BGSZC Szily Kálmán Technikum komplex felújítása

Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum

BGSZC Szily Kálmán Technikum és Kollégium tanulmányi épületének komplex felújítására, energetikai és általános oktatási infrastruktúra fejlesztés céljából

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2025-07-22. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2025-06-13.

Kicsoda? Mi az? Hol?
Beszerzési előzmények
Dátum Dokumentum
2025-06-13 Ajánlati felhívás
2025-07-18 Ajánlati felhívás
2025-08-04 Ajánlati felhívás
Ajánlati felhívás (2025-06-13)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: BGSZC Szily Kálmán Technikum komplex felújítása
Hivatkozási szám: EKR001890772024
Rövid leírás:
BGSZC Szily Kálmán Technikum és Kollégium tanulmányi épületének komplex felújítására, energetikai és általános oktatási infrastruktúra fejlesztés céljából
Szerződés típusa: Építési beruházás
Termékek/szolgáltatások: Építési munkák 📦
Leírás
Belső azonosító: EKR001890772024/1
Ebben a közbeszerzésben kis- és középvállalkozások (kkv-k) is részt vehetnek ✅
A beszerzés leírása:
Pályázati felhívás a BGSZC Szily Kálmán Technikum és Kollégium tanulmányi épületének komplex felújítására, energetikai és általános oktatási infrastruktúra fejlesztés céljából. A felújítás fő építőmesteri tevékenységei: homlokzati hőszigetelő vakolati rendszer készítés 4594 m2 falfelületen, tetőhőszigetelés és vízszigetelés javítás: 2737 m2 felületen, homlokzati korszerű hőszigetelt nyílászáróbeépítés a meglévők helyére (ajtó+portál+ablak): 9 m2 + 162 m2 +645 m2 mennyiségben. Az épületen belüli feladatok: 1 db új akadálymentesítő felvonó létesítése meglévő lépcsőház orsóterében, 14,1 m magas új acél liftaknával, a közlekedő helyiségekben linóleum padlóburkolat cseréje 1452 m2 felületen, kazettás álmennyezet készítése 1311 m2 felületen, valamint 344 m2 öltöző és vizesblokk szanitereinek, padló- és falburkolatának cseréje. A 647 m2 -es tornaterembe új sportpadló, kosárpalánk és bordásfal kerül. Az 5732 m2 hasznos alapterületű intézményben az alábbi épületszintű hálózatok kerülnek felújításra: erőátviteli hálózat a létesítményfőelosztótól, az alelosztókon keresztül egészen az aljzatokig és kapcsolókig, ezen kívül a teljes világítási és villámvédelmi rendszer. Új gyengeáramú rendszerként kerül megvalósításra az épület beléptető, hangosító, tűjelző, kamera és behatolásjelző rendszere, valamint az IT passzívhálózat is korszerűsítésre kerül. A kazánházba két új gázkazán kerül elhelyezésre, melyek a 123 db új radiátort fogják ellátni, felújított gázellátási és fűtési csőhálózattal. A tetőre két új hőszivattyú kerül, melyek az 143 db új tantermi klímakonvektort (FC) fogják táplálni. Az épületen belüli kommunális csatorna, használati- és tüzivíz hálózatok helyben kerülnek cserélésre. Az épületen kívül, a telken belül a tisztítóaknák közötti 615 m csőszakasz kerül cserélésre, a bekötési pontok felújításával. A közbeszerzésekben alkalmazandó környezetvédelmi követelményekről szóló 235/2024. (VIII. 8.) Korm. rendelet 13.§ (1) c) pontja megrendelői követelmény, mely megjelenik a vállalkozói kivitelezési szerződés kötelmeként. A felhívásban, valamint a Közbeszerzési Dokumentumokban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történtek. Amennyiben a felhívás, valamint a Közbeszerzési Dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra való hivatkozást tartalmaz, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell igazolnia. Az ajánlatban megadott egyéb műszaki paraméterek és előírások vonatkozásában az Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét teljes körben biztosítja. Az ajánlatkérő kizárhatja az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [Kbt. 2. § (5) bekezdés], illetve azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani.
Többet mutasson
További információk:
1. Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel. 2. A II.2.7. pontban megjelölt időtartam teljesítésének szakaszait és azok teljesítési határidejét a szerződéstervezet tartalmazza. 3. A 2-4. értékelési részszemponttal kapcsolatban Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a Kbt. 71. § (9) bekezdésében foglaltak alapján, ha a Kbt. 76. § (3) bek. b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között ellentmondás van (a felolvasólapon szereplő adat az értékeléskor kedvezőbb, mint a csatolt dokumentum), és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja. Ajánlatkérő a 2- 4. értékelési részszempontok esetében az alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalatot értékeli. Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerint a 2-4. értékelési részszempontok esetében 60 hónapban határozza meg az ajánlati elemek legkedvezőbb szintjét. A Kbt. 71.§ (9a) bekezdése alapján, amennyiben az ajánlatban ezen elemre vonatkozó adatokban ellentmondás van, de megállapítható, hogy az ajánlati elemre ettől függetlenül is az elérhető legmagasabb pontszámot kell adni, az ajánlat nem nyilvánítható érvénytelenné és a Kbt. 71. § (9) bekezdés b) pontja nem alkalmazandó.
Többet mutasson
További termékek/szolgáltatások:
+ még 2
Postacím: Timót
utca
3.
Irányítószám: 1097
Város: Budapest
Ország: Magyarország 🇭🇺
A teljesítés helye: Budapest 🏙️
Időtartam: 300 nap
Információk a lehetőségekről
Opciók ✅
A lehetőségek leírása:
Az opció mértéke: 400 000 000 HUF. Opciós munkák: - Opciós IP alapú megfigyelő rendszer - Oszlopos kültéri világítás - Tetőhőszigetelés és álmennyezet hőszigetelés - Sportszerek
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): Az M.2.1. alkalmassági követelmény tekintetében bemutatásra kerülő szakembernek az alkalmassági minimumkövetelmény teljesítéséhez szükséges minimális szakmai tapasztalaton felüli többlet szakmai tapasztalatának mértéke (min. 0 hónap, max. 60 hónap)
Minőségi kritérium (súlyozás): 9
Minőségi kritérium (név): Az M.2.2. alkalmassági követelmény tekintetében bemutatásra kerülő szakembernek az alkalmassági minimumkövetelmény teljesítéséhez szükséges minimális szakmai tapasztalaton felüli többlet szakmai tapasztalatának mértéke (min. 0 hónap, max. 60 hónap)
Minőségi kritérium (súlyozás): 8
Minőségi kritérium (név): Az M.2.3. alkalmassági követelmény tekintetében bemutatásra kerülő szakembernek az alkalmassági minimumkövetelmény teljesítéséhez szükséges minimális szakmai tapasztalaton felüli többlet szakmai tapasztalatának mértéke (min. 0 hónap, max.: 60 hónap)
Többletjótállás biztosítása a181/2003. (XI. 5.) Korm. rendeletben meghatározott kötelezően előírtakat meghaladó mértékben(0-36 hónap között)
Minőségi kritérium (súlyozás): 5
Ár ✅
Ár (súlyozás): 70
Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0001

Eljárás
Az eljárás típusa
Nyílt eljárás ✅
Jogalap: 2014/24/EU irányelv
Adminisztratív információk
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések beérkezésének határideje: 2025-07-22 12:00:00 📅
Az ajánlatok felbontásának feltételei: 2025-07-22 13:00:00 📅
Az ajánlatok felbontásának feltételei (hely): ekr.gov.hu
Az ajánlatok felbontásának feltételei (Tájékoztatás a felhatalmazott személyekről és a felbontási eljárásról):
Az ajánlatkérő a bontás során a Kbt. 68. § (1), (1b), (1c), (1d), (4) és (6) bekezdéseiben foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-át alkalmazza.
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Minimális időtartam, amely alatt az ajánlattevőnek fenn kell tartania az ajánlatot: 60 nap
A közbeszerzési eljárás feltételei
Biztosítéknyújtási kötelezettség áll fenn ✅
A szerződést elnyerő ajánlattevők csoportjának valamilyen jogi formát kell öltenie ✅
Megnyitás dátuma: 2025-07-22 13:00:00 📅
Hely: ekr.gov.hu
További információk:
Az ajánlatkérő a bontás során a Kbt. 68. § (1), (1b), (1c), (1d), (4) és (6) bekezdéseiben foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-át alkalmazza.
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus fizetést használnak ✅
Díjazási kritériumok
Súlyozás típusa: Súlyozás (pontok, pontos)
Rögzített szám típusa: Rögzített érték (összesen)
A közbeszerzési eljárás feltételei
A szerződés teljesítési feltételeket tartalmaz ✅

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
Kiválasztási szempont: Bejegyzés egy releváns szakmai nyilvántartásba
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid leírása:
SZ.1. A Kbt. 65.§ (1) bek. c) pontja és a 322/2015. (X.30.) K.r. 21.§ (1) bek. alapján AK előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában a Méptv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét. A nyilv-ban szereplés tényét AK ellenőrzi, ha a Kbt. 69.§ (11) szerinti nyilv-okban a vonatkozó adatok, tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/ EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartás szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. Az ajánlatkérő előírja továbbá, hogy a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) SZ1.alkalmassági feltétel tekintetében: Alkalmatlan az AT, ha az ajánlata alapján építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők a Méptv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében nem szerepelnek, ill. a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepelnek, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkeznek. Az ALK IG-ra a Kbt. 65.§ (7),(9), (11) és a Kbt. 69.§ (11)-(11a) bek és a Kr. 26. § (1) bek a) pont és (2) bek is irányadó.
Többet mutasson
Kiválasztási szempont: Egyéb gazdasági vagy pénzügyi követelmények
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid leírása:
A Kr. 1.§ (1) bek. alapján az érintett Gazdasági szereplőnek az ajánlatában az (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a Kr. 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja érintett Gazdasági szereplőnek egyszerű nyilatkozatát az egységes európai közbeszerzési dokumentumban (azaz a IV. rész alfa pont kitöltését). A Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek: P.1. A Kbt. 65.§ (1) bek. a) és a Kr. 19.§ (1) bek. c) pontja és a 19. § (5) bek. alapján csatolja a jelen felhívás feladását megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából (épület kivitelezése és/vagy bővítése, és/vagy felújítása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az ajánlattevő nem rendelkezik a jelen felhívás feladását közvetlenül megelőző utolsó 3 - mérlegfordulónappal lezárt - üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt minimumkövetelménynek. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7)-(8), (11) bekezdései és a Kbt. 69.§ (11)-(11a) bekezdései, továbbá a Kr. 19. § (3), (6)-(7) bekezdései is irányadók. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben P.1. jelen felhívás feladását megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év alapján a közbeszerzés tárgyából (épület kivitelezése és/vagy bővítése, és/vagy felújítása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem érte el legalább a nettó 1 000 000 000 HUF összeget. A később létrejött gazdasági szereplők vonatkozásában az ajánlatkérő nem határoz meg a fentitől eltérő árbevételi követelményt. A Kbt. 65.§ (6) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (P.1. pont szerinti árbevételre vonatkozóadatok összeadódnak). Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7)-(8), (11) és a Kbt. 69.§ (11) bekezdései., továbbá a Kr. 19. § (7)bekezdése is irányadó.
Többet mutasson
Kiválasztási szempont: Hivatkozások a meghatározott munkákra
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid leírása:
Kr. 1.§ (1) alapján az érintett gazd-i szereplőnek az aj-ban (EEKD) beny-val kell el ig-nia, hogy megfelel a Kbt. 65.§-a alapján az alábbiakban meghatározott alk köv-eknek. AK a Kr. 2. § (5) bek. alapján az alk köv-ek előzetes igazolására elfogadja az érintett gazd-i szereplő egyszerű nyilatkozatát az EEKD-ban (azaz a IV. rész alfa pont kitöltését). A Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. alapján az alk.ai köv-re vonatkozó igazolások benyújtására felhívott GSZnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alk. kövk-nek: M.1. A Kbt. 65.§ (1) b) és a Kr. 21.§ (2) bek. a) pontok alapján a felhívás feladását megelőző 96 hónap, legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése, azaz a szerződést kötő másik fél által kiállított igazolás csatolása. A Kr. 21. § (2a) bekezdés a) pontja alapján: AK az AF feladását megelőző 5 évben (60 hónap) befejezett, de legfeljebb 8 éven (96 hónap) belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. A referenciák igazolását a Kr.22.§(3)bekezdés szerint. A referenciaigazolás tartalmazza legalább a következő adatokat: — a referencia tárgyát, mennyiségét (az elvégzett munka rövid ismertetését oly módon, hogy abból az alk. köv-nek k való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen), — a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját és a műszaki átadás-átvétel lezárásának időpontját, min. év/ hónap/nap bontásban), — a teljesítés helyét, — a szerződést kötő másik fél megnevezését (nevét és székhelyét), — továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A referenciákból az előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelésnek is egyértelműen ki kell derülniük. Közös AT teljesítés esetén, a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, az AT által végzett munkáknak (saját teljesítésnek), figyelemmel arra, hogy AK a bírálat során kizárólag AT által elvégzett munkákat veszi figyelembe az alk.köv.-nek való megf.-és vizsgálata során. A teljesítés oszthatatlansága esetén- a Kr. 22.§ (5)bek szerinti adatok megadása szükséges. Amennyiben egy szervezet referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyet projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben a Kbt. 140.§ (9) bekszerint kell igazolnia az alk. feltételnek való megfelelést. Ha AT az eljárásban a jogelődjének referenciáival kívánja alk-át igazolni, csatolja ajánlatához az átalakulásra, jogutódlásának, valamint a tevékenység folytatásának igazolására vonatkozó okiratokat is. Befejezettnek minősül a referencia, ha a tárgyát képező beruházás sikeres (rész)műszaki átadás-átvételére jelen AF feladását megelőző 5 évben (60) hónapban került sor. AK e körben felhívja a figyelmet a Kr. 21. § (2a) bek. a) pontjára valamint a Kr. 21/A.§-ra Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben (60 hónap) befejezett, de legfeljebb 8 éven (96 hónap) belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt, alábbi referenciamunkával: M.1) Legalább 4100 m2 hasznos alapterületű épület kivitelezése és/vagy bővítése, és/vagy felújítása. Az M.1) szerinti alkalmassági minimumkövetelményt legfeljebb 3 db referencia igazolásával lehet igazolni.
Többet mutasson
Kiválasztási szempont: Releváns oktatási és szakmai képesítések
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid leírása:
M.2. A Kbt. 65.§ (1) b) és a Kr. 21.§ (2) bek. b) pontok alapján cégszerű nyilatkozat csatolása azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket az AT be kíván vonni a teljesítésbe. — Ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről (EKR nyilatkozatminta kitöltésével) a betölteni kívánt pozíció megjelölésével (alkalmassági követelmény). A bemutatott szakember(ek) vonatkozásában csatolni(uk)a kell az ajánlatban: — az adott szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzot, amelyből a szakember végzettsége, előírt szakmai tapasztalat megléte, az ajánlat benyújtásakori munkáltatója minden kétséget kizáróan megállapítható. A szakmai gyakorlat időtartamát min. év, hónap pontossággal szükséges megadni, az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele a szakember szakmai gyakorlati idejébe mind az alkalmasság mind az értékelésre bemutatott szakmai gyakorlat esetén, — a szakember végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata — az adott szakember nyilatkozatát, hogy a teljesítés időtartama alatt rendelkezésre fog állni és AT nyertessége esetén a benyújtott ajánlatban megjelölt pozíciónak megfelelő aktív kamarai jogosultsággal a szerződéskötés időpontjától a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezni fog. Ha az M.2.1)-M.2.3) pontokra megaj. szake.a az előírt jogosultsággal rendelkezik, úgy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség, képzettség és gyakorlat igazolására egyéb dok. csatolása nem szükséges, azokat az érv. jogosultság igazolja, (a szakember szakmai önéletrajza ez esetben is) csatolandó, amelyet AK a kamarai névjegyzékből ellenőriz. Ebben az esetben Ajánlattevő az ajánlatában csatolt, cégszerű aláírással ellátott nyilatkozatában vagy az önéletrajzban szerepeltetni kell a jogosultság nyilvántartási számát és megszerzésének dátumát. Az előírt jogosultsággal már az ajánlattételkor rendelkező szakember esetében a jogosultság első megszerzésénekdátumát (év, hónap, nap) szükséges feltüntetni. A szakmai önéletrajzban fel kell tüntetni az elektronikus elérési utat, ahol az adott jogosultság fennállása ellenőrizhető. Egyenértékű végzettség,képzettség esetén az ajánlatban csatolni kell az egyenértékűnek tekintett végzettséget,képzettséget igazoló Intézmény erre vonatkozó nyil.-át.Részletesen: KD Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7)-(9),(11) bek. és a Kbt. 69.§ (11)-(11a) bek, és a Kr. 24. § (1)-(2) be.is irányadó. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.2. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberek mindegyikével: M.2.1) 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013 (VII.1.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti MV-É (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges(vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel. M.2.2) 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013 (VII.1.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti MV-ÉG(vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel. M.2.3) 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013 (VII.1.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti MV-ÉV(vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges(vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel. Ajánlatkérő elfogadja a fenti jogosultságok megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel egyenértékű szakképzettséget is, mely egyenértékűséget az Ajánlattevőnek igazolnia kell. Egy szakember valamennyi pozícióra bemutatható, a szakemberek között az átfedés megengedett.
Többet mutasson
A gazdasági szereplők azon csoportjának jogi formája, amelynek a szerződést oda kell ítélni:
Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. § (8) bek. alapján projekttársaság létrehozását mind önálló, mind közös ajánlattevők tekintetében. Karakterkorlát miatt a BT-70, OPT-060 mező folytatása: Hibás teljesítési kötbér mértéke: a hibás teljesítéssel érintett teljesítéshez tartozó (adott készültségi fok szerint elszámolható) nettó ellenszolgáltatás 20%-a. A Vállalkozó jótállási kötelezettsége a sikeres és hiánytalan, 100%-os teljesítéshez kapcsolódó műszaki átadás-átvétel napjától számított 24 hónap +nyertes ajánlat szerint
Többet mutasson
Kauciók és garanciák:
Az ajánlattétel ajánlati biztosíték nyújtásához kötött, melynek mértéke 15 000 000,- Ft. Az ajánlati biztosíték ajánlattevő választása szerint teljesíthető a Kbt. 54. § (2) bekezdés szerinti módok bármelyikén. Készpénz átutalással, az előírt pénzösszegnek a Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum számlájára történő befizetésével a 10032000-00335481-00000000 (IBAN: HU43 1003 2000 0033 5481 0000 0000, SWIFT: HUSTHUHB számú letéti számlájára. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell. Az ajánlati biztosítékra vonatkozó részletes szabályokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Karakterkorlát miatt a BT-77 mező folytatása: A Vállalkozó – a végszámlát is ideértve – 8 db számla benyújtására jogosult. teljesítéssel értékarányos részszámlák és végszámla az alábbi mérföldkövek szerint nyújthatók be: Az első részszámla kibocsátásának lehetőségét a Megrendelő a műszaki készültség 10%-át elérő megvalósult részteljesítés esetén biztosítja, a tartalékkeret nélküli vállalkozói díj általános forgalmi adó nélkül értendő 10%-nak megfelelő összeg erejéig, az előleg 50 %-val csökkentve (Első Fizetési Mérföldkő). A második részszámla kibocsátásának lehetőségét a Megrendelő a műszaki készültség 20%-át elérő megvalósult részteljesítés esetén biztosítja, a tartalékkeret nélküli vállalkozói díj általános forgalmi adó nélkül értendő 10%-nak megfelelő összeg erejéig, az előleg 50 %-val csökkentve (Második Fizetési Mérföldkő). A harmadik részszámla kibocsátásának lehetőségét a Megrendelő a műszaki készültség 30%-át elérő megvalósult részteljesítés esetén biztosítja, a tartalékkeret nélküli vállalkozói díj általános forgalmi adó nélkül értendő 10%-nak megfelelő összeg erejéig (Harmadik Fizetési Mérföldkő). A negyedik részszámla kibocsátásának lehetőségét a Megrendelő a műszaki készültség 50%-át elérő megvalósult részteljesítés esetén biztosítja, a tartalékkeret nélküli vállalkozói díj általános forgalmi adó nélkül értendő 20%-nak megfelelő összeg erejéig. A részszámlához kapcsolódó kötbérterhes részteljesítési határidő legkésőbb _________ napja (Negyedik Fizetési Mérföldkő). Az ötödik részszámla kibocsátásának lehetőségét a Megrendelő a műszaki készültség 60%-át elérő megvalósult részteljesítés esetén biztosítja, a tartalékkeret nélküli vállalkozói díj általános forgalmi adó nélkül értendő 10%-nak megfelelő összeg erejéig (Ötödik Fizetési Mérföldkő). A hatodik részszámla kibocsátásának lehetőségét a Megrendelő a műszaki készültség 70%-át elérő megvalósult részteljesítés esetén biztosítja, a tartalékkeret nélküli vállalkozói díj általános forgalmi adó nélkül értendő 10%-nak megfelelő összeg erejéig (Hatodik Fizetési Mérföldkő). A hetedik részszámla kibocsátásának lehetőségét a Megrendelő a műszaki készültség 85%-át elérő megvalósult részteljesítés esetén biztosítja, a tartalékkeret nélküli vállalkozói díj általános forgalmi adó nélkül értendő 15%-nak megfelelő összeg erejéig. A részszámlához kapcsolódó kötbérterhes részteljesítési határidő legkésőbb ________ napja (Hetedik Fizetési Mérföldkő). A végszámla kibocsátásának lehetőségét a Megrendelő a végteljesítéshez köti, ami a Létesítmény és a kiépített közműcsatlakozások átadás-átvételének sikeres lezárása, a Beruházásra, illetve annak valamennyi részelemére vonatkozó nem végleges használatbavételi engedély Vállalkozó általi beszerzése. A Megrendelő biztosítja a műszaki készültség 100%-át elérő megvalósult teljesítés és az V.38.11. pontban felsorolt feladatok elvégzése esetén, a tartalékkeret nélküli vállalkozói díj általános forgalmi adó nélkül értendő 15%-nak megfelelő összegű számla kibocsátásának lehetőségét. A végszámlához kapcsolódó határidő kötbérterhes határidőnek számít (Nyolcadik Fizetési Mérföldkő).
Többet mutasson
A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre:
A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20. § alapján ajánlatkérő rögzíti, hogy tartalékkeret összege a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás (vállalkozói átalánydíj) 10%-a értékű, amely tartalékkeret felhasználása a rendelkezésre álló fedezet függvénye és szerződés szerint történik. AK a Kbt. 135. § (7) bekezdés alapján a szerződésben foglalt – áfa nélkül számított – teljes nettó ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összegű előleg, de legfeljebb 250 millió Ft igénybevételét biztosítja. A fizetési feltételek kapcsán irányadó Kbt. 135. § (1), (3), (5)-(7) és (10)-(11) bek, valamint a Ptk. A projekt támogatási intenzitása 100%. A finanszírozás módja: utófinanszírozás. A kifizetés pénzneme: forint. Karakterkorlát miatt folytatás a BT-751, BT-75 mezőben.
Többet mutasson
A szerződéssel kapcsolatos feltételek
A szerződés teljesítésének feltételei:
Ajánlatkérő teljesítési biztosítékot ír elő a teljes nettó vállalkozói díj 5%-a értékében. A teljesítési biztosítékot legkésőbb a szerződés hatálybalépésének napjától a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásáig kell biztosítani. Ajánlatkérő jóteljesítési biztosítékot is előír, amelynek értéke a teljes nettó vállalkozói díj 5%-a. A jótállási biztosítékot a sikeres és hiánytalan átadás-átvételtől az ajánlattevő megajánlása szerinti jótállási időtartam végéig kell biztosítani. A biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdése alapján kell nyújtani. Késedelmi kötbér: Nettó Vállalkozói Díj(NVD)0,5 %-a naponta, max. 20 %. Meghiúsulási kötbér: NVD 25 %-a. Kifizetésekre utólag, teljesítésekkel értékarányosan kerül sor. Megrendelő 4 db munkarész ellenértékéről kiállított részszámla és 1 db végszámla benyújtására nyújt lehetőséget a vállalkozói díj 15-35-55-80-100%-ának megfelelő mértékben. Karakterkorlát miatt folytatás a BT-761, BT-76 mezőben.
Többet mutasson
Részvételi feltételek
Kizárási ok: Tisztán nemzeti kizáró okok
Kizárási okok leírása:
Az elj-ban nem lehet AT, AV, és nem vehet részt az ALK IG olyan gazd szer, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek-ei szerinti kizáró okok bármelyike fennáll. AK a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja az eljárásból azt az AT-t, AV-t, vagy az ALK IG részt vevő szervezetet, aki részéről a Kbt. 62. § (1)-(2) bek meghatározott kizáró ok az eljárás során köv be. A Kr. 1.§ (1) alapján AT-nek (közös AT esetén a közös AT-k képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazd. szereplő teszi) és a Kbt. 65. § (7) bek szerinti ALK IG szervezetnek/személynek (képviseletében az AT nyújtja be) aj-ában az aj benyújtásakor - a Kr. II. Fejezetében foglaltaknak megfelelően- az EKR által generált egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. Az előzetes igazolások során az EEKD-t a Kr. 4. § és 6-7. § alapján kell kitölteni. Az AT az alkalmasság igazolásában részt vevő AV vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD- t köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő AV tekintetében az EEKD benyújtásával az ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének. Kbt. 67.§ (4) szerint AT-nek azon AV tekintetében,amely nem vesz részt az alk ig-ban nyil-ot kell benyújtani arról, hogy a szerz telj-hez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és(2) bek szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV- t (EKR által generált űrlap, közös ajánlattétel esetén külön nyilatkozat közös ajánlattevői tagok által). AK a Kbt. 69.§ (4)-(6) szerint jár el a bírálat során. A Kbt. 69.§ (4)-(6) alapján az ig beny-ra felhívott gazd szer-nek a Kr. 8.,10.,12- 16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. AK felhívja a figyelmet a Kr. 1. § (7) bek foglaltakra. AT folyamatban lévőcégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást és az erről szóló nyilatkozatot csatolja (nemlegesség esetén is nyilatkozatot erről, elektronikus űrlap formájában) A Kr. 1.§ (1) alapján az AT-nek az aj-ában az aj benyújtásakor az EEKD IV. rész alfa pont kitöltésével szükséges előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbi alk köv-eknek azzal, hogy az alk köv-ekkel kapcsolatos ig benyújtására a Kbt. 69. § (4) bek. szerint kerül sor. AK felhívja a figyelmet felhívni a Kbt. 64. §-a szerinti öntisztázás lehetőségére.
Többet mutasson

Ajánlatkérő hatóság
Név és címek
Név: Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum
Nemzeti nyilvántartási szám: 15831866241
Postacím: Váci Út 179-183
Postai irányítószám: 1138
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
Kapcsolattartó pont: Varga Csaba
E-mail: info@gszc.hu 📧
Telefon: +36 15858180 📞
URL: https://gszc.hu 🌏
A vevő profiljának címe: https://gszc.hu 🌏
Az ajánlatkérő szerv típusa
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Fő tevékenység
Oktatás
Kommunikáció
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001890772024/reszletek 🌏
Részvétel URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001890772024/reszletek 🌏
Az uniós alapok azonosítója: RRF-2.2-2-23-2023-00011
Uniós alapok programja: Reformtámogató program (a reformösztönző eszközt és a konvergenciatámogató eszközt is beleértve) (2021/2027)
Elektronikus benyújtás: Kötelező

Kiegészítő információk
További információk
1. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt.-ben és a közbeszerzési dokumentumokban előírt valamennyi dokumentumot. 2. Az ajánlatokat a Kbt. 40. § (1) bekezdése és 41/A. § alapján az ajánlatot kizárólag elektronikus úton, az EKR-en (www.ekr.gov.hu) keresztül lehet benyújtani. Az ajánlatkérő az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 41/A. § (4)-(5) bekezdése, 35. § (2a) bekezdése és 65. § (12) bekezdése alapján vizsgálja. Kérjük, hogy az EKR-ben a dokumentumok/nyilatkozatok egyszerű elektronikus másolatait - azaz a nem elektronikus űrlap formájában rendelkezésre álló nyilatkozatokat - .pdf fájlformátumban (tömörített formátum: .zip vagy .rar) kell benyújtani. 3. Irányadó jog: magyar jogszabályok, különösen: 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), 2013. évi V. törvény (Ptk.), 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet. 4. Ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a hiánypótlást, a Kbt. 71. § (6) bekezdés szerinti korlátozást nem alkalmazza. 5. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot. 6. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését. 7. Az alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak. 8. Ajánlatkérő köteles az ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítani, ha ajánlattevő az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet alapján a tilalom hatálya alá tartozik. Ajánlattevők ajánlatukban kötelesek az előbbiek szerinti nyilatkozatukat benyújtani. 9. Aj-ban csatolni kell a nem magyar nyelvű dokumentum magyar fordítását. AK a nem magyar nyelven benyújtott dok AT általi felelős fordítását is elfogadja. 10. Közös aj.tétel esetén csatolni kell közös ajtevők által cégszerűen aláírt közös AT megállapodást. 11. Ajánlatkérő legkésőbb a szerződés hatálybalépését követően a szerződésben meghatározott időpontig (a szerződés hatálybalépését követően legkésőbb 8 nappal, vagy amennyiben a munkaterület átadásának időpontja korábbi úgy legkésőbb a munkaterület átadásának időpontjára) min. 750millió Ft/év és min. 350 millió Ft/káreseményenkénti mértékű teljes körű építés-szerelési biztosítás (CAR) szerződés meglétét írja elő. 12. AT nyertessége esetén III.1.3 M2 pont M.2.1-M.2.3 alpontok szerinti szakembereknek szerz.kötésre rendelkezni kell a megjelölt érvényes kamarai jog-gal és aktív státusszal. ATnek a beadott aj-ban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a felhívás III.4.1) M.2) pont M.2.1)-M.2.3.) alpontokra bemutatott szakemberei a szükséges jog-okkalés aktív kamarai státusszal rendelkezni fognak a szerz.kötéskor a szerz. teljesítésének teljes időtartamára. 13. Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét megvizsgálta. A beruházás egy helyrajzi számon valósul meg, amely során egy darab épület jön létre. A munkálatok egymással szoros műszaki-szakmai egységet képeznek, mind térben, mind időben egymásra épülnek, közöttük határfelületek kialakítása nem lehetséges. A megvalósítandó feladatok szakmailag szorosan kapcsolódnak egymáshoz, illetve az egyes munkanemek megvalósítása során a munkafázisok lebonyolítása szoros összehangolást igényelnek. A munka nem tartalmaz olyan részfeladatokat, melyek a többitől logikusan elválaszthatóan, önálló egységként kezelhetőek, műszakilag is elkülöníthetőek lennének, továbbá az egyes építési munkálatok megbontása nem lenne gazdaságos és a felelősségi rendet tekintve sem ésszerű. A megvalósuló építési beruházás komplexitása, valamint a környezet által biztosított korlátozott organizációs lehetőségek miatt az építési beruházás részekre bontása a gazdasági észszerűséggel nem összeegyeztethető, valamint műszakiszakmai, organizációs szempontból sem kivitelezhető. Amennyiben a részajánlattételt engedélyeznénk, úgy a különböző részekre vonatkozó elvégzendő feladat teljesítéséhez szükséges vizsgálatok átfedésben lennének, ezáltal a kettős finanszírozás tilalmának, egyúttal a közpénzek hatékony felhasználásának, az azokkal való felelős gazdálkodás elve sérülne (Kbt. 2. § (4) bekezdés). 14. Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart, amelynek időpontja: 2025. július 1., 10:00, helyszíne: 1097 Budapest, Timót u. 3. Találkozási pont: Iskola aula épület. 15. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a 2-4. számú értékelési szempontra bemutatni kívánt szakember nevét az ajánlatban kötelező feltüntetni, annak elmulasztása a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjára figyelemmel nem hiánypótolható és az ajánlat érvénytelenségét eredményezi. 16. AK felhívja a figyelmet, hogy a tárgyi eljárás a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapján feltételesen kerül megindításra. A tárgyi eljárásban az eljárás eredményeképpen létrejövő szerződés csak a miniszter 2024. évi LXXIV. törvény 254. § (3) bekezdése szerinti vélemény rendelkezésre állása esetén köthetők meg. 17. Állami közbeszerzési szaktanácsadó: dr. D. Tóth Éva (01568) 18. Jelen eljárás becsült értéke alapján tárgyi építési beruházás a 707/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, így AT az ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy az Üvegkapu használatára vonatkozó követelményeket megismerte, továbbá a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződés teljesítése során köteles az Üvegkapu alkalmazására.
Többet mutasson
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_40664534_2
Postacím: Riadó u. 5
Postai irányítószám: 1026
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Telefon: +36 18828592 📞
Fax: +36 18828593 📠
URL: https://kozbeszerzes.hu 🌏
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Nemzeti nyilvántartási szám: 15329190-2-41
Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről): Kbt. 148. § (3) bekezdés szerint.
Információk az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikus számlázást fogadunk el
Forrás: OJS 2025/S 113-386144 (2025-06-13)
Ajánlati felhívás (2025-07-18)
Eljárás
Adminisztratív információk
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések beérkezésének határideje: 2025-08-05 12:00:00 📅
Az ajánlatok felbontásának feltételei: 2025-08-05 13:00:00 📅
A közbeszerzési eljárás feltételei
Megnyitás dátuma: 2025-08-05 13:00:00 📅

Változások
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Tétel azonosító száma: LOT-0001
Új érték
Szöveg:
A(z) IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő (BT-131,BT-1311) mezőben a következő változás történt: A következő helyett: Tue Jul 22 12:00:00 CEST 2025 Helyesen: Tue Aug 05 12:00:00 CEST 2025
A(z) IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő (BT-132) mezőben a következő változás történt: A következő helyett: Tue Jul 22 13:00:00 CEST 2025 Helyesen: Tue Aug 05 13:00:00 CEST 2025
Egyéb kiegészítő információk
Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő és a bontás időpontját, valamint a műszaki dokumentációt módosította.
A változtatás fő oka: Frissített információ
Tájékoztatás módosításokról
Az előző hirdetmény módosítandó változata: 308124-2025
Forrás: OJS 2025/S 137-475504 (2025-07-18)
Ajánlati felhívás (2025-08-04)
Eljárás
Adminisztratív információk
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések beérkezésének határideje: 2025-08-08 12:00:00 📅
Az ajánlatok felbontásának feltételei: 2025-08-08 13:00:00 📅
A közbeszerzési eljárás feltételei
Megnyitás dátuma: 2025-08-08 13:00:00 📅

Változások
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Tétel azonosító száma: LOT-0001
Új érték
Szöveg:
A(z) IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő (BT-131,BT-1311) mezőben a következő változás történt: A következő helyett: Tue Aug 05 12:00:00 CEST 2025 Helyesen: Fri Aug 08 12:00:00 CEST 2025
A(z) IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő (BT-132) mezőben a következő változás történt: A következő helyett: Tue Aug 05 13:00:00 CEST 2025 Helyesen: Fri Aug 08 13:00:00 CEST 2025
Egyéb kiegészítő információk
Ajánlatkérő az ajánlattétel és a bontás határidejét, valamint az árazatlan költségvetést módosítja.
A változtatás fő oka: Frissített információ
Tájékoztatás módosításokról
Az előző hirdetmény módosítandó változata: 475504-2025
Forrás: OJS 2025/S 148-513203 (2025-08-04)
Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕
Kapcsolódó keresések 🔍
Régió:
Magyarország Közép-Magyarország Budapest Budapest
Termékek/szolgáltatások:
Építési munkák Épületszerelési munka Szigetelési munka Hőszigetelési munka Gépészeti szerelések Épületbefejezési munka Festés és üvegezés Homlokzati munka Egyéb épületbefejezési munka Nagyjavítás és felújítás