Jendrassik Gy. Technikum kivitelezési munkái

Rövid leírás

Jendrassik_Új tanműhely_088 kialakítása a kapcsolódó tanműhely energetikai korszerűsítésével
Jendrassik_Új tanműhely_088
Új tanműhely nettó hasznos alapterülete: 716,89 m2.
Előkészítő/bontási munkák:
- Meglévő épületek, szanálás jellegű bontása, gépi erővel, alépítménnyel együtt, épületgépészeti bontásokkal és leszerelésekkel, épületvillamossági bontásokkal és leszerelésekkel együtt, bontási törmelék elszállításával, lerakóhelyi díjjal: 820 légm3

Földmunka:
- Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely mélységnél: 507 m3
- Simító hengerlés a földmű (tükör) felületén, gépi erővel, 3,0 m-nél nagyobb szélességnél. Felület tömörítése a földmű tükör felületén, gépi erővel, az alapozási munkák lavírsíkján: 453,94 m3
- Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV. és elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal (laza m3): 1054,3 m3
Alapozás:
- Vasbeton sáv-, talp- lemezalap készítése szivattyús technológiával, C30/37-XC2-XA1-16-F2: 181,68 m3
Helyszíni beton és vasbeton munkák
- Vasbetonfal készítése, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, szivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel, 25-50 cm vastagság között: 140,47 m3
- Sík vagy alulbordás vasbeton lemez készítése, 15°-os hajlásszögig, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, betonszivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel, 12 cm vastagság felett: 201,64 m3
- Aljzat készítése szárazhabarcs esztrichből Úsztatott esztrich (hő- vagy hangszigetelésen) gépi feldolgozással, cementbázisú esztrichből C30 szilárdsági osztálynak megfelelően, többlet minden további 1 cm vastagságért cementesztrich: 1212,9 m3
Külső teherhordó falak:
- Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-kerámia termékekből, síkracsiszolt nútféderes elemekből, 440 mm falvastagságban, 440x250x249 mm-es méretű kézi falazóblokkból, vékony falazóhabarcsba falazva külső teherhordó fal, 44x25x24,9 cm, 10 (N/mm2) vékonyrétegű falazóhabarcs M 10: 177,07 m2
Belső teherhordó falak:
- Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-kerámia termékekből, síkracsiszolt nútféderes elemekből, 300-320 mm falvastagságban, 300x248-250x249 mm-es méretű kézi falazóblokkból, sarok elem, feles elem felhasználásával, vékony falazóhabarcsba falazva belső teherhordó fal: 231,97 m2
Válaszfalak
- Válaszfal építése, égetett agyag-kerámia termékekből, síkracsiszolt nútféderes elemekből, 100 mm falvastagságban, 500x249x100 mm-es méretű válaszfallapból, vékony falazóhabarcsba falazva válaszfal, 10x50x24,9 cm, 5 (N/mm2) vékony habarccsal: 119,39 m2
Tetőszerkezet:
- Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben faragott (fűrészelt) fából, 0,043-0,050 m3/m2 bedolgozott famennyiség között C24 minőségű faanyagból Fűrészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-6.5 m I.o. - látszó részek gyalult kivitelben: 333,16 m2
Vakolás
- Oldalfalvakolat készítése, gépi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, könnyített mész-cement vakolat, 1 cm vastagságban Mész-cement gépi vakolat belső, 2147,21 m2
- Üvegszövet háló beágyazása, függőleges, vízszintes, ferde vagy íves felületen: 1044,83 m3
Szárazépítés
- Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre (duplasoros), választható függesztéssel, csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben), nem látszó bordázattal, 50 cm bordatávolsággal (CD50/27), 10 m2 összefüggő felület felett, 1 rtg. normál 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással normál építőlemez, 12,5 mm 1250/2000, nóniusz függesztővel: 583,59 m2
- Lamellás fém álmennyezet szerelése, baffle base fém lamellázattal galvanizált, festett tartószerkezettel, festett függesztőkkel, szegélyezéssel kompletten szerelve és falszegéllyel: 613,43 m2

Tetőfedés
- Kettősfedés húzott égetett agyag tetőcserepekkel, hódfarkú cseréppel, rögzítés nélkül, 36-40° tetőhajlásszög között (kerámia) szegmensvágású alapcserép 18×38×1,4 cm natúrvörös: 344,47 m2
Ipari padló:
- Ipari padlóburkolat készítése, beltéri vagy kül- és beltéri járófelületek, új beton vagy esztrich járófelületre, műgyanta bevonattal, önterülő műgyantából, 1 mm rétegvastagságig, műgyanta habarccsal epoxi alapozó; - bevonat csúszásmentesítés kvarchomok szórással, felületvédő záróbevonattal: 633,13 m2
Homlokzatburkolat
- Homlokzatburkolat készítése, minősített klinker-lapból, dörzsölt teli fugázással, 12 mm-es fugával, réteges falszerkezet esetén, (kiegészítő rögzítés külön tételben kiírva), klinker-habarccsal: 106,24 m2
- Homlokzatburkolat készítése, 10 cm vastagságban, minősített burkolótéglából, dörzsölt teli fugázással, 12 mm-es fugával, réteges falszerkezet esetén, (átszellőztető tartatószerkezettel), klinker-habarccsal: 56,75 m2
Szerelt álmennyezet
- Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre (duplasoros), választható függesztéssel, csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben), nem látszó bordázattal: 745,76 m2
Fal-, pillér-, oszlop- és lábazatburkolat:
- Fal-, pillér-, oszlop- és lábazatburkolat készítése beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan: 104,72 m2
Padlóburkolat készítése,
- Padlóburkolat készítése beltérben, kenhető szigetelésre, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan: 36,28 m2
Bádogozás
- Kettős állókorcos fedések, lemezszalagból fémlemez fedés készítése, 25°-os tető lejtésszögig: 49,79 m2
Folytatás II.2.4.

A beszerzés leírása

II.1.4. folytatása
Homlokzati nyílászárók:
- Homlokzati nyílászárók gyártása és elhelyezése, összesen 37 db
Felületképzés:
- Diszperziós festés (két rétegben) műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel: 2610 m2
Szigetelés
- Padlószigetelés, egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikált vagy SBS/oxidált duo) lemezzel: 277,83 m2
- Homlokzati fal hő- és/vagy hangszigetelése, falazott vagy monolit vasbeton szerkezeten, függőleges felületen 14 cm vastagságban: 215,97 m2
- Homlokzati fal hő- és/vagy hangszigetelése, falazott vagy monolit vasbeton szerkezeten, függőleges felületen, (rögzítéssel) vékonyvakolat alatti méretstabil expandált polisztirolhab lemezzel homlokzati hőszigetelő lemez,1000x500x 80 +140mm: 317,28 m2
- Padló hő-, hangszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, aljzatbeton alá, úsztató rétegként vagy talajon fekvő padlószerkezetben, extrudált polisztirolhab lemezzel 140 nagy teherbírású extrudált polisztirolhab hőszig., 140x600x1250 mm: 277,83 m2
Árnyékolók beépítése
- Méretre készített külső- és/vagy belsőtéri, lamellás árnyékoló felszerelése, árnyékoló fém lamellákkal, kültérre, lamellákkal, függőleges kivitelben, fix, klipszekkel szerelve fix függőleges síkú árnyékoló, 250 mm széles, préselt lamellákból, alu. zsz.-re klipszekkel szerelve, max. 355 cm-es tartókiosztással, RAL skála szerinti porszórt kivitelben, alapszínek (RAL 9006, 7016), lamellák 250 mm-es kiosztással, Csz: fix függőleges klipszes, acél tartószerkezettel kompletten,: 73,13 m2
Épületvillamosság
- Elosztó berendezések: 9 db
- Fővezetéki kábelek összesen: 400 fm
- Áramköri kábelek összesen: 5560 fm
- Lámpatestek összesen: 159 db
Fűtés:
- folyadékhűtők, hidraulikai blokkal, 60 kW hűtőteljesítmény alatt, Folyadékhűtő beépített szivattyúval, 165 literes puffertárolóval, 49,3 kW hűtő teljesítmény: 1 db
- Klímakonvektorok, kazettás fan-coil beltéri egység szerelése tartószerkezettel, kazettás beltéri egység: 7 db
- Klímakonvektorok, légcsatornázható fan-coil beltéri egység szerelése tartószerkezettel: 16 db
Szellőzés:
- Hővisszanyerős, kompakt szellőztető berendezés beépítése, elektromos bekötéssel, vezérléssel, beüzemeléssel, kompletten, álló, beltéri kivitelben, vízszintes csatlakozási pozícióval, ellenáramú hővisszanyerővel, elektromos fűtőkaloriferrel, levegő-térfogatáram: 1300 m3/h, hővisszanyerős szellőztető készülék: 1db
Kertépítés
- Kerékpártámaszok beszerzése, kihelyezése, rögzítése beton pontalaphoz. kétoldali kerékpártároló, rögzítés bebetonozással, porfestve antracit színben: 5 db
- Gyepesítés tervezett gyepfelületek területén: 103 m2

Jendrassik_Meglévő tanműhely energetikai korszerűsítése_088

Előkészítő/bontási munkák:
- Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik lapból, ragasztóval együtt: 82,84 m2
- Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, acélháló erősítésű kavicsbetonból: 153,27 m2
- Vakolat leverése oldalfalról vagy mennyezetről 1,5 cm vastagságig falazó, meszes cementhabarcs: 351,38 m2

Állványozás
- Áthidaló szerkezeteket vagy falakat aláfogó- biztosító állvány készítése, függőleges vagy ferde dúcolással, faragott fából 1 fam3
Beton, vasbeton munka
- Vasbeton sáv-, talp- lemezalap készítése szivattyús technológiával,l C25/30-XC2-16-F2: 7,73 m3
- Aljzat készítése szárazhabarcs esztrichből Úsztatott esztrich (hő- vagy hangszigetelésen) gépi feldolgozással, cementbázisú esztrichből C30 szilárdsági osztálynak megfelelően, többlet minden további 1 cm vastagságért : 270,38 m2
Falazás
- Válaszfal építése, égetett agyag-kerámia termékekből, síkracsiszolt nútféderes elemekből, 100 mm falvastagságban, 500x249x100 mm-es méretű válaszfallapból, vékony falazóhabarcsba falazva: 82,62 m2
Vakolás
- Oldalfalvakolat készítése, gépi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, könnyített mész-cement vakolat, 1 cm vastagságban: 477,57 m2
- Mennyezetvakolat készítése, gépi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, könnyített mész-cement vakolat, 1 cm vastagságban: 74,68 m2
Szárazépítés
- Látszóbordás függesztett álmennyezet szerelése, L falszegéllyel, 15 mm talpszélességű fő és kereszt tartószerkezettel, ásványi anyagú betételemek elhelyezésével, 60x60 cm-es raszterben: 74,68 m2
Burkolatok
- Ipari padlóburkolat készítése, új beton vagy esztrich járófelületre, műgyanta bevonattal, önterülő műgyantából, 1 mm rétegvastagságig, műgyanta habarccsal: 100,43 m2
Festési munkák
- Diszperziós festés (két rétegben) műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen: 529 m2
Szigetelés
- Padlószigetelés, egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikált vagy SBS/oxidált duo) lemezzel, aljzathoz foltonként vagy sávokban olvasztásos ragasztással, átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve: 20,6 m2
- Padló hő-, hangszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, aljzatbeton alá, úsztató rétegként vagy talajon fekvő padlószerkezetben, extrudált polisztirolhab lemezzel 140 nagy teherbírású extrudált polisztirolhab hőszig., 140x600x1250 mm: 20,6 m2
A kiviteli terv építészet-statika költ. kiírásban a 15-004-1.1.2.3 számú "Síklemez zsaluzása, alátámasztó állvánnyal, födémzsaluzattal, zsaluhéj táblákkal borítva, 4,01-6 m magasság között" tételben 786,85 m2 került rögzítésre a földszint feletti és az emelet feletti födémekre vonatkozóan összesen. Egy szint monolit vasbeton födém területe ezen paraméter alapján 393,4 m2.
A Meglévő tanműhely energetikai korsz._026a esetében folytatás a IV.1.11. pontban
A II.1. és jelen pontban, valamint a IV.1.11. pontban meg. paraméterek nettó paraméterek, amelyek adott esetben nettó mennyiségként vagy nettó alapterületként értendő.

További információk

A II.2.7. pontban meghatározott 400 nap tekintetében ajánlatkérő a következőket rögzíti:
Jelen szerződés annak mindkét fél általi aláírásának napján lép hatályba és a mindkét fél által történő szerződésszerű teljesítésig, de legfeljebb a munkaterület átadás-átvételétől számított 400 napig tartó határozott időtartamra jön létre azzal, hogy a feladatok végteljesítésének határideje nem nyúlhat túl a szerződés fedezetét biztosító projekt mindenkori fizikai zárásának időpontját megelőző 10. napon, ami a szerződés aláírásának napján 2026. március 31.
Amennyiben a projekt fizikai zárásának meghosszabbítására kerül sor a Támogatási szerződés kezdeményezett módosítása alapján, abban az esetben ugyanúgy a 400 naptári nap, de legkésőbb a projekt módosított fizikai zárását megelőző 10. napig tartó időtartam az irányadó a Szerződés teljesítése során, a 400 naptári napos időtartam a projekt fizikai zárásának meghosszabbítása esetében sem növekedhet. A projekt fizikai zárásának meghosszabbításáról bekövetkezése esetén Megrendelő haladéktalanul értesíti Vállalkozót. kezdési időpont a közbeszerzési eljárás lefolytatásának időigényében változhat, a befejezési határidő fix, a támogatási szerződésre tekintettel került meghatározásra.

Az Értékelési szempontok: Értékelés a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont szerinti legjobb ár-érték arány értékelési szempontja alapján.
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa valamennyi részszempont esetében: alsó határa: 0 pont felső határa: 10 pont. 0 pont a legrosszabb, 10 pont a legjobb érték. Az értékelés módszere:
Ajánlati ár: fordított arányosítás.
Minőségi értékelési szempontok: legkedvezőbb szint Kbt. 77.§ (1) bekezdése alapján a részszempontok tekintetében ajánlatkérő megadja az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjét, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad, illetőleg amelynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet: jótállás esetében minimum 0, maximum 24 hónap, az M.2.1. szakember többlettapasztalata esetében minimum 0 hónap, maximum 36 hónap.
A jótállás esetében ajánlatkérő azért határozta meg a kötelező 36 hónapot, mert 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján a kötelező jótállás legalább 3 év a legtöbb épületszerkezetre.
Az értékelés módszere egyenes arányosítás.
Részletesen a közbeszerzési dokumentumban kerül ismertetésre.
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a felolvasólapon a nettó ajánlati árat kéri megadni, azaz s „Költségvetés főösszesítő” nettó végösszegét, mint (összesített) nettó ajánlati árat kell beírni, tartalékkeret nélkül!

A feltételek felsorolása és rövid leírása

SZ/1 Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: SZ/1. Alkalmatlan Ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági szereplő nem szerepel az 1997. évi LXXVIII. tv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásban nem szerepelnek

Igazolási mód:
Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdésnek, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésnek és 2. § (5) bekezdésnek megfelelően – Ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α (alfa) pont kitöltése. Az EEKD-kat kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a) bekezdésére, 41/A. § (4) és (5) bekezdésére, 65. § (12) bekezdésére és 69. § (11a) bekezdésére.
SZ/1. Ajánlatkérő a nyilvántartásban szereplés tényét a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban ellenőrzi. A nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. (7), (9) bekezdése és 69. § (11), (11a) bekezdése és 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése is irányadók.

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

M/1) 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján referencia: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M.1.: Alkalmatlan az AT (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt évben az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult referenciával/referenciákkal, mely
- legalább nettó 530 nm2 hasznos alapterületű épület építésére és/vagy felújítására és/vagy átalakítására és/vagy bővítésére vonatkozott
- legalább 290 m2 felületű födém építésére és/vagy felújítására és/vagy átalakítására és/vagy bővítésére vonatkozott.
A fenti alkalmassági követelményt több referenciával is lehet teljesíteni.
Az AK a vizsgált időszak (az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt év) alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az alkalmassági követelménynek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. AK a műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
A) Előzetes igazolási mód:
AK a R. 2.§ (5) bekezdése alapján elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát is az egységes európai közbeszerzési dokumentumban, azaz az EEKD IV. rész „alfa” szakasz (az összes kiválasztási szempont általános jelzése) kitöltését.
Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem kéri részletes információk megadását.
A Kbt. 41/A. § (5) bekezdése és a Kr. 3. § alapján a közös AT-k, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más
szervezetek képviseletében a nyilatkozatokat (így az EEKD űrlapokat is) az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő
teszi meg.
B.) Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához:
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott
AT-nek a R. IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági
követelményeknek az alábbiak szerint:
M.1) A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján: az
eljárást megindító felhívás feladása napjától visszafelé számított öt évben teljesített jelentősebb, az alkalmassági
feltétel körében előírt tárgyú referenciamunka/referenciamunkák elvégzését a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22.
§ (3) bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással és/vagy igazolásokkal kell igazolni.
Az igazolás(ok)ban meg kell adni legalább a következő adatokat:
- az építési beruházást teljesítő vállalkozó neve;
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe; információt adó személy neve, elérhetősége;
- az építési beruházás tárgya (az előírt alkalmassági követelmény szerinti körben);
- az építési beruházás mennyisége (az előírt alkalmassági követelmény szerinti körben);
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont, év, hó, naptól - év, hó, napig);
- a teljesítés helye;
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján az AK a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak
igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként
valósult meg.
Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, az ismertetésben szerepelnie
kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt.
Ha a nyertes közös AT-ként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia és/vagy referenciákra vonatkozó
igazolás(ok), nyilatkozat(ok) - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható(k) ki az egyes AT-k által végzett
munkák elkülönítésével, úgy az AK a referencia/referenciákra vonatkozó igazolás(oka)t vagy nyilatkozato(ka)t
bármelyik, a teljesítésben részt vett AT részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban
köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolás(oka)t benyújtó AT az általa elvégzett teljesítés alapján az
ellenszolgáltatásból részesült.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése szerint a kizáró okokra, alkalmassági követelményekre
vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak)
mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. AK- ellenkező bizonyításig - az adat
valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69.§ (11a) bek. foglaltakra.
Az alkalmasság igazolását olyan részletességgel kell megadni, hogy annak alapján az alkalmasság min.
követelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen.
A Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11) bek., a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 24. § (1) irányadóak az igazolások során.

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

M.2. 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakember: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M.2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi, a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberrel:
M.2.1.) Legalább 1 fő a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés MV-É kategóriájú vagy ezzel egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel illetve képzettséggel és szakmai gyakorlati idővel.
M.2.2.) Legalább 1 fő a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés MV-ÉV kategóriájú vagy ezzel egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel illetve képzettséggel és szakmai gyakorlati idővel.
M.2.3.) Legalább 1 fő a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés MV-ÉG kategóriájú vagy ezzel egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel illetve képzettséggel és szakmai gyakorlati idővel.
Az előírttal egyenértékűként bemutatott végzettség illetve képzettség egyenértékűségét az ajánlattevőnek igazolnia kell.
A nyertes AT által teljesítésbe bevont szakembernek illetékes szakmai szervezet/kamarai nyilvántartásba vétellel a szerz. megkötéséig rendelkeznie szükséges.
A szakemberek közötti átfedés megengedett.
A) Előzetes igazolási mód:
Az ajánlattevőnek, illetve a Kbt. 65. § (7) bekezdése alkalmazása esetén a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet (továbbiakban: R.) 1.§ (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia a műszaki alkalmassági követelményeknek való megfelelését.
Ajánlatkérő a R. 2.§ (5) bekezdése alapján elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát is az egységes európai közbeszerzési dokumentumban, azaz az EEKD IV. rész „alfa” szakasz (az összes kiválasztási szempont általános jelzése) kitöltését. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem kéri részletes információk megadását.
A Kbt. 41/A. § (5) bekezdése és a Kr. 3. § alapján a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében a nyilatkozatokat (így az EEKD űrlapokat is) az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

B.) Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához:
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a dokumentációnak megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:
Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakember tekintetében:
Amennyiben a megjelölt szakember rendelkezik az előírt/vagy azzal egyenértékű jogosultsággal (vagy bármely nem Magyarországon szerzett egyenértékű jogosultsággal), akkor a szakember nevét, kamarai/nyilvántartási számát és az első jogosultság megszerzésének időpontját kell megadni nyilatkozati formában, továbbá azt, hogy a szakember milyen pozíció tekintetében kerül megjelölésre.
Amennyiben a szakember nem rendelkezik az előírt/vagy azzal egyenértékű jogosultsággal (vagy bármely nem Magyarországon szerzett egyenértékű jogosultsággal), akkor a szakember nevét kell megadni nyilatkozati formában, továbbá a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget/képzettséget és szakmai gyakorlati időt kell igazolni az alábbi dokumentumok benyújtásával:
- az előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget igazoló dokumentum (diploma/oklevél) másolata
- az előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlat meglétét igazoló, a szakember saját kezű aláírásával
ellátott szakmai önéletrajz az alkalmassági követelmény szerint részletezett tartalommal.
Meg kell adni továbbá, hogy a szakember milyen pozíció tekintetében kerül megjelölésre és az ajánlattételkor mely szervezettel, milyen jogviszonyban áll (munkaviszony, megbízási jogviszony stb.) és csatolni kell a szakember saját kezű aláírásával ellátott rendelkezésre állási nyilatkozatát.
Más nem Magyarországon szerzett jogosultság esetében az érintett országban szerzett, a fentiekkel egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentumot, és annak magyar nyelvű fordítását szükséges csatolni. Amennyiben önéletrajz csatolásra kerül, a szakmai tapasztalatok időtartamát tól-ig, év/hó pontossággal kell megadni. AK felhívja az AT figyelmét, hogy az előírt szakmai gyakorlat idejének vizsgálatakor a párhuzamos időszakokat csak egyszer veszi figyelembe. A szakmai tapasztalat időtartama tekintetében minden megkezdett hónap teljes hónapnak minősül. Ennek figyelembevételével egész számokban kerül figyelembe vételre a szakmai tapasztalat időtartama. A hónapok megadása során a kezdő és a befejező hónap is beleértendő a gyakorlati időbe!

A gazdasági szereplők azon csoportjának jogi formája, amelynek a szerződést oda kell ítélni

Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. § (8) bek. alapján projekttársaság létrehozását mind önálló, mind közös ajánlattevők tekintetében. III.4.7. (BT-77) folytatása:
Ajánlatkérő teljesítési biztosítékot ír elő a teljes nettó vállalkozói díj 2%-a értékében. A Teljesítési Biztosítéknak a jelen Szerződés hatálybalépésétől a jelen Szerződéssel érintett kivitelezés műszaki átadás-átvételi eljárásnak sikeres lezárását követően a Jóteljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátásának napjáig kell rendelkezésre állnia.
Ajánlatkérő jólteljesítési biztosítékot is előír, amelynek értéke a teljes nettó vállalkozói díj 2 %-a (tartalékkeret nélkül). A jólteljesítési biztosítékot a sikeres és hiánytalan átadás-átvételtől az ajánlattevő megajánlása szerinti jótállási időtartam végéig kell biztosítani.
A biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdése alapján kell nyújtani, részletek a szerződéstervezetben.
Fizetés: A Vállalkozó - a végszámlát is ide értve – legfeljebb 10 db számla és 1 db előlegszámla benyújtására jogosult. A teljesítéssel értékarányos részszámlák az alábbi mérföldkövek szerint nyújthatóak be:
1. részszámla: 10%-os készültségi fok elérését követően, a vállalkozási díj 10%-ának megfelelő összegről,
2. részszámla: 20%-os készültségi fok elérését követően, a vállalkozási díj további 10%-ának megfelelő összegről,
3. részszámla: 30 %-os készültségi foknál nyújtható be a vállalkozási díj további 10 %-ának megfelelő összegről,
4. részszámla: 40 %-os készültségi foknál nyújtható be a a vállalkozási díj további 10 %-ának megfelelő összegről.
5. részszámla: 50 %-os készültségi foknál nyújtható be a a vállalkozási díj további 10 %-ának megfelelő összegről.
6. részszámla: 60 %-os készültségi foknál nyújtható be a a vállalkozási díj további 10 %-ának megfelelő összegről.
7. részszámla: 70 %-os készültségi foknál nyújtható be a a vállalkozási díj további 10 %-ának megfelelő összegről.
8. részszámla: 80 %-os készültségi foknál nyújtható be a a vállalkozási díj további 10 %-ának megfelelő összegről.
9. részszámla: 90 %-os készültségi foknál nyújtható be a a vállalkozási díj további 10 %-ának megfelelő összegről.
10. részszámla (végszámla): 100%-os készültségi foknál nyújtható be a vállalkozási díj fennmaradó 10 %-ának megfelelő összegről.
Ajánlatérő rögzíti, hogy a fentiek szerinti számlázási rend a maximálisan kiállítható számlák számát jelenti, Vállalkozó nem köteles valamennyi részszámlát kiállítani, kivéve a végszámlát.
Vállalkozó jelen Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a 100%-os műszaki készültségi fokhoz kapcsolódó véghatáridő késedelmi kötbérterhes határidő, azaz e határidő elmulasztása esetén Megrendelő jogosult a jelen Szerződés szerinti késedelmi kötbér igényét érvényesíteni.

Kauciók és garanciák

Ajánlati biztosíték:
Az ajánlati biztosíték mértéke: nettó 5 000 000 Ft (azaz nettó ötmillió Forint).
Teljesíthető - Ajánlattevő választása szerint -
- az előírt pénzösszegnek az Ajánlatkérő 10045002-00335553-06070018 számú fizetési számlájára történő befizetésével, illetve átutalásával „Ajánlati biztosíték Jendrassik kivitelezés" közlemény feltüntetésével,
- vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával;
- vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A garanciának/kötelezvénynek feltétlennek és visszavonhatatlannak, és legkésőbb az ajánlati kötöttség beálltától érvényesnek és hatályosnak kell lennie.
Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét.
A biztosíték teljesítésének igazolására az ajánlatban csatolni kell [Kbt. 54. § (2)]:
- az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetés esetén a befizetési bizonylat egyszerű elektronikus másolatát;
- átutalás esetén az ajánlattevő bankszámlakivonatát egyszerű elektronikus másolati formában, vagy az ajánlattevő számlavezető pénzügyi intézménye által kiállított hivatalos igazolását a terhelésről egyszerű másolati formában - EKR-be való csatolásával, - egyéb esetekben a pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garanciát vagy készfizető kezességet igazoló okirat vagy a biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény teljes bizonyító erejű elektronikus magánokirati példányának EKR-be csatolásával kell igazolni. A pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított dokumentum szövegezésének a Kbt. 54.§ (4) bekezdése szerinti felhasználás valamennyi esetét egzakt módon tartalmaznia kell.
Az ajánlati biztosítékot közös ajánlattétel esetén elegendő egyszer rendelkezésre bocsátani. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történő megsértése esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg. Az ajánlati biztosíték nem válik a megkötött szerződést megerősítő mellékkötelezettséggé.
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 73. § (6) bekezdés b) pontjára, miszerint az ajánlat érvénytelen, ha az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot határidőre nem vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre

A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre

A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20. § alapján ajánlatkérő rögzíti, hogy tartalékkeret összege a szerződés szerinti nettó
ellenszolgáltatás (vállalkozói átalánydíj) 10%-a értékű, amely tartalékkeret felhasználása a rendelkezésre álló fedezet függvénye és szerződés szerint történik.
AK a Kbt. 135. § (7) bekezdés alapján a szerződésben foglalt – a tartalékkeret és áfa nélkül számított – teljes nettó
ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összegű előleg, de legfeljebb 250 millió Ft igénybevételét biztosítja.
AK 1 (egy) előlegszámla, részszámlák és 1 (egy) végszámla benyújtására ad lehetőséget, a szerződéstervezetben foglaltaknak megfelelően. Az előleg az első és második részszámlából kerül levonásra, egyenlő részletekben.
A fizetési feltételek kapcsán irányadó Kbt. 135. § (1), (3), (5)-(7) és (10)-(11) bek, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32, 32/A§-a, a késedelmi kamat tekintetében a Ptk.6:155. §-a.

A szerződés teljesítésének feltételei

Kés. kötbér: kés. teljesítés esetén az AK naptári naponként a nettó és tartalékkeret nélküli vállalkozói díj 0,5%-a értékű kötbérre jogosult . Max mértéke nettó vállalkozói díj 20%-a. Hibás teljesítési kötbér: A nyertes AT hibás teljesítési kötbért tartozik fizetni AK-nak, mértéke szerződés szerint.
Megh. kötbér: Amennyiben a nyertes AT-nek felróható okból a szerződés teljesítése meghiúsul, AK jogosult jelen szerződéstől elállni, vagy azt azonnali hatállyal felmondani, mely esetekben nyertes AT a jelen szerződés alapján rögzített nettó vállalkozói díj 30 %-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbért köteles fizetni a AK-nek.
Az érv. kötbér igény max. mértéke a nettó váll. díj 30 %-a. A meghiúsulási kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. Jótállás: a sikeres műszaki át-átvétel napjától számított 36 hónap, a jótállás 36 hónapon felüli időtartama ért. szemp. került előírásra. AK felhívja a figyelmet, hogy a jótállás a teljes kivitelezésre vonatkozik. továbbiak: III.4.6.

A jelen beszerzés tárgyát képező feladatok szorosan egymáshoz kapcsolódnak, az új épület építése és a tanműhely felújítása szorosan egymáshoz kapcsolódnak, az új épület építése feladat közben a tanműhely elektronikai és gépészeti hálózata összekapcsolódik, közös ponton fognak működni. Fentiekre tekintettel organizációs szempontból nem lehetséges a feladatok szétválasztása. Az új tanműhely, a meglévő tanműhely és a tornacsarnok közötti foghíj beépítésével zártsorúan tervezett. A meglévő tanműhely jelenlegi gazdasági bejáratának pozíciója megmarad és a bővítés elkészülte után is kizárólag ezen a gazdasági bejáraton lehetséges a nagytömegű, nagy méretű gépek be- illetve kiszállítása. A tervezett építési munkák érintik a meglévő tanműhely területét is, ezért az egyetlen feltáró út/bejárat nem osztható meg. A rendelkezésre álló szűk geometriai méretek miatt, a különböző szakági munkák kizárólag napi szintre lebontott ütemezés és munkaszervezés alapján történhet. A munkafolyamatok organizációjának figyelembe kell vennie a különböző technológiák helyigényét, az anyagbeszállítás útvonalait, az anyagbeszállítás volumenét/ütemezését, a deponálás rögzített pozíciót, oly módon, hogy az adott munkanapon melyik vezérgép (a legnagyobb rezsiköltségű gép/berendezés) kiszolgálása a prioritás. Amennyiben a különböző részfeladatokat más- más kivitelező végzi, abban az esetben a feladatuk ellátásához szükséges helyigény -munkavédelmi-, egészségvédelmi-, biztonságtechnikai és organizációs szempontokat figyelembe véve - alapján lehatárolásokat kell készíteni. Az építési terület belső kerítésekkel történő redukálása munkaszervezési, organizációs, biztonságtechnikai szempontok alapján jelentős anyagi kockázattal jár, ezért a részfeladatok elvégzésének összehangolása, szervezése, organizációja, kizárólag egy, a teljes rendszert átlátó generálkivitelezővel biztosítható.
1. Helyszíni bejárás: Ajánlatkérő az eljárás folyamán helyszíni bejárást biztosít a gazdasági szereplők részére az alábbiak szerint: 2024.07.01. napján (hétfő), 10.00 óra
Helyszín: Szolnok, Baross u. 37/A. Főépület főbejárat, helyszíni bejárás kezdő időpontja:
Ajánlatkérő felhívja tisztelt gazdasági szereplő figyelmét, hogy ajánlatkérő képviselője a helyszíni bejárást pontosan, a megadott időpontban, a jelen lévő gazdasági szereplőkkel elkezdi. A később érkező gazdasági szereplő a helyszíni bejáráshoz csatlakozhat, de ajánlatkérő – a már megtekintett részeket – újból nem járja végig a későn érkező gazdasági szereplőkkel.
A helyszíni bejárásról jegyzőkönyv és jelenléti ív készül, mely az EKR-ben kerül rögzítésre.
A helyszíni bejárás során az ajánlattevőknek nincs lehetőségük kérdéseket feltenni, kérdéseiket kiegészítő tájékoztatás kérés keretében, írásban tehetik fel a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban előírtak szerint. Hangsúlyozzuk azt is, hogy a bejáráson jelen lévő kapcsolattartó nem minősül ajánlatkérő hivatalos képviselőjének, ajánlatkérő képviseletében nyilatkozatot nem jogosult tenni. A helyszíni bejáráson elhangzott esetleges szóbeli tájékoztatások nem minősülnek kiegészítő tájékoztatásnak, ajánlatkérői nyilatkozatnak, azok az eljárásnak nem részei.
2. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt. 40.§ (1) bekezdése alapján a közbeszerzésért felelős miniszter által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer igénybevételével bonyolítja le. A Kbt. 39.§ (1) bekezdésben foglalt előírásra való tekintettel a Kbt. 57. § (1) bekezdésben meghatározott közbeszerzési dokumentumok közvetlenül, korlátlanul és teljeskörűen, térítésmentesen kerülnek rendelkezésre bocsátásra. A közbeszerzési dokumentumok elérhetők és az ajánlat benyújtható a https://ekr.gov.hu oldalon.
3. Ajánlatkérő az eljárás során a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet, valamint a 322/2015.(X.30.) Korm. rendelet, továbbá az
elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017(XII.19.) Korm. rendelet előírásait figyelembe véve fog eljárni.
4. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
5. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az EKR-ben szereplő űrlapok szerint
– Felolvasólap,
– a Kbt. 66. § (2) bekezdésre vonatkozóan,
– a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont tekintetében
– a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpont tekintetében
– a kizáró okokról a Kbt. 67. § (4) bekezdés szerint
– folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról (nemleges tartalom esetén is)
– a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásban (nemleges tartalom esetén is)
– a Kbt. 65. § (7) bekezdés vonatkozásában (nemleges tartalom esetén is)
– üzleti titok tekintetében
- bemutatott szakemberek tekintetében.
– nyilatkozat előírt felelősségbiztosítás tekintetében
– EEKD az ajánlattevő(k) és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) részéről
6. Az ajánlathoz csatolni kell:
– árazott költségvetés, mely az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése alapján szakmai ajánlatnak minősül
Az árazott költségvetés teljes hiánya nem hiánypótoltatható, ezt az ajánlatban be kell nyújtani és annak teljes hiánya a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján az ajánlat érvénytelenségét jelenti.
– folyamatban lévő változásbejegyzési esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást
– szakember saját kezű aláírással ellátott önéletrajza, rendelkezésre állási nyilatkozata és adott esetben a végzettségét igazoló dokumentum
– nyilatkozat közös ajánlattételről és közös megállapodás (adott esetben)
– Aláírási címpéldány vagy Ctv. 9.§ szerinti aláírásminta egyszerű másolata/meghatalmazás. Egyéni vállalkozó vagy egyéb természetes személy esetében aláírási címpéldányként elfogadható a személyazonosító okmány (vagy egyéb, az aláírás hitelességének alátámasztására vonatkozó okmány) egyszerű másolati példánya
- nyilatkozat a 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bek
- ajánlati biztosíték rendelkezésre állásáról dokumentum
- nyilatkozat üvegkapu használatáról
7. Az ajánlatot a KD-ban meghatározott formai és tartami követelményeknek megf8. A szerződés teljesítéséhez az ajánlattevőként szerződő fél köteles a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § szerinti a jelen
közbeszerzési eljárás tárgyát képező munkák megvalósítására a teljes körű kivitelezésre vonatkozó építés-szerelési „all risk” típusú felelősségbiztosítási szerződést megkötni, vagy kiterjeszteni.
A felelősségbiztosítás kárfedezeti összege legalább 250.000.000. HUF/év és 100.000.000 HUF/káresemény,
Ajánlattevő kötelezettséget vállal arra, hogy ajánlata nyertes ajánlatként való kihirdetése esetén a megkötendő kivitelezési szerződés teljesítéséhez előírt felelősségbiztosítási szerződést − legkésőbb a szerződéskötés időpontjára − megköti vagy a meglévő felelősségbiztosítási szerződését a kivitelezési szerződés teljesítésére is kiterjeszti. Az ajánlatban csatolni kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy nyertessége esetén rendelkezni fog az előírt felelősségbiztosítással.
Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjában nem rendelkezik a fenti kritériumokkal rendelkező
felelősségbiztosítással, abban az esetben az a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján és az ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést, amennyiben megnevezi. Közös ajánlattétel esetében elegendő, ha a közös AT-k egyike rendelkezik az előírtak szerinti felelősségbiztosítással.
9. A nyertes ajánlattevőnek a szerződés megkötésének időpontjára Projekttervet kell készíteni.
A projektterv egy műszaki és pénzügyi ütemterv az alábbi követelményekkel:
Műszaki és pénzügyi ütemterv:
A nyertes ajánlattevő által benyújtott műszaki és pénzügyi ütemterv a szerződés mellékletét fogja képezni.
A Pénzügyi ütemtervnek összhangban kell lennie az ajánlattevő árazott költségvetésével, a számlakibocsátás szerződéstervezet szerinti ütemezésével és százalékos mértékével (a számlák kibocsátásának üteme (idő), arányossága (%) és összege (Ft) pontosan összeegyeztethető legyen a műszaki készültséggel).
A Műszaki Ütemtervet napi részletezettségű Gantt diagram kitöltésével kell benyújtani, az alábbiakban felsorolt tartalmi
követelmények szerint kell összeállítani: az ütemtervben szerepeltetni kell minden, a megvalósításhoz műszakilag-technológiailag szükséges tevékenységet, mely a kiadott dokumentációban (árazatlan költségvetés, műszaki leírás, tervek) szerepel.
A műszaki ütemterv átláthatóan kell, hogy felölelje a tevékenységek sorrendjét, kapcsolatát, valamennyi munkafázisra (minimum a tételes költségvetés fejezetei szerinti részletezettséggel), organizációs terv szerinti ütemre ki kell terjednie az ajánlati felhívásban, az ajánlati dokumentációban, organizációs tervben foglaltak és a szerződéstervezet szerinti teljesítési határidők figyelembevételével, továbbá figyelemmel kell lenni a kivitelezésre vonatkozó hatályos jogszabályokra és előírásokra.
A műszaki ütemtervben foglalt részhatáridőket a Vállalkozó - a Megrendelő és a műszaki ellenőr jóváhagyásával és engedélyével - a teljesítés során módosíthatja, ha azt valamilyen rendkívüli, előre nem látható helyzet indokolja.
A fenti dokumentumok a szerződéstervezet mellékletét fogják képezni. A terv mindkét fél egyetértése mellett -a szerződés Kbt. 141. § szerinti módosítása nélkül – aktualizálható, módosítható azzal, hogy a teljesítési véghatáridő nem haladhatja meg AK által előírt teljesítési véghatáridőt.
10. Jelen beszerzés az építési beruházási törvény hatálya alá tartozik.

Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről)

A Kbt. 148.§ szerint.

13. A műszaki ellenőrt az ajánlatkérő az ÉBM-en keresztül biztosítja a szerződéskötés napjára.
14. Ajánlatkérő rögzíti, hogy az ajánlattevő feladatát képezi az erősáramú földkábel kivitelezése, amelyre ajánlatkérő az árazatlan költségvetésben nettó 25 M Ft + ÁFA értéket különít el. Ezen összeg keretösszeg, nem módosítható, felhasználása az ajánlatkérő jóváhagyásának függvénye.
15. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
16. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálata kapcsán a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése szerint jár el.
17. Az eljárás során felmerülő, a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdések tekintetében a Kbt. és végrehajtási rendeletei az irányadóak.
18. A felhívásban, valamint az eljárás során valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő (CET).
19. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban megnevezi a nyertest követő ajánlattevőt, akivel a nyertes visszalépése esetén szerződést kíván kötni.
20. Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontját: "b) a – (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható – rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel;".
21. Vállalkozó az árazott költségvetési főösszesítő tételében szereplő, az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvény 34. §-a szerinti képzőművészeti és iparművészeti alkotást (az épület tartozékának nem minősülő, kapcsolódó beruházásként) köteles a teljesítés során beszerezni és megfelelően elhelyezni. Megrendelő előre meghatározta a képzőművészeti, iparművészeti alkotás ellenértékét. Az elhelyezni kívánt alkotást Megrendelő választja ki, a kiválasztott alkotásról és az alkotó személyéről a Vállalkozót megfelelő időben tájékoztatja. Az alkotás beszerzésére, ellenértékének az alkotó felé való megfizetésére, telepítésére Vállalkozó köteles. Vállalkozó köteles olyan szerződést kötni az alkotóval, mely a szerzői, felhasználói jogokat a szükséges mértékben a Megrendelőre ruházza át
22. Állami közbeszerzési szaktanácsadó: Liszicsánné Koncsár Andrea Krisztina, 00597