Különféle betontípusok beszerzése

Rövid leírás

Különféle betontípusok beszerzése adásvételi keretszerződés keretében.

Az adásvételi keretszerződés keretében különböző útépítési betonalapok, valamint bazaltbeton burkolatú buszmegállók kivitelezési munkáinak végrehajtásához, a nagyfelületű útburkolat helyreállítási munkák kivitelezéséhez, illetve a közszolgáltatói szerződésen belüli fenntartási, karbantartási és felújítási munkák elvégzéséhez szükséges beton termékek kerülnek megrendelésre. A keretszerződés keretösszege: nettó 80.000.000,- Ft. A ténylegesen megrendelendő mennyiség előre pontosan nem határozható meg. Ajánlatkérő a keretösszeg 90 %-ára vállal lehívási kötelezettséget.

Teljes becsült mennyiség a keretszerződés időtartama alatt 1700 m3.

Műszaki követelmények:
A betonnal kapcsolatos minőségi követelmények:

- MSZ EN 12350-2, MSZ EN 12350-5, MSZ EN 12350-6, MSZ EN 12350-7, MSZ EN 12390-3, MSZ EN 12390-5, MSZ EN 12390-6, MSZ EN 480-11
MSZ 4798:2016, MSZ 4798:2016/1M:2017
- A keverőtelepről beszerzésre kerülő, megrendelt betonról az Ajánlattevő/Eladó szállítólevéllel és megfelelőségi nyilatkozattal igazolja a megrendelt anyag mennyiségét, minőségét.
- Amennyiben az Ajánlattevő/Eladó szállítja a megrendelt betontermékeket, úgy az Ajánlattevő/Eladó fuvareszköze rendelkezzen Budapest területére érvényes behajtási engedéllyel.
- A betonrendelést és a betonszivattyú igényt a Megrendelő 24 órával a munka kezdete előtt telefonon és e-mailben adja le az Ajánlattevő/Eladó diszpécserszolgálatánál.
- Az Ajánlattevő/Eladó a megrendelt betonkeveréket a kért ütemezés szerint biztosítja.
- A helyszínre szállított betonkeverék átvevője az Ajánlatkérő/Vevő munkahelyi megbízottja.
- Az Ajánlattevő/Eladó vállalja, hogy pihenőnapokon Ajánlatkérő/Vevő rendelkezésére áll, azaz az eseti megrendelésben foglaltakat munkaszüneti napokon is teljesíti, amennyiben az eseti megrendelésben meghatározott teljesítési határidő ilyen napra esik.
- Az Ajánlattevő/Eladó által Ajánlatában megjelölt betonkeverő telep rendelkezzen hídmérleggel, valamint legyen alkalmas 25 tonna teherbírású tehergépjármű kiszolgálására is.

A megrendelésre kerülő betontípusok a műszaki leírásban, valamint annak mellékleteként
kiadott költségvetési kiírásban kerülnek felsorolásra, a bazaltbeton kivételével valamennyi
beton típus a Megrendelő szállítóeszközével kerül elszállításra.
Ajánlatkérő a részletes műszaki feltételeket, követelményeket, a közbeszerzési dokumentum
részét képező műszaki leírásban rögzíti.

A beszerzés leírása

Különféle betontípusok beszerzése adásvételi keretszerződés keretében.

Az adásvételi keretszerződés keretében különböző útépítési betonalapok, valamint bazaltbeton burkolatú buszmegállók kivitelezési munkáinak végrehajtásához, a nagyfelületű útburkolat helyreállítási munkák kivitelezéséhez, illetve a közszolgáltatói szerződésen belüli fenntartási, karbantartási és felújítási munkák elvégzéséhez szükséges beton termékek kerülnek megrendelésre. A keretszerződés keretösszege: nettó 80.000.000,- Ft. A ténylegesen megrendelendő mennyiség előre pontosan nem határozható meg. Ajánlatkérő a keretösszeg 90 %-ára vállal lehívási kötelezettséget.

Teljes becsült mennyiség a keretszerződés időtartama alatt 1700 m3.

Műszaki követelmények:
A betonnal kapcsolatos minőségi követelmények:

- MSZ EN 12350-2, MSZ EN 12350-5, MSZ EN 12350-6, MSZ EN 12350-7, MSZ EN 12390-3, MSZ EN 12390-5, MSZ EN 12390-6, MSZ EN 480-11
MSZ 4798:2016, MSZ 4798:2016/1M:2017
- A keverőtelepről beszerzésre kerülő, megrendelt betonról az Ajánlattevő/Eladó szállítólevéllel és megfelelőségi nyilatkozattal igazolja a megrendelt anyag mennyiségét, minőségét.
- Amennyiben az Ajánlattevő/Eladó szállítja a megrendelt betontermékeket, úgy az Ajánlattevő/Eladó fuvareszköze rendelkezzen Budapest területére érvényes behajtási engedéllyel.
- A betonrendelést és a betonszivattyú igényt a Megrendelő 24 órával a munka kezdete előtt telefonon és e-mailben adja le az Ajánlattevő/Eladó diszpécserszolgálatánál.
- Az Ajánlattevő/Eladó a megrendelt betonkeveréket a kért ütemezés szerint biztosítja.
- A helyszínre szállított betonkeverék átvevője az Ajánlatkérő/Vevő munkahelyi megbízottja.
- Az Ajánlattevő/Eladó vállalja, hogy pihenőnapokon Ajánlatkérő/Vevő rendelkezésére áll, azaz az eseti megrendelésben foglaltakat munkaszüneti napokon is teljesíti, amennyiben az eseti megrendelésben meghatározott teljesítési határidő ilyen napra esik.
- Az Ajánlattevő/Eladó által Ajánlatában megjelölt betonkeverő telep rendelkezzen hídmérleggel, valamint legyen alkalmas 25 tonna teherbírású tehergépjármű kiszolgálására is.

A megrendelésre kerülő betontípusok a műszaki leírásban, valamint annak mellékleteként
kiadott költségvetési kiírásban kerülnek felsorolásra, a bazaltbeton kivételével valamennyi
beton típus a Megrendelő szállítóeszközével kerül elszállításra.
Ajánlatkérő a részletes műszaki feltételeket, követelményeket, a közbeszerzési dokumentum
részét képező műszaki leírásban rögzíti.

További információk

Kiegészítés a hirdetmény 5.1.10 Odaítélési szempontok pontjához: Az ár értékelési szempontok és az azokhoz
kapcsolódó súlyszámok a következők:
1. Nettó ajánlati ár összesen a költségvetés 1., 3., 8., 13. tételei vonatkozásában - súlyszám: 40
2. Nettó ajánlati ár összesen a költségvetés 6., 16., 18., 29. tételei vonatkozásában - súlyszám: 30
3. Nettó ajánlati ár összesen a költségvetés 2., 4., 5., 7., 9-12., 14., 15., 17., 19.-28., 30., 31. tételei
vonatkozásában - súlyszám 15
Kiegészítés a hirdetmény 5.1.3 Becsült időtartam pontjához: Az adásvételi keretszerződés időtartamára vonatkozó részletes rendelkezéseket az adásvételi keretszerződés 4. pontja tartalmazza.

További információk a megújításról

Felek a keretszerződés időtartamát jogosultak a rendelkezésre álló keretösszeg teljes felhasználásáig, de legfeljebb hat hónappal meghosszabbítani, amennyiben a Szerződés keretösszege a Szerződés 4.1) pontjában meghatározott időtartam lejáratig nem merül ki. A Szerződés időtartamának hosszabbításáról, valamint annak tervezett mértékéről Vevő előzetesen írásban tájékoztatja az Eladót. Eladó egyetértése esetén Felek a Szerződés időtartamát jelen rendelkezésnek megfelelően módosítják.
A meghosszabbítás időtartamára a szerződésben foglalt - nem érintett - rendelkezések változatlan tartalommal érvényesek.

Hely

https://ekr.gov.hu. Az ajánlatnak
az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan
beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld az ajánlattevő részére.

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

M.1: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.
§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek ajánlata benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával (továbbiakban EEKD) kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
A nyilatkozat IV. részében kizárólag az alfa szakasz kitöltése szükséges.
A Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint felhívott ajánlattevőnek az alábbi dokumentumokat kell csatolnia:
M.1. A Kr. 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától
visszafelé számított három évben befejezett, egyúttal legfeljebb hat éven belül megkezdett
legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti szállításainak a Kr. 22. § (1)-(2) bekezdései szerinti
ismertetését.
A referencia nyilatkozatnak vagy igazolásnak tartalmaznia kell:
- A szerződést kötő másik fél neve, székhelye,
- A szerződést kötő másik fél részéről információt adó személy neve és telefonszáma
- a szállítás tárgya és mennyisége (olyan részletességgel, hogy az M.1.) követelmény teljesülése
megállapítható legyen),
- teljesítés ideje (év, hó, nap kezdő és befejező időpont)
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e
Az alkalmasság minimumkövetelménye:
M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik
az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított legfeljebb hat éven belül
megkezdett és három éven belül befejezett a közbeszerzés tárgya szerinti, azaz beton értékesítéséből és/vagy szállításából, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával, vagy referenciákkal, amelyek összesített mennyisége elérte a 20 m3 mennyiséget.
Az alkalmassági minimumkövetelmények több szerződéssel is igazolhatóak.

A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre

Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Eladó havonta jogosult gyűjtőszámla benyújtására az adott hónapban teljesített mennyiségekről a 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa törvény) 164. § (1) bekezdés b) pontja alapján.
Szerződésszerű teljesítés esetén a számla ellenértékét az ajánlatkérő banki átutalással teljesíti a
Kbt. 27/A. §, a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdésében, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében
foglaltaknak és a közbeszerzési dokumentumoknak megfelelően.
Ajánlattétel, elszámolás, kifizetés pénzneme: magyar forint.
Az ÁFA megfizetése a hatályos adójogszabályok szerint történik.

Kizárási okok leírása

Ajánlatkérő rögzíti, miszerint a kizáró okra vonatkozó jelen pontban foglalt adatrögzítés („A nemzeti törvények értelmében a csődhöz hasonló helyzet”) részben technikai bejegyzés. Ajánlatkérő nem egyenként határozza meg a kizáró okokat, hanem összefoglalóan a következők szerint:
Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (ALV) és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés a)-b) pontjai irányadók.
Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén külön-külön) és a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti alkalmasságot igazoló szervezetnek /személynek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) II. Fejezetében foglaltaknak megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. alá. Az EEKD-t az elektronikus közbeszerzési rendszerben (a továbbiakban: EKR) kell csatolni az ajánlathoz a Kbt. 41./A. § (3) és
(5) bek. alapján.
Az ajánlattevő nyilatkozni köteles továbbá arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső olyan alvállalkozót, amely nem vesz részt az alkalmasság igazolásában.
A Kr. 15. §-ának (1) bek. alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vonatkozásában csak az EEKD-t kell benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolására.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bek.-ben foglaltakra.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján a kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Kr. 1. § (2)-(4) és (7) és (9) bek., valamint a Kr. 8. §, 10. §, 12-16. §-a is megfelelően alkalmazandó. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy olyan társaság, amelynek van a 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban:
pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonosa, akkor valamennyi tényleges tulajdonos személyazonosító adatainak, adóazonosító adatainak, külső nyilvántartás szerinti személy-, illetve adóazonosító adatainak, valamint érdekeltségének a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti
jellegének és mértékének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges).
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 1. § (7) és (9) bekezdéseiben foglaltakra.
Öntisztázás: Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdés alapján. A jogerős határozatot ajánlattevő a kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatával egyidejűleg köteles az EKR-ben benyújtani.

További információk

1. Az ajánlatot kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren (www.ekr.gov.hu) keresztül kell és lehet benyújtani, az EKR
használatához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges. Mindennemű, az AK és a gazdasági szereplők közötti kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben bonyolítható, az erre létrehozott „Kommunikáció” felületen. Az AK által létrehozott dokumentumokkal kapcsolatban az EKR rendszer kizárólag a regisztrált elérhetőség(ek)re fogja küldeni az értesítést.
2. AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös ajánlattevőkre vonatkozó
képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 41/A. § (4)-(5) bek, Kbt. 35. § (2a) bek., Kbt. 65. § (12) bek. alapján vizsgálja
3. Az ajánlatot az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek
megfelelően kell elkészíteni és benyújtani. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlati felhívásban külön ki nem emelt egyéb
nyilatkozatokat, igazolásokat, más dokumentumokat, melyeket a Kbt. kötelezően előír, az ajánlatként benyújtandó dokumentumok jegyzékét a kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
4. Az ajánlat részeként csatolni kell az ajánlatot aláíró, kötelezettségvállalásra jogosult aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V.
törvény 9.§ (1) bekezdés szerinti aláírás mintáját. Amennyiben az aláíró meghatalmazott, a meghatalmazást és a meghatalmazott
fentebbiek szerinti aláírás mintáját is csatolni kell.
5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdés, Kbt. 66. § (6) bekezdés, és a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti
nyilatkozatokat, valamint a Kbt. 66. § (6) és Kbt. 65. § (7) bekezdés tekintetében nemleges tartalmú nyilatkozatot is.
6. A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen ajánlattevő feltünteti a Kbt. 68. § (4)
bekezdése szerinti összes adatot (EKR űrlap). A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend. 11.§ (1) bekezdés alapján az EKR-ben biztosított
űrlap megfelelő kitöltésével kell a felolvasólapot az ajánlatban benyújtani.
7. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell (EKR űrlap), hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása cégbíróság előtt. Amennyiben
igen, úgy az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság
által megküldött igazolást. Ajánlattevő köteles nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is csatolni
8. Az eljárásban eljáró FAKSZ: dr. Karámos Ákos (lajstromszám 01016),
9. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő által hiánytalanul kitöltött ártáblázatot ajánlattevő cégszerű aláírását
tartalmazó pdf és xls szerkeszthető formában is.
10. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó
szervezet (projekttársaság) létrehozását.
11. Részajánlattétel kizárásának indoka: Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét megvizsgálta, azonban azt nem biztosítja, figyelemmel arra, hogy a közbeszerzési eljárás egy termékkörre (betontípusok) vonatkozik, melynek részajánlati körökre bontott beszerzése sem műszaki,- sem gazdasági ésszerűséggel nem egyeztethető össze.
12. Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bek. c) pont szerinti, legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontrendszer szerint értékeli. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10 . Az 1-4. ért.szemp. esetében az alkalmazandó módszer a fordított arányosítás. A 4. értékelési szempont esetében (Betonkeverő telep helyszínének távolsága km-ben egy tizedes pontossággal ajánlatkérő 1107 Budapest, Bihari út 2-4. szám alatt lévő telephelyétől) A közúton legkisebb távolságra lévő betonkeverő telep távolsága minősül a legjobbnak. Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bek. alapján a 30km távolságnál távolabbi betonkeverő telep távolságát tartalmazó megajánlást érvénytelennek nyilvánítja. A közúton mért távolságot az ajánlattevőnek km-ben egy tizedes pontossággal szükséges megadnia Google Maps, vagy más hasonló, ellenőrizhető térképi szolgáltatás használatával, melyet az ajánlathoz csatolni kell.
13. Ajánlatkérő köteles az ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítani, ha ajánlattevő az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet alapján a tilalom hatálya alá tartozik [321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1. § (9) bekezdés]
14. A Kbt. 71. § (6) bekezdése tekintetében, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági
szereplőt von be, úgy ajánlatkérő korlátozás nélkül biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
15. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
16. Az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást akkor is, ha az EKR működési hibája olyan jogsértést eredményez,
amely a Kbt.-ben meghatározott alapelvek érvényesülését biztosító módon nem orvosolható.
17. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése szerint felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az alkalmasság
feltételeit és igazolását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdéshez képest szigorúbban állapítja meg.
18. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakat.
19. A közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási
rendeletei az irányadók.