Nyíregyháza hulladék-lerakó bővítése II. ütem

A beszerzés leírása

• 2 db meglévő talajvíz monitoring kút eltömedékelése és 5 db új talajvíz monitoring kút létesítése • cca. 90.000 m3 földmunka • 82.000 m2 új depónia aljzat kialakítása és összeépítése a meglévő depóniával az alábbi rétegrenddel (amely megfelel a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet szerinti B3 típusú lerakónak): o 200 g/m2 geotextilia eltömődés elleni védelem (szivárgóréteg), o 30 cm OK 16/32 vagy 24/40 mosott, gömbölyű szemű kavics felületi szivárgó (k ≥ 10-3 m/s) (szivárgóréteg), o 1200 g/m2 geotextília, mechanikai védelem (mesterséges szigetelőréteg), o 2,5 mm vtg. HDPE geomembrán (mesterséges szigetelőréteg), o 1 rtg. bentonitpaplan (az egyenértékűség biztosítására, k ≤ 5x10-11 m/s) (mesterséges szigetelőréteg) o geoelektromos monitoring rendszer (geofizikai monitoringrendszer) o 0,5 m természetes anyagú ásványi szigetelés (k ≤ 10-9 m/s): összesen 41.000 m3 agyag beépítése (mesterséges szigetelőréteg), o tömörített depóniatükör. • Csurgalékvíz elvezető és visszalocsoló rendszer kiépítése gravitációs és átemelő aknákkal, gravitációs és nyomott csővezetékekkel: o Perforált gyűjtővezeték a depóniában: DN 250 KPE SDR 17: 2500 m o 26 db csurgalékvíz kormányzó és 2 db átemelő akna szivattyúval, anyaga HDPE fólia bélésű vasbeton akna, vagy ezzel egyenértékű HDPE akna o Az egyes gravitációs aknák közötti lejtés 0,5 %. Az aknák között DN 315 KPE SDR 17 vezeték: 704 m o Csurgalékvíz nyomóvezeték: Anyaga: KPE DN110: épül összesen 1472 m o Csurgalékvíz visszalocsolás: meglévő aknába új szivattyú beépítése, épül összesen: 1190 méter KPE DN 125 x 7,4 vezeték és 13 felállás. • 3800 m3 térfogatú földmedrű, szigetelt csurgalékvíz tározó medence építése, • Csapadékvíz szikkasztó árok kialakítása új depónia körül: 1090 m • Zúzott köves szervízút építése a depónia körül: 3300 m2 • Kerítés kiépítése telekhatáron cca. 1500 m. • Védőfásítás telepítése. Opció mennyisége: Az új depónia aljzat alatti altalaj teherbírásának részbeni növelése pl. cement stabilizálással 4752 m2 Az elvégzendő munka építési hatósági engedélyhez nem kötött. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés szerint, ahol meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás szerepel, a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és szerződéstervezet tartalmazza.

További információk

A részajánlat tétel lehetőség kizárásának indokolása az alábbi: A beruházás komplex létesítmény építésére irányul, így a megvalósíthatóságot nehezítené, illetve ellehetetlenítené a részekre bontás. A feladatok munkanemekre való megbontása, ezzel több gazdasági szereplő részére történő munkaterület-átadás műszaki értelemben rendkívül aggályos és ésszerűtlen. Ez esetben minden gazdasági szereplő maga gondoskodna az anyagmozgatásról, az építési anyagok helyszínen történő deponálásáról, az építési munkaterület őrzéséről stb. Ezen munkák egy munkaterületen belül több gazdasági szereplővel nem hangolhatók össze, a kivitelezés során a közös munkaterület mindenképpen fennakadásokat, nem várt akadályközléseket és a teljesítés elhúzódását eredményezné. Mindemellett kiemelendő, hogy egy munkaterületen történő munkavégzés esetén a párhuzamosságok (mint a gazdasági szereplők közötti összehangoltság nélküli szállítások, vagy különböző, de azonos munkát végző alvállalkozók bevonása stb.) a költségek emelkedését, adott esetben megsokszorozódását eredményezné, mely a gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethetetlen. Az egyértelmű felelősségvállalást, garanciát csak egészben történő ajánlattétellel és kivitelezéssel lehet biztosítani. A beszerzés tárgya olyan komplex tevékenységet foglal magában, amely nem teszi lehetővé a tevékenységek részekre bontását, mivel több nyertes ajánlattevő jelenléte a tevékenységeik maradéktalan ellátását, határidők betartását veszélyezteti. Továbbá, ha a létesítményt nem egy kivitelező építi meg, károsodás esetén a felelősség megállapítás komoly gondot jelenthet, amivel a jótállás keretében történő javíttatás ellehetetlenülhet. A teljesítés időtartama: a szerződés megkötésétől számított 10 hónap, azzal, hogy a teljesítés időpontja a sikeres és rendeltetést gátló hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás esetén a készre jelentés időpontja. Az opciós tétel lehívása esetén ezen tétel tekintetében a teljesítési határidő megegyezik az alapmennyiségre vonatkozó, jelen pont szerinti (a szerződés megkötésétől számított 10 hónap) határidővel, továbbá az opció lehívása esetén a sikeres műszaki átadás-átvétel megtörténtéhez az annak alapján elvégzett munka hiba- és hiánymentes teljesítése is szükséges, az opció lehívása esetén az alap- és opciós mennyiség műszaki átadás-átvétele együttesen történik. A munkaterületet a megrendelő a szerződés megkötését követő 15 napon belül adja át a vállalkozónak. A műszaki átadás-átvétel időtartama legfeljebb 30 nap lehet. Az ajánlatkérő előteljesítést elfogad. A szerződés az aláírásának napján lép hatályba.

A lehetőségek leírása

Opció mennyisége: Az új depónia aljzat alatti altalaj teherbírásának részbeni növelése pl. cement stabilizálással 4752 m2 Opció leírása: A kiadott kiviteli tervek altalaj teherbírásának növelése munkarésze opcionálisan megépíthető munkarész, ezen opciós rész megrendelésére/lehívására ajánlatkérőnek a Vállalkozási szerződés hatályba lépéstől számított 65 hónapon belül van lehetősége egyoldalú jognyilatkozattal. Az opciós rész lehívása esetén az opciós részre vonatkozó teljesítési határidő megegyezik az alapmennyiségre vonatkozó határidővel. Ajánlatkérő az alapmennyiség és az opció tekintetében árazatlan költségvetést bocsát rendelkezésre, amely alapján az alapmennyiség és az opció (5.7.4-O tétel) vonatkozásában megajánlott ajánlati ár elkülöníthető, de a felolvasólapon az alap- és az opciós mennyiség együttes nettó összegét kell ajánlati árként feltüntetni, és ezen összeg kerül értékelésre.

Az ajánlatok felbontásának feltételei (Tájékoztatás a felhatalmazott személyekről és a felbontási eljárásról)

Az ajánlattételi határidőre és az elektronikus bontásra vonatkozó szabályokat a Kbt. 68. §-a és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15-17. §-a tartalmazza.

A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid leírása

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági követelmény meghatározása: Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont alapján az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában előírja a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény (Méptv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét. Ennek megfelelően az ajánlattevő alkalmatlanságát jelenti, ha valamely építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel az Méptv. szerinti építőipari tevékenységet végzők névjegyzékében. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem szerepel a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásban, valamint nem teljesítette az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt. Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Az előírt követelmény tekintetében Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, az egyéni vállalkozók nyilvántartásának, illetve az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelmény részletes adatait nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni. Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény fentiekben előírt igazolását. Az öntisztázásra vonatkozóan a Kbt. 64.§-ában foglaltak az irányadók.

A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid leírása

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek az ajánlatban a Kbt. Második Része szerint megindított jelen közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésével kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az Ajánlatkérő által az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 2. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlattevőnek az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész „α” pontját kell kitölteni. Az előírt alkalmassági követelménynek Ajánlattevő(k) bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek. Ha az előírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlattételkor ki kell töltenie a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az EKR rendszerben szereplő egységes európai közbeszerzési dokumentumot. Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést: M.1.) Az alkalmassági minimumkövetelményt ajánlattevő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján, a 22. § (3) bekezdésében meghatározott módon, a szerződést kötő másik fél által kiállított, az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 8 évben teljesített referenciamunkáiról szóló igazolással köteles igazolni. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdés b) pontja alapján ajánlatkérő a vizsgált 8 éves időszak alatt befejezett, de legfeljebb 11 éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. Az igazolásban meg kell adni az alábbiakat: a szerződést kötő másik fél neve, székhelye; az építési beruházás tárgya/ismertetése (feltüntetve azon adatokat, amelyekből az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható); az építési beruházás alkalmasság megítélése szempontjából releváns mennyiségi adatai (feltüntetve azon adatokat, amelyekből az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható); közös ajánlattevőként teljesített referencia esetében az ellenszolgáltatás összegéből történt részesedés aránya; a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja, ÉV/HÓ/NAP pontossággal); a teljesítés helye; nyilatkozat annak vonatkozásában, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződés-nek megfelelően történt-e. a szerződéskötő másik fél vonatkozásában a kapcsolattartó neve és elérhetősége (te-lefonszám és/vagy e¬mail cím) Közös ajánlattevőként szerződő félként történő teljesítés esetén a fenti adatokat a referencia igazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az ajánlattevőnek (adott esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek) az alkalmassága egyértelműen megállapítható legyen. Ajánlatkérő a referencia elbírálásánál csak az ajánlattevő saját teljesítését veszi figyelembe. Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban fogadja el, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. Amennyiben ajánlattevő olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben a Kbt. 140. § (9) bekezdés figyelembevételével kell igazolnia alkalmasságát. Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény fentiekben előírt igazolását. Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani. M.1.) Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 8 évben – a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdés b) pontjára figyelemmel a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 11 éven belül megkezdett – szerződésszerűen teljesített olyan építmények kivitelezésére vonatkozó referenciával, amely tartalmazza az alábbi építési munkálatokat: Összesen min. 45.000 m2-es területű hulladéklerakó építése, melynek aljzatszigetelése tartalmazta a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet szerinti B3 típusú hulladéklerakóra előírt alábbi összes rétegrendi elemet: • mesterséges szigetelőréteg • geofizikai monitoringrendszer • szivárgóréteg Ajánlatkérő kivitelezés alatt különösen, de nem kizárólagosan az építési tevékenységet érti. A referencia követelmény maximum 2 db szerződés útján is teljesíthető. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11), (12) bekezdésében, a Kbt. 67. § (3) bekezdésében, a Kbt. 69. § (4), (11a) bekezdésében, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2)-(2a) bekezdésében, valamint 22. § (3) bekezdésében foglaltakra. A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (M1.). Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg (M2.). A Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. (Folytatás a következő pontban)

A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid leírása

Az előző pont folytatása: Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján, ha az előírt alkalmassági követelményeknek Ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot (egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozat), az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid leírása

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek az ajánlatban a Kbt. Második Része szerint megindított jelen közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésével kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az Ajánlatkérő által az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 2. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlattevőnek az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész „α” pontját kell kitölteni. Az előírt alkalmassági követelménynek Ajánlattevő(k) bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek. Ha az előírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlattételkor ki kell töltenie a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az EKR rendszerben szereplő egységes európai közbeszerzési dokumentumot. Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést: M.2.) A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a Kbt. 65. § (4) bekezdése és a Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján ajánlattevő nyilatkozata azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, és az M2. szerinti megfelelő pozíció megjelölésével, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Az M.2). tekintetében megajánlott szakemberek alkalmassága igazolható: 1. a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti, magyarországi kamarai nyilvántartásban (névjegyzék) szerepléssel. Ezen esetben az ajánlatban fel kell tüntetni azon elektronikus elérési utat, ahol az adott jogosultság ellenőrizhető, valamint a jogosultság megszerzésének időpontját év, hónap, nap pontossággal. Az elektronikus nyilvántartást a Kbt. 69. § (11) bekezdés alapján ajánlatkérő ellenőrzi. Amennyiben az elektronikus nyilvántartásban szereplés nem ellenőrizhető, úgy a jogosultság érvényességét az igazoló dokumentumok (kamarai határozat) egyszerű másolatban történő benyújtásával köteles ajánlattevő igazolni. Az önéletrajz csatolása ettől függetlenül is szükséges, ha a szakembert a releváns értékelési részszempont kapcsán be kívánja mutatni, illetve, ha a munkáltató személye és az előírt jogosultság megszerzésének időpontja az ajánlatba becsatolt más nyilatkozat(ok)ból nem állapítható meg. 2. amennyiben a megjelölt szakember az 1. pontban rögzített magyarországi kamarai nyilvántartásban nem szerepel, úgy csatolandó az előírt végzettséget, illetve képzettséget igazoló iskolai oklevél másolata és az előírt szakmai gyakorlatot alátámasztó önéletrajz saját kezűleg aláírt példánya. A szakmai gyakorlat alátámasztására az adatokat min. az alábbi részletezettséggel kell megadni: beruházás megjelölése, melyben a szakember részt vett, az ellátott feladat, tevékenység ismertetése; és a tevékenység kezdő és befejező ideje (év, hónap pontossággal). Az önéletrajznak olyan részletezettségűnek kell lennie, hogy az alkalmassági követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen. Ajánlattevőnek a fenti 1. és 2. pont szerinti esetek mindegyikében ajánlatában nyilatkoznia szükséges arról, hogy mely szakembert mely pozícióra jelöli, és hogy a jelen pontban meghatározott, és nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek az ajánlattétel időpontjában mely szervezettel/személlyel állnak munkaviszonyban, tagsági- vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban. Az adott szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát is csatolni kell az ajánlatban. Nyertessége esetén az általa bemutatott szakembereknek rendelkeznie kell a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti érvényes, jelen pontban meghatározott jogosultsággal, továbbá a Magyar Mérnöki Kamara, illetve a Magyar Építész Kamara névjegyzékében ilyen jogosultsággal a szerződés megkötésekor, illetőleg a szerződés teljes időtartama alatt. Előbbiek egyben a szerződéskötés feltételeit is képezik. Ha a bemutatott szakember esetében megállapítható, hogy az előírt jogosultsággal nem rendelkezik legkésőbb a szerződés megkötésekor, úgy a nyilvántartásba-vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtó ajánlattevővel köti meg ajánlatkérő a szerződést, feltéve, hogy azt az összegezésben megjelölte. Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény fentiekben előírt igazolását. Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani. M.2.) Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik M/2-1. 1 fő, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti MV-M kódszámú (Mélyépítési és mélyépítési műtárgyak szakterület) vagy azzal egyenértékű hatályos kamarai regisztrációval rendelkező felelős műszaki vezető szakemberrel vagy olyan szakemberrel, aki rendelkezik az MV-M kódszámú vagy azzal egyenértékű szakmajogosultsági feltételnek megfelelő képesítéssel és szakmai tapasztalattal. M/2-2. 1 fő, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti MV- VZ kódszámú (Vízgazdálkodási építmények szakterület) vagy azzal egyenértékű hatályos kamarai regisztrációval rendelkező felelős műszaki vezető szakemberrel vagy olyan szakemberrel, aki rendelkezik az MV-VZ kódszámú vagy azzal egyenértékű szakmajogosultsági feltételnek megfelelő képesítéssel és szakmai tapasztalattal. (Folytatás a következő pontban)

A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid leírása

Az előző pont folytatása: Ajánlatkérő lehetővé teszi, hogy ugyanazon szakember legfeljebb két alkalmassági szempont tekintetében kerüljön bemutatásra. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11), (12) bekezdésében, a Kbt. 67. § (3) bekezdésében, a Kbt. 69. § (4), (11a) bekezdésében, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2)-(2a) bekezdésében, valamint 22. § (3) bekezdésében foglaltakra. A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (M1.). Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg (M2.). A Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján, ha az előírt alkalmassági követelményeknek Ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot (egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozat), az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

A gazdasági szereplők azon csoportjának jogi formája, amelynek a szerződést oda kell ítélni

Ajánlatkérő gazdálkodó szervezet létrehozását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők vonatkozásában, és azt nem követeli meg nyertes ajánlattevőktől sem. A III.4.5) pont folytatása: az 1. részszámla (mértéke 15%) az opciós mennyiség nélküli építési munkálatok 15%-ának igazolt teljesítését; a 2. részszámla (mértéke 15%) az opciós mennyiség nélküli építési munkálatok 30%-ának igazolt teljesítését; a 3. részszámla (mértéke 15%) az opciós mennyiség nélküli építési munkálatok 45%-ának igazolt teljesítését; a 4. részszámla (mértéke 15%) az opciós mennyiség nélküli építési munkálatok 60%-ának igazolt teljesítését; az 5. részszámla (mértéke 15%) az opciós mennyiség nélküli építési munkálatok 75%-ának igazolt teljesítését követően nyújtható be; a 6. részszámla (mértéke 15%) az opciós mennyiség nélküli építési munkálatok 90%-ának igazolt teljesítését követően nyújtható be; a végszámla benyújtható az opció nélküli vállalkozói díj fennmaradó részére (mértéke 10%) a szerződés hiba- és hiánymentes teljesítésének feltételével, a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően, azaz a végszámla benyújtásának feltétele a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása, azzal, hogy a műszaki átadás-átvételi eljárás maximális időtartama 30 nap. Az előleget a végszámla összegéből kell levonni. A vállalkozói díj tartalékkeretet nem tartalmaz. Az opciós mennyiség vonatkozásában Megrendelő 1 db végszámlát fogad be, az opciós munkarész sikeres, hiba- és hiánymentes teljesítésének feltételével. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. Az ellenérték kifizetése igazolt teljesítést követően kiállított számla alapján történik a Kbt. 135. § (1), (3), (5), (6), (10) bekezdéseiben, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. §-ában és a 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően. Amennyiben a nyertes ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, úgy a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-ában foglalt szabályok szerint történik a szerződésben foglalt ellenérték kifizetése. Irányadó továbbá a Kbt. 27/A. §-a, mely szerint „Az ajánlatkérő - kivéve az 5. § (2)-(4) bekezdése szerinti ajánlatkérőt - köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának." A számla késedelmes fizetése esetében a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése irányadó. A fizetési feltételekre vonatkozó részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott szerződéstervezet tartalmazza.

Kauciók és garanciák

Ajánlati biztosíték nincs. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: Késedelmi kötbér: A Ptk. 6:186. §-a alapján a szerződésben meghatározott teljesítési határidő olyan okból történő késedelmes teljesítése esetére, amelyért ajánlattevő felelős a Közbeszerzési Dokumentumokban részletezettek szerint; mértéke a teljes nettó vállalkozói díj 0,1 %-a/nap. A késedelmi kötbér legfeljebb 20 napig kerül felszámításra minden késedelmes nap után, a maximális késedelem elérését az ajánlatkérő meghiúsulásnak tekinti, és ebben az esetben jogosult a szerződéstől a nyertes ajánlattevővel szembeni kártérítési kötelezettség nélkül egyoldalú jognyilatkozattal elállni, illetve azt felmondani és a szerződés szerinti meghiúsulási kötbérnek, és minden kárának megtérítését követelni. A Ptk. 6:187. (1) bekezdése alapján a késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kötbér megfizetése a szerződésszerű teljesítés kötelezettsége alól nem mentesít. Meghiúsulási kötbér: A Ptk. 6:186. §-a alapján a szerződés teljesítésének olyan okból történő meghiúsulása esetére, amelyért ajánlattevő felelős a Közbeszerzési Dokumentumokban részletezettek szerint; mértéke a nettó vállalkozói díj 10 %-a. Nyertes ajánlattevő 20 napot meghaladó késedelme nem teljesítésnek minősül (ajánlatkérő döntése alapján). Ezen esetben ajánlatkérő jogosult a nem teljesítés esetére járó kötbér összegét érvényesíteni (a késedelmi kötbér ezen esetben nem érvényesíthető). A Ptk. 6:187. (1) bekezdése alapján a nem teljesítés (meghiúsulás) esetén megfizetett kötbér a további (teljes) teljesítés követelését kizárja. A meghiúsulási kötbér követelése kizárja a késedelmi kötbérre vonatkozó igényt. A kötbér a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésének megfelelően akkor fizetendő, ha a kötelezett felelős a szerződésszegésért. A kötbérekre egyebekben a Ptk. rendelkezései irányadók, kiemelten a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése. Mindkét kötbér esetében a kötbér alapja – amennyiben az opció nem kerül lehívásra - az alapmennyiségre vonatkozó vállalkozói díj, az opció lehívása esetén pedig az alapmennyiségre és az opciós mennyiségre vonatkozó vállalkozói díj együttes összege. Jótállás: A műszaki átadás-átvételtől számított 36 hónap + az ajánlattevő által vállalt többlet jótállási időtartam, amelyek együttesen képezik a szerződéses teljes körű jótállás időtartamát, amely időtartam az alapmennyiség és az opció tárgyát képező munkákra egyaránt vonatkozik. Teljesítési biztosíték: általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás (nettó vállalkozói díj) 5 %-a a Közbeszerzési Dokumentumokban részletezettek szerint. Jóltejesítési biztosíték: általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás (nettó vállalkozói díj) 5 %-a a Közbeszerzési Dokumentumokban részletezettek szerint. Mindkét biztosíték esetében az adott biztosíték alapja – amennyiben az opció nem kerül lehívásra - az alapmennyiségre vonatkozó vállalkozói díj, az opció lehívása esetén pedig az alapmennyiségre és az opciós mennyiségre vonatkozó vállalkozói díj együttes összege. Az opció lehívása esetén az alapmennyiségre vonatkozó vállalkozói díj alapján szolgáltatott teljesítési biztosítékot az ajánlatkérői nyilatkozat kézhezvételét követő 5 munkanapon belül ki kell egészíteni a megfelelő mértékűre. Ajánlatkérő ajánlati vagy más szerződéses biztosítékot nem ír elő. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.

A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre

Ajánlatkérő a szerződésben foglalt - általános forgalmi adó és opció nélkül számított - ellenszolgáltatás (nettó vállalkozói díj) 5 %-ának megfelelő, de legfeljebb 250.000.000 Ft összegű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja. Az előleg fizetését az ajánlatkérő nem teszi függővé a biztosíték nyújtásától. A szerződés finanszírozása 100,000000 %-ban az Ajánlatkérő saját forrásaiból történik. Nyertes ajánlattevő a kivitelezés műszaki előrehaladásához igazodóan, minden esetben rész- vagy végteljesítés igazolás alapján 6 (hat) darab részszámlát, valamint 1 (egy) db végszámlát jogosult benyújtani, az alábbiak szerint: (Folytatás a következő pontban)

A szerződés teljesítésének feltételei

A szerződés teljesítésére és az alvállalkozó(k) bevonására a Kbt. 138. §-a vonatkozik. Nyertes ajánlattevő a szerződés aláírásával kijelenti és nyilatkozik arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót. Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (1) bekezdésének megfelelően a szerződést az eljárás nyertesével köti meg, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.

1. Csatolandó: 1.1. EKR - Felolvasólap. - Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltakról. - Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdése k) pont kb) és kc) alpontjában foglaltakról (Legkésőbb ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felszólítására). - Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat - Nyilatkozat változásbejegyzési eljárásról - Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjában foglaltakról - Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján - Nyilatkozat üzleti titokról (adott esetben) - EEKD 1.2. Egyéb - Ajánlattevő az alkalmassági követelménynek más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7)-(9), (11) bekezdése szerint. A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti előszerződésben, szerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirat (adott esetben). - Aláírási címpéldány vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (3) bekezdésének megfelelően elkészített aláírás minta, egyszerű másolatban. - A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján amennyiben változásbejegyzési eljárás van folyamatban, úgy az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. - Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló együttműködési megállapodást (konzorciális szerződést), melynek tartalmáról lásd az I/6. pontot. - Árazott költségvetés. A szerződés tárgya azon részének tekintetében, amelynek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (2) bekezdés szerinti, kellően pontos és érthető leírása nem lehetséges, a műszaki leírás esetlegesen hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra. Ilyen esetben a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést szerepel, ennek hiányában is a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. Amennyiben az ajánlattevő a költségvetésben átírást, javítást, bármi egyéb módosítást (keltezést, aláírást, formázást ide nem értve) eszközöl, ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja. - Felelősségbiztosítás: Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján az ajánlattevőként szerződő fél köteles a teljesítés megkezdésének időpontjáig – de legkésőbb a szerződés megkötését követő 5. napig – a szerződés teljes időtartamára vonatkozó teljes körű építési-szerelési (C.A.R.= "Construction All Risks") biztosítást kötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni. Minimális kártérítési összeg káreseményenként: 100 millió HUF/káresemény, minimális éves kártérítési összeg: 500 millió HUF/év. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőtől származó szándéknyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a megkövetelt felelősségbiztosítást megköti, vagy meglévő felelősségbiztosítását a feltételeknek megfelelően kiterjeszti. - Ajánlattevő köteles csatolni ajánlatához az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról szóló nyilatkozatát. - A 2. értékelési szempontra adott ajánlat alátámasztására csatolandó az adott szakember szakmai önéletrajza. 2. Egyéb információk 2.1. Közbeszerzési dokumentumok: https://ekr.gov.hu. Az ajánlattétel során az EKR rendszeren keresztül csatolt dokumentumokra .pdf, .jpg, .tif file formátumok valamelyikének alkalmazását írja elő az Ajánlatkérő. 2.2. Felhívjuk az ajánlattevő figyelmét a Kbt. 42-45. §-ában foglaltakra. 2.3. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlati felhívás III.1.3.) szerinti valamennyi alkalmassági minimumkövetelményt és ezek előírt igazolási módját a minősített Ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz, valamint a Közbeszerzési Hatóság „bronz” fokozatú minősítéséhez képest szigorúbban határozta meg. Ugyanis az Ajánlatkérő által előírt a műszaki szakmai referencia alkalmasság típusában és mennyiségében, valamint műszaki szakmai szakember alkalmasság típusában eltér a „bronz” fokozatú minősítéshez szükséges követelményektől. 2.4. Ajánlattevőnek minden idegen nyelvű nyilatkozatot, hatósági igazolást, dokumentumot és okiratot magyar fordításban kell az eljárás során csatolni. Ajánlatkérő elfogadja a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítását. A fordításban elkövetett hibákért az ajánlattevő felel. 2.5. A Kbt. 71. § (1) alapján Ajánlatkérő az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdése szerint sem korlátozza a hiánypótlás lehetőségét. 2.6. A kiegészítő tájékoztatás kérésre és a válaszadásra a Kbt. 56. §-a irányadó, azzal, hogy ajánlatkérő helyszíni bejárást tart: melynek időpontja: 2025. november 18. 10:00 óra és helye: Hulladéklerakó, Nyíregyháza 02354/5 hrsz. 2.7. Ajánlatkérő gazdálkodó szervezet létrehozását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők vonatkozásában, és azt nem követeli meg nyertes ajánlattevőktől sem. 2.8. Az ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el. Csak az értékelési sorrendben a legkedvezőbb vagy Ajánlatkérő döntése alapján a legkedvezőbb és az azt követő legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el az ajánlati ár megítélését, valamint a bírálatot. 2.9. Ajánlatkérő nyilatkozik, hogy jelen eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját alkalmazza. 2.10. FAKSZ: Bátyi László 00043, Dr. Kardos Norbert 00077 2.11. A jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) előírásai, illetőleg a hozzá kapcsolódó végrehajtási rendeletek, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezései szerint kell eljárni. 3. A legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontja esetén a részszempontok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100, ahol 0 pont a legrosszabb, 100 pont a legjobb érték. Értékelés módszere: 1. részszempont: fordított arnyosítás, 2-3. részszempont: két szélső érték közötti arányosítás.

A lehetőségek leírása

Opció mennyisége: Az új depónia aljzat alatti altalaj teherbírásának részbeni növelése pl. cement stabilizálással 4752 m2 Opció leírása: A kiadott kiviteli tervek altalaj teherbírásának növelése munkarésze opcionálisan megépíthető munkarész, ezen opciós rész megrendelésére/lehívására ajánlatkérőnek a Vállalkozási szerződés hatályba lépéstől számított 6 hónapon belül van lehetősége egyoldalú jognyilatkozattal. Az opciós rész lehívása esetén az opciós részre vonatkozó teljesítési határidő megegyezik az alapmennyiségre vonatkozó határidővel. Ajánlatkérő az alapmennyiség és az opció tekintetében árazatlan költségvetést bocsát rendelkezésre, amely alapján az alapmennyiség és az opció (5.7.4-O tétel) vonatkozásában megajánlott ajánlati ár elkülöníthető, de a felolvasólapon az alap- és az opciós mennyiség együttes nettó összegét kell ajánlati árként feltüntetni, és ezen összeg kerül értékelésre.

Szöveg

A(z) II.2.11) Opciók ismertetése (BT-54) mezőben a következő változás történt: A következő helyett: Opció mennyisége: Az új depónia aljzat alatti altalaj teherbírásának részbeni növelése pl. cement stabilizálással 4752 m2 Opció leírása: A kiadott kiviteli tervek altalaj teherbírásának növelése munkarésze opcionálisan megépíthető munkarész, ezen opciós rész megrendelésére/lehívására ajánlatkérőnek a Vállalkozási szerződés hatályba lépéstől számított 65 hónapon belül van lehetősége egyoldalú jognyilatkozattal. Az opciós rész lehívása esetén az opciós részre vonatkozó teljesítési határidő megegyezik az alapmennyiségre vonatkozó határidővel. Ajánlatkérő az alapmennyiség és az opció tekintetében árazatlan költségvetést bocsát rendelkezésre, amely alapján az alapmennyiség és az opció (5.7.4-O tétel) vonatkozásában megajánlott ajánlati ár elkülöníthető, de a felolvasólapon az alap- és az opciós mennyiség együttes nettó összegét kell ajánlati árként feltüntetni, és ezen összeg kerül értékelésre. Helyesen: Opció mennyisége: Az új depónia aljzat alatti altalaj teherbírásának részbeni növelése pl. cement stabilizálással 4752 m2 Opció leírása: A kiadott kiviteli tervek altalaj teherbírásának növelése munkarésze opcionálisan megépíthető munkarész, ezen opciós rész megrendelésére/lehívására ajánlatkérőnek a Vállalkozási szerződés hatályba lépéstől számított 6 hónapon belül van lehetősége egyoldalú jognyilatkozattal. Az opciós rész lehívása esetén az opciós részre vonatkozó teljesítési határidő megegyezik az alapmennyiségre vonatkozó határidővel. Ajánlatkérő az alapmennyiség és az opció tekintetében árazatlan költségvetést bocsát rendelkezésre, amely alapján az alapmennyiség és az opció (5.7.4-O tétel) vonatkozásában megajánlott ajánlati ár elkülöníthető, de a felolvasólapon az alap- és az opciós mennyiség együttes nettó összegét kell ajánlati árként feltüntetni, és ezen összeg kerül értékelésre.

Szöveg

A(z) IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő (BT-131,BT-1311) mezőben a következő változás történt: A következő helyett: Tue Dec 16 13:00:00 CET 2025 Helyesen: Tue Dec 23 13:00:00 CET 2025

Szöveg

A(z) IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő (BT-132) mezőben a következő változás történt: A következő helyett: Tue Dec 16 14:00:00 CET 2025 Helyesen: Tue Dec 23 14:00:00 CET 2025

A módosításra Ajánlatkérőhöz érkezett kiegészítő tájékoztatás kérésekre tekintettel került sor. A hirdetményben szereplő módosítások: - II.2.11) BT-54: az opció szabályai között javításra került az e pontban adminisztrációs hiba folytán 65 hónapos lehívási határidőként szereplő érték a közbeszerzési dokumentumokban helyesen szereplő 6 hónapos határidőnek megfelelően. - IV.2.2) BT-131,BT-1311: Módosult az ajánlattételi határidő 2025.12.23. 13:00 órára. - IV.2.7) BT-132: Módosult az ajánlatok bontásának határideje 2025.12.23. 14:00 órára.