20. vv. Szentgál töltéskárosodás helyreállítása

Rövid leírás

Ajánlatkérő jelen eljárás keretében megkötendő vállalkozási szerződés keretében a 20-as sz. vasútvonal Szentgál – Városlőd-Kislőd 687+00-691+00 hm sz. közötti alépítményhibás pályaszakasz helyreállítása (továbbiakban Munka) keretében elvégzendő feladatokra kér ajánlatokat a műszaki leírásban meghatározottak szerint. A Mennyiségkimutatás szakági bontása szerint Vasúti pálya - különféle talajkitermelési és alakító munkák:12.820 m3 - töltés építési, szélesítési munka: 15.685 m3 - alkalmatlan fedőréteg leszedése, szállítása: 466 m3 - 1 rtg. felület szivárgó beépítése (töltés alatt, pálya alatt): 5.480 m2 - árokburkolat bontás: 183 m2 - burkolt árok építés (földmunkával): 328 m - rézsűvédelem kialakítása (geocella): 2.910 m2 - vasúti felépítmény építése minden kapcsolódó munkájával együtt: 180 vfm Talajmechanika - különféle aknák építése: 4 db - csápok fúrása és védőcsősajtolás összesen: 441 m - ejtőkutak mélyítése: 1.270 m - különféle mérőberendezések telepítése (eredményeik időszakos kiértékelésével és dokumentálásával együtt): 14 db Felsővezeték Általános tételek szerinti feladatok - felsővezeték oszlop bontás (minden tartozékával együtt): 2 db - különféle acéloszlop állítás (minden tartozékával együtt): 3 db - fényvezetőszálas kábel bontás: 0,22 km - fényvezetőszálas kábel áthelyezés: 0,34 km - 25 kVA teljesítményű oszloptranszformátor állomás építése: 1 db - vágányfojtó (drosszel) transzformátor telepítés: 1 egys. Energiaellátás Általános tételek szerinti feladatok - főelosztó telepítése (minden tartozékával, kábelezésével, vizsgálatával együtt): 1 db Távközlés Általános tételek szerinti feladatok - különféle földkábelek bontása/fektetése (minden kiegészítő munkájával és tartozékával együtt): 1.200 m/1.140 m - Optikai légkábel ideiglenes védelméhez faoszlop állítás: 4 db Közmű (Víztelenítő rendszer) Általános tételek szerinti feladatok - különféle műanyag csővezetékek építése (aknákkal, átemelővel, minden kiegészítő munkájával, és tartozékával együtt): cca. 104 m - hossz-szivárgó építése: cca. 107 m - bejáró út fenntartása, üzemeltetése (minden kiegészítő munkájával, és tartozékával együtt): 380 m - próbaüzem: 1 db Egyéb tételek - E-on felsővezetéktartó oszlop megerősítés 1 db - Talajvízszint ellenőrző monitoring kutak: 105 m Jelen eljárás tárgyát képező munkák normál nyomtávú országos vasúti pályahálózaton valósulnak meg. A teljes mennyiséggel kapcsolatos tájékoztatást a KD részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás tartalmazza. Részletesebben a Műszaki leírásban foglaltak szerint (KD II. Műszaki leírás - 3. kötet)

A beszerzés leírása

Ajánlatkérő jelen eljárás keretében megkötendő vállalkozási szerződés keretében a 20-as sz. vasútvonal Szentgál – Városlőd-Kislőd 687+00-691+00 hm sz. közötti alépítményhibás pályaszakasz helyreállítása (továbbiakban Munka) keretében elvégzendő feladatokra kér ajánlatokat a műszaki leírásban meghatározottak szerint. A Mennyiségkimutatás szakági bontása szerint Vasúti pálya - különféle talajkitermelési és alakító munkák:12.820 m3 - töltés építési, szélesítési munka: 15.685 m3 - alkalmatlan fedőréteg leszedése, szállítása: 466 m3 - 1 rtg. felület szivárgó beépítése (töltés alatt, pálya alatt): 5.480 m2 - árokburkolat bontás: 183 m2 - burkolt árok építés (földmunkával): 328 m - rézsűvédelem kialakítása (geocella): 2.910 m2 - vasúti felépítmény építése minden kapcsolódó munkájával együtt: 180 vfm Talajmechanika - különféle aknák építése: 4 db - csápok fúrása és védőcsősajtolás összesen: 441 m - ejtőkutak mélyítése: 1.270 m - különféle mérőberendezések telepítése (eredményeik időszakos kiértékelésével és dokumentálásával együtt): 14 db Felsővezeték Általános tételek szerinti feladatok - felsővezeték oszlop bontás (minden tartozékával együtt): 2 db - különféle acéloszlop állítás (minden tartozékával együtt): 3 db - fényvezetőszálas kábel bontás: 0,22 km - fényvezetőszálas kábel áthelyezés: 0,34 km - 25 kVA teljesítményű oszloptranszformátor állomás építése: 1 db - vágányfojtó (drosszel) transzformátor telepítés: 1 egys. Energiaellátás Általános tételek szerinti feladatok - főelosztó telepítése (minden tartozékával, kábelezésével, vizsgálatával együtt): 1 db Távközlés Általános tételek szerinti feladatok - különféle földkábelek bontása/fektetése (minden kiegészítő munkájával és tartozékával együtt): 1.200 m/1.140 m - Optikai légkábel ideiglenes védelméhez faoszlop állítás: 4 db Közmű (Víztelenítő rendszer) Általános tételek szerinti feladatok - különféle műanyag csővezetékek építése (aknákkal, átemelővel, minden kiegészítő munkájával, és tartozékával együtt): cca. 104 m - hossz-szivárgó építése: cca. 107 m - bejáró út fenntartása, üzemeltetése (minden kiegészítő munkájával, és tartozékával együtt): 380 m - próbaüzem: 1 db Egyéb tételek - E-on felsővezetéktartó oszlop megerősítés 1 db - Talajvízszint ellenőrző monitoring kutak: 105 m Jelen eljárás tárgyát képező munkák normál nyomtávú országos vasúti pályahálózaton valósulnak meg. A teljes mennyiséggel kapcsolatos tájékoztatást a KD részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás tartalmazza. Részletesebben a Műszaki leírásban foglaltak szerint (KD II. Műszaki leírás - 3. kötet)

További információk

Az eljárás a Kbt. 53. § (5) bekezdése szerint feltételes közbeszerzési eljárásként kerül kiírásra, figyelemmel a Magyarország 2025. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2024. évi LXXIV. törvény 251-257. §-aira. A Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszerbe tartozó tevékenységekről, valamint az Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató Rendszerről szóló 707/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet alkalmazandó. A II.2.7 pontban feltüntetett 150 nappal kapcsolatban Ajánlatkérő közli, hogy a 150 napot a szerződés hatálybalépésétől számítottan érti. A II.1.5) valamint a II.2.6) pont Becsült érték ÁFA nélkül: nettó 1.808.480.703,- Ft (tartalmazza a 9,45 % tartalékkeretet).

Annak indoklása, hogy az odaítélési szempontok súlyozását miért nem tüntették fel

Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdésének c) pontja szerinti „a legjobb ár-érték arány” értékelési szempontnak megfelelően értékeli. 1. értékelési szempont: fordított arányosítás; 2-3. értékelési szempont: egyenes arányosítás; 4. értékelési szempont: pontkiosztás módszere. Szempontonként adható pontszám alsó és felső határa: 0–10 pont. További részleteket a KD tartalmazza.

Az ajánlatok felbontásának feltételei (Tájékoztatás a felhatalmazott személyekről és a felbontási eljárásról)

Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-a tartalmazza, továbbá a Kbt. 68. §-ban foglaltak értelemszerűen irányadók.

További információk

Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-a tartalmazza, továbbá a Kbt. 68. §-ban foglaltak értelemszerűen irányadók.

A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid leírása

M1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja szerint alkalmas az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladásától visszafele számított 5 évben befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett az alábbi, igazolt, befejezett, szerződésszerűen teljesített referenciákkal rendelkezik: a) olyan referencia munkával, amely az országos vasúti pályahálózat részét képező egy és/vagy kétvágányú, normál és/vagy széles nyomtávú vágány építéséhez szükséges, összesen legalább 7.500 m3 vasúti töltés építésére irányult, b) min 1 víztelenítő rendszer kiépítése, mely tartalmazott legalább 1 db átemelőt és legalább 1 db aknát. Az M/1. a) és b) pont szerinti referenciák között az átfedés megengedett, amennyiben valamennyi előírt feltételt az adott referenciával igazolni tud. Az M/1. a) referencia maximum három szerződéssel igazolható. Igazolás módja: Műszaki-szakmai alkalmasság igazolásának módja Előzetes ig. mód: ATnek a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (1) bekezdése értelmében az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek. AK felhívja AT figyelmét, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése értelmében elfogadja AT egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében, tehát ATnek csak arról kell nyilatkozni az EEKDban, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. AK előírja, hogy ATnek elegendő az EEKD IV. “alfa” szakaszát kitölteni (Kbt. 67. § (2). bekezdése). M/1. a) alkalmassági követelmény vonatkozásában a követelményeknek maximum 3 szerződés bemutatásával is meg lehet felelni. Utólagos igazolás A 21. § (2) bekezdés a) pontjának esetét a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni. A referenciaigazolás tartalmazza legalább M/1. a) és b): - az építési beruházás tárgyát olyan részletességgel, hogy az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható legyen, - a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe (székhelye/lakcím), - mennyiség feltüntetése - kérjük a referencia előírásban szereplő szófordulatok használatát a referenciának való megfelelés egyértelmű megállapíthatóságának érdekében - a szerződést kötő másik félnél kapcsolattartó neve és elérhetősége (telefonszám vagy e-mail cím), - szerződés tárgyát, a teljesítés ideje [a teljesítés kezdete (év, hónap, nap) és vége (év, hónap, nap)], helye, mennyisége, illetve a teljesítés az előírásoknak és szerződésnek megfelelően történt-e, - a teljesítést önállóan végezte-e Ajánlattevő („önálló” szó megjelenítése). Ha a teljesítést nem önállóan végezte, annak feltüntetését, hogy a referenciát bemutató szervezet a teljesítésben milyen mennyiséggel/arányban vett részt. További részletek a KD-ban.

A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid leírása

M/2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja szerint alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt, az alábbiakban megjelölt szakemberekkel: a) 1 fő projektvezetővel, aki rendelkezik a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. szakma 3. rész 2. pontjában előírt Közlekedési építmények szakterületen „MV-KÉ” jelű érvényes szakmagyakorlási jogosultsággal, vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői érvényes jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges, az MV-KÉ jogosultság névjegyzékbe vételi követelménynek megfelelő végzettséggel, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlattal (tapasztalattal) és legalább 12 hónap vasútépítési területen szerzett projektvezetői, vagy projektvezető-helyettesi gyakorlattal. Ajánlatkérő a projektvezető alatt olyan szakembert ért, aki az adott kivitelezési projektet szervezetileg irányítja, koordinálja a szakági kivitelezők, az egyéb háttér feladatokat ellátó szakemberek munkáját, kapcsolatot tartja a megrendelővel, konzorciumtagként történő teljesítés esetén a konzorciumvezetővel. Ajánlatkérő a projektvezető-helyettes alatt azt a szakembert érti, aki egy adott építési beruházáson a projektvezető feladatait helyettesi körben ellátta, illetve a projektvezető mellett részt vett a projekt megvalósításában. b) 1 fő felelős műszaki vezetővel, aki rendelkezik a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. szakma 3. rész 2. pontjában előírt Közlekedési építmények szakterületen „MV-KÉ” jelű érvényes szakmagyakorlási jogosultsággal, vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői érvényes jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges, az MV-KÉ jogosultság névjegyzékbe vételi követelménynek megfelelő végzettséggel, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlattal (tapasztalattal) és legalább 12 hónap vasúti vagy közúti töltésépítésben szerzett szakmai tapasztalattal. Ajánlatkérő a „vasútépítési és/vagy vasút átépítési” munkák alatt olyan munkákat ért, amelyek során új vasúti pálya vagy annak egy szakasza megépítésére és/vagy meglévő vasúti pálya vagy annak egy szakasza felújítására és/vagy bővítésére és/vagy részleges vagy teljes elbontására és helyette részben vagy teljes egészében új vasúti pályaszakasz építésére kerül sor. Az M/2. a) és M/2. b) pont szerinti alkalmassági követelményekre bemutatott szakemberek között az átfedés nem megengedett. Az M/2. a) pont szerinti alkalmassági követelményre bemutatott szakember és a SZ/1. szerződéskötési feltételként előírt szakember között az átfedés nem megengedett. Az M/2. b) pont szerinti alkalmassági követelményre bemutatott szakember, a SZ/1. szerződéskötési feltételként előírt szakember között az átfedés megengedett. M/2. a) és b) alkalmassági követelmény igazolási módja: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján. Előzetes igazolási mód: A Kbt.67. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével az Ajánlattevőnek, közös Ajánlattevőnek a 321/2015. Kr. 1. § (1) bekezdése alapján az EEKD IV. részének „α” szakaszának kitöltésével kell igazolnia. Az EEKD-t e-űrlapként kell kitölteni az EKR-ben. Az elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös Ajánlattevők, képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Felhívjuk Ajánlattevő figyelmét a Kbt. 65. § (6) -(7) és (9) bekezdéseire, valamint a 67.§ (3)- (4) bekezdéseire. Ha egy Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek részéről külön-külön EEKD-t nyújt be, valamint a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot is csatolni kell, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ajánlattevő arról is nyilatkozni köteles, ha nem vesz igénybe kapacitást nyújtó szervezetet. Ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet a 321/2015. Kr. 22. § (5) bekezdésre. Az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az Ajánlattevőn kívüli más szervezet részéről a kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell– a Kbt. 65. § (8) bekezdés szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell – az Ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. További részletek a KD-ban.

A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid leírása

SZT/1. Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása: a Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pontja alapján az Ajánlattevő (közös AT) alkalmas, ha szerepel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 2023. évi C. törvény (a továbbiakban: Méptv). szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. Alkalmas továbbá a nem Magyarországon letelepedett Ajánlattevő, amennyiben szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában. Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja, és a 322/2015. Kr. 21. §-a alapján építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében való szereplés meglétét a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, az egyéni vállalkozók nyilvántartásának, illetve az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. Az EKKD IV. részének „alfa” szakaszának kitöltése elegendő előzetes igazolásként a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági követelmény tekintetében is. További részletek a KD-ban.

A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre

AK a Kbt. 135. §-ának (7) bek. alapján a tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított nettó vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő összegű előleget biztosít. Megrendelő az Ajánlat részeként megvalósítandó tételek legfeljebb 9,45 %-ának megfelelő összegű tartalékkeretet biztosít. A Vállalk. a felelősségi körébe tartozó okból származó késedelmes teljesítése esetén a kötbéralap 1 %-ának megfelelő mértékű késedelmi kötbért köteles fizetni minden késedelemmel érintett nap után Megrend. részére. A késedelmi kötbér címén kifizetett összeg nem haladhatja meg a kötbéralap 30%-át. Meghiúsulás esetén Vállalkozó a nettó Vállalkozási díj 30%-ának megfelelő mértékű kötbér megfizetésére köteles, amennyiben felelős a Szerződés meghiúsulásáért. Hibás telj. esetén a Megrend. a teljes nettó Vállalkozási díj 15%-ával megegyező kötbért számít fel. A kötbérekre vonatkozó egyéb részletszabályokat a Szerzterv. tartalmazza. A fizetési feltételek tekintetében a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek. irányadók.

A szerződés teljesítésének feltételei

Jótállás: Vállalkozót a Ptk. 6:171-6:173 § szerinti jótállási kötelezettség terheli az általa végzett munkákra. A Vállalkozó az általa elvégzett munkákért a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésének időpontjától számított 36 hónap jótállást és jogszabály szerinti szavatosságot vállal. Teljesítési biztosíték: mértéke nettó Vállalkozói Díj (tartalékkeret nélküli) 5%-a. Jótállási biztosíték: Megrendelő által átvett munkarészre eső nettó Vállalkozási díj 5%-a. A teljesítéssel kapcsolatos részletszabályokat a KD tartalmazza. Folytatás a VI. 3. pontban.

Kizárási okok leírása

Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 62. § (1) – (2) bekezdésében foglalt kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült: Kbt. 62. § (1) bek. aa) pontja szerint a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény), illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is; Kbt. 62. § (1) bek. ah) pontja szerint a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, a Kbt. 62. § (1) bek. a)-g) pontokban felsoroltakhoz hasonló bűncselekmény; Kbt. 62. § (2) bekezdésnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés aa) pontjára vonatkozó része. Az igazolás módja: Az igazolási módokra a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1-16. §-okban foglaltak irányadók(kivéve 9. § és 11. §). AT vonatkozásában: AT-nek ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (a továbbiakban: EEKD) EKR-ben történő kitöltésével és benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alá. Ajánlatkérő (a továbbiakban: AK) az EEKD-t a Közbeszerzési Dokumentumok részeként, az EKR-ben elektronikus űrlap formájában rendelkezésre bocsátja. AK az ajánlati felhívásban előírt kizáró okok előzetes igazolására vonatkozóan, az eljárás ajánlattétel szakaszában kizárólag az EEKDban foglalt nyilatkozatot veszi figyelembe az előzetes igazolási kötelezettség teljesítésére, e tekintetben AK nem veszi figyelembe és nem bírálja az ajánlatban becsatolásra kerülő bármilyen más, az előírt kizáró okokhoz kapcsolódó igazolást, egyéb – nem a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésének megfelelő – nyilatkozatot, dokumentumot. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozóra és más szervezetre vonatkozóan benyújtandó EEKD-t az EKR-ben az adott szervezet nevében AT tölti ki. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés.] Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását, vagyis az ajánlat részeként a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani, miszerint AT-nek nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A Kbt. 62. § (1) bekezdés a), b), e), h), j), l) és n) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani. A kizáró okokra vonatkozó további igazolásokat AT az AK felhívására köteles benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak szerint: • a Magyarországon letelepedett AT-nek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezet 8. §-a, a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti kizáró ok tekintetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja szerinti kizáró ok tekintetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ic) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. • a nem Magyarországon letelepedett AT-nek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezet 10. §- a, a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja szerinti kizáró ok tekintetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja szerinti kizáró ok tekintetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. § g) pont gc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. A Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján AT-nek/Kapacitást nyújtó személyeknek/szervezeteknek az AK Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdés szerinti felhívására nyilatkozniuk kell, amennyiben az AK által korábban lefolytatott közbeszerzési eljárásban a kizáró okok fenn nem állására és/vagy az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozóan benyújtott igazolás figyelembe vételét kérik. Amennyiben az AT valamely korábbi igazolás figyelembevételét kéri, úgy nyilatkozatának tartalmaznia kell az érintett közbeszerzési eljárás és a korábban benyújtott érintett igazolás(ok) egyértelmű megjelölését oly módon, hogy azok a megjelölés alapján egyértelműen beazonosíthatók legyenek. AK a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdései szerinti felhívásában nem kéri be ismételten az EEKD-ban megtett nyilatkozatokat. AK kizárja az eljárásból azon AT-t, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában közreműködő gazdasági szereplőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.

Kizárási okok leírása

Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 62. § (1) – (2) bekezdésében foglalt kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült: Kbt. 62. § (1) bek. aa) pontja szerint a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény), illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is; Kbt. 62. § (1) bek. ah) pontja szerint a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, a Kbt. 62. § (1) bek. a)-g) pontokban felsoroltakhoz hasonló bűncselekmény; Kbt. 62. § (2) bekezdésnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés aa) pontjára vonatkozó része. Az igazolás módja: Az igazolási módokra a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1-16. §-okban foglaltak irányadók(kivéve 9. § és 11. §). AT vonatkozásában: AT-nek 5 ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (a továbbiakban: EEKD) EKR-ben történő kitöltésével és benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alá. Ajánlatkérő (a továbbiakban: AK) az EEKD-t a Közbeszerzési Dokumentumok részeként, az EKR-ben elektronikus űrlap formájában rendelkezésre bocsátja. AK az ajánlati felhívásban előírt kizáró okok előzetes igazolására vonatkozóan, az eljárás ajánlattétel szakaszában kizárólag az EEKDban foglalt nyilatkozatot veszi figyelembe az előzetes igazolási kötelezettség teljesítésére, e tekintetben AK nem veszi figyelembe és nem bírálja az ajánlatban becsatolásra kerülő bármilyen más, az előírt kizáró okokhoz kapcsolódó igazolást, egyéb – nem a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésének megfelelő – nyilatkozatot, dokumentumot. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozóra és más szervezetre vonatkozóan benyújtandó EEKD-t az EKR-ben az adott szervezet nevében AT tölti ki. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés.] Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását, vagyis az ajánlat részeként a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani, miszerint AT-nek nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A Kbt. 62. § (1) bekezdés a), b), e), h), j), l) és n) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani. A kizáró okokra vonatkozó további igazolásokat AT az AK felhívására köteles benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak szerint: • a Magyarországon letelepedett AT-nek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezet 8. §-a, a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti kizáró ok tekintetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja szerinti kizáró ok tekintetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ic) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. • a nem Magyarországon letelepedett AT-nek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezet 10. §- a, a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja szerinti kizáró ok tekintetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja szerinti kizáró ok tekintetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. § g) pont gc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. A Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján AT-nek/Kapacitást nyújtó személyeknek/szervezeteknek az AK Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdés szerinti felhívására nyilatkozniuk kell, amennyiben az AK által korábban lefolytatott közbeszerzési eljárásban a kizáró okok fenn nem állására és/vagy az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozóan benyújtott igazolás figyelembe vételét kérik. Amennyiben az AT valamely korábbi igazolás figyelembevételét kéri, úgy nyilatkozatának tartalmaznia kell az érintett közbeszerzési eljárás és a korábban benyújtott érintett igazolás(ok) egyértelmű megjelölését oly módon, hogy azok a megjelölés alapján egyértelműen beazonosíthatók legyenek. AK a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdései szerinti felhívásában nem kéri be ismételten az EEKD-ban megtett nyilatkozatokat. AK kizárja az eljárásból azon AT-t, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában közreműködő gazdasági szereplőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.

További információk

Ajánlatkérő műszaki, gazdasági és területi szempontok szerint is megvizsgálta a részajánlattétel lehetőségét és azt sem funkcionálisan, sem gazdaságilag nem tartja észszerűnek, mivel az egymással szorosan összefüggő és egymásra épülő műszaki feladatok egy helyszínen (munkaterületen) valósulnak meg, ezért azok megvalósítása csak egységes rendszerben lehetséges, az elvégzendő munkák műszaki és funkcionális egységet képeznek. A kiírásban szereplő elvégzendő feladatok sem térben, sem időben nem választhatók külön részajánlatokra a garanciális kötelezettségek súlyos sérülése ill. az akadályoztatások nélkül. A leírtakból adódóan a részajánlattételi lehetőség biztosítása sem műszaki, sem gazdasági szempontból nem javasolt. III.4.7) pont folytatása: A Vállalkozó késedelmes teljesítés esetén késedelmi kötbér, hibás teljesítés esetén hibás teljesítési kötbér megfizetését vállalja. A kötbér alapja a nettó vállalkozói díj (tartalékkeret nélkül) (a továbbiakban: kötbéralap). A késedelmi kötbér címén kifizetett összeg nem haladhatja meg a kötbéralap 30%-át. Meghiúsulás esetén a Vállalkozási Szerződéses Feltételek 17.4.3. pontjában foglaltaktól eltérően Vállalkozó a kötbéralap 30%-ának megfelelő mértékű kötbér megfizetésére köteles, amennyiben felelős a Szerződés meghiúsulásáért. Hibás teljesítés esetén a Vállalkozási Szerződéses Feltételek 17.3.2. és a 17.3.3. pontjaitól eltérően a Megrendelő a kötbéralap 15%-ának megegyező kötbért számít fel, amennyiben a Vállalkozó a sikeres Műszaki Átadás-átvételi Eljárás során a Hiba- és Hiánylistában, illetve az Utó-felülvizsgálati Eljárás során rögzített, vagy a jótállási, szavatossági időszakban feltárt hibákat nem javítja ki, hiányosságokat nem orvosolja a Megrendelő felhívására, vagy a Műszaki Átadás-átvételi Eljárás, illetve az Utó-felülvizsgálati Eljárás során rögzített, vagy jótállási, szavatossági időszakban feltárt hiba nem javítható, hiányosság nem orvosolható. 1. Az AK az eljárást közszolgáltatási tevékenység biztosítása céljából folytatja le. 2. A Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja alapján AK előírja, hogy az ajánlattevőnek az ajánlatában meg kell jelölnie a közbeszerzés azon részét/részeit (tevékenységeit), amelynek teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni (Kbt. 66. § (6) bek. a) pont), továbbá ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat valamint az ajánlattevői teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés tervezett százalékos arányát(Kbt. 66. § (6) bek. b) pont).Nemleges nyilatkozatokat is csatolni kell. 3. AK a 321/2015K.r. 30.§(4) bek. szerint tájékoztatja az AT-t, h jelen közbesz. eljárásban az alk.min.köv.-ket -M1, M2, és SZ /1 szigorúbban határozta meg a minősített AT-k jegyz.be kerülés követelményéhez képest, ezért a minősített AT-nek is igazolni kell a szerz.teljesítéséhez való alkalmasságukat. 4. AK alkalmazza a 75§(2)e pontját. 5. Az eljárásban való részvétel feltétele az EKRbe történő regisztráció. 6. AK az eljárásban való részvételt Ajánlatkérő nem köti ajánlati biztosíték adásához. 7. AK a hp és a felvilágosítás-adás lehetőségét a Kbt.71.§a szerint biztosítja. A hp-kat az EKR rendszerben kell megtenni. Ajánlatkérő a Kbt.71.§(6) bek-re tekintettel rögzíti, hogy amennyiben a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, abban az esetben egy alkalommal biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. 8. ATnek a Kbt.66.§(1)bek-e alapján a KD-ban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie ajánlatát. A formai köv-re vonatk. előírások KDban. 9. Amennyiben AT tekintetében nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban, a nemleges tartalmú nyilatkozat megtétele is szükséges az EKR rendszerben rendelkezésre bocsátott űrlapon. Foly.-ban levő vált.bej. elj. esetében a 321/2015. (X.30) Kr.13.§-a irányadó, Ajánlattevőnek az EKR űrlapot kell benyújtania. 10. A hirdetményfeladó rendszerben alkalmazott karakterkorlátozás miatt minden egyéb rendelkezést a dokumentáció tartalmaz. 11. A felhívás és KD közötti esetleges eltérés esetén az AFban foglaltak az irányadók. 12. Az ajánlati kötöttség min. időtartama 60 nap. 13. A közb-i eljárás során benyújtandó dokumentumok a Kbt. 41/A. § (1) bek-e alapján-ha jogszabály eltérően nem rendelkezik egyszerű másolatban is benyújthatók. 14. Felelős akkr.közb.szaktan. dr. Kovács Krisztián, lajstromszáma:00534 15. Az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján nyertes Ajánlattevő köteles - legkésőbb a szerződés hatálybalépéstől számított 5 (öt) munkanapon belül – Építés – Szerelés (kivitelezői) felelősségbiztosítási szerződést kötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni a KD-ban foglalt előírásoknak megfelelően. ATnek ajánlatában nyilatkozni szükséges arról, hogy az előírt felelősségbiztosítással az előírt időpontra rendelkezni fog. 16. Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart, melynek időpontja: 2025.06.24. 10:00 óra és helye: GPS: 47.15378865273627, 17.667997391977096. A vasúti pálya bal oldalán, a kiépített murvás bekötőút felől megközelítve a helyszínt. 17. ATnek nyilatkoznia szükséges, hogy az alkalmassági követelmények tekintetében bemutatott szakemberek legkésőbb az Ak által az összegzést követően meghatározott szerződéskötés napjáig rendelkezni fognak a Magyar Építész Kamara vagy a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében a 266/2013.K. rend.szerinti az alkalmassági követelményekben meghatározott jogosultságokkal, vagy folyamatosan aktív státusszal fognak rendelkezni (részletek a KD-ban) AT nyertessége esetén a nyilv.ba-vétel elmaradása AT szerz.kötéstől való visszalépésének minősül a Kbt.131.§(4)bek.alapján, mely következtében AK a 2.legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg a szerződést, ha őt az írásbeli összegezésben megjelölte. A névjegyzékben való szereplést a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell. 18. AK a Kbt. 81. § (4) - (5) bekezdését alkalmazza. 19. Az AK felhívja a figyelmet,- hogy kizárólag azt tekinti az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek, aki az érdeklődését az EKR-ben jelezte. Az eljárás iránti érdeklődést a gazdasági szereplők elektronikusan az EKR-en keresztül jelezhetik ajánlatkérőnek. 20. Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az at-i hi. lejártát követően, egy órával később kezdi meg. AT-nek ajánlatában - az EEKD-ban foglalt nyilatkozatán túlmenően, annak kiegészítéseként - be kell nyújtania a Kbt.66.§(2) bekezdés szerinti EKR űrlapot. 21. AK az ajánlatban EKR űrlap kitöltésével kéri megjelölni a Kbt. 65.§(7)bek. szerinti nyilatkozatot. Nemleges nyilatkozat is szükséges. 22. A szerz.kötés és a teljesítés nyelve a magyar. 23. A szerződésre irányadó jog: a magyar. 24. Az AK és nyertes AT szerződéses viszonyukból eredő vitás kérdésekre kikötik a magyar bíróság joghatóságát. 25. AK a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 9.§ (1) bekezdésében előírt szakmai ajánlatnak a beszerzés tárgyára, valamint a műszaki leírásban és a szerződéses feltételekben foglalt ajánlatkérői előírásokra tett ajánlatot tekinti. 26. Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szolo 833/2014/EU rendelet modositasarol szóló, 2022/576 EU rendelet 1. cikk 23. pontja nyomán életbe lépett, 833/2014/EU rendelet 5k. cikk szerinti tilalom vonatkozásában. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben az előírt nyilatkozat nem kerül benyújtásra a KD-ban előírt módon (hiánypótlást követően sem), Ajánlatkérő az ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján. 27. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy tudomásul veszi, hogy a Vállalkozói Díj nyereséghányada nem haladhatja meg a 10 %-ot. 28. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell az általa alkalmazott építőipari rezsióradíj mértékéről. 29. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy belföldi nyertes ajánlattevő vonatkozásában Ajánlatkérő kizárólag az elektronikus számla alkalmazását fogadja, valamint a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződéseit minden Fél minősített elektronikus aláíró tanúsítvánnyal írja alá. 30. SZ/1. Nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell legalább 1 fő 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti, Vasútvillamossági építmények szakterületen (MV-VV) érvényes szakmagyakorlási jogosultsággal vagy azzal egyenértékű jogosultsággal. Ajánlatkérő az SZ/1 szerződéskötési feltétel vonatkozásában előírja, hogy az ajánlatkérő által az összegzést követően meghatározott szerződéskötés napjáig az SZ/1 feltételként előírt fenti szakembert mutassa be. Amennyiben a bemutatás elmarad ez a nyertes ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel kötheti meg a szerződést. Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell az SZ/1 szerződéskötési feltétel vonatkozásában. További részletek a KD-ban. 31. Jelen eljárás az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvény hatálya alá tartozik.

Leírás

közműkiváltás, építés, vízépítési rendszer kialakításának részfeladatai - földmunka részfeladatai - talajmechanikai részfeladatok - vasútépítési részfeladatok - távközlési részfeladatok - útépítési részfeladatok - vasúti felsővezeték és térvilágítási részfeladatok - acélszerkezetgyártási résfeladatok - kivitelezési munkákhoz kapcsolódó munkák: közúti-vasúti szállítás részfeladatai közúti-vasúti rakodás részfeladatai előkészítő munkák részfeladatai befejező munkák részfeladatai Állapotrögzítés elkészítése

A szerződés alvállalkozásba adandó részének rövid leírása

közműkiváltás, építés, vízépítési rendszer kialakításának részfeladatai - földmunka részfeladatai - talajmechanikai részfeladatok - vasútépítési részfeladatok - távközlési részfeladatok - útépítési részfeladatok - vasúti felsővezeték és térvilágítási részfeladatok - acélszerkezetgyártási résfeladatok - kivitelezési munkákhoz kapcsolódó munkák: közúti-vasúti szállítás részfeladatai közúti-vasúti rakodás részfeladatai előkészítő munkák részfeladatai befejező munkák részfeladatai Állapotrögzítés elkészítése