Országos kaszálás és egyéb szolgáltatások - 2024

Rövid leírás

Parlagfű irtási feladatok kaszálással történő elvégzése, részleges bozótirtási, fakivágási és faápolási feladatok kézi- és gépi erővel történő elvégzése, zöldhulladék elszállítása.

A beszerzés leírása

Szerződés keretében parlagfűirtási feladatok kaszálással történő elvégzése, részleges bozótirtási, fakivágási és faápolási feladatok kézi- és gépi erővel történő elvégzése, zöldhulladék elszállítása.

Közbeszerzés mennyisége:

Az előzetes felmérések alapján tervezetten Magyarország területén található, az összes vármegyében szétszórtan elhelyezkedő földterületeken történő munkavégzés (kézi és/vagy gépi kaszálás, bozótirtás, favágás, faápolás, valamint növényi zöldhulladék darálás és elszállítása) évente legalább három ütemben tervezetten, a jelen felhívásban és a dokumentációban, valamint a részeként átadott szerződéstervezetben foglaltak szerint.
A közbeszerzés tervezett mennyisége (24 hónapra):
- kézi kaszálás: összesen 9.219.066 m2 mennyiségben
- gépi kaszálás: összesen 12.483.924 m2 mennyiségben
- kézi bozótírtás: összesen 168 000 m2 mennyiségben
- gépi bozótírtás: összesen 37 200 m2 mennyiségben

A terület nagyságára vonatkozóan megadott adat évente legalább három ütemben megrendelésre kerülő fűkaszálási munkák összesített éves területi adataira vonatkoznak, amelyek ütemezése tervezetten az alábbiak szerint alakul:
- 1. ütem elvégzésének határideje: június 1.
- 2. ütem elvégzésének határideje: augusztus 1.
- 3. ütem elvégzésének határideje: október 31.

A fűkaszálási munkák teljesítésére közvetlen megrendeléseken keresztül kerül sor. A közvetlen megrendelést Ajánlatkérő nettó 20 000 000,- Ft-os megrendelési értékhatár elérése esetén legkésőbb a szolgáltatás kezdő időpontja előtti 30 nappal, nettó 20 000 000,- Ft-os megrendelési értékhatár alatt legkésőbb a szolgáltatás kezdő időpontja előtti 10 nappal (felkészülési idő) küldi meg nyertes ajánlattevőnek az EKR-ben.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a műszaki leírásban foglaltaknak megfelelő, évi kaszálási ütemekre tekintettel a keretmegállapodás aláírását követő első kaszálási ütem esetében a 30, illetve 10 napos felkészülési idő nem irányadó, nyertes ajánlattevőnek az első közvetlen megrendelés(ek) a keretmegállapodás aláírását követően haladéktalanul kiadásra kerülnek.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a 2024. évben munkavégzéssel ténylegesen érintett első ütemnek a keretmegállapodás aláírásának időpontját követő első ütem számít.
Egy ütemen belül adott esetben az adott terület/területek több alkalommal történő kaszálása/bozótirtása is megrendelésre kerülhet.
Ütemenként a kaszálási feladatokat minden megyében egy időben, határidőre szükséges elvégezni.
Az ütemenként ellátandó feladatot Ajánlatkérő egyedi – helyszínenkénti- megrendelések útján hívja le.
A tervezett területek részletezésére és a feladat nagyságrendjének meghatározására vonatkozóan a dokumentáció részeként, tájékoztató jelleggel összesítő táblázat kerül átadásra. A táblázat a beszerzés tárgya szerinti feladatokkal érintett ingatlanok aktuális felsorolását tartalmazza, azonban Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy ezen ingatlanok köre a későbbiekben módosulhat.
A jelen felhívás értelmezése és a szerződés teljesítése során kézi kaszálásnak minősül: a kézzel, kézi motoros fűkaszával, kézi fűnyíróval, vagy hagyományos kaszával végzett kaszálás, gépi kaszálásnak minősül: az egyéb géppel elvégzett kaszálás.

Ajánlattevőnek a fentebb részletezett parlagfű irtási célú kaszálási ütemeken kívül is rendelkezésre kell állnia kisebb volumenű eseti munkavégzés céljából. Ez alkalmanként 100-2000 m2 fűkaszálást, bozótirtást jelent évente mintegy 55.000 m2-en.
A szolgáltatások teljesítéséhez szükséges eszközöket, felszereléseket és gépeket, valamint az egyéni védőfelszerelést és a teljes munkaruhát a nyertes ajánlattevő biztosítja.

Ajánlatkérő favágási, faápolási feladatokat évi mintegy 300 változó méretű és fajú faegyed esetében tervez megrendelni. A faápolási, favágási feladatokat Ajánlatkérő az előbb részletezett – három ütemben megvalósuló – fűkaszálási, bozótirtási feladatok mellett tervezi megrendelni. Favágásra leginkább veszélyelhárítási célból kerül sor. A favágást indokolt esetben alpintechnika, illetve emelőkosaras jármű alkalmazásával kell elvégezni.
A faápolási feladatok célja a fa és környezete közötti összhang konzerválása/megteremtése a fa életben maradási esélyeinek megőrzésével/javításával.
Ajánlatkérő egyes esetekben igényt tart a műszaki leírásban részletezett feladatok elvégzése során keletkezett zöldhulladék aprítására, annak helyszíni elhelyezésére vagy elszállítására.
A keretmegállapodás keretösszege: nettó 800 000 000 HUF.
A szolgáltatásokat részletesen a műszaki leírás tartalmazza, az éves mennyiségre megadott kalkulációs adatokat az összesítő táblázat tartalmazza.

A részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentáció (KD) tartalmazza.

További információk

Az ár értékelési szempont esetében az alábbiak az árjellegű részszempontok:

1.1. Ajánlati ár kézi kaszálás 10ezer m2 egyedi területnagyságig (nettó Ft/m2),
1.2. Ajánlati ár kézi kaszálás 10ezer m2 egyedi területnagyság felett (nettó Ft/m2), ),
1.3. Ajánlati ár gépi kaszálás 10ezer m2 egyedi területnagyságig (nettó Ft/m2),
1.4. Ajánlati ár gépi kaszálás 10ezer m2 egyedi területnagyság felett (nettó Ft/m2),
1.5. Ajánlati ár kézi bozótirtás (nettó Ft/m2),
1.6. Ajánlati ár gépi bozótirtás (nettó Ft/m2),
1.7. Ajánlati ár favágás 6 méterig terjedő magasságú fa esetében (nettó Ft/m),
1.8. Ajánlati ár favágás 6 métert meghaladó magasságú fa esetében (nettó Ft/m),
1.9. Ajánlati ár faápolási feladatok 3 méterig terjedő magasságú fa esetében (nettó Ft/m),
1.10. Ajánlati ár faápolási feladatok 3 métert meghaladó magasságú fa esetében (nettó Ft/m),
1.11. Ajánlati ár zöldhulladék darálása és elszállítása (nettó Ft/m3),

Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján értékeli az ajánlatokat.

Az adott szolgáltatáshoz (árelemhez) tartozó ajánlati értéket az ajánlattevő által megajánlott ajánlati ár és az árelemhez rendelt relevancia együttható (súlyszám) szorzata adja meg. Az az ajánlat a legkedvezőbb az ajánlatkérő számára, melynek összesített ajánlati értéke a legalacsonyabb. Ajánlatkérő az ajánlatadáshoz Ártáblázatot biztosít, a felolvasólapon Ajánlattevőknek az Ártáblázatban megadott, összesített ajánlati értéket kell feltüntetnie.


Ajánlatkérő kiemeli, hogy a keretmegállapodás teljesítése a megajánlott ajánlati egységárak alapján történik.

Értékelés módszere, adható pontok:

A legalacsonyabb ár értékelési szempontjának egyedüli alkalmazásának indoklása: Ajánlatkérő a műszaki leírásban, illetve a kisebb volumenű munkák esetében egyedi megrendeléseiben megadott/adandó konkrét műszaki tartalom alapján várja el a teljesítést, konkrétan meghatározva az elvégzendő szolgáltatások valamennyi minőségi és műszaki paraméterét, ennek megfelelően Ajánlatkérő igényeinek csak ezen követelmények szerinti szolgáltatások felelnek meg, így a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását a műszaki dokumentumokban foglaltakon túl további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja. Ajánlatkérő továbbá közpénzt használ fel a tárgyi beszerzés tárgyát képező munkák finanszírozásához, amely esetben döntő szempont a közpénzzel történő felelős gazdálkodás.

A III.4.7) - Hivatalos Lapban: 5.1.12 A közbeszerzésre irányadó feltételek pont (BT-70) folytatása:

Teljesítési biztosíték: mértéke a nettó 20 000 000,- Ft-os értéket elérő közvetlen megrendelések esetén a megrendelés szerinti nettó vállalkozói díj 2%-a.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek teljes leírását és a részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

A VI.3) - Hivatalos Lapban: 2.1.4 Általános információk pont (BT-300) folytatása:
17.) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő - közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő -, illetve az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját egyszerű másolatban. (Ajánlatkérő kizárólag azon személyek aláírási címpéldányát, aláírási-mintáját kéri benyújtani, akik az ajánlatban dokumentumokat aláírnak, kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesznek, vagy mint cégjegyzésre jogosult képviselő(k) meghatalmazást ad(nak) olyan személy(ek)nek, akik az ajánlatban meghatalmazottként írnak alá).
Amennyiben az ajánlattevő, vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő nem tartozik a 2013. évi V. törvény Harmadik könyv Harmadik részének (Gazdasági Társaság) hatálya alá, elegendő, ha az ajánlattevő, illetve az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó erőforrást nyújtó gazdasági szereplő az ajánlathoz olyan ügyvéd/kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett, vagy két tanú aláírásával ellátott dokumentumot csatol be, amelyen szerepel ezen szervezet, vagy személy aláírása, és amely nyilatkozat alkalmas arra, hogy egyértelműen beazonosítható legyen a becsatolt nyilatkozatot aláíró jogosultsága.
Ajánlatkérő cégkivonat benyújtását nem kéri, a cégkivonatot ajánlatkérő vizsgálja elektronikus, hatósági, ingyenes nyilvántartásból (www.e-cegjegyzek.hu).
Amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, ajánlattevőnek ajánlatához ugyanakkor csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [=ún. „e-tértivevény”-t és az „Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentumok 1-1 nyomtatott példányát, továbbá .xml file-ként nyomtatva a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentum 1 nyomatott példányát (mellékletek nélkül)]. Amennyiben nincs változásbejegyzés folyamatban, erről szóló nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges.

18) Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

19) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (9) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy ajánlata tekintetében fennáll-e az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2014. július 31-i 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdésében meghatározott, a közbeszerzési vagy koncessziós szerződés odaítélésére vonatkozó tilalom.

20) Szakmai ajánlat: Ajánlattevőnek részletes ajánlatot kell tennie az Ajánlati ár alátámasztására az Ártáblázat kitöltésével (szakmai ajánlat).

21) A közbeszerzési dokumentumok elérhetőek a https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap oldalon, EKR azonosítószám: EKR001117222024

22) Ajánlatkérő alkalmazza Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését.

23) Jelen eljárásban irányadó idő: jelen ajánlati felhívásban és a dokumentációban valamennyi órában megadott határidő közép-európai idő (CET) szerint értendő.

24) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a különböző devizák forintra történő átszámításával összefüggésben a felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban (Ft/HUF) megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot az ajánlathoz kell csatolni. Árbevétel tekintetében az érintett év utolsó napján, referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyam az irányadó.
Az átszámítást ajánlattevőnek kell elvégeznie és az ajánlatban a nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó, cégszerűen aláírt nyilatkozatot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolnia, megadva az átszámítandó deviza összegét, az átszámítás alapjául vett árfolyamot (árfolyamokat) és a számított Ft/HUF összeget is. Bármely okirat, igazolás, nyilatkozat stb. vonatkozásában csak az alkalmasság megállapításához szükséges sorok (adatok, információk) vonatkozásában szükséges az átszámítást tartalmazó iratot becsatolni.

25) Jelen eljárást megindító felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdések vonatkozásában Kbt. és annak végrehajtási rendeletei az irányadóak.

26) Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 27/A. §-ára.

27) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét arra, hogy a szerződés teljesítésében részt vevő természetes személyek részére a foglalkoztatást a jogszabályoknak megfelelő jogviszony keretében kötelesek biztosítani. Ajánlattevő a Munka Törvénykönyve (Mt.) hatálya alá tartozó jogviszony esetében köteles a teljesítésben résztvevők részére legalább a hatályos minimálbérnek megfelelő munkabért, a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) hatálya alá tartozó vállalkozási jogviszony esetében legalább az említett összegnek megfelelő mértékű díjazást - az irányadó közterhekkel és a kapcsolódó adókkal megnövelve - megfizetni.

28) Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a keretmegállapodás megkötése után kiadott első közvetlen megrendelés időpontját követő 5 napon belül a hatályos jogszabályoknak megfelelő, all risk típusú, Megrendelőnek és harmadik személyeknek okozott károk fedezetére szóló legalább 50 000 000 HUF, azaz ötvenmillió forint /év és legalább 5 000 000 HUF, azaz ötmillió forint/káresemény összegű olyan szolgáltatásokra kiterjedő szakmai felelősségfelelősségbiztosítási szerződés meglétét igazolni, amely kertészeti szolgáltatási és/vagy zöldfelület fenntartási és/vagy parkfenntartási szolgáltatásokra és/ vagy tereprendezési munkálatokra is kiterjed. Nyertes ajánlattevő köteles a felelősségbiztosítást a teljesítés megkezdésének időpontjáig megkötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni és a biztosítási kötvény vagy a biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum hiteles másolati példányát Megrendelő részére benyújtani, valamint a keretmegállapodás időtartama alatt a felelősségbiztosítást fenntartani. Ajánlattevőknek ajánlatuk részeként szükséges benyújtania nyertességük esetére vonatkozó, a felelősségbiztosítás rendelkezésre állásáról szóló nyilatkozatukat.

29) Az eljárás során a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Wellmann-Kiss Katalin, Lajstromszáma: 00241

30) Ajánlatkérő a keretmegállapodást egy ajánlattevővel köti meg, tekintettel arra, hogy a közvetlen megrendelések útján megvalósuló feladatellátás hatékonysága, a munkaszervezés gördülékenysége így biztosítható, különös tekintettel Ajánlatkérő szűkös adminisztrációs lehetőségeire, valamint az ellátandó feladatok közérdekű jellegére.. A keretmegállapodás egy ajánlattevővel történő megkötése a szolgáltatások ellenőrizhetősége szempontjából hatékonyabb koordinációt, a munkafolyamatok összeegyeztethetőségét eredményezi, továbbá biztosítja a kapcsolattartáshoz szükséges gyors és egyértelmű kommunikációt. Az egy ajánlattevővel történő szerződéskötés ezen felül hozzájárul a feladatellátás magas minőségének biztosításához.

Fő helyszín vagy teljesítési hely

A mennyiségre vonatkozó BT-25 mező kitöltésének indoklása: A teljesítés tervezetten Magyarország területén található, az összes vármegyében szétszórtan elhelyezkedő földterületen megy végbe. A szerződés teljesítése során teljesítendő mennyiség a megadott mennyiségektől az összes terület nagyságában, a területek darabszámában, valamint az ezekhez kacsolódó részlet mennyiségekben a műszaki leírásban részletezettek szerint eltérhet.

Gyorsított eljárás

Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (10) bekezdése szerinti gyorsított nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását kívánja alkalmazni tekintettel arra, hogy ajánlatkérő kötelezettsége gondoskodni a beszerzés tárgya szerinti feladat elvégzéséről, az azonos tárgyú, korábban hatályban lévő szerződését viszont a vállalkozó felmondta.
A gyorsított közbeszerzési eljárás lefolytatását indokolja továbbá, hogy - az Ajánlattételi felhívás II.2.4) - BT-24 (Hivatalos Lapban: 5.1 Technikai azonosító tételhez: LOT-0001) pontjában és a műszaki leírásban foglaltaknak megfelelően – a kaszálási tevékenység évi tervezett ütemekben zajlik, mely ütemek minél pontosabb megtartása Ajánlatkérő elemi érdeke, a parlagfű irtási célú kaszálási tevékenység mihamarabbi megkezdése továbbá közérdeknek minősül. A vállalkozó 2024. július 9. napi hatállyal történő felmondását követő első tervezett ütem elvégzésének határideje augusztus 1. napja; tekintettel a parlagfűirtási célú kaszálás közérdekű jellegére, illetve a tervezett határidők betartására a nyertes ajánlattevő mihamarabbi munkakezdése kiemelt fontosságú.
A jelenleg hatályos szerződés vállalkozó általi felmondására, valamint a kaszálási ütemek tervezett időpontjára, és az uniós nyílt közbeszerzési eljárások lebonyolításának időigényére a Kbt. 81. (7) bekezdésben rögzített határidők nem tarthatóak.

Az ajánlatok felbontásának feltételei (Tájékoztatás a felhatalmazott személyekről és a felbontási eljárásról)

Az EKRr. 15. § (2) bek. és a Kbt. 68. § alapján. Az EKR a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően 2 órával később kezdi meg. A Kbt. 68. § (4) bek. szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve az AT-k részére elérhetővé teszi.

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

P/1. Alkalmas az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző mérlegfordulónappal lezárt két üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolója alapján adózott eredménye egyik évben sem negatív.: A P/1. alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében elegendő, ha a közös ajánlattevők közül egy megfelel.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a KR. 19. § (3) bekezdésében, a Kbt. 65. § (7) – (8), valamint (11) és (12) bekezdéseiben és a Kbt. 67. § (3) bekezdésében, a Kbt. 69. § (11) bekezdéseiben foglaltakra.

Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései, valamint a KR. 1. § (1) bekezdése és 2. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban; Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri, elegendő a IV. rész „alfa” szakasz kitöltése.
Az EEKD-t kitöltve az EKR-ben kell csatolnia az ajánlathoz. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az EKR rendelet 12. § (2) bekezdésére és 13. §-ára.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel:
P/1. Ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző, mérlegfordulónappal lezárt két üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Ha az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges; [321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 19. § (1) bek. b) pont].
Ha az ajánlattevő a P/1. pont szerinti iratokkal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az ajánlatkérő köteles az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri a nettó 60 000 000,- Ft-ot.

Ha az ajánlattevő a P/1. vagy P/2. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében beszámoló vagy az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

P/2. Alkalmas az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző mérlegfordulónappal lezárt két üzleti évre vonatkozó közbeszerzés tárgyából származó (kertészeti szolgáltatás és/vagy zöldfelület fenntartás és/vagy parkfenntartás és / vagy tereprendezés) - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele elérte a 60 000 000,- Ft-ot.: A P/2. alkalmassági minimumkövetelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a KR. 19. § (3) bekezdésében, a Kbt. 65. § (7) – (8), valamint (11) és (12) bekezdéseiben és a Kbt. 67. § (3) bekezdésében, a Kbt. 69. § (11) bekezdéseiben foglaltakra.

Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései, valamint a KR. 1. § (1) bekezdése és 2. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban; Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri, elegendő a IV. rész „alfa” szakasz kitöltése.
Az EEKD-t kitöltve az EKR-ben kell csatolnia az ajánlathoz. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az EKR rendelet 12. § (2) bekezdésére és 13. §-ára.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel:

P/2. Ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző, mérlegfordulónappal lezárt két üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. [321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 19. § (1) bek. c) pont].
Ha az ajánlattevő a P/2. pont szerinti iratokkal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az ajánlatkérő köteles az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri a nettó 60.000.000,- Ft-ot.

Ha az ajánlattevő a P/1. vagy P/2. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében beszámoló vagy az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó három év átlagában legalább 5 főt elérő éves átlagos statisztikai állományi létszámmal.: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Korm.rendelet 24. § (1) és (5) bekezdésére, valamint a Kbt. 65. § (7), (9), valamint (11), és (12) bekezdéseire.
Ajánlatkérő egyik alkalmassági követelmény tekintetében sem alkalmazza a Kbt. 65. § (10) bekezdését.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) alapján az ajánlattevőnek (a kapacitást nyújtó szervezeteknek) az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek.
Az ajánlatkérő az előzetes igazolásnak elfogadja a IV. rész alfa szakaszának kitöltését anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát ki kellene töltenie.
Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. §-a szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény (M.1. – M.2.) pontban előírt igazolásait.
Az ajánlatkérő Kbt. 69.§-a szerinti felhívására az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést:
M.1) A Kr. 21. (3) bekezdésének h) pontja alapján az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet cégszerű nyilatkozata és kimutatás az eljárást megindító felhívás feladásától számított, előző három évre vonatkozó éves átlagos statisztikai állományi létszám és a vezető tisztségviselők létszámáról.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik.
Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

M/2. Alk. az ajánlattevő, ha rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, de 6 évnél nem régebben megkezdett alábbi referenciával/referenciákkal: leg. 1.500.000 m2 (másfélmillió négyzetméter) mennyiségű (nagyságú) területen végzett kertészeti szolgáltatás és/vagy zöldfelület fenntartás és/vagy parkfenntartás és/vagy tereprendezés tárgyában teljesített referenciával.: Az M/2. referencia követelmény legfeljebb tíz darab szerződéssel igazolható. Folyamatban lévő szerződés esetén a már igazolt részteljesítés bemutatható a referencia követelmények igazolására. Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Korm.rendelet 24. § (1) és (5) bekezdésére, valamint a Kbt. 65. § (7), (9), valamint (11), és (12) bekezdéseire.
Ajánlatkérő egyik alkalmassági követelmény tekintetében sem alkalmazza a Kbt. 65. § (10) bekezdését.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) alapján az ajánlattevőnek (a kapacitást nyújtó szervezeteknek) az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek.
Az ajánlatkérő az előzetes igazolásnak elfogadja a IV. rész alfa szakaszának kitöltését anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát ki kellene töltenie.
Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. §-a szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény (M.1. – M.2.) pontban előírt igazolásait.
Az ajánlatkérő Kbt. 69.§-a szerinti felhívására az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést:

M.2) A Korm.rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján, a Korm.rendelet 22. §-ában meghatározott módon, a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, de 6 évnél nem régebben megkezdett legjelentősebb, az alkalmassági minimum követelményben meghatározott tárgyú szolgáltatásainak ismertetésével köteles igazolni.
Az igazolás, illetve a nyilatkozat tartalmazza legalább a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év/hó/nap megjelöléssel), a szerződést kötő másik fél nevét és címét, a referenciát igazoló személy neve, telefonszámát és/vagy email címét, a szolgáltatás tárgyának pontos megjelölését és mennyiségét, a teljesítés százalékos mértékét, továbbá az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
(A referencia tárgyát olyan részletezettséggel kell megadni, hogy abból az alkalmassági minimum követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.)
Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Az ismertetést a Korm.rendelet 22. § (1) bekezdése szerint kell benyújtani:
a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c), valamint e) és f) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;
b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, a részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik.
Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.

A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre

A számlázás a közvetlen megrendelések alapján elvégzett feladatok mennyisége és az Ártáblázatban megadott egységárak alapján történik. A fizetési feltételekkel kapcsolatos részletes információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

A szerződés teljesítésének feltételei

A Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdései, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdés rendelkezései irányadóak.

Ajánlatkérő előleget nem biztosít. A számlázás a közvetlen megrendelések alapján elvégzett feladatok mennyisége és az Ártáblázatban megadott egységárak alapján történik. A Vállalkozó a számviteli szabályoknak megfelelően kiállított számlákat 2-2 példányban küldi meg a Megrendelőnek. A számlákhoz a teljesítésigazolást és mellékleteit csatolni kell.

Késedelmi kötbér: a késedelemmel érintett közvetlen megrendeléshez tartozó nettó vállalkozói díj 0,3 %-a / nap, A késedelmi kötbér maximum a közvetlen megrendelés szerinti nettó vállalkozói díj 9 %-a.

Meghiúsulási kötbér (közvetlen megrendelés): mértéke a meghiúsulással érintett közvetlen megrendelés nettó vállalkozói díjának 20%-a.

Meghiúsulási kötbér (keretmegállapodás): mértéke a még le nem hívott keretösszeg 20 %-a.

Folyt. a II.2.14) - Hivatalos Lapban: 5.1.12 pontban

1.) Az ajánlatot kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren (www.ekr.gov.hu) keresztül kell és lehet benyújtani, az EKR használatához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges. Mindennemű, az ajánlatkérő (AK) és a gazdasági szereplők közötti kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben bonyolítható, az erre létrehozott „Kommunikáció” felületen. Az AK által létrehozott dokumentumokkal kapcsolatban az EKR rendszer kizárólag a regisztrált elérhetőség(ek)re fogja küldeni az értesítést.

2.) Az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok jegyzékét a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

3.) AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 41/A. § (4)-(5) bek, Kbt. 35. § (2a) bek., Kbt. 65. § (12) bek. alapján vizsgálja.

4.) Értékelés: Legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint; A KD tartalmazza az értékelés módszerének részletes leírását.

5.) Az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét, amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (AT) alvállalkozót (AV) kíván igénybe venni, és az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert AV-kat.

6.) Keretmegállapodással kapcsolatos információk: Ajánlatkérő a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja szerinti keretmegállapodást köt a nyertes ajánlattevővel, az adott közbeszerzések megvalósítása közvetlen megrendelések útján történik.
7.) Ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 71. § szerint biztosítja. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdés alapján nem korlátozza az eljárásban újonnan bevont, az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőre vonatkozó hiánypótlást.

8.) A felhívás III.4.1. pontja szerinti (Hivatalos Lapban: 5.1.9. Alkalmassági követelmények - BT-750) alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb!

9.) Ajánlatkérő nem engedélyezi, nem teszi lehetővé a gazdálkodó szervezet létrehozását. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2a) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot, aminek ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.

10.) Az ajánlatot a Kbt. 41/A. § alapján elektronikus formában kell benyújtani. Az elektronikus példánynak a teljes ajánlatot elektronikusan megjeleníthető formátumban (.jpeg, v .pdf) kell tartalmaznia egy v több file-ban. Az ajánlathoz csatolt dokumentumokat cégszerűen aláírt példányban szükséges csatolni. Az elektronikus aláírás mellett a papír alapú dokumentumok egyszerű elektronikus, pdf.-es másolatát is el kell fogadni, amin szerepel a cégszerű aláírás, függetlenül attól, hogy az nem elektronikus aláírással került ellátásra.

11.) Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 11.§ (5) bekezdése alapján, ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.

12.) Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosítékhoz köti. Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke: 8.000.000 HUF.
Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével és az ajánlati kötöttség teljes idejére érvényesnek kell lennie. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség időtartama alatt fenn kell állnia, azaz az ajánlattételi határidőtől számított 30 naptári nap időtartamig, az ajánlati kötöttség meghosszabbítása esetén annak tartamáig, az ajánlati kötöttség lejártának napján 24:00 óráig.
Ha az ajánlattevő az ajánlatát az ajánlati kötöttség ideje alatt visszavonja vagy a szerződés megkötése az ajánlattevő érdekkörében felmerült okból hiúsul meg, az ajánlati biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg, kivéve a Kbt. 131. § (9) bekezdése szerinti esetben.

Az ajánlati biztosíték teljesíthető az ajánlattevő választása szerint az alábbi módok egyikén:
Ajánlatkérő 10300002-10642700-49020018 számú fizetési számlájára történő befizetéssel; ez esetben az ajánlathoz csatolni kell a befizetés/átutalás tényét bizonyító. egyszerű másolatú banki visszaigazolást, internetes utalás esetén a kinyomtatott átutalási igazolás egyszerű másolatát. Közleményként fel kell tüntetni az eljárás rövid megnevezését, és az átutalás jogcímét (Országos kaszálás és egyéb szolgáltatások, Ajánlati biztosíték) Ajánlatkérő az átutalás tényét ellenőrzi, és csak az ajánlattételi határidőig megtörtént (ajánlatkérő számlájára beérkezett) tényleges utalást fogadja el teljesített ajánlati biztosítéknak.

Pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával vagy készfizető kezesség biztosításával; ez esetben az ajánlathoz csatolni kell az ajánlati kötöttség lejártáig érvényben lévő, feltétlen és visszavonhatatlan - pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt – garanciára vonatkozó nyilatkozatot oly módon, hogy az elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.

Pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel; ez esetben az ajánlathoz csatolni kell, az ajánlati kötöttség lejártáig érvényben lévő, - pénzügyi intézmény vagy biztosító által - feltétlen és visszavonhatatlan kötelezvényt oly módon, hogy az elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.

Pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával vagy készfizető kezesség biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvénnyel kapcsolatosan kifejezetten előírja Ajánlatkérő, hogy a dokumentum elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.

Garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés nyújtása esetén a garancia vagy biztosítási szerződés szövegezésének kötelezően tartalmaznia kell a következőket:
a Kbt. 54. § (4) bekezdése szerinti fordulatot: „Ha az Ajánlattevő az ajánlatát az ajánlati kötöttség ideje alatt visszavonja vagy a szerződés megkötése az Ajánlattevő érdekkörében felmerült okból hiúsul meg, az ajánlati biztosíték az Ajánlatkérőt illeti meg, kivéve a 131. § (9) bekezdése szerinti esetben. Az ajánlati biztosíték az Ajánlatkérőt illeti meg abban az esetben is, ha az ajánlattevő az ajánlati kötöttséggel terhelt ajánlatához az Ajánlatkérő felhívására nem vagy nem megfelelően nyújtja be az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát alátámasztó igazolásokat, és ajánlata ezen okból érvénytelennek minősül.”
valamint amennyiben releváns: „Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése esetén a biztosíték az Ajánlatkérőt illeti meg”.

Az ajánlati biztosíték a Kbt. 54.§ (5)-(7) bekezdéseiben foglaltak szerinti feltételek esetén visszafizetésre kerül.
A Kbt. 73. § (6) bekezdés b) pontja alapján az ajánlat érvénytelen, ha az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot határidőre nem vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátja rendelkezésre.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet közös ajánlattevők esetén a Kbt. 35. § (5) bekezdésében foglaltakra.
Az ajánlati biztosíték nem válhat szerződést biztosító mellékkötelezettséggé.

13.) Az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66.§ (6) bekezdés a)-b) pontjai tekintetében, nemleges tartalom esetén is.

14.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 66.§ (2) bekezdése tekintetében.

15.) A felhívás IV.2.6) pontja (BT-98) tekintetében ajánlatkérő rögzíteni kívánja, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 30 nap az ajánlattételi határidő lejártától számítva.

16.) Az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként meg kell, hogy feleljen a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek. (Kbt. 41/A. § (2) bekezdése)

Folytatás a II.2.14) - Hivatalos Lapban: 5.1.6 Általános információk pontban (BT-70).

Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről)

Kbt. 148. § szerint.

Részajánlattétel kizárásának indoka:
A szolgáltatási egységárak minél alacsonyabb mértéke érdekében Ajánlatkérő nem biztosítja a részajánlattételi lehetőséget. A szolgáltatás megrendelések összefüggő és nagyobb volumene által a járulékos költségek alacsonyan tarthatók, mely az Ajánlatkérő számára kedvezőbb ajánlati árat eredményez. A részajánlattétel kizárása a szolgáltatások ellenőrizhetősége és minősége szempontjából hatékonyabb koordinációt, a munkafolyamatok összeegyeztethetőségét eredményezi, továbbá a kapcsolattartás gyors és egyértelmű kommunikációt követel. Amennyiben a közbeszerzési eljárás tárgyát képező feladatok kapcsán egy keretmegállapodás kerül megkötésre, a közvetlen megrendelések útján megvalósuló feladatellátás hatékonysága, a munkaszervezés gördülékenysége könnyebben biztosítható, különös tekintettel Ajánlatkérő szűkös adminisztrációs lehetőségeire. A kaszáláshoz kapcsolódó járulékos szolgáltatások (bozótirtás, fakivágás, faápolás) döntő részben egy megrendelési egységben kezelendők, mely centralizált folyamatok a megrendelői oldalon a munkaerő és a költségek optimalizálását, egyúttal a közpénzek hatékony felhasználását is lehetővé teszik, ugyanakkor egységes, világos, jól körülhatárolt felelősségi körök meghatározását teszik lehetővé. Fentieken túlmenően különös tekintettel arra a tényre, hogy Ajánlatkérő a beszerzés tárgyát képező szolgáltatás ellátására kötelezettséget vállalt, Ajánlatkérőnek nem áll módjában az ellátatlanság kockázatát vállalni, amennyiben a beszerzés tárgyát képező szolgáltatás egyes részére/ire nem érkezik be érvényes ajánlat. A közbeszerzési eljárás tárgyát képező, parlagfűirtási célú kaszálási tevékenység ellátása közérdek, a részekre történő ajánlattétel magában hordozza annak kockázatát, hogy eredménytelen eljárási részek esetében az ország jelentős, akár vármegyényi területein nem kerülne elvégzésre a kaszálási tevékenység, mely a közérdekűségre, valamint az Ajánlatkérőt terhelő kötelezettségekre tekintettel sem vállalható kockázatot jelent.

Rövid leírás

Szerződés keretében parlagfűirtási feladatok kaszálással történő elvégzése, részleges bozótirtási, fakivágási és faápolási feladatok kézi- és gépi erővel történő elvégzése, zöldhulladék elszállítása. Közbeszerzés mennyisége: Az előzetes felmérések alapján tervezetten Magyarország területén található, az összes vármegyében szétszórtan elhelyezkedő földterületeken történő munkavégzés (kézi és/vagy gépi kaszálás, bozótirtás, favágás, faápolás, valamint növényi zöldhulladék darálás és elszállítása) évente legalább három ütemben tervezetten, a jelen felhívásban és a dokumentációban, valamint a részeként átadott szerződéstervezetben foglaltak szerint. A közbeszerzés tervezett mennyisége (24 hónapra): - kézi kaszálás: összesen 9.219.066 m2 mennyiségben - gépi kaszálás: összesen 12.483.924 m2 mennyiségben - kézi bozótírtás: összesen 168 000 m2 mennyiségben - gépi bozótírtás: összesen 37 200 m2 mennyiségben A terület nagyságára vonatkozóan megadott adat évente legalább három ütemben megrendelésre kerülő fűkaszálási munkák összesített éves területi adataira vonatkoznak, amelyek ütemezése tervezetten az alábbiak szerint alakul: - 1. ütem elvégzésének határideje: június 1. - 2. ütem elvégzésének határideje: augusztus 1. - 3. ütem elvégzésének határideje: október 31. A fűkaszálási munkák teljesítésére közvetlen megrendeléseken keresztül kerül sor. A közvetlen megrendelést Ajánlatkérő nettó 20 000 000,- Ft-os megrendelési értékhatár elérése esetén legkésőbb a szolgáltatás kezdő időpontja előtti 30 nappal, nettó 20 000 000,- Ft-os megrendelési értékhatár alatt legkésőbb a szolgáltatás kezdő időpontja előtti 10 nappal (felkészülési idő) küldi meg nyertes ajánlattevőnek az EKR-ben. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a műszaki leírásban foglaltaknak megfelelő, évi kaszálási ütemekre tekintettel a keretmegállapodás aláírását követő első kaszálási ütem esetében a 30, illetve 10 napos felkészülési idő nem irányadó, nyertes ajánlattevőnek az első közvetlen megrendelés(ek) a keretmegállapodás aláírását követően haladéktalanul kiadásra kerülnek. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a 2024. évben munkavégzéssel ténylegesen érintett első ütemnek a keretmegállapodás aláírásának időpontját követő első ütem számít. Egy ütemen belül adott esetben az adott terület/területek több alkalommal történő kaszálása/bozótirtása is megrendelésre kerülhet. Ütemenként a kaszálási feladatokat minden megyében egy időben, határidőre szükséges elvégezni. Az ütemenként ellátandó feladatot Ajánlatkérő egyedi – helyszínenkénti- megrendelések útján hívja le. A tervezett területek részletezésére és a feladat nagyságrendjének meghatározására vonatkozóan a dokumentáció részeként, tájékoztató jelleggel összesítő táblázat kerül átadásra. A táblázat a beszerzés tárgya szerinti feladatokkal érintett ingatlanok aktuális felsorolását tartalmazza, azonban Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy ezen ingatlanok köre a későbbiekben módosulhat. A jelen felhívás értelmezése és a szerződés teljesítése során kézi kaszálásnak minősül: a kézzel, kézi motoros fűkaszával, kézi fűnyíróval, vagy hagyományos kaszával végzett kaszálás, gépi kaszálásnak minősül: az egyéb géppel elvégzett kaszálás. Ajánlattevőnek a fentebb részletezett parlagfű irtási célú kaszálási ütemeken kívül is rendelkezésre kell állnia kisebb volumenű eseti munkavégzés céljából. Ez alkalmanként 100-2000 m2 fűkaszálást, bozótirtást jelent évente mintegy 55.000 m2-en. A szolgáltatások teljesítéséhez szükséges eszközöket, felszereléseket és gépeket, valamint az egyéni védőfelszerelést és a teljes munkaruhát a nyertes ajánlattevő biztosítja. Ajánlatkérő favágási, faápolási feladatokat évi mintegy 300 változó méretű és fajú faegyed esetében tervez megrendelni. A faápolási, favágási feladatokat Ajánlatkérő az előbb részletezett – három ütemben megvalósuló – fűkaszálási, bozótirtási feladatok mellett tervezi megrendelni. Favágásra leginkább veszélyelhárítási célból kerül sor. A favágást indokolt esetben alpintechnika, illetve emelőkosaras jármű alkalmazásával kell elvégezni. A faápolási feladatok célja a fa és környezete közötti összhang konzerválása/megteremtése a fa életben maradási esélyeinek megőrzésével/javításával. Ajánlatkérő egyes esetekben igényt tart a műszaki leírásban részletezett feladatok elvégzése során keletkezett zöldhulladék aprítására, annak helyszíni elhelyezésére vagy elszállítására. A keretmegállapodás keretösszege: nettó 800 000 000 HUF. A szolgáltatásokat részletesen a műszaki leírás tartalmazza, az éves mennyiségre megadott kalkulációs adatokat az összesítő táblázat tartalmazza. A részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentáció (KD) tartalmazza.

A beszerzés leírása

Szerződés keretében parlagfűirtási feladatok kaszálással történő elvégzése, részleges bozótirtási, fakivágási és faápolási feladatok kézi- és gépi erővel történő elvégzése, zöldhulladék elszállítása. Közbeszerzés mennyisége: Az előzetes felmérések alapján tervezetten Magyarország területén található, az összes vármegyében szétszórtan elhelyezkedő földterületeken történő munkavégzés (kézi és/vagy gépi kaszálás, bozótirtás, favágás, faápolás, valamint növényi zöldhulladék darálás és elszállítása) évente legalább három ütemben tervezetten, a jelen felhívásban és a dokumentációban, valamint a részeként átadott szerződéstervezetben foglaltak szerint. A közbeszerzés tervezett mennyisége (24 hónapra): - kézi kaszálás: összesen 9.219.066 m2 mennyiségben - gépi kaszálás: összesen 12.483.924 m2 mennyiségben - kézi bozótírtás: összesen 168 000 m2 mennyiségben - gépi bozótírtás: összesen 37 200 m2 mennyiségben A terület nagyságára vonatkozóan megadott adat évente legalább három ütemben megrendelésre kerülő fűkaszálási munkák összesített éves területi adataira vonatkoznak, amelyek ütemezése tervezetten az alábbiak szerint alakul: - 1. ütem elvégzésének határideje: június 1. - 2. ütem elvégzésének határideje: augusztus 1. - 3. ütem elvégzésének határideje: október 31. A fűkaszálási munkák teljesítésére közvetlen megrendeléseken keresztül kerül sor. A közvetlen megrendelést Ajánlatkérő nettó 20 000 000,- Ft-os megrendelési értékhatár elérése esetén legkésőbb a szolgáltatás kezdő időpontja előtti 30 nappal, nettó 20 000 000,- Ft-os megrendelési értékhatár alatt legkésőbb a szolgáltatás kezdő időpontja előtti 10 nappal (felkészülési idő) küldi meg nyertes ajánlattevőnek az EKR-ben. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a műszaki leírásban foglaltaknak megfelelő, évi kaszálási ütemekre tekintettel a keretmegállapodás aláírását követő első kaszálási ütem esetében a 30, illetve 10 napos felkészülési idő nem irányadó, nyertes ajánlattevőnek az első közvetlen megrendelés(ek) a keretmegállapodás aláírását követően haladéktalanul kiadásra kerülnek. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a 2024. évben munkavégzéssel ténylegesen érintett első ütemnek a keretmegállapodás aláírásának időpontját követő első ütem számít. Egy ütemen belül adott esetben az adott terület/területek több alkalommal történő kaszálása/bozótirtása is megrendelésre kerülhet. Ütemenként a kaszálási feladatokat minden megyében egy időben, határidőre szükséges elvégezni. Az ütemenként ellátandó feladatot Ajánlatkérő egyedi – helyszínenkénti- megrendelések útján hívja le. A tervezett területek részletezésére és a feladat nagyságrendjének meghatározására vonatkozóan a dokumentáció részeként, tájékoztató jelleggel összesítő táblázat kerül átadásra. A táblázat a beszerzés tárgya szerinti feladatokkal érintett ingatlanok aktuális felsorolását tartalmazza, azonban Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy ezen ingatlanok köre a későbbiekben módosulhat. A jelen felhívás értelmezése és a szerződés teljesítése során kézi kaszálásnak minősül: a kézzel, kézi motoros fűkaszával, kézi fűnyíróval, vagy hagyományos kaszával végzett kaszálás, gépi kaszálásnak minősül: az egyéb géppel elvégzett kaszálás. Ajánlattevőnek a fentebb részletezett parlagfű irtási célú kaszálási ütemeken kívül is rendelkezésre kell állnia kisebb volumenű eseti munkavégzés céljából. Ez alkalmanként 100-2000 m2 fűkaszálást, bozótirtást jelent évente mintegy 55.000 m2-en. A szolgáltatások teljesítéséhez szükséges eszközöket, felszereléseket és gépeket, valamint az egyéni védőfelszerelést és a teljes munkaruhát a nyertes ajánlattevő biztosítja. Ajánlatkérő favágási, faápolási feladatokat évi mintegy 300 változó méretű és fajú faegyed esetében tervez megrendelni. A faápolási, favágási feladatokat Ajánlatkérő az előbb részletezett – három ütemben megvalósuló – fűkaszálási, bozótirtási feladatok mellett tervezi megrendelni. Favágásra leginkább veszélyelhárítási célból kerül sor. A favágást indokolt esetben alpintechnika, illetve emelőkosaras jármű alkalmazásával kell elvégezni. A faápolási feladatok célja a fa és környezete közötti összhang konzerválása/megteremtése a fa életben maradási esélyeinek megőrzésével/javításával. Ajánlatkérő egyes esetekben igényt tart a műszaki leírásban részletezett feladatok elvégzése során keletkezett zöldhulladék aprítására, annak helyszíni elhelyezésére vagy elszállítására. A keretmegállapodás keretösszege: nettó 800 000 000 HUF. A szolgáltatásokat részletesen a műszaki leírás tartalmazza, az éves mennyiségre megadott kalkulációs adatokat az összesítő táblázat tartalmazza. A részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentáció (KD) tartalmazza.

További információk

Az ár értékelési szempont esetében az alábbiak az árjellegű részszempontok: 1.1. Ajánlati ár kézi kaszálás 10ezer m2 egyedi területnagyságig (nettó Ft/m2), 1.2. Ajánlati ár kézi kaszálás 10ezer m2 egyedi területnagyság felett (nettó Ft/m2), ), 1.3. Ajánlati ár gépi kaszálás 10ezer m2 egyedi területnagyságig (nettó Ft/m2), 1.4. Ajánlati ár gépi kaszálás 10ezer m2 egyedi területnagyság felett (nettó Ft/m2), 1.5. Ajánlati ár kézi bozótirtás (nettó Ft/m2), 1.6. Ajánlati ár gépi bozótirtás (nettó Ft/m2), 1.7. Ajánlati ár favágás 6 méterig terjedő magasságú fa esetében (nettó Ft/m), 1.8. Ajánlati ár favágás 6 métert meghaladó magasságú fa esetében (nettó Ft/m), 1.9. Ajánlati ár faápolási feladatok 3 méterig terjedő magasságú fa esetében (nettó Ft/m), 1.10. Ajánlati ár faápolási feladatok 3 métert meghaladó magasságú fa esetében (nettó Ft/m), 1.11. Ajánlati ár zöldhulladék darálása és elszállítása (nettó Ft/m3), Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján értékeli az ajánlatokat. Az adott szolgáltatáshoz (árelemhez) tartozó ajánlati értéket az ajánlattevő által megajánlott ajánlati ár és az árelemhez rendelt relevancia együttható (súlyszám) szorzata adja meg. Az az ajánlat a legkedvezőbb az ajánlatkérő számára, melynek összesített ajánlati értéke a legalacsonyabb. Ajánlatkérő az ajánlatadáshoz Ártáblázatot biztosít, a felolvasólapon Ajánlattevőknek az Ártáblázatban megadott, összesített ajánlati értéket kell feltüntetnie. Ajánlatkérő kiemeli, hogy a keretmegállapodás teljesítése a megajánlott ajánlati egységárak alapján történik. Értékelés módszere, adható pontok: A legalacsonyabb ár értékelési szempontjának egyedüli alkalmazásának indoklása: Ajánlatkérő a műszaki leírásban, illetve a kisebb volumenű munkák esetében egyedi megrendeléseiben megadott/adandó konkrét műszaki tartalom alapján várja el a teljesítést, konkrétan meghatározva az elvégzendő szolgáltatások valamennyi minőségi és műszaki paraméterét, ennek megfelelően Ajánlatkérő igényeinek csak ezen követelmények szerinti szolgáltatások felelnek meg, így a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását a műszaki dokumentumokban foglaltakon túl további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja. Ajánlatkérő továbbá közpénzt használ fel a tárgyi beszerzés tárgyát képező munkák finanszírozásához, amely esetben döntő szempont a közpénzzel történő felelős gazdálkodás. A III.4.7) - Hivatalos Lapban: 5.1.12 A közbeszerzésre irányadó feltételek pont (BT-70) folytatása: Teljesítési biztosíték: mértéke a nettó 20 000 000,- Ft-os értéket elérő közvetlen megrendelések esetén a megrendelés szerinti nettó vállalkozói díj 2%-a. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek teljes leírását és a részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. A VI.3) - Hivatalos Lapban: 2.1.4 Általános információk pont (BT-300) folytatása: 17.) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő - közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő -, illetve az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját egyszerű másolatban. (Ajánlatkérő kizárólag azon személyek aláírási címpéldányát, aláírási-mintáját kéri benyújtani, akik az ajánlatban dokumentumokat aláírnak, kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesznek, vagy mint cégjegyzésre jogosult képviselő(k) meghatalmazást ad(nak) olyan személy(ek)nek, akik az ajánlatban meghatalmazottként írnak alá). Amennyiben az ajánlattevő, vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő nem tartozik a 2013. évi V. törvény Harmadik könyv Harmadik részének (Gazdasági Társaság) hatálya alá, elegendő, ha az ajánlattevő, illetve az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó erőforrást nyújtó gazdasági szereplő az ajánlathoz olyan ügyvéd/kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett, vagy két tanú aláírásával ellátott dokumentumot csatol be, amelyen szerepel ezen szervezet, vagy személy aláírása, és amely nyilatkozat alkalmas arra, hogy egyértelműen beazonosítható legyen a becsatolt nyilatkozatot aláíró jogosultsága. Ajánlatkérő cégkivonat benyújtását nem kéri, a cégkivonatot ajánlatkérő vizsgálja elektronikus, hatósági, ingyenes nyilvántartásból (www.e-cegjegyzek.hu). Amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, ajánlattevőnek ajánlatához ugyanakkor csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [=ún. „e-tértivevény”-t és az „Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentumok 1-1 nyomtatott példányát, továbbá .xml file-ként nyomtatva a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentum 1 nyomatott példányát (mellékletek nélkül)]. Amennyiben nincs változásbejegyzés folyamatban, erről szóló nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges. 18) Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. 19) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (9) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy ajánlata tekintetében fennáll-e az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2014. július 31-i 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdésében meghatározott, a közbeszerzési vagy koncessziós szerződés odaítélésére vonatkozó tilalom. 20) Szakmai ajánlat: Ajánlattevőnek részletes ajánlatot kell tennie az Ajánlati ár alátámasztására az Ártáblázat kitöltésével (szakmai ajánlat). 21) A közbeszerzési dokumentumok elérhetőek a https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap oldalon, EKR azonosítószám: EKR001117222024 22) Ajánlatkérő alkalmazza Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését. 23) Jelen eljárásban irányadó idő: jelen ajánlati felhívásban és a dokumentációban valamennyi órában megadott határidő közép-európai idő (CET) szerint értendő. 24) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a különböző devizák forintra történő átszámításával összefüggésben a felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban (Ft/HUF) megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot az ajánlathoz kell csatolni. Árbevétel tekintetében az érintett év utolsó napján, referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyam az irányadó. Az átszámítást ajánlattevőnek kell elvégeznie és az ajánlatban a nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó, cégszerűen aláírt nyilatkozatot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolnia, megadva az átszámítandó deviza összegét, az átszámítás alapjául vett árfolyamot (árfolyamokat) és a számított Ft/HUF összeget is. Bármely okirat, igazolás, nyilatkozat stb. vonatkozásában csak az alkalmasság megállapításához szükséges sorok (adatok, információk) vonatkozásában szükséges az átszámítást tartalmazó iratot becsatolni. 25) Jelen eljárást megindító felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdések vonatkozásában Kbt. és annak végrehajtási rendeletei az irányadóak. 26) Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 27/A. §-ára. 27) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét arra, hogy a szerződés teljesítésében részt vevő természetes személyek részére a foglalkoztatást a jogszabályoknak megfelelő jogviszony keretében kötelesek biztosítani. Ajánlattevő a Munka Törvénykönyve (Mt.) hatálya alá tartozó jogviszony esetében köteles a teljesítésben résztvevők részére legalább a hatályos minimálbérnek megfelelő munkabért, a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) hatálya alá tartozó vállalkozási jogviszony esetében legalább az említett összegnek megfelelő mértékű díjazást - az irányadó közterhekkel és a kapcsolódó adókkal megnövelve - megfizetni. 28) Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a keretmegállapodás megkötése után kiadott első közvetlen megrendelés időpontját követő 5 napon belül a hatályos jogszabályoknak megfelelő, all risk típusú, Megrendelőnek és harmadik személyeknek okozott károk fedezetére szóló legalább 50 000 000 HUF, azaz ötvenmillió forint /év és legalább 5 000 000 HUF, azaz ötmillió forint/káresemény összegű olyan szolgáltatásokra kiterjedő szakmai felelősségfelelősségbiztosítási szerződés meglétét igazolni, amely kertészeti szolgáltatási és/vagy zöldfelület fenntartási és/vagy parkfenntartási szolgáltatásokra és/ vagy tereprendezési munkálatokra is kiterjed. Nyertes ajánlattevő köteles a felelősségbiztosítást a teljesítés megkezdésének időpontjáig megkötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni és a biztosítási kötvény vagy a biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum hiteles másolati példányát Megrendelő részére benyújtani, valamint a keretmegállapodás időtartama alatt a felelősségbiztosítást fenntartani. Ajánlattevőknek ajánlatuk részeként szükséges benyújtania nyertességük esetére vonatkozó, a felelősségbiztosítás rendelkezésre állásáról szóló nyilatkozatukat. 29) Az eljárás során a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Wellmann-Kiss Katalin, Lajstromszáma: 00241 30) Ajánlatkérő a keretmegállapodást egy ajánlattevővel köti meg, tekintettel arra, hogy a közvetlen megrendelések útján megvalósuló feladatellátás hatékonysága, a munkaszervezés gördülékenysége így biztosítható, különös tekintettel Ajánlatkérő szűkös adminisztrációs lehetőségeire, valamint az ellátandó feladatok közérdekű jellegére.. A keretmegállapodás egy ajánlattevővel történő megkötése a szolgáltatások ellenőrizhetősége szempontjából hatékonyabb koordinációt, a munkafolyamatok összeegyeztethetőségét eredményezi, továbbá biztosítja a kapcsolattartáshoz szükséges gyors és egyértelmű kommunikációt. Az egy ajánlattevővel történő szerződéskötés ezen felül hozzájárul a feladatellátás magas minőségének biztosításához.

Gyorsított eljárás

Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (10) bekezdése szerinti gyorsított nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását kívánja alkalmazni tekintettel arra, hogy ajánlatkérő kötelezettsége gondoskodni a beszerzés tárgya szerinti feladat elvégzéséről, az azonos tárgyú, korábban hatályban lévő szerződését viszont a vállalkozó felmondta. A gyorsított közbeszerzési eljárás lefolytatását indokolja továbbá, hogy - az Ajánlattételi felhívás II.2.4) - BT-24 (Hivatalos Lapban: 5.1 Technikai azonosító tételhez: LOT-0001) pontjában és a műszaki leírásban foglaltaknak megfelelően – a kaszálási tevékenység évi tervezett ütemekben zajlik, mely ütemek minél pontosabb megtartása Ajánlatkérő elemi érdeke, a parlagfű irtási célú kaszálási tevékenység mihamarabbi megkezdése továbbá közérdeknek minősül. A vállalkozó 2024. július 9. napi hatállyal történő felmondását követő első tervezett ütem elvégzésének határideje augusztus 1. napja; tekintettel a parlagfűirtási célú kaszálás közérdekű jellegére, illetve a tervezett határidők betartására a nyertes ajánlattevő mihamarabbi munkakezdése kiemelt fontosságú. A jelenleg hatályos szerződés vállalkozó általi felmondására, valamint a kaszálási ütemek tervezett időpontjára, és az uniós nyílt közbeszerzési eljárások lebonyolításának időigényére a Kbt. 81. (7) bekezdésben rögzített határidők nem tarthatóak.

A Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésének alkalmazására tekintettel alábbi ajánlattevők ajánlata nem került elbírálásra: – a VA-HÍD Korlátolt Felelősségű Társaság (2750 Nagykőrös, Filó Lajos utca 11.) (ajánlati érték összesen: 83 378 200) ajánlattevő ajánlata, – a Presidente Oktatási Kiképzési Információs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1142 Budapest, Rákospatak utca 55.) (ajánlati érték összesen: 115 155 500) ajánlattevő ajánlata, – a Sikerül89 Korlátolt Felelősségű Társaság és Generál Support Korlátolt Felelősségű Társaság közös ajánlattevők (2898 Kocs, Halom utca 36.) (ajánlati érték összesen: 149 432 000) ajánlata, – a Zöldterület Kezelő Kertészeti Korlátolt felelősségű társaság (6756 Tiszasziget József Attila utca 24.) (ajánlati érték összesen: 399 184 500) ajánlattevő ajánlata, – a LIZIKO NN Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (3214 Nagyréde, Pető Sándor utca 26.) (ajánlati érték összesen: 399 710 000) ajánlattevő ajánlata és – a Harmat Kert Parkfenntartó és Parképítő Korlátolt Felelősségű Társaság (1116 Budapest, Barázda utca 42.) (ajánlati érték összesen: 727 277 000) közös ajánlattevők ajánlata.

Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről)

Kbt. 148. § szerint. Részajánlattétel kizárásának indoka: A szolgáltatási egységárak minél alacsonyabb mértéke érdekében Ajánlatkérő nem biztosítja a részajánlattételi lehetőséget. A szolgáltatás megrendelések összefüggő és nagyobb volumene által a járulékos költségek alacsonyan tarthatók, mely az Ajánlatkérő számára kedvezőbb ajánlati árat eredményez. A részajánlattétel kizárása a szolgáltatások ellenőrizhetősége és minősége szempontjából hatékonyabb koordinációt, a munkafolyamatok összeegyeztethetőségét eredményezi, továbbá a kapcsolattartás gyors és egyértelmű kommunikációt követel. Amennyiben a közbeszerzési eljárás tárgyát képező feladatok kapcsán egy keretmegállapodás kerül megkötésre, a közvetlen megrendelések útján megvalósuló feladatellátás hatékonysága, a munkaszervezés gördülékenysége könnyebben biztosítható, különös tekintettel Ajánlatkérő szűkös adminisztrációs lehetőségeire. A kaszáláshoz kapcsolódó járulékos szolgáltatások (bozótirtás, fakivágás, faápolás) döntő részben egy megrendelési egységben kezelendők, mely centralizált folyamatok a megrendelői oldalon a munkaerő és a költségek optimalizálását, egyúttal a közpénzek hatékony felhasználását is lehetővé teszik, ugyanakkor egységes, világos, jól körülhatárolt felelősségi körök meghatározását teszik lehetővé. Fentieken túlmenően különös tekintettel arra a tényre, hogy Ajánlatkérő a beszerzés tárgyát képező szolgáltatás ellátására kötelezettséget vállalt, Ajánlatkérőnek nem áll módjában az ellátatlanság kockázatát vállalni, amennyiben a beszerzés tárgyát képező szolgáltatás egyes részére/ire nem érkezik be érvényes ajánlat. A közbeszerzési eljárás tárgyát képező, parlagfűirtási célú kaszálási tevékenység ellátása közérdek, a részekre történő ajánlattétel magában hordozza annak kockázatát, hogy eredménytelen eljárási részek esetében az ország jelentős, akár vármegyényi területein nem kerülne elvégzésre a kaszálási tevékenység, mely a közérdekűségre, valamint az Ajánlatkérőt terhelő kötelezettségekre tekintettel sem vállalható kockázatot jelent.

A beszerzés leírása

Szerződés keretében parlagfűirtási feladatok kaszálással történő elvégzése, részleges bozótirtási, fakivágási és faápolási feladatok kézi- és gépi erővel történő elvégzése, zöldhulladék elszállítása. Közbeszerzés mennyisége: Az előzetes felmérések alapján tervezetten Magyarország területén található, az összes vármegyében szétszórtan elhelyezkedő földterületeken történő munkavégzés (kézi és/vagy gépi kaszálás, bozótirtás, favágás, faápolás, valamint növényi zöldhulladék darálás és elszállítása) évente legalább három ütemben tervezetten, a jelen felhívásban és a dokumentációban, valamint a részeként átadott szerződéstervezetben foglaltak szerint. A közbeszerzés tervezett mennyisége (24 hónapra): - kézi kaszálás: összesen 9.219.066 m2 mennyiségben - gépi kaszálás: összesen 12.483.924 m2 mennyiségben - kézi bozótírtás: összesen 168 000 m2 mennyiségben - gépi bozótírtás: összesen 37 200 m2 mennyiségben A terület nagyságára vonatkozóan megadott adat évente legalább három ütemben megrendelésre kerülő fűkaszálási munkák összesített éves területi adataira vonatkoznak, amelyek ütemezése tervezetten az alábbiak szerint alakul: - 1. ütem elvégzésének határideje: június 1. - 2. ütem elvégzésének határideje: augusztus 1. - 3. ütem elvégzésének határideje: október 31. A fűkaszálási munkák teljesítésére közvetlen megrendeléseken keresztül kerül sor. A közvetlen megrendelést Ajánlatkérő nettó 20 000 000,- Ft-os megrendelési értékhatár elérése esetén legkésőbb a szolgáltatás kezdő időpontja előtti 30 nappal, nettó 20 000 000,- Ft-os megrendelési értékhatár alatt legkésőbb a szolgáltatás kezdő időpontja előtti 10 nappal (felkészülési idő) küldi meg nyertes ajánlattevőnek az EKR-ben. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a műszaki leírásban foglaltaknak megfelelő, évi kaszálási ütemekre tekintettel a keretmegállapodás aláírását követő első kaszálási ütem esetében a 30, illetve 10 napos felkészülési idő nem irányadó, nyertes ajánlattevőnek az első közvetlen megrendelés(ek) a keretmegállapodás aláírását követően haladéktalanul kiadásra kerülnek. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a 2024. évben munkavégzéssel ténylegesen érintett első ütemnek a keretmegállapodás aláírásának időpontját követő első ütem számít. Egy ütemen belül adott esetben az adott terület/területek több alkalommal történő kaszálása/bozótirtása is megrendelésre kerülhet. Ütemenként a kaszálási feladatokat minden megyében egy időben, határidőre szükséges elvégezni. Az ütemenként ellátandó feladatot Ajánlatkérő egyedi – helyszínenkénti- megrendelések útján hívja le. A tervezett területek részletezésére és a feladat nagyságrendjének meghatározására vonatkozóan a dokumentáció részeként, tájékoztató jelleggel összesítő táblázat kerülnek átadásra. A táblázat a beszerzés tárgya szerinti feladatokkal érintett ingatlanok aktuális felsorolását tartalmazzák, azonban Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy ezen ingatlanok köre a későbbiekben módosulhat. A jelen felhívás értelmezése és a szerződés teljesítése során kézi kaszálásnak minősül: a kézzel, kézi motoros fűkaszával, kézi fűnyíróval, vagy hagyományos kaszával végzett kaszálás, gépi kaszálásnak minősül: az egyéb géppel elvégzett kaszálás. Ajánlattevőnek a fentebb részletezett parlagfű irtási célú kaszálási ütemeken kívül is rendelkezésre kell állnia kisebb volumenű eseti munkavégzés céljából. Ez alkalmanként 100-2000 m2 fűkaszálást, bozótirtást jelent évente mintegy 55.000 m2-en. A szolgáltatások teljesítéséhez szükséges eszközöket, felszereléseket és gépeket, valamint az egyéni védőfelszerelést és a teljes munkaruhát a nyertes ajánlattevő biztosítja. Ajánlatkérő favágási, faápolási feladatokat évi mintegy 300 változó méretű és fajú faegyed esetében tervez megrendelni. A faápolási, favágási feladatokat Ajánlatkérő az előbb részletezett – három ütemben megvalósuló – fűkaszálási, bozótirtási feladatok mellett tervezi megrendelni. Favágásra leginkább veszélyelhárítási célból kerül sor. A favágást indokolt esetben alpintechnika, illetve emelőkosaras jármű alkalmazásával kell elvégezni. A faápolási feladatok célja a fa és környezete közötti összhang konzerválása/megteremtése a fa életben maradási esélyeinek megőrzésével/javításával. Ajánlatkérő egyes esetekben igényt tart a műszaki leírásban részletezett feladatok elvégzése során keletkezett zöldhulladék aprítására, annak helyszíni elhelyezésére vagy elszállítására. A keretmegállapodás keretösszege: nettó 800 000 000 HUF. A szolgáltatásokat részletesen a műszaki leírás tartalmazza, az éves mennyiségre megadott kalkulációs adatokat az összesítő táblázat tartalmazza. A részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentáció (KD) tartalmazza

A BT-145 mezőben Ajánlatkérő technikai okokból a negyedévben aktuális, első közvetlen megrendelés kiküldésének időpontját rögzítette, a tárgyi, BT-300 mezőben valamennyi közvetlen megrendelés kiküldésének időpontja feltüntetésre került. A BT-536 mezőben Ajánlatkérő technikai okokból a negyedévben aktuális, első közvetlen megrendelés kezdő időpontját, valamint az utolsóként esedékes közvetlen megrendelés véghatáridejét rögzítette. A tárgyi, BT-300 mezőben valamennyi kiküldött közvetlen megrendelés teljesítési határideje rögzítésre került. Az V.4. BT-501 Nemzeti azonosítószám pont kitöltése esetén a hirdetmény technikai hibát jelez, így azt Ajánlatkérő nem töltötte ki, annak tartalma egyébiránt megegyezik az V.2.3 BT-501 pontban rögzített azonosítóval. A II.1.7) - BT-161 A hirdetményben közzétett végleges összérték (áfa nélkül) mezőben kitöltött összegként a második negyedévben a Parkfenntartó Kft. részére kiküldött közvetlen megrendelések összeadott nettó értéke került rögzítésre. A második negyedévben kiküldött közvetlen megrendelések kiküldésének dátuma és a közvetlen megrendelések nettó értéke, valamint teljesítési határidő az alábbiakban kerül felsorolásra: 1. 2025.04.03. – 10 468, -Ft (teljesítés határideje: 2025.04.13.); 2. 2025.04.03. – 63 860, -Ft (teljesítés határideje: 2025.04.09.-2025.04.16.); 3. 2025.04.03. – 26 709, -Ft (teljesítés határideje: 2025.04.15.); 4. 2025.04.03. – 10 921, -Ft (teljesítés határideje: 2025.04.15. – 2025.04.22.); 5. 2025.04.09. – 146 010, -Ft (teljesítés határideje: 2025.04.19. – 2025- 04.30.); 6. 2025.04.09. – 290 000, -Ft (teljesítés határideje: 2025.04.19. – 2025- 04.30.); 7. 2025.04.09. – 121 106, -Ft (teljesítés határideje: 2025.04.19. – 2025- 04.30.); 8. 2025.04.10. – 2 684 164, -Ft (teljesítés határideje: 2025.04.22. – 2025- 06.25.); 9. 2025.04.10. – 1 655 646, -Ft (teljesítés határideje: 2025.04.22. – 2025- 06.25.); 10. 2025.04.10. – 3 786 080, -Ft (teljesítés határideje: 2025.04.22. – 2025- 06.25.); 11. 2025.04.10. – 3 990 074, -Ft (teljesítés határideje: 2025.04.22. – 2025- 06.25.); 12. 2025.04.10. – 1 245 772, -Ft (teljesítés határideje: 2025.04.22. – 2025- 06.25.); 13. 2025.04.11. – 2 171 720, -Ft (teljesítés határideje: 2025.04.22. – 2025- 06.25.); 14. 2025.04.11. – 330 609, -Ft (teljesítés határideje: 2025.04.22. – 2025- 06.25.); 15. 2025.04.11. – 3 980 403, -Ft (teljesítés határideje: 2025.04.22. – 2025- 06.25.); 16. 2025.04.11. – 2 076 870, -Ft (teljesítés határideje: 2025.04.22. – 2025- 06.25.); 17. 2025.04.11. – 3 108 450, -Ft (teljesítés határideje: 2025.04.22. – 2025- 06.25.); 18. 2025.04.15. – 3 980 403, -Ft (teljesítés határideje: 2025.04.25. – 2025- 05.02.); 19. 2025.04.15. – 83 817, -Ft (teljesítés határideje: 2025.04.25. – 2025- 05.05.); 20. 2025.04.15. – 2 424, -Ft (teljesítés határideje: 2025.04.25. – 2025- 05.02.); 21. 2025.04.15. – 127 593, -Ft (teljesítés határideje: 2025.04.25. – 2025- 05.02.); 22. 2025.04.15. – 215 312, -Ft (teljesítés határideje: 2025.04.25. – 2025- 05.05.); 23. 2025.04.16. – 1 080 844, -Ft (teljesítés határideje: 2025.04.28. – 2025- 06.25.); 24. 2025.04.16. – 1 080 844, -Ft (teljesítés határideje: 2025.04.28. – 2025- 06.25.); 25. 2025.04.16. – 10 033 120, -Ft (teljesítés határideje: 2025.04.28. – 2025- 06.25.); 26. 2025.04.16. – 8 864 392, -Ft (teljesítés határideje: 2025.04.28. – 2025- 06.25.); 27. 2025.04.16. – 9 387 974, -Ft (teljesítés határideje: 2025.04.28. – 2025- 06.25.); 28. 2025.04.16. – 1 080 844, -Ft (teljesítés határideje: 2025.04.28. – 2025- 06.25.); 29. 2025.04.16. – 7 651 652, -Ft (teljesítés határideje: 2025.04.28. – 2025- 06.25.); 30. 2025.04.16. – 8 701 164, -Ft (teljesítés határideje: 2025.04.28. – 2025- 06.25.); 31. 2025.04.16. – 2 909 576, -Ft (teljesítés határideje: 2025.04.28. – 2025- 06.25.); 32. 2025.04.16. – 3 304 597, -Ft (teljesítés határideje: 2025.04.28. – 2025.06.25.); 33. 2025.04.16. – 11 554 905, -Ft (teljesítés határideje: 2025.04.28. – 2025.06.25.); 34. 2025.04.17. – 146 010,-Ft (teljesítés határideje: 2025.05.01. – 2025.05.31.); 35. 2025.04.17. – 121 106,-Ft (teljesítés határideje: 2025.05.01. – 2025.05.31.); 36. 2025.04.23. – 60 585,-Ft (teljesítés határideje: 2025.05.05. – 2025.05.12.); 37. 2025.04.30. – 146 010,-Ft (teljesítés határideje: 2025.06.01. – 2025.06.30.); 38. 2025.04.30. – 146 010,-Ft (teljesítés határideje: 2025.07.01. – 2025.07.31.); 39. 2025.04.30. – 146 010,-Ft (teljesítés határideje: 2025.08.01. – 2025.08.31.); 40. 2025.04.30. – 146 010,-Ft (teljesítés határideje: 2025.09.01. – 2025.09.30.); 41. 2025.04.30. – 146 010,-Ft (teljesítés határideje: 2025.10.01. – 2025.10.31.); 42. 2025.04.30. – 146 010,-Ft (teljesítés határideje: 2025.11.01. – 2025.11.30.); 43. 2025.04.30. – 121 106,-Ft (teljesítés határideje: 2025.06.01. – 2025.06.30.); 44. 2025.04.30. – 121 106,-Ft (teljesítés határideje: 2025.07.01. – 2025.07.31.); 45. 2025.04.30. – 121 106,-Ft (teljesítés határideje: 2025.08.01. – 2025.08.31.); 46. 2025.04.30. – 121 106,-Ft (teljesítés határideje: 2025.09.01. – 2025.09.30.); 47. 2025.04.30. – 121 106,-Ft (teljesítés határideje: 2025.10.01. – 2025.10.31.); 48. 2025.04.30. – 121 106,-Ft (teljesítés határideje: 2025.11.01. – 2025.11.30.); 49. 2025.05.06. – 106 124,-Ft (teljesítés határideje: 2025.05.19. – 2025.05.31.); 50. 2025.05.06. – 51 371,-Ft (teljesítés határideje: 2025.05.16. – 2025.05.26.); 51. 2025.05.12. – 48 794,-Ft (teljesítés határideje: 2025.05.23. – 2025.05.30.); 52. 2025.05.13. – 69 500,-Ft (teljesítés határideje: 2025.05.23. – 2025.06.25.); 53. 2025.05.13. – 2 424,-Ft (teljesítés határideje: 2025.05.23. – 2025.05.30.); 54. 2025.05.20. – 133 796,-Ft (teljesítés határideje: 2025.05.309. – 2025.06.06.); 55. 2025.05.22. – 128 346,-Ft (teljesítés határideje: 2025.06.01. – 2025.06.30.); 56. 2025.05.22. – 298 280,-Ft (teljesítés határideje: 2025.06.01. – 2025.06.30.); 57. 2025.05.27. – 128 978,-Ft (teljesítés határideje: 2025.06.06. – 2025.07.16.); 58. 2025.06.04. – 63 493,-Ft (teljesítés határideje: 2025.06.13. – 2025.06.20.); 59. 2025.06.16. – 321 955,-Ft (teljesítés határideje: 2025.06.27. – 2025.07.04.); 60. 2025.06.16. – 52 500,-Ft (teljesítés határideje: 2025.06.26. – 2025.06.30.); 61. 2025.06.16. – 112 000,-Ft (teljesítés határideje: 2025.06.27. – 2025.07.04.);62. 2025.06.17. – 149 932,-Ft (teljesítés határideje: 2025.06.27. – 2025.07.04.); 63. 2025.06.17. – 15 150,-Ft (teljesítés határideje: 2025.06.27. – 2025.07.04.); 64. 2025.06.17. – 1 066 435,-Ft (teljesítés határideje: 2025.06.27. – 2025.07.04.); 65. 2025.06.17. – 43 520,-Ft (teljesítés határideje: 2025.06.27. – 2025.07.04.); 66. 2025.06.19. – 149 997,-Ft (teljesítés határideje: 2025.06.30. – 2025.07.07.); 67. 2025.06.19. – 322 729,-Ft (teljesítés határideje: 2025.06.30. – 2025.07.07.); 68. 2025.06.19. – 1 720 000,- Ft (teljesítés határideje: 2025.06.30. – 2025.07.07.); 69. 2025.06.19. – 708 873,-Ft (teljesítés határideje: 2025.06.30. – 2025.07.07.); 70. 2025.06.19. – 692 727,-Ft (teljesítés határideje: 2025.06.30. – 2025.07.07.); 71. 2025.06.19. – 164 151,-Ft (teljesítés határideje: 2025.06.30. – 2025.07.07.); 72. 2025.06.19. – 183 432,-Ft (teljesítés határideje: 2025.06.30. – 2025.07.07.); 73. 2025.06.19. – 377 308,-Ft (teljesítés határideje: 2025.06.30. – 2025.07.07.); 74. 2025.06.25. – 8 555,-Ft (teljesítés határideje: 2025.07.05. – 2025.07.12.);