MNV Zrt. részére műszaki ellenőri feladatok

A beszerzés leírása

Keretmegállapodás megkötése a Kbt. 105. § (2) bekezdés b) pontja alapján építési műszaki ellenőri feladatok ellátására a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által Magyarország Központi Költségvetéséből finanszírozott Ajánlatkérőnél a keretmegállapodás időtartama alatt felmerülő építőipari kivitelezési feladatokhoz kapcsolódóan, nettó 199.000.000 Ft keretösszeg erejéig.

A szerződés teljesítése során szükséges műszaki ellenőri jogosultságok:
- Magasépítés szakterületen a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti (ME-É) jogosultsággal rendelkező szakember,
- Mélyépítés és mélyépítési műtárgyak szakterületen a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti (ME-M) jogosultsággal rendelkező szakember,
- Építményvillamosság szakterületen a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti (ME-V) jogosultsággal rendelkező szakember,
- Építménygépészeti szakterületen a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti (ME-G) jogosultsággal rendelkező szakember,
- Magasépítési szakterület műemléki részszakterületen a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti (ME-É-M) jogosultsággal rendelkező szakember,
- Közlekedési építmények szakterületen a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti (ME-KÉ) jogosultsággal rendelkező szakember.
- Magasépítési szakterületen a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti (ME-É-K) jogosultsággal rendelkező szakember,
- Egészségügyi létesítmények technológiai műszaki ellenőrzése szakterületen a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti (ME-EÜ) jogosultsággal rendelkező szakember,
- Egészségügyi létesítmények technológiai tervezési szakterület, orvostechnológiai műszaki ellenőrzése részszakterületen a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti (ME-EÜ-M) jogosultsággal rendelkező szakember,
- Egészségügyi létesítmények technológiai tervezés szakterület, gyógyászati gázellátó hálózati műszaki ellenőrzése részszakterületen a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti (ME-EÜ-G) jogosultsággal rendelkező szakember,
- Egészségügyi létesítmények technológiai tervezés szakterület, ionizáló sugárzás elleni védelmet igénylő egységek és készülék műszaki ellenőrzése részszakterületen a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti (ME-EÜ-R) jogosultsággal rendelkező szakember,
- Vízgazdálkodási építmények szakterületen a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti (ME-VZ) jogosultsággal rendelkező szakember,
- Informatikai projektellenőrzés szakterületen a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti (IN-PE) jogosultsággal rendelkező szakember,
- Energiaellátási építmények szakterületen a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti (ME-EN) jogosultsággal rendelkező szakember,
- Erdészeti építmények szakterületen a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti (ME-ER) jogosultsággal rendelkező szakember

A műszaki leírásban megjelölt feladatok ellátására a Magyar Mérnöki Kamara besorolása alapján legalább önálló mérnökökre van szükség. Ajánlatkérő kéri az ajánlat összeállításánál ezen körülmény figyelembevételét.

Az MNV Zrt. kivitelezési munkáihoz kapcsolódó minden szakágra kiterjedő műszaki ellenőri feladatok elvégzése.
A keretmegállapodás időtartama alatt várható kivitelezési munkák:
Különösen, de nem kizárólagosan műemléki védelem alatt álló ingatlanokon található épületek és építmények teljes körű vagy részbeni felújítása, átalakítása, rekonstrukciója, veszélytelenítése (például: szerkezetépítés, falrestaurálás, szerkezeti állagmegóvás, gépészeti, erős- és gyengeáramú rendszerek karbantartása, cseréje vagy kiépítése, tetőkarbantartás és felújítás, homlokzat- és tetőszigetelés, nyílászáró csere, hő-, hang- és vízszigetelés, belsőépítészeti elemek karbantartása, restaurálása, cseréje), adott esetben új épület (például: ipari célú, középület, stb.) kivitelezése.

A fent részletezett kivitelezésekhez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok Magyarország földrajzi területén valósulnak meg. Pontos mennyiségüket, a szakágak és földrajzi terület szerinti megoszlásukat Ajánlatkérő nem tudja megadni. A konkrét felmerülő és ellátandó feladatokat Ajánlatkérő az eljárás második szakaszában a közvetlen megrendelések, valamint verseny újranyitások során adja meg.

Megbízott által végzendő feladatok/szolgáltatások általánosságban
A komplex szolgáltatást az adott verseny újranyitás keretében meghatározott projekt elemeinek megvalósítási fázisaiban, valamint közvetlen megrendelések esetén, Megrendelő ezirányú döntése alapján az azonnali veszélyhelyzet elhárítása kapcsán felmerülő műszaki ellenőri feladatokat kell ellátni, különböző (adott projekt kapcsán megrendelt) tevékenységi formákban, melyek közül a fontosabbak:
- Műszaki ellenőrzés: A megvalósítás teljes folyamatában komplex szakági, folyamatos műszaki ellenőrzés és annak folyamatos dokumentálása, amely többek között magában foglalja az ajánlattevői minőségtanúsítás folyamatos számonkérését és ellenőrzését, a munkák eltakarása előtt azok mennyiségi és minőségi ellenőrzését, a beépítésre kerülő anyagok és a munkavégzés minőségellenőrzését, valamint a műszaki teljesítésigazolások ellenőrzését és kiadását.
A műszaki ellenőr az építőipari kivitelezési tevékenység teljes folyamatában elősegíti és ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések és a kivitelezési dokumentáció betartását.

Műszaki ellenőr alapvető feladatait az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16. §-a rögzíti, amely mindenekelőtt utal az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényre is, de a műszaki ellenőrzést végző ajánlattevő a szakértő gondosságával a hatályos jogszabályi előírások szerint magas szakmai színvonalon köteles a munkát végezni és felelős a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek betartásáért is.
A részletes feladatleírást, a szakemberek részletes feladatait a Közbeszerzési Műszaki Leírás és a keretmegállapodás tervezete tartalmazza.

További információk

1.) Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlattétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek, a szolgáltatás nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné. Területi alapon nem biztosítható részajánlattétel, mivel az egyes projektek felmerülésének helye (pl. eseti veszély- és kárelhárítás felmerülése nem tervezhető előre), ill. a szolgáltatás teljesítésének területi kiterjedése előre nem meghatározható. Az egyes szakértelmek mentén szintén nem biztosítható a részajánlattétel, mivel az egyes projektek során szükséges műszaki ellenőrök, illetve szakértők száma és a szükséges szakértelem típusa sem határozható meg kiviteli tervek nélkül, amelyek nem állnak rendelkezésre. Tekintettel arra, hogy a teljesítés során az egyes szakági műszaki ellenőrök és egyéb szakértők egymással együttműködve fejtik ki tevékenységüket, amennyiben Ajánlatkérő biztosítaná a részajánlattétel lehetőségét, azzal az egységes magas színvonalon történő feladatellátást és a közpénzek hatékony felhasználását veszélyeztetné.

2.) Ajánlatkérő a felolvasólapon az ártáblázat „Műszaki ellenőrzésre vonatkozó ellenszolgáltatás értékét” kéri megadni. Felhívja továbbá ajánlattevők figyelmét, hogy a felolvasólapon feltüntetett összeg kizárólag az ajánlatok összehasonlítására szolgál, a keretmegállapodásban nem kerül rögzítésre, Ajánlattevők ajánlati kötöttsége az ártáblázatban megadott egyes tételek vonatkozásában áll be. Közvetlen megrendelés esetén az ellenszolgáltatás összege a kivitelezéshez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása tekintetében az egyes szakági műszaki ellenőrök napidíjára vonatkozó egységárak alapulvételével történik. Verseny-újranyitás során ajánlattevőknek átalányárat kell vállalniuk az ártáblázatban megadott releváns tételek figyelembevételével azzal, hogy a verseny-újranyitásban érintett kivitelezés becsült értékét Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban megadja, s ajánlattevő által vállalt átalányár a Kbt. 105. § (4) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően azonos vagy kedvezőbb lehet, mint a kivitelezés becsült értékének, valamint az ártáblázat releváns tételeinek szorzata.

A feltételek felsorolása és rövid leírása

SZ.1) alkalmassági követelmény: SZ.1) alkalmassági követelmény:

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha
a) Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (Magyar Mérnöki Kamara) névjegyzékében, illetve
b) nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

Igazolása:
A Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdése szerint az ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (EEKD) foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő az EEKD IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri, elegendő a IV. rész „alfa” szakasz kitöltése.

A Kbt. 69. § (4) bekezdése, illetőleg (6) bekezdése szerint az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek az alkalmassági követelményt az alábbiak szerint kell igazolni:
Ajánlatkérő a nyilvántartásban szereplés tényét a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti nyilvántartásokban ellenőrzi. Amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód, a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § (3) bekezdése és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése szerint.
A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése alapján nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházáshoz kapcsolódó mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (Magyar Mérnöki Kamara) névjegyzékében.

A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre

Ajánlatkérő előleget nem biztosít. A szabályszerűen benyújtott számla kiegyenlítése 30 napos fizetési határidő mellett, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek., 6:155. §, a Kbt. 135. § (5) – (6) bek. alapján történik. Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés devizaneme: HUF. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Szerződés biztosítékai: a szerződéstervezetben rögzítettek szerint.

Kizárási okok leírása

Kizáró okok:
Nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV) és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. A Kbt. 74. § (1) bek. a)-b) pontjai irányadók.

Kizáró okok igazolása:
A kizáró okok fenn nem állását (közös) AT, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet előzetesen az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (EEKD) köteles igazolni a 321/2015.(X.30.) Korm.r. (Kr.) 1-16. §-ban előírtak szerint. Előzetes igazolás a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 1-7. §-ban rögzítetteknek megfelelően. Ajánlatkérő (AK) felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1), (3)-(5), 64. §, és a Kr. 4. § (3) bek. rendelkezéseire.
Azon AV-k vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában a Kbt. 67.§ (4) bek., ill. a Kr. 15. § (2) bek. alapján AT-nek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t (EKR űrlap).
AT-nek EKR űrlap benyújtásával nyilatkoznia kell, hogy vonatkozásában folyamatban van-e változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében AT az ajánlatához köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
A Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján a felhívott AT-nek a Kr. 8-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11) -(11a) bek. és a Kr. 1. § (7) és (9) bek. rendelkezéseire.

További információk

1.) Az ajánlatot kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren (www.ekr.gov.hu) keresztül kell és lehet benyújtani, az EKR használatához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges. Mindennemű, az Ajánlatkérő és a gazdasági szereplők közötti kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben bonyolítható, az erre létrehozott „Kommunikáció” felületen. Az Ajánlatkérő által létrehozott dokumentumokkal kapcsolatban az EKR rendszer kizárólag a regisztrált elérhetőség(ek)re fogja küldeni az értesítést.
2.) Ajánlatkérő az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 41/A. § (4)-(5) bek, Kbt. 35. § (2a) bek., Kbt. 65. § (12) bek. alapján vizsgálja.
3.) Értékelés: adható pontszám alsó és felső határa valamennyi értékelési részszempont esetén 0,00-10,00 pont, módszere: 1. ár: fordított arányosítás; 2-5.: egyenes arányosítás. A KD tartalmazza az értékelés módszerének részletes leírását.
4.) Az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét, amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, és az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
5.) Ajánlatkérő az alkalmasság feltételeit és igazolását a Kr. 28. § (3) bek.-hez képest szigorúbban állapította meg.
6.) Az ajánlati kötöttség időtartama 30 naptári nap.
7.) Az eljárás nyelve a magyar. Ha az ajánlatban valamely dokumentum nem magyar nyelven került csatolásra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles benyújtani. Ajánlatkérő ajánlattevő általi fordítást elfogadja.
8.) Ajánlattevőknek Ajánlatkérőnek, valamint harmadik személyeknek okozott károk fedezetéül legkésőbb a keretmegállapodás hatályba lépésének időpontjára min. 2.000.000,- Ft/kár és min. 5.000.000,- Ft/év mértékű keretmegállapodás tárgyát képező valamennyi feladatra kiterjedő szakmai felelősségbiztosítási szerződés meglétét igazolnia kell. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárás második szakaszában a verseny-újranyitások során fenntartja a jogot, hogy fentieken túl további felelősségbiztosítási szerződés meglétének igazolását kérje a második szakaszban nyertes ajánlattevőtől az egyedi szerződés hatályba lépésének időpontjára. Az előbbiekre vonatkozó Ajánlatkérői elvárást a verseny-újranyitás ajánlattételi felhívása fogja tartalmazni.
9.) FAKSZ: dr. Takács Éva (00526), dr. Elek Anikó (00550)
10.) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
11.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (9) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy ajánlata tekintetében fennáll-e az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2014. július 31-i 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdésében meghatározott, a közbeszerzési vagy koncessziós szerződés odaítélésére vonatkozó tilalom.
12.) Keretmegállapodással kapcsolatos információk: Ajánlatkérő a Kbt. 105. § (2) bekezdés b) pontja szerinti keretmegállapodást köt a nyertes ajánlattevővel, az adott közbeszerzések megvalósítása közvetlen megrendelések, valamint versenyújranyitás útján történik.
A keretmegállapodásos eljárás második szakaszában Ajánlatkérő azon kivitelezési munkákhoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatokat, melyek az érintett épületek azonnali veszélytelenítése érdekében merülnek fel Ajánlatkérő közvetlen megrendelés útján rendeli meg a feladatot a keretmegállapodásban és közbeszerzési dokumentumokban rögzítettek szerint. Minden más esetben a kivitelezési munkákhoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok megrendelés érdekében verseny-újranyitás eredményeként egyedi szerződést köt a keretmegállapodásban és közbeszerzési dokumentumokban rögzítettek szerint.
13.) A keretmegállapodás második szakaszában (közvetlen megrendelések esetén Ajánlatkérő által alkalmazott értelési módszer a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont szerinti legalacsonyabb ár. Ajánlatkérő közvetlen megrendelés esetén a keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárásban ajánlattevő által az egyes szakági műszaki ellenőrök vonatkozásában megajánlott mérnöknapidíjak, valamint a felmerülő mennyiség alapján Ajánlatkérő határozza meg az ajánlati árat a keretmegállapodásban részes ajánlattevők által megajánlott egységárak alapján. A keretmegállapodásban megadott egységárak, valamint a konkrét beszerzési igény alapján meghatározottak szerinti legkedvezőbb árú keretmegállapodásban részes ajánlattevő részére kerül a közvetlen megrendelés megküldésre.
Verseny-újranyitás során Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő módszert alkalmazza (a verseny újranyitás során alkalmazott minőségi értékelési szempontok megegyeznek a jelen keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárásban alkalmazott értékelési szempontokkal a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint, azzal, hogy a minőségi értékelési szempontokra bemutatott szakemberek személye az eljárás második szakaszában kizárólag a Kbt. 138. § (4) bekezdésében rögzítettek szerint változhat), az ár szempont esetén ajánlattevőknek átalányárat kell vállalniuk az ártáblázatban megadott releváns tételek figyelembevételével azzal, hogy a verseny-újranyitásban érintett kivitelezés becsült értékét Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban megadja, s ajánlattevő által vállalt átalányár a Kbt. 105. § (4) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően azonos vagy kedvezőbb lehet, mint a kivitelezés becsült értékének, valamint az ártáblázat releváns tételeinek szorzata.
Amennyiben az adott verseny újranyitás teljesítéséhez nincs szükség a fent részletezett valamennyi szakági műszaki ellenőr szakember részvételére, úgy az érintett verseny újranyitás során a minőségi értékelési szempontok körében Ajánlatkérő az alábbi súlyszámokat fogja alkalmazni az egyedi szerződés megkötésére irányuló eljárás (verseny újranyitás) során:
Amennyiben a teljesítéshez egy szakági műszaki ellenőr közreműködése szükséges, úgy a keretmegállapodásban részes ajánlattevők kizárólag arra az egy szakágra vonatkozó műszaki ellenőr szakember vonatkozásában tehetnek vállalást a minőségi értékelési szempontra vonatkozóan, s ezen értékelési szempontnál Ajánlatkérő által alkalmazott súlyszám: 50.
Amennyiben a teljesítéshez két szakági műszaki ellenőr közreműködése szükséges, úgy a keretmegállapodásban részes ajánlattevők kizárólag arra a két szakágra vonatkozó műszaki ellenőr szakember vonatkozásában tehetnek vállalást a minőségi értékelési szempontra vonatkozóan, s ezen értékelési szempontnál Ajánlatkérő által alkalmazott súlyszámok: 25-25.
Amennyiben a teljesítéshez három szakági műszaki ellenőr közreműködése szükséges, úgy a keretmegállapodásban részes ajánlattevők kizárólag arra a három szakágra vonatkozó műszaki ellenőr szakember vonatkozásában tehetnek vállalást a minőségi értékelési szempontra vonatkozóan, s ezen értékelési szempontnál Ajánlatkérő által alkalmazott súlyszámok: az ME-É és ME-É-M jogosultsággal rendelkező szakemberek esetén 30-30, míg az ME-G és ME-V jogosultsággal rendelkező szakemberek esetén 10-10.
Amennyiben a teljesítéshez valamennyi a keretmegállapodásban megjelölt szakági műszaki ellenőr közreműködése szükséges, úgy az értékelés a keretmegállapodás létrehozására irányuló eljárásban megadott értékelési szempontokkal azonos módon történik, az eljárást megindító felhívásban megjelölt súlyszámok figyelembevételével.
Ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet, hogy közvetlen megrendelés esetén, amennyiben a keretmegállapodásban megajánlott egységárak és a konkrét beszerzési igény alapján meghatározott legkedvezőbb ajánlati árú, keretmegállapodásban részes ajánlattevőnél már három közvetlen megrendelés teljesítése van folyamatban, és a következő közvetlen megrendelés esetén is az értékelési módszer alapján ezen ajánlattevő ajánlati ára lenne a legkedvezőbb, a keretmegállapodásban rögzített feltételek fennállta esetén, kapacitás hiány miatt a megrendelést visszautasíthatja, ez esetben Ajánlatkérő által az adott közvetlen megrendelés a második legkedvezőbb ajánlati árú keretmegállapodásban részes ajánlattevő részére kerül megküldésre. Részletek a keretmegállapodás tervezetben. Az eljárás második szakaszában az értékeléshez kapcsolódó részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
14.) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 104. § (3) bekezdésében előírtakra, mely szerint a keretmegállapodásban részes ajánlattevőket ajánlattételi, illetve szerződéskötési kötelezettség terheli.
15.) Ajánlatkérő az értékelési szempontok szerinti első hat kedvezőbb érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevővel köti meg a keretmegállapodás.
16.) Nyertes ajánlattevőknek a keretmegállapodás megkötésének időpontjára igazolniuk kell, hogy az alkalmassági minimumkövetelményekre, valamint értékelési szempontokra bemutatott szakembere rendelkeznek az előírt jogosultsággal. Az előbbi feltétel nem teljesítése az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján.
17.) Nyertes ajánlattevőknek a keretmegállapodás megkötésének időpontjára igazolniuk kell, hogy a teljesítéshez rendelkeznek 1 fő mélyépítés és mélyépítési műtárgyak szakterületen ME-M jogosultsággal rendelkező műszaki ellenőr szakemberrel, valamint 1 fő közlekedési építmények szakterületen ME-KÉ jogosultsággal rendelkező szakemberrel. Az előbbi feltétel nem teljesítése az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján.
18.) A részajánlattétel mellőzésének indokát a felhívás II.2.14) pontja [BT-300] tartalmazza.

A beszerzés leírása

Kivitelezés becsült értéke: 753.286.807 Ft Műszaki ellenőri feladatok ellátása a 1101 Budapest, Hős u. 15/A (Bp. X. ker. belterület Hrsz. 38902) alatti ingatlanon. „A” épület hasznos alapterülete: 6 548,89 m2 Bontásra kerülő „A” épület a Hős utca felől előkert nélkül, szabadon álló beépítési móddal, Hős utcára merőleges gerincvonalú magastetővel került kialakításra. A Zách utca felől az „A” épület előkertes kialakítású. Ingatlan összes közművel ellátott. A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

További információk

Kiegészítés a II.2.5) ponthoz: AJÁNLATKÉRŐ FOKOZOTTAN FELHÍVJA AJÁNLATTEVŐK FIGYELMÉT, HOGY A 2. SZ. ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRA [M.2.1. alkalmassági követelménynek megfelelő (ME-É) további szakember száma (min. 0 fő, max. 1 fő)] A KERETMEGÁLLAPODÁS MEGKÖTÉSÉRE IRÁNYULÓ ELJÁRÁS 1. SZ. ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJÁRA BEMUTATOTT, A KERETMEGÁLLAPODÁS 5.17. PONTJÁBAN NEVESÍTETT „ME-É” SZAKEMBERT KELL AZ ELJÁRÁS MÁSODIK SZAKASZÁBAN, AZAZ JELEN VERSENYÚJRANYITÁS SORÁN IS BEMUTATNI. A minőségi értékelési szempontra bemutatott szakember személye az eljárás második szakaszában kizárólag a Kbt. 138. § (4) bekezdésében rögzítettek szerint változhat, a második szakaszban ajánlattevő kizárólag Ajánlatkérő számára azonos, vagy kedvezőbb megajánlást tehet. Kiegészítése a II.2.7) ponthoz: A teljesítés időtartama a munkaterület átadását követő 120 naptári nap.

További információk a megújításról

A Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben a felhívás II.2.4) pontjában részletezett kivitelezési szerződés időtartama meghosszabbításra kerül, úgy jelen szerződés a kivitelezési határidő – ideértve a garanciális időszakot is – módosításának időtartamával meghosszabbodik. A módosítás hatályba lépésének dátuma, a kivitelezési szerződés módosításának hatályba lépésének napja.