Szárítópuszta biogáz erőmű kivitelezése

Rövid leírás

A vasbeton sáv-, és lemezalap készítése, vasbeton gerendaráccsal konténerek telepítésére. Lemezalap mérete: 8,0 x 16,0 méter. A rendszer elemei 1db Vezérlő konténer, 3db Reaktor konténer. A vezérlő modul mérete: 8000 x 3000 x 3000 mm, mely acél szerkezetű XPS hőszigeteléssel ellátott, tehergépjárművel szállítható konténer. A konténerben található gáztároló kapacitása 2x10 m3, mely a keletkezett biogáz átmeneti tárolására szolgál. A reaktormodulok mérete megegyezik a vezérlő moduléval (8,0x3,0x3,0 m, 30-35 m3 töltési térfogattal). Száraz fermentáló (biogáz erőmű) fermentációs folyamata 3 fázisú. A feldolgozást követően a hulladék hőelvezetésre kerül a technológia által meghatározott pozíciótól az üvegházig. A lemezalap körül murva burkolatú út területe 972,3 m2. Későbbi rákötések kialakítása másik projekt feladata. Jelenlegi feladat csak a távvezeték kiépítése. Meglévő vízvezetékről csatlakozási pont kiépítése, valamint egy 6m3-es csurgalékvíz tartály telepítése. A biogáz erőmű által termelt elektromos energia a meglévő kapcsoló szekrény átalakítása után telephelyen felhasználásra kerül. Új hűtőkamra kerül kiépítésre, illetve a telep megvilágítását, valamint a térfigyelő kamerák elhelyezését biztosítjuk. A villám és érintésvédelmi hálózat kiépítése is a projekt része. A biogáz kazán területe mellett vasbeton lemezalap készül, előkezelő tér kialakításának céljából 1662,15 m2 területtel.

A beszerzés leírása

A vasbeton sáv-, és lemezalap készítése, vasbeton gerendaráccsal konténerek telepítésére. Lemezalap mérete: 8,0 x 16,0 méter. A rendszer elemei 1db Vezérlő konténer, 3db Reaktor konténer. A vezérlő modul mérete: 8000 x 3000 x 3000 mm, mely acél szerkezetű XPS hőszigeteléssel ellátott, tehergépjárművel szállítható konténer. A konténerben található gáztároló kapacitása 2x10 m3, mely a keletkezett biogáz átmeneti tárolására szolgál. A reaktormodulok mérete megegyezik a vezérlő moduléval (8,0x3,0x3,0 m, 30-35 m3 töltési térfogattal). Száraz fermentáló (biogáz erőmű) fermentációs folyamata 3 fázisú. A feldolgozást követően a hulladék hőelvezetésre kerül a technológia által meghatározott pozíciótól az üvegházig. A gázmotor nominális kimenő elektromos teljesítménye 30 kWA. A lemezalap körül murva burkolatú út területe 972,3 m2. Későbbi rákötések kialakítása másik projekt feladata. Jelenlegi feladat csak a távvezeték kiépítése. Meglévő vízvezetékről csatlakozási pont kiépítése, valamint egy 6m3-es csurgalékvíz tartály telepítése. A biogáz erőmű által termelt elektromos energia a meglévő kapcsoló szekrény átalakítása után telephelyen felhasználásra kerül. Új hűtőkamra kerül kiépítésre, illetve a telep megvilágítását, valamint a térfigyelő kamerák elhelyezését biztosítjuk. A villám és érintésvédelmi hálózat kiépítése is a projekt része. A biogáz kazán területe mellett vasbeton lemezalap készül, előkezelő tér kialakításának céljából 1662,15 m2 területtel.

További információk

1) Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.
2) Az ajánlattétellel kapcsolatosan felmerülő költségek Ajánlattevőt terhelik.
3) Ajánlatkérő a GDPR rendelet alapján tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az eljárás keretében a gazdasági szereplők személyes adatait a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása és a közbeszerzési eljárás lefolytatása céljából és határidőig kezeli.
4) A BT-540 pontban megadott értékelési részszempontok értékelése:
1. Nettó ajánlati összár - fordított arányosítás
Minőségi: 2.-3. részszempont esetén egyenes arányosítás
Az egyes értékelési szempontok tekintetében adható minimum és maximum pontszám 0-10 pont.
5) BT-36: A szerződés teljesítése naptári hónapban értendő a munkaterület átadásának napjától. Az ajánlatkérő - jóváhagyása esetén - előteljesítést elfogad. A szerződéskötésre a Kbt. 131.§ (6) figyelembevételével kerül sor. Amennyiben ez a nap nem munkanapra esik, a szerződéskötés időpontja az ezt követő első munkanap.

A feltételek felsorolása és rövid leírása

SZ/1 Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: SZ/1. Alkalmatlan Ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági szereplő nem szerepel az 1997. évi LXXVIII. tv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásban nem szerepelnek. Igazolási mód: Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdésnek, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésnek és 2. § (5) bekezdésnek megfelelően – Ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α (alfa) pont kitöltése. Az EEKD-kat kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a) bekezdésére, 41/A. § (4) és (5) bekezdésére, 65. § (12) bekezdésére és 69. § (11a) bekezdésére. SZ/1. Ajánlatkérő a nyilvántartásban szereplés tényét a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban ellenőrzi. A nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. (7), (9) bekezdése és 69. § (11), (11a) bekezdése és 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése is irányadók.

A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre

A megkötésre kerülő vállalkozási szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú, nem tételes elszámolású. Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdés alapján a szerződésben foglalt – a tartalékkeret és áfa nélkül számított – teljes nettó ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összegű előleg igénybevételét biztosítja.
Ajánlatkérő 1 (egy) előlegszámla, 4 (négy) részszámla és 1 (egy) végszámla benyújtására ad lehetőséget, 15-40-60-80-100%-os készültségi szint elérésekor. Az előleg a végszámlából kerül levonásra. A fizetési feltételek kapcsán irányadó Kbt. 135. § (1), (3), (5)-(7) és (10)-(11) bek, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32, 32/A§-a, a késedelmi kamat tekintetében a Ptk.6:155. §-a. Továbbiak részletesen KD-ben.
A vállalkozói díj a VP1-1.2.1-23 számú pályázatban megítélt támogatásból kerül finanszírozásra, a támogatás intenzitása 100 %, a finanszírozás módja utófinanszírozás.
Folytatás a BT-751-es szakaszban.

A szerződés teljesítésének feltételei

Késedelmi kötbér: késedelmes teljesítés esetén az AK naptári naponként 1 % kötbérre jogosult . Max mértéke nettó vállalkozói díj 20%-a. Hibás teljesítési kötbér: A nyertes AT hibás teljesítési kötbért tartozik fizetni AK-nak -amely a hibásan teljesített munkarészre eső nettó vállalkozói díj 20 %-a.
Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a nyertes AT-nek felróható okból a szerződés teljesítése meghiúsul, AK jogosult jelen szerződéstől elállni, vagy azt azonnali hatállyal felmondani, mely esetekben nyertes AT a jelen szerződés alapján rögzített nettó vállalkozói díj 30 %-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbért köteles fizetni a AK-nek. Az érvényesíthető kötbér igény maximális mértéke a nettó vállalkozói díj 30 %-a. A meghiúsulási kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. (Ptk. 6:187. § (1) bekezdés) Jótállás: a sikeres műszaki átadás-átvétel napjától számított 60 hónap. AK felhívja a figyelmet, hogy a jótállás a teljes kivitelezésre vonatkozik. Továbbiak részletesen KD-ben.

Kizárási okok leírása

Nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV) és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő (GSZ), akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében írt kizáró okok (KO) bármelyike fennáll, ajánlatkérő (AK) kizárja azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőt, aki az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy a kizáró ok az eljárás során következett be. A Kbt. 67. § (1) bek. értelmében a GSZ köteles a kizáró okok fenn nem állása, valamint az alkalmassági követelményeknek való megfelelés teljesülése tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (EEKD) foglalt nyilatkozatát benyújtani. Közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő, alkalmasság igazolásában részt vevő GSZ igénybevétele esetén pedig valamennyi kapacitást nyújtó szervezet tekintetében külön EEKD-ba foglalt nyilatkozatot kell benyújtani. A Kbt. 41/A. § (5) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 3. § (3) és (5) bekezdése alapján a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében a nyilatkozatokat (így az EEKD űrlapokat is) az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A Kbt. 67. § (1) bek. szerinti dokumentumban a gazdasági szereplő egyrészt nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn, valamint az előírt alkalmassági követelmények teljesülnek, másrészt megadja az eljárásban kért információkat, köztük az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó adatokat. A Kbt. 67. § (4) bek. értelmében az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. A Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot az ajánlattevőnek abban az esetben is szükséges csatolnia, ha a szerződés teljesítéséhez nem kíván alvállalkozót igénybe venni. Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja a kizáró okok, valamint az alkalmassági követelmények tekintetében az ajánlati felhívásban előírt igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. A GSZ által ajánlatában – az ajánlatkérő erre vonatkozó, a Kbt. 69. § szerinti felhívása nélkül - benyújtott igazolásokat ajánlatkérő figyelmen kívül hagyja és azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők tekintetében vonja be a bírálatba, amely ajánlattevőket ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánt felhívni. AK az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy a Kbt. 69. § (4) bek.-ben foglaltak szerint nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására. Az AK az igazolások benyújtására kötelezett ajánlattevő(k) ajánlata(i) vonatkozásában ellenőrzi a 69. § (11) bekezdés szerinti adatbázisok adatait is. ATnek a Kr. 8. és 10. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. AK felhívja az AT-k figyelmét, hogy a Kr. 1. § (7) bekezdésében foglaltak értelmében a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. AK - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. AK felhívja továbbá a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bek. szerinti öntisztázás lehetőségére, valamint a Kbt. 67. § (1) és (3) bekezdéseiben, illetve a Kr. 1-7. § és a 12-16. §-aiban foglaltakra. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben a gazdasági szereplőtől valamely nyilatkozatot vagy igazolást ugyanazon közbeszerzési eljárás valamely része tekintetében már benyújtott, úgy a gazdasági szereplőnek elegendő arról nyilatkozni, hogy mely rész tekintetében benyújtott nyilatkozatot vagy igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.

További információk

A beszerzés tárgya – építési beruházás – egymásra épülő feladatokból áll, az egy és oszthatatlan, az azonos munkaterületen, a munkavégzés több kivitelező által a vállalkozók munkáját ellehetetleníti. Ajánlatkérő részajánlattétel lehetőségét nem biztosítja, tekintettel arra, hogy a részajánlattétel biztosítása nem eredményezné a közpénzek hatékony felhasználását. A szerződés keretében elvégzendő kivitelezési munkák egy műszaki egységet képez, egymásra épülő feladatokból áll, ezért műszaki szempontból költséghatékonyabban megoldható a kivitelezés részekre való szétbontása nélkül, egységes koordinációval. A kiírásban olyan jellegű kivitelezési tevékenységek szerepelnek, melyek műszakilag szoros összefüggésben vannak és ezek oly mértékben épülnek egymásra, hogy egyértelmű határok nem megállapíthatóak, azok életszerűen nem bonthatók részekre. Ajánlatkérő szempontjából továbbá fontos és egységesen kezelendő az érvényesíthető jótállási és szavatossági igény.
1. Helyszíni bejárás: Ajánlatkérő az eljárás folyamán helyszíni bejárást biztosít a gazdasági szereplők részére az alábbiak szerint: Helyszín: megvalósítás helyszíne, 2100 Gödöllő 0178/2 hrsz. , a helyszíni bejárás kezdő időpontja: 2024. augusztus 06. napján 09:00 óra.
2. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt. 40.§ (1) bekezdése alapján a közbeszerzésért felelős miniszter által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer igénybevételével bonyolítja le. A Kbt. 39.§ (1) bekezdésben foglalt előírásra való tekintettel a Kbt. 57. § (1) bekezdésben meghatározott közbeszerzési dokumentumok közvetlenül, korlátlanul és teljeskörűen, térítésmentesen kerülnek rendelkezésre bocsátásra. A közbeszerzési dokumentumok elérhetők és az ajánlat benyújtható a https://ekr.gov.hu oldalon.
3. Ajánlatkérő az eljárás során a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet, valamint a 322/2015.(X.30.) Korm. rendelet, továbbá az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017(XII.19.) Korm. rendelet előírásait figyelembe véve fog
eljárni.
4. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
5. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az EKR-ben szereplő űrlapok szerint – Felolvasólap, – a Kbt. 66. § (2) bekezdésre vonatkozóan, – a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont tekintetében – a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpont tekintetében – a kizáró okokról a Kbt. 67. § (4) bekezdés szerint – folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról (nemleges tartalom esetén is) – a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásban (nemleges tartalom esetén is) – a Kbt. 65. § (7) bekezdés vonatkozásában (nemleges tartalom esetén is) – üzleti titok tekintetében - bemutatott szakemberek tekintetében. –nyilatkozat előírt felelősségbiztosítás tekintetében – EEKD az ajánlattevő(k) és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) részéről 6. Az ajánlathoz csatolni kell: – árazott költségvetés, mely az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése alapján szakmai ajánlatnak minősül – folyamatban lévő változásbejegyzési esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást – szakember saját kezű aláírással ellátott önéletrajza, rendelkezésre állási nyilatkozata és adott esetben a végzettségét igazoló dokumentum, amely nem minősül szakmai ajánlatnak, viszont a szakember nevét már az ajánlatnak tartalmaznia kell, annak hiánya az ajánlat érvénytelenségét okozza.
– nyilatkozat közös ajánlattételről és közös megállapodás (adott esetben) –Aláírási címpéldány vagy Ctv. 9.§ szerinti aláírásminta egyszerű másolata/meghatalmazás, - nyilatkozat a 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bek.
7. Az ajánlatot a KD-ban meghatározott formai és tartami követelményeknek megfelelően kell elkészíteni és benyújtani.
8. A szerződés teljesítéséhez az ajánlattevőként szerződő fél köteles a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § szerinti a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező munkák megvalósítására a teljes körű kivitelezésre vonatkozó építés-szerelési „all risk” típusú felelősségbiztosítási szerződést megkötni, vagy kiterjeszteni. A felelősségbiztosítás
kárfedezeti összege legalább 100. 000.000. HUF/év és 50.000.000 HUF/káresemény, Ajánlattevő kötelezettséget vállal arra, hogy ajánlata nyertes ajánlatként való kihirdetése esetén a megkötendő kivitelezési szerződés teljesítéséhez előírt felelősségbiztosítási szerződést − legkésőbb a szerződéskötés időpontjára − megköti vagy a meglévő felelősségbiztosítási szerződését a kivitelezési szerződés teljesítésére is kiterjeszti. Az ajánlatban csatolni kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy nyertessége esetén rendelkezni fog az előírt felelősségbiztosítással. Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjában nem rendelkezik a fenti kritériumokkal rendelkező felelősségbiztosítással, abban az esetben az a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján és az ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést, amennyiben megnevezi.Közös ajánlattétel esetében elegendő, ha a közös AT-k egyike rendelkezik az előírtak szerinti felelősségbiztosítással.
9. Nyertes Ajánlattevőnek a szerződés megkötését követő 5 munkanapon belül Projekttervet kell készíteni, melyet Ajánlatkérő a kézhezvételtő számított 5 mn-on belül véleményez/visszaküld javításra/elfogad. A projekttervet a megvalósítandó feladatoknak megfelelően átgondolva, a helyes technológiai és logikai sorrend és biztonságtechnikai előírások betartása mellett kell elkészíteni. A projektterv mindkét fél egyetértése mellett módosítható azzal, hogy a teljesítési véghatáridő nem haladhatja meg AK által előírt teljesítési határidőt.
10. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
11. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálata kapcsán a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése szerint jár el.
12. Az eljárás során felmerülő, a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdések tekintetében a Kbt. és végrehajtási rendeletei az irányadóak.
13. A felhívásban, valamint az eljárás során valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint
értendő (CET).
14. A nyertes ajánlattevőnek a szerződés teljesítése során az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 13. § alapján rendelkeznie kell felelős műszaki vezetővel. Ennek megfelelően legkésőbb a szerződés
megkötésének időpontjára rendelkeznie kell a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti korlátozás nélküli, érvényes legalább 1-1 (egy) fő "MV-ÉG" és „MV-É” kategóriás vagy ezzel egyenértékű jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezetővel. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a fenti felelős műszaki vezetői, restaurátori jogosultságoknak, illetve nyilvántartásban szereplésnek a szerződéskötés időpontjában fennálló hiánya a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján és az ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést, amennyiben megnevezi.
15. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Kozma György (lajstromszám: 01338),
16. Az ajánlatok beadása: https://ekr.gov.hu weboldalon keresztül.
17. Teljesítési biztosíték: A Kbt. 134. § (2) bekezdése alapján, a nettó ellenszolgáltatás 5%-a
18. Jóteljesítési biztosíték: A Kbt. 134. § (3) bekezdése alapján, a nettó ellenszolgáltatás 5%-a.
19. Szerződéses feltétel: A nyertes ajánlattevőnek a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként kötendő szerződés teljesítésének keretében, ezen szerződés tárgyához kapcsolódóan alkalmaznia kell legalább 1 fő, a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 57/B § (4) bekezdése szerinti hátrányos helyzetű munkavállalót a vállalkozási szerződés teljesítésének teljes időtartamára. Ennek elmulasztása esetén Ajánlatkérő jogosult a szerződést felmondani és meghiúsulási kötbért érvényesíteni.
19. Továbbiak KD-ben.

A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre

A megkötésre kerülő vállalkozási szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú, nem tételes elszámolású. Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdés alapján a szerződésben foglalt – a tartalékkeret és áfa nélkül számított – teljes nettó ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összegű előleg igénybevételét biztosítja. Ajánlatkérő 1 (egy) előlegszámla, 4 (négy) részszámla és 1 (egy) végszámla benyújtására ad lehetőséget, 15-40-60-80-100%-os készültségi szint elérésekor. Az előleg a végszámlából kerül levonásra. A fizetési feltételek kapcsán irányadó Kbt. 135. § (1), (3), (5)-(7) és (10)-(11) bek, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32, 32/A§-a, a késedelmi kamat tekintetében a Ptk.6:155. §-a. Továbbiak részletesen KD-ben. A vállalkozói díj a VP1-1.2.1-23 számú pályázatban megítélt támogatásból kerül finanszírozásra, a támogatás intenzitása 100 %, a finanszírozás módja utófinanszírozás. Folytatás a BT-751-es szakaszban.

A szerződés teljesítésének feltételei

Késedelmi kötbér: késedelmes teljesítés esetén az AK naptári naponként 1 % kötbérre jogosult . Max mértéke nettó vállalkozói díj 20%-a. Hibás teljesítési kötbér: A nyertes AT hibás teljesítési kötbért tartozik fizetni AK-nak -amely a hibásan teljesített munkarészre eső nettó vállalkozói díj 20 %-a. Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a nyertes AT-nek felróható okból a szerződés teljesítése meghiúsul, AK jogosult jelen szerződéstől elállni, vagy azt azonnali hatállyal felmondani, mely esetekben nyertes AT a jelen szerződés alapján rögzített nettó vállalkozói díj 30 %-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbért köteles fizetni a AK-nek. Az érvényesíthető kötbér igény maximális mértéke a nettó vállalkozói díj 30 %-a. A meghiúsulási kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. (Ptk. 6:187. § (1) bekezdés) Jótállás: a sikeres műszaki átadás-átvétel napjától számított 60 hónap. AK felhívja a figyelmet, hogy a jótállás a teljes kivitelezésre vonatkozik. Továbbiak részletesen KD-ben.

Egyéb kiegészítő információk

Az építési munka megkezdésekor történt geodéziai kitűzéskor vált ismertté, hogy a valóságtól eltérő adatok szerepelnek a földhivatali nyilvántartásban, amelyre a tervdokumentáció készült, így az eredetileg kivitelezésre tervezett terület egy része az eredeti elrendezés szerint a mezőgazdasági útra esett volna. Ennek okán a biogáz erőmű konténerek elhelyezésére szánt beton alap elforgatása vált szükségessé. Ezzel összefüggésben a betonlemeznek a terepviszonyokhoz és a csatlakozó műtárgyakhoz történő megfelelő illeszkedése és az üzemeltetési szempontok miatt a beruházás részeként megvalósításra kerülő támfal 25-cm-mel magasabb műtárgyként és a betonlemez zúzottkő padka- és rézsűmegtámasztással kerül kivitelezésre a biztonságosabb munkavégzés érdekében. Mivel a a támfal módosított magassága meghaladja az 1 méteres magasságot, az OTÉK (Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet) és az építőipari szabványok szerint 1 méter szintkülönbség felett kötelező a korlát kialakítása. Szerződő felek erre tekintettel megállapodnak abban, hogy az eredeti műszaki tartalomtól eltérően a támfalon korlát kerül megvalósításra. A vízgazdálkodási és környezeti szempontra tekintettel a betonlemezről a csapadékvíz a szennyezett csurgalékvíztől elválasztva, vízelvezető árok kialakításával kerül hasznosításra. Felek a kivitelezés alatt folytatott egyeztetések alapján a beruházás rendeltetésszerű használatához megállapították azon további építési munkákat, amelyeket a vállalkozási szerződés keretében találják indokoltnak elvégezni: talajcsere talajmegerősítés, konténer alap mélyítés és öntözőrendszer kiváltása. és épületvillamos terv pontosítása és módosítása. A szerződésmódosítás aláírására 2025.06.12. napján került sor. A teljesítési határidő módosításra nem kerül, a szerződés időtartamában változás nem történt. A módosítás Kbt. szerinti jogalapja: műszaki tartalom (pótmunka és elmaradó munka) és a szerződéses ellenérték módosítására irányuló szerződéses feltétel: a tárgyi szerződéses feltételek tekintetében a módosítás a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdése alapján történt. A műszaki tartalom, azaz a betonalap elhelyezésének módosítására irányuló szerződéses feltétel: A tárgyi szerződéses feltétel tekintetében a módosítása a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján történt.

Szöveg

A költségvetési kimutatás alapján összesen nettó 17.320.397,- Ft. értékben szükséges az eredeti műszaki kiírásban nem szereplő munkák elvégzése a Vállalkozó részéről, a műszaki tartalom módosulása folytán, a műszaki tartalom módosítására és a tartalékkeret terhére megrendelt pótmunkákra tekintettel egyes elemek elhagyásra kerülnek, amelyek a rendeltetésszerű használatot változatlanul biztosítják, melynek okán felek összesen nettó 11.320.669- Ft. értékben csökkentik a műszaki tartalmat. A vállalkozói díj mindösszesen nettó 520.920.668,- Ft. összegre módosul.