Ny-Mo vasútirakodók kiépítésének tervezés-Veszprém

Rövid leírás

Az eljárás pontos megnevezése karakterkorlát miatt: Nyugat-magyarországi TEN-T vasútállomások alkalmassá tétele polgári és katonai kettős felhasználásra – Veszprém állomás teljes átépítésének tervezésével összefüggő feladatok megvalósíthatósági tanulmány alapján A MÁV Zrt. az Innovációs és Technológiai Minisztériummal (a továbbiakban: ITM) közösen, társkedvezményezettként 2022. január 17- én pályázatot nyújtott be az Európai Unió (EU) felé a CEF-T-2021-MILMOB-STUDIES pályázati felhívásra, melynek 2022. április 7-i pozitív elbírálásáról az értesítést az Európai Bizottság a 2022. május 5-én kelt C(2022) 3261 számú dokumentummal küldte meg. Az uniós Támogatási Megállapodás 2022. szeptember 27-én aláírásra került. A projekt keretében a MÁV Pályaműködtetési Zrt-nek (jogelőd:MÁV Zrt.-nek) lehetősége nyílik a vasúti infrastruktúra kiválasztott elemeinek polgári-katonai kettős felhasználásra való alkalmassá tételére az országos vasúthálózat 11 dunántúli vasútállomása (Almásfüzitő, Komárom, Nagyszentjános, Hegyeshalom, Várpalota, Hajmáskér, Boba, Murakeresztúr, Sárbogárd, Dombóvár, Kiskorpád) mellet Veszprém állomáson is, amelyek a TEN-T hálózaton találhatók. Veszprém állomás vonatkozásában rendelkezésre áll a Megvalósíthatósági tanulmány. Az elkészült Megvalósíthatósági tanulmányban meghatározottak alapján környezetvédelmi hatástanulmány és kapcsolódó engedélyezési tervek elkészítése és engedélyeztetésre történő benyújtása, tervek tanúsítása, továbbá Opciós feladatként a kiviteli tervek (ezen belül árazott és árazatlan költségvetés) elkészítése és a kivitelezés tárgyában indítandó közbeszerzési eljárás tenderdokumentációjának (III. kötet: közbeszerzési műszaki leírás/megrendelő követelményeinek elkészítése IV. kötet: árazatlan költségvetés, V. kötet: tervek, engedélyek) összeállítása az arra irányadó jogszabályokban foglalt műszaki előírásoknak megfelelően. Tervező feladata továbbá a tervek elkészítéséhez szükséges egyeztetések kiemelt figyelemmel a műszaki tartalomban részletezett párhuzamosan futó projektekre, közműegyeztetések lefolytatása és a hatályos jogszabályokban, határozatokban, előírásokban, irányelvekben előírt/meghatározott engedélyeztetése. A tervezéssel érintett projekt műszaki paraméterei: - tervezetten 34 vágányhálózati kitérő csere,melyek mindegyikét a biztosítóberendezésbe kell kötni, 9.000 vfm vágányépítésének és 8.250 m felsővezeték hálózat építésének, 15.000 m2 burkolt rakterület és 4 útátjáró tervezése, 1 db Környezeti hatástanulmány elkészítése Ajánlatkérő Tervezési szerződéseket kíván kötni. További részletek a műszaki tartalomban és a szerződés tervezetben.

A beszerzés leírása

Veszprém állomás vonatkozásában rendelkezésre áll a Megvalósíthatósági tanulmány. Az elkészült Megvalósíthatósági tanulmányban meghatározottak alapján környezetvédelmi hatástanulmány és kapcsolódó engedélyezési tervek elkészítése és engedélyeztetésre történő benyújtása, tervek tanúsítása, továbbá Opciós feladatként a kiviteli tervek (ezen belül árazott és árazatlan költségvetés) elkészítése és a kivitelezés tárgyában indítandó közbeszerzési eljárás tenderdokumentációjának (III. kötet: közbeszerzési műszaki leírás/megrendelő követelményeinek elkészítése IV. kötet: árazatlan költségvetés, V. kötet: tervek, engedélyek) összeállítása az arra irányadó jogszabályokban foglalt műszaki előírásoknak megfelelően. Tervező feladata továbbá a tervek elkészítéséhez szükséges egyeztetések kiemelt figyelemmel a műszaki tartalomban részletezett párhuzamosan futó projektekre, közműegyeztetések lefolytatása és a hatályos jogszabályokban, határozatokban, előírásokban, irányelvekben előírt/meghatározott engedélyeztetése. A tervezéssel érintett projekt műszaki paraméterei: - tervezetten 34 vágányhálózati kitérő csere,melyek mindegyikét a biztosítóberendezésbe kell kötni, 9.000 vfm vágányépítésének és 8.250 m felsővezeték hálózat építésének, 15.000 m2 burkolt rakterület és 4 útátjáró tervezése, 1 db Környezeti hatástanulmány elkészítése A tervezési feladatok során az alábbi főbb feladatok kerülnek kiírásra: • vágányok és csatlakozó kitérők átépítése (KÉ-VA jogosultság) •erősáramú és biztosítóberendezési átalakítások (KÉ-VV jogosultság) • rakodóterületek és bejáró utak létesítése, P+R parkolók létesítése (KÉ-K jogosultság) •távközlési hálózat berendezés átalakításának tervezése (HI-V jogosultság) • a biztosítóberendezés átalakítása/létesítése tervezése

További információk

A fedezet rendelkezésre állásának feltétele az ITM jogutódjával, az Építési és Közlekedési Minisztériummal (a továbbiakban: ÉKM), mint Támogatóval kötendő Támogatási Szerződés hatályba lépése abban az esetben, ha a támogatási összeg fedezetet biztosít a nyertes ajánlati összegre. Amennyiben a feltételes közbeszerzési eljárás eredményeként a nyertes ajánlattevő a támogatási forrásnál magasabb összegű ajánlati árat ad meg, úgy a szükséges fedezet biztosításához a közbeszerzési eljárást lezáró eredményhirdetést követően a Kormány döntése és a Támogatási Szerződés módosítása szükséges, így hivatkozva a Kbt. 53. § (6) bekezdésére, tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy jelen közbeszerzési eljárás feltételesnek minősül. Az eljárás nyomán kötendő szerződés hatályba lépésének feltétele továbbá a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 106. § (2a) bekezdés szerinti támogató vagy feltétellel támogató tartalmú közbeszerzési záró tanúsítványnak (továbbiakban: "Tanúsítvány") a kiállítása valamint a Támogatási Szerződés hatályba lépése. Tárgyi közbeszerzési eljárás feltételes közbeszerzési eljárásként kerül kiírásra a Magyarország 2025. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2024. évi LXXIV. törvény 253. § (1)-(3) bekezdésére figyelemmel. (Kbt. 53. § (5) bekezdése) Ajánlatkérő a II.2.2 pont kiegészítéseként az alábbiak szerint adja meg a főbb CPV kódokat: 71313100-6

A lehetőségek leírása

Opciós feladat: a kiviteli tervek (ezen belül árazott és árazatlan költségvetés) elkészítése és a kivitelezés tárgyában indítandó közbeszerzési eljárás tenderdokumentációjának (III. kötet: közbeszerzési műszaki leírás/megrendelő követelményeinek elkészítése IV. kötet: árazatlan költségvetés, V. kötet: tervek, engedélyek) összeállítása a Kbt.-ben és az arra irányadó jogszabályokban foglalt műszaki előírásoknak megfelelően, és Megrendelő általi jóváhagyás megszerzése és tanúsíttatása. A tervezéssel érintett projekt műszaki paraméterei: - tervezetten 34 vágányhálózati kitérő csere,melyek mindegyikét a biztosítóberendezésbe kell kötni, 9.000 vfm vágányépítésének és 8.250 m felsővezeték hálózat építésének, 15.000 m2 burkolt rakterület és 4 útátjáró tervezése, 1 db Környezeti hatástanulmány elkészítése A tervezési feladatok során az alábbi főbb feladatok kerülnek kiírásra: • vágányok és csatlakozó kitérők átépítése (KÉ-VA jogosultság) •erősáramú és biztosítóberendezési átalakítások (KÉ-VV jogosultság) • rakodóterületek és bejáró utak létesítése, P+R parkolók létesítése (KÉ-K jogosultság) •távközlési hálózat berendezés átalakításának tervezése (HI-V jogosultság) • a biztosítóberendezés átalakítása/létesítése tervezése Megrendelő egyoldalú nyilatkozatával jogosult megrendelni a jelen Szerződés 4. pontjában megjelölt ütemezés 3. sora szerinti opciós munkákat (továbbiakban: „opció” vagy „opciós munka”), amely(eke)t a Tervező köteles elvégezni. Az opciós munkák megrendelése kapcsán Tervezőnél esetlegesen felmerült, az opció teljesítésére meghatározott Tervezői díjon felüli többletköltség megtérítésére Tervező nem jogosult. Az opciós munkák megrendelése az alábbi feltételek fennállása esetén lehetséges: • Megrendelő számára lehetővé válik a jelen szerződés opcionális feladatainak fedezetét biztosító forrás bevonása, s ezáltal az opciós feladatok fedezete teljeskörűen rendelkezésre áll, • a CEF Támogatási Megállapodás jelenlegi teljesítési véghatárideje módosításra kerül akként, hogy legalább az opciós munkák elvégzéséhez biztosítandó 290 nap az opciós jog gyakorlásától kezdődően a Tervező rendelkezésére álljon, továbbá ez alapján a Támogatási Szerződés erre vonatkozó rendelkezései is módosításra kerüljenek és hatályba lépjenek. • a kiviteli tervek elkészítéséhez szükséges engedély(ek) rendelkezésre állnak. Megrendelő az opciós munkákat a jelen pontban meghatározott feltételek együttes rendelkezésre állásától számított legfeljebb a Szerződés hatályba lépését követő 220 napon belül jogosult a Tervezőtől egyoldalúan megrendelni. Az opció időtartama annak gyakorlásától számított 290 nap.

Annak indoklása, hogy az odaítélési szempontok súlyozását miért nem tüntették fel

Az ajánlatok értékelése a Kbt. 76. § (2) bekezdésének c) pontja alapján, legjobb ár-értékarányt megjelenítő ajánlat kiválasztása szerint történik. Szempontonként adható pontszám alsó és felső határa: 0–10 pont. Az értékelési szempontok pontos megnevezése karakter korlát miatt: 2. értékelési szempont: Az M/3) a) pontban előírt szakember vonatkozásában legalább 1 állomás ÁME követelményeknek megfelelő építésének és/vagy átépítésének és/vagy korszerűsítésének és/vagy felújításának és/vagy bővítésének tervezésére vonatkozó többlettapasztalat (min 0 hónap max 24 hónap) 3. értékelési szempont: M/3) b) pontban előírt szakember vonatkozásában legalább 1 db üzembehelyezett elektronikus vagy hibrid vagy jelfogófüggéses legalább 5 központi állítású váltót vezérlő állomási biztosító berendezés ÁME követelményeknek megfelelő tervezésére és/vagy átalakítás és/vagy korszerűsítés és/vagy felújítás és/vagy bővítés tervezésére vonatkozó többlettapasztalat (min 0 hónap max 24 hónap) 4. értékelési szempont: Az M/3) c) pontban előírt szakember vonatkozásában további vasúti távközlési hálózat tervezésben és/vagy átalakítás és/vagy korszerűsítés és/vagy felújítás és/vagy bővítés tervezésében szerzett szakmai többlettapasztalat (min 0 hónap max 24 hónap) Az árazatlan költségvetés előre beállított képletek alapján számol, Ajánlattevői módosítása az ajánlat érvénytelenségét vonhatja maga után. Ajánlattevőnek a táblázat D oszlopában a D5, D6, D8, D10, D11, D12 és D14 cellákat kell kitölteni Ajánlati ár nettó Ft formátumban, valamennyi feladat vonatkozásában. A beírt értékek alapján a D7, D9, D13, D15 és D16 cella előre beállított képletek alapján számol! Felolvasólapon feltüntetendő érték: 1. értékelési szempont: Nettó ajánlati ár (opciós érték nélkül) (nettó Ft): árazott költségvetés D9-es cella 1.1 Opciós érték ajánlati ára (nettó Ft): árazott költségvetés D13-as cella 1. és 1.1 értékelési szempont: Ajánlati ár: fordított arányosítás; AK az Ajánlati árakat az árazott költségvetésben kéri feltüntetni (KD mellékletét képező Excel táblázat). 2-4. értékelési szempont: Minőségi szempont: Egyenes arányosítás Súlyszám: összesen 50 Ajánlatkérő az ÁME alatt az Európai Parlament és a Tanács, „a vasúti rendszer európai unión belüli kölcsönös átjárhatóságáról” szóló (EU) 2016/797 irányelvében rögzített átjárhatósági és műszaki előírásokat (továbbiakban ÁME) érti. További részleteket a KD tartalmazza!

Az ajánlatok felbontásának feltételei (Tájékoztatás a felhatalmazott személyekről és a felbontási eljárásról)

Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-a tartalmazza, továbbá a Kbt. 68. §-ban foglaltak értelemszerűen irányadók.

További információk

Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-a tartalmazza, továbbá a Kbt. 68. §-ban foglaltak értelemszerűen irányadók.

A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid leírása

M/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja szerint alkalmas az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladásától visszafele számított 6 évben (év/hó/naptól visszafelé számított 6 év év/hó/napjáig terjedő időszakot vizsgálva) rendelkezik legalább 1 db vasúti közlekedés fejlesztéshez kapcsolódó, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerint elkészített környezeti hatástanulmánnyal és hatóság által ezen hatásvizsgálati eljárásban jóváhagyott engedéllyel vagy ezzel egyenértékű a 2011/92/EU irányelvnek az adott tagállamban jogharmonizált előírásainak megfelelően elkészített és a tagállam környezetvédelmi hatósága által jóváhagyott közlekedési projektre vonatkozó engedéllyel, referenciával. M/2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja szerint alkalmas az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladásától visszafele számított 6 évben (év/hó/naptól visszafelé számított 6 év év/hó/napjáig terjedő időszakot vizsgálva) rendelkezik az Európai Parlament és a Tanács, „a vasúti rendszer európai unión belüli kölcsönös átjárhatóságáról” szóló (EU) 2016/797 irányelvében rögzített átjárhatósági és műszaki előírásoknak (továbbiakban ÁME) megfelelő közlekedési infrastruktúra fejlesztési projekt keretében végzett tervezői feladatok (vonatkozó engedélyezési- és/vagy tender és/vagy kiviteli terv) ellátására vonatkozó referenciával, amelyek összességében tartalmazzák: a) olyan vasútállomás vágányhálózatának átépítésére és/vagy építésére és/vagy korszerűsítésre és/vagy felújításra és/vagy bővítésre vonatkozó tervezési referenciát, amely tartalmazott legalább 25 kitérőt; b) olyan vasútállomás biztosítóberendezés átalakítására és/vagy létesítésére és/vagy korszerűsítésre és/vagy felújításra és/vagy bővítésre vonatkozó tervezési referenciát, amely tartalmazott legalább 25 kitérőt. Az átfedés a bemutatni kívánt referenciák között megengedett! Az M/2. a)-b) pontban előírt referenciák külön-külön szerződésekkel is teljesíthetők. Műszaki-szakmai alkalmasság igazolásának módja Előzetes ig. mód: ATnek a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (1) bekezdése értelmében az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek. AK felhívja AT figyelmét, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése értelmében elfogadja AT egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében, tehát ATnek csak arról kell nyilatkozni az EEKDban, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. AK előírja, hogy ATnek elegendő az EEKD IV. “alfa” szakaszát kitölteni (Kbt. 67. § (2). bekezdése). Utólagos igazolás: Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdése szerinti felhívása esetén az Ajánlattevőnek, illetőleg a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerinti esetben a közös ajánlattevőnek, illetve a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő, szervezetnek az ajánlathoz a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdése szerinti utólagos igazolási eljárás során csatolnia kell az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumban tett nyilatkozataival összhangban és annak alátámasztására az alábbi dokumentumokat: M/1. – M/2. Az igazolás módja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapján: M/1-M/2 alkalmassági követelmény vonatkozásában a követelményeknek több szerződés bemutatásával is meg lehet felelni. A 21. § (3) bekezdés a) pontjának esetét a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a következő módon kell igazolni: a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)–c) és e) és f) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással; b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, a részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával. A referencianyilatkozat / igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat: - a szolgáltatás tárgyát, mennyiségét (az elvégzett munka rövid ismertetését oly módon, hogy abból az alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen, a konkrét projekt megnevezését, M/1: az engedély tárgya, M/2: a projekt pontos helyszíne – vasútállomás megnevezés); - a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év/hónap/nap bontásban); - a szerződést kötő másik fél megnevezését (nevét és székhelyét); - szerződést kötő másik félnél kapcsolattartó nevét és elérhetőségét (név, telefon és/vagy e-mail) - továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. - M/1) alkalmassági feltétel vonatkozásában a referencia igazolásnak/nyilatkozatnak tartalmaznia kell a környezeti hatástanulmányt elfogadó hatósági határozat (környezetvédelmi engedély) számát (a határozat iktatási száma)! (KD V/3.1 sz. melléklete) - M/2. alkalmassági feltétel esetében kérjük feltüntetni a bemutatott referencia vonatkozásában az érintett kitérők darab számát (KD V/3.2 sz. melléklete) Nem magyar Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell arra vonatkozó magyar nyelvű cégszerűen aláírt nyilatkozatát, hogy az adott tagállamban az engedély kiadásakor a jogszabályi megfelelés az Uniós irányelvek jogharmonizációja alapján történt. Ajánlatkérő a nyilatkozat alapján kívánja ellenőrizni, hogy az engedély a 2011/92/EU irányelvnek megfelelő jogharmonizált tagállami jogszabály alapján került kiállításra. Ajánlatkérő a KD V/5. számú mellékleteként nyilatkozat mintát bocsát rendelkezésre, mely igazolásként is alkalmazható! További részletek a KD-ban.

A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid leírása

M/3. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja szerint alkalmas az ajánlattevő amennyiben rendelkezik: a) legalább 1 fő vasúti pályatervező szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti KÉ- VA (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges, a KÉ-VA jogosultság névjegyzékbevételi követelménynek megfelelő végzettséggel, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlattal (tapasztalattal). b) legalább 1 fő biztosító berendezési szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti KÉ-VV (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges, a KÉ-VV jogosultság névjegyzékbevételi követelménynek megfelelő végzettséggel, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlattal (tapasztalattal). c) legalább 1 fő távközlő hálózat berendezés átalakítását tervező szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti HI-V (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges, a HI-V jogosultság névjegyzékbevételi követelménynek megfelelő végzettséggel, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlattal (tapasztalattal). d) legalább 1 fő útépítés- és forgalomtechnika tervező szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti KÉ-K (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges, a KÉ-K jogosultság névjegyzékbevételi követelménynek megfelelő végzettséggel, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlattal (tapasztalattal). Előzetes igazolási mód: A Kbt.67. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével az Ajánlattevőnek, közös Ajánlattevőnek a 321/2015. Kr. 1. § (1) bekezdése alapján az EEKD IV. részének „α” szakaszának kitöltésével kell igazolnia. Az EEKD-t e-űrlapként kell kitölteni az EKR-ben. Az elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös Ajánlattevők, képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Felhívjuk Ajánlattevő figyelmét a Kbt. 65. § (6)-(7) és (9) bekezdéseire, valamint a 67.§ (3)- (4) bekezdéseire. Ha egy Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek részéről külön-külön EEKD-t nyújt be, valamint a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot (Lásd I/9.1.6. pont)is csatolni kell, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ajánlattevő arról is nyilatkozni köteles, ha nem vesz igénybe kapacitást nyújtó szervezetet. Ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet a 321/2015. Kr. 22. § (5) bekezdésre. Az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az Ajánlattevőn kívüli más szervezet részéről a kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell– a Kbt. 65. § (8) bekezdés szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell – az Ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. További részletek a KD-ban. M/3. a), b) és c) alkalmassági feltétel és a hozzátartozó értékelési szempontok igazolása: A Kbt. 69. § (7) bekezdése alapján Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy mivel az M/3. a), b), c) alkalmassági feltételekhez értékelési szempont tartozik, ezért az M/3. a), b), c) alkalmassági feltétel igazolását már az ajánlattal együtt szükséges benyújtani (adott esetben, amennyiben 0-nál nagyobb értékű többlettapasztalat kerül megajánlásra a felolvasólapon). Amennyiben ajánlattevő 0 értéknél nagyobb ”többlet” szakmai tapasztalatot ajánl meg, úgy az ajánlathoz csatolni kell a Nyilatkozat bemutatott szakemberekről tárgyú nyilatkozatot (elektronikus űrlap, kötelezően benyújtandó), melyben fel kell tüntetni a szakemberek teljes nevét. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben semmilyen az ajánlatban benyújtott dokumentumból nem azonosítható be az értékelésre bemutatott szakember(ek) személye úgy ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján. Tekintettel arra, hogy az M/3. a), b), c) alkalmassági feltételekhez értékelési szempont tartozik, attól függően, hogy a bemutatni kívánt szakemberek rendelkeznek-e kamarai jogosultsággal vagy nem, az alábbi módokon igazolhatja Ajánlattevő az alkalmasság minimumkövetelményét és az értékelési szempontot: 1: abban az esetben, ha az alkalmasság igazolásában részt vevő szakemberek az ajánlattételkor még nem rendelkeznek kamarai jogosultsággal, 2: abban az esetben, ha az alkalmasság igazolásában részt vevő szakemberek az ajánlattételkor már rendelkeznek kamarai jogosultsággal és a jogosultság megszerzését követő időszakból kívánja bemutatni az értékelési szempontban előírt speciális szakmai többlettapasztalatot, 3: Amennyiben a szakember az előírt jogosultsággal az ajánlattételkor rendelkezik, de az az értékelési szempontban előírt speciális többlettapasztalatot úgy kívánja bemutatni, hogy a bemutatni kívánt többlettapasztalat időtartama a jogosultság megszerzését megelőzően kezdődik, úgy azt megteheti, azonban ebben az esetben be kell mutatnia a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlatot is. Részletes leírás a KD I/11.3 pontjában. Folytatás a III.4.4 - BT 751-es pontban!

A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid leírása

SZT/1. Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont] A Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pontja és a 322/2015.Kr.8.§ alapján alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében. Alkalmatlan továbbá a nem Magyarországon letelepedett Ajánlattevő, amennyiben nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek - vagy az általa az adott tervezési vagy mérnöki munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek - nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötés időpontjában szerepelnie kell az ép. beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében. Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Mo-n letelepedett GSZ esetén a nyilvántartásban szereplés tényét AK ellenőrzi; nem Mo-on letelepedett GSZ esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplésre vonatkozó igazolást kell benyújtani. A nem MO-on letel. GSZ nyilatkoznia kell, hogy a GSZ vagy az általa az adott kivitelezési munka elvégzésére foglalkoztatott szakember nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megk. időp.-ban szerepelni fog az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében. Az EKKD IV. részének „alfa” szakaszának kitöltése elegendő előzetes igazolásként a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági követelmény tekintetében is. További részletek a KD-ban.

Kauciók és garanciák

Ajánlatkérő nem határoz meg ajánlati biztosíték nyújtási kötelezettséget. III.4.1 - BT-750-es pont folytatása: Amennyiben az értékelési szempontra 0 érték kerül megajánlásra, a fenti igazolási módok értelemszerűen alkalmazandóak, azaz az értékelési szempontra vonatkozóan Ajánlattevőnek nem kell a szakmai önéletrajzban információt feltüntetni, azonban az alkalmassági feltétel igazolásánál a fenti módokon szükséges megadnia a bemutatni kívánt szakember szakmai gyakorlatát, attól függően, hogy a kamarai jogosultsággal a szakember rendelkezik-e az ajánlattételkor vagy sem. Részletek a KD I/15.3 pontban! (utólagos igazolási eljárás során) A tapasztalatra vonatkozó megajánlás tekintetében Ajánlatkérő rögzíti, hogy naptári hónapot vesz figyelembe. Így például a 2010.01-2010.02-ig tartó tapasztalat kapcsán figyelembe vehető megajánlás 2 hónap. Ajánlatkérő az év, hónap megadásánál a kezdő és utolsóként megjelölt hónapot egész hónapnak számítja. M/3. utólagos igazolás: Szakemberek nem rendelkeznek az előírt kamarai jogosultsággal: M/3. a), b) és c) alkalmassági előírást az ajánlattal kell egyidejűleg igazolni, amennyiben 0-nál nagyobb érték került megajánlásra a felolvasólapon! Amennyiben 0 érték került megajánlásra és a bemutatni kívánt szakemberek nem rendelkeznek az előírt kamarai jogosultsággal, az M/3. a), b) és c) alkalmassági feltétel igazolását az utólagos igazolási eljárás során kell benyújtani. Az igazolás módja ebben az esetben megegyezik a KD I/11.3 pontban leírtakkal, azzal az eltéréssel, hogy az értékelési szempontra tett megajánlást értelemszerűen nem kell feltüntetni, csak az alkalmassági igazolásra bemutatandó szakmai tapasztalatot! Ebben az esetben a KD V/4. sz. mellékletben szereplő önéletrajzot kell benyújtani! Az M/3. d) alkalmassági feltétel igazolását az utólagos igazolási eljárás során kell benyújtani, tekintettel arra, hogy ehhez az alkalmassági feltételhez értékelési szempont nem tartozik. Az igazolás módja megegyezik a KD I/11.3 pontban leírtakkal, azzal az eltéréssel, hogy az értékelési szempontra tett megajánlást értelemszerűen nem kell feltüntetni, csak az alkalmasság igazolásra bemutatandó szakmai tapasztalatot! Az M/3. d) alkalmassági feltétel igazolását a KD V/4. sz. mellékletének kitöltésével kell benyújtani, amennyiben a bemutatni kívánt szakember nem rendelkezik az előírt kamarai jogosultsággal! Szakemberek rendelkeznek az előírt kamarai jogosultsággal: Amennyiben a bemutatott szakember(ek) az ajánlattételkor már rendelkezik/rendelkeznek kamarai jogosultsággal, de a szakember(ek) vonatkozásában többlettapasztalat nem kerül bemutatásra (M/3. a), b) és c)), azaz értékelési szempont szerinti megajánlás az adott szakember(ek) vonatkozásában „0”, akkor a szakmai önéletrajzot nem kell csatolni. Az M/3. d) szakember vonatkozásában értékelési szempont nem került meghatározásra, ezért jelen pont szerint kell igazolni a szakember alkalmasságát, amennyiben rendelkezik az előírt kamarai jogosultsággal, azaz szakmai önéletrajzot és végzettséget igazoló dokumentumot nem kell csatolni. Ezekben az esetekben csatolni kell Ajánlattevő nyilatkozatát a szakemberek bemutatásáról (név, kamarai jogosultság megnevezése, kamarai névjegyzék száma, alkalmassági feltétel száma, szakembert foglalkoztató cég megnevezése). Nyilatkoznia kell továbbá, hogy a teljesítésbe bevonni kívánt szakember(ek) a fenti jogosultság tekintetében a szerződés teljesítése során folyamatosan aktív státusszal rendelkezik/rendelkeznek majd. (KD V/6. sz. melléklet) További részletek a KD-ban.

A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre

Megrendelő a Kbt. 135. § (8) bekezdésére tekintettel a 75/2016. (IV.5.) Korm.rendelet 27/A §-a szerint előleget biztosít. Az előleg összege legfeljebb a Tervezői díj összegének 5 %-a. A Tervező a szállítói előleg összegével az 1. részszámlában köteles elszámolni. A Megrendelő egyebekben fizetési biztosítékot nem ad, egyéb szerződést megerősítő kötelezettség nem terheli. Az ellenérték kifizetésének teljesítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően történik, figyelemmel a Kbt. 135. § (1)-(3) (6) bekezdéseinek, a 75/2016. (IV.5.) Korm.rendelet, a 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet és az 590/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet előírásaira. A szerződés szerinti megrendelés EU társfinanszírozásában valósul meg a CEF projekt keretében szállítói finanszírozással, így a szerződésre a projektre vonatkozó jogszabályok és egyéb előírások is irányadóak.

A szerződés teljesítésének feltételei

A közbeszerzési dokumentáció részét képző szerződéstervezet szerint. Az ajánlattétel, a szerződés és kifizetés devizaneme a magyar forint Kötbérköteles (rész)határidők: 1. Az MT-ben meghatározottak alapján KHT és kapcsolódó tervek elkészítése és engedélyeztetésre benyújtása - Hatálybalépéstől számított 150. nap 2. Engedélyezési tanúsítással rendelkező tervek elkészítése és engedélyeztetésre benyújtása - Hatálybalépéstől számított 220. nap 3. Opciós feladat: a kiviteli tervek (ezen belül árazott és árazatlan költségvetés) elkészítése és a kivitelezés tárgyában indítandó közbeszerzési eljárás tenderdokumentációjának (III. kötet: közbeszerzési műszaki leírás/megrendelő követelményeinek elkészítése IV. kötet: árazatlan költségvetés, V. kötet: tervek, engedélyek) összeállítása a Kbt.-ben és az arra irányadó jogszabályokban foglalt műszaki előírásoknak megfelelően, és Megrendelő általi jóváhagyás megszerzése és tanúsíttatása - opciós jog gyakorlásától számított 290. nap

Kizárási okok leírása

Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 62. § (1) – (2) bekezdésében foglalt kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült: Kbt. 62. § (1) bek. aa) pontja szerint a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény), illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is; Kbt. 62. § (1) bek. ah) pontja szerint a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, a Kbt. 62. § (1) bek. a)-g) pontokban felsoroltakhoz hasonló bűncselekmény; Kbt. 62. § (2) bekezdésnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés aa) pontjára vonatkozó része. Az igazolás módja: Az igazolási módokra a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1-16. §-okban foglaltak irányadók(kivéve 9. § és 11. §). AT vonatkozásában: AT-nek 5 ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (a továbbiakban: EEKD) EKR-ben történő kitöltésével és benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alá. Ajánlatkérő (a továbbiakban: AK) az EEKD-t a Közbeszerzési Dokumentumok részeként, az EKR-ben elektronikus űrlap formájában rendelkezésre bocsátja. AK az ajánlati felhívásban előírt kizáró okok előzetes igazolására vonatkozóan, az eljárás ajánlattétel szakaszában kizárólag az EEKDban foglalt nyilatkozatot veszi figyelembe az előzetes igazolási kötelezettség teljesítésére, e tekintetben AK nem veszi figyelembe és nem bírálja az ajánlatban becsatolásra kerülő bármilyen más, az előírt kizáró okokhoz kapcsolódó igazolást, egyéb – nem a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésének megfelelő – nyilatkozatot, dokumentumot. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozóra és más szervezetre vonatkozóan benyújtandó EEKD-t az EKR-ben az adott szervezet nevében AT tölti ki. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés.] Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását, vagyis az ajánlat részeként a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani, miszerint AT-nek nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A Kbt. 62. § (1) bekezdés a), b), e), h), j), l) és n) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani. A kizáró okokra vonatkozó további igazolásokat AT az AK felhívására köteles benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak szerint: • a Magyarországon letelepedett AT-nek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezet 8. §-a, a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti kizáró ok tekintetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja szerinti kizáró ok tekintetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ic) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. • a nem Magyarországon letelepedett AT-nek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezet 10. §- a, a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja szerinti kizáró ok tekintetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja szerinti kizáró ok tekintetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. § g) pont gc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. A Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján AT-nek/Kapacitást nyújtó személyeknek/szervezeteknek az AK Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdés szerinti felhívására nyilatkozniuk kell, amennyiben az AK által korábban lefolytatott közbeszerzési eljárásban a kizáró okok fenn nem állására és/vagy az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozóan benyújtott igazolás figyelembe vételét kérik. Amennyiben az AT valamely korábbi igazolás figyelembevételét kéri, úgy nyilatkozatának tartalmaznia kell az érintett közbeszerzési eljárás és a korábban benyújtott érintett igazolás(ok) egyértelmű megjelölését oly módon, hogy azok a megjelölés alapján egyértelműen beazonosíthatók legyenek. AK a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdései szerinti felhívásában nem kéri be ismételten az EEKD-ban megtett nyilatkozatokat. AK kizárja az eljárásból azon AT-t, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában közreműködő gazdasági szereplőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.

További információk

Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás keretében részajánlat-tételi lehetőséget nem biztosít. Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlattétel lehetőségét és úgy döntött, hogy a részajánlattétel lehetőségét nem biztosítja. A projekt megvalósítása CEF támogatásból tervezett, egy támogatáspolitikai célt szolgál, azonos pályázati forrásból valósul meg, melynek következtében a CEF felé benyújtott pályázatban előirányzott szigorú és szoros ütemterv betartása elengedhetetlen. A tervezési munkák műszaki szempontból történő összehangolása mellett fontos szempont, hogy az egyes részfeladatokat egymással időben is összehangoltan végezze el az ajánlattevő. A projekt megvalósítása egységes tervezési és megvalósítási stratégiát feltételez. 1. Az AK az eljárást közszolgáltatási tevékenység biztosítása céljából folytatja le. 2. A Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja alapján AK előírja, hogy az ajánlattevőnek az ajánlatában meg kell jelölnie a közbeszerzés azon részét/részeit (tevékenységeit), amelynek teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni (Kbt. 66. § (6) bek. a) pont), továbbá ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat valamint az ajánlattevői teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés tervezett százalékos arányát(Kbt. 66. § (6) bek. b) pont).Nemleges nyilatkozatokat is csatolni kell. 3. AK a 321/2015K.r. 30.§(4) bek. szerint tájékoztatja az AT-t, h jelen közbesz. eljárásban az alk.min.köv.-ket -M1, M2, M/3 és SZ/1 szigorúbban határozta meg a minősített AT-k jegyz.be kerülés követelményéhez képest, ezért a minősített AT-nek is igazolni kell a szerz.teljesítéséhez való alkalmasságukat. 4. AK alkalmazza a 75§(2)e pontját. 5. Az eljárásban való részvétel feltétele az EKRbe történő regisztráció. 6. AK az eljárásban való részvételt Ajánlatkérő nem köti ajánlati biztosíték adásához. 7. AK a hp és a felvilágosítás-adás lehetőségét a Kbt.71.§a szerint biztosítja. A hp-kat az EKR rendszerben kell megtenni. Ajánlatkérő a Kbt.71.§(6) bek-re tekintettel rögzíti, hogy amennyiben a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, abban az esetben egy alkalommal biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. 8. ATnek a Kbt.66.§(1)bek-e alapján a KD-ban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie ajánlatát. A formai köv-re vonatk. előírások KDban. 9. Amennyiben AT tekintetében nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban, a nemleges tartalmú nyilatkozat megtétele is szükséges az EKR rendszerben rendelkezésre bocsátott űrlapon. Foly.-ban levő vált.bej. elj. esetében a 321/2015. (X.30) Kr.13.§-a irányadó, Ajánlattevőnek az EKR űrlapot kell benyújtania. 10. A hirdetményfeladó rendszerben alkalmazott karakterkorlátozás miatt minden egyéb rendelkezést a dokumentáció tartalmaz. 11. A felhívás és KD közötti esetleges eltérés esetén az AFban foglaltak az irányadók. 12. Az ajánlati kötöttség min. időtartama 60 nap, tekintettel arra, hogy AK jelen eljárást folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatja le. 13. A közb-i eljárás során benyújtandó dokumentumok a Kbt. 41/A. § (1) bek-e alapján-ha jogszabály eltérően nem rendelkezik- egyszerű másolatban is benyújthatók. 14. Felelős akkr.közb.szaktan. dr. Kovács Krisztián, lajstromszáma:00534 15. Az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján nyertes Ajánlattevő köteles - legkésőbb a szerződés hatálybalépéstől számított 5 (öt) munkanapon belül – tervezői felelősségbiztosítási szerződést kötni, vagy meglévő tervezői felelősségbiztosítását kiterjeszteni a szerződés tervezet 9.3. c) pontban előírt mértékű (Kártérítési limitek: a biztosítási időszakban káreseményenként legalább a nettó szerződéses érték 30%-a, illetve 100%-a/év) és terjedelmű tervezői felelősségbiztosításra. ATnek ajánlatában nyilatkozni szükséges arról, hogy az előírt felelősségbiztosítással az előírt időpontra rendelkezni fog. Továbbá Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy tudomásul veszi, hogy az opciós mennyiség megrendelése esetén Tervező köteles az opciós mennyiség értékének alapul vételével a szerződés 9. pont c) pontja szerint számított mértékben a megrendelést követő 10 munkanapon belül a Tervezői felelősségbiztosítás értékét megnövelni. 16. Helyszíni bejárást és konzultációt Ajánlatkérő nem tart. 17. ATnek nyilatkoznia szükséges, hogy az alkalmassági követelmények tekintetében bemutatott szakemberek legkésőbb az Ak által az összegzést követően meghatározott szerződéskötés napjáig rendelkezni fognak a Magyar Építész Kamara vagy a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében a 266/2013.K. rend.szerinti az alkalmassági követelményekben meghatározott jogosultságokkal, vagy folyamatosan aktív státusszal fognak rendelkezni (részletek a KD-ban) AT nyertessége esetén a nyilv.ba-vétel elmaradása AT szerz.kötéstől való visszalépésének minősül a Kbt.131.§(4)bek.alapján, mely következtében AK a 2.legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg a szerződést, ha őt az írásbeli összegezésben megjelölte. A névjegyzékben való szereplést a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell. 18. AK a Kbt. 81. § (4) - (5) bekezdését alkalmazza. 19. Az AK felhívja a figyelmet,- hogy kizárólag azt tekinti az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek, aki az érdeklődését az EKR-ben jelezte. Az eljárás iránti érdeklődést a gazdasági szereplők elektronikusan az EKR-en keresztül jelezhetik ajánlatkérőnek. 20. Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az at-i hi. lejártát követően, egy órával később kezdi meg. AT-nek ajánlatában - az EEKD-ban foglalt nyilatkozatán túlmenően, annak kiegészítéseként - be kell nyújtania a Kbt.66.§(2) bekezdés szerinti EKR űrlapot. 21. AK az ajánlatban EKR űrlap kitöltésével kéri megjelölni a Kbt. 65.§(7)bek. szerinti nyilatkozatot. Nemleges nyilatkozat is szükséges. 22. A szerz.kötés és a teljesítés nyelve a magyar. 23. A szerződésre irányadó jog: a magyar. 24. Az AK és nyertes AT szerződéses viszonyukból eredő vitás kérdésekre kikötik a magyar bíróság joghatóságát. 25. AK a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 9.§ (1) bekezdésében előírt szakmai ajánlatnak a beszerzés tárgyára, valamint a műszaki leírásban és a szerződéses feltételekben foglalt ajánlatkérői előírásokra tett ajánlatot tekinti. 26. Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szolo 833/2014/EU rendelet modositasarol szóló, 2022/576 EU rendelet 1. cikk 23. pontja nyomán életbe lépett, 833/2014/EU rendelet 5k. cikk szerinti tilalom vonatkozásában. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben az előírt nyilatkozat nem kerül benyújtásra a KD-ban előírt módon (hiánypótlást követően sem), Ajánlatkérő az ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján. 27. AK az eljárás megindítása előtt Előzetes Piaci Konzultációt folytatott le, melynek dokumentumai EKR002442312024 számon elérhetőek. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: Előleg visszafizetési biztosíték: Az előleg visszafizetési biztosítékot a Tervező a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet 118/A. § (2a) pontja alapján nyújtja. Rendelkezésre állási biztosíték: Tervező az opciós mennyiség nélkül számított nettó Tervezői Díj , amennyiben az opciós mennyiség megrendelésre kerül, úgy az annak ellenértékét is magában foglaló nettó Tervezői Díj 1 %-ának megfelelő összegű rendelkezésre állási biztosítékot nyújt Megrendelő részére a teljesítéstől számított 36 (harminchat) hónap időtartamra. A rendelkezésre állási biztosíték fennállása az ezen időtartam alatt felmerülő mérnöki, műszaki ellenőri feladatok, valamint a kapcsolódó egyéb közreműködői feladatok ellátására vonatkozik, amely magában foglalja a Kivitelező és a Mérnök munkájának együttműködés keretében történő támogatását a megfelelő információk rendelkezésre bocsátásával. Teljesítési biztosíték: Tervező a jelen Szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként a Kbt. 134. § (2) bekezdése szerint teljesítési biztosítékot nyújt. A teljesítési biztosíték mértéke az opciós mennyiség nélküli - és Áfa nélkül számított - Tervezői díj 5%-a. A teljesítési biztosítéknak legkésőbb a jelen Szerződés hatályba lépését követő 5. naptól a jelen Szerződés tényleges teljesítési időpontjáig, azaz a sikeres átadás-átvételi eljárást követően kiállított teljesítésigazoláson feltüntetett teljesítési időpontig folyamatosan kell érvényben maradnia. A teljesítési biztosíték nem megfelelő mértékben vagy határidőben történő nyújtása olyan szerződés meghiúsulási oknak minősül, melyért a Tervező felel a meghiúsulási kötbér alkalmazásának következményei mellett. Az opciós mennyiség megrendelése esetén Tervező köteles az opciós mennyiség értékének alapul vételével a megrendelést követő 10 munkanapon belül a Teljesítési biztosíték összegét megnövelni. A kötbér alapja a Tervezői díj opció nélkül számított nettó értéke, opciós munka esetén az opciós díj nettó értéke. (továbbiakban: kötbéralap) 12.1.2. Tervező a kötbéralap 0,5 %-ának megfelelő mértékű késedelmi kötbért köteles fizetni minden késedelemmel érintett nap után Megrendelő részére. A késedelmi kötbér címén kifizetett összeg nem haladhatja meg a kötbéralap 30%-át. Amennyiben a Tervezővel szemben érvényesített késedelmi kötbér mértéke eléri a maximumát, Megrendelő jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani és a Szerződés meghiúsulásához kapcsolódóan a jelen Szerződésben foglalt jogkövetkezményeket alkalmazni. Folyt.VI.4.3.

Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről)

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglalt előírások tartalmazzák. Folyt.VI.3: 12.1.5. Amennyiben a Tervező felelősségi körébe tartozó okból a Szerződés teljesítése meghiúsul, Tervező meghiúsulási kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a kötbéralap 30%-a. Ebben az esetben Megrendelőt azonnali hatályú felmondás vagy elállás joga illeti meg, a Tervező kártalanítást, vagy kártérítést nem követelhet. A késedelmi és a meghiúsulási kötbért együttes alkalmazása esetén a felszámított kötbér összege nem lehet több mint a nettó Tervezői díj 30 %-a. A Tervező hibásan teljesít, ha az általa szolgáltatott munkarészek/tervek a teljesítés időpontjában nem felelnek meg a szerződésben vagy a jogszabályban foglaltaknak, illetve engedélyezésre nem alkalmasak. (Ptk. 6:157. §) Hibás teljesítés kötbért köteles fizetni Megrendelő részére, melynek mértéke a kötbéralap 20%-a. A hibás teljesítési kötbér címén kifizetett összegek együttesen nem haladhatják meg a kötbéralap 30%-át. Jótállás: A Tervező 12 hónap jótállást vállal az eredménytermékekre. A jótállási idő kezdete a végső eredménytermék pozitív tartalmú teljesítésigazolással és jegyzőkönyvvel történő átvételének időpontja. 11.4. Tervező az általa a Megrendelő számára első alkalommal (jóváhagyás céljából) átadásra kerülő építészeti-műszaki tervdokumentációra, valamint a kivitelezési tervre 10 év szavatosságot vállal. További biztosítékkal, kötbérrel és jótállással, szavatossággal kapcsolatos rendelkezések a Szerződés tervezetben találhatóak meg.

Rövid leírás

Az eljárás pontos megnevezése karakterkorlát miatt: Nyugat-magyarországi TEN-T vasútállomások alkalmassá tétele polgári és katonai kettős felhasználásra – Veszprém állomás teljes átépítésének tervezésével összefüggő feladatok megvalósíthatósági tanulmány alapján A MÁV Zrt. az Innovációs és Technológiai Minisztériummal (a továbbiakban: ITM) közösen, társkedvezményezettként 2022. január 17- én pályázatot nyújtott be az Európai Unió (EU) felé a CEF-T-2021-MILMOB-STUDIES pályázati felhívásra, melynek 2022. április 7-i pozitív elbírálásáról az értesítést az Európai Bizottság a 2022. május 5-én kelt C(2022) 3261 számú dokumentummal küldte meg. Az uniós Támogatási Megállapodás 2022. szeptember 27-én aláírásra került. A projekt keretében a MÁV Pályaműködtetési Zrt-nek (jogelőd:MÁV Zrt.-nek) lehetősége nyílik a vasúti infrastruktúra kiválasztott elemeinek polgári-katonai kettős felhasználásra való alkalmassá tételére az országos vasúthálózat 11 dunántúli vasútállomása (Almásfüzitő, Komárom, Nagyszentjános, Hegyeshalom, Várpalota, Hajmáskér, Boba, Murakeresztúr, Sárbogárd, Dombóvár, Kiskorpád) mellet Veszprém állomáson is, amelyek a TEN-T hálózaton találhatók. Veszprém állomás vonatkozásában rendelkezésre áll a Megvalósíthatósági tanulmány. Az elkészült Megvalósíthatósági tanulmányban meghatározottak alapján környezetvédelmi hatástanulmány és kapcsolódó engedélyezési tervek elkészítése és engedélyeztetésre történő benyújtása, tervek tanúsítása, továbbá Opciós feladatként a kiviteli tervek (ezen belül árazott és árazatlan költségvetés) elkészítése és a kivitelezés tárgyában indítandó közbeszerzési eljárás tenderdokumentációjának (III. kötet: közbeszerzési műszaki leírás/megrendelő követelményeinek elkészítése IV. kötet: árazatlan költségvetés, V. kötet: tervek, engedélyek) összeállítása az arra irányadó jogszabályokban foglalt műszaki előírásoknak megfelelően. Tervező feladata továbbá a tervek elkészítéséhez szükséges egyeztetések, közműegyeztetések lefolytatása és a hatályos jogszabályokban, határozatokban, előírásokban, irányelvekben előírt/meghatározott engedélyeztetése. A tervezéssel érintett projekt műszaki paraméterei: - tervezetten 34 vágányhálózati kitérő csere,melyek mindegyikét a biztosítóberendezésbe kell kötni, 9.000 vfm vágányépítésének és 8.250 m felsővezeték hálózat építésének, 15.000 m2 burkolt rakterület és 4 útátjáró tervezése, 1 db Környezeti hatástanulmány elkészítése Ajánlatkérő Tervezési szerződéseket kíván kötni. További részletek a műszaki tartalomban és a szerződés tervezetben.

A beszerzés leírása

Veszprém állomás vonatkozásában rendelkezésre áll a Megvalósíthatósági tanulmány. Az elkészült Megvalósíthatósági tanulmányban meghatározottak alapján környezetvédelmi hatástanulmány és kapcsolódó engedélyezési tervek elkészítése és engedélyeztetésre történő benyújtása, tervek tanúsítása, továbbá Opciós feladatként a kiviteli tervek (ezen belül árazott és árazatlan költségvetés) elkészítése és a kivitelezés tárgyában indítandó közbeszerzési eljárás tenderdokumentációjának (III. kötet: közbeszerzési műszaki leírás/megrendelő követelményeinek elkészítése IV. kötet: árazatlan költségvetés, V. kötet: tervek, engedélyek) összeállítása az arra irányadó jogszabályokban foglalt műszaki előírásoknak megfelelően. Tervező feladata továbbá a tervek elkészítéséhez szükséges egyeztetések, közműegyeztetések lefolytatása és a hatályos jogszabályokban, határozatokban, előírásokban, irányelvekben előírt/meghatározott engedélyeztetése. A tervezéssel érintett projekt műszaki paraméterei: - tervezetten 34 vágányhálózati kitérő csere,melyek mindegyikét a biztosítóberendezésbe kell kötni, 9.000 vfm vágányépítésének és 8.250 m felsővezeték hálózat építésének, 15.000 m2 burkolt rakterület és 4 útátjáró tervezése, 1 db Környezeti hatástanulmány elkészítése A tervezési feladatok során az alábbi főbb feladatok kerülnek kiírásra: • vágányok és csatlakozó kitérők átépítése (KÉ-VA jogosultság) •erősáramú és biztosítóberendezési átalakítások (KÉ-VV jogosultság) • rakodóterületek és bejáró utak létesítése, P+R parkolók létesítése (KÉ-K jogosultság) •távközlési hálózat berendezés átalakításának tervezése (HI-V jogosultság) • a biztosítóberendezés átalakítása/létesítése tervezése

A lehetőségek leírása

Opciós feladat: a kiviteli tervek (ezen belül árazott és árazatlan költségvetés) elkészítése és a kivitelezés tárgyában indítandó közbeszerzési eljárás tenderdokumentációjának (III. kötet: közbeszerzési műszaki leírás/megrendelő követelményeinek elkészítése IV. kötet: árazatlan költségvetés, V. kötet: tervek, engedélyek) összeállítása a Kbt.-ben és az arra irányadó jogszabályokban foglalt műszaki előírásoknak megfelelően, és Megrendelő általi jóváhagyás megszerzése és tanúsíttatása. A tervezéssel érintett projekt műszaki paraméterei: - tervezetten 34 vágányhálózati kitérő csere,melyek mindegyikét a biztosítóberendezésbe kell kötni, 9.000 vfm vágányépítésének és 8.250 m felsővezeték hálózat építésének, 15.000 m2 burkolt rakterület és 4 útátjáró tervezése, 1 db Környezeti hatástanulmány elkészítése A tervezési feladatok során az alábbi főbb feladatok kerülnek kiírásra: • vágányok és csatlakozó kitérők átépítése (KÉ-VA jogosultság) •erősáramú és biztosítóberendezési átalakítások (KÉ-VV jogosultság) • rakodóterületek és bejáró utak létesítése, P+R parkolók létesítése (KÉ-K jogosultság) •távközlési hálózat berendezés átalakításának tervezése (HI-V jogosultság) • a biztosítóberendezés átalakítása/létesítése tervezése Megrendelő egyoldalú nyilatkozatával jogosult megrendelni a jelen Szerződés 4. pontjában megjelölt ütemezés 3. sora szerinti opciós munkákat (továbbiakban: „opció” vagy „opciós munka”), amely(eke)t a Tervező köteles elvégezni. Az opciós munkák megrendelése kapcsán Tervezőnél esetlegesen felmerült, az opció teljesítésére meghatározott Tervezői díjon felüli többletköltség megtérítésére Tervező nem jogosult. Az opciós munkák megrendelése az alábbi feltételek fennállása esetén lehetséges: • Megrendelő számára lehetővé válik a jelen szerződés opcionális feladatainak fedezetét biztosító forrás bevonása, s ezáltal az opciós feladatok fedezete teljeskörűen rendelkezésre áll, • a CEF Támogatási Megállapodás jelenlegi teljesítési véghatárideje módosításra kerül akként, hogy legalább az opciós munkák elvégzéséhez biztosítandó 290 nap az opciós jog gyakorlásától kezdődően a Tervező rendelkezésére álljon, továbbá ez alapján a Támogatási Szerződés erre vonatkozó rendelkezései is módosításra kerüljenek és hatályba lépjenek. • tanúsítással rendelkező engedélyezési tervek elkészítése és engedélyeztetésre történő benyújtása Megrendelő az opciós munkákat a jelen pontban meghatározott feltételek együttes rendelkezésre állásától számított legfeljebb a Szerződés hatályba lépését követő 220 napon belül jogosult a Tervezőtől egyoldalúan megrendelni. Az opció időtartama annak gyakorlásától számított 290 nap.

További információk

Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás keretében részajánlat-tételi lehetőséget nem biztosít. Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlattétel lehetőségét és úgy döntött, hogy a részajánlattétel lehetőségét nem biztosítja. A projekt megvalósítása CEF támogatásból tervezett, egy támogatáspolitikai célt szolgál, azonos pályázati forrásból valósul meg, melynek következtében a CEF felé benyújtott pályázatban előirányzott szigorú és szoros ütemterv betartása elengedhetetlen. A tervezési munkák műszaki szempontból történő összehangolása mellett fontos szempont, hogy az egyes részfeladatokat egymással időben is összehangoltan végezze el az ajánlattevő. A projekt megvalósítása egységes tervezési és megvalósítási stratégiát feltételez. 1. Az AK az eljárást közszolgáltatási tevékenység biztosítása céljából folytatja le. 2. A Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja alapján AK előírja, hogy az ajánlattevőnek az ajánlatában meg kell jelölnie a közbeszerzés azon részét/részeit (tevékenységeit), amelynek teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni (Kbt. 66. § (6) bek. a) pont), továbbá ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat valamint az ajánlattevői teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés tervezett százalékos arányát(Kbt. 66. § (6) bek. b) pont).Nemleges nyilatkozatokat is csatolni kell. 3. AK a 321/2015K.r. 30.§(4) bek. szerint tájékoztatja az AT-t, h jelen közbesz. eljárásban az alk.min.köv.-ket -M1, M2, M/3 és SZ/1 szigorúbban határozta meg a minősített AT-k jegyz.be kerülés követelményéhez képest, ezért a minősített AT-nek is igazolni kell a szerz.teljesítéséhez való alkalmasságukat. 4. AK alkalmazza a 75§(2)e pontját. 5. Az eljárásban való részvétel feltétele az EKRbe történő regisztráció. 6. AK az eljárásban való részvételt Ajánlatkérő nem köti ajánlati biztosíték adásához. 7. AK a hp és a felvilágosítás-adás lehetőségét a Kbt.71.§a szerint biztosítja. A hp-kat az EKR rendszerben kell megtenni. Ajánlatkérő a Kbt.71.§(6) bek-re tekintettel rögzíti, hogy amennyiben a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, abban az esetben egy alkalommal biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. 8. ATnek a Kbt.66.§(1)bek-e alapján a KD-ban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie ajánlatát. A formai köv-re vonatk. előírások KDban. 9. Amennyiben AT tekintetében nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban, a nemleges tartalmú nyilatkozat megtétele is szükséges az EKR rendszerben rendelkezésre bocsátott űrlapon. Foly.-ban levő vált.bej. elj. esetében a 321/2015. (X.30) Kr.13.§-a irányadó, Ajánlattevőnek az EKR űrlapot kell benyújtania. 10. A hirdetményfeladó rendszerben alkalmazott karakterkorlátozás miatt minden egyéb rendelkezést a dokumentáció tartalmaz. 11. A felhívás és KD közötti esetleges eltérés esetén az AFban foglaltak az irányadók. 12. Az ajánlati kötöttség min. időtartama 60 nap, tekintettel arra, hogy AK jelen eljárást folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatja le. 13. A közb-i eljárás során benyújtandó dokumentumok a Kbt. 41/A. § (1) bek-e alapján-ha jogszabály eltérően nem rendelkezik- egyszerű másolatban is benyújthatók. 14. Felelős akkr.közb.szaktan. dr. Kovács Krisztián, lajstromszáma:00534 15. Az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján nyertes Ajánlattevő köteles - legkésőbb a szerződés hatálybalépéstől számított 5 (öt) munkanapon belül – tervezői felelősségbiztosítási szerződést kötni, vagy meglévő tervezői felelősségbiztosítását kiterjeszteni a szerződés tervezet 9.3. c) pontban előírt mértékű (Kártérítési limitek: a biztosítási időszakban káreseményenként legalább a nettó szerződéses érték 30%-a, illetve 100%-a/év) és terjedelmű tervezői felelősségbiztosításra. ATnek ajánlatában nyilatkozni szükséges arról, hogy az előírt felelősségbiztosítással az előírt időpontra rendelkezni fog. Továbbá Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy tudomásul veszi, hogy az opciós mennyiség megrendelése esetén Tervező köteles az opciós mennyiség értékének alapul vételével a szerződés 9. pont c) pontja szerint számított mértékben a megrendelést követő 10 munkanapon belül a Tervezői felelősségbiztosítás értékét megnövelni. 16. Helyszíni bejárást és konzultációt Ajánlatkérő nem tart. 17. ATnek nyilatkoznia szükséges, hogy az alkalmassági követelmények tekintetében bemutatott szakemberek legkésőbb az Ak által az összegzést követően meghatározott szerződéskötés napjáig rendelkezni fognak a Magyar Építész Kamara vagy a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében a 266/2013.K. rend.szerinti az alkalmassági követelményekben meghatározott jogosultságokkal, vagy folyamatosan aktív státusszal fognak rendelkezni (részletek a KD-ban) AT nyertessége esetén a nyilv.ba-vétel elmaradása AT szerz.kötéstől való visszalépésének minősül a Kbt.131.§(4)bek.alapján, mely következtében AK a 2.legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg a szerződést, ha őt az írásbeli összegezésben megjelölte. A névjegyzékben való szereplést a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell. 18. AK a Kbt. 81. § (4) - (5) bekezdését alkalmazza. 19. Az AK felhívja a figyelmet,- hogy kizárólag azt tekinti az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek, aki az érdeklődését az EKR-ben jelezte. Az eljárás iránti érdeklődést a gazdasági szereplők elektronikusan az EKR-en keresztül jelezhetik ajánlatkérőnek. 20. Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az at-i hi. lejártát követően, egy órával később kezdi meg. AT-nek ajánlatában - az EEKD-ban foglalt nyilatkozatán túlmenően, annak kiegészítéseként - be kell nyújtania a Kbt.66.§(2) bekezdés szerinti EKR űrlapot. 21. AK az ajánlatban EKR űrlap kitöltésével kéri megjelölni a Kbt. 65.§(7)bek. szerinti nyilatkozatot. Nemleges nyilatkozat is szükséges. 22. A szerz.kötés és a teljesítés nyelve a magyar. 23. A szerződésre irányadó jog: a magyar. 24. Az AK és nyertes AT szerződéses viszonyukból eredő vitás kérdésekre kikötik a magyar bíróság joghatóságát. 25. AK a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 9.§ (1) bekezdésében előírt szakmai ajánlatnak a beszerzés tárgyára, valamint a műszaki leírásban és a szerződéses feltételekben foglalt ajánlatkérői előírásokra tett ajánlatot tekinti. 26. Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szolo 833/2014/EU rendelet modositasarol szóló, 2022/576 EU rendelet 1. cikk 23. pontja nyomán életbe lépett, 833/2014/EU rendelet 5k. cikk szerinti tilalom vonatkozásában. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben az előírt nyilatkozat nem kerül benyújtásra a KD-ban előírt módon (hiánypótlást követően sem), Ajánlatkérő az ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján. 27. AK az eljárás megindítása előtt Előzetes Piaci Konzultációt folytatott le, melynek dokumentumai EKR002442312024 számon elérhetőek. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: Előleg visszafizetési biztosíték: Az előleg visszafizetési biztosítékot a Tervező a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet 118/A. § (2a) pontja alapján nyújtja. Rendelkezésre állási biztosíték: Tervező az opciós mennyiség nélkül számított nettó Tervezői Díj , amennyiben az opciós mennyiség megrendelésre kerül, úgy az annak ellenértékét is magában foglaló nettó Tervezői Díj 1 %-ának megfelelő összegű rendelkezésre állási biztosítékot nyújt Megrendelő részére a teljesítéstől számított 36 (harminchat) hónap időtartamra. A rendelkezésre állási biztosíték fennállása az ezen időtartam alatt felmerülő mérnöki, valamint a kapcsolódó egyéb közreműködői feladatok ellátására vonatkozik, amely magában foglalja a Kivitelező és a Mérnök munkájának együttműködés keretében történő támogatását a megfelelő információk rendelkezésre bocsátásával. Teljesítési biztosíték: Tervező a jelen Szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként a Kbt. 134. § (2) bekezdése szerint teljesítési biztosítékot nyújt. A teljesítési biztosíték mértéke az opciós mennyiség nélküli - és Áfa nélkül számított - Tervezői díj 5%-a. A teljesítési biztosítéknak legkésőbb a jelen Szerződés hatályba lépését követő 5. naptól a jelen Szerződés tényleges teljesítési időpontjáig, azaz a sikeres átadás-átvételi eljárást követően kiállított teljesítésigazoláson feltüntetett teljesítési időpontig folyamatosan kell érvényben maradnia. A teljesítési biztosíték nem megfelelő mértékben vagy határidőben történő nyújtása olyan szerződés meghiúsulási oknak minősül, melyért a Tervező felel a meghiúsulási kötbér alkalmazásának következményei mellett. Az opciós mennyiség megrendelése esetén Tervező köteles az opciós mennyiség értékének alapul vételével a megrendelést követő 10 munkanapon belül a Teljesítési biztosíték összegét megnövelni. A kötbér alapja a Tervezői díj opció nélkül számított nettó értéke, opciós munka esetén az opciós díj nettó értéke. (továbbiakban: kötbéralap) 12.1.2. Tervező a kötbéralap 0,5 %-ának megfelelő mértékű késedelmi kötbért köteles fizetni minden késedelemmel érintett nap után Megrendelő részére. A késedelmi kötbér címén kifizetett összeg nem haladhatja meg a kötbéralap 30%-át. Amennyiben a Tervezővel szemben érvényesített késedelmi kötbér mértéke eléri a maximumát, Megrendelő jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani és a Szerződés meghiúsulásához kapcsolódóan a jelen Szerződésben foglalt jogkövetkezményeket alkalmazni. Folyt.VI.4.3.

Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről)

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglalt előírások tartalmazzák. Folyt.VI.3: 12.1.5. Amennyiben a Tervező felelősségi körébe tartozó okból a Szerződés teljesítése meghiúsul, Tervező meghiúsulási kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a kötbéralap 30%-a. Ebben az esetben Megrendelőt azonnali hatályú felmondás vagy elállás joga illeti meg, a Tervező kártalanítást, vagy kártérítést nem követelhet. A késedelmi és a meghiúsulási kötbért együttes alkalmazása esetén a felszámított kötbér összege nem lehet több mint a nettó Tervezői díj 30 %-a. A Tervező hibásan teljesít, ha az általa szolgáltatott munkarészek/tervek a teljesítés időpontjában nem felelnek meg a szerződésben vagy a jogszabályban foglaltaknak, illetve engedélyezésre nem alkalmasak. (Ptk. 6:157. §) Hibás teljesítés kötbért köteles fizetni Megrendelő részére, melynek mértéke a kötbéralap 20%-a. A hibás teljesítési kötbér címén kifizetett összegek együttesen nem haladhatják meg a kötbéralap 30%-át. Jótállás: A Tervező 12 hónap jótállást vállal az eredménytermékekre. A jótállási idő kezdete a végső eredménytermék pozitív tartalmú teljesítésigazolással és jegyzőkönyvvel történő átvételének időpontja. 11.4. Tervező az általa a Megrendelő számára első alkalommal (jóváhagyás céljából) átadásra kerülő építészeti-műszaki tervdokumentációra, valamint a kivitelezési tervre 5 év szavatosságot vállal. További biztosítékkal, kötbérrel és jótállással, szavatossággal kapcsolatos rendelkezések a Szerződés tervezetben találhatóak meg.

Szöveg

A(z) II.1.4) Rövid meghatározás (BT-24) mezőben a következő változás történt: A következő helyett: Az eljárás pontos megnevezése karakterkorlát miatt: Nyugat-magyarországi TEN-T vasútállomások alkalmassá tétele polgári és katonai kettős felhasználásra – Veszprém állomás teljes átépítésének tervezésével összefüggő feladatok megvalósíthatósági tanulmány alapján A MÁV Zrt. az Innovációs és Technológiai Minisztériummal (a továbbiakban: ITM) közösen, társkedvezményezettként 2022. január 17- én pályázatot nyújtott be az Európai Unió (EU) felé a CEF-T-2021-MILMOB-STUDIES pályázati felhívásra, melynek 2022. április 7-i pozitív elbírálásáról az értesítést az Európai Bizottság a 2022. május 5-én kelt C(2022) 3261 számú dokumentummal küldte meg. Az uniós Támogatási Megállapodás 2022. szeptember 27-én aláírásra került. A projekt keretében a MÁV Pályaműködtetési Zrt-nek (jogelőd:MÁV Zrt.-nek) lehetősége nyílik a vasúti infrastruktúra kiválasztott elemeinek polgári-katonai kettős felhasználásra való alkalmassá tételére az országos vasúthálózat 11 dunántúli vasútállomása (Almásfüzitő, Komárom, Nagyszentjános, Hegyeshalom, Várpalota, Hajmáskér, Boba, Murakeresztúr, Sárbogárd, Dombóvár, Kiskorpád) mellet Veszprém állomáson is, amelyek a TEN-T hálózaton találhatók. Veszprém állomás vonatkozásában rendelkezésre áll a Megvalósíthatósági tanulmány. Az elkészült Megvalósíthatósági tanulmányban meghatározottak alapján környezetvédelmi hatástanulmány és kapcsolódó engedélyezési tervek elkészítése és engedélyeztetésre történő benyújtása, tervek tanúsítása, továbbá Opciós feladatként a kiviteli tervek (ezen belül árazott és árazatlan költségvetés) elkészítése és a kivitelezés tárgyában indítandó közbeszerzési eljárás tenderdokumentációjának (III. kötet: közbeszerzési műszaki leírás/megrendelő követelményeinek elkészítése IV. kötet: árazatlan költségvetés, V. kötet: tervek, engedélyek) összeállítása az arra irányadó jogszabályokban foglalt műszaki előírásoknak megfelelően. Tervező feladata továbbá a tervek elkészítéséhez szükséges egyeztetések kiemelt figyelemmel a műszaki tartalomban részletezett párhuzamosan futó projektekre, közműegyeztetések lefolytatása és a hatályos jogszabályokban, határozatokban, előírásokban, irányelvekben előírt/meghatározott engedélyeztetése. A tervezéssel érintett projekt műszaki paraméterei: - tervezetten 34 vágányhálózati kitérő csere,melyek mindegyikét a biztosítóberendezésbe kell kötni, 9.000 vfm vágányépítésének és 8.250 m felsővezeték hálózat építésének, 15.000 m2 burkolt rakterület és 4 útátjáró tervezése, 1 db Környezeti hatástanulmány elkészítése Ajánlatkérő Tervezési szerződéseket kíván kötni. További részletek a műszaki tartalomban és a szerződés tervezetben. Helyesen: Az eljárás pontos megnevezése karakterkorlát miatt: Nyugat-magyarországi TEN-T vasútállomások alkalmassá tétele polgári és katonai kettős felhasználásra – Veszprém állomás teljes átépítésének tervezésével összefüggő feladatok megvalósíthatósági tanulmány alapján A MÁV Zrt. az Innovációs és Technológiai Minisztériummal (a továbbiakban: ITM) közösen, társkedvezményezettként 2022. január 17- én pályázatot nyújtott be az Európai Unió (EU) felé a CEF-T-2021-MILMOB-STUDIES pályázati felhívásra, melynek 2022. április 7-i pozitív elbírálásáról az értesítést az Európai Bizottság a 2022. május 5-én kelt C(2022) 3261 számú dokumentummal küldte meg. Az uniós Támogatási Megállapodás 2022. szeptember 27-én aláírásra került. A projekt keretében a MÁV Pályaműködtetési Zrt-nek (jogelőd:MÁV Zrt.-nek) lehetősége nyílik a vasúti infrastruktúra kiválasztott elemeinek polgári-katonai kettős felhasználásra való alkalmassá tételére az országos vasúthálózat 11 dunántúli vasútállomása (Almásfüzitő, Komárom, Nagyszentjános, Hegyeshalom, Várpalota, Hajmáskér, Boba, Murakeresztúr, Sárbogárd, Dombóvár, Kiskorpád) mellet Veszprém állomáson is, amelyek a TEN-T hálózaton találhatók. Veszprém állomás vonatkozásában rendelkezésre áll a Megvalósíthatósági tanulmány. Az elkészült Megvalósíthatósági tanulmányban meghatározottak alapján környezetvédelmi hatástanulmány és kapcsolódó engedélyezési tervek elkészítése és engedélyeztetésre történő benyújtása, tervek tanúsítása, továbbá Opciós feladatként a kiviteli tervek (ezen belül árazott és árazatlan költségvetés) elkészítése és a kivitelezés tárgyában indítandó közbeszerzési eljárás tenderdokumentációjának (III. kötet: közbeszerzési műszaki leírás/megrendelő követelményeinek elkészítése IV. kötet: árazatlan költségvetés, V. kötet: tervek, engedélyek) összeállítása az arra irányadó jogszabályokban foglalt műszaki előírásoknak megfelelően. Tervező feladata továbbá a tervek elkészítéséhez szükséges egyeztetések, közműegyeztetések lefolytatása és a hatályos jogszabályokban, határozatokban, előírásokban, irányelvekben előírt/meghatározott engedélyeztetése. A tervezéssel érintett projekt műszaki paraméterei: - tervezetten 34 vágányhálózati kitérő csere,melyek mindegyikét a biztosítóberendezésbe kell kötni, 9.000 vfm vágányépítésének és 8.250 m felsővezeték hálózat építésének, 15.000 m2 burkolt rakterület és 4 útátjáró tervezése, 1 db Környezeti hatástanulmány elkészítése Ajánlatkérő Tervezési szerződéseket kíván kötni. További részletek a műszaki tartalomban és a szerződés tervezetben.

Szöveg

A(z) II.2.4) A közbeszerzés ismertetése (BT-24) mezőben a következő változás történt: A következő helyett: Veszprém állomás vonatkozásában rendelkezésre áll a Megvalósíthatósági tanulmány. Az elkészült Megvalósíthatósági tanulmányban meghatározottak alapján környezetvédelmi hatástanulmány és kapcsolódó engedélyezési tervek elkészítése és engedélyeztetésre történő benyújtása, tervek tanúsítása, továbbá Opciós feladatként a kiviteli tervek (ezen belül árazott és árazatlan költségvetés) elkészítése és a kivitelezés tárgyában indítandó közbeszerzési eljárás tenderdokumentációjának (III. kötet: közbeszerzési műszaki leírás/megrendelő követelményeinek elkészítése IV. kötet: árazatlan költségvetés, V. kötet: tervek, engedélyek) összeállítása az arra irányadó jogszabályokban foglalt műszaki előírásoknak megfelelően. Tervező feladata továbbá a tervek elkészítéséhez szükséges egyeztetések kiemelt figyelemmel a műszaki tartalomban részletezett párhuzamosan futó projektekre, közműegyeztetések lefolytatása és a hatályos jogszabályokban, határozatokban, előírásokban, irányelvekben előírt/meghatározott engedélyeztetése. A tervezéssel érintett projekt műszaki paraméterei: - tervezetten 34 vágányhálózati kitérő csere,melyek mindegyikét a biztosítóberendezésbe kell kötni, 9.000 vfm vágányépítésének és 8.250 m felsővezeték hálózat építésének, 15.000 m2 burkolt rakterület és 4 útátjáró tervezése, 1 db Környezeti hatástanulmány elkészítése A tervezési feladatok során az alábbi főbb feladatok kerülnek kiírásra: • vágányok és csatlakozó kitérők átépítése (KÉ-VA jogosultság) •erősáramú és biztosítóberendezési átalakítások (KÉ-VV jogosultság) • rakodóterületek és bejáró utak létesítése, P+R parkolók létesítése (KÉ-K jogosultság) •távközlési hálózat berendezés átalakításának tervezése (HI-V jogosultság) • a biztosítóberendezés átalakítása/létesítése tervezése Helyesen: Veszprém állomás vonatkozásában rendelkezésre áll a Megvalósíthatósági tanulmány. Az elkészült Megvalósíthatósági tanulmányban meghatározottak alapján környezetvédelmi hatástanulmány és kapcsolódó engedélyezési tervek elkészítése és engedélyeztetésre történő benyújtása, tervek tanúsítása, továbbá Opciós feladatként a kiviteli tervek (ezen belül árazott és árazatlan költségvetés) elkészítése és a kivitelezés tárgyában indítandó közbeszerzési eljárás tenderdokumentációjának (III. kötet: közbeszerzési műszaki leírás/megrendelő követelményeinek elkészítése IV. kötet: árazatlan költségvetés, V. kötet: tervek, engedélyek) összeállítása az arra irányadó jogszabályokban foglalt műszaki előírásoknak megfelelően. Tervező feladata továbbá a tervek elkészítéséhez szükséges egyeztetések, közműegyeztetések lefolytatása és a hatályos jogszabályokban, határozatokban, előírásokban, irányelvekben előírt/meghatározott engedélyeztetése. A tervezéssel érintett projekt műszaki paraméterei: - tervezetten 34 vágányhálózati kitérő csere,melyek mindegyikét a biztosítóberendezésbe kell kötni, 9.000 vfm vágányépítésének és 8.250 m felsővezeték hálózat építésének, 15.000 m2 burkolt rakterület és 4 útátjáró tervezése, 1 db Környezeti hatástanulmány elkészítése A tervezési feladatok során az alábbi főbb feladatok kerülnek kiírásra: • vágányok és csatlakozó kitérők átépítése (KÉ-VA jogosultság) •erősáramú és biztosítóberendezési átalakítások (KÉ-VV jogosultság) • rakodóterületek és bejáró utak létesítése, P+R parkolók létesítése (KÉ-K jogosultság) •távközlési hálózat berendezés átalakításának tervezése (HI-V jogosultság) • a biztosítóberendezés átalakítása/létesítése tervezése

Szöveg

A(z) II.2.11) Opciók ismertetése (BT-54) mezőben a következő változás történt: A következő helyett: Opciós feladat: a kiviteli tervek (ezen belül árazott és árazatlan költségvetés) elkészítése és a kivitelezés tárgyában indítandó közbeszerzési eljárás tenderdokumentációjának (III. kötet: közbeszerzési műszaki leírás/megrendelő követelményeinek elkészítése IV. kötet: árazatlan költségvetés, V. kötet: tervek, engedélyek) összeállítása a Kbt.-ben és az arra irányadó jogszabályokban foglalt műszaki előírásoknak megfelelően, és Megrendelő általi jóváhagyás megszerzése és tanúsíttatása. A tervezéssel érintett projekt műszaki paraméterei: - tervezetten 34 vágányhálózati kitérő csere,melyek mindegyikét a biztosítóberendezésbe kell kötni, 9.000 vfm vágányépítésének és 8.250 m felsővezeték hálózat építésének, 15.000 m2 burkolt rakterület és 4 útátjáró tervezése, 1 db Környezeti hatástanulmány elkészítése A tervezési feladatok során az alábbi főbb feladatok kerülnek kiírásra: • vágányok és csatlakozó kitérők átépítése (KÉ-VA jogosultság) •erősáramú és biztosítóberendezési átalakítások (KÉ-VV jogosultság) • rakodóterületek és bejáró utak létesítése, P+R parkolók létesítése (KÉ-K jogosultság) •távközlési hálózat berendezés átalakításának tervezése (HI-V jogosultság) • a biztosítóberendezés átalakítása/létesítése tervezése Megrendelő egyoldalú nyilatkozatával jogosult megrendelni a jelen Szerződés 4. pontjában megjelölt ütemezés 3. sora szerinti opciós munkákat (továbbiakban: „opció” vagy „opciós munka”), amely(eke)t a Tervező köteles elvégezni. Az opciós munkák megrendelése kapcsán Tervezőnél esetlegesen felmerült, az opció teljesítésére meghatározott Tervezői díjon felüli többletköltség megtérítésére Tervező nem jogosult. Az opciós munkák megrendelése az alábbi feltételek fennállása esetén lehetséges: • Megrendelő számára lehetővé válik a jelen szerződés opcionális feladatainak fedezetét biztosító forrás bevonása, s ezáltal az opciós feladatok fedezete teljeskörűen rendelkezésre áll, • a CEF Támogatási Megállapodás jelenlegi teljesítési véghatárideje módosításra kerül akként, hogy legalább az opciós munkák elvégzéséhez biztosítandó 290 nap az opciós jog gyakorlásától kezdődően a Tervező rendelkezésére álljon, továbbá ez alapján a Támogatási Szerződés erre vonatkozó rendelkezései is módosításra kerüljenek és hatályba lépjenek. • a kiviteli tervek elkészítéséhez szükséges engedély(ek) rendelkezésre állnak. Megrendelő az opciós munkákat a jelen pontban meghatározott feltételek együttes rendelkezésre állásától számított legfeljebb a Szerződés hatályba lépését követő 220 napon belül jogosult a Tervezőtől egyoldalúan megrendelni. Az opció időtartama annak gyakorlásától számított 290 nap. Helyesen: Opciós feladat: a kiviteli tervek (ezen belül árazott és árazatlan költségvetés) elkészítése és a kivitelezés tárgyában indítandó közbeszerzési eljárás tenderdokumentációjának (III. kötet: közbeszerzési műszaki leírás/megrendelő követelményeinek elkészítése IV. kötet: árazatlan költségvetés, V. kötet: tervek, engedélyek) összeállítása a Kbt.-ben és az arra irányadó jogszabályokban foglalt műszaki előírásoknak megfelelően, és Megrendelő általi jóváhagyás megszerzése és tanúsíttatása. A tervezéssel érintett projekt műszaki paraméterei: - tervezetten 34 vágányhálózati kitérő csere,melyek mindegyikét a biztosítóberendezésbe kell kötni, 9.000 vfm vágányépítésének és 8.250 m felsővezeték hálózat építésének, 15.000 m2 burkolt rakterület és 4 útátjáró tervezése, 1 db Környezeti hatástanulmány elkészítése A tervezési feladatok során az alábbi főbb feladatok kerülnek kiírásra: • vágányok és csatlakozó kitérők átépítése (KÉ-VA jogosultság) •erősáramú és biztosítóberendezési átalakítások (KÉ-VV jogosultság) • rakodóterületek és bejáró utak létesítése, P+R parkolók létesítése (KÉ-K jogosultság) •távközlési hálózat berendezés átalakításának tervezése (HI-V jogosultság) • a biztosítóberendezés átalakítása/létesítése tervezése Megrendelő egyoldalú nyilatkozatával jogosult megrendelni a jelen Szerződés 4. pontjában megjelölt ütemezés 3. sora szerinti opciós munkákat (továbbiakban: „opció” vagy „opciós munka”), amely(eke)t a Tervező köteles elvégezni. Az opciós munkák megrendelése kapcsán Tervezőnél esetlegesen felmerült, az opció teljesítésére meghatározott Tervezői díjon felüli többletköltség megtérítésére Tervező nem jogosult. Az opciós munkák megrendelése az alábbi feltételek fennállása esetén lehetséges: • Megrendelő számára lehetővé válik a jelen szerződés opcionális feladatainak fedezetét biztosító forrás bevonása, s ezáltal az opciós feladatok fedezete teljeskörűen rendelkezésre áll, • a CEF Támogatási Megállapodás jelenlegi teljesítési véghatárideje módosításra kerül akként, hogy legalább az opciós munkák elvégzéséhez biztosítandó 290 nap az opciós jog gyakorlásától kezdődően a Tervező rendelkezésére álljon, továbbá ez alapján a Támogatási Szerződés erre vonatkozó rendelkezései is módosításra kerüljenek és hatályba lépjenek. • tanúsítással rendelkező engedélyezési tervek elkészítése és engedélyeztetésre történő benyújtása Megrendelő az opciós munkákat a jelen pontban meghatározott feltételek együttes rendelkezésre állásától számított legfeljebb a Szerződés hatályba lépését követő 220 napon belül jogosult a Tervezőtől egyoldalúan megrendelni. Az opció időtartama annak gyakorlásától számított 290 nap.

Szöveg

A(z) IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő (BT-131,BT-1311) mezőben a következő változás történt: A következő helyett: Thu Jul 03 14:00:00 CEST 2025 Helyesen: Wed Jul 09 14:00:00 CEST 2025

Szöveg

A(z) IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő (BT-132) mezőben a következő változás történt: A következő helyett: Thu Jul 03 15:00:00 CEST 2025 Helyesen: Wed Jul 09 15:00:00 CEST 2025

Szöveg

A(z) VI.3) További információk (BT-300) mezőben a következő változás történt: A következő helyett: Rendelkezésre állási biztosíték: Tervező az opciós mennyiség nélkül számított nettó Tervezői Díj , amennyiben az opciós mennyiség megrendelésre kerül, úgy az annak ellenértékét is magában foglaló nettó Tervezői Díj 1 %-ának megfelelő összegű rendelkezésre állási biztosítékot nyújt Megrendelő részére a teljesítéstől számított 36 (harminchat) hónap időtartamra. A rendelkezésre állási biztosíték fennállása az ezen időtartam alatt felmerülő mérnöki, műszaki ellenőri feladatok, valamint a kapcsolódó egyéb közreműködői feladatok ellátására vonatkozik, amely magában foglalja a Kivitelező és a Mérnök munkájának együttműködés keretében történő támogatását a megfelelő információk rendelkezésre bocsátásával. Helyesen:Rendelkezésre állási biztosíték: Tervező az opciós mennyiség nélkül számított nettó Tervezői Díj , amennyiben az opciós mennyiség megrendelésre kerül, úgy az annak ellenértékét is magában foglaló nettó Tervezői Díj 1 %-ának megfelelő összegű rendelkezésre állási biztosítékot nyújt Megrendelő részére a teljesítéstől számított 36 (harminchat) hónap időtartamra. A rendelkezésre állási biztosíték fennállása az ezen időtartam alatt felmerülő mérnöki, valamint a kapcsolódó egyéb közreműködői feladatok ellátására vonatkozik, amely magában foglalja a Kivitelező és a Mérnök munkájának együttműködés keretében történő támogatását a megfelelő információk rendelkezésre bocsátásával.

Szöveg

A(z) VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ (BT-99) mezőben a következő változás történt: A következő helyett: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglalt előírások tartalmazzák. Folyt.VI.3: 12.1.5. Amennyiben a Tervező felelősségi körébe tartozó okból a Szerződés teljesítése meghiúsul, Tervező meghiúsulási kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a kötbéralap 30%-a. Ebben az esetben Megrendelőt azonnali hatályú felmondás vagy elállás joga illeti meg, a Tervező kártalanítást, vagy kártérítést nem követelhet. A késedelmi és a meghiúsulási kötbért együttes alkalmazása esetén a felszámított kötbér összege nem lehet több mint a nettó Tervezői díj 30 %-a. A Tervező hibásan teljesít, ha az általa szolgáltatott munkarészek/tervek a teljesítés időpontjában nem felelnek meg a szerződésben vagy a jogszabályban foglaltaknak, illetve engedélyezésre nem alkalmasak. (Ptk. 6:157. §) Hibás teljesítés kötbért köteles fizetni Megrendelő részére, melynek mértéke a kötbéralap 20%-a. A hibás teljesítési kötbér címén kifizetett összegek együttesen nem haladhatják meg a kötbéralap 30%-át. Jótállás: A Tervező 12 hónap jótállást vállal az eredménytermékekre. A jótállási idő kezdete a végső eredménytermék pozitív tartalmú teljesítésigazolással és jegyzőkönyvvel történő átvételének időpontja. 11.4. Tervező az általa a Megrendelő számára első alkalommal (jóváhagyás céljából) átadásra kerülő építészeti-műszaki tervdokumentációra, valamint a kivitelezési tervre 10 év szavatosságot vállal. További biztosítékkal, kötbérrel és jótállással, szavatossággal kapcsolatos rendelkezések a Szerződés tervezetben találhatóak meg. Helyesen: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglalt előírások tartalmazzák. Folyt.VI.3: 12.1.5. Amennyiben a Tervező felelősségi körébe tartozó okból a Szerződés teljesítése meghiúsul, Tervező meghiúsulási kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a kötbéralap 30%-a. Ebben az esetben Megrendelőt azonnali hatályú felmondás vagy elállás joga illeti meg, a Tervező kártalanítást, vagy kártérítést nem követelhet. A késedelmi és a meghiúsulási kötbért együttes alkalmazása esetén a felszámított kötbér összege nem lehet több mint a nettó Tervezői díj 30 %-a. A Tervező hibásan teljesít, ha az általa szolgáltatott munkarészek/tervek a teljesítés időpontjában nem felelnek meg a szerződésben vagy a jogszabályban foglaltaknak, illetve engedélyezésre nem alkalmasak. (Ptk. 6:157. §) Hibás teljesítés kötbért köteles fizetni Megrendelő részére, melynek mértéke a kötbéralap 20%-a. A hibás teljesítési kötbér címén kifizetett összegek együttesen nem haladhatják meg a kötbéralap 30%-át. Jótállás: A Tervező 12 hónap jótállást vállal az eredménytermékekre. A jótállási idő kezdete a végső eredménytermék pozitív tartalmú teljesítésigazolással és jegyzőkönyvvel történő átvételének időpontja. 11.4. Tervező az általa a Megrendelő számára első alkalommal (jóváhagyás céljából) átadásra kerülő építészeti-műszaki tervdokumentációra, valamint a kivitelezési tervre 5 év szavatosságot vállal. További biztosítékkal, kötbérrel és jótállással, szavatossággal kapcsolatos rendelkezések a Szerződés tervezetben találhatóak meg.

Egyéb kiegészítő információk

Ajánlatkérő a Kbt. 52. § (4) bekezdés b) pontja alapján módosítja a közbeszerzési dokumentációt az alábbiak szerint: - ajánlati felhívás - szerződés tervezet - műszaki tartalom