(PTS-446) körforgalmú csomópont tervezése

Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat

tervezési szerződés, amelynek tárgya Gidófalvy Lajos utca – Kassák Lajos utca – Apály utca kereszteződésében körforgalmú csomópont tervezése – engedélyezési és kiviteli tervek készítése A feladat teljesítése során elvárt műszaki tartalom: • helyszíni bejárás; • geodéziai felmérés és alaptérkép készítése; • térség forgalomtechnikai állapotfelvétele; • útépítési és forgalomtechnikai engedélyezési és kiviteli tervdokumentációk elkészítése; • közműgenplán elkészítése, közmű egyeztetés elvégzése az e-közmű rendszerben; • a szükséges közmű kiváltások tervezése és engedélyezése; • zöldterület tervezési és tájépítészeti munkarész elkészítése és egyeztetése; • építés alatti, ideiglenes forgalomtechnikai állapottervek elkészítése; • közúti forgalomszámlálás és gyalogos számlálás elvégzése (hétköznap reggeli és délutáni csúcsidőszakban 7-10 óra és 16-19 óra között) • csapadékvíz elvezetés tervezése meglévő víznyelők felhasználásával, vagy új hálózati elemek tervezésével; • szükség esetén víznyelők áthelyezésének megtervezése és FCsM szolgáltatói egyeztetése (szakági tervre vonatkozó kezelői és közműhozzájárulások beszerzésével); • közvilágítás felülvizsgálata fénymérés és szükség szerinti bővítés megtervezése; • kerékpáros létesítményekkel kapcsolatos tervezési feladatok; • létesítéshez szükséges kezelői, üzemeltetői és hatósági engedélyek beszerzése; • árazatlan költségvetési kiírás és tervezői költségbecslés készítése; • kivitelezés előkészítésében való tervezői közreműködés, tervezői művezetés; • tulajdonosi/kezelői/üzemeltetői (TKÜ) terv készítése és az érintettekkel történő engedélyeztetése, hozzájárulások beszerzése; • útépítési engedély megszerzése. A körforgalmat a lehető legkevesebb parkolóhely megszüntetésével kell megtervezni. A tervezéssel érintett terület nagysága 1 275 m2. AK az eljárást a Kbt. 53. § (5) bekezdése szerinti feltételes közbeszerzési eljárásként folytatja le. Az AK ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény: A 2024. évben kötelezettségvállalással le nem kötött előirányzat esetében a képviselő-testület döntése szükséges, hogy a 2025. évben a keletkezett maradvány terhére a jelen beszerzési igényhez szükséges pénzügyi fedezetet biztosítja-e. A képviselő-testület döntése előreláthatólag 2025. április végén várható. Amennyiben a képviselő-testület nem biztosítja a szükséges fedezetet, úgy Ajánlatkérő jogosult a közbeszerzési eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján eredménytelenné nyilvánítani, illetve a Kbt. 131. § (9) bekezdése alapján mentesül a szerződéskötés kötelezettsége alól. Szerződéskötés esetén a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján a szerződés hatályba lépése a pénzügyi fedezet rendelkezésre állásától függ.

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2025-05-05. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2025-03-31.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

Kicsoda?

• Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat

Mi az?

Hol?

• Budapest › Budapest
• Nyugat-Dunántúl › Győr-Moson-Sopron

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2025-03-31	Ajánlati felhívás
2025-04-30	Ajánlati felhívás
2025-07-30	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2026-09-22	Tájékoztató az eljárás eredményéről

Ajánlati felhívás (2025-03-31)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: (PTS-446) körforgalmú csomópont tervezése
Hivatkozási szám: EKR000038212025
Rövid leírás:

Rövid leírás

Szerződés típusa: Szolgáltatások
Termékek/szolgáltatások: Mérnöki tervezési szolgáltatások 📦
Leírás
Belső azonosító: EKR000038212025/1
Cím: körforgalmú csomópont tervezése
Ebben a közbeszerzésben kis- és középvállalkozások (kkv-k) is részt vehetnek ✅
A beszerzés leírása:

tervezési szerződés, amelynek tárgya Gidófalvy Lajos utca – Kassák Lajos utca – Apály utca kereszteződésében körforgalmú csomópont tervezése – engedélyezési és kiviteli tervek készítése A feladat teljesítése során elvárt műszaki tartalom: • helyszíni bejárás; • geodéziai felmérés és alaptérkép készítése; • térség forgalomtechnikai állapotfelvétele; • útépítési és forgalomtechnikai engedélyezési és kiviteli tervdokumentációk elkészítése; • közműgenplán elkészítése, közmű egyeztetés elvégzése az e-közmű rendszerben; • a szükséges közmű kiváltások tervezése és engedélyezése; • zöldterület tervezési és tájépítészeti munkarész elkészítése és egyeztetése; • építés alatti, ideiglenes forgalomtechnikai állapottervek elkészítése; • közúti forgalomszámlálás és gyalogos számlálás elvégzése (hétköznap reggeli és délutáni csúcsidőszakban 7-10 óra és 16-19 óra között) • csapadékvíz elvezetés tervezése meglévő víznyelők felhasználásával, vagy új hálózati elemek tervezésével; • szükség esetén víznyelők áthelyezésének megtervezése és FCsM szolgáltatói egyeztetése (szakági tervre vonatkozó kezelői és közműhozzájárulások beszerzésével); • közvilágítás felülvizsgálata fénymérés és szükség szerinti bővítés megtervezése; • kerékpáros létesítményekkel kapcsolatos tervezési feladatok; • létesítéshez szükséges kezelői, üzemeltetői és hatósági engedélyek beszerzése; • árazatlan költségvetési kiírás és tervezői költségbecslés készítése; • kivitelezés előkészítésében való tervezői közreműködés, tervezői művezetés; • tulajdonosi/kezelői/üzemeltetői (TKÜ) terv készítése és az érintettekkel történő engedélyeztetése, hozzájárulások beszerzése; • útépítési engedély megszerzése. A körforgalmat a lehető legkevesebb parkolóhely megszüntetésével kell megtervezni. A tervezéssel érintett terület nagysága 1 275 m2. Szükséges formátumok és példányszám: • engedélyezési tervdokumentáció: 1 pld nyomtatott, 1 pld pdfA formátumú digitális adathordozón, 1 pld szerkeszthető formátumú, digitális adathordozón, a záradékolt engedélyezési terv – építési engedély kiadását követően 3 pld nyomtatott, 1 pld pdfA formátumú digitális adathordozón, 1 pld szerkeszthető formátumú, digitális adathordozón; • kivitelezési tervdokumentáció: 1 pld nyomtatott, 1 pld pdfA formátumú digitális adathordozón, 1 pld szerkeszthető formátumú, digitális adathordozón, a kivitelezési közbeszerzés lezárását követően 5 pld nyomtatott, 1 pld pdfA formátumú digitális adathordozón, 1 pld szerkeszthető formátumú, digitális adathordozón, az árazott és árazatlan költségvetési kiírásokat egy szerkeszthető excel fájlba fűzve, szakáganként külön fülön, főösszesítővel, valamint a szöveges részek PDF és DOCX formátumban. A tervezési feladattal kapcsolatos részletes követelményeket a mellékelt dokumentumok tartalmazzák. AT-nek az általa megajánlott szolgáltatásokra vonatkozóan tételes árajánlatot is kell csatolnia az ajánlatában. AT a teljes mennyiségre köteles ajánlatot tenni. A tevékenységhez kapcsolódó részhatáridők: • engedélyezési tervdokumentáció elkészítése: 100 nap • kivitelezési tervdokumentáció elkészítése: 80 nap

A beszerzés leírása

tervezési szerződés, amelynek tárgya Gidófalvy Lajos utca – Kassák Lajos utca – Apály utca kereszteződésében körforgalmú csomópont tervezése – engedélyezési és kiviteli tervek készítése A feladat teljesítése során elvárt műszaki tartalom: • helyszíni bejárás; • geodéziai felmérés és alaptérkép készítése; • térség forgalomtechnikai állapotfelvétele; • útépítési és forgalomtechnikai engedélyezési és kiviteli tervdokumentációk elkészítése; • közműgenplán elkészítése, közmű egyeztetés elvégzése az e-közmű rendszerben; • a szükséges közmű kiváltások tervezése és engedélyezése; • zöldterület tervezési és tájépítészeti munkarész elkészítése és egyeztetése; • építés alatti, ideiglenes forgalomtechnikai állapottervek elkészítése; • közúti forgalomszámlálás és gyalogos számlálás elvégzése (hétköznap reggeli és délutáni csúcsidőszakban 7-10 óra és 16-19 óra között) • csapadékvíz elvezetés tervezése meglévő víznyelők felhasználásával, vagy új hálózati elemek tervezésével; • szükség esetén víznyelők áthelyezésének megtervezése és FCsM szolgáltatói egyeztetése (szakági tervre vonatkozó kezelői és közműhozzájárulások beszerzésével); • közvilágítás felülvizsgálata fénymérés és szükség szerinti bővítés megtervezése; • kerékpáros létesítményekkel kapcsolatos tervezési feladatok; • létesítéshez szükséges kezelői, üzemeltetői és hatósági engedélyek beszerzése; • árazatlan költségvetési kiírás és tervezői költségbecslés készítése; • kivitelezés előkészítésében való tervezői közreműködés, tervezői művezetés; • tulajdonosi/kezelői/üzemeltetői (TKÜ) terv készítése és az érintettekkel történő engedélyeztetése, hozzájárulások beszerzése; • útépítési engedély megszerzése. A körforgalmat a lehető legkevesebb parkolóhely megszüntetésével kell megtervezni. A tervezéssel érintett terület nagysága 1 275 m2. Szükséges formátumok és példányszám: • engedélyezési tervdokumentáció: 1 pld nyomtatott, 1 pld pdfA formátumú digitális adathordozón, 1 pld szerkeszthető formátumú, digitális adathordozón, a záradékolt engedélyezési terv – építési engedély kiadását követően 3 pld nyomtatott, 1 pld pdfA formátumú digitális adathordozón, 1 pld szerkeszthető formátumú, digitális adathordozón; • kivitelezési tervdokumentáció: 1 pld nyomtatott, 1 pld pdfA formátumú digitális adathordozón, 1 pld szerkeszthető formátumú, digitális adathordozón, a kivitelezési közbeszerzés lezárását követően 5 pld nyomtatott, 1 pld pdfA formátumú digitális adathordozón, 1 pld szerkeszthető formátumú, digitális adathordozón, az árazott és árazatlan költségvetési kiírásokat egy szerkeszthető excel fájlba fűzve, szakáganként külön fülön, főösszesítővel, valamint a szöveges részek PDF és DOCX formátumban. A tervezési feladattal kapcsolatos részletes követelményeket a mellékelt dokumentumok tartalmazzák. AT-nek az általa megajánlott szolgáltatásokra vonatkozóan tételes árajánlatot is kell csatolnia az ajánlatában. AT a teljes mennyiségre köteles ajánlatot tenni. A tevékenységhez kapcsolódó részhatáridők: • engedélyezési tervdokumentáció elkészítése: 100 nap • kivitelezési tervdokumentáció elkészítése: 80 nap

További termékek/szolgáltatások: Mérnöki támogatási szolgáltatások 📦
Fő helyszín vagy teljesítési hely:

tervezési dokumentumok átadásának helyszíne: 1139 Budapest, Hajdú utca 29. tervezési helyszín: 1139 Budapest, Gidófalvy Lajos utca – Kassák Lajos utca – Apály utca kereszteződése

Ország: Magyarország 🇭🇺
A teljesítés helye: Budapest 🏙️
Időtartam: 180 nap
A megújítások maximális száma: 0
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): 2. az M2.1. szerinti szakember szakmai többlettapasztalata (további … hónap, min. további 0 hónap, max. további 24 hónap, előny a több)
Minőségi kritérium (súlyozás): 20
Minőségi kritérium (név): 3. az M2.2. szerinti szakember szakmai többlettapasztalata (további … hónap, min. további 0 hónap, max. további 24 hónap, előny a több)
Minőségi kritérium (súlyozás): 10
Minőségi kritérium (név): 4. az M2.3. szerinti szakember szakmai többlettapasztalata (további … hónap, min. további 0 hónap, max. további 24 hónap, előny a több)
5. az M2.4. szerinti szakember szakmai többlettapasztalata (további … hónap, min. további 0 hónap, max. további 24 hónap, előny a több)
Ár ✅
Ár (súlyozás): 50
Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0001

Eljárás
Az eljárás típusa
Nyílt eljárás ✅
Jogalap: 2014/24/EU irányelv
Az eljárás legfontosabb jellemzői: A Kbt. szerint.
Adminisztratív információk
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések beérkezésének határideje: 2025-05-05 10:00:00 📅
Az ajánlatok felbontásának feltételei: 2025-05-05 11:00:00 📅
Az ajánlatok felbontásának feltételei (hely): https://ekr.gov.hu
Az ajánlatok felbontásának feltételei (Tájékoztatás a felhatalmazott személyekről és a felbontási eljárásról):

Az ajánlatok bontása az EKR-ben történik. A bontási eljárásra a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (EKRr.) 15. §-ának (2)-(3) bekezdései, továbbá a Kbt. 68. § (1), (1b), (1c), (4), (6) bekezdései irányadók.

Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Minimális időtartam, amely alatt az ajánlattevőnek fenn kell tartania az ajánlatot: 30 nap
A közbeszerzési eljárás feltételei
Biztosítéknyújtási kötelezettség áll fenn ✅
A szerződést elnyerő ajánlattevők csoportjának valamilyen jogi formát kell öltenie ✅
Meg kell adni a szerződés teljesítésére kinevezett személyzet tagjainak nevét és szakmai képesítését
Megnyitás dátuma: 2025-05-05 11:00:00 📅
Hely: https://ekr.gov.hu
További információk:

Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus fizetést használnak ✅
Díjazási kritériumok
Súlyozás típusa: Súlyozás (pontok, pontos)
A közbeszerzési eljárás feltételei
A szerződés teljesítési feltételeket tartalmaz ✅

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
Kiválasztási szempont: Bejegyzés egy releváns szakmai nyilvántartásba
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid leírása:

SZ1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja, és a 322/2015. (X.30.) Korm. r. 8. §-a alapján a jogosultság meglétét a Magyarországon letelepedett AT-k vonatkozásában AK ellenőrzi a Magyar Mérnöki Kamara, illetve a Magyar Építész Kamara által vezetett nyilvántartásban. Nem Magyarországon letelepedett AT-k vonatkozásában az adott AT letelepedése szerinti országának nyilvántartásában szereplésről, vagy a letelepedése szerinti országban előírt engedély, jogosítvány másolata vagy szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolás csatolása szükséges. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): SZ1. A Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pontja és a 322/2015. Kr. 8. §-a alapján alkalmas AT, ha * természetes személy és egyéni vállalkozó esetében szerepel a Magyar Építész Kamara, illetve a Magyar Mérnöki Kamara tervezői névjegyzékében; * egyéb esetben szerepel a Magyar Építész Kamara, illetve a Magyar Mérnöki Kamara tervezői cégnyilvántartásban. Alkalmas továbbá a nem Magyarországon letelepedett AT, amennyiben szerepel a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában, vagy rendelkezik a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

Kiválasztási szempont: Hivatkozások a meghatározott szolgáltatásokra
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid leírása:

A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid leírása

Kiválasztási szempont: Technikusok vagy technikai szervek a munka elvégzéséhez
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid leírása:

AT-nek (közös ajánlattétel esetén a R. 3. § (5) bekezdés szerint) a Kbt. 67. § (1) bek. alapján be kell nyújtani az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát. AK nem kéri az EEKD IV. részében szereplő részletes információk megadását a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmények előzetes igazolására. Ha az előírt alkalmassági követelményeknek AT más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani AI részéről az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát. AK felhívja AT-k figyelmét a R. 3. § (3) bekezdésében foglaltakra. AK az ajánlatok bírálatát a Kbt. 69. §-ában foglaltak szerint végzi, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására szolgáló dokumentumokat elegendő ennek során benyújtani. M2. AT a Rendelet 21. § (3) bekezdésének b) pontja szerint igazolja alkalmasságát azon szakemberek (különösen a minőség-ellenőrzésért felelősök) végzettségének, képzettségének ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe; nyújtson be nyilatkozatot a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberről legalább az alábbi adatok megadásával: • az alkalmassági követelmény megnevezése, • a szakember neve, • a szakemberrel jogviszonyban álló szervezet megnevezése, • a szakember jelenlegi jogviszonya a megjelölt szervezettel, az ajánlatban be kell nyújtani továbbá • a megnevezett szakember jogosultságát igazoló dokumentum egyszerű másolatát, amennyiben már rendelkezik vele (amennyiben az igazolás magyar nyelven rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági vagy közhiteles nyilvántartásból ingyenesen megismerhető, azt AK ellenőrzi), • a megnevezett szakember végzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolatát abban az esetben, ha az előírt jogosultsággal még nem rendelkezik, • a megnevezett szakember szakmai önéletrajzát (amelyben (amennyiben a szakember még nem rendelkezik jogosultsággal) elkülönítve kell bemutatni az alkalmassági követelménynek való megfeleléshez szükséges gyakorlatot és (minden esetben) az értékelési részszempont szerinti megajánlást alátámasztó gyakorlatot), amelyben meg kell adni azokat a tervezési munkákat (kezdési és befejezési időpontjukat legalább év/hónap pontossággal), amelyek során a megnevezett szakember a gyakorlatot megszerezte, és a megnevezett tervezési munka során a megnevezett szakember által ellátott feladatot; az ajánlatkérő a megkezdett hónapokat egész hónapként veszi figyelembe; egymást időben átfedő tervezési feladatok során szerzett tapasztalatot az ajánlatkérő csak egyszer veszi figyelembe), • a megnevezett szakember rendelkezésre állási nyilatkozata, • meg kell adni a szakember jogosultságának kamarai számát (amennyiben már rendelkezik vele). Az M2. alkalmassági követelmény igazolására szolgáló dokumentumokat a Kbt. 69. § (7) bekezdése alapján már az ajánlattételi határidőre benyújtandó ajánlatban szerepeltetni kell. A műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (7) bek. megfelelően alkalmazandó. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M2. Alkalmas AT, ha rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti M2.1. legalább 1 fő KÉ-K (vagy ezzel egyenértékű) kategóriájú; M2.2. legalább 1 fő EN-VI (vagy ezzel egyenértékű) kategóriájú; M2.3. legalább 1 fő VZ-TEL (vagy ezzel egyenértékű) kategóriájú; M2.4. legalább 1 fő HI-V (vagy ezzel egyenértékű) kategóriájú tervezői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy ezzel egyenértékű) végzettséggel, továbbá legalább a jogosultság megszerzéséhez szükséges időtartamú gyakorlattal rendelkező szakemberrel. Az alkalmasság igazolása érdekében bemutatott szakember(ek)nek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkezni kell kamarai nyilvántartásba vétellel, továbbá a tevékenység végzéséhez szükséges jogosultsággal. Egy szakember bemutatásával a követelmények közül egyidejűleg több is igazolható. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdése értelmében az M1., M2. pontban foglalt alkalmassági követelménynek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. AK felhívja AT figyelmét a Kbt. 65. § (9) és (11) bekezdésében foglaltakra. AK a Kbt. 65. § (10) bekezdésében foglaltakat nem alkalmazza. AT alkalmassága igazolható a Rendelet 24. § (1) bekezdés rendelkezése szerint is. Az alkalmasság igazolása a Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján is történhet. AT az AK által előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltak szerint is megfelelhet.

A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid leírása

A gazdasági szereplők azon csoportjának jogi formája, amelynek a szerződést oda kell ítélni:

AK a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását (Kbt. 35. § (8) bek.).

Kauciók és garanciák:

AK az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti. Az ajánlati biztosíték mértéke: 250 000 Ft A befizetés helye (AK számlaszáma): 11784009-22238485 Az ajánlati biztosíték teljesítése igazolásának módja: Az ajánlati biztosíték összegének átutalását igazoló dokumentum másolatát, illetve a pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garanciát vagy készfizető kezességet igazoló dokumentumot, vagy a kötelezvényt a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek megfelelő elektronikus okiratként az ajánlathoz csatolni kell. Az átutalásban a „PTS-446 ajánlati biztosíték” megjegyzést, illetve a bankgarancia dokumentumon az eljárás azonosítószámát „PTS-446” fel kell tüntetni.

A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre:

Forrás: saját forrás Az ajánlatkérés, a szerződéskötés és a kifizetések pénzneme: HUF alkalmazott jogszabályok: Ptk. 6:155. §; Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bek.; Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek., Kbt. 27/A. § AK előleget nem fizet. Számlázás ütemezése: 1. részszámla: a tervezési díj 40%-a az engedélyes tervek elfogadását követően 2. részszámla: a tervezési díj 10%-a az útépítési engedélyeztetést követően 3. részszámla: a tervezési díj 40%-a a kiviteli tervek elfogadását követően 4. részszámla: a tervezési díj 10%-a az összes szükséges hozzájárulás megszerzését követően további 1 részszámla a tervezői művezetés igénybevételével arányosan

A szerződéssel kapcsolatos feltételek
A szerződés teljesítésének feltételei:

A szerződést biztosító (megerősítő) mellékkötelezettségek: késedelmi kötbér: alapja a késedelemmel érintett részfeladat nettó díja, mértéke 2%/nap, de max. 10 napi tétel meghiúsulási kötbér: alapja a szerződés szerinti teljes nettó tervezői díj, mértéke 30% teljesítési biztosíték: a szerződés nettó ellenértékének 5%-a jólteljesítési biztosíték: a szerződés nettó ellenértékének 5%-a Részletesen lásd a dokumentációban.

Részvételi feltételek
Kizárási ok:

A közbeszerzési eljárásban való részvételből fakadó összeférhetetlenség

A nemzeti törvények értelmében a csődhöz hasonló helyzet

A tisztán nemzeti kizárási okokban meghatározott kötelezettségek megsértése

+ még 21

A társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettség megszegése

A verseny torzítását célzó megállapodás más gazdasági szereplőkkel

Adófizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettség megszegésével kapcsolatos okok

Az adófizetési kötelezettség megszegése

Büntetőeljárásban hozott ítéletekkel kapcsolatos okok

Bűnszervezetben való részvétel

Csalás

Csőd

Csődegyezség hitelezőkkel

Felszámoló által kezelt vagyon

Fizetésképtelenség

Fizetésképtelenséggel, összeférhetetlenséggel vagy szakmai kötelességszegéssel kapcsolatos okok

Gyermekmunka és az emberkereskedelem más formái

Hamis nyilatkozattétel, információk visszatartása vagy a megkívánt iratok be nem mutatása, illetve bizalmas információk szerzése az eljárásról

Korrupció

Közvetlen vagy közvetett részvétel a közbeszerzési eljárás előkészítésében

Lejárat előtti megszüntetés, kártérítési követelés vagy egyéb hasonló szankciók

Pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása

Terrorista bűncselekmény vagy terrorista tevékenységekkel összefüggő bűncselekmény

Tisztán nemzeti kizáró okok

Üzleti tevékenység felfüggesztése

Kizárási okok leírása:

AT-nek [közös ajánlattétel esetén a R. 3. § (5) bekezdés szerint] és AI-nek a Kbt. 67. § (1) bek. alapján be kell nyújtani a kizáró okok igazolására az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (EEKD) foglalt nyilatkozatát a R. 1. § (1) bek. és 2-7. § szerint. AK az ajánlatok bírálatát a Kbt. 69. §-ában foglaltak szerint végzi, a kizáró okok alá nem tartozás igazolására szolgáló dokumentumokat elegendő ennek során benyújtani. Az eljárásban nem lehet AT, AV, és nem lehet AI olyan gazdasági szereplő, amellyel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bek-ben és 63. § (1) bek. c) pontjában foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. A Kbt. 74. § (1) bek. b) pontja alapján AK-nek az eljárásból ki kell zárnia azt az AT-t, AV-t vagy AI-t, akinek részéről a kizáró ok az eljárás során következik be. AT-nek a R. 8-10. § és 12-16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bek-ben és 63. § (1) bek. c) pontjában foglalt kizáró okok hatálya alá. A kizáró okok fenn nem állása igazolható a R. 12. § rendelkezései szerint is. AT-nek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Amennyiben igen, úgy a R. 13. §-a alapján az ajánlathoz csatolni kell a Cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. AK felhívja a gazdasági szereplők figyelmét a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére. AK nem kéri az érintett AT-(k)től a R. III. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha AK a Kbt. 69. § (11) bek. szerint közvetlenül hozzáfér a III. Fejezetben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte. A kizáró okok fenn nem állásának igazolása a Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján is történhet.

Lásd az 1. kizáró ok leírásánál.

Ajánlatkérő hatóság
Név és címek
Név: Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat
Nemzeti nyilvántartási szám: 15735760241
Postacím: Béke Tér 1.
Postai irányítószám: 1139
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
Kapcsolattartó pont: Pálfi Renáta
E-mail: kozbeszerzes@kozszolgaltato.bp13.hu 📧
Telefon: +36 14503163 📞
Fax: +36 13409144 📠
URL: https://www.kozszolgaltato.bp13.hu 🌏
Az ajánlatkérő szerv típusa
Regionális vagy helyi hatóság
Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Kommunikáció
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/eljarastar/eljaras/EKR000038212025 🌏
Részvétel URL: https://ekr.gov.hu/eljarastar/eljaras/EKR000038212025 🌏
Elektronikus benyújtás: Kötelező

Kiegészítő információk
További információk

1. Alkalmazott rövidítések: AK: ajánlatkérő AT: ajánlattevő AV: alvállalkozó AI: alkalmasság igazolásban részt vevő (erőforrást / kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő AF: ajánlati felhívás KD: közbeszerzési dokumentumok R. és Rendelet: az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. AK az eljárás során a helyszíni bejárás lehetőségét biztosítja, amelynek időpontja: 2025. április 9. napján 10:00 óra. Találkozási pont: Kassák Lajos utca- Apály utca kereszteződése 3. AK a közbeszerzési eljárást a Kbt. 40. § (1) bek. és az EKRr. alapján az elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le. Az ajánlatokat az EKR-ben kell benyújtani, figyelemmel a Kbt. 41. § (1) bekezdésében foglaltakra. 4. Az EKR használatához (az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához) az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges [EKRr. 6. § (1) bekezdés]. 5. Az ajánlat összeállítása során AT-knek figyelemmel kell lenniük a Kbt. 41/A. § (1) és (3) bekezdéseiben foglaltakra. 6. AK a Kbt. 41/A. § (2) bek. alapján előírja, hogy a közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgáló okirat (pl. bankgarancia, kezességvállalásról szóló nyilatkozat) elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek. 7. Az AF-ban vagy a KD-ban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni. 8. A Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot csatolni kell. Az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti – megfelelően kitöltött – felolvasólapot, figyelemmel arra, hogy a Kbt. 41/A. §-ának (1) bekezdése alapján az EKR-ben biztosított űrlap kitöltésével kell a felolvasólapot az ajánlathoz csatolni. Az ajánlatban be kell nyújtani a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozatot és (adott esetben) okiratot. A Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozatot (nemleges tartalom esetén is) csatolni kell. 9. FAKSZ: Pap László, lajstromszáma: 00265 10. AK által előírt alkalmassági követelmények az alábbi esetekben szigorúbbak a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel követelményeinél: SZ1., M1., M2. 11. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pont szerinti eredménytelenségi okot. AK előzetes piaci konzultációt folytatott le, amelynek azonosítója EKR000038142025 12. A nyertes AT a szerződésben meghatározott ellenszolgáltatáson felül semmiféle címen többletköltséget nem érvényesíthet. Utólag az árképzésben tapasztalt hibák, vagy egyéb tévedések nem szolgáltathatnak alapot az ellenszolgáltatás megemelésére. 13. Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlattétel lehetőségét, amelyet az eljárás során nem biztosít, tekintettel arra, hogy a műszaki leírásban meghatározott feladat műszaki egységet alkot, vagyis a nyertes ajánlattevőnek egy komplex feladatot kell elvégeznie, amely egymásra épülő tervezési feladatok folyamata. A részekre bontás sem gazdaságilag, sem szakmailag nem értelmezhető. 14. AT az ajánlatban köteles nyilatkozni az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdésében előírt odaítélési tilalmakkal kapcsolatban. 15. Az elektronikus számlázás nem kötelezettség, csupán lehetőség. 16. Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 11. § alapján előírja, hogy az ajánlattevőként szerződő fél köteles legkésőbb a szerződés hatályba lépésének időpontjára legalább 25 000 000 HUF éves és legalább 10 000 000 HUF káreseményenkénti kárértékű minimálisan a tervezés tárgyát képező építési beruházást lezáró műszaki átadás-átvételi eljárás - a Kbt. 135. § (2) bekezdésében foglalt előírásokat is figyelembe vevő - lezárásának időpontjáig terjedő időtartamú szakmai felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni úgy, hogy az kellő fedezetet nyújtson, és kiterjedjen a szerződés szerinti szolgáltatások teljes körére. 17. Értékelés: adható pontszám: 0-10; az értékelés módszere: 1.: fordított arányosítás; 2-5.: egyenes arányosítás 18. További információk a KD-ban találhatók.

További információk

Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_40664534_2
Postacím: Riadó u. 5
Postai irányítószám: 1026
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Telefon: +36 18828592 📞
Fax: +36 18828593 📠
URL: https://kozbeszerzes.hu 🌏
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről): A Kbt. 148. §-a szerint.
Információk az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikus számlázást fogadunk el
Forrás: OJS 2025/S 065-213008 (2025-03-31)

Ajánlati felhívás (2025-04-30)
Eljárás
Adminisztratív információk
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések beérkezésének határideje: 2025-05-07 10:00:00 📅
Az ajánlatok felbontásának feltételei: 2025-05-07 11:00:00 📅
A közbeszerzési eljárás feltételei
Megnyitás dátuma: 2025-05-07 11:00:00 📅

Változások
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Tétel azonosító száma: LOT-0001
Új érték
Szöveg:

A(z) IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő (BT-131,BT-1311) mezőben a következő változás történt: A következő helyett: Mon May 05 10:00:00 CEST 2025 Helyesen: Wed May 07 10:00:00 CEST 2025

Az eredeti közleményben javítandó szöveg
A közbeszerzési dokumentumokat ebben az időpontban módosították ✅
A közbeszerzési dokumentumok megváltoztatásának dátuma: 2025-04-29 📅
Új érték
Szöveg:

A(z) IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő (BT-132) mezőben a következő változás történt: A következő helyett: Mon May 05 11:00:00 CEST 2025 Helyesen: Wed May 07 11:00:00 CEST 2025

Egyéb kiegészítő információk

A kiegészítő tájékoztatás kérésekre adott válaszok körében az ajánlatkérő módosította a közbeszerzési dokumentumokat, ezért a Kbt. 52. § (4) bekezdés b) pontja alaján az ajánlattételi határidőt is meghosszabbította,

A változtatás fő oka: Frissített információ
Tájékoztatás módosításokról
Az előző hirdetmény módosítandó változata: 213008-2025
Forrás: OJS 2025/S 085-284921 (2025-04-30)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2025-07-30)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 15 890 000 HUF 💰

A szerződés odaítélése
A szerződés/tétel odaítélése ✅
Jogorvoslati eljárások
Type of alleged irregularity: Egyéb: 1
A panaszosok száma: 1
Tétel azonosító száma: LOT-0001
Szerződés száma: (PTS-446) körforgalmú csomópont tervezése
A szerződés megkötésének időpontja: 2025-07-25 📅
Cím: (PTS-446) körforgalmú csomópont tervezése
A szerződés címe: https://ekr.gov.hu/ekr-szerzodestar/hu/szerzodesLista?eljarasAzon=EKR000038212025 🌏
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 12
Az elektronikus úton beérkezett pályázatok száma: 12
A kkv-k által benyújtott pályázatok száma: 12
A nem uniós tagállamokból származó ajánlattevőktől beérkezett ajánlatok száma: 0
A más uniós tagállamokból származó ajánlattevőktől beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 20 450 000 HUF 💰
Ajánlat azonosítója: EKR000038212025/2435
A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0001
A vállalkozó neve és címe
Név: Via-Trita Mérnöki és Szolgáltató Kft
Nemzeti nyilvántartási szám: 14287501241
Postacím: Ügető Utca 24. 2. em. 4.
Postai irányítószám: 1048
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: erzsebet.laszlo@uttervezo.hu 📧
Telefon: +36 205312970 📞
Fax: +36 12302973 📠
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 28 500 000 HUF 💰
Az ajánlatot rangsorolták
Helyezés a nyertesek listáján: 2
Ajánlat azonosítója: EKR000038212025/2467
A vállalkozó neve és címe
Név: Pannonway Építő Kft.
Nemzeti nyilvántartási szám: 13099581220
Postacím: Batsányi J. U. 9.
Postai irányítószám: 8900
Postai város: Zalaegerszeg
Régió: Zala 🏙️
E-mail: info@pannonway.hu 📧
Telefon: +36 92598757 📞
Fax: +36 92598757 📠
URL: https://www.pannonway.hu 🌏
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 31 225 000 HUF 💰
Ajánlat azonosítója: EKR000038212025/2475
A vállalkozó neve és címe
Név: CTB Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 25136083243
Postacím: Fehérló Utca 20
Postai irányítószám: 1112
E-mail: terei.gabor@ctbkft.hu 📧
Telefon: +36 203441910 📞
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 57 525 000 HUF 💰
Ajánlat azonosítója: EKR000038212025/2483
A vállalkozó neve és címe
Név: VONALVEZETŐ Mérnöki és Gazdaságfejlesztő Kft.
Nemzeti nyilvántartási szám: 13608512203
Postacím: Katona József Tér 6. II/8A.
Postai irányítószám: 6000
Postai város: Kecskemét
Régió: Bács-Kiskun 🏙️
E-mail: info@vonalvezeto.hu 📧
Telefon: +36 304257828 📞
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 34 250 000 HUF 💰
Ajánlat azonosítója: EKR000038212025/2491
A vállalkozó neve és címe
Név: Intent Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 27748075243
Postacím: Besztercebánya Utca 11.
Postai irányítószám: 1183
E-mail: intent2001@gmail.com 📧
Telefon: +36 703175072 📞
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 42 325 000 HUF 💰
Helyezés a nyertesek listáján: 4
Ajánlat azonosítója: EKR000038212025/2499
A vállalkozó neve és címe
Név: Via Futura Mérnöki, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Nemzeti nyilvántartási szám: 13260534243
Postacím: Zenta Utca 1. mfsz.3.
Postai irányítószám: 1111
E-mail: viafutura@viafutura.hu 📧
Telefon: +36 13360587 📞
Fax: +36 13360588 📠
URL: https://www.viafutura.hu 🌏
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 32 110 000 HUF 💰
Ajánlat azonosítója: EKR000038212025/2507
A vállalkozó neve és címe
Név: Pro Urbe Mérnöki és Városrendezési Kft
Nemzeti nyilvántartási szám: 10466267241
Postacím: Szomolnok Utca 14. fsz. 1.
Postai irányítószám: 1034
E-mail: prourbe@prourbekft.hu 📧
Telefon: +36 12505064 📞
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 40 612 000 HUF 💰
Ajánlat azonosítója: EKR000038212025/2515
A vállalkozó neve és címe
Név: UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt.
Nemzeti nyilvántartási szám: 10867156242
Postacím: Hermina Út 17.
Postai irányítószám: 1146
E-mail: kozbeszerzes@uvaterv.hu 📧
Telefon: +36 307139117 📞
Fax: +36 12063914 📠
URL: https://www.uvaterv.hu 🌏
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 12 495 000 HUF 💰
Ajánlat azonosítója: EKR000038212025/2523
A vállalkozó neve és címe
Név: AAG-TERV Szolgáltató Kft.
Nemzeti nyilvántartási szám: 22716521213
Postacím: Völgy Utca 44/F fsz. 10.
Postai irányítószám: 2143
Postai város: Kistarcsa
Régió: Pest 🏙️
E-mail: aagtervkft@gmail.com 📧
Telefon: +36 202515138 📞
URL: https://www.aagterv.hu 🌏
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 15 890 000 HUF 💰
Helyezés a nyertesek listáján: 1
Ajánlat azonosítója: EKR000038212025/2531
Az alvállalkozással kapcsolatos információk
Az alvállalkozásba adott szerződésrész értéke ismert ✅
Az alvállalkozásba adott szerződésrész százalékos aránya ismert ✅
Leírás:

Szükség esetén a meglévő víznyelők áthelyezésének megtervezése illetve új víznyelők tervezése;Közvilágítás tervezés

Valószínűleg harmadik félnek alvállalkozásba adandó, hozzáadottérték-adó nélküli érték: 4 767 000 HUF 💰
Arány (%): 30
A szerződés alvállalkozásba adandó részének rövid leírása:

Szükség esetén a meglévő víznyelők áthelyezésének megtervezése illetve új víznyelők tervezése;Közvilágítás tervezés

A szerződést valószínűleg alvállalkozóval kötik meg ✅
A vállalkozó neve és címe
Név: IUtak Mérnökiroda Kft.
Nemzeti nyilvántartási szám: 22964456213
Postacím: Béga Utca 11.
Postai irányítószám: 2030
Postai város: Érd
E-mail: info@iutak.hu 📧
Telefon: +36 306456011 📞
URL: https://www.iutak.hu 🌏
A tulajdonos állampolgársága: Magyarország 🇭🇺
A gazdasági szereplő mérete: Mikrovállalkozás
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 29 700 000 HUF 💰
Helyezés a nyertesek listáján: 3
Ajánlat azonosítója: EKR000038212025/2539
A vállalkozó neve és címe
Név: "KÖZLEKEDÉS" Tervező Iroda Kft.
Nemzeti nyilvántartási szám: 10336706241
Postacím: Bécsi Utca 5. V.em.4-5.
Postai irányítószám: 1052
E-mail: kati.monsbarth@kozlekedes.hu 📧
Telefon: +36 12352000 📞
Fax: +36 17901021 📠
URL: https://www.kozlekedes.hu 🌏
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 56 400 000 HUF 💰
Ajánlat azonosítója: EKR000038212025/2547
A vállalkozó neve és címe
Név: SPECIÁLTERV Építőmérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 11901486241
Postacím: Kassák Lajos Utca 81
Postai irányítószám: 1134
E-mail: specialterv@specialterv.hu 📧
Telefon: +36 13689107 📞
Fax: +36 17901178 📠
URL: https://www.specialterv.hu 🌏
Forrás: OJS 2025/S 145-501847 (2025-07-30)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2026-09-22)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 15 890 000 HUF 💰
Leírás
Időtartam: 220 nap

A szerződés odaítélése
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 15 890 000 HUF 💰
Az alvállalkozással kapcsolatos információk
Valószínűleg harmadik félnek alvállalkozásba adandó, hozzáadottérték-adó nélküli érték: 4 767 000 HUF 💰
Arány (%): 30.00

Ajánlatkérő hatóság
Név és címek
Kapcsolattartó pont: Dr. Pálfi Renáta

Kiegészítő információk
További információk

A szerződés 4.6. pontja a következőképpen rendelkezik: A teljesítés időtartama részfeladatonként a következő: építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítése 100 nap, kivitelezési tervdokumentáció elkészítése 80 nap (véglegessé vált építési engedély kézhezvételétől számítva). A Tervező feladatát képezi a Megrendelővel és üzemeltetővel való folyamatos kapcsolattartás, konzultációk biztosítása és a tervek terv-fázisonkénti prezentálása. A megrendelői jóváhagyási időtartama, a hatóság vagy más szervezet által kiadott hozzájárulások, engedélyek ügyintézésének időtartama a tervezési határidőbe nem számít bele. A fentiekre tekintettel a tervezési határidő még nem telt le, naptári napokban megadott határidőt összességében, a tényleges tervezési munkavégzésre kell érteni.

Változások
Egyéb kiegészítő információk

A tervezés első lépéseként a megkapott tervezési diszpozíció, az előírások és földhivatali határokból adódó kötöttségek figyelembevételével elkészítésre került a minden közlekedési igényt kielégítő körforgalom lehetséges helyszínrajzi kialakítását bemutató helyszínrajz. A tervezett helyszínrajzi kialakítás esetében a csomópontban jelenleg is a burkolatban és forgalommal járt felületen lévő közmű aknák az új kialakítás során továbbra is az eredeti helyüket megtatva vagy zöldterületbe vagy továbbra burkolatba estek. Ez igaz a csomópontban jelenleg is burkolat alatt lévő nagyátmérőjű (2 db DN1200 sb vízvezeték és 1 db DN1600 göv vízvezeték) vízvezetékcsövekre is, mivel azok a tervezett kialakítás esetén továbbra is burkolat alatt maradtak és az átépítéssel nem csökkent a takarásuk sem. A vezetékekhez tartozó tolózáraknák pedig szintén az eredeti helyüket meghagyva burkolatban maradtak volna. 2025. szeptember 10. napján a Tervező megkereste a Fővárosi Vízművek Zrt.-t, amelyben tájékoztatást kért a tervezett kialakításra vonatkozóan előírásaikkal kapcsolatosan. A megkeresésre 2025. szeptember 22. napján érkezett válasz a Fővárosi Vízművek Zrt. részéről, amelyben előre nem látható és váratlan módon azt jelezték, hogy a DN1200 sb vízvezetéket a Kassák Lajos utcában, a DN1200 sb vízvezetéket a Gidófalvy Lajos utcában és a DN1600 göv vízvezetéket a Kassák Lajos utcában az útépítéssel érintett szakaszokon ki kell váltani és a tolózáraknákat teljesen meg kell szüntetni. A Fővárosi Vízművek Zrt. állásfoglalását a következőkkel indokolta: „A tervezett körforgalom kiemelten fontos üzemeltetési csomópontot érint. A két I. és II. sz. DN1200 főnyomócső ezen a helyen egyesül és DN1600 vezetékként megy tovább a város fő (Gellért hegyi) vízmedencéjének töltővezetékeként. A DN1600 vezeték a Fővárosi Vízművek legnagyobb átmérőjű nyomóvezetéke! A hibajavítási, karbantartási munkái több hetet, hónapot is igénybe vehetnek. Általános alapelv, hogy a Társaságunk által üzemeltett víziközmű-vezetékek, szerelvények, létesítmények állagmegóvása, üzemeltethetősége, biztonságos megközelítése, hozzáférhetősége érdekében, illetve, hogy egy esetleges meghibásodás, csőtörés esetén a hibaelhárítás, a biztonságos munkavégzés a legkisebb forgalomzavarása mellett elvégezhető legyen, a szerelvények körforgalomból történő kivezetését, illetve átépítését írjuk elő, a beruházás terhére.” A fentiekre tekintettel több körös egyeztetések kezdődtek, hogy esetleg a vízvezeték kiváltások valamilyen módon elkerülhetőek-e, mivel a 3 db nagyátmérőjű vízvezeték és tolózáraik kiváltásának költsége várhatóan jelentősen, legalább 160-170 millió forinttal növeli a körforgalom építési költségeit. Az egyeztetések során sikerült egy olyan, az előírásokat és a földhivatali határokat figyelembe vevő módosított helyszínrajzi kialakítást letenni az asztalra, ami estében a DN1600 göv vezeték tolózáraknájának kiváltását már a Fővárosi Vízművek Zrt. nem tartotta szükségesnek, azonban 2 db DN1200 sb vízvezetéket és tolózár aknáik kiváltásától továbbra sem tudott eltekinteni, így ennek megfelelően kell a tervezési feladatot elvégezni. A kiváltás szükségességét a közmű pontos mélységi helyzete, a vezeték állapota, a védőtávolságok befolyásolják, amelyeket kizárólag a közmű tulajdonosa vagy üzemeltetője jogosult meghatározni, sem a Megrendelő, sem a Tervező nem jogosult előzetesen eldönteni, hogy egy vezetéket ki kell-e váltani. Mivel a Fővárosi Vízművek Zrt. álláspontja nem műszaki követelményekre, hanem belső üzemeltetési, fenntartási, hibajavítási munkafolyamataira és az ezekhez szükséges helyigényekre vezethető vissza, amely a Szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás előkészítése és lebonyolítása során a legnagyobb gondosság mellett sem volt előrelátható a Megrendelő és a Tervező részéről. A fentiek szerinti pótmunka a következő tevékenységeket foglalja magában: vízjogi létesítési engedélyezési terv készítése, vízvezeték csövek statikai részletterveinek elkészítése, hozzájárulások és vízjogi engedély beszerzése. A pótmunka a tervezői díj és a teljesítési határidő megnövekedését okozza. A részszámlázás módosítása azért vált szükségessé, mivel időközben az első részszámlázási esemény már bekövetkezett, pénzügyi teljesítés is megtörtént, továbbá a pótmunka miatti értéknövekedésre tekintettel a részszámlázási arányokat javítani kellett. Felek a módosítást a fent kifejtett kiváltó okokra tekintettel Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján végzik el, mivel - a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket a Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre [az előbbieken kifejtett indoklás szerint]; - a módosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét [a pótmunka a tervezési feladathoz szorosan hozzátartozik, elvégzése előfeltétele a szerződésszerű teljesítésnek, ekként a Szerződés általános jellegét nem változtatja meg, továbbra is a közbeszerzési eljárás tárgya szerinti tervezési feladat valósul meg]; - az ellenérték növekedése nem haladja meg a Szerződés értékének 50%-át [a pótmunka értéke 3 975 000 Ft + ÁFA, amely a Szerződés értékének 25%-a]. A szerződésmódosítást a felek 2026.08.31. napján írták alá.

Egyéb kiegészítő információk

A változtatás fő oka: A módosítások olyan körülmények miatt szükségesek, amelyet a kellően gondos vevő előre nem láthatott.
Új érték
Szöveg:

Szerződés 3.1. pontjának első mondata (eredeti): "Tervezőt a közbeszerzési eljárásban tett ajánlata alapján, az ott meghatározott tervezői díjelemek szerint illeti meg a tervezői díj, azaz nettó 15 890 000 Ft, bruttó 20 180 300 Ft a jelen szerződés 1. sz. mellékletét képező műszaki leírásban (tervezői feladatleírásban) foglalt szolgáltatás(ok) teljesítéséért." Szerződés 3.1. pontjának első mondata (módosított): "Tervezőt a közbeszerzési eljárásban tett ajánlata alapján, az ott meghatározott tervezői díjelemek szerint illeti meg a tervezői díj, azaz nettó 17 615 000 Ft (tervezési feladatok díja) és nettó 2 250 000 Ft (tervezői művezetés díja), összesen 19 865 000 Ft, bruttó 25 228 550 Ft a jelen szerződés 1. sz. mellékletét képező műszaki leírásban (tervezői feladatleírásban) foglalt szolgáltatás(ok) teljesítéséért." Szerződés 3.8. pontja (eredeti): "Megrendelő részszámlázási lehetőséget a következők szerint biztosít: Tervező • az engedélyes tervek elkészítését és Megrendelő általi elfogadását követően a teljes tervezői díj 40%-ára, • az útépítési engedélyeztetést követően a teljes tervezői díj 10%-ára, • a kivitelezési tervdokumentáció elkészítését és Megrendelő általi elfogadását követően a teljes tervezői díj 40%-ára, • a kivitelezési tervdokumentációval kapcsolatos minden szükséges engedély és hozzájárulás megszerzését követően a teljes tervezői díj 10%-ára; • a kivitelezés időszaka alatt a Megrendelő által igénybe vett tervezői művezetési szolgáltatás után a teljesített mérnöknapok arányában a kivitelezést lezáró sikeres műszaki átadás-átvételt követően jogosult számlát benyújtani." Szerződés 3.8. pontja (módosított): "Megrendelő részszámlázási lehetőséget a következők szerint biztosít: Tervező • az engedélyes tervek elkészítését és Megrendelő általi elfogadását követően a tervezési feladatok díjának 30,97 %-ára, azaz nettó 5 456 000 Ft + ÁFA összegre; • szolgáltatótól kapott adatszolgáltatások alapján, a nagyátmérőjű vízvezetékek nyilvántartási nyomvonalának figyelembevételével a vízjogi létesítési engedélyezési terv és a vízvezeték csövek statikai részletterveinek elkészítését és Megrendelő általi elfogadását követően a tervezési feladatok díjának 20%-ára, azaz nettó 3 523 000 Ft + ÁFA összegre; • az útépítési engedélyeztetést követően a tervezési feladatok díjának 10%-ára, azaz nettó 1 761 500 Ft + ÁFA összegre; • a kivitelezési tervdokumentáció elkészítését és Megrendelő általi elfogadását követően a tervezési feladatok díjának 32%-ára, azaz nettó 5 636 800 Ft + ÁFA összegre; • a kivitelezési tervdokumentációval kapcsolatos minden szükséges engedély és hozzájárulás megszerzését követően a teljes tervezői díj 7,03 %-ára, azaz nettó 1 237 700 Ft + ÁFA összegre; • a kivitelezés időszaka alatt a Megrendelő által igénybe vett tervezői művezetési szolgáltatás után a teljesített mérnöknapok arányában a kivitelezést lezáró sikeres műszaki átadás-átvételt követően jogosult számlát benyújtani." Szerződés 4.6. pontjának első mondata (eredeti): "A teljesítés időtartama részfeladatonként a következő: építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítése 100 nap, kivitelezési tervdokumentáció elkészítése 80 nap (véglegessé vált építési engedély kézhezvételétől számítva)." Szerződés 4.6. pontjának első mondata (módosított): "A teljesítés időtartama részfeladatonként a következő: építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítése 130 nap, kivitelezési tervdokumentáció elkészítése 90 nap (véglegessé vált építési engedély kézhezvételétől számítva)." Szerződés 1. sz. melléklete kiegészült az elvárt műszaki tartalom tekintetében: "szolgáltatótól kapott adatszolgáltatások alapján, a nagyátmérőjű vízvezetékek nyilvántartási nyomvonalának figyelembevételével a vízjogi létesítési engedélyezési terv elkészítése; vízvezeték csövek statikai részletterveinek elkészítése". BT-201 (VII.2.2) pont folyt.): A Fővárosi Vízművek Zrt. 2025.09.22-én küldött válaszát követően több körös egyeztetés kezdődött a témában a Fővárosi Vízművek, Budapest XIII. kerületi Önkormányzat és a Tervező részvételével. Az egyeztetések célja, hogy az Fővárosi Vízművek Zrt. által elvárt műszaki tartalom és a beruházás során a költségkerteteket is figyelembe vevő és ezáltal a Budapest XIII. kerületi Önkormányzat által ténylegesen megvalósítható műszaki tartalom közötti kompromisszum kialakuljon. Ehhez a Tervezőnek is több új kialakítási vázlatot kellett elkészítenie figyelve arra, hogy a módosítás miatt nem legyenek további költségnövelő beavatkozások, illetve a Fővárosi Vízművek Zrt. számára is elfogadható legyen a kevesebb kiváltással járó kialakítás. A különböző változatok elkészítése, majd egyeztetése és a vonatkozó beruházási költség többletek meghatározása miatt ez egy hosszantartó egyeztetési folyamat lett. Melynek végén vég a Budapest XIII. kerületi Önkormányzatának is döntenie kellet arról, hogy felmerülő többletköltségeket tudja vállalni. Ezeket a döntések megszületését követően vált csak biztossá, hogy pontos milyen műszaki tartalom szerint szükséges az engedélyezési tervet módosítani és kiegészíteni. Tervező az akadályközlését pedig a Tőle elvárt pontos műszaki tartalom ismertében tudta elkészíteni és beküldeni 2026.06.19-i dátummal, melyet követően belső jóváhagyási folyamatok átfutási ideje következtében a szerződés módosítás 2026.08.31-én tudott hivatalosan megtörténni.

Szöveg

Forrás: OJS 2026/S 185-657762 (2026-09-22)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások (>20 új beszerzések)

Mérnöki szolgáltatások (16)

Mérnöki tervezési szolgáltatások (12)