M0 és 5103 j. út csp. fejlesztés befejezése

Rövid leírás

M0 autóút és az 5103. j. összekötő út csomópont fejlesztésének befejezése Jelen közbeszerzés tárgyát képező munkák részletes leírását a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

A beszerzés leírása

A tervezés főbb mennyiségei az alábbiak: A megkezdett, de felhagyott építmény felmérése alapján a tervkorszerűségi felülvizsgálat, a mérnök által jóváhagyott végleges kiviteli tervek elkészítése, szükséges engedélyek beszerzése ill. beszerzésében való közreműködés és kivitelezés alatti tervezői művezetés a főbb feladat. A kivitelezés főbb mennyiségei az alábbiak: Az M0 ap. 5103 j. út csomópontjának déli oldalán az autópálya jobb pályájának 16+978,91– 17+191,88 km szelvények közötti lehajtó és felhajtó ágának megvalósítása és beintegrálása az 5103 j. útba, összességében kb. 490 m hosszon. Ennek keretében az M0 ap.-n a Halásztelki és Szigetszentmiklósi csomópont között, a pályán 3 forgalmi sáv + üzemi sáv helyett 3 forgalmi sáv + gyűjtő-elosztó sáv kialakítása. A lehajtó és felhajtó ágak mellett összesen 132,43 m hosszúságú megvalósult támfalak befejező munkáinak elvégzése szükséges. A tervezett csomóponttól délre eső Leshegy utca és az 5103 j. út jelzőlámpás kereszteződés átépítése oly módon, hogy kizárólag kisívű jobbra kanyarodásokra lesz módja a közlekedőknek. A Leshegy utcától déli irányban egy visszafordulást is biztosító turbó körforgalom megvalósítása. Az 5103 j. út Leshegy utcai csatlakozásának, és a kialakítandó turbó körforgalom közötti szakaszának, valamint a körforgalom déli illetve nyugati ágai burkolat rekonstrukciójának, pálya korrekciójának megvalósítása, összesen. kb 350 m hosszon. Megvalósítandó még az 5103 j. út burkolatának rekonstrukciója is a 0+870,91 – 1+290 km szelvények között, összesen kb 420 m hosszon. Fentiek alapján a közútépítéssel kapcsolatos feladatok összeségében hozzávetőlegesen 1390 m hosszon történnek. A projekt részét képezi a szükséges kapcsolódó közművekkel, vízilétesítményekkel, forgalomtechnikával összefüggő feladatok megoldása, valamint az M0 ap. jp. 16+640 km, 16+155 km és az M0 bp. 17+900 km szelvényekben összesen 64 m2, FIR rendszerbe integrált Változtatható Jelzéstartalmú Táblák (VJT) elhelyezése. Ezen kívül forgalomszámláló hurok kerül telepítésre a csomópont északi és déli oldalán, a le- és felhajtó ágakban. A megvalósulási tervet a Hatóságok és kezelők, üzemeltetők által előírt formátumban és BIM rendszerben is el kell készíteni. A feladat részletes leírását dokumentáció II., III., IV. és V. kötetei tartalmazzák.

További információk

Az M0 ap. 5103 j. út csomópontjának déli oldalán az autópálya jobb pályájának 16+978,91– 17+191,88 km szelvények közötti lehajtó és felhajtó ága között, az M0 ap.-n a Halásztelki és Szigetszentmiklósi csomópont között, Leshegy utca és az 5103 j. út jelzőlámpás kereszteződése. Az 5103. j. út a 0+870,91 és 1+770,39 km szelvények szelvények között érintett útépítési munkával. 1. A felhívásban alkalmazott rövidítések: AK – Ajánlatkérő AT – Ajánlattevő AV - Alvállalkozó EEKD - Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum Kr. - 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet Alk. köv. – Alkalmassági követelmény AF – Ajánlati felhívás db – darab min. – minimum Ábtv. - az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvény VSZM – Vállalkozási Szerződéses Megállapodás VSZF – Vállalkozási Szerződéses Feltételek 2. A II.2.7) pontban (BT-36) feltüntetett időtartam: a Szerződés hatályba lépésétől számított 15 hónap, melybe nem számít bele a december 01.-február 28. közötti időszak, de beleszámít a megvalósításhoz szükséges tervek elkészítése, engedélyek beszerzésének időtartama. 3. Értékelési szempont a Kbt. 76. § (2) bek. c) pont alapján: a legjobb ár-érték arány. Ajánlatkérő a pontszámokat 0,00-100,00 között osztja ki. AK a megajánlásokat a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (2025. május 29.) az alábbi értékelési módszerek alapján értékeli: a) 2-3. értékelési szempontok: egyenes arányosítás b) „Nettó vállalkozói díj (HUF) (tartalékkeret nélkül)” szempont: fordított arányosítás A megajánlás legkedvezőtlenebb és legkedvezőbb szintje: a II.2.4) pontban az értékelési szempontnál meghatározottak szerint. 4. Az ajánlat része a szakmai ajánlat, amelynek az értékelési szempontokra a Felolvasólapon tett megajánlások, továbbá a minőségi értékelési szempont alátámasztására benyújtott dokumentumok minősülnek. Ajánlatkérő szakmai ajánlatnak a szakemberek tekintetében - többlettapasztalat megajánlása esetén - a szakmai gyakorlati időt és a szakember személyét; valamint a „Nettó vállalkozói díj (HUF) (tartalékkeret nélkül)” értékelési szempont tekintetében az értékelési szempontra tett megajánlás alátámasztására szolgáló árazott költségvetéseket tekinti. A szakmai ajánlat egyes tartalmi elemeire vonatkozó részletes ajánlatkérői elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. 5. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a minőségi értékelési szempontokra tett vállalások ajánlatkérő általi ellenőrzésének pontos módját ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban részletezi. 6. A 2-3. értékelési szempontok tekintetében irányadóak az alkalmassági követelmények vonatkozásában Ajánlatkérő által meghatározott fogalmak. Az M/2.1. pont szerinti szakember tekintetében az értékelésre bemutatásra kerülő projektvezetői tapasztalat igazolása során olyan projektek mutathatók be, ahol a szakember a munkaterület átadásában és a műszaki átadás-átvétel sikeres lezárásában ellátta a projektvezetői feladatokat. 7. AK a 7-Zip programmal darabolta fel a dokumentáció III-V. kötetét max. 100 MB méretű fájlokra. A feltöltött fájlokat kérjük egy mappába letölteni, majd az ingyenesen elérhető 7-Zip programmal kibontani: a 001 végződésű tömörített állományra jobb egér gombbal kattintva → 7-Zip → Fájlok kibontása. A 7-Zip program az alábbi linkről tölthető le: https://www.7-zip.org/.

Fő helyszín vagy teljesítési hely

12600/7, 0199/12, 12212/7, 12212/8, 12212/9, 12215/2, 12215/4, 12214/2, 12214/4, 12213/2, 12213/4, 12212/2, 12212/4, 12211/2, 12210/2, 12209/2, 12209/4, 12209/5, 12212/6, 12213/7, 12212/11, 12213/6, 12213/8, 12214/5, 12214/7, 12271/2, 12270/3, 0915/16, 0195/17, 0195/18, 12270/2, 12271/1, 12267/2, 12267/3, 12270/1, 0196/68, 0196/59, 0196/60, 0196/58, 0196/70, 0195/8, 0196/66, 0199/12, 0196/87

A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid leírása

SZT/1. – SZT/2.: Névjegyzékében való szereplés SZT/1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § alapján AK előírja, hogy építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplőknek szerepelnie kell a Méptv. szerinti, építőipari kivit. tevékenységet végzők névjegyzékében (MKIK). A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén AK előírja a 322/2015. (X.30.) Korm.r. 21. § (1) és (2) bek. alkalmazását. Alkalmatlan az AT, ha az építőipari kivit. tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel a Méptv. szerinti, építőipari kivit. tevékenységet végzők (MKIK) névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal. SZT/2. A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése alapján AK előírja, hogy ATnek az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolg szerint illetékes orsz. szakmai kamara névjegyzékében szerepelnie kell (MMK). A nem Mo-n letelepedett gazd. szereplők esetén AK előírja a letelepedés szerinti orsz. nyilvántartásában szereplés vagy a letelepedés szerinti orsz.-ban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezést. Alkalmatlan az AT, ha nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolg szerint illetékes orsz. szakmai kamara (MMK) névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal. SZT/1. -SZT/2.: A Kbt. 65.§ (1) bek.c) pont szerinti köv.igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania. 1. Előzetes igazolási mód: SZT/1. -SZT/2.: AT-nek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. AK az EEKD kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk kérése nélkül, azaz az EEKD IV. Részének α. (alfa) pontját kell kitölteni. Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. 2. Igazolási mód a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott AT-k tekintetében: SZT/1.: A nyilvántartásban szereplés tényét AK ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, az egyéni vállalkozók nyilvántartásának, illetve az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján (https://knyr.mkik.hu/Kivreg/Nyilvantarto/Kereses). A 322/2015. (X.30.) Korm.rend. 21. § (2) bek. irányadó. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a magyar építészetről szóló 2023. évi C. tv. (Méptv.) 69. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakra. SZT/2. A nyilvántartásban szereplés tényét AK ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, az egyéni vállalkozók nyilvántartásának, illetve az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolg szerint illetékes orsz. szakmai kamara (MMK) névjegyzékének adatai alapján (https://www.mmk.hu). SZT/1. -SZT/2.: A Kbt. 65. § (7), (9), (11) bek. és a Kbt. 69. § (11) bek. is irányadó. A nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti nyilvántartásban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén - amennyiben releváns - csatolandó a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés tényét igazoló dokumentum. Nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén benyújtandó a releváns igazolás vagy nyilvántartás magyar nyelvű fordítása is.

A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid leírása

P/1. Közbeszerzés tárgyából származó árbevétel 1. Előzetes igazolási mód: AT-nek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. AK a formanyomtatvány IV. részében nem kéri a részletes információk megadását, elegendő a IV. α (alfa) pont kitöltése. Közös AT-k képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. 2.Igazolási mód a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott AT-k tekintetében: P/1. AT-nek a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évből, a közbeszerzés tárgyából (közút építése) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről szóló egyszerű nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Amennyiben az AT nem rendelkezik a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a működésének megkezdését követő időszak közbeszerzés tárgya (közút építése) szerinti nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget. Amennyiben AT nyilatkozatában kevesebb, mint három lezárt üzleti évet mutat be, amelyből azonban megállapítható az alkalmassági követelménynek való megfelelése, AK nem rendel el hiánypótlást a be nem mutatott lezárt üzleti év /évek tekintetében. A Kbt. 65. § (7) bek. alapján az előírt alk köv-nek az AT-k bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alk. követelményt, melynek igazolása érdekében az AT ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 67. § (3) bek. alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alk-i feltételnek történő megfelelést. Az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az AT-n kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell - a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell - az AT részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. AK az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bek. foglalt lehetőségekre. A Kbt. 65. § (6)-(8), (11) bek. és a Kr. 19. § (7) bek. megfelelően irányadó. Közös ajánlattétel esetén az alkalmassági követelménynek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, ez esetben közös ajánlatot tevő gazdasági szereplők árbevételei összeadódnak. Közös ajánlattétel esetén, amennyiben a P/1. pont szerinti alkalmassági követelményt a közös AT-k bármelyike önállóan is képes teljesíteni, úgy elegendő, ha ezen közös AT csatolja be a P/1. pont szerinti nyilatkozatot. Az igazolás módjával kapcsolatban további információ a dokumentációban található. A P/1. Alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmatlan a AT, közös AT-k, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgya szerinti (közút építése) általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele összesen nem éri el a nettó 1.200.000.000.- Ft összeget. Fogalmak a P/1. alkalmassági követelmény vonatkozásában: „Közút építése” alatt a közutak kezelésének szabályozásáról szóló 6/1998. (III. 11.) KHVM rendelet 2.§. 1. pontjában foglaltak értendők. AK „közút” alatt az útügyi igazgatásról szóló 26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet 8. § (1) bekezdés a), b) és ca), cb) cc) pontjaiban, valamint a (2) bekezdés a) és b) pontjaiban foglaltakat érti.

A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid leírása

M/1. Referencia 1. Előzetes igazolási mód: AT-nek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. AK a formanyomtatvány IV. részében nem kéri a részletes információk megadását, elegendő a IV. α (alfa) pont kitöltése. Közös AT-k képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. 2.Igazolási mód a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott AT-k tekintetében: M/1. AT-nek a Kr. 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján, a Kr. 21. § (2a) bekezdésében b) pontjára, (2b) bekezdésére tekintettel csatolnia kell az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 8 évben (96 hónapban) befejezett, de legfeljebb 13 éven (156 hónapon belül) megkezdett legjelentősebb referenciáinak ismertetését az alábbi adatokkal: -építési beruházás tárgya; -építési beruházás mennyisége, műszaki tartalma olyan részletességgel, melyből az előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható; -teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont, év/hónap/nap részletezettséggel); -teljesítés helye; -sikeres műszaki átadás-átvétel időpontja (befejező időpont, év/hónap/nap részletezettséggel), -szerződést kötő másik fél megnevezése, székhelye; valamint a részéről információt adó személy neve és telefonszáma; -nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A Kbt. 65. § (6) bekezdésének megfelelően az előírt műszaki, illetve szakmai alk. köv-nek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. Közös ajánlattétel esetén, amennyiben az M/1. pont szerinti alkalmassági követelményt a közös AT-K bármelyike önállóan is képes teljesíteni, úgy elegendő, ha ezen közös AT csatolja be az M/1. pont szerinti igazolásokat. Amennyiben AT a referenciát közös ajánlattevőként teljesítette, úgy az igazolásból egyértelműen ki kell derülnie annak is, hogy AT a referencia mely részeit (elvégzett munkarészek(ek) megjelölésével) teljesítette. Amennyiben a referencia igazolás – a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével a Kr. 22. § (5) bek. szerinti adatok feltüntetése is szükséges. A referenciamunka akkor tekinthető az AF feladásától visszafelé számított 8 éven belül teljesítettnek, ha a teljesítés (sikeres műszaki átadás-átvétel) időpontja erre az időszakra esik, de a megvalósítás legfeljebb 13 éven belül megkezdődött (Kr. 21. § (2a) bek. b) pont, (2b) bekezdés). Ajánlatkérő 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. §-a alapján a 21. § (2) bekezdés a) pontja alkalmazásában a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. AK elfogadja a referenciát, amennyiben a referencia tartalma alapján megállapítható az AK által előírt fogalomnak történő megfelelés. A referenciák között az átfedés megengedett, amennyiben azok teljesítik az alkalmassági minimumfeltételeknek való megfelelést, azaz ugyanaz a szerződés több pontra is bemutatható. A Kr. 22. § (5) bekezdés, valamint a Kbt. 140. § (9) bekezdés is irányadó. A fenti fogalommeghatározások vonatkozásában, a hazai jogszabályi előírásoknak való megfelelés tekintetében az AK biztosítja az egyenértékűséget. Az egyenértékűség bizonyítása AT feladata és felelőssége. Az M/1. követelmény alpontjaiban rögzített minimumkövetelmények körében AK elfogadja, amennyiben az AK által előírt fogalommeghatározás - ide nem értve a jogszabály által definiált fogalmakat - valamennyi eleme nem jelenik meg a csatolandó igazolásban/nyilatkozatban, de a referencia tartalma alapján megállapítható a fogalomnak való megfelelés. Nem magyarországi referencia esetén az adott referencia követelmény szerinti 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet által előírt, megkövetelt tartalmat kell igazolnia Ajánlattevőnek. M/1. alkalmasság minimumkövetelményei M/1. Alkalmatlan az AT, közös AT-k, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 96 hónapban (8 év) az alábbi befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), de legfeljebb az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 156 hónapon (13 év) belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésszerűen megfelelően teljesített munkákra vonatkozó, a Kr. 22. § (3) bekezdés szerint igazolt referenciákkal: M/1.1. összesen min. 700 m hosszú min. 2x1 forgalmi sávos országos közút építése és/vagy bővítése és/vagy szélesítése és/vagy felújítása, tárgyú szerződésszerűen teljesített, befejezett munkára vonatkozó igazolt referenciával. M/1.2. körforgalom építése tárgyú szerződésszerűen teljesített, befejezett munkára vonatkozó igazolt referenciával. M/1.3. Legalább összességében 40 m2 Változtatható jelzéstartalmú tábla kihelyezése annak központi forgalomirányító rendszerbe történő integrálásával, szerződésszerűen teljesített, befejezett munkára vonatkozó igazolt referenciával. Az M/1.1. – M/1.2. pontban előírt referenciakövetelmény legfeljebb egy-egy szerződéssel igazolható. Az M/1.3. pontokban foglalt referenciát összesen legfeljebb négy szerződésből lehet teljesíteni. Fogalmak az M/1. alkalmassági követelmény vonatkozásában: „Országos közút” alatt Ajánlatkérő a 26/2021 (VI.28) ITM rendelet 8. § (1) bekezdés a), b) és ca), cb) cc) pontjaiban foglaltakat érti. Közút építése alatt az országos közutak kezelésének szabályozásáról szóló 6/1998. (III. 11.) KHVM rendelet 2.§. 1. pontjában foglaltak értendők. „Közút bővítése” alatt Ajánlatkérő a meglévő út új útpályával vagy új forgalmi sávval történő fejlesztését érti. „Közút szélesítése” alatt Ajánlatkérő a meglévő útpálya pályaszerkezete szélességi méretének növelésével járó fejlesztést érti. Folytatás a felhívás III.4.6) pontjában karakterkorlát miatt.

A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid leírása

M/2. Szakemberek 1. Előzetes igazolási mód: AT-nek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával előzetesen igazolnia kell, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. AK a formanyomtatvány IV. részében nem kéri a részletes információk megadását, elegendő a IV. α (alfa) pont kitöltése. Közös AT-k képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. 2.Igazolási mód a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott AT-k tekintetében: M/2. AT-nek a Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján az ajánlathoz csatolnia kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereknek a megnevezését, végzettségük illetve képzettségük igazoló irat egyszerű másolatát, szakmai tapasztalatuk ismertetését, az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajz egyszerű másolati példányát és rendelkezésre állási nyilatkozatát, valamint „Nyilatkozat bemutatott szakemberekről” c. EKR űrlapot. A Kbt. 69. § (7) bekezdése alapján ajánlattevőnek a szakmai önéletrajzokat, végzettséget igazoló dokumentumokat, a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot és adott esetben jogosultságot igazoló dokumentumot már az ajánlatban szükséges benyújtania (amennyiben a szakemberekre vonatkozó értékelési szempont tekintetében 0-tól eltérő megajánlást tesz), tekintettel arra, hogy az M/2. alkalmassági követelmények tekintetében megjelölt szakemberek többlettapasztalatát Ajánlatkérő az értékelés során figyelembe veszi (ha az adott szakemberhez értékelési részszempont kapcsolódik). Az önéletrajznak releváns felsőfokú végzettségének megszerzésétől tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen a beruházások, projektek ismertetését, adott szakember által ellátott feladat, tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (legalább év, hónap pontossággal!). Az önéletrajznak tartalmaznia kell annak a szervezetnek a megjelölését, amellyel az adott szakember az ajánlattétel időpontjában munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll. AK a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. A szakmai gyakorlat időtartama a szakember tekintetében előírt releváns (az adott jogosultság megszerzéséhez szükséges) végzettség, illetve képzettség megszerzésének időpontjától számítandó. A szakirányú végzettség és/vagy képzettség egyenértékűségének bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és felelőssége. Egyenértékű végzettség esetén csatolni kell az egyenértékűnek tekintett végzettséget igazoló Intézmény erre vonatkozó nyilatkozatát. Külföldön szerzett végzettségek egyenértékűségének bizonyítása (figyelembe véve a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. tv. rendelkezéseit is) az ajánlattevő kötelezettsége és felelőssége. Amennyiben a szakember több végzettséggel, illetve képzettséggel rendelkezik, az ajánlatban kizárólag azon végzettséget, illetve képzettséget igazoló dokumentumot kell benyújtani, amelyre tekintettel az adott szakember az előírt jogosultságot megszerezte, azaz amelyet a kamarai/hatósági nyilvántartásba történő bejegyzéskor a kamara /hatóság figyelembe vett (így különösen amely a bejegyzésről szóló határozatban rögzítésre került). Amennyiben az M/2. tekintetében megajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai névjegyzékben szerepel, a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséget az érvényes jogosultság igazolja (saját kezűleg aláírt önéletrajzot ebben az esetben is csatolni szükséges). Az ajánlattételkor már jogosultsággal rendelkező szakembernek szükséges a szakmai önéletrajzában feltüntetnie a jogosultság megszerzésének első időpontját. Amennyiben az adott szakember már szerepel az illetékes kamara által vezetett elektronikus hatósági nyilvántartásban, úgy AK a szakirányú végzettség meglétét az elektronikus nyilvántartásban ellenőrzi, erre vonatkozóan egyéb iratokat nem kell csatolni (azonban a szakárnyú végzettség megszerzésének a dátumát ez esetben is szükséges szerepeltetni az önéletrajzban). Amennyiben a bemutatott szakember az elektronikus nyilvántartásban adminisztrációs okokból nem szerepel, úgy a jogosultság fennállása az illetékes kamara által kiállított igazolással is igazolható. Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban a jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordításának benyújtása szükséges. Az AF III.4.1) M/2.1.-M/2.4. pontok szerinti alk. köv. igazolására bemutatott szakember vonatkozásában az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe az alkalmassági követelménynek történő megfelelés, valamint az értékelési szempontokra tett megajánlás igazolásakor. A Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11), (12) bek. és a Kr. 24. § (1) bek. irányadó az igazolás során. AT élhet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében biztosított lehetőséggel. Ha a bemutatott szakember a jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban a releváns jogosultsággal szerepel és a szakmai önéletrajzban feltüntetésre kerül a kamarai nyilvántartási szám, akkor a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség egyenértékűségét az érvényes jogosultság alapján AK elfogadja. A fenti fogalommeghatározások vonatkozásában, a hazai jogszabályi előírásoknak való megfelelés tekintetében AK biztosítja az egyenértékűséget. Az előírt képesítési, jogosultsági követelmények tekintetében a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést minden esetben érteni kell. A jogosultsággal az adott szakembernek legkésőbb a szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell. AK elfogadja a referenciát, amennyiben a referencia tartalma alapján megállapítható az AK által előírt fogalomnak történő megfelelés. Folytatás a felhívás III.4.6) pontjában karakterkorlát miatt.

A gazdasági szereplők azon csoportjának jogi formája, amelynek a szerződést oda kell ítélni

AK kizárja a Kbt. 35. (8) bekezdés szerinti projekttársaság létrehozását mind egyedüli, mint közös ajánlattevők esetében. Felhívás III.4.1) pontjának folytatása karakterkorlát miatt: M/1: „Közút felújítása” alatt Ajánlatkérő a forgalmi igénybevételtől, az időjárástól vagy más természeti hatástól elhasználódott úttesten, azok tartozékain, az út környezetében, valamint a környezetvédelmi építményeken végzendő azon tevékenységek összességét érti, amelyek az út használati értékét növelik és a forgalmi igényeknek megfelelő, eredeti műszaki állapot helyreállítását szolgálják. Ajánlatkérő felújítás alatt olyan mértékű rekonstrukciót ért, mely legalább fagyvédőrétegig történő pályaszerkezet cserével jár. A „körforgalom” alatt Ajánlatkérő az 20/1984. (XII.21.) KM rendelet 1.sz. függelék u) és v) pontjában foglaltakat érti. „Változtatható jelzéstartalmú tábla” alatt Ajánlatkérő az e-ÚT 04.01.15:2019 Útügyi Műszaki Előírás 1.22. pontjában foglaltakat érti. Felhívás III.4.1) pontjának folytatása karakterkorlát miatt: M/2: AK az M/2. alk. köv. (szakemberek) esetén a fenti fogalmak tartalma vonatkozásában elfogadja, ha nem kerül ismertetésre valamennyi fordulat, de a szakember a szakmai önéletrajzban és/vagy a rendelkezésre állási nyilatkozat részeként és/vagy a szakember által megtett egyéb nyilatkozatban hivatkozik arra, hogy az általa megjelölt munkakör/pozíció/feladat/munka tartalma azonos az ajánlati felhívásban megadott definícióval, valamint ha a szakmai tapasztalat tartalma alapján megállapítható a fogalomnak történő megfelelés, akkor AK elfogadja. Közös ajánlattétel esetén, amennyiben az M/2. pont szerinti alkalmassági követelményt a közös AT-K bármelyike önállóan is képes teljesíteni, úgy elegendő, ha ezen közös AT csatolja be az M/2. pont szerinti igazolásokat. A Kbt. 65. § (6) bekezdésének megfelelően az előírt műszaki, illetve szakmai alk. köv-nek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. Az M/2.1. és M/2.4. pontban megadott pozícióra csak önálló szakember jelölhető. Az M/2.2. és M/2.3. pontban megadott pozícióra ugyanaz a szakember megjelölhető. Az igazolás módjával kapcsolatban további információ a dokumentációban található. Az M/2. alkalmasság minimumkövetelményei: M/2.: Alkalmatlan az AT, közös AT-k, ha nem állnak rendelkezésére legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberek: M/2.1. legalább 1 fő projektvezető szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-KÉ” vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges felsőfokú vagy azzal egyenértékű végzettséggel, és a végzettség megszerzését követően legalább 36 hónap országos közút építéséhez kapcsolódó projektvezetői és/vagy projektvezető helyettesi szakmai tapasztalattal. M/2.2. legalább 1 fő útépítési szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-KÉ” vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges felsőfokú vagy azzal egyenértékű végzettséggel, és a végzettség megszerzését követően legalább 36 hónap országos közút építéséhez kapcsolódó építésvezetői és/vagy főépítésvezetői és/vagy felelős műszaki vezetői szakmai tapasztalattal. M/2.3. legalább 1 fő műtárgyépítési szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-KÉ” vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges felsőfokú vagy azzal egyenértékű végzettséggel, és a végzettség megszerzését követően legalább 36 hónap országos közútépítési projektekhez kapcsolódó műtárgy kivitelezése során szerzett műtárgyépítési építésvezetői és/vagy főépítésvezetői és/vagy felelős műszaki vezetői szakmai tapasztalattal. M/2.4. legalább 1 fő tervező szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „KÉ-K” vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges felsőfokú vagy azzal egyenértékű végzettséggel, és a végzettség megszerzését követően legalább 36 hónap országos közútépítési projektekhez kapcsolódó útépítési szakági tervezői szakmai tapasztalattal. Fogalmak az M/2. alkalmassági követelmény vonatkozásában: „Projektvezető” fogalma alatt azt a szakembert érti, aki a projektcélok megvalósulásáért felelős, munkája kiterjed a projekt teljes körű megvalósulásának az összefogására és aki az építésvezető(k) / felelős műszaki vezető(k) munkáját irányítja, kapcsolatot tart a Megrendelővel, konzorciumtagként történő teljesítés esetén a konzorciumvezetővel. „Projektvezető-helyettes” alatt azt a szakembert kell érteni, aki egy projekt vezetője mellett, annak távollétében, tartós helyettesítési jogkörrel, írásbeli felhatalmazás alapján rendelkezhet. „Építésvezető” alatt azt a személyt érti, aki a kivitelezési helyszínen az építési projekt folyamatának koordinálásáért és felügyeletéért felelős. „Főépítésvezető” alatt azt a szakembert kell érteni, aki több, különböző szakterületű építésvezető munkáját fogja össze, irányítja, koordinálja.” „Felelős műszaki vezető” alatt olyan szakembert kell érteni, aki az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kr. 13. § szerinti feladatokat látja el a kivitelezés során. „Közút építése” alatt az országos közutak kezelésének szabályozásáról szóló 6/1998. (III. 11.) KHVM rendelet 2.§. 1. pontjában foglaltak értendők. A „körforgalom” alatt Ajánlatkérő az 20/1984. (XII.21.) KM rendelet 1.sz. függelék u) és v) pontjában foglaltakat érti. A „kapcsolódó műtárgy” kivitelezése alatt Ajánlatkérő a vonatkozó beruházással összefüggő, azok megvalósításához és használatbavételéhez (forgalomba helyezéséhez, üzemeltetéséhez, működéséhez) közvetlenül szükséges hidat, átereszt, támfalat, alagutat, aluljárót ért.

Kauciók és garanciák

AK az ajánlattételt ajánlati biztosíték (AB) nyújtásához köti. Az AB mértéke 15.000.000,- Ft. Az AB teljesíthető - az AT választása szerint - az előírt pénzösszegnek az Építési és Közlekedési Minisztérium számlájára történő befizetésével 10032000-00003582-09030013 (IBAN: HU53 1003 2000 0000 3582 0903 0013; SWIFT: HUSTHUHB) számú letéti számlájára történő befizetésével, az azzal azonos összegű pénzügyi intézmény v biztosító által vállalt garancia v készfizető kezesség biztosításával, v biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell. Az ajánlati biztosítékra vonatkozó részletes szabályokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme forint (HUF). A finanszírozás tervezett forrása: európai uniós finanszírozás. Európai uniós: IKOP Plusz Előleg: Ajánlatkérő az Előleg igénybevételének lehetőségét a Kbt. 135. § (7) bekezdés alapján biztosítja. Az előleg mértéke a Szerződésben foglalt – tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeg, de legfeljebb kétszázötvenmillió forint, előleg-visszafizetési biztosíték nyújtása nélkül. A támogatásra vonatkozó jogszabályi előírások alkalmazandók, különösen a fizetési feltételek és az előlegfizetés vonatkozásában. Jótállás 36 hónap, szavatosság 60 hónap. Egyebekben a 322/2015. (X. 30.) Korm. r. 27.§,30 §, 32. § és a 32/A. §., Kbt. 135. § (1)-(3) és (5)-(8), (12) bek., az 2007. évi CXXVII. tv. (ÁFA tv) 142.§ (1) b)., a Ptk 6:130. § (1)-(2) bekezdései is irányadó, 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet és 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet. Folyt a felhívás III.4.7) pontban.

A szerződés teljesítésének feltételei

Kötbérek vetítési alapja a tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozói díj. Késedelmi kötbér: 0,5 %/késedelmes naptári nap, legfeljebb a vetítési alap 15%-áig. Hibás teljesítési kötbér: 15%. Meghiúsulási kötbér: 20%. Teljesítési, jótállási biztosíték: nettó vállalkozói díj 5 %-a (tartalékkeret és ÁFA nélkül számított ellenszolg. 5 %-a). Jótállási idő: 36 hónap. Szavatossági idő: 60 hónap. A részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza. Felhívás III.4.5) pontjának folytatása: Alvállalkozó igénybevétele esetén a 322/2015. Kr. 32/A. §. Részszámlák: 322/2015. Kr. 32. §. A Szerződés tervezetten kedvezményezetti utófinanszírozású és tervezetten 100 % a támogatás intenzitása. 2 % tartalékkeret kerül előírásra. Irányadó a Kbt. 27/A. §. Teljesítési-, jótállási biztosíték: 2 %-os tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozói díj 5 %-a; A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

1. A részajánlat tétel kizárásának indoka(i): A közbeszerzés tárgyaként megjelölt beruházás egyetlen műszaki-gazdasági egységet, továbbá az egyes építőipari kivitelezési munkafolyamatok egymással, összefüggő egységet alkotnak, emiatt a kivitelezés organizációjának, ütemének összhangjára van szükség. A műszaki előírások, specifikus és lokalizált mérnöki problémák folytonosak, azonosak és szerves kapcsolatuk miatt egymásba fonódnak. Tárgyi projekt vonatkozásában Ajánlatkérő az építtetői jogok részbeni átruházásával és korábbi építtető által biztosított engedélyezési és kiviteli szintű műszaki tervekkel rendelkezik, azonban a beruházás 4 éve felhagyott beruházás, kitéve az időjárás viszontagságainak és egyéb állagromlásnak, az addig megvalósult építményrészek felmérése alapján, állapotuk szerinti figyelembevételével szükséges a meglévő kiviteli tervek felülvizsgálata, ezért a sikeres megvalósítás feltétele, hogy a kiviteli tervek elkészítése Ajánlattevő feladatát képezze. 2. Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerinti felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen fel kell tüntetni a Kbt. 68. § (5) bekezdése szerinti összes adatot. 3. AT-nek, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell a z ajánlathoz csatolni: • az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírásmintáját külföldi illetőségű ajánlattevő esetén az ennek megfeleltethető dokumentumot (amennyiben ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvéd/közjegyző előtt tett okiratba foglalt aláírás-minta), egyéni vállalkozó, magánszemély esetén teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvéd/közjegyző előtt tett okiratba foglalt aláírásmintát; • a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást; • AT-nek csatolnia kell a nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a cégügyében van-e változásbejegyzési eljárás folyamatban. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevőnek csatolni kell továbbá a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 4. AK nem írja elő a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti információk az ajánlatban történő feltüntetését. 5. AT-nek csatolnia kell nyilatkozatát az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról. A nyilatkozatra vonatkozó tájékoztató az alábbi linkről érhető el: https://ekr.gov.hu/portal/hirek/8797731550552 6. Az ajánlat megtételével kapcsolatban az ajánlatkérő kifejezetten felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § rendelkezéseire. AK felhívja a figyelmet, hogy az eljárás során a kommunikáció – a Kbt. 41/C. § (1) bekezdésében meghatározott kivételektől eltekintve – kizárólag az EKR-en keresztül történik. 7. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes AT által az ajánlati felhívás III.4.1) M/2. pontjában szereplő, megajánlott alábbi szakemberek rendelkezzenek a 266/2013. (VII.11.) Korm. rend. szerinti alábbi (vagy azzal egyenértékű) érvényes, aktív jogosultsággal, aktív tagi státusszal, amelyet a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell: M/2.1.-M/2.3. pont szerinti szakemberek rendelkezzenek MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű), az M2.4. pont szerinti szakember rendelkezzen KÉ-K (vagy azzal egyenértékű) érvényes jogosultsággal, továbbá a magyar országos kamara névjegyzékében ilyen jogosultsággal szerepeljenek, melyről AT-nek az ajánlat részeként nyilatkozatot kell benyújtaniuk. A nyilvántartásba-vétel elmaradása a nyertes ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, amely esetben ajánlatkérő - amennyiben az összegezésben megjelölésre került - a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval köti meg a szerződést. 8. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az AT-nek a kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 65. § (7) bekezdésére vonatkozóan. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges. A Kbt. 65. § (7) bekezdés rendelkezései alapján csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan - szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt - kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 9. AK a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-ban foglaltak szerint korlátozás nélkül biztosítja. AK rögzíti, hogy azon szakember szakmai önéletrajza, amelyhez alkalmassági követelmény is kapcsolódik a Kbt. 71. § alapján hiánypótlási körbe tartozhat, azonban az értékelési szempont körében megjelölt szakember(ek)nek az ajánlatból egyértelműen beazonosíthatónak kell lennie. 10. AK a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját alkalmazza. 11. Nyertes AT köteles a Szerződés hatálybalépésének időpontjáról történő megrendelői tájékoztatástól számított 8 napon belül, de legkésőbb a felelősségbiztosítással érintett tevékenység megkezdését megelőző időpontig - a Vállalkozási Szerződéses Feltételek 20.2. pontjában rögzítettnek megfelelő építés-szerelés biztosítási kockázatra fedezetet nyújtó 100.000.000 Ft (egyszázmillió Forint)/biztosítási esemény és 200.000.000 azaz kétszázmillió Forint / biztosítási időszak összegű felelősségbiztosítást kötni. A fedezetnek a kivitelezés megkezdésekor rendelkezésre kell állnia, a fedezetigazolást a Vállalkozónak a munkaterület átadás-átvételi eljárás megkezdéséig a Megrendelő felé igazolnia kell a fedezetigazolás eredeti vagy másolati példányának átadásával. Nyertes AT köteles a Szerződés hatálybalépésének időpontjáról történő megrendelői tájékoztatástól számított 8 napon belül, de legkésőbb a felelősségbiztosítással érintett tevékenység megkezdését megelőző időpontig - a Szerződéses Feltételekben meghatározottak szerint, az AK által a Közbeszerzési Dokumentumokban előírt 50.000.000 Forint (azaz ötvenmillió forint)/biztosítási esemény és 100.000.000 Forint azaz egyszázmillió Forint /biztosítási időszak összegű tervezői felelősségbiztosítást kötni. 12. AK a Közbeszerzési Eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételesen indította meg. Erre és a Kbt. 135. § (12) bekezdésére tekintettel a Szerződés, - amennyiben a Felek a Szerződést aláírásukkal ellátták, - a Szerződés pénzügyi fedezetét biztosító Támogatási Szerződés(ek)/Támogatói Okirato(k) hatályba lépésének napját követő 15. napon lép hatályba vagy amennyiben előbb bekövetkezik, a Támogatási Szerződés hatályba lépését követően a Teljesítési Biztosíték Vállalkozó általi szerződésszerű nyújtásának napján lép hatályba. Amennyiben a Támogatási Szerződés hatályba lépésének napját követő 15. nap korábbi dátumra esik, mint jelen Szerződés létrejöttének napja, úgy jelen Szerződés a létrejötte napján (az utolsóként aláíró Szerződő Fél általi aláírás napján) hatályba lép. Amennyiben a Szerződés a létrejöttétől számított 6 hónapon belül nem lép hatályba, úgy e körülményt Felek olyan bontó feltételnek tekintik, mely a Szerződést a létrejöttének napjára visszamenőleges hatállyal – Szerződő Felek minden további jogi aktusa nélkül – felbontja [Ptk. 6:212. § (1) bekezdés]. 13. Jelen eljárás becsült értéke alapján a 707/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, így az AT az ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy az Üvegkapu használatára vonatkozó követelményeket megismerte, továbbá a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződés teljesítése során köteles az Üvegkapu alkalmazására. 14. AK kizárja a Kbt. 35. § (8) bek. alapján projekttársaság létrehozását. 15. AK az AT-k alkalmasságának a feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg. 16. Az ajánlati kötöttség időtartama a Kbt. 87. § (4) bek. -re figyelemmel 60 nap. Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételekhez, az ajánlattevő az ajánlatához van kötve. 17. AK rögzíti, hogy az Ábtv. 47. § (3) bekezdése alapján a kivitelezési szerződés megkötésekor már a kivitelező rendelkezésére álló és kivitelezéshez felhasznált anyagok esetében az árváltozás nem számolható el. Ezzel összefüggésben AK rögzíti, hogy a szerződéskötés feltétele, hogy nyertes AT benyújtsa az aláírt nyilatkozatát e körben, mely a VSZM mellékletét képezi majd. 18. Állami közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Misurák Ervin (lajstromszám: 01304) 19. AK felhívja a figyelmet, hogy a vállalkozási szerződés teljesítésébe bevonásra kerülő valamennyi VSZF-ben rögzített fogalomnak megfelelelő Szubalvállalkozó vonatkozásában alkalmazza a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okot, azaz a szerződés teljesítésébe nem kerülhet bevonásra olyan Szubalvállalkozó, amely vonatkozásában a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró ok bármelyike fennáll. 20. AK előírja, hogy a szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő nyilatkozzon (adott esetben nemleges nyilatkozat benyújtása is szükséges) a szerződéskötéskor ismert VSZF-ben rögzített fogalomnak megfelelelő Szubalvállalkozó és Tevékenységét kizárólagos jog alapján végző gazdasági szereplő vonatkozásában. A nyilatkozat (bejelentés) tartalmi elemeit a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. 21. Ajánlatkérőnek különösen fontos érdeke fűződik ahhoz, hogy a kivitelezés megfelelő minőségben és a helyszín specifikumára hangoltan történjen. Erre való tekintettel az ajánlattevőnek el kell készítenie és – a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében - az ajánlat részeként be kell nyújtania a Kbt. 3. § 37. pontjában meghatározott és a közbeszerzési dokumentációban részletezett információk szerinti szakmai ajánlatot. Folytatás a felhívás VI.4.3) pontjában karakterkorlát miatt.

Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről)

Kbt. 148. § alapján. Felhívás VI.3) pontjának folytatása karakterkorlát miatt: 22. AK a Kbt. 56. § (7) bekezdése alapján helyszíni bejárásra - nem konzultációs jelleggel -lehetőséget biztosít. A helyszíni bejárás időpontja, valamint a találkozás helyszíne pontosan meghatározásra kerül. A találkozó helyszíne: Szigetszentmiklós (GPS koordináták: 47.377071, 19.032581); időpontja: a eljárást megindító felhívás közzétételét követő 8. munkanap 10. óra; kapcsolattartó: Barna Miklós; telefonszáma: +36-70-456-8968. A helyszíni bejárás során az eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplőknek nincs lehetőségük kérdéseket feltenni, kérdéseiket kiegészítő tájékoztatás kérés keretében, írásban tehetik fel a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban előírtak szerint. 23. Felhívjuk a Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy jelen közbeszerzési eljárásban rendelkezésre bocsátott vállalkozási szerződéses feltételek tartalma Ajánlatkérő jogelődje (NIF Zrt.) által a korábbi közbeszerzési eljárásokban alkalmazott vállalkozási feltételek tartalmától lényegesen eltér. 24. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes AT csatolja az AK által a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott iránymutatás szerint készített Projektköltség-felosztási Szabályzatot. A szerződés teljesítése során köteles valamennyi, a teljesítésbe bevonásra kerülő SZF szerinti Alvállalkozó és a teljesítésbe közvetlenül bevont kapcsolt vállalkozás elkészíteni saját Projektköltség-felosztási Szabályzatát a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint. Az Alvállalkozók és a teljesítésbe közvetlenül bevont kapcsolt vállalkozások az SZF szerinti esetben kötelesek szabályzatukat a Megrendelő vagy az általa megbízott személy rendelkezésére bocsájtani. A benyújtott Projektköltség-felosztási Szabályzat(ok)nak hiánytalanul tartalmaznia kell valamennyi, az iránymutatásban foglalt tartalmi elemet. Részletek az SZF-ben. 25. Az Ábtv. (2023. évi LXIX. tv). 46. § (2) bek. 3. pontja alapján Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell az alkalmazott rezsióradíjról. 26. AK felhívja a figyelmet, hogy a Vállalkozói Díj nyereséghányada nem haladhatja meg a 10 %-ot. AK felhívja a figyelmet, hogy AK a Kbt. 77. § (1) bekezdésére tekintettel meghatározza a "Nettó vállalkozói díj (HUF) (tartalékkeret nélkül)" értékelési szempontra vonatkozó megajánlás legkedvezőtlenebb értékét, melynél kedvezőtlenebb megajánlás esetében Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja a Kbt. 73. § (6) bekezdés c) pontja alapján. A "Nettó vállalkozói díj (HUF) (tartalékkeret nélkül)" értékelési szempontra vonatkozó megajánlás legkedvezőtlenebb értéke: nettó 2.266.110.884,- Ft. 27. AK különösen felhívja a figyelmet a VSZF elkülönített könyvelésre és könyvvizsgálatra vonatkozó rendelkezéseire továbbá az ezzel összefüggő ellenőrzésre és betekintésre vonatkozó rendelkezésekre. 28. AK előírja Felolvasólap és a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatok benyújtását. 29. Ajánlattevőnek csatolnia kell nyilatkozatát az ajánlatban arra vonatkozóan, hogy a benyújtott ajánlat tartalmaz-e üzleti titkot. (EKR űrlap). 30. Tekintettel arra, hogy az EKR rendszerbe max. 25 MB (jelen eljárásban 100 MB) méretű fájl tölthető fel, AK a 7-Zip programmal darabolta fel a KD V. kötetét max. 100 MB méretű fájlokra. A feltöltött fájlokat kérjük egy mappába letölteni, majd az ingyenesen elérhető 7-Zip programmal kibontani: jobb egér gomb → 7-Zip → Fájlok kibontása. 7-Zip program az alábbi linkről tölthető le: https://www.7-zip.org/

Szöveg

A(z) IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő (BT-131,BT-1311) mezőben a következő változás történt: A következő helyett: Thu Dec 04 14:00:00 CET 2025 Helyesen: Thu Dec 11 14:00:00 CET 2025

Szöveg

A(z) IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő (BT-132) mezőben a következő változás történt: A következő helyett: Thu Dec 04 15:00:00 CET 2025 Helyesen: Thu Dec 11 15:00:00 CET 2025

IV.2.2) pont: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő került módosításra. A Közbeszerzési dokumentumokhoz feltöltésre kerültek az open book mellékletek, más dokumentum nem változott.

Szöveg

A(z) IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő (BT-131,BT-1311) mezőben a következő változás történt: A következő helyett: Thu Dec 18 14:00:00 CET 2025 Helyesen: Thu Jan 22 14:00:00 CET 2026

Szöveg

A(z) IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő (BT-132) mezőben a következő változás történt: A következő helyett: Thu Dec 18 15:00:00 CET 2025 Helyesen: Thu Jan 22 15:00:00 CET 2026

IV.2.2) pont: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő került módosításra, valamint az AD I. kötet, és III. kötet _III_B_kötet_Megrendelői követelmények_v kerültek módosításra.