SE NET energiahatékonysági fejlesztése

A beszerzés leírása

A közbeszerzési eljárás tárgya a Semmelweis Egyetem Nagyvárad téri Elméleti Tömb energiahatékonysági fejlesztésének kivitelezési munkái. A beruházás célja az energiamegtakarítás, illetve a biztonságos működtetés. A beruházás energiahatékonyság-növelés célú felújításra, korszerűsítésre irányul, az alábbiak szerint:

A) Építészet:
A toronyépület északi és déli homlokzati függönyfalának komplett cseréje a meglévő panelos kialakítású cca. 2x2700 m2-es függönyfal bontásával.
Új, önhordó alumínium kamrás függönyfal készül a jelenlegihez hasonló méretű takaróprofillal. A függönyfalba betétként kerül a fix üvegezés, a hőhídmentes alumínium ablakok, valamint a parapetmezőkben az építészeti elképzelésekhez igazodó átlátszatlan parapetüvegek.
A lepényépület helyiségeinek meglévő álmennyezetét több helyen szükséges megbontani, majd a gépészeti szerelés után helyreállítani.
A toronyépület emeleti szintjein a tervezett légcsatornák takarására új álmennyezet készül; illetve két oldalon a helyiségekben gipszkarton dobozolást kapnak a légcsatornák.

B) Épületgépészet:
1. központi fűtés- és hűtés szerelés:

Új, radiátoros fűtési rendszer kerül kiépítésre, az épületben létesülő kazánházzal, új gázhálózattal és kéményrendszerrel.
2 (kettő) db levegő-víz hőszivattyú kerül beépítésre, melyek egyenként max. 607,44kW hűtési teljesítménnyel rendelkeznek, és R454B típusú hűtőközeggel kerülnek telepítésre. A teljes beépített fűtési teljesítmény 754,2 kW. A meglévő távhő és tervezett rendszer közötti átváltás lehetőségét motoros nyit-zár váltószelep oldja meg. A hálózat a magas nyomások miatt két részre lett szétbontva. Gépházak az alagsorban, illetve a 12. emeleten találhatók. A teljes épület fűtési hővesztesége: ~733,69 kW, melynek pótlása az egyes osztó-gyűjtőkön fan-coilos, radiátoros és légkezelő körök keverőkapcsolásával valósul meg időjárásfüggő szabályozással. A nagyobb terek fűtése légfűtéssel megoldott. A tervezett hőleadó rendszer összesített teljesítménye 80 (nyolcvan) % kihasználtság figyelembevételével: 664,8 kW.
A fűtés és hűtési módok átváltásáról motoros váltószelepek gondoskodnak. A betervezett hőszivattyúk nem tartalmaznak puffertárolót. Maximális egyidejű hűtési igény nyáron 80 (nyolcvan) %-os kihasználtsággal számolva: 1015,4 kW.

2. Légtechnika szerelés:
Az épületben összesen 14 (tizennégy) db légtechnikai rendszer kerül kiépítésre, átalakításra, lecserélésre. A meglévő ventilátorokat hővisszanyerő szellőztető berendezésekre cseréljük. A légkezelőgépek közvetítőközeges és keresztáramú hővisszanyerővel ellátott gépek.

C) Épületvillamosság:
Az elavult lámpatestek cseréje korszerű LED-es világítótestekre történik.
Az épületgépészeti rendszer korszerűsítéséhez kapcsolódóan elektromos energiaellátás kiépítése szükséges.

A részletes közbeszerzési műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §-a alapján rögzíti, hogy amennyiben az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve meghatározott gyártmányú vagy eredetű̋ dologra, illetve konkrét eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű̋ meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű̋” kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.

További információk

1. Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR-ben történő ajánlattevői regisztráció, összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.
2. A 2-4. értékelési szempontokkal kapcsolatban Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 71. § (9) bekezdésében foglaltak alapján, hogy a 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez az ajánlatkérő által bemutatni kért szakemberek személye hiánypótlás keretében csak a (4) bekezdésben foglalt, vagy az alkalmassági követelménynek való megfelelőség miatt szükséges esetben és csak úgy változhat, hogy a hiánypótlásban az értékeléskor figyelembe veendő minden releváns körülmény tekintetében a korábbival legalább egyenértékű szakember kerül bemutatásra. Ha a hiánypótlás során a korábbinál nagyobb tapasztalattal, magasabb képzettséggel rendelkező személy kerül bemutatásra, az ajánlatkérő az értékeléshez akkor is csak az ajánlattevő által pótolt szakember adatait veheti figyelembe, a hiánypótlás ilyenkor is csak az ajánlat érvényessé tételét szolgálja, és nem eredményezi az értékeléskor figyelembe veendő tényezők változását. Ha
a) a 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között – a b) pontban foglaltaktól eltérő – ellentmondás van, és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja;
Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerint 36 (harminchat) hónapban határozza meg a 2-4. értékelési szempontok szerinti ajánlati elemek legkedvezőbb szintjét. A Kbt. 71. § (9a) bekezdése alapján, amennyiben az ajánlatban ezen elemre vonatkozó adatokban ellentmondás van, de megállapítható, hogy az ajánlati elemre ettől függetlenül is az elérhető legmagasabb pontszámot kell adni, az ajánlat nem nyilvánítható érvénytelenné és a Kbt. 71. § (9) bekezdés b) pontja nem alkalmazandó.
Az 1-4. értékelési szempontokat részletesen a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
3. Az ajánlati felhíváshoz kapcsolódó Közbeszerzési dokumentumokat az érdeklődő gazdasági szereplőknek (vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozó(k)nak) elektronikus úton el kell érni az ajánlattételi határidő lejártáig. A Közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélküli letöltéséhez regisztráció szükséges az EKR-ben a következő címen: https://ekr.gov.hu, regisztrációt követően van lehetőség a dokumentumok teljes körű, közvetlen és díjmentes elérésére. Ajánlatkérő rögzíti, hogy nem vállal felelősséget a Közbeszerzési dokumentumok hozzáférhetőségével kapcsolatban felmerült technikai problémákért.

Az ajánlatok felbontásának feltételei (Tájékoztatás a felhatalmazott személyekről és a felbontási eljárásról)

Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. §-ában foglaltak szerint történik. Az EKR r. 15. § (2) bekezdés alapján az ajánlatokat tartalmazó iratok bontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, 2 (kettő) órával később kezdi meg.

A feltételek felsorolása és rövid leírása

SZ1) Építőipari kivitelezői nyilvántart. szereplés: Ajánlattevőnek ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alábbi alkalmassági követelményeknek:

SZ1) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági szereplő nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében.
Alkalmatlan a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő, ha Ajánlatkérő Kbt. 69. §-a szerinti felhívására nem tudja igazolni, hogy az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági szereplő be van jegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba. Az előírásnak való megfelelésről szóló igazolást Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtani. Az igazolás módja tekintetében a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 26. § (1)-(2) bekezdései irányadóak.

Igazolási mód:
Előzetes igazolás:
Ajánlattevőnek ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy az SZ1) pontban foglalt alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja, ha ajánlattevő, vagy kapacitást nyújtó szervezet vagy személy bevonása esetén a kapacitás nyújtóként bevont gazdasági szereplő vagy személy meghatalmazásával az ajánlattevő az EEKD formanyomtatványa IV. rész α (alfa) pontjában nyilatkozik („igen” válasszal kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelménynek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményt nem kell az EEKD formanyomtatványa IV. rész A. pontjában feltüntetni. Az alkalmasság részletes igazolását/igazolásait Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kérheti ajánlattevőktől.
Utólagos igazolás:
Az alábbiakban előírt igazolásokat kizárólag az ajánlatkérő Kbt. 69. §-a szerinti felhívására szükséges benyújtani a felszólított ajánlattevő(k)nek.

SZ1) A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja, a 321/2015. Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés a) pontja, a 26. § (2) bekezdése és a 322/2015. Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése alapján a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az építőipari kivitelezői nyilvántartásban szereplés tényét Ajánlatkérő ellenőrzi az ingyenesen elérhető elektronikus névjegyzék (https://knyr.mkik.hu/Kivreg/Nyilvantarto/Kereses) adatai alapján; nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

P1) Közbeszerzés tárgya szerinti árbevétel: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő,
P1) ha az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 (három), mérleg-fordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya (épület építése és/vagy felújítása és/vagy korszerűsítése és/vagy átépítése és/vagy átalakítása és/vagy bővítése) szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el összesen 2.350.000.000,- HUF-ot.

Ajánlatkérő alkalmazza a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (5) bekezdésében foglaltakat.

Előzetes igazolás:
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdésében foglaltak alapján az alkalmassági követelmény(ek) előzetes igazolására elfogadja ajánlattevők egyszerű nyilatkozatát, így az ajánlatban elegendő az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. részének alfa szakaszát kitölteni.

A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az utólagos igazolási kötelezettség körében benyújtandó igazolások:

P1) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontjában foglaltak értelmében az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 (három), mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (épület építésére és/vagy felújítására és/vagy korszerűsítésére és/vagy átépítésre és/vagy átalakításra és/vagy bővítésre vonatkozó munkáiból) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozat, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésében foglaltak szerint, amennyiben az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja gazdasági és pénzügyi alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérés során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11) bekezdéseiben foglaltak szerint is megfelelhet.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltak értelmében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet a Semmelweis Egyetem részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi közbeszerzési eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

M1) Referencia: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 (hatvan) hónapban befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), de legfeljebb 96 (kilencvenhat) hónapon belül megkezdett, épület építésére és/vagy felújítására és/vagy korszerűsítésére és/vagy átépítésre és/vagy átalakításra és/vagy bővítésre vonatkozó referenciával, mely min. 4000 m2 függönyfal megépítését, valamint épületgépészeti munkát, ezen belül legalább 1 (egy) db, a fűtési teljesítmény tekintetében min. 300 kW teljesítményű hőszivattyú beépítését is magában foglalta .

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M1) Ajánlatkérő Kbt. 69. §-a szerinti felhívására az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján csatolnia kell az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 (hatvan) hónapban sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, épület építésére és/vagy felújítására és/vagy korszerűsítésére és/vagy átépítésre és/vagy átalakításra és/vagy bővítésre vonatkozó (ahol a teljesítés kezdő időpontja legfeljebb az ajánlati felhívás feladását megelőző 96 (kilencvenhat) hónapra és befejező időpontja, az ajánlati felhívás feladását megelőző 60 (hatvan) hónapon belüli időpontra esik), a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 22. § (3) bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolást/igazolásokat.

Az igazolást/ igazolásokat legalább az alábbi tartalommal kell benyújtani:
a) ajánlattevő (a szerződést teljesítő kedvezményezett) neve, címe,
b) a szerződést kötő másik fél (megrendelő) neve, címe, valamint a referenciát adó személy neve, elérhetősége(i) (telefon vagy e-mail),
c) a referencia-munka rövid ismertetése és mennyiségi adatai (a szerződés tárgya, minimálisan az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett műszaki tartalmi és mennyiségi adatokkal),
d) a teljesítés kezdő-és befejező (a műszaki átadás-átvétel megtörténtének) időpontja (év, hónap, nap részletezettséggel),
e) a teljesítés pontos helye,
f) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,
g) saját teljesítés aránya (%, adott esetben).
A Korm. rendelet 21/A. §-ában foglaltakra tekintettel Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

A referencia követelmény több szerződésből is teljesíthető/igazolható. Az ajánlattevők mind az egyes referencia elemek, mind a mennyiségi adatok tekintetében külön-külön szerződésekből is igazolhatják a követelménynek történő megfelelést, azzal, hogy a min. 300 kW teljesítmény 1 (egy) darab hőszivattyúra kell vonatkozzon.

Az M1) alkalmassági követelmény igazolásának részletes szabályait a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

M2) Szakemberek: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M2) Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
M2)/1 min. 1 (egy) fő, a 266/2013. Korm. rendelet szerinti MV-É szakterület felelős műszaki vezetői, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, képzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert.
M2)/2 min. 1 (egy) fő, a 266/2013. Kr. 1. melléklete szerinti MV-ÉG (építménygépészet) szakterület felelős műszaki vezetői, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, képzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert.
M2)/3 min. 1 (egy) fő, a 266/2013. Kr. 1. melléklete szerinti MV-ÉV (építményvillamosság) felelős műszaki vezetői, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, képzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert.
Egy szakember több pozícióra is jelölhető.
A szakemberek párhuzamosan szerzett gyakorlatainak hónapszáma nem adható össze, vagyis egy évben max. 12 (tizenkettő) hónap vehető figyelembe. A gyakorlati idő ismertetése során a tevékenységek bemutatása év-hónaptól év-hónapig bontásban történjen.
Ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben az ajánlatban meg kell jelölni ezt a szervezetet/személyt és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet/személy erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolandó az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan - szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt - kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A kapacitást biztosító szervezetnek/személynek az ajánlattevőre előírt igazolási móddal kell igazolni az alkalmassági követelményt, figyelemmel a Kbt. 67. § (3) bekezdésére.

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M2) Ajánlatkérő Kbt. 69. §-a szerinti felhívására az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján be kell mutatnia azon szakembereket, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

A szakemberek bemutatása körében csatolandók:
a) Az ajánlattevőnek elektronikus űrlapon (EKR) kell nyilatkoznia a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről, amelyben megjelöli a bevonni kívánt szakembereket (szakemberek neve), az alkalmassági követelmény releváns pontját/pontjait, továbbá a szakember(ek) munkáltatóját (az ajánlattételi határidő időpontjában), vagy azt a személyt/szervezetet, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattétel időpontjában.
b.1) Amennyiben a bemutatni kívánt szakember az alkalmassági követelmény szerinti jogosultsággal már rendelkezik az ajánlattétel időpontjában, az ajánlattevőnek csatolnia kell a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot, mely tartalmazza a jogosultság első megszerzésének dátumát (év, hónap, nap). Amennyiben az adott szakember már szerepel az illetékes kamara által vezetett elektronikus hatósági nyilvántartásban, Ajánlatkérő a jogosultság meglétét az elektronikus nyilvántartásban ellenőrzi.

Amennyiben a bemutatott szakember az elektronikus hatósági nyilvántartásban adminisztrációs okokból nem szerepel, az előírt jogosultság fennállása az illetékes kamara által kiállított, a tárgyévre vonatkozó érvényes igazolással is igazolható. A honlapon történő ellenőrzés elősegítése érdekében, amennyiben az ajánlattevő az ajánlattétel időpontjában rendelkezik az előírt jogosultsággal, a szakmai önéletrajzban kötelezően megadandó a kamarai nyilvántartási szám, továbbá feltüntetendő a jogosultság első megszerzésének időpontja is. Más tagállamban szerzett jogosultság esetén a küldő vagy származási országban a jogosultságot igazoló dokumentum és annak magyar nyelvű fordítása benyújtandó.
b.2) Amennyiben a bemutatni kívánt szakember az alkalmassági követelmény szerinti jogosultsággal nem rendelkezik az ajánlattétel időpontjában, az ajánlattevőnek csatolnia kell a szakmai gyakorlatot igazoló, a szakember által aláírt szakmai önéletrajzot, melyben a szakember nyilatkozik az előírt alkalmassági előírások vonatkozásában szakmai tapasztalatáról (amelyből a szakembernek a követelményben előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalata egyértelműen kiderül; a párhuzamos szakmai tapasztalatok csupán egyszer kerülnek figyelembe vételre). Amennyiben ajánlattevő az ajánlatban korábban csatolta a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát (olyan tartalommal, amelyből az alkalmassági követelménynek való megfelelés és az értékelési szempont körében vizsgált adatok is elkülönítve szerepeltetve vannak, és amelyek között az átfedés nem megengedett), annak újbóli benyújtása nem kötelező. Benyújtandók továbbá a szakember végzettségét és képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata, és a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat (a szakember által aláírt szakmai önéletrajzban is megtehető).
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentum egyszerű másolatban is benyújtható.
Ajánlatkérő az előírt végzettséggel, képzettséggel egyenértékű végzettséget, képzettséget is elfogad.

Folytatás a III.4.4) pontban.

A feltételek felsorolása és rövid leírása

M1) és M2) közös rendelkezések: Előzetes igazolás:
A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés teljesülése tekintetében az EEKD-ban foglalt nyilatkozatát benyújtani.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy az M1) – M2) alpontokban meghatározott alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az EEKD IV. rész α (alfa) pontjában nyilatkozik („igen” válasszal kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD formanyomtatvány IV. rész C. pontjában feltüntetni. Az alkalmasság (részletes) igazolását/igazolásait Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kérheti ajánlattevő(k)től.

Utólagos igazolás:
Az alábbiakban előírt igazolásokat kizárólag Ajánlatkérő Kbt. 69. §-a szerinti felhívására szükséges benyújtani a felszólított ajánlattevőnek.

A gazdasági szereplők azon csoportjának jogi formája, amelynek a szerződést oda kell ítélni

A III.4.7) pont folytatása:
Az előleg elszámolására vonatkozó részletes szabályokat a Közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott szerződéstervezet tartalmazza.

Késedelmi kötbér: alapja a tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozói Díj, mértéke annak 1 (egy) %-a naponta, de max. 20 (húsz) naptári napra eső összeg.
Meghiúsulási kötbér: alapja a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj, mértéke annak 30 (harminc) %-a.
A késedelmi kötbér és a meghiúsulási kötbér egyidejűleg nem érvényesíthető.

Jótállási kötelezettség: a Munkaterület Megrendelő birtokába történő visszaadásától számított 60 (hatvan) hónap.

Jólteljesítési biztosíték: a Kbt. 134. § (3) bekezdése alapján, a tartalékkeret nélkül számított nettó Vállalkozói díj lezárt teljesítésre jutó részének 5 (öt) %-a.

Felek a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként a tartalékkeret és az általános forgalmi adó nélkül számított nettó vállalkozói díj 5 (öt) %-ának megfelelő összegű teljesítési biztosítékot kötnek ki.
A Kbt. 134. § (6) bekezdése a) pontja alapján a Vállalkozó a szerződés hatályba lépésekor köteles a teljesítési biztosítékot rendelkezésre bocsátani: óvadékként az előírt pénzösszegnek a Megrendelő fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.
A Vállalkozó köteles biztosítani, hogy a Munkaterület birtokának a Megrendelő részére történő visszaadásáig a teljesítési biztosíték rendelkezésre álljon, figyelemmel a Kbt. 134. § (4) bekezdésében foglaltra. A teljesítési biztosíték rendelkezésre állását igazoló dokumentum a szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi.
A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő jogosult a Vállalkozóval szemben a Vállalkozó által el nem végzett és a működés fenntartása érdekében szükséges állapot helyreállítása érdekében szükséges munkálatokat a teljesítési biztosíték lehívásával érvényesíteni.

Amennyiben a Vállalkozó a biztosítékot pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia, kezesség vagy kötelezvény nyújtásával biztosítja, a biztosítéknak meg kell felelnie az alábbi feltételeknek:
- a Megrendelő vagy az általa megjelölt személy, mint kedvezményezett részére szól,
- a biztosítékból származó igények - a Bank előzetes hozzájárulása nélkül - nem engedményezhetők és nem átruházhatók,
- a biztosítékot kiállító hitelintézet vagy biztosító társaság Magyarország területén pénzügyi szolgáltatás nyújtására jogosult,
- tartalmazza a kiállító visszavonhatatlan és feltétel nélküli kötelezettségvállalását a kedvezményezett általi első felszólítástól számított legfeljebb 5 (öt) banki nap alatti fizetésre,
- a biztosítékot kiállító nem jogosult az alapjogviszony vizsgálatára, illetve a Vállalkozót az alapjogviszony alapján megillető bármilyen kifogásolás érvényesítésére, továbbá lemond a szolgáltatás visszautasítására, visszatartására, annak vitatására vagy beszámítására vonatkozó valamennyi jogáról, továbbá arról is, hogy a Vállalkozónak a Szerződésből vagy azzal kapcsolatban, illetve más jogviszonyból eredő, a Megrendelővel szembeni követeléseit érvényesítse. A Biztosítékot kiállító a biztosíték érvényesítésére vonatkozó kedvezményezetti fizetési felszólítást nem kötheti semmilyen olyan formai követelményhez, amely a kedvezményezett érvényesítési jogát korlátozza, ide nem értve a Biztosíték lehívására vonatkozó szabályszerű aláírás igazolására vonatkozó követelményeket.
Amennyiben a Vállalkozó a jólteljesítési biztosítékot a teljesítésigazolás kiállításával egyidejűleg rendelkezésre bocsájtja, a Megrendelőnek a teljesítési biztosítékot fel kell szabadítania.

Tartalékkeret: a nettó vállalkozói Díj 10 (tíz) %-a.

Kauciók és garanciák

Ajánlatkérő nem ír elő ajánlati biztosítékot.

A III.4.1) pont folytatása:
Az M2) alkalmassági követelmény igazolására szolgáló nyilatkozat részletes tartalmára, illetve ahhoz csatolandó egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes előírásokat a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Az alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11)-(12) bekezdései is irányadók.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Ha az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek az ajánlattevő más szervezet/személy kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot. Az igazolások benyújtásakor e szervezetnek/személynek - kizárólag az érintett alkalmassági követelmény(ek) tekintetében - az előírt igazolási móddal/módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági követelmény(ek)nek való megfelelést.
Ajánlatkérő rögzíti a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 1. § (2) bekezdése alapján, hogy az általa a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései alapján, az alkalmassági követelmény(ek) igazolásainak benyújtására felhívott gazdasági szereplő(k)nek a Korm. rend. IV. Fejezetének megfelelően kell igazolnia/igazolniuk, hogy megfelel(nek) az M1) – M2) pontokban meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Ha Ajánlatkérőnek az ajánlatok bírálata során alapos kétsége merül fel valamely gazdasági szereplő nyilatkozatának valóságtartalmára vonatkozóan [Kbt. 69. § (7) bekezdés], bármikor - 5 (öt) munkanapos határidő tűzésével - kérheti az érintett ajánlattevőt, hogy nyújtsa be a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti igazolásokat.

A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre

Számlák benyújtása: 7 (hét) db részszámla (15, 25, 35, 50, 60, 70 és 80 %-os készültségnél) és 1 (egy) db végszámla.

Az ajánlattétel, a szerződés, a számlázás és kifizetés devizaneme: Forint (HUF).

Ajánlatkérő – kivéve a Kbt. 5. § (2)–(4) bekezdései szerinti ajánlatkérőt – köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.

A finanszírozás feltételeire vonatkozó jogszabályok:
- 2007. évi CXXVII. tv;
- 2013. évi V. tv 6:130. § (1)-(2) bekezdései, Ptk. 6:155. §;
- 2015. évi CXLIII. tv 135. § (1), (3), (5)-(6) bekezdései;
- 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 32. §, 32/A. §.
A szerződés finanszírozása EU forrásból, utófinanszírozással történik.

Tartalékkeret: a nettó vállalkozói Díj 10 (tíz) %-a.

Részletes fizetési és finanszírozási feltételek a szerződés tervezetben.

A szerződés teljesítésének feltételei

Ajánlatkérő a tartalékkeret nélkül számított nettó Vállalkozói díj legfeljebb 10 (tíz) %-ának megfelelő mértékű előleget biztosít. Megrendelő köteles az előlegbekérőben foglalt ellenszolgáltatást az építési munkaterület átadását követő 15 (tizenöt) napon belül, banki átutalással kiegyenlíteni. Vállalkozó köteles az előlegszámláján történt jóváírását követően annak értékéről 8 (nyolc) napon belül kiállítani a számlát, és azt eljuttatni a Megrendelő számára. A Vállalkozó az előleggel az 1-5. részszámlákban köteles elszámolni, részszámlánként egyenlő arányban, az előleg összegének 20-20 (húsz-húsz) %-ával részszámlánként.
Az előleg elszámolására vonatkozó részletes szabályokat a Közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott szerződés tervezet tartalmazza.

Folytatás a III.4.6) pontban.

1) Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
2) A helyszíni bejárás időpontja és helye: 2024. szeptember 24-én 10:00 órai kezdettel; a találkozó helye: 1089 Budapest, Orczy út 2-4. (Semmelweis Egyetem Nagyvárad téri Elméleti Tömb, földszinti aula). Ajánlatkérő konzultációt nem tart.
3) Az ajánlatban elektronikus űrlap (EKR) formájában benyújtandók:
- a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat, valamint a 66. § (5) bekezdés szerinti felolvasólap
- a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai szerinti nyilatkozatot (nemleges válasz esetén is)
- a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti nyilatkozatot a kapacitást nyújtó szervezet vonatkozásában (nemleges válasz esetén is)
- a Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozat
- folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról (vbe) szóló nyilatkozatot (nemleges válasz esetén is) Ajánlattevő tekintetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás másolatát (Kr. 13. §).
- üzleti titokról szóló nyilatkozatot (nemleges válasz esetén is)
Ajánlattevő a Kbt. 44. § (1) bekezdés szerint az ajánlatban elkülönített módon elhelyezett üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja (EKR-ben erre szolgáló funkció alkalmazásával). Ezzel kapcsolatban felhívjuk a figyelmet a Kbt. 44. § (2) bekezdésében foglaltakra.
- EEKD (Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum)
- nyilatkozat a bemutatott szakemberről/szakemberekről
- nyilatkozat az Üvegkapu alkalmazásáról
Ajánlatkérő Kbt. 69. §-a szerinti külön felhívására benyújtandó:
- a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) és kc) alpontjai szerinti nyilatkozat a kizáró okokról,
- az M1) alkalmassági követelmény tekintetében benyújtott referencia nyilatkozat/igazolás,
- az M2) alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakemberekről szóló nyilatkozatot (adott esetben).
4) A III.4.1.) pontok szerinti alkalmassági követelmények és igazolási módjuk a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
5) Az adható pontszám alsó és felső határa valamennyi értékelési szempont esetében: 0-10 pont.
Ajánlatkérő az 1. értékelési szempont esetében a Közbeszerzési Hatóság 2020. március 25. napi útmutatójának 1. mell. A.1.aa. pontja szerinti fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat.
A 2-4. szempontok esetében az egyenes arányosítás módszerével történik az ajánlatok értékelése. Amennyiben ajánlattevő a 2-4. értékelési szempontokra „0”-nál többet ajánl meg, a megajánlott szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzával kell alátámasztani a megajánlott adatot. A szakember aláírásával ellátott szakmai önéletrajz az ajánlattal teljeskörűen benyújtandó, valamint a Kbt. 69. § (7) bekezdésben foglaltakra tekintettel csatolni kell az M2) alkalmassági követelményhez kapcsolódó igazolást (végzettséget, képzettséget igazoló okiratokat, amennyiben a szakemberek az ajánlattételkor nem rendelkeznek kamarai nyilvántartási számmal. Az ajánlatban csatolandó továbbá az M2) alkalmassági követelmény tekintetében a „Nyilatkozat bemutatott szakemberekről” elektronikus űrlap (EKR) is. A 2-4. értékelési szempontokra szempontonként csak 1 (egy) szakembert lehet jelölni, aki megegyezik azzal a szakemberrel, akit az ajánlattevő az adott alkalmassági követelmény vonatkozásában megjelöl. Az értékelési szempontokra megajánlott szakemberek nevét a fent hivatkozott EKR űrlapon kell feltüntetni. Amennyiben a szakember neve nem kerül feltüntetésre, az ajánlat érvénytelen.
6) Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.
7) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Kovácsné Veres Valéria 01086; Gredics Éva 01291
8) Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ában foglaltak alapján kell eljárni.
9) Kiegészítő tájékoztatás kérés(ek) során Ajánlatkérő a Kbt. 56. §-ában foglaltak alapján jár el.
10) Az M2) pont szerinti pozíciókra bemutatott szakember(ek)nek a szerződéskötés időpontjára szerepelnie/szerepelniük kell a Magyar Mérnöki Kamara vagy a Magyar Építész Kamara nyilvántartásában. Amennyiben a bemutatott szakember(ek) a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig nem rendelkezik/rendelkeznek, a kamarai regisztráció elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján.
11) Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6) pontjában feltüntetett 2 (kettő) hónap alatt 60 (hatvan) naptári napot ért.
12) Csatolandó az árazott költségvetés szerkeszthető excel (.xlsx) és cégszerűen aláírt pdf. formátumban is.
13) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
14) Ajánlatkérő a GDPR rendelet alapján tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az eljárás keretében a gazdasági szereplők személyes adatait kizárólag a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása és a közbeszerzési eljárás lefolytatása céljából és határidőig kezeli.
15) A részajánlattétel kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő egységes kivitelezési tervdokumentációval rendelkezik, amely nem bontható részekre sem szakági, sem kivitelezés technológiai, sem organizációs szempontból. A kivitelezés folyamatai nem tartalmaznak olyan részfeladatokat, mely a többitől elválaszthatóan, önálló egységként kezelhetők. A megvalósítandó feladatok szakmailag szorosan kapcsolódnak egymáshoz, illetve az egyes munkanemek megvalósítása során a munkafázisok lebonyolítása szoros, pontos összehangolást igényel.
16) Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásához.
17) Ajánlatkérő a Kbt. 27/A. §-ában foglaltak alapján köteles fogadni és feldolgozni elektronikus számlákat.
18) A nyertes ajánlattevőnek a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-ában foglaltak alapján, legkésőbb a munkaterület átadása napján, de a felelősségbiztosítással érintett tevékenység megkezdését megelőző időpontig be kell nyújtania a jelen eljárás eredményeképp megkötendő szerződés tárgyát képező építési-szerelési tevékenységre legalább 300.000.000 HUF/káresemény és legalább 1.550.000.000 HUF/év limitű, “all risk” típusú építési-szerelési biztosítási szerződést vagy meglévő felelősségbiztosításának kiterjesztését, és azt a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt és a műszaki átadás-átvétel lezárásáig folyamatosan fenn kell tartania. A nyertes ajánlattevő jogosult a biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum egy eredeti, vagy hiteles másolati példányát benyújtani, amely a Megrendelőt a szerződés megkötésének esetére kedvezményezettként nevezi meg, és kiterjed az alvállalkozói kockázatokra is. A kötvénynek továbbá kiterjesztést kell tartalmaznia ugyanezen értékhatáron belül az általános felelősségi, valamint munkáltatói felelősségi kockázatokra. A fedezetnek a Megrendelő ilyen igénye esetén kiterjeszthetőnek kell lennie továbbá következményi károk megtérítésére is.
19) Ajánlattevőnek ajánlatában indikatív jelleggel projekttervet (pénzügyi és műszaki ütemterv) kell benyújtania. A nyertes ajánlattevő köteles a második kivitelezői kooperációt követő 10 (tíz) napon belül organizációs tervet rajzos és szöveges formában készíteni. A pénzügyi-műszaki ütemtervet a szerződés hatálybalépését követő 15 (tizenöt) munkanapon belül aktualizálni kell.
20) Tekintettel a 322/2015. (X.30.) Korm. rend. 29/A.§ -ára, amennyiben a nyertes ajánlattevővel megkötendő szerződés értéke nettó 700 (hétszáz) millió forintot vagy azt meghaladó értékű, a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles teljesíteni az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló kormányrendeletben előírt statisztikai adatszolgáltatási kötelezettséget.
21) Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdésében foglaltakra figyelemmel feltételes közbeszerzési eljárásként indítja meg. Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljáráshoz szükséges forrást uniós pályázathoz kapcsolódó támogatási szerződésből kívánja biztosítani. Ajánlatkérő a forrás biztosítására irányuló kérelem el nem fogadását, vagy az igényeltnél alacsonyabb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely(ek) miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.
Amennyiben a közbeszerzési eljárás lezárásáig nem születik döntés a támogatásról, Ajánlatkérő hirdet nyertes ajánlattevőt, amennyiben annak feltételei fennállnak, és aláírásra kerülhet a szerződés. A szerződés hatályba lépésének napja azonban a jelen szerződésre vonatkozó uniós forrás terhére megkötendő támogatási szerződés hatályba lépésétől számított 10. (tizedik) nap. Ajánlatkérő a szerződés hatályba lépésének napjáról a nyertes ajánlattevőt a szerződésben megjelölt kapcsolattartón keresztül elektronikus úton haladéktalanul értesíti.
Amennyiben a szerződés az aláírást követő 6 (hat) hónapon belül nem lép hatályba, a szerződés hatálybalépésére már nem kerül sor.
22) Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról szóló, 2022/576 EU rendelet 1. cikk 23. pontja nyomán életbe lépett, 833/2014/EU rendelet 5k. cikk szerinti tilalom vonatkozásában.
23) A Nettó Zéró Iparról szóló európai parlamenti és tanácsi Rendelet 25. cikk (3) bekezdés c) pontja alapján a vállalkozó a szerződés teljesítése során köteles igazolni legkésőbb a kivitelezés 90 (kilencven) %-os készültségi fokának eléréséig a Kiviteli tervdokumentáció részét képező hőszivattyú rendszer leszállítását, telepítését és üzempróbáját. Ezen kötelezettség nem teljesítése esetén a vállalkozó köteles a hőszivattyúk kiépítésére vonatkozó ajánlati árelem 15 (tizenöt) %-ának megfelelő díjat megfizetni a megrendelő részére.
24) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakat.
25) További információkat a Közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak.

A beszerzés leírása

A közbeszerzési eljárás tárgya a Semmelweis Egyetem Nagyvárad téri Elméleti Tömb energiahatékonysági fejlesztésének kivitelezési munkái. A beruházás célja az energiamegtakarítás, illetve a biztonságos működtetés. A beruházás energiahatékonyság-növelés célú felújításra, korszerűsítésre irányul, az alábbiak szerint: A) Építészet: A toronyépület északi és déli homlokzati függönyfalának komplett cseréje a meglévő panelos kialakítású cca. 2x2700 m2-es függönyfal bontásával. Új, önhordó alumínium kamrás függönyfal készül a jelenlegihez hasonló méretű takaróprofillal. A függönyfalba betétként kerül a fix üvegezés, a hőhídmentes alumínium ablakok, valamint a parapetmezőkben az építészeti elképzelésekhez igazodó átlátszatlan parapetüvegek. A lepényépület helyiségeinek meglévő álmennyezetét több helyen szükséges megbontani, majd a gépészeti szerelés után helyreállítani. A toronyépület emeleti szintjein a tervezett légcsatornák takarására új álmennyezet készül; illetve két oldalon a helyiségekben gipszkarton dobozolást kapnak a légcsatornák. B) Épületgépészet: 1. központi fűtés- és hűtés szerelés: Új, radiátoros fűtési rendszer kerül kiépítésre, az épületben létesülő kazánházzal, új gázhálózattal és kéményrendszerrel. 2 (kettő) db levegő-víz hőszivattyú kerül beépítésre, melyek egyenként max. 607,44kW hűtési teljesítménnyel rendelkeznek, és R454B típusú hűtőközeggel kerülnek telepítésre. A teljes beépített fűtési teljesítmény 754,2 kW. A meglévő távhő és tervezett rendszer közötti átváltás lehetőségét motoros nyit-zár váltószelep oldja meg. A hálózat a magas nyomások miatt két részre lett szétbontva. Gépházak az alagsorban, illetve a 12. emeleten találhatók. A teljes épület fűtési hővesztesége: ~733,69 kW, melynek pótlása az egyes osztó-gyűjtőkön fan-coilos, radiátoros és légkezelő körök keverőkapcsolásával valósul meg időjárásfüggő szabályozással. A nagyobb terek fűtése légfűtéssel megoldott. A tervezett hőleadó rendszer összesített teljesítménye 80 (nyolcvan) % kihasználtság figyelembevételével: 664,8 kW. A fűtés és hűtési módok átváltásáról motoros váltószelepek gondoskodnak. A betervezett hőszivattyúk nem tartalmaznak puffertárolót. Maximális egyidejű hűtési igény nyáron 80 (nyolcvan) %-os kihasználtsággal számolva: 1015,4 kW. 2. Légtechnika szerelés: Az épületben összesen 14 (tizennégy) db légtechnikai rendszer kerül kiépítésre, átalakításra, lecserélésre. A meglévő ventilátorokat hővisszanyerő szellőztető berendezésekre cseréljük. A légkezelőgépek közvetítőközeges és keresztáramú hővisszanyerővel ellátott gépek. C) Épületvillamosság: Az elavult lámpatestek cseréje korszerű LED-es világítótestekre történik. Az épületgépészeti rendszer korszerűsítéséhez kapcsolódóan elektromos energiaellátás kiépítése szükséges. A részletes közbeszerzési műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §-a alapján rögzíti, hogy amennyiben az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve meghatározott gyártmányú vagy eredetű̋ dologra, illetve konkrét eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű̋ meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű̋” kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.

További információk

1. Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR-ben történő ajánlattevői regisztráció, összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel. 2. A 2-4. értékelési szempontokkal kapcsolatban Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 71. § (9) bekezdésében foglaltak alapján, hogy a 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez az ajánlatkérő által bemutatni kért szakemberek személye hiánypótlás keretében csak a (4) bekezdésben foglalt, vagy az alkalmassági követelménynek való megfelelőség miatt szükséges esetben és csak úgy változhat, hogy a hiánypótlásban az értékeléskor figyelembe veendő minden releváns körülmény tekintetében a korábbival legalább egyenértékű szakember kerül bemutatásra. Ha a hiánypótlás során a korábbinál nagyobb tapasztalattal, magasabb képzettséggel rendelkező személy kerül bemutatásra, az ajánlatkérő az értékeléshez akkor is csak az ajánlattevő által pótolt szakember adatait veheti figyelembe, a hiánypótlás ilyenkor is csak az ajánlat érvényessé tételét szolgálja, és nem eredményezi az értékeléskor figyelembe veendő tényezők változását. Ha a) a 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között – a b) pontban foglaltaktól eltérő – ellentmondás van, és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja; Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerint 36 (harminchat) hónapban határozza meg a 2-4. értékelési szempontok szerinti ajánlati elemek legkedvezőbb szintjét. A Kbt. 71. § (9a) bekezdése alapján, amennyiben az ajánlatban ezen elemre vonatkozó adatokban ellentmondás van, de megállapítható, hogy az ajánlati elemre ettől függetlenül is az elérhető legmagasabb pontszámot kell adni, az ajánlat nem nyilvánítható érvénytelenné és a Kbt. 71. § (9) bekezdés b) pontja nem alkalmazandó. Az 1-4. értékelési szempontokat részletesen a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. 3. Az ajánlati felhíváshoz kapcsolódó Közbeszerzési dokumentumokat az érdeklődő gazdasági szereplőknek (vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozó(k)nak) elektronikus úton el kell érni az ajánlattételi határidő lejártáig. A Közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélküli letöltéséhez regisztráció szükséges az EKR-ben a következő címen: https://ekr.gov.hu, regisztrációt követően van lehetőség a dokumentumok teljes körű, közvetlen és díjmentes elérésére. Ajánlatkérő rögzíti, hogy nem vállal felelősséget a Közbeszerzési dokumentumok hozzáférhetőségével kapcsolatban felmerült technikai problémákért.

A feltételek felsorolása és rövid leírása

SZ1) Építőipari kivitelezői nyilvántart. szereplés: Ajánlattevőnek ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alábbi alkalmassági követelményeknek: SZ1) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági szereplő nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. Alkalmatlan a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő, ha Ajánlatkérő Kbt. 69. §-a szerinti felhívására nem tudja igazolni, hogy az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági szereplő be van jegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba. Az előírásnak való megfelelésről szóló igazolást Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtani. Az igazolás módja tekintetében a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 26. § (1)-(2) bekezdései irányadóak. Igazolási mód: Előzetes igazolás: Ajánlattevőnek ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy az SZ1) pontban foglalt alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja, ha ajánlattevő, vagy kapacitást nyújtó szervezet vagy személy bevonása esetén a kapacitás nyújtóként bevont gazdasági szereplő vagy személy meghatalmazásával az ajánlattevő az EEKD formanyomtatványa IV. rész α (alfa) pontjában nyilatkozik („igen” válasszal kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelménynek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményt nem kell az EEKD formanyomtatványa IV. rész A. pontjában feltüntetni. Az alkalmasság részletes igazolását/igazolásait Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kérheti ajánlattevőktől. Utólagos igazolás: Az alábbiakban előírt igazolásokat kizárólag az ajánlatkérő Kbt. 69. §-a szerinti felhívására szükséges benyújtani a felszólított ajánlattevő(k)nek. SZ1) A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja, a 321/2015. Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés a) pontja, a 26. § (2) bekezdése és a 322/2015. Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése alapján a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az építőipari kivitelezői nyilvántartásban szereplés tényét Ajánlatkérő ellenőrzi az ingyenesen elérhető elektronikus névjegyzék (https://knyr.mkik.hu/Kivreg/Nyilvantarto/Kereses) adatai alapján; nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

P1) Közbeszerzés tárgya szerinti árbevétel: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, P1) ha az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 (három), mérleg-fordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya (épület építése és/vagy felújítása és/vagy korszerűsítése és/vagy átépítése és/vagy átalakítása és/vagy bővítése) szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el összesen 2.350.000.000,- HUF-ot. Ajánlatkérő alkalmazza a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (5) bekezdésében foglaltakat. Előzetes igazolás: Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdésében foglaltak alapján az alkalmassági követelmény(ek) előzetes igazolására elfogadja ajánlattevők egyszerű nyilatkozatát, így az ajánlatban elegendő az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. részének alfa szakaszát kitölteni. A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az utólagos igazolási kötelezettség körében benyújtandó igazolások: P1) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontjában foglaltak értelmében az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 (három), mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (épület építésére és/vagy felújítására és/vagy korszerűsítésére és/vagy átépítésre és/vagy átalakításra és/vagy bővítésre vonatkozó munkáiból) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozat, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésében foglaltak szerint, amennyiben az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja gazdasági és pénzügyi alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérés során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. Ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11) bekezdéseiben foglaltak szerint is megfelelhet. A Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltak értelmében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet a Semmelweis Egyetem részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi közbeszerzési eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

M1) Referencia: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 (hatvan) hónapban befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), de legfeljebb 96 (kilencvenhat) hónapon belül megkezdett, épület építésére és/vagy felújítására és/vagy korszerűsítésére és/vagy átépítésre és/vagy átalakításra és/vagy bővítésre vonatkozó referenciával, mely min. 4000 m2 függönyfal megépítését, valamint épületgépészeti munkát, ezen belül legalább 1 (egy) db, a fűtési teljesítmény tekintetében min. 300 kW teljesítményű hőszivattyú beépítését is magában foglalta . A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M1) Ajánlatkérő Kbt. 69. §-a szerinti felhívására az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján csatolnia kell az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 (hatvan) hónapban sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, épület építésére és/vagy felújítására és/vagy korszerűsítésére és/vagy átépítésre és/vagy átalakításra és/vagy bővítésre vonatkozó (ahol a teljesítés kezdő időpontja legfeljebb az ajánlati felhívás feladását megelőző 96 (kilencvenhat) hónapra és befejező időpontja, az ajánlati felhívás feladását megelőző 60 (hatvan) hónapon belüli időpontra esik), a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 22. § (3) bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolást/igazolásokat. Az igazolást/ igazolásokat legalább az alábbi tartalommal kell benyújtani: a) ajánlattevő (a szerződést teljesítő kedvezményezett) neve, címe, b) a szerződést kötő másik fél (megrendelő) neve, címe, valamint a referenciát adó személy neve, elérhetősége(i) (telefon vagy e-mail), c) a referencia-munka rövid ismertetése és mennyiségi adatai (a szerződés tárgya, minimálisan az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett műszaki tartalmi és mennyiségi adatokkal), d) a teljesítés kezdő-és befejező (a műszaki átadás-átvétel megtörténtének) időpontja (év, hónap, nap részletezettséggel), e) a teljesítés pontos helye, f) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, g) saját teljesítés aránya (%, adott esetben). A Korm. rendelet 21/A. §-ában foglaltakra tekintettel Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A referencia követelmény több szerződésből is teljesíthető/igazolható. Az ajánlattevők mind az egyes referencia elemek, mind a mennyiségi adatok tekintetében külön-külön szerződésekből is igazolhatják a követelménynek történő megfelelést, azzal, hogy a min. 300 kW teljesítmény 1 (egy) darab hőszivattyúra kell vonatkozzon. Az M1) alkalmassági követelmény igazolásának részletes szabályait a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

M2) Szakemberek: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M2) Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel: M2)/1 min. 1 (egy) fő, a 266/2013. Korm. rendelet szerinti MV-É szakterület felelős műszaki vezetői, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, képzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert. M2)/2 min. 1 (egy) fő, a 266/2013. Kr. 1. melléklete szerinti MV-ÉG (építménygépészet) szakterület felelős műszaki vezetői, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, képzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert. M2)/3 min. 1 (egy) fő, a 266/2013. Kr. 1. melléklete szerinti MV-ÉV (építményvillamosság) felelős műszaki vezetői, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, képzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert. Egy szakember több pozícióra is jelölhető. A szakemberek párhuzamosan szerzett gyakorlatainak hónapszáma nem adható össze, vagyis egy évben max. 12 (tizenkettő) hónap vehető figyelembe. A gyakorlati idő ismertetése során a tevékenységek bemutatása év-hónaptól év-hónapig bontásban történjen. Ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben az ajánlatban meg kell jelölni ezt a szervezetet/személyt és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet/személy erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolandó az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan - szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt - kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A kapacitást biztosító szervezetnek/személynek az ajánlattevőre előírt igazolási móddal kell igazolni az alkalmassági követelményt, figyelemmel a Kbt. 67. § (3) bekezdésére. A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M2) Ajánlatkérő Kbt. 69. §-a szerinti felhívására az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján be kell mutatnia azon szakembereket, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A szakemberek bemutatása körében csatolandók: a) Az ajánlattevőnek elektronikus űrlapon (EKR) kell nyilatkoznia a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről, amelyben megjelöli a bevonni kívánt szakembereket (szakemberek neve), az alkalmassági követelmény releváns pontját/pontjait, továbbá a szakember(ek) munkáltatóját (az ajánlattételi határidő időpontjában), vagy azt a személyt/szervezetet, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattétel időpontjában. b.1) Amennyiben a bemutatni kívánt szakember az alkalmassági követelmény szerinti jogosultsággal már rendelkezik az ajánlattétel időpontjában, az ajánlattevőnek csatolnia kell a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot, mely tartalmazza a jogosultság első megszerzésének dátumát (év, hónap, nap). Amennyiben az adott szakember már szerepel az illetékes kamara által vezetett elektronikus hatósági nyilvántartásban, Ajánlatkérő a jogosultság meglétét az elektronikus nyilvántartásban ellenőrzi. Amennyiben a bemutatott szakember az elektronikus hatósági nyilvántartásban adminisztrációs okokból nem szerepel, az előírt jogosultság fennállása az illetékes kamara által kiállított, a tárgyévre vonatkozó érvényes igazolással is igazolható. A honlapon történő ellenőrzés elősegítése érdekében, amennyiben az ajánlattevő az ajánlattétel időpontjában rendelkezik az előírt jogosultsággal, a szakmai önéletrajzban kötelezően megadandó a kamarai nyilvántartási szám, továbbá feltüntetendő a jogosultság első megszerzésének időpontja is. Más tagállamban szerzett jogosultság esetén a küldő vagy származási országban a jogosultságot igazoló dokumentum és annak magyar nyelvű fordítása benyújtandó. b.2) Amennyiben a bemutatni kívánt szakember az alkalmassági követelmény szerinti jogosultsággal nem rendelkezik az ajánlattétel időpontjában, az ajánlattevőnek csatolnia kell a szakmai gyakorlatot igazoló, a szakember által aláírt szakmai önéletrajzot, melyben a szakember nyilatkozik az előírt alkalmassági előírások vonatkozásában szakmai tapasztalatáról (amelyből a szakembernek a követelményben előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalata egyértelműen kiderül; a párhuzamos szakmai tapasztalatok csupán egyszer kerülnek figyelembe vételre). Amennyiben ajánlattevő az ajánlatban korábban csatolta a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát (olyan tartalommal, amelyből az alkalmassági követelménynek való megfelelés és az értékelési szempont körében vizsgált adatok is elkülönítve szerepeltetve vannak, és amelyek között az átfedés nem megengedett), annak újbóli benyújtása nem kötelező. Benyújtandók továbbá a szakember végzettségét és képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata, és a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat (a szakember által aláírt szakmai önéletrajzban is megtehető). Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentum egyszerű másolatban is benyújtható. Ajánlatkérő az előírt végzettséggel, képzettséggel egyenértékű végzettséget, képzettséget is elfogad. Folytatás a III.4.4) pontban.

A feltételek felsorolása és rövid leírása

M1) és M2) közös rendelkezések: Előzetes igazolás: A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés teljesülése tekintetében az EEKD-ban foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy az M1) – M2) alpontokban meghatározott alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az EEKD IV. rész α (alfa) pontjában nyilatkozik („igen” válasszal kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD formanyomtatvány IV. rész C. pontjában feltüntetni. Az alkalmasság (részletes) igazolását/igazolásait Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kérheti ajánlattevő(k)től. Utólagos igazolás: Az alábbiakban előírt igazolásokat kizárólag Ajánlatkérő Kbt. 69. §-a szerinti felhívására szükséges benyújtani a felszólított ajánlattevőnek.

A gazdasági szereplők azon csoportjának jogi formája, amelynek a szerződést oda kell ítélni

A III.4.7) pont folytatása: Az előleg elszámolására vonatkozó részletes szabályokat a Közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott szerződéstervezet tartalmazza. Késedelmi kötbér: alapja a tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozói Díj, mértéke annak 1 (egy) %-a naponta, de max. 20 (húsz) naptári napra eső összeg. Meghiúsulási kötbér: alapja a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj, mértéke annak 30 (harminc) %-a. A késedelmi kötbér és a meghiúsulási kötbér egyidejűleg nem érvényesíthető. Jótállási kötelezettség: a Munkaterület Megrendelő birtokába történő visszaadásától számított 60 (hatvan) hónap. Jólteljesítési biztosíték: a Kbt. 134. § (3) bekezdése alapján, a tartalékkeret nélkül számított nettó Vállalkozói díj lezárt teljesítésre jutó részének 5 (öt) %-a. Felek a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként a tartalékkeret és az általános forgalmi adó nélkül számított nettó vállalkozói díj 5 (öt) %-ának megfelelő összegű teljesítési biztosítékot kötnek ki. A Kbt. 134. § (6) bekezdése a) pontja alapján a Vállalkozó a szerződés hatályba lépésekor köteles a teljesítési biztosítékot rendelkezésre bocsátani: óvadékként az előírt pénzösszegnek a Megrendelő fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. A Vállalkozó köteles biztosítani, hogy a Munkaterület birtokának a Megrendelő részére történő visszaadásáig a teljesítési biztosíték rendelkezésre álljon, figyelemmel a Kbt. 134. § (4) bekezdésében foglaltra. A teljesítési biztosíték rendelkezésre állását igazoló dokumentum a szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő jogosult a Vállalkozóval szemben a Vállalkozó által el nem végzett és a működés fenntartása érdekében szükséges állapot helyreállítása érdekében szükséges munkálatokat a teljesítési biztosíték lehívásával érvényesíteni. Amennyiben a Vállalkozó a biztosítékot pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia, kezesség vagy kötelezvény nyújtásával biztosítja, a biztosítéknak meg kell felelnie az alábbi feltételeknek: - a Megrendelő vagy az általa megjelölt személy, mint kedvezményezett részére szól, - a biztosítékból származó igények - a Bank előzetes hozzájárulása nélkül - nem engedményezhetők és nem átruházhatók, - a biztosítékot kiállító hitelintézet vagy biztosító társaság Magyarország területén pénzügyi szolgáltatás nyújtására jogosult, - tartalmazza a kiállító visszavonhatatlan és feltétel nélküli kötelezettségvállalását a kedvezményezett általi első felszólítástól számított legfeljebb 5 (öt) banki nap alatti fizetésre, - a biztosítékot kiállító nem jogosult az alapjogviszony vizsgálatára, illetve a Vállalkozót az alapjogviszony alapján megillető bármilyen kifogásolás érvényesítésére, továbbá lemond a szolgáltatás visszautasítására, visszatartására, annak vitatására vagy beszámítására vonatkozó valamennyi jogáról, továbbá arról is, hogy a Vállalkozónak a Szerződésből vagy azzal kapcsolatban, illetve más jogviszonyból eredő, a Megrendelővel szembeni követeléseit érvényesítse. A Biztosítékot kiállító a biztosíték érvényesítésére vonatkozó kedvezményezetti fizetési felszólítást nem kötheti semmilyen olyan formai követelményhez, amely a kedvezményezett érvényesítési jogát korlátozza, ide nem értve a Biztosíték lehívására vonatkozó szabályszerű aláírás igazolására vonatkozó követelményeket. Amennyiben a Vállalkozó a jólteljesítési biztosítékot a teljesítésigazolás kiállításával egyidejűleg rendelkezésre bocsájtja, a Megrendelőnek a teljesítési biztosítékot fel kell szabadítania. Tartalékkeret: a nettó vállalkozói Díj 10 (tíz) %-a.

Kauciók és garanciák

Ajánlatkérő nem ír elő ajánlati biztosítékot. A III.4.1) pont folytatása: Az M2) alkalmassági követelmény igazolására szolgáló nyilatkozat részletes tartalmára, illetve ahhoz csatolandó egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes előírásokat a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Az alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11)-(12) bekezdései is irányadók. A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Ha az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek az ajánlattevő más szervezet/személy kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot. Az igazolások benyújtásakor e szervezetnek/személynek - kizárólag az érintett alkalmassági követelmény(ek) tekintetében - az előírt igazolási móddal/módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági követelmény(ek)nek való megfelelést. Ajánlatkérő rögzíti a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 1. § (2) bekezdése alapján, hogy az általa a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései alapján, az alkalmassági követelmény(ek) igazolásainak benyújtására felhívott gazdasági szereplő(k)nek a Korm. rend. IV. Fejezetének megfelelően kell igazolnia/igazolniuk, hogy megfelel(nek) az M1) – M2) pontokban meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ha Ajánlatkérőnek az ajánlatok bírálata során alapos kétsége merül fel valamely gazdasági szereplő nyilatkozatának valóságtartalmára vonatkozóan [Kbt. 69. § (7) bekezdés], bármikor - 5 (öt) munkanapos határidő tűzésével - kérheti az érintett ajánlattevőt, hogy nyújtsa be a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti igazolásokat.

A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre

Számlák benyújtása: 7 (hét) db részszámla (15, 25, 35, 50, 60, 70 és 80 %-os készültségnél) és 1 (egy) db végszámla. Az ajánlattétel, a szerződés, a számlázás és kifizetés devizaneme: Forint (HUF). Ajánlatkérő – kivéve a Kbt. 5. § (2)–(4) bekezdései szerinti ajánlatkérőt – köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának. A finanszírozás feltételeire vonatkozó jogszabályok: - 2007. évi CXXVII. tv; - 2013. évi V. tv 6:130. § (1)-(2) bekezdései, Ptk. 6:155. §; - 2015. évi CXLIII. tv 135. § (1), (3), (5)-(6) bekezdései; - 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 32. §, 32/A. §. A szerződés finanszírozása EU forrásból, utófinanszírozással történik. Tartalékkeret: a nettó vállalkozói Díj 10 (tíz) %-a. Részletes fizetési és finanszírozási feltételek a szerződés tervezetben.

A szerződés teljesítésének feltételei

Ajánlatkérő a tartalékkeret nélkül számított nettó Vállalkozói díj legfeljebb 10 (tíz) %-ának megfelelő mértékű előleget biztosít. Megrendelő köteles az előlegbekérőben foglalt ellenszolgáltatást az építési munkaterület átadását követő 15 (tizenöt) napon belül, banki átutalással kiegyenlíteni. Vállalkozó köteles az előlegszámláján történt jóváírását követően annak értékéről 8 (nyolc) napon belül kiállítani a számlát, és azt eljuttatni a Megrendelő számára. A Vállalkozó az előleggel az 1-5. részszámlákban köteles elszámolni, részszámlánként egyenlő arányban, az előleg összegének 20-20 (húsz-húsz) %-ával részszámlánként. Az előleg elszámolására vonatkozó részletes szabályokat a Közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott szerződés tervezet tartalmazza. Folytatás a III.4.6) pontban.

1) Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. 2) A helyszíni bejárás időpontja és helye: 2024. szeptember 24-én 10:00 órai kezdettel; a találkozó helye: 1089 Budapest, Orczy út 2-4. (Semmelweis Egyetem Nagyvárad téri Elméleti Tömb, földszinti aula). Ajánlatkérő konzultációt nem tart. 3) Az ajánlatban elektronikus űrlap (EKR) formájában benyújtandók: - a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat, valamint a 66. § (5) bekezdés szerinti felolvasólap - a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai szerinti nyilatkozatot (nemleges válasz esetén is) - a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti nyilatkozatot a kapacitást nyújtó szervezet vonatkozásában (nemleges válasz esetén is) - a Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozat - folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról (vbe) szóló nyilatkozatot (nemleges válasz esetén is) Ajánlattevő tekintetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás másolatát (Kr. 13. §). - üzleti titokról szóló nyilatkozatot (nemleges válasz esetén is) Ajánlattevő a Kbt. 44. § (1) bekezdés szerint az ajánlatban elkülönített módon elhelyezett üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja (EKR-ben erre szolgáló funkció alkalmazásával). Ezzel kapcsolatban felhívjuk a figyelmet a Kbt. 44. § (2) bekezdésében foglaltakra. - EEKD (Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum) - nyilatkozat a bemutatott szakemberről/szakemberekről - nyilatkozat az Üvegkapu alkalmazásáról Ajánlatkérő Kbt. 69. §-a szerinti külön felhívására benyújtandó: - a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) és kc) alpontjai szerinti nyilatkozat a kizáró okokról, - az M1) alkalmassági követelmény tekintetében benyújtott referencia nyilatkozat/igazolás, - az M2) alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakemberekről szóló nyilatkozatot (adott esetben). 4) A III.4.1.) pontok szerinti alkalmassági követelmények és igazolási módjuk a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb. 5) Az adható pontszám alsó és felső határa valamennyi értékelési szempont esetében: 0-10 pont. Ajánlatkérő az 1. értékelési szempont esetében a Közbeszerzési Hatóság 2020. március 25. napi útmutatójának 1. mell. A.1.aa. pontja szerinti fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat. A 2-4. szempontok esetében az egyenes arányosítás módszerével történik az ajánlatok értékelése. Amennyiben ajánlattevő a 2-4. értékelési szempontokra „0”-nál többet ajánl meg, a megajánlott szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzával kell alátámasztani a megajánlott adatot. A szakember aláírásával ellátott szakmai önéletrajz az ajánlattal teljeskörűen benyújtandó, valamint a Kbt. 69. § (7) bekezdésben foglaltakra tekintettel csatolni kell az M2) alkalmassági követelményhez kapcsolódó igazolást (végzettséget, képzettséget igazoló okiratokat, amennyiben a szakemberek az ajánlattételkor nem rendelkeznek kamarai nyilvántartási számmal. Az ajánlatban csatolandó továbbá az M2) alkalmassági követelmény tekintetében a „Nyilatkozat bemutatott szakemberekről” elektronikus űrlap (EKR) is. A 2-4. értékelési szempontokra szempontonként csak 1 (egy) szakembert lehet jelölni, aki megegyezik azzal a szakemberrel, akit az ajánlattevő az adott alkalmassági követelmény vonatkozásában megjelöl. Az értékelési szempontokra megajánlott szakemberek nevét a fent hivatkozott EKR űrlapon kell feltüntetni. Amennyiben a szakember neve nem kerül feltüntetésre, az ajánlat érvénytelen. 6) Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását. 7) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Kovácsné Veres Valéria 01086; Gredics Éva 01291 8) Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ában foglaltak alapján kell eljárni. 9) Kiegészítő tájékoztatás kérés(ek) során Ajánlatkérő a Kbt. 56. §-ában foglaltak alapján jár el. 10) Az M2) pont szerinti pozíciókra bemutatott szakember(ek)nek a szerződéskötés időpontjára szerepelnie/szerepelniük kell a Magyar Mérnöki Kamara vagy a Magyar Építész Kamara nyilvántartásában. Amennyiben a bemutatott szakember(ek) a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig nem rendelkezik/rendelkeznek, a kamarai regisztráció elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján. 11) Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6) pontjában feltüntetett 2 (kettő) hónap alatt 60 (hatvan) naptári napot ért. 12) Csatolandó az árazott költségvetés szerkeszthető excel (.xlsx) és cégszerűen aláírt pdf. formátumban is. 13) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. 14) Ajánlatkérő a GDPR rendelet alapján tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az eljárás keretében a gazdasági szereplők személyes adatait kizárólag a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása és a közbeszerzési eljárás lefolytatása céljából és határidőig kezeli. 15) A részajánlattétel kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő egységes kivitelezési tervdokumentációval rendelkezik, amely nem bontható részekre sem szakági, sem kivitelezés technológiai, sem organizációs szempontból. A kivitelezés folyamatai nem tartalmaznak olyan részfeladatokat, mely a többitől elválaszthatóan, önálló egységként kezelhetők. A megvalósítandó feladatok szakmailag szorosan kapcsolódnak egymáshoz, illetve az egyes munkanemek megvalósítása során a munkafázisok lebonyolítása szoros, pontos összehangolást igényel. 16) Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásához. 17) Ajánlatkérő a Kbt. 27/A. §-ában foglaltak alapján köteles fogadni és feldolgozni elektronikus számlákat. 18) A nyertes ajánlattevőnek a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-ában foglaltak alapján, legkésőbb a munkaterület átadása napján, de a felelősségbiztosítással érintett tevékenység megkezdését megelőző időpontig be kell nyújtania a jelen eljárás eredményeképp megkötendő szerződés tárgyát képező építési-szerelési tevékenységre legalább 300.000.000 HUF/káresemény és legalább 1.550.000.000 HUF/év limitű, “all risk” típusú építési-szerelési biztosítási szerződést vagy meglévő felelősségbiztosításának kiterjesztését, és azt a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt és a műszaki átadás-átvétel lezárásáig folyamatosan fenn kell tartania. A nyertes ajánlattevő jogosult a biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum egy eredeti, vagy hiteles másolati példányát benyújtani, amely a Megrendelőt a szerződés megkötésének esetére kedvezményezettként nevezi meg, és kiterjed az alvállalkozói kockázatokra is. A kötvénynek továbbá kiterjesztést kell tartalmaznia ugyanezen értékhatáron belül az általános felelősségi, valamint munkáltatói felelősségi kockázatokra. A fedezetnek a Megrendelő ilyen igénye esetén kiterjeszthetőnek kell lennie továbbá következményi károk megtérítésére is. 19) Ajánlattevőnek ajánlatában indikatív jelleggel projekttervet (pénzügyi és műszaki ütemterv) kell benyújtania. A nyertes ajánlattevő köteles a második kivitelezői kooperációt követő 10 (tíz) napon belül organizációs tervet rajzos és szöveges formában készíteni. A pénzügyi-műszaki ütemtervet a szerződés hatálybalépését követő 15 (tizenöt) munkanapon belül aktualizálni kell. 20) Tekintettel a 322/2015. (X.30.) Korm. rend. 29/A.§ -ára, amennyiben a nyertes ajánlattevővel megkötendő szerződés értéke nettó 700 (hétszáz) millió forintot vagy azt meghaladó értékű, a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles teljesíteni az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló kormányrendeletben előírt statisztikai adatszolgáltatási kötelezettséget. 21) Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdésében foglaltakra figyelemmel feltételes közbeszerzési eljárásként indítja meg. Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljáráshoz szükséges forrást uniós pályázathoz kapcsolódó támogatási szerződésből kívánja biztosítani. Ajánlatkérő a forrás biztosítására irányuló kérelem el nem fogadását, vagy az igényeltnél alacsonyabb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely(ek) miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. Amennyiben a közbeszerzési eljárás lezárásáig nem születik döntés a támogatásról, Ajánlatkérő hirdet nyertes ajánlattevőt, amennyiben annak feltételei fennállnak, és aláírásra kerülhet a szerződés. A szerződés hatályba lépésének napja azonban a jelen szerződésre vonatkozó uniós forrás terhére megkötendő támogatási szerződés hatályba lépésétől számított 10. (tizedik) nap. Ajánlatkérő a szerződés hatályba lépésének napjáról a nyertes ajánlattevőt a szerződésben megjelölt kapcsolattartón keresztül elektronikus úton haladéktalanul értesíti. Amennyiben a szerződés az aláírást követő 6 (hat) hónapon belül nem lép hatályba, a szerződés hatálybalépésére már nem kerül sor. 22) Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról szóló, 2022/576 EU rendelet 1. cikk 23. pontja nyomán életbe lépett, 833/2014/EU rendelet 5k. cikk szerinti tilalom vonatkozásában. 23) A Nettó Zéró Iparról szóló európai parlamenti és tanácsi Rendelet 25. cikk (3) bekezdés c) pontja alapján a vállalkozó a szerződés teljesítése során köteles igazolni legkésőbb a kivitelezés 90 (kilencven) %-os készültségi fokának eléréséig a Kiviteli tervdokumentáció részét képező hőszivattyú rendszer leszállítását, telepítését és üzempróbáját. Ezen kötelezettség nem teljesítése esetén a vállalkozó köteles a hőszivattyúk kiépítésére vonatkozó ajánlati árelem 15 (tizenöt) %-ának megfelelő díjat megfizetni a megrendelő részére. 24) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakat. 25) További információkat a Közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak.

Ajánlatkérő a beérkezett kiegészítő tájékoztatás kéréseket nem tudja a törvényi határidőben megválaszolni, továbbá a beérkezett kérdésekre tekintettel módosítandók a Közbeszerzési dokumentumok is, melyekre figyelemmel Ajánlatkérő meghosszabbítja az ajánlattételi határidőt.

A beszerzés leírása

A közbeszerzési eljárás tárgya a Semmelweis Egyetem Nagyvárad téri Elméleti Tömb energiahatékonysági fejlesztésének kivitelezési munkái. A beruházás célja az energiamegtakarítás, illetve a biztonságos működtetés. A beruházás energiahatékonyság-növelés célú felújításra, korszerűsítésre irányul, az alábbiak szerint: A) Építészet: A toronyépület északi és déli homlokzati függönyfalának komplett cseréje a meglévő panelos kialakítású cca. 2x2700 m2-es függönyfal bontásával. Új, önhordó alumínium kamrás függönyfal készül a jelenlegihez hasonló méretű takaróprofillal. A függönyfalba betétként kerül a fix üvegezés, a hőhídmentes alumínium ablakok, valamint a parapetmezőkben az építészeti elképzelésekhez igazodó átlátszatlan parapetüvegek. A lepényépület helyiségeinek meglévő álmennyezetét több helyen szükséges megbontani, majd a gépészeti szerelés után helyreállítani. A toronyépület emeleti szintjein a tervezett légcsatornák takarására új álmennyezet készül; illetve két oldalon a helyiségekben gipszkarton dobozolást kapnak a légcsatornák. B) Épületgépészet: 1. központi fűtés- és hűtés szerelés: Új, radiátoros fűtési rendszer kerül kiépítésre, az épületben létesülő kazánházzal, új gázhálózattal és kéményrendszerrel. 2 (kettő) db levegő-víz hőszivattyú kerül beépítésre, melyek egyenként max. 607,44kW hűtési teljesítménnyel rendelkeznek, és R454B típusú hűtőközeggel kerülnek telepítésre. A teljes beépített fűtési teljesítmény 754,2 kW. A meglévő távhő és tervezett rendszer közötti átváltás lehetőségét motoros nyit-zár váltószelep oldja meg. A hálózat a magas nyomások miatt két részre lett szétbontva. Gépházak az alagsorban, illetve a 12. emeleten találhatók. A teljes épület fűtési hővesztesége: ~733,69 kW, melynek pótlása az egyes osztó-gyűjtőkön fan-coilos, radiátoros és légkezelő körök keverőkapcsolásával valósul meg időjárásfüggő szabályozással. A nagyobb terek fűtése légfűtéssel megoldott. A tervezett hőleadó rendszer összesített teljesítménye 80 (nyolcvan) % kihasználtság figyelembevételével: 664,8 kW. A fűtés és hűtési módok átváltásáról motoros váltószelepek gondoskodnak. A betervezett hőszivattyúk nem tartalmaznak puffertárolót. Maximális egyidejű hűtési igény nyáron 80 (nyolcvan) %-os kihasználtsággal számolva: 1015,4 kW. 2. Légtechnika szerelés: Az épületben összesen 14 (tizennégy) db légtechnikai rendszer kerül kiépítésre, átalakításra, lecserélésre. A meglévő ventilátorokat hővisszanyerő szellőztető berendezésekre cseréljük. A légkezelőgépek közvetítőközeges és keresztáramú hővisszanyerővel ellátott gépek. C) Épületvillamosság: Az elavult lámpatestek cseréje korszerű LED-es világítótestekre történik. Az épületgépészeti rendszer korszerűsítéséhez kapcsolódóan elektromos energiaellátás kiépítése szükséges. A részletes közbeszerzési műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazták. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §-a alapján rögzítette, hogy amennyiben az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve meghatározott gyártmányú vagy eredetű̋ dologra, illetve konkrét eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű̋ meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű̋” kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.