Hidak karbantartása 2025-2026

Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésébe, üzemeltetésébe 6459 db híd tartozik. Az elmúlt 3 év tényleges híd- és áteresz karbantartási munkák alapján várhatóan évente körülbelül 70 eseti megrendelőt fog az Ajánlatkérő kiküldeni. Az eseti megrendelésekben a szőnyegdilatációs szerkezet beépítésére és/vagy teljes/részleges cseréjére vonatkozó várható minimális beavatkozási hossz 20 méter. Az eseti megrendelésekben a gumiprofilos dilatációs szerkezet beépítésére és/vagy teljes/részleges cseréjére vonatkozó várható minimális beavatkozási hossz 15 méter. Vállalkozási keretszerződés alapján – a műszaki leírásban (műszaki specifikáció) és annak tételjegyzékében részletezett – javítási munkák elvégzése eseti megrendelések szerint, az ajánlatkérő üzemeltetésében, illetve a későbbiekben üzemeltetésébe, feladatkörébe kerülő hidak, és átereszek alépítményén, felszerkezetén, hídtartozékain, szigetelés és burkolatrendszerén, vízelvezető rendszerén, dilatációs szerkezetén, korrózióvédelmi bevonatain, azok esetleges teljes körű, vagy kisebb meghibásodásai, sérülései esetén, az ajánlatkérő írásbeli bejelentése alapján, az eseti megrendelésekben megadott hidak, átereszek helyén. Az elvégzendő, nagyobb részben kis értékű, egyedi munkák megrendelésére legfeljebb nettó 2 000 000 000 HUF , azaz nettó Kettőmilliárd Forint keretösszegig kerül sor a ténylegesen jelentkező beszerzési igények (eseti megrendelések) függvényében. Ajánlatkérő a keretösszeg 70 %-ban történő lehívására vállal kötelezettséget, az ezen felüli mérték tekintetében kiköti, hogy annak lehívására nem köteles. Az egyes konkrétan elvégzendő munkák tételenkénti mennyiségeit, egyedi műszaki, forgalomterelési, kivitelezési elvárásait Ajánlatkérő az eseti megrendelésekben adja meg. Az egyes eseti megrendelésekben szereplő munkák elvégzésének határideje a műszaki leírásban, illetve a szerződéstervezet IV.2. pontjában foglaltak szerint kerül meghatározásra, attól függően, hogy ajánlatkérő (megrendelő) az adott munkákat a műszaki leírásban szereplő 4 kategória közül melyikbe sorolja. Ajánlatkérő egy eseti megrendelésen és egy kategórián belül, technológiai és műszaki szempontból is reális részhatáridőket is megszabhat (pl. téli időszakban történő járműütközés esetén a korlát helyreállítására és a hídszegély korrózióvédelmi bevonatának javítására). Összetett (több kategória szerint minősülő) eseti megrendelés esetén ajánlatkérő az egyes kategóriáknak megfelelő határidőt kombináltan is előírhat. A részletes műszaki információkat a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírás fejezete tartalmazza.

Határidő
Az ajánlatok beérkezésének határideje 2025-03-31. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2025-02-27.

Szállítók
A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

Kicsoda?

• Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Mi az?

• Mérnöki és építési munkák › Hidak, alagutak, aknák és aluljárók tervezése és építése

Hol?

• Budapest › Budapest
• Extra-Regio NUTS 2 › Extra-Regio NUTS 3

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2025-02-27	Ajánlati felhívás
2025-08-18	Tájékoztató az eljárás eredményéről

Ajánlati felhívás (2025-02-27)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Hidak karbantartása 2025-2026
Hivatkozási szám: EKR000053352025
Rövid leírás:
“A Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésébe, üzemeltetésébe 6459 db híd tartozik. Az elmúlt 3 év tényleges híd- és áteresz karbantartási munkák alapján...”

Rövid leírás

Szerződés típusa: Építési beruházás
Termékek/szolgáltatások: Hidak, alagutak, aknák és aluljárók tervezése és építése 📦
Leírás
A beszerzés leírása:
“A Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésébe, üzemeltetésébe 6459 db híd tartozik. Az elmúlt 3 év tényleges híd- és áteresz karbantartási munkák alapján...”

A beszerzés leírása

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésébe, üzemeltetésébe 6459 db híd tartozik. Az elmúlt 3 év tényleges híd- és áteresz karbantartási munkák alapján várhatóan évente körülbelül 70 eseti megrendelőt fog az Ajánlatkérő kiküldeni. Az eseti megrendelésekben a szőnyegdilatációs szerkezet beépítésére és/vagy teljes/részleges cseréjére vonatkozó várható minimális beavatkozási hossz 20 méter. Az eseti megrendelésekben a gumiprofilos dilatációs szerkezet beépítésére és/vagy teljes/részleges cseréjére vonatkozó várható minimális beavatkozási hossz 15 méter. Vállalkozási keretszerződés alapján – a műszaki leírásban (műszaki specifikáció) és annak tételjegyzékében részletezett – javítási munkák elvégzése eseti megrendelések szerint, az ajánlatkérő üzemeltetésében, illetve a későbbiekben üzemeltetésébe és feladatkörébe kerülő hidak, és átereszek alépítményén, felszerkezetén, hídtartozékain, szigetelés és burkolatrendszerén, vízelvezető rendszerén, dilatációs szerkezetén, korrózióvédelmi bevonatain, azok esetleges teljes körű, vagy kisebb meghibásodásai, sérülései esetén, az ajánlatkérő írásbeli bejelentése alapján, az eseti megrendelésekben megadott hidak, átereszek helyén. Az elvégzendő, nagyobb részben kis értékű, egyedi munkák megrendelésére legfeljebb nettó 2 000 000 000 HUF , azaz nettó Kettőmilliárd Forint keretösszegig kerül sor a ténylegesen jelentkező beszerzési igények (eseti megrendelések) függvényében. Ajánlatkérő a keretösszeg 70 %-ban történő lehívására vállal kötelezettséget, az ezen felüli mérték tekintetében kiköti, hogy annak lehívására nem köteles. Az egyes konkrétan elvégzendő munkák tételenkénti mennyiségeit, egyedi műszaki, forgalomterelési, kivitelezési elvárásait Ajánlatkérő az eseti megrendelésekben adja meg. Az egyes eseti megrendelésekben szereplő munkák elvégzésének határideje a műszaki leírásban, illetve a szerződéstervezet IV.2. pontjában foglaltak szerint kerül meghatározásra, attól függően, hogy ajánlatkérő (megrendelő) az adott munkákat a műszaki leírásban szereplő 4 kategória közül melyikbe sorolja. Ajánlatkérő egy eseti megrendelésen és egy kategórián belül, technológiai és műszaki szempontból is reális részhatáridőket is megszabhat (pl. téli időszakban történő járműütközés esetén a korlát helyreállítására és a hídszegély korrózióvédelmi bevonatának javítására). Összetett (több kategória szerint minősülő) eseti megrendelés esetén ajánlatkérő az egyes kategóriáknak megfelelő határidőt kombináltan is előírhat. A részletes műszaki információkat a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírás fejezete tartalmazza.

További információk:
“Kiegészítés az értékelési szemponthoz : Ajánlatkérő az első számú minőségi értékelési szempontban jelölt M2. alkalmassági követelmény szerinti szakemberek...”
Fő helyszín vagy teljesítési hely:
“Kiegészítés a teljesítés helyére vonatkozó információhoz: az ország teljes területe”
A teljesítés helye: Extra-Regio NUTS 3 🏙️
Időtartam: 12 (MONTH)
Az alábbi időkeret hónapokban van kifejezve.
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): A teljesítésben részt vevő személyi állomány: M/2. szerinti szakemberek együttesen rendelkeznek az alkalmassági követelményen felül értékelt szakmai tapasztalattal (40-40 db, max. 80 db)
Minőségi kritérium (súlyozás): 15
Minőségi kritérium (név): M/2. szerinti szakemberek legalább egyike rendelkezik gépjármű által használt közúti híd felújítás során min. 10 m hosszú szőnyegdilatációs szerkezet beépítésre és/vagy teljes/részleges cserére vonatkozó szakmai tapasztalattal (igen/nem)
Minőségi kritérium (súlyozás): 5
Minőségi kritérium (név): M/2. szerinti szakemberek legalább egyike rendelkezik gépjármű által használt közúti híd felújítás során egy vagy több gumiprofilos dilatációs szerk. beépítésére/teljes/részleges cseréjére vonatkozó szakmai tapasztalattal (igen/nem)
Minőségi kritérium (név): M/2. szerinti szakemberek legalább egyike rendelkezik gépjármű által használt közúti híd felújítás során min. 10 m hosszú egy vagy több gumiprofilos dilatációs szerkezet beépítésre és/vagy teljes/részleges cserére vonatkozó szakmai tapasztalattal (igen/ne
Ár ✅
Ár (súlyozás): 70
Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0001

Eljárás
Az eljárás típusa
Nyílt eljárás ✅
Adminisztratív információk
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések beérkezésének határideje: 2025-03-31 14:00:00 📅
Az ajánlatok felbontásának feltételei: 2025-03-31 16:00:00 📅
Az ajánlatok felbontásának feltételei (hely): ekr.gov.hu
Az ajánlatok felbontásának feltételei (Tájékoztatás a felhatalmazott személyekről és a felbontási eljárásról):
“Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. § (1b) – (1c) és (4) bekezdését és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdését alkalmazza.”
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Minimális időtartam, amely alatt az ajánlattevőnek fenn kell tartania az ajánlatot: 60

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Gazdasági és pénzügyi helyzet
A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása:
“Gazdasági és pénzügyi alkalmasság: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha P1) az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt...”

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha P1) az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (gépjármű által használt közúti híd felújítása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem érte el legalább az 1.486.500.000 ,- HUF összeget. Előzetes igazolási mód: Ajánlattevőnek az EEKD IV. rész (alfa) szakaszában kell nyilatkoznia, hogy megfelel azelőírt alkalmassági követelményeknek. Utólagos igazolási mód: Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. c) pontja alapján a felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évi a teljes nettó árbevételről szóló és a közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az ajánlattevő az (1) bekezdés c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése szerint köteles eljárni. Ajánlatkérő az árbevételről szóló nyilatkozatot a 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet 3. §-ában meghatározott internetes honlapon történő betekintéssel ellenőrzi. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6)-(8) bekezdései, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése, valamint IV. fejezetének vonatkozó rendelkezései. Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. Ajánlattevő az alkalmassági minimumkövetelmények igazolása során a Kbt. 67. § és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. fejezete szerint köteles eljárni. Ajánlatkérő a Kbt. 67. § (2) bekezdése alapján előírja, hogy az EEKD-ban az alkalmassági követelmények vonatkozásában elfogadja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése szerinti egyszerű nyilatkozat benyújtását. Ajánlattevő az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felszólítására köteles a jelen eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására. Az igazolások ajánlatban történő benyújtásával kapcsolatban a Kbt. 69. § (4) bekezdése irányadó. Előzetes igazolásként csatolandó: Kbt.67.§(1)bek foglaltak figyelembe vételével az AT-nek, közös AT-nek a Kr. 1.§ (1)bek alapján az EEKD IV. részének „alfa” szakaszának kitöltésével kell igazolnia.

Műszaki és szakmai képességek
A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása:
“Műszaki, illetve szakmai alkalmasság: M/1. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban)...”

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság: M/1. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt, alábbi referencia munká(kk)val: M/1.1) - legalább 40 db olyan szerződés/eseti megrendelés , amelyek szerződésenként/eseti megrendelésenként legalább 1 db, bármilyen mennyiségi paraméterű, gépjármű által használt közúti híd felújítási munkát is magukban foglaltak. M/1.2) - legalább 1 db, gépjármű által használt közúti híd felújítási szerződés/eseti megrendelés, amely tartalmazott min. 10 m hosszú szőnyegdilatációs szerkezet beépítést és/vagy teljes/részleges cserét. M/1.3) - legalább 1 db, gépjármű által használt közúti híd felújítási szerződés/eseti megrendelés, amely tartalmazott min. 10 m hosszú egy vagy több gumiprofilos dilatációs szerkezet beépítést és/vagy teljes/részleges cserét. Ajánlatkérő az M/1.1) pontban foglalt követelményeknek való megfelelés igazolására több teljesítésből származó referenciát is elfogad, azonban a minimumkövetelményeket 1 (egy) darab referenciából is lehet teljesíteni. Az M/1.1 és M/1.2 és M/1.3 feltételek között a referenciák közötti átfedés megengedett . M/2. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberek mindegyikével: M/2. kettő fő szakember, aki rendelkezik  a 266/2013 (VII.1.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti MV-KÉ vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel, továbbá  az előzőekben megkövetelt gyakorlattal együtt, vagy mellett további, legalább 3 év közlekedésépítési szakmai gyakorlattal, továbbá  műszaki vezetőként legalább egy olyan szerződésszerűen teljesített, műszaki átadás-átvétellel lezárt kivitelezési projektet irányított annak teljes időtartama alatt, amely gépjármű által használt közúti híd felújítását tartalmazta. Ajánlatkérő elfogadja a fenti jogosultságok megszerzéséhez szükséges végzettséggel egyenértékű végzettséget is, amely egyenértékűséget az Ajánlattevőnek igazolnia kell. Az M/2. pontra megjelölt szakemberek között átfedés nem megengedett. Ajánlatkérő „közlekedésépítési szakmai gyakorlat” alatt az alábbiakat érti: A közúti és/vagy vasúti járművek közlekedésére szolgáló infrastruktúra létesítmények építése és/vagy felújítása (közúton, vasúton, magánúton). „Műszaki vezetőként” olyan személy mutatható be, aki az M2. szerinti munka tekintetében legalább a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdés a) és c) és o) pontok szerinti feladatokat személyesen látta el, azaz irányította a kivitelezési projektet annak teljes időtartama alatt, azzal, hogy a felelős műszaki vezetői jogosultság megléte nem követelmény, de elfogadott. Az M/2. szerinti alkalmassági követelmény igazolására nem mutatható be olyan szakmai tapasztalat, amelyet az adott szakember olyan munka keretében szerzett, amit ajánlattevő a II.2.5) pont 2., 3., 4. és 5. minőségi értékelési részszempontok körében bemutat! Valamennyi műszaki, illetve szakmai alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés szerint az ajánlattevőnek az ajánlatában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §- a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Az alkalmassági követelmények előzetes igazolására ajánlatkérő elfogadja a formanyomtatvány IV. részében szereplő α pont kitöltését, a részletes információk megadását nem kéri. A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján felhívott gazdasági szereplők az M/2 alkalmassági követelményeknek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni: M/1. A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (2) bekezdés a) pontja alapján a felhívás feladását megelőző 5 év (60 hónap), legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése, azaz a szerződést kötő másik fél által kiállított igazolás csatolása. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdés alapján: Az ajánlatkérő a felhívás feladását megelőző 5 évben (60 hónap) befejezett, de legfeljebb 8 évben (96 hónap) belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. A referenciákból az előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelésnek is egyértelműen ki kell derülniük. Közös AT teljesítés esetén, a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, az AT által végzett munkáknak (saját teljesítésnek), figyelemmel arra, hogy AK a bírálat során kizárólag AT által elvégzett munkákat veszi figyelembe az alk.köv.-nek való megf.-és vizsgálata során. A teljesítés oszthatatlansága esetén- a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22.§ (5) bekezdés szerinti adatok megadása szükséges, melyből az alkalmassági feltételek teljesülése egyértelműen megállapítható. M/2. Ajánlattevő csatolja a Kbt. 65. § (1) bek.k b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését, végzettségük, illetve képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A Kbt. 65. § (6) bek foglaltak szerint az M/1-M/2 pontokban meghatározott követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján.A Kbt. 65. § (11) bek szerinti korlátozások érvényesek a jogutódlás esetére. Előzetes igazolásként csatolandó: Kbt.67.§(1)bek foglaltak figyelembe vételével az AT-nek, közös AT-nek a Kr. 1.§ (1)bek alapján az EEKD alfa pontja. folyt. a következő Műszaki, ill. szakmai alkalmasság k. hely

Részvételi feltételek
A feltételek felsorolása és rövid leírása:
“Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:: SZ.1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az építőipari...”

A feltételek felsorolása és rövid leírása

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:: SZ.1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az építőipari kivitelezést végző gazdasági szereplő nem szerepel az 321/2015. Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők illetékes országos névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja), vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik. Kétség esetén az ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a szerint felvilágosítást kérhet ajánlattevőtől arra vonatkozóan, hogy az ajánlatban megjelölt gazdasági szereplők közül melyik végez, illetve melyik nem végez olyan építőipari kivitelezési tevékenységet, amely alapján az 322/2015 szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szerepelnie kell. SZ.1) A nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni. Az ajánlatkérő előírja továbbá, hogy a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az 321/2015. Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők illetékes országos névjegyzékében. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (7), (9) bekezdés és 69. § (11), (11a) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése is irányadók. Előzetes igazolásként csatolandó: Kbt.67.§(1)bek foglaltak figyelembe vételével az AT-nek, közös AT-nek a Kr. 1.§ (1)bek alapján az EEKD IV. részének „alfa” szakaszának kitöltésével kell igazolnia.

Műszaki és szakmai képességek
A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása:
“Műszaki, illetve szakmai alkalmasság: 1: abban az esetben, ha az alkalmasság igazolásában részt vevő szakember az ajánlattételkor még nem rendelkezik...”

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság: 1: abban az esetben, ha az alkalmasság igazolásában részt vevő szakember az ajánlattételkor még nem rendelkezik szakmagyakorlási jogosultsággal, az alábbiak szerint kell az igazolásokat benyújtani: 1.1. Be kell nyújtani a szakember megnevezését tartalmazó EKR űrlapot. Az űrlapon az alábbiakat kell megjelölni: - az adott szakember nevét, - eljárást megindító felhívás alkalmassági követelményt előíró pontja, illetve az alkalmassági követelmény megnevezése - Szakemberrel jogviszonyban álló szervezet megnevezése, - Szakember jelenlegi jogviszonya megjelölt szervezettel. 1.2. Csatolni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát, az alábbi minimális tartalommal: - név, - jelenlegi munkahely, a munkaviszony kezdete (év, hónap) és a munkakör megnevezése, - a minimumfeltételek igazolásához szükséges végzettség/képzettség bemutatása, a végzettséget/képzettséget igazoló intézmény megnevezésével, (a jogszabályban meghatározott jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget illetve képzettséget) A szakember által megszerzett, alkalmassági minimumfeltételek és az értékelési szempontként előírt többlettapasztalat igazolásához szükséges szakmai gyakorlat, tapasztalat feltüntetése minimálisan az alábbi adatok megadásával: • elkülönítetten a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalat kezdete (év, hónap), vége (év, hónap), oly módon, hogy az M/2.alkalmassági feltételben előírt a jogszabályban előírt szakmagyakorlási jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idő egyértelműen, átfedés mentesen megállapítható legyen (kezdete (év/hónap) és vége (év/hónap), konkrét projekt(ek) feltüntetése, szakember által betöltött pozíció az adott projektben) • elkülönítetten az értékelési szempontként bemutatott speciális többlettapasztalat az alkalmassági feltételben bemutatott M/2. szakemberre vonatkoztatva. Az értékelési szempontban előírt feltétellel összhangban, konkrét projekt(ek) feltüntetése, a projekt megrendelőjének megnevezése, szakember által betöltött pozíció az adott projektben, kezdete (év/hónap) és vége (év/hónap) A szakmai önéletrajzból egyértelműen ki kell derülnie az alkalmassági feltételként előírt adatoknak és az értékelési szempontként előírtaknak, információknak, a szakmai önéletrajznak igazolnia kell minden feltételt, melyek a szakember vonatkozásában előírásra kerültek. Az egyes alk. követelmény és a hozzátartozó értékelési szempont tekintetében bemutatott párhuzamos szakmai gyakorlati idők alatt szerzett tapasztalatot csak egyszer veszi figyelembe AK. Kérjük a szakmai önéletrajzban átfedés mentesen bemutatni a gyakorlati időket (átfedés nem lehet az értékelési szempontként bemutatott időszak és a hozzátartozó alkalmassági feltételhez bemutatott időszak között!) 1.3. A szakmai önéletrajzhoz egyszerű másolatban mellékelni kell a képzettséget / végzettséget / tanúsítást / bizonyítványt igazoló okirat(ok)at, igazolás(ok)at. 1.4. ATnek nyilatkoznia szükséges, hogy az alkalmassági követelmények tekintetében bemutatott szakember legkésőbb az AK által az összegzést követően meghatározott szerződéskötés napjáig rendelkezni fog az előírt jogosultsággal vagy ezzel egyenértékű jogosultsággal. Nyilatkoznia kell továbbá, hogy a teljesítésbe bevont szakember az előírt jogosultság tekintetében a szerződés teljesítése során folyamatosan aktív státusszal rendelkezik majd. 1.5. Csatolandó továbbá a szakember által aláírt rendelkezésre állásra vonatkozó nyilatkozat, amennyiben nem áll munkaviszonyban ATvel. 2: abban az esetben, ha az alkalmasság igazolásában részt vevő szakember az ajánlattételkor már rendelkezik szakmagyakorlási jogosultsággal és a jogosultság megszerzését követő időszakból kívánja bemutatni az értékelési szempontban előírt speciális szakmai többlettapasztalatot, az alábbiak szerint kell az igazolásokat benyújtani: 2.1. Be kell nyújtani a szakember megnevezését tartalmazó EKR űrlapot. Az űrlapon az alábbiakat kell megjelölni: - az adott szakember nevét, - eljárást megindító felhívás alkalmassági követelményt előíró pontja, illetve az alkalmassági követelmény megnevezése - Szakemberrel jogviszonyban álló szervezet megnevezése, - Szakember jelenlegi jogviszonya megjelölt szervezettel. 2.2. Csatolni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzait, az alábbi minimális tartalommal: - név, - jelenlegi munkahely (munkáltató), a munkaviszony kezdete (év, hónap) és a munkakör megnevezése, - a végzettséget/képzettséget igazoló intézmény megnevezése, - a szakember szakmagyakorlási jogosultsága, és a szakmagyakorlási jogosultság megszerzésének első dátuma (év/hó) - a szakmai önéletrajzban NEM KELL feltüntetni a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztaltot, mivel azt a szakember az előírt szakmagyakorlási jogosultsággal igazolta - a szakmai önéletrajzban fel kell tüntetni az értékelési szempontra megajánlott speciális gyakorlatra vonatkozó szakmai gyakorlatot az alábbiak szerint: - az értékelési szempontként bemutatott speciális többlettapasztalat az alkalmassági feltételben bemutatott M/2. szakemberre vonatkoztatva. (Az értékelési szempontban előírt feltétellel összhangban, konkrét projekt(ek) feltüntetése, a projekt megrendelőjének megnevezése, szakember által betöltött pozíció az adott projektben, kezdete (év/hónap) és vége (év/hónap)) A szakmai önéletrajzból egyértelműen ki kell derülnie az értékelési szemponként előírt speciális tapasztalatnak, információknak, a szakmai önéletrajznak igazolnia kell minden feltételt, melyek a szakember vonatkozásában előírásra kerültek. Az értékelési szempontra bemutatott speciális többlettapasztalat kezdő dátuma nem eshet bele a szakmagyakorlási jogosultság megszerzésére feltüntetett dátum előtti időszakba! Amennyiben abból az időszakból szeretne AT többlettapasztaltot bemutatni, kérjük a 3-as verzió szerint igazolni a feltételeket! folyt. a következő Műszaki, ill. szakmai alkalmasság k. hely

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása:
“Műszaki, illetve szakmai alkalmasság: 2.3. Csatolandó továbbá a szakember által aláírt rendelkezésre állásra vonatkozó nyilatkozat, amennyiben a szakember...”

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság: 2.3. Csatolandó továbbá a szakember által aláírt rendelkezésre állásra vonatkozó nyilatkozat, amennyiben a szakember nem ATvel áll munkaviszonyban. 2.4 Csatolandó Ajánlattevő nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a bemutatott szakember az előírt szakmagyakorlási jogosultság tekintetében a szerződés teljes időtartama alatt aktív státusszal fog rendelkezni. Ebben az esetben nem kell a végzettséget/képzettséget igazoló dokumentumokat benyújtani, mivel a szakmagyakorlási jogosultság megléte feltételezi mindezek meglétét, továbbá nem kell a szerződéskötési feltételként előírt szakmagyakorlási jogosultság megszerzésére vonatkozó nyilatkozatot sem benyújtani, kizárólag arról kell nyilatkozni, hogy a bemutatott szakember a szerződés teljes időtartama alatt az előírt jogosultság tekintetében aktív státusszal fog rendelkezni! 3: Amennyiben a szakember az előírt jogosultsággal az ajánlattételkor rendelkezik, de az az értékelési szempontban előírt speciális többlettapasztalatot úgy kívánja bemutatni, hogy a bemutatni kívánt többlettapasztalat időtartama a jogosultság megszerzését megelőzően kezdődik, úgy azt megteheti, azonban ebben az esetben be kell mutatnia a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlatot is. Ebben az esetben az alábbiak szerint kell benyújtani a dokumentumokat: 3.1. Be kell nyújtani a szakember megnevezését tartalmazó EKR űrlapot. Az űrlapon az alábbiakat kell megjelölni: - az adott szakember nevét, - eljárást megindító felhívás alkalmassági követelményt előíró pontja, illetve az alkalmassági követelmény megnevezése - Szakemberrel jogviszonyban álló szervezet megnevezése, - Szakember jelenlegi jogviszonya megjelölt szervezettel. 3.2. Csatolni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát, az alábbi minimális tartalommal: - név, - jelenlegi munkahely (munkáltató), a munkaviszony kezdete (év, hónap) és a munkakör megnevezése, - a szakember szakmagyakorlási jogosultságát, és a szakmagyakorlási jogosultság megszerzésének első dátumát (év/hó) - a végzettséget/képzettséget igazoló intézmény megnevezésével, A szakember által megszerzett, alkalmassági minimumfeltételek és az értékelési szempontként előírt többlettapasztalat igazolásához szükséges szakmai gyakorlat, tapasztalat feltüntetése minimálisan az alábbi adatok megadásával: • elkülönítetten a jogszabályban előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalat kezdete (év, hónap), vége (év, hónap), oly módon, hogy az M/2. alkalmassági feltételben előírt a jogszabályban előírt szakmagyakorlási jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idő egyértelműen, megállapítható legyen (konkrét projekt(ek) feltüntetése, szakember által betöltött pozíció az adott projektben) • elkülönítetten az értékelési szempontként bemutatott speciális többlettapasztalat az alkalmassági feltételben bemutatott M/2. szakemberre vonatkoztatva. (Az értékelési szempontban előírt feltétellel összhangban, konkrét projekt(ek) feltüntetése, a projekt megrendelőjének megnevezése, szakember által betöltött pozíció az adott projektben, kezdete (év/hónap) és vége (év/hónap) A szakmai önéletrajzból egyértelműen ki kell derülnie az alkalmassági feltételként előírt adatoknak és az értékelési szempontként előírtaknak, információknak, a szakmai önéletrajznak igazolnia kell minden feltételt, melyek a szakember vonatkozásában előírásra kerültek. Az alkalmassági követelmény és a hozzátartozó értékelési szempont tekintetében bemutatott párhuzamos szakmai gyakorlati időket csak egyszer veszi figyelembe Ajánlatkérő. Kérjük a szakmai önéletrajzban átfedés mentesen bemutatni a gyakorlati időket (átfedés nem lehet az értékelési szempontként bemutatott időszak és a hozzátartozó alkalmassági feltételhez bemutatott időszak között!) 3.3. Csatolandó továbbá a szakember által aláírt rendelkezésre állásra vonatkozó nyilatkozat. 3.4. Csatolandó Ajánlattevő nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a bemutatott szakember az előírt szakmagyakorlási jogosultság tekintetében a szerződés teljes időtartama alatt aktív státusszal fog rendelkezni. Ebben az esetben nem kell a végzettséget/képzettséget igazoló dokumentumokat benyújtani, mivel a szakmagyakorlási jogosultság megléte feltételezi mindezek meglétét, továbbá nem kell a szerződéskötési feltételként előírt szakmagyakorlási jogosultság megszerzésére vonatkozó nyilatkozatot sem benyújtani, kizárólag arról kell nyilatkozni, hogy a bemutatott szakember a szerződés teljes időtartama alatt az előírt jogosultság tekintetében aktív státusszal fog rendelkezni! Ajánlatkérő a szakmai önéletrajzok alapján ellenőrzi a szakmagyakorlási jogosultság meglétét a https://mkvk.hu/kereses-tagok-kozott https://eugyintezes.mekon.hu/index.php?u=nevjegyzek vagy https://www.mmk.hu/kereses/tagok honlapon. A végzettség és/vagy képzettség egyenértékűségének bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és felelőssége. Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi.

Részvételi feltételek
A gazdasági szereplők azon csoportjának jogi formája, amelynek a szerződést oda kell ítélni:
“Ajánlatkérő nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását.”
Kauciók és garanciák:
“Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtásához köti a jelen eljárásban való részvételt. Ajánlati biztosíték mértéke: 15.000.000,- ft. A befizetés helye: Magyar...”
A szerződéssel kapcsolatos feltételek
A szerződés teljesítésének feltételei:
“Késedelmi kötbér: a megrendelésre eső nettó vállalkozói díj 20%-a, késedelembe esett nap/1% Meghiúsulási kötbér: nettó vállalkozói díj 25%-a, a...”

Ajánlatkérő hatóság
Név és címek
Név: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 14605749244
Postacím: Fényes Elek Utca 7-13.
Postai irányítószám: 1024
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: csikos.csaba@kozut.hu 📧
Telefon: +36 306452480 📞
Fax: +36 15111891 📠
URL: https://internet.kozut.hu/ 🌏
Az ajánlatkérő szerv típusa
Közjogi intézmény
Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Kommunikáció
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/eljarastar/eljaras/EKR000053352025 🌏
Részvétel URL: https://ekr.gov.hu/eljarastar/eljaras/EKR000053352025 🌏

Kiegészítő információk
További információk

“1. További információk részletesen a közbeszerzési dokumentációban (KD) 2. Az eljárás során, a Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében szabályozott írásbeli...”

1. További információk részletesen a közbeszerzési dokumentációban (KD) 2. Az eljárás során, a Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében szabályozott írásbeli kommunikáció elektronikus úton, az EKR-ben történik. 3. A KD az EKR rendszerben érhető el. 4. Az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlattételi határidő (AT hat.idő) lejártáig nyújthatók be elektronikus úton. Az ajánlatok benyújtásának formai követelményeit a KD tartalmazza. 5. Az ajánlatban benyújtott dokumentumokkal, nyilatkozatokkal kapcsolatban irányadó a Kbt. 41/A. § és 57. § (1) bek. b) pontja, 69. § (11a) bek. 6. AK nem teszi lehetővé többváltozatú (alternatív) ajánlat tételét. 7. Valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő. 8. Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar, az eljárás során kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Fordítás Kbt. 47. § (2) bek. 9. Az ajánlat benyújtása ajánlati biztosíték nyújtásához nem kötött. 10. AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját. 11. Közös ajánlattétel esetén irányadó a Kbt. 35. §. 12. AK a hiánypótlásra a Kbt. 71. § szerint teljes körben lehetőséget biztosít. 13. AT-nek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pontjaira vonatkozóan. A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is meg kell tenni. At-nek a 2.1. és 2.2. értékelési részszempont vonatkozásában, amennyiben ajánlattevő 0 értéknél nagyobb ”többlet” szakmai tapasztalatot ajánl meg, úgy az ajánlathoz csatolni kell a Nyilatkozat összeállítóban lévő ajánlattevői nyilatkozatot (elektronikus űrlap, kötelezően benyújtandó), melyben fel kell tüntetni a szakemberek teljes nevét. 14. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő dokumentumokat aláíró, az AT valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő esetében az aláírási címpéldányt vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintát vagy meghatalmazást, amennyiben nem az írásbeli képviseletre jogosult írja alá az ajánlatot. 15. Ajánlatkérő az eljárásban a Magyarország 2025. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2024. évi LXXIV. törvény 251-257§-ainak betartásával jár el. Ennek megfelelően az eljárás Kbt. 53.§ (5) bekezdés szerinti feltételes eljárásként kerül megindításra, és a feltétel a 254. § (3) bekezdése szerinti vélemény rendelkezésre állása. 16. AT köteles megfelelni a körny.véd., szoc. és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben felsorolt körny.véd., szoc. és munkajogi rendelkezések írnak elő. AK a KD-ban tájékoztatásként megjelölte azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől AT megfelelő tájékozódást kaphat. (Kbt. 73. § (4)-(5) bek.) 17. A jelen felhívásban nem szabályozott esetekben a Kbt., a végrehajtási rendeletek és a Ptk. szabályai irányadóak. 18. Az EKR használatával kapcsolatban bővebb információ a rendszerbe belépve, a https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas oldalon, valamint az üzemeltető elérhetőségein érhető el, AK a rendszer működésével, használatával kapcsolatban nem nyújt tájékoztatást. 19. Felelősségbiztosítás: szerződéstervezetben rögzített. 20. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4) – (5) bekezdés szerinti bírálatot. 21. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról szóló, 2022/576 EU rendelet 1. cikk 23. pontja nyomán életbe lépett, 833 /2014/EU rendelet 5k. cikk szerinti tilalom vonatkozásában. 22. FAKSZ: dr. Kovács Krisztián (00534)

Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_40664534_2
Postacím: Riadó u. 5
Postai irányítószám: 1026
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Telefon: +36 18828592 📞
Fax: +36 18828593 📠
URL: https://kozbeszerzes.hu 🌏
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_40664534_2
Postacím: Riadó u. 5
Postai irányítószám: 1026
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Telefon: +36 18828592 📞
Fax: +36 18828593 📠
URL: https://kozbeszerzes.hu 🌏
Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről):
“A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglalt előírások tartalmazzák.”
Információk az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikus számlázást fogadunk el
Forrás: OJS 2025/S 043-138598 (2025-02-27)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2025-08-18)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 2 000 000 000 HUF 💰

A szerződés odaítélése
A szerződés/tétel odaítélése ✅
Tétel azonosító száma: LOT-0001
Szerződés száma: 1
A szerződés megkötésének időpontja: 2025-07-10 📅
Cím: Hidak karbantartása 2025-2026
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Az elektronikus úton beérkezett pályázatok száma: 2
A kkv-k által benyújtott pályázatok száma: 2
A nem uniós tagállamokból származó ajánlattevőktől beérkezett ajánlatok száma: 0
A más uniós tagállamokból származó ajánlattevőktől beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 2 000 000 000 HUF 💰
Az alvállalkozással kapcsolatos információk
Valószínűleg harmadik félnek alvállalkozásba adandó, hozzáadottérték-adó nélküli érték: 700 000 000 HUF 💰
Arány (%): 35
A szerződés alvállalkozásba adandó részének rövid leírása:
“acélszerkezetek gyártása;híd-és útfelújítási munkák”
A szerződést valószínűleg alvállalkozóval kötik meg ✅
A vállalkozó neve és címe
Név: HÍDÉPSZOLG Híd- és Mélyépítési Mérnöki Tanácsadó és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 13863182243
Postacím: Tóberek Utca 3. B ép. 105.
Postai irányítószám: 1112
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: hidepszolg@hidepszolg.hu 📧
Telefon: +36 303435698 📞
Forrás: OJS 2025/S 157-541229 (2025-08-18)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építési munkák (20 új beszerzések!)

Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka (15)

Mérnöki és építési munkák (5)

Hidak, alagutak, aknák és aluljárók tervezése és építése (1)

Kapcsolódó keresések 🔍

Régió: Magyarország Közép-Magyarország Budapest Budapest Extra-Regio NUTS 1 Extra-Regio NUTS 2 Extra-Regio NUTS 3

Szállítók: Híd-Tám Hídépítési Fővállalkozó,... HÍDÉPSZOLG Híd- és Mélyépítési Mérnöki...

Termékek/szolgáltatások: Építési munkák Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka Mérnöki és építési munkák Hidak, alagutak, aknák és aluljárók...