felügyelete alatt álló vagyontárgyaknak a fedezetét (119-es C.A.R. záradék) minimum 1 mrd Ft/ biztosítási időszak értékben.” „11. Vállalkozói felelősségbiztosítás: A Vállalkozó a szerződés teljesítése során, a munkaterület átvételétől a munkaterület visszaadásának napjáig a tevékenységével vagy mulasztásával összefüggésben a Megrendelőnél vagy a teljesítéssel összefüggésben harmadik személynél okozott károkért teljes felelősséggel tartozik. Az így keletkezett károkról haladéktalanul jegyzőkönyvet kell felvenni. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződéshez az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26.§ -ára is tekintettel csatolja a jelen beruházás egészére kiterjedő összkockázatú vagyon- és felelősségbiztosítás (teljes körű, építés-szerelés biztosítás) fennállását igazoló kötvényét és a kapcsolódó fedezetigazolást, amelynek megléte a szerződés aláírásának feltétele. Az itt előírt összkockázatú vagyon- és felelősségbiztosítás (teljes körű, építés-szerelés biztosítás) a biztosító társaságoknál Contractor's All Risk (a továbbiakban C.A.R.) biztosítás néven ismert. A C.A.R. biztosítás az alábbi feltételeknek meg kell, hogy feleljen. A C.A.R. vagyonbiztosítási rész minimális biztosítási összege el kell, hogy érje a Szerződés 3.3. pontja szerinti nettó vállalkozói díj összegét, (1.957.203.360 Ft,) tartalmaznia kell az építtető meglevő vagyontárgyainak, illetőleg a biztosított felügyelete alatt álló vagyontárgyaknak a fedezetét (119-es C.A.R. záradék) minimum 1 mrd Ft/ biztosítási időszak értékben.”

Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről)

Kbt. 148. § szerint. folyt. VII. 2.4 pontból Eredeti rendelkezés: „8.2. Amennyiben a Vállalkozó – a Szerződés 4.3. és 4.5. pontjában meghatározott – műszaki átadás-átvétel időpontja vonatkozásában olyan okból teljesít késedelmesen, amelyért maga vagy alvállalkozója felelős, késedelmi kötbért köteles fizetni. Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke késedelmes naponként a 3.3. pont szerinti nettó vállalkozói díj 0,5 % -a, azaz 9.454.859 9.786.017 Ft/késedelmes nap. A Vállalkozó mindaddig köteles fenti késedelmi kötbér megfizetésére, ameddig késedelme fennáll. A késedelmi kötbér maximális összege a 3.3. pont szerinti nettó vállalkozói díj 10% -a, azaz 189.097.184Ft 195.720.336 Ft.” Módosított rendelkezés: „8.2. Amennyiben a Vállalkozó – a Szerződés 4.3. és 4.5. pontjában meghatározott – műszaki átadás-átvétel időpontja vonatkozásában olyan okból teljesít késedelmesen, amelyért maga vagy alvállalkozója felelős, késedelmi kötbért köteles fizetni. Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke késedelmes naponként a 3.3. pont szerinti nettó vállalkozói díj 0,5 % -a, azaz 9.786.017 Ft/késedelmes nap. A Vállalkozó mindaddig köteles fenti késedelmi kötbér megfizetésére, ameddig késedelme fennáll. A késedelmi kötbér maximális összege a 3.3. pont szerinti nettó vállalkozói díj 10% -a, azaz 195.720.336 Ft.” Eredeti rendelkezés: „8.4. Meghiúsulási kötbér megfizetésére abban az esetben köteles a Vállalkozó – a 3.3. pontba foglalt nettó vállalkozói díj 25 %-a mértékében, ha a szerződés teljesítése olyan okból vált lehetetlenné, amelyért a Vállalkozó felelős, vagy az a Vállalkozó érdekkörében felmerült ok miatt nem teljesült. A Szerződő Felek meghiúsulásnak tekintik, ha a Vállalkozó részére felszámított késedelmi kötbér összege – tekintettel a késedelem tartamára – eléri a 8.2. pontban meghatározott maximális összeget. Ezekben az esetekben a Megrendelő felmondhatja a szerződést. A meghiúsulási kötbér összege a 3.3. pontban meghatározott nettó vállalkozói díj alapján számítva 472.742.961Ft 489.300.840 Ft.” Módosított rendelkezés: „8.4. Meghiúsulási kötbér megfizetésére abban az esetben köteles a Vállalkozó – a 3.3. pontba foglalt nettó vállalkozói díj 25 %-a mértékében, ha a szerződés teljesítése olyan okból vált lehetetlenné, amelyért a Vállalkozó felelős, vagy az a Vállalkozó érdekkörében felmerült ok miatt nem teljesült. A Szerződő Felek meghiúsulásnak tekintik, ha a Vállalkozó részére felszámított késedelmi kötbér összege – tekintettel a késedelem tartamára – eléri a 8.2. pontban meghatározott maximális összeget. Ezekben az esetekben a Megrendelő felmondhatja a szerződést. A meghiúsulási kötbér összege a 3.3. pontban meghatározott nettó vállalkozói díj alapján számítva 489.300.840 Ft.” Eredeti rendelkezés: „8.7. A Vállalkozó teljesítési biztosítékot köteles nyújtani és igazolni azt legkésőbb a jelen szerződés hatálybalépésének időpontjáig. A biztosíték összeg a 3.3. pontba foglalt nettó vállalkozói díj 5 %-a, amely a szerződés hatálybalépése napjától a szerződés teljesítésének időpontjáig tart. A teljesítési biztosíték összege a Vállalkozónak a közbeszerzési eljárásban tett nyertes árajánlata alapján számítva 97.860.168 Ft. A teljesítési biztosíték nyújtásával kapcsolatos részletes előírások megegyeznek a jótállási biztosíték nyújtására a 9.8. és 9.9. pontokban meghatározottakkal.” Módosított rendelkezés: „8.7. A Vállalkozó teljesítési biztosítékot köteles nyújtani és igazolni azt legkésőbb a jelen szerződés hatálybalépésének időpontjáig. A biztosíték összeg a 3.3. pontba foglalt nettó vállalkozói díj 5 %-a, amely a szerződés hatálybalépése napjától a szerződés teljesítésének időpontjáig tart. A teljesítési biztosíték összege a Vállalkozónak a közbeszerzési eljárásban tett nyertes árajánlata alapján számítva 97.860.168 Ft. A teljesítési biztosíték nyújtásával kapcsolatos részletes előírások megegyeznek a jótállási biztosíték nyújtására a 9.8. és 9.9. pontokban meghatározottakkal.” Eredeti rendelkezés: „9.6. A Vállalkozó köteles jótállási biztosíték nyújtásával jótállást vállalni a 9.1. pontjában meghatározott általános garancia (jótállás) 36 hónapos időszakára a 3.3. pont szerinti nettó vállalkozói díj 5% -ának megfelelő összegben, amely a Vállalkozónak a közbeszerzési eljárásban tett nyertes árajánlata alapján számítva 94 548 592 Ft 97.860.168 Ft, az esetlegesen felmerülő hibák kijavításának biztosítékaként. A jótállási biztosítékot a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig kell teljesíteni. A jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátása a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásának végszámla kiállíthatóságának egyik feltétele.” Módosított rendelkezés: „9.6. A Vállalkozó köteles jótállási biztosíték nyújtásával jótállást vállalni a 9.1. pontjában meghatározott általános garancia (jótállás) 36 hónapos időszakára a 3.3. pont szerinti nettó vállalkozói díj 5% -ának megfelelő összegben, amely a Vállalkozónak a közbeszerzési eljárásban tett nyertes árajánlata alapján számítva 97.860.168 Ft, az esetlegesen felmerülő hibák kijavításának biztosítékaként. A jótállási biztosítékot a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig kell teljesíteni. A jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátása a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásának végszámla kiállíthatóságának egyik feltétele.”

Egyéb kiegészítő információk

1.2.1. A Szerződés vonatkozásában pótmunka igény merült fel, a föld alatti „háztartási tüzelőolaj tartály feltárása, szükség szerint ürítése, körül ásása és kiemelése elszállítással és ártalmatlanítással” összefüggésben, figyelemmel arra, hogy a közbeszerzési eljárás keretében Megrendelő 5 m3-ben határozta meg a tartály méretét, azonban a feltárások alkalmával megállapításra került, hogy ténylegesen a tartály 25 m3-es. (továbbiakban: Pótmunka 1) 1.2.2. A régészeti feltárás vonatkozásában Vállalkozó, mint megrendelő és a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központja, mint szolgáltató 2025. március 25. napján szerződést kötött a teljes felületű feltárás elvégzésére. Ez a feltárás a Szerződés vonatkozásában pótmunkaként jelentkezik, amelyet Megrendelő köteles a Vállalkozó részére megfizetni. (továbbiakban: Pótmunka 2) 1.2.3. Vállalkozó 2025.02.06. napján kelt tájékoztatásában akadályt közölt az időközben szükségessé vált régészeti feltárás miatt. A régészeti feltárás megvalósult, a régészek 2025.05.23. napján levonultak. A régészeti munkálatok miatt a Vállalkozó munkát végezni nem tudott, így szükségessé vált a véghatáridő módosítása. 1.2.4. Megrendelő a jelen módosítás keretében kívánja lehívni a Szerződésben rögzített 5. sz. opciót (Szerződés 2.1. pontjában rögzített „Az Iskola út mellett létesítendő közterületi parkolók és az ahhoz tartozó környezetrendezési feladatok kivitelezése” elnevezésű opcionális munka). 2.7. Felek rögzítik, hogy a jelen módosítás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (továbbiakban: Kbt.) 141. §-a alapján az alábbiak szerint minősül: - Pótmunka 1 és Pótmunka 2 vonatkozásában a Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pontja szerinti módosítást jelenti tekintettel arra, hogy a Pótmunka 1 és Pótmunka 2 munkálatok szükségességét és felmerülését a Megrendelő kellő gondossággal sem láthatta előre, továbbá a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és nem jár a szerződéses érték növekedésének több, mint 50%-ával; - a régészeti feltárás a Felek által előre nem látható jellege miatt a teljesítés felfüggesztésre került (akadályközlés) a régészeti munkák idejére az eredetileg meghatározott véghatáridő módosítása vált szükségessé, hogy a vállalkozó az eredeti naptári napban meghatározott határidőben tudjon teljesíteni; mindezekre tekintettel a módosítások szintén megfelelnek a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglalt módosítási lehetőségnek; a szerződés véghatárideje A szerződés teljesítésének határideje a munkaterület átadásától számított 646 naptári nap,azaz 2026. október 8. - Megrendelő a korábban előre meghatározott opció lehívásáról rendelkezett, amely, annak előre meghatározott és a Vállalkozó által árazott részére tekintettel megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjának; - a Vállalkozói díj, valamint az annak alapján kalkulált kötbérek és teljesítési biztosíték fentieknek megfelelően történő módosítása került szabályozásra, amely megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglalt módosítási lehetőségnek.

Szöveg

A szerződésmódosítás mindkét fél általi aláírásának dátuma 2025. augusztus 18. Eredeti rendelkezés: „4.3. A szerződés teljesítésének határideje a munkaterület átadásától számított 540 naptári nap.” Módosított rendelkezés: „4.3. A szerződés teljesítésének határideje a munkaterület átadásától számított 646 naptári nap, azaz 2026. október 8. (csütörtök).” Felek rögzítik, hogy a Szerződés 2.2. pontját közös megegyezéssel akként módosítják, hogy a Szerződés keretében meg nem rendelt opciók tekintetében a lehívás joga a Megrendelőt legkésőbb 2025.07.30. napjáig illeti meg, az eredetileg a Szerződés 2.2. pontjában rögzített, Szerződés hatályba lépésétől számított 180 nap helyett. Eredeti rendelkezés: „3.3. A 2.1.1. és a 2.1.2. pontban foglalt feladat szerződésszerű teljesítése esetén a vállalkozói díj - nettó: 1.890.971.844 1.957.203.360 Ft, azaz egymilliárd-nyolcszázkilencvenmillió-kilencszázhetvenegyezer-nyolcszáznegyvennégy egymilliárd-kilencszázötvehétmillió-kétszázháromezer-háromszázhatvan forint, - ÁFA: 27 %, azaz 510.562.398 528.444.907 Ft, azaz ötszáztízmillió-ötszázhatvankétezer-háromszázkilencvennyolc ötszázhuszonnyolcmillió-négyszáznegyvennégyezer-kilencszázhét forint, - bruttó: 2.401.534.242 2.485.648.267 Ft, azaz kétmilliárd-négyszázegymillió-ötszázharmincnégyezer-kétszáznyegyvenkettő kétmilliárd-négyszáznyolcvanötmillió-hatszáznegyvennyolcezer-kettőszázhatvanhét forint. a Vállalkozónak a közbeszerzési eljárásban tett nyertes ajánlata szerint. Megrendelő ezúton nyilatkozik – az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerint, tekintettel a 142. § (3) bekezdésére –, hogy a beruházás építési hatósági engedély köteles, a Megrendelő alanyi mentes adózó, ezért a 2.1. pontban meghatározott építési beruházás esetében a fordított adózás alkalmazásának feltételei nem állnak fenn. Következtetésképpen a beruházásról Vállalkozó által kiállított számlákban Vállalkozó köteles az Áfa összegének feltüntetésére, és az így feltüntetett fizetendő Áfa összegének bevallására és befizetésére.” Módosított rendelkezés: „3.3. A 2.1.1. és a 2.1.2. pontban foglalt feladat szerződésszerű teljesítése esetén a vállalkozói díj - nettó: 1.957.203.360 Ft, azaz egymilliárd-kilencszázötvehétmillió-kétszázháromezer-háromszázhatvan forint, - ÁFA: 27 %, azaz 528.444.907 Ft, azaz ötszázhuszonnyolcmillió-négyszáznegyvennégyezer-kilencszázhét forint, - bruttó: 2.485.648.267 Ft, azaz kétmilliárd-négyszáznyolcvanötmillió-hatszáznegyvennyolcezer-kettőszázhatvanhét forint. a Vállalkozónak a közbeszerzési eljárásban tett nyertes ajánlata szerint. Megrendelő ezúton nyilatkozik – az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerint, tekintettel a 142. § (3) bekezdésére –, hogy a beruházás építési hatósági engedély köteles, a Megrendelő alanyi mentes adózó, ezért a 2.1. pontban meghatározott építési beruházás esetében a fordított adózás alkalmazásának feltételei nem állnak fenn. Következtetésképpen a beruházásról Vállalkozó által kiállított számlákban Vállalkozó köteles az Áfa összegének feltüntetésére, és az így feltüntetett fizetendő Áfa összegének bevallására és befizetésére.” Felek a Vállalkozási szerződés 6.1 helyére az alábbi pontot iktatják be: „6.1. A Megrendelő a vállalkozói díj megfizetésére vonatkozóan, egy előlegbekérőt, 11 db részszámlát, valamint egy végszámlát fogad be az alábbiak szerint: 6.1.11 Pótmunka 1 részszámla: a Pótmunka 1 műszaki tartalom 100 %-os megvalósítását követően, nettó 4.648.420 Ft + 27% ÁFA, azaz nettó négymillió-hatszáznegyvennyolcezer-négyszázhúsz forint plusz huszonhét százalék áfa (bruttó 5.903.493 Ft, azaz bruttó ötmillió-kilencszázháromezer-négyszázkilencvenhárom forint) összegben, Megrendelő által átadott teljesítésigazolás birtokában. 6.1.12 Pótmunka 2 részszámla: a Pótmunka 2 műszaki tartalom 100 %-os megvalósítását követően, nettó 3.785.040 Ft + 27% ÁFA, azaz nettó hárommillió-hétszáznyolcvanötezer-negyven forint plusz huszonhét százalék áfa (bruttó 4.807.001 Ft, azaz bruttó négymillió-nyolcszázhétezer-egy forint) összegben, Megrendelő által átadott teljesítésigazolás birtokában. A 6.1.11 és 6.1.12 pontok beszúrása következtében a szerződés eredeti 6.1.11 pontjának számozása 6.1.13-ra módosul. 6.1.11. 6.1.13. A végszámla a műszaki tartalom 100 %-os megvalósítását követően, a műszaki átadás – átvételi eljárás sikeres lezárása után, a 6.3.2. pont szerinti teljesítési igazolás birtokában nyújtható be a vállalkozói díj fennmaradó részéről.” Karakterkorlát miatt folyt. VI.4. pontbanés VI.6 pontban