OKAV kialakítása

A beszerzés leírása

1033 Bp., Szőlőkert u. 9., hrsz.: 18878/17 szám alatt, Országos Akkreditált Vizsgaközpont épületeinek és - részben - külső területeinek teljes körű – átalakítással; 244,71 m2 nettó alapterületű bővítéssel; és bontási munkákkal is érintett – felújítással történő megvalósítása: Épületek felújítása (Irodaép. – nettó összes alapter.: 2322,73 m2; és Üzemcsarnok – nettó összes alapter: 1602,87 m2): - Építés-kivitelezés: a tartószerkezeti – alapozás-megerősítési-, építészeti-szakipari-akusztikai, belsőépítészeti-, épületgépészeti-, épületautomatikai-, épületvillamossági-, tűzvédelmi-, akadálymentesítési-, személyfelvonó kivitelezési, valamint kapcsolódó bontási munkák - Technológia: műhelyek, laborok, hegesztőkabinok és szimulátor (kapcsolódó füstelszívó rendszerrel) technológiai kialakítása - Régészet: Ép. eng. határozat és Egyszerűsített előzetes régészeti dok.-ban rögzített megelőző feltárás (~50 m2 teljes felületű feltárás, földmunkák régészeti megfigyelése) - BREEAM: Üzemeltetés során AK által elérendő cél Excellent szintű minősítés BREEAM-IN-USE asset management alapján, a kivitelezés során betartandóak a közbesz.dok.-ban meghatározott előírások - Organizáció-szolgáltatások-költségtérítések: a fel-és levonuláshoz, kivitelezési tevékenységhez kapcsolódó organizációs és egyéb költségek (előkészítés-megvalósítás-műszaki átadás kapcsán) viselése a teljes kiv. idő alatt A részletes feladatokat és mennyiségeket karakterkorlát miatt a közbeszerzési dok.-ok (különösen is a Kiviteli tervdok., Műszaki leírások, Költségvetési kiírások, Vállalkozási szerződés-tervezet, Ép.eng.dok. Ép. Eng. határozat és egyéb szakhatósági állásfoglalások, előírások, közműnyilatkozatok, stb.) tartalmazzák, ezekben kerültek meghatározásra, amelyek együttesen és teljeskörűen veendők figyelembe! Tervezett funkciók: - Irodaép.: 148 fő egyidejű vizsgáztatására, képzésére alkalmas helyiségek - a Vizsgakp. vizsgatermei, számítógép termei, 100 fős előadóterem (két vizsgateremből összenyitható) fotográfus műterem és raktár, irodák (868, 59 m2 összes nettó alapterülettel) és kiszolgáló területek - Üzemcsarnok: 170 fő egyidejű vizsgáztatására, képzésére alkalmas helyiségek vizsgaműhelyek, laborok, raktárak és kiszolgáló területek Főbb munkanemek: - bontási munkák (kültéri acélszerk. nyitott szín teljes bontása (alapter.: 234 m2); átalakításhoz, felújításhoz kapcsolódó tartószerkezeti-, építészeti-szakipari-, közmű-, ép.gépészeti-, ép.villamossági-, és környezetrendezési bontások) - tartószerkezet – alapozás-megerősítés - aljzatbetonozás és (padló-és fal) burkolás - falazás, vakolás - szárazépítés (válaszfalak, álmennyezetek) - felületképzés - homlokzatképzés (burkolás, szigetelés) - homlokzati nyílászárók és függönyfalak, üvegfalak, mobilfalak, belső nyílászárók, árnyékolók - bádogozás, lakatos-szerkezetek - szigetelés (talaj-, csapadék-, és üzemi víz-és hőszigetelés), - belsőépítészet (egyedi és mobil bútorok, berendezési tárgyak, árnyékolók, piperetárgyak, infografika) - ép.gépészet (irodaépület: 276 kW, üzemcsarnok: 230 kW fűtési összteljesítményű levegő-víz hőszivattyú beépítésével) - gyenge- és erősáram (energiatermelés – 100 kW_ napelemes rendszer; energiatárolás – 200 kWh ESS LiFePo akkumulátoros rendszer kiépítésével) - 1118 adatpontos épületgépészeti automatika rendszer - személyfelvonó - gázzal oltó rendszer Főbb mennyiségi adatok: - belső tér építészeti, gépészeti és elektromos felújítása ~ 3920 m² - falazás (teherhordó és válaszfal) ~281,5 m² - beltéri vakolás ~350 m² - kültéri vékonyvakolat ~ 1509 m2 - gipszkarton válaszfal, előtétfal ~ 4547 m2 - álmennyezet ~2476 m² - padlóburk.-kerámia ~ 900 m2 - padlóburk.-PVC ~ 1706 m2 - ipari műgyanta vastagburk.~ 1206 m2 - csempeburk. ~ 803 m2 - homlokzatburk. hullámlemez ~ 1248 m2, perforált alu lemez ~286 m2 - homlokzati nyílászáró, függönyfal ~ 638 m2 - üvegfal ~ 124 m2 - beltéri ajtó ~ 157 db - mobilfal ~ 78 m2 - tetőfelülvilágító: 5 db (97,45 fm) - tapéta, 3 rtg. falfestés ~7960 m² - 2 rtg. falfestés ~ 643 m2 Szakmai ajánlat részeként csatolni szükséges pénzügyi és műszaki ütemtervet (GANTT diagram), amely tartalmazza a kritikus utat, a tartalék időket, valamint az erőforrás ütemezést is. A GANTT diagram kezdő időpontja 2025.03.15. indítástól függ), záró időpontja pedig 2026.05.31. Műszaki átadás – átvételi eljárás megkezdése, illetve a használatbavételi eljárás megindítása 60 nappal korábban meg kell, hogy kezdődjön. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény (Méptv.) rendelkezéseire.

További információk

BT-24 folytatása: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a pénzügyi és műszaki ütemterv aktualizálható, kizárólag indikatív jelleggel szükséges, hogy benyújtásra kerüljön, hiánypótlásának lehetősége a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontja szerinti korlát mellett alkalmazható. AK tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (4) - (5) alapján a műszaki leírásban meghatározott bármely szabvány, műszaki engedély, műszaki előírások, műszaki ajánlás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, tehát AK az egyenértékű megajánlást elfogadja amennyiben az egyenértékűség a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (4) - (5) bekezdés alapján az ajánlatban alátámasztásra kerül. Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési módszert alkalmazza: Az ár szempont esetén a fordított arányosítás, a minőségi szempontok esetében ajánlatkérő a szélső értékkel korrigált arányosítással számítja ki a pontszámot. A használt képleteket és részletes leírást az útmutató tartalmazza. A szempontonként kiosztható pontszám 0-10. A II.2.7.) pontban feltüntetett 12 hónappal kapcsolatban ajánlatkérő rögzíteni kívánja, hogy a tervezett kezdési időpont 2025.03.15., amely kezdő időpont az eljárás eredményhirdetésének időpontjától függően változhat. Befejezés: a munkaterület átadás átvételétől számított 12 hónap, de legkésőbb 2026.05.31. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a felhívás II.2.7) pontjában rögzített időtartam nem nyúlhat túl a konkrét befejezési határidőn (azaz 2026.05.31. napján), továbbá amennyiben a projekt meghosszabbítására kerül sor, akkor a felhívás II.2.7) pontjában rögzített időtartam (azaz 12 hónap) az irányadó a szerződés teljesítése során, azonban a felhívás II.2.7) pontjában rögzített időtartam a projekt határidő meghosszabbítása esetében sem növekedhet. Műszaki átadás – átvételi eljárás megkezdése, illetve a használatbavételi eljárás megindítását 60 nappal korábban kell megkezdeni.

A lehetőségek leírása

A tervezett épületgépészeti automatika rendszer kiegészítő mérőhálózat kiépítése amely alkalmas a tervezett hőszivattyúk energetikai (hatékonysági) COP mérésére és trendelésére, így a legoptimálisabb működéséhez szükséges automatikus beállítások elvégzésére. Ajánlatkérő opciós tételek megrendelésére nem köteles. Ajánlatkérő opciós tétel(ek) megrendelésére legkésőbb a Szerződés hatályba lépését követően 4 hónapig jogosult. Ajánlatkérő nem köteles egy alkalommal megrendelni minden, megrendeli szándékozott opciós tételt. Az opciós tétel(ek) teljesítési határideje a Kivitelezés véghatárideje. Az opciós tétel(ek) számlázására Vállalkozó az opciós tétel teljesítését követő első számlában köteles. Opciós tétel(ek) megrendelése esetén a vállalkozói díjat a megrendelt opciós tétel(ek) értékével növelten határozzák meg Felek.

Az ajánlatok felbontásának feltételei (Tájékoztatás a felhatalmazott személyekről és a felbontási eljárásról)

Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (e-Kr. )15. § szerint. Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be. (https://ekr.gov.hu) A bontási eljárás a Kbt. 68. § (1), (4) és (6) bekezdés szerint történik.

A feltételek felsorolása és rövid leírása

A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság minimumkövetelménye: Ajánlatkérő az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés és a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján előírja az Méptv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét. Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők tekintetében a Méptv. szerinti, az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján Ajánlatkérő ellenőrzi az alkalmassági követelménynek való megfelelést. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását. Az alkalmassági követelmények utólagos igazolása a Kbt. 69. § (4) bek szerint történik.

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

Az ajánlattevőnek csatolnia kell: P1.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján a felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgya (energetikai korszerűsítési és/vagy magasépítési kivitelezési tevékenység)) szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Amennyiben az ajánlattevő az előírt árbevétellel azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdését kell alkalmazni. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. P2) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján az utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójából az eredménykimutatást (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben a beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló benyújtása nem szükséges. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdésének alkalmazása esetén csatolni kell a működésénekideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó, ÁFA nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozatot. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésben foglaltakra. Ajánlattevőnek a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65.§, 67.§ és 69.§-ában valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. §-ában foglaltak alapján kell eljárnia. A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, a P2) feltételnek elegendő, ha az egyik ajánlattevő felel meg. Az Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65.§ (7) bekezdése szerinti bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és jelen felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az Ajánlattevő ezen szervezet erőforrására, vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását. Az alkalmassági követelmények utólagos igazolása a Kbt. 69. § (4) bek szerint történik. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgya szerinti (energetikai korszerűsítési és/vagy magasépítési kivitelezési tevékenység) általános forgalmi adó nélkül számított (nettó) árbevétele összesen nem éri el a nettó 3 000 000 000 HUF értéket. P2.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évre vonatkozó saját, vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolói alapján az adózott eredménye több mint egy évben negatív volt. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés szerinti esetben - azaz, ha az ajánlattevő azért nem rendelkezik beszámolóval az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését – az ajánlattevő alkalmatlan, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó - árbevétele nem éri el a nettó 3 000 000 000 HUF értéket.

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

Az ajánlattevőnek csatolnia kell: M1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított nyolc év legjelentősebb referenciák ismertetését, amelyben az alábbiakat kell megadni: • a teljesítés idejét (kezdés és befejezés időpontja, év/hó/nap), • a teljesítés helye • a szerződést kötő fél nevét és elérhetőségét, • a teljesítés tárgyát és mennyiségét, • az elvégzett építés beruházás rövid bemutatását olyan részletezettséggel, amelyből az alkalmasság megállapítható, (így a mennyiségi adatokat összhangban az alkalmassági követelményben előírtakkal) • nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt. A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerinti referenciaigazolást. A referenciaigazolásnak tartalmaznia kell a referenciabemutatásban előírt valamennyi adatot, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A fenti adatokat olyan részletességgel kell megadni, amelyből egyértelműen megállapítható az alkalmasság. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdés b) pontja szerint a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 11 éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22.§ (5) bekezdésére. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21/A§-ban foglaltakra. M2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezését, képzettségük, gyakorlatuk a szakember által aláírt szakmai önéletrajzzal történő ismertetését, végzettséget igazoló okirat másolatokkal, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A szakmai önéletrajz részletesen – dátumokkal (év/hó) - térjen ki a szakember által végzett szakmai gyakorlatra. A szakembernek az alkalmassági követelménynek történő megfelelés érdekében nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz (rendelkezésre állási nyilatkozat). Amennyiben a szakember egyazon időben több tárgyi projektben is részt vett, úgy az egyes projektek során szerzett gyakorlatainak hónapszáma nem összeadható, vagyis egy évben maximálisan 12 hónap számítható függetlenül attól, hogy a szakember esetleg egy időben több projekten is dolgozott. Ajánlatkérő csak egész hónapot fogad el az igazolásnál. Ajánlatkérő abban az esetben amennyiben az ajánlattevő által bemutatott szakemberek bármelyike már rendelkezik az ajánlattétel idején olyan jogosultsággalamely az M.2.1.) – M.2.3) pontban szereplő kitételeknek megfelel, akkor az M.2.1-M.2.3. alkalmassági követelményre bemutatott magyar letelepedésű szakember esetében a Magyar Mérnöki Kamara, illetve a Magyar Építészeti Kamara honlapjáról ellenőrzi, ezért kéri, hogy a szakmai önéletrajzban - ahol releváns - a szakember tüntesse fel a kamarai nyilvántartási számát és a jogosultság megszerzésének első időpontját. Amennyiben a bemutatott szakember nem szerepel a nyilvántartásban, vagy az nem ellenőrizhető a nyilvántartáson keresztül, de a vonatkozó érvényes jogosultsággal bír, az előírt végzettség és szakmai gyakorlat feltételnek való megfelelés igazolásához a jogosultságot igazoló dokumentum egyszerű másolata nyújtandó be. Egyéb esetben az előírt végzettség és szakmai gyakorlat feltételnek való megfelelés - az adott jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és szakmai gyakorlati idő - ellenőrzése a szakember által aláírt, a szakmai gyakorlati idő megállapíthatóságához szükséges részletezettségű önéletrajz és a végzettséget bizonyító dokumentum alapján történik. Más tagállamban szerzett jogosultság esetében az érintett országban szerzett, a fentiekkel egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordítását szükséges csatolni. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását. Az alkalmassági követelmények utólagos igazolása a Kbt. 69. § (4) bek szerint történik. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6),(7),(9) és (11) bekezdésben foglaltak is irányadók.

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) műszaki átadás-átvétellel lezárt alábbi , referenciával vagy referenciákkal: M1.1.) legalább összesen 1100 m2 nettó alapterületű épület építésének és/vagy felújításának generál kivitelezési* feladatára vonatkozó referencia, amely tartalmazott legalább összesen 200 m2 nettó alapterületű helyiségeket. *„Generálkivitelezés” alatt Ajánlatkérő olyan kivitelezési tevékenységet ért, amely egy adott létesítmény rendeltetésszerű használatra alkalmassá tételére irányul, és tartalmazza az ehhez szükséges mindennemű szakkivitelezői munkafolyamatot, különösen a következőket: építészeti, tartószerkezeti szerelést továbbá esetlegesen közmű és útépítést is. A generálkivitelezés fogalmát Ajánlatkérő az M1.1.) pontnál megadta. M1.2) Energiatároló rendszer kiépítése 12kWh tároló kapacitással. M1.3) Legalább 3 00 adatpontos épületgépészeti automatika rendszer építése. M1.4.) Legalább 1 db olyan épület építésére vagy felújítására vonatkozó referenciával, amely tartalmazott 200 kW fűtési összteljesítményt meghaladó hőszivattyú** beépítést ** Ajánlatkérő elfogadja az alkalmasság tekintetében a hűtés-fűtés rendszerre alkalmas hagyományos levegő-víz vagy víz-víz hőszivattyús rendszert, vagy VRV, vagy VRF rendszerű hűtő-fűtő berendezések beépítését M1.5). Legalább 1 db olyan épület építésére vagy felújítására vonatkozó referenciával, amely tartalmazott hegesztőkabin vagy hegesztési füstelszívó rendszer beépítést vagy felújítást vagy bővítést valamint melynek teljesítése az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt (műszaki átadás-átvételi eljárás sikeresen lezárásra került). Egy referencia bemutatásával a fent előírt alkalmassági minimumkövetelmények közül több alkalmassági követelménynek való megfelelés is igazolható, azonban az M1.) pontban szereplő alkalmassági követelményeket legfeljebb 6 db referenciával lehetséges igazolni.. M 2.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel: M2.1.) Legalább 1 fő szakember, aki rendelkezik 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet I. melléklete VI. szakma 1. részének 2. pontjában megjelölt „Építési szakterület” szerinti képesítéssel és szakmai gyakorlati idővel (okleveles építészmérnök, okleveles építőmérnök esetében 3 év, építészmérnök, építőmérnök esetében 5 év) vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai tapasztalattal. M2.2.) Legalább 1 fő szakember, aki rendelkezik 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet I. melléklete VI. szakma 2. részének 3. pontjában megjelölt „Építménygépészeti szakterület” szerinti képesítéssel és szakmai gyakorlati idővel (okleveles gépészmérnök épületgépészeti szakirány esetében 3 év, okleveles létesítmény mérnök épületgépészeti szakirány, gépészmérnök épületgépész szakirány, energetikai mérnök épületenergetika szakirány esetében 5 év) vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai tapasztalattal. M2.3.) Legalább 1 fő szakember, aki rendelkezik:266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet I. melléklete VI. szakma 2. részének 5. pontjában megjelölt „Építményvillamossági szakterület” szerinti képesítéssel és szakmai gyakorlati idővel (okleveles villamosmérnök esetében 3 év, okleveles biztonságtechnikai mérnök, okleveles mechatronikai mérnök, villamosmérnök, biztonságtechnikai mérnök, mechatronikai mérnök esetében 5 év) vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai tapasztalattal. M2.4.) Legalább 1 fő szakember, aki rendelkezik legalább 36 hónap magasépítési projektvezetői és/vagy projektvezető-helyettesi gyakorlattal. Projektvezető alatt olyan szakembert kell érteni, aki az adott kivitelezési projektet szakmailag irányítja, koordinálja a Vállalkozó, a szakági építésvezetők vagy műszaki vezetők munkáját, kapcsolatot tartja a Megrendelővel, konzorciumi tagként történő teljesítés esetén a konzorciumvezetővel. Projektvezető-helyettes alatt ajánlatkérő azt a szakembert érti, aki egy adott építési beruházáson a projektvezető feladatait helyettesi körben ellátta, illetve a projektvezető mellett részt vett a projekt megvalósításában, annak távollétében, tartós helyettesítési jogkörrel, írásbeli felhatalmazás alapján rendelkezhet. Egy szakember több alkalmassági feltételre is bemutatható. A szakemberek közötti átfedés megengedett. A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

A gazdasági szereplők azon csoportjának jogi formája, amelynek a szerződést oda kell ítélni

"III.4.5) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:" pont folytatása: Előleg: a Kbt. 135. § (7) és (8) bekezdésében foglaltak szerint, a nettó Vállalkozói átalánydíj (tartalékkeret nélkül) 20%-a. Vállalkozó az előleget egy részletben, annak igénybevételére vonatkozó nyilatkozat megtételével igényelheti , előleg elszámolása számlánként a teljesítés mértékének arányában. Az előlegvisszavonás módja a TIG-ben szereplő teljesítésnek a teljes szerződéses összeghez mért %.-os arányában történne meg. Előleg kizárólag a Felhívásban és a szerződésben előírt mértékű Előlegvisszafizetési biztosíték Megrendelő felé történő átadása és jóváhagyása esetén folyósítható. Az előleg összege teljes egészében csak a kivitelezési munkákat tartalmazó számlákban kerül elszámolásra, vagyis a részszámlák összegéből kerül levonásra. A részszámlákban foglalt teljesítés mértékének arányában. Részszámlák benyújtási lehetőségei: Vállalkozó legalább 6 db számla benyújtására jogosult a tényleges teljesítésnek megfelelő összegben havonta (azaz Kivitelező által a részteljesítés kimutatásra kerülne a számlázási időszakra vonatkozóan, amelyet Műszaki Ellenőr, ill. IKK ellenőrizne és vagy változatlan formában jóváhagyna, vagy az általa elfogadható módosítással hagyna jóvá – TIG alapján) -azzal, hogy a köztes részszámlák összege nem lehet kevesebb a tartalékkeret és az általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozói díj együttes összegének 5%-ánál, illetve az első részszámla és a végszámla összege minimum a tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozói díj együttes összegének 10%-át el kellhogy érje. Tartalékkeret: Teljes nettó vállalkozói díj 5 %- Késedelmi kötbér, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér, jótállás a szerződéstervezetben részletezetteknek megfelelően. Kötbérterhes határidők: 1. Bontással és Szerkezetépítéssel összefüggő munkálatok készre jelentése Munkaterület átadását követő 4 hónap 2. Épületburok zárása, végleges beázás-, és huzatmentes állapot megvalósítása-biztosítása, (tetőszigetelés, homlokzati nyílászárók beépítése) Munkaterület átadását követő 8 hónap 3. A beruházás kivitelezésének készre jelentése, a műszaki átadás-átvételi eljárás megindítása: Munkaterület átadását követő 10 hónap, de legkésőbb 2026. 03. 31. napja. 4. A műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárása.: Munkaterület átadását követő 12 hónap, de legkésőbb 2026.05.31. napja. Teljesítési és jólteljesítési biztosíték: a nettó Vállalkozói díj (tartalékkeret nélkül) 5 %-a. Előleg visszafizetési biztosíték: a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján a Kbt. 135. § (7) bekezdése szerinti mértéket (amely egyenlő az általános forgalmi adó nélkül számított - teljes nettó ellenszolgáltatás 5 % -ával, de legfeljebb kétszázötven millió forint összeggel) meghaladó előleg folyósítását biztosíték nyújtásától teszi függővé, azzal, hogy ezen rész tekintetében a biztosíték mértéke egyenlő az igényelt előlegnek a Kbt. 135. § (7) bekezdésében meghatározott mértéket meghaladó részével. Jótállás: a hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvétel lezárásától számított 36 hónap, kivéve, ha a vonatkozó jogszabály által meghatározott kötelező jótállási vagy alkalmassági időszak ennél hosszabb, illetve amennyiben ajánlattevő ajánlata ennél magasabb értékben határozta meg, mely esetben ezen hosszabb időszak az irányadó. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 27/A§-ra. Ajánlattétel, elszámolás, kifizetés pénzneme HUF. Az ellenszolgáltatás forrása részben: RRF-2.2.3-22-2022-00001 azonosítószámú Projekt Címe: “Országos Központi Akkreditált Vizsgaközpont Hálózat kialakítása” Projekt azonosító száma: RRF-2.2.3-22-2022-00001 Utófinanszírozott. A szerződés teljesítésének részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.

Kauciók és garanciák

Az ajánlattétel ajánlati biztosíték nyújtásához kötött, melynek mértéke: 30.000.000,- HUF. Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető a Kbt. 54. § (2) bekezdésében előírt módon. Az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10023002-00358901-00000079 A befizetés igazolása az átutalást/ befizetést igazoló banki bizonylat másolati példányának, illetve pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosítás esetén vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel való biztosítéknyújtás esetén a pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia, illetve a kötelezvény eredeti példányának az ajánlathoz való csatolásával teljesítendő. A készpénzátutalási igazolás vagy átutalás „közlemény” rovatában a következőket kell feltüntetni: „OKAV kialakítása - ajánlati biztosíték”

A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre

Kifizetés: a Kbt. 135. § (1), (3) és (5)-(7) és (11) bekezdés, a Ptk. 6:130. § (1) -(2) bekezdés, a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32. § szerint alapján, alvállalkozó igénybevétele esetén a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A§ szerint.

1) Csatolni kell az ajánlattevő, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet esetében az ajánlatban cégszerűen aláíró cégjegyzésre jogosult képviselő aláírási címpéldányának másolatát, vagy a 2006. évi V. tv. 9. § (3) bekezdésnek megfelelően elkészített, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintát vagy annak másolatát. Amennyiben az ajánlatban nem cégjegyzésre jogosult személy ír alá, csatolni kell az ajánlatban aláírására feljogosító meghatalmazását. Elektronikus aláírás esetén az aláírót ajánlatkérő a cégkivonat alapján ellenőrzi, amennyiben a cégkivonat tartalmaz arra vonatkozó adatokat. Amennyiben az ajánlattevő/kapacitás nem rendelkezik a cégkivonatban bejegyzett „Elektronikus aláírói tanúsítvány:”-al, akkor Közjegyző által kiállított aláírási címpéldányban szükséges a személyt azonosító elektronikus aláírás azonosító adatait feltűntetni. 2) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében Ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Ajánlattevőnek az EKR-ben nyilatkoznia kell, hogy a gazdasági szereplőnél változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban. 3) A Kbt. 66. § (2), (5) és (6) bek. alapján nyilatkozni kell. 4) Ajánlatkérő a felhívásban a szerződés teljesítésére való pénzügyi, gazdasági, ill. műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített Ajánlattevői jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a felhívás valamennyi követelményét. 5) Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlattétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek, a beszerzés nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné. A közbeszerzés tárgyát képező beruházás olyan műszaki-funkcionális egységet képez, melynek – bármilyen szempontból történő – részekre bontása sem műszaki, sem gazdasági szempontból nem lenne ésszerű. Az épület megvalósítása egymással összefüggő kivitelezési munka útján valósul meg, az egyes munkarészek nem választhatóak el egymástól. A megvalósítandó feladatok szakmailag is kapcsolódnak egymáshoz, ill. az egyes munkanemek megvalósítása során a munkafázisok szoros összehangolást igényelnek. 6) Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) bek e) pontját alkalmazza. 7) FAKSZ: Kerekes Anita 00181, dr. Budai Zoltán 00783, 8) Amennyiben valamely nyilatkozatminta az elektronikus közbeszerzési rendszerben (továbbiakban: EKR) elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. 9) Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokra a Kbt. 41/A – C) §-ai vonatkoznak. 10) Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. 11) Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas. 12) Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában Kbt. és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni. 13) A Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez csatolnia kell a szakember által aláírt önéletrajzot, rendelkezésre állási nyilatkozatot az útmutató szerint. 14) Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról szóló, 2022/576 EU rendelet 1. cikk 23. pontja nyomán életbe lépett, 833/2014/EU rendelet 5k. cikk szerinti tilalom vonatkozásában. 15) Az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkozni kell az Üvegkapu használatára vonatkozó követelmények megismeréséről. 16) Ajánlatkérő 2024. december 11. de. 8:30 órakor helyszíni bejárást tart. Találkozás a 1033 Bp., Szőlőkert u. 9. szám előtt. 17) Az ajánlattétel ajánlati biztosíték nyújtásához kötött, melynek mértéke: 30.000.000,- HUF. Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető a Kbt. 54. § (2) bekezdésében előírt módon. Az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10023002-00358901-00000079 A befizetés igazolása az átutalást/ befizetést igazoló banki bizonylat másolati példányának, illetve pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosítás esetén vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel való biztosítéknyújtás esetén a pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia, illetve a kötelezvény eredeti példányának az ajánlathoz való csatolásával teljesítendő. A készpénzátutalási igazolás vagy átutalás „közlemény” rovatában a következőket kell feltüntetni: „OKAV kialakítása - ajánlati biztosíték” 18) Nyertes ajánlattevő köteles összkockázatú kombinált építési és szerelési (dologi- és felelősség) felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő összkockázatú kombinált építési és szerelési felelősségbiztosítását kiterjeszteni legalább 250.000.000, - Ft/káresemény és legalább 500.000.000, - Ft/év mértékű felelősségbiztosításra. Nyertes ajánlattevő köteles a vonatkozó biztosítási kötvény, továbbá a díjfizetés megtörténtét igazoló dokumentum másolatát a szerződés aláírásának időpontjában Ajánlatkérőnek átadni. Amennyiben a szerződéskötés és a hatálybalépés időpontja nem egyezik meg, akkor a hatálybalépést követő 5 munkanapon belül köteles a Nyertes ajánlattevő Ajánlatkérőnek rendelkezésére bocsátani. 19) A szerződéskötés feltétele, hogy nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötésre rendelkeznie kell az alábbi vagy azzal egyenértékű tanúsítványokkal: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 és ISO 45001:2018. Nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötésre be kell mutatnia a tanúsítványok vagy az azokkal egyenértékű tanúsítványok másolatait. A bemutatás elmaradását ajánlatkérő a szerződéskötés megtagadásának tekinti és ennek megfelelően jár el. 20) A szerződéskötés feltétele, hogy Nyertes ajánlattevő rendelkezzen legalább egy felsőfokú végzettséggel és épületminősítésben szerzett tapasztalattal rendelkező szakemberrel, tekintettel arra a tényre, hogy az épületnek BREEAM minősítést kell szereznie kivitelezés során BREEAM előírásait alkalmazni kell. 21) Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy a szerződés megkötésének feltétele, hogy az ajánlati felhívás műszaki, szakmai alkalmassági követelményeinek körében az M2.1. szakember esetében a szakember a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É, az M2.2. szakember esetében a szakember a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉG és az M2.3. szakember esetében a szakember a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉV felelős műszaki vezetői jogosultsággal a szerződéskötés időpontjára rendelkezzen.

Szöveg

A(z) IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő (BT-131,BT-1311) mezőben a következő változás történt: A következő helyett: Mon Jan 20 12:00:00 CET 2025 Helyesen: Mon Jan 27 12:00:00 CET 2025

Szöveg

A(z) IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő (BT-132) mezőben a következő változás történt: A következő helyett: Mon Jan 20 14:00:00 CET 2025 Helyesen: Mon Jan 27 14:00:00 CET 2025

Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt hosszabbítja meg. Egyéb dokumentumok módosítására nem kerül sor. A módosítás megfelel a Kbt. 55. § (6) bekezdésében foglaltaknak.

A BT-720 mezőben az ajánlattevők részéről opció nélkül megajánlott nettó ajánlati ár került feltüntetésre. Az EB Hungary Invest Kft. ajánlattevő részéről opcióval növelt megajánlott nettó ajánlati ár 3.851.622.181,-Ft. A SIVA-GROUP Vállalkozásfejlesztő és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság ajánlattevő részéről opcióval növelt megajánlott nettó ajánlati ár 4.598.471.762,-Ft. Az Unitrust Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság ajánlattevő részéről opcióval növelt megajánlott nettó ajánlati ár 4.258.907.451,-Ft. A ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság részéről opcióval növelt megajánlott nettó ajánlati ár 3.903.308.899,-Ft. A 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18. §. d.) pontja szerinti adat: nem kerültek az eljárás során környezetvédelmi vagy szociális szempontok önállóan előírásra.