EUH2STARS - felszín alatti vezeték létesítése II.

Rövid leírás

A Magyar Földgáztároló Zrt. részére az EUH2STARS projekt során megvalósítandó felszín alatti vezeték létesítésének beszerzése Karakterhiány miatt folytatás a BT24 (II.2.4.) ponthoz A kivitelezési feladatokkal kapcsolatos pontosan elvégzendő feladatokat, előírásokat a Nitroterv Kft. által készített 23026_15 számú, Hidrogén tárolás Komlós B-2 telepbe elnevezésű kiviteli terv, továbbiakban kiviteli terv tartalmazza az alábbi szakterületi tervfüzet felosztásban: • 23026.15-13 Célvezeték terv • 23026.15-60 Katódvédelem • 23026.15-70 Tűz és robbanásvédelem • 23026.15-80 Környezetvédelem • 23026.15-90 Örökségvédelem A kivitelezéssel kapcsolatos létesítési- és építési engedélyek rendelkezésre állnak. Az alábbiakban érintőlegesen felsorolt anyagokat, rendszerelemeket, szolgáltatásokat a megrendelő biztosítja a kivitelező számára, így ezek árazása nem szükséges, azonban az anyagtételek beépítésével, felülvizsgálatával, üzemi tesztek elvégzésével, beüzemeléssel, D-tervi dokumentálással kapcsolatos munkálatok elvégzése része a terjedelemnek, így árazásuk szükséges. A megrendelő által biztosított anyagtételek részleteit az 1. számú melléklet tartalmazza. A megrendelő által biztosított tételek rendelkezésre állnak, és a szolgáltatások megvalósulási idejét a Műszaki tartalom szerinti ütemezés (A 4. szakasz teljesítését követően a Megrendelő az Építési Területet 3 hét időtartamra visszaveszi, az optikai kábel fektetéséhez) tartalmazza. Megrendelő által biztosított anyagtételek (a Műszaki tartalom részeként rendelkezésre bocsátott 1. számú melléklet): • Nyomvonali szakaszok csővezeték anyaga és a közműkeresztezéseknél alkalmazandó vastagfalú csővezetékanyag (kútbekötő- és célvezeték esetén) • átfúrások optikai kábel védőcsövek csővezeték anyaga Megrendelő által biztosított szolgáltatások: • nyomvonali vezetékanyag Pusztaszőlős gyűjtőállomás 50 méteres körzetébe történő szállítása, lerakodása (a nyomvonalra történő kihordás a terjedelem részét képezi) • optikai kábel és az optikai kábelhez kapcsolódó védőcsövek helyszínre szállítása, lerakodása, fektetése (kivéve az átfúrások során áthúzandó optikai kábel védőcsövek behúzása, mely az átfúrást végző vállalkozó feladata), az optikai kábel elhelyezése a védőcsőben A kiviteli tervben definiált szakági feladatok elvégzésének díjtételeit a kiviteli terv szakági füzeteiben található költségvetések tartalmazzák, azonban az Ajánlattevők a kivitelei terv teljes megvalósítására adnak ajánlatot, így a költségvetés(ek)ben esetlegesen nem szereplő, de a kiviteli tervből egyértelműen következtethető, a rendeltetésszerű használathoz szükséges tételek beszerzésére és beépítésére, megvalósítására kötelesek a megajánlott átalánydíj jellegű ajánlati árért. Ajánlattevők kötelesek a mellékelt kiviteli tervet megismerni és a szakmai és árajánlatban figyelembe venni. A kivitelezést végző vállalkozó a műszaki átadás-átvétel alkalmával a megvalósult állapotot tükröző, bizonylatokat és felülvizsgálatokat tartalmazó D-tervet 2 db nyomtatott és 1 db digitális példányban köteles átadni a megrendelő részére. A D-tervi dokumentáció tartalmi követelményeit a Műszaki tartalom részeként rendelkezésre bocsátott 2. melléklet tartalmazza. Részletes Műszaki tartalom részeként rendelkezésre bocsátott mellékletek: • 1. számú melléklet: a megrendelő által biztosított anyagtételek felsorolása • 2. számú melléklet: D-tervi követelmények Határidők és Pénzügyi ütemezés: 1. szakasz Humuszleszedés és csődeponálás (szerződéskötéstől számított 4. hét azonos napja) (pénzügyi ütemezés: 5%) 2. szakasz Földmunka, tükörkészítés, átfúrások (szerződéskötéstől számított 8. hét azonos napja) (pénzügyi ütemezés: 25%) 3. szakasz Csőszerelés I. és varratvizsgálatok (szerződéskötéstől számított 10. hét azonos napja) (pénzügyi ütemezés: 20%) 4. szakasz Csőszerelés II. és varratvizsgálatok (szerződéskötéstől számított 12. hét azonos napja) (pénzügyi ütemezés: 20%) A 4. szakasz teljesítését követően a Megrendelő az Építési Területet 3 hét időtartamra visszaveszi, az optikai kábel fektetéséhez. 5. szakasz Nyomáspróba és varratszigetelés (Építési Terület újbóli (2.) átadásától számított 2. hét azonos napja) (pénzügyi ütemezés: 5%) 6. szakasz Földmunka (Építési Terület újbóli (2.) átadásától számított 5. hét azonos napja) (pénzügyi ütemezés: 15%) 7. szakasz Katódos védelem kialakítása (Építési Terület újbóli (2.) átadásától számított 6. hét azonos napja) (pénzügyi ütemezés: 5%) 8. szakasz Próbaüzemi közreműködés - sikeres tömörségi ellenőrzés -Véghatáridő (2027. 01. 31. – a felszín feletti kivitelezési szerződés szerinti 180 napos próbaüzem befejezésének időpontja) (pénzügyi ütemezés: 5%) A nyertes ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez az Ajánlati felhívásban BT750 pontban meghatározott M2.) szakembereken felül minden szükséges eszköz és szakember rendelkezésre állását biztosítania kell. A közbeszerzés tárgya nem tartozik a 2023. évi LXIX törvény hatálya alá. A közbeszerzés tárgya nem tartozik a 235/2024. (VIII.8.) Korm. rendelet hatálya alá. A részletes műszaki tartalom a közbeszerzési dokumentum műszaki mellékletében kerül meghatározásra.

A beszerzés leírása

A Magyar Földgáztároló Zrt. részére az EUH2STARS projekt során megvalósítandó felszín alatti vezeték létesítésének beszerzése Projektre vonatkozó információk: „European Underground H2 STorAge Reference System” elnevezésű (továbbiakban: EUH2STARS) 101137798 számú uniós támogatású referencia projekt keretében a konzorciumvezető RAG Austria AG a partnerekkel, többek között a Magyar Földgáztároló Zrt.-vel együtt, közösen fogja vizsgálni és megtervezni a teljes értéklánc mentén a hidrogéngazdaság gyors fellendítéséhez szükséges intézkedéseket. Az EUH2STARS projekt keretein belül megvalósításra kerül a meglévő kardoskúti hidrogén technológia által termelt és tárolt hidrogén Komlós B-2 telepbe történő injektálása a PSZ-36 gázkúton keresztül. A projekt célja, hogy gyakorlati tapasztalatokat szerezzünk a hidrogén felszín alatti tárolási- és termelési folyamatáról, a kútszerkezet és felszíntechnológia működéséről két tárolási cikluson keresztül 2 x 100 000 nm3 hidrogén injektálásán, majd ciklusonként 100 000 nm3 földgáz-hidrogén gázelegy kitárolásán keresztül. A projekt megvalósítása során módosításra kerül a PSZ-36 gázkút kútszerkezete, a kútkörzet, a DN80 PN160 kútbekötő vezeték, telepítésre kerül a hidrogén injektálását és visszanyerését, valamint a kísérleti mérések elvégzését lehetővé tevő felszíntechnológia és irányítástechnika Kardoskút Földalatti Gáztároló üzemben és Pusztaszőlős gyűjtőállomáson, valamint kiépítésre kerül egy hidrogén szállítására alkalmas DN80 PN160 célvezeték Kardoskút FGT és Pusztaszőlős gyűjtőállomás között. Kivitelezési feladatok 1. A PSZ-36 gázkút 265 m hosszú meglévő DN80 PN160 bekötő vezetékének feltárása, bontása, majd az elbontott vezeték nyomvonalán új DN80 PN160 gázvezeték létesítése, valamint katódvédelem kiépítése. Pusztaszőlős gyűjtőállomás és Pusztaszőlős-36 (PSZ-36) sz. kút közötti kútvezeték (DN80 PN160, építendő vezetékhossz 261,7 fm) A PSZ-36 gázkút jelenlegi bekötő vezetéke hidrogénállóság szempontból nem megfelelő, így a nyomvonali csőszakasz teljes hosszban feltárásra és elbontásra kerül. Az elbontott csőszakasz helyére új kivitelezésű, 3 rétegű PE külső szigeteléssel ellátott, varrat nélküli szénacél csővezeték kerül a BV-001-H2FG-80-160CS1-1 – Model és BV-001-H2FG-80-160CS1-2 – Model izometria rajzokon szereplő csőszakaszokkal bezárólag. A szilárdsági nyomáspróbát követően el kell végezni a vezeték víztelenítését és szárítását. Az új csővezeték mellett ki kell építeni a vezeték katódvédelméhez szükséges rendszerelemeket és be kell üzemelni a katódvédelmi rendszert. A nyomvonalon 2 db műtárgynál átfúrást kell végezni. 2. Kardoskút FGT – Pusztaszőlős DN80 PN160 tisztítható hidrogén célvezeték létesítése a meglévő DN250 PN160 célvezeték nyomvonala mellett, valamint a katódvédelem kiépítése. Kardoskút gázüzem és Pusztaszőlős gyűjtőállomás közötti mezőbeni hidrogén csővezeték (DN80 PN160, építendő vezetékhossz 4508 fm) A PSZ-36 gázkútba injektált hidrogén Kardoskút FGT területén üzemelő hidrogén termelő és felhasználó technológiáról származik. A hidrogén egy újonnan fektetett DN80 PN160 gázvezetéken keresztül jut el Pusztaszőlős gyűjtőállomásra, majd a gyűjtőállomási technológián keresztül a PSZ-36 gázkútba. Az új gázvezeték követi a Kardoskút és Pusztaszőlős telephelyeket összekötő, meglévő DN250 PN160 vezeték nyomvonalát. Az újonnan telepített DN80 PN160 gázvezetéken normál üzemmenet során Kardoskút felől Pusztaszőlős irányban tisztán hidrogén áramlik. Az DN80 PN160 gázvezeték létesítése során 2 db optikai kábel fektetése is szükséges a gázvezeték két oldalán, védőcsőben. A nyomvonali munkálatok a CV-001-H2FG-80-160CS1-1 - Model és CV-001-H2FG-80-160CS1-2 - Model izometria rajzokon szereplő csőszakaszokkal bezárólag értendőek. A nyomvonalon 4 db műtárgynál irányított átfúrást kell végezni (helyszínenként 1 db haszoncső és 2 db optikai kábel védőcső). Az átfúrásoknál a tervben meghatározott haszoncső és optikai kábelek közötti védőtávolságokat a teljes átfúrás hosszában biztosítani kell. A szilárdsági nyomáspróbát követően el kell végezni a vezeték víztelenítését, szárítását. Az optikai kábel beszerzése és fektetési munkálatai jelen kivitelezésnek nem része (más kivitelező végzi), azonban a munkálatok összehangolása szükséges. A vezeték létesítésével párhuzamosan ki kell építeni és be kell üzemelni a vezeték aktív korrózióvédelmét biztosító katódvédelmi rendszert. A kivitelezési feladat sikeres tömörségi nyomáspróbával zárul. Továbbá a nyertes ajánlattevő feladata a próbaüzemi közreműködés A közműkeresztezések kialakításánál védőcsövek elhagyhatók, helyettük vastagfalú vezeték alkalmazandó. (típus: D88,9x10,0, P355NH acél). A terveknek megfelelően a fent specifikált vastagfalú csővezetéket 300 méter hosszban a Megrendelő biztosítja a Kivitelező részére. A műtárgykeresztezések kialakításánál az egyes fektetési mélységek elérésre ívcsövek lettek betervezve. A Megrendelő csőíveket nem biztosít a kivitelezéshez, így az íveket a helyszínen szükséges hajlítani. A Tervező az érintett tervlapokon szerepelteti a keresztezéseknél alkalmazandó hajlítási szögeket. Ahol jelölve van, mindenhol szükséges a vezeték hajlítása a helyszínen, ugyanis csőívek nem állnak rendelkezésre, ahol nem került jelölésre, ott megfelelő az önhajlítással történő fektetés, a nyílt munkagödör nyomvonalához illeszkedően. Minden olyan tervlapon, ahol közművezetékek miatti keresztezést kell alkalmazni a tervlapok megnevezése az alábbi: - Hidrogén célvezeték esetén, rendre: Fúrás I., Fúrás II., Fúrás III., Fúrás IV. - PSZ-36 kútbekötővezeték esetén: Fúrás keresztszelvény. A nyertes ajánlattevő alkalmazhat irányított fúrást, sajtolást és átfúrást. Az átvágás nem engedélyezett. Karakterhiány miatt folytatás a BT24 (II.1.4.) pontban

További információk

Ajánlatok értékelése: a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont szerint legjobb ár-érték arány értékelési szempont szerint. Minőségi kritérium: pontkiosztás módszere. Az 1. minőségi kritériumban Ajánlatkérő a felhívás (BT 750) M2) a) pontban meghatározott szakember alkalmassági szintet meghaladó és ott nem értékelt 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet felelős műszaki vezetői névjegyzékbe bejegyzéshez szükséges feltételnek megfelelő többlet szakmai gyakorlatát értékeli. Ajánlatkérő a többlettapasztalatot 0 hónaptól/0 ponttól értékeli. A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő rögzíti, hogy az értékelés során a 36 hónapot meghaladó időszak érvényes ajánlatnak minősül, de a 36 hónaphoz képest többlet pontszámot nem kap. A párhuzamos időtartamban végzett szakmai tapasztalatok vonatkozásában Ajánlatkérő csak az egyiket veszi figyelembe, azaz 1 évben csak max. 12 hónap szakmai tapasztalat igazolható. A szakmai önéletrajzban a szakmai gyakorlatot év/hónap részletezettséggel kell ismertetni, a szakmai gyakorlattal érintett (tört) hónapot ajánlatkérő egész hónapnak veszi figyelembe. (Tehát pl. 2010. január 17-től március 8-ig tartó szakmai gyakorlat esetén feltüntetendő: 2010/01 - 2010/03, ebben az esetben a figyelembe vett szakmai gyakorlat időtartama 3 hónap). Ajánlatkérő rögzíti, hogy kizárólag a szakmai önéletrajzzal egyértelműen alátámasztott szakmai tapasztalat időtartamát (szakmai önéletrajzban bemutatott az előírásoknak megfelelő, és egyértelműen beazonosítható tapasztalat egész számú hónapokban megadott értékét) veszi figyelembe. A jogosultság megszerzéséhez szükséges a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet rögzített szakmai gyakorlat: MV-GO: 1. melléklet: VI. Szakma/ Felelős Műszaki vezetés/ 3. rész A sajátos építményfajták felelős műszaki vezetői szakterületek / 11. Szénhidrogén-szállító vezetékek, gázelosztó vezetékek, célvezetékek, egyéb gáz és gáztermék vezetékek, propán-bután töltő telepek és tartozékainak építése szakterület - okleveles olaj- és gázmérnök, okleveles olajmérnök, okleveles gépészmérnök, földgázellátási szakmérnök MSc szintű alapdiplomával, olajmérnöki szakmérnök MSc szintű alapdiplomával – 36 hónap - földgázellátási szakmérnök BSc szintű alapdiplomával, olajmérnöki szakmérnök BSc szintű alapdiplomával, földtudományi mérnök (olaj- és gázmérnöki specializáció) - 60 hónap Sávok: Sáv Tapasztalat Pontszám 1.sáv 0 hónap többlet tapasztalat 0 pont 2.sáv min 1 hónap - max. 12 egész hónap többlet tapasztalat 33 pont 3.sáv min 13 hónap - max. 24 egész hónap többlet tapasztalat 66 pont 4.sáv min 25 hónap - max. 36 egész hónap többlet tapasztalat 100 pont Amennyiben az alkalmassági követelmény igazolására megjelölt szakember már az ajánlattétel időpontjában rendelkezik az előírt vagy az előírttal egyenértékű névjegyzéki bejegyzéssel, akkor az értékelési szempont szerinti többlettapasztalat a bejegyzés első időpontját követő többlet szakmai tapasztalatokkal igazolható. A 2. minőségi kritériumban Ajánlatkérő a felhívás (BT 750) M2) b) pontban meghatározott szakember alkalmasság körében nem értékelt hegesztő szakmérnöki végzettségének megszerzésétől számított többlet szakmai gyakorlatát értékeli. Ajánlatkérő a többlettapasztalatot 0 hónaptól/0 ponttól értékeli. A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő rögzíti, hogy az értékelés során a 36 hónapot meghaladó időszak érvényes ajánlatnak minősül, de a 36 hónaphoz képest többlet pontszámot nem kap. A párhuzamos időtartamban végzett szakmai tapasztalatok vonatkozásában Ajánlatkérő csak az egyiket veszi figyelembe, azaz 1 évben csak max. 12 hónap szakmai tapasztalat igazolható. A szakmai önéletrajzban a szakmai gyakorlatot év/hónap részletezettséggel kell ismertetni, a szakmai gyakorlattal érintett (tört) hónapot ajánlatkérő egész hónapnak veszi figyelembe. (Tehát pl. 2010. január 17-től március 8-ig tartó szakmai gyakorlat esetén feltüntetendő: 2010/01 - 2010/03, ebben az esetben a figyelembe vett szakmai gyakorlat időtartama 3 hónap). Ajánlatkérő rögzíti, hogy kizárólag a szakmai önéletrajzzal egyértelműen alátámasztott szakmai tapasztalat időtartamát (szakmai önéletrajzban bemutatott az előírásoknak megfelelő, és egyértelműen beazonosítható tapasztalat egész számú hónapokban megadott értékét) veszi figyelembe. Sávok: Sáv Tapasztalat Pontszám 1.sáv 0 hónap többlet tapasztalat 0 pont 2.sáv min 1 hónap - max. 12 egész hónap többlet tapasztalat 33 pont 3.sáv min 13 hónap - max. 24 egész hónap többlet tapasztalat 66 pont 4.sáv min 25 hónap - max. 36 egész hónap többlet tapasztalat 100 pont Az értékelési szempont szerinti többlettapasztalat hegesztő szakmérnöki végzettségének megszerzésének időpontját követő többlet szakmai tapasztalatokkal igazolható. Ár kritérium: relatív értékelés, fordított arányosítással. Ponttartomány: 0-100 pont minden részszempontban, részletek közbeszerzési dokumentumban.

Fő helyszín vagy teljesítési hely

Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett földalatti gáztárolók és kapcsolódó létesítményeik területe A Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett Kardoskúti földalatti gáztároló területe.

Fő helyszín vagy teljesítési hely

Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett földalatti gáztárolók és kapcsolódó létesítményeik területe A Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett Kardoskúti földalatti gáztároló területe. PSZ-36 kúthoz tartozó hrsz.: Tótkomlós 0423/3.

Az ajánlatok felbontásának feltételei (Tájékoztatás a felhatalmazott személyekről és a felbontási eljárásról)

Helye: https://ekr.gov.hu, kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszer (ekr.gov.hu) keretében, az eljárás erre megadott felületén. Információ: 424/2017. (XII.19.) Korm.rend. 15. §. és a Kbt. 68.§ (1b) és (1c) bekezdései.

További információk

Helye: https://ekr.gov.hu, kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszer (ekr.gov.hu) keretében, az eljárás erre megadott felületén. Információ: 424/2017. (XII.19.) Korm.rend. 15. §. és a Kbt. 68.§ (1b) és (1c) bekezdései.

A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid leírása

P1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az elmúlt három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen minimum nettó 200 000 000 HUF teljes árbevétellel. Igazolási mód: Az ajánlattevőnek az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Az EEKD-ban ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. P1.) Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására a felhívott ajánlattevőnek csatolnia kell nyilatkozatát az elmúlt három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben elért teljes nettó árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. [321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (1) bekezdés c) pont és (3) bekezdés] A nyilatkozatnak olyan részletezettségűnek kell lennie, mely alapján az alkalmassági feltételnek való megfelelés egyértelműen megállapítható. Közös ajánlat esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint lehet az alkalmasságot igazolni. Ajánlattevők a Kbt. 65. § (7)-(12) bekezdéseiben foglaltak szerint támaszkodhatnak más szervezet kapacitásaira, és igazolhatják azt. Valamennyi dokumentumot elegendő egyszerű másolatban benyújtani.

A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid leírása

M1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább a felhívás feladásától visszafelé számított öt évben szénhidrogén bányászat és/vagy tárolás és /vagy finomítás (továbbiakban: CH ipar) vagy vegyipar területén minimum 2000 m min PN100 bar nyomású és min DN80 méretű felszín alatti acélvezeték kivitelezésére vonatkozó referenciával. Az M1.) szerinti hosszra vonatkozó követelmény egy vagy több referenciával is teljesíthető. Igazolási mód: Az ajánlattevőnek az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Az EEKD-ban ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. M1.) Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására a felhívott ajánlattevőnek csatolnia kell a felhívás feladásától visszafelé számított nyolc éven belül megkezdett és öt éven belül befejezett szénhidrogén bányászat és/vagy tárolás és / vagy finomítás (továbbiakban együtt: CH ipar) vagy vegyipar területén felszín alatti acélvezeték létesítésére vonatkozó referenciáinak ismertetését. Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdés és befejezés időpontja), a szerződést kötő másik fél megnevezése, a teljesítés tárgya, mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. [321/2015. (X. 30.) Kr. 21.§ (2) bekezdés a) pont, 21.§ (2a) bekezdés a) pont és 22.§ (1) -(2) bekezdés szerint.] Az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett teljesítéseket veszi figyelembe. A nyilatkozatnak olyan részletezettségűnek kell lennie, mely alapján az alkalmassági feltételnek való megfelelés egyértelműen megállapítható. Közös ajánlat esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint lehet az alkalmasságot igazolni. Ajánlattevőknek a Kbt. 65. § (7)-(12) bekezdéseiben foglaltak szerint támaszkodhatnak más szervezet kapacitásaira, és igazolhatják azt. Valamennyi dokumentumot elegendő egyszerű másolatban benyújtani.

A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid leírása

M2.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel: a) 1 fő a 266/2013 (VII.11.) Kr. szerinti névjegyzékben szereplő érvényes MV-GO névjegyzéki bejegyzéssel és jogosultsággal, vagy egyenértékű névjegyzéki bejegyzéssel és jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, képzettséggel és a szükséges szakmai gyakorlattal rendelkező felelős műszaki vezetővel; b) 1 fő felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező hegesztő (szak)mérnök (EWE Európai hegesztőmérnök vagy IWE Nemzetközi hegesztőmérnök); c) 2 fő érvényes hegesztői tanúsítvánnyal rendelkező ISO 9606-1:2017 (Hegesztők. Ömlesztőhegesztés. Acélok) szabvány szerinti minősítéssel rendelkező minősített hegesztő. Egy szakember több minőségben is részt vehet a közbeszerzési eljárásban az e pont szerinti alkalmassági feltételnek való megfelelés igazolása során. Az ajánlati felhívás BT:750 M2) a) pont esetében egyenértékűnek tekintendő az adott jogosultság megszerződéséhez szükséges az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013 (VII.11.) Korm. rendeletben meghatározott végzettség és szakmai tapasztalat megléte, vagy az ezen végzettségekkel és szakmai tapasztalatokkal megszerezhető egyéb névjegyzéki jogosultság. Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013 (VII.11.) Korm. rendeletben előírt végzettségek és szakmai tapasztalatok: MV-GO: 1. melléklet: VI. Szakma/ Felelős Műszaki vezetés/ 3. rész A sajátos építményfajták felelős műszaki vezetői szakterületek / 11. Szénhidrogén-szállító vezetékek, gázelosztó vezetékek, célvezetékek, egyéb gáz és gáztermék vezetékek, propán-bután töltő telepek és tartozékainak építése szakterület - okleveles olaj- és gázmérnök, okleveles olajmérnök, okleveles gépészmérnök, földgázellátási szakmérnök MSc szintű alapdiplomával, olajmérnöki szakmérnök MSc szintű alapdiplomával – 36 hónap - földgázellátási szakmérnök BSc szintű alapdiplomával, olajmérnöki szakmérnök BSc szintű alapdiplomával, földtudományi mérnök (olaj- és gázmérnöki specializáció) - 60 hónap Ajánlatkérő a szerződés teljesítésére való alkalmasság megállapításához elfogadja az előírt jogosultság megszerzéséhez, illetve az előírt jogosultságokkal egyenértékű jogosultságok megszerzéséhez szükséges felsőfokú végzettség vagy egyenértékű végzettség és szakmai gyakorlat igazolását, egyben Ajánlatkérő a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes Ajánlattevő a szerződéskötés időpontjára rendelkezzen az Ajánlati felhívás BT750 M2.) pontban meghatározott 266/2013.(VII. 11.) Korm. rendelet szerinti, vagy azzal egyenértékűnek tekintett és Magyarországon a szolgáltatás végzését lehetővé tevő jogosultságokkal rendelkező szakemberekkel. Igazolási mód: Az ajánlattevőnek az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Az EEKD-ban ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. M2.) Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására a felhívott ajánlattevőnek csatolnia kell a szakembereknek a megnevezését, végzettségük, képzettségük és szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket a szerződés teljesítésébe be kíván vonni. A nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a szakemberek végzettségét igazoló okiratainak, a szükség szerinti hatályos minősítő okiratainak száma, valamint szakmai gyakorlatuk megállapíthatóságához adatok a szakmai gyakorlatukról, valamint nyilatkozni kell arról, hogy mely szakembert mely pozícióra kívánja bevonni. Csatolandó a szakemberek végzettségét igazoló okiratok egyszerű másolati példánya, a szükség szerinti hatályos minősítő okiratok, valamint aláírt szakmai önéletrajzuk. A szakmai gyakorlat az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó. Az alkalmasság igazolására megjelölt szakembereknek nyilatkozniuk szükséges a rendelkezésre állásuk tekintetében. [321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (2) bek. b) pont és a 307/2015. (X.27.) Korm.rendelet 4.§ (4) bekezdése] A nyilatkozatnak olyan részletezettségűnek kell lennie, mely alapján az alkalmassági feltételnek való megfelelés egyértelműen megállapítható. Közös ajánlat esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint lehet az alkalmasságot igazolni. Ajánlattevőknek a Kbt. 65. § (7)-(12) bekezdéseiben foglaltak szerint támaszkodhatnak más szervezet kapacitásaira, és igazolhatják azt. Valamennyi dokumentumot elegendő egyszerű másolatban benyújtani.

A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid leírása

M3.) Alkalmatlan az ajánlattevő és minden építőipari tevékenységet végző alvállalkozó, ha nem szerepel hatályos bejegyzéssel a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény (a továbbiakban: Méptv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés minősül e követelménynek. Igazolási mód: Az ajánlattevőnek az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Az EEKD-ban ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. M3.) Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására a felhívott ajánlattevőnek csatolnia kell az ajánlattevő és minden építőipari tevékenységet végző alvállalkozó a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény (a továbbiakban: Méptv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezést igazoló iratokat (bejegyzés, nyilvántartási kivonat, bejegyző határozat stb.) az ismertetésnek, igazolásnak tartalmaznia kell valamennyi olyan adatot, melyből az előírt követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható. [322/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (1) bek., Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja) Ajánlattevő az ajánlatában nyilatkozatot köteles csatolni arról, hogy az ajánlatban megjelölt gazdasági szereplők közül melyik végez, illetve melyik nem végez olyan építőipari kivitelezési tevékenységet, amely alapján a Méptv. szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szerepelnie kell. [322/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (2) bek.) Közös ajánlat esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint lehet az alkalmasságot igazolni. Ajánlattevőknek a Kbt. 65. § (7)-(12) bekezdéseiben foglaltak szerint támaszkodhatnak más szervezet kapacitásaira, és igazolhatják azt. Valamennyi dokumentumot elegendő egyszerű másolatban benyújtani.

Kauciók és garanciák

Ajánlatkérő nem ír elő ajánlati biztosíték nyújtási kötelezettséget. Karakterkorlát miatt folytatás a BT-77 (III.4.5.) ponthoz: Előleg igénybevétele a Kbt. 135.§ (7) bekezdésének megfelelően. A Vállalkozó az előirányzott Vállalkozói díj 5%-nak megfelelő összegű előlegre jogosult. A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéses feltételek tartalmazzák. A beszerzés fedezete részben Európai Uniós támogatási forrásból áll. Az uniós projekt elnevezése: Horizon Europe Framework Programme (HORIZON) - „European Underground H2 STorAge Reference System” (EUH2STARS) 101137798 számú projekt. Karakterkorlát miatt folytatás a BT-70 (III.4.7) pontban Teljesítési biztosíték: Nyertes Ajánlattevő a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként a szerződés szerinti, tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-át elérő Teljesítési biztosítékot köteles nyújtani. A Kbt. 134.§ (6) bekezdés a) pont szerinti módon a Kbt. 134.§ előírásainak a betartásával kell a biztosítékot nyújtani. Az ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötés időpontjára köteles a Teljesítési Biztosítékot nyújtani és ezt igazolni. Jóteljesítési biztosíték: Nyertes Ajánlattevő szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként a szerződés szerinti, tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-át elérő Jóteljesítési biztosítékot köteles nyújtani. Legkésőbb a Szerződés véghatáridejéig be kell nyújtani és időbeli hatályának a Végleges Átadás - Átvétel időpontjától számított 15 hónapra kell kiterjednie. A Kbt. 134.§ (6) bekezdés a) pont szerinti módon a Kbt. 134.§ előírásainak a betartásával kell a biztosítékot nyújtani. Tartalékkeret: Ajánlatkérő a teljesítés során a feladat elvégzéséhez szükséges esetleges további mennyiségek fedezésére tartalékkeretet kíván a szerződésbe foglalni és a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződésben részletesen rögzíti a tartalékkeret felhasználásának szabályait. A tartalékkeret mértéke a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20 § (2) bekezdése alapján a szerződés szerinti teljes ellenszolgáltatás 10 %-a. A tartalékkeret felhasználása során a megajánlott egységárak alapján a tényleges teljesítés alapján tételes elszámolással kerül az ellenérték meghatározásra, a szerződésben meghatározott rendelkezések szerint. Felelősségbiztosítás: A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a szerint az ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötés időpontjára köteles a Szerződés tárgyára kiterjedő hatályos építési szerelési tevékenységre vonatkozó a személyi sérülést, dologi kárt és/vagy pénzügyi veszteséget fedező hatályos felelősségbiztosítással, rendelkezni vagy a meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az alábbiakban előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra, melynek a minimális biztosítási összegének eseményenkénti alsó határa 100 000 000 HUF, az éves limit 250 000 000 HUF, valamint rendelkeznie kell környezetvédelmi felelősségbiztosítással, vagy a meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az alábbiakban előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra, melynek a minimális biztosítási összegének eseményenkénti alsó határa 50 000 000 HUF, az éves limit 100 000 000 HUF. Ajánlatkérő köteles az e pont szerinti felelősségbiztosítási szerződéseket megkötni vagy ezeknek megfelelő meglévő felelősségbiztosításait kiterjeszteni a szerződésre és azokat a szerződés teljes időtartama alatt fenntartani. A biztosítások megléte a szerződéskötés feltétele, az a szerződés melléklete. Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő részéről szerződéskötéstől való elállásnak, visszalépésnek tekinti, ha nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződés hatálybalépésének időpontjáig az e pont szerinti biztosítás kötvényeit, illetve azok másolatait nem bocsátja ajánlatkérő rendelkezésre. A nyertes ajánlattevő a szerződést köteles a meglévő hatályos felelelősségbiztosítása hatálya alá bejelenteni, illetve erre az e pont szerinti felelősségbiztosítási szerződéseket megkötni. A közbeszerzési eljárás eredményének kihirdetésére csak a feltétel bekövetkezte alapján kerülhet sor, így a közbeszerzési eljárás nyertese esetében az eredményhirdetéstől a szerződéskötési kötelezettség már fenn fog állni. A felelősségbiztosításra vonatkozó előírások elfogadásáról az ajánlatban nyilatkozni kell. A szerződést biztosító részletes mellékkötelezettségek a közbeszerzési dokumentumban találhatók.

A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre

Szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlában szereplő ellenértéket ajánlatkérő átutalással egyenlíti ki, figyelemmel a Ptk. 6:130. § (1) - (2) bekezdésében foglalt rendelkezésekre. Amennyiben az Ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdésétől eltérően az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A § (1) bekezdés szerinti szabályai az irányadóak. A Kbt. 135. § (1), (3), (4), (6) és (7) bekezdéseiben meghatározott feltételek a szerződésnek akkor is részei, ha a Felek erről nem, vagy eltérően állapodtak meg. A teljesítést igazoló okirat a számla mellékletét képezi. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme EUR. Részszámlázás és a kifizetés a 322/2015. (X. 30.) Kr. 30. § -32.§ rendelkezései szerint. Karakterkorlát miatt folytatás a BT-75 (III.4.4) pontban

A szerződés teljesítésének feltételei

Késedelmi kötbér: olyan okból, amelyért felelős, a Vállalkozó a teljesítéssel késedelembe esik. Mértéke: a késedelemmel érintett szerződéses mennyiségre eső nettó vállalkozói díj 1 %-a/nap, max. 25 %. Meghiúsulási kötbér: olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős, a teljesítés meghiúsul. Mértéke: a meghiúsulással érintett szolgáltatás nettó vállalkozói díjának 30 %-a. Hibás teljesítési kötbér: hibásan teljesít a Vállalkozó minden olyan egyéb a Munka nem szerződésszerű teljesítése esetén, ami nem késedelem és nem meghiúsulás és amely olyan okból történik, amelyért felelős. Mértéke: a hibás teljesítéssel érintett Munka nettó Vállalkozói díj 25 %-a Jótállás: a munka átadás-átvételétől számított 60 hónap. Karakterkorlát miatt folytatás a BT-75 (III.4.4) pontban

Kizárási okok leírása

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok fennállnak. A Kbt. 64. § (1) bekezdése alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában szereplő kizáró okok kivételével a kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság a Kbt.188. § (5) bekezdése szerinti vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti - jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. A jogerős határozat másolatát a gazdasági szereplő az EEKD-val egyidejűleg köteles benyújtani. A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kr.) 1.§-16. § szerint kell igazolni, figyelemmel a Kr. 1.§ (7) bekezdésére is. Az ajánlattevőnek az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy vele szemben és a kapacitást biztosító szervezettel szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése, valamint a Kbt. 63.§ (1) bekezdése szerinti kizáró okok. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy: - a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. [Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján] A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. - van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén a jelentkezésben csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak beérkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. [321/2015. (X. 30.) Kr. 13. § alapján]

Uniós alapok további adatai

Az uniós finanszírozású program neve: Multiannual Financial Framework (MFF) 2021-2027 / 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret Horizon Europe Framework Programme (HORIZON) - Európai horizont kutatási és innovációs keretprogram Az uniós finanszírozású pályázat neve: HORIZON-JTI-CLEANH2-2023-1 Az uniós finanszírozású projekt neve: „European Underground H2 STorAge Reference System” Projekt száma:101137798

További információk

1) Ajánlatkérő az alkalmassági feltételeket és igazolási módot a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg. Ajánlattevőknek a Közbeszerzési Hatóság által vezetett „bronz” fokozatú minősített ajánlattevői jegyzékben szereplés mellett, azon túlmenően a BT-750 pontban meghatározott P1) pont szerinti éves árbevétel, M1) pont szerinti műszaki tartalmú referencia, az M2) pont szerinti szakemberek rendelkezésre állása és az M3) pont szerinti a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplést kell igazolni az alkalmassági feltételeknek megfelelés keretében. 2) Ajánlatkérő részajánlattételi lehetőséget nem biztosít, a megkötésre kerülő szerződés alapján az építési beruházás jellegére és a szolgáltatással érintett objektív felelősségű alaptevékenységre tekintettel. 3) Közös ajánlat esetében a Kbt. 35. § szerinti előírások az irányadók. Az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodás egy példányát, amely tartalmazza az ajánlattevők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a közös ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a közös ajánlattevők nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak, továbbá a dokumentumban rögzített egyéb minimum tartalmi követelményeket. 4) Az ajánlattevőnek az ajánlatban cégszerűen nyilatkoznia kell a Kbt. 66.§ (2) a Kbt. 65.§ (7) és a Kbt. 66. § (6) szerint a dokumentumban megadott mintának a kitöltésével. (EKR Űrlap) 5) Kiegészítő tájékoztatás Kbt. 56. § alapján. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumot és a kiegészítő tájékoztatásokat a gazdasági szereplők részére az EKR-ben, a https://ekr.gov.hu elérhetőségen teszi hozzáférhetővé. Ajánlatkérő helyszíni bejárást és konzultációt biztosít, az alábbiak szerint: A konzultáció és helyszín bejárás időpontja: 2025. december 03-án 10.00. óra A konzultáció és helyszín bejárás helye: Kardoskúti Földalatti Gáztároló, 5495 Kardoskút hrsz: 0100/3 (Olajos utca 1.) GPS koordináták: É46.49666 K20.71644. A bejáráson csak fényképes igazolvány bemutatásával vehetnek részt az Ajánlattevők képviselői. A technológiai területre való belépés a besorolásnak megfelelő védőruházat (lángálló, antisztatikus) és munkavédelmi felszerelések viselése és használata esetén engedélyezett. 6) Hiánypótlás, felvilágosítás a Kbt. 71. § szerint, új gazdasági szereplő bevonása esetén VAN új hiánypótlás. 7) Ajánlat benyújtásának és felbontásának helye: a felhívás BT133 I.3 pontban megadott címen, kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszer (ekr.gov.hu) keretében, az eljárás erre megadott felületén. Információ: 424/2017. (XII.19.) Korm.rend. 15. §. és a Kbt. 68.§ (1b) és (1c) bekezdései. 8) Az ajánlatban csatolni kell az ajánlatot aláíró aláírási címpéldányának másolatát, vagy a jogi képviselő által ellenjegyzett aláírás-mintát. Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, az ajánlatban csatolni kell a cégjegyzésre jogosultnak a jelentkezés aláírására feljogosító meghatalmazását. 9) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenné nyilvánítási lehetőséget nem alkalmazza. Ajánlatkérő a hatályos Intézkedési Tervében is megfogalmazott, verseny fokozását célzó intézkedésként jelen eljárás tárgya tekintetében EKR001883132025 számon Előzetes Piaci Konzultációs eljárást folytatott le. 10) Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. előírásai szerint kell eljárni. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben az elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén az elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a Kbt. 41/A § - 41/C §. rendelkezései és a 424/2017. (XII. 19.) Kr. (e-Kr.) 11-12. §-ai tartalmazzák. Az EKR használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; 11) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Nagy László Gábor, lajstromszám: 00099 12) Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos további információ a közbeszerzési dokumentumban található. Ha a felhívás és a közbeszerzési dokumentum között eltérés van, a felhívás az irányadó. 13) Ajánlattevő nem lehet az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalom hatálya alá tartozó személy vagy szervezet. 14) Ajánlattevő a közbeszerzési eljárásban való nyertessége esetén a szerződés teljesítése során nem vehet igénybe olyan, a szerződéses érték 10 %-át meghaladó, alvállalkozóként, szállítóként, kapacitást biztosító szervezetként megjelölt szervezetet, mely vonatkozásában a 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdés a)-c) pontjában előírt feltételek valamelyike fennáll. 15) Ajánlattevőnek a További Információk 13) és 14) pont szerinti tilalom betartásáról az Ajánlatban nyilatkoznia kell. 16) Szakmai ajánlat: Ajánlatkérő a Szakmai ajánlat részeként kéri kifejteni az 1. értékelési részszempontnak való megfelelést, valamint a megnevezett szakember(ek) alkalmassági feltételként nem vizsgált névjegyzéki bejegyzéshez szükséges feltételnek megfelelő többlet szakmai gyakorlata igazolására szolgáló okiratokat kéri a Szakmai ajánlat részeként csatolni: az Ajánlati felhívás BT750 M2.) a) és b) pontja szerinti szakemberek önéletrajzait valamint a 3. értékelési részszempont (Ár) értékelésére szolgáló és a Műszaki tartalom részeként kiadott Költségvetést beárazva. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontja és (9) bekezdés előírásaira tekintettel rögzíti, hogy a szakemberek szakmai önéletrajzának tartalma, amelyhez alkalmassági követelmény is kapcsolódik, hiánypótlási körbe tartozhat, azonban az értékelési szempont körében megjelölt szakember(ek) személyének az eredeti ajánlatból egyértelműen megállapíthatónak és beazonosíthatónak kell lennie, ellenkező esetben az ajánlat érvénytelen. Ajánlatkérő beazonosíthatónak tekinti a szakembert, amennyiben név szerint megjelölésre kerül, továbbá legalább egy olyan adata is megjelölésre került (pl. születési hely idő, vagy anyja neve stb.), amely alapján megkülönböztethető más azonos nevű személyektől. 17) A Kbt. 136.§ (2) bekezdés rendelkezése alapján a külföldi adóilletőségű nyertes Ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes Ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. E kötelezettség vállalásáról a külföldi adóilletőségű Ajánlattevő az ajánlatban nyilatkozni köteles. 18) A közbeszerzési eljárás az Ajánlatkérő fokozott veszéllyel járó tevékenységéhez szükséges építési beruházás beszerzésére irányul, melyekre a releváns előírások alkalmazása az alkalmassági feltételek meghatározásánál - a közbeszerzés ismertetése szerinti műszaki leírással összhangban - tartalommal - alapvető fontosságú. 19) A szerződés teljesítése során Nyertes Ajánlattevőnek a helyszíni munkavégzés megkezdése előtt, biztosítania kell, hogy a szerződés helyszíni teljesítésében személyesen közreműködő szakemberek mindegyike vegyen részt az Ajánlatkérő által a munkavégzés feltételeként a szerződésben meghatározott és térítés nélkül nyújtott oktatáson. Ajánlatkérő a szerződés teljesítése során a technológiai területre való belépést és munkavégzést az előző feltételeknek megfelelő szakembereknek és a besorolásnak megfelelő védőruházat és munkavédelmi felszerelések viselése és használata esetén engedélyezi. Az Ajánlatban e kötelezettség teljesítéséről nyilatkozni kell. 20) A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a szerint az ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötés időpontjára köteles a Szerződés tárgyára kiterjedő hatályos építési szerelési tevékenységre vonatkozó személyi sérülést, dologi kárt és/vagy pénzügyi veszteséget fedező hatályos felelősségbiztosítással, rendelkezni melynek a minimális biztosítási összegének eseményenkénti alsó határa 100 000 000 HUF, az éves limit 250 000 000 HUF, valamint rendelkeznie kell környezetvédelmi felelősségbiztosítással, melynek a minimális biztosítási összegének eseményenkénti alsó határa 50 000 000 HUF, az éves limit 100 000 000 HUF. Ajánlatkérő köteles az e pont szerinti felelősségbiztosítási szerződéseket megkötni vagy ezeknek megfelelő meglévő felelősségbiztosításait kiterjeszteni a szerződésre és azokat a szerződés teljes időtartama alatt fenntartani. A biztosítások megléte a szerződéskötés feltétele, az a szerződés melléklete. Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő részéről szerződéskötéstől való elállásnak, visszalépésnek tekinti, ha nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződés hatálybalépésének időpontjáig az e pont szerinti biztosítás kötvényeit, illetve azok másolatait nem bocsátja ajánlatkérő rendelkezésre. A nyertes ajánlattevő a szerződést köteles a meglévő hatályos felelősségbiztosítása hatálya alá bejelenteni, illetve erre az e pont szerinti felelősségbiztosítási szerződéseket megkötni. A felelősségbiztosításra vonatkozó előírások elfogadásáról az ajánlatban nyilatkozni kell. Folytatás a BT 99 ponthoz (VI.4.3. pont)

Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről)

A Kbt. 148.§ rendelkezései szerint. Folytatás a BT 300 ponthoz (VI.3. pont) 21) Ajánlatkérő a szerződés teljesítésére való alkalmasság megállapításához elfogadja az előírt jogosultság megszerzéséhez, illetve az előírt jogosultságokkal egyenértékű jogosultságok megszerzéséhez szükséges felsőfokú végzettség vagy egyenértékű végzettség és szakmai gyakorlat igazolását, egyben Ajánlatkérő a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes Ajánlattevő a szerződéskötés időpontjára rendelkezzen az Ajánlati felhívás BT750 M2.) pontban meghatározott 266/2013.(VII. 11.) Korm. rendelet szerinti, vagy azzal egyenértékűnek tekintett és Magyarországon a szolgáltatás végzését lehetővé tevő jogosultságokkal rendelkező szakemberekkel. 22) A nyertes ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez az Ajánlati felhívásban meghatározott BT750 M2.) szakembereken felül minden szükséges eszköz és szakember rendelkezésre állását biztosítania kell. Az Ajánlatban e kötelezettség teljesítéséről nyilatkozni kell. 23) Vállalkozó köteles a szerződés teljes futamidejére rendelkezni bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított alábbi rendszerekkel, illetve ezekkel egyenértékű intézkedéssel, tanúsítvánnyal:a)minőségbiztosítási vagy minőségirányítási rendszer (min. ISO 9001, vagy egyenértékű); b) ISO 14001 környezetirányítási rendszer; c) ISO 45001:2018 munkavédelem, munkabiztonság, foglalkozás-egészségügy szabályozásának irányítási rendszer. A tanúsítványok, vagy egyenértékű intézkedések megléte a szerződéskötés feltétele, az a szerződés melléklete. Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő részéről szerződéskötéstől való elállásnak, visszalépésnek tekinti, ha nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződés aláírásának időpontjáig az e pont szerinti tanúsítványok, vagy egyenértékű intézkedések iratait, illetve azok másolatát nem bocsátja a rendelkezésre. Az Ajánlatban a tanúsítványok, vagy egyenértékű intézkedések biztosításáról nyilatkozni kell. Ajánlatkérő a szerződés teljesítése során e kötelezettségek teljesítését auditálhatja. 24) Vállalkozó köteles a szerződés teljesítése során a közbeszerzésekben alkalmazandó környezetvédelmi követelményekről szóló 235/2024. (VIII. 8.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően eljárni. Az Ajánlatban e kötelezettség teljesítéséről nyilatkozni kell. A rendelet szerinti előírásokat és az ellenőrzés módját a szerződéstervezet tartalmazza. Ajánlatkérő a szerződés teljesítése során e kötelezettség teljesítését auditálhatja. 25) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 29 § (1) bekezdésének megfelelően a nyertes ajánlattevő a kivitelezés során a 6_2020. ÉPMI (v2_ 2022. III. 29.) Mintavételi és Megfelelőség-igazolási terv alkalmazása, tartalmi és formai követelményei építésügyi műszaki irányelvben meghatározott tartalmú mintavételi és megfelelőség-igazolási tervet köteles készíttetni. E kötelezettség vállalásáról az ajánlatban nyilatkozni kell. 26) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. 81 § (11) bekezdése szerint, a nyílt eljárásban nem lehet tárgyalni. A nyílt eljárásban az ajánlatkérő a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételekhez, az ajánlattevő az ajánlatához az ajánlattételi határidő lejártától kötve van. A szerződéstervezethez az ajánlatban módosító javaslat nem tehető! 27) A Vállalkozó a kivitelezési szolgáltatás teljesítése során az Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató Rendszerben (a továbbiakban: Üvegkapu) történő regisztrációval és az Üvegkapu eszközeinek a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény, valamint a 707/2021. (XII.15.) Korm. Rendeletben foglaltak szerint köteles eljárni. Az Ajánlatban e kötelezettség teljesítéséről nyilatkozni kell. 28) A nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének időtartama alatt a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 29/A § rendelkezésének megfelelően köteles teljesíteni az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló kormányrendeletben előírt statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségét. Az Ajánlatban e kötelezettség teljesítéséről nyilatkozni kell. 29) Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (6) alapján feltételes közbeszerzési eljárásként indítja meg, figyelemmel a Magyarország 2025. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2024. évi LXXIV. törvény 253 § (1) bekezdésére. A feltételes eljárásban a szerződés megköthető a 2024. évi LXXIV. törvény szerinti 254 § (3) bekezdése szerinti vélemény rendelkezésre állása esetén vagy abban az esetben amennyiben a jelen beszerzés tárgya nem tartozik a 2024. évi LXXIV. törvény 251-257. § hatálya alá. A közbeszerzési eljárás eredményének kihirdetésére csak a feltétel bekövetkezte alapján kerülhet sor, így a közbeszerzési eljárás nyertese esetében a szerződéskötési kötelezettség már fenn fog állni. 30) Összhangban a Közbeszerzési Dokumentáció részét képező szerződéses feltételekkel, Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy Nyertesség esetén az Ajánlattevő a Szerződés teljesítése során köteles együttműködni a Megrendelő által a Kardoskúti földgáztárolón, Pusztaszőlős gyűjtőállomáson és a PSZ-36 gázkút kútmunkálataihoz megvalósuló EUH2STARS Projekt megvalósítása tekintetében már megkötött szerződések vállalkozóival és a kiírni tervezett közbeszerzési eljárások alapján megkötésre kerülő szerződések vállalkozóival az ezen vállalkozók feladatát képező műszaki tartalom megvalósításában. 31) A nyertes ajánlattevő a teljesítés során a 203/1998. (XII.19.) Kormányrendeletben előírtaknak, valamint a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 20/2022. (I. 31.) SZTFH rendeletben előírtaknak megfelelően köteles rendelkezni a munkavégzéshez szükséges számú -jogszabályban előírt szakmai képesítéssel, gyakorlattal, vizsgával, engedéllyel rendelkező- munkavállalóval, illetve a tevékenység végzéséhez szükséges munkaeszközzel és berendezéssel. Az Ajánlatban e kötelezettség teljesítéséről nyilatkozni kell.

Uniós alapok további adatai

Multiannual Financial Framework (MFF) 2021-2027 / 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret Horizon Europe Framework Programme (HORIZON) - Európai horizont kutatási és innovációs keretprogram Az uniós finanszírozású pályázat neve: HORIZON-JTI-CLEANH2-2023-1 Az uniós finanszírozású projekt neve: „European Underground H2 STorAge Reference System” Projekt száma:101137798

A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre

Szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlában szereplő ellenértéket ajánlatkérő átutalással egyenlíti ki, figyelemmel a Ptk. 6:130. § (1) - (2) bekezdésében foglalt rendelkezésekre. Amennyiben az Ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdésétől eltérően az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A § (1) bekezdés szerinti szabályai az irányadóak. A Kbt. 135. § (1), (3), (4), (6) és (7) bekezdéseiben meghatározott feltételek a szerződésnek akkor is részei, ha a Felek erről nem, vagy eltérően állapodtak meg. A teljesítést igazoló okirat a számla mellékletét képezi. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme EUR. Részszámlázás és a kifizetés a 322/2015. (X. 30.) Kr. 30. § -32.§ rendelkezései szerint.

A szerződés teljesítésének feltételei

Késedelmi kötbér: olyan okból, amelyért felelős, a Vállalkozó a teljesítéssel késedelembe esik. Mértéke: a késedelemmel érintett szerződéses mennyiségre eső nettó vállalkozói díj 1 %-a/nap, max. 25 %. Meghiúsulási kötbér: olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős, a teljesítés meghiúsul. Mértéke: a meghiúsulással érintett szolgáltatás nettó vállalkozói díjának 30 %-a. Hibás teljesítési kötbér: hibásan teljesít a Vállalkozó minden olyan egyéb a Munka nem szerződésszerű teljesítése esetén, ami nem késedelem és nem meghiúsulás és amely olyan okból történik, amelyért felelős. Mértéke: a hibás teljesítéssel érintett Munka nettó Vállalkozói díj 25 %-a Jótállás: a munka átadás-átvételétől számított 60 hónap. Karakterkorlát miatt folytatás a BT-300 (VI.3.) pontban

További információk

A szerződés módosítás időpontja: 2026.03.30. Karakterkorlát miatt folytatás a BT 70 (III.4.7.) ponthoz: Teljesítési biztosíték: Nyertes Ajánlattevő a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként a szerződés szerinti, tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-át elérő Teljesítési biztosítékot köteles nyújtani. A Kbt. 134.§ (6) bekezdés a) pont szerinti módon a Kbt. 134.§ előírásainak a betartásával kell a biztosítékot nyújtani. Az ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötés időpontjára köteles a Teljesítési Biztosítékot nyújtani és ezt igazolni. Jóteljesítési biztosíték: Nyertes Ajánlattevő szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként a szerződés szerinti, tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-át elérő Jóteljesítési biztosítékot köteles nyújtani. Legkésőbb a Szerződés véghatáridejéig be kell nyújtani és időbeli hatályának a Végleges Átadás - Átvétel időpontjától számított 15 hónapra kell kiterjednie. A Kbt. 134.§ (6) bekezdés a) pont szerinti módon a Kbt. 134.§ előírásainak a betartásával kell a biztosítékot nyújtani. Tartalékkeret: Ajánlatkérő a teljesítés során a feladat elvégzéséhez szükséges esetleges további mennyiségek fedezésére tartalékkeretet kíván a szerződésbe foglalni és a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződésben részletesen rögzíti a tartalékkeret felhasználásának szabályait. A tartalékkeret mértéke a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20 § (2) bekezdése alapján a szerződés szerinti teljes ellenszolgáltatás 10 %-a. A tartalékkeret felhasználása során a megajánlott egységárak alapján a tényleges teljesítés alapján tételes elszámolással kerül az ellenérték meghatározásra, a szerződésben meghatározott rendelkezések szerint. Felelősségbiztosítás: A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a szerint az ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötés időpontjára köteles a Szerződés tárgyára kiterjedő hatályos építési szerelési tevékenységre vonatkozó a személyi sérülést, dologi kárt és/vagy pénzügyi veszteséget fedező hatályos felelősségbiztosítással, rendelkezni vagy a meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az alábbiakban előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra, melynek a minimális biztosítási összegének eseményenkénti alsó határa 100 000 000 HUF, az éves limit 250 000 000 HUF, valamint rendelkeznie kell környezetvédelmi felelősségbiztosítással, vagy a meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az alábbiakban előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra, melynek a minimális biztosítási összegének eseményenkénti alsó határa 50 000 000 HUF, az éves limit 100 000 000 HUF. Ajánlatkérő köteles az e pont szerinti felelősségbiztosítási szerződéseket megkötni vagy ezeknek megfelelő meglévő felelősségbiztosításait kiterjeszteni a szerződésre és azokat a szerződés teljes időtartama alatt fenntartani. A biztosítások megléte a szerződéskötés feltétele, az a szerződés melléklete. Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő részéről szerződéskötéstől való elállásnak, visszalépésnek tekinti, ha nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződés hatálybalépésének időpontjáig az e pont szerinti biztosítás kötvényeit, illetve azok másolatait nem bocsátja ajánlatkérő rendelkezésre. A nyertes ajánlattevő a szerződést köteles a meglévő hatályos felelelősségbiztosítása hatálya alá bejelenteni, illetve erre az e pont szerinti felelősségbiztosítási szerződéseket megkötni. A közbeszerzési eljárás eredményének kihirdetésére csak a feltétel bekövetkezte alapján kerülhet sor, így a közbeszerzési eljárás nyertese esetében az eredményhirdetéstől a szerződéskötési kötelezettség már fenn fog állni. A felelősségbiztosításra vonatkozó előírások elfogadásáról az ajánlatban nyilatkozni kell. A szerződést biztosító részletes mellékkötelezettségek a közbeszerzési dokumentumban találhatók.

Egyéb kiegészítő információk

A felek a 2026. február 13. napján létrejött Szerződést annak 19.8. pontjára tekintettel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § rendelkezései, valamint a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015 (X.27) Korm.rendelet 22. § (2) bekezdés b) pontjának rendelkezései alapján módosítják. A módosítás a MOL Nyrt által kiadott munkavégzési hozzájárulás kikötései miatt szükséges. A módosítás kizárólag a MOL Nyrt közművei által érintett területeken való munkavégzés átütemezésére terjed ki. A módosítás a lehető legkisebb mértékben változtatja meg a szerződést, az érintett műszaki tartalomból csak az akadállyal érintett részt és annak ellenszolgáltatásának megfizetését ütemezi át. A módosítás nem érinti az ellenszolgáltatás összegét, a szerződéses érték változatlan maradt. A módosítás kizárólag négy teljesítési ütem részleges megbontását és részben átütemezését jelenti és a szerződés időtartama változatlan marad. Karakterhiány miatt folytatás a BT 202 rovathoz: 6.3.1.2. 2. szakasz határidő (kötbér köteles): 2026.04.30. Földmunka, tükörkészítés, talajjavító réteg készítése és átfúrások - A nyílt munkaárok földkitermelése gépi munkával és kézi kiegészítéssel, tükörkészítés, homokterítés a célvezeték esetén, - (Irányított) fúrások végrehajtása és vastagfalú csővezetékek elhelyezése, célvezeték nyomvonalán 4 műtárgy esetén, - A célvezeték nyomvonalától a tervben definiált távolságban, annak mindkét oldalán szükséges az átfúrásokat végrehajtani (2x4 esetben), a fektetésre kerülő redundáns optikai kábelpár részére és a Megrendelő által biztosított KPE védőcsöveket ezekre a helyekre behúzni. 6.3.1.3. 3. szakasz határidő (kötbér köteles): 2026.06.02. Csőszerelés I. és varratvizsgálatok - Csőszerelés: Összességében 2500 méter hosszban a DN80-as célvezetékek hegesztési munkálatai elkészültek (ezen fázisban nem szükséges, hogy a hegesztett szakaszok a kábelárokban foglaljanak helyet). A folytonosság alól kivételt képeznek a deponálási pontra leszállított duplex és triplex csőszakaszok, valamint azon szakaszok, ahol átfúrás történik, ott a kábelárokban kerül sor varrat készítésére, de jelen szakasz teljesülését nem befolyásolják. (A IV. szakaszban szükséges a teljes vezetékhossz elkészülte.), - Az elkészült vezeték varratainak varratvizsgálataira sor került VT, PT, XT, - A készre szerelt szakaszok varratainak szigetelése megtörtént. 6.3.1.5. 5. szakasz határidő – az Építési Terület újbóli (2.) átadását követően 2026.07.31. PSz-36 kútbekötővezeték földmunkája, bontása, új nyomvonal kiépítése, vezetékek nyomása és varratszigetelése - PSz-36 kútbekötővezeték feltárása (humuszos termőréteg leszedése és földkitermelés) a meglévő vezeték elbontása, - (Irányított) fúrások végrehajtása és vastagfalú csővezetékek elhelyezése a kútbekötővezeték nyomvonalán 2 műtárgy esetében, - A Pusztaszőlős telephely és PSz-36 kút közötti kútbekötővezeték az elbontott vezeték nyomvonalán elkészült, varratvizsgálatokra és varratszigetelésre, valamint a szilárdsági nyomáspróbára sor került. (A vezeték üzemszerűen használható.) Az elkészült és lefektetett vezetékek szilárdsági nyomáspróbája, vezetéktisztítása és víztelenítése, fésűs takarás mellett (majd sikeres ellenőrzések után a csőkötések szigetelése – a varratszigetelés történhet a korábbi szakaszban, a vezeték homokágyra helyezését megelőzően), - A Megrendelő elfogadja a varratok szigetelését a III., illetve IV. szakaszokban, amikor a csővezeték még nem került a nyílt munkaárokba.

Szöveg

Eredeti: 1. A Szerződés 4.10 1.-3. és 5. pontjai: 1. szakasz - 2026.03.31.: Humuszleszedés és csődeponálás Az esedékes vállalkozói díj a teljes Vállalkozói Díj 5%-a, azaz nettó 90 378,30 EUR + ÁFA, azaz kilencvenezer háromszázhetvennyolc euro harminc cent + általános forgalmi adó 2. szakasz - 2026.04.30.: Földmunka, tükörkészítés, átfúrások Az esedékes vállalkozói díj a teljes Vállalkozói Díj 25%-a, azaz nettó 451 891,50 EUR + ÁFA, azaz négyszázötvenegyezer nyolcszázkilencvenegy euro ötven cent + általános forgalmi adó 3. szakasz - 2026.06.02.: Csőszerelés I. és varratvizsgálatok Az esedékes vállalkozói díj a teljes Vállalkozói Díj 20%-a, azaz nettó 361 513,20 EUR + ÁFA, azaz háromszázhatvanegyezer ötszáztizenhárom euro húsz cent + általános forgalmi adó Az előleg összegének az elszámolása ebben a részszámlában történik. 5. szakasz – az Építési Terület újbóli (2.) átadását követően: 2026.07.31.: Nyomáspróba és varratszigetelés Az esedékes vállalkozói díj a teljes Vállalkozói Díj 5%-a, azaz nettó 90 378,30 EUR + ÁFA, azaz kilencvenezer háromszázhetvennyolc euro harminc cent + általános forgalmi adó 2. A Szerződés 6.3.1. 1.-3. és 5. szakaszai: 6.3.1.1. 1. szakasz határidő (kötbér köteles): 2026.03.31. Humuszleszedés és csődeponálás -Humuszos termőréteg leszedése és deponálása a vezeték nyomvonalán a kijelölt szélességben és mélységben, -PSz-36 kútbekötővezeték feltárása (humuszos termőréteg leszedése és földkitermelés) a meglévő vezeték elbontása, -Csőanyag deponálási pontok kialakítása és a csőanyag leszállítása a kijelölt pontokra (célszerűen kiindulási ponton készített varratokkal duplex, triplex hosszban). 6.3.1.2. 2. szakasz határidő (kötbér köteles): 2026.04.30. Földmunka, tükörkészítés, talajjavító réteg készítése és átfúrások -A nyílt munkaárok földkitermelése gépi munkával és kézi kiegészítéssel, tükörkészítés, homokterítés a célvezeték esetén, -(Irányított) fúrások végrehajtása és vastagfalú csővezetékek elhelyezése, célvezeték nyomvonalán 4 műtárgy esetén, a kútbekötővezeték nyomvonalán pedig 2 műtárgy esetében, -A célvezeték nyomvonalától a tervben definiált távolságban, annak mindkét oldalán szükséges az átfúrásokat végrehajtani (2x4 esetben), a fektetésre kerülő redundáns optikai kábelpár részére és a Megrendelő által biztosított KPE védőcsöveket ezekre a helyekre behúzni. 6.3.1.3. 3. szakasz határidő (kötbér köteles): 2026.06.02. Csőszerelés I. és varratvizsgálatok -Csőszerelés: Összességében 2500 méter hosszban a DN80-as célvezetékek hegesztési munkálatai elkészültek (ezen fázisban nem szükséges, hogy a hegesztett szakaszok a kábelárokban foglaljanak helyet). A folytonosság alól kivételt képeznek a deponálási pontra leszállított duplex és triplex csőszakaszok, valamint azon szakaszok, ahol átfúrás történik, ott a kábelárokban kerül sor varrat készítésére, de jelen szakasz teljesülését nem befolyásolják. (A IV. szakaszban szükséges a teljes vezetékhossz elkészülte.), -Az elkészült vezeték varratainak varratvizsgálataira sor került VT, PT, XT, -A készre szerelt szakaszok varratainak szigetelése megtörtént, A Pusztaszőlős telephely és PSz-36 kút közötti kútbekötővezeték az elbontott vezeték nyomvonalán elkészült, varratvizsgálatokra és varratszigetelésre, valamint a szilárdsági nyomáspróbára sor került. (A vezeték üzemszerűen használható.) 6.3.1.5. 5. szakasz határidő – az Építési Terület újbóli (2.) átadását követően 2026.07.31. Nyomáspróba és varratszigetelés -Az elkészült és lefektetett vezetékek szilárdsági nyomáspróbája, vezetéktisztítása és víztelenítése, fésűs takarás mellett (majd sikeres ellenőrzések után a csőkötések szigetelése – a varratszigetelés történhet a korábbi szakaszban, a vezeték homokágyra helyezését megelőzően), -A Megrendelő elfogadja a varratok szigetelését a III., illetve IV. szakaszokban, amikor a csővezeték még nem került a nyílt munkaárokba. Módosítás: 1. A Szerződés 4.10 1.-3. és 5. pontjai helyébe az alábbi szöveg lép: 1. szakasz - 2026.03.31.: Humuszleszedés és csődeponálás Az esedékes vállalkozói díj a teljes Vállalkozói Díj 4%-a, azaz nettó 72.302,64 EUR + ÁFA, azaz hetvenkettőezer-háromszázkettő euro, hatvannégy cent + általános forgalmi adó 2. szakasz - 2026.04.30.: Földmunka, tükörkészítés, átfúrások Az esedékes vállalkozói díj a teljes Vállalkozói Díj 23%-a, azaz nettó 415.740,18 EUR + ÁFA, azaz négyszáztizenötezer-hétszáznegyven euro, tizennyolc cent + általános forgalmi adó 3. szakasz - 2026.06.02.: Csőszerelés I. és varratvizsgálatok Az esedékes vállalkozói díj a teljes Vállalkozói Díj 18%-a, azaz nettó 325.361,88 EUR + ÁFA, azaz háromszázhuszonötezer-háromszázhatvanegy euro, nyolcvannyolc cent + általános forgalmi adó Az előleg összegének az elszámolása ebben a részszámlában történik. 5. szakasz – az Építési Terület újbóli (2.) átadását követően: 2026.07.31.: Psz-36 kútbekötő vezeték földmunkája, bontása, új nyomvonal kiépítése, vezetékek nyomáspróbája és varratszigetelése Az esedékes vállalkozói díj a teljes Vállalkozói Díj 10%-a, azaz nettó 180.756,60 EUR + ÁFA, azaz egyszáznyolcvanezer-hétszázötvenhat euro, hatvan cent + általános forgalmi adó 2. A Szerződés 6.3.1. 1.-3. és 5.pontjai helyébe az alábbi szöveg lép: 1. szakasz határidő (kötbér köteles): 2026.03.31. Humuszleszedés és csődeponálás - Humuszos termőréteg leszedése és deponálása a vezeték nyomvonalán a kijelölt szélességben és mélységben, - Csőanyag deponálási pontok kialakítása és a csőanyag leszállítása a kijelölt pontokra (célszerűen kiindulási ponton készített varratokkal duplex, triplex hosszban). Karakterhiány miatt folytatás a BT 201 rovatban