Zalaszentiváni deltavágány építése

Rövid leírás

Zalaszentiváni deltavágány építési munkái teljes körű elvégzése és kapcsolódó feladatok ellátása
A részleteket a kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

A beszerzés leírása

Zalaszentiváni deltavágány építése
Ellátandó főbb feladatok:
• cca. 1500 vfm egyvágányú új vasúti pálya építése (pályatest, alépítmény, felépítmény),
• 17 és 25. sz. vasútvonalakon cca.570 vfm vasúti pálya teljes átépítése,
• 6 csoport kitérő beépítése,
• közút új nyomvonalra helyezése cca. 405 m hosszban,
• 3 db vasúti átjáróval kapcsolatos építési, átépítési munkák,
• 160 m hasznos hosszban 1 db új sínkorona+55 cm magasságú utasperon létesítése,
• 6 állásos P+R parkoló létesítése,
• 25kV 50 Hz rendszerű (váltakozóáramú) felsővezetéki rendszer átépítése/építése cca. 2,5 km hosszban,
• Zalaszentiván állomáson 1 db vasúti elektronikus biztosítóberendezés, illetve csatlakozó térközbiztosítóberendezések átalakítása,
• a munkák átjárhatósági műszaki előírásoknak (ÁME) történő megfeleltetése,
• kivitelezéshez szükséges tervezés és ideiglenes létesítmények tervezése;
• megvalósulási tervek elkészítése.

Tárgyi eljárás építési engedélyköteles tevékenységeket tartalmaz a KD-ban foglaltak szerint.
A részletes feladatleírást a KD tartalmazza.

További információk

Odaítélési szempontok (BT-540 mező) -1. minőségi értékelési szempont körében szakmai többlettapasztalat alatt az M2/1. pontra bemutatott szakember vonatkozásában az alkalmassági minimumkövetelményként előírt gyakorlaton felüli, vasútépítés irányítási területen projektvezetőként és/vagy projektvezető-helyettesként szerzett szakmai gyakorlat értendő.
Odaítélési szempontok- 2. minőségi értékelési szempont körében AK az M2/2. pontra bemutatott szakember vonatkozásában speciális szakmai tapasztalatként a kapcsolódó alkalmassági minimumkövetelmény részeként meghatározott szakterületen, az alkalmassági követelményként előírt gyakorlaton felüli, vasút építési-szerelési munkái területén szerzett szakmai tapasztalatot veszi figyelembe.
Odaítélési szempontok - 3. minőségi értékelési szempont körében AK az M2/3. pontra bemutatott szakember vonatkozásában speciális szakmai tapasztalatként a kapcsolódó alkalmassági követelményként előírt gyakorlaton felüli, vasútvillamossági építmények szakterületen és/vagy vasútvillamossági építmények szakterület részszakterületen belül biztosítóberendezések építési-szerelési munkái területén szerzett szakmai gyakorlatot veszi figyelembe a KD-ban foglalt előírások szerint.
A minőségi szempontok vonatkozásában a többlettapasztalat hónapban megadandó, a megajánlás legkedvezőbb szintje 24 hónap. A minőségi szempontok esetében a szakember személyét az ajánlatban meg kell jelölni a KD-ban foglaltak szerint.
Összesen nettó ajánlati árként nettó egyösszegű összesített ajánlati ár szerepeltetendő, magyar forintban (HUF).
Az értékelési szempontokkal kapcsolatosan többletinformációkat a KD tartalmaz.
Szerződés időtartama a szerződés hatályba lépésétől értendő a szerződés-tervezetben foglaltak szerint azzal, hogy ,,nap” alatt naptári nap értendő. A szerződéses feladatok teljesítésére nyertes AT az alábbi ütemezés szerint köteles: a szerződés hatálybalépésétől számított 840 nap a használatbavételi engedély megszerzésének határideje , a szerződéses munkák műszaki átadás-átvétele tekintetében az irányadó határidő a szerződés hatályba lépésétől számított 630 nap.

Fő helyszín vagy teljesítési hely

Kiegészítés ,Mennyiség" vonatkozásában(BT-25, BT-625 mezők): A megadott mennyiség alatt egyvágányú új vasúti pálya építésének becsült mennyisége értendő vágányfolyóméterben (vfm). Ld. továbbá Közbeszerzés leírása (BT-24 mező).
A teljesítés helyszíne Zala vármegye, 17.sz. vasútvonal Egervár-Vasboldogasszony – Zalaszentiván szakasza és a 25.sz. vasútvonal Zalaszentiván – Zalaegerszeg szakasza, Zalaszentiván állomás területe, Zalaszentiván község területe.

Az eljárás legfontosabb jellemzői

Ajánlatkérő Kbt. Második Rész XV. fejezet 81. §-a szerinti nyílt eljárást folytat le. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését. További információ jelen ajánlati felhívás és kiegészítő közbeszerzési dokumentumok szerint.

Az ajánlatok felbontásának feltételei (Tájékoztatás a felhatalmazott személyekről és a felbontási eljárásról)

Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg a 424 /2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján. A bontási eljárásra a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (3) bek., valamint a Kbt. 68. § (1b)-(1c) bekezdései az irányadók.

További információk

Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg a 424 /2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján. A bontási eljárásra a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (3) bek., valamint a Kbt. 68. § (1b)-(1c) bekezdései az irányadók.

A feltételek felsorolása és rövid leírása

SZ1/ Szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság: Igazolási mód:
AT-nek az ajánlatában a Kbt.67.§ (1)-(3) bek., valamint a Kr. 1.§(1) bek. szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. AK az EEKD kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadása nélkül, azaz elegendő EEKD IV. Rész α. (alfa) pont kitöltése.
Közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
A Kbt. 69.§ (4) bek. szerinti igazolások benyújtására felhívott AT-nek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:
SZ1/
Magyarországon letelepedett GSZ esetén a nyilvántartásban szereplés tényét AK ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem Mo-n letelepedett GSZ esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani, figyelemmel a Kr 1.§ (2)-(5) bekezdésére is (Kr. 26.§ (2) bek.).
SZ2/AK a nyilvántartásban szereplés tényét a Kbt. 69.§ (11) bek. szerinti nyilvántartásokban ellenőrzi. Amennyiben a nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód, a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni. Nem Mo-on letelepedett GSZ esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplésre vonatkozó igazolást, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezésre vonatkozó igazolást kell benyújtani az AK Kbt. 69. § szerinti felhívására.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7), (9), (11)-(12) bek., 69. § (11) bek. előírásaira, irányadó továbbá a Kr. 26. § (3) bekezdése, 2014/24/EU ie. XI. melléklete (”Nyilvántartások”).
A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság minimumkövetelménye(i):
SZ1/
Alkalmatlan AT (közös AT), ha az építőipari kivitelezést végző gazdasági szereplő nem szerepel Étv. (1997. évi LXXVIII. törvény) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett végző gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja), vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
SZ2/A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (1) bek. alapján AK előírja, hogy AT-nek szerepelnie kell az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén AK előírja a 322/2015. (X.30.) Korm.r. 8.§ (2) bek. alkalmazását.
Alkalmatlan az AT, ha nem szerepel a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

P1/ Közbeszerzés tárgya szerinti árbevétel: P1/ AT-nek az ajánlatában a Kbt.67.§ (1)-(3) bek., valamint a Kr. 1.§(1)bek., és 2. § (5) bek. szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. AK az EEKD kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadása nélkül, elegendő az EEKD IV. Részének α. (alfa) pont kitöltése.

A Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. alapján az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:
P1/ Ajánlattevőnek a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évből, a közbeszerzés tárgyából (vasútépítés) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételről szóló egyszerű nyilatkozatát, attól függően, hogy AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Amennyiben az AT (GSZ) működését később kezdte meg (és ezért nem rendelkezik közbeszerzés tárgya szerinti árbevételi adattal az előző három lezárt üzleti évben), úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt üzleti évek közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevétele összegének kell elérnie az előírt összeget. Amennyiben AT nyilatkozatában kevesebb, mint három lezárt üzleti évet mutat be, amelyből azonban megállapítható az alkalmassági követelménynek való megfelelése, AK nem rendel el hiánypótlást a be nem mutatott lezárt üzleti év/évek tekintetében.
AK rögzíti, hogy a felhívás feladásának időpontja alatt a TED-en megjelent hirdetmény feladásának dátumát érti.
AK az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bek.ben foglaltakra.
A Kbt. 65. § (6)–(8), (11)-(12) bek. és a Kr. 19. § (7) bek. megfelelően irányadó.
A Kbt. 65. § (6) bek. alapján, a P/1. pontban meghatározott követelménynek a közös ajánlattevők együttesen, az árbevételeik összeadásával is megfelelhetnek. A P/1. pont szerinti alkalmassági követelménynek elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike megfelel, így elegendő, ha csak az egyik csatolja be a P/1. pont szerinti igazolást.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 2
P1/. Alkalmatlan AT, közös AT, ha a felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgya szerinti (vasútépítés) általános forgalmi adó nélkül számított (nettó) árbevétele nem éri el összesen
legalább nettó 4 000 millió Ft összeget;
P1/ alk. köv. körében „vasútépítés ” alatt vasút átépítés és /vagy felújítás és/vagy korszerűsítés és/vagy fejlesztés és/vagy új vasút építés értendő.

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

M1/ Referencia: AT-nek az ajánlatában a Kbt.67.§(1)-(3)bek., valamint a Kr. 1.§(1)bek., és 2. § (5) bek. szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. AK az EEKD kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadása nélkül, azaz elegendő az EEKD IV. Rész α. (alfa) pont kitöltése.
A Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményeknek való megfelelést az alábbiak szerint szükséges igazolni.
M1/
AT-nek a Kr. 21. § (2) bek. a) pontja, valamint (2a) bek. alapján csatolnia kell a felhívás feladásától visszafelé számított 8 év legjelentősebb befejezett referenciáinak ismertetését, a Kr. 22. § (3) bek. alapján a szerződést kötő másik féltől származó referencia igazolást.

A referenciaigazolásnak minimálisan a következőket kell tartalmaznia:
- építési beruházás tárgya, mennyisége, olyan részletesen, hogy abból egyértelműen megállapítható legyen az alkalmassági feltételeknek való megfelelés;
- teljesítés helye;
- teljesítés ideje (kezdés + befejezés év/hónap/nap bontásban),
- szerződést kötő másik fél megnevezése (kapcsolattartó megjelölésével),
- nyilatkozat arról, hogy teljesítés az előírásoknak és szerződésnek megfelelően történt-e.
Az igazolás tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került.
Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 11 éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.
AK felhívja a figyelmet Kr. 21/A. §, a 22. § (5) bek. és a Kbt. 140. § (9) bek előírásira. Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11)-(12) bek. és Kbt. 69. § (11), (11a) bek, Kr. 1. § (3)-(3a), (7) bekezdése is irányadó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az AT, ha:
M1/ az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 8 évben nem rendelkezik az alábbi feladatok elvégzését tartalmazó, befejezett, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt, szerződésszerűen teljesített munkára vonatkozó igazolt referenciával:
a) legalább 500 vfm vasúti alépítmény építése;
b) legalább 500 vfm vasúti felépítmény építése;
c) legalább min. 1 csoport kitérő építése és/vagy cseréje;
d) legalább 1 db peron építése;
e) legalább 1 km hosszban váltakozóáramú vasúti felsővezeték építése;
f) legalább 1 db vasúti elektronikus biztosítóberendezés építése.

A b), d) pontok tekintetében az Európai Parlament és a Tanács, „a vasúti rendszer európai unión belüli kölcsönös átjárhatóságáról” szóló (EU) 2016/797 irányelvében rögzített átjárhatósági műszaki előírásoknak (ÁME) megfelelő közlekedési infrastruktúra fejlesztési projekt keretében végzett munkákat fogadja el Ajánlatkérő.
’AK „vasúti alépítmény” alatt a vasúti felépítmény terhelését elviselő és a talaj felé közvetítő, mérnöki létesítményt érti, amely részeként töltés(ek) és/vagy bevágás(ok) megvalósítására került sor és/vagy olyan nyílásokat áthidaló mérnöki szerkezetet érti (hidak, átereszek, közúti vagy gyalogos aluljárók), amely a vasúti terhelés viselésében részt vesz.’
AK „vasúti felépítmény” alatt 2005. évi CLXXXIII. törvény 2. §, 2.21.2. pontja alatt meghatározott fogalmat érti.
AK a,,vágányfolyóméter (vfm)” alatt egy darab vasúti vágány egy méter hosszát érti. AK rögzíti, hogy az egyvágányú mellett a két-, ill. többvágányú nyomvonalon végzett munkákat is elfogadja. A vágányhossz tekintetében 1 m kétvágányú referencia egyenértékű 2 m egyvágányú referenciával, illetve többvágányú referencia esetén a figyelembe vett vágányhossz a vágányok számával egyenesen arányosan többszöröződnek.
Az M1/ 1. a) - f) alk. köv. vonatkozásában ,,építés” alatt AK elfogadja új építés és/vagy átépítés és /vagy felújítás és/vagy korszerűsítés és/vagy fejlesztés elvégzését.
A ,,fejlesztés”, ,,felújítás”, ,,korszerűsítés” fogalmak alatt a 2005. évi CLXXXIII. törvény 2. § 4.12. pont a), d), e) pont alatt meghatározott fogalmak megfelelően értendők.
AK „vasúti biztosítóberendezés” alatt a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvényben 1. melléklet 7. pontjában alkalmazott fogalmat érti (2. § 2.23 pont), azzal, hogy az M1/ vonatkozásában a „biztosítóberendezés” alatt állomási és/vagy rendező-pályaudvari biztosító- és/vagy forgalomirányító berendezések értendők. ,,Elektronikus biztosítóberendezés" alatt hardveres és szoftveres úton működtetett biztosítóberendezés értendő.
Az alkalmassági feltételek egy vagy több referenciával is teljesíthetőek.

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

M2/ Szakember: AT-nek az ajánlatában a Kbt.67.§(1)-(3)bek., valamint a Kr. 1.§(1)bek., és 2. § (5) bek. szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. AK az EEKD kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadása nélkül, azaz elegendő az EEKD IV. Rész α. (alfa) pont kitöltése.
A Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményeknek való megfelelést az alábbiak szerint szükséges igazolni.
M2/
A Kr. 21. § (2) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek(szervezeteknek) – kül. a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A szakemberek bemutatása során csatolandó:
- AT nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek nevéről, szakemberrel jogviszonyban álló szervezet (személy), a jogviszony megjelölésével, és hogy melyik alk.köv-re kívánja bemutatni őket;
- szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (amelyből a szakember minimumkövetelményben előírt tapasztalata egyértelműen kiderül, év/hó részletességgel, a szakember munkáltatójának feltüntetésével vagy annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll);
- szakemberek végzettségét, képzettségét (képesítés) igazoló dokumentumok egyszerű másolata;
- a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat.

Amennyiben az M2/2., 3. pontokra bemutatott szakember jogosultsága a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban szerepel, az érvényes jogosultság igazolja M2/2., 3. szakemberek esetében a jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítést és gyakorlatot. A szakember szakmai önéletrajza ez esetben olyan adattartalommal csatolandó, amely AK számára a jogosultság fennállásának ellenőrzését lehetővé teszi (tagi azonosító megadása, elektronikus elérési út, jogosultság megszerzésének első időpontja). Képesítést (végzettséget vagy képzettséget) igazoló egyéb dokumentum benyújtása nem szükséges. Az elektronikus nyilvántartást AK ellenőrzi.
Ha a szakember érvényes jogosultsággal bír, de a Kbt. 69.§ (11) szerinti nyilvántartásokban nem szerepel vagy abban a jogosultság ingyenes ellenőrzésére nincsen mód, az érvényes jogosultságot igazoló dokumentumo(ka)t kell egyszerű másolatban benyújtani. Ebben az esetben képesítést (végzettséget vagy szakképzettséget) igazoló egyéb dokumentum benyújtása nem szükséges. A rendelkezésre állási nyilatkozat akkor is csatolandó, ha a bemutatni kívánt szakember AT-vel munkaviszonyban áll.
AK felhívja a figyelmet, hogy M2/1. szakember vonatkozásában a szakmai önéletrajzban az előírt szakmai tapasztalatot külön ismertetni szükséges.
Ajánlatkérő az előírt képesítéssel egyenértékű képesítést is elfogad, az előírt képesítési, jogosultsági követelmények tekintetében a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést minden esetben érteni kell.
Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.
A szakmai gyakorlat időtartama a szakember tekintetében előírt képesítés (végzettség vagy képzettség) megszerzésének időpontjától számít, amelyre tekintettel az önéletrajzban feltüntetendő a képesítés megszerzésének időpontja is.
Egyenértékűség bizonyítása AT kötelessége és felelőssége. Átfedés a szakemberek között nem megengedett.
A Kbt. 69. § (7) bekezdése alapján AK felhívja a figyelmet, hogy mivel az M2/ 1., 2. és 3. alkalmassági feltételekhez értékelési szempont tartozik, ezért ezen alkalmassági feltételek igazolását már az ajánlattal együtt szükséges benyújtani abban az esetben, ha AT az 1.-3. minőségi értékelési szempontok vonatkozásában többlet -, illetőleg speciális szakmai tapasztalatot mutat be.
Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11)-(12) bek. és Kbt. 69. § (11), (11a) bek, Kr. 1. § (3)-(3a), (7) bek. is irányadó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan AT, ha:
M2/ nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel:
1. legalább 1 fő szakember projektvezető pozícióra, aki felsőfokú mérnöki képesítéssel, valamint legalább 24 hónap projektvezetőként és/vagy projektvezető-helyettesként szerzett vasútépítés irányítási tapasztalattal rendelkezik;
2. 1 fő szakember felelős műszaki vezető pozícióra vasútépítési munkák kivitelezéséhez, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítéssel és szakmai gyakorlattal;
3. 1 fő szakember felelős műszaki vezető pozícióra biztosítóberendezési rendszer kivitelezéshez, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-VV (vagy azzal egyenértékű) és/vagy MV-VV-R (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítéssel és szakmai gyakorlattal.

Projektvezető alatt olyan szakembert kell érteni, aki az adott építési projektet szervezetileg irányítja, koordinálja a szakági kivitelezők, az egyéb háttér feladatokat ellátó szakemberek munkáját, kapcsolatot tartja a Megrendelővel, konzorcium tagként történő teljesítés esetén a konzorcium vezetővel.
Projektvezető – helyettes alatt AK azt a szakembert érti, aki egy projekt vezetője mellett, annak távollétében, tartós helyettesítési jogkörrel, írásbeli felhatalmazás alapján rendelkezhet.

Kauciók és garanciák

AK az ajánlattételt ajánlati biztosíték (AB) nyújtásához köti. Az AB mértéke 15 000 000,- Ft. Az AB teljesíthető - az AT választása szerint - átutalással az AK UniCredit Bank Hungary Zrt.-nél vezetett 10918001-00000411-06680048 (IBAN (HUF): HU34 1091 8001 0000 0411 0668 0048 SWIFT: BACXHUHB bankszámlájára történő befizetésével, az azzal azonos összegű pénzügyi intézmény v. biztosító által vállalt garancia v készfizető kezesség biztosításával, v biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell.

A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre

AK a Kbt. 135. § (8) bek. alapján a szerződés elszámolható összege 30 %-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénybevételének a lehetőségét biztosítja.
Vállalkozó a kivitelezés előrehaladásának megfelelően az előlegszámlán kívül a 322/2015. (X.30.) Kr. szerint legalább 7 db számla és végszámla benyújtására jogosult a szerződés mellékletét képező számlázási ütemtervben foglaltak szerint. A számlák összegét az AK részéről teljesítésigazolással elismert szerződés szerinti teljesítés mértékének megfelelően kell meghatározni, úgy, hogy a számlák szerinti nettó ellenszolgáltatás összege a szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg.
A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák átutalással kerülnek kiegyenlítésre a Kbt. 135.§ (3), (5)-(6) bek., a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek., AV igénybevétele esetén a 322/2015.(X.30.) Kr. 32/A §-a alapján. Az ajánlattétel, a szerződéskötés, az elszámolás és a kifizetések pénzneme: magyar forint (HUF).
Részletes szabályokat a KD tartalmazza.

A szerződés teljesítésének feltételei

Késedelmi kötbér, mértéke a nettó vállalkozói díj 0,05 %-a/naptári nap, maximuma 3 %, ill. teljesítési véghatáridő (840 nap) elmulasztása esetén napi 300 000,-Ft, max. 60 napi tétel.
Hibás teljesítési kötbér, mértéke a hibás teljesítéssel érintett munkanemre (szakágra) eső nettó vállalkozói díj 15 %-a, ill. szerződésszegő magatartásonként 500 e Ft.
A hibás teljesítési kötbér összesített mértéke nem haladhatja meg a nettó Vállalkozói Díj 5 %-át.
Meghiúsulási kötbér, kötbér alapja a nettó vállalkozói díj, mértéke 20 %.
A pályahálózat-kapacitásigény igényelttől eltérő lebonyolításának szankciói: szerződésben és mellékletében rögzítettek szerint. Teljesítési biztosíték nettó vállalkozói díj 3 %-a, jótállási biztosíték nettó vállalkozói díj 2 %-a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerint.
Jótállás időtartama: a műszaki átadás-átvételének lezárástól számított 36 hónap, Előleg visszafizetési biztosíték: szerződés-tervezetben foglaltak szerint.
Részletes feltételek KD-ban.

Kizárási okok leírása

Kbt. 62. § (1) bek. aa) pont, valamint a Kbt. 62. § (2) bekezdésnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés aa) pontjára vonatkozó része
A feltételek felsorolása és ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. felsorolt kizáró okok bármelyike hatálya alatt áll.
Az ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bek. alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót v. az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik, v. aki részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett.
Igazolási mód:
AT-nek a Kbt. 67. § (1) bek., valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. (továbbiakban Kr.) 1. § (1) bek. értelmében az ajánlat benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentumban (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik Kbt. 62. § (1)-(2) bek. hatálya alá az alábbiak szerint.
AT, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kr. 4. § (1) bek. szerint igazolja előzetesen a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben említett kizáró okok hiányát figyelemmel a Kr. 4. § (3)-(4), valamint a 6. § (1)-(2) bek.re is.
Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó GSZ teszi meg. A Kr. 3. § (3) bek. megfelelően irányadó.
A Kbt .67.§(4) bekezdése alapján az AT-nek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62.§(1)-(2) bek-e szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával az AT eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában, az AT-nek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania (Kr. 15. § (2) bek.,) A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha AK az eljárásban nem írta elő a már ismert AV-k megnevezését.
A Kr. 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (valamennyi mellékletével együtt) és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, valamint egy ajánlattevői nyilatkozatot arról, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e vele szemben (nemleges nyilatkozat is).
AK Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerinti felhívása alapján a kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Kr. 1. § (2)-(4) és (7) bek., valamint a Kr. 8. §, 10. §, 12-16. §-a is megfelelően alkalmazandó. AK az igazolások benyújtására kötelezett AT ajánlata vonatkozásában ellenőrzi a 69.§ (11) bek. szerinti adatbázisok adatait is, azzal, hogy AK a (11) bekezdés szerinti adatbázisok adatait az eljárás során bármikor ellenőrizheti.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolása a Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján is történhet.
Az öntisztázásra a Kbt. 64.§-a irányadó. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. §-ban foglaltakra.

Kizárási okok leírása

Kbt. 62. § (1) bek. ab) pont, valamint a Kbt. 62. § (2) bekezdésnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés ab) pontra vonatkozó része
A feltételek felsorolása és ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. felsorolt kizáró okok bármelyike hatálya alatt áll.
Az ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bek. alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót v. az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik, v. aki részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett.
Igazolási mód: ld. ,,Bűnszervezetben való részvétel" kizáró oknál ismertetett igazolási módban foglaltak

További információk

Kiegészítés Technikai és szakmai alkalmasság - M2/ Szakember- Alkalmassági követelmény ismertetésével kapcsolatos előírások vonatkozásában (BT-750 mező):
AK M2/1. szakember tekintetében ,,vasútépítés irányítás” alatt vasúti pálya és/vagy vasúti biztosítóberendezés és/vagy vasúti felsővezeték új építési és/vagy átépítési és /vagy felújítási és/vagy korszerűsítési és/vagy fejlesztési munkáinak irányítását fogadja el.

Kiegészítés Technikai és szakmai alkalmasság - M1/ Referencia és M2/ Szakember alkalmassági előírások vonatkozásában:
Az ajánlatkérői fogalom-meghatározásokban foglalt tartalmi elemeket sem a referencia igazolásoknak, sem az önéletrajzoknak ilyen részletezettséggel nem szükséges tartalmazniuk, azok kizárólag a megfelelő ajánlattétel elősegítése és egységes értelmezés érdekében kerültek a felhívás részeként beillesztésre.
Kiegészítés BT 77 mezőhöz: A kifizetések során a 75/2016. (IV.5.) Korm. rendelet, támogatás függvényében 256/2021. (V.18.) Korm. rendelet, valamint a 2007. évi CXXVII. tv. (ÁFA tv.) megfelelően irányadó. A finanszírozás formája szállítói finanszírozás, támogatás intenzitása 100%, amely módosulhat.

1. A közbeszerzési dokumentumok a Kbt. 39.§ (1) bek. szerint korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és térítésmentesen elektronikusan elérhetőek jelen felhívásban megadott URL címen. KD letölthető az ajánlattételi határidő lejártáig.

2. Ajánlatkérő a megfelelő ajánlattétel érdekében 2024.10.08. 10 óra 00 perces kezdettel helyszíni bejárást tart. A találkozó helyszíne:. 8921 Zalaszentiván, vasútállomás, felvételi épület előtti gépjármű parkoló. A helyszíni bejárással kapcsolatos további információ a KD 1. kötet 3.9. pontjában foglaltak szerint

3. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes AT által a teljesítésbe bevont M2/2., 3. szerinti szakemberek rendelkezzenek a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti, az alábbi (vagy azzal egyenértékű) érvényes felelős műszaki vezetői jogosultsággal, továbbá az illetékes kamara névjegyzékében ilyen érvényes, aktív jogosultsággal szerepeljenek:
M2/2.: MV-KÉ, M2/3.: MV-VV és/vagy MV-VV-R jogosultság.
Amennyiben AT a szerződés megkötéséig az előírt szakmai jogosultsággal nem rendelkezik, úgy AK azt a szerződéskötéstől való elállásnak tekinti, amelynek következménye, hogy az ajánlati biztosíték az AK-t illeti meg a Kbt.54.§ (6) bekezdés b) alapján.

4. Részekre bontás mellőzésének indoka: A közbeszerzés tárgya szerinti munkák és feladatok - jellegük, összetettségük, időbeli tartamuk alapján - szorosan kapcsolódnak egymáshoz, az egyes munkanemek megvalósítása során a munkafázisok lebonyolítása szoros összehangolást igényel. A kivitelezési feladatban foglalt munkarészek kivitelezés-szervezésben és műszakilag is összefonódnak, az építési beruházás egy helyszínen valósul meg, a megvalósítás időben-, térben nem szakaszolt. A munkák műszaki szempontból történő összehangolása mellett fontos szempont, hogy az egyes részfeladatokat egymással időben is összehangoltan végezze el az ajánlattevő, a projekt megvalósítása egységes megvalósítási stratégiát feltételez, a beruházás átfogó ismerete és folyamatos, naprakész nyomon követése elengedhetetlen. A közbeszerzés tárgyát képező munkák egy nagy jelentőségű vasúti csomópontban kerülnek elvégzésre, ahol a munkák nagyfokú térbeni koncentráltsága miatt nem alakítható ki olyan szakaszhatár és nincs olyan több egymástól független szakág, amellyel a kivitelezési munkákat jól elhatárolható részekre lehetne osztani. A szerződéses feladatok egy térben összefüggő egységet alkotó munkaterületen valósulnak meg, továbbá építés/kivitelezés technológiai szempontból is egy szoros egységet alkotnak, ahol az egyes feladatok építésének koordinációja napi szintű összehangolást igényel (ld. vasútépítés, útépítés, biztosítóberendezési szakágak szoros összefüggése). A részekre történő bontás esetén továbbá gazdasági kockázatként felmerülhet - többek között a különböző részekre vonatkozó elvégzendő feladat teljesítéséhez szükséges vizsgálatok átfedései, határfelületek kialakítása miatt jelentkező többlet kommunikáció, adatközlés és koordináció okán - a kivitelezési költségek megnövekedése, így a közbeszerzés részekre bontása sem szakmailag, sem a gazdasági észszerűség követelményével nem összeegyeztethető.

5. AK jelen felhívásban előírt alkalmassági követelményeket a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban és a KD-ban meghatározott valamennyi dokumentumot. Az ajánlat megtételével kapcsolatban AK kifejezetten felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § rendelkezéseire.

7. AK előírja a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti információk ajánlatban feltüntetését.

8. Hiánypótlás lehetősége: Kbt.71.§ alapján, 71.§ (6) szerinti korlátozást nem alkalmazza.

9. AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

10. Üzleti titokra irányadó a Kbt.44. § (1)-(4) bekezdése.

11. A közbeszerzési eljárás megindítására a Kbt. 53. § (6) bek. alapján kerül sor. Feltételes közbeszerzés indítható akkor is, ha az ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt nyújtott be vagy fog benyújtani – függetlenül attól, hogy sor került-e már a támogatás pályázati felhívásának megjelenésére – és AK a támogatásra irányuló igényei el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. Amennyiben az eljárás lebonyolítására nyitva álló törvényes határidőben támogatás nyújtása nem történik meg teljes mértékben, úgy AK-nek lehetősége van az eljárást eredményessé nyilvánítani azzal a feltétellel, hogy a szerződéskötéstől vagy a szerződéskötést követően a szerződéstől elállhat a támogatási igénye el nem fogadása vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadása esetében. Utóbbi feltétel a szerződés hatályba lépésének felfüggesztő feltételei. A szerződés további hatályba léptető feltétele a kapcsolódó mérnöki szolgáltatásra irányuló szerződés aláírása.

12. Nyertes ajánlattevő köteles a szerződés hatálybalépését követő 10 munkanapon belül, de a felelősségbiztosítással érintett tevékenység megkezdését megelőzően, teljes körű összkockázatú építési-szerelési biztosítást kötni meglévő biztosítását kiterjeszteni, mértéke: 500 M Ft/Év és 150 M Ft/káresemény, továbbá az igénybe vett tervező vonatkozásában tervezői felelősségbiztosítás rendelkezésre állása szükséges a KD-ban részletezettek szerint.

13. AT köteles csatolni a KD 4. kötet vállalkozói díj részletezése körében kiadásra kerülő becsült mennyiségek jegyzékét beárazva (aláírt pdf és szerkeszthető xls formátumban).

14. Az ajánlat része a szakmai ajánlat a KD-ban foglaltak szerint. Ajánlatkérő szakmai ajánlatnak tekinti a szakember tekintetében - speciális tapasztalat megajánlása esetén - az értékelés körében megajánlott speciális szakmai gyakorlati időt és a szakember személyét; valamint az „Egyösszegű nettó ajánlati ár” értékelési szempont tekintetében az értékelési szempontra tett megajánlás alátámasztására szolgáló árazott árrészletezőt (becsült mennyiségek jegyzékét).

15. Az ajánlattétellel kapcsolatos többlet információkat, elvárásokat a KD tartalmazza.

16. Ajánlattevő a Tanács (EU) 2022/576 rendelete (2022. április 08., az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról) alapján ajánlatában köteles nyilatkozatot benyújtani arra vonatkozóan, hogy ajánlattevő az ajánlattételkor ismert, a szerződés értékének 10%- át meghaladó értékben igénybe vett alvállalkozó, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet tekintetében nem áll fenn a rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalmat megalapozó körülmény.

17. Ajánlattevő az ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy az Üvegkapu használatára vonatkozó követelményeket megismerte, továbbá, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőként szerződő félként kiválasztásra kerül, a szerződés teljesítése során kötelezettséget vállal az Üvegkapu alkalmazására.

18. Amennyiben a szerződés a létrejöttétől számított 6 (hat) hónapon belül nem lép hatályba, úgy e körülmény a szerződéstervezetben foglaltak szerint olyan bontó feltételnek minősül, mely a szerződést a létrejöttének napjára visszamenőleges hatállyal – Szerződő Felek minden további jogi aktusa nélkül – felbontja.

19. Rövidítések: AK=Ajánlatkérő, AT=Ajánlattevő, GSZ=gazdasági szereplő, KD=kiegészítő közbeszerzési dokumentumok, EKR=elektronikus közbeszerzési rendszer, Kr=321/2015. (X.30.) Korm. rendelet., EEKD=egységes európai közbeszerzési dokumentum, alk. köv. – alkalmassági követelmény, M=millió, e=ezer.
BT mező(k)re történő hivatkozás a hirdetmény EKR nézete vonatkozásában értendő.

Rövid leírás

Zalaszentiváni deltavágány építési munkái teljes körű elvégzése és kapcsolódó feladatok ellátása A részleteket a kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

A beszerzés leírása

Zalaszentiváni deltavágány építése Ellátandó főbb feladatok: • cca. 1500 vfm egyvágányú új vasúti pálya építése (pályatest, alépítmény, felépítmény), • 17 és 25. sz. vasútvonalakon cca.570 vfm vasúti pálya teljes átépítése, • 6 csoport kitérő beépítése, • közút új nyomvonalra helyezése cca. 405 m hosszban, • 3 db vasúti átjáróval kapcsolatos építési, átépítési munkák, • 160 m hasznos hosszban 1 db új sínkorona+55 cm magasságú utasperon létesítése, • 6 állásos P+R parkoló létesítése, • 25kV 50 Hz rendszerű (váltakozóáramú) felsővezetéki rendszer átépítése/építése cca. 2,5 km hosszban, • Zalaszentiván állomáson 1 db vasúti elektronikus biztosítóberendezés, illetve csatlakozó térközbiztosítóberendezések átalakítása, • a munkák átjárhatósági műszaki előírásoknak (ÁME) történő megfeleltetése, • kivitelezéshez szükséges tervezés és ideiglenes létesítmények tervezése; • megvalósulási tervek elkészítése. Tárgyi eljárás építési engedélyköteles tevékenységeket tartalmaz a KD-ban foglaltak szerint. A részletes feladatleírást a KD tartalmazza.

További információk

Odaítélési szempontok (BT-540 mező) -1. minőségi értékelési szempont körében szakmai többlettapasztalat alatt az M2/1. pontra bemutatott szakember vonatkozásában az alkalmassági minimumkövetelményként előírt gyakorlaton felüli, vasútépítés irányítási területen projektvezetőként és/vagy projektvezető-helyettesként szerzett szakmai gyakorlat értendő. Odaítélési szempontok- 2. minőségi értékelési szempont körében AK az M2/2. pontra bemutatott szakember vonatkozásában speciális szakmai tapasztalatként a kapcsolódó alkalmassági minimumkövetelmény részeként meghatározott szakterületen, az alkalmassági követelményként előírt gyakorlaton felüli, vasút építési-szerelési munkái területén szerzett szakmai tapasztalatot veszi figyelembe. Odaítélési szempontok - 3. minőségi értékelési szempont körében AK az M2/3. pontra bemutatott szakember vonatkozásában speciális szakmai tapasztalatként a kapcsolódó alkalmassági követelményként előírt gyakorlaton felüli, vasútvillamossági építmények szakterületen és/vagy vasútvillamossági építmények szakterület részszakterületen belül biztosítóberendezések építési-szerelési munkái területén szerzett szakmai gyakorlatot veszi figyelembe a KD-ban foglalt előírások szerint. A minőségi szempontok vonatkozásában a többlettapasztalat hónapban megadandó, a megajánlás legkedvezőbb szintje 24 hónap. A minőségi szempontok esetében a szakember személyét az ajánlatban meg kell jelölni a KD-ban foglaltak szerint. Összesen nettó ajánlati árként nettó egyösszegű összesített ajánlati ár szerepeltetendő, magyar forintban (HUF). Az értékelési szempontokkal kapcsolatosan többletinformációkat a KD tartalmaz. Szerződés időtartama a szerződés hatályba lépésétől értendő a szerződés-tervezetben foglaltak szerint azzal, hogy ,,nap” alatt naptári nap értendő. A szerződéses feladatok teljesítésére nyertes AT az alábbi ütemezés szerint köteles: a szerződés hatálybalépésétől számított 840 nap a használatbavételi engedély megszerzésének határideje , a szerződéses munkák műszaki átadás-átvétele tekintetében az irányadó határidő a szerződés hatályba lépésétől számított 630 nap.

Fő helyszín vagy teljesítési hely

Kiegészítés ,Mennyiség" vonatkozásában(BT-25, BT-625 mezők): A megadott mennyiség alatt egyvágányú új vasúti pálya építésének becsült mennyisége értendő vágányfolyóméterben (vfm). Ld. továbbá Közbeszerzés leírása (BT-24 mező). A teljesítés helyszíne Zala vármegye, 17.sz. vasútvonal Egervár-Vasboldogasszony – Zalaszentiván szakasza és a 25.sz. vasútvonal Zalaszentiván – Zalaegerszeg szakasza, Zalaszentiván állomás területe, Zalaszentiván község területe.

Az eljárás legfontosabb jellemzői

Ajánlatkérő Kbt. Második Rész XV. fejezet 81. §-a szerinti nyílt eljárást folytat le. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését. További információ jelen ajánlati felhívás és kiegészítő közbeszerzési dokumentumok szerint. Ajánlatkérő az ajánlatokat a „legjobb ár-érték arány” szempontja szerint értékeli a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint. Értékelés során adható pontszám: 0 -100, módszer: KH 2020.03.25-i útmutatója (KÉ 2020. év 60.szám) alapján minőségi értékelési szempont esetében egyenes arányosítás, ár értékelési szempont esetében fordított arányosítás. Valamennyi minőségi szempont tekintetében a megajánlás legkedvezőbb szintje 24 hónap. Az értékelésre vonatkozó további szabályokat a további KD tartalmazza.

A feltételek felsorolása és rövid leírása

SZ1/ Szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság: Igazolási mód: AT-nek az ajánlatában a Kbt.67.§ (1)-(3) bek., valamint a Kr. 1.§(1) bek. szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. AK az EEKD kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadása nélkül, azaz elegendő EEKD IV. Rész α. (alfa) pont kitöltése. Közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A Kbt. 69.§ (4) bek. szerinti igazolások benyújtására felhívott AT-nek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek: SZ1/ Magyarországon letelepedett GSZ esetén a nyilvántartásban szereplés tényét AK ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem Mo-n letelepedett GSZ esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani, figyelemmel a Kr 1.§ (2)-(5) bekezdésére is (Kr. 26.§ (2) bek.). SZ2/AK a nyilvántartásban szereplés tényét a Kbt. 69.§ (11) bek. szerinti nyilvántartásokban ellenőrzi. Amennyiben a nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód, a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni. Nem Mo-on letelepedett GSZ esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplésre vonatkozó igazolást, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezésre vonatkozó igazolást kell benyújtani az AK Kbt. 69. § szerinti felhívására. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7), (9), (11)-(12) bek., 69. § (11) bek. előírásaira, irányadó továbbá a Kr. 26. § (3) bekezdése, 2014/24/EU ie. XI. melléklete (”Nyilvántartások”). A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság minimumkövetelménye(i): SZ1/ Alkalmatlan AT (közös AT), ha az építőipari kivitelezést végző gazdasági szereplő nem szerepel Étv. (1997. évi LXXVIII. törvény) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett végző gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja), vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik. SZ2/A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (1) bek. alapján AK előírja, hogy AT-nek szerepelnie kell az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén AK előírja a 322/2015. (X.30.) Korm.r. 8.§ (2) bek. alkalmazását. Alkalmatlan az AT, ha nem szerepel a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

P1/ Közbeszerzés tárgya szerinti árbevétel: P1/ AT-nek az ajánlatában a Kbt.67.§ (1)-(3) bek., valamint a Kr. 1.§(1)bek., és 2. § (5) bek. szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. AK az EEKD kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadása nélkül, elegendő az EEKD IV. Részének α. (alfa) pont kitöltése. A Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. alapján az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek: P1/ Ajánlattevőnek a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évből, a közbeszerzés tárgyából (vasútépítés) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételről szóló egyszerű nyilatkozatát, attól függően, hogy AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Amennyiben az AT (GSZ) működését később kezdte meg (és ezért nem rendelkezik közbeszerzés tárgya szerinti árbevételi adattal az előző három lezárt üzleti évben), úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt üzleti évek közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevétele összegének kell elérnie az előírt összeget. Amennyiben AT nyilatkozatában kevesebb, mint három lezárt üzleti évet mutat be, amelyből azonban megállapítható az alkalmassági követelménynek való megfelelése, AK nem rendel el hiánypótlást a be nem mutatott lezárt üzleti év/évek tekintetében. AK rögzíti, hogy a felhívás feladásának időpontja alatt a TED-en megjelent hirdetmény feladásának dátumát érti. AK az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bek.ben foglaltakra. A Kbt. 65. § (6)–(8), (11)-(12) bek. és a Kr. 19. § (7) bek. megfelelően irányadó. A Kbt. 65. § (6) bek. alapján, a P/1. pontban meghatározott követelménynek a közös ajánlattevők együttesen, az árbevételeik összeadásával is megfelelhetnek. A P/1. pont szerinti alkalmassági követelménynek elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike megfelel, így elegendő, ha csak az egyik csatolja be a P/1. pont szerinti igazolást. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 2 P1/. Alkalmatlan AT, közös AT, ha a felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgya szerinti (vasútépítés) általános forgalmi adó nélkül számított (nettó) árbevétele nem éri el összesen legalább nettó 4 000 millió Ft összeget; P1/ alk. köv. körében „vasútépítés ” alatt vasút átépítés és /vagy felújítás és/vagy korszerűsítés és/vagy fejlesztés és/vagy új vasút építés értendő.

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

M1/ Referencia: AT-nek az ajánlatában a Kbt.67.§(1)-(3)bek., valamint a Kr. 1.§(1)bek., és 2. § (5) bek. szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. AK az EEKD kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadása nélkül, azaz elegendő az EEKD IV. Rész α. (alfa) pont kitöltése. A Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményeknek való megfelelést az alábbiak szerint szükséges igazolni. M1/ AT-nek a Kr. 21. § (2) bek. a) pontja, valamint (2a) bek. alapján csatolnia kell a felhívás feladásától visszafelé számított 8 év legjelentősebb befejezett referenciáinak ismertetését, a Kr. 22. § (3) bek. alapján a szerződést kötő másik féltől származó referencia igazolást. A referenciaigazolásnak minimálisan a következőket kell tartalmaznia: - építési beruházás tárgya, mennyisége, olyan részletesen, hogy abból egyértelműen megállapítható legyen az alkalmassági feltételeknek való megfelelés; - teljesítés helye; - teljesítés ideje (kezdés + befejezés év/hónap/nap bontásban), - szerződést kötő másik fél megnevezése (kapcsolattartó megjelölésével), - nyilatkozat arról, hogy teljesítés az előírásoknak és szerződésnek megfelelően történt-e. Az igazolás tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került. Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 11 éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe. AK felhívja a figyelmet Kr. 21/A. §, a 22. § (5) bek. és a Kbt. 140. § (9) bek előírásira. Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11)-(12) bek. és Kbt. 69. § (11), (11a) bek, Kr. 1. § (3)-(3a), (7) bekezdése is irányadó. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az AT, ha: M1/ az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 8 évben nem rendelkezik az alábbi feladatok elvégzését tartalmazó, befejezett, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt, szerződésszerűen teljesített munkára vonatkozó igazolt referenciával: a) legalább 500 vfm vasúti alépítmény építése; b) legalább 500 vfm vasúti felépítmény építése; c) legalább min. 1 csoport kitérő építése és/vagy cseréje; d) legalább 1 db peron építése; e) legalább 1 km hosszban váltakozóáramú vasúti felsővezeték építése; f) legalább 1 db vasúti elektronikus biztosítóberendezés építése. A b), d) pontok tekintetében az Európai Parlament és a Tanács, „a vasúti rendszer európai unión belüli kölcsönös átjárhatóságáról” szóló (EU) 2016/797 irányelvében rögzített átjárhatósági műszaki előírásoknak (ÁME) megfelelő közlekedési infrastruktúra fejlesztési projekt keretében végzett munkákat fogadja el Ajánlatkérő. ’AK „vasúti alépítmény” alatt a vasúti felépítmény terhelését elviselő és a talaj felé közvetítő, mérnöki létesítményt érti, amely részeként töltés(ek) és/vagy bevágás(ok) megvalósítására került sor és/vagy olyan nyílásokat áthidaló mérnöki szerkezetet érti (hidak, átereszek, közúti vagy gyalogos aluljárók), amely a vasúti terhelés viselésében részt vesz.’ AK „vasúti felépítmény” alatt 2005. évi CLXXXIII. törvény 2. §, 2.21.2. pontja alatt meghatározott fogalmat érti. AK a,,vágányfolyóméter (vfm)” alatt egy darab vasúti vágány egy méter hosszát érti. AK rögzíti, hogy az egyvágányú mellett a két-, ill. többvágányú nyomvonalon végzett munkákat is elfogadja. A vágányhossz tekintetében 1 m kétvágányú referencia egyenértékű 2 m egyvágányú referenciával, illetve többvágányú referencia esetén a figyelembe vett vágányhossz a vágányok számával egyenesen arányosan többszöröződnek. Az M1/ 1. a) - f) alk. köv. vonatkozásában ,,építés” alatt AK elfogadja új építés és/vagy átépítés és /vagy felújítás és/vagy korszerűsítés és/vagy fejlesztés elvégzését. A ,,fejlesztés”, ,,felújítás”, ,,korszerűsítés” fogalmak alatt a 2005. évi CLXXXIII. törvény 2. § 4.12. pont a), d), e) pont alatt meghatározott fogalmak megfelelően értendők. AK „vasúti biztosítóberendezés” alatt a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvényben 1. melléklet 7. pontjában alkalmazott fogalmat érti (2. § 2.23 pont), azzal, hogy az M1/ vonatkozásában a „biztosítóberendezés” alatt állomási és/vagy rendező-pályaudvari biztosító- és/vagy forgalomirányító berendezések értendők. ,,Elektronikus biztosítóberendezés" alatt hardveres és szoftveres úton működtetett biztosítóberendezés értendő. Az alkalmassági feltételek egy vagy több referenciával is teljesíthetőek.

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

M2/ Szakember: AT-nek az ajánlatában a Kbt.67.§(1)-(3)bek., valamint a Kr. 1.§(1)bek., és 2. § (5) bek. szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. AK az EEKD kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadása nélkül, azaz elegendő az EEKD IV. Rész α. (alfa) pont kitöltése. A Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményeknek való megfelelést az alábbiak szerint szükséges igazolni. M2/ A Kr. 21. § (2) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek(szervezeteknek) – kül. a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A szakemberek bemutatása során csatolandó: - AT nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek nevéről, szakemberrel jogviszonyban álló szervezet (személy), a jogviszony megjelölésével, és hogy melyik alk.köv-re kívánja bemutatni őket; - szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (amelyből a szakember minimumkövetelményben előírt tapasztalata egyértelműen kiderül, év/hó részletességgel, a szakember munkáltatójának feltüntetésével vagy annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll); - szakemberek végzettségét, képzettségét (képesítés) igazoló dokumentumok egyszerű másolata; - a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat. Amennyiben az M2/2., 3. pontokra bemutatott szakember jogosultsága a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban szerepel, az érvényes jogosultság igazolja M2/2., 3. szakemberek esetében a jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítést és gyakorlatot. A szakember szakmai önéletrajza ez esetben olyan adattartalommal csatolandó, amely AK számára a jogosultság fennállásának ellenőrzését lehetővé teszi (tagi azonosító megadása, elektronikus elérési út, jogosultság megszerzésének első időpontja). Képesítést (végzettséget vagy képzettséget) igazoló egyéb dokumentum benyújtása nem szükséges. Az elektronikus nyilvántartást AK ellenőrzi. Ha a szakember érvényes jogosultsággal bír, de a Kbt. 69.§ (11) szerinti nyilvántartásokban nem szerepel vagy abban a jogosultság ingyenes ellenőrzésére nincsen mód, az érvényes jogosultságot igazoló dokumentumo(ka)t kell egyszerű másolatban benyújtani. Ebben az esetben képesítést (végzettséget vagy szakképzettséget) igazoló egyéb dokumentum benyújtása nem szükséges. A rendelkezésre állási nyilatkozat akkor is csatolandó, ha a bemutatni kívánt szakember AT-vel munkaviszonyban áll. AK felhívja a figyelmet, hogy M2/1. szakember vonatkozásában a szakmai önéletrajzban az előírt szakmai tapasztalatot külön ismertetni szükséges. Ajánlatkérő az előírt képesítéssel egyenértékű képesítést is elfogad, az előírt képesítési, jogosultsági követelmények tekintetében a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést minden esetben érteni kell. Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe. A szakmai gyakorlat időtartama a szakember tekintetében előírt képesítés (végzettség vagy képzettség) megszerzésének időpontjától számít, amelyre tekintettel az önéletrajzban feltüntetendő a képesítés megszerzésének időpontja is. Egyenértékűség bizonyítása AT kötelessége és felelőssége. Átfedés a szakemberek között nem megengedett. A Kbt. 69. § (7) bekezdése alapján AK felhívja a figyelmet, hogy mivel az M2/ 1., 2. és 3. alkalmassági feltételekhez értékelési szempont tartozik, ezért ezen alkalmassági feltételek igazolását már az ajánlattal együtt szükséges benyújtani abban az esetben, ha AT az 1.-3. minőségi értékelési szempontok vonatkozásában többlet -, illetőleg speciális szakmai tapasztalatot mutat be. Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11)-(12) bek. és Kbt. 69. § (11), (11a) bek, Kr. 1. § (3)-(3a), (7) bek. is irányadó. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan AT, ha: M2/ nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel: 1. legalább 1 fő szakember projektvezető pozícióra, aki felsőfokú mérnöki képesítéssel, valamint legalább 24 hónap projektvezetőként és/vagy projektvezető-helyettesként szerzett vasútépítés irányítási tapasztalattal rendelkezik; 2. 1 fő szakember felelős műszaki vezető pozícióra vasútépítési munkák kivitelezéséhez, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítéssel és szakmai gyakorlattal; 3. 1 fő szakember felelős műszaki vezető pozícióra biztosítóberendezési rendszer kivitelezéshez, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-VV (vagy azzal egyenértékű) és/vagy MV-VV-R (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítéssel és szakmai gyakorlattal. Projektvezető alatt olyan szakembert kell érteni, aki az adott építési projektet szervezetileg irányítja, koordinálja a szakági kivitelezők, az egyéb háttér feladatokat ellátó szakemberek munkáját, kapcsolatot tartja a Megrendelővel, konzorcium tagként történő teljesítés esetén a konzorcium vezetővel. Projektvezető – helyettes alatt AK azt a szakembert érti, aki egy projekt vezetője mellett, annak távollétében, tartós helyettesítési jogkörrel, írásbeli felhatalmazás alapján rendelkezhet.

A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre

AK a Kbt. 135. § (8) bek. alapján a szerződés elszámolható összege 30 %-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénybevételének a lehetőségét biztosítja. Vállalkozó a kivitelezés előrehaladásának megfelelően az előlegszámlán kívül a 322/2015. (X.30.) Kr. szerint legalább 7 db számla és végszámla benyújtására jogosult a szerződés mellékletét képező számlázási ütemtervben foglaltak szerint. A számlák összegét az AK részéről teljesítésigazolással elismert szerződés szerinti teljesítés mértékének megfelelően kell meghatározni, úgy, hogy a számlák szerinti nettó ellenszolgáltatás összege a szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg. A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák átutalással kerülnek kiegyenlítésre a Kbt. 135.§ (3), (5)-(6) bek., a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek., AV igénybevétele esetén a 322/2015.(X.30.) Kr. 32/A §-a alapján. Az ajánlattétel, a szerződéskötés, az elszámolás és a kifizetések pénzneme: magyar forint (HUF). Részletes szabályokat a KD tartalmazza.

A szerződés teljesítésének feltételei

Késedelmi kötbér, mértéke a nettó vállalkozói díj 0,05 %-a/naptári nap, maximuma 3 %, ill. teljesítési véghatáridő (840 nap) elmulasztása esetén napi 300 000,-Ft, max. 60 napi tétel. Hibás teljesítési kötbér, mértéke a hibás teljesítéssel érintett munkanemre (szakágra) eső nettó vállalkozói díj 15 %-a, ill. szerződésszegő magatartásonként 500 e Ft. A hibás teljesítési kötbér összesített mértéke nem haladhatja meg a nettó Vállalkozói Díj 5 %-át. Meghiúsulási kötbér, kötbér alapja a nettó vállalkozói díj, mértéke 20 %. A pályahálózat-kapacitásigény igényelttől eltérő lebonyolításának szankciói: szerződésben és mellékletében rögzítettek szerint. Teljesítési biztosíték nettó vállalkozói díj 3 %-a, jótállási biztosíték nettó vállalkozói díj 2 %-a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerint. Jótállás időtartama: a műszaki átadás-átvételének lezárástól számított 36 hónap, Előleg visszafizetési biztosíték: szerződés-tervezetben foglaltak szerint. Részletes feltételek KD-ban.

Kizárási okok leírása

Kbt. 62. § (1) bek. aa) pont, valamint a Kbt. 62. § (2) bekezdésnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés aa) pontjára vonatkozó része A feltételek felsorolása és ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. felsorolt kizáró okok bármelyike hatálya alatt áll. Az ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bek. alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót v. az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik, v. aki részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett. Igazolási mód: AT-nek a Kbt. 67. § (1) bek., valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. (továbbiakban Kr.) 1. § (1) bek. értelmében az ajánlat benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentumban (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik Kbt. 62. § (1)-(2) bek. hatálya alá az alábbiak szerint. AT, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kr. 4. § (1) bek. szerint igazolja előzetesen a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben említett kizáró okok hiányát figyelemmel a Kr. 4. § (3)-(4), valamint a 6. § (1)-(2) bek.re is. Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó GSZ teszi meg. A Kr. 3. § (3) bek. megfelelően irányadó. A Kbt .67.§(4) bekezdése alapján az AT-nek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62.§(1)-(2) bek-e szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával az AT eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában, az AT-nek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania (Kr. 15. § (2) bek.,) A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha AK az eljárásban nem írta elő a már ismert AV-k megnevezését. A Kr. 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (valamennyi mellékletével együtt) és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, valamint egy ajánlattevői nyilatkozatot arról, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e vele szemben (nemleges nyilatkozat is). AK Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerinti felhívása alapján a kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Kr. 1. § (2)-(4) és (7) bek., valamint a Kr. 8. §, 10. §, 12-16. §-a is megfelelően alkalmazandó. AK az igazolások benyújtására kötelezett AT ajánlata vonatkozásában ellenőrzi a 69.§ (11) bek. szerinti adatbázisok adatait is, azzal, hogy AK a (11) bekezdés szerinti adatbázisok adatait az eljárás során bármikor ellenőrizheti. A kizáró okok fenn nem állásának igazolása a Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján is történhet. Az öntisztázásra a Kbt. 64.§-a irányadó. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. §-ban foglaltakra.

Kizárási okok leírása

Kbt. 62. § (1) bek. ab) pont, valamint a Kbt. 62. § (2) bekezdésnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés ab) pontra vonatkozó része A feltételek felsorolása és ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. felsorolt kizáró okok bármelyike hatálya alatt áll. Az ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bek. alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót v. az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik, v. aki részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett. Igazolási mód: ld. ,,Bűnszervezetben való részvétel" kizáró oknál ismertetett igazolási módban foglaltak

További információk

Kiegészítés Technikai és szakmai alkalmasság - M2/ Szakember- Alkalmassági követelmény ismertetésével kapcsolatos előírások vonatkozásában (BT-750 mező): AK M2/1. szakember tekintetében ,,vasútépítés irányítás” alatt vasúti pálya és/vagy vasúti biztosítóberendezés és/vagy vasúti felsővezeték új építési és/vagy átépítési és /vagy felújítási és/vagy korszerűsítési és/vagy fejlesztési munkáinak irányítását fogadja el. Kiegészítés Technikai és szakmai alkalmasság - M1/ Referencia és M2/ Szakember alkalmassági előírások vonatkozásában: Az ajánlatkérői fogalom-meghatározásokban foglalt tartalmi elemeket sem a referencia igazolásoknak, sem az önéletrajzoknak ilyen részletezettséggel nem szükséges tartalmazniuk, azok kizárólag a megfelelő ajánlattétel elősegítése és egységes értelmezés érdekében kerültek a felhívás részeként beillesztésre. Kiegészítés BT 77 mezőhöz: A kifizetések során a 75/2016. (IV.5.) Korm. rendelet, támogatás függvényében 256/2021. (V.18.) Korm. rendelet, valamint a 2007. évi CXXVII. tv. (ÁFA tv.) megfelelően irányadó. A finanszírozás formája szállítói finanszírozás, támogatás intenzitása 100%, amely módosulhat. 1. A közbeszerzési dokumentumok a Kbt. 39.§ (1) bek. szerint korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és térítésmentesen elektronikusan elérhetőek jelen felhívásban megadott URL címen. KD letölthető az ajánlattételi határidő lejártáig. 2. Ajánlatkérő a megfelelő ajánlattétel érdekében 2024.10.08. 10 óra 00 perces kezdettel helyszíni bejárást tart. A találkozó helyszíne:. 8921 Zalaszentiván, vasútállomás, felvételi épület előtti gépjármű parkoló. A helyszíni bejárással kapcsolatos további információ a KD 1. kötet 3.9. pontjában foglaltak szerint 3. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes AT által a teljesítésbe bevont M2/2., 3. szerinti szakemberek rendelkezzenek a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti, az alábbi (vagy azzal egyenértékű) érvényes felelős műszaki vezetői jogosultsággal, továbbá az illetékes kamara névjegyzékében ilyen érvényes, aktív jogosultsággal szerepeljenek: M2/2.: MV-KÉ, M2/3.: MV-VV és/vagy MV-VV-R jogosultság. Amennyiben AT a szerződés megkötéséig az előírt szakmai jogosultsággal nem rendelkezik, úgy AK azt a szerződéskötéstől való elállásnak tekinti, amelynek következménye, hogy az ajánlati biztosíték az AK-t illeti meg a Kbt.54.§ (6) bekezdés b) alapján. 4. Részekre bontás mellőzésének indoka: A közbeszerzés tárgya szerinti munkák és feladatok - jellegük, összetettségük, időbeli tartamuk alapján - szorosan kapcsolódnak egymáshoz, az egyes munkanemek megvalósítása során a munkafázisok lebonyolítása szoros összehangolást igényel. A kivitelezési feladatban foglalt munkarészek kivitelezés-szervezésben és műszakilag is összefonódnak, az építési beruházás egy helyszínen valósul meg, a megvalósítás időben-, térben nem szakaszolt. A munkák műszaki szempontból történő összehangolása mellett fontos szempont, hogy az egyes részfeladatokat egymással időben is összehangoltan végezze el az ajánlattevő, a projekt megvalósítása egységes megvalósítási stratégiát feltételez, a beruházás átfogó ismerete és folyamatos, naprakész nyomon követése elengedhetetlen. A közbeszerzés tárgyát képező munkák egy nagy jelentőségű vasúti csomópontban kerülnek elvégzésre, ahol a munkák nagyfokú térbeni koncentráltsága miatt nem alakítható ki olyan szakaszhatár és nincs olyan több egymástól független szakág, amellyel a kivitelezési munkákat jól elhatárolható részekre lehetne osztani. A szerződéses feladatok egy térben összefüggő egységet alkotó munkaterületen valósulnak meg, továbbá építés/kivitelezés technológiai szempontból is egy szoros egységet alkotnak, ahol az egyes feladatok építésének koordinációja napi szintű összehangolást igényel (ld. vasútépítés, útépítés, biztosítóberendezési szakágak szoros összefüggése). A részekre történő bontás esetén továbbá gazdasági kockázatként felmerülhet - többek között a különböző részekre vonatkozó elvégzendő feladat teljesítéséhez szükséges vizsgálatok átfedései, határfelületek kialakítása miatt jelentkező többlet kommunikáció, adatközlés és koordináció okán - a kivitelezési költségek megnövekedése, így a közbeszerzés részekre bontása sem szakmailag, sem a gazdasági észszerűség követelményével nem összeegyeztethető. 5. AK jelen felhívásban előírt alkalmassági követelményeket a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg. 6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban és a KD-ban meghatározott valamennyi dokumentumot. Az ajánlat megtételével kapcsolatban AK kifejezetten felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § rendelkezéseire. 7. AK előírja a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti információk ajánlatban feltüntetését. 8. Hiánypótlás lehetősége: Kbt.71.§ alapján, 71.§ (6) szerinti korlátozást nem alkalmazza. 9. AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját. 10. Üzleti titokra irányadó a Kbt.44. § (1)-(4) bekezdése. 11. A közbeszerzési eljárás megindítására a Kbt. 53. § (6) bek. alapján kerül sor. Feltételes közbeszerzés indítható akkor is, ha az ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt nyújtott be vagy fog benyújtani – függetlenül attól, hogy sor került-e már a támogatás pályázati felhívásának megjelenésére – és AK a támogatásra irányuló igényei el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. Amennyiben az eljárás lebonyolítására nyitva álló törvényes határidőben támogatás nyújtása nem történik meg teljes mértékben, úgy AK-nek lehetősége van az eljárást eredményessé nyilvánítani azzal a feltétellel, hogy a szerződéskötéstől vagy a szerződéskötést követően a szerződéstől elállhat a támogatási igénye el nem fogadása vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadása esetében. Utóbbi feltétel a szerződés hatályba lépésének felfüggesztő feltételei. A szerződés további hatályba léptető feltétele a kapcsolódó mérnöki szolgáltatásra irányuló szerződés aláírása. 12. Nyertes ajánlattevő köteles a szerződés hatálybalépését követő 10 munkanapon belül, de a felelősségbiztosítással érintett tevékenység megkezdését megelőzően, teljes körű összkockázatú építési-szerelési biztosítást kötni meglévő biztosítását kiterjeszteni, mértéke: 500 M Ft/Év és 150 M Ft/káresemény, továbbá az igénybe vett tervező vonatkozásában tervezői felelősségbiztosítás rendelkezésre állása szükséges a KD-ban részletezettek szerint. 13. AT köteles csatolni a KD 4. kötet vállalkozói díj részletezése körében kiadásra kerülő becsült mennyiségek jegyzékét beárazva (aláírt pdf és szerkeszthető xls formátumban). 14. Az ajánlat része a szakmai ajánlat a KD-ban foglaltak szerint. Ajánlatkérő szakmai ajánlatnak tekinti a szakember tekintetében - speciális tapasztalat megajánlása esetén - az értékelés körében megajánlott speciális szakmai gyakorlati időt és a szakember személyét; valamint az „Egyösszegű nettó ajánlati ár” értékelési szempont tekintetében az értékelési szempontra tett megajánlás alátámasztására szolgáló árazott árrészletezőt (becsült mennyiségek jegyzékét). 15. Az ajánlattétellel kapcsolatos többlet információkat, elvárásokat a KD tartalmazza. 16. Ajánlattevő a Tanács (EU) 2022/576 rendelete (2022. április 08., az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról) alapján ajánlatában köteles nyilatkozatot benyújtani arra vonatkozóan, hogy ajánlattevő az ajánlattételkor ismert, a szerződés értékének 10%- át meghaladó értékben igénybe vett alvállalkozó, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet tekintetében nem áll fenn a rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalmat megalapozó körülmény. 17. Ajánlattevő az ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy az Üvegkapu használatára vonatkozó követelményeket megismerte, továbbá, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőként szerződő félként kiválasztásra kerül, a szerződés teljesítése során kötelezettséget vállal az Üvegkapu alkalmazására. 18. Amennyiben a szerződés a létrejöttétől számított 6 (hat) hónapon belül nem lép hatályba, úgy e körülmény a szerződéstervezetben foglaltak szerint olyan bontó feltételnek minősül, mely a szerződést a létrejöttének napjára visszamenőleges hatállyal – Szerződő Felek minden további jogi aktusa nélkül – felbontja. 19. Rövidítések: AK=Ajánlatkérő, AT=Ajánlattevő, GSZ=gazdasági szereplő, KD=kiegészítő közbeszerzési dokumentumok, EKR=elektronikus közbeszerzési rendszer, Kr=321/2015. (X.30.) Korm. rendelet., EEKD=egységes európai közbeszerzési dokumentum, alk. köv. – alkalmassági követelmény, M=millió, e=ezer. BT mező(k)re történő hivatkozás a hirdetmény EKR nézete vonatkozásában értendő.

Szöveg

A(z) IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő (BT-131,BT-1311) mezőben a következő változás történt: A következő helyett: Thu Dec 19 10:00:00 CET 2024 Helyesen: Thu Jan 30 10:00:00 CET 2025

Szöveg

A(z) IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő (BT-132) mezőben a következő változás történt: A következő helyett: Thu Dec 19 12:00:00 CET 2024 Helyesen: Thu Jan 30 12:00:00 CET 2025

Szöveg

A(z) IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő (BT-131,BT-1311) mezőben a következő változás történt: A következő helyett: Thu Feb 20 10:00:00 CET 2025 Helyesen: Thu Mar 06 10:00:00 CET 2025 A(z) IV.2.2) és a IV.2.7.) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, illetve a közbeszerzési dokumentumok körében a 3 kötet és a 4.2 kötet változtak.

Szöveg

A(z) IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő (BT-132) mezőben a következő változás történt: A következő helyett: Thu Feb 20 12:00:00 CET 2025 Helyesen: Thu Mar 06 12:00:00 CET 2025 A(z) IV.2.2) és a IV.2.7.) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, illetve a közbeszerzési dokumentumok körében a 3 kötet és a 4.2 kötet változtak.

Fő helyszín vagy teljesítési hely

A teljesítés helyszíne Zala vármegye, 17.sz. vasútvonal Egervár-Vasboldogasszony – Zalaszentiván szakasza és a 25.sz. vasútvonal Zalaszentiván – Zalaegerszeg szakasza, Zalaszentiván állomás területe, Zalaszentiván község területe.

Az eljárás legfontosabb jellemzői

Ajánlatkérő Kbt. Második Rész XV. fejezet 81. §-a szerinti nyílt eljárást folytat le. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését. További információ jelen ajánlati felhívás és kiegészítő közbeszerzési dokumentumok szerint. Ajánlatkérő az ajánlatokat a „legjobb ár-érték arány” szempontja szerint értékeli a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint. Értékelés során adható pontszám: 0 -100, módszer: minőségi értékelési szempont esetében egyenes arányosítás, ár értékelési szempont esetében fordított arányosítás. Valamennyi minőségi szempont tekintetében a megajánlás legkedvezőbb szintje 24 hónap. Az értékelésre vonatkozó további szabályokat a további KD tartalmazza.

További információk

A hirdetmény V.2.3. pontjára vonatkozó kiegészítő információk: V-S Konzorcium ismert alvállalkozói részesedése, alvállalkozók bevonásával történő teljesítésének értéke és aránya -mely a kerekítés szabályai szerint került megadásra- a V -Híd Network Kft. közös ajánlattevő vonatkozásában értendő.