Új előadóterem kivitelezése és kapcs. beruházások

Óbudai Egyetem

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2025-01-16. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2024-12-02.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

Kicsoda?

• Óbudai Egyetem

Mi az?

• Oktatással és kutatással kapcsolatos épületek kivitelezése › Egyetemi épületek kivitelezése

Hol?

• Budapest › Budapest

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2024-12-02	Ajánlati felhívás
2025-01-16	Ajánlati felhívás
2025-02-05	Ajánlati felhívás
2025-07-07	Tájékoztató az eljárás eredményéről

Ajánlati felhívás (2024-12-02)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Új előadóterem kivitelezése és kapcs. beruházások
Hivatkozási szám: EKR001450222024
Rövid leírás:

Szerződés típusa: Építési beruházás
Termékek/szolgáltatások: Egyetemi épületek kivitelezése 📦
Leírás
Belső azonosító: EKR001450222024/1
Ebben a közbeszerzésben kis- és középvállalkozások (kkv-k) is részt vehetnek ✅
A beszerzés leírása:

Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karán új előadóterem és aula megvalósítása, valamint a homlokzati nyílászáró cseréjére és javítására irányuló kivitelezési munkálatok elvégzése (a továbbiakban: kivitelezés), mely részben az RRF-2.1.2-21-2022-00019 azonosítószámú: "Gyakorlatorientált képzésfejlesztés az Óbudai Egyetemen az Ipar 4.0 jegyében" című Európai Uniós forrásból valósul meg. A beruházás az alábbi feladatokat foglalja magában: Összes felújítással érintett nettó terület: - Bontás: 1 287 m2 – (meglévő P10 előadó és lépcsőház melletti épületrész és egyéb bontással érintett helyiségek.) - Építés: 1 366 m2 - (új P10 előadó és aula, kiszolgáló funkciók, térlefedés, stb.) - Átalakítás / felújítás: 2 066 m2 – (minden egyéb helyiség pl.: diákcentrum, közlekedők stb.) - Műemlék: 1 069 m2 - (ablakcserével érintett helyiségek alapterületei) A mennyiségek részben azonos területeket tartalmaznak! - Meglévő műemléki épület részleges bontása (előadó; épületgépészeti és épületvillamossági rendszerek; főlépcsőház melletti utólagos beépítés, stb.); - új előadó terem kialakítása, valamint annak szakági feladatai Szakágak: Épületvillamosság – erősáram, gyengeáram; automatika, Tűzjelző rendszer; Épületgépészet – víz-csatorna; légtechnika; fűtés – hűtés; - belső udvar lefedése- aula kialakítása; - belső felújítás, új belső kiszolgáló funkciók kiépítése; - új tűzszakaszok kialakítása; - energetikai korszerűsítés: meglévő nyílászárók korszerűsítése (cseréje, javítása, pótlása), lehűlő felületek csökkentése; hővisszanyerős szellőztetés. Telek hrsz: 34 663 Telek területe: 6 347 m2 Bruttó alapterület: 3 257 m2 (kivit. terv. műszaki leírás) Terepszint feletti beépítettség: 4 555 m2 beépítettség fsz.-en: 4 656 m2 beépítettség terep szint alatt: 3 527 m2 (ép. eng. műszaki leírás) Általános szintterület: 20 875 m2 Rendeltetés: Oktatási épület Párkánymagasság: - Népszínház utca: 23,38 / 18,16 m - Csokonai utca: 18,16 / 15,96 m Regisztrált műemlék törzsszám: 15620 azonosító: 918 Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §-a alapján rögzíti, hogy amennyiben az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve meghatározott gyártmányú vagy eredetű̋ dologra, illetve konkrét eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű̋ meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű̋” kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő feladata. A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.

A beszerzés leírása

További információk:

Az értékelés módszere szempontonként (A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25. szerint): - Tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozói díj (a kitöltött árazott költségvetésnek megfelelően): fordított arányosítás - Az M2)/1 követelmény szerinti szakembernek az MV-É-M szakterület felelős műszaki vezetői, vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalaton felül szerzett releváns többlet szakmai tapasztalata (min 0 – max 36 hó): két szélsőérték közötti egyenes arányosítás - Az M2)/2 követelmény szerinti szakembernek az MV-ÉG szakterület felelős műszaki vezetői, vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalaton felül szerzett releváns többlet szakmai tapasztalata (min 0 – max 36 hó): két szélsőérték közötti egyenes arányosítás - Az M2)/3 követelmény szerinti szakembernek az MV-ÉV felelős műszaki vezetői, vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalaton felül szerzett releváns többlet szakmai tapasztalata (min 0 – max 36 hó): két szélsőérték közötti egyenes arányosítás - Az Ajánlatkérő által előírt 36 hónapnál hosszabb jótállás időtartama (36 hónapon felüli időtartam, min. 0 hónap, max. 24 hónap): két szélsőérték közötti egyenes arányosítás Az értékelési szempontok részletes leírását a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza. Ajánlatkérő felhívja a t. Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az értékelési szempontra bemutatni kívánt szakember nevét az ajánlatban kötelező feltüntetni, annak elmulasztása a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjára figyelemmel az ajánlat érvénytelenségét eredményezi. Ajánlatkérő biztosítja a helyszín megtekintését (helyszíni bejárást) az alábbi időpontban: 2024.12.11. 10:00 óra/perc Találkozási pont: az épület 1081 Budapest, Népszínház u. 8. számú bejárata előtt

Szerződés típusa: Építési beruházás
Termékek/szolgáltatások: Oktatással és kutatással kapcsolatos épületek kivitelezése 📦
A fogyatékossággal élő személyek javát szolgáló akadálymentesítési kritériumok alkalmazása a műszaki leírásokban: A fogyatékossággal élő személyekre vonatkozó, akadálymentesítési kritériumok be vannak építve
Fő helyszín vagy teljesítési hely: Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar
Postacím: Népszínház
utca
8.
Irányítószám: 1081
Város: Budapest
Ország: Magyarország 🇭🇺
A teljesítés helye: Budapest 🏙️
Időtartam: 12 hónap
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): Az M2)/1 követelmény szerinti szakembernek az MV-É-M szakterület felelős műszaki vezetői, vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalaton felül szerzett releváns többlet szakmai tapasztalata (min 0 – max 36 hó)
Minőségi kritérium (súlyozás): 5
Minőségi kritérium (név): Az M2)/2 követelmény szerinti szakembernek az MV-ÉG szakterület felelős műszaki vezetői, vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalaton felül szerzett releváns többlet szakmai tapasztalata (min 0 – max 36 hó)
Az M2)/3 követelmény szerinti szakembernek az MV-ÉV felelős műszaki vezetői, vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalaton felül szerzett releváns többlet szakmai tapasztalata (min 0 – max 36 hó)
Az Ajánlatkérő által előírt 36 hónapnál hosszabb jótállás időtartama (36 hónapon felüli időtartam, min. 0 hónap, max. 24 hónap)
Minőségi kritérium (súlyozás): 15
Ár ✅
Ár (súlyozás): 70
Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0001

Eljárás
Az eljárás típusa
Nyílt eljárás ✅
Jogalap: 2014/24/EU irányelv
Adminisztratív információk
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések beérkezésének határideje: 2025-01-16 10:00:00 📅
Az ajánlatok felbontásának feltételei: 2025-01-16 12:00:00 📅
Az ajánlatok felbontásának feltételei (hely): Az ajánlatok felbontása az EKR -en keresztül történik.
Az ajánlatok felbontásának feltételei (Tájékoztatás a felhatalmazott személyekről és a felbontási eljárásról):

A bontási eljárásra vonatkozó rendelkezéseket a Kbt. 68.§ (1), (1b), (1c), (4), (6) bekezdései, valamint a 424/2017. (XII.19) K.r. 15.§ tartalmazzák. A bontás időpontjában az ajánlatok, az EKR rendszerben, az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt. 68.§ (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR, a bontás időpontjától kezdve az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Minimális időtartam, amely alatt az ajánlattevőnek fenn kell tartania az ajánlatot: 60 nap
A közbeszerzési eljárás feltételei
Fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírás vagy bélyegző kötelező (a 910/2014/EU rendeletben foglaltakkal összhangban)
Biztosítéknyújtási kötelezettség áll fenn ✅
A szerződést elnyerő ajánlattevők csoportjának valamilyen jogi formát kell öltenie ✅
Meg kell adni a szerződés teljesítésére kinevezett személyzet tagjainak nevét és szakmai képesítését
Megnyitás dátuma: 2025-01-16 12:00:00 📅
Hely: Az ajánlatok felbontása az EKR -en keresztül történik.
További információk:

Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus rendelés lesz használatos ✅
Elektronikus fizetést használnak ✅
Határidő kiegészítő információk bekéréséhez: 2025-01-10 10:00:00 📅
Díjazási kritériumok
Súlyozás típusa: Súlyozás (pontok, pontos)
A közbeszerzési eljárás feltételei
A szerződés teljesítési feltételeket tartalmaz ✅

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A feltételek felsorolása és rövid leírása:

M/1. Referencia: Alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt éven belül befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett M/1)1.: legalább 1.000 m2 területet érintő építési beruházásra vonatkozó és M/1)2.: legalább 500 m2 örökségvédelmi érintettségű terület vonatkozásában végzett építési beruházásra vonatkozó referenciával. Ajánlatkérő építési beruházásként elfogadja az épület építési és/vagy felújítási és/vagy bővítési és/vagy átalakítási és/vagy korszerűsítési munkák bemutatását. Az alkalmasság igazolása: a) Előzetes igazolás: Az ajánlatba az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése szerint az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése szerint kitöltött formanyomtatványt köteles az ajánlattal együtt benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése szerinti formanyomtatvány tekintetében Ajánlatkérő az egyszerű nyilatkozatot is elfogadja az alkalmassági követelmények előzetes igazolására (elegendő a IV. rész α pontjának kitöltése). b) Utólagos igazolás: Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontjára tekintettel köteles a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseinek alkalmazása esetén benyújtani az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt éven belül befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti munkáinak (építési beruházás) ismertetését tartalmazó referenciaigazolást a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerint igazolva. Az igazolásban legalább fel kell tüntetni: - a szerződés tárgyát (az építési beruházás jellegét, különösen a közbeszerzés tárgyára tekintettel), - a teljesítés mennyiségét (úgy, hogy az az alkalmassági minimumkövetelményben foglaltaknak megfeleltethető legyen), - a teljesítés idejét (kezdés és befejezés [év, hó, nap]), - a teljesítés helyét - a szerződést kötő másik fél, valamint a részéről információt nyújtó személy nevét és telefonszámát vagy email címét, - továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A jelen pont szerinti alkalmassági követelménynek - az M/1)1. és M/1)2. követelmény tekintetében egyaránt - való megfelelés egy vagy több, a közbeszerzés tárgya szerinti szerződés bemutatásával igazolható. Az M/1)1. és az M/1)2. alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében bemutatott referenciák közötti átfedést Ajánlatkérő elfogadja. Az M/1. alkalmassági követelménynek a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A benyújtott nyilatkozatoknak, igazolásoknak alkalmasnak kell lenniük a műszaki és szakmai alkalmasság megállapítására. Az alkalmassági követelményeknek ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet. Az ajánlatban a Kbt. 65. § (7) bekezdés második fordulata alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó - joghatás kiváltására alkalmas formában kiállított - okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9) és (11) bekezdésében foglaltakra. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy Ajánlatkérő az Ajánlattevő műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékbe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.

A feltételek felsorolása és rövid leírása

M/2. A teljesítésbe bevont szakemberek: Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel: - M2)/1: legalább 1 (egy) fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti MV-É-M (műemléki) szakterület felelős műszaki vezetői, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, képzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel. - M2)/2: legalább 1 (egy) fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti MV-ÉG (építménygépészet) szakterület felelős műszaki vezetői, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, képzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel. - M2)/3: legalább 1 (egy) fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti MV-ÉV (építményvillamosság) felelős műszaki vezetői, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, képzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel. A szakemberek között átfedés nem lehetséges, tekintettel a feladatok számosságára és bonyolultságára. Ajánlatkérő az M2)/1-M2)/2-M2)/3 követelmény tekintetében elfogadja a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti végzettséggel egyenértékű végzettséget is. Az alkalmassági igazolása: a) Az ajánlatba az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése szerint az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése szerint kitöltött formanyomtatványt köteles az ajánlattal együtt benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése szerinti formanyomtatvány tekintetében Ajánlatkérő az egyszerű nyilatkozatot is elfogadja az alkalmassági követelmények előzetes igazolására (elegendő a IV. rész α pontjának kitöltése). b) Az ajánlattevőnek elektronikus űrlapon (EKR) kell nyilatkoznia a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről, amelyben megjelöli a bevonni kívánt szakembereket (szakemberek neve), az alkalmassági követelmény releváns pontját/pontjait, továbbá a szakember(ek) munkáltatóját (az ajánlattételi határidő időpontjában), vagy azt a személyt/szervezetet, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattétel időpontjában. c) Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontjára tekintettel köteles a Kbt. 69. § (7) bekezdés második fordulata alapján ajánlatában benyújtani azon szakembereknek (szervezeteknek) megnevezését, végzettségük, illetve képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését tartalmazó nyilatkozatot (önéletrajzot), akiket (amelyeket) teljesítésbe be kíván vonni. A fentiekre tekintettel a szakmai önéletrajznak tartalmaznia kell a szakember - megnevezését, - végzettségét, illetve képzettségét - rendelkezésre állási nyilatkozatát, - az ajánlattétel időpontjában fennálló jogviszonyának megjelölését, munkáltatójának megnevezését, valamint - amennyiben a szakember az alkalmassági követelményben megfogalmazott jogosultsággal rendelkezik, úgy • a kamarai nyilvántartás azonosító számát, • a jogosultság megszerzésének első időpontját (év-hónap-nap), • a jogosultság elérési útvonalát; valamint • a jogosultság megszerzését követően az ajánlattételi határidőig szerzett releváns szakmai tapasztalat részletes bemutatását; - amennyiben a szakember az alkalmassági követelményben megfogalmazott jogosultsággal nem rendelkezik, úgy az ajánlattételi határidőig szerzett releváns szakmai tapasztalatának részletes bemutatását év/hónap bontásban, egész hónapokban megadva. Ajánlatkérő felhívja a tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy a szakemberek párhuzamosan szerzett gyakorlatainak hónapszáma nem adható össze, vagyis egy évben max. 12 (tizenkettő) hónap vehető figyelembe. Amennyiben az adott szakember már szerepel az illetékes kamara által vezetett elektronikus hatósági nyilvántartásban, Ajánlatkérő a jogosultság meglétét az elektronikus nyilvántartásban ellenőrzi. Amennyiben a bemutatott szakember az elektronikus hatósági nyilvántartásban adminisztrációs okokból nem szerepel, az előírt jogosultság fennállása az illetékes kamara által kiállított, a tárgyévre vonatkozó érvényes igazolással is igazolható. Más államban szerzett jogosultság esetén a küldő vagy származási országban a jogosultságot igazoló dokumentum és annak magyar nyelvű fordítása benyújtandó. Amennyiben a bemutatni kívánt szakember az alkalmassági követelmény szerinti jogosultsággal nem rendelkezik az ajánlattétel időpontjában, a szakmai gyakorlatot igazoló, a szakember által aláírt szakmai önéletrajzot olyan részletességgel kell benyújtani, amelyből a szakembernek a követelményben előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalata egyértelműen kiderül. Az önéletrajznak legalább tartalmaznia kell az érintett projekt megrendelőjének nevét, a tapasztalat kifejtésének kezdő és befejező időpontját (év-hó bontásban), a végzett tevékenység részletes bemutatását. Ajánlatkérő kéri a szakember önéletrajzát olyan módon elkészíteni, amelyből az alkalmassági követelménynek való megfelelés és az értékelési szempont körében vizsgált adatok egyaránt kitűnnek, de azok elkülönítve vannak szerepeltetve. Tekintettel arra, hogy a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek gyakorlati ideje értékelési szempont, ajánlattevőnek már az ajánlatban be kell nyújtania a szakemberek által saját kezűleg szakmai önéletrajzot! Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65.§ (6), (7), (9), (11) , ill. 67.§ (3) bek-ben foglaltakra. Ajánlatkérő a műszaki, szakmai alkalmasság feltételeit a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékbe történő felvételi szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.

A feltételek felsorolása és rövid leírása

Gazdasági és pénzügyi helyzet
A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása:

P/1. pénzügyi alkalmasság: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladásától számított, azt megelőző legfeljebb három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (az építési és/vagy felújítási és/vagy bővítési és/vagy átalakítási és/vagy korszerűsítési munkákból) származó – általános forgalmi adó nélkül számított - legalább legalább 1.000.000.000 Ft árbevétellel. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlati felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben közbeszerzés tárgyából származó – általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, illetve ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) és 24. § (1) bekezdésére. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. §-ban foglaltak is irányadók. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását. Az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő a formanyomtatvány alatt az egységes európai közbeszerzési dokumentumot (EEKD-t) érti. A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Részvételi feltételek
A feltételek felsorolása és rövid leírása:

SZ/1 szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság: Alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben nem szerepel a magyar építészetről szóló törvény szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, vagy – nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőként – nincs bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, és nem teljesíti az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt. Igazolási mód: Előzetes igazolás: Ajánlattevőnek ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy az SZ1) pontban foglalt alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja, ha ajánlattevő, vagy kapacitás szervezet bevonása esetén a kapacitás nyújtóként bevont gazdasági szereplő meghatalmazásával az ajánlattevő az EEKD formanyomtatványa IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelménynek. Utólagos igazolás: Az előírásnak való megfelelésről szóló igazolást az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra kell benyújtani. Az igazolási módra a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 26. § (1)-(2) bekezdései irányadóak. Az előírt követelmény tekintetében A Kbt.65.§ (1) bekezdés c) pontja, a 321/2015. Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés a) pontja és 26. § (2) bekezdése és a 322/2015. Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés alapján a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének (https://knyr.mkik.hu/Kivreg/Nyilvantarto/Kereses) adatai alapján. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha az SZ/1. alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők közül egy felel meg. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan – szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt – kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania. Ajánlattevőnek, ha az előírt alkalmassági követelményeket más szervezet kapacitásaira támaszkodva felel meg, alkalmaznia kell a Kbt. 67. § (1) és (3) bekezdésében foglaltakat. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9), (11) bekezdésében és a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.

A feltételek felsorolása és rövid leírása

A gazdasági szereplők azon csoportjának jogi formája, amelynek a szerződést oda kell ítélni:

Ajánlatkérő jelen eljárásban nem teszi lehetővé - közös Ajánlattevők részére - gazdasági társaság létrehozását.

Kauciók és garanciák:

Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot előír: Ajánlati biztosíték átutalása esetén a feltüntetendő közlemény "Új előadóterem kivitelezése és kapcsolódó beruházások". Amennyiben nem átutalással bocsátja az ajánlattevő az Ajánlatkérő rendelkezésére az ajánlati biztosítékot, úgy a Kbt. 41/A. § (2) bekezdése szerinti formátumban kell az iratot benyújtani. Ajánlatkérő pénzforgalmi számlaszáma: Számlavezető bank: MBH Bank Nyrt. Számlaszám: 10300002-13268139-00014901 IBAN: HU38 10300002-13268139-00014901 SWIFT KÓD: MKKBHUHBXXX Adószám: 19308760-2-41 Statisztikai számjel: 19308760 8542 563 01 Székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 96/b Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: A Kbt. 54. § (2) bekezdésében meghatározott valamely módon. Az ajánlati biztosíték összege: 2.000.000 HUF.

A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre:

Jelen beruházás részben európai uniós forrásból, részben saját forrásból származik, bővebb információkat a vállalkozási szerződés tartalmaz. Az ajánlattétel, a szerződéskötés és az elszámolás pénzneme: HUF (magyar forint).

A szerződéssel kapcsolatos feltételek
A szerződés teljesítésének feltételei:

Késedelmi kötbér: Az aktualizált ütemtervek átadására: tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 0,025%-a/naptári nap, legfeljebb 20 naptári napig. Véghatáridőre vonatkozóan: a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 1 %-a/naptári nap, legfeljebb 20 naptári napig. Részhatáridőkre vonatkozóan: -a 40% -os készültségi szint: alapja a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 40%-a, mértéke: a 180 napos határidő elteltét követően 1 %/naptári nap, legfeljebb 20 naptári napig. - a 80%-os készültségi szint: alapja a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 80%-a, mértéke az eredménytelenül eltelt 270 napos határidő elteltét követően 1 %/naptári nap, legfeljebb 20 naptári napig. Hibás teljesítési kötbér: amennyiben a hiba nem javítható, de a rendeltetésszerű használatot nem akadályozza, úgy az adott tételre vonatkozó költség (anyag + díj) 30%-nak megfelelő kötbér fizetendő. Meghiúsulási kötbér: alapja a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj, mértéke 30%.

Részvételi feltételek
Kizárási ok:

A közbeszerzési eljárásban való részvételből fakadó összeférhetetlenség

A nemzeti törvények értelmében a csődhöz hasonló helyzet

A verseny torzítását célzó megállapodás más gazdasági szereplőkkel

+ még 16

Adó- és vámfizetési kötelezettség

Bűnszervezetben való részvétel

Csalás

Csőd

Csődegyezség hitelezőkkel

Felszámoló által kezelt vagyon

Fizetésképtelenség

Gyermekmunka és az emberkereskedelem más formái

Hamis nyilatkozatot tettek, nem tudtak információt nyújtani, nem tudták benyújtani a kért dokumentumokat, és bizalmas információkat kaptak az eljárásról

Korrupció

Közvetlen vagy közvetett részvétel a közbeszerzési eljárás előkészítésében

Pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása

Terrorista bűncselekmény vagy terrorista tevékenységekkel összefüggő bűncselekmény

Tisztán nemzeti kizáró okok

Társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettség

Üzleti tevékenység felfüggesztése

Kizárási okok leírása:

A Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont aa) és ah) alpontja alapján az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült: aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény), illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is; ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)–g) pontokban felsoroltakhoz hasonló bűncselekmény. A Kbt. 62. § (2) bekezdés a) és b) pontja alapján a gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben a) vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve személyes joga szerint az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy olyan személy, akivel szemben az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt az elmúlt öt évben jogerős ítéletet hoztak és a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült, vagy b) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt a jogerős ítéletet az elmúlt öt évben – vagy ha ez rövidebb az adott bűncselekmény kapcsán az elítélt büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli mentesüléséhez szükséges időn belül – olyan személlyel szemben hozták, aki a bűncselekmény elkövetésekor a gazdasági szereplő vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy volt. Kizáró okok igazolásának módja: Előzetes igazolás: a) Az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1) bek. és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (tov: Kr.) 1. § (1) bek. alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. Az EEKD formanyomtatványát az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (továbbiakban: EKR) közbeszerzési dokumentumai tartalmazzák. b) A Kr. 3. § (5) bek. alapján közös ajánlattétel esetén - minden közös ajánlattevőre kiterjedően - a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. c) Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése és a Kr. 15. § (1) bek. alapján az ajánlatban az EEKD-t a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a Kr. 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon. d) Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az EEKD-t a Kr. 4. §-ban és a 6-7. §- ban foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani. e) Ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül hozzájuthat a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük az EEKD megfelelő részeiben, azon adatbázisok elérhetőségeinek kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az ajánlatkérő számára a Kr. előírja. f) Az ajánlatban a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. g) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani (Kr 13. §). Előzetes igazolás körében kötelezően EKR-ben benyújtandó elektronikus űrlapok: Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja, Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja, Kbt. 67. § (4) bekezdés, nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárás tekintetében, EEKD. Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint. A jogerős határozatot az EEKD-val egyidejűleg kell benyújtani. Utólagos igazolás: a) Ajánlattevő a felhívásban előírt kizáró okok fenn nem állását az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására köteles igazolni a Kr. 8. §, 10. § és 12-16. § szakaszaiban foglaltaknak megfelelően. b) A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolás benyújtható (felhasználható) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. c) A Kr. III. Fejezetében említett igazolási módok a Kr. V. Fejezetének megfelelőn kiválthatók, ha a gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek (Kr. 1. § (4) bek.). A kizáró okok fenn nem állásának igazolása során a Kbt. 41/A. §, 321/2015.(X. 30.) Korm.rendelet 1. -7. § és a Kbt. 69. § (11a) bekezdéseire figyelemmel kell eljárni. Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró ok az eljárás során következik be.

Kizárási okok leírása

A Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont ab) és ah) alpontja alapján az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült: ab) az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés; ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)–g) pontokban felsoroltakhoz hasonló bűncselekmény. A kizáró okok igazolásának ellenőrzését Ajánlatkérő két körben végzi, első körben az EEKD dokumentum alapján, második körben a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4) szerinti bírálat körében kerül sor. A kizáró okok igazolása a „Bűnszervezetben való részvétel” körében leírtaknak megfelelően történik.

+ még 11

A Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont ac) és ah) alpontja alapján az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült: ac) az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás; ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)–g) pontokban felsoroltakhoz hasonló bűncselekmény. A kizáró okok igazolásának ellenőrzését Ajánlatkérő két körben végzi, első körben az EEKD dokumentum alapján, második körben a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4) szerinti bírálat körében kerül sor. A kizáró okok igazolása a „Bűnszervezetben való részvétel” körében leírtaknak megfelelően történik.

A Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont ad) és ah) alpontja alapján az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült: ad) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez kapcsolódó felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet; ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)–g) pontokban felsoroltakhoz hasonló bűncselekmény. A kizáró okok igazolásának ellenőrzését Ajánlatkérő két körben végzi, első körben az EEKD dokumentum alapján, második körben a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4) szerinti bírálat körében kerül sor. A kizáró okok igazolása a „Bűnszervezetben való részvétel” körében leírtaknak megfelelően történik.

A Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont ae) és ah) alpontja alapján az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült: ae) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti terrorizmus finanszírozása; ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)–g) pontokban felsoroltakhoz hasonló bűncselekmény. A kizáró okok igazolásának ellenőrzését Ajánlatkérő két körben végzi, első körben az EEKD dokumentum alapján, második körben a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4) szerinti bírálat körében kerül sor. A kizáró okok igazolása a „Bűnszervezetben való részvétel” körében leírtaknak megfelelően történik.

A Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont af) és ah) alpontja alapján az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült: af) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem és kényszermunka, valamint az emberkereskedelem áldozatainak kizsákmányolása elleni fellépés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2020. évi V. törvény hatálybalépéséig hatályban volt Btk. szerinti kényszermunka; ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)–g) pontokban felsoroltakhoz hasonló bűncselekmény. A kizáró okok igazolásának ellenőrzését Ajánlatkérő két körben végzi, első körben az EEKD dokumentum alapján, második körben a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4) szerinti bírálat körében kerül sor. A kizáró okok igazolása a „Bűnszervezetben való részvétel” körében leírtaknak megfelelően történik.

A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontja alapján az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek megfizetésére halasztást kapott. A kizáró okok igazolásának ellenőrzését Ajánlatkérő két körben végzi, első körben az EEKD dokumentum alapján, második körben a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4) szerinti bírálat körében kerül sor. A kizáró okok igazolása a „Bűnszervezetben való részvétel” körében leírtaknak megfelelően történik.

A Kbt. 62. § (1) bekezdés c) pontja alapján az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van. A kizáró okok igazolásának ellenőrzését Ajánlatkérő két körben végzi, első körben az EEKD dokumentum alapján, második körben a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4) szerinti bírálat körében kerül sor. A kizáró okok igazolása a „Bűnszervezetben való részvétel” körében leírtaknak megfelelően történik.

A Kbt. 62. § (1) bekezdés d) pontja alapján az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették. A kizáró okok igazolásának ellenőrzését Ajánlatkérő két körben végzi, első körben az EEKD dokumentum alapján, második körben a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4) szerinti bírálat körében kerül sor. A kizáró okok igazolása a „Bűnszervezetben való részvétel” körében leírtaknak megfelelően történik.

A Kbt. 62. § (1) bekezdés n) pontja alapján az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikke szerinti – három évnél nem régebben meghozott – véglegessé vált és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság véglegessé vált és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság végleges döntésében vagy bíróság jogerősen – három évnél nem régebben – megállapította és egyúttal bírságot szabott ki. A Kbt. 62. § (1) bekezdés o) pontja alapján az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott közbeszerzési eljárásban a gazdasági szereplő más gazdasági szereplővel a verseny torzítására irányuló megállapodást kötött. A kizáró okok igazolásának ellenőrzését Ajánlatkérő két körben végzi, első körben az EEKD dokumentum alapján, második körben a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4) szerinti bírálat körében kerül sor. A kizáró okok igazolása a „Bűnszervezetben való részvétel” körében leírtaknak megfelelően történik.

A Kbt. 62. § (1) bekezdés m) pontja alapján az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki esetében a Kbt. 25. § szerinti összeférhetetlenségből, illetve a közbeszerzési eljárás előkészítésében való előzetes bevonásból eredő versenytorzulást a gazdasági szereplő kizárásán kívül nem lehet más módon orvosolni. A kizáró okok igazolásának ellenőrzését Ajánlatkérő két körben végzi, első körben az EEKD dokumentum alapján, második körben a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4) szerinti bírálat körében kerül sor. A kizáró okok igazolása a „Bűnszervezetben való részvétel” körében leírtaknak megfelelően történik.

A Kbt. 62. § (1) bekezdés h) pontja alapján az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott vagy hamis nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és ha) ha a kizárás miatt jogorvoslatra nem került sor, az ajánlatkérő megítélése szerint a kizárás alapjául szolgáló cselekmény miatt a szerződés teljesítése vonatkozásában a megbízhatósága alapos okkal megkérdőjelezhető, az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig, vagy hb) ha a kizárás tekintetében sor került jogorvoslatra és az ajánlatkérő kizárásról hozott döntését – a hamis adat szolgáltatásának megállapítása mellett – a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált, – a Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság jogerős – három évnél nem régebben meghozott határozata jogszerűnek mondta ki; A Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja alapján az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumokat érintő igazolási kötelezettségének (a továbbiakban együtt: hamis nyilatkozat), amennyiben ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az ajánlatok értékelésére vonatkozó döntését, és ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot, vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére álló igazolások tartalmának nem felel meg; A Kbt. 62. § (1) bekezdés j) pontja alapján az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a közbeszerzési eljárásban, vagy korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és ja) ha a kizárás miatt jogorvoslatra nem került sor, az ajánlatkérő megítélése szerint a kizárás alapjául szolgáló cselekmény miatt a szerződés teljesítése vonatkozásában a megbízhatósága alapos okkal megkérdőjelezhető, az érintett eljárás lezárulásától számított három évben, vagy jb) ha a kizárás tekintetében sor került jogorvoslatra és az ajánlatkérő kizárásról hozott döntését a jogtalan befolyásolás megállapítása mellett – a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált, – a Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság jogerős – három évnél nem régebben meghozott határozata jogszerűnek mondta ki. A kizáró okok igazolásának ellenőrzését Ajánlatkérő két körben végzi, első körben az EEKD dokumentum alapján, második körben a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4) szerinti bírálat körében kerül sor. A kizáró okok igazolása a „Bűnszervezetben való részvétel” körében leírtaknak megfelelően történik.

Kizárási okok leírása

A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontja alapján az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén, kb) olyan társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. ponta)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy kc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel fennáll. A Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont ag) és ah) alpontja alapján az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült: ag) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban; ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)–g) pontokban felsoroltakhoz hasonló bűncselekmény. A Kbt. 62. § (1) bekezdés e) pontja alapján az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert. A Kbt. 62. § (1) bekezdés f) pontja alapján az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdés b) pontja alapján vagy az adott közbeszerzési eljárásban releváns módon c) vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta. A Kbt. 62. § (1) bekezdés l) pontja alapján az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság által a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről szóló törvény alapján két évnél nem régebben véglegessé vált közigazgatási – vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén jogerős bírósági – határozatban megállapított és a munkaügyi bírsággal vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el. A kizáró okok igazolásának ellenőrzését Ajánlatkérő két körben végzi, első körben az EEKD dokumentum alapján, második körben a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4) szerinti bírálat körében kerül sor. A kizáró okok igazolása a „Bűnszervezetben való részvétel” körében leírtaknak megfelelően történik.

Kizárási okok leírása

Ajánlatkérő hatóság
Név és címek
Név: Óbudai Egyetem
Nemzeti nyilvántartási szám: 19308760241
Postacím: Bécsi Út 96/B
Postai irányítószám: 1034
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
Kapcsolattartó pont: Juhász Nikolett
E-mail: juhasz.nikolett@uni-obuda.hu 📧
Telefon: +36 16665645 📞
URL: https://uni-obuda.hu/ 🌏
Az ajánlatkérő szerv típusa
Közjogi intézmény
Fő tevékenység
Oktatás
Kommunikáció
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001450222024/reszletek 🌏
Részvétel URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001450222024/reszletek 🌏
Az uniós alapok azonosítója: RRF-2.1.2-21-2022-00019 azonosítószámú, Gyakorlatorientált képzésfejlesztés az Óbudai Egyetemen az Ipar 4.0 jegyében
Uniós alapok további adatai:

Jelen beruházás részben uniós pályázati forrásból - az RRF-2.1.2-21-2022-00019 azonosítószámú „Gyakorlatorientált képzésfejlesztés az Óbudai Egyetemen az Ipar 4.0 jegyében” megnevezésű projekt keretein belül, részben pedig az Ajánlatkérő saját költségvetése terhére valósul meg.

Uniós alapok programja: Reformtámogató program (a reformösztönző eszközt és a konvergenciatámogató eszközt is beleértve) (2021/2027)
Elektronikus benyújtás: Kötelező

Kiegészítő információk
További információk

Ajánlatkérő kizárja a részekre történő ajánlattételt tekintettel arra, hogy egységes kivitelezési tervdokumentációval rendelkezik, amely nem bontható részekre sem szakági, sem kivitelezés technológiai, sem organizációs szempontból. A kivitelezés folyamatai nem tartalmaznak olyan részfeladatokat, mely a többitől elválaszthatóan, önálló egységként kezelhetők. A megvalósítandó feladatok szakmailag szorosan kapcsolódnak egymáshoz, illetve az egyes munkanemek megvalósítása során a munkafázisok lebonyolítása szoros, pontos összehangolást igényel. Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (5) bekezdés szerint jelen eljárásban az eredmény kihirdetését, illetve a szerződés hatályba lépését az alábbi ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény bekövetkezésétől teszi függővé: Ajánlatkérő fenntartja a jogát, hogy a Közbeszerzési Eljárást 2025. február 28. napjáig eredménytelenné nyilváníthassa (feltételes közbeszerzés), vagy a szerződés megkötésétől elálljon, ha a KIM és az Ajánlatkérő közötti 2024. évi elszámolás eredményeképpen a Megrendelőnek a 2024. évben folyósított teljes előleg összegéhez viszonyítva 20%-nál magasabb összegű visszafizetési kötelezettsége keletkezik a KIM irányába és így az Ajánlatkérő a legnagyobb körültekintése mellett sem tudja biztosítani, hogy a részére rendelkezésére fog állni a jelen beruházás pénzügyi teljesítéshez szükséges saját forrás (önerő). A III.4.7) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek kiegészítése: - Ajánlatkérő a vállalkozói szerződéstervezetben előírja, hogy a Kbt. 134.§ (2) bek. szerinti a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként teljesítési biztosítékot köt ki, amelynek mértéke: tartalékkeret és az általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozói díj 5 (öt) %-a. - Ajánlatkérő a vállalkozói szerződéstervezetben előírja, hogy a Kbt. 134.§ (3) bek. szerint, a nyertes Ajánlattevő (Vállalkozó) hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási igények biztosítékaként, a tartalékkeret és az általános forgalmi adó nélkül számított, a pótmunka összegével kiegészített teljes vállalkozói díj 5 (öt) %-ának megfelelő összegű jólteljesítési biztosítékot köt ki. További információk: 1) A értékelési szempontonként kiosztható pontszámtartomány 0-10 pont, az összes pontszámra vonatkozó pontszámtartomány: 0-1.000 pont. 2) Az ajánlathoz csatolni kell a részletes beárazott költségvetést mind szerkeszthető - Excel (xlsx), valamint cégszerűen aláírt pdf formátumban is, a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint. 3) Az ajánlathoz csatolni kell az M/2 alkalmassági követelmény(ek) tekintetében bemutatott szakemberek által aláírt önéletrajzot a dokumentáció szerint. 4) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (2) és (5) bekezdése szerinti dokumentumokat, valamint a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozat nemleges tartalommal is benyújtandó. 5) Az Ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet (személy) részéről az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintát. Amennyiben az aláíró személy nem cégjegyzésre jogosult, úgy csatolni kell az adott gazdasági szereplőnél cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő által aláírt meghatalmazást legalább teljes bizonyító erejű magánokirati formában, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását/szignómintáját is. Ajánlatkérő aláírás mintaként az ügyvéd által ellenjegyzett, valamint kamarai jogtanácsos által készített és ellenjegyzett aláírás minta másolatának benyújtását is elfogadja. 6) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 7) Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdésben foglaltak szerinti korlátozással nem kíván élni. 8) Ajánlatkérő a szerződés teljesítésére vonatkozóan sajátos, különösen szociális, környezetvédelmi, illetve az innovációt ösztönző feltételeket nem határoz meg a Kbt. 132. § szerint. 9) Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy – a nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. 10) Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől a Kbt. 56.§ (2)-(3) bek. szerint. 11) Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 81.§ (4) - (5) bekezdését. 12) Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pont szerinti eredménytelenségi indokot. 13) Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy Ajánlatkérő az Ajánlattevő pénzügyi, műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit (M/1, M/2, P/1 tekintetében) és igazolását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékbe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg. 14) Az eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Jakab Dorottya, lajstomszám: 01446. 15) Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles arról, hogy az eljárás eredményeképpen létrejövő szerződés hatályba lépését követően, de legkésőbb a munkaterület átadásának napján a kivitelezés teljes körére és idejére C.A.R. (építési-szerelési munkálatokra vonatkozó) biztosítást köt vagy meglévő biztosítását kiterjeszti az alábbiak szerint: - Dologi károk - Biztosítási összeg: legalább a kivitelezés teljes összege, - Felelősség biztosítás - Kártérítési limit legalább 800 millió Ft/kár és legalább 1.000. millió Ft/év, Egyéb záradék: Z 002 (keresztfelelősség kiterjesztése), a Z 119 (Az építtető meglévő tulajdona vagy a biztosított gondoskodása, védelme vagy felügyelete alá tartozó tulajdona) biztosítási összeg: legalább 1.000 millió Ft/év valamint a Z 120. (Rezgések valamint alátámasztások elmozdulása gyengülése) 250 millió Ft./kár/év biztosítási összeg erejéig. A felelősségbiztosításnak fedezetet kell nyújtania az építőipari kivitelezési tevékenységre vonatkozó szakmai előírások, szabályok és a kivitelezési szerződésben foglalt rendelkezések megszegésével összefüggésben okozott olyan – személyi sérüléses és dologi – károkra, valamint e károkkal összefüggésben bekövetkezett személyi sérüléses nem vagyoni sérelmekre tekintettel felmerülő sérelemdíjakra, mely károk megtérítéséért a vállalkozó kivitelező jogszabály szerint kártérítési felelősséggel tartozik, a sérelemdíjak tekintetében fizetési kötelezettséggel tartozik. A felelősségbiztosításnak ki kell terjednie a biztosított Vállalkozóval munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek, valamint az építőipari kivitelezői tevékenység és szolgáltatás teljesítése érdekében igénybe vett alvállalkozók tevékenységéből eredő olyan károkra, amelyekért a Vállalkozót kártérítési felelősség terheli. 16. Az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkozni kell az Üvegkapu használatára vonatkozó követelmények megismeréséről.

További információk

Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_40664534_2
Postacím: Riadó u. 5
Postai irányítószám: 1026
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Telefon: +36 18828592 📞
Fax: +36 18828593 📠
URL: https://kozbeszerzes.hu 🌏
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Nemzeti nyilvántartási szám: 15329190-2-41
Postacím: Riadó u. 5
Postai irányítószám: 1026
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Telefon: +36 18828592 📞
Fax: +36 18828593 📠
URL: https://kozbeszerzes.hu 🌏
Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről): A Kbt. 148. § szerint.
Információk az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikus számlázást fogadunk el
Elektronikus rendelés lesz használatos
Elektronikus fizetést használnak
Forrás: OJS 2024/S 235-737265 (2024-12-02)

Ajánlati felhívás (2025-01-16)
Eljárás
Adminisztratív információk
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések beérkezésének határideje: 2025-02-05 14:00:00 📅
Az ajánlatok felbontásának feltételei: 2025-02-05 16:00:00 📅
A közbeszerzési eljárás feltételei
Megnyitás dátuma: 2025-02-05 16:00:00 📅
Határidő kiegészítő információk bekéréséhez: 2025-01-29 14:00:00 📅

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
A szerződéssel kapcsolatos feltételek
A szerződés teljesítésének feltételei:

Késedelmi kötbér: Építésszervezési munkarész vonatkozásában: a tartalékkeret nélk. nettó váll. díj 0,025%-a/naptári nap, max. 20 naptári nap. Véghatáridőre vonatkozóan: a tartalékkeret nélk. nettó váll. díj 1 %-a/naptári nap, legfeljebb 20 naptári nap. Egyeztetésen legalább 2 alkalommal nem jelenik meg, nettó váll. díj 0,025%-a/alkalom Részhatáridőkre esetében: -a 40%-os készültségi szint: alapja a tartalékkeret nélk. nettó váll. díj 40%-a, mértéke: a 180 napos határidő elteltét követően 1 %/naptári nap, max. 20 naptári napig. - a 80%-os készültségi szint: alapja a tartalékkeret nélk. nettó váll. díj 80%-a, mértéke az eredménytelenül eltelt 270 napos határidő elteltét követően 1 %/naptári nap, max. 20 naptári napig. Hibás teljesítési kötbér: az adott tétel költségének (anyag + díj) 30%-ának megfelelő kötbér fizetendő. Meghiúsulási kötbér: tartalékkeret nélküli nettó váll.díj, mértéke: 30%

Változások
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: PROCEDURE
Új érték
Szöveg:

A(z) III.4.7) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek (BT-70,OPT-060) mezőben a következő változás történt: A következő helyett: Késedelmi kötbér: Az aktualizált ütemtervek átadására: tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 0,025%-a/naptári nap, legfeljebb 20 naptári napig. Véghatáridőre vonatkozóan: a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 1 %-a/naptári nap, legfeljebb 20 naptári napig. Részhatáridőkre vonatkozóan: -a 40% -os készültségi szint: alapja a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 40%-a, mértéke: a 180 napos határidő elteltét követően 1 %/naptári nap, legfeljebb 20 naptári napig. - a 80%-os készültségi szint: alapja a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 80%-a, mértéke az eredménytelenül eltelt 270 napos határidő elteltét követően 1 %/naptári nap, legfeljebb 20 naptári napig. Hibás teljesítési kötbér: amennyiben a hiba nem javítható, de a rendeltetésszerű használatot nem akadályozza, úgy az adott tételre vonatkozó költség (anyag + díj) 30%-nak megfelelő kötbér fizetendő. Meghiúsulási kötbér: alapja a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj, mértéke 30%. Helyesen: Késedelmi kötbér: Építésszervezési munkarész vonatkozásában: a tartalékkeret nélk. nettó váll. díj 0,025%-a/naptári nap, max. 20 naptári nap. Véghatáridőre vonatkozóan: a tartalékkeret nélk. nettó váll. díj 1 %-a/naptári nap, legfeljebb 20 naptári nap. Egyeztetésen legalább 2 alkalommal nem jelenik meg, nettó váll. díj 0,025%-a/alkalom Részhatáridőkre esetében: -a 40%-os készültségi szint: alapja a tartalékkeret nélk. nettó váll. díj 40%-a, mértéke: a 180 napos határidő elteltét követően 1 %/naptári nap, max. 20 naptári napig. - a 80%-os készültségi szint: alapja a tartalékkeret nélk. nettó váll. díj 80%-a, mértéke az eredménytelenül eltelt 270 napos határidő elteltét követően 1 %/naptári nap, max. 20 naptári napig. Hibás teljesítési kötbér: az adott tétel költségének (anyag + díj) 30%-ának megfelelő kötbér fizetendő. Meghiúsulási kötbér: tartalékkeret nélküli nettó váll.díj, mértéke: 30%

Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: PROCEDURE
Új érték
Szöveg:

A(z) IV.2.2) A közbeszerzési eljárással kapcsolatos további információ kérésére vonatkozó határidő (BT-13) mezőben a következő változás történt: A következő helyett: Fri Jan 10 10:00:00 CET 2025 Helyesen: Wed Jan 29 14:00:00 CET 2025

Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: PROCEDURE
Új érték
Szöveg:

A(z) IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő (BT-131,BT-1311) mezőben a következő változás történt: A következő helyett: Thu Jan 16 10:00:00 CET 2025 Helyesen: Wed Feb 05 14:00:00 CET 2025

Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Tétel azonosító száma: LOT-0001
Új érték
Szöveg:

A(z) IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő (BT-132) mezőben a következő változás történt: A következő helyett: Thu Jan 16 12:00:00 CET 2025 Helyesen: Wed Feb 05 16:00:00 CET 2025

Egyéb kiegészítő információk

Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt meghosszabbítja. Mindezen túlmenően a kötbérrel vonatkozó információk a szerződéstervezetben foglaltak alapján pontosításra kerültek.

A változtatás fő oka: Frissített információ
Tájékoztatás módosításokról
Az előző hirdetmény módosítandó változata: 737265-2024
Forrás: OJS 2025/S 012-034674 (2025-01-16)

Ajánlati felhívás (2025-02-05)
Eljárás
Adminisztratív információk
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések beérkezésének határideje: 2025-02-17 16:00:00 📅
Az ajánlatok felbontásának feltételei: 2025-02-17 18:00:00 📅
A közbeszerzési eljárás feltételei
Megnyitás dátuma: 2025-02-17 18:00:00 📅
Határidő kiegészítő információk bekéréséhez: 2025-02-10 10:00:00 📅

Változások
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: PROCEDURE
Új érték
Szöveg:

A(z) IV.2.2) A közbeszerzési eljárással kapcsolatos további információ kérésére vonatkozó határidő (BT-13) mezőben a következő változás történt: A következő helyett: Wed Jan 29 14:00:00 CET 2025 Helyesen: Mon Feb 10 10:00:00 CET 2025

Az eredeti közleményben javítandó szöveg
A közbeszerzési dokumentumokat ebben az időpontban módosították ✅
A közbeszerzési dokumentumok megváltoztatásának dátuma: 2025-02-04 📅
Szekciószám: PROCEDURE
Új érték
Szöveg:

A(z) IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő (BT-131,BT-1311) mezőben a következő változás történt: A következő helyett: Wed Feb 05 14:00:00 CET 2025 Helyesen: Mon Feb 17 16:00:00 CET 2025

A(z) IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő (BT-132) mezőben a következő változás történt: A következő helyett: Wed Feb 05 16:00:00 CET 2025 Helyesen: Mon Feb 17 18:00:00 CET 2025

Ajánlatkérő a Kbt. 52.§ (4) - (5) bekezdésének megfelelően meghosszabbítja az ajánlattételi határidőt, valamint ennek megfelelően módosítja a bontás időpontját. Eredeti ajánlati felhívás száma: 737265-2024 Korrigendum száma: 34674-2025 Ajánlatkérő jelen Korrigendum feladása mellett Közbeszerzési Dokumentumot is módosított, amelyek dokumentumokat a korábbival megegyező helyen (eltérő dokumentumnévvel, és a változtatások követésével) az EKR -be feltöltött. Az EKR -be feltöltött módosított dokumentumok: Árazatlan költségvetés, (elérési útvonal: Közbeszerzési Dokumentumok/Benyújtandó iratok jegyzéke) Tervdokumentum, (elérési útvonal: Közbeszerzési Dokumentumok/További közbeszerzési dokumentumok) Tervlista (elérési útvonal: Közbeszerzési Dokumentumok/További közbeszerzési dokumentumok).

A változtatás fő oka: Frissített információ
Tájékoztatás módosításokról
Az előző hirdetmény módosítandó változata: 34674-2025
Forrás: OJS 2025/S 026-081884 (2025-02-05)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2025-07-07)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Becsült érték héa nélkül: 2 025 795 561 HUF 💰
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 1 529 260 000 HUF 💰
Az uniós finanszírozású projekt vagy program neve: Reformtámogató program (a reformösztönző eszközt és a konvergenciatámogató eszközt is beleértve) (2021/2027)
Uniós alapok további adatai:

RRF Támogatási program B komponens: Magasan képzett, versenyképes munkaerő Uniós alapok programja Reformtámogató program (a reformösztönző eszközt és a konvergenciatámogató eszközt is beleértve) (2021/2027) További információk az uniós támogatásról Gyakorlatorientált felsőfokú képzések infrastrukturális- és készségfejlesztése RRF-2.1.2-21 Uniós támogatás értéke (nettó érték) 935 211 811 HUF Uniós támogatás százalékos aránya (%) 46,165

Az uniós alapok azonosítója: Gyakorlatorientált felsőfokú képzések infrastrukturális- és készségfejlesztése RRF-2.1.2-21
Leírás
Becsült érték héa nélkül: 2 025 795 561 HUF 💰
Fő helyszín vagy teljesítési hely:

Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar 1081 Budapest, Népszínház utca 8. (Hrsz: 34663) BA (Csokonai úti szárny) és BF (Népszínház úti és Csokonai úti sarok) épület

Eljárás
Az eljárás típusa
Az eljárás legfontosabb jellemzői:

Ajánlatkérő az eljárásban értékelési szempontok között, a 70 -es súllyal szereplő árszemponton túl, a - a szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány képzettségét és tapasztalatát, (szakemberenként 5-5 súllyal, 3 szakemberre nézve összesen 30 -as súllyal) - valamint a kötelezően vállalt jótálláson felüli - önként vállalt jótállás mértékét (15 -ös súllyal) értékelte.

A szerződés odaítélése
A szerződés/tétel odaítélése ✅
Jogorvoslati eljárások
Type of alleged irregularity: Kirívóan alacsony összegű ajánlatok indokolatlan elutasítása: 1
A panaszosok száma: 1
Tétel azonosító száma: LOT-0001
Szerződés száma: 1
A szerződés megkötésének időpontja: 2025-06-26 📅
Cím: Kivitelezési szerződés
A szerződés címe: https://ekr.gov.hu/ekr-szerzodestar/hu/szerzodesLista?eljarasAzon=EKR001450222024 🌏
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 8
Az elektronikus úton beérkezett pályázatok száma: 8
A kkv-k által benyújtott pályázatok száma: 4
A nem uniós tagállamokból származó ajánlattevőktől beérkezett ajánlatok száma: 0
A más uniós tagállamokból származó ajánlattevőktől beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 1 877 902 931 HUF 💰
Az ajánlatot rangsorolták
Helyezés a nyertesek listáján: 2
Ajánlat azonosítója: EKR001450222024/3832
A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0001
A vállalkozó neve és címe
Név: LATEREX Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 25098367244
Postacím: Hídépítő Utca 1-12
Postai irányítószám: 1095
Postai város: Budapest, IX.
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: vallalkozas@laterex.hu 📧
Telefon: +36 13470010 📞
Fax: +36 13470011 📠
URL: https://www.laterex.hu 🌏
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 2 177 609 948 HUF 💰
Ajánlat azonosítója: EKR001450222024/3848
A vállalkozó neve és címe
Név: Magyar Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 10759358244
Postacím: Pillangó Utca 28.
Postai irányítószám: 1149
Postai város: Budapest
E-mail: babecz.jozsef@magyarepito.hu 📧
Telefon: +36 309194391 📞
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 1 272 193 300 HUF 💰
Ajánlat azonosítója: EKR001450222024/3856
A vállalkozó neve és címe
Név: "PHAROS '95" SPORTPÁLYAÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 12073601213
Postacím: 510-es Fő Út 26
Postai irányítószám: 2336
Postai város: Dunavarsány
Régió: Pest 🏙️
E-mail: gabriella.molnar@pharos95.hu 📧
Telefon: +36 307472452 📞
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 2 096 095 539 HUF 💰
Ajánlat azonosítója: EKR001450222024/3944
A vállalkozó neve és címe
Név: Prím Építő Építőipari Kft.
Nemzeti nyilvántartási szám: 11906508242
Postacím: Illés Utca 17. fszt.2.
Postai irányítószám: 1083
E-mail: primepito@primepito.hu 📧
Telefon: +36 12990065 📞
Fax: +36 12990066 📠
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 1 234 567 890 HUF 💰
Ajánlat azonosítója: EKR001450222024/3968
A vállalkozó neve és címe
Név: DENCO Klimatechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felellősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 12467006242
Postacím: Bosnyák Utca 23. A ép. 1. em. 1. ajtó
Postai irányítószám: 1145
E-mail: jankovichhenrik@denco.hu 📧
Telefon: +36 209670950 📞
Fax: +36 28411355 📠
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 2 265 133 245 HUF 💰
Ajánlat azonosítója: EKR001450222024/4000
A vállalkozó neve és címe
Név: A-Híd Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 24857538244
Postacím: Karikás Frigyes Utca 20.
Postai irányítószám: 1138
E-mail: szollos.andras@hid.hu 📧
Telefon: +36 204997101 📞
Fax: +36 14652222 📠
URL: https://www.ahid.hu 🌏
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 1 529 260 000 HUF 💰
Helyezés a nyertesek listáján: 1
Ajánlat azonosítója: EKR001450222024/4016
A vállalkozó neve és címe
Név: Építő-és épületkarbantartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 11266101244
Postacím: Németvölgyi Út 146
Postai irányítószám: 1112
E-mail: vallalkozas@epkar.hu 📧
Telefon: +36 14223550 📞
Fax: +36 14223559 📠
URL: https://www.epkar.hu 🌏
A tulajdonos állampolgársága: Magyarország 🇭🇺
A gazdasági szereplő mérete: Nagyvállalkozás
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 2 091 272 487 HUF 💰
Ajánlat azonosítója: EKR001450222024/4032
A vállalkozó neve és címe
Név: SZILVÁSI Építő, Beruházó, Kereskedő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 14927393405
Postacím: Eper Utca 51
Postai irányítószám: 3400
Postai város: Mezőkövesd
Régió: Borsod-Abaúj-Zemplén 🏙️
E-mail: gacsal.laszlo@szilvasigroup.hu 📧
Telefon: +36 305667510 📞
Forrás: OJS 2025/S 128-443741 (2025-07-07)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építési munkák (15 új beszerzések)

Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka (13)

Magasépítési munka (4)

Oktatással és kutatással kapcsolatos épületek kivitelezése

Egyetemi épületek kivitelezése