NRHT létesítését támogató tevékenységek ellátása

Rövid leírás

1. részajánlati kör: Keretszerződés a Nemzeti Radioaktív hulladék-tároló (NRHT) létesítését támogató technológiai rendszerek fenntartására
Vállalkozó által elvégzendő tételes elszámolású tevékenységek (becsült mennyiségek)
- A létesítést kiszolgáló rendszerek, hálózatok üzemeltetése a szerződés időtartama alatt folyamatosan, munkaszüneti és ünnepnapokon is szükséges rendelkezésre állni!
• Üzemeltetés építési kivitelezéskor 8 órás munkarendben (290 nap)
• Üzemeltetés építési kivitelezéskor folyamatos munkarendben (466 nap)
• Üzemeltetés építési kivitelezési szünetben (158 nap)
- Üzemzavar elhárítás, javítások végzése (alkalmanként)
• Javításhoz szükséges anyagok beszerzése (keretösszeg)
• Munkadíj (400 rezsióra)
• Kiszállási díj (15 alkalom)
• Emelőkosaras munkagép biztosítása javításokhoz (20 nap)
• ROCLA csatorna iszapmentesítése (1 m3)
A Vállalkozó által elvégzendő feladatok részletezését a Szerződés 1. számú melléklete (Műszaki leírás), az elvégzendő feladatok tervezett mennyiségét pedig a Szerződés 2. számú melléklete (Vállalkozói díj részletezése, teljesítési ütemezés tervezete) tartalmazza.


2. részajánlati kör: Keretszerződés a Nemzeti Radioaktív hulladék-tároló (NRHT) létesítését támogató létesítményfenntartási munkák ellátására
Vállalkozó által elvégzendő tételes elszámolású tevékenységek (becsült mennyiségek)
- Az építési telephely konténer épületeinek takarítása
• A konténer épületek takarítása az építési vállalkozó 8 órás munkarendjénél (330 alkalom)
• A konténer épületek takarítása az építési vállalkozó folyamatos munkarendjénél (394 alkalom)
• A konténer épületek takarítása építési szünetes napokon (25 alkalom)
- Az épületekhez tartozó járdák, lépcsők takarítása (12 alkalom)
- Az épületekhez tartozó útfelületek, parkoló takarítása (12 alkalom)
- Az épületekhez tartozó járdák, lépcsők takarítása téli időszakban (45 alkalom)
- Az épületekhez tartozó útfelületek, parkoló takarítása téli időszakban (25 alkalom)
- Az építési telephely zöld területeinek karbantartása
• Síkfelületek karbantartása (12 alkalom)
• Rézsű karbantartása (5 alkalom)
A Vállalkozó által elvégzendő feladatok részletezését a Szerződés 1. számú melléklete (Műszaki leírás), az elvégzendő feladatok tervezett mennyiségét pedig a Szerződés 2. számú melléklete (Vállalkozói díj részletezése, teljesítési ütemezés tervezete) tartalmazza.

A beszerzés leírása

1. részajánlati kör: Keretszerződés a Nemzeti Radioaktív hulladék-tároló (NRHT) létesítését támogató technológiai rendszerek fenntartására
Az ajánlatkérő keretszerződés kíván kötni nettó: 736 590 349 Ft értékben mely összeg 80%-ra lehívására kötelezettséget vállal.
A szerződés 30 hónapig, vagy a keretösszeg kimerüléséig (amelyik hamarabb bekövetkezik) tart.
Vállalkozó által elvégzendő tételes elszámolású tevékenységek (becsült mennyiségek)
- A létesítést kiszolgáló rendszerek, hálózatok üzemeltetése a szerződés időtartama alatt folyamatosan, munkaszüneti és ünnepnapokon is szükséges rendelkezésre állni!
• Üzemeltetés építési kivitelezéskor 8 órás munkarendben (290 nap)
• Üzemeltetés építési kivitelezéskor folyamatos munkarendben (466 nap)
• Üzemeltetés építési kivitelezési szünetben (158 nap)
- Üzemzavar elhárítás, javítások végzése (alkalmanként)
• Javításhoz szükséges anyagok beszerzése (keretösszeg)
• Munkadíj (400 rezsióra)
• Kiszállási díj (15 alkalom)
• Emelőkosaras munkagép biztosítása javításokhoz (20 nap)
• ROCLA csatorna iszapmentesítése (1 m3)
A Vállalkozó által elvégzendő feladatok részletezését a Szerződés 1. számú melléklete (Műszaki leírás), az elvégzendő feladatok tervezett mennyiségét pedig a Szerződés 2. számú melléklete (Vállalkozói díj részletezése, teljesítési ütemezés tervezete) tartalmazza.

További információk

1. részajánlati kör:
1.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról szóló EU 2022/576 RENDELET (2022. április 8.) 5k. cikke szerinti nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő, a szerződés értékének 10 %-át meghaladó bármely alvállalkozó, szállító, kapacitást biztosító szervezet nem tartozik a tilalom hatálya alá, és a teljesítés során sem vesz igénybe a tilalom hatálya alá tartozó gazdasági szereplőt. Amennyiben megállapítható, hogy a tilalom személyi hatálya fennáll, ajánlatkérő az ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja. A teljesítés igazolások kötelező mellékleteként is csatolni kell a nyilatkozatot.
2.) Az AK biztosítja a teljesítés helyszínének a megtekintését bejárás formájában.
A bejárás időpontja: a felhívás a TED-en való megjelenését követő 8. munkanap 11:00 órakor
A bejárás helyszíne: a Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) 7164 Bátaapáti, Mórágyi-völgy 4.
A bejáráson az ajánlatkérő nem válaszol kérdésekre, csak a helyszín megtekintésére van lehetőség.
Kérdéseket írásban, a kiegészítő tájékoztatásra meghatározott szabályok szerint lehet megküldeni az EKR-en keresztül.
A helyszíni bejáráson minden ajánlattevő max. 4 fővel vehet részt. A helyszín megtekintéséről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvet Ajánlatkérő 5 napon belül az EKR-n keresztül megküld az Ajánlattevőknek.
3.) Az ajánlatok benyújthatók valamennyi részre.

A megújítások leírása

A Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló létesítési munkáinak idejében a föld alatti építési munkák zavartalan végzéséhez szükséges a kivitelező számára technológiai támogatást nyújtani, melyet a tárgyi beszerzés eredményeként megkötésre kerülő szerződés szerinti vállalkozó biztosít.

A beszerzés leírása

2. részajánlati kör: Keretszerződés a Nemzeti Radioaktív hulladék-tároló (NRHT) létesítését támogató létesítményfenntartási munkák ellátására
Az ajánlatkérő keretszerződés kíván kötni nettó: 70 006 556 Ft értékben, mely összeg 80%-ra lehívására kötelezettséget vállal.
A szerződés 30 hónapig, vagy a keretösszeg kimerüléséig (amelyik hamarabb bekövetkezik) tart.
Vállalkozó által elvégzendő tételes elszámolású tevékenységek (becsült mennyiségek)
- Az építési telephely konténer épületeinek takarítása
• A konténer épületek takarítása az építési vállalkozó 8 órás munkarendjénél (330 alkalom)
• A konténer épületek takarítása az építési vállalkozó folyamatos munkarendjénél (394 alkalom)
• A konténer épületek takarítása építési szünetes napokon (25 alkalom)
- Az épületekhez tartozó járdák, lépcsők takarítása (12 alkalom)
- Az épületekhez tartozó útfelületek, parkoló takarítása (12 alkalom)
- Az épületekhez tartozó járdák, lépcsők takarítása téli időszakban (45 alkalom)
- Az épületekhez tartozó útfelületek, parkoló takarítása téli időszakban (25 alkalom)
- Az építési telephely zöld területeinek karbantartása
• Síkfelületek karbantartása (12 alkalom)
• Rézsű karbantartása (5 alkalom)
A Vállalkozó által elvégzendő feladatok részletezését a Szerződés 1. számú melléklete (Műszaki leírás), az elvégzendő feladatok tervezett mennyiségét pedig a Szerződés 2. számú melléklete (Vállalkozói díj részletezése, teljesítési ütemezés tervezete) tartalmazza.

További információk

2. részajánlati kör:
1.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról szóló EU 2022/576 RENDELET (2022. április 8.) 5k. cikke szerinti nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő, a szerződés értékének 10 %-át meghaladó bármely alvállalkozó, szállító, kapacitást biztosító szervezet nem tartozik a tilalom hatálya alá, és a teljesítés során sem vesz igénybe a tilalom hatálya alá tartozó gazdasági szereplőt. Amennyiben megállapítható, hogy a tilalom személyi hatálya fennáll, ajánlatkérő az ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja. A teljesítés igazolások kötelező mellékleteként is csatolni kell a nyilatkozatot.
2.) Az AK biztosítja a teljesítés helyszínének a megtekintését bejárás formájában
A bejárás időpontja: a felhívás a TED-en való megjelenését követő 8. munkanap 09:30 órakor
A bejárás helyszíne: a Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) 7164 Bátaapáti, Mórágyi-völgy 4.
3.) Az ajánlatok benyújthatók valamennyi részre.

Az eljárás legfontosabb jellemzői

Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bek. c) pont szerinti legjobb ár-érték arányú ajánlat kiválasztására a Közbeszerzési Hatóság 2020/60 számú útmutatójában foglaltakat alkalmazza.
Az értékelési szempontok szerinti értékelés során adható pontszám alsó-felső határa: 0,00-10,00pont; 0,00pont legrosszabb,10,00 pont legjobb érték.
Módszerek:
(ár): fordított arányosítás
(szakmai többlettapasztalat): egyenes arányosítás
Ajánlatkérő a 2. értékelési szemponttal összefüggő ajánlati elemmel kapcsolatban 24 hónapban határozza meg az ajánlati elem legkedvezőbb szintjét, (amely 24 hónap szakmai többlettapasztalatot jelent), amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad. Az ajánlati elem legkedvezőtlenebb szintje 0 hónap, legkedvezőbb szintje 24 hónap.
Ajánlatkérő a 0 hónaptól 24 hónapig terjedő megajánlásokat értékeli. Ajánlattevőnek a felolvasólapon 0 - 24 -ig terjedő egész számot kell feltüntetnie.
A további részletes feltételeket a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza.

Az ajánlatok felbontásának feltételei (Tájékoztatás a felhatalmazott személyekről és a felbontási eljárásról)

Az ajánlatok felbontása a Kbt. 68. §-a szerint történik. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 15. § (2) bekezdés)

További információk

Az ajánlatok felbontása a Kbt. 68. §-a szerint történik. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 15. § (2) bekezdés)

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

M.1): A 321/2015. (X. 30.) Korm.rend (a továbbiakban Kr.) alapján az ajánlattevőnek ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a meghatározott alkalmassági követelményeknek. (Az ajánlatkérő elfogadja a IV. rész alfa szakaszának kitöltését.)
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M.1) Az ajánlattevőnek 321/2015. (X.30.) Kr. 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján, be kell mutatnia a felhívás feladásától visszafelé számított 3 év alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett, a közbeszerzés tárgyára (ipari telephely infrastrukturális létesítményeinek üzemeltetéséből) vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, legjelentősebb referenciáit.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az előírt referenciát a Kr. 22.§ (1) bek. a) és b) pontjai alapján kell igazolni.
A referencia-igazolásnak (nyilatkozatnak) legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:
a) a szerződést kötő másik fél (megrendelő) neve, címe;
b) a munka rövid ismertetése (a szerződés tárgya, és mennyisége az alkalmasságnál előírtaknak megfelelően);
c) a teljesítés kezdésének és befejezésének időpontja év, hó, nap;
d) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.;
e) amennyiben a teljesítés közös ajánlattevőként történt, és a közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy meg kell adni vállalkozói díjként az igazolást benyújtó ajánlattevő saját teljesítésének nettó összegét is (HUF-ban).
Az ajánlattétel során, a referenciák tekintetében, a különböző devizáknak a forintra történő átszámításánál, az ajánlattevőnek, az eljárást megindító felhívás feladásának a napján érvényes, a MNB által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia, és a devizában feltüntetett vállalkozói díjak mellett meg kell adnia az alkalmazott árfolyamot, valamint az árfolyam alapján átszámolt forintális összeget is.
Az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M.1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, de legfeljebb 6 évnél nem régebben megkezdett, legalább 10 hónap folyamatos időtartamú legalább 150 m2 nagyságú ipari telephely infrastrukturális létesítményeinek üzemeltetetésére vonatkozó referenciával.
Ajánlatkérő ipari telephelynek az alábbiakat fogadja el: Közművekkel ellátott ipari tevékenységet kiszolgáló terület.
Ajánlatkérő infrastrukturális létesítmények alatt a villamos hálózat, fűtési-, vízellátási-, gázellátási, szennyvízcsatorna-, felszíni vízelvezetési hálózatokat érti.
Az alkalmasság több referenciával is igazolható, mind mennyiség, mind időtartam vonatkozásában azzal, hogy ha a referenciák tekintetében a referenciaként előírt szolgáltatás nyújtása folyamatos (megszakítás nélküli), azaz a szerződések teljesítése egymást közvetlenül követte, vagy részben átfedésben volt a teljesítés.

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

M.2): A 321/2015. (X. 30.) Korm.rend (a továbbiakban Kr.) alapján az ajánlattevőnek ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a meghatározott alkalmassági követelményeknek. (Az ajánlatkérő elfogadja a IV. rész alfa szakaszának kitöltését.)
Az ajánlatkérő Kbt. 69. §(4) bekezdése szerinti felhívására az alábbi iratok benyújtásával kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést:
M.2) A Rend 21. § (3) b) alapján be kell mutatni azokat a szakembereket és végzettségüket, illetve képzettségüket, szakmai tapasztalatukat, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe és ennek keretében be kell nyújtani a „Nyilatkozat bemutatott szakemberekről” EKR ŰRLAPOT is.
Az M.2.1 alkalmassági követelményre bemutatott szakember esetében:
Ha a szakember már szerepel a névjegyzékben: Az űrlapon az alkalmassági pontban előírt szakember esetében az űrlap előírt tartalmán túl a szakmai önéletrajzban meg kell adni a jogosultság megszerzésének (azaz a kamarai névjegyzékbe vétel) első időpontját (év/hó/nap pontossággal), a nyilvántartó kamara megnevezését és a kamarai nyilvántartási számot is. Valamint csatolni kell a szakember rendelkezésre állásra vonatkozó nyilatkozatot is. (lásd nyilatkozat mintákat).
Ha a szakember még nem szerepel a felelős műszaki vezetői névjegyzékben, akkor csatolni kell a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben (a továbbiakban 266-os Korm. rend) előírt szakirányú végzettség meglétét igazoló okiratot, és a 266-os Korm. rend 9. § (1) és a 11. § (1) bekezdése szerint szakmagyakorlási tevékenységi szakterületnek megfelelő szakmai gyakorlati időt alátámasztó, a szakember által aláírt szakmai önéletrajzot, aminek tartalmaznia kell a szakmai gyakorlat alapjául szolgáló építési projektek/beruházások pontos megnevezését és helyszínét, és a szakmai gyakorlat megszerzésének helyét is (a szakember munkáltatójának/megbízójának a nevét és cég székhelyét, akinek a megbízásából/alkalmazásában a szakember az adott feladatot ellátta), továbbá az előírt végzettség megszerzését követően szerzett szakmai gyakorlati idő bemutatását (az adott építési beruházás/projekt kezdési és a befejező időpontját, év, hó pontosságú megjelöléssel) és az előírt felelős műszaki vezetői pozíciónak megfelelő szakmagyakorlási tevékenységi szakterületen, a szakember által ellátott pozíció, feladatkör, tevékenység megnevezését is. Valamint csatolni kell a szakember rendelkezésre állásra vonatkozó nyilatkozatot is. (lásd nyilatkozat mintákat).Amennyiben az ajánlatban bemutatott szakember még nem szerepel a 266-os Korm. rend szerinti felelős műszaki vezetői névjegyzékben, úgy az ajánlattevőnek a szerződéskötésig igazolnia kell, hogy a szakember a névjegyzékbe felvételre került, ellenkező esetben az ajánlatkérő úgy tekinti, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépett a szerződés megkötésétől, és a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel köti meg a szerződést, amennyiben őt az összegezésben megjelölte!
Az M.2.2 szakember esetében csatolni kell továbbá a szakember által aláírt, az előírt szakmai tapasztalatot altámasztó önéletrajzot, amiben a szakmai gyakorlati idő bemutatásánál meg kell adni: a szakmai gyakorlat alapjául szolgáló projektek/beruházások/munkák pontos megnevezését, és helyszínét, rövid műszaki tartalmát, amiből megállapítható, hogy a szakember bevonására a projektben szükséges volt, azt, hogy melyik gazdasági szereplő részére került sor a szolgáltatás nyújtására (Megrendelő neve és címe), a szakmai gyakorlat megszerzésének helyét is (a szakember munkáltatójának/megbízójának a cég nevét és székhelyét), a bemutatott beruházás/projekt időtartamát (kezdő és befejező időpont mindkettő év/hó/nap) a szakmai gyakorlati idő bemutatását (az adott projekt kezdési és a befejező időpontját, év, hó pontosságú megjelöléssel) és a szakmai gyakorlatnak számító, a szakember által ellátott pozíció, feladatok megnevezését is (Lásd nyilatkozat mintákat). Csatolni kell a szakember végzettségét/képzettségét igazoló okiratot is.
Tekintettel arra, hogy az M.2.2. szakember gyakorlati ideje értékelési szempontot is képez ezért - a Kbt. 69.§ (7) bekezdése alapján, - az értékelési szemponthoz kapcsolódó alkalmassági követelmény ellenőrzése érdekében már az ajánlatba csatolni szükséges a szakember önéletrajzát teljeskörűen (mind az alkalmasság szempontjából releváns tapasztalat, mind az értékelés szempontjából releváns többlettapasztalat bemutatásával) szükséges ajánlattevőknek, az egyéb közbeszerzési dokumentumban meghatározott tartalommal.
Ajánlatkérő a műszaki-szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M.2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi képzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberekkel:
M.2.1./ Legalább 1 fő felelős műszaki vezetővel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint szakági felelős műszaki vezetői szakterület szerinti MV-ÉV (vagy egyenértékű) jogosultsággal (vagy annak megszerzéséhez szükséges gyakorlattal és végzettséggel) rendelkezik.
M.2.2/ Legalább 1 fő, az MSZ 1585:2016 szabvány által IV/f csoportba sorolt, legalább középfokú erősáramú végzettséggel és villamos alállomás kezelői szakképesítéssel (az 1000 V-nál nagyobb névleges feszültségszintű, nagy teljesítményű berendezések kezeléséhez) (vagy egyenértékű végzettséggel és szakképesítéssel) és a szakképesítés megszerzését követően a középfeszültségű hálózatok-, berendezések kezelésében legalább 3 éves (36 hónapos) szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel (321/2015. Korm. rend. 21. § (3) b) pont).
Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell kétséget kizáróan igazolni.

A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre

A szerződés a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból kerül finanszírozásra.
A kifizetés és az elszámolás pénzneme: HUF.
A számla banki átutalással 30 napon belül kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2), és a Kbt. 135. § (1), (5),(6) (10)(11) bekezdései szerint. Számla kéthavonta nyújtható be (a szerződés 2. sz. melléklete).
Fizetési késedelem esetén ajánlattevő a Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi kamatra és a 2016. évi IX. törvény szerinti behajtási költségátalányra tarthat igényt.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
A Megrendelő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931- 1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.

A szerződés teljesítésének feltételei

Hibás teljesítési kötbér: A szerződés nem szerződésszerű (hibás) teljesítése esetén Megrendelő választása szerint a Vállalkozó a szavatossági kötelezettség (kijavítás, kicserélés) helyett kötbér fizetésére köteles, ami nem mentesíti a kötbért meghaladó kártérítés megfizetése alól. Hibás teljesítés esetén a kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett munkarész nettó értékének 20%-a, de legfeljebb a szerződés szerinti áfa nélkül számított vállalkozói díj 5 %-a (kötbér maximum).
Teljesítés lehetetlenné válása: Amennyiben a szerződés vagy valamely munkarész teljesítése olyan okból, amelyért Vállalkozó felelős meghiúsul vagy lehetetlenül, vagy a Vállalkozó a szerződésben meghatározott késedelme vagy egyéb szerződésszegése miatt a Megrendelő a szerződést felmondja, vagy a szerződéstől eláll, úgy a Vállalkozó meghiúsulási kötbér jogcímén a teljes, illetve az adott meghiúsult munkarészre eső, keretösszeg és áfa nélkül számított vállalkozói díj 10%-át kitevő összeg megfizetésére köteles.

Kizárási okok leírása

A Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § - 16. §-aiban rögzítettek szerint.
Valamennyi kizáró ok esetében irányadó!
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) - (2) bek-ben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t kell előzetesen benyújtani a kizáró okok hiányának igazolására.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.
A kizáró okok hatálya alá tartozást igazoló dokumentumokat ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására kell benyújtani. A felhívott ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) szerint kell igazolnia.
A Kbt. 62. § (1) k) pont kb) alpontjára vonatkozóan csatolni kell a nyilatkozatot, ami a 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos a személyazonosító adatainak, adóazonosító adatainak, külső nyilvántartás szerinti személy-, illetve adóazonosító adatainak, valamint érdekeltségének a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti jellege és mértéke bemutatását tartalmazza. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa,
Ha nincs a Pmt 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot kell csatolni. (Kr. 8. § i) pont ib) alpont, illetve 10. § g) pont gb) alpont) (EKR Űrlap)
A Kbt. 62. § (1) k) pont kc) alpontjára vonatkozóan csatolni kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy van-e olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik; ha van ilyen szervezet, az ajánlattevő azt nyilatkozatban megnevezi (cégnév, székhely), továbbá nyilatkozik, hogy annak vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában hivatkozott kizáró feltétel nem áll fenn (Kr. 8. § i) pont ic) alpont, illetve 10. § g) pont gc) alpont); (EKR Űrlap).
Az ajánlatkérőnek a Kbt. 74. § (1) bek. b) pontja alapján ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtásra került. Ebben az esetben a felkért gazdasági szereplő, nyilatkozik, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. (Kr. 1. § (7) bek)
A Kr. 1-8 és 10 § valamint a 13-16. § rend-ei is irányadók.

További információk

1/ A felhívás mellékletét képező közbeszerzési dokumentumok (nyilatkozat minták, szerződés tervezet és mellékletei) a www.ekr.gov.hu címen elérhetőek.
2/ Az ajánlatnak tartalmazni kell felolvasólapot (Kbt. 66. (5) bek.) (EKR ŰRLAP),
3/ Az alábbi EKR űrlapokat kell benyújtani az ajánlatban:
- EEKD
- a Kbt. a 66.§ (2) bekezdése szerint.
- a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében
- a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében
- a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján,
- nyilatkozat folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról (ha van ilyen, akkor csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak beérkezéséről az igazolást.)
- nyilatkozat a Kbt. 65.§ (7) bekezdése vonatkozásában
- nyilatkozat bemutatott szakemberekről
- nyilatkozat üzleti titokról
4/ A hiánypótlások tekintetében az Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 71.§ (6) bekezdésében foglaltakat és csak kettő alkalommal rendel el újabb hiánypótlást.
5/ Az Ajánlattevő - mind a két részajánlati körben - köteles csatolni a közbeszerzési dokumentumok részét képező „Vállalkozói díj részletezése, teljesítési ütemezés tervezete” elnevezésű, a szerződéstervezet 2. sz. melléklet képező táblázatot, kitöltve, nem módosítható, pld: pdf formátumban, és a nem módosíthatóval egyező tartalommal, szerkeszthető formátumban is, melyből szakmai ajánlatnak minősülnek:
- az 1. részajánlati kör esetében: a „Szerződés egységdíjai (nettó Ft)” táblázat „Bázis egységár” cellái.
- a 2. részajánlati kör esetében: a „Szerződés egységdíjai (nettó Ft)” táblázat „Bázis egységár” cellái. (Eltérés esetén a nem módosítható formátum az irányadó!)
6/ Ajánlattevőnek el kell készítenie, és ajánlatához csatolnia kell díjalátámasztást. A díjalátámasztásban alá kell támasztania a díjrészletező táblázatban („Vállalkozói díj részletezése, teljesítési, számlázási és kifizetési ütemezés tervezete”) szereplő tételeket oly módon, hogy minden tétel esetében külön-külön bemutatásra kerüljenek a feladat teljesítéséhez szükséges naturáliák, az egységárak, valamint az összesítések. A díjalátámasztás struktúrája eltérhet a díjrészletező táblázat struktúrájáról, azonban ebben az esetben kérjük biztosítani, és megfelelően bemutatni a díjalátámasztásban szereplő tételek egyértelmű hozzárendelhetőségét a díjrészletezőben szereplő tételekhez.
7/ Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e) pontját, mivel előzetes piaci konzultációt folytatott le EKR000678502024 számon.
8/ Az AT-nek és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő részéről aláírónak a cégaláírási nyilatkozatát vagy a Ctv. 9. §-a szerinti aláírás-mintáját csatolni kell az egyéb közbeszerzési dokumentációban előírtak szerint.
Az AT és/vagy alkalmasság igazolásában részt vevőnél, ha a www.e-cegjegyzek.hu-n nem érhető el, csatolni kell a 60 napnál nem régebbi cégkivonat.
9/ Az ajánlattétel nyelve: ajánlat csak magyar nyelven tehető. Az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, az eljárás során mindennemű levelezés, írásbeli cselekmény magyar nyelven történik. A joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű nyilatkozatok, okiratok alkalmasak. Ajánlatkérő a fentiekre tekintettel idegen vagy részben idegen nyelvű okiratokat, nyilatkozatokat nem fogad el. Abban az esetben, amennyiben a nyilatkozat vagy okirat egészben vagy részben nem magyar nyelven kiállított, az Ajánlattevő által készített vagy készíttetett fordítást kell csatolni közvetlenül a nyilatkozat vagy okirat után, és nyilatkozni kell, hogy a fordítás tartalma az eredeti okirat tartalmával megegyezik Amennyiben a fordítás nem felel meg az alapnyilatkozatnak, alapokiratnak, akkor az hamis nyilatkozattételnek minősül, amennyiben annak a Kbt. szerinti feltételei fennállnak.

10/ Pontszám: 0-10
Módszer mindkét részajánlati körben:
1 szempont: szakember gyakorlata: egyenes arányosítás P = [A vizsgált /A legjobb] x (Pmax-Pmin) + Pmin. (kettő tizedesjegyig kerekítve)
2. szempont (ajánlati ár): (fordított arányosítás): P = [A legjobb/ A vizsgált] x (Pmax-Pmin) + Pmin. (kettő tizedesjegyig kerekítve)

11/ IV.3.4) pont, az ajánlati kötöttség ideje: 30 nap.

12/ A szerződés megkötésének feltétele:

Mind a két részajánlati körben:
- Az Ajánlattevőnek a 9/2022.(XII.29.) OAH rendelet 12. § (2) bekezdése szerint rendelkeznie kell az Ajánlatkérő által kiadott érvényes képességvizsgálati igazolással a beszerzés tárgya szerinti tevékenységre vonatkozóan.

1. részajánlati körben:
a) A szerződés szerinti tevékenység végzésének feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában igazolja, hogy a szerződés teljesítésére általa bevont felelős műszaki vezető (MV-ÉV) szerepel a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben szerinti névjegyzékben, és a 7/2022. (IV. 29.) OAH rendelet szerint az OAH hivatalos nyilvántartásában szerepel.
b) akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított MSZ EN ISO 9001:2015, valamint MSZ EN ISO 14001:2015 szabvány szerinti minőség- és környezetirányítási rendszert működtet.
c) rendelkezik a közbeszerzési dokumentumokban előírt felelősségbiztosítással, ahol a káreseményenkénti kártérítési limitösszege jelen munkákkal összefüggésben okozott felelősségi károkra nem lehet kevesebb, mint 20.000.000,- Ft (húszmillió forint), és évenkénti limitösszege nem lehet kevesebb, mint 50.000.000,- Ft/év .

Ha az ajánlattevő nem igazolja a szerződéskötésig a szerződéskötési feltételek meglétét, az ajánlatkérő úgy tekinti, hogy az ajánlattevő visszalépett a szerződés megkötésétől és az ajánlati kötöttség még fennálló ideje alatt a második legjobb ajánlattevővel köti meg a szerződést, amennyiben őt az összegezésben megjelölte.
13/ Munka megkezdésének feltétele az 1. részajánlati körben:
a) Az Ajánlattevőnek a munka megkezdéséig igazolnia kell, hogy rendelkezik az alkalmasságnál előírtakon felül további legalább 2 fő felelős műszaki vezetővel, aki a kivitelezés műszakjaiban az NRHT építési telephelyén tartózkodik, és az alábbi előírásoknak felel meg:
• MSZ 1585:2016 szabvány által IV/f csoportba sorolt olyan villamos szakképzettségű személy, akinek az általa kezelt nagyfeszültségű villamos berendezés kezelésére szakképesítése van (pl. önálló hálózatkezelő, villamosmű-kezelő, villamos hálózat és alállomás kezelő, villamos hálózat és alállomás üzemeltető)
• Megfelel továbbá a következőknek:
villamos alállomás kezelő: OKJ 35 522 11;
orvosi alkalmasság;
rendőrhatóság által kiadott közbiztonsági engedély;
3 év villamos üzemviteli gyakorlat.

14/ Feltételes közbeszerzés
Az Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőt, hogy a beszerzés megvalósítására támogatásra irányuló igényt nyújtott be. Ennek el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja (feltételes közbeszerzés).
Az Ajánlatkérő oldaláról a szerződés hatályba lépésnek a feltétele, hogy a támogatást, az igényelt összegben megkapja. Az Ajánlatkérő a támogató okirat kézhezvételéről, annak megérkezését követően 5 munkanapon belül, írásban értesíti az Ajánlattevőt.
Ha a fedezetigazolást (támogató okiratot) még a szerződés megkötését megelőzően kézhez kapja az Ajánlatkérő, a szerződés a felek általi aláírást követő napon lép hatályban
Abban az esetben, ha a fedezetigazolás (támogató okirat) a szerződés aláírástól számított 90 napon belül nem érkezik meg, úgy a 90. nap eltelte után – az eredeti tartalommal és változatlan formában – a Felek csak abban az esetben léptethetik hatályába a szerződést, ha bármelyik szerződő fél írásos kezdeményezésére közös megegyezés jön létre e tekintetben, és a fedezet igazolás az Ajánlatkérő rendelkezésére áll.
Amennyiben a szerződés a támogatói okirat hiánya miatt nem lép hatályba a szerződés megkötését követő 180 napig, úgy a szerződés minden külön intézkedés és nyilatkozat nélkül megszűnik, és a felek semmilyen követeléssel nem léphetnek fel egymással szemben.

15/ Ajánlatkérő (a továbbiak AK) alkalmazza a Kbt. 81.§ (5) bekezdését.
16/Irányadó jog és idő: HU
17/ Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot, ők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő (a továbbiakban: AK) felé egyetemlegesen felelősek. Ilyen esetben csatolni kell: a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást, az egyéb közbeszerzési dokumentumokban előírt tartalommal, és a Kbt.35.§ (2)-e szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot, aminek ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.
A 424/2017 (XII. 19.) Korm. rend. 8/A. §-a értelmében a nyertes ajánlattevők kötelesek legkésőbb a szerződéskötés időpontjában tájékoztatni az Ajánlatkérőt a szerződéses ellenszolgáltatásból történő részesedésük tervezett értékéről.
18/ A szerződés teljesítésének kezdési ideje: a vállalkozási keretszerződés hatályba lépését követő hónap első napja, vagy a Megrendelő azonos tevékenységekre megkötött P230B-2-01/20 rendelési számú vállalkozási keretszerződésének lejáratát követő első nap, amiről a Megrendelő azt megelőzően 10 nappal értesíti a Vállalkozót. Ennek tervezett ideje: 2024. augusztus 1. napja.