A közbeszerzési eljárás keretében megvalósuló feladat egy beszerzési tárgyra irányul. A feladat emellett egy - pontosan lehatárolható - helyszínen valósul meg, műszakilag egységet alkot, külön elemekre nem bontható sem a megvalósítandó létesítmény, sem a kivitelezés organizációja, sem pedig a későbbi üzemeltetés miatt.
A fentiek okán a részajánlat-tétel lehetőségének ajánlatkérő általi biztosítása nem indokolt, és nincs is rá lehetőség.
Tervezési és kivitelezési feladatok egy közbeszerzési eljárásban történő kiírásának indoklása:
Az Ajánlatkérő álláspontja szerint a tervezésre és kivitelezésre együttesen irányuló építési beruházás alkalmazhatóságának feltételei a tárgyi közbeszerzés vonatkozásában fennállnak.
A kivitelezéssel együtt történő kiírása a tervezésnek pénzügyi érdeksérelmet nem okoz, mivel a tervezés és kivitelezés egy eljárás keretében történő kiírásának nincs árfelhajtó hatása, hiszen függetlenül attól, hogy külön eljárásban, vagy a kivitelezéssel együtt kerül kiírásra a tervezési munka, a tervezési munkák értéke véleményünk alapján nem változik. A munka összköltségét alapvetően a kivitelezés költsége határozza meg. A tervezés és kivitelezés egy eljárás keretében történő kiírásával a tervező a kivitelező eszközállományával összhangban lévő megvalósítási módokat fog tervezni, olyat, ami megfelel a megrendelő előírásainak és a legkedvezőbb költségfelhasználással kivitelezhető.
A tervezés és kivitelezés egy lépcsőben történő beszerzése azért szükséges, mert a leendő kivitelező készíti a technológiai terveket, mely tervek azokat az eszközöket, módszereket, anyagokat, fogják tartalmazni, amik a kivitelező rendelkezésére állnak, melyeket a gyakorlatban alkalmazni szokott. Így biztosítható, hogy a kiviteli tervek módosítása, változtatása legkevésbé váljon szükségessé a kivitelezés során.
Ajánlatkérő célja egy egységes rendszer létrehozása, mely tervezési és kivitelezési feladatok organizációs összehangolását teszi szükségessé. A tervezési és kivitelezési feladatok egy eljárás keretében történő lebonyolítása lehetővé teszi a gördülő tervezést az egyes munkafázisok között. Ez azt jelenti, hogy az egyes munkatételekre elkészült, és jóváhagyott tervek alapján az adott munkanemek kivitelezése megkezdődhet, míg ezzel párhuzamosan a további munkatételekre vonatkozó tervek folyamatosan készülhetnek. A gördülő tervezéssel időbeli, és költségbeli megtakarítás érhető el.
A technológiai tervezés és kivitelezés a fentiekre tekintettel a benyújtott pályázatban tett vállalások megvalósítását biztosítják beleértve a beruházás megvalósítása során felmerülő esetleges áttervezési kockázatokkal, többlet költségekkel együtt, hiszen átalánydíjas szerződést köt a Megrendelő.
1. AK a közbeszerzési dokumentumokat a gazdasági szereplők számára elektronikus úton, közvetlenül, korlátlanul és teljeskörűen, térítésmentesen hozzáférhetővé teszi az ajánlattételi határidő lejártáig az I.3) pontban megadott elektronikus elérhetőségen. A közbeszerzési dokumentumok Kbt. 57.§ (2) szerinti elérése az eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentumokat ajánlatonként min. 1 ATnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak el kell érnie.
2. A Kbt. 71.§ (6) alapján, ha a hiánypótlással az AT az ajánlatában korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, AK újabb hiánypótlást nem rendel el.
3. Az ajánlatban csatolni kell:
— Kbt.66.§ (6) a) és b) szerinti nyilatkozatot, nemleges tartalom esetén is,
— Kbt.66.§ (2) szerinti nyilatkozatot,
— Kbt.65.§ (7) szerinti nyilatkozatot,
— Kbt.66.§ (5) alapján felolvasólapot.
—Egyéb, a közbeszerzési dokumentumokban előírt nyilatkozatokat
4. A III.1.2) P.1.. és III.1.3) M.1.-M.2. pontokban előírt feltételek és igazolási módok a minősített ATk jegyzékébe történő felvétel feltételeinél szigorúbbak.
5. Ajánlatkérő Szakmai ajánlat benyújtását kéri az alábbi tartalommal:
1. A szakmai ajánlatban ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy az indikatív tervdokumentációban foglaltakat elfogadja, vagy az indikatív tervdokumentációban foglaltaktól el kíván térni. Ajánlattevők nyilatkozatukban - amennyiben releváns - adják meg, hogy a Vállalkozói javaslatukban mennyiben/miben kívánnak eltérni az indikatív tervdokumentációtól.
2. Felolvasólap szerinti ajánlati árat alátámasztó beárazott költségvetés (4. kötet) (aláírt Pdf. és szerkeszthető formátumban)- mely teljes hiánya nem hiánypótolható. A minőségi 1.,2., és 3. értékelési szempontok tekintetében bemutatott szakemberek többlettapasztalatát bemutató szakember által aláírt önéletrajz (szakmai többlettapasztalat –hónapokban megadva). Az időben egymást átfedő gyakorlati időtartamok esetén az átfedéssel érintett időtartamot csak egyszer veszi figyelembe az ajánlatkérő a szakmai gyakorlati idő megállapításánál. A szakmai ajánlat benyújtása kötelező, a be nem nyújtása az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. A szakemberek többlettapasztalata értékelési szempontok szerinti vállalás alátámasztása során kizárólag a megajánlott szakemberek neve nem hiánypótoltatható, az értékelési szempontokra tett vállalást alátámasztó egyéb dokumentum tekintetében Ajánlatkérő a Kbt. 71. § rendelkezései szerint bocsájthat ki hiánypótlást.
6. A Kbt.35.§ (8) alapján nem lehetséges gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozása.
7. A nyertesnek a dokumentációban előírtak szerint min. 300 000 000 HUF/év és min. 60 000 000 HUF/káresemény mértékű All Risk típusú biztosítással, és min. 60 000 000 HUF/év és min. 30 000 000 HUF/káresemény mértékű tervezési felelősségbiztosítással kell rendelkeznie a szerződésben meghatározott időpontig.
8. Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját alkalmazza.
9. Az eljárás feltételes a Kbt. 53.§ (6) bek. alapján: a projektmegvalósítás elszámolható költségeinek támogatására irányuló Korm. határozat szerinti forrás rendelkezésre állása. A szerződés hatályba lép a Szerződés ellenértékének (a Szerződés Elfogadott Végösszege) rendelkezésre állása esetén, ezen tény Megrendelő általi közlésének Vállalkozó általi kézhezvételének napjával. Amennyiben ezen feltétel a Szerződés aláírásától számított 3 (három) hónapon belül nem valósul meg, ezt követően a felek szabadulnak a kötelemből. Amennyiben a Szerződés aláírása idején a feltétel már bekövetkezett, jelen pont szerinti értesítésre a Szerződés aláírásával egyidejűleg kerül sor.
10. A Kbt. 135. § (12) bek. alapján az eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés hatálybalépésének feltétele a projekt megvalósítására vonatkozó, a szerződés pénzügyi fedezetét biztosító Támogatási Szerződés hatályba lépése.
11. AT nyertessége esetén III.1.3 M.2 pontok szerinti szakembereknek szerz.kötésre rendelkezni kell a megjelölt érvényes jogosultsággal.
12. Közös aj.tétel esetén csatolni kell közös AT-k által cégszerűen aláírt közös AT-i megállapodást.
13. AT folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást csatolja az ajánlatban (nemlegesség esetén erről szóló nyilatkozatot kell csatolni)
14. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§ (3) foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
15. Az EKR működésével és használatával kapcsolatos kérdések nem minősülnek a jelen eljárás közbeszerzési dokumentumainak tartalmával kapcsolatos kérdéseknek, így azok nem minősülnek a Kbt. 56. § szerinti kiegészítő tájékoztatás kérésnek, így azokra Ajánlatkérő nem válaszol. Az EKR működésével és használatával kapcsolatos információk elérhetőek a
https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap és a
https://ujvilag.gov.hu oldalon.
16. Ajánlattevő (AT), alkalmasság (alk) igazolásában résztvevő szervezet csatolja:
- ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját, külföldi illetőségű ajánlattevő esetén az ennek megfeleltethető dokumentumot (amennyiben ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba ügyvéd/kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett/ közjegyző előtt tett okiratba foglalt aláírás-minta), egyéni vállalkozó esetében ajánlatkérő elfogadja bármely olyan dokumentum egyszerű másolatának csatolását, amely alkalmas a képviseletre való jogosultság igazolására (így például: személyi igazolvány);. (Részletek az AD-ben)
17. Ajánlatban csatolni kell nem magyar nyelvű dok. magyar fordítását. AK a nem magyar nyelven benyújtott dok.ok AT általi fordítását is elfogadja.
18. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.§ (4)-(5) bekezdésében foglaltakat.
19. AK konzultációt, helyszíni bejárást nem tart.
20. A Kbt. 73.§ (5) bek. alapján AK a dokumentációban ad tájékoztatást azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevéről és címéről (elérhetőség), amelyektől az AT a megfelelő környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezésekre vonatkozó tájékoztatást kaphat.
21. Tekintettel arra, hogy a tárgyi építési beruházás a Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszerbe tartozó tevékenységekről, valamint az Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató Rendszerről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozik, a szerződés teljesítése során a nyertes ajánlattevőként szerződő fél biztosítani köteles az Üvegkapu alkalmazását. Ajánlattevő az ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy az Üvegkapu használatára vonatkozó követelményeket megismerte.
22. Az EKR használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.
23. ÁKSZ: dr. Unger István (00296)
24. Egyéb szerződéskötési feltétel: nyertes ajánlattevő rendelkezzen ISO 14001 tanúsítvánnyal (vagy ezekkel egyenértékű tanúsítvánnyal).