Nyomdai és járműdekorációs feladatok ellátása 2024

A beszerzés leírása

A Vállalkozó feladata a BKK Zrt. folyamatos kommunikációjához kapcsolódó, a beszerzés tárgya szerinti, az alábbiakban, a műszaki leírásban, valamint az Ártáblázatban részletesen specifikált nyomdai kivitelezési feladatok magas színvonalú ellátása nettó 80.000.000,- Ft keretösszeg erejéig, a kiadott egyedi megrendelések alapján. Ajánlatkérő a keretösszeg 70 %-ig vállal lehívási kötelezettséget.

Az Ártáblázatban megadott termékcsoportok keretösszegen belüli becsült megrendelési mennyisége:
1. szórólapok, kisméretű plakátok nyomtatása: szórólap kb. 80 000 db, kisméretű plakát kb. 30 000 db (12 féle szórólap, 10 féle plakát, 2 féle plakát laminálása)
2. nagyméretű plakátok nyomtatása: kb. 5000 db (7 féle plakát)
3. kiadványok, egyéb termékek nyomtatása: kb. 2 000 db (12 féle kiadvány, mappa, matricás füzet, oklevél, perforált karton jegy, papírtáska, névjegy, ügyfélkártya)
4. vinyl és egyéb anyagok nyomtatása, kihelyezése és eltávolítása (öntapadós vinyl, öntapadós vinyl laminálással, öntapadós vinyl antigraffiti laminálással, one way vision fólia, fényvisszaverő fólia, kétoldalas vinyl, 2D víztiszta fólia, alátétfólia, visszaszedhető vinyl, padlómatrica, habosított pvc stb.): kb. 1400 nm, kihelyezés kb. 750 nm, eltávolítás kb. 500 nm. Plottervágás: kb. 15 000 cm
5. molinó és más hordozók nyomtatása (épületháló, kültéri molinó, beltéri molinó, plexi nyomás, rollup film, backlight film): kb. 500 nm
6. térképek nyomtatása: kb. 80 000 db (5 féle hajtogatott térkép)
7. járműdekorációs feladatok ellátása (3D járműfólia, 2D járműfólia): kb. 600 négyzetméter, kihelyezés: kb. 490 nm, eltávolítás kb. 280 nm.
8. szállítás, kiszállás: kb. 255 db
A fentiekben megadott mennyiségek tájékoztató jellegű, tervezett adatok. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a megadott mennyiségekhez képest eltérő mennyiségben adjon ki egyedi megrendeléseket a keretszerződés hatálya alatt.

1., 2., 3. és 6. beszerzési tárgyak keretösszege összesen: 50.086.500 Ft
4., 5. és 7. beszerzési tárgyak keretösszege összesen: 29.913.500 Ft

A szolgáltatáshoz kapcsolódó Ajánlatkérői elvárások:

- dedikált kapcsolattartó biztosítása, szabadsága vagy betegsége esetén dedikált helyettes;
- állandó és folyamatos rendelkezésre állás, munkanapokon 8-18 óra között (hétvégén alkalomszerűen) személyesen, e-mailben és telefonon egyaránt;
- folyamatos konzultáció a Megrendelővel;
- együttműködő hozzáállás;
- fenntartható, környezetbarát technológia alkalmazása;
- rendszeres beszámoló készítése a Megrendelő felé a feladatok tételes elvégzéséről, aktuális állásáról;
- a feladatokhoz kapcsolódó egyeztetések a Megrendelővel (pl. ütemezés);
- a számlázás részét képező teljesítést alátámasztó dokumentumok elkészítése és átadása a Megrendelő részére (beszkennelt, olvasható szállítólevelek, a dekorációs munka teljesítését bizonyító fotók, egyéb igazolások);
- együttműködés a Megrendelő által kötelezően használt számlázási, teljesítésigazolási folyamatokban;
- a különböző nyomdai eljárásokkal előállított nyomdai anyagok kiviteli állományaihoz szükséges nyomdatechnológiai paraméterek, információk megadása (pl. színtér, kifutó mérete, felbontás, preferált fájltípus stb.);
- nyomdai gyártás előkészítése;
- a Megrendelőtől kapott nyomdakész kreatív anyag ellenőrzése, az esetleges minőségi hibák előzetes kiszűrése (pl. nem megfelelő felbontású képek, színek, kifutók);
- a gyártás megkezdése előtt igény esetén ingyenes proof vagy próbanyomat megküldése jóváhagyásra a Megrendelőnek;
- a Megrendelőtől kapott nyomdakész kreatív gyártása a megjelölt mennyiségben;
- szortírozás;
- javaslattétel a csomagolásra;
- megrendelő kérésére javaslattétel a kivitelezésre (papír, lakkozás, hajtás, tartósság, laminálás, alapanyag stb.) az optimális minőség, költséghatékony kivitelezés érdekében;
- a Megrendelő által megadott cím(ek)re történő szállítás;
- öntapadós kreatív anyagok kihelyezése vagy más, az Ártáblázatban felsorolt eszközök szerelése esetén közreműködés az egyeztetésekben, a kihelyezéssel/eltávolítással kapcsolatos koordináció a Megrendelővel és a Megrendelő kérésére a kihelyezés helyszínét üzemeltető vagy felügyelő partnerekkel;
- éjszakai, hétvégi és ünnepnapi munkavégzésre alkalmas csapat vagy alvállalkozók megléte kihelyezéseknél és szerelések esetén (ha a kijelölt feladat munkanap nem elvégezhető);
- valamint az itt fel nem sorolt, nyomdai és kivitelezéssel kapcsolatos feladatok elvégzése során felmerülő szakmai feladatok,
- szaktanácsadás.
A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza.

További információk

BT-36 mező: A keretszerződést a Felek mindkét Fél általi aláírásának napjától számított tizenöt (15) hónap határozott időtartamra kötik.
BT-539 mező: Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10, amely minden értékelési szempont esetén azonos.
1. értékelési szempont esetében (egyösszegű nettó ajánlati ár) fordított arányosítás, a 2. értékelési szempont (Az M.2. pontban előírt alk. minimumköv. tekintetében bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai többlettapasztalata (hónap) (min.0, max. 24 hónap) esetében egyenes arányosítás. A fenti módszerek alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal megszorzásra, majd összeadásra kerülnek. Ajánlatkérő a számítás során kettő tizedesjegyig kerekít a matematikai kerekítés szabályai szerint. A módszerek részletes ismertetését a KD tartalmazza.

További információk a megújításról

Ajánlatkérő egyoldalú jognyilatkozatával jogosult a 15 hónap határozott szerződéses időtartamot a határozott időtartam lejártát megelőzően bármikor, de legkésőbb a határozott időtartam lejárta napját megelőző harmincadik (30.) naptári napig egyoldalú jognyilatkozattal, egy alkalommal további egybefüggő legfeljebb három (3) hónappal, de legfeljebb a keretösszeg erejéig meghosszabbítani, amennyiben a keretösszegből még rendelkezésre áll addig fel nem használt összeg. Meghosszabbítás esetén a keretösszeg nem emelkedik, csak a szerződés időtartama hosszabbodik meg.

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

P1.: A Kbt. 67. § (1)-(2) bek és 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bek. alapján ajánlattevőnek - adott esetben kapacitást nyújtó szervezetnek - az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő e körben elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az ESPD IV. Rész „Alfa szakaszát kell kitölteni, a további részeket nem. Közös ajánlattevők mindegyike esetében külön formanyomtatvány szükséges, a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:
P1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján az eljárást
megindító felhívás feladását megelőző kettő mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés
tárgyából (nyomdai kivitelezés) származó - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételről szóló nyilatkozat évenkénti bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző teljes utolsó kettő, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget (a nem teljes üzleti évet egy évnek tekintve). Ajánlatkérő e körben felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Kr. 19. § (5) bekezdésére.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint felelhetnek meg (P1. pont szerinti árbevételre vonatkozó adatok összeadódnak).
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(8), (11)-(12) bekezdésére, a Kbt. 69. § (11)-(11a) bekezdésére és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdéseiben foglaltak alkalmazására, illetve a 19. § (3) bekezdésben foglaltak fennállása esetén az ott leírtak szerint kell eljárni.
P1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), amennyiben az eljárást megindító felhívás feladását megelőző kettő mérlegfordulónappal lezárt üzleti évek közbeszerzés tárgya szerinti (nyomdai kivitelezés) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el összesen legalább a nettó 42.000.000,- Ft-ot.

A gazdasági szereplők azon csoportjának jogi formája, amelynek a szerződést oda kell ítélni

Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) - (9) bekezdésében foglaltakra való tekintettel rögzíti, hogy tárgyi eljárás vonatkozásában kizárja annak lehetőségét, hogy nyertes ajánlattevő(k) a szerződés teljesítését külön erre a célra létrehozott gazdálkodó szervezettel (u.n. projekttársasággal) valósítsa (vagy valósítsák) meg.
BT-70 mező folytatása:
Amennyiben kettő (2) Megrendelés vonatkozásában is fennállnak a meghiúsulási kötbér alkalmazásának feltételei, illetve amennyiben kettő (2) Megrendelés vonatkozásában is érvényesítésre került hibás teljesítési kötbér, úgy Megrendelő jogosult a Keretszerződéstől elállni, vagy azt azonnali hatállyal felmondani, és egyúttal a teljes nettó Keretösszeg 30%-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbért követelni.
Teljesítési biztosíték: mértéke a teljes nettó keretösszeg 3%-a. A teljesítési biztosítékot a szerződés hatálybalépésének időpontjától számított 5 munkanapon belül kell Vállalkozónak rendelkezésre bocsátania és a biztosítéknak a Szerződés alapján kiadott utolsó Megrendelés sikeres teljesítésének (teljesítésigazolás kiállításának) időpontjáig érvényesnek kell lennie.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes előírásokat a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

Kauciók és garanciák

Az ajánlat benyújtása ajánlati biztosíték nyújtásához kötött: mértéke: 1.000.000 Ft, azaz egymillió Ft.
Az ajánlati biztosíték teljesíthető a Kbt. 54.§ (2)-ben meghatározott módokon. Az ajánlati biztosítékot az ajánlattételi határidő lejártáig kell ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani, és ezt az ajánlatban igazolni. Átutalás/befizetés esetén a közleményben fel kell tüntetni: „Nyomdai és járműdekorációs kivitelezési feladatok”. A teljesítés befizetés, átutalás esetén visszavonhatatlan pénzintézeti igazolás másolatának, egyéb esetben a biztosítási szerződés alapján kiállított -készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt készfizető kezességvállalást tartalmazó okirat vagy garancia megfelelő példányának az ajánlatban történő benyújtásával igazolható. Ajánlatkérő bankszámlaszáma: CIB BANK Zrt. 10700024-67032082-51900001 Részletek a Közbeszerzési Dokumentumokban.

A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre

Ajánlatkérő az alábbiakban adja meg az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó jogszabályokra való hivatkozásokat:
A finanszírozás tekintetében irányadó jogszabályok:
- a Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény;
- a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény;
- Általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény;
- Számvitelről szóló 2000. évi C. tv.
Az ajánlattétel, a szerződéskötés, a kifizetés pénzneme HUF.
Ajánlatkérő kifejezetten hivatkozik a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésre, valamint a Kbt. 135. § (1), (5), (6) bekezdéseire. Ajánlatkérő rögzíti, hogy előleg igénybevételének lehetősége nem biztosított.
További előírásokat és részletes információkat a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmaz.

A szerződés teljesítésének feltételei

Ajánlatkérő az alábbiakban jelöli meg a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződéstervezetben alkalmazott szerződést megerősítő mellékkötelezettségeket, illetve megkövetelt biztosítékokat:
- Késedelmi kötbér: a késedelembe esés időpontjától minden megkezdett késedelmes nap után, az adott megrendelés nettó ellenértékének 1 %-a, maximális mértéke az adott Megrendelés nettó ellenértékének 20 %-a.
Hibás teljesítési kötbér: mértéke az adott Megrendelés nettó ellenértékének 10 %-a.
Meghiúsulási kötbér: amennyiben a Megrendelés teljesítése olyan okból, amelyért Vállalkozó felelős meghiúsul - így különösen, de nem kizárólagosan, ha a teljesítést megtagadja, valamely kötbér eléri a maximumát -, adott Megrendelés nettó ellenértéke 30%-a.
Folytatás: BT-761 mező

Kizárási okok leírása

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok bármelyike fennáll. Az eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bek-ben szereplő kizáró okok valamelyike hatálya alá tartozik vagy a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. A kizáró okokkal kapcsolatban a Kbt. 74. § (1) bek. a)-b) pontja és a Kbt. 64. §, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) I.-II. fejezete, továbbá 8.§, 10. §, 12-16. §-ai irányadók.
AT-nek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetében foglaltaknak megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD vagy ESPD) benyújtásával kell nyilatkoznia, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. Az igazolások benyújtásával kapcsolatban irányadó a Kbt. 69. § (4) és (11a) bek., a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 1. § (7) bek. és 8.§, 10. §, 12-16. §-ok.
Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kr. 3. § (3) szerint kell az EEKD-t benyújtani.
A Kbt. 67. § (4) bek. alapján AT-nek nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a fentiek szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával a AT eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének.
Ajánlatkérő a kizáró okok fenn nem állásának ellenőrzése, vizsgálata során a 321/2015. (X.30.) Kr. 8.§, 10., §, 12-14.§-ai alapján jár el.
A kizáró okokra vonatkozó igazolások keltezésével kapcsolatban a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése irányadó.
A 321/2015. (X.30.) Kr. III. Fejezetében meghatározott igazolási módok a Korm. rendelet V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
A 321/2015. (X.30.) Kr. 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében AT az ajánlatához köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. AT-nek nyilatkoznia kell az ajánlatában (EKR űrlap formájában), hogy esetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás; nemleges nyilatkozat is csatolandó. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (4)-(5) bek., valamint a Kbt. 65.§ (11)-bek.re.

Jogerősen elítélték-e a gazdasági szereplőt vagy a gazdasági szereplő igazgató, vezető vagy felügyelő testületének tagját, illetve az e testületek képviseletére, az azokban való döntéshozatalra vagy azok kontrolljára vonatkozó jogkörrel rendelkező tagját a bűnszervezetben való részvételért olyan ítéletben, amelyet nem több, mint öt évvel ezelőtt hoztak, vagy amelyben a közvetlenül meghatározott kizárás időtartama továbbra is alkalmazandó? A szervezett bűnözés elleni küzdelemről szóló, 2008. október 24-i 2008/841/IB tanácsi kerethatározat (HL L 300., 2008.11.11., 42. o.) 2. cikkében meghatározottak szerint.

További információk

Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában nem teszi lehetővé részajánlatok tételét tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya egységes koncepció mellett igénybe vett azonos szolgáltatás, amely nem bontható részekre, továbbá a közbeszerzési eljárás tárgyának megvalósítása részekre bontva a gazdasági észszerűséggel és a teljesítés hatékonyságával ellentétes lenne és az aránytalan többlet terhet róna Ajánlatkérőre mind a közbeszerzés költségeit, mind a beszerzés tárgyának és a feladatoknak az egységét tekintve.
1. A Közbeszerzési Dokumentáció (a továbbiakban: KD) az EKR rendszerében érhető el. Ajánlatkérő (AK) azt tekinti érdeklődő gazdasági szereplőnek, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését jelezte, melynek Ajánlattevőre vonatkozó feltételeit az EKR rendelet 6. § (1) és (6)-(9) bek. tartalmazza.
2. Az ajánlat az EKR rendszerben az ajánlattételi határidő lejártáig nyújthatók be elektronikus úton. Az ajánlat benyújtásának formai követelményeit a KD tartalmazza.
3. Az ajánlatban benyújtott dokumentumokkal, nyilatkozatokkal kapcsolatban irányadó a Kbt. 41/A. § és 57. § (1) bek. b) pontja, 69. § (11a) bek.
4. Valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő.
5. Az eljárás és ajánlat benyújtásának nyelve a magyar, az eljárás során kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Fordítás Kbt. 47. § (2) bek.
6. Az ajánlat részeként be kell nyújtani (bővebben: KD):
Elektronikus űrlapok:
- Felolvasólap (Kbt. 66. § (5) bek.)
- Kbt. 66. § (2) bek. szerint;
- Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat;
- A Kbt.66.§(6)bek. szerinti nyilatkozat; (A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell!)
- A Kbt.65.§(7)bek. szerinti nyilatkozat; (A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell!)
- AT tekintetében nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról - a nemleges nyilatkozatot tekintetében is;
- Nyilatkozat üzleti titokról;
- Nyilatkozat bemutatott szakemberről.
- EEKD
Ajánlatban benyújtandó egyéb dokumentumok:
- Aláírási címpéldány, aláírás minta;
- Az értékelési részszempont tekintetében a szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány többlet szakmai tapasztalata dokumentum (felolvasólap melléklete);
- Nyilatkozat az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról;
- Ártáblázat excel és pdf formátumban (szakmai ajánlat);
- Folyamatban lévő változásbejegyzés esetén a változásbejegyzési kérelem és az érkeztetésről kiállított igazolás; (adott esetben);
- Meghatalmazás (adott esetben);
- Kapacitásnyújtó szervezet igénybevétele esetén kötelezettségvállalást tartalmazó okirat (adott esetben);
- Üzleti titok indokolása (adott esetben);
- Nyilatkozat fordításról (adott esetben);
7. Közös ajánlattétel esetén irányadó a Kbt. 35. §.
8. Ajánlatkérő biztosítja a Kbt. 56. § szerinti kiegészítő tájékoztatás kérés lehetőségét a közbeszerzési dokumentumokban foglalt szabályok szerint. AK konzultációt nem tart.
9. Ajánlatkérő a hiánypótlásra a Kbt. 71. § szerint teljes körben lehetőséget biztosít.
10. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
11. AT nem tehet többváltozatú ajánlatot.
12. Ajánlattevőnek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró(k) közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. tv. 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját. Amennyiben az aláíró személy nem cégjegyzésre jogosult, úgy csatolni kell az adott gazdasági szereplőnél cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő által aláírt meghatalmazást.
13. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.§ (4)-(5) bekezdését.
14. Ajánlatkérő az alkalmassági minimumkövetelményeket (P1., M1. és M2.) és igazolási módokat a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest valamennyi alkalmassági szempont vonatkozásában szigorúbban határozza meg (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése).
15. Ajánlatkérő rögzíti, hogy az Ártáblázat szakmai ajánlatnak minősül.
16. Az EKR használatával kapcsolatban bővebb információ a rendszerbe belépve, a https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas oldalon, valamint az üzemeltető elérhetőségein érhető el, AK a rendszer működésével, használatával kapcsolatban nem nyújt tájékoztatást.
17. A felhívás BT-98 mezőben rögzített 1 hónap alatt AK 30 naptári napot ért.
18. Nyertes Ajánlattevőnek a Szerződésben és a Műszaki leírásban meghatározott gépekkel a Szerződés hatálya alatt rendelkeznie kell a feladatok teljesítéséhez.
19. Eljáró FAKSZ: dr. Fekete Tímea lajstromszám: 01122/ dr Bódis Rita Gabriella: 01164
19. A jelen felhívásban és a kapcsolódó közbesz.dok.-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., valamint annak végrehajtási rendeletei, a 424/2017. (XII. 19.) Kr, ill a Ptk. rendelkezései megfelelően irányadóak.