Puskás Arénához kapcsolódó építési beruházások

Rövid leírás

Az ajánlatkérő célja Puskás Arénához, továbbá a BOK Sportcsarnokhoz kapcsolódóan különböző (szükségszerű és alap, továbbá egyéb opciós) építési beruházások megvalósítása. A kivitelezéssel kapcsolatos további információkat a kiviteli tervcsomag, a részletes műszaki leírás és a tételes, mennyiségi árazatlan költségvetés tartalmazza.

A beszerzés leírása

A szerződés tárgya a Puskás Aréna (üzemelő, működő, a kivitelezés időtartama alatt is rendezvényeket kiszolgáló sportlétesítmény) területén, a rendelkezésre bocsátott kiviteli tervdokumentáció alapján végzendő építési beruházás, különösen az alábbi munkák teljes körű elvégzése (bontással, elszállítással, helyreállítással, beépítéssel, szükséges csatlakozásokkal, üzembe helyezéssel, beszabályozással és átadás-átvételi dokumentációval): 1. Tűz- és/vagy füstgátló acél ajtók cseréje: összesen 106 db meglévő ajtó szerelvényeinek/ajtólapjainak (illetve a szükséges tok- és kiegészítő elemek) elbontása, elszállítása és az előírt tűz-/füstgátlási teljesítményű ajtók beépítése, beállítása, működéspróbája, megfelelőségi igazolások biztosítása. 2. Catering raktárterületek bővítése / új zárt raktárhelyiségek kialakítása a 6.58 és 6.59 helyiségszámú büfékhez kapcsolódóan: a meglévő büféépítmények rövid oldali meghosszabbításával kialakítandó, zárt raktározási területek megvalósítása összesen tervek szerint 343 m² alapterületen (büfénként ~170 m²), a kapcsolódó nyílászárókkal (pl. kétszárnyú ajtók), építőmesteri és szakipari munkákkal együtt. A raktárhelyiségekhez kapcsolódóan a meglévő tűzjelző rendszer és sprinkler rendszer bővítése/kiépítése a kiviteli tervek szerint. 3. Skybox szinti gyengeáramú (elektromos) helyiségek klimatizálása: a meglévő rendszertől független, egyedi hűtési rendszer(ek) kivitelezése (beltéri és kültéri egységek elhelyezése, hűtési vezetékek elhúzása az optikai álmennyezet feletti térben, villamos csatlakozások, vezérlés, üzembe helyezés), összes beépítendő hűtési teljesítmény: 91,2 kW. 4. A kiviteli tervdokumentációban szereplő, de a szerződés tárgyát nem képező tételek nem részei a jelen közbeszerzésnek (különösen: középső lelátó mellvéd LED szalagperimeter/ribbon; felső körüljáró ovális büfék bővítése). A közbeszerzés és annak alapján megkötendő szerződés opciós tételt is tartalmaz a II.2.11) pont szerint. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a közbeszerzési eljárás tárgyát képező építési munka nem építési engedély köteles tevékenységnek minősül. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy a műszaki leírásban, a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő esetleges hivatkozás a szerződés tárgyának komplexitása, illetve a szerződés tárgyát képező építési beruházás tárgyának egyértelmű megjelölése érdekében történt. Ilyen esetben „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni azzal, hogy az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. Az ajánlattevő kizárólag új eszközöket ajánlhat meg. Az ajánlat benyújtásával az ajánlattevő teljes körű kötelezettséget vállal arra, hogy az általa megadott egyösszegű vállalkozási díj magában foglalja az összes szükséges kivitelezési feladat és kapcsolódó tevékenység költségét. Ennek keretében az ajánlatnak tartalmaznia kell a téli időszakban esetlegesen felmerülő, munkaterület téliesítéséből adódó többletköltségeket is. További információt a kiviteli tervcsomag, a műszaki leírás és a tételes, mennyiségi árazatlan költségvetés tartalmaz. Jelen közbeszerzési eljárásban szereplő építőipari termékektől eltérni abban az esetben lehet, ha a helyettesítő építési termék minden, a 275/2013. (VII. 16.) Kormányrendelet az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló kormányrendelet 1. mellékletében szereplő műszaki terméktulajdonságban eléri, vagy meghaladja helyettesített termék műszaki színvonalát.

További információk

1) Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel. 2) Az ajánlattétellel kapcsolatosan felmerülő költségek Ajánlattevőt terhelik. 3) Ajánlatkérő a GDPR rendelet alapján tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az eljárás keretében a gazdasági szereplők személyes adatait a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása és a közbeszerzési eljárás lefolytatása céljából és határidőig kezeli. 4) A BT-36 mező: A szerződés teljesítése naptári napban értendő a szerződés hatálybalépése napjától. Az ajánlatkérő - jóváhagyása esetén - előteljesítést elfogad. A szerződéskötésre a Kbt. 131.§ (6) figyelembevételével kerül sor. Amennyiben ez a nap nem munkanapra esik, a szerződéskötés időpontja az ezt követő első munkanap. Vállalkozónak az építési munkákat legkésőbb 2026. április hó 30. napjáig kell teljesítenie, amelybe a műszaki átadás-átvétel ideje beleszámít.

A lehetőségek leírása

Opció tárgya: Töltőlépcsők alatt raktárhelyiségek kialakítása a Puskás Aréna területén. Az opció keretében – a kiviteli tervek szerinti helyeken – 4 db raktárhelyiség kialakítása történik, összesen 180 m² alapterületen. A raktárépítmények a meglévő épületszerkezetektől független, önálló (szerelt jellegű) építményként valósulnak meg; a helyiségekben a meglévő tűzjelző és sprinkler rendszer bővítése/kiépítése is a feladat a kiviteli tervek szerint. Az opció lehívásának feltétele és módja: az opció a Megrendelő külön, egyoldalú írásbeli nyilatkozatával/megrendelésével hívható le (javasolt, hogy a hirdetményben/szerződésben rögzített, konkrét határidővel). Az opció lehívása esetén a nyertes ajánlattevő köteles az opciós munkarészt a szerződés feltételei szerint elvégezni; lehívás elmaradása esetén az ajánlattevőt többletdíj- vagy kártérítési igény nem illeti meg.

Annak indoklása, hogy az odaítélési szempontok súlyozását miért nem tüntették fel

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-100. Értékelés módszere: 1. Alap kivitelezési munkák (HUF) - fordított arányosítás; 2. Opciós kivitelezési munkák (HUF) - fordított arányosítás; 3.) - 4.) Szakember többlettapasztalat - egyenes arányosítás; 5.) többlet jótállási idő - egyenes arányosítás.

A beszerzés leírása

A szerződés tárgya a BOK Sportcsarnok (üzemelő, működő, a kivitelezés időtartama alatt is rendezvényeket kiszolgáló sportlétesítmény) területén, a rendelkezésre bocsátott dokumentáció alapján végzendő építési beruházás, különösen az alábbi munkák teljes körű elvégzése (bontással, elszállítással, helyreállítással, beépítéssel, szükséges csatlakozásokkal, üzembe helyezéssel és átadás-átvételi dokumentációval): 1. Földszinti mosdók (vizesblokkok) teljes körű felújítása: az összesen 230,96 m2 alapterületű helyiségek valamennyi részére kiterjedően, különösen • világítás korszerűsítése (51 db új, álmennyezetbe épített 60×60 cm LED panelek és kapcsolódó villamos szerelések), • 230,96 m2-en kazettás álmennyezet bontása és kiépítése/cseréje, a beépített gyengeáramú berendezések, hő- és füstjelzők kíméletes bontásával és visszaépítésével, továbbá a sprinkler oltófejek környezetében szükséges álmennyezeti helyreállításokkal, • építőmesteri helyreállítások, 167,7m2-en festési munkák, • padló- (230,96 m2-en) és falburkolatok (keményburkolatok, falicsempék) bontása és teljes cseréje, • szeméremfalak, belső ajtók cseréje, • szaniterek cseréje (pl. falba szerelt WC-k fém nyomólappal, piszoárok infravörös vezérlésű öblítőszeleppel, elemes megtáplálással), a szükséges víz- és csatornaszereléssel. 2. „A” Csarnok füstgátló nyílászárók cseréje: összesen 27 db meglévő füstgátló nyílászáró elbontása, elszállítása és az előírt műszaki tartalom szerinti füstgátló acél ajtóelemek beépítése (pl. DFM füstgátló beltéri acél ajtóelem, SCM-C füstgátlás). A közbeszerzés és annak alapján megkötendő szerződés opciós tételt is tartalmaz a II.2.11) pont szerint. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a közbeszerzési eljárás tárgyát képező építési munka nem építési engedély köteles tevékenységnek minősül. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy a műszaki leírásban, a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő esetleges hivatkozás a szerződés tárgyának komplexitása, illetve a szerződés tárgyát képező építési beruházás tárgyának egyértelmű megjelölése érdekében történt. Ilyen esetben „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni azzal, hogy az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. Az ajánlattevő kizárólag új eszközöket ajánlhat meg. Az ajánlat benyújtásával az ajánlattevő teljes körű kötelezettséget vállal arra, hogy az általa megadott egyösszegű vállalkozási díj magában foglalja az összes szükséges kivitelezési feladat és kapcsolódó tevékenység költségét. Ennek keretében az ajánlatnak tartalmaznia kell a téli időszakban esetlegesen felmerülő, munkaterület téliesítéséből adódó többletköltségeket is. További információt a kiviteli tervcsomag, a műszaki leírás és a tételes, mennyiségi árazatlan költségvetés tartalmaz. Jelen közbeszerzési eljárásban szereplő építőipari termékektől eltérni abban az esetben lehet, ha a helyettesítő építési termék minden, a 275/2013. (VII. 16.) Kormányrendelet az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló kormányrendelet 1. mellékletében szereplő műszaki terméktulajdonságban eléri, vagy meghaladja helyettesített termék műszaki színvonalát.

A lehetőségek leírása

Opció tárgya: „B” Csarnok fejépület felújítása. Az opció keretében a „B” csarnok fejépületének, a műszaki tartalomban részletezett összesen 112 m2 alapterületű helyiségeiben teljes körű felújítás valósul meg, amely különösen magában foglalja: padlóburkolatok cseréje (112 m2-en), oldalfalak újraburkolása, álmennyezetek cseréje (112 m2-en), világítás cseréje LED technológiára (24 db), oldalfalak festése 206 m2-en, valamint zuhanyzók felújítása, mosdók és vizeldék cseréje, kapcsolódó víz- és csatornaszerelési munkákkal. Az opció lehívásának feltétele és módja: az opciós munkák lehívása a szerződés megkötését követő 10 napon belül a Megrendelő külön, egyoldalú írásbeli nyilatkozatával/megrendelésével hívható le ( a szerződésben rögzített, konkrét határidővel). Az opció lehívása esetén a nyertes ajánlattevő köteles az opciós munkarészt a szerződés feltételei szerint elvégezni; lehívás elmaradása esetén az ajánlattevőt többletdíj- vagy kártérítési igény nem illeti meg.

Az eljárás legfontosabb jellemzői

Ajánlatkérő a Kbt. 81.§ (1) bekezdése szerinti, uniós értékhatárt elérő értékű nyílt eljárást folytat le. Az ajánlatok elbírálása három szakaszból áll a Kbt. 81.§ (5) bekezdése alapján. Ajánlatkérő előszőr az ajánlatok értékelését végzi el a Kbt. 69.§ (3) bekezdése szerint, majd az értékelési részszempont szerint legkedvezőbb (adott esetben az azt követő legkedvezőbb) ajánlat(ok) vonatkozásában elvégzi azok előzetes vizsgálatát (Kbt. 69.§ (2) bekezdés), majd az előzetes vizsgálatot követően elvégzi azok utólagos vizsgálatát (utólagos igazolások benyújtása). Előzetes vizsgálat: Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az ajánlatok megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Ajánlatkérő megállapítja, hogy mely ajánlat érvénytelen, és hogy van-e olyan gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni. Az ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági követelményeket, a kizáró okokat előzetes ellenőrzi, és elfogadja az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatokat, valamint minden egyéb tekintetben ellenőrzi az ajánlat megfelelőségét, szükség szerint elvégzi a Kbt. 71-72.§ szerinti bírálati cselekményeket (hiánypótlás, felvilágosítás kérés, számítási hiba javítása, aránytalanul alacsony ár és egyéb aránytalan vállalások vizsgálata). Az ajánlatkérő valamennyi alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában előzetes igazolási módként elfogadja a formanyomtatvány IV. rész alfa szakaszának kitöltését, részletes információk megadását nem kéri. Az előzetes vizsgálathoz ajánlattevők kizárólag azon nyilatkozatokat, iratokat kötelesek benyújtani az ajánlatukban, amelyek alkalmasak arra, hogy Ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (2) és (3) bekezdéseiben foglalt kötelezettségeinek eleget tegyen. Ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően a Kbt. 69.§ (4) vagy (6) bekezdés szerint jár el. Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be – és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér. Ha az értékelés módszerét figyelembe véve valamelyik ajánlat figyelmen kívül hagyása esetén az ajánlattevők egymáshoz viszonyított sorrendje nem változik, ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy a Kbt. 69.§ (4) bekezdésében foglaltaktól eltérően a Kbt. 69.§ (6) bekezdése szerint jár el.

Hely

Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza. Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be.

A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid leírása

Alkalmassági követelmény típusa: Technikai és szakmai alkalmasság Alkalmassági követelmény megnevezése: Referencia Alkalmassági követelmény ismertetése: Előzetes igazolás: A Kbt. 67.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján ajánlattevő (AT) ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés teljesülése tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (EEKD) foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy az M1) pontban foglalt alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az ajánlathoz csatolandó EEKD IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményt nem kell az EEKD formanyomtatvány IV. rész C-D. pontjaiban feltüntetni. Utólagos Alkalmassági követelmény megnevezése: Referencia Alkalmassági követelmény ismertetése: Előzetes igazolás: A Kbt. 67.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján ajánlattevő (AT) ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés teljesülése tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (EEKD) foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy az M1) pontban foglalt alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az ajánlathoz csatolandó EEKD IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményt nem kell az EEKD formanyomtatvány IV. rész C-D. pontjaiban feltüntetni. Utólagos igazolás: Az alábbiakban előírt igazolásokat kizárólag az AK Kbt. 69.§-a szerinti felhívására szükséges benyújtani a felszólított AT-nek. AT köteles csatolni: M1) A 321/2015. (X. 30.) Kr. 21.§ (2) bek. a) pontja (és (2a) bek. a) pontja) alapján ismertetnie kell az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban teljesített, de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett, legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti (építési beruházás) tárgyú referenciával, melyet a 321/2015. (X. 30.) Kr.22.§ (1)-(2) bekezdésében meghatározottak szerint kell igazolni az alábbi tartalmú referenciaigazolással vagy referencianyilatkozattal: - ajánlattevő (a szerződést teljesítő kedvezményezett) neve, címe, - a szerződést kötő másik fél (Megrendelő) adatai (név, székhely, kapcsolattartó személy neve, elérhetősége), - a szerződés tárgya (rövid műszaki tartalom olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági követelményeknek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen, szállított típus pontos megnevezése), - a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap bontásban), - nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A.§-ában foglalt jogszabályi előírások értelmében az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22.§ (4) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében a fentiekben részletezett adatokat a szerződés részteljesítése alapján kiállított igazolásban a részteljesítés vonatkozásában kell megadni olyan módon, hogy az ajánlattevő tájékoztató jelleggel feltünteti a részteljesítéssel érintett szerződés teljes tárgyának megjelölését is. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6), (7), (9) és (11) bekezdésben foglaltak is irányadók. AK hivatkozik a Kbt. 69.§ (11) bek-re. Az AT ajánlatában a Kbt. 67.§ (1) bekezdésében és a Kr. 1.§ (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében kizárólag az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát köteles benyújtani. AK a Kr. 2.§ (5) bekezdése alapján megjelöli, hogy az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, az AT-knek az EEKD IV. részében elegendő az alfa pont kitöltése, nem szükséges részletes adatok megadása. Az alkalmassági feltételeknek való megfelelés igazolására a Kbt. 69.§ (4) bekezdésében foglaltak szerint az AK felhívására kerülhet sor. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) sikeres műszaki átadás-átvétellel befejezett, szerződésszerűen teljesített építési beruházás referenciájával/referenciáival, amely(ek) keretében – legalább egy referencia esetében üzemeltetés és rendeltetésszerű használat mellett, a kivitelezés ideje alatt is működő/használatban lévő épületben vagy létesítményben, olyan munkavégzési környezetben, ahol a kivitelezést ütemezetten, a használat fenntartása mellett kellett megszervezni – összesen (kumuláltan) megvalósult: a) legalább 250 m² összes alapterületen (acél-/szendvicspanel vagy azzal egyenértékű) (raktár)helyiség(ek) teljes körű kialakítása/építése és kapcsolódó tűzjelző és/vagy sprinkler rendszer létesítése/átalakítása/bővítése; b) legalább 70 db füst- és/vagy tűzgátló nyílászáró (ajtó) beépítése/cseréje; c) legalább 60 kW összteljesítményű hűtési rendszer/hűtőberendezés(ek) kivitelezése és beüzemelése. A fenti követelmények legfeljebb három szerződés/beruházás bemutatásával teljesíthetők; a mennyiségi adatok összeadhatók a bemutatott referenciák között (nem szükséges, hogy minden munkanem egyetlen szerződésben szerepeljen).

A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid leírása

M2) 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (2) bekezdés b) pontja alapján Ajánlattevő ismertesse annak a szakembernek a nevét, végzettségét, illetve képzettségét, gyakorlatát, akit Ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Az előírt végzettség a végzettséget igazoló dokumentum egyszerű másolatban történő benyújtásával (amennyiben a bemutatott szakember érvényes jogosultsága szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, úgy a végzettséget igazoló dokumentum benyújtása nem szükséges), a szakmai gyakorlat a szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajz benyújtásával igazolandó (amennyiben a bemutatott szakember érvényes jogosultsága szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, úgy az alkalmassági követelmény körében előírt szakmai gyakorlati idő bemutatása ezen szakember esetében nem szükséges, a bejegyzés ténye és a nyilvántartás adatai alapján Ajánlatkérő automatikusan úgy tekinti, hogy az adott szakember az alkalmassági követelményben előírt szakmai gyakorlati idővel rendelkezik, ugyanakkor az önéletrajzban kötelesek feltüntetni a szakember kamarai nyilvántartási számát és a jogosultság megszerzésének idejét), amelyben nyilatkozni szükséges a tekintetben, hogy a szerződés teljesítése során rendelkezésre fog állni. Az önéletrajznak az egyes szakmai tapasztalatok időtartamát év/hónap pontossággal kell tartalmaznia. Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele a szakember szakmai tapasztalatába. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6), (7), (9) és (11) bekezdésben foglaltak is irányadók. AK hivatkozik a Kbt. 69.§ (11) bek-re. Az AT ajánlatában a Kbt. 67.§ (1) bekezdésében és a Kr. 1.§ (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében kizárólag az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát köteles benyújtani. AK a Kr. 2.§ (5) bekezdése alapján megjelöli, hogy az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, az AT-knek az EEKD IV. részében elegendő az alfa pont kitöltése, nem szükséges részletes adatok megadása. Az alkalmassági feltételeknek való megfelelés igazolására a Kbt. 69.§ (4) bekezdésében foglaltak szerint az AK felhívására kerülhet sor. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi kulcsszakemberekkel (saját állományban vagy más szervezet bevonásával): a) M2.1. 1 fő, az építésügyi és építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakembert; b) M2.2. 1 fő, az építésügyi és építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉG jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakembert. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a megjelölt szakembernek a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti névjegyzékbe vétellel kell rendelkeznie a szerződéskötés időpontjáig! Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6), (7), (9) és (11) bekezdésben foglaltak is irányadók. AK hivatkozik a Kbt. 69.§ (11) bek-re.

A gazdasági szereplők azon csoportjának jogi formája, amelynek a szerződést oda kell ítélni

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé. BT-70 és OPT-060 mezők folytatása: A kötbér alapja a hibás munka általános forgalmi adó nélkül számított nettó teljes értéke. A hibás munka értékét a nyertes Ajánlattevő ajánlatában szereplő árazott költségvetés alapulvételével kell megállapítani. Az Ajánlatkérő jogosult a hiba kijavításig terjedő időre minden nap után a kötbéralap 0,5 %-ának (azaz fél százalék), összesen azonban legfeljebb a hibás munka általános forgalmi adó nélkül számított nettó teljes értékének megfelelő kötbért érvényesíteni a nyertes ajánlattevővel szemben. A hiba késedelmes kijavítása miatti kötbér a kötbérterhes szerződéses határidő elmulasztása miatti késedelmi kötbér mellet is érvényesíthető. Meghiúsulási kötbér: A szerződés meghiúsulása esetén az Ajánlatkérő jogosult tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 25 %-nak (azaz huszonöt százalék) megfelelő Meghiúsulási kötbért érvényesíteni a nyertes ajánlattevővel szemben. Jótállási kötelezettség: A jótállási időszak a sikeres átadás-átvételi eljárás lezárását követő naptól számítva minimum 36 (harminchat) hónap, maximum 60 (hatvan) hónap az Ajánlattevő megajánlása szerint. Teljesítési biztosíték: A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként nettó vállalkozói díj 5 (öt) százaléknak megfelelő teljesítési biztosítékot köt ki. A teljesítési biztosíték hatályának a szerződés hatálya alatt folyamatosan fenn kell állnia az utolsó (rész)teljesítésre vonatkozó teljesítésigazolás kiállításáig és egyben a sikeres műszaki átadás-átvétel napjáig, abban az esetben is, ha a vállalkozó késedelembe esik, vagy a teljesítési határidőket módosítják. A teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátása: legkésőbb a szerződés hatálybalépésétől számított 5. (ötödik) munkanapon belül. Amennyiben a nyertes ajánlattevő a teljesítési biztosítékot a szerződés aláírásától számított 5. (ötödik) munkanapon belül nem bocsátja az ajánlatkérő rendelkezésére, úgy az ajánlatkérő elállhat a szerződéstől. Biztosítékra vonatkozó általános szabályok: Ajánlatkérő a Kbt. 134.§ (2) bekezdés. Jótállási biztosíték: A Kbt. 134.§ (3) bekezdése alapján, a szavatossági és jótállási kötelezettség nem teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként az ajánlatkérő a nettó vállalkozási díj 5 (öt) százalékának megfelelő jólteljesítési biztosítékot köt ki. A jótállási biztosítéknak a jótállási időszak kezdő napjától számítva a jótállási időszak lejártát követő 30. (harmincadik) napig fenn kell állnia. A jótállási időszak kezdő napja: a sikeres műszaki átadás-átvételt követő nap. Ajánlatkérő tájékoztatásul közli, hogy a Kbt. 134.§ (4) bekezdése alapján a jelen pontban előírt biztosíték rendelkezésre álló összege az ajánlatkérő követelésének kielégítésével csökken, nincs az ajánlattevőnek a biztosíték meghatározott mértékű folyamatos fenntartására vonatkozó kötelezettsége. A biztosíték, a nyertes ajánlattevő választása szerint figyelemmel a Kbt. 134.§ (6) bekezdésére nyújtható • óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő az Ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01457869-09060056 számú HUF számlájára történő befizetésével (átutalással) vagy • pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy • biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek és szerződést megerősítő biztosíték részletes szabályait a szerződés tervezete tartalmazza. A szerződéses biztosítékok részletes szabályait a szerződés tervezete tartalmazza. Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme: magyar forint (HUF). Jogszabály: Kbt. 135.§ (1) és (6) bekezdése, valamint a (10)-(11) bekezdése, valamint a késedelmi kamat tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:155.§-a. További információt a szerződés tervezete tartalmaz.

A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre

Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme: magyar forint (HUF). Előleg: a nettó vállalkozói díj 30 %-a. Az előleg összege az egyes kiállításra kerülő számlákból egyenlő arányban kerül levonásra. Számlák száma: 1 (egy) darab részszámla a szerződéses érték 50 %-ának értékében műszaki készültség 50%-os szintjénél és 1 (egy) darab végszámla szintnek megfelelően, de maximum, a végszámla a munkák 100 %-os készültségének elérése esetén, a sikeres műszaki átadás-átvétel lezárását követően esedékes). Ajánlatkérő tartalékkeretet nem biztosít. Jogszabály: Kbt. 135.§ (1) és (3), (5)-(6) bekezdése, valamint a (10)-(11) bekezdése, 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A.§-a, valamint a késedelmi kamat tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:155.§-a, valamint az ellenszolgáltatás teljesítésére a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdések. További információt a szerződés tervezete tartalmaz.

A szerződés teljesítésének feltételei

A kötbérek tekintetében figyelemmel a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdésére az ajánlatkérő rögzíti, hogy a kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős megszegi a szerződést. Késedelmi kötbér: Amennyiben a nyertes ajánlattevő a kötbérterhes határidőket olyan okból, amelyért felelős, elmulasztja, úgy az Ajánlatkérő jogosult minden késedelmes nap után, a nettó vállalkozó díj 0,5 %-nak (azaz fél százalék), összesen azonban legfeljebb a nettó vállalkozói díj 20 %-nak (húsz százalék) megfelelő Késedelmi kötbért érvényesíteni a nyertes ajánlattevővel szemben. Amennyiben a nyertes ajánlatevő a hibás teljesítés kijavítására a szerződésben meghatározott határidőt, vagy a Felek által meghatározott határidőt, póthatáridőt elmulasztja, úgy a határidőt követő naptól a hiba kijavításáig terjedő időre kötbért köteles fizetni.

Kizárási okok leírása

Az eljárásban a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok érvényesülnek az ajánlattevő, a közös ajánlattevők, alvállalkozók, alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplők vonatkozásában. Az öntisztázás vonatkozásában a Kbt. 64.§-a az irányadó. Igazolási mód: Ajánlattevőnek (az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdaság szereplő vonatkozásában is) az ajánlatban az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdések hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikére külön formanyomtatványt az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő tölti ki és nyújtja be. Ajánlattevőnek a Kbt. 67.§ (4) bekezdésre figyelemmel elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt.62.§ (1) és (2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A 321/2015. (X.30.) Korm.rend. 15.§ (1) bekezdés alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával Ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67.§ (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének, tehát a nyilatkozatot azon alvállalkozók tekintetében kell benyújtani, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában. A Kbt. 69.§ (4) - (7) bekezdésére figyelemmel Ajánlatkérő a felhívás II.2.5. pontjában található értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető Ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével fogja felhívni a kizáró okok tekintetében az alábbiak szerinti igazolások benyújtására: - Ajánlattevőnek elektronikus űrlapon a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében csatolni kell nyilatkozatát, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3.§ 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa személyazonosító adatainak, adóazonosító adatainak, külső nyilvántartás szerinti személy-, illetve adóazonosító adatainak, valamint érdekeltségének a pénzmosásról szóló törvény 3.§ 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti jellege és mértéke bemutatását tartalmazza; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3.§ 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. - Ajánlattevőnek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kc) alpontja szerinti kizárok ok hatálya alá. - Megkövetelt igazolási mód magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) és alvállalkozó(ik), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 8.§ (kivéve ib és gb pont) előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását. - Megkövetelt igazolási mód nem magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) és alvállalkozó(ik), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 10.§ előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását. A kizáró okok igazolásával kapcsolatban irányadóak továbbá a 321/2015. Korm. rend. 4.§-ában, a 6-7.§-aiban és a 12-16. §-aiban foglaltak. A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (7) bekezdés alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az Ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

További információk

1) A közbeszerzési eljárás a Kbt. 40.§ (1) bek. és az e-Kr alapján az EKR-ben kerül lebonyolításra. Az e-Kr.11-12.§ és a Kbt.41/A.§ is irányadó. Csatolni kell az ajánlathoz a Kbt. 66.§ (5) bekezdés szerinti felolvasólapot és a 66.§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot elektronikus űrlap formájában. 2) Ajánlatkérő az ajánlattevők részére helyszíni bejárást nem tart. Amennyiben valamely ajánlattételre felkért gazdasági szereplő igényelné a helyszíni bejárás megtartását, úgy azt EKR rendszerben „Egyéb kommunikáció” eljárási cselekménnyel kérheti 2026. január hó 08. napján 9 óráig. Ebben az esetben a helyszíni bejárás helyszíne és időpontja a következő: 1146 Budapest, Istvánmezei út 3-5. Puskás Aréna főbejárat., 2026. január hó. 09. napja. 14:00 óra. 3) Az Ajánlatkérő a Kbt. 41/A.§ (1) és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 10. § (3) alapján a jelen eljárás keretében benyújtandó dokumentumokat egyszerű másolatban is elfogadja. Ahol Ajánlatkérő elektronikus űrlapot bocsát az ajánlattevők rendelkezésére, ott az Ajánlattevő köteles nyilatkozatát az elektronikus űrlap felhasználásával megtenni. Az ajánlathoz csatolni kell a Közbeszerzési Dokumentációban rendelkezésre bocsátott egyéb nyilatkozatminták alapján nyomtatott, aláírt, scannelt pdf formátumú nyilatkozatokat is a Közbeszerzési Dokumentumban foglaltak szerint. 4) AK a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárásban a nyertes AT-nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását. 5) Ajánlatkérő közli, hogy az 1. részben opcióval együtt számított nettó 370.000.000,- HUF, míg a 2. részben opcióval együtt számított nettó 240.000.000,- HUF teljes vállalkozó díjnál magasabb ellenértéket tartalmazó ajánlatot, a Kbt. 73.§(6) bek. c) pontja alapján, érvénytelenné fogja nyilvánítani. 6) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró személy aláírásii címpéldányának másolatát, vagy ügyvéd/kamarai jogtanácsos által ellenjegy. aláírás-mintát (vagy adott esetben meghatalmazást). Abban az esetben amennyiben ajánlattevő elektronikus aláírással látja el az ajánlatában benyújtott valamennyi nyilatkozatot, úgy az aláírási címpéldányt nem kéri Ajánlatkérő az ajánlathoz csatolni. 7) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott vált. bejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Ha változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, az erre vonatkozó nyilatkozatot kell csatolni. 8) AK a Kbt.71.§ szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. AK a Kbt. 71. § (6) bek. alapján nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt vont be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. 9) A felhívás BT-750 mezői szerinti előírt M1) és M2) alkalmassági feltételek és ezek igazolási módjánál az előírás tárgyában a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb a bronz névjegyzéki előíráshoz képest, mert a referencia besorolási kategóriánál specifikusabb referencia teljesítését, továbbá a teljesítéshez kapcsolódóan speciálisabb szakember igazolását írja elő. 10) AK az eljárás dokumentumait az e-Kr. szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált AT-k részére biztosítja. Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű okirat alkalmas. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven került kiállításra, akkor az eredeti dokumentum mellett csatolandó a magyar fordítás is. 11) Közös ajánlattétel esetén csatolni kell az egyértelmű felelősségvállalást tartalmazó együttműködési megállapodást. 12) Üzleti titok: a Kbt. 44.§ (1) szerint az EKR rendszer külön erre a célra szolgáló funkciója alapján elkülönített üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) (2018. évi LIV. tv. 1.§) tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. 13) A BT-98 mező alapján az ajánlati kötöttség időtartama 60 naptári nap. 14) AK alkalmazza a Kbt. 81.§ (4) és a Kbt. 81.§ (5) bekezdéseket. A Kbt. 81.§ (5) bekezdésében foglaltak alapján Ajánlatkérő előszőr az ajánlatok értékelését végzi el az ajánlati felhívásban meghatározott értékelési szempontok szerint. 15) AK alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdésének e) pontját. 16) Kiegészítő tájékoztatás kérések során ajánlatkérő a Kbt. 56.§-a alapján jár el. 17) Ajánlattevőnek az ajánlatához szakmai ajánlatot kell csatolnia, melynek az alábbi részekből kell állnia: 1. A szakmai ajánlata részeként köteles csatolni az árazatlan költségvetés(ek)et teljes körűen beárazva. Az árazott költségvetés .xls formátumban is be kell az EKR rendszer útján nyújtani. 2. A szakmai ajánlat részeként az ajánlattevő köteles az ún. Rendezvény ütemterv alapján előzetes kivitelezési ütemtervet benyújtani 2026. február 27-i munkaterületadási dátumot feltételezve, amelyet nyertesség esetén köteles a megkötésre kerülő vállalkozási szerződésben meghatározottak szerint aktualizálni. A Kbt. 71.§ (8) b) irányadó. 3. Amennyiben ajánlattevő a felolvasólapon a 3. és/vagy 4. értékelési részszempont vonatkozásában 0-nál nagyobb értéket ajánl meg, a megajánlott szakemberek szakmai önéletrajzával kell alátámasztani a megajánlott adatokat. A 3. és/vagy 4. értékelési részszempontra megajánlott szakember nevét az erre kiadott nyilatkozatban kell feltüntetni és az EKR rendszerben benyújtani. A szakemberek többlet szakmai tapasztalatára vonatkozó értékelési szempontokkal kapcsolatban Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a Kbt. 71.§ (9) bekezdésében foglaltak alapján, ha a Kbt. 76.§ (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között ellentmondás van (a felolvasólapon szereplő adat az értékeléskor kedvezőbb, mint a csatolt dokumentum), és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja, kivéve a 71. § (9a) bekezdésében foglalt esetet. 18) Az AK – figyelemmel a Kbt. 76.§ (5) rendelkezéseire is - az érvényes ajánlatot a Kbt. 76.§ (2) bekezdés c) pontja alapján bírálja el. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-100. Értékelés módszere: 1. Alap kivitelezési munkák (HUF) - fordított arányosítás; 2. Opciós kivitelezési munkák (HUF) - fordított arányosítás; 3.) - 4.) Szakember többlettapasztalat - egyenes arányosítás; 5.) többlet jótállási idő - egyenes arányosítás. 19) AT-nek az ajánlatban nyilatkoznia kell az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról szóló, 2022/576 EU rendelet 1. cikk 23. pontja nyomán életbe lépett, 833 /2014/EU rendelet 5k. cikk szerinti tilalom vonatkozásában. 18) Ajánlatkérő projekttársaság létrehozását nem tesz lehetővé. 19) Ajánlatkérő a Kbt. 131.§ (4) értelmében az eljárás nyertesével, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte, figyelemmel a Kbt. 69.§ (4)-(6)-re is. A nyertes ajánlattevő köteles az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezés megküldését követően, a Kbt. 131.§ (6) bekezdése szerinti szerződéskötési moratórium lejártát és az Ajánlatkérő írásbeli felhívását követő legfeljebb 5 (öt) munkanapon belül az Ajánlatkérővel a szerződést az Ajánlatkérő székhelyén megkötni, feltéve, hogy a Kbt. 131.§ (5) bekezdése szerinti ajánlati kötöttség fennáll. Amennyiben a szerződés megkötése a fenti határidőben az Ajánlatkérőnek fel nem róható és a nyertes ajánlattevő érdekkörében felmerült okból nem történik meg, azt az Ajánlatkérő a szerződéskötéstől való visszalépésnek tekinti. Ebben az esetben az Ajánlatkérő jogosult a Kbt. 131.§ (4) bekezdése alapján – amennyiben az összegezésben megjelölésre került – a következő legkedvezőbb ajánlattevővel szerződést kötni. A Kbt. 131.§ (9) bekezdése szerinti mentesülési eset (előre nem látható, a nyertes ajánlattevő ellenőrzési körén kívül eső körülmény) változatlanul irányadó. 20)Az ajánlatban benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát Ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69.§ (13) és (14)-ben leírtak szerint ellenőrizni. 22) Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás eredményéről a Kbt. 79.§ (2) szerint tájékoztatja az ajánlattevőket. A szerződéskötés időpontjára a Kbt. 131.§ (5)-(6) az irányadó. 23) Építési-szerelési felelősségbiztosítás (CAR): Nyertes ajánlattevő részéről minimum 250.000.000 (kettőszázötvenmillió) forint/év és 50.000.000 (ötvenmillió) forint/káresemény értékű kockázatátvállalással. A biztosításoknak mentesítenie kell a Megrendelőt és képviselőit az esetlegesen bekövetkező káresemények kártérítési kötelezettsége alól. A biztosítás a szerződés melléklete. Felelősségbiztosítás hiányában a kiviteli munkák nem kezdhetők el, illetve nem folytathatók. Vállalkozó teljes körű felelősséggel tartozik a harmadik személynek, vagy harmadik személyek tulajdonában okozott károkért, amennyiben azok Vállalkozó tevékenységére vezethetők vissza. Amennyiben nyertes ajánlattevő a szerződés megkötéséig nem rendelkezik a kért biztosítással, úgy ajánlatkérő azt a nyertes ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének tekinti a Kbt. 131.§ (4) bekezdése alapján, és a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtó ajánlattevővel köti meg a szerződést, amennyiben őt az összegezésben megjelölte. Amennyiben a hatályos jogszabály a kockázatvállalás vonatkozásában magasabb értéket állapít meg, úgy az a nyertes ajánlattevő vállalására vonatkozóan megfelelően irányadó. 24) FAKSZ: Dr. Esztári Csaba (Lajstromszám: 00946)