GSM-R kp-i és torony infrastruktúra üzemeltetése

Rövid leírás

„GSM-R központi és torony infrastruktúra elemek üzemeltetéséhez szükséges műszaki támogatási feladatok biztosítása”
A MÁV Zrt., mint Ajánlatkérő (AK) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő vállalkozási keretszerződés alapján a GSM-R1 projektben kivitelezett két központi helyszínen, továbbá a régiókban telepített 108 db cellás GSM-R bázisállomás toronynál és 130 db távközlési helyiségben telepített eszközökkel kapcsolatos üzemeltetési tevékenységek, karbantartási- és javítási feladatok ellátása.
Szerződés típusa: vállalkozási keretszerződés 36 hónap határozott időre összesen nettó 525.600.000,-Ft keretösszeg erejéig. Ajánlatkérő az „Alaptevékenység (support keretében elvégzett feladatok ellátása)” 36 havi díja tekintetében vállal lehívási kötelezettséget legfeljebb a keretösszeg mértékéig.
Az elvégzendő szolgáltatás az alábbi feladatokat foglalja magába, melyek alaptevékenységi és opcionális eseti megrendelések alapján kerülnek megrendelésre:
GSM-R1 projektben kivitelezett két központi helyszínen (Székesfehérvár és Budapest, Horog u. AC és DC áramellátó berendezések, 1-1 db 275kVA és 420kVA aggregátor és a központi rendszereket kiszolgáló berendezések), továbbá a régiókban telepített 108 db cellás GSM-R bázisállomás toronynál és 130 db távközlési helyiségben telepített eszközökkel (közel 250 db technológiai klímaberendezés és 1000 db AC és DC áramellátó berendezés) kapcsolatos üzemeltetési tevékenységek, karbantartási- és javítási feladatok ellátása.
Az eszközök típusát és pontos mennyiségét, illetve az elvégzendő feladatokat (tervezett karbantartások és javítások, tervezett felülvizsgálatok, opcionális karbantartások, mérnöki támogatás) a KD részeként kiadott műszaki melléklet, valamint a szerződéstervezet részletezi.

A beszerzés leírása

A szerződés tárgyát képező feladatok 36 hónapra vetített tapasztalati mennyiségekkel:

GSM-R1 projektben kivitelezett két központi helyszínen (Székesfehérvár és Budapest Horog u. AC és DC áramellátó berendezések, 1-1 db 275kVA és 420kVA aggregátor és a központi rendszereket kiszolgáló berendezések), továbbá a régiókban telepített 108 db GSM-R bázisállomás toronynál és 130 db távközlési helyiségben telepített eszközökkel (közel 250 db technológiai klímaberendezés és 1000 db AC és DC áramellátó berendezés) kapcsolatos üzemeltetési tevékenységek, karbantartási- és javítási feladatok ellátása (az eszközök típusát és pontos mennyiségét illetve az elvégzendő feladatokat /tervezet karbantartások és javítás, tervezett felülvizsgálatok, opcionális karbantartások, mérnöki támogatás/ a műszaki melléklet tartalmazza). A tárgyi eljárásban a keretszerződés értékéből Ajánlatkérő nettó 393.008.000 Ft lehívási kötelezettséget vállal.

A teljesítésre vonatkozó részletes elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás, valamint a szerződéstervezet tartalmazza.

A lehetőségek leírása

Megrendelő az opciós mennyiség (Eseti karbantartási tevékenységek) lehívására egyoldalú írásbeli nyilatkozattal jogosult az Eseti megrendelésekre irányadó rendelkezések szerint, a jelen pontban megadott eltérésekkel. Az opciós tevékenységek lehívására a szerződés hatálya alatt bármikor és az arra rendelkezésre álló összeg erejéig kerülhet sor. Megrendelő az opciós tevékenységeket tetszőleges ütemben és mértékben jogosult lehívni. Az opciós feladatok tekintetében Megrendelőt lehívási kötelezettség nem terheli. Az opció mértéke: nettó 168.432.000 Ft.

Annak indoklása, hogy az odaítélési szempontok súlyozását miért nem tüntették fel

Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa valamennyi értékelési részszempont esetében: 0-10 pont
A pontozás módszere az árszempontok tekintetében: fordított arányosítás: a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat. Az értékelés során a legjobb (legalacsonyabb) ajánlati tartalmi elem maximális pontot kap, a többi pedig, a legjobbhoz viszonyítva arányosítással kerül kiszámításra.
A minőségi szempont tekintetében a pontozás módszere: egyenes arányosítás: a legmagasabb érték a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat. Az értékelés során a legjobb (legmagasabb) ajánlati tartalmi elem maximális pontot kap, a többi pedig, a legjobbhoz viszonyítva arányosítással kerül kiszámításra.

Hely

Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR rendszer automatikusan végzi el két órával az
ajánlatok benyújtásának határidejét követően. Ezzel egy időben a rendszer e-mail értesítést küld az
ajánlattevőknek az EKR rendszerbe történt regisztrációkor megadott e-mail címére a bontás megtörténtéről a 424/2017. Korm rendelet 15. § és a Kbt. 68. § alapján.

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

M/1.: M1.) Alkalmas az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján, ha rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafele számított 3 évben befejezett, de legfeljebb 6 évben megkezdett
a) összesen legalább 75 db cellás elvű (GSM/GSM-R) telekommunikációs torony technológiai és infrastruktúrális rendszereinek-, telekommunikációs hálózatok- üzemeltetése és/vagy karbantartása, és/vagy telepítése tárgyú szerződésszerűen teljesített referenciával.
b) összesen legalább 50 db AC és DC (váltó és egyenáramú berendezések) szünetmentes áramellátó berendezések karbantartására és javítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával,
c) legalább 1 db 50kVA-nál nagyobb teljesítményű dízel aggregátorok karbantartására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával.
Az M1.) a), b) és c) pontban előírt értékek több referenciával is igazolhatók. A referenciáknak teljesítésigazolással lezárt, megrendelő által átvett munkákra kell vonatkozniuk. A referencia időpontjaként a teljesítésigazolás kiállításának dátuma tekintendő.

Igazolás módja az ajánlattételhez bármelyik alkalmassági követelmény esetén: az ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) IV. részének “α” szakaszának kitöltésével kell a műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételnek való megfelelést igazolnia. Az EEKD-t e-űrlapként kell kitölteni az EKR-ben. Az elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Az EEKD-ban a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy az előírt műszaki-szakmai alkalmassági követelmények teljesülnek. Az előírt alkalmassági követelményeknek a bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot oly módon, hogy az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön EEKD formanyomtatványokat is köteles benyújtani. Ilyenkor a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni az alkalmasság igazolásához. Továbbá Ajánlattevő köteles az ajánlatban megjelölni ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására támaszkodik.

AZ M1 Alkalmassági követelmények igazolását AJÁNLATKÉRŐNEK a KBT. 69. § (4) BEKEZDÉSE SZERINTI FELSZÓLÍTÁSA ESETÉN KELL BENYÚJTANI, a következőképp:
a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)–c) és e) és f) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;
b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával.

Az referencianyilatkozat / igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat:
• a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe (székhelye/lakcím),
• a kontaktszemély neve és elérhetősége (telefonszám vagy e-mail cím),
• a szolgáltatás tárgyának leírása, a szolgáltatás jellemzőinek leírása oly módon, hogy az alkalmasság egyértelműen megállapítható legyen
• a teljesítés ideje [a teljesítés kezdete (év, hónap, nap) és vége (év, hónap, nap)],
• a szolgáltatás leírása szempontjából releváns mennyiségi adatok (db)
• a teljesítés az előírásoknak és szerződésnek megfelelően történt-e,
• ha a teljesítést nem önállóan végezte, annak feltüntetését, hogy a referenciát bemutató szervezet a teljesítésben milyen mennyiséggel/arányban vett részt.

A benyújtott igazolásokból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie az előírt alkalmassági követelmények teljesítésének, akkor is, ha ajánlattevő a csatolni kívánt referenciát konzorciumi tagként, fővállalkozóként vagy alvállalkozóként teljesítette, az Ajánlatkérő ilyen esetekben kizárólag az ajánlattevő saját teljesítésének tárgyát, mennyiségét és értékét veszi figyelembe az alkalmasság elbírálása során.

Ajánlatkérő tájékoztatásul közli, hogy – a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésében rögzítettek kivételével – a közös ajánlattevőként (tagként) vagy alvállalkozóként teljesített referencia esetében az ajánlatkérő a referenciát bemutató által teljesített munkarészeket fogadja el.

A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján, ha az előírt alkalmassági követelményeknek az Ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, a Kbt. 69. § szerinti utólagos igazolási eljárásban e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

Az alkalmasság igazolása során a Kbt. 65. § (6) bekezdései alapján előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.

Az alkalmasság igazolása során a Kbt. 65. § (6)-(9) bekezdése alkalmazandó.

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

M/2.: M/2. alkalmassági feltétel: Alkalmas az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján, ha rendelkezik a teljesítéshez ténylegesen szükséges magas szakmai tudást és tapasztalatot igénylő alábbi szakemberekkel:
a) legalább 2 fő olyan szakemberrel, akik egyenként rendelkeznek legalább összesen 2 év áramellátó berendezés- és aggregátor szervíz területen szerzett gyakorlattal.
b) legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik a 45/2011 (XII.7.) BM rendeletben található tűzvédelmi szakvizsgákra kötelezett munkakörökről szóló 1. melléklet 8. pont szerinti foglalkozási ágra (beépített tűzjelző berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, felülvizsgálatát végzők) és 1. melléklet 9. pont szerinti foglalkozási ágra, azon belül is (beépített tűzoltó berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, felülvizsgálatát végzők) NOVEC 1230-as gázzal oltórendszerre vonatkozó gyártói szakvizsgával.
Az M2.) alkalmassági követelmények vonatkozásában egy szakember több különböző szakértelmet biztosíthat, azaz az M/2.a) és M/2.b) alkalmassági követelmény tekintetében az átfedés megengedett.
Igazolási módok:
Az ajánlattételhez bármelyik alkalmassági követelmény esetén: az ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) IV. részének “α” szakaszának kitöltésével kell a megfelelést igazolnia. Az EEKD-t e-űrlapként kell kitölteni az EKR-ben. Az elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Az EEKD-ban a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy az előírt műszaki-szakmai alkalmassági követelmények teljesülnek. Az előírt alkalmassági követelményeknek a bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot oly módon, hogy az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön EEKD formanyomtatványokat is köteles benyújtani. Ilyenkor a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni az alkalmasság igazolásához. Ajánlattevő köteles az ajánlatban megjelölni ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására támaszkodik.
Az 5. értékelési részszemponthoz kapcsolódó M/2. a) alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolásait 0-nál nagyobb megajánlás esetén: MÁR AZ AJÁNLATTAL EGYÜTT SZÜKSÉGES BENYÚJTANI a következőket:
I. A szakember adatait fel kell tüntetni a szakemberek megnevezését és bemutatását tartalmazó EKR űrlapon. Az űrlapon minimálisan az alábbiakat kell megjelölni:
– Eljárást megindító felhívás alkalmassági követelményt előíró pontja, illetve az alkalmassági követelmény megnevezése [M/2. a)]
– A szakember neve
– Szakemberrel jogviszonyban álló szervezet megnevezése
– Szakember jelenlegi jogviszonya a megjelölt szervezettel
II. Csatolni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát az alábbi minimális tartalommal:
- név,
- jelenlegi munkahely (munkáltató) megnevezése,
- a minimumfeltételek igazolásához szükséges végzettség/képzettség bemutatása (a végzettséget/képzettséget igazoló intézmény megnevezésével),
- a szakember által megszerzett, alkalmassági minimumfeltételek igazolásához szükséges releváns szakmai gyakorlat az alábbi adatok megadásával:
szakmai tapasztalat rövid bemutatása (az előírt alkalmassági feltétellel összhangban, konkrét projekt(ek) feltüntetése, szakember által betöltött pozíció vagy elvégzett feladatok az adott projektben)
• elkülönítetten az alkalmassági minimumkövetelményre bemutatott szakmai tapasztalat kezdete (év, hónap), vége (év, hónap), úgy, hogy az adott alkalmassági feltétel megállapítható legyen
• elkülönítetten az értékelési szempontként bemutatott M/2. a) alkalmassági minimumkövetelményben előírton felüli többlettapasztalat 0-nál nagyobb megajánlás esetén (értékelési szempontra tett felolvasólapon tett megajánlás alátámasztása (0-24 hónap))
A szakmai önéletrajznak igazolnia kell minden feltételt, melyet a szakemberek vonatkozásában az alkalmassági minimumkövetelmények előírnak.
Más tagállamban szerzett végzettség esetében a küldő vagy származási országban a végzettséget igazoló dokumentum magyar nyelvű fordításának benyújtása szükséges.
Az önéletrajznak szövegszerűen kell tartalmaznia azokat a fordulatokat, amelyeket Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények esetén előírt.
Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. A szakmai gyakorlat időtartamát min. év, hónap pontossággal szükséges megadni és az időben párhuzamos tevékenységek vonatkozásában szerzett gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.
III. A szakmai önéletrajzhoz egyszerű másolatban mellékelni kell a képzettséget / végzettséget igazoló okirat(ok)at, igazolás(ok)at.
IV. Csatolandó továbbá az Ajánlattevővel munkaviszonyban nem állók rendelkezésre állási nyilatkozata
Utólagos igazolás, ajánlatkérő felszólítására a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján:
M2 b) alkalmassági feltétel igazolását az M2 a) értékelésben részt vevő szakember igazolásának pontjánál az I-IV. leírtaknak megfelelően, illetve ugyanígy az M2 a) pont szerinti, értékelésben részt nem vevő szakember igazolását. Részletesen: ld. KD.

A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre

Fizetési feltételek: Kbt.135.§ (1), (5), (6); Kbt. 136. §; Ptk.6:130.§(1)-(2), 6:155.§.
AK előleget nem fizet, fizetési biztosítékot nem ad, egyéb szerződést megerősítő kötelezettség nem terheli. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 27/A. § -ban meghatározott elektronikus számlákra vonatkozó rendelkezésre.
A fizetési feltételeket a Közbeszerzési Dokumentumok mellékletét képező szerződéstervezet tartalmazza.

A szerződés teljesítésének feltételei

A kötbér alapja a szerződésszegéssel érintett Keretszerződés 1.1.1. pontja szerinti support tevékenység havi nettó support díja, illetve a szerződés szerinti eseti megrendelés esetén az eseti megrendelés nettó ellenértéke. A Vállalkozó által felhasznált, illetve beépített anyagokért és eszközökért az azokra vonatkozó teljesítésigazolás Megrendelő általi aláírásának napjától számított 1 év teljes körű, a Ptk. 6:171-173. §-ai szerinti jótállást vállal. A Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén minden késedelemmel megkezdett naptári nap után a kötbéralap/nap, de maximum a kötbéralap 1%-ának, max. 30 % mértékű késedelmi kötbért köteles fizetni. Hibás teljesítés esetén Vállalkozó a jótállási felelősségen túl, kötbér és kártérítési felelősséggel tartozik. A hibás teljesítési kötbér mértéke a kötbéralap 10%-a. A Keretszerződés/Eseti Megrendelés Vállalkozó felelősségébe tartozó okból meghiúsulása esetén Vállalkozó a kötbéralap 30%-ának megfelelő meghiúsulási kötbért fizet. Továbbiak: ld. KD.

Kizárási okok leírása

Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 62. § (1) – (2) bekezdésében foglalt kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült:
Kbt. 62. § (1) bek. aa) pontja szerint a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény), illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti bűnszervezetben részvétel, ideértve a
bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is;
Kbt. 62. § (1) bek. ah) pontja szerint a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, a Kbt. 62. § (1) bek. a)-g) pontokban felsoroltakhoz hasonló bűncselekmény;
Kbt. 62. § (2) bekezdésnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés aa) pontjára vonatkozó része.
Az igazolás módja:
Az igazolási módokra a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1-16. §-okban foglaltak irányadók.
AT vonatkozásában:
AT-nek ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (a továbbiakban: EEKD) EKR-ben történő kitöltésével és benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alá. Ajánlatkérő (a továbbiakban: AK) az EEKD-t a Közbeszerzési Dokumentumok részeként, az EKR-ben elektronikus űrlap formájában rendelkezésre bocsátja.AK az ajánlati felhívásban előírt kizáró okok előzetes igazolására vonatkozóan, az eljárás ajánlattétel szakaszában kizárólag az EEKDban foglalt nyilatkozatot veszi figyelembe az előzetes igazolási kötelezettség teljesítésére, e tekintetben AK nem veszi figyelembe és nem bírálja az ajánlatban becsatolásra kerülő bármilyen más, az előírt kizáró okokhoz kapcsolódó igazolást, egyéb – nem a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésének megfelelő – nyilatkozatot, dokumentumot.
Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását.
Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozóra és más szervezetre vonatkozóan benyújtandó EEKD-t az EKR-ben az adott szervezet nevében AT tölti ki. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés.]
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását, vagyis az ajánlat részeként a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani, miszerint AT-nek nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A Kbt. 62. § (1) bekezdés a), b), e), h), j), l) és n) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani.
A kizáró okokra vonatkozó további igazolásokat AT az AK felhívására köteles benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak
szerint:
• a Magyarországon letelepedett AT-nek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezet 8. §-a, a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti kizáró ok tekintetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja szerinti kizáró ok tekintetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ic) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
• a nem Magyarországon letelepedett AT-nek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezet 10. §- a, a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja szerinti kizáró ok tekintetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja szerinti kizáró ok tekintetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. § g) pont gc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján AT-nek/Kapacitást nyújtó személyeknek/szervezeteknek az AK Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdés szerinti felhívására nyilatkozniuk kell, amennyiben az AK által korábban lefolytatott közbeszerzési eljárásban a kizáró okok fenn nem állására és/vagy az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozóan benyújtott igazolás figyelembe vételét kérik. Amennyiben az AT valamely korábbi igazolás figyelembevételét kéri, úgy nyilatkozatának tartalmaznia kell az érintett közbeszerzési eljárás és a korábban benyújtott érintett igazolás(ok) egyértelmű megjelölését oly módon, hogy azok a megjelölés alapján egyértelműen beazonosíthatók legyenek.
AK a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdései szerinti felhívásában nem kéri be ismételten az EEKD-ban megtett nyilatkozatokat.
AK kizárja az eljárásból azon AT-t, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában közreműködő gazdasági szereplőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.

További információk

1.) Az eljárásban való részvétel feltétele az EKR-be történő regisztráció.
2.) A Közbeszerzési dokumentumokat (továbbiakban: KD) AK a Kbt.39. §(1)bek. alapján elektronikus úton térítésmentesen hozzáférhetővé teszi AT-k szamara az EKR-ben. Az AK nem tud felelősséget vállalni az esetleges kieg. tájékoztatás megküldésére olyan gazd. szereplő számara, aki elektronikus úton letöltötte a KD-t, azonban nem tájékoztatta AK-t a letöltés tényéről.
3.) AT az ajánlattal kapcsolatban kiegészítő tájékoztatást kérhet, a vonatkozó előírásokat a KD tartalmazza.
4.) AT-nek a Kbt. 66.§(1) bek-e alapján az AF-ban, KD-ban meghatározott tartalmi és formai köv.-eknek megfelelően kell elkészítenie ajánlatát. A vonatkozó előírásokat és az ajánlatba csatolandó dokumentumok teljes listáját a KD tartalmazza.
5.) Az ajánlatot az EKR rendszerbe a www.ekr.gov.hu weboldalon kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig az I.3) pontban megadott címen keresztül (az EKR rendszerben kitöltendő nyilatkozatokat elektronikus űrlap, a további dokumentumokat pdf formátumban).
6.) AT-nek (közös AT-knek) az ajánlatában nyilatkoznia kell az AF feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. [Kbt.66. § (2) bek.]
7.) Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ában foglalt feltételeknek figyelemmel a Kbt. (2)–(3) bek-re. Csatolni kell a közös AT-k megállapodását, melyben rögzítik a Kbt. 35. § (6) bek-ben előírt egyetemleges felelősségvállalást a szerz. teljesítéséért, továbbá meg kell adni a közös AT-k munkamegosztását a feladatok és azok részaránya tek.-ben. A közös ajánlattételre vonatkozó szabályokat részletesen lásd KD.
8.) AK a hiánypótlas és felvilágosítás-adás lehetőségét a Kbt. 71.§-a szerint biztosítja és nem alkalmazza a Kbt. 71.§(6) bek-ben előirt korlátozást. A hp-kat az EKR rendszerben kell megtenni.
9.) Az ajánlat elkészítésével, benyújtásával kapcsolatban felmerülő költség az AT-t terheli, kivéve az EKR-rel kapcsolatos költséget.
10.) Az eljárás során benyújtandó dokumentumok – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – egyszerű másolatban is benyújthatók.
11.) A Kbt.66.§(6)bek. szerint AK előírja, hogy AT-nek meg kell jelölnie a közbeszerzés azon részét/részeit, amelynek teljesítéséhez AV-t kíván igénybe venni, továbbá ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt es az ajánlat benyújtásakor már ismert AV-t,valamint az AT-i teljesítésen belül az AV-i teljesítés tervezett százalékos arányát. Nemleges nyilatkozatokat is csatolni kell.
12.) Az eljárás és az ajánlattétel nyelve magyar. Az eljárás során mindennemű közlés magyarul történik. AK az idegen nyelvű iratok AT általi fordítását is elfogadja. (Kbt. 47.§(2) bek). Az AT képviseletére jogosult személy az ajánlatban köteles cégszerűen nyilatkozni, hogy a fordítás mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A fordítás tartalmának a helyességéért AT a felelős.
13.) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet es az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Nemlegesség esetén is csatolandó.
14.) Amennyiben az AT – átalakulásra hivatkozással – jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, ajánlatához csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat.
15.) AK felhívja a figyelmet a Kbt. 65.§(11) bek-ben foglaltakra, mely szerint nem használhatja fel a gazdasági szereplő alkalmasság igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként – a jogelőd a Kbt.65.§(7) bek. szerinti bevonása nélkül – maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazd. szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy – ha a jogelőd megszűnt – megszűnése hiányában fennállna. A gazd. szereplő ebben az esetben is élhet a Kbt. 64.§ szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az alk. igazolására szolgáló adatait, ha a korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát.
16.) AK tájékoztatja az AT-ket, hogy az eljárással kapcsolatos határidők tekintetében a közép-európai idő az irányadó.
17.) A jelen eljárás során a mindenkori magyar jog az irányadó.
18.) Az AF és KD közötti esetleges eltérés esetén az AF-ban foglaltak az irányadók.
19.) Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról szóló, 2022/576 EU rendelet 1. cikk 23. pontja nyomán életbe lépett,
833 /2014/EU rendelet 5k. cikk szerinti tilalom vonatkozásában. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben az előírt nyilatkozat nem kerül benyújtásra a KD-ban előírt módon (hiánypótlást követően sem), Ajánlatkérő az ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja
alapján érvénytelennek nyilvánítja.
20.) Amennyiben AT a Kbt. 44. § (1) bek. alapján az ajánlatának egy részét üzleti titoknak (ideértve a védett ismeretet is) minősíti és ezáltal annak nyilvánosságra hozatalát megtiltja, úgy erről nyilatkoznia kell ajánlatában. Felhívjuk AT figyelmét a Kbt. 44.§(2)-(4) bek-ben foglaltakra. A fentiek alapján üzleti titoknak minősített információkat az ajánlatban elkülönített módon kell közölni. AK felhívja a figyelmet, hogy amennyiben az AT valamely adatot a Kbt. 44.§(2)-(3) bek-be ütköző módon minősít üzleti titoknak és ezt az AK hiánypótlási felhívását követően sem javítja, úgy AT ajánlata a Kbt. 73. § (1) bek. fa) pontja alapján érvénytelen. Nemleges nyilatkozat is csatolandó.
21.) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró v. nyilatkozatot tevő személyek aláírási címpéldányát, aláírásmintáját (lásd KD).
22.) (Adott esetben) az egyenértékűség fennállásának igazolása az AT kötelezettsége.
23.) A hirdetményfeladó rendszerben alkalmazott karakterkorlátozás miatt minden egyéb rendelkezés a KD-ban.
24.) Ajánlatkérő a tárgyi eljárásban előírja a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának alkalmazását.
25.) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése szerinti fordított bírálatot.
26.) Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az M1 és M2 alkalmassági feltételekben a műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozza meg.