Ajánlati felhívás (2024-11-25) Objektum A közbeszerzés hatálya
Cím: Műszaki ellenőri feladatok 2025-2027 évekre
Hivatkozási szám: EKR000217002024
Rövid leírás:
“Megbízási keretszerződés Műszaki ellenőri feladatok 2025-2027 évekre tárgyban.”
Szerződés típusa: Szolgáltatások
Termékek/szolgáltatások: Műszaki ellenőrzési szolgáltatások📦 Leírás
A beszerzés leírása:
“Műszaki ellenőri feladatok 2025-2027 évekre Megbízási keretszerződés a műszaki ellenőri munkák jellemzően a HM vagyonkezelésében, használatában lévő katonai...”
A beszerzés leírása
Műszaki ellenőri feladatok 2025-2027 évekre Megbízási keretszerződés a műszaki ellenőri munkák jellemzően a HM vagyonkezelésében, használatában lévő katonai objektumokban található honvédelmi és katonai célú építmények és ingatlanok teljes- vagy részleges felújítási vagy létesítési feladataira vonatkozó 50 MFt – 60 Mrd Ft közötti becsült értékű, 2025-2027. években tervezett építés beruházások megvalósítása érdekében. A műszaki ellenőri munkák folyamatosan a felmerülő igények alapján kerülnek egyedileg megrendelésre. A várható egyedi megrendelések határértékei: legalább 100 m2 alapterületű épület felújításának, létesítésének műszaki ellenőri feladatai és legfeljebb 10000 m2 alapterületű épület felújításának, létesítésének szakágankénti (Magasépítési, Építménygépészeti, Építményvillamossági, Mélyépítés és mélyépítési műtárgy)műszaki ellenőri feladatai. Ajánlatkérő az egyedi megrendelések esetén fenntartja a jogot, hogy nem minden szakág műszaki ellenőrzésére vonja be Ajánlattevőt továbbá, hogy esetlegesen a folyamatban lévő kivitelezési feladatok műszaki ellenőrzésébe is bevonja Ajánlattevőt. Ebben az esetben a kivitelezésből még hátralévő – Kivitelező részére teljesítésigazolással még nem leigazolt - műszaki tartalomhoz tartozó ajánlati költségvetés összege képezi az Ajánlattevő díjának a számítási alapját. Az Ajánlattevő a műszaki ellenőrzést a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben, az 1997. évi LXXVIII. törvényben, valamint az egyéb jogszabályokban vagy ágazati szabályzókban rávonatkozóan meghatározott feladatokat látja el. A műszaki ellenőri feladatok az alábbi szakágakra terjednek ki: • ME-É magasépítés, • ME-G építménygépészet • ME-V építményvillamosság • ME-M mélyépítés és mélyépítési műtárgy Keretösszeg összesen nettó: 598.425.197,- Ft Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-nak a felhasználására vállal kötelezettséget. A részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: KD) tartalmazza.
Többet mutasson
További információk:
“Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76.§ (2) bekezdés c) pont szerint a legjobb ár-érték arány bírálati szempontot alkalmazza, az ár és a többlet szakmai...”
További információk
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76.§ (2) bekezdés c) pont szerint a legjobb ár-érték arány bírálati szempontot alkalmazza, az ár és a többlet szakmai tapasztalat értékelésével. AK ajánlati árként a Műszaki ellenőri díj (%) értékét értékeli.
Többet mutasson Időtartam
Kezdeti időpont: 2025-02-01 📅
Végdátum: 2027-12-31 📅
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): Műszaki szakember magasépítési szakterület (ME-É) műszaki ellenőri tevékenység végzésére szóló műszaki ellenőri jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt meghaladó többlet szakmai gyakorlati idő (hónap).
Minőségi kritérium (súlyozás): 1.25
Minőségi kritérium (név): Műszaki szakember építménygépészeti szakterület (ME-G) műszaki ellenőri tevékenység végzésére szóló műszaki ellenőri jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt meghaladó többlet szakmai gyakorlati idő (hónap)
Minőségi kritérium (név): Műszaki szakember építményvillamossági szakterület (ME-V) műszaki ellenőri tevékenység végzésére szóló műszaki ellenőri jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt meghaladó többlet szakmai gyakorlati idő (hónap) .
Minőségi kritérium (név): Műszaki szakember mélyépítés és mélyépítési műtárgy szakterület (ME-M) műszaki ellenőri tevékenység végzésére szóló műszaki ellenőri jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt meghaladó többlet szakmai gyakorlati idő (hónap).
Ár ✅
Ár (súlyozás): 1.25
Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0001
Eljárás Az eljárás típusa
Nyílt eljárás ✅ Adminisztratív információk
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések beérkezésének határideje: 2024-12-30 10:00:00 📅
Az ajánlatok felbontásának feltételei: 2024-12-30 12:00:00 📅
Az ajánlatok felbontásának feltételei (hely): A 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.
Az ajánlatok felbontásának feltételei (Tájékoztatás a felhatalmazott személyekről és a felbontási eljárásról):
“A bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben AK számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás...”
Az ajánlatok felbontásának feltételei (Tájékoztatás a felhatalmazott személyekről és a felbontási eljárásról)
A bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben AK számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal -elektronikusan- azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek az AT-k részére elérhetővé teszi.
Többet mutasson
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Minimális időtartam, amely alatt az ajánlattevőnek fenn kell tartania az ajánlatot: 30
Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk Részvételi feltételek
A feltételek felsorolása és rövid leírása:
“SZ.1) alkalmassági követelmény: SZ.1) alkalmassági követelmény: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a) Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén nem...”
A feltételek felsorolása és rövid leírása
SZ.1) alkalmassági követelmény: SZ.1) alkalmassági követelmény: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a) Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (Magyar Mérnöki Kamara vagy Magyar Építész Kamara) névjegyzékében, illetve b) nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal. Igazolása: A Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdése szerint az ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (EEKD) foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő az EEKD IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri, elegendő a IV. rész „alfa” szakasz kitöltése. A Kbt. 69. § (4) bekezdése, illetőleg (6) bekezdése szerint az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek az alkalmassági követelményt az alábbiak szerint kell igazolni: Ajánlatkérő a nyilvántartásban szereplés tényét a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti nyilvántartásokban ellenőrzi. Amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód, a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § (3) bekezdése és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése szerint. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése alapján nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházáshoz kapcsolódó mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (Magyar Mérnöki Kamara) névjegyzékében.
Többet mutasson Műszaki és szakmai képességek
A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása:
“M 1.) alkalmassági követelmény: M.1) alkalmassági követelmény: M.1) Alkalmatlan AT, ha nem rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt alábbi szakemberekkel:...”
A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása
M 1.) alkalmassági követelmény: M.1) alkalmassági követelmény: M.1) Alkalmatlan AT, ha nem rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt alábbi szakemberekkel: M.1.1 min. 1 fő a 266/2013. (VII.11.) Korm.rend. szerinti ME-É (magasépítési szakterület), vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlattal rendelkezik. M.1.2 min. 1 fő a 266/2013. (VII.11.) Korm.rend. szerinti ME-G (építménygépészeti szakterület), vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlattal rendelkezik. M.1.3 min. 1 fő a) a 266/2013. (VII.11.) Korm.rend. szerinti ME-V (építményvillamossági szakterület), vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlattal rendelkezik. M.1.4 min. 1 fő a 266/2013. (VII.11.) Korm.rend. szerinti ME-M (mélyépítési és mélyépítési műtárgyak szakterület), vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlattal rendelkezik. A szakemberek között az átfedés megengedett. A Kbt. 65.§ (6) bek. alapján az előírt alk.-i köv.-nek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. M.1) A Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket AT be kíván vonni a teljesítésbe. A szakemberek bemutatása során csatolandók: a) AT nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről (EKR nyilatkozatminta kitöltésével); b) amennyiben a szakember az előírt jogosultsággal az ajánlattétel időpontjában nem rendelkezik, úgy szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával, amelyből az alkalmassági követelményben előírt végzettsége, szakmai gyakorlata egyértelműen kiderül év/hónap pontossággal (a párhuzamos szakmai tapasztalatok csupán egyszer kerülnek figyelembevételre), valamint a szakember munkáltatójának feltüntetésével, vagy annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll; továbbá tartalmaznia kell a szakember rendelkezésre állásáról és adatkezelésről szóló nyilatkozatát; c) amennyiben a szakember az előírt jogosultsággal az ajánlattétel időpontjában nem rendelkezik, úgy szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dok.-ok egyszerű másolata amennyiben releváns; d) szakember rendelkezésre állási nyilatkozata. Amennyiben az adott szakember már szerepel az illetékes kamara által vezetett elektronikus hatósági nyilvántartásban, úgy AK a végzettség és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalat meglétét az elektronikus nyilvántartásban ellenőrzi, ebben az esetben a b) és c) pont szerinti iratokat nem kell csatolni. Előbbi esetben nyilatkozati formában kérjük megadni a szakember jogosultságának elektronikus elérhetőségét, valamint a kamarai nyilvántartási számát, mellyel a jogosultság megléte ellenőrizhető az elektronikus nyilvántartásból. Amennyiben a bemutatott szakember az elektronikus nyilvántartásban adminisztrációs okokból nem szerepel, úgy az előírt jogosultság fennállása az illetékes kamara által kiállított, a tárgyévre vonatkozó érvényes igazolással is igazolható. Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban a jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordításának benyújtása szükséges. AT-nek nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevont szakemberek a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fognak. A nyilvántartásba-vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt.131. § (4) bekezdése alapján. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1), (4)-(5), 65. § (7), (9), (11)-(12) bek., 67. § (3) bek., 69. (11)-(11a) (14) bek., és a Kr. 1. § (7) bek-ben foglaltakra.
Többet mutasson Részvételi feltételek
A gazdasági szereplők azon csoportjának jogi formája, amelynek a szerződést oda kell ítélni:
“AK a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítéséhez.”
Kauciók és garanciák:
“AK nem írja elő ajánlati biztosíték nyújtását.”
A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre:
“Szerződés és számlázás, valamint a kifizetések devizaneme: magyar forint (HUF). A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdései...”
A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre
Szerződés és számlázás, valamint a kifizetések devizaneme: magyar forint (HUF). A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdései és a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdései szerint történik átutalással, a szerződéstervezetben részletezettek szerint. Ajánlatkérő hivatkozik a Ptk. 6:155. §-ára, és a Kbt. 27/A. §-ra.
Többet mutasson A szerződéssel kapcsolatos feltételek
A szerződés teljesítésének feltételei:
“Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetések devizaneme: magyar forint (HUF). AK előleget nem fizet. Szerződést biztosító...”
A szerződés teljesítésének feltételei
Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetések devizaneme: magyar forint (HUF). AK előleget nem fizet. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: késedelmi és meghiúsulási kötbér, jótállás. A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételeket, a fizetési - és kötbér feltételeket a KD részeként kiadott megbízási keretszerződés tervezet tartalmazza. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 135. § (1), (6) bekezdéseire, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseire.
“Részajánlattétel lehetősége nem biztosított, tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlattétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag...”
Részajánlattétel lehetősége nem biztosított, tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlattétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag észszerűnek. Ajánlatkérő megállapította, hogy a közbeszerzés tárgya, jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények, illetve a feladatok egymással való összefüggése nem teszik lehetővé a részekre történő ajánlattétel biztosítását. A szerződés részekre bontása továbbá a közpénzek hatékony felhasználásának alapelvével is ütközik, mindezekre tekintettel pedig ajánlatkérő nem kívánja biztosítani a részekre történő ajánlattétel lehetőségét. Adott esetben egy építési beruházás megvalósításához Ajánlatkérőnek mind a négy szakértelem egyidejű rendelkezésre állása szükséges. 1. Az ajánlatot kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren (www.ekr.gov.hu) keresztül kell és lehet benyújtani. Kérjük, hogy az EKR-ben a dokumentumok/nyilatkozatok egyszerű elektronikus másolatait - azaz a nem elektronikus űrlap formájában rendelkezésre álló nyilatkozatokat - szkennelt, .pdf vagy .xls fájlformátumban, (tömörített formátum: .zip vagy .rar) benyújtani szíveskedjenek. Alkalmazandó a Kbt. 41/A. §-a. 2. Az eljárás nyelve a magyar. Ha az ajánlatban valamely dokumentum nem magyar nyelven került csatolásra, úgy azt az AT magyar nyelvű fordításban is köteles benyújtani. AK AT általi fordítását elfogadja. AK hivatkozik a Kbt. 47. § (2) bekezdésére. 3. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös AT-k erre vonatkozó megállapodását. 4. AT köteles benyújtani a Kbt. 66. § (2), és (6) bekezdés szerinti nyilatkozatot, a KD 18.1. A) 10. pontja szerinti kötelező nyilatkozatokat. A benyújtandó dokumentumok részletes listáját a KD tartalmazza. 5. A 2011. évi CXCV. törvény 41.§ (6) szerinti átláthatósági nyilatkozat benyújtása a szerződéskötés feltétele. Ennek elmaradása szerződéskötéstől való visszalépésének minősül. 6. AT nyújtsa be az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró, az AT és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy aláírási címpéldányát vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját, adott esetben meghatalmazást. 7. A Kr. 1 13. § alapján AT köteles ajánlatához csatolni a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 8. Ajánlatkérő az Ajánlati árat (Műszaki ellenőri díj (%)) értékeli. 9. AK a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a hiánypótlást. AK a Kbt. 71. § (6) bek. szerinti korlátozást nem alkalmazza. 10. A III. 4.1) SZ1.) és M1.) pont (hivatkozva a BT-750 mezőre, TED hirdetmény 5.1.9. pont) szerinti alkalmassági feltétel és az előírt igazolási módja a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb. 11. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. 12. AK a jelen közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan előzetes piaci konzultációt folytatott le, amelynek összefoglalója az alábbi helyről érhető el: https://ekr.gov.hu/eljarastar/eljaras/EKR001242122024 13. Az eljárás során valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő (CET). 14. AK a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítéséhez. 15. ÁKSZ: Dr. Mondschein Anita (lajstromszám: 00556), helyettes: Dr. Sebestyén Sára (lajstromszám: 00813) 16. AT az Európai Unió Tanácsának az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról szóló 2022/576 rendeletének 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalom vonatkozásában a KD 6. sz. melléklete szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani az ajánlatában. 17. AK tájékoztatja AT-t, hogy a szerződéskötés helye az AK telephelye (1118 Budapest, Schweidel utca 2-4.). 18. AT-nek Ajánlatkérőnek, valamint harmadik személynek okozott károk fedezetéül legkésőbb a szerződés hatályba lépésének időpontjára 6.000.000,-Ft / káresemény, és 30.000.000,- Ft / kárév biztosítási összegig terjedő teljeskörű szakmai felelősségbiztosítási szerződéssel, vagy meglévő biztosítását a szerződés tárgyára a fenti összegig kiterjeszti, melyet igazoló dokumentum hiteles másolati példányát az Ajánlatkérőnek a szerződés hatályba lépéséig átad, továbbá a szerződés hatálya alatt folyamatosan hatályban tart.
Többet mutasson Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_40664534_2
Postacím: Riadó u. 5
Postai irányítószám: 1026
Postai város: Budapest
Régió: Budapest🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: dontobizottsag@kt.hu📧
Telefon: +36 18828592📞
Fax: +36 18828593 📠
URL: https://kozbeszerzes.hu🌏 Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Nemzeti nyilvántartási szám: 15329190-2-41
Postacím: Riadó u. 5
Postai irányítószám: 1026
Postai város: Budapest
Régió: Budapest🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: dontobizottsag@kt.hu📧
Telefon: +36 18828592📞
Fax: +36 18828593 📠
URL: https://kozbeszerzes.hu🌏 Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről):
“A Kbt. 148. § szerint.” Információk az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikus számlázást fogadunk el
Elektronikus rendelés lesz használatos
Elektronikus fizetést használnak
Forrás: OJS 2024/S 230-721108 (2024-11-25)
Ajánlati felhívás (2024-12-19) Objektum Leírás
A beszerzés leírása:
“Műszaki ellenőri feladatok 2025-2027 évekre Megbízási keretszerződés a műszaki ellenőri munkák jellemzően a HM vagyonkezelésében, használatában lévő katonai...”
A beszerzés leírása
Műszaki ellenőri feladatok 2025-2027 évekre Megbízási keretszerződés a műszaki ellenőri munkák jellemzően a HM vagyonkezelésében, használatában lévő katonai objektumokban található honvédelmi és katonai célú építmények és ingatlanok teljes- vagy részleges felújítási vagy létesítési feladataira vonatkozó 50 MFt – 60 Mrd Ft közötti becsült értékű, 2025-2027. években tervezett építés beruházások megvalósítása érdekében. A műszaki ellenőri munkák folyamatosan a felmerülő igények alapján kerülnek egyedileg megrendelésre. A várható egyedi megrendelések határértékei: legalább 100 m2 alapterületű épület felújításának, létesítésének műszaki ellenőri feladatai és legfeljebb 10000 m2 alapterületű épület felújításának, létesítésének szakágankénti (Magasépítési, Építménygépészeti, Építményvillamossági, Mélyépítés és mélyépítési műtárgy)műszaki ellenőri feladatai. Ajánlatkérő az egyedi megrendelések esetén fenntartja a jogot, hogy nem minden szakág műszaki ellenőrzésére vonja be Ajánlattevőt továbbá, hogy esetlegesen a folyamatban lévő kivitelezési feladatok műszaki ellenőrzésébe is bevonja Ajánlattevőt. Ebben az esetben a kivitelezésből még hátralévő – Kivitelező részére teljesítésigazolással még nem leigazolt - műszaki tartalomhoz tartozó ajánlati költségvetés összege képezi az Ajánlattevő díjának a számítási alapját. Az Ajánlattevő a műszaki ellenőrzést a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben, a 1997. évi LXXVIII. törvényben, valamint az egyéb jogszabályokban vagy ágazati szabályzókban rávonatkozóan meghatározott feladatokat látja el. A műszaki ellenőri feladatok az alábbi szakágakra terjednek ki: • ME-É magasépítés, • ME-G építménygépészet • ME-V építményvillamosság • ME-M mélyépítés és mélyépítési műtárgy Keretösszeg összesen nettó: 598.425.197,- Ft Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-nak a felhasználására vállal kötelezettséget. A részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: KD) tartalmazza.
Eljárás Adminisztratív információk
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések beérkezésének határideje: 2025-01-10 10:00:00 📅
Az ajánlatok felbontásának feltételei: 2025-01-10 12:00:00 📅
Változások Új érték
Szöveg:
“A(z) IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő (BT-131,BT-1311) mezőben a következő változás történt: A...”
Szöveg
A(z) IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő (BT-131,BT-1311) mezőben a következő változás történt: A következő helyett: Mon Dec 30 10:00:00 CET 2024 Helyesen: Fri Jan 10 10:00:00 CET 2025
Többet mutasson
Szöveg:
“A(z) IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő (BT-132) mezőben a következő változás történt: A következő helyett: Mon Dec 30 12:00:00...”
Szöveg
A(z) IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő (BT-132) mezőben a következő változás történt: A következő helyett: Mon Dec 30 12:00:00 CET 2024 Helyesen: Fri Jan 10 12:00:00 CET 2025
Ajánlati felhívás (2025-01-03) Objektum Leírás
A beszerzés leírása:
“Műszaki ellenőri feladatok 2025-2027 évekre Megbízási keretszerződés a műszaki ellenőri munkák jellemzően a HM vagyonkezelésében, használatában lévő katonai...”
A beszerzés leírása
Műszaki ellenőri feladatok 2025-2027 évekre Megbízási keretszerződés a műszaki ellenőri munkák jellemzően a HM vagyonkezelésében, használatában lévő katonai objektumokban található honvédelmi és katonai célú építmények és ingatlanok teljes- vagy részleges felújítási vagy létesítési feladataira vonatkozó bruttó 50 MFt – 60 Mrd Ft közötti becsült értékű, 2025-2027. években tervezett építés beruházások megvalósítása érdekében. A műszaki ellenőri munkák folyamatosan a felmerülő igények alapján kerülnek egyedileg megrendelésre. A várható egyedi megrendelések határértékei: legalább 100 m2 alapterületű épület felújításának, létesítésének műszaki ellenőri feladatai és legfeljebb 10000 m2 alapterületű épület felújításának, létesítésének szakágankénti (Magasépítési, Építménygépészeti, Építményvillamossági, Mélyépítés és mélyépítési műtárgy)műszaki ellenőri feladatai. Ajánlatkérő az egyedi megrendelések esetén fenntartja a jogot, hogy nem minden szakág műszaki ellenőrzésére vonja be Ajánlattevőt továbbá, hogy esetlegesen a folyamatban lévő kivitelezési feladatok műszaki ellenőrzésébe is bevonja Ajánlattevőt. Ebben az esetben a kivitelezésből még hátralévő – Kivitelező részére teljesítésigazolással még nem leigazolt - műszaki tartalomhoz tartozó ajánlati költségvetés összege képezi az Ajánlattevő díjának a számítási alapját. Az Ajánlattevő a műszaki ellenőrzést a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben, a 2023. évi C. törvényben, valamint az egyéb jogszabályokban vagy ágazati szabályzókban rávonatkozóan meghatározott feladatokat látja el. A műszaki ellenőri feladatok az alábbi szakágakra terjednek ki: • ME-É magasépítés, • ME-G építménygépészet • ME-V építményvillamosság • ME-M mélyépítés és mélyépítési műtárgy Keretösszeg összesen nettó: 598.425.197,- Ft Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-nak a felhasználására vállal kötelezettséget. A részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: KD) tartalmazza.
Eljárás Adminisztratív információk
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések beérkezésének határideje: 2025-01-14 10:00:00 📅
Az ajánlatok felbontásának feltételei: 2025-01-14 12:00:00 📅
Változások Új érték
Szöveg:
“A(z) II.2.4) A közbeszerzés ismertetése (BT-24) mezőben a következő változás történt: A következő helyett: Műszaki ellenőri feladatok 2025-2027 évekre...”
Szöveg
A(z) II.2.4) A közbeszerzés ismertetése (BT-24) mezőben a következő változás történt: A következő helyett: Műszaki ellenőri feladatok 2025-2027 évekre Megbízási keretszerződés a műszaki ellenőri munkák jellemzően a HM vagyonkezelésében, használatában lévő katonai objektumokban található honvédelmi és katonai célú építmények és ingatlanok teljes- vagy részleges felújítási vagy létesítési feladataira vonatkozó 50 MFt – 60 Mrd Ft közötti becsült értékű, 2025-2027. években tervezett építés beruházások megvalósítása érdekében. A műszaki ellenőri munkák folyamatosan a felmerülő igények alapján kerülnek egyedileg megrendelésre. A várható egyedi megrendelések határértékei: legalább 100 m2 alapterületű épület felújításának, létesítésének műszaki ellenőri feladatai és legfeljebb 10000 m2 alapterületű épület felújításának, létesítésének szakágankénti (Magasépítési, Építménygépészeti, Építményvillamossági, Mélyépítés és mélyépítési műtárgy)műszaki ellenőri feladatai. Ajánlatkérő az egyedi megrendelések esetén fenntartja a jogot, hogy nem minden szakág műszaki ellenőrzésére vonja be Ajánlattevőt továbbá, hogy esetlegesen a folyamatban lévő kivitelezési feladatok műszaki ellenőrzésébe is bevonja Ajánlattevőt. Ebben az esetben a kivitelezésből még hátralévő – Kivitelező részére teljesítésigazolással még nem leigazolt - műszaki tartalomhoz tartozó ajánlati költségvetés összege képezi az Ajánlattevő díjának a számítási alapját. Az Ajánlattevő a műszaki ellenőrzést a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben, a 1997. évi LXXVIII. törvényben, valamint az egyéb jogszabályokban vagy ágazati szabályzókban rávonatkozóan meghatározott feladatokat látja el. A műszaki ellenőri feladatok az alábbi szakágakra terjednek ki: • ME-É magasépítés, • ME-G építménygépészet • ME-V építményvillamosság • ME-M mélyépítés és mélyépítési műtárgy Keretösszeg összesen nettó: 598.425.197,- Ft Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-nak a felhasználására vállal kötelezettséget. A részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: KD) tartalmazza. Helyesen: Műszaki ellenőri feladatok 2025-2027 évekre Megbízási keretszerződés a műszaki ellenőri munkák jellemzően a HM vagyonkezelésében, használatában lévő katonai objektumokban található honvédelmi és katonai célú építmények és ingatlanok teljes- vagy részleges felújítási vagy létesítési feladataira vonatkozó bruttó 50 MFt – 60 Mrd Ft közötti becsült értékű, 2025-2027. években tervezett építés beruházások megvalósítása érdekében. A műszaki ellenőri munkák folyamatosan a felmerülő igények alapján kerülnek egyedileg megrendelésre. A várható egyedi megrendelések határértékei: legalább 100 m2 alapterületű épület felújításának, létesítésének műszaki ellenőri feladatai és legfeljebb 10000 m2 alapterületű épület felújításának, létesítésének szakágankénti (Magasépítési, Építménygépészeti, Építményvillamossági, Mélyépítés és mélyépítési műtárgy)műszaki ellenőri feladatai. Ajánlatkérő az egyedi megrendelések esetén fenntartja a jogot, hogy nem minden szakág műszaki ellenőrzésére vonja be Ajánlattevőt továbbá, hogy esetlegesen a folyamatban lévő kivitelezési feladatok műszaki ellenőrzésébe is bevonja Ajánlattevőt. Ebben az esetben a kivitelezésből még hátralévő – Kivitelező részére teljesítésigazolással még nem leigazolt - műszaki tartalomhoz tartozó ajánlati költségvetés összege képezi az Ajánlattevő díjának a számítási alapját. Az Ajánlattevő a műszaki ellenőrzést a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben, a 2023. évi C. törvényben, valamint az egyéb jogszabályokban vagy ágazati szabályzókban rávonatkozóan meghatározott feladatokat látja el. A műszaki ellenőri feladatok az alábbi szakágakra terjednek ki: • ME-É magasépítés, • ME-G építménygépészet • ME-V építményvillamosság • ME-M mélyépítés és mélyépítési műtárgy Keretösszeg összesen nettó: 598.425.197,- Ft Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-nak a felhasználására vállal kötelezettséget. A részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: KD) tartalmazza.
Többet mutasson
Szöveg:
“A(z) IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő (BT-131,BT-1311) mezőben a következő változás történt: A...”
Szöveg
A(z) IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő (BT-131,BT-1311) mezőben a következő változás történt: A következő helyett: Fri Jan 10 10:00:00 CET 2025 Helyesen: Tue Jan 14 10:00:00 CET 2025
Többet mutasson
Szöveg:
“A(z) IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő (BT-132) mezőben a következő változás történt: A következő helyett: Fri Jan 10 12:00:00...”
Szöveg
A(z) IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő (BT-132) mezőben a következő változás történt: A következő helyett: Fri Jan 10 12:00:00 CET 2025 Helyesen: Tue Jan 14 12:00:00 CET 2025
“Ajánlatkérő módosítja az ajánlati felhívás II.2.4) pontját (BT-24 mező), a IV.2.2) pontját (BT-131 mező) és a IV.2.7) pontját (BT-132 mező), valamint a...”
Ajánlatkérő módosítja az ajánlati felhívás II.2.4) pontját (BT-24 mező), a IV.2.2) pontját (BT-131 mező) és a IV.2.7) pontját (BT-132 mező), valamint a Közbeszerzési dokumentumokat módosítja.
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2025-06-05) Objektum A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 598 425 197 HUF 💰
Leírás
További információk:
“Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76.§ (2) bekezdés c) pont szerint a legjobb ár-érték arány bírálati szempontot alkalmazza, az ár és a többlet szakmai...”
További információk
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76.§ (2) bekezdés c) pont szerint a legjobb ár-érték arány bírálati szempontot alkalmazza, az ár és a többlet szakmai tapasztalat értékelésével. AK ajánlati árként a Műszaki ellenőri díj (%) értékét értékeli. A II.2.7) pontban (BT-536) megadott kezdő időpont, tervezett időpont.
A szerződés odaítélése
A szerződés/tétel odaítélése ✅
Tétel azonosító száma: LOT-0001
Szerződés száma: 1
A szerződés megkötésének időpontja: 2025-05-20 📅
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 25
Az elektronikus úton beérkezett pályázatok száma: 25
A kkv-k által benyújtott pályázatok száma: 24
A nem uniós tagállamokból származó ajánlattevőktől beérkezett ajánlatok száma: 0
A más uniós tagállamokból származó ajánlattevőktől beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 598 425 197 HUF 💰
A vállalkozó neve és címe
Név: Mecsek Menedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 26130822202
Postacím: Barázda Utca 17/2.
Postai irányítószám: 7630
Postai város: Pécs
Régió: Baranya🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: info.mecsekmenedzsment@gmail.com📧
Telefon: +36 308664061📞
Kiegészítő információk További információk
“Nyertes Ajánlattevőnél figyelembe vett megajánlás az ajánlati ár vonatkozásában: 1. Műszaki ellenőri díj (%) - magasépítési szakterület (ME-É)...”
Nyertes Ajánlattevőnél figyelembe vett megajánlás az ajánlati ár vonatkozásában: 1. Műszaki ellenőri díj (%) - magasépítési szakterület (ME-É) vonatkozásában - a kivitelezési feladat szakirányú költségvetésének százalékos értékével meghatározva.: 0,653 2. Műszaki ellenőri díj (%) - építménygépészeti szakterület (ME-G) vonatkozásában - a kivitelezési feladat szakirányú költségvetésének százalékos értékével meghatározva.: 0,475 3. Műszaki ellenőri díj (%) - építményvillamossági szakterület (ME-V) vonatkozásában - a kivitelezési feladat szakirányú költségvetésének százalékos értékével meghatározva.: 0,455 4. Műszaki ellenőri díj (%) - mélyépítés és mélyépítési műtárgy szakterület (ME-M) vonatkozásában - a kivitelezési feladat szakirányú költségvetésének százalékos értékével meghatározva.: 0,345