I. szakasz: a település belterületének keleti részén, a Kinizsi Pál utcai meglévő kerékpárúttól indulva az Ipartelepi út és a Külső-Hadházi út (3507.j.) lakott területi szakasza mentén megvalósítandó kerékpárforgalmi létesítmény engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése 2.070 fm hosszban, a kapcsolódó vízelvezetési és/vagy vízépítési, közlekedési és közmű létesítményekkel, illetve a kivitelezéshez szükséges engedélyezési eljárások lebonyolításával és a kivitelezői közbeszerzési eljárás műszaki dokumentációjának összeállításával együtt. Hajdúböszörmény Város Önkormányzata 2023. március 06-án Támogatási Szerződést kötött a Miniszterelnökség Területfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága, mint Támogató képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Vármegyei Igazgatóságával a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1- 2022-00055 azonosítószámmal nyilvántartott „Kerékpárút fejlesztés Hajdúböszörmény – Hajdúdorog között” című projekt megvalósítására. Hajdúböszörmény már több meglévő kerékpáros létesítménnyel rendelkezik, jellemzően a város déli részét behálózva. Jelen fejlesztés I. szakasza a Külső-Hadházi út mentén tervezendő, a jelentős forgalommal terhelt 3507.j. úton kerékpározók biztonságos közlekedését növeli, mely a keleti városrészben élők, az iparterületeken dolgozók, valamint a külterületi lakott helyeken élők kerékpáros forgalmát biztosítja. A fejlesztés II. szakasza a város északi – keleti részét látja el kerékpáros útvonallal ezzel segítve a Hajdúvid- Hajdúdorog és a Keleti ipari területek megközelítését a belvárosból. A tervezett kerékpáros fejlesztések elősegítése érdekében Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata (4024 Debrecen, Piac u. 54.) 2022. év elején a TOP_PLUSZ-1.2.1-21. Élhető települések című pályázati felhívás előírásainak megfelelően Projekt-előkészítő Tanulmányt (PET) készített, melyben bemutatta a támogatási kérelem szakmai értékeléséhez az alapvető információkat, a meglévő helyzet elemzését, problémák feltárását, a tervezett beavatkozásokat, valamint a felhívás szerinti speciális elvárásoknak való megfelelést. Előzményként megemlítjük, hogy az eredeti pályázatban és PET-ben szereplő, Korpona utcai elválasztott gyalog-kerékpárúttól induló és a Jókai u.-Hadházi u. mentén tervezett kerékpárút szakaszt a Hadházi utcai vasúti átvezetés jelentős többletköltsége miatt nem lehet megvalósítani. Ezért az Önkormányzat döntése alapján a Külső-Hadházi út lakott területi szakasza mentén tervezett kerékpárutat az Iparterületi úton tervezett kerékpárforgalmi létesítménnyel a Téglási utcán keresztül, a Kinizsi Pál utcai meglévő kerékpárút felől lehet biztonságosan elérni. A tervezett fejlesztés I. szakasza jelenleg nem rendelkezik egyáltalán tervekkel. Hajdúböszörmény város rendelkezik Kerékpárforgalmi Hálózati Tervvel, melynek legutóbbi felülvizsgálata 2022-ben volt, azonban jelen projekt során szükséges az újabb felülvizsgálata, mert az I. szakasz fejlesztését nem tartalmazza. Jelen tervezői közbeszerzési eljárás a „Kerékpárút fejlesztés Hajdúböszörmény – Hajdúdorog között” című projekt I. szakaszára vonatkozik. A meglévő létesítmények főbb adatai I. szakasz: A Magyar Közút NZrt. kezelésében lévő Külső-Hadházi úton (3507.j. út) tervezett kerékpárforgalmi létesítmény a belváros felől a meglévő vasúti átjárón túli útszakaszon kerül megvalósításra a lakott terület határáig. A meglévő állami közút útburkolata 6,0-6,5m széles, kétoldalt 1,0-1,5m széles földpadkával és földárokkal, a szelvényezés szerinti jobboldalon 4,0 m-es zöldsávval, fasorral, a kerítés melletti 1,0-1,5 m széles járdaburkolattal, nagyrészt utcafronti beépítésekkel. A baloldalon 5,0-15,0m-es zöldsáv, szikkasztó földárkok, mellettük szintén fasor található, illetve az ipari üzemek előtti nagyobb teresedéseken zúzottkővel stabilizált parkolók és mélyebb fekvésű területek is vannak. Az út járműforgalma, ezen belül a nehézjárművek aránya is jelentős az ipari létesítmények miatt, mely indokolttá teheti a forgalomtól elválasztott kerékpárforgalmi létesítmény megvalósítását, melyet a tervezőnek forgalomszámláláson alapuló forgalmi méretezés alapján kell vizsgálnia. Az út szelvényezés szerinti jobboldalán a teljes szakaszon 9db lakóút csatlakozása található és végig beépített lakóingatlanok vannak, míg a baloldalon csak az Ipartelepi út csatlakozik az úthoz és az ipari létesítmények beépítési jellege miatt a kapubehajtók száma jóval kevesebb a másik oldalhoz képest. Baloldalon középfeszültségű légkábel és oszlopsor, míg jobboldalon kisfeszültségű légkábel és oszlopsor található a közvilágítási lámpákkal. A belvárosból, a Korpona utcai elválasztott gyalog-kerékpárúttól induló és a Jókai u.-Hadházi u. mentén tervezett kerékpárút szakaszt a Hadházi utcai vasúti átvezetés jelentős többletköltsége miatt nem lehet megvalósítani, így a kerékpárút folytonossága érdekében a Téglási u.-Kinizsi utcán meglévő 1,8m széles kerékpárúthoz csatlakozva az Ipartelepi út mentén tervezett kerékpárforgalmi létesítmény szolgál majd a Külső-Hadházi úti kerékpárút elérésére. Az Ipartelepi út jelenleg egy részén 5,9-6,0 m, nagyobb részén 5,2- 5,3 m széles, több szakaszon nagyon rossz minőségű aszfaltburkolattal rendelkezik. A Téglási út felőli szakaszon 1,0 m-es zúzottkő padka, jobboldali kisfeszültségű oszlopsor közvilágítással és szűk (12-14m) szabályozási szélesség található, a Külső-Hadházi út felőli szakaszon már szélesebb (14-18 m) szabályozási szélesség van, részlegesen kiépített nyílt vízelvezetéssel, szikkasztással, baloldali kisfeszültségű oszlopsor közvilágítással. A feladatok részletes leírását a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
Határidő
Az ajánlatok beérkezésének határideje 2025-09-04.
A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2025-08-04.
Ajánlati felhívás (2025-08-04) Objektum A közbeszerzés hatálya
Cím: Hajdúb.-Hajdúdorog kerékpárút tervezés-I. szakasz
Hivatkozási szám: EKR000426992025
Rövid leírás:
“I. szakasz: a település belterületének keleti részén, a Kinizsi Pál utcai meglévő kerékpárúttól indulva az Ipartelepi út és a Külső-Hadházi út (3507.j.)...”
Rövid leírás
I. szakasz: a település belterületének keleti részén, a Kinizsi Pál utcai meglévő kerékpárúttól indulva az Ipartelepi út és a Külső-Hadházi út (3507.j.) lakott területi szakasza mentén megvalósítandó kerékpárforgalmi létesítmény engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése 2.070 fm hosszban, a kapcsolódó vízelvezetési és/vagy vízépítési, közlekedési és közmű létesítményekkel, illetve a kivitelezéshez szükséges engedélyezési eljárások lebonyolításával és a kivitelezői közbeszerzési eljárás műszaki dokumentációjának összeállításával együtt. Hajdúböszörmény Város Önkormányzata 2023. március 06-án Támogatási Szerződést kötött a Miniszterelnökség Területfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága, mint Támogató képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Vármegyei Igazgatóságával a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1- 2022-00055 azonosítószámmal nyilvántartott „Kerékpárút fejlesztés Hajdúböszörmény – Hajdúdorog között” című projekt megvalósítására. Hajdúböszörmény már több meglévő kerékpáros létesítménnyel rendelkezik, jellemzően a város déli részét behálózva. Jelen fejlesztés I. szakasza a Külső-Hadházi út mentén tervezendő, a jelentős forgalommal terhelt 3507.j. úton kerékpározók biztonságos közlekedését növeli, mely a keleti városrészben élők, az iparterületeken dolgozók, valamint a külterületi lakott helyeken élők kerékpáros forgalmát biztosítja. A fejlesztés II. szakasza a város északi – keleti részét látja el kerékpáros útvonallal ezzel segítve a Hajdúvid- Hajdúdorog és a Keleti ipari területek megközelítését a belvárosból. A tervezett kerékpáros fejlesztések elősegítése érdekében Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata (4024 Debrecen, Piac u. 54.) 2022. év elején a TOP_PLUSZ-1.2.1-21. Élhető települések című pályázati felhívás előírásainak megfelelően Projekt-előkészítő Tanulmányt (PET) készített, melyben bemutatta a támogatási kérelem szakmai értékeléséhez az alapvető információkat, a meglévő helyzet elemzését, problémák feltárását, a tervezett beavatkozásokat, valamint a felhívás szerinti speciális elvárásoknak való megfelelést. Előzményként megemlítjük, hogy az eredeti pályázatban és PET-ben szereplő, Korpona utcai elválasztott gyalog-kerékpárúttól induló és a Jókai u.-Hadházi u. mentén tervezett kerékpárút szakaszt a Hadházi utcai vasúti átvezetés jelentős többletköltsége miatt nem lehet megvalósítani. Ezért az Önkormányzat döntése alapján a Külső-Hadházi út lakott területi szakasza mentén tervezett kerékpárutat az Iparterületi úton tervezett kerékpárforgalmi létesítménnyel a Téglási utcán keresztül, a Kinizsi Pál utcai meglévő kerékpárút felől lehet biztonságosan elérni. A tervezett fejlesztés I. szakasza jelenleg nem rendelkezik egyáltalán tervekkel. Hajdúböszörmény város rendelkezik Kerékpárforgalmi Hálózati Tervvel, melynek legutóbbi felülvizsgálata 2022-ben volt, azonban jelen projekt során szükséges az újabb felülvizsgálata, mert az I. szakasz fejlesztését nem tartalmazza. Jelen tervezői közbeszerzési eljárás a „Kerékpárút fejlesztés Hajdúböszörmény – Hajdúdorog között” című projekt I. szakaszára vonatkozik. A meglévő létesítmények főbb adatai I. szakasz: A Magyar Közút NZrt. kezelésében lévő Külső-Hadházi úton (3507.j. út) tervezett kerékpárforgalmi létesítmény a belváros felől a meglévő vasúti átjárón túli útszakaszon kerül megvalósításra a lakott terület határáig. A meglévő állami közút útburkolata 6,0-6,5m széles, kétoldalt 1,0-1,5m széles földpadkával és földárokkal, a szelvényezés szerinti jobboldalon 4,0 m-es zöldsávval, fasorral, a kerítés melletti 1,0-1,5 m széles járdaburkolattal, nagyrészt utcafronti beépítésekkel. A baloldalon 5,0-15,0m-es zöldsáv, szikkasztó földárkok, mellettük szintén fasor található, illetve az ipari üzemek előtti nagyobb teresedéseken zúzottkővel stabilizált parkolók és mélyebb fekvésű területek is vannak. Az út járműforgalma, ezen belül a nehézjárművek aránya is jelentős az ipari létesítmények miatt, mely indokolttá teheti a forgalomtól elválasztott kerékpárforgalmi létesítmény megvalósítását, melyet a tervezőnek forgalomszámláláson alapuló forgalmi méretezés alapján kell vizsgálnia. Az út szelvényezés szerinti jobboldalán a teljes szakaszon 9db lakóút csatlakozása található és végig beépített lakóingatlanok vannak, míg a baloldalon csak az Ipartelepi út csatlakozik az úthoz és az ipari létesítmények beépítési jellege miatt a kapubehajtók száma jóval kevesebb a másik oldalhoz képest. Baloldalon középfeszültségű légkábel és oszlopsor, míg jobboldalon kisfeszültségű légkábel és oszlopsor található a közvilágítási lámpákkal. A belvárosból, a Korpona utcai elválasztott gyalog-kerékpárúttól induló és a Jókai u.-Hadházi u. mentén tervezett kerékpárút szakaszt a Hadházi utcai vasúti átvezetés jelentős többletköltsége miatt nem lehet megvalósítani, így a kerékpárút folytonossága érdekében a Téglási u.-Kinizsi utcán meglévő 1,8m széles kerékpárúthoz csatlakozva az Ipartelepi út mentén tervezett kerékpárforgalmi létesítmény szolgál majd a Külső-Hadházi úti kerékpárút elérésére. Az Ipartelepi út jelenleg egy részén 5,9-6,0 m, nagyobb részén 5,2- 5,3 m széles, több szakaszon nagyon rossz minőségű aszfaltburkolattal rendelkezik. A Téglási út felőli szakaszon 1,0 m-es zúzottkő padka, jobboldali kisfeszültségű oszlopsor közvilágítással és szűk (12-14m) szabályozási szélesség található, a Külső-Hadházi út felőli szakaszon már szélesebb (14-18 m) szabályozási szélesség van, részlegesen kiépített nyílt vízelvezetéssel, szikkasztással, baloldali kisfeszültségű oszlopsor közvilágítással. A feladatok részletes leírását a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
Többet mutasson
Szerződés típusa: Szolgáltatások
Termékek/szolgáltatások: Építészeti tervezési szolgáltatások📦 Leírás
A beszerzés leírása:
“II.2.1) "Kerékpárút fejlesztése Hajdúböszörmény-Hajdúdorog " tárgyú, TOP-PLUSZ -1.2.1-21-HB1-2022-00055 számú projektekhez kapcsolódóan tervezési feladatok...”
A beszerzés leírása
II.2.1) "Kerékpárút fejlesztése Hajdúböszörmény-Hajdúdorog " tárgyú, TOP-PLUSZ -1.2.1-21-HB1-2022-00055 számú projektekhez kapcsolódóan tervezési feladatok ellátása I. szakasz I. szakasz: a település belterületének keleti részén, a Kinizsi Pál utcai meglévő kerékpárúttól indulva az Ipartelepi út és a Külső-Hadházi út (3507.j.) lakott területi szakasza mentén megvalósítandó kerékpárforgalmi létesítmény engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése 2.070 fm hosszban, a kapcsolódó vízelvezetési és/vagy vízépítési, közlekedési és közmű létesítményekkel, illetve a kivitelezéshez szükséges engedélyezési eljárások lebonyolításával és a kivitelezői közbeszerzési eljárás műszaki dokumentációjának összeállításával együtt. Hajdúböszörmény Város Önkormányzata 2023. március 06-án Támogatási Szerződést kötött a Miniszterelnökség Területfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága, mint Támogató képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Vármegyei Igazgatóságával a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1- 2022-00055 azonosítószámmal nyilvántartott „Kerékpárút fejlesztés Hajdúböszörmény – Hajdúdorog között” című projekt megvalósítására. Hajdúböszörmény már több meglévő kerékpáros létesítménnyel rendelkezik, jellemzően a város déli részét behálózva. Jelen fejlesztés I. szakasza a Külső-Hadházi út mentén tervezendő, a jelentős forgalommal terhelt 3507.j. úton kerékpározók biztonságos közlekedését növeli, mely a keleti városrészben élők, az iparterületeken dolgozók, valamint a külterületi lakott helyeken élők kerékpáros forgalmát biztosítja. A fejlesztés II. szakasza a város északi – keleti részét látja el kerékpáros útvonallal ezzel segítve a Hajdúvid- Hajdúdorog és a Keleti ipari területek megközelítését a belvárosból. A tervezett kerékpáros fejlesztések elősegítése érdekében Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata (4024 Debrecen, Piac u. 54.) 2022. év elején a TOP_PLUSZ-1.2.1-21. Élhető települések című pályázati felhívás előírásainak megfelelően Projekt-előkészítő Tanulmányt (PET) készített, melyben bemutatta a támogatási kérelem szakmai értékeléséhez az alapvető információkat, a meglévő helyzet elemzését, problémák feltárását, a tervezett beavatkozásokat, valamint a felhívás szerinti speciális elvárásoknak való megfelelést. Előzményként megemlítjük, hogy az eredeti pályázatban és PET-ben szereplő, Korpona utcai elválasztott gyalog-kerékpárúttól induló és a Jókai u.-Hadházi u. mentén tervezett kerékpárút szakaszt a Hadházi utcai vasúti átvezetés jelentős többletköltsége miatt nem lehet megvalósítani. Ezért az Önkormányzat döntése alapján a Külső-Hadházi út lakott területi szakasza mentén tervezett kerékpárutat az Iparterületi úton tervezett kerékpárforgalmi létesítménnyel a Téglási utcán keresztül, a Kinizsi Pál utcai meglévő kerékpárút felől lehet biztonságosan elérni. "Tervezési feladat-meghatározása" című dokumentumban az alábbiak szerepelnek mindkét szakasz vonatkozásában: A tervezési feladatok — a Tervező feladata az útépítési, forgalomtechnikai (végleges és kivitelezés alatti), kezelői lehatárolási, közvilágítási, csapadékvíz elvezetési, fakivágási és növénytelepítési, kapcsolódó közműkiváltásokra vonatkozó engedélyezési és kiviteli tervek, kisajátítási vázrajzok és területkimutatások (amennyiben releváns), talajvizsgálati jelentés (geotechnikai szakvélemény) elkészítése, a szükséges engedélyek, tervjóváhagyások beszerzése II. Építési (kiviteli) terv — Közvilágítás terve — Közművek és egyéb vezetékek terve (szükséges közműkiváltások) A tervezett fejlesztés I. szakasza jelenleg nem rendelkezik egyáltalán tervekkel. Jelen tervezői közbeszerzési eljárás a „Kerékpárút fejlesztés Hajdúböszörmény – Hajdúdorog között” című projekt I. szakaszára vonatkozik. Elkészítendő dokumentumok, ill. azok tartalma A tervezés során szükséges a keresztező közutakon szabványos gyalog-kerékpárút átvezetések tervezése, melyhez közvilágítás tervezése kapcsolódik. Továbbá szükség van a tervezett nyomvonalba eső közvilágítási és/vagy kis- és középfeszültségű oszlopok, földkábelek kiváltása, áthelyezése, valamint ezen tervek engedélyeztetése. Ezeket a tervezési munkákat kizárólag "EN-VI" tervezői jogosultsággal rendelkező mérnök végezheti, ezért szükséges ilyan szakember a teljesítéshez. A tervkészítés során valamennyi érvényben lévő jogszabály, szabvány, és előírás alkalmazása kötelező érvényű, különösen az alábbiak: • 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről • 93/2012. (V. 10.) Korm. rend az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről • 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről • Hatályos útügyi műszaki előírások (e-UME) • Szabványok pl.: MSZ 17210, CEN/TR 17621 • „ TOP_PLUSZ-1.2.1-21. Élhető települések” felhívási dokumentáció és általános útmutató. Szállítási ütemterv Részteljesítés sorszáma Tervszállítási ütemezés (határidő) Teljesítendő feladat 1. sz. részfeladat a szerződés megkötésétől számított 98 nap A Kerékpárforgalmi Hálózati Terv módosítás és az engedélyezési tervek Megrendelő részére való leszállítása, valamint benyújtása Miniszterelnökség tervzsűrire. 2. sz. részfeladat az ME tervzsűri jóváhagyása és a KBA audit lezáró jegyzőkönyv Megrendelő általi megküldésétől számított 28. nap A véglegesített engedélyezési tervek Megrendelő részére való leszállítása és a közlekedési, továbbá a vízügyi hatóság részére benyújtása. 3. sz. részfeladat az útépítési és a vízjogi létesítési engedély véglegessé válásának Megrendelő általi megküldésétől számított 35. nap Kiviteli tervek leszállítása a Megrendelőnek. 4. sz. részfeladat folyamatos részvétel a közbeszerzési eljárás lezárásáig Kivitelezői közbeszerzéshez műszaki dokumentáció elkészítése, megrendelői, közbeszerzői és kivitelezői kérdések műszaki, mérnöki megválaszolása A feladatok részletes leírását a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
Többet mutasson
További információk:
“A legjobb ár-érték arányú ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése...”
További információk
A legjobb ár-érték arányú ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. Az ajánlatkérő az 1. értékelési részszempont esetében a relatív értékelési módszerek közül a fordított arányosítás képlete alapján jár el. A 2., 3. és 4 részszempont esetén a relatív értékelési módszerek közül az egyenes arányosítás képlete alapján jár el. A 2.,3 és 4. részszempont körében megajánlott szakemberek között az átfedés megengedett. A 5. részszempont esetén az abszolút értékelés módszerét (pontkiosztás) alkalmazza az Ajánlatkérő az alábbiak szerint: Adható pontszám igen válasz esetén 10 pont, nem válasz esetén 0 pont. Ellenőrzés és az igazolás módja: Ajánlatkérő ellenőrzi a teljesítés során, a megküldött, átadott dokumentumok ellenőrzésével. Részletes szabályok a közbeszerzési dokumentumokban megadva. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a II.2.7) pontban megjelölt teljesítési határidő tájékoztató jellegű. A pontos teljesítési ütemezést és határidőket a közbeszerzési dokumentumok és a műszaki leírás tartalmazza.
Többet mutasson
Fő helyszín vagy teljesítési hely:
“4220 Hajdúböszörmény, Kinizsi Pál utcai meglévő kerékpárúttól indulva az Ipartelepi út és a Külső-Hadházi út (3507.j.) lakott területi szakasza”
A teljesítés helye: Hajdú-Bihar🏙️
Időtartam: 16 (MONTH)
Az alábbi időkeret hónapokban van kifejezve.
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): 2. Az M/2.1. alkalmasság körében bevont (KÉ-K) szakembernek a jogosultság megszerzéséhez előírt szakmai tapasztalatot meghaladó közút és/vagy kerékpárút és/vagy járda kiviteli terv készítése során szerzett szakmai többlettapasztalata (0-36 hónap)
Minőségi kritérium (súlyozás): 20
Minőségi kritérium (név): 3. Az M/2.2. alkalmasság körében bevont (VZ-TEL) szakembernek a jogosultság megszerzéséhez előírt szakmai tapasztalatot meghaladó vízgazdálkodási építmények tervezési munkái során szerzett szakmai többlettapasztalata (0-36 hónap)
Minőségi kritérium (súlyozás): 15
Minőségi kritérium (név): 4. Az M/2.3. alkalmasság körében bevont (EN-VI) szakembernek a jogosultság megszerzéséhez előírt szakmai tapasztalatot meghaladó energiaellátási és/vagy villamosenergetikai építmények tervezési munkái során szerzett szakmai többlettapasztalata (0-36 hónap
Ár ✅
Ár (súlyozás): 50
Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0001
Eljárás Az eljárás típusa
Nyílt eljárás ✅ Adminisztratív információk
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések beérkezésének határideje: 2025-09-04 09:00:00 📅
Az ajánlatok felbontásának feltételei: 2025-09-04 10:00:00 📅
Az ajánlatok felbontásának feltételei (hely): Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a és 68. §-a irányadó.
Az ajánlatok felbontásának feltételei (Tájékoztatás a felhatalmazott személyekről és a felbontási eljárásról):
“Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a és 68. §-a irányadó.”
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Minimális időtartam, amely alatt az ajánlattevőnek fenn kell tartania az ajánlatot: 60
Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk Részvételi feltételek
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid leírása:
“SZ/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, vagy a szerződés teljesítésében résztvevő egyéb gazdasági szereplő, ha nem szerepel az építésügyi és az építésüggyel...”
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid leírása
SZ/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, vagy a szerződés teljesítésében résztvevő egyéb gazdasági szereplő, ha nem szerepel az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 31. §-a szerinti szakmagyakorlási tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, vagy előírt szervezeti kamarai tagsággal. (Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pont, 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § b) pont, 322/2015. Korm. rendelet 8. § (1) bek.). Ajánlatkérő a nyilvántartásban szerepléshez igénybe veheti alvállalkozó vagy kapacitást nyújtó segítségét, illetve lehetséges, hogy ezt ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén az egyik közös ajánlattevő) teljesítse. Megkövetelt igazolási mód: Előzetes igazolás: Ajánlattevőnek az EEKD „IV. Rész” „α: szakaszának kitöltésével kell egyszerűen nyilatkoznia arról, hogy az AK által előírt szakmai tevékenység végzésére vonatkozó követelménynek megfelel. (Részletes adatok megadását az AK nem írja elő.). Igazolási mód: Ajánlatkérő nyilvántartásból ellenőrzi. Ajánlatkérő az igazolás kapcsán felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11) és (11a) bekezdéseiben rögzített lehetőségekre. A Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét AK ellenőrzi az ingyenesen elérhető elektronikus névjegyzék (https://ceg.mek.hu/index.php?p=p_kereso ) adatai alapján. Amennyiben az ajánlattevő a nyilvántartásban szerepel, ennek vonatkozásában külön igazolás csatolása nem szükséges. Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén az előírt követelmény (a letelepedése szerinti országban építészeti tervezői tevékenységet végző gazdasági társaságok részére előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy előírt szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés) tekintetében az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés igazolását kell benyújtani. A 322/2015. Kr. 8. § (2) bek. alapján Ajánlatkérő előírja, hogy a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell a Magyar Építész Kamara névjegyzékében.
Többet mutasson
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid leírása:
“A 321/2015. Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági...”
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid leírása
A 321/2015. Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő e körben elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az EEKD IV. rész „α az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszát kell kitölteni, a további részeket nem. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 3. § (3) bekezdésére, mely szerint, ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek képviseletében a kitöltött EEKD-kat ajánlattevő nyújtja be. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. (Kr. 3. § (5) bekezdés) M1.:) A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján, az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. M.1. Az ajánlattevőnek a Kr. 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján be kell nyújtania a Kr. 22. § (1) bekezdése alapján igazolva az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három éven belül befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett legjelentősebb szállítási szerződéseinek ismertetését legalább az alábbi tartalommal: - a szerződést kötő másik fél megnevezése; - információt nyújtó személy neve, elérhetősége (telefonszám vagy e-mail cím); - a szolgáltatás tárgya, a legjelentősebb szolgáltatások ismertetése - a szolgáltatás mennyisége; - a teljesítés ideje (kezdés-befejezés időpontja év, hónap, nap pontossággal); - nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadó a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11)-(12) bekezdései. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 1. § (4), (7) bekezdésében, 21/A. § valamint a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített legalább 1500 fm hosszú kerékpárút és/vagy közút és/vagy járda engedélyezési és/vagy kiviteli tervének elkészítésére vonatkozó referenciával. Az igazolásnak a következőket kell tartalmaznia: — teljesítés ideje (kezdési és befejezési dátum év-hónap-nap pontossággal megadva); — a szerződést kötő másik fél (név, székhely, felvilágosítást adó személy neve és elérhetősége); — a szolgáltatás tárgyát és mennyiségét (olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható legyen); — nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A referencia több szerződésből is teljesíthető.
Többet mutasson
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid leírása:
“M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt alábbi szakemberekkel: M/2.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha...”
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid leírása
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt alábbi szakemberekkel: M/2.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő 266/2013 (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti érvényes KÉ-K (közlekedési építmények tervezési szakterület közúti építmények tervezési részszakterület), vagy azzal egyenértékű tervezői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai tapasztalattal. M/2.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő 266/2013 (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti érvényes VZ-TEL (Vízgazdálkodási építmények tervezési szakterület, települési víziközmű tervezési részszakterület), vagy azzal egyenértékű tervezői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai tapasztalattal. M/2.3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő 266/2013 (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti érvényes EN-VI (Energiaellátási építmények tervezési szakterület, villamosenergetikai építmények tervezési részszakterület), vagy azzal egyenértékű tervezői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai tapasztalattal. Egy szakember több pozícióra is jelölhető. A szakemberek közötti átfedést Ajánlatkérő lehetővé teszi. A szerz.kötés feltétele, hogy a nyertes AT legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjára(ezt követően a szerz időtartama alatt) az M.2. pont szerinti alkalm-i feltétel teljesítése kapcsán megajánlott SZE kamarai nyilvántartásba vételéről gondoskodik. A nyilvántartásba vétel elmaradása a szerz.kötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) alapján és ebben az esetben AK a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt szerződést, amennyiben őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az M.1./-M.2./ pontban előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is A 321/2015. Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő e körben elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az EEKD IV. rész „α az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszát kell kitölteni, a további részeket nem. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 3. § (3) bekezdésére, mely szerint, ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek képviseletében a kitöltött EEKD-kat ajánlattevő nyújtja be. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. (Kr. 3. § (5) bekezdés) A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján, az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. A Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint felhívott ajánlattevő a szakember szalmai önéletrajzát és rendelkezésre állási nyilatkozatát nyújtja be. M.2.1-M2.2)-M.2.3. meg kell neveznie a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakembert az alkalmassági követelményre való hivatkozással, továbbá meg kell jelölni a bemutatott szakember jogviszonyát az ajánlattevővel, csatolni a szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó jogszabály szerinti, a szakmagyakorláshoz szükséges képesítési minimumot vagy azzal egyenértékű szakképzettséget igazoló okirat egyszerű másolatát, és a szakember szakmai önéletrajzának a szakember által saját kezűleg aláírt példányát. Amennyiben a szakember már rendelkezik jogosultsággal, úgy a jogosultság első megszerzésének idejét is szükséges rögzíteni az ajánlatban év/hónap pontossággal kell megadnia az önéletrajzban, valamint ebben az esetben nem szükséges a végzettséget/szakképzettséget igazoló dokumentum becsatolása. A szakmai önéletrajzban a szakmai gyakorlat bemutatásának kezdő és befejező időpontját év/hó bontásban szükséges megadni, továbbá felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben az M2.1.M2.2.)-M.2.3. pontok szerinti szakember rendelkezik jogosultsággal, úgy a szakmai önéletrajzban nem kell kitöltenie az alkalmassági követelmény igazolására vonatkozó részt, csak az értékelési szempontként megajánlott többlettapasztalatot alátámasztó részt. A szakmai gyakorlatot alátámasztó információk során egyértelműen meg kell jelölni az ellátott tervezői szerepkört (beosztás), az elvégzett szakmai tevékenységek rövid ismertetését, valamint fel kell tüntetni a gyakorlat alapjául hivatkozott szolgáltatás megnevezését is. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy nyertessége esetén gondoskodik az adott szakember kamarai nyilvántartásba vételéről - amennyiben az az előírt jogosultsággal még nem rendelkezik -, és arra vonatkozóan is, hogy ennek elmaradása a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerinti visszalépésnek minősül. (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja szerint) A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. Korm. rendelet 24. § (1) és (2) bekezdésére. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65.§ (6) bekezdése szerint lehet az alkalmasságot igazolni. Ajánlattevők a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bekezdéseiben foglaltak szerint támaszkodhatnak más szervezet kapacitásra, és igazolhatják azt. A szakmagyakorlási jogosultság ezen szakember esetén releváns. Ajánlatkérő a párhuzamos időtartamú tapasztalatokat kizárólag egyszer veszi figyelembe, illetve, hogy csak egész hónap ajánlható meg.
Többet mutasson
A gazdasági szereplők azon csoportjának jogi formája, amelynek a szerződést oda kell ítélni:
“Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé az önállóan ajánlatot tevő nyertesnek, valamint a közös ajánlatot tevő nyerteseknek...”
A gazdasági szereplők azon csoportjának jogi formája, amelynek a szerződést oda kell ítélni
Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé az önállóan ajánlatot tevő nyertesnek, valamint a közös ajánlatot tevő nyerteseknek gazdasági társaság, illetve jogi személy (projekttársaság) létrehozását.AK projekttársaság létrehozását kizárja AT, közös AT-k vonatkozásában. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatnak tartalmaznia kell a közös ajánlattételről szóló megállapodást a Kbt. 35. §-a szerint.
Többet mutasson
Kauciók és garanciák:
“Az ajánlati biztosíték mértéke: 1 000 000 Ft A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10034002-00338037-02020176 közlemény:Ajánlati...”
Kauciók és garanciák
Az ajánlati biztosíték mértéke: 1 000 000 Ft A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10034002-00338037-02020176 közlemény:Ajánlati biztosíték Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának Az ajánlatban a befizetés igazolása csatolandó. Egyebekben a Kbt. 54. § módja: irányadó. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylat egyszerű másolatát szükséges csatolni az ajánlatban. A pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvényt a Kbt. 41/A. § (2) bekezdésben meghatározott elektronikus okiratnak megfelelő hiteles másolatban történő benyújtásával igazolható, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésre alkalmas, amelyet az ajánlathoz csatolni kell. Jótállás: Tervező a Ptk. 6:171.§. – 6:173.§-a alapján a teljesítést követően az átadás-átvételi jegyzőkönyvben megjelölt időponttól számítottan hibátlan teljesítéséért jótállásra köteles. Tervező jótállási kötelezettsége fenti időpontban kezdődik, s ettől az időponttól számítottan 36 hónapra áll fenn. Hibás teljesítés, kellékszavatosság: Hibás teljesítés esetén Tervező köteles a hiba tudomására jutásától, Megrendelő általi kifogás közlésétől számított 5 munkanapon belül a javítást megkezdeni, intézkedéseiről Megrendelőt értesíteni. Amennyiben Tervező ezen kötelezettségének nem tesz eleget a Megrendelő jogosult a hiba kijavítását Tervező költségére saját maga elvégezni, vagy harmadik fél által elvégeztetni. Kötbér: Tervező a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapján pénz fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha olyan okból, amiért felelős megszegi a szerződést. Mentesül a kötbér fizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti. Alapja: az adott (rész)tervezési feladathoz tartozó tervezési díj nettó értéke. Hibás (rész)teljesítési kötbér: mértéke: 1%/nap. Megrendelő az általa elvégzett, vagy általa megbízott más tervező javítási költségeinek kötbért meghaladó összegét Tervezővel szemben érvényesíti. A kötbér érvényesítése úgy történik, hogy a Megrendelő a javítási költséget a kötbérrel növelten a Tervező felé kiszámlázza, vagy a Tervező követeléséből beszámítást alkalmazva visszatartja. A kellékszavatossági igényeket Megrendelő a jótállás időtartama alatt a jótállásra vonatkozó szabályok szerint érvényesítheti. Késedelemi kötbér: Tervezőt a kötbérkötelesnek meghatározott bármely kötelezettségének, tervezési részfeladatának késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbér-fizetési kötelezettség terheli. Alapja a késedelemmel érintett tervezési feladatra vonatkozó ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás. A kötbér mértéke a késedelem minden naptári napja után a kötbér alapjának 1%/nap. A kötbér mértéke összesen legfeljebb a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 15 %-a. A Megrendelő csak abban az esetben tarthat igényt a késedelmi kötbérre, amennyiben a késedelem kizárólag a Tervező hibájából ered. Abban az esetben, ha a Megrendelő Tervező által ésszerűen kért, a szerződésszerű teljesítéshez szükséges információt, adatot, nyilatkozatot, hozzájárulást, döntést a Szerződő Felek által írásban rögzített határidőn belül nem bocsátja Tervező rendelkezésére, a végteljesítési határidő módosulhat. Meghiúsulási kötbér: Amennyiben Tervezőnek felróható késedelem eléri a 15 napot és Tervező a Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére késedelmét nem hozza be, vagy a hibát az előírt időtartamon belül nem javítja ki, a teljesítést Tervező hibájából eredően meghiúsultnak kell tekinteni és a Megrendelő anélkül, hogy érdekmúlását bizonyítania kellene jogosult a szerződéstől, - vagy amennyiben a jelen pontban foglalt körülmények kizárólag valamely tervezési feladat vonatkozásában állnak fenn – az adott tervezési feladattól elállni. Ebben az esetben Tervező a tervezési díj nettó értékének alapul vételével számított 15%-os mértékű meghiúsulási kötbért köteles megfizetni. A meghiúsulási kötbér összege a teljesítés arányában nem csökken. Kártérítés: A munkavégzésből származó vétkes magatartással okozott károkért Tervező felelős, a károk rendezése az ő feladata. A munkavégzéssel, vagy a munka határidőre történő elvégzésének elmulasztásából adódó, a Megrendelőnek vagy harmadik személynek okozott károkért Tervező közvetlenül felelős, akkor is, ha a kárt alvállalkozója okozta. Részletesen KD.
Többet mutasson
A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre:
“A számlázás ütemezése a következő: 1. sz. rész-számla 30 % A Kerékpárforgalmi Hálózati Terv módosítás és az engedélyezési tervek Megrendelő részére való...”
A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre
A számlázás ütemezése a következő: 1. sz. rész-számla 30 % A Kerékpárforgalmi Hálózati Terv módosítás és az engedélyezési tervek Megrendelő részére való leszállítása, valamint benyújtása Miniszterelnökség tervzsűrire. 2. sz. rész-számla 20 % A véglegesített engedélyezési tervek Megrendelő részére való leszállítása és a közlekedési, továbbá a vízügyi hatóság részére benyújtása. 3. sz. rész-számla 40% Kiviteli tervek leszállítása a Megrendelőnek. Végszámla 10 % Kivitelezői közbeszerzés lezárását követően AK előleget nem biztosít. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme HUF. Nyertes AT részszámlázásra jogosult. Kifizetés az igazolt teljesítést követően benyújtott számla alapján, átutalással, 30 napon belül, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. és a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bek. szerint. A Kbt. 27/A. §-a irányadó. Részletek a szerződéstervezetben.
Többet mutasson A szerződéssel kapcsolatos feltételek
A szerződés teljesítésének feltételei:
“A Tervezőnek az engedélyezési és kiviteli tervezés során be kell tartania a 235/2024. (VIII. 8.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdés d) kitermelt anyagokkal...”
A szerződés teljesítésének feltételei
A Tervezőnek az engedélyezési és kiviteli tervezés során be kell tartania a 235/2024. (VIII. 8.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdés d) kitermelt anyagokkal és talajjal való gazdálkodás, újrafelhasználás, pontját, mely alapján a meglévő burkolatok újrahasznosítását és a kitermelt talaj visszatöltésre alkalmassá (M-1, M-2 talajminőségre) tételét előnyben kell részesítenie. A tervet Megrendelő nem ismeri el teljesítettnek, amíg nem teljeskörű, amelybe jelen kötelezettség is beletartozik.
“Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya homogén, vagyis egy kerékpárútszakasz tervezése történik, nem tartja célszerűnek Ajánlatkérő a részekre történő...”
Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya homogén, vagyis egy kerékpárútszakasz tervezése történik, nem tartja célszerűnek Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattételt. A több kivitelező, vállalkozó tevékenykedése hibás teljesítést, garanciális problémákat, a munkadíjak emelkedését és a teljesítési határidő hosszabbodását eredményezheti. Tekintettel a gazdasági, műszaki, minőségi és a szerződés teljesítésével kapcsolatos más szempontok figyelembe vételére, nem ésszerű jelen közbeszerzési eljárásban a részajánlattétel lehetőségének biztosítása. A részekre történő ajánlattétel ellentétes lenne a gazdasági ésszerűséggel és így a Kbt. alapelvei között megfogalmazott közpénzek hatékony felhasználásának követelményével. Vonatkozó jogszabályok: - 2015. évi CXLIII. törvény - 2004. évi XXXIV. törvény - 2011. évi CXCV. törvény - 2013. évi V. törvény - 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet - 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet - 191/2009. (X.15.) Korm. rendelet - 126/2016. (VI.7.) Kormányrendelet - 256/2021. (V.18.) Korm. rendelet A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja az értékelési részszempontok tekintetében a ponthatárok közötti pontszámot: 1. értékélési részszempont esetén: fordított arányosítás. 2., 3, 4. értékelési részszempont esetén: egyenes arányosítás 1. A közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátásának módja: Kbt. 57. § (1)-(2) bekezdése szerint, valamint a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet vonatkozó bekezdései alapján elektronikus úton. A közbeszerzési dokumentumok a felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek az EKR-ben. 2. Az alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: M1- M21-M2.2.-M2.3. 3. Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 71. § szerint teljes körűen biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. 4. Az ajánlathoz csatolandó nyilatkozatok és dokumentumok: Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat, Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontja szerinti nyilatkozat, Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat az EKR-ben alkalmazott elektronikus űrlap formájában, Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdés szerinti nyilatkozat. Aláíró személy (személyek) és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy (cég esetében a cégjegyzésre jogosult) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd, vagy a kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját. Egyéni vállalkozó és magánszemély esetén nem releváns. Amennyiben az ajánlatot nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó, a képviseletre jogosult által, cégszerű aláírással ellátott meghatalmazását. A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. 5. Amennyiben az ajánlatkérő az írásbeli összegezésben második legkedvezőbb ajánlattevőt megnevez, (a nyertes visszalépése esetén) a második legkedvezőbb ajánlattevővel kerül megkötésre a szerződés. 6. Az ajánlattevő köteles megfelelni a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. A közbeszerzési dokumentumban megjelölésre kerülnek azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a neve és címe (elérhetősége), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékozódást kaphat. (Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdései.) 7. A jelen felhívás IV.2.5) pontjában meghatározott ajánlati kötöttség időtartama alatt 60 naptári nap értendő. 8. Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet alapján létrehozott és a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le. Tárgyi eljárásra történő meghívás előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztrációja összhangban a 424/ 2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel. 9. Ajánlatkérő figyelemmel a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseire az ajánlatok bírálatát – ideértve annak az aránytalanul alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét is – az ajánlatok értékelését követően végzi el. 10. Ajánlatérő jelen eljárás során alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi okot. 11. A felelősségbiztosítás mértéke, terjedelme: legalább 5.000.000 Ft/kár és 10.000.000 Ft/év; mértékű felelősségbiztosítási szerződést köteles kötni a szerződés hatálybalépését követő 5. napon vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni Ajánlatkérő által jelen eljárásban előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. Ajánlattevő a jelen pontban rögzítettek szerinti felelősségbiztosítást legalább a jelen tervezéssel érintett építési beruházás befejezéséig (sikeres műszaki átadás-átvétel időpontjáig) vállalja fenntartani. Fentiek elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel kötheti meg ajánlatkérő a szerződést, amennyiben az összegezésben megjelölésre került. Ajánlattevőnek ajánlatában erre vonatkozóan cégszerűen nyilatkoznia kell. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, illetve ha nincs ilyen folyamatban, a nemleges nyilatkozatot is (EKR elektronikus űrlap formájában). 12. Ajánlattevőknek árazott költségvetést kell ajánlatukhoz csatolniuk a közbeszerzési dokumentumban meghatározottak szerint. Ajánlattevőnek ajánlatához szakmai ajánlatot kell benyújtania, melyből a minőség értékelésére alkalmas részszempontra tett megajánlása, vagyis a szakemberek neve egyértelműen megállapítható. E körben Ajánlattevőnek be kell nyújtania: - az Ajánlatkérő által kiadott árazatlan költségvetést az ajánlattevő által beárazva. Mindezen dokumentumok a szakmai ajánlat részét képezik, be nem nyújtásuk, illetve a szakemberek meg nem nevezése a Kbt. 71. § (8) szakaszának b) pontja és a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenséget vonja maga után. 13. Az ajánlat összeállításával kapcsolatos valamennyi költség az ajánlattevőt terheli. 14. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. 15. Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében: Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése: igen 16. Közbeszerzési Szaktanácsadó: Dr. Papp-Lada Beáta. Lajstromszám: 00476. Levelezési cím: 4026 Debrecen, Péterfia utca 47. 17. A szerződéskötés időpontjára a Kbt. 131. § (5)-(6) bekezdése az irányadó. 18. Ajánlatkérő az eljárásban tartalékkeretet nem biztosít. A projekt forrása: TOP-PLUSZ -1.2.1-21-HB1-2022-00055 A támogatás intenzitása: 100% 19. A Kbt. 35. § (8) bekezdése szerint Ajánlatkérő nem követeli meg és nem teszi lehetővé közös gazdálkodó szervezet alapítását. 20. A közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátásának módja: Kbt. 57. § (1)-(2) bekezdése szerint, valamint a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet vonatkozó bekezdései alapján elektronikus úton. A közbeszerzési dokumentumok a felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek az EKR-ben (https://ekr.gov.hu/). 21. Az ajánlatban az ajánlati biztosíték tekintetében a befizetés igazolása csatolandó. A biztosíték teljesíthető a Kbt. 54. § (2) bekezdése szerint. Az átutalásról szóló igazolást, vagy a bank vagy biztosító általi garancialevelet, vagy a készfizető kezességet vállaló kötvényt csatolni kell az ajánlathoz. a Kbt. 73. § (6) bekezdés b) pontja alapján az ajánlat érvénytelen, ha az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot határidőre nem vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre. A Kbt. 35.§ (5) bekezdése alapján amennyiben az ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását [54. §] írja elő, a közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése [54. § (4) bekezdése] esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg. 22.Jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. előírásai szerint kell eljárni. 23. Jogorvoslat: Kbt. 148. § szerint. 24. Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján felhívja a Vállalkozó figyelmét, hogy amennyiben a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlati ár meghaladja az Ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékét, de Ajánlatkérő az eljárást mégis eredményesnek nyilvánítja, úgy jelen szerződés akkor lép hatályba, amikor Ajánlatkérő a hiányzó fedezetet támogatásból és/vagy önerőből biztosítja és Ajánlattevőt erről tájékoztatta. Amennyiben a fenti feltételek a szerződés aláírását követő 180 napon belül nem teljesülnek, a szerződés megszűnik. Ebben az esetben az Ajánlattevő az Ajánlatkérővel szemben a fenti okból semmiféle jogcímen nem támaszthat igényt. 25.Ajánlatkérő tárgyi eljárást a Kbt. 53. § (5) bekezdése szerinti feltételes eljárásként indítja meg, illetve a tárgyi eljárásokban az eljárás eredményeképpen létrejövő szerződések csak a miniszter 2024. évi LXXIV. törvény 254. § (3) bekezdése szerinti vélemény rendelkezésre állása esetén köthetők meg.
Többet mutasson Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_40664534_2
Postacím: Riadó u. 5
Postai irányítószám: 1026
Postai város: Budapest
Régió: Budapest🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: dontobizottsag@kt.hu📧
Telefon: +36 18828592📞
Fax: +36 18828593 📠
URL: https://kozbeszerzes.hu🌏 Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_40664534_2
Postacím: Riadó u. 5
Postai irányítószám: 1026
Postai város: Budapest
Régió: Budapest🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: dontobizottsag@kt.hu📧
Telefon: +36 18828592📞
Fax: +36 18828593 📠
URL: https://kozbeszerzes.hu🌏 Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről):
“A Kbt. 148. §-a szerint.” Információk az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikus számlázást fogadunk el
Elektronikus fizetést használnak
Forrás: OJS 2025/S 148-511529 (2025-08-04)
II.2.1) "Kerékpárút fejlesztése Hajdúböszörmény-Hajdúdorog " tárgyú, TOP-PLUSZ -1.2.1-21-HB1-2022-00055 számú projektekhez kapcsolódóan tervezési feladatok ellátása I. szakasz I. szakasz: a település belterületének keleti részén, a Kinizsi Pál utcai meglévő kerékpárúttól indulva az Ipartelepi út és a Külső-Hadházi út (3507.j.) lakott területi szakasza mentén megvalósítandó kerékpárforgalmi létesítmény engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése 2.070 fm hosszban, a kapcsolódó vízelvezetési és/vagy vízépítési, közlekedési és közmű létesítményekkel, illetve a kivitelezéshez szükséges engedélyezési eljárások lebonyolításával és a kivitelezői közbeszerzési eljárás műszaki dokumentációjának összeállításával együtt. Hajdúböszörmény Város Önkormányzata 2023. március 06-án Támogatási Szerződést kötött a Miniszterelnökség Területfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága, mint Támogató képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Vármegyei Igazgatóságával a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1- 2022-00055 azonosítószámmal nyilvántartott „Kerékpárút fejlesztés Hajdúböszörmény – Hajdúdorog között” című projekt megvalósítására. Hajdúböszörmény már több meglévő kerékpáros létesítménnyel rendelkezik, jellemzően a város déli részét behálózva. Jelen fejlesztés I. szakasza a Külső-Hadházi út mentén tervezendő, a jelentős forgalommal terhelt 3507.j. úton kerékpározók biztonságos közlekedését növeli, mely a keleti városrészben élők, az iparterületeken dolgozók, valamint a külterületi lakott helyeken élők kerékpáros forgalmát biztosítja. A fejlesztés II. szakasza a város északi – keleti részét látja el kerékpáros útvonallal ezzel segítve a Hajdúvid- Hajdúdorog és a Keleti ipari területek megközelítését a belvárosból. A tervezett kerékpáros fejlesztések elősegítése érdekében Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata (4024 Debrecen, Piac u. 54.) 2022. év elején a TOP_PLUSZ-1.2.1-21. Élhető települések című pályázati felhívás előírásainak megfelelően Projekt-előkészítő Tanulmányt (PET) készített, melyben bemutatta a támogatási kérelem szakmai értékeléséhez az alapvető információkat, a meglévő helyzet elemzését, problémák feltárását, a tervezett beavatkozásokat, valamint a felhívás szerinti speciális elvárásoknak való megfelelést. Előzményként megemlítjük, hogy az eredeti pályázatban és PET-ben szereplő, Korpona utcai elválasztott gyalog-kerékpárúttól induló és a Jókai u.-Hadházi u. mentén tervezett kerékpárút szakaszt a Hadházi utcai vasúti átvezetés jelentős többletköltsége miatt nem lehet megvalósítani. Ezért az Önkormányzat döntése alapján a Külső-Hadházi út lakott területi szakasza mentén tervezett kerékpárutat az Iparterületi úton tervezett kerékpárforgalmi létesítménnyel a Téglási utcán keresztül, a Kinizsi Pál utcai meglévő kerékpárút felől lehet biztonságosan elérni. "Tervezési feladat-meghatározása" című dokumentumban az alábbiak szerepelnek mindkét szakasz vonatkozásában: A tervezési feladatok — a Tervező feladata az útépítési, forgalomtechnikai (végleges és kivitelezés alatti), kezelői lehatárolási, közvilágítási, csapadékvíz elvezetési, fakivágási és növénytelepítési, kapcsolódó közműkiváltásokra vonatkozó engedélyezési és kiviteli tervek, kisajátítási vázrajzok és területkimutatások (amennyiben releváns), talajvizsgálati jelentés (geotechnikai szakvélemény) elkészítése, a szükséges engedélyek, tervjóváhagyások beszerzése II. Építési (kiviteli) terv — Közvilágítás terve — Közművek és egyéb vezetékek terve (szükséges közműkiváltások) A tervezett fejlesztés I. szakasza jelenleg nem rendelkezik egyáltalán tervekkel. Jelen tervezői közbeszerzési eljárás a „Kerékpárút fejlesztés Hajdúböszörmény – Hajdúdorog között” című projekt I. szakaszára vonatkozik. Elkészítendő dokumentumok, ill. azok tartalma A tervezés során szükséges a keresztező közutakon szabványos gyalog-kerékpárút átvezetések tervezése, melyhez közvilágítás tervezése kapcsolódik. Továbbá szükség van a tervezett nyomvonalba eső közvilágítási és/vagy kis- és középfeszültségű oszlopok, földkábelek kiváltása, áthelyezése, valamint ezen tervek engedélyeztetése. Ezeket a tervezési munkákat kizárólag "EN-VI" tervezői jogosultsággal rendelkező mérnök végezheti, ezért szükséges ilyan szakember a teljesítéshez. A tervkészítés során valamennyi érvényben lévő jogszabály, szabvány, és előírás alkalmazása kötelező érvényű, különösen az alábbiak: • 93/2012. (V. 10.) Korm. rend az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről • 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről • Hatályos útügyi műszaki előírások (e-UME) • Szabványok pl.: MSZ 17210, CEN/TR 17621 • „ TOP_PLUSZ-1.2.1-21. Élhető települések” felhívási dokumentáció és általános útmutató. Szállítási ütemterv Részteljesítés sorszáma Tervszállítási ütemezés (határidő) Teljesítendő feladat 1. sz. részfeladat a szerződés hatálybalépésétől számított 98 nap A Kerékpárforgalmi Hálózati Terv módosítás és az engedélyezési tervek Megrendelő részére való leszállítása, valamint benyújtása Miniszterelnökség tervzsűrire. 2. sz. részfeladat az ME tervzsűri jóváhagyása és a KBA audit lezáró jegyzőkönyv Megrendelő általi megküldésétől számított 28. nap A véglegesített engedélyezési tervek Megrendelő részére való leszállítása és a közlekedési, továbbá a vízügyi hatóság részére benyújtása. 3. sz. részfeladat az útépítési és a vízjogi létesítési engedély véglegessé válásának Megrendelő általi megküldésétől számított 35. nap Kiviteli tervek leszállítása a Megrendelőnek. 4. sz. részfeladat folyamatos részvétel a közbeszerzési eljárás lezárásáig Kivitelezői közbeszerzéshez műszaki dokumentáció elkészítése, megrendelői, közbeszerzői és kivitelezői kérdések műszaki, mérnöki megválaszolása A feladatok részletes leírását a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
Többet mutasson
További információk:
“A legjobb ár-érték arányú ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése...”
További információk
A legjobb ár-érték arányú ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. Az ajánlatkérő az 1. értékelési részszempont esetében a relatív értékelési módszerek közül a fordított arányosítás képlete alapján jár el. A 2., 3. és 4 részszempont esetén a relatív értékelési módszerek közül az egyenes arányosítás képlete alapján jár el. A 2.,3 és 4. részszempont körében megajánlott szakemberek között az átfedés megengedett. Részletes szabályok a közbeszerzési dokumentumokban megadva. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a II.2.7) pontban megjelölt teljesítési határidő tájékoztató jellegű. A pontos teljesítési ütemezést és határidőket a közbeszerzési dokumentumok és a műszaki leírás tartalmazza.
Eljárás Adminisztratív információk
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések beérkezésének határideje: 2025-09-30 13:00:00 📅
Az ajánlatok felbontásának feltételei: 2025-09-30 14:00:00 📅
Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk Részvételi feltételek
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid leírása:
“SZ/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, vagy a szerződés teljesítésében résztvevő egyéb gazdasági szereplő, ha nem szerepel az építésügyi és az építésüggyel...”
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid leírása
SZ/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, vagy a szerződés teljesítésében résztvevő egyéb gazdasági szereplő, ha nem szerepel az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 31. §-a szerinti szakmagyakorlási tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, vagy előírt szervezeti kamarai tagsággal. (Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pont, 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § b) pont, 322/2015. Korm. rendelet 8. § (1) bek.). Ajánlatkérő a nyilvántartásban szerepléshez igénybe veheti alvállalkozó vagy kapacitást nyújtó segítségét, illetve lehetséges, hogy ezt ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén az egyik közös ajánlattevő) teljesítse. Megkövetelt igazolási mód: Előzetes igazolás: Ajánlattevőnek az EEKD „IV. Rész” „α: szakaszának kitöltésével kell egyszerűen nyilatkoznia arról, hogy az AK által előírt szakmai tevékenység végzésére vonatkozó követelménynek megfelel. (Részletes adatok megadását az AK nem írja elő.). Igazolási mód: Ajánlatkérő nyilvántartásból ellenőrzi. Ajánlatkérő az igazolás kapcsán felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11) és (11a) bekezdéseiben rögzített lehetőségekre. A Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét AK ellenőrzi az ingyenesen elérhető elektronikus névjegyzék (http://konferencia.mmk.hu/informaciok/nevjegyzek) adatai alapján. Amennyiben az ajánlattevő a nyilvántartásban szerepel, ennek vonatkozásában külön igazolás csatolása nem szükséges. Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén az előírt követelmény (a letelepedése szerinti országban építészeti tervezői tevékenységet végző gazdasági társaságok részére előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy előírt szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés) tekintetében az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés igazolását kell benyújtani. A 322/2015. Kr. 8. § (2) bek. alapján Ajánlatkérő előírja, hogy a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az országos szakmai kamara (MMK) névjegyzékében.
Többet mutasson
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid leírása:
“A 321/2015. Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági...”
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid leírása
A 321/2015. Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő e körben elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az EEKD IV. rész „α az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszát kell kitölteni, a további részeket nem. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 3. § (3) bekezdésére, mely szerint, ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek képviseletében a kitöltött EEKD-kat ajánlattevő nyújtja be. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. (Kr. 3. § (5) bekezdés) M1.:) A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján, az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. M.1. Az ajánlattevőnek a Kr. 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján be kell nyújtania a Kr. 22. § (1) bekezdése alapján igazolva az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három éven belül befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett legjelentősebb szerződéseinek ismertetését legalább az alábbi tartalommal: - a szerződést kötő másik fél megnevezése; - információt nyújtó személy neve, elérhetősége (telefonszám vagy e-mail cím); - a szolgáltatás tárgya, a legjelentősebb szolgáltatások ismertetése - a szolgáltatás mennyisége; - a teljesítés ideje (kezdés-befejezés időpontja év, hónap, nap pontossággal); - nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadó a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11)-(12) bekezdései. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 1. § (4), (7) bekezdésében, 21/A. § valamint a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített legalább 1500 fm hosszú kerékpárút és/vagy közút és/vagy járda engedélyezési és/vagy kiviteli tervének elkészítésére vonatkozó referenciával. Az igazolásnak a következőket kell tartalmaznia: — teljesítés ideje (kezdési és befejezési dátum év-hónap-nap pontossággal megadva); — a szerződést kötő másik fél (név, székhely, felvilágosítást adó személy neve és elérhetősége); — a szolgáltatás tárgyát és mennyiségét (olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható legyen); — nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A referencia több szerződésből is teljesíthető.
“Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya homogén, vagyis egy kerékpárútszakasz tervezése történik, nem tartja célszerűnek Ajánlatkérő a részekre történő...”
Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya homogén, vagyis egy kerékpárútszakasz tervezése történik, nem tartja célszerűnek Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattételt. A több kivitelező, vállalkozó tevékenykedése hibás teljesítést, garanciális problémákat, a munkadíjak emelkedését és a teljesítési határidő hosszabbodását eredményezheti. Tekintettel a gazdasági, műszaki, minőségi és a szerződés teljesítésével kapcsolatos más szempontok figyelembe vételére, nem ésszerű jelen közbeszerzési eljárásban a részajánlattétel lehetőségének biztosítása. A részekre történő ajánlattétel ellentétes lenne a gazdasági ésszerűséggel és így a Kbt. alapelvei között megfogalmazott közpénzek hatékony felhasználásának követelményével. Vonatkozó jogszabályok: - 2015. évi CXLIII. törvény - 2004. évi XXXIV. törvény - 2011. évi CXCV. törvény - 2013. évi V. törvény - 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet - 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet - 191/2009. (X.15.) Korm. rendelet - 126/2016. (VI.7.) Kormányrendelet - 256/2021. (V.18.) Korm. rendelet - 280/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja az értékelési részszempontok tekintetében a ponthatárok közötti pontszámot: 1. értékélési részszempont esetén: fordított arányosítás. 2., 3, 4. értékelési részszempont esetén: egyenes arányosítás 1. A közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátásának módja: Kbt. 57. § (1)-(2) bekezdése szerint, valamint a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet vonatkozó bekezdései alapján elektronikus úton. A közbeszerzési dokumentumok a felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek az EKR-ben. 2. Az alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: M1- M21-M2.2.-M2.3. 3. Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 71. § szerint teljes körűen biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. 4. Az ajánlathoz csatolandó nyilatkozatok és dokumentumok: Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat, Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontja szerinti nyilatkozat, Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat az EKR-ben alkalmazott elektronikus űrlap formájában, Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdés szerinti nyilatkozat. Aláíró személy (személyek) és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy (cég esetében a cégjegyzésre jogosult) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd, vagy a kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját. Egyéni vállalkozó és magánszemély esetén nem releváns. Amennyiben az ajánlatot nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó, a képviseletre jogosult által, cégszerű aláírással ellátott meghatalmazását. A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. 5. Amennyiben az ajánlatkérő az írásbeli összegezésben második legkedvezőbb ajánlattevőt megnevez, (a nyertes visszalépése esetén) a második legkedvezőbb ajánlattevővel kerül megkötésre a szerződés. 6. Az ajánlattevő köteles megfelelni a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. A közbeszerzési dokumentumban megjelölésre kerülnek azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a neve és címe (elérhetősége), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékozódást kaphat. (Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdései.) 7. A jelen felhívás IV.2.5) pontjában meghatározott ajánlati kötöttség időtartama alatt 60 naptári nap értendő. 8. Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet alapján létrehozott és a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le. Tárgyi eljárásra történő meghívás előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztrációja összhangban a 424/ 2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel. 9. Ajánlatkérő figyelemmel a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseire az ajánlatok bírálatát – ideértve annak az aránytalanul alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét is – az ajánlatok értékelését követően végzi el. 10. Ajánlatérő jelen eljárás során alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi okot. 11. A felelősségbiztosítás mértéke, terjedelme: legalább 5.000.000 Ft/kár és 10.000.000 Ft/év; mértékű felelősségbiztosítási szerződést köteles kötni a szerződés megkötését megelőző 5. napon vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni Ajánlatkérő által jelen eljárásban előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. Ajánlattevő a jelen pontban rögzítettek szerinti felelősségbiztosítást legalább a jelen tervezéssel érintett építési beruházás befejezéséig (sikeres műszaki átadás-átvétel időpontjáig) vállalja fenntartani. Fentiek elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel kötheti meg ajánlatkérő a szerződést, amennyiben az összegezésben megjelölésre került. Ajánlattevőnek ajánlatában erre vonatkozóan cégszerűen nyilatkoznia kell. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, illetve ha nincs ilyen folyamatban, a nemleges nyilatkozatot is (EKR elektronikus űrlap formájában). 12. Ajánlattevőknek ajánlatukban meg kell nevezniük a szakembereket a vonatkozó EKR űrlapon. A szakemberek meg nem nevezése a Kbt. 71. § (8) szakaszának b) pontja és a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenséget vonja maga után. 13. Az ajánlat összeállításával kapcsolatos valamennyi költség az ajánlattevőt terheli. 14. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. 15. Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében: Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése: igen 16. Közbeszerzési Szaktanácsadó: Dr. Papp-Lada Beáta. Lajstromszám: 00476. Levelezési cím: 4026 Debrecen, Péterfia utca 47. 17. A szerződéskötés időpontjára a Kbt. 131. § (5)-(6) bekezdése az irányadó. 18. Ajánlatkérő az eljárásban tartalékkeretet nem biztosít. A projekt forrása: TOP-PLUSZ -1.2.1-21-HB1-2022-00055 A támogatás intenzitása: 100% 19. A Kbt. 35. § (8) bekezdése szerint Ajánlatkérő nem követeli meg és nem teszi lehetővé közös gazdálkodó szervezet alapítását. 20. A közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátásának módja: Kbt. 57. § (1)-(2) bekezdése szerint, valamint a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet vonatkozó bekezdései alapján elektronikus úton. A közbeszerzési dokumentumok a felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek az EKR-ben (https://ekr.gov.hu/). 21. Az ajánlatban az ajánlati biztosíték tekintetében a befizetés igazolása csatolandó. A biztosíték teljesíthető a Kbt. 54. § (2) bekezdése szerint. Az átutalásról szóló igazolást, vagy a bank vagy biztosító általi garancialevelet, vagy a készfizető kezességet vállaló kötvényt csatolni kell az ajánlathoz. a Kbt. 73. § (6) bekezdés b) pontja alapján az ajánlat érvénytelen, ha az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot határidőre nem vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre. A Kbt. 35.§ (5) bekezdése alapján amennyiben az ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását [54. §] írja elő, a közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése [54. § (4) bekezdése] esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg. 22.Jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. előírásai szerint kell eljárni. 23. Jogorvoslat: Kbt. 148. § szerint. 24. Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján felhívja a Vállalkozó figyelmét, hogy amennyiben a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlati ár meghaladja az Ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékét, de Ajánlatkérő az eljárást mégis eredményesnek nyilvánítja, úgy jelen szerződés akkor lép hatályba, amikor Ajánlatkérő a hiányzó fedezetet támogatásból és/vagy önerőből biztosítja és Ajánlattevőt erről tájékoztatta. Amennyiben a fenti feltételek a szerződés aláírását követő 180 napon belül nem teljesülnek, a szerződés megszűnik. Ebben az esetben az Ajánlattevő az Ajánlatkérővel szemben a fenti okból semmiféle jogcímen nem támaszthat igényt. 25.Ajánlatkérő tárgyi eljárást a Kbt. 53. § (5) bekezdése szerinti feltételes eljárásként indítja meg, illetve a tárgyi eljárásokban az eljárás eredményeképpen létrejövő szerződések csak a miniszter 2024. évi LXXIV. törvény 254. § (3) bekezdése szerinti vélemény rendelkezésre állása esetén köthetők meg. Tekintettel arra, hogy módosítással érintett hirdetményben megadott ajánlattételi határidő 2025.09.04. napján 09:00 órakor lejárt, így a módosító hirdetmény TED-en történő közzétételére való feladására a Kbt. 55. § (2) bekezdésére, valamint az MvM rendelet 1. § (4) bekezdésére tekintettel nincs jogszerű lehetőség, ezért az előzőek ellenére kérem a hirdetmény feladását, arról kérelmében kifejezetten nyilatkozunk. Megjelenés után az eljárás vsszavonásra kerül.
Változások Új érték
Szöveg:
“Nem történik változás.”
Szöveg:
“A(z) II.2.14) További információk (BT-300) mezőben a következő változás történt: A következő helyett: A legjobb ár-érték arányú ajánlat kiválasztásának...”
Szöveg
A(z) II.2.14) További információk (BT-300) mezőben a következő változás történt: A következő helyett: A legjobb ár-érték arányú ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. Az ajánlatkérő az 1. értékelési részszempont esetében a relatív értékelési módszerek közül a fordított arányosítás képlete alapján jár el. A 2., 3. és 4 részszempont esetén a relatív értékelési módszerek közül az egyenes arányosítás képlete alapján jár el. A 2.,3 és 4. részszempont körében megajánlott szakemberek között az átfedés megengedett. A 5. részszempont esetén az abszolút értékelés módszerét (pontkiosztás) alkalmazza az Ajánlatkérő az alábbiak szerint: Adható pontszám igen válasz esetén 10 pont, nem válasz esetén 0 pont. Ellenőrzés és az igazolás módja: Ajánlatkérő ellenőrzi a teljesítés során, a megküldött, átadott dokumentumok ellenőrzésével. Részletes szabályok a közbeszerzési dokumentumokban megadva. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a II.2.7) pontban megjelölt teljesítési határidő tájékoztató jellegű. A pontos teljesítési ütemezést és határidőket a közbeszerzési dokumentumok és a műszaki leírás tartalmazza. Helyesen: A legjobb ár-érték arányú ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. Az ajánlatkérő az 1. értékelési részszempont esetében a relatív értékelési módszerek közül a fordított arányosítás képlete alapján jár el. A 2., 3. és 4 részszempont esetén a relatív értékelési módszerek közül az egyenes arányosítás képlete alapján jár el. A 2.,3 és 4. részszempont körében megajánlott szakemberek között az átfedés megengedett. Részletes szabályok a közbeszerzési dokumentumokban megadva. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a II.2.7) pontban megjelölt teljesítési határidő tájékoztató jellegű. A pontos teljesítési ütemezést és határidőket a közbeszerzési dokumentumok és a műszaki leírás tartalmazza.
Többet mutasson
Szöveg:
“A(z) III.4.1) Alkalmassági követelmény ismertetése (BT-750) mezőben a következő változás történt: A következő helyett: SZ/1. Alkalmatlan az ajánlattevő,...”
Szöveg
A(z) III.4.1) Alkalmassági követelmény ismertetése (BT-750) mezőben a következő változás történt: A következő helyett: SZ/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, vagy a szerződés teljesítésében résztvevő egyéb gazdasági szereplő, ha nem szerepel az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 31. §-a szerinti szakmagyakorlási tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, vagy előírt szervezeti kamarai tagsággal. (Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pont, 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § b) pont, 322/2015. Korm. rendelet 8. § (1) bek.). Ajánlatkérő a nyilvántartásban szerepléshez igénybe veheti alvállalkozó vagy kapacitást nyújtó segítségét, illetve lehetséges, hogy ezt ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén az egyik közös ajánlattevő) teljesítse. Megkövetelt igazolási mód: Előzetes igazolás: Ajánlattevőnek az EEKD „IV. Rész” „α: szakaszának kitöltésével kell egyszerűen nyilatkoznia arról, hogy az AK által előírt szakmai tevékenység végzésére vonatkozó követelménynek megfelel. (Részletes adatok megadását az AK nem írja elő.). Igazolási mód: Ajánlatkérő nyilvántartásból ellenőrzi. Ajánlatkérő az igazolás kapcsán felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11) és (11a) bekezdéseiben rögzített lehetőségekre. A Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét AK ellenőrzi az ingyenesen elérhető elektronikus névjegyzék (https://ceg.mek.hu/index.php?p=p_kereso ) adatai alapján. Amennyiben az ajánlattevő a nyilvántartásban szerepel, ennek vonatkozásában külön igazolás csatolása nem szükséges. Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén az előírt követelmény (a letelepedése szerinti országban építészeti tervezői tevékenységet végző gazdasági társaságok részére előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy előírt szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés) tekintetében az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés igazolását kell benyújtani. A 322/2015. Kr. 8. § (2) bek. alapján Ajánlatkérő előírja, hogy a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell a Magyar Építész Kamara névjegyzékében. Helyesen: SZ/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, vagy a szerződés teljesítésében résztvevő egyéb gazdasági szereplő, ha nem szerepel az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 31. §-a szerinti szakmagyakorlási tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, vagy előírt szervezeti kamarai tagsággal. (Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pont, 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § b) pont, 322/2015. Korm. rendelet 8. § (1) bek.). Ajánlatkérő a nyilvántartásban szerepléshez igénybe veheti alvállalkozó vagy kapacitást nyújtó segítségét, illetve lehetséges, hogy ezt ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén az egyik közös ajánlattevő) teljesítse. Megkövetelt igazolási mód: Előzetes igazolás: Ajánlattevőnek az EEKD „IV. Rész” „α: szakaszának kitöltésével kell egyszerűen nyilatkoznia arról, hogy az AK által előírt szakmai tevékenység végzésére vonatkozó követelménynek megfelel. (Részletes adatok megadását az AK nem írja elő.). Igazolási mód: Ajánlatkérő nyilvántartásból ellenőrzi. Ajánlatkérő az igazolás kapcsán felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11) és (11a) bekezdéseiben rögzített lehetőségekre. A Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét AK ellenőrzi az ingyenesen elérhető elektronikus névjegyzék (http://konferencia.mmk.hu/informaciok/nevjegyzek) adatai alapján. Amennyiben az ajánlattevő a nyilvántartásban szerepel, ennek vonatkozásában külön igazolás csatolása nem szükséges. Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén az előírt követelmény (a letelepedése szerinti országban építészeti tervezői tevékenységet végző gazdasági társaságok részére előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy előírt szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés) tekintetében az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés igazolását kell benyújtani. A 322/2015. Kr. 8. § (2) bek. alapján Ajánlatkérő előírja, hogy a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az országos szakmai kamara (MMK) névjegyzékében.
Többet mutasson
Szöveg:
“Mindössze a link és a Kamara változott.”
Szöveg:
“A(z) IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő (BT-131,BT-1311) mezőben a következő változás történt: A...”
Szöveg
A(z) IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő (BT-131,BT-1311) mezőben a következő változás történt: A következő helyett: Thu Sep 04 09:00:00 CEST 2025 Helyesen: Tue Sep 30 13:00:00 CEST 2025
Többet mutasson
Szöveg:
“A(z) IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő (BT-132) mezőben a következő változás történt: A következő helyett: Thu Sep 04 10:00:00...”
Szöveg
A(z) IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő (BT-132) mezőben a következő változás történt: A következő helyett: Thu Sep 04 10:00:00 CEST 2025 Helyesen: Tue Sep 30 14:00:00 CEST 2025
Többet mutasson
Szöveg:
“Tekintettel arra, hogy módosítással érintett hirdetményben megadott ajánlattételi határidő 2025.09.04. napján 09:00 órakor lejárt, így a módosító hirdetmény...”
Szöveg
Tekintettel arra, hogy módosítással érintett hirdetményben megadott ajánlattételi határidő 2025.09.04. napján 09:00 órakor lejárt, így a módosító hirdetmény TED-en történő közzétételére való feladására a Kbt. 55. § (2) bekezdésére, valamint az MvM rendelet 1. § (4) bekezdésére tekintettel nincs jogszerű lehetőség, ezért az előzőek ellenére kérem a hirdetmény feladását, arról kérelmemben kifejezetten nyilatkozunk. Megjelenés után az eljárás visszavonásra kerül.
“Az érkezett kiegészítő tájékoztatáskérésekre tekintettel Ajánlatkérő a felhívíást módosítja az alábbiakban kifejtve. - Az ajánlati felhívás ezt tartalmazta:...”
Az érkezett kiegészítő tájékoztatáskérésekre tekintettel Ajánlatkérő a felhívíást módosítja az alábbiakban kifejtve. - Az ajánlati felhívás ezt tartalmazta: A 5. részszempont esetén az abszolút értékelés módszerét (pontkiosztás) alkalmazza az Ajánlatkérő az alábbiak szerint: Adható pontszám igen válasz esetén 10 pont, nem válasz esetén 0 pont. Ellenőrzés és az igazolás módja: Ajánlatkérő ellenőrzi a teljesítés során, a megküldött, átadott dokumentumok ellenőrzésével. Részletes szabályok a közbeszerzési dokumentumokban megadva.- Az 5. értékelési szempont elírás volt, Ajánlatkérő ezt kivette. - A További információk tartalmazta az árazott költségvetés benyújtását, ez elírás volt mindössze, nem szükséges benyőjtani árazott költségvetést. - Igazolási módok esetében ajánlattevői kérdésre a szakmai kamarát és a linket javítani volt szükséges az elírás miatt : Ajánlatkérő nyilvántartásból ellenőrzi. Ajánlatkérő az igazolás kapcsán felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11) és (11a) bekezdéseiben rögzített lehetőségekre. A Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét AK ellenőrzi az ingyenesen elérhető elektronikus névjegyzék (http://konferencia.mmk.hu/informaciok/nevjegyzek) adatai alapján. Amennyiben az ajánlattevő a nyilvántartásban szerepel, ennek vonatkozásában külön igazolás csatolása nem szükséges. Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén az előírt követelmény (a letelepedése szerinti országban építészeti tervezői tevékenységet végző gazdasági társaságok részére előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy előírt szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés) tekintetében az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés igazolását kell benyújtani. A 322/2015. Kr. 8. § (2) bek. alapján Ajánlatkérő előírja, hogy a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az országos szakmai kamara (MMK) névjegyzékében, tehát nem a MAgyar Építész Kamara névjegyzékében kell szerepelni. - Ajánlattevő észrevételezte, hogy a 253/1997. Korm. rendelet már nem hatályos, helyette a 280/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet került helyesen a felhívásba. - A 11. pont az alábbira módosult: A felelősségbiztosítás mértéke, terjedelme: legalább 5.000.000 Ft/kár és 10.000.000 Ft/év; mértékű felelősségbiztosítási szerződést köteles kötni a szerződés megkötését megelőző 5. napon vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni Ajánlatkérő által jelen eljárásban előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. Ajánlattevő a jelen pontban rögzítettek szerinti felelősségbiztosítást legalább a jelen tervezéssel érintett építési beruházás befejezéséig (sikeres műszaki átadás-átvétel időpontjáig) vállalja fenntartani. Fentiek elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel kötheti meg ajánlatkérő a szerződést, amennyiben az összegezésben megjelölésre került. - Ennek oka elírés volt, mivel az ajánlattevőknek a szerződés megkötése előtt rendelkezniük kell biztosítással, nem elegendő azt követően. - A szállítási szerződés az elírás miatt tervezési szerződés lett.