Középiskolai Campus IV. -új épületrész kivitelezés

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium új épületrészének kialakítása.

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2024-04-26. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2024-03-26.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

Kicsoda?

• Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Mi az?

• Iskolaépületek kivitelezése › Középiskola építése
• Felvonó és mozgólépcső szerelése › Felvonó szerelése
• Víz-, gázvezeték-szerelési és alagcsövezési munka › Vízvezeték-szerelés
• Épületszerelési munka › Gépészeti szerelések
• Épületbefejezési munka › Padló- és falburkolás
• Védőbevonat felvitele › Festés

Hol?

• Budapest › Budapest
• Közép-Dunántúl › Fejér

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2024-03-26	Ajánlati felhívás
2024-04-25	Ajánlati felhívás
2024-05-16	Ajánlati felhívás
2024-05-24	Ajánlati felhívás
2024-10-01	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2025-10-16	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2026-03-25	Tájékoztató az eljárás eredményéről

Ajánlati felhívás (2024-03-26)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Középiskolai Campus IV. -új épületrész kivitelezés
Hivatkozási szám: EKR000135762024
Rövid leírás:
“Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium új épületrészének kialakítása.”
Szerződés típusa: Építési beruházás
Termékek/szolgáltatások: Építési munkák 📦
Információk a tételekről
Az ajánlatok legfeljebb a következő tételekre nyújthatók be: 1
Leírás
Belső azonosító: EKR000135762024/1
Cím: Középiskolai Campus IV. ütem kivitelezése
Mennyiség: 3166 négyzetméter
Ebben a közbeszerzésben kis- és középvállalkozások (kkv-k) is részt vehetnek ✅
A beszerzés leírása:
“Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium fejlesztését és bővítését tervezi, mely két ütemben valósul meg. A...”

A beszerzés leírása

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium fejlesztését és bővítését tervezi, mely két ütemben valósul meg.
A meglévő Vasvári Pál Gimnázium épület (8000 Székesfehérvár, Prohászka Ottokár út 71. hrsz.: 595) teljeskörű felújítása mellett a hiányzó oktatási felületek egy új építészeti tömb létesítésével biztosítható, tekintettel arra, hogy a meglévő iskolaterület nem teszi lehetővé a megfelelő bővítést. Így a bővítmény kialakítása a meglévő iskolaépülettel szemben lévő ingatlanon (8000 Székesfehérvár, Kaszap István u. 8. hrsz.: 611/1) valósul meg.

A tervezett új épület 3 szintes, összes nettó alapterülete 3166 m2.

Építészet:
Teherhordó falazat ~660 m2
Homlokzatvakolat ~1700 m2
Gipszkarton válaszfal ~640 m2
Hanggátló gipszkarton válaszfal ~600 m2
Gipszkarton álmennyezet ~1000 m2
Hidegburkolat padló ~460 m2, parketta ~600 m2, PVC padlóburkolat ~1200 m2, ipari padló ~900 m2
Falburkolat ~650 m2,
Beltéri ajtó 86 db, ajtó/portál 12 db, felülvilágító 36 db, ablak 83 db,
Belső festés ~6700 m2,
Talajnedvesség elleni szigetelés ~1800 m2,
Csapadékvíz elleni vízszigetelés ~1900 m2,
Bútorok pl. asztal, szék, szekrény, polc, 724 db,
Eszközök pl. tábla, szemetes, tornatermi eszközök, 507 db.

Statika:
Mélyalapozás Jet-Grouting oszlop 1310 fm,
Síkalapozás vasbeton alaptest/talpgerenda/lemezalap 380 m3,
Betonacél szerelés 290 to,
Vasbeton szerkezetek pl. aljzat, gerenda, fal, pillér, födém ~1500 m3,
Egy. vb. kéregfal 196 m2,
Acél szerkezetek építése ~29.000 kg.

Épületvillamosság:
Villamoshálózat kiépítése, fogyasztásmérés, HMKE rendszer, RWA, tűzjelző, riasztó, informatika, kaputelefon, kamera, hangosítás.
Vezeték védőcsőben ~700 m,
Kábelszerű vezeték tartószerkezetre ~26.000 m,
Kábel fektetés ~800 m.

Épületgépészet:
Vízellátás-csatornázás, ívóvíz vezetékek szerelése ~2500 m,
Fűtés-hűtés, fűtési vezeték szerelése ~950 m, padlófűtés ~3100 m2,
Légtechnika, légcsatorna szerelése ~1400 m2, kör keresztmetszetű légcsatorna 460 m.

Tűzvédelem: Tűzjelző rendszer, tűzjelző kábel ~2600 m, tűzálló kábel ~1600 m.

Felvonó: 8 személyes 630 kg teherbírású felvonó kialakítása.

Közlekedés: Parkoló és járda térkő 1100 m2.

Vízi közmű: Vízellátás, Csapadékcsatorna, Szennyvízcsatorna.

Rehabilitáció: Akadálymentes parkoló, vezetősáv, mosdó, információs rendszer.

Kertészet: Gyepesítés, növénytelepítés 350 m2.

További információk:
“Az értékelés módszere: az ár esetén a fordított, az egyéb bírálati részszempontok esetében az egyenes arányosítás, a használt képleteket és a módszer...”
Szerződés típusa: Építési beruházás
Termékek/szolgáltatások: Építési munkák 📦
További termékek/szolgáltatások: Magasépítési munka 📦
Villamos szerelési munka 📦
Felvonó szerelése 📦
Vízvezeték-szerelés 📦
Gépészeti szerelések 📦
Padló- és falburkolás 📦
Festés 📦
Középiskola építése 📦
Postacím: Kaszap István
utca
8.
Irányítószám: 8000
Város: Székesfehérvár
Ország: Magyarország 🇭🇺
A teljesítés helye: Fejér 🏙️
Időtartam: 12 (MONTH)
Az alábbi időkeret hónapokban van kifejezve.
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): A BT-750 mező M.1/1. pontja szerinti követelmény igazolására bemutatott szakembernek az MV-É jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt meghaladó szakmai többlet tapasztalata (hónapban megadva, 0-24 hónap)
Minőségi kritérium (súlyozás): 10
Minőségi kritérium (név): A BT-750 mező M.1/2. pontja szerinti követelmény igazolására bemutatott szakembernek az MV-ÉG jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt meghaladó szakmai többlet tapasztalata (hónapban megadva, 0-24 hónap)
A BT-750 mező M.1/3. pontja szerinti követelmény igazolására bemutatott szakembernek az MV-ÉV jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt meghaladó szakmai többlet tapasztalata (hónapban megadva, 0-24 hónap)
Ár ✅
Ár (súlyozás): 70
Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0001

Eljárás
Az eljárás típusa
Nyílt eljárás ✅
Jogalap: 2014/24/EU irányelv
Adminisztratív információk
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések beérkezésének határideje: 2024-04-26 09:00:00 📅
Az ajánlatok felbontásának feltételei: 2024-04-26 11:00:00 📅
Az ajánlatok felbontásának feltételei (hely): Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. §-ának (1b) bekezdése alapján az EKR-ben történik.
Az ajánlatok felbontásának feltételei (Tájékoztatás a felhatalmazott személyekről és a felbontási eljárásról):
“Az ajánlatok elektronikus bontásának szabályait a Kbt. 68. § (1b)-(1c), (3)-(4), (6) bekezdése és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15-17. §-a tartalmazza.”
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Minimális időtartam, amely alatt az ajánlattevőnek fenn kell tartania az ajánlatot: 60
A közbeszerzési eljárás feltételei
Fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírás vagy bélyegző kötelező (a 910/2014/EU rendeletben foglaltakkal összhangban)
Biztosítéknyújtási kötelezettség áll fenn ✅
A szerződést elnyerő ajánlattevők csoportjának valamilyen jogi formát kell öltenie ✅
Megnyitás dátuma: 2024-04-26 11:00:00 📅
Hely:
“Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. §-ának (1b) bekezdése alapján az EKR-ben történik.”
További információk:
“Az ajánlatok elektronikus bontásának szabályait a Kbt. 68. § (1b)-(1c), (3)-(4), (6) bekezdése és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15-17. §-a tartalmazza.”
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus fizetést használnak ✅
Díjazási kritériumok
Súlyozás típusa: Súlyozás (pontok, pontos)
A közbeszerzési eljárás feltételei
A szerződés teljesítési feltételeket tartalmaz ✅

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Gazdasági és pénzügyi helyzet
A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása:
“P/1. 321/2015. (X. 30.) Korm.rend. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három mérlegfordulónappal lezárt...”

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

P/1. 321/2015. (X. 30.) Korm.rend. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó közbeszerzés tárgyának megfelelő tevékenységből származó (épület, építmény felújítása, építése) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozat.: A 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 1. § (1) bekezdése és 5. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, melynek elegendő a IV. részének „α” szakaszát
kitölteni e tekintetben, figyelemmel arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát is a P/1. számú gazdasági-pénzügyi alkalmassági követelmény előzetes igazolására.
A 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet IV. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint:
P/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm.rend. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó közbeszerzés tárgyának megfelelő tevékenységből származó (épület, építmény felújítása, építése) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatával igazolhatja attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása vonatkozásában alkalmazandóak továbbá a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11)-(12) bekezdéseiben, a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 3. § (2) bekezdésében és 6. §-ban foglaltak.
Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, e szervezetnek - az általa igazolt alkalmassági követelmények tekintetében - az ajánlattevő tekintetében előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést [Kbt. 67. § (3) bekezdés].
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P/1.: Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyának megfelelő tevékenységből (épület, építmény felújítása, építése) származó, összesen minimum nettó (általános forgalmi adó nélkül számított) 1.500.000.000,- Ft, Egymilliárd-ötszázmillió forint árbevétellel.
Ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 65 § (7) bekezdése szerint más szervezetre/személyre is támaszkodhat. Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11)-(12) bekezdése is.
A P/1. gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelménynek – figyelemmel a Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltakra – közös ajánlattétel esetén elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike megfelel.

Műszaki és szakmai képességek

“M.1.: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség ellenőrzésért...”

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

M.1.: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezése, szakképzettségük, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.: A 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 1. § (1) bekezdése és 5. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, melynek elegendő a IV. részének „α” szakaszát kitölteni e tekintetben, figyelemmel arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát is az M.1. és M.2. számú műszaki-szakmai alkalmassági követelmény előzetes igazolására. A 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4) -(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet IV. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelménynek, az alábbiak szerint:
M.1.: A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezése, szakképzettségük, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (2) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését, végzettségük, illetve képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó dokumentumok:
- a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozat, amelyből derüljön ki, hogy mely szakembert mely pozícióra jelöli, továbbá az ajánlattétel időpontjában annak a szervezetnek a megjelölését, amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll;
- a szakember szakmai gyakorlata és adott esetben felelős műszaki vezetői jogosultsága;
- a szakember által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat;
- a szakember - szakmai tapasztalatot ismertető - saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza (keltezéssel ellátva) olyan részletezettséggel, hogy abból egyértelműen derüljön ki az előírt alkalmassági feltétel(ek) teljesülése;
- végzettséget illetve képzettséget igazoló dokumentumok - egyszerű másolata, amennyiben a szakember nem rendelkezik az előírt jogosultsággal.
Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen a kivitelezés ismertetését, adott szakember által ellátott feladat és/vagy tevékenység ismertetését, a feladat és/vagy a tevékenység kezdő és befejező idejét (év,hónap), és az ajánlattétel időpontjában annak a személynek /szervezetnek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell az adott szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát, melyben nyilatkozik, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítése során rendelkezésre fog állni az ajánlattevő által megjelölt pozícióban.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.
Ajánlattevő köteles nyilatkozni, hogy nyertessége esetén a szerződéskötésig az adott szakember által betöltendő pozíciónak megfelelő jogosultság kamarai regisztrációjáról és aktív státuszáról gondoskodik.
Ajánlatkérő az elvárt szakmai gyakorlat meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Ha az M/1. tekintetében megajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai névjegyzékben az ajánlattétel időpontjában szerepel, a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséget és tapasztalatot az érvényes jogosultság igazolja, ebben az esetben csak a saját kezűleg aláírt önéletrajzot kell csatolni.
Egyenértékű szakképzettség esetén az ajánlatban csatolni kell az egyenértékűnek tekintett szakképzettség igazoló Intézmény erre vonatkozó nyilatkozatát. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7) és (9) bek.-re, továbbá 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 24. § (1) bek.-re.
Ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben az ajánlat nem tartalmazza a többlettapasztalat értékelési szempontokra bemutatni kívánt szakemberek nevét, akkor ezen dokumentumok hiánypótlására nincs lehetőség és az ajánlat érvénytelen (tekintettel a Kbt. 71. § (8) bekezdésében és a (9) bekezdés a) pontjában rögzített rendelkezéseiben foglaltakra)!
Ajánlatkérő rögzíti, hogy egy szakember több jogosultsággal is rendelkezhet.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan a
szerződés teljesítésére, ha nem állnak rendelkezésére legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberek:
- M.1/1.: legalább 1 fő olyan szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. számú melléklet VI. alpont 1. rész 2. pontja szerinti Építési szakterületre vonatkozó "MV-É" (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel (vagy azzal egyenértékű szakképzettséggel) és szakmai gyakorlati idővel. Az előírt végzettséggel egyenértékű szakképzettség esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek igazolnia kell. A szakmai gyakorlat időtartama a szakember tekintetében előírt szakképzettség megszerzésének időpontjától számít.

“M.1.: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség ellenőrzésért...”

Többet mutasson (1)

“M.2.: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján ismertetnie kell Ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívás...”

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

M.2.: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján ismertetnie kell Ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 (öt) évben – az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően - teljesített, de legfeljebb 8 (nyolc) éven belül megkezdett, szerződésszerűen teljesített legjelentősebb építési beruházásait.: A 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 1. § (1) bekezdése és 5. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, melynek elegendő a IV. részének „α” szakaszát kitölteni e tekintetben, figyelemmel arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát is az M.1. és M.2. számú műszaki-szakmai alkalmassági követelmény előzetes igazolására. A 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4) -(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet IV. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelménynek, az alábbiak szerint:
M.2.: Ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján ismertetnie kell az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 (öt) évben – az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően - teljesített, de legfeljebb 8 (nyolc) éven belül megkezdett, szerződésszerűen teljesített legjelentősebb építési beruházásait a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással.
A szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak tartalmaznia kell legalább:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését (név és cím), kapcsolattartójának nevét és elérhetőségét,
- a szerződés tárgyának rövid leírását olyan részletességgel, melyből az alkalmassági feltételnek való megfelelés egyértelműen megállapítható, az alkalmassági minimumkövetelményben megjelölt mennyiségi adatot,
- a teljesítés (részteljesítés) idejét (kezdő és befejezésének időpontja év, hónap, nap megadásával) és helyét,
- a teljesítés mennyiségét,
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
[321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. a), 21. § (2a) bek. a), 21/A. §, 22. § (5) bek.] Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)-(7) és (9), (11)-(12) bekezdésben, Kbt. 140. § (9) bekezdésben és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdésben foglaltak is irányadók.
A felhívásban a referenciakövetelményeknek való megfelelés több referencia bemutatásának lehetőségével is biztosított.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha
M.2.: nem mutat be az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), de legfeljebb 8 éven belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciát, mely magában foglal legalább: legalább 1500 m2 hasznos alapterületű új, középület teljes körű generál kivitelezésére vonatkozó referenciát.
Ajánlatkérő elfogadja a több szerződéssel történő teljesítést is.
Az eljárást megindító felhívás feladást megelőző 5 és 8 évet Ajánlatkérő a Kbt. 48.§-ában rögzített módszer alkalmazásával vizsgálja. Az ajánlatkérő a referencia munka tekintetében a kezdő napon a referenciaként bemutatott szerződés tárgyát képező építési beruházás szerződés megkötésének napját, illetve részteljesítés esetén a részteljesítés tényleges megkezdésének napját érti.
A teljesítés időpontja alatt a szerződés tárgyát képező építési beruházás műszaki átadás-átvételének lezáró időpontját kell érteni.
Ajánlatkérő a szerződésnek megfelelő teljesítése alatt következőt érti: a megrendelő fél által teljesítésigazolással
elfogadott teljesítés, mely esetében a megrendelő a szerződő féllel szemben a szerződésből fakadó hátrányos jogkövetkezményeket nem érvényesített.
Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, az ajánlatkérő csak és kizárólag a referenciának az alkalmasságot igazolni kívánó személyre eső hányadát veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során.

Részvételi feltételek
A feltételek felsorolása és rövid leírása:
“Sz/1. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § alapján a magyarországi letelepedésű gazdasági szereplőknek szerepelni kell az Étv. szerinti, építőipari...”

A feltételek felsorolása és rövid leírása

Sz/1. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § alapján a magyarországi letelepedésű gazdasági szereplőknek szerepelni kell az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében.: A 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 1. § (1) bekezdése és 5. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, melynek elegendő a IV. részének „α” szakaszát kitölteni e tekintetben, figyelemmel arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát is a Sz/1. számú szakmai alkalmassági követelmény előzetes igazolására.
A 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet IV. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása:
A Kbt. 65. § (1) bekezdésének c) pontja és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § alapján a magyarországi letelepedésű gazdasági szereplőknek szerepelni kell az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében.
A nem magyarországi letelepedésű gazdasági szereplő esetében a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában való szereplés a követelmény, vagy a letelepedése szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság igazolása, illetve a dokumentumok csatolása szükséges.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 26. § (2) bekezdésében meghatározott mód (a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásának adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani).

A gazdasági szereplők azon csoportjának jogi formája, amelynek a szerződést oda kell ítélni:
“Az ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében (közös) gazdálkodó szervezet (projekttársaság) alapítását nem követeli meg és nem teszi lehetővé a nyertes...”
Kauciók és garanciák:
“Az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához kötött. Az ajánlati biztosíték mértéke nettó 5.000.000,- Ft, azaz Ötmillió forint. Az ajánlati...”

Kauciók és garanciák

Az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke nettó 5.000.000,- Ft, azaz Ötmillió forint.
Az ajánlati biztosíték teljesíthető - az Ajánlattevő választása szerint - az előírt pénzösszegnek az Ajánlatkérő 12023008-00153647-00100001 számú számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség (a továbbiakban: Bankgarancia) biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított -készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény (a továbbiakban: Kötelezvény) biztosításával.
Az ajánlati biztosítékot az Ajánlattevőnek legkésőbb az ajánlati kötöttség beálltáig (ajánlattételi határidő, lásd ajánlati felhívás IV.2.2.2. pont BT-131 mező), az ajánlata részeként, azaz az ajánlata benyújtásával egyidejűleg kell az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania.
Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét: "Ajánlati biztosíték - Középiskolai Campus IV. ütem – a Székesfehérvár 611/1 hrsz-ú ingatlanon a Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium új épületrészének kialakítása - kivitelezése"
Átutalás esetében az ajánlati biztosíték rendelkezésre állása időpontjának a biztosíték összegének az Ajánlatkérő számláján való jóváírása számít, erre legyenek figyelemmel Ajánlattevők a biztosíték átutalással való teljesítésekor. Bankgarancia és Kötelezvény nyújtása esetén a Bankgarancia és Kötelezvény Kedvezményezettjeként az Ajánlatkérőt kell megnevezni, a Bankgaranciában és a Kötelezvényben tárgyként fel kell tüntetni az eljárás megnevezését "Középiskolai Campus IV. ütem – a Székesfehérvár 611/1 hrsz-ú ingatlanon a Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium új épületrészének kialakítása - kivitelezése", valamint a Kbt. 54. § (4) bekezdésének megfelelően tartalmaznia kell visszavonhatatlanul és feltétel nélkül, hogy ha az Ajánlattevő az ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja, vagy a szerződés megkötése az Ajánlattevő érdekkörében felmerült okból hiúsul meg, az ajánlati biztosíték az Ajánlatkérőt illeti meg.
Az ajánlati biztosítéknak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjától számítva az ajánlati kötöttség időtartamával megegyező időtartamig érvényesnek kell lennie.
Ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell, hogy a biztosítékot az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátotta.
Az igazolás módja: az átutalás megtörténtét igazoló bizonylat, a Bankgarancia vagy a Kötelezvény csatolása az ajánlathoz. Ajánlatkérő Bankgarancia vagy Kötelezvény nyújtása esetén a 2016. évi CXXX. törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek megfelelő elektronikus okirati formában történő benyújtását írja elő. Ajánlatkérő az ajánlati biztosítékot a Kbt. 54. § (5) bekezdése szerint fizeti vissza.
Az ajánlati biztosíték teljesítésére vonatkozó részletes rendelkezések a Kbt. 54. § és a vonatkozó jogszabályok.

A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre:
“Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF) és nem köthető semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához....”
A szerződéssel kapcsolatos feltételek
A szerződés teljesítésének feltételei:
“"Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre" pont BT-77 mezőjének folytatása: Ajánlatkérő 5%...”
Részvételi feltételek
Kizárási ok: crime-org
corruption
fraud
terr-offence
finan-laund
human-traffic
tax-pay
socsec-pay
bankruptcy
insolvency
cred-arran
bankr-nat
liq-admin
susp-act
distorsion
partic-confl
prep-confl
misrepresent
nati-ground
Kizárási okok leírása:
“Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)–(2)...”

Kizárási okok leírása

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdése szerinti öntisztázás lehetőségére.

Igazolási mód:
Az ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állását a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 1. § (1)-(4) és (7) bekezdése, 2.§ (1) és (4) bekezdése, 3.§, 4.§ (1)-(1a)-(1b), (3)-(4) bekezdése, 6-8. §-ai és 10. §-a, valamint a 12-16.§ és 18.§-ai szerint kell igazolnia, ennek során:
- a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján valamennyi ajánlattevőnek az ajánlatában ajánlatának benyújtásakor a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá, - majd a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti vizsgálat során - az ajánlatkérő felhívására – az ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állásáról a 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet 8. §-a és 10. §-a szerint kell nyilatkozatokat, illetve igazolásokat benyújtania.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 69. § (5)-(7) és (9)-(11), (11a), (13)-(14) bekezdéseiben foglaltakra. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 3–7. §-ai szerint kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (5) bek. alapján.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján minden ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya aláeső alvállalkozót.

Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról is, hogy tekintetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 13. §]. A folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról nemleges tartalommal is nyilatkozni szükséges. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós [321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdés].

Ajánlatkérő hatóság
Név és címek
Név: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti nyilvántartási szám: 15726999207
Postacím: Városház Tér 1.
Postai irányítószám: 8000
Postai város: Székesfehérvár
Régió: Fejér 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
Kapcsolattartó pont: Nagyné Hegyesi Erzsébet
E-mail: hegyesi.erzsebet@pmhiv.szekesfehervar.hu 📧
Telefon: +36 22537640 📞
Fax: +36 22537160 📠
URL: https://www.szekesfehervar.hu 🌏
Csoportvezető ✅
A vevő profiljának címe: https://www.szekesfehervar.hu 🌏
Az ajánlatkérő szerv típusa
Regionális vagy helyi hatóság
Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Kommunikáció
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000135762024/reszletek 🌏
Részvétel URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000135762024/reszletek 🌏
Beszerzési dokumentum nyelve: magyar 🗣️
Elektronikus benyújtás: Kötelező

Kiegészítő információk
További információk

“1. Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt. 3. § 5a. pontja szerinti elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le. Erre figyelemmel az...”

További információk

1. Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt. 3. § 5a. pontja szerinti elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le. Erre figyelemmel az ajánlatokat az EKR-ben kell benyújtani. Az ajánlatkérő a dokumentációban adja meg azt a fájl formátumot, melyet használva kell az ajánlatokat benyújtani.
2. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az EKR használatához, így az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges [EKRr. 6. §-ának (1) és (6a) bekezdései].
3. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatukat az EKR azok benyújtására szolgáló funkció alkalmazásával kell ajánlatként benyújtaniuk. Az egyéb módon benyújtott dokumentum nem minősül ajánlatnak [EKRr. 11. § (9) bekezdése].
4. Az ajánlattal együtt benyújtandó dokumentumok, nyilatkozatok jegyzékét az ajánlati dokumentáció tartalmazza különösen a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti – megfelelően kitöltött – felolvasólapot, a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozat, Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólap, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § szerinti nyilatkozat (folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról), Alvállalkozókra vonatkozó információt a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján az ajánlatban meg kell jelölni.
5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlati felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a dokumentáció, illetve melyeket a Kbt. kötelezően előír.
6. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi esetet.
7. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 53. § (4) bek., a Kbt. 131. § (9) bek, a Kbt. 141. § foglaltakra.
8. Az alkalmasság feltételei és ennek igazolása a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban került meghatározásra az ajánlati felhívás "Alkalmassági követelmény(ek)" pont BT-750 mezőjének P/1., M.1. és M.2. pontjai tekintetében.
9. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 71. § (9) és (9a) bekezdésben foglaltakra.
10. Ajánlatkérő 2024. április 10. napján 13:00 órakor (amennyiben korrigendum kerül feladásra és az módosítja a tervismertető időpontját, az lesz az irányadó) tervismertető konzultációt biztosít. A konzultáció helyszíne: Székesfehérvár MJV Polgármesteri Hivatala, Díszterem (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.).
11. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség Ajánlattevőket terheli (kivéve a Kbt. 177. § (2) bek. foglaltak).
12. Ajánlattevőnek, alvállalkozó(k)nak és az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet(ek)nek csatolnia kell az
Összeférhetetlenségre vonatkozó nyilatkozatát (Kbt. 25. § tekintetében).
13. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni.
14. Az ajánlatkérő nem teszi lehetővé többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtását.
15. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését alkalmazza.
16. Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződésben - a teljesítés időtartamára és a jótállás időtartamára - az alábbi szerződést biztosító mellékkötelezettségeket köti ki, amelyek pontos leírását a szerződéstervezet tartalmazza: teljesítési-, jótállási biztosíték melyek mértéke a tartalékkeret és ÁFA nélkül számított Vállalkozási díj 5-5%-a; késedelmi kötbér melynek mértéke a tartalékkeret és ÁFA nélkül számított Vállalkozási díj 0,5%-a/nap; meghiúsulási kötbér melynek mértéke a tartalékkeret és ÁFA nélkül számított Vállalkozási díj 20%-a.
17. "Vállalkozó nyilatkozik, miszerint a felelősségbiztosítással érintett tevékenység (munkaterület átadás) megkezdését megelőző napig a Kivitelezésre vonatkozóan építési felelősségbiztosítási szerződést köt vagy meglévő építési felelősségbiztosítási szerződését kiterjeszti. Az építési felelősségbiztosítás kártérítési limitértéke minimum 50 millió Ft/káresemény és minimum 100 millió Ft/kárév. Az építési felelősségbiztosítás építési és szerelési munkákra, a Megrendelőnek és 3. személynek okozott károkra terjed ki. Az építési felelősségbiztosítás megkötését igazoló szerződést a munkaterület átadásakor be kell mutatni, majd az átadást követő 10 (tíz) munkanapon belül a Vállalkozó köteles az építési felelősségbiztosítási kötvényt vagy meglévő építési felelősségbiztosításának kiterjesztését benyújtani Megrendelő részére. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az építési felelősségbiztosítást a munkaterület átadásának napjától a szerződés hatályának fennállásáig fenntartja, a biztosítás hatályát valamennyi, jelen szerződés alapján kiállított számlájának a Megrendelő felé történő benyújtásával egyidejűleg a Megrendelő felé igazolja."
18. Ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy a munkálatok elvégzése nem működő oktatási intézményben történik.
19. A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 34/A. §-ára tekintettel a nyertes ajánlattevőként szerződő fél köteles az Üvegkapu alkalmazására a 700 millió forintot elérő vagy meghaladó becsült értékű építési beruházással összefüggő építőipari kivitelezési tevékenység – ideértve a kapcsolódó tevékenységet is - esetén.
20. Ha bármely, az ajánlatban csatolt dokumentum nem magyar nyelven került kiállításra, akkor a nem magyar nyelvű irat ajánlattevő általi magyar nyelvű fordítását is csatolni kell.
21. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § rendelkezései szerint biztosítja a hiánypótlást. A korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében a Kbt. 71. § (6) bekezdésben foglaltakra hivatkozva Ajánlatkérő korlátozást nem határoz meg.
22. Az ajánlatba csatolni kell az ajánlattevő, közös ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő vonatkozásában azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát vagy a jogi képviselő által készített és ellenjegyzett, a 2006. évi V. törvény szerinti aláírás-mintáját, aki(k) az ajánlatot illetve annak részét képező nyilatkozatokat aláírják, szignálják.
23. A kivitelezés műszaki, funkcionális egység megvalósítására irányul. Generálkivitelező esetén összehangoltabb, gördülékenyebb munkavégzés várható el, mivel egy személyben felel az egész munkáért. Tekintettel arra, hogy a tervezett kivitelezés oktatási intézményt érint, a napi munkafolyamatok hatékony és rugalmas operatív irányítása kiemelt ajánlatkérői érdek. Az esetleges munkaszervezési problémák kezelése is hatékonyabban végrehajtható, a jótállási jogok érvényesítése is egyértelműbb. Több vállalkozó együttes munkájából adódó konfliktusok és ebből eredő kivitelezési hibák kiküszöbölése érdekében kizárólag generál kivitelező kiválasztása szükséges. Fentiekre tekintettel a gazdasági észszerűség és a technikai megvalósíthatóság az egy részre történő ajánlattételt indokolja. A nem generálkivitelező gazdasági szereplők egyes feladatokra történő ajánlattételének lehetőségét a közös ajánlattétel vagy az alvállalkozói részvétel biztosítja.
24. Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról.

Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Nemzeti nyilvántartási szám: 15329190-2-41
Postacím: Riadó u. 5
Postai irányítószám: 1026
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Telefon: +36 18828592 📞
Fax: +36 18828593 📠
URL: https://kozbeszerzes.hu 🌏
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Nemzeti nyilvántartási szám: 15329190-2-41
Postacím: Riadó u. 5
Postai irányítószám: 1026
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Telefon: +36 18828592 📞
Fax: +36 18828593 📠
URL: https://kozbeszerzes.hu 🌏
Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről):
“Kbt. 148. § szerint.”
Információk az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikus számlázást fogadunk el
Elektronikus fizetést használnak
Forrás: OJS 2024/S 062-182532 (2024-03-26)

Ajánlati felhívás (2024-04-25)
Eljárás
Adminisztratív információk
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések beérkezésének határideje: 2024-05-10 09:00:00 📅
Az ajánlatok felbontásának feltételei: 2024-05-10 11:00:00 📅
A közbeszerzési eljárás feltételei
Megnyitás dátuma: 2024-05-10 11:00:00 📅

Változások
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: Procedure
Új érték
Szöveg:
“A(z) IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő (BT-131,BT-1311) mezőben a következő változás történt: A...”
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Tétel azonosító száma: LOT-0001
Új érték
Szöveg:
“A(z) IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő (BT-132) mezőben a következő változás történt: A következő helyett: Fri Apr 26...”
Egyéb kiegészítő információk

“Ajánlatkérő az eljárással kapcsolatban beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérések jelentős számára és azok megválaszolásra a kiegészítő tájékoztatást a...”
A változtatás fő oka: Frissített információ
Information about modifications
Az előző hirdetmény módosítandó változata: 182532-2024
Forrás: OJS 2024/S 083-250607 (2024-04-25)

Ajánlati felhívás (2024-05-16)
Eljárás
Adminisztratív információk
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések beérkezésének határideje: 2024-05-27 09:00:00 📅
Az ajánlatok felbontásának feltételei: 2024-05-27 11:00:00 📅
A közbeszerzési eljárás feltételei
Megnyitás dátuma: 2024-05-27 11:00:00 📅

Ajánlatkérő hatóság
Név és címek
Telefon: +36 22537644 📞

Változások
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: ORG-0001
Új érték
Szöveg:
“A(z) I.1) Ajánlatkérő telefon (BT-503) mezőben a következő változás történt: A következő helyett: +36 22537640 Helyesen: +36 22537644”
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: Procedure
Új érték
Szöveg:
“A(z) IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő (BT-131,BT-1311) mezőben a következő változás történt: A...”
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Tétel azonosító száma: LOT-0001
Új érték
Szöveg:
“A(z) IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő (BT-132) mezőben a következő változás történt: A következő helyett: Fri May 10...”
Egyéb kiegészítő információk

“A korrigendumban foglalt módosítások a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki dokumentációban átvezetésre kerültek, az így módosított dokumentumok...”
A változtatás fő oka: Frissített információ
Information about modifications
Az előző hirdetmény módosítandó változata: 250607-2024
Forrás: OJS 2024/S 096-291602 (2024-05-16)

Ajánlati felhívás (2024-05-24)
Eljárás
Adminisztratív információk
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések beérkezésének határideje: 2024-06-03 09:00:00 📅
Az ajánlatok felbontásának feltételei: 2024-06-03 11:00:00 📅
A közbeszerzési eljárás feltételei
Megnyitás dátuma: 2024-06-03 11:00:00 📅

Változások
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: Procedure
Új érték
Szöveg:
“A(z) IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő (BT-131,BT-1311) mezőben a következő változás történt: A...”
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Tétel azonosító száma: LOT-0001
Új érték
Szöveg:
“A(z) IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő (BT-132) mezőben a következő változás történt: A következő helyett: Mon May 27...”
Egyéb kiegészítő információk

“A korrigendumban foglalt módosítások a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki dokumentációban átvezetésre kerültek, az így módosított dokumentumok...”
A változtatás fő oka: Frissített információ
Information about modifications
Az előző hirdetmény módosítandó változata: 291602-2024
Forrás: OJS 2024/S 101-310923 (2024-05-24)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2024-10-01)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 2 014 166 992 HUF 💰
Leírás
További információk:
“Az értékelés módszere: az ár esetén a fordított, az egyéb bírálati részszempontok esetében az egyenes arányosítás, a használt képleteket és a módszer...”

További információk

Az értékelés módszere: az ár esetén a fordított, az egyéb bírálati részszempontok esetében az egyenes arányosítás, a használt képleteket és a módszer részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
A szempontonként kiosztható pontszám 0-10.
Ajánlatkérő a Kbt.77.§ (1) bekezdésre tekintettel ezúton jelzi, hogy az egyéb bírálati részszempontokkal kapcsolatban meghatározta az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjét, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad, valamint meghatározta azokat az elvárásokat is, amelyeknél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet ebben az esetben az ajánlat érvénytelen lesz.
Bővebb információt a Közbeszerzési dokumentáció tartalmaz.

Ajánlatkérő a beszerzés teljesítési határidejét a munkaterület átadás-átvételének megtörténtétől kezdődően határozza meg, erre tekintettel a BT-36 mezőben feltüntetett 12 hónap időtartam ezen dátumtól kezdődően számítandó. Bővebb információt a szerződés tervezet tartalmaz.

A Kivitelezés az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdés b) pontja értelmében olyan építési-szerelési és egyéb szerelési szolgáltatásnyújtásnak minősül, amely ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására - ideértve az ingatlan bontással történő megszüntetését és rendeltetésének megváltoztatását is – irányul, azonban hatósági engedélyhez vagy hatósághoz történő bejelentéshez kötött, ezért Megrendelő kötelezett a Vállalkozói díj ÁFA tartalmának megfizetésére.

A 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18. §-ban foglaltak szerinti további adatok:
a) az eredménytelen eljárás, illetve szerződéskötésre nem került sor, annak indokolása: irreleváns
d) ha az eljárás során figyelembe vettek környezetvédelmi vagy szociális szempontokat, a szempontok megnevezése: irreleváns

Eljárás
Az eljárás típusa
Az eljárás legfontosabb jellemzői:
“Lásd: Megállapodás a kormányzati beszerzésről a Kereskedelmi Világszervezetet (WTO) létrehozó egyezmény IV. mellékletében foglalt, Magyarországot és az...”

A szerződés odaítélése
A szerződés/tétel odaítélése ✅
Procedures for review
Type of alleged irregularity: Kirívóan alacsony összegű ajánlatok indokolatlan elutasítása: 1
A panaszosok száma: 1
Tétel azonosító száma: LOT-0001
Szerződés száma: 1
A szerződés megkötésének időpontja: 2024-09-23 📅
A szerződés címe: https://ekr.gov.hu/ekr-szerzodestar/hu/szerzodesLista?eljarasAzon=EKR000135762024 🌏
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 12
Az elektronikus úton beérkezett pályázatok száma: 12
A kkv-k által benyújtott pályázatok száma: 10
A nem uniós tagállamokból származó ajánlattevőktől beérkezett ajánlatok száma: 0
A más uniós tagállamokból származó ajánlattevőktől beérkezett ajánlatok száma: 0
Ajánlat azonosítója: EKR000135762024/9310
Az ajánlattevő fél vezetője ✅
A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0001
A vállalkozó neve és címe
Név: Pesti Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 14400276243
Postacím: Rózsatő Utca 10
Postai irányítószám: 1112
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: pestiepitozrt@gmail.com 📧
Telefon: +36 305307709 📞
Fax: +36 12675244 📠
URL: https://www.pestiepito.hu 🌏

Kiegészítő információk
További információk

“A tájékoztató "V.4) Összes beérkezett ajánlat" rovat "BT-720 Megajánlott összeg" mezőiben szereplő összegek tartalmazzák a 5% tartalékkeret összegét is.”
Forrás: OJS 2024/S 193-596673 (2024-10-01)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2025-10-16)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 2 014 166 992 HUF 💰
Leírás
A beszerzés leírása:
“Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium fejlesztését és bővítését tervezi, mely két ütemben valósul meg. A...”

A beszerzés leírása

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium fejlesztését és bővítését tervezi, mely két ütemben valósul meg. A meglévő Vasvári Pál Gimnázium épület (8000 Székesfehérvár, Prohászka Ottokár út 71. hrsz.: 595) teljeskörű felújítása mellett a hiányzó oktatási felületek egy új építészeti tömb létesítésével biztosítható, tekintettel arra, hogy a meglévő iskolaterület nem teszi lehetővé a megfelelő bővítést. Így a bővítmény kialakítása a meglévő iskolaépülettel szemben lévő ingatlanon (8000 Székesfehérvár, Kaszap István u. 8. hrsz.: 611/1) valósul meg. A tervezett új épület 3 szintes, összes nettó alapterülete 3166 m2. Építészet: Teherhordó falazat ~660 m2 Homlokzatvakolat ~1700 m2 Gipszkarton válaszfal ~640 m2 Hanggátló gipszkarton válaszfal ~600 m2 Gipszkarton álmennyezet ~1000 m2 Hidegburkolat padló ~460 m2, parketta ~600 m2, PVC padlóburkolat ~1200 m2, ipari padló ~900 m2 Falburkolat ~650 m2, Beltéri ajtó 86 db, ajtó/portál 12 db, felülvilágító 36 db, ablak 83 db, Belső festés ~6700 m2, Talajnedvesség elleni szigetelés ~1800 m2, Csapadékvíz elleni vízszigetelés ~1900 m2, Bútorok pl. asztal, szék, szekrény, polc, 724 db, Eszközök pl. tábla, szemetes, tornatermi eszközök, 507 db. Statika: Mélyalapozás Jet-Grouting oszlop 1310 fm, Síkalapozás vasbeton alaptest/talpgerenda/lemezalap 380 m3, Betonacél szerelés 290 to, Vasbeton szerkezetek pl. aljzat, gerenda, fal, pillér, födém ~1500 m3, Egy. vb. kéregfal 196 m2, Acél szerkezetek építése ~29.000 kg. Épületvillamosság: Villamoshálózat kiépítése, fogyasztásmérés, HMKE rendszer, RWA, tűzjelző, riasztó, informatika, kaputelefon, kamera, hangosítás. Vezeték védőcsőben ~700 m, Kábelszerű vezeték tartószerkezetre ~26.000 m, Kábel fektetés ~800 m. Épületgépészet: Vízellátás-csatornázás, ívóvíz vezetékek szerelése ~2500 m, Fűtés-hűtés, fűtési vezeték szerelése ~950 m, padlófűtés ~3100 m2, Légtechnika, légcsatorna szerelése ~1400 m2, kör keresztmetszetű légcsatorna 460 m. Tűzvédelem: Tűzjelző rendszer, tűzjelző kábel ~2600 m, tűzálló kábel ~1600 m. Felvonó: 8 személyes 630 kg teherbírású felvonó kialakítása. Közlekedés: Parkoló és járda térkő 1100 m2. Vízi közmű: Vízellátás, Csapadékcsatorna, Szennyvízcsatorna. Rehabilitáció: Akadálymentes parkoló, vezetősáv, mosdó, információs rendszer. Kertészet: Gyepesítés, növénytelepítés 350 m2.

További információk:
“Az értékelés módszere: az ár esetén a fordított, az egyéb bírálati részszempontok esetében az egyenes arányosítás, a használt képleteket és a módszer...”
Időtartam: 15 (MONTH)

A szerződés odaítélése
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 2 014 166 992 HUF 💰
Az ajánlatot rangsorolták
Helyezés a nyertesek listáján: 1
Ajánlat azonosítója: EKR000135762024/9406
Az alvállalkozással kapcsolatos információk
Az alvállalkozásba adott szerződésrész értéke ismert ✅
Leírás:
“MV-ÉV felelős műszaki vezetői tevékenység”
Valószínűleg harmadik félnek alvállalkozásba adandó, hozzáadottérték-adó nélküli érték: 400 000 HUF 💰
A szerződés alvállalkozásba adandó részének rövid leírása:
“MV-ÉV felelős műszaki vezetői tevékenység”
A szerződést valószínűleg alvállalkozóval kötik meg ✅
A vállalkozó neve és címe
Név: BUILD IT Mérnökiroda Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 32301960241
Postacím: Bóbita Utca 2. E. lház. 1. em.
Postai irányítószám: 1037
E-mail: vallalkozas@build-it.hu 📧
Telefon: +36 302794805 📞
URL: http://build-it.hu 🌏

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre:
“Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF) és nem köthető semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához....”
A szerződéssel kapcsolatos feltételek
A szerződés teljesítésének feltételei:
“"Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre" pont BT-77 mezőjének folytatása: Ajánlatkérő 5%...”

Kiegészítő információk
További információk

“Folytatás: BT-202 A módosítások leírása: 7. A Szerződés VI.2. pontja az alábbiak szerint módosul: „2. A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények...”

További információk

Változások
Egyéb kiegészítő információk

“A kivitelezési munkálatok során az épület hatékonyabb és optimálisabb kialakítása, valamint a rendeltetésszerű és biztonságos használat érdekében az alábbi...”

Egyéb kiegészítő információk

A kivitelezési munkálatok során az épület hatékonyabb és optimálisabb kialakítása, valamint a rendeltetésszerű és biztonságos használat érdekében az alábbi műszaki tartalom módosításával járó munkák (a továbbiakban: Munkák) elvégzése indokolt: - Beton minőség változás - Belső udvari folyóka és lábrács módosítása - Homlokzati díszcsík módosítás - Nyújtó és felemás korlát típusmódosítás - Pluvia esővízelvezető rendszer szigetelés módosítása tornateremben - Támadóidő kijelző típusmódosítás - Leesés elleni védelem építése - Az erőnléti terem bordásfal kiegészítő rögzítés készítése - Kiegészítő lakatos munkák elkészítése - Tetőablakok szélérzékelőinek átpozícionálása - Elektromos szerelvények módosítása - A lépcsőházban lévő kábeltálca átalakítása - Kábeltálca átszerelése - A sportszerek kábelezése - A tornatanári ablak elektromos árnyékolása - Az erőnléti és jóga termek lámpái - Fém felületek módosítása - Tornacsarnok plusz nyílászáró és homlokzat átalakítása - Kerti csap kiépítése - Falikút padlóösszefolyó - Bádogos munkák a szomszéd épület csatlakozásához - RWA központ - Osztógyűjtő termosztát kábelmódosítás - Tűzcsappantyú - Revíziós ajtók és bontható fém álmennyezet - Falburkolati többlet - Lakatos munkák - Paravánfal módosítás - Tantermi ajtó bélletek kialakítása - Rozsdamentes küszöb kialakítása - Tornatermi nyílászáró takarások készítése - Locsolórendszer kiépítése - Kiegészítő kőműves munkák - Revíziós ajtók beépítése - Kiegészítő bádogos munkák - Elektromos elosztó szekrények zárhatóvá tétele - Vízmelegítő típusváltás Az műszaki tartalom változása miatt a Szerződés III.1. pontja szerinti Vállalkozási díj módosul az alábbiakra figyelemmel: A Munkák értéke összesen nettó 72.156.814,- Ft + ÁFA, összesen bruttó 91.639.154,- Ft. A felsorolt valamennyi elmaradó munkák értéke összesen nettó 15.755.160,- Ft + ÁFA, összesen bruttó 20.009.053,- Ft. A különbözet mindösszesen nettó 56.401.654,- Ft + ÁFA, összesen bruttó 71.630.101,- Ft. A Szerződés III.1. pontja szerinti vállalkozási díjat nettó 56.401.654,- Ft + ÁFA, összesen bruttó 71.630.101,- Ft összeggel emelni szükséges. A tartalékkeret terhére elszámolható munkák értéke nettó 39.984.318,- Ft + ÁFA, összesen bruttó 50.780.084,- Ft. Ezen munkákhoz kapcsolódóan elmaradó munkák értéke nettó 9.200.265,- Ft + ÁFA, összesen bruttó 11.684.337,- Ft, így a különbözet mindösszesen nettó 30.784.053,- Ft + ÁFA, összesen bruttó 39.095.747,- Ft. A Megrendelői igényként felmerült munkák értéke nettó 32.172.496,- Ft + ÁFA, összesen bruttó 40.859.070,- Ft. Ezen munkákhoz kapcsolódóan elmaradó munkák értéke összesen nettó 6.554.895,- Ft + ÁFA, összesen bruttó 8.324.717,- Ft, így a különbözet nettó 25.617.601,- Ft + ÁFA, összesen bruttó 32.534.353,- Ft. A Vállalkozó 2025. augusztus 15. és 2025. szeptember 25. napján nyújtotta be a Munkákra vonatkozó műszaki tartalmat és az azokhoz rendelt költségvetési leírást, melyet a Megrendelő műszaki ellenőre és a Polgármesteri Hivatal illetékes szakterülete megvizsgált és elfogadásra javasolt. A Munkák elvégzésével összefüggésben, a Munkák időigénye miatt - olyan okból, amelyért a Vállalkozó nem felelős - a Szerződés II.3. pontjában rögzített teljesítési határidőt is módosítani szükséges. A Megrendelői igényként felmerült munkák értéke a Szerződés IV. 4. pont e) alpont szerinti V. részszámlában és az f) alpont szerinti végszámlában – a kivitelezés 80 %-ban hiánytalanul megvalósult műszaki készültsége és 100%-ban hiánytalanul megvalósult teljesítés esetén – egyenlő arányban kerül elszámolásra, azaz a IV. 4. pont e) alpont szerinti V. részszámla és a végszámla összege nettó 28.200.827,- Ft + ÁFA összeggel emelkedik. Az V. részszámlában és a végszámlában ezen összegeket a Munkák elvégzéséhez kapcsolódóan elkülönítetten szükséges feltüntetni. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosításban foglaltak nem érintik a Szerződés IV.2. pontja szerinti előleg összegét. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosításban foglaltak nem érintik a Szerződés III.5. pontjában kikötött tartalékkeret összegét. Jelen szerződésmódosítás alapja Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesterének 19/37/2025. (IX.30.) számú döntése. A szerződésmódosítás jogalapja a műszaki tartalmat érintő és azzal összefüggő teljesítési határidő módosítás tekintetében a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdései. A szerződés eredeti értéke: nettó 1.918.254.278,- Ft + nettó 95.912.714,- Ft (5% tartalékkeret), azaz nettó 2.014.166.992,- Ft. A jelen módosítást követő szerződéses érték: nettó1.952.655.932,- Ft + nettó 95.912.714,- Ft (5% tartalékkeret), azaz nettó 2.048.568.646,- Ft. A szerződés eredeti teljesítés határideje: Vállalkozó a Kivitelezést a munkaterület átadásától számított 12 hónapon belül köteles elvégezni. Vállalkozó a kivitelezési tevékenységet 2024. október 1. napján kezdte meg, a Szerződés II/3. pontja alapján a teljesítés határideje a munkaterület átadástól számított 12 hónap, azaz legkésőbb 2025. október 1. napjáig a Kivitelezést meg kell valósítania a Vállalkozónak. A jelen módosítást követően a teljesítés határideje: Vállalkozó a Kivitelezést köteles 2025. december 30. napjáig elvégezni.” Megrendelő előteljesítést elfogad.

A változtatás fő oka: Olyan módosítások, amelyek nem érik el a minimális értéket ("de minimis" szabály).
Új érték
Szöveg:
“1. Felek rögzítik, hogy az Előzményekben foglaltak alapján a Szerződést közös akarat-elhatározással az alábbiak szerint módosítják: 2. A Szerződés I.2....”

Szöveg

1. Felek rögzítik, hogy az Előzményekben foglaltak alapján a Szerződést közös akarat-elhatározással az alábbiak szerint módosítják: 2. A Szerződés I.2. pontja az alábbiak szerint módosul: „2. Jelen vállalkozási szerződés Megrendelőnek a „Középiskolai Campus IV. - új épületrész kivitelezés” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény - továbbiakban: Kbt. - Második rész, 81. §-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárás eredményeképpen jött létre Felek között. Ennek megfelelően az alább felsorolt dokumentumok a szerződéssel együtt értelmezendőek, azzal együtt olvasandók: a) Megrendelőnek a szerződés tárgyát képező közbeszerzésére vonatkozó 2024. március 27. napján 182532-2024 számon az Európai Unió Hivatalos Lapjában és 2024. március 27. napján KÉ-4994/2024. számon a Közbeszerzési Értesítő 2024/61 számában megjelent ajánlati felhívása - továbbiakban: Felhívás -; b) Megrendelő teljes dokumentációja; c) Megrendelő 2024. április 15. napján kelt tervismertető konzultációra vonatkozó jegyzőkönyve; d) Megrendelő 2024. április 8. napján, április 18. napján, május 8. napján, május 14. napján, május 17. napján, valamint május 22. napján kelt kiegészítő tájékoztatásai; e) Vállalkozó 2024. június 3. napján felbontott ajánlata - továbbiakban: Ajánlat 1.-. f) Vállalkozó 2024. október 15., 2024. október 30., 2024. november 11. és 2024. december 13. napján kelt műszaki egyenértékűség körébe tartozó alapozási technológia, valamint építőanyag és termékkiváltásokat tartalmazó dokumentumai. g) Vállalkozó 2025. augusztus 15. és 2025. szeptember 25. napján benyújtott ajánlata a megváltozott műszaki tartalomról és annak költségvetési leírásáról - továbbiakban: Ajánlat 2. 3. A Szerződés II.3. pontja az alábbiak szerint módosul: „3. Teljesítés határideje: Vállalkozó a Kivitelezést köteles 2025. december 30. napjáig elvégezni.” 4. A Szerződés III.1. pontja az alábbiak szerint módosul: „1. A Kivitelezés ellenszolgáltatásának a díja - továbbiakban: Vállalkozási díj - mindösszesen nettó 1.952.655.932, - Ft + ÁFA, azaz nettó Egymilliárd-kilencszázötvenkettőmillió-hatszázötvenötezer-kilencszázharminckettő forint plusz ÁFA, összesen bruttó 2.479.873.033, - Ft, azaz bruttó Kettőmilliárd-négyszázhetvenkilencmillió-nyolcszázhetvenháromezer-harminchárom forint, melyből a tartalékkeret terhére felhasznált összeg nettó 30.784.053,- Ft + ÁFA, azaz nettó Harmincmillió-hétszáznyolvannégyezer-ötvenhárom forint, bruttó 39.095.747,- Ft, azaz bruttó Harminckilencmillió-kilencvenötezer-hétszáznegyvenhét forint. 5. A Szerződés IV.4. pontja az alábbiak szerint módosul: „4. Felek rögzítik, miszerint a Vállalkozó a részszámlákat és a végszámlát az alábbiak szerint állíthatja ki: a) Felek rögzítik, miszerint a Vállalkozó a Kivitelezés 15 %-ban hiánytalanul megvalósult műszaki készültsége esetén a fordított adózás szabályai szerint mindösszesen nettó 284.438.142, - Ft, azaz nettó Kettőszáznyolcvannégymillió-négyszázharmincnyolcezer-száznegyvenkettő forint összegről jogosult az I. részszámlát kiállítani. b) Felek rögzítik, miszerint a Vállalkozó a Kivitelezés 30 %-ban hiánytalanul megvalósult műszaki készültsége esetén a fordított adózás szabályai szerint mindösszesen nettó 284.438.142, - Ft, azaz nettó Kettőszáznyolcvannégymillió-négyszázharmincnyolcezer-száznegyvenkettő forint összegről jogosult a II. részszámlát kiállítani. c) Felek rögzítik, miszerint a Vállalkozó a Kivitelezés 45 %-ban hiánytalanul megvalósult műszaki készültsége esetén a fordított adózás szabályai szerint mindösszesen nettó 284.438.142, - Ft, azaz nettó Kettőszáznyolcvannégymillió-négyszázharmincnyolcezer-száznegyvenkettő forint összegről jogosult a III. részszámlát kiállítani. d) Felek rögzítik, miszerint a Vállalkozó a Kivitelezés 60 %-ban hiánytalanul megvalósult műszaki készültsége esetén a fordított adózás szabályai szerint mindösszesen nettó 284.438.141, - Ft, azaz nettó Kettőszáznyolcvannégymillió-négyszázharmincnyolcezer-száznegyvenegy forint összegről jogosult a IV. részszámlát kiállítani. e) Felek rögzítik, miszerint a Vállalkozó a Kivitelezés 80 %-ban hiánytalanul megvalósult műszaki készültsége esetén a fordított adózás szabályai szerint mindösszesen nettó 407.451.683, - Ft, azaz nettó Négyszázhétmillió-négyszázötvenegyezer-hatszáznyolcvanhárom forint összegről jogosult az V. részszámlát kiállítani. f) Felek rögzítik, miszerint a Vállalkozó a Kivitelezés 100 %-ban hiánytalanul megvalósult teljesítése esetén mindösszesen a fordított adózás szabályai szerint nettó 407.451.682, - Ft, azaz nettó Négyszázhétmillió-négyszázötvenegyezer-hatszáznyolcvanhárom forint összegről jogosult a végszámlát kiállítani.” 6. A Szerződés IV.5. pontja az alábbiak szerint módosul: „5. Az Előleg jelen szerződés IV.3. pontjában foglaltaknak megfelelően az alábbiak szerint kerül elszámolásra:” Számla megnevezése Számlatétel értéke nettó Levonásra kerülő előleg nettó Fizetendő érték nettó Végszámla 407.451.682, - Ft 95.912.714, - Ft 311.538.968, - Ft Folytatás: BT-300 VI.3) További információk

Forrás: OJS 2025/S 200-685352 (2025-10-16)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2026-03-25)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 2 014 166 992 HUF 💰
Leírás
További információk:
“Az értékelés módszere: az ár esetén a fordított, az egyéb bírálati részszempontok esetében az egyenes arányosítás, a használt képleteket és a módszer...”
Időtartam: 18 (MONTH)

A szerződés odaítélése
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 2 014 166 992 HUF 💰
Az alvállalkozással kapcsolatos információk
Valószínűleg harmadik félnek alvállalkozásba adandó, hozzáadottérték-adó nélküli érték: 400 000 HUF 💰

Kiegészítő információk
További információk

“Folytatás: BT-202 A módosítások leírása: 7. A Szerződés VI.2. pontja az alábbiak szerint módosul: „2. A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények...”

További információk

Folytatás: BT-202 A módosítások leírása: 7. A Szerződés VI.2. pontja az alábbiak szerint módosul: „2. A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként Vállalkozó a szerződés szerinti, Tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított Vállalkozási díj 5 %-ának megfelelő 100.959.578,- Ft, azaz Százmillió-kilencszázötvenkilencezer-ötszázhetvennyolc forint jótállási biztosítékot köteles Megrendelő részére biztosítani a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjától, amely a Kivitelezés maradéktalan teljesítését igazoló átadás-átvételi jegyzőkönyv lezárását követő naptári nap 0:00 órája. A jótállási biztosítékot Vállalkozó 60 hónapig köteles biztosítani. A jótállási biztosítékot Vállalkozó választása szerint óvadékként az előírt pénzösszegnek a Megrendelő Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12023008-00153647-00100001 számú HUF fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel teljesítheti.” 8. A Szerződés VI.3. pontja az alábbiak szerint módosul: „3. A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként Vállalkozó a szerződés szerinti, Tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított Vállalkozási díj 5 %-ának megfelelő, azaz 100.959.578,- Ft, azaz Százmillió-kilencszázötvenkilencezer-ötszázhetvennyolc forint teljesítési biztosítékot köteles Megrendelő részére biztosítani. A teljesítési biztosítéknak a szerződés aláírása napjától a sikeres műszaki átadás-átvétel napján 24:00 óráig kell rendelkezésre állnia. A teljesítési biztosítékot Vállalkozó választása szerint óvadékként az előírt pénzösszegnek a Megrendelő Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12023008-00153647-00100001 számú HUF fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel teljesítheti.” III. Záró rendelkezések 1. Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás a Kbt. 141. §-ában foglaltakat nem sérti. A szerződésmódosítás jogalapja a műszaki tartalmat érintő és azzal összefüggő teljesítési határidő módosítás tekintetében a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdései. 2. Felek rögzítik, hogy a Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak, jelen szerződésmódosításon kívül a Szerződésben leírt jogok és kötelezettségek a Feleket változatlanul megilletik, illetve terhelik. 3. Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás kizárólag a Szerződéssel együtt érvényes. 4. Felek kijelentik, hogy jogosultak jelen szerződésmódosítás aláírására, az abban foglalt kötelezettségek vállalására. 5. Felek rögzítik, hogy a 2024. szeptember 23. napján és a 2025. szeptember 30. napján aláírt Szerződés alapján a 97.632.797,- Ft-nak megfelelő Teljesítési biztosíték rendelkezésre áll. Tekintettel a Vállakozási díj jelen szerződésmódosítás alapján történő emelkedésére a Teljesítési biztosíték összege is emelkedik. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződésmódosítás hatálybalépésétől számított 15 napon belül további 3.326.781,-Ft, azaz Hárommillió-háromszázhuszonhatezer-hétszáznyolcvanegy forint teljesítési biztosítékot bocsát Megrendelő rendelkezésére a Szerződés VI.3. pontjában foglaltak szerint. 6. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Kbt., továbbá a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. A szerződésmódosítás jogalapja a műszaki tartalmat érintő és azzal összefüggő teljesítési határidő módosítás tekintetében a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdései. Szerződésmódosítás dátuma: 2026. március 4. napja.

Változások
Egyéb kiegészítő információk

“A kivitelezési munkálatok során - a teljesítési határidő letelte előtt - az épület hatékonyabb és optimálisabb kialakítása, valamint a rendeltetésszerű és...”

Egyéb kiegészítő információk

A kivitelezési munkálatok során - a teljesítési határidő letelte előtt - az épület hatékonyabb és optimálisabb kialakítása, valamint a rendeltetésszerű és biztonságos használat érdekében további műszaki tartalom módosításával járó munkák (a továbbiakban: Munkák) elvégzése vált indokolttá. Felek a Munkák tartalmára és azok költségeire vonatkozó egyeztetéseket a Szerződés II. számú módosítását követően megkezdték. Vállalkozó a munkanemeket és azok egységárait tartalmazó költségvetési kiírását benyújtotta Megrendelő részére. Megrendelő a költségvetési kiírást megvizsgálta és tájékoztatta Vállalkozót arról, hogy több munkanem esetében sem tudja a feltűntetett mennyiségeket és egységárakat elfogadni. Ezt követően a Felek között folyamatos tárgyalások kezdődtek a Munkák részletes műszaki tartalmának és költségeinek megvitatása érdekében. Tekintettel arra, hogy a Felek álláspontjai között a költségvetési kiírás tartalma tekintetében lényeges eltérések voltak, így az egyeztetések hónapokig elhúzódtak. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a Felek között kialakult vitás helyzet ellenére a Munkák elvégzését - a Kivitelezés ütemezett haladása érdekében - időközben saját kockázatára megkezdte. Felek az elhúzódó tárgyalások eredményeként kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a Munkákat és az azokhoz kapcsolódó költségeket az alábbiak szerint állapítják meg, melyet jelen szerződésmódosítás melléklete is tartalmaz: a. Építésvezetőség többletköltsége b. Organizációs többletköltségek c. Lábtörlő rácsok kialakítása d. Tornacsarnok takarólécezések e. Öltözőszekrények módosítása f. Természettudományi terem esővíz elvezető szigetelés g. Tantermek festés javítása h. Főlépcsőházi korlát kapaszkodó kialakítása i. Prohászka úti járda csatlakozás j. PVC burkolat szegély k. Gépészeti átalakítás álmennyezeti térben l. Festési munkák m. Balett színház melletti kerítés kialakítása n. Plusz bordásfal beépítése o. Esővíztartály földmunka p. Főbejárat tolóajtó fa takarások q. AHU légtechnikai nyomvonal módosítása r. Feszültségmentesítő réteg beépítése s. Kertészeti munka Széphő helyiség mellett t. Gipszkarton álmennyezet módosítás u. Attika lefedés módosítása v. Kerti csapok fagytalanítása w. Hanggátló fal bádoglemezelése x. Természettudományi terem dobozolás y. Fűtés z. Plusz légtelenítő szelep beépítése a 2. emeleten aa. Tornaterem légtechnikai nyomvonal módosítása A műszaki tartalom változása miatt a Szerződés III.1. pontja szerinti Vállalkozási díj módosul az alábbiakra figyelemmel: A Munkák értéke összesen nettó 101.189.480,- Ft + ÁFA, összesen bruttó 128.510.640,- Ft. Valamennyi elmaradó munka értéke összesen nettó 34.653.862,- Ft + ÁFA, összesen bruttó 44.010.405,- Ft. A különbözet mindösszesen nettó 66.535.618,- Ft + ÁFA, összesen bruttó 84.500.535,- Ft. A Szerződés III.1. pontja szerinti vállalkozási díjat nettó 66.535.618,- Ft + ÁFA, összesen bruttó 84.500.535,- Ft összeggel szükséges emelni. A c., g.-i, k., o., q., és r., alpontja szerinti munkák a Polgármesteri Hivatal illetékes szakterülete és a műszaki ellenőr álláspontja szerint olyan munkák, amelyek az épület rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükségesek, azok a tartalékkeret terhére elszámolhatóak. A tartalékkeret terhére elszámolható munkák értéke nettó 22.514.492,- Ft + ÁFA, összesen bruttó 28.593.405,- Ft. A d.-f., j., l.-n., p., s.-x., z., és aa., alpontja szerinti munkák az épület hatékonyabb és optimálisabb működése érdekében Megrendelői igényként merültek fel. A Megrendelői igényként felmerült munkák értéke összesen nettó 38.809.765,- Ft + ÁFA, összesen bruttó 49.288.402,- Ft. Az ezen munkákkal kapcsolatosan elmaradó munkák értéke összesen nettó 34.653.862,- Ft + ÁFA, összesen bruttó 44.010.405,- Ft, a különbözet nettó 4.155.903,- Ft + ÁFA, összesen bruttó 5.277.997,- Ft. A a., b. és y. alpontjai szerinti költségek a Munkák elvégzéséhez szükséges többletidő miatt merültek fel. Ezek értéke összesen nettó 39.865.223,- Ft + ÁFA, összesen bruttó 50.628.833,- Ft. Tekintettel a Felek között kialakult vitás helyzetre és a tárgyalások jelentős elhúzódására a Munkák megrendelése tárgyában szerződésmódosításra mindezidáig értelemszerűen nem kerülhetett sor. Felek rögzítik, hogy a kialakított műszaki tartalom és az azokhoz rendelt költségvetés a Vállalkozó, a Megrendelő műszaki ellenőre és a Polgármesteri Hivatal illetékes szakterülete által kialakított, kölcsönösen megállapított munkanemeket és azok megfelelően alátámasztott költségeit tartalmazza. Ehhez kapcsolódóan a Felek egyezően rögzítik, hogy a Munkák kivitelezése és elszámolása tekintetében jelen szerződésmódosításban foglaltak szerint járnak el, további igényt egymással szemben nem támasztanak. Felek a köztük elhúzódó tárgyalások és a Munkák teljesítéséhez szükséges idő okán, melyben Megrendelő figyelembe vette Vállalkozó azon kérelmét is, miszerint az év eleji előre nem látható tartós fagyok miatt a kertépítési munkákkal ütemezetten haladni nem tudott, úgy állapodnak meg, hogy Vállalkozó köteles a Kivitelezést, ide értve a Munkákat is 2026. március 30. napjáig elvégezni. Felek rögzítik, hogy a Kivitelezés részét képező egyes munkanemeket Vállalkozó csak a Munkák elvégzését követően tudja megkezdeni és befejezni. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosításban foglaltak nem érintik a Szerződés IV.2. pontja szerinti előleg összegét. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a Munkák elvégzéséért járó díjat a végszámlában köteles elkülönítve feltűntetni. Jelen szerződésmódosítás alapja Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesterének 14/4-14/2026. (III.2.) döntése. A szerződésmódosítás jogalapja a műszaki tartalmat érintő és azzal összefüggő teljesítési határidő módosítás tekintetében a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdései.

Szöveg

1. Felek rögzítik, hogy az Előzményekben foglaltak alapján a Szerződést közös akarat-elhatározással az alábbiak szerint módosítják: 2. A Szerződés I.2. pontja az alábbiak szerint módosul: „2. Jelen vállalkozási szerződés Megrendelőnek a „Középiskolai Campus IV. - új épületrész kivitelezés” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény - továbbiakban: Kbt. - Második rész, 81. §-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárás eredményeképpen jött létre Felek között. Ennek megfelelően az alább felsorolt dokumentumok a szerződéssel együtt értelmezendőek, azzal együtt olvasandók: a) Megrendelőnek a szerződés tárgyát képező közbeszerzésére vonatkozó 2024. március 27. napján 182532-2024 számon az Európai Unió Hivatalos Lapjában és 2024. március 27. napján KÉ-4994/2024. számon a Közbeszerzési Értesítő 2024/61 számában megjelent ajánlati felhívása - továbbiakban: Felhívás -; b) Megrendelő teljes dokumentációja; c) Megrendelő 2024. április 15. napján kelt tervismertető konzultációra vonatkozó jegyzőkönyve; d) Megrendelő 2024. április 8. napján, április 18. napján, május 8. napján, május 14. napján, május 17. napján, valamint május 22. napján kelt kiegészítő tájékoztatásai; e) Vállalkozó 2024. június 3. napján felbontott ajánlata - továbbiakban: Ajánlat 1.-. f) Vállalkozó 2024. október 15., 2024. október 30., 2024. november 11. és 2024. december 13. napján kelt műszaki egyenértékűség körébe tartozó alapozási technológia, valamint építőanyag és termékkiváltásokat tartalmazó dokumentumai. g) Vállalkozó 2025. augusztus 15. és 2025. szeptember 25. napján benyújtott ajánlata a megváltozott műszaki tartalomról és annak költségvetési leírásáról - továbbiakban: Ajánlat 2. h) Felek közötti tárgyalások eredményeként Megrendelő által véglegezett, Vállalkozó által elfogadott 2026. február 25. napján kelt pótmunka összesítő. 3. A Szerződés II.3. pontja az alábbiak szerint módosul: „3. Teljesítés határideje: Vállalkozó a Kivitelezést köteles 2026. március 30. napjáig elvégezni.” 4. A Szerződés III.1. pontja az alábbiak szerint módosul: „1. A Kivitelezés ellenszolgáltatásának a díja - továbbiakban: Vállalkozási díj - mindösszesen nettó 2.019.191.550,- Ft + ÁFA, azaz nettó Kettőmilliárd-tizenkilencmillió-százkilencvenegyezer-ötszázötven forint plusz ÁFA, összesen bruttó 2.564.373.269,- Ft, azaz bruttó Kettőmilliárd-ötszázhatvannégymillió-háromszázhetvenháromezer-kettőszázhatvankilenc forint, melyből a tartalékkeret terhére felhasznált összeg nettó 53.298.545,- Ft + ÁFA, azaz nettó Ötvenhárommillió-kettőszázkilencvennyolcezer-ötszáznegyvenöt forint, azaz bruttó 67.689.152,- Ft, azaz bruttó Hatvanhétmillió-hatszáznyolcvankilencezer-százötvenkettő forint. 5. A Szerződés IV.4. pontja az alábbiak szerint módosul: „4. Felek rögzítik, miszerint a Vállalkozó a részszámlákat és a végszámlát az alábbiak szerint állíthatja ki: a) Felek rögzítik, miszerint a Vállalkozó a Kivitelezés 15 %-ban hiánytalanul megvalósult műszaki készültsége esetén a fordított adózás szabályai szerint mindösszesen nettó 284.438.142,- Ft, azaz nettó Kettőszáznyolcvannégymillió-négyszázharmincnyolcezer-száznegyvenkettő forint összegről jogosult az I. részszámlát kiállítani. b) Felek rögzítik, miszerint a Vállalkozó a Kivitelezés 30 %-ban hiánytalanul megvalósult műszaki készültsége esetén a fordított adózás szabályai szerint mindösszesen nettó 284.438.142,- Ft, azaz nettó Kettőszáznyolcvannégymillió-négyszázharmincnyolcezer-száznegyvenkettő forint összegről jogosult a II. részszámlát kiállítani. c) Felek rögzítik, miszerint a Vállalkozó a Kivitelezés 45 %-ban hiánytalanul megvalósult műszaki készültsége esetén a fordított adózás szabályai szerint mindösszesen nettó 284.438.142,- Ft, azaz nettó Kettőszáznyolcvannégymillió-négyszázharmincnyolcezer-száznegyvenkettő forint összegről jogosult a III. részszámlát kiállítani. d) Felek rögzítik, miszerint a Vállalkozó a Kivitelezés 60 %-ban hiánytalanul megvalósult műszaki készültsége esetén a fordított adózás szabályai szerint mindösszesen nettó 284.438.141,- Ft, azaz nettó Kettőszáznyolcvannégymillió-négyszázharmincnyolcezer-száznegyvenegy forint összegről jogosult a IV. részszámlát kiállítani. e) Felek rögzítik, miszerint a Vállalkozó a Kivitelezés 80 %-ban hiánytalanul megvalósult műszaki készültsége esetén a fordított adózás szabályai szerint mindösszesen nettó 407.451.683,- Ft, azaz nettó Négyszázhétmillió-négyszázötvenegyezer-hatszáznyolcvanhárom forint összegről jogosult az V. részszámlát kiállítani. f) Felek rögzítik, miszerint a Vállalkozó a Kivitelezés 100 %-ban hiánytalanul megvalósult teljesítése esetén mindösszesen a fordított adózás szabályai szerint nettó 473.987.300,- Ft, azaz nettó Négyszázhetvenhárommillió-kilencszáznyolcvanhétezer-háromszáz forint összegről jogosult a végszámlát kiállítani.” 6. A Szerződés IV.5. pontja az alábbiak szerint módosul: „5. Az Előleg jelen szerződés IV.3. pontjában foglaltaknak megfelelően az alábbiak szerint kerül elszámolásra:” Számla megnevezése Számlatétel értéke nettó Levonásra kerülő előleg nettó Fizetendő érték nettó Végszámla 473.987.300,- Ft 95.912.714,- Ft 378.074.586,- Ft Folytatás: BT-300 mező, VI.3) További információk Szerződésmódosítás dátuma: 2026. március 4. napja.

Forrás: OJS 2026/S 060-210022 (2026-03-25)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építési munkák (17 új beszerzések)