A használaton kívüli épületek teljes elbontása, amelybe az alapozás bontása és tereprendezési munkát értendők. A bontandó épület mindegyike földszintes kialakítású, használaton kívüli raktárépület. A földszint + három emeletes oktatási szárny kibővítése két szintes - földszint + I. emelet - tanműhely szárnnyal, amelyet a meglévő oktatási szárnnyal egy földszintes nyaktaggal kötünk össze. Az épületen részben kiépül II. emeleti gépészeti terek magába foglaló épületrész. Az új épület nettó alapterülete: 2 453,28 m2. A tanműhelyek, öltözők, WC-csoport, Lift mellett ebben az új épületben helyeztük el az iskola auláját, amely hiánypótló térként valósul meg. Az épület cölöpalapozással, ezeket összefogó fejgerendával, a felmenő szerkezet monolit vasbeton pillérváz, vasbeton merevítő és tégla kitöltő falazattal készül. Az aula tetőszerkezete egyenes látszó RRF tartó, amely az épület egyéb részeihez hasonlóan fémlemez fedést kap. A tető általános helyen vett tartószerkezete acél gerendákból készül. A kivitelezési munkálatokat az intézmény üzemszerű működése és az oktatás zavartalan biztosítása mellett kell elvégezni. A részletes műszaki leírást a pontos konkrét mennyiségek feltüntetésével a műszaki dokumentáció tartalmazza Az egyenértékűség tekintetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) -(5) foglaltak is irányadóak. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű terméket, eszközt, megoldást stb. kíván megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól vagy forgalmazótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése, vagy egyéb a gazdasági szereplők számára szabadon hozzáférhető tanúsítás/igazolások. Ajánlattevőknek egyenértékű termék megajánlása esetén) meg kell adniuk adott esetben a termék gyártóját/forgalmazóját, konkrét típusát cikkszámát és a termék származási helyét is. Az ajánlathoz csatolni kell a részletes termékleírását. Ajánlattevőnek egyenértékű termék ajánlása esetén nyilatkoznia kell (7.számú melléklet Minta „Ajánlattevői nyilatkozat az egyenértékűségről” kitöltésével -nemleges tartalom esetén is), hogy a költségvetés mely tételsornál kívánja alkalmazni az egyenértékű megajánlást és az egyenértékű termék ajánlása esetén annak konkrét megnevezése (amennyiben ismert gyártó, típus, cikkszámmegadásával) szükséges, az árazott költségvetésben pedig külön, „K-tétel” sor megjelöléssel, értékmegadással. Az eredeti, helyettesítendő tétel esetén pedig a költségvetés ezen tételsorát „0”, azaz nulla összeggel kell megadni. A „K-tételszáma” meg kell, hogy egyezzen a helyettesített terméket jelölő tételszámmal.
Határidő
Az ajánlatok beérkezésének határideje 2025-09-11.
A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2025-08-07.
Szállítók
A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:
Ajánlati felhívás (2025-08-07) Objektum A közbeszerzés hatálya
Cím: Baross Iskola új tanműhely építése
Hivatkozási szám: EKR001025662025
Rövid leírás:
“A használaton kívüli épületek teljes elbontása, amelybe az alapozás bontása és tereprendezési munkát értendők. A bontandó épület mindegyike földszintes...”
Rövid leírás
A használaton kívüli épületek teljes elbontása, amelybe az alapozás bontása és tereprendezési munkát értendők. A bontandó épület mindegyike földszintes kialakítású, használaton kívüli raktárépület. A földszint + három emeletes oktatási szárny kibővítése két szintes - földszint + I. emelet - tanműhely szárnnyal, amelyet a meglévő oktatási szárnnyal egy földszintes nyaktaggal kötünk össze. Az épületen részben kiépül II. emeleti gépészeti terek magába foglaló épületrész. Az új épület nettó alapterülete: 2 453,28 m2. A tanműhelyek, öltözők, WC-csoport, Lift mellett ebben az új épületben helyeztük el az iskola auláját, amely hiánypótló térként valósul meg. Az épület cölöpalapozással, ezeket összefogó fejgerendával, a felmenő szerkezet monolit vasbeton pillérváz, vasbeton merevítő és tégla kitöltő falazattal készül. Az aula tetőszerkezete egyenes látszó RRF tartó, amely az épület egyéb részeihez hasonlóan fémlemez fedést kap. A tető általános helyen vett tartószerkezete acél gerendákból készül. A kivitelezési munkálatokat az intézmény üzemszerű működése és az oktatás zavartalan biztosítása mellett kell elvégezni. A részletes műszaki leírást a pontos konkrét mennyiségek feltüntetésével a műszaki dokumentáció tartalmazza Az egyenértékűség tekintetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) -(5) foglaltak is irányadóak. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű terméket, eszközt, megoldást stb. kíván megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól vagy forgalmazótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése, vagy egyéb a gazdasági szereplők számára szabadon hozzáférhető tanúsítás/igazolások. Ajánlattevőknek egyenértékű termék megajánlása esetén) meg kell adniuk adott esetben a termék gyártóját/forgalmazóját, konkrét típusát cikkszámát és a termék származási helyét is. Az ajánlathoz csatolni kell a részletes termékleírását. Ajánlattevőnek egyenértékű termék ajánlása esetén nyilatkoznia kell (7.számú melléklet Minta „Ajánlattevői nyilatkozat az egyenértékűségről” kitöltésével -nemleges tartalom esetén is), hogy a költségvetés mely tételsornál kívánja alkalmazni az egyenértékű megajánlást és az egyenértékű termék ajánlása esetén annak konkrét megnevezése (amennyiben ismert gyártó, típus, cikkszámmegadásával) szükséges, az árazott költségvetésben pedig külön, „K-tétel” sor megjelöléssel, értékmegadással. Az eredeti, helyettesítendő tétel esetén pedig a költségvetés ezen tételsorát „0”, azaz nulla összeggel kell megadni. A „K-tételszáma” meg kell, hogy egyezzen a helyettesített terméket jelölő tételszámmal.
Többet mutasson
Szerződés típusa: Építési beruházás
Termékek/szolgáltatások: Iskolaépületek kivitelezése📦 Leírás
Belső azonosító: EKR001025662025/1
Ebben a közbeszerzésben kis- és középvállalkozások (kkv-k) is részt vehetnek ✅
A beszerzés leírása:
“Szolnoki Szakképzési Centrum, Baross Gábor Műszaki Technikum és Szakképző Iskola új tanműhely építése (a megadott szint alapterületek az építési engedély...”
A beszerzés leírása
Szolnoki Szakképzési Centrum, Baross Gábor Műszaki Technikum és Szakképző Iskola új tanműhely építése (a megadott szint alapterületek az építési engedély alapján, egyéb mennyiségek adott esetben kismértékben eltérhetnek) - Meglévő épületek bontása: 9325 légm3 Új építés: Földszint: nettó alapterület 1 358,29 m2 I. emelet: nettó alapterület 964,91 m2 II. emelet: hasznos nettó alapterület 160,20 m2 Mindösszesen: nettó alapterület 2 483,40 m2 - Munkagödör földkiemelése:1497,66 m3 - Folyamatos spirállal készített talajhelyettesítéses cölöp (vagy azzal egyenértékű) 3.929,65 fm - Fa tetőszerkezet: 1.1581, m2 - Monolit gipszkarton álmennyezet: 724,04 m2, - Ipari padlóburkolat műgyanta bevonattal 2023,48 m2 - Kettős állókorcos fémlemez fedés: 1639 m2 - Homlokzati nyílászárók: 141 db - Fehér diszperziós festés: 5756 m2 - Homlokzati expandált hőszigetelés: 455,39 m2, - Személyfelvonó: 1 db - Fő- és alelosztó berendezések: 15 db - Lámpatestek: 501 db - Szellőztető berendezések: 2 db, - Ipari folyadékhűtők: 2 db - Fa ültetése: 40 db A TERVEZETT ÉPÜLET ISMERTETÉSE A beruházás helyszíne a város központjának közelében helyezkedik el. A tervezési terület az iskola meglévő udvara, a főépület mellett, a József Attila út felőli oldalon. A tervezés tárgyát képező épületrész és a meglévő épület között ~10 m szélességű udvar alakul ki, a két épületet földszintes 8,39 m-es nyaktag kapcsolja egymáshoz. A tervezett épületrész alaprajzilag közelítően téglalap kialakítású, melynek északi végén kör alaprajzú aula kap helyet. Az épület földszint + két emelet kialakítású, az aula kétszintes belmagasságú. A 2. emelet csak az alapterület középső részén épül, gépészeti berendezések számára helyet biztosítva. Az épületben általánosan tanműhelyek, és azokat kiszolgáló funkciók kapnak helyet. Az épületet fémlemez héjalású félnyeregtetők fedik. Az épület egy dilatációs egység. ALAPOZÁS A terület altalajviszonyai kedvezőtlenek: 3,6-4,1 méter mélységig jellemzően salakkal és törmelékkel kevert, jellemzően közepesen szerves feltöltést (Mg); alatt 3,8-4,3 méter mélységig közepesen szerves, puha, kövér agyagot (orCl) tártunk fel. Teherviselő altalaj 3,8-4,3 méter mélység alatt található (a talajvízszint alatt kb. 1,7 méter mélységben), de kis vagy közepes teherbírású. A fúrásokban a nyugalmi talajvíz szintje felszín alatti 2,5-2,6 m. Alapozási javaslat: cölöpalapozás. Javasolt alapozási sík: várhatóan a felszín alatti kb. 7-10 méteres mélységben. Cölöpalapozás esetén csak a cölöpösszefogó fejgerendák építéséhez lesz szükség felszín alatti munkatér kialakítására: a várhatóan 1,5 méternél kisebb mélységű munkateret rézsűs határolással célszerű kialakítani, a rézsűhajlás max. 4/4 (45°-os) legyen. Az építés során víztelenítésre várhatóan nem lesz szükség.” A feltárt kedvezőtlen talaj- és talajvízviszonyok miatt folyamatos spirállal készített talajhelyettesítéses cölöp alapozást alkalmaztunk monolit vasbeton gerendaráccsal A gerendarács 40, illetve 60 cm átmérőjű folyamatos spirállal készített, talajhelyettesítéses cölöpökre támaszkodik. Az épület teherhordó szerkezetei vasbeton gerendarácsra terhelnek (betonminőség: C30/37). A talpgerendák magassága 80 cm. A talpgerendák az erőátviteli helyeken kiszélesednek, fejtömböt képeznek. A fejtömböket a fúrt cölöpök támasztják alá. Cölöpök kivitelezése A cölöpözés fúrt technológiával történik. A cölöpkészítési szintről a tervezett talpmélységig hajtják le a spirált, majd az üreges spirálszáron keresztül betont sajtolnak a spiráltárcsa alá, a beton bejuttatási mennyiségével összhangban fokozatosan kiemelik a kifúrt talajhengert, felbetonozási szint elérése után a friss betonban azonnal el kell helyezni az előre elkészített betonacél armatúrát, és a terv szerinti helyzetében rögzíteni kell. A földszinti padló alatt 15 cm vtg. vasalt aljzat készül (betonminőség: C30/37), mely a talpgerendákra támaszkodik. Az épület padozata alá az alapozási terven feltüntetett talajcsere és ágyazati rétegeket kell kialakítani. Az ágyazat alatti földtükröt tömöríteni kell. Az épületben 20 cm vastag acélszál erősítésű műgyanta bevonattal ipari padló készül. Az épület megfelelő csapadékvíz elvezetéséről gondoskodni kell. A kültéri gépészeti berendezések számára 20 cm vastag lemezalap készül.A válaszfalak válaszfallapokból falazottak. A válaszfalakban a nyílászárók felett a nagy belmagasság miatt vasbeton koszorút kell kialakítani. A födémek vasbeton teherhordó falakra és pillérekre támaszkodnak. A függőleges teherhordó szerkezetek között a szükséges helyeken – elsősorban a lemez alakváltozás korlátozása érdekében – vasbeton födémbordák készülnek. A két irányban teherhordó vasbeton lemezek két-irányú, két-rétegű (alsó-felső) hálós vasalással készülnek. A födémbordák a födémmel egy ütemben kerülnek kibetonozásra. A nyaktag bejárat fölé nyúló födémkonzol, valamint az épület déli részén a földszintes födémszakaszok feletti födémszakaszok hőhídmegszakító elemekkel kapcsolódnak az épület födéméhez. A vasbeton lemezt födémborda nélkül alátámasztó pillérek felett – méretezés szerint szükséges helyeken – a födémbe előregyártott zömített fejű nyírócsapok kerülnek elhelyezésre a nyíróerő felvételére. A vasbeton szerkezetekbe el kell helyezni betonozás előtt az épület acélszerkezeteinek fogadószerelvényeit! FEDÉLSZÉK Az aula felett látszó tetőszerkezet készül. A nagy fesztávok miatt a főtartók 20/50 cm keresztmetszeti méretű rétegelt-ragasztott szerkezetek, melyre 15/25 rétegelt-ragasztott szelemenek, azokra 10/20 fűrészelt szarufák terhelnek. A főtartókat az aula pillérein körbefutó 25/50 szintén rétegelt-ragasztott, körív alaprajzú szelemen támasztja alá. Az emeleti helyiségek felett a tetőszerkezet főtartói ~2,5-3,5 m-enként elhelyezett, tetősíkban futó HEB240 és HEA160 szelvényű acél gerendák (anyagminőség: S235), melyek az épület hossztengelyének irányában elhelyezkedő vasbeton szerkezetekre támaszkodnak. A tetőszerkezet rétegelt-ragasztott fából készülnek.
Többet mutasson
További információk:
“1.) Ajánlatkérő jelen eljárást a Kbt. 53.§ (5), valamint a Kbt. 53.§ (6), bekezdése alapján feltételes közbeszerzési eljárásként folytatja le ( Kbt. 135. §...”
További információk
1.) Ajánlatkérő jelen eljárást a Kbt. 53.§ (5), valamint a Kbt. 53.§ (6), bekezdése alapján feltételes közbeszerzési eljárásként folytatja le ( Kbt. 135. § (12) bekezdésével összhangban): A) Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés megkötésének kikötött feltétele a Magyarország 2025. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2024. évi LXXIV törvény 254. § (3) bekezdése szerinti vélemény rendelkezésre állása, azaz az állami beruházásokért felelős miniszternek a legkedvezőbb érvényes ajánlatra vonatkozó költségellenőrzést tartalmazó véleménye beszerzése a Kbt. 135. § (12) bekezdésének megfelelően. B) Felek megállapodnak abban, hogy a szerződéshatálybalépésének kikötött feltétele , hogy amennyiben a legkedvezőbb ár-érték arányú ajánlat ajánlati ára meghaladja a rendelkezésre álló fedezetet, Megrendelő kérelemmel fordul Nemzeti Hatóság, mint Támogató felé a fedezet kiegészítésére. A Vállalkozási Szerződés a fedezet kiegészítésére vonatkozó, támogató tartalmú döntést követően hatályosul. A támogató tartalmú döntésről Megrendelő a döntés kézhezvételét követő 5 napon belül írásban, elektronikus úton tájékoztatja a Vállalkozót. A szerződés hatályba lépésének napja a tájékoztatás megküldésének napja. Bizonytalan jövőbeli esemény a fedezet kiegészítése a Kbt. 135. § (12) bekezdésének megfelelően. C) ) Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés hatálybalépésének kikötött feltétele, hogy amennyiben Megrendelő jelen projekt finanszírozása, határidő módosítása tekintetében támogatásra irányuló igényt (pályázatot, projektjavaslatot, támogatásiszerződés-módosítást) nyújt be, vagy fog benyújtani a Megrendelő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja A szerződés hatályba lépésének napja a tájékoztatás megküldésének napja. Bizonytalan jövőbeli esemény a benyújtott jelen projekt támogatásra irányuló igényének elfogadása a Kbt. 135. § (12) bekezdésének megfelelően. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés hatálybalépésére, az aláírást napjától számítottan legfeljebb harminc nap áll rendelkezésre, ezt követően a felek szabadulnak a kötelemből A munkaterület szerződés szerinti átadása esetén a szerződés tárgyát képező munka teljesítési határideje: az építési munkaterület átadásának időpontjától számítva 210 nap, de legfeljebb a Támogatási Szerződésben meghatározott projekt fizikai befejezésének határideje, mely tartalmazza a maximum 30 napos műszaki átadás-átvétel időtartamát. A projekt fizikai zárásának időpontja jelenleg 2026. június 15. Amennyiben ezen időpont megváltozna (meghosszabbításra kerül), arról Megrendelő 5 munkanapon belül írásban tájékoztatja Vállalkozót. A projekt fizikai zárásának időpontjának a változása a szerződés módusálását okozza, így az nem minősül szerződésmódosításnak. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a fenti módosulás esetén sem haladhatja meg a teljesítés határideje a BT-36. ( II.2.7) pontban meghatározott időtartamot. 2.) Ajánlatkérő eleget téve a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megvizsgálta a részajánlattétel lehetőségét, egyrészt megvizsgálta, hogy a beszerzés tárgyának a jellege lehetővé teszi-e a további részekre történő ajánlattételt. Az új oktatási épületrész, a meglévő földszint + három emeletes oktatási szárny kibővítésként kerül megvalósításra egy két szintes - földszint + I. emelet - tanműhely szárnnyal, amelyet a meglévő oktatási szárnnyal egy földszintes nyaktaggal kötünk össze. Az új épület egyik oldali határoló fala a meglévő oktatási épületekhez közel, 13,31 m-re kerül kialakításra, illetve 8,39 m-es nyaktag épületrésszel kapcsolódik hozzá. Az új épület szemközti határoló falától 7,74 m illetve 5m-re helyezkedik el, egy belvárosi forgalmas belterületi útszakaszt elválasztó telekhatáron elhelyezkedő kerítéstől. Az épület határoló falának közvetlen környezetében kerül kiépítésre a 1.422 m2 térburkolat kialakítása, gyepesítés, térvilágítás, környezetrendezés mellett. Az új épület homlokzati falától 22, 75m távolságra található a szintén forgalmas Bán utca . A telek területén kerülnek kiváltásra, átépítésre és bővítésre a közmű vezetékek ( víz-, szennyvíz-, elektromos áram-, gázvezetékek ), melynek egy része az új épületrészt, másik része a meglévő épületek ellátását biztosítja. Az épület alapozása gépi földkitermeléssel és nagymennyiségű cölöpalapozással készül, a felszín alatti kb. 7-10 méteres mélységben. Az emeleti helyiségek felett a tetőszerkezet főtartói ~2,5-3,5 m-enként elhelyezett, tetősíkban futó HEB240 és HEA160 szelvényű acél gerendák, melyek az épület hossztengelyének irányában elhelyezkedő vasbeton szerkezetekre támaszkodnak. Az épület tetőszerkezetét alkotó gerendákat kizárólag daruval lehetséges beemelni, valamint az aula födémszerkezetét maradéktalanul nem lehet a leendő épületen belülről felállítani.A jogszabályi előírások alapján a daru illetve a cölöpalapozást végző gépek hatósugarában nem lehet munkát végezni, ott nem tartózkodhatnak illetéktelenek (főleg nem egy más vállalkozó dolgozói) így esetünkben a mindkét irányban rendelkezésre álló szűk oldalirányú területen egy másik vállalkozó részére átadott munkaterületen nem lehet jogszerűen munkát végezni. Abban az esetben amennyiben Ajánlatkérő élne a részajánlattétel biztosításának lehetőségével (épület építési terület-környezete építési terület) abban az esetben két, közel koncentrikus munkaterületet alakítana ki, melynek a középső részén az új épület építési munkaterülete a közúttól/közterülettől teljesen elzárt területen helyezkedne el. Az építendő épület munkaterületének megközelítését (ide értve az anyagszükségletet folyamatos biztosító tehergépjárműveket, darukat, mixer betonszállító gépjárművek, cölöpalapozó fúrógépeket, stb) kizárólag egy másik, független vállalkozó részére átadott munkaterületen keresztül lehetne végrehajtani. Figyelembe véve az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet vonatkozó 5. § (4) valamint 12. § (2) bekezdésér, a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 2. § (2) bekezdése szerinti előírások biztosításának előírásait valamint az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM–EüM együttes rendelet 10. § foglalt előírásokat a részekre bontást jogszerűen nem megvalósítható. Feltételezve azonban, hogy a fentiekben részletezett jogi akadályokat Ajánlatkérő figyelmen kívül hagyja, megvizsgálta, hogy a szerződéshez kapcsolódó további körülmények így a gazdasági, műszaki és minőségi szempontok miatt nem ésszerűtlen-e az egyes részekre adott esetben különböző gazdasági szereplőkkel több szerződést kötni. Két különböző gazdasági szereplő - egyidejűleg foglalkoztatott munkavállalók esetében is- a jogszabályi előírások alapján egyenként köteles az építési munkaterületen az előzetesen számba vett egyidejűleg foglalkoztatott munkavállalók számára megfelelő étkező, pihenő és WC helyiségeket biztosítani. Az építési munkaterületen egyidejűleg munkát végző munkavállalók várható létszámához igazodó elsősegélynyújtó tárgyi feltételeket kell biztosítani mindkét munkáltatónak. Az építési munkaterület villamos hálózati lecsatlakozásának, valamint ideiglenes villamos hálózatának tervezéséről, szabványos kivitelezéséről a mindkét vállalkozónak külön gondoskodnia kell. Az épület kivitelezését végző vállalkozó a helyszínre szállított építőanyagát helyhiány miatt csak a részére átadott munkaterületen kívül (adott esetben közterületen) tudja tárolni. A munkafolyamatok végzése során, külön gondoskodni kell a távoli depónia helyről a kivitelezés helyszínére történő beszállításáról/bepakolásáról, mely szintén nagyon jelentős plusz kiadást eredményez, jelentősen növeli a vállalkozói díjat. Mindkét munkaterület körülhatárolásáról, őrzéséről gondoskodni kell. A fentiek alapján Ajánlatkérő arra a megállapodásra jutott (figyelembe véve a Kúria Kfv.IV.37.789/2018/5. számú ítéletét), hogy nem csak a beszerzés tárgyának jellege nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt, hanem a szerződéshez kapcsolódó gazdasági szempontból is a felesleges plusz költségek felmerülése miatt a részekre bontás a gazdasági észszerűséggel összeegyezhetetlen.
Többet mutasson
Szerződés típusa: Építési beruházás
Termékek/szolgáltatások: Iskolaépületek kivitelezése📦
További termékek/szolgáltatások: Napelemek📦 Magasépítési munka📦 Parkolóhely, pihenőhely építése📦 Villamos szerelés📦 Vízvezeték-szerelés📦 Gépészeti szerelések📦 Zöldterület-ültetési és -karbantartási szolgáltatások📦
Postacím: Bán
utca
9
Irányítószám: 5000
Város: Szolnok
Ország: Magyarország 🇭🇺
A teljesítés helye: Jász-Nagykun-Szolnok🏙️
Időtartam: 210 (DAY)
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): 1.Kivitelezési munkákra vállalt többlet jótállás időtartama, a kötelezően előírt 36 hónapot meghaladó időszak vonatkozásában (min.0- max. 24 hónap)
Minőségi kritérium (súlyozás): 10
Minőségi kritérium (név): 2. A felhívás III.4.1.) M.2.1 pont szerinti alkalmasság igazolására bemutatott szakember az adott jogosultság megszerzéséhez előírt gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalati ideje (min.0-max.36 hónap)
3. A felhívás III.4.1) M.2.2 pont szerinti alkalmasság igazolására bemutatott szakember az adott jogosultság megszerzéséhez előírt gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalati ideje (min.0- max.36 hónap)
Minőségi kritérium (súlyozás): 7
Minőségi kritérium (név): 4. A felhívás III.4.1) M.2.3 pont szerinti alkalmasság igazolására bemutatott szakember az adott jogosultság megszerzéséhez előírt gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalati ideje (min.0- max.36 hónap)
Minőségi kritérium (súlyozás): 3
Ár ✅
Ár (súlyozás): 70
Annak indoklása, hogy az odaítélési szempontok súlyozását miért nem tüntették fel:
“1.) Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontrendszer szerint értékeli az...”
Annak indoklása, hogy az odaítélési szempontok súlyozását miért nem tüntették fel
1.) Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontrendszer szerint értékeli az ajánlatokat. Pontozás: 0-100 pont között. 2.) Az 1. 2. 3. és 4. Minőségi értékelési szempontok értékelésekor a legkedvezőbb ajánlat a maximális pontszámot kapja, a többi ajánlat pontszáma legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan kerül meghatározásra (A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (2025. május 29.) 1. számú melléklet A. pont „A relatív értékelés módszerei” fejezet 1. pont, ab) alpont szerinti " Egyenes arányosítás" módszere). Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján meghatározza a Minőségi értékelési szempontok vonatkozásában az ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjét - tehát legmagasabb mértékét -, amelyre és az annál kedvezőbb vállalásokra egyaránt a ponthatár felső határával azonos számú pontot ad. Az egyenes arányosításra vonatkozó képlet: Pvizsgált= Avizsgált /Alegjobb *(Pmax-Pmin)+Pmin ahol Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa, azaz 100 Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0 Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 3.) Nettó ajánlati ár: az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat. (A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (2025.május 29.) 1. számú melléklet A. pont „A relatív értékelés módszerei” fejezet 1. pont, aa) alpont szerinti "Fordított arányosítás" módszere). A fordított arányosításra vonatkozó képlet: Pvizsgált=Alegjobb/Avizsgált*(Pmax-Pmin)+Pmin ahol Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa, azaz 100 Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0 Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 4.) Amennyiben több ajánlatnak azonos a fentiek szerint kiszámított összpontszáma, az az ajánlat minősül a legkedvezőbbnek, amely a nem egyenlő értékelési pontszámot kapott értékelési szempontok közül a legmagasabb súlyszámú értékelési szempontra nagyobb értékelési pontszámot kapott. Az Ajánlatkérő jogosult közjegyző jelenlétében sorsolást tartani, ha a legkedvezőbb ajánlat e módszerrel sem határozható meg. 5. A minőségi értékelési szempontok tekintetében a megajánlást egész hónapban szükséges megtenni.
Eljárás Az eljárás típusa
Nyílt eljárás ✅
Jogalap: 2014/24/EU irányelv
Az eljárás legfontosabb jellemzői:
“A Kbt. Második rész, XV. Fejezete szerinti nyílt közbeszerzési eljárás.” Adminisztratív információk
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések beérkezésének határideje: 2025-09-11 10:00:00 📅
Az ajánlatok felbontásának feltételei: 2025-09-11 11:00:00 📅
Az ajánlatok felbontásának feltételei (hely): https://ekr.gov.hu Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR rendszer a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek – az ajánlattevők részére elérhetővé teszi
Az ajánlatok felbontásának feltételei (Tájékoztatás a felhatalmazott személyekről és a felbontási eljárásról):
“A bontási eljárás a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdéseiben, illetve az 424/2017. (XII.19.) Korm. rendeletben foglaltak szerint történik. Az elektronikus...”
Az ajánlatok felbontásának feltételei (Tájékoztatás a felhatalmazott személyekről és a felbontási eljárásról)
A bontási eljárás a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdéseiben, illetve az 424/2017. (XII.19.) Korm. rendeletben foglaltak szerint történik. Az elektronikus bontás szabályait az 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15-16. §-a tartalmazza
Többet mutasson
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Minimális időtartam, amely alatt az ajánlattevőnek fenn kell tartania az ajánlatot: 60
A közbeszerzési eljárás feltételei
Fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírás vagy bélyegző kötelező (a 910/2014/EU rendeletben foglaltakkal összhangban)
Biztosítéknyújtási kötelezettség áll fenn ✅
A szerződést elnyerő ajánlattevők csoportjának valamilyen jogi formát kell öltenie ✅
Meg kell adni a szerződés teljesítésére kinevezett személyzet tagjainak nevét és szakmai képesítését
Megnyitás dátuma: 2025-09-11 11:00:00 📅
Hely:
“https://ekr.gov.hu Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR rendszer a bontás időpontjától kezdve...”
Hely
https://ekr.gov.hu Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR rendszer a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek – az ajánlattevők részére elérhetővé teszi
Többet mutasson
További információk:
“A bontási eljárás a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdéseiben, illetve az 424/2017. (XII.19.) Korm. rendeletben foglaltak szerint történik. Az elektronikus...”
További információk
A bontási eljárás a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdéseiben, illetve az 424/2017. (XII.19.) Korm. rendeletben foglaltak szerint történik. Az elektronikus bontás szabályait az 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15-16. §-a tartalmazza
Többet mutasson
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus fizetést használnak ✅ Díjazási kritériumok
Súlyozás típusa: Súlyozás (pontok, pontos)
A közbeszerzési eljárás feltételei
A szerződés teljesítési feltételeket tartalmaz ✅
Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk Részvételi feltételek
Kiválasztási szempont: Bejegyzés egy releváns szakmai nyilvántartásba
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid leírása:
“SZ.1. Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha ajánlata alapján építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők nem szerepelnek az...”
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid leírása
SZ.1. Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha ajánlata alapján építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők nem szerepelnek az építőipari kivit. tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők nem szerepelnek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkeznek (322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 21. § (1) bekezdés). Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)-(7); (9); (11) bekezdés, a Kbt. 69. § (11)-(11a) bekezdés is irányadók. Igazolási mód: SZ.1. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnként) a Kr. 1. § (1) bekezdés értelmében az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolni, hogy megfelel a meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő elfogadja ajánlattevők egyszerű nyilatkozatát az EEKD IV. Részének α: (alfa) pont kitöltésével. Közös Ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához: A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 26. § (2) bekezdése alapján a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban (építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében) szereplés tényét Ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, az egyéni vállalkozók nyilvántartásának, illetve az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján (https://knyr.mkik.hu/Kivreg/Nyilvantarto/Kereses), nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot)vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. A nyilvántartásban szereplés tényét - ha a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti nyilvántartásban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával kell igazolni. A 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 21. § (2) ) bekezdés irányadó. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a magyar építészetről szóló 2023. évi C. tv. (Méptv.) 69. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakra. A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont szerinti követelmények (SZ.1) igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania
Többet mutasson
Kiválasztási szempont: Egyéb gazdasági vagy pénzügyi követelmények
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid leírása:
“A) Előzetes igazolási mód Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt. 67. § (1)-(3) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. és 2. § (5) bek.megfelelően...”
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid leírása
A) Előzetes igazolási mód Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt. 67. § (1)-(3) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. és 2. § (5) bek.megfelelően - Ajánlatkérő elfogadja a gazdasági szereplő (ajánlattevő, közös ajánlattevő, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése. Az alábbiakban meghatározott dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező, ajánlatkérő erre vonatkozó kifejezett felhívására, a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján. P.1.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlattevő csatolja a nyilatkozatát a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan az - általános forgalmi adó nélkül számított — a közbeszerzés tárgyából származó árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésére állnak. Ha az ajánlattevő a P.1.) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (5) bekezdése alapján, ha az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az (1) bekezdés c) pontja szerinti árbevételi adatot azért nem tudja az ajánlatkérő által előírt teljes időszakra vonatkozóan megadni, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a működésének megkezdését követő időszakra vonatkozó árbevételi adattal jogosult igazolni. A később létrejött gazdasági szereplők vonatkozásában az ajánlatkérő nem határoz meg a minden ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező tekintetében irányadótól eltérő árbevételi követelményt. A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. A P/1. alkalmassági követelmények esetében irányadók a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3); (6)–(7) bekezdései is. Más szervezetek kapacitásaira való támaszkodás esetén felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (7), (9) bekezdéseire. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)–(8) és (11) bekezdései is irányadóak. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya szerinti – (épület építése és/vagy felújítása és/vagy bővítése”.)– nettó árbevétele összesen nem éri el a 900.000.000 HUF-ot.
Többet mutasson
Kiválasztási szempont: Hivatkozások a meghatározott munkákra
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid leírása:
“A) Előzetes igazolási mód AT-nek az M.1.) alkalmassági feltétel esetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlatban a Kbt....”
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid leírása
A) Előzetes igazolási mód AT-nek az M.1.) alkalmassági feltétel esetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlatban a Kbt. Második Része szerint megindított jelen közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az Ajánlatkérő által az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 2.§ (1) bek. c) pontja, valamint (5) bek. alapján ajánlattevőnek az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész „α” pontját kell kitölteni. Ajánlatkérő tehát nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását, így a részletes alkalmassági követelményeket nem is tünteti fel a formanyomtatványban. Ha az előírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatában be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentumot. Az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek (Ajánlattevőnek) az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek: B.) Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához: A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott AT-nek a R. IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint: A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján, tekintettel a (2a) bekezdésére: az eljárást megindító felhívás feladása napjától visszafelé számított 5 évben befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett, jelentősebb, az alkalmassági feltétel körében előírt tárgyú referenciamunka/referenciamunkák elvégzését a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással és/vagy igazolásokkal kell igazolni. Az igazolás(ok)ban meg kell adni legalább a következő adatokat: • a teljesítés kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap pontossággal; • a szerződést kötő másik fél neve és székhelye; • az építési beruházás tárgya olyan részletezettséggel, hogy az alkalmassági feltétel teljesítése megállapítható legyen; • építési beruházásra vonatkozó mennyiségi adatok olyan részletezettséggel, hogy az alkalmassági feltétel teljesítése megállapítható legyen; • a teljesítés helyét; • a referencia igazolást kiállító személy nevét és elérhetőségét; • továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e). A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján az AK a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt. Ha a nyertes közös AT-ként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia és/vagy referenciákra vonatkozó igazolás(ok), nyilatkozat(ok) - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható(k) ki az egyes AT-k által végzett munkák elkülönítésével, úgy az AK a referencia/referenciákra vonatkozó igazolás(oka)t vagy nyilatkozato(ka)t bármelyik, a teljesítésben részt vett AT részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolás(oka)t benyújtó AT az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése szerint a kizáró okokra, alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. AK- ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69.§ (11a) bek. foglaltakra. Az alkalmasság igazolását olyan részletességgel kell megadni, hogy annak alapján az alkalmasság min.követelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen. A Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11) bek., a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 24. § (1) irányadóak az igazolások során Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1.: Alkalmatlan az AT (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult referenciával/referenciákkal, mely(ek) megfelelnek az alábbiaknak: a) amely legalább nettó 1.700 m2 alapterületű épület építésére és/vagy felújítására és/vagy bővítés vonatkozott. b) amely legalább 2.500 fm talajkiszorítással és/vagy talajhelyettesítéssel, fúróiszappal és/vagy béléscsővel és/vagy folyamatos spirállal készülő, végtelen spirálfúróval és/vagy rövid spirálfúróval és/vagy kanálfúróval és/vagy markolófúróval készített cölöpalapozásra vonatkozott. c) amely legalább nettó 1.500 m2 alapterületű padlóburkolat készítésére vonatkozott A fenti alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők egy vagy több referenciával is megfelelhetnek. Az AK a vizsgált időszak (az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 év) alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az alkalmassági követelménynek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. Az Alk. köv.a min.AK. jegyz. szi
“Folytatás: A nyertes AT által teljesítésbe bevont szakembernek illetékes szakmai szervezet/kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig...”
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid leírása
Folytatás: A nyertes AT által teljesítésbe bevont szakembernek illetékes szakmai szervezet/kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkeznie szükséges. A szakemberek közötti átfedés megengedett.
Többet mutasson
Kiválasztási szempont: Releváns oktatási és szakmai képesítések
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid leírása:
“M.2. AT a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján mutassa be azokat a szakembereket, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A...”
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid leírása
M.2. AT a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján mutassa be azokat a szakembereket, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A szakemberek bemutatása során csatolandó a végzettséget, illetve képzettséget (iskolai oklevél), szakmai tapasztalatot alátámasztó és igazoló dokumentumok (a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz), valamint a szakemberek által a rendelkezésre állás tekintetében aláírt nyilatkozatok. A szakemberek szakmai önéletrajzából mind az alkalmassági minimumkövetelmények körében előírt feltételeknek, mind az értékelési részszempontra - a teljesítésbe bevonásra kerülő szakember szakmai tapasztalata - vonatkozóan megajánlott többlettapasztalatnak egyértelműen ki kell derülnie. A végzettség, illetve képzettség meglétének alátámasztására szolgáló dokumentumok másolatban is benyújthatóak. Amennyiben a bemutatni kívánt szakember tekintetében az előírt és érvényes szakmagyakorlási jogosultságot kamarai nyilvántartás (névjegyzék: https://www.mmk.hu/kereses/tagok;https://eugyintezes.mekon.hu/index.php?u=nevjegyzek) igazolja, úgy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget, illetve képzettséget igazoló iskolai oklevél benyújtása, valamint a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idő igazolása nem szükséges. Amennyiben a bemutatni kívánt szakember rendelkezik a releváns jogosultsággal, úgy a szakmai önéletrajzban a kamarai névjegyzéki számot és a releváns felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzésének első időpontját fel kell tüntetni. Amennyiben az AT által bemutatott szakember az előírt és érvényes jogosultsággal nem szerepel a kamarai névjegyzékben, úgy ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy nyertessége esetén a szakember a szerződéskötésre rendelkezni fog érvényes kamarai nyilvántartásba vétellel. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 67. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakra. AK a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 2. § (5) bekezdése alapján előírja, hogy az EEKD IV. részének az α (alfa) pont kitöltésével kell előzetesen igazolni a felhívásban meghatározott alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést. Az M.2. alkalmassági feltétel esetében rögzített igazolások benyújtása kizárólag ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felkérése esetén szükséges. Kivételt képez ez alól az értékelési részszempontokra - a teljesítésbe bevonásra kerülő szakember szakmai tapasztalata – vonatkozóan bemutatott szakemberek szakmai önéletrajza, amelyeket az ajánlathoz csatolni szükséges. Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők a Kbt. 65. § (6) és (7) bekezdése szerint felelhetnek meg. AT a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az AT ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. Kapacitást biztosító szervezet igénybevétele esetén az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésesben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ehhez kapcsolódóan felhívjuk AT figyelmét a Kbt. 65. § (9) és (12) bekezdésében foglaltakra. AK felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésére. AK az alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők jegyzékében szereplő előírásokhoz képest szigorúbban határozta meg az M.2. pont tekintetében. Más nem Magyarországon szerzett jogosultság esetében az érintett országban szerzett, a fentiekkel egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentumot, és annak magyar nyelvű fordítását szükséges csatolni. Amennyiben önéletrajz csatolásra kerül, a szakmai tapasztalatok időtartamát tól-ig, év/hó pontossággal kell megadni. AK felhívja az AT figyelmét, hogy az előírt szakmai gyakorlat idejének vizsgálatakor a párhuzamos időszakokat csak egyszer veszi figyelembe. A szakmai tapasztalat időtartama tekintetében minden megkezdett hónap teljes hónapnak minősül. Ennek figyelembevételével egész számokban kerül figyelembevételre a szakmai tapasztalat időtartama. A hónapok megadása során a kezdő és a befejező hónap is beleértendő a gyakorlati időbe! Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.2) Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik az alábbi, a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberrel: M.2.1.) Legalább 1 fő a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet, VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 2. pontja Építési szakterület „MV-É”- kategóriájú vagy ezzel egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, illetve képzettséggel és szakmai gyakorlati idővel. M.2.2.) Legalább 1 fő a 266/2013 (VII.11.) Korm.rendelet 1. sz. melléklet, VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 3. pontja Építménygépészeti szakterület „MV-ÉG” kategóriájú vagy ezzel egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, illetve képzettséggel és szakmai gyakorlati idővel. M.2.3.) Legalább 1 fő a 266/2013 (VII.11.) Korm.rendelet 1. sz. melléklet, VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 5. pontja „Építmény villamossági szakterület ” MV-ÉV” kategóriájú vagy ezzel egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, illetve képzettséggel és szakmai gyakorlati idővel Az előírttal egyenértékűként bemutatott végzettség, illetve képzettség egyenértékűségét az AT-nek igazolnia kell
Többet mutasson
A gazdasági szereplők azon csoportjának jogi formája, amelynek a szerződést oda kell ítélni:
“Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. § (8) bek. alapján projekttársaság létrehozását mind önálló, mind közös ajánlattevők tekintetében. III.4.5. pont kiegészítése...”
A gazdasági szereplők azon csoportjának jogi formája, amelynek a szerződést oda kell ítélni
Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. § (8) bek. alapján projekttársaság létrehozását mind önálló, mind közös ajánlattevők tekintetében. III.4.5. pont kiegészítése a fizetés tekintetében: A Vállalkozó - a végszámlát is ide értve – legfeljebb 10 db számla és 1 db előlegszámla benyújtására jogosult. A teljesítéssel értékarányos részszámlák az alábbi mérföldkövek szerint nyújthatók be: 1. részszámla: 10%-os készültségi fok elérését követően, a vállalkozási díj 10%-ának megfelelő összegről, 2. részszámla: 20%-os készültségi fok elérését követően, a vállalkozási díj további 10%-ának megfelelő összegről, 3. részszámla: 30 %-os készültségi foknál nyújtható be a vállalkozási díj további 10 %-ának megfelelő összegről, 4. részszámla: 40 %-os készültségi foknál nyújtható be a a vállalkozási díj további 10 %-ának megfelelő összegről. 5. részszámla: 50 %-os készültségi foknál nyújtható be a a vállalkozási díj további 10 %-ának megfelelő összegről. 6. részszámla: 60 %-os készültségi foknál nyújtható be a a vállalkozási díj további 10 %-ának megfelelő összegről. 7. részszámla: 70 %-os készültségi foknál nyújtható be a a vállalkozási díj további 10 %-ának megfelelő összegről. 8. részszámla: 80 %-os készültségi foknál nyújtható be a a vállalkozási díj további 10 %-ának megfelelő összegről. 9. részszámla: 90 %-os készültségi foknál nyújtható be a a vállalkozási díj további 10 %-ának megfelelő összegről. Végszámla: a vállalkozási szerződés 100%-os teljesítésekor a sikeres műszaki- átadás átvételt követően a szerződéses összeg 10%-a erejéig; a használatbavételi engedélyhez szükséges dokumentumok megrendelő részére átadása után. A részszámlák szerinti nettó ellenszolgáltatás göngyölített összege a szerződés teljesítésigazolás kiadásának időpontjáig megvalósult értékét nem haladhatja meg. A beruházás építési engedélyköteles tevékenység A teljesítés során a számla áfa összege a 2007. évi CXXVII. tv.142.§ (1) bekezdés b) pontja szerint kerül megfizetésre. Műszaki előrehaladás százalékos értéke alatt ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő által a műszaki előrehaladás során elkészített, beépített, az építési műszaki ellenőr által elfogadott építőipari teljesítmény nettó értékének a nettó vállalkozói díjhoz viszonyított arányát érti. Megrendelő rögzíti, hogy a fentiek szerinti számlázási rend a maximálisan kiállítható számlák számát jelenti, Vállalkozó nem köteles valamennyi részszámlát kiállítani, kivéve a végszámlát. Vállalkozó jelen Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a 100%-os műszaki készültségi fokhoz kapcsolódó véghatáridő késedelmi kötbérterhes határidő, azaz e határidő elmulasztása esetén Megrendelő jogosult a jelen Szerződés szerinti késedelmi kötbér igényét érvényesíteni. A kivitelezés a 2023. évi LXIX. törvény hatálya alá tartozik. III.4.7. folytatása: Ajánlatkérő a környezetvédelmi követelményekről szóló 235/2024. (VIII. 8.) Korm. rendelet 13.§ (1) bekezdés g) pontja szerinti megrendelői követelmény megsértése esetén, a Műszaki Ellenőr tájékoztatása alapján, jogosult alkalmanként a – tartalékkeret nélkül számított – nettó vállalkozási díj 0,2%-ának megfelelő mértékű hibás teljesítési kötbér érvényesítésére. Jótállás: a sikeres műszaki átadás-átvétel napjától számított 36 hónap + értékelési szempont (max. 24 hónap) Ajánlatkérő teljesítési biztosítékot ír elő a teljes nettó vállalkozói díj 2%-a (tartalékkeret nélkül) értékében. A teljesítési biztosítékot a szerződés hatálybalépésének napjától a sikeres és hiánytalan átadás-átvételi időpontot követő 60. napig kell biztosítani. Ajánlatkérő jóltejesítési biztosítékot is előír, amelynek értéke a teljes nettó vállalkozói díj 2 %-a (tartalékkeret nélkül). A jólteljesítési biztosítékot a sikeres és hiánytalan átadás-átvételtől az ajánlattevő megajánlása szerinti jótállási időtartam végéig kell biztosítani. A biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdése alapján kell nyújtani, részletek a szerződéstervezetben. A nyertes ajánlattevő a jótállási biztosítékot abban az esetben köteles Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani, ha az AK a teljesítési biztosítékot felszabadította vagy lejárt.
Többet mutasson
Kauciók és garanciák:
“Az ajánlati biztosíték mértéke: nettó 5 000 000 Ft (azaz nettó ötmillió Forint). Teljesíthető - Ajánlattevő választása szerint - - az előírt pénzösszegnek...”
Kauciók és garanciák
Az ajánlati biztosíték mértéke: nettó 5 000 000 Ft (azaz nettó ötmillió Forint). Teljesíthető - Ajánlattevő választása szerint - - az előírt pénzösszegnek az Ajánlatkérő 10045002-00335553-06070018 számú fizetési számlájára történő befizetésével, illetve átutalásával „Ajánlati biztosíték -Új tanműhely építése" közlemény feltüntetésével (amennyiben ajánlattevő az ajánlati biztosítékot átutalással teljesíti, az ajánlatában nyilatkozzon, hogy Ajánlatkérőnek milyen pénzforgalmi számlára kell az ajánlati biztosíték összegét visszautalni) - vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával; - vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A garanciának/kötelezvénynek feltétlennek és visszavonhatatlannak, és legkésőbb az ajánlati kötöttség beálltától kezdődően az ajánlati kötöttség lejártáig (annak utolsó napjának 24:00 óráig) érvényesnek és hatályosnak kell lennie. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. A biztosíték teljesítésének igazolására az ajánlatban csatolni kell [Kbt. 54. § (2)]: - az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetés esetén a befizetési bizonylat egyszerű elektronikus másolatát; - átutalás esetén az ajánlattevő bankszámlakivonatát egyszerű elektronikus másolati formában, vagy az ajánlattevő számlavezető pénzügyi intézménye által kiállított hivatalos igazolását a terhelésről egyszerű másolati formában - EKR-be való csatolásával, - egyéb esetekben a pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garanciát vagy készfizető kezességet igazoló okirat vagy a biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény teljes bizonyító erejű elektronikus magánokirati példányának EKR-be csatolásával kell igazolni. A pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított dokumentum szövegezésének a Kbt.54.§ (4) bekezdése szerinti felhasználás valamennyi esetét egzakt módon tartalmaznia kell. Követelmények az eredeti vagy hiteles másolattal kapcsolatban: Elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek Pp. 325. § (1) bekezdés: Teljes bizonyító erejű magánokirat, ha d) az okiratot a jogi személy képviseletére jogosult személy a rá vonatkozó szabályok szerint megfelelően aláírja, f) az elektronikus okiraton az aláíró a minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírását vagy bélyegzőjét helyezte el, és – amennyiben jogszabály úgy rendelkezik – azon időbélyegzőt helyez el, g) az elektronikus okiratot az aláíró a Kormány rendeletében meghatározott azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással hitelesíti, Pp. 327. § [A jogi személy által kiállított vagy őrzött okiratról készült másolat bizonyító ereje] A jogi személy által kiállított vagy őrzött okiratról készített papír alapú vagy elektronikus másolat teljes bizonyító erővel bizonyítja, hogy tartalma megegyezik az eredeti okiratéval, feltéve, hogy a jogi személy, amely az okiratot kiállította vagy azt őrzi, ezt szabályszerűen igazolta a 325. § (1) bekezdés d) vagy f) pontjának megfelelő másolat kiállításával. A jogi személy által készített másolat bizonyító ereje az eredeti okiratéval azonos, kivéve, ha a másolat közokiratról készült. Az ajánlati biztosítékot közös ajánlattétel esetén elegendő egyszer rendelkezésre bocsátani. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történő megsértése esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg. Az ajánlati biztosíték nem válik a megkötött szerződést megerősítő mellékkötelezettséggé. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 73. § (6) bekezdés b) pontjára, miszerint az ajánlat érvénytelen, ha az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot határidőre nem vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre
Többet mutasson
A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre:
“Finanszírozás: RRF-2.2.2-23-2023-00007 azonosító számú támogatásból, utófinanszírozással történik. A támogatás intenzitása:100 %. A 322/2015. (X.30.) Korm....”
A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre
Finanszírozás: RRF-2.2.2-23-2023-00007 azonosító számú támogatásból, utófinanszírozással történik. A támogatás intenzitása:100 %. A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20. § alapján ajánlatkérő rögzíti, hogy tartalékkeret összege a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás (vállalkozói átalánydíj) 10%-a értékű, amely tartalékkeret felhasználása a rendelkezésre álló fedezet függvénye. Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdés alapján a szerződésben foglalt – a tartalékkeret és áfa nélkül számított – teljes nettó ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összegű előleg, igénybevételét biztosítja. AK 1 (egy) előlegszámla, 9 (kilenc)részszámlák és végszámla benyújtására ad lehetőséget, a szerződésben foglaltaknak megfelelően. Az előleg a részszámlákban és a végszámlában egyenlő arányban kerül levonásra. A fizetési feltételek kapcsán irányadó Kbt. 135. § (1), (3), (5)-(7) és (10)-(11) bek, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése és a 322/2015. (X.30.) Korm. rend 32.§, 32/A§-a, a kés. kamat Ptk.6:155. §
Többet mutasson A szerződéssel kapcsolatos feltételek
A szerződés teljesítésének feltételei:
“Késedelmi kötbér: késed. teljesítés esetén az AK naptári naponként a nettó (tartalékkeret nélküli) vállalkozói díj 1%/naptári nap jogosult . Max mértéke...”
A szerződés teljesítésének feltételei
Késedelmi kötbér: késed. teljesítés esetén az AK naptári naponként a nettó (tartalékkeret nélküli) vállalkozói díj 1%/naptári nap jogosult . Max mértéke nettó (tart. nélk) vállalk. díj 20%-a. Hibás teljesítési kötbér: A nyertes AT hibás teljesítési kötbért tartozik fizetni AK-nak -amely a hibás teljesítéssel érintett teljesítéshez tartozó (adott készültségi fok szerint elszámolható) nettó vállalkozói díj 20%-a .Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a nyertes AT-nek felróható okból a szerződés teljesítése meghiúsul, AK jogosult jelen szerződéstől elállni, vagy azt azonnali hatállyal felmondani, mely esetekben nyertes AT a jelen szerződés alapján rögzített tartalékkeret és ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás nettó vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbért köteles fizetni a AK-nek. Az érvényesíthető kötbér igény maximális mértéke a nettó vállalkozói díj 30 %-a. A meghiúsulási kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. (Ptk. 6:187. § (1) bekezdés Folyt.
Többet mutasson Részvételi feltételek
Kizárási ok: A tisztán nemzeti kizárási okokban meghatározott kötelezettségek megsértése
Kizárási okok leírása:
“Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2)...”
Kizárási okok leírása
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. Megkövetelt igazolási módok: Előzetes igazolás: Az ajánlatban a Kbt. 67. § (1) bekezdésére tekintettel (mind a magyarországi letelepedésű, mind a nem Magyarországon letelepedett) ajánlattevőknek, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő(k)nek a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 321/2015. (X.30.) KR.) 4. § szerint egységes európai közbeszerzési dokumentumban (EEKD) szükséges nyilatkozniuk előzetes igazolásként a kizáró okok fenn nem állásáról. Az alátámasztó igazolásokat a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti ajánlatkérői felhívásra szükséges benyújtani. A Kbt. 69. § (4) bek. szerinti ajánlatkérői felhívásra benyújtandó igazoló dokumentumok: A magyarországi letelepedésű ajánlattevő (k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő (k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) KR.) 8. §-a szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását. A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) KR. 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A 321/2015. (X. 30.) KR. 15. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t szükséges benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 67. § (3) bekezdésére, valamint a 321/2015. (X. 30.) KR. 3. § (2) és (3) bekezdésére. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alk. igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. §(4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani. Felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) KR. 12-14. § és 16. §-ára és a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére.
Ajánlatkérő hatóság Név és címek
Név: Szolnoki Szakképzési Centrum
Nemzeti nyilvántartási szám: 15832180216
Postacím: Baross Utca 37/A 3246/A
Postai irányítószám: 5000
Postai város: Szolnok
Régió: Jász-Nagykun-Szolnok🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
Kapcsolattartó pont: Hicsó György
E-mail: kozbeszerzes@karmentor.hu📧
Telefon: +36 209551410📞
URL: https://szolmusz.hu🌏
A vevő profiljának címe: https://szolmusz.hu🌏 Az ajánlatkérő szerv típusa
Közjogi intézmény
Fő tevékenység
Oktatás
Kommunikáció
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/eljarastar/eljaras/EKR001025662025🌏
Részvétel URL: https://ekr.gov.hu/eljarastar/eljaras/EKR001025662025🌏
Az uniós alapok azonosítója: RRF-2.2.2-23-2023-00007
Uniós alapok további adatai:
“A Szerződés tárgya az RRF-2.2.2-23 -21. századi szakképző intézményfejlesztési program-Szolnoki Szakképzési Centrum című és RRF-2.2.2-23-2023-00007...”
Uniós alapok további adatai
A Szerződés tárgya az RRF-2.2.2-23 -21. századi szakképző intézményfejlesztési program-Szolnoki Szakképzési Centrum című és RRF-2.2.2-23-2023-00007 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt. A támogatás formája: utófinanszírozás, intenzitása: 100%. Támogatás pénzneme: HUF
Többet mutasson
Uniós alapok programja: Reformtámogató program (a reformösztönző eszközt és a konvergenciatámogató eszközt is beleértve) (2021/2027)
Elektronikus benyújtás: Kötelező
Kiegészítő információk További információk
“1. Helyszíni bejárást nem tart 2. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt. 40.§ (1) bekezdése alapján a közbeszerzésért felelős miniszter által...”
További információk
1. Helyszíni bejárást nem tart 2. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt. 40.§ (1) bekezdése alapján a közbeszerzésért felelős miniszter által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer igénybevételével bonyolítja le. A Kbt. 39.§ (1) bekezdésben foglalt előírásra való tekintettel a Kbt. 57. § (1) bekezdésben meghatározott közbeszerzési dokumentumok közvetlenül, korlátlanul és teljeskörűen, térítésmentesen kerülnek rendelkezésre bocsátásra. A közbeszerzési dokumentumok elérhetők és az ajánlat benyújtható a https://ekr.gov.hu oldalon. 3. Ajánlatkérő elsődlegesen, de nem kizárólagosan az eljárás során a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet, a 322/2015.(X.30.) Korm. rendelet, továbbá az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017(XII.19.) Korm. rendelet előírásait figyelembe véve fog eljárni. 4. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. 5. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az EKR-ben szereplő űrlapok szerint – Felolvasólap, – a Kbt. 66. § (2) bekezdésre vonatkozóan, – a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont tekintetében – a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpont tekintetében – a kizáró okokról a Kbt. 67. § (4) bekezdés szerint – folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról (nemleges tartalom esetén is) – a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásban (nemleges tartalom esetén is) – a Kbt. 65. § (7) bekezdés vonatkozásában (nemleges tartalom esetén is) – üzleti titok tekintetében - bemutatott szakemberek tekintetében. – nyilatkozat előírt felelősségbiztosítás tekintetében – EEKD az ajánlattevő(k) és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) részéről 6. Az ajánlathoz csatolni kell: – árazott költségvetés, mely az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése alapján szakmai ajánlatnak minősül Az árazott költségvetés teljes hiánya nem hiánypótolható, ezt az ajánlatban be kell nyújtani és annak teljes hiánya a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján az ajánlat érvénytelenségét jelenti. – folyamatban lévő változásbejegyzési esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást – szakember saját kezű aláírással ellátott önéletrajza, rendelkezésre állási nyilatkozata és adott esetben a végzettségét igazoló dokumentum – nyilatkozat közös ajánlattételről és közös megállapodás (adott esetben) – aláírási címpéldány vagy Ctv. 9.§ szerinti aláírásminta egyszerű másolata/meghatalmazás, illetve egyéni vállalkozó vagy egyéb természetes személy esetében aláírási címpéldányként elfogadható a személyazonosító okmány (vagy egyéb, az aláírás hitelességének alátámasztására vonatkozó okmány) egyszerű másolati példánya, amennyiben kapacitást nyújtó szervezet alkalmazásra kerül, az előírás azokra is irányadó. - nyilatkozat a 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bek - ajánlati biztosíték rendelkezésre állásáról dokumentum - nyilatkozat üvegkapu használatáról( a 707/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján) 7. Az ajánlatot a KD-ban meghatározott formai és tartami követelményeknek megfelelően kell benyújtani 8. A nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződés hatályba lépésének időpontjáig a kivitelezés teljes körére és idejére a C.A.R (Constructors All Risks)-építési-szerelési munkálatokra vonatkozó- biztosítást kötni, vagy meglévő biztosítását kiterjeszteni az alábbiak szerint: A. Dologi károk - Biztosítási összeg: Min. a kivitelezés teljes összege, B. Felelősség biztosítás - Kártérítési limit min. 1.500 millió Ft/kár és min. 1.800 millió Ft/tartam, Egyéb záradék: Z 002 (keresztfelelősség kiterjesztése) Z 119. (limit: min 500 millió Ft); Z 120. (limit: min 500 millió Ft) Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjában nem rendelkezik a fenti kritériumokkal rendelkező biztosítással, abban az esetben az a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján és az ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést, amennyiben megnevezi. Közös ajánlattétel esetében elegendő, ha a közös AT-k egyike rendelkezik az előírtak szerinti felelősségbiztosítással. 9. A nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződés megkötés időpontjában indikatív jelleggel Organizációs tervet kell készíteni és átadni Ajánlatkérő részére melyeknek Ajánlatkérő általi jóváhagyási ideje 5 munkanap . A nyertes ajánlattevő által, szerződéskötési feltételként indikatív jelleggel csatolt műszaki és pénzügyi ütemtervet (amely a szerződés mellékletét fogja képezni) az organizációs tervvel szemben támasztott szabályoknak megfelelően, az alábbi szempontok figyelembe vételével szükséges elkészíteni: a pénzügyi ütemtervnek összhangban kell lennie az ajánlattevő árazott költségvetésével, a számlakibocsátás szerződéstervezet szerinti ütemezésével és százalékos mértékével (a számlák kibocsátásának üteme (idő), arányossága (%) és összege (Ft) pontosan összeegyeztethető legyen a műszaki készültséggel). A Műszaki Ütemtervet napi részletezettségű Gantt diagram kitöltésével kell benyújtani, az alábbiakban felsorolt tartalmi követelmények szerint kell összeállítani: az ütemtervben szerepeltetni kell minden, a megvalósításhoz műszakilag-technológiailag szükséges tevékenységet, mely a kiadott dokumentációban (árazatlan költségvetés, műszaki leírás, tervek) szerepel. A műszaki ütemterv átláthatóan kell, hogy felölelje a tevékenységek sorrendjét, kapcsolatát, valamennyi munkafázisra (minimum a tételes költségvetés fejezetei szerinti részletezettséggel), organizációs terv szerinti ütemre ki kell terjednie az ajánlati felhívásban, az ajánlati dokumentációban, organizációs tervben foglaltak és a szerződéstervezet szerinti teljesítési határidők figyelembevételével, továbbá figyelemmel kell lenni a kivitelezésre vonatkozó hatályos jogszabályokra és előírásokra. A műszaki ütemtervben foglalt részhatáridőket a Vállalkozó - a Megrendelő és a műszaki ellenőr jóváhagyásával és engedélyével – a teljesítés során módosíthatja, ha azt valamilyen rendkívüli, előre nem látható helyzet indokolja. A fenti dokumentumok a szerződéstervezet mellékletét fogják képezni. A terv mindkét fél egyetértése mellett -a szerződés Kbt. 141. § szerinti módosítása nélkül – aktualizálható, módosítható azzal, hogy a teljesítési véghatáridő nem haladhatja meg AK által előírt teljesítési véghatáridőt 10. A 322/2015. (X.30.) Korm. Rendelet alapján: 29. § (1) alapján: Az uniós értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű építési beruházás esetén a nyertes ajánlattevő a kivitelezés során külön jogszabályban meghatározott tartalmú mintavételi és megfelelőségigazolási tervet készíttet. 11. Az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. tv. 46. § (2) bekezdés 3. pontja alapján Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell az alkalmazott rezsióradíjról 12. Ajánlatkérő a Vállalkozási Szerződés 9.2.3.pontjában rendelkezik a közbeszerzésekben alkalmazandó környezetvédelmi követelményekről szóló 235/2024. (VIII. 8.) Korm. rendelet 13.§ (1) bekezdés g) pontja szerinti megrendelői követelményi előírásokról mely megjelenik a vállalkozói kivitelezési szerződés kötelmeként. 13. Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) és e) pontját, 14. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálata kapcsán a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése szerint jár el. 15. Ajánlatkérő konzultációt, helyszíni bejárást nem tart, azonban a Gazdasági szereplő felelőssége, hogy ajánlatát a beruházás munkaterületének megismerésével teszi meg. 16) ÁKSZ: Tóth Róbert Miklós lajstromszám 00046
Többet mutasson Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_40664534_2
Postacím: Riadó u. 5
Postai irányítószám: 1026
Postai város: Budapest
Régió: Budapest🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: dontobizottsag@kt.hu📧
Telefon: +36 18828592📞
Fax: +36 18828593 📠
URL: https://kozbeszerzes.hu🌏 Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_40664534_2
Postacím: Riadó u. 5
Postai irányítószám: 1026
Postai város: Budapest
Régió: Budapest🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: dontobizottsag@kt.hu📧
Telefon: +36 18828592📞
Fax: +36 18828593 📠
URL: https://kozbeszerzes.hu🌏 Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről):
“Kbt. 148. § szerint” Információk az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikus számlázást fogadunk el
Elektronikus fizetést használnak
Forrás: OJS 2025/S 152-522868 (2025-08-07)
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2025-11-20) Objektum A közbeszerzés hatálya
Becsült érték héa nélkül: 2 538 223 383 HUF 💰
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 1 864 997 492 HUF 💰
Az uniós finanszírozású projekt vagy program neve: Reformtámogató program (a reformösztönző eszközt és a konvergenciatámogató eszközt is beleértve) (2021/2027)
Uniós alapok további adatai:
“A Szerződés tárgya az RRF-2.2.2-23 -21. századi szakképző intézményfejlesztési program-Szolnoki Szakképzési Centrum című és RRF-2.2.2-23-2023-00007...”
Uniós alapok további adatai
A Szerződés tárgya az RRF-2.2.2-23 -21. századi szakképző intézményfejlesztési program-Szolnoki Szakképzési Centrum című és RRF-2.2.2-23-2023-00007 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt. A támogatás formája: utófinanszírozás, intenzitása: 100%. Támogatás pénzneme: HUF
Többet mutasson
Az uniós alapok azonosítója: RRF-2.2.2-23-2023-00007
Leírás
Becsült érték héa nélkül: 2 538 223 383 HUF 💰
A környezeti hatások csökkentését célzó módszer: A szennyezés megelőzése és csökkentése
Zöld közbeszerzési kritériumok: A zöld közbeszerzésre vonatkozó nemzeti kritériumok
A szerződés odaítélése
A szerződés/tétel odaítélése ✅ Procedures for review
A panaszosok száma: 0
Tétel azonosító száma: LOT-0001
Szerződés száma: 1
A szerződés megkötésének időpontja: 2025-11-14 📅
A szerződés címe: https://ekr.gov.hu/ekr-szerzodestar/hu/szerzodesLista?eljarasAzon=EKR001025662025🌏 Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 11
Az elektronikus úton beérkezett pályázatok száma: 11
A kkv-k által benyújtott pályázatok száma: 11
A nem uniós tagállamokból származó ajánlattevőktől beérkezett ajánlatok száma: 0
A más uniós tagállamokból származó ajánlattevőktől beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 1 864 997 492 HUF 💰
Az ajánlatot rangsorolták
Helyezés a nyertesek listáján: 1
Ajánlat azonosítója: EKR001025662025/1645
Az alvállalkozással kapcsolatos információk
Az alvállalkozásba adott szerződésrész értéke ismert ✅
Az alvállalkozásba adott szerződésrész százalékos aránya ismert ✅
Leírás:
“cölöpalapozás (6%);MV-ÉV FMV (0,02%)”
A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0001
Valószínűleg harmadik félnek alvállalkozásba adandó, hozzáadottérték-adó nélküli érték: 111899849.52 HUF 💰
Arány (%): 6
A szerződés alvállalkozásba adandó részének rövid leírása:
“cölöpalapozás (6%);MV-ÉV FMV (0,02%)”
A szerződést valószínűleg alvállalkozóval kötik meg ✅ A vállalkozó neve és címe
Név: FERROÉP Fővállalkozó és Szerelőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 11391069206
Postacím: Kálvária Sgt 87/B.
Postai irányítószám: 6725
Postai város: Szeged
Régió: Csongrád🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: somogyi.gabor@ferroep.hu📧
Telefon: +36 302790982📞
Fax: +36 62553134 📠
URL: https://www.ferroep.hu🌏
A tulajdonos állampolgársága: Magyarország 🇭🇺
A gazdasági szereplő mérete: Kisvállalkozás
Forrás: OJS 2025/S 225-773394 (2025-11-20)