Gázelosztó vezeték (gerinc és leágazó) létesítés

Rövid leírás

Vállalkozási keretszerződés az ajánlatkérő működési területén található különböző átmérőjű, anyagú és nyomásfokozatú gázelosztó vezeték (gerinc és leágazó) (különösen a nyomásszabályozó állomások és korrózióvédelmi rendszerek) építési, valamint egyéb gázhálózathoz kapcsolódó munkáinak (hegesztett kötésekkel készült, alépítményi és felépítményi munkarészeket egyaránt tartalmazó, műszaki vizsgálat, geodéziai bemérés) megvalósítása tervezéssel együtt, vagy megvalósítása az ajánlatkérő által az egyedi megrendelések során szolgáltatott tervdokumentáció alapján. Utólagos leágazó létesítés esetén a már meglévő (üzemelő) gázelosztóvezetékről utólagosan építendő, különböző átmérőjű, anyagú és nyomásfokozatú, leágazó vezeték létesítési munkáinak (alépítmény, felépítmény, műszaki vizsgálat, geodéziai bemérés) megvalósítása tervezéssel együtt, vagy megvalósítása az ajánlatkérő által szolgáltatott tervdokumentáció szerint. A fentieken kívül meglévő (üzemelő) elosztóvezeték környezetében, illetve új elosztóvezeték létesítéséhez szükséges alépítményi (burkolatbontás, földmunka, befejező munkák, ideiglenes melléklétesítmények, stb.) munkák végzése. Ajánlatkérő jogosult az elkészült leágazó elosztó vezeték rákötési és gáz alá helyezési munkálatai elvégzését is megrendelni a nyertes ajánlattevőtől. Ajánlatkérő (Továbbiakban: AK) a szerződés időtartama alatt a meghatározott keretösszeg (felhívás BT-24. mezőben meghatározott keretösszeg) 70 %-ára vállal lehívási kötelezettséget. Továbbiak a II.2.4) pontban, és a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.

A beszerzés leírása

Vállalkozási keretszerződés az ajánlatkérő működési területén található különböző átmérőjű, anyagú és nyomásfokozatú PE vagy acél anyagú gázelosztó vezeték (gerinc és leágazó) (különösen a nyomásszabályozó állomások és korrózióvédelmi rendszerek) építési és egyéb gázhálózathoz kapcsolódó feltárással és feltárás nélküli munkáinak (hegesztett kötésekkel készült, alépítményi és felépítményi munkarészeket egyaránt tartalmazó, műszaki vizsgálat, geodéziai bemérés) megvalósítására tervezéssel együtt, vagy megvalósítása az ajánlatkérő által az egyedi megrendelések során szolgáltatott tervdokumentáció alapján. Utólagos leágazó létesítés esetén a már meglévő (üzemelő) gázelosztóvezetékről utólagosan építendő, különböző átmérőjű, anyagú és nyomásfokozatú, leágazó vezeték létesítési munkáinak (alépítmény, felépítmény, műszaki vizsgálat, geodéziai bemérés) megvalósítása tervezéssel együtt, vagy megvalósítása az ajánlatkérő által szolgáltatott tervdokumentáció szerint. Ajánlatkérő jogosult az elkészült leágazó elosztó vezeték rákötési és gáz alá helyezési munkálatai elvégzését is megrendelni a nyertes ajánlattevőtől. Meglévő (üzemelő) elosztóvezeték környezetében, illetve új elosztóvezeték létesítéséhez szükséges alépítményi (burkolatbontás, földmunka, befejező munkák, ideiglenes melléklétesítmények, stb.) munkák végzése. Az elvégzendő munkák munkanemei: - Burkolatbontási munkák - Alépítményi, földmunkák, fúrás, sajtolás, csőroppantás - Burkolat helyreállítás - Munkaterület elhatárolási, forgalomtechnikai elemek, tevékenységek - Vegetáció védelmi, és irtási munkák - Felépítmény, PE csövek, PE idomok munkái - PE hegesztési, és vezetéktisztítási munkák - Felépítmény, acélcsövek, acélidomok, szigetelések munkái - Acél hegesztési, elbontási, vezeték tisztítási munkák - Felépítmény, elzáró szerelvények, egyéb szerelvények, csapszekrények munkái - Felépítmény, nyomvonal jelölés, védőcső, szaglócső, távtartó munkái - Gáznyomásszabályozó telepítés alépítményi munkái - Egyéb, a vezetéképítéssel összefüggő tételek - Aktív korrózióvédelem - Gázelosztó vezetékek és tartozékaik tervezése - Nyomásszabályozó állomás tervezésére vonatkozó tételek - Korrózióvédelem tervezési tételei - Forgalomtechnikai tervezés tételei - Elosztóvezetékek tervezés kiegészítő tételei - Gázelosztó vezetékek tervezéséhez kapcsolódó szaktervezői tételek - Kiviteli terv aktualizálás, áttervezés tételei - Gázelosztó vezeték tervezéséhez kapcsolódó vezetékjogi, használati jogi, és a szakértői tételek - Provizor szabályzó tervezés. Részletesen az Ártáblázatban és a műszaki leírásban. Alépítményi munkarészek alatt a bontáshoz, földmunkához és a helyreállításhoz (burkolatok is) kapcsolódó munkarészeket kell érteni. Felépítményi munkarészek alatt a gázelosztó vezeték, illetve gázelosztó hálózati nyomásszabályozó állomás építési, telepítési munkarészeket kell érteni. Nyertes Ajánlattevő kötelezettségét képezi az által elvégzett gázvezeték építési munkák tekintetében a jótállási időn belül a jótállási kötelezettség teljesítése első sorban a hiba kijavítása útján. Teljesítés helye: Budapest közigazgatási területe és 20 vidéki település: Jászfelsőszentgyörgy, Pánd, Bénye, Gomba, Tápióság, Sülysáp, Úri, Szigetszentmiklós, Csömör, Piliscsaba, Szentlőrinckáta, Káva, Tápióbicske, Nagykáta, Tápiószecső, Szentmártonkáta, Tóalmás, Pécel, Remeteszőlős, Pilisjászfalu, valamint az Ajánlatkérő mindenkori földgázelosztási működési engedélyében felsorolt egyéb települések Az eljárás keretszerződés megkötésére irányul, keretösszeg: nettó 835.586.500,- Ft Ajánlatkérő a teljes keretösszeg 70%-ára vállal lehívási kötelezettséget. Előző időszak tapasztalatai alapján a kivitelezési munkák várható mennyisége a szerződés időtartama alatt: 3,5 km Előző időszak tapasztalatai alapján tervezési feladatokat is tartalmazó feladatok várható volumene a szerződés időtartama alatt a keretösszeg 10%-a. Egy időben megvalósítandó kivitelezési munkákat tartalmazó egyedi megrendelések várható nagyságrendje: 1,5 km. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az itt megadott mennyiség (km) tájékoztató jellegű, azoktól ajánlatkérő a keretszerződés teljesítése során eltérhet. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az Ártáblázatban megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek, a mennyiségek Ártáblázat szerinti megbontásban történő lehívására Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget, attól ajánlatkérő a keretszerződés teljesítése során eltérhet. Ajánlatkérő a keretszerződés keretösszegének terhére a szerződésben megjelölt munkákból tetszőleges arányban és mennyiségben adhat ki megrendeléseket a nyertes ajánlattevőnek. Ajánlatkérő egyidejűleg több egyedi megrendelés kibocsátására is jogosult. Ajánlatkérő a keretszerződés időtartama alatt a keretösszeg erejéig jogosult egyedi megrendelések kibocsátására az Ártáblázatban meghatározott tételek vonatkozásában. A részletes feladatleírást a Közbeszerzési műszaki leírás c. dokumentum és kapcsolódó mellékletei tartalmazzák.

További információk

Teljesítési határidő: Új gázelosztó vezeték építése (gerinc + leágazó, hosszúságtól függetlenül) ajánlatkérő által biztosított tervek esetén az egyedi megrendelés visszaigazolásától számítva: 60 naptári nap a gáz alá helyezésig és további 30 nap a készre jelentésig. Új leágazó vezeték építése esetén az egyedi megrendelés visszaigazolásától számítva: 30 naptári nap a gáz alá helyezésig és további 15 nap a készre jelentésig A fentiek bármelyike esetén amennyiben tervezés megrendelésével együtt történik az építés az egyedi megrendelés visszaigazolásától számítva: 120 (százhúsz) naptári nap a gáz alá helyezésig és további 30 nap a készre jelentésig. Részletesen a szerződés tervezetben. AK a részajánlattétel lehetőségét a beszerzés tárgyához és jellegéhez igazodva megvizsgálta: a beszerzési igény, valamint az elosztói engedélyessel szemben támasztott jogszabályi előírások és kötelmek, mint a legkisebb költség elvén történő gazdálkodás és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények nem teszik lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt. A párhuzamos munkavégzés, valamint az egymás után ütemezett munkavégzés, a logisztikai és organizációs költségek csökkentését eredményezi. AK ezáltal egyrészt gazdaságilag előnyösebb ajánlatokat kaphat, másrészt figyelembe veszi a fogyasztók jogos igényét, hogy a fűtési időszakon kívül minden gázelosztó vezeték építéssel érintett munka befejeződjön. A fentiekhez igazodva a hálózatépítési munkák megvalósításának időigényét és a megvalósítás kockázatait csökkenti a projektek összevonása, ennek indoka, hogy a kivitelezési feladatoknak a műszaki előkészítettsége azonos szintű, műszaki tartalmuk azonos v. nagyon hasonló, ill. a projektek megvalósításához szükséges engedélyek megszerzése költséghatékonyabban történhet, így az anyagi vonzata kisebb, ami a rövidebb átfutási időt eredményez. A területi alapú részajánlattételre nincs lehetőség mivel a konkrét munkák területi megoszlása sem látható előre, rendkívüli nehézséget okoz a területi alapú tervezhetőségük, az igénybejelentések területi megoszlása is a gázigénylőktől függ teljes egészében. Az igényeket számos olyan külső tényező is befolyásolhatja, amire AK-nek nincs ráhatása (pl. jogszabályi változások). A területi alapú részajánlatétel a szerződés(ek) teljesítésének (AK lehívási kötelezettségének) jelentős kockázatát jelentené, akár még az is előfordulhatna, hogy bizonyos részajánlati területen akár egyáltalán nem lenne, vagy minimális lenne az új gázigény, így AK lehívási kötelezettségével szemben nem vagy akár jelentősen elmaradó mértékű munkavégzés merülne fel. A terület alapú részajánlattétellel járó AK-i kockázatok kezelése lehetetlen lenne.

Fő helyszín vagy teljesítési hely

A teljesítés fő helyszíne Budapest és Pest megye, továbbá Ajánlatkérő mindenkori földgázelosztási működési engedélyében felsorolt egyéb települések. Ajánlatkérő mindenkori szolgáltatási területe, az eljárás megindításának időpontjában Budapest közigazgatási területe és 22 vidéki település(rész): • Budapest • Bénye, Gomba, Jászfelsőszentgyörgy, Káva, Nagykáta, Pánd, Pécel, Sülysáp, Szentmártonkáta, Szentlőrinckáta, Tápióbicske, Tápióság, Tápiószecső, Tóalmás, Úri, Piliscsaba, Pilisjászfalu, Remeteszőlős települések. • Nagykovácsi, Budakeszi-Szanatórium utca, Szigetszentmiklós (üdülőtelep), Csömör település részek A Magyar Energia Hivatal (általános és egyetemes jogutódja: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal) által kiadott 228/2009. sz. földgázelosztási működési engedély 1. számú mellékletében meghatározott települések / településrészek. Az engedély a következő linket érhető el: https://mvmhalozat.hu/attachments/742

A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid leírása

Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha: SZ/1. Nem szerepel a 322/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (1) bekezdése alapján a 2023. évi C. törvény szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőknek a letelepedésük szerinti ország nyilvántartásában szükséges szerepelniük. SZ/2. A 322/2015. (X. 30.) Kr. 8. § (1) bek. alapján nem szerepel a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőknek, vagy – vagy az általa az adott tervezési munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek – a 322/2015. (X. 30.) Kr. 8. § (2) bek-nek megfelelően nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében. Igazolás módja AT-nek a Kr. 1. § (1) bek alapján az ajánlat benyújtásakor az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti alkalmassági követelményeknek. Az EEKD-val történő előzetes igazolás során – a Kbt. 67. § (1)-(3), a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 1. § (1) és 2. § (5) bek-nek megfelelően – AK elfogadja a gazdasági szereplő (AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α (alfa) pont kitöltése. A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése szerint ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő(ke)t megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények alábbiak szerinti igazolására: Az SZ/1 pont szerinti nyilvántartásban szereplés tényét Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén Ajánlatkérő ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai, az Sz/2. szerinti nyilvántartásban szereplés tényét Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén Ajánlatkérő ellenőrzi a tervezői tevékenységet végzők nyilvántartásának adatai alapján. Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentum benyújtásával szükséges igazolni. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani Az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók (felhasználhatók) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid leírása

Alkalmatlan AT (közös AT), ha nem rendelkezik M/1 Az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) teljesített, de legfeljebb 8 éven belüli megkezdett, sikeres műszaki átadás-átvétellel befejezett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített M/1.1. Legalább 1.100 fm, alépítményi és felépítményi munkarészeket egyaránt tartalmazó acél, és/vagy PE anyagú földgáz- és/vagy egyéb szénhidrogén szállítására alkalmas vezeték építésére, és/vagy rekonstrukciójára vonatkozó referenciamunkával, amelyből minimum 800 fm, gázelosztó vezeték építésére vagy rekonstrukciójára vonatkozott és M/1.2. Minimum 1 darab gázelosztó vezeték és/vagy egyéb szénhidrogén szállító vezeték építésére, és/vagy rekonstrukciójára vonatkozó feltárás nélküli vezetéképítéssel megvalósult, alépítményi és felépítményi munkarészeket egyaránt tartalmazó referenciamunka. Alépítményi munkarészek alatt a bontáshoz, földmunkához és a helyreállításhoz (burkolatok is) kapcsolódó munkarészeket kell érteni. Felépítményi munkarészek alatt a gázelosztó vezeték, illetve gázelosztó hálózati nyomásszabályozó állomás építési, telepítési munkarészeket kell érteni. Az előírt referenciák egy vagy több szerződéssel is teljesíthetők. Az EEKD-val történő előzetes igazolás során – a Kbt. 67. § (1)-(3), a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 1. § (1) és 2. § (5) bek-nek megfelelően – AK elfogadja a gazdasági szereplő (AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α (alfa) pont kitöltése. Az alábbi dokumentumok benyújtása kizárólag AK erre vonatkozó kifejezett felhívására, a Kbt. 69.§ (4)-(6) bek. alapján kötelező. M/1. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (2) bek. a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított öt év (60 hónap) legjelentősebb építési beruházásainak ismertetésére szolgáló, a 321/2015. (X. 30.) Kr. 22. § (3) szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolás. Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven (96 hónapon) belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. Befejezés alatt a műszaki átadás-átvétel időpontja értendő. A csatolt referencia igazolásnak tartalmaznia kell valamennyi, az alkalmasság megítéléséhez szükséges követelmények teljesülését igazoló adatot. Tartalmaznia kell legalább a következőket: a teljesítés ideje (kezdő és a befejező időpontja: nap, hónap, év bontásban), teljesítés helye, a szerződést kötő másik fél neve és címe (a kapcsolattartó nevét és elérhetőségét (e-mail cím és/vagy telefonszám) is feltüntetve), az építési beruházás tárgya és mennyisége (olyan részletességgel, hogy az alkalmassági követelménynek való megfelelőség megállapítható legyen), igazolást kiállító vonatkozásában a kapcsolattartó neve, email címe és/vagy telefonszáma, továbbá nyilatkozat kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben a referenciamunkát az ajánlattevő/alvállalkozó/más szervezet közös ajánlattevőként/alvállalkozóként teljesítette, úgy a teljesítésből kizárólag csak az ajánlattevő/alvállalkozó/más szervezet saját teljesítése fogadható el, azzal, hogy ajánlatkérő alkalmazza a 321/2015. (X. 30.) Kr. 22. § (5) bekezdését. A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt M/1. alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A Kbt. 65. § (7) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.

A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid leírása

M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös AT), ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel: M/2.1. legalább 1 fő, aki rendelkezik a 266/2013.(VII.11.) Kr. r-ben meghatározott MV-GO kódjelű felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel, illetve képzettséggel és szakmai gyakorlattal, M/2.2. legalább 1 fő PE hegesztés irányító szakember, aki rendelkezik AK minőségirányítási rendszere (MBIR, https://www.mvmhalozat.hu/edgaz/oldalak/9969) G-TU-1 Gázelosztó vezetékek létesítése technológiai utasítás 4. pontja szerinti Hegesztés helyszíni irányítójára vonatkozó végzettséggel, illetve képesítéssel vagy egyenértékű végzettséggel, képzettséggel és szakmai gyakorlattal, azaz rendelkezik legalább középfokú gépész szakirányú képesítéssel és legalább 5 éves hegesztési szakmai gyakorlattal. Egyenértékű végzettség és képzettség:16/2018. (IX. 11.) ITM r. 1. § 4. és 6. pontjában. M/2.3. legalább 1 fő acélhegesztés irányító, aki rendelkezik a 143/2004. (XII.22.) GKM rendelet (Hegesztési Biztonsági Szabályzat) szerint legalább középfokú gépész szakirányú végzettséggel, illetve képesítéssel és legalább 5 éves hegesztési szakmai gyakorlattal, vagy a hivatkozott rendeletben előírtakkal egyenértékű végzettséggel, illetve szakképesítéssel. A M.2. alkalmassági követelmények szerinti tapasztalati időt pozitív egész számban, hónapokban kell megadni. Ajánlatkérő minden megkezdett hónapot egész hónapnak tekinti. Amennyiben a szakmai tapasztalat időtartamai között átfedés van, az átfedéssel érintett időtartam csak egyszer kerül figyelembe vételre. Ajánlatkérő valamennyi előírt végzettség, (szak)képzettség esetén azzal egyenértékűt is elfogad, azzal, hogy az egyenértékűség igazolása az ajánlattevő feladata. Az M.2.1-2.2. és 2.3. pont szerinti szakemberek között az átfedés nem megengedett. A 3., 4. sz. értékelési szempont tekintetében nem mutatható be az M/2.1-M/2.3. alkalmassági követelményre és a többi értékelési szempontra bemutatott szakember. Az EEKD-val történő előzetes igazolás során – a Kbt. 67. § (1)-(3), a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 1. § (1) és 2. § (5) bek-nek megfelelően – AK elfogadja a gazdasági szereplő (AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α (alfa) pont kitöltése. A KBT. 69. § (7) BEKEZDÉSE ALAPJÁN AZ M.2.1. PONT SZERINTI SZAKEMBERRE VONATKOZÓAN, AKINEK TÖBBLETTAPASZTALATA A 2. SZÁMÚ ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT ALAPJÁN ÉRTÉKELÉSRE KERÜL, AZ M.2. PONTBAN FELSOROLT VALAMENNYI DOKUMENTUMOT MÁR AZ AJÁNLATBAN SZÜKSÉGES BENYÚJTANI, TEKINTETTEL ARRA, HOGY AZ M.2.1. ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNY TEKINTETÉBEN MEGJELÖLT SZAKEMBER TÖBBLETTAPASZTALATÁT, ILLETVE A BEMUTATOTT SZAKEMBERT AJÁNLATKÉRŐ AZ ÉRTÉKELÉS SORÁN FIGYELEMBE VESZI. Az alábbi dokumentumok benyújtása kizárólag AK erre vonatkozó kifejezett felhívására, a Kbt. 69.§ (4)-(6) bek. alapján kötelező. M/2. Azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezése, végzettségük illetve képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe [321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (2) b) pont). M.2.1-M.2.3. követelmények esetén csatolandó a szakember minimumkövetelmény szerinti végzettségét, (szak)képzettségét, képesítését, illetve minősítését igazoló dokumentum másolata, a szakember szakmai gyakorlatát, tapasztalatát igazoló, a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza. M.2.1. követelmény esetén amennyiben a bemutatott szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, úgy a szakember végzettségét igazoló dokumentum másolatának, továbbá a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlat szakmai önéletrajzzal történő igazolása nem szükséges. Ebben az esetben elegendő a szakember jogosultságát igazoló kamarai nyilvántartási adatok (nyilvántartási szám és elektronikus elérési útvonal, továbbá a kamarai nyilvántartásba vétel dátuma) megadása. Amennyiben a szakember nem szerepel a nyilvántartásban, vagy az nem ellenőrizhető a nyilvántartáson keresztül, csatolandó a szakember végzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata, valamint a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlat meglétét igazoló, a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza. A szakmai önéletrajz tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen: a betöltött munkakör ismertetését, a szakember végzettségét, (szak)képzettségét, képesítését a végzettség, (szak)képzettség, képesítés és a képző intézmény megnevezésével, nyilvántartási szám és elektronikus elérési útvonal, továbbá a kamarai nyilvántartásba vétel dátuma (év-hónap-nap pontossággal) (M.2.1. követelmény esetén amennyiben a bemutatott szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban) az adott szakember által a hivatkozott munkakörben ellátott feladat, tevékenység ismertetését, ellátott tevékenység helyszínét a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap pontossággal) valamint az ajánlattétel időpontjában annak a személynek/szervezetnek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll. Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá valamennyi szakemberek rendelkezésre állási nyilatkozatát, melyben nyilatkozik, hogy tárgyi közbeszerzési eljárásban a szerződés teljesítése alatt rendelkezésre fog állni, továbbá tartalmaznia kell valamennyi szakember nyilatkozatát ajánlatkérő adatkezelési tájékoztatója elfogadásáról. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11), 67. § (3), 140. § (9), valamint a 321/2015. (X. 30.) Kr. 22. § (5), 24. § (1)-(2) rendelkezéseire. Az M/2. alk, követelmény vonatkozásban közös Ajánlattevők esetében elegendő egyiküknek megfelelnie. A Kbt. 65. § (7) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.

A gazdasági szereplők azon csoportjának jogi formája, amelynek a szerződést oda kell ítélni

Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban történő részvételt nem köti gazdálkodó szervezetalapításához és nem teszi lehetővé azt, azt a nyertes ajánlattevő(k)től sem követeli meg és nem teszi lehetővé. Ajánlatkérő időszakos üzleti társulások (konzorciumok) ajánlatát is elfogadja. Feltételeket ld. a közbeszerzési dokumentumokban.

A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre

Ajánlatkérő előleget a Kbt. 135. § (7) bek. által előírt kötelező mértékben biztosít. A szabályszerűen benyújtott számla kiegyenlítése 30 napos fizetési határidő mellett, a Ptk 6:130. § (1) és (2) bek., a Kbt. 27/A. §, 135. § (1), (3) és (5)-(6), (10)-(11) bek., a 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 32. §, és alvállalkozó igénybevétele esetén a 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 32/A. §-ai szerint történik. A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket és a részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

A szerződés teljesítésének feltételei

Késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbérek, Munka- és egészségvédelmi szabályok megszegésének szankciója a szerződéstervezetben. Késedelmi kötbér: az egyedi megrendelés nettó vállalkozói díjának 1 %/nap, max:30%. Hibás teljesítés: cserére vagy javításra tűzött határidő elmulasztása esetén AK jogosult a késedelmes teljesítésre vonatkozó szankciókat alkalmazni, a kötbér alapja a hibás teljesítéssel érintett munka nettó vállalkozói díja. Minőséghibás teljesítés: Ha AK technológiai utasításaiban előírt, AK által végzett habszivacsos tisztítás során a gázvezeték meg nem engedett mértékű szennyeződést mutat ki, AT köteles 1000 Ft/fm kötbért fizetni AK részére. Sikertelen műszaki felülvizsgálati és műszaki átadás-átvételi eljárás: 50.000 Ft kötbér/alkalom, max 500.000 Ft/egyedi megrendelés. Meghiúsulási kötbér: egyedi megrendelés nettó vállalkozói díjának 30 %-a. a keretszerződés meghiúsulása esetén: a fel nem használt nettó keretösszeg 30 %-a. Részletesen a szerződéstervezetben.

1. Az ajánlatnak tartalmaznia kell AT Kbt. 66.§(2)bek., 66.§(6)bek. szerinti nyilatkozatát. AT-k kötelesek a Kbt. 66. §(6)bek. szerinti nyilatkozaton egyértelműen jelölni (például az AV adatainál a „nem ismert” megjelöléssel) azt is, amennyiben AV-t kívánnak igénybe venni, de az ajánlat benyújtásakor még nem ismert a bevonni kívánt AV(k) személye. 2. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68.§(4)bek. szerinti információkat. AT az EKR felületén a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozott felolvasólapot köteles az ajánlat részeként kitölteni. 3. Folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén, az AT-nek csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben AT tekintetében nincs folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás, abban az esetben az erre vonatkozó nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozat benyújtása szükséges (EKR űrlap kitöltésével). 4. AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös AT-kre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 41/A.§ (4)-(5) bek, 35.§(2a) bek, 65.§ (12) bek. alapján vizsgálja. 5. AK a Kbt. 75.§(2)bek. e) pontban foglalt eredménytelenségi okot nem alkalmazza az eljárásban tekintettel arra, hogy a közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően előzetes piaci konzultációt folytatott le EKR002271332024 számon, az erről készült összefoglaló itt érhető el: https://ekr.gov.hu/eljarastar/eljaras/EKR002271332024 6. Az ajánlatban esetlegesen elhelyezett üzleti titok kapcsán AK felhívja a figyelmet a Kbt. 44.§(1)-(4) bek-ére. Felhívjuk AT-k figyelmét, hogy a Kbt. 44.§-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót szükséges alkalmazni! 7. Az ajánlat részeként benyújtandó valamennyi, a felhívásban és a KD-ban előírt nyilatkozat és dokumentum. 8. AK felhívja AT-k figyelmét, hogy a szakmai tevékenység végzéséhez szükséges, műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságuk feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg. 9. Nyertes ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén legalább az egyik közös ajánlattevőnek) a szerződés alapján történő első egyedi megrendelés szerinti munkaterület átadásának időpontjára rendelkeznie kell CAR típusú építési-szerelési tárgyú biztosítással, melyben a felelősségbiztosítási fejezet esetében min. 50 000 000 Ft/év és min. 25 000 000 Ft/kár fedezeti összeg szerepeljen, továbbá a szerződés alapján történő első tervezési szolgáltatást is tartalmazó egyedi megrendelés visszaigazolásának időpontjára rendelkeznie kell min. 3 000 000 Ft/év és min. 1 000 000 Ft/kár fedezeti összegű tervezői szakmai felelősségbiztosítással. Az előbbiek szerinti feltételek bármelyikének nem teljesítése a keretszerződéstől való elállást vagy a keretszerződés azonnali hatályú felmondását alapozza meg. A felelősségbiztosítások tekintetében nyilatkozni szükséges az ajánlatban. 10. Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa és a pontszámok kiosztásának módszere: az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám (amely minden szempont esetében azonos) alsó határa: 0, felső határa: 10. Értékelés módszere: 1. értékelési szempont esetén fordított arányosítás szerint, míg a 2-4. értékelési szempontok esetén egyenes arányosítás szerint történik az ajánlatok értékelése. További részleteket a KD tartalmazza. 11. A tárgyi közbeszerzési eljárás során Stumpf Gábor. (lajtsromszám: 00063) felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó jár el. 12. A keretszerződés megkötésének feltétele, hogy a nyertes AT (közös ajánlattétel esetén legalább az egyik közös ajánlattevő) a keretszerződés megkötésének időpontjára rendelkezzen az alábbiakkal: a) az alkalmassági követelmények igazolásra bemutatott és az értékelési szempontokra megnevezett szakemberekkel együtt – az alábbi jogosultságokkal: aa) Legalább 3 fő, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. számú melléklet VI. Szakma 3. rész 11. pont szerinti MV-GO felelős műszaki vezetésre jogosító jogosultsággal. ab) Legalább 2 fő, aki rendelkezik a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendeletben meghatározott GO kódjelű tervezői jogosultsággal b) az alkalmassági követelmények igazolásra bemutatott és az értékelési szempontokra megnevezett szakemberekkel együtt az alábbi szakemberekkel ba) Legalább 3 fő PE hegesztés irányító, aki rendelkezik Ajánlatkérő minőségirányítási rendszere (MBIR, https://www.mvmhalozat.hu/edgaz/oldalak/9969) G-TU-1 Gázelosztó vezetékek létesítése technológiai utasítás 4. pontja szerinti Hegesztés helyszíni irányítójára vonatkozó képesítéssel vagy egyenértékű végzettséggel, képzettséggel és szakmai gyakorlattal, azaz rendelkezik legalább középfokú gépész szakirányú képesítéssel és legalább 5 éves hegesztési szakmai gyakorlattal. Ajánlatkérő egyenértékű végzettségnek és képzettségnek tekinti a 16/2018. (IX. 11.) ITM rendelet 1. § 4. és 6. pontjában meghatározottakat. bb) Legalább 1 fő acélhegesztés irányító, aki a 143/2004. (XII.22.) GKM rendelet (Hegesztési Biztonsági Szabályzat) szerint legalább középfokú gépész szakirányú képesítéssel és legalább 5 éves hegesztési szakmai gyakorlattal, vagy a hivatkozott rendeletben előírtakkal egyenértékű végzettséggel, illetve szakképesítéssel rendelkezik, bc) Legalább 3 fő PE hegesztő, akik rendelkeznek a Magyar Hegesztőminősítő Testület és a Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés 15/2012 közlemény szerint érvényes hegesztő minősítési bizonyítvánnyal vagy az MSZ EN 13067:2020 szerinti Tanúsítvánnyal Hegesztői Minősítésről. Hegesztési varrat elkészítését csak érvényes hegesztő minősítéssel rendelkező személy végezheti. bd) Legalább 1 fő acélhegesztő, valamint a II.2.5) 5. pont szerinti értékelési szempontra bemutatott szakember(ek) tekintetében aki rendelkezik az MSZ EN ISO 9606-1: 2014 (vagy azzal egyenértékű, de nem vállalati belső minősítés szerint) szabvány szerinti érvényes hegesztői minősítési bizonyítvánnyal és megfelel a 18/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet VI. fejezetében foglaltaknak. Hegesztési varrat elkészítését csak érvényes hegesztő minősítéssel rendelkező személy végezheti, be) Legalább 1 fő munkairányító, akik rendelkeznek érvényes PE vezetéképítés irányítói vizsgával vagy legalább középfokú műszaki végzettséggel és gázelosztó vezeték munkairányítás területén legalább két év szakmai gyakorlattal, bf) Legalább 1 fő, a 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendeletben meghatározott, vagy azzal egyenértékű biztonsági és egészségvédelmi koordinátor. c) az alábbi tanúsítványokkal: ca) Bármely nemzeti rendszerben akkreditált, minőségirányítási rendszer tanúsítására jogosított független szervezet által kiállított, érvényes ISO9001 szabvány szerinti, vagy azzal egyenértékű minőségirányítási rendszerre vonatkozó tanúsítvány, vagy azzal egyenértékű intézkedések részletes ismertetésével, cb) Bármely nemzeti rendszerben akkreditált, környezetirányítási rendszer tanúsítására jogosított független szervezet által kiállított, érvényes ISO14001:2004 szabvány szerinti, vagy azzal egyenértékű környezetirányítási rendszerre vonatkozó tanúsítvány, vagy azzal egyenértékű intézkedések részletes ismertetésével, d) az alábbi gépekkel és eszközökkel: da) Legalább 1 db PE anyagú gázvezetékek technológiai szerelési munkáihoz szükséges, a 18/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet (Gázelosztó Vezeték Biztonsági Szabályzat) előírásainak megfelelő, rendszeresen karbantartott és érvényes felülvizsgálattal rendelkező DN 160 – DN 315 méret tartományú PE CNC tompa- hegesztő berendezés, db) Legalább 2 db PE anyagú gázvezetékek technológiai szerelési munkáihoz szükséges, a 18/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet (Gázelosztó Vezeték Biztonsági Szabályzat) előírásainak megfelelő, rendszeresen karbantartott és érvényes felülvizsgálattal rendelkező DN 20 – DN 315 méret tartományú PE elektrofitting hegesztő berendezéssel, dc) Legalább 2 db - minimum 49 kW teljesítményű, burkolatbontásra is alkalmas, gumikerekű, vagy gumilánctalpas robbanómotoros kotró, sárga villogóval, beton törőfejjel, és a hozzá tartozó legalább 1 db 40 cm, legalább 1 db 60 cm, legalább 3 db 80 cm szélességű árokásó kanállal (az egyik kanálnak rendelkeznie kell bontó karmokkal), dd) Legalább 2 db, minimum 10 kW teljesítményű, gumikerekű vagy gumilánctalpas robbanómotoros kotró, sárga villogóval, beton törőfejjel, és a hozzá tartozó legalább 1 db 40 cm szélességű árokásó kanállal (a kanálnak rendelkeznie kell bontó karmokkal), de) Legalább 2 db, minimum 3 kW teljesítményű robbanómotoros (keményfém vágó élű) aszfaltvágógéppel, amelyek rendelkeznek vizes vágókorong hűtéssel, df) Legalább 2 db minimum 1,5 kW teljesítményű padkahengerrel vagy vibrodöngölővel, dg) Legalább 2 db minimum 3,5t teherbírású teher-, vagy kisteher gépjárművel, dh) Legalább 1 db, minimum 3kW teljesítményű zagyszivattyúval (erősen szennyezett víz szállításához), di) Legalább 3 db, a 143/2004 (XII.22.) GKM rendelet (Hegesztési Biztonsági Szabályzat) előírásainak eleget tevő, érvényes felülvizsgálattal rendelkező hegesztő berendezéssel, dj) Legalább 2 db, a 18/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet előírásainak megfelelő, érvényes felülvizsgálattal rendelkező, regiszteres nyomáspróba ellenőrző műszerrel, dk) Legalább 2 db minimum 6 bar-os nyomást biztosító robbanómotoros légkompresszorral, dl) Legalább 1 db minimum 8 t húzóteljesítményű irányított fúrásra alkalmas berendezéssel, dm) Legalább 1 db minimum 10 t teherbírású tehergépjárművel, dn) Legalább 1 db AUTOCAD MAP szoftverrel. Az előbbiek szerinti feltételek bármelyikének nem teljesítése AT szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131.§(4)bek. alapján.

Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről)

A Kbt. 148. §-ában rögzítetteknek megfelelően. Karakterkorlát miatt a BT-300 folytatása: 13. AT-nek az ajánlatban nyilatkoznia kell az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról szóló, 2022/576 EU rendelet 1. cikk 23. pontja nyomán életbe lépett, 833/2014/EU rendelet 5k. cikk szerinti tilalom vonatkozásában. AK felhívja a figyelmet arra, hogy a tilalom alá tartozásról AT köteles nyilatkozni saját maga vonatkozásában, továbbá a szerződés értékének 10 %-át meghaladó AV-ra, szállítóra és KAPA-ra,külön-külön nyilatkozni. Részletek a KD-ben. AK köteles az ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítani, ha AT, vagy az ajánlatban már ismert és a szerződés értékének 10 %-át meghaladó AV, szállító vagy KAPA, továbbá a szerződéses érték 10 %-át meghaladó AV, szállító, KAPA az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet alapján a tilalom hatálya alá tartozik. 14. Az ajánlatban kitöltött részletes ártáblázat benyújtása kötelező cégszerűan aláírt pdf. és szerkeszthető excel formában, mely szakmai ajánlatnak minősül. A két dokumentum közötti eltérés esetén a pdf. az irányadó. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a közbeszerzési eljárás eredményként a keretszerződés tételes elszámolású szerződésként köti meg. Erre tekintettel Ajánlatkérő felhívja figyelmet arra, hogy Ajánlattevők kötelesek a részletes ártáblázatot úgy kitölteni, hogy abban egyetlen tételsor sem maradhat teljesen kitöltetlenül. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy érvénytelenné nyilvánítja azt az ajánlatot, amelynek részletes árajánlata teljesen kitöltetlen vagy 0-s tételsort tartalmaz, tekintettel a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjára! Részletes információkat a KD tartalmazza. 15. Az ajánlatban EKR űrlapon kell megnevezni a 2-5. értékelési szempontokra megajánlott szakembereket. Az értékelési szempontokra bemutatott szakemberek vonatkozásában szakmai ajánlatnak minősül a szakember személye, neve. Amennyiben az ajánlatból nem állapítható meg egyértelműen a megajánlott szakember neve, az olyan hiányosságnak minősül, amely nem hiánypótolható, az ajánlat érvénytelenségét eredményezi. 16. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban foglaltak irányadók. 17. A 322/2015. (X.30.) K.r. 14. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontja alapján kivitelezésére és tervezésére együttesen irányul tárgyi közbeszerzési eljárás, ugyanis tárgya földgáz elosztóhálózat kivitelezéssel kapcsolatos. 18. 2023.évi C. törvény (Méptv.) 188.§ (7) alapján az ajánlatban meg kell adni az ajánlattevő számításainál figyelembe vett építőipari rezsióradíj mértékét. 19. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.§ (5) bekezdését.

Szöveg

A(z) IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő (BT-131,BT-1311) mezőben a következő változás történt: A következő helyett: Mon Jul 14 12:00:00 CEST 2025 Helyesen: Mon Jul 21 16:00:00 CEST 2025

Szöveg

A(z) IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő (BT-132) mezőben a következő változás történt: A következő helyett: Mon Jul 14 13:00:00 CEST 2025 Helyesen: Mon Jul 21 17:00:00 CEST 2025

Ajánlatkérő a Kbt. 52.§ (4) bek. b) pontja alapján módosítja az ajánlattételi határidőt, mivel az 1.s 2. kiegészítő tájékoztatás során adott válaszok nyomán módosítja a közbeszerzési dokumentumokat. A módosított közbeszerzési dokumentumokat ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen elérhetővé teszi az EKR-ben. Az ajánlattételi határidő 2025.07.14. 12 óráról 2025.07.21. 16 órára módosul. Az ajánlatok felbontásának időpontja pedig 2025.07.14. 13 óráról 2025.07.21. 17 órára módosul.