MATE energetikai korszerűsítés /Keszthely

Rövid leírás

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem az RRF-2.1.1-21-2022-00027 azonosítószámú „A MATE gyakorlatorientált felsőfokú képzéseinek infrastrukturális-és készségfejlesztése" című projektben épületek energetikai korszerűsítését, felújítását kívánja megvalósítani.
Az épületek épületenergetikai színvonala elmarad a jelen kor színvonalától. A felújítás kiterjed az épületek energetikai felújítására, 1. ajánlati részben építészeti, épületgépészeti és épületvillamosság szakágakra, 2 ajánlati részben épületvillamosság szakágakra.
1. ajánlati rész: Keszthely - D épület (hasznos alapterület: 6104 m2)
2. ajánlati rész: Keszthely - E épület (hasznos alapterület: 954 m2)

Továbbiak ajánlati részenként az ajánlati felhívás (EKR-ben II.2.4. / BT-24) pontjában és a Közbeszerzési dokumentumokban.

A beszerzés leírása

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem az RRF-2.1.1-21-2022-00027 azonosítószámú „A MATE gyakorlatorientált felsőfokú képzéseinek infrastrukturális-és készségfejlesztése" című projektben épületek energetikai korszerűsítését, felújítását kívánja megvalósítani.
A felújítás kiterjed az épületek energetikai felújítására, építészeti, épületgépészeti és épületvillamosság szakágakra.
D épület (hasznos alapterület: 6104 m2)
A tárgyi épület 9 szintes toronyépületből, valamint 2 szintes lapos épületrészből épül fel. Az energetikai felújítás során a kétszintes előadói szárny fa szerkezetű, nagyméretű homlokzati nyílászárói, alumínium nyílászárókkal kerülnek kiváltásra (154 db). Az épület teljes homlokzatára 15 cm vastagságban (lapos épület: 2517,19 m2) hőszigetelés, a lábazatára 15 cm XPS szigetelés (lapos épület: 142,06 m2) kerül elhelyezésre. A 9 szintes épület tetőszerkezete, valamint a 2 szintes épület ferde tetővel fedett épületrészének tetőszerkezet új fedéssel és hőszigeteléssel egészül ki (1301,25 m2), valamint a 2 szintes épületrész lapostetővel fedett részére hőszigetelés és új vízzáró szigetelés épül (1550,72 m2). Az épület D-i oldalán a ferde tetővel borított részen 25 kWp teljesítményű napelemes rendszer létesül, valamint a torony épület felszálló villamos fővezetéke és kapcsolódó elosztószekrényei (8 db) megújulnak. A tetőfelújítások következtében új villámvédelmi rendszer kerül kiépítésre.
Az épület toronyrészének homlokzatán él Magyarország molnárfecske állományának hozzávetőlegesen 1%-a. Az állatok védelme kiemelt jelentőségű. A nyertes AT-nek a kivitelezés során, az ütemezés összeállításakor figyelembe kell venni a Zala Vármegyei Kormányhivatal által kiadott határozatot (ZA/KTO/02963-14/2023 ikt.sz.), amelyben részletesen ismerteti a molnárfecskék fészkeinek eltávolítását, majd műfecskefészkek telepítésének követelményeit.
A napelemes rendszerhez szükséges szolgáltatói ügyintézés (hálózati csatlakozási kérelem/igénybejelentés/hálózati
engedélyeztetés).

A jelen pontban meghatározott mennyiségek tájékoztató jellegűek, további információkat a közbeszerzési dokumentumok és a műszaki leírás (tervdokumentáció, költségvetések) tartalmaz.
AK a KD műszaki leírásának részeként árazatlan költségvetést biztosít AT-nek. AT-nek részletes ajánlatot kell tenniük az árazatlan költségvetés kitöltésével.
AT ajánlatában megajánlott egyösszegű nettó ajánlati ár, mint átalányárért teljes körűen vállalkozik a beszerzés tárgyának megvalósítására.
Szerződéstervezetben nevesített jogcímeken felül AT egyéb címen díjazásra nem tarthat igényt, sem ajánlattétel során, sem későbbiekben a kivitelezés alatt semmilyen formában sem hivatkozhat a mennyiségekkel kapcsolatos félreértésre vagy tévedésre.
321/ 2015. (X. 30.) Korm. r. 46.§(3) bek. alapján különösen: ha a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása alapján AK hivatkozott meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, úgy ezen megnevezések mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés minden esetben értendő.
Továbbiak KD-ben

További információk

Az Értékelési/Odaítélési szempontok ponthoz: Értékelés a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont szerinti legjobb ár-érték arány értékelési szempontja alapján.
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa valamennyi részszempont esetében: alsó határa: 0 pont felső határa: 10 pont. 0 pont a legrosszabb, 10 pont a legjobb érték.
Az értékelés módszere:
Ajánlati ár: fordított arányosítás.
Minőségi értékelési szempontok:
2., 3. és 4 értékelési szempont: (arányosítás módszere) legkedvezőbb szint Kbt. 77.§ (1) bekezdése alapján a részszempontok tekintetében ajánlatkérő megadja az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjét, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad, illetőleg amelynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet:
2. részszempont: minimum 0 hónap, maximum 36 hónap
3. részszempont: minimum 0 hónap, maximum 36 hónap
4. részszempont: minimum 0 hónap, maximum 36 hónap

Részletesen a közbeszerzési dokumentumban kerül ismertetésre.
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a felolvasólapon a nettó ajánlati árat kéri megadni, azaz s „Költségvetés főösszesítő” nettó végösszegét, mint (összesített) nettó ajánlati árat kell beírni, tartalékkeret nélkül!
A felolvasólapon feltüntetett árba az opció értéke is beletartozik!

A szerződés/teljesítés időtartama pontosítása:
EKR technikai korlátja okán irányadó teljesítési határidő itt kerül rögzítésre: A szerződés teljesítésének határideje: a szerződés szerinti kivitelezési feladatok készre jelentésének időpontja: legkésőbb a munkaterület Vállalkozó részére történő átadásától számított 12 hónap. Vállalkozó előteljesítésre jogosult. Az átadás-átvételi eljárás határideje nem haladhatja meg a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a 30 naptári napot. Vállalkozó előteljesítésre jogosult.
A feladat készre jelentésének feltétele, hogy a Vállalkozó a próbaüzemet az előírt időtartam szerint (48 óra) eredményesen megvalósítsa. A munkaterület átadásának időpontja a szerződés hatálybalépését követő 10 munkanapon belül.
Részletesen a KD-ban.

A lehetőségek leírása

Opciós feladatok:
A 9 szintes épület homlokzatára 15 cm vastagságban 1159,39 m2 hőszigetelés, a lábazatára 15 cm XPS szigetelés 5,89 m2 kerül elhelyezésre.
Az opciós feladatrész keretein belül a 9 szintes toronyépület 244 db meglévő nyílászárójának beállítása, valamint hővisszaverős, UV szűrős fólia ragasztása is a feladat részét képezi.

Részletesen a Költségvetés kiírás szerint.

Ajánlatkérő az Opcionális mennyiségek lehívására nem vállal kötelezettséget.
Ajánlatkérő az Opcionális mennyiségek tekintetében rendelési jogát a vállalkozási szerződés hatálya alatt, a szerződésben
részletezettek szerint jogosult megrendelni. Vállalkozónak a lehívott Opcionális mennyiségek szerződésszerű megvalósítását az Alapmennyiség teljesítésével egy időben kell teljesítenie.
Részletesen a közbeszerzési dokumentumok részeként a szerződéstervezetben kerül ismertetésre.

A beszerzés leírása

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem az RRF-2.1.1-21-2022-00027 azonosítószámú „A MATE gyakorlatorientált felsőfokú képzéseinek infrastrukturális-és készségfejlesztése" című projektben épületek energetikai korszerűsítését, felújítását kívánja megvalósítani.
A felújítás kiterjed az épület energetikai felújítására épületvillamosság szakágakra.
E épület (hasznos alapterület: 954 m2)
Az épületet az előző évtizedben utolérte a korszerűsítési hullám. Épületenergetikai rendszere korszerűnek minősíthető, de az épület primer energia termelése kimaradt a fejlesztés során. Most a korszerű épületgépészeti rendszer villamos primer energiahordozójának előállítása céljából létesül az épület tetején 16 kWp teljesítményű napelemes rendszert. A napelemes rendszerhez szükséges szolgáltatói ügyintézés (hálózati csatlakozási kérelem/igénybejelentés/hálózati
engedélyeztetés).
Továbbá megújul az épület villámvédelmi rendszere.

A jelen pontban meghatározott mennyiségek tájékoztató jellegűek, további információkat a közbeszerzési dokumentumok és a műszaki leírás (tervdokumentáció, költségvetések) tartalmaz.
AK a KD műszaki leírásának részeként árazatlan költségvetést biztosít AT-nek. AT-nek részletes ajánlatot kell tenniük az árazatlan költségvetés kitöltésével.
AT ajánlatában megajánlott egyösszegű nettó ajánlati ár, mint átalányárért teljes körűen vállalkozik a beszerzés tárgyának megvalósítására.
Szerződéstervezetben nevesített jogcímeken felül AT egyéb címen díjazásra nem tarthat igényt, sem ajánlattétel során, sem későbbiekben a kivitelezés alatt semmilyen formában sem hivatkozhat a mennyiségekkel kapcsolatos félreértésre vagy tévedésre.
321/ 2015. (X. 30.) Korm. r. 46.§(3) bek. alapján különösen: ha a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása alapján AK hivatkozott meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, úgy ezen megnevezések mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés minden esetben értendő.
Továbbiak KD-ben

További információk

Az Értékelési/Odaítélési szempontok ponthoz: Értékelés a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont szerinti legjobb ár-érték arány értékelési szempontja alapján.
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa valamennyi részszempont esetében: alsó határa: 0 pont felső határa: 10 pont. 0 pont a legrosszabb, 10 pont a legjobb érték.
Az értékelés módszere:
Ajánlati ár: fordított arányosítás.
Minőségi értékelési szempontok:
2. és 3. értékelési részszempont: (arányosítás módszere) legkedvezőbb szint Kbt. 77.§ (1) bekezdése alapján a részszempontok tekintetében ajánlatkérő megadja az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjét, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad, illetőleg amelynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet:
2. részszempont: minimum 0 hónap, maximum 36 hónap
3. részszempont: minimum 0 hónap, maximum 24 hónap

4. értékelési részszempont: pontszámok kiszámítása a pontkiosztás módszerével történik: igen 10 pont/nem 0 pont.
Ajánlattevőnek nyilatkozatban meg kell adni a a 4. értékelési részszempontra vonatkozó információkat (kiadott nyilatkozatminta szerint).

Részletesen a közbeszerzési dokumentumban kerül ismertetésre.
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a felolvasólapon a nettó ajánlati árat kéri megadni, azaz s „Költségvetés főösszesítő” nettó végösszegét, mint (összesített) nettó ajánlati árat kell beírni, tartalékkeret nélkül!
A szerződés/teljesítés időtartama pontosítása:
EKR technikai korlátja okán irányadó teljesítési határidő itt kerül rögzítésre: A szerződés teljesítésének határideje: a szerződés szerinti kivitelezési feladatok készre jelentésének időpontja: legkésőbb a munkaterület Vállalkozó részére történő átadásától számított 5 hónap. Vállalkozó előteljesítésre jogosult. Az átadás-átvételi eljárás határideje nem haladhatja meg a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a 30 naptári napot. Vállalkozó előteljesítésre jogosult.
A feladat készre jelentésének feltétele, hogy a Vállalkozó a próbaüzemet az előírt időtartam szerint (48 óra) eredményesen megvalósítsa. A munkaterület átadásának időpontja a szerződés hatálybalépését követő 10 munkanapon belül.
Részletesen a KD-ban.

A feltételek felsorolása és rövid leírása

SZ/1 Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: SZ/1. Alkalmatlan Ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági szereplő nem szerepel az 1997. évi LXXVIII. tv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásban nem szerepelnek.

Igazolási mód:
Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdésnek, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésnek és 2. § (5) bekezdésnek megfelelően – Ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α (alfa) pont kitöltése. Az EEKD-kat kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a) bekezdésére, 41/A. § (4) és (5) bekezdésére, 65. § (12) bekezdésére és 69. § (11a) bekezdésére.

SZ/1. Ajánlatkérő a nyilvántartásban szereplés tényét a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban ellenőrzi. A nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. (7), (9) bekezdése és 69. § (11), (11a) bekezdése és 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése is irányadók.

Kauciók és garanciák

Ajánlati biztosíték:
Az ajánlati biztosíték mértéke: nettó 2 000 000 Ft (azaz nettó Kettőmillió Forint).
Teljesíthető - Ajánlattevő választása szerint -
- az előírt pénzösszegnek az Ajánlatkérő OTP Bank Nyrt. által vezetett 11784009-22234780-00000000
számú fizetési számlájára történő befizetésével, illetve átutalásával „Ajánlati biztosíték MATE energetika Keszthely 1. rész” közlemény feltüntetésével, - vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával;
- vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
A garanciának/kötelezvénynek feltétlennek és visszavonhatatlannak, és legkésőbb az ajánlati kötöttség beálltától érvényesnek és hatályosnak kell lennie.
Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét.
A biztosíték teljesítésének igazolására az ajánlatban csatolni kell [Kbt. 54. § (2)]:
- az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetés esetén a befizetési bizonylat egyszerű elektronikus másolatát;
- átutalás esetén az ajánlattevő bankszámlakivonatát egyszerű elektronikus másolati formában, vagy az ajánlattevő számlavezető pénzügyi intézménye által kiállított hivatalos igazolását a terhelésről egyszerű másolati formában - EKR-be való csatolásával,
- egyéb esetekben a pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garanciát vagy készfizető kezességet igazoló okirat vagy a biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény teljes bizonyító erejű elektronikus magánokirati példányának EKR-be csatolásával kell igazolni. A pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított dokumentum szövegezésének a Kbt. 54.§ (4) bekezdése szerinti felhasználás valamennyi esetét egzakt módon tartalmaznia kell.

A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre

A megkötésre kerülő vállalkozási szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú, nem tételes elszámolású.
A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20. § alapján tartalékkeret megállapítására kerül sor, mely a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás (vállalkozói átalánydíj) 5%-a mértékű.
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdés alapján a szerződésben foglalt – a tartalékkeret és áfa nélkül számított – teljes nettó ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összegű előleg igénybevételét biztosítja.
Ajánlatkérő 1 (egy) előlegszámla, 5 (öt) részszámla és 1 (egy) végszámla benyújtására ad lehetőséget, 15-30-45-60-80-100%-os készültségi szint elérésekor. Az előleg a végszámlából kerül levonásra.
A fizetési feltételek kapcsán irányadó Kbt. 135. § (1), (3), (5)-(7) és (10)-(11) bek, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rend, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A§-a, a késedelmi kamat tekintetében a Ptk.6:155. §-a.
Továbbiak részletesen KD-ben.

A szerződés teljesítésének feltételei

Késedelmi kötbér: késedelmes teljesítés esetén az AK naptári naponként 0,75 % kötbérre jogosult . Max mértéke nettó vállalkozói díj 20%-a.
Hibás teljesítési kötbér: A nyertes AT hibás teljesítési kötbért tartozik fizetni AK-nak -amely a hibásan teljesített munkarészre eső nettó vállalkozói díj 20 %-a.
Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a nyertes AT-nek felróható okból a szerződés teljesítése meghiúsul, AK jogosult jelen szerződéstől elállni, vagy azt azonnali hatállyal felmondani, mely esetekben nyertes AT a jelen szerződés alapján rögzített nettó vállalkozói díj 30 %-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbért köteles fizetni a AK-nek.
Az érvényesíthető kötbér igény maximális mértéke a nettó vállalkozói díj 30 %-a. A meghiúsulási kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. (Ptk. 6:187. § (1) bekezdés)
Jótállás: a sikeres műszaki átadás-átvétel napjától számított 60 hónap. AK felhívja a figyelmet, hogy a jótállás a teljes kivitelezésre vonatkozik.
Továbbiak részletesen KD-ben

Kizárási okok leírása

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Ajánlatkérő (AK) továbbá kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevő), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. [Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont]

Igazolási mód:
A kizáró okok igazolása tekintetében irányadó a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 1-8. §, 10. § és 13-16. §-ában foglaltak.
A) Előzetes igazolási mód:
Az ajánlattevőnek, illetve a Kbt. 65. § (7) bekezdése alkalmazása esetén a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek az ajánlat benyújtásakor a R. 1 § (1) bekezdésében foglaltak szerint, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani az ajánlatában, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írja elő/ nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
A Kbt. 41/A. § (5) bekezdése és a R. 3. § alapján a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében a nyilatkozatokat (így az EEKD űrlapokat is) az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Öntisztázás esetén a Kbt. 64. § (1)–(2) bekezdés alapján, a jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Amennyiben igen, úgy a R. 13. §-a alapján ajánlatához csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A változásbejegyzési eljárásról szóló nyilatkozat nemleges tartalom esetén is benyújtandó.

B) Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához:
Az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek a R. III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a R. 1. § (3)-(5) bekezdései is megfelelően alkalmazandók.
Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében ajánlatkérő alkalmazza a R. VI. Fejezetének 45. §-át.
A Kbt. 65.§ (12) bekezdésére figyelemmel az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell – a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell – az AT részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
AK rögzíti a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltak alapján, hogy nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4) vagy (6)-(7) bekezdés szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.

További információk

1. Helyszíni bejárás: Ajánlatkérő az eljárás folyamán helyszíni bejárást biztosít a gazdasági szereplők részére az alábbiak szerint: Helyszín: Keszthely, Festetics György út 7. D épület főbejárat, helyszíni bejárás kezdő időpontja: 2024.június 24., 10:30 óra. Az 1. és 2. ajánlati részek helyszíne egymást követően kerül bemutatásra.
2. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt. 40.§ (1) bekezdése alapján a közbeszerzésért felelős miniszter által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer igénybevételével bonyolítja le. A Kbt. 39.§ (1) bekezdésben foglalt előírásra való tekintettel a Kbt. 57. § (1) bekezdésben meghatározott közbeszerzési dokumentumok közvetlenül, korlátlanul és teljeskörűen, térítésmentesen kerülnek rendelkezésre bocsátásra. A közbeszerzési dokumentumok elérhetők és az ajánlat benyújtható a https://ekr.gov.hu oldalon.
3. Ajánlatkérő az eljárás során a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet, valamint a 322/2015.(X.30.) Korm. rendelet, továbbá az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017(XII.19.) Korm. rendelet előírásait figyelembe véve fog eljárni.
4. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
5. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az EKR-ben szereplő űrlapok szerint
– Felolvasólap,
– a Kbt. 66. § (2) bekezdésre vonatkozóan,
– a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont tekintetében
– a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpont tekintetében
– a kizáró okokról a Kbt. 67. § (4) bekezdés szerint
– folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról (nemleges tartalom esetén is)
– a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásban (nemleges tartalom esetén is)
– a Kbt. 65. § (7) bekezdés vonatkozásában (nemleges tartalom esetén is)
– üzleti titok tekintetében
- alkalmasságra bemutatott szakemberek tekintetében.
– nyilatkozat előírt felelősségbiztosítás tekintetében
– EEKD az ajánlattevő(k) és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) részéről
6. Az ajánlathoz csatolni kell:
– árazott költségvetés, mely az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése alapján szakmai ajánlatnak minősül
– folyamatban lévő változásbejegyzési esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást
– szakember saját kezű aláírással ellátott önéletrajza, rendelkezésre állási nyilatkozata és adott esetben a végzettségét igazoló dokumentum (többlettapasztalat megajánlása esetén szükséges már az ajánlatban benyújtani a Kbt. 69.§ (4) bekezdésre benyújtandó igazolásokat).
- nyilatkozat értékelésre bemutatott szakemberekről
– nyilatkozat közös ajánlattételről és közös megállapodás (adott esetben)
– Aláírási címpéldány vagy Ctv. 9.§ szerinti aláírásminta egyszerű másolata/meghatalmazás,
- nyilatkozat a 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bek szerint
-ajánlati biztosíték rendelkezésre állásáról dokumentum
- nyilatkozat üvegkapu használatáról (1. rész vonatkozásában)
- nyilatkozat későbbi energiatároló (akkumulátor) csatlakoztatásának biztosításáról (2. rész vonatkozásában)
7. Az ajánlatot a KD-ban meghatározott formai és tartami követelményeknek megfelelően kell elkészíteni és benyújtani.
8. A szerződés teljesítéséhez az ajánlattevőként szerződő fél köteles a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § szerinti a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező munkák megvalósítására a teljes körű kivitelezésre vonatkozó építés-szerelési „all risk” típusú felelősségbiztosítási szerződést megkötni, vagy kiterjeszteni.
A felelősségbiztosítás kárfedezeti összege
1. rész vonatkozásában legalább 300.000.000. HUF/év és 50.000.000 HUF/káresemény,2. rész vonatkozásában legalább 4.000.000,- Ft/év és legalább 2.000.000,- Ft/káresemény.
Ajánlattevő kötelezettséget vállal arra, hogy ajánlata nyertes ajánlatként való kihirdetése esetén a megkötendő kivitelezési szerződés teljesítéséhez előírt felelősségbiztosítási szerződést − legkésőbb a szerződéskötés időpontjára − megköti vagy a meglévő felelősségbiztosítási szerződését a kivitelezési szerződés teljesítésére is kiterjeszti. Az ajánlatban csatolni kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy nyertessége esetén rendelkezni fog az előírt felelősségbiztosítással.
Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjában nem rendelkezik a fenti kritériumokkal rendelkező felelősségbiztosítással, abban az esetben az a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján és az ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést, amennyiben megnevezi.Közös ajánlattétel esetében elegendő, ha a közös AT-k egyike rendelkezik az előírtak szerinti felelősségbiztosítással.
9. Ajánlatkérő mindkét rész vonatkozásában alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját .
10. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálata kapcsán a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése szerint jár el.
11. Az eljárás során felmerülő, a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdések tekintetében a Kbt. és végrehajtási rendeletei az irányadóak.
12. A felhívásban, valamint az eljárás során valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő (CET).
13. A nyertes ajánlattevőnek a szerződés teljesítése során az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 13. § alapján rendelkeznie kell felelős műszaki vezetővel.
Ennek megfelelően legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjára rendelkeznie kell 1. ajánlati rész vonatkozásában a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti korlátozás nélküli, érvényes legalább 1-1 (egy) fő „MV-É",„MV-ÉG”, „MV-ÉV” , 2. ajánlati rész vonatkozásában a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti korlátozás nélküli, érvényes legalább 1 (egy) fő „MV-ÉV" kategóriás vagy ezzel egyenértékű jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezetővel, aki szerepel illetékes szakmai szervezet/kamarai névjegyzékében, és ezen jogosultságát a szerződés teljes időtartama alatt fenntartja. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a fenti felelős műszaki vezetői jogosultságoknak, illetve nyilvántartásban szereplésnek a szerződéskötés időpontjában fennálló hiánya a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján és az ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést, amennyiben megnevezi.
15. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Sarkadi Anita (lajstromszám: 01233), Kővágóné Fábián Júlia (lajstromszám: 00817)
16. Az ajánlatok beadása: https://ekr.gov.hu weboldalon keresztül.
17. AK Ajánlati biztosíték benyújtását írja elő az 1. ajánlati rész vonatkozásában, mely a III.4.4) pontban került részletezésre.
18. 1. ajánlati rész vonatkozásában:Teljesítési biztosíték: (A Kbt. 134. § (2) bekezdése alapján) a biztosíték alapja az opciós munkára eső vállalkozói díj, a tartalékkeret és ÁFA nélkül számított vállalkozói díj 3 %-a. Amennyiben a opciós munka megrendelésre kerül, az opciós munkára eső vállalkozói díjjal kiegészített vállalkozói díj összege.
19. 1. ajánlati rész vonatkozásában: Jóteljesítési biztosíték: (A Kbt. 134. § (3) bekezdése alapján) a biztosíték alapja az opciós munkára eső vállalkozói díj, a tartalékkeret és ÁFA nélkül számított vállalkozói díj 3 %-a. Amennyiben a opciós munka megrendelésre kerül, az opciós munkára eső vállalkozói díjjal kiegészített vállalkozói díj összege.
20. Nyertes Ajánlattevőnek 1. ajánlati rész vonatkozásában a szerződés megkötését követő 5 munkanapon belül a Közbeszerzési dokumentum részeként kiadott "Projektterv előkészítő dokumentum (elvárások, követelmények)" alapján Projekttervet kell készíteni, melyet Ajánlatkérő a kézhezvételtő számított 5 mn-on belül véleményez/visszaküld javításra/elfogad. A projekttervet a megvalósítandó feladatoknak megfelelően átgondolva, a helyes technológiai és logikai sorrend és biztonságtechnikai előírások betartása mellett kell elkészíteni. A projektterv mindkét fél egyetértése mellett módosítható azzal, hogy a teljesítési véghatáridő nem haladhatja meg AK által előírt teljesítési határidőt.
21. Ajánlati felhívás (EKR-ben III.4.7.) pontjában a kötbérek alapja a tartalékkeret nélkül számított nettó ellenszolgáltatás értéke.
Továbbiak részletesen a KD-ben.

A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre

A megkötésre kerülő vállalkozási szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú, nem tételes elszámolású. A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20. § alapján tartalékkeret megállapítására kerül sor, mely a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás (vállalkozói átalánydíj) 5%-a mértékű. Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdés alapján a szerződésben foglalt – a tartalékkeret és áfa nélkül számított – teljes nettó ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összegű előleg igénybevételét biztosítja. Ajánlatkérő 1 (egy) előlegszámla, 5 (öt) részszámla és 1 (egy) végszámla benyújtására ad lehetőséget, 15-30-45-60-80-100%-os készültségi szint elérésekor. Az előleg a végszámlából kerül levonásra. A fizetési feltételek kapcsán irányadó Kbt. 135. § (1), (3), (5)-(7) és (10)-(11) bek, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rend, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A§-a, a késedelmi kamat tekintetében a Ptk.6:155. §-a. Továbbiak részletesen KD-ben.

A szerződés teljesítésének feltételei

Késedelmi kötbér: késedelmes teljesítés esetén az AK naptári naponként 0,75 % kötbérre jogosult . Max mértéke nettó vállalkozói díj 20%-a. Hibás teljesítési kötbér: A nyertes AT hibás teljesítési kötbért tartozik fizetni AK-nak -amely a hibásan teljesített munkarészre eső nettó vállalkozói díj 20 %-a. Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a nyertes AT-nek felróható okból a szerződés teljesítése meghiúsul, AK jogosult jelen szerződéstől elállni, vagy azt azonnali hatállyal felmondani, mely esetekben nyertes AT a jelen szerződés alapján rögzített nettó vállalkozói díj 30 %-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbért köteles fizetni a AK-nek. Az érvényesíthető kötbér igény maximális mértéke a nettó vállalkozói díj 30 %-a. A meghiúsulási kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. (Ptk. 6:187. § (1) bekezdés) Jótállás: a sikeres műszaki átadás-átvétel napjától számított 60 hónap. AK felhívja a figyelmet, hogy a jótállás a teljes kivitelezésre vonatkozik. Továbbiak részletesen KD-ben

Egyéb kiegészítő információk

MŰSZAKILAG EGYENÉRTÉKŰ TERMÉKEK FELHASZNÁLÁSA [KBT. 141. § (6)] 1. Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-a szerint: (1) Az ajánlatkérőként szerződő fél és a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződés megkötését követően az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesíthetik. (2) A felek az egyeztetésen csak az ajánlattevő által az ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékben egyezhetnek meg. (3) Amennyiben a felek a (2) bekezdés szerinti helyettesítő termék beépítéséről állapodnak meg, a szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ának szabályait megfelelően kell alkalmazni. 2. A Szerződés 6.12. pontja rögzíti, hogy a Vállalkozó a kivitelezés során fellépő módosítási igényeket a Megrendelő által kijelölt személlyel minden esetben köteles írásban egyeztetni és a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket is figyelembe véve erről a Megrendelő döntését kérni, ennek hiányában a módosításra jogszerűen nem kerülhet sor. A SZERZŐDÉS ÉRTÉKÉNEK MÓDOSULÁSA (PÓTMUNKA ÉS ELMARADÓ MUNKÁK) [KBT. 141. § (2)-(3)] A Kbt. 141. § (2) bekezdése szerint a szerződés – a Kbt. 141. § (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül – új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése – vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke – nem éri el az alábbi értékek egyikét sem a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt; b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át; valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez. A Kbt. 141. § (3) bekezdése alapján a (2) bekezdést arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének változásával jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetén a módosítás azon elemeire, amelyek az érték változásával összefüggenek. Nem alkalmazható a (2) bekezdés a szerződésmódosításra akkor, ha a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárást az ajánlatkérő olyan szabályok szerint indította meg, amelye nem lettek volna jogszerűen alkalmazhatóak, ha az ajánlatkérő az eljárás becsült értékét a szerződésmódosítást követő értékét figyelembe véve határozta volna meg. 2.11. Felek rögzítik, hogy - a módosítás a szerződés értékét érinti, - a Szerződés értékének a 2.9. pont szerinti változása nem éri el a Kbt. 141. § (2) bekezdése szerinti 15 %-os mértéket, mivel a szerződés eredeti értékéhez képest a változás mindösszesen +4.564.080,-Ft+ÁFA, mely a szerződés értékének (a tartalékkeret és opciós összeg nélkül számolva, 613.914.522,- Ft + ÁFA összeget figyelembe véve) mindösszesen cca.0,7434 %-os emelkedést jelent, - a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, mivel az abban foglalt munkákhoz szorosan kapcsolódó, az eredeti szerződéshez szervesen illeszkedő, annak műszaki szempontból megfelelő megvalósítását biztosító, pótmunka körébe eső feladatok ellátásából és kapcsolódó elmaradó munkákból ered a Szerződés ellenértékének a változása, - a módosítás nem érinti a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásra irányadó eljárási szabályok alkalmazását, azt nem módosítja, a szerződés ellenértékének, mint becsült értéknek a figyelembe vétele mellett sem kellett volna Megrendelőnek az alkalmazott eljárásrendhez képest eltérő szabályokat alkalmaznia. Felek rögzítik hogy a pótmunkák és az elmaradó munkák az épület, illetve az épületszerkezet energetikai paramétereit nem befolyásolják, a módosítás következtében nem változik negatív irányba az RRF-2.1.2-21-2022-00027 azonosítószámú „A MATE gyakorlatorientált felsőfokú képzéseinek infrastrukturális-és készségfejlesztése” című projekt benyújtásakor vállalt indikátorok értéke. A módosulás a projekt célját nem változtatja meg, elősegíti az alapvető célok teljesülését. A PÓTMUNKÁK FIZETÉSI RENDJÉNEK KEZELÉSE [KBT. 141. § (6)] A Kbt. 141. § (6) bekezdése szerint a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szerződés módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg. A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna; b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre terjeszti ki

Szöveg

MŰSZAKILAG EGYENÉRTÉKŰ TERMÉKEK FELHASZNÁLÁSA [KBT. 141. § (6)] Felek, valamint a Tervező és a Műszaki Ellenőr „Műszaki tartalom változás bejelentő lap” című dokumentumokban rögzítették, hogy az alábbi feladatrészt érintően, technológiaváltoztatásból eredően műszakilag egyenértékű építőanyag/termék kerül alkalmazásra az alábbiak szerint: 1. Tetődeszkázat kiváltás OSB lapokra (É és D szárny 1. emelet feletti félnyeregtető) Műszakilag egyenértékű termékkiváltás a tetődeszkázat helyett PE-OSB lapok felhasználása. A kivitelezés ezzel a technológiával gyorsabban megvalósítható, így csökkentve az épület beázás kockázatát. A kapcsolódó „VK-001 számú Műszaki tartalom változás bejelentő lap” dokumentum és mellékletei szerint 2. Napelem modul anyagkiváltás Longi Solar 405W napelem helyett DAS Solar 445W napelem kerül telepítésre, melynek a teljesítménye jobb és hatékonyabb energiatermelést biztosít az eredetileg tervezett napelem helyett. A kapcsolódó „VK-006 számú Műszaki tartalom változás bejelentő lap” dokumentum és mellékletei szerint. A SZERZŐDÉS ÉRTÉKÉNEK MÓDOSULÁSA (PÓTMUNKA ÉS ELMARADÓ MUNKÁK) [KBT. 141. § (2)-(3)] Felek rögzítik, hogy a kivitelezés során felmerült körülmények miatt a Szerződés keretében – a tartalékkeret terhére nem finanszírozható – további munkák (pótmunkák) elvégzése vált szükségessé mindösszesen 9.558.763,- Ft + ÁFA értékben, illetve elmaradó munkák merültek fel 4.994.683,- Ft + ÁFA, összegben az alábbiak szerint: 1. Tetőkibúvó építése (VK-002 számú Műszaki tartalom változás bejelentő lap szerinti pótmunkák): Tetőkibúvó és kábel átvezetések kiépítését a kiviteli tervek nem tartalmazták. Az épület tetőszerkezetén elhelyezkedő hírközlési eszközök áttelepítése nem lehetséges, azonban azok szakszerű karbantartásához és üzembiztonságának garantálásához elengedhetetlen 5 db tetőkibúvó, valamint 5db kábelátvezető elem építése, amely az antenna szolgáltatókkal történő egyeztetések alapján valósul meg. A pótmunka ellenértéke: + 4.972.284,- Ft + ÁFA. A pótmunkához elmaradó tételek nem kapcsolódónak. 2. Rejtett ereszcsatorna kialakítása (VK-003 számú Műszaki tartalom változás bejelentő lap szerinti pótmunkák és elmaradó munkák): A felújítást megelőzően az épületen rejtett ereszcsatornával működő vízelvezetés volt kialakítva. A kiviteli terveken ettől eltérően függőereszcsatorna került megtervezésre. A függőleges tetőszerkezet bontását követően vált láthatóvá, hogy a csomóponti kialakítás a tető függőleges vázszerkezetének és magastetőn lévő szaruzatának találkozása miatt nem ad lehetőséget látszó ereszcsatorna kialakítására. Ennek következtében a meglévő állapothoz hasonló rejtett ereszcsatorna szerkezetet kell kialakítani. A pótmunka ellenértéke: + 4.086.479,- Ft + ÁFA. A pótmunkához kapcsolódó elmaradó tételek összege: -740.000,- Ft + ÁFA. 3. Lapostető lejtésképzés és szigetelés északi és déli oldal (VK-005 számú Műszaki tartalom változás bejelentő lap szerinti pótmunkák és elmaradó munkák): A bontási munkák során vált nyilvánvalóvá, hogy az érintett tetőszakaszon TT panelek találhatók, amelyek önmagukban kb. 25 cm-es lejtést biztosítanak, a feltételezett sík tetőfelülethez képest. Az attikafalnál találhatóak az alacsonypontok, illetve a panelek között pedig nyílások is észlelhetők. A tervezővel történt egyeztetés alapján a meglévő víznyelők felhasználásával pontszerű lejtésképzés kerül kialakításra. A tetőre 20 cm vastag hőszigetelés kerül. A kavicsréteg terv szerint kerül terítésre, mert biztosítani szükséges a szigetelés leterhelését.. Déli oldalon található nagy tető esetében a TT panelek és monolit födém közötti szintugrások kockázatossá teszik a teljes bontást, illetve a kiegyenlítő réteg alkalmazását. Ennek megfelelően a meglévő rétegrend megtartásra kerül, az új rétegrend erre kerül felépítésre. Elhagyásra kerül 3cm vastagságú kavicsleterhelés. A pótmunka ellenértéke: + 500.000,- Ft + ÁFA. A pótmunkához kapcsolódó elmaradó tételek összege: -4.254.683,- Ft + ÁFA. A szerződés 4.1 és 4.3. pontja, valamint a 4.15. pontja a finanszírozás forrására vonatkozóan fentiek figyelembevételével módosításra került. A PÓTMUNKÁK FIZETÉSI RENDJÉNEK KEZELÉSE [KBT. 141. § (6)] Felek rögzítik, hogy a pótmunka ellenértékének és az elmaradó tételek ellenértékének és a pótmunkák készültségének figyelembe vételére vonatkozó szabályozás nem módosítja a Szerződést annyiban, hogy a kiállítható számlák darabszámában, az elszámolás ütemezésében és a vállalkozói díj elszámolható %-os mértékei tekintetében változást nem eredményez az 1.-5. részszámla esetében, míg a végszámla tekintetében is csak annyiban, hogy a pótmunka és az elmaradó munka ellenértéke különbözetének a figyelembe vételét (elszámolását) írja elő, A szerződés 4.4.2 pontja ennek megfelelően módosításra került. Szerződés ellenértéke, (mely a tartalékkeret összegét is magában foglalja) 698 754 726,- Ft + ÁFA összegről 703 318 806,-Ft + ÁFA összegre módosul. A szerződés-módosítás aláírásának dátuma: 2025.11.28. Az eredeti szerződés időtartama a jelen szerződés-módosítás következtében nem változik.