Vállalkozási keretszerződés keretében Pannon-Víz Zrt. kezelésében lévő szennyvízhálózat és ivóvízhálózat létesítményeinek felújítási alap (FA) terhére végzendő tervezett rekonstrukciós munkáinak elvégzése. A Pannon-Víz Zrt. üzemeltetési területén 121 településen végez víziközmű szolgáltatást. A szennyvízhálózat kiépítettsége nem 100 %-os. A 121 településből 97 településen található szennyvízcsatorna hálózat. A települések szennyvízelvezető rendszerei 17 víziközmű rendszerre tagozódnak. A víziközmű rendszereken összesen 2562,4 km a szennyvízcsatorna hálózat hossza. Ebből elválasztott rendszerű 2347,1 km, egyesített rendszerű 215,3 km, vákuumos rendszerű 25,1 km. Az elválasztott rendszer 1104,3 km gravitációs, és 624,9 km nyomott vezetékből áll. A bekötések hossza: 592,8 km. Rekonstrukciós munkák tervezett mennyisége: - szennyvízcsatorna felújítás/rekonstrukció kb. 1.400 fm hosszban - ivóvízvezeték felújítás/rekonstrukció kb. 11.200 fm hosszban - ivóvízvezeték hálózattisztítás kb. 11.200 fm hosszban A termékleírásban egy adott konkrét adott termék helyett ajánlatkérő elfogadja „vagy azzal egyenértékű” teméket is. A nyertes ajánlattevő a keretszerződést egyedi megrendelések útját köteles teljesíteni nettó 990 000 000 Ft keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb 2026. november 30-ig. Az egyedi megrendelések minimum összege az ajánlattevő a 4. értékelési szempontra megadott megajánlása, mely min. 2.000.000 Ft-tól maximum 20.000.000 Ft-ig terjedő összeg lehet. Ajánlatkérő a teljes keretösszeg 70%-nak erejéig történő megrendelésre vállal kötelezettséget.
Határidő
Az ajánlatok beérkezésének határideje 2026-01-27.
A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2025-12-23.
Szállítók
A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:
Ajánlati felhívás (2025-12-23) Objektum A közbeszerzés hatálya
Cím: PV Zrt. kitakarásos keretszerződés 2025-2026
Hivatkozási szám: EKR002393092025
Rövid leírás:
“Vállalkozási keretszerződés keretében Pannon-Víz Zrt. kezelésében lévő szennyvízhálózat és ivóvízhálózat létesítményeinek felújítási alap (FA) terhére...”
Rövid leírás
Vállalkozási keretszerződés keretében Pannon-Víz Zrt. kezelésében lévő szennyvízhálózat és ivóvízhálózat létesítményeinek felújítási alap (FA) terhére végzendő tervezett rekonstrukciós munkáinak elvégzése. A Pannon-Víz Zrt. üzemeltetési területén 121 településen végez víziközmű szolgáltatást. A szennyvízhálózat kiépítettsége nem 100 %-os. A 121 településből 97 településen található szennyvízcsatorna hálózat. A települések szennyvízelvezető rendszerei 17 víziközmű rendszerre tagozódnak. A víziközmű rendszereken összesen 2562,4 km a szennyvízcsatorna hálózat hossza. Ebből elválasztott rendszerű 2347,1 km, egyesített rendszerű 215,3 km, vákuumos rendszerű 25,1 km. Az elválasztott rendszer 1104,3 km gravitációs, és 624,9 km nyomott vezetékből áll. A bekötések hossza: 592,8 km. Rekonstrukciós munkák tervezett mennyisége: - szennyvízcsatorna felújítás/rekonstrukció kb. 1.400 fm hosszban - ivóvízvezeték felújítás/rekonstrukció kb. 11.200 fm hosszban - ivóvízvezeték hálózattisztítás kb. 11.200 fm hosszban A termékleírásban egy adott konkrét adott termék helyett ajánlatkérő elfogadja „vagy azzal egyenértékű” teméket is. A nyertes ajánlattevő a keretszerződést egyedi megrendelések útját köteles teljesíteni nettó 990 000 000 Ft keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb 2026. november 30-ig. Az egyedi megrendelések minimum összege az ajánlattevő a 4. értékelési szempontra megadott megajánlása, mely min. 2.000.000 Ft-tól maximum 20.000.000 Ft-ig terjedő összeg lehet. Ajánlatkérő a teljes keretösszeg 70%-nak erejéig történő megrendelésre vállal kötelezettséget.
Többet mutasson
Szerződés típusa: Építési beruházás
Termékek/szolgáltatások: Víz- és szennyvízvezetékek építése📦 Leírás
Belső azonosító: EKR002393092025/1
Ebben a közbeszerzésben kis- és középvállalkozások (kkv-k) is részt vehetnek ✅
A beszerzés leírása:
“Vállalkozási keretszerződés keretében Pannon-Víz Zrt. kezelésében lévő szennyvízhálózat és ivóvízhálózat létesítményeinek felújítási alap (FA) terhére...”
A beszerzés leírása
Vállalkozási keretszerződés keretében Pannon-Víz Zrt. kezelésében lévő szennyvízhálózat és ivóvízhálózat létesítményeinek felújítási alap (FA) terhére végzendő tervezett rekonstrukciós munkáinak elvégzése. A Pannon-Víz Zrt. üzemeltetési területén 121 településen végez víziközmű szolgáltatást. A szennyvízhálózat kiépítettsége nem 100 %-os. A 121 településből 97 településen található szennyvízcsatorna hálózat. A települések szennyvízelvezető rendszerei 17 víziközmű rendszerre tagozódnak. A víziközmű rendszereken összesen 2562,4 km a szennyvízcsatorna hálózat hossza. Ebből elválasztott rendszerű 2347,1 km, egyesített rendszerű 215,3 km, vákuumos rendszerű 25,1 km. Az elválasztott rendszer 1104,3 km gravitációs, és 624,9 km nyomott vezetékből áll. A bekötések hossza: 592,8 km. Rekonstrukciós munkák tervezett mennyisége: - szennyvízcsatorna felújítás/rekonstrukció kb. 1.400 fm hosszban - ivóvízvezeték felújítás/rekonstrukció kb. 11.200 fm hosszban - ivóvízvezeték hálózattisztítás kb. 11.200 fm hosszban A termékleírásban egy adott konkrét adott termék helyett ajánlatkérő elfogadja „vagy azzal egyenértékű” teméket is. A nyertes ajánlattevő a keretszerződést egyedi megrendelések útját köteles teljesíteni nettó 990 000 000 Ft keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb 2026. november 30-ig. Az egyedi megrendelések minimum összege az ajánlattevő a 4. értékelési szempontra megadott megajánlása, mely min. 2.000.000 Ft-tól maximum 20.000.000 Ft-ig terjedő összeg lehet. Ajánlatkérő a teljes keretösszeg 70%-nak erejéig történő megrendelésre vállal kötelezettséget.
Többet mutasson
További információk:
“BT-536 A szerződés kezdő időpontja az eljárás befejezésének változó időpontjára tekintettel módosulhat. Keretszerződés hatálya: a szerződés 2026. évi...”
További információk
BT-536 A szerződés kezdő időpontja az eljárás befejezésének változó időpontjára tekintettel módosulhat. Keretszerződés hatálya: a szerződés 2026. évi hatályba lépésétől a rendelkezésre álló nettó 990 000 000 Ft keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb 2026. december 31-ig. Ajánlatkérő előírja a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának alkalmazását, mely szerint eredménytelen az eljárás, amennyiben ajánlattételi határidőben nem nyújtottak be legalább két ajánlatot.
Többet mutasson
Szerződés típusa: Építési beruházás
Termékek/szolgáltatások: Víz- és szennyvízvezetékek építése📦
További termékek/szolgáltatások: Vízvezeték-felújítással kapcsolatos építési munkák📦
Fő helyszín vagy teljesítési hely:
“A Pannon-Víz Zrt illetékességébe tartozó 121 települése”
Ország: Magyarország 🇭🇺
A teljesítés helye: Győr-Moson-Sopron🏙️ Időtartam
Kezdeti időpont: 2026-02-09 📅
Végdátum: 2026-12-31 📅
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): 2. A kivitelezési munka megkezdése az egyedi megrendelés kiadásától számítottan (min. 1 munkanap, maximum 10 munkanap)
Minőségi kritérium (súlyozás): 10
Minőségi kritérium (név): 3. A garanciális munka megkezdése a garanciális hiba bejelentésétől számítottan (min. 1 munkanap, maximum 10 munkanap)
4. Az egyedi megrendelés minimális összege (minimum 2.000.000 Ft- maximum 20.000.000 Ft)
Ár ✅
Ár (súlyozás): 70
Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0001
Eljárás Az eljárás típusa
Nyílt eljárás ✅
Jogalap: 2014/24/EU irányelv
Az eljárás legfontosabb jellemzői:
“A Kbt. Második részében rögzített nyílt eljárás szerinti közbeszerzési eljárás.” Adminisztratív információk
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések beérkezésének határideje: 2026-01-27 12:00:00 📅
Az ajánlatok felbontásának feltételei: 2026-01-27 13:00:00 📅
Az ajánlatok felbontásának feltételei (hely): https://ekr.gov.hu
Az ajánlatok felbontásának feltételei (Tájékoztatás a felhatalmazott személyekről és a felbontási eljárásról):
“Felhívom a figyelmét a Kbt. 68. §-ára és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 15. § hatályos rendelkezéseire. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő...”
Az ajánlatok felbontásának feltételei (Tájékoztatás a felhatalmazott személyekről és a felbontási eljárásról)
Felhívom a figyelmét a Kbt. 68. §-ára és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 15. § hatályos rendelkezéseire. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld. Az ajánlattételi határidő nem jár le, ha az EKR vagy annak az ajánlat elkészítését támogató része az EKR üzemeltetője által közzétett tájékoztatás alapján igazoltan: a) folyamatosan legalább öt percig fennálló üzemzavar(ok) folytán az ajánlatkérő által meghatározott ajánlattételi határidőt megelőző huszonnégy órában összesen legalább százhúsz percig, vagy b) - anélkül, hogy a határidő meghosszabbítására ezt követően már sor került volna - üzemzavar folytán az ajánlattételi határidő alatt folyamatosan legalább huszonnégy óráig nem elérhető.
Többet mutasson
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Minimális időtartam, amely alatt az ajánlattevőnek fenn kell tartania az ajánlatot: 60
A közbeszerzési eljárás feltételei
Biztosítéknyújtási kötelezettség áll fenn ✅
A szerződést elnyerő ajánlattevők csoportjának valamilyen jogi formát kell öltenie ✅
Meg kell adni a szerződés teljesítésére kinevezett személyzet tagjainak nevét és szakmai képesítését
Megnyitás dátuma: 2026-01-27 13:00:00 📅
Hely:
“https://ekr.gov.hu”
További információk:
“Felhívom a figyelmét a Kbt. 68. §-ára és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 15. § hatályos rendelkezéseire. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő...”
További információk
Felhívom a figyelmét a Kbt. 68. §-ára és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 15. § hatályos rendelkezéseire. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld. Az ajánlattételi határidő nem jár le, ha az EKR vagy annak az ajánlat elkészítését támogató része az EKR üzemeltetője által közzétett tájékoztatás alapján igazoltan: a) folyamatosan legalább öt percig fennálló üzemzavar(ok) folytán az ajánlatkérő által meghatározott ajánlattételi határidőt megelőző huszonnégy órában összesen legalább százhúsz percig, vagy b) - anélkül, hogy a határidő meghosszabbítására ezt követően már sor került volna - üzemzavar folytán az ajánlattételi határidő alatt folyamatosan legalább huszonnégy óráig nem elérhető.
Többet mutasson
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus fizetést használnak ✅ Díjazási kritériumok
Súlyozás típusa: Súlyozás (pontok, pontos)
A közbeszerzési eljárás feltételei
A szerződés teljesítési feltételeket tartalmaz ✅
Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk Részvételi feltételek
Kiválasztási szempont: Bejegyzés egy releváns szakmai nyilvántartásba
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid leírása:
“Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben SZ1. az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel a...”
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid leírása
Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben SZ1. az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény (a továbbiakban: Méptv.) szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, vagy ha nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő nem szerepel a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásban, vagy nem teljesíti az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt. [Kbt. 65. § (1) c); 321/2015 Kr. 26. § (1) a) pont] Az előírt igazolási mód: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése c) pontja szerint az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az alkalmassági követelménynek való megfelelését előzetesen az EEKD formanyomtatvány IV. részében található egyszerű nyilatkozat benyújtásával köteles igazolni. Az előírt követelménynek való megfelelést ajánlatkérő az általa elérhető nyilvántartásokban ellenőrzi, amennyiben azokhoz a Kbt. 69. § (11)-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér azzal, hogy amennyiben előbbiek ingyenes ellenőrzésére nincs lehetőség vagy a gazdasági szereplő az előbbiek szerint nyilvántartásban nem szerepel, úgy az ajánlattevő köteles a követelménynek való megfelelést a nyilvántartásban való szereplés igazolásának vagy az engedély/jogosítvány/tagsági jogviszony igazolásának csatolásával bizonyítani [Kbt. 69. § (11)]. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő tekintetében a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtania ajánlatában. [321/2015 Kr. 26. § (2)]
Többet mutasson
Kiválasztási szempont: Hivatkozások a meghatározott munkákra
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid leírása:
“Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben M1. Nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított öt évben (60 hónapos időszakban) az előírásoknak és a...”
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid leírása
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben M1. Nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított öt évben (60 hónapos időszakban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, legalább összesen 6.000 fm ivóvízvezeték felújítása és/vagy rekonstrukciója tartalmú referenciával. A referenciakövetelmény egy vagy több referencia bemutatásával igazolható. Az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdés a) pontjára figyelemmel az - öt év - vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett kivitelezéseket veszi figyelembe. A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. (EKR űrlap) Amennyiben ajánlattevő valamely alkalmassági követelmény(ek) vonatkozásában más szervezet vagy személy kapacitására kíván támaszkodni, akkor a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint ajánlattevő csatolni köteles az ajánlatában a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan - szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt - kötelezettségvállalását tartalmazó okiratát, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az előírt igazolási mód: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése c) pontja szerint az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az alkalmassági követelménynek való megfelelését előzetesen az EEKD formanyomtatvány IV. részében található egyszerű nyilatkozat benyújtásával köteles igazolni. A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 24. § (1) bekezdés szerint azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra is - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 22. § (3) bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett. Az alkalmassági feltételek és igazolások a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb. Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő és adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó alábbi dokumentumokat az ajánlatkérőnek a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kötelesek benyújtania: A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja (felhívás feladásától visszafelé számított öt év legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése) alapján: az ajánlati felhívás feladása napjától visszafelé számított öt évben (60 hónapos időszakban) teljesített jelentősebb a beszerzés tárgyát képező ivóvízvezeték felújítását és/vagy rekonstrukcióját tartalmazó építési beruházás ismertetése. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerint szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni. Az igazolásban meg kell adni legalább a szerződést kötő másik fél nevét és címét, valamint részéről felvilágosítást adó személy nevét és telefonszámát, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év/hónap/nap bontásban), teljesítés helyét, a referenciamunka pontos leírását (az elvégzett munkák megnevezését, főbb műszaki paramétereit, konkrét mennyiségeit), olyan részletességgel, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen. Az igazolásnak tartalmaznia kell azt, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése szerint az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
“8Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben M2. Nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított öt évben (60 hónapos időszakban) az előírásoknak és...”
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid leírása
8Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben M2. Nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított öt évben (60 hónapos időszakban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, legalább összesen 800 fm szennyvízcsatorna felújítása és/vagy rekonstrukciója tartalmú referenciával. A referenciakövetelmény egy vagy több referencia bemutatásával igazolható. Az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdés a) pontjára figyelemmel az - öt év - vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett kivitelezéseket veszi figyelembe. A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. (EKR űrlap) Amennyiben ajánlattevő valamely alkalmassági követelmény(ek) vonatkozásában más szervezet vagy személy kapacitására kíván támaszkodni, akkor a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint ajánlattevő csatolni köteles az ajánlatában a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan - szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt - kötelezettségvállalását tartalmazó okiratát, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az előírt igazolási mód: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése c) pontja szerint az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az alkalmassági követelménynek való megfelelését előzetesen az EEKD formanyomtatvány IV. részében található egyszerű nyilatkozat benyújtásával köteles igazolni. A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 24. § (1) bekezdés szerint azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra is - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 22. § (3) bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett. Az alkalmassági feltételek és igazolások a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb. Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő és adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó alábbi dokumentumokat az ajánlatkérőnek a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kötelesek benyújtania: A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja (felhívás feladásától visszafelé számított öt év legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése) alapján: az ajánlati felhívás feladása napjától visszafelé számított öt évben (60 hónapos időszakban) teljesített jelentősebb a beszerzés tárgyát képező szennyvízcsatorna felújítását és/vagy rekonstrukcióját tartalmazó építési beruházás ismertetése. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerint szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni. Az igazolásban meg kell adni legalább a szerződést kötő másik fél nevét és címét, valamint részéről felvilágosítást adó személy nevét és telefonszámát, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év/hónap/nap bontásban), teljesítés helyét, a referenciamunka pontos leírását (az elvégzett munkák megnevezését, főbb műszaki paramétereit, konkrét mennyiségeit), olyan részletességgel, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen. Az igazolásnak tartalmaznia kell azt, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése szerint az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Többet mutasson Többet mutasson (1) “Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben M3. Nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított öt évben (60 hónapos időszakban) az előírásoknak és a...”
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid leírása
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben M3. Nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított öt évben (60 hónapos időszakban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, legalább összesen 6.000 fm ivóvízvezeték hálózattisztítását is tartalmazó referenciával. A referenciakövetelmény egy vagy több referencia bemutatásával igazolható. Az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdés a) pontjára figyelemmel az - öt év - vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett kivitelezéseket veszi figyelembe. A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. (EKR űrlap) Amennyiben ajánlattevő valamely alkalmassági követelmény(ek) vonatkozásában más szervezet vagy személy kapacitására kíván támaszkodni, akkor a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint ajánlattevő csatolni köteles az ajánlatában a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan - szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt - kötelezettségvállalását tartalmazó okiratát, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az előírt igazolási mód: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése c) pontja szerint az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az alkalmassági követelménynek való megfelelését előzetesen az EEKD formanyomtatvány IV. részében található egyszerű nyilatkozat benyújtásával köteles igazolni. A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 24. § (1) bekezdés szerint azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra is - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 22. § (3) bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett. Az alkalmassági feltételek és igazolások a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb. Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő és adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó alábbi dokumentumokat az ajánlatkérőnek a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kötelesek benyújtania: A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja (felhívás feladásától visszafelé számított öt év legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése) alapján: az ajánlati felhívás feladása napjától visszafelé számított öt évben (60 hónapos időszakban) teljesített jelentősebb a beszerzés tárgyát képező ivóvízvezeték hálózattisztítását tartalmazó építési beruházás ismertetése. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerint szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni. Az igazolásban meg kell adni legalább a szerződést kötő másik fél nevét és címét, valamint részéről felvilágosítást adó személy nevét és telefonszámát, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év/hónap/nap bontásban), teljesítés helyét, a referenciamunka pontos leírását (az elvégzett munkák megnevezését, főbb műszaki paramétereit, konkrét mennyiségeit), olyan részletességgel, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen. Az igazolásnak tartalmaznia kell azt, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése szerint az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Többet mutasson
Kiválasztási szempont: Releváns oktatási és szakmai képesítések
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid leírása:
“M4. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben Nem rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, aki a) a feladat ellátásához a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1....”
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid leírása
M4. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben Nem rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, aki a) a feladat ellátásához a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI./3. rész 7. pontjában meghatározott, „MV-VZ” kategóriás felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkezik, vagy b) más tagállamban szerzett jogosultság esetén a küldő vagy származási országban az a) alpont szerinti jogosultsággal egyenértékű jogosultsággal rendelkezik, vagy c) a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-VZ” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság (vagy azzal egyenértékű jogosultság) megszerzéséhez szükséges (a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete VI./3. rész 7. pontjában meghatározott) okleveles építőmérnök vagy okleveles infrastruktúra-építőmérnök vagy avval egyenértékű végzettséggel és 3 év szakmai gyakorlati idővel, vagy d) a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-VZ” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság (vagy azzal egyenértékű jogosultság) megszerzéséhez szükséges (a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete VI./3. rész 7. pontjában meghatározott) építőmérnök vagy mélyépítés mérnök vagy közlekedésépítés mérnök vagy vízellátás mérnök vagy csatornázási mérnök vagy okleveles hidrogeológus mérnök vagy avval egyenértékű végzettséggel és 5 év szakmai gyakorlati idővel rendelkezik, vagy e) a feladat ellátásához a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI./3. rész 8. pontjában meghatározott, „MV-VZ-R” kategóriás felelős műszaki vezetői jogosultsággal (vagy azzal egyenértékű jogosultsággal) rendelkezik, vagy f) más tagállamban szerzett jogosultság esetén a küldő vagy származási országban az e) alpont szerinti jogosultsággal egyenértékű jogosultsággal rendelkezik, vagy g) a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-VZ-R” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság (vagy azzal egyenértékű jogosultság) megszerzéséhez szükséges (a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete VI./3. rész 8. pontjában meghatározott) vízügyi technikus vagy vízközműépítő technikus vagy mélyépítő technikus vagy avval egyenértékű végzettséggel és 5 év szakmai gyakorlati idővel rendelkezik. A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése alapján ajánlatkérő szakmai gyakorlati időként a szakirányú végzettség megszerzését követően a) építési műszaki ellenőri, b) felelős műszaki vezetői, c) építőipari kivitelezési, d) építésfelügyeleti, e) építésügyi hatósági, f) beruházói-műszaki, g) felsőoktatási intézményben építészeti-műszaki szaktárgy oktatói, h) építészeti-műszaki tervezési, i) építésügyi műszaki szakértői tevékenység folytatásának időtartamát veszi figyelembe úgy, hogy az előírt gyakorlati idő felének az (1) bekezdés a)-d) pontja szerinti tartalmúnak kell lennie. Az időben párhuzamos szakmai tapasztalatok nem adódnak össze, vagyis Ajánlatkérő a párhuzamosan szerzett tapasztalatokat csak egyszer veszi figyelembe. A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az M4. alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik (EKR űrlap). Az előírt igazolási mód: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2.§ (1) c) pontjára és a 2.§ (5) bekezdésére figyelemmel, ajánlatkérő elfogadja az ajánlatkérő egyszerű nyilatkozatát, ezért az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD formanyomtatványban feltüntetni. Viszont a Nyilatkozat bemutatott szakemberekről EKR formanyomtatványban ajánlattevő köteles a szakember nevét megadni. Annak hiánypótlására nincs lehetőség. Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő és adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó alábbi dokumentumokat az ajánlatkérőnek a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kötelesek benyújtania: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján: azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezésével, végzettségük, illetve képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Az ajánlattevő és adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó alábbi dokumentumokat kötelesek benyújtania (Útmutató ajánlattevőknek – 3. sz. minősítési formanyomtatvány): - Amennyiben a szakember rendelkezik a kért jogosultság valamelyikével, akkor a szakember kamarai számát és a jogosultság megszerzésének első időpontját (év/hónap/nap) kérnénk megadni; - Amennyiben a szakember nem rendelkezik a kért jogosultság valamelyikével, akkor a kért jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget és szakmai gyakorlati időt kérnénk megadni. Továbbá a végzettség meglétét a végzettséget igazoló oklevél másolatban történő benyújtásával köteles igazolni a szakember.
Többet mutasson
A gazdasági szereplők azon csoportjának jogi formája, amelynek a szerződést oda kell ítélni:
“Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő vonatkozásában gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását nem teszi lehetővé. Folyt. -> B-77 Fő finanszírozási és...”
A gazdasági szereplők azon csoportjának jogi formája, amelynek a szerződést oda kell ítélni
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő vonatkozásában gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását nem teszi lehetővé. Folyt. -> B-77 Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Nyertes ajánlattevő (vállakozó) egyedi megrendelésenként az alábbi módon köteles számlázni: Nettó 20.000.000 forint összeg alatti egyedi megrendelés esetén Vállalkozó 1 db végszámla benyújtására jogosult. A nettó 20.000.000 forintot elérő és a nettó 50.000.000 Ft-ot meg nem haladó összegű egyedi megrendelés esetén Vállalkozó 1 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult az alábbi ütemezésben: - 1. részszámla: az egyedi megrendelés nettó összegének 50%-a erejéig, 50%-os műszaki készültség esetén; - Végszámla a vállalkozási szerződés teljesítésekor a műszaki- átadás átvételt követően az egyedi megrendelés nettó összegének fennmaradó 50%-a. A nettó 50.000.000 forintot meghaladó összegű egyedi megrendelés esetén Vállalkozó a 4 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult az alábbi ütemezésben: - 1. részszámla: az egyedi megrendelés nettó összegének 15%-a erejéig, 15%-os műszaki készültség esetén; - 2. részszámla: az egyedi megrendelés nettó összegének 40%-a erejéig, 25%-os műszaki készültség esetén; - 3. részszámla: az egyedi megrendelés nettó összegének 60%-a erejéig, 20%-os műszaki készültség esetén; - 4. részszámla: az egyedi megrendelés nettó összegének 80%-a erejéig, 20%-os műszaki készültség esetén; - Végszámla a vállalkozási szerződés 100%-os teljesítésekor a műszaki- átadás átvételt követően a szerződéses összeg további 20 %-a. Vállakozó a végszámlát a hiba- és hiánymentes teljesítést követően a Megrendelő szakmai teljesítésigazolása birtokában nyújthatja be. Az aláírt szakmai teljesítésigazolás a számla mellékletét képezi. Megrendelő a számla ellenértékét, annak pénzügyi teljesítésigazolása alapján a számla kiállítását követő 30 napon belül átutalással teljesíti. Késedelmes fizetés esetén Megrendelő, mint szerződő hatóság a 2013. évi V. törvény 6:155.§ szerinti mértékű, és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot továbbá a külön jogszabályban megállapított behajtási költségátalányt fizet. Amennyiben a nyertes ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, úgy a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § (1)-(3) bekezdésében foglalt szabályok szerint történik a szerződésben foglalt ellenérték kifizetése. Amennyiben az alvállalkozó általános adóigazolásban szereplő köztartozása ellenére az ajánlattevő elmulasztja a visszatartást, a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az alvállalkozót a kifizetés időpontjában terhelő köztartozásáért. A visszatartási kötelezettség az általános forgalmi adóra nem terjed ki. A kifizetésekre utólag a teljesítésekkel értékarányosan kerül sor. A beruházás nem engedélyköteles építési beruházás, ezért a tevékenységek számlázásakor nem alkalmazhatóak az Áfa tv. 142. §-ban rögzített, ún. fordított adózásra vonatkozó rendelkezéseket. A Kbt. 27/A. § szerint ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának. Az Áfa mértékére, elszámolására a mindenkor hatályos Áfa törvény rendelkezései az irányadóak. Folyt. -> BT-70, OPT-060 A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: A jólteljesítési biztosítékot a vállalkozó a Kbt. 134. § 6) bekezdés (a) pontban foglaltak szerint, az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint nyújthatóak óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A szerződés teljesítéséhez az ajánlattevőként szerződő fél köteles a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § szerinti a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező munkák megvalósítására teljes körű, az ajánlatkérőként szerződő félre, harmadik személyekre és az alvállalkozókra is kiterjedő kivitelezésre vonatkozó építési-szerelési (All risk) felelősségbiztosítási szerződést megkötni. A biztosítási szolgáltatás mértéke legalább 990.000.000 HUF/időszak és 50.000.000 HUF/káresemény. Ajánlattevő kötelezettséget vállal arra, hogy ajánlata nyertes ajánlatként való kihirdetése esetén a megkötendő vállalkozási szerződés teljesítéséhez előírt felelősségbiztosítási szerződést legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – vagy a szerződésben meghatározott, a szerződés hatálybalépését követő, de a felelősségbiztosítással érintett tevékenység megkezdését megelőző időpontig – megköti vagy a meglévő felelősségbiztosítási szerződését jelen szerződés teljesítésére vonatkozóan is kiterjeszti. Késedelmi kötbér: Az adott megrendelt megkezdésére vonatkozóan: ÁFA nélkül számított egyedi megrendelés összegének 1%-a munkanaponként, maximum a nettó egyedi megrendelés ellenértékének 20%-a. Az adott megrendelt munka befejezésére vonatkozóan: ÁFA nélkül számított egyedi megrendelés összegének 1%-a naptári naponta, maximum a nettó egyedi megrendelés ellenértékének 20%-a. A Vállalkozó az egyedi megrendelés teljesítésének meghiúsulása esetére az ÁFA nélkül számított egyedi megrendelés összegének 25%-ával megegyező összegű meghiúsulási kötbér megfizetésre köteles. A szerződéses teljesítést biztosító feltételekkel kapcsolatos részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Többet mutasson
Kauciók és garanciák:
“A Kbt. 54. § alapján ajánlatkérő a részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, amit az ajánlattevőnek az ajánlati kötöttség beálltáig kell az ajánlatkérő...”
Kauciók és garanciák
A Kbt. 54. § alapján ajánlatkérő a részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, amit az ajánlattevőnek az ajánlati kötöttség beálltáig kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania. Az ajánlati biztosíték mértéke: 9 000 000 HUF. Az ajánlatkérő letéti számlaszáma: 11737007-20702876 Befizetés helye: OTP Bank Nyrt. Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlattevőnek igazolnia kell, hogy a biztosítékot az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátotta. Az ajánlati biztosíték az ajánlati kötöttség megtartását biztosítja. Igazolási módja: - bankgarancia vagy biztosítói kezesi nyilatkozat esetén az elektronikus okirat feleljen meg a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv. szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek: az elektronikus okiraton az okirat kiállítója a minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírását vagy bélyegzőjét helyezte el, és - amennyiben jogszabály úgy rendelkezik - azon időbélyegzőt helyez el - átutalás esetén az utalás tényét igazoló okirat, vagy képernyőmentés az átutalás közleményében kérnénk szerepeltetni a közbeszerzés megnevezését: „PV Zrt. kitakarásos keretszerződés 2025-2026”. Közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Amennyiben ajánlattevő az ajánlati biztosítékot pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel nyújtja, akkor a Kbt. 54. § (4) bekezdése szerinti fordulatot tartalmaznia kell a kötelezvénynek. „A Kbt. 54.§ (4) bekezdése szerint ha az ajánlattevő az ajánlatát az ajánlati kötöttség ideje alatt visszavonja vagy a szerződés megkötése az ajánlattevő érdekkörében felmerült okból hiúsul meg, az ajánlati biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg, kivéve a 131. § (9) bekezdése szerinti esetben” -> Folyt. BT-70 A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Többet mutasson
A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre:
“A szerződés finanszírozását Megrendelő a Víziközmű-fejlesztési és Ellentételezési Alap pénzügyi forrásaiból biztosítja. Vállakozó egyedi megrendelésenként...”
A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre
A szerződés finanszírozását Megrendelő a Víziközmű-fejlesztési és Ellentételezési Alap pénzügyi forrásaiból biztosítja. Vállakozó egyedi megrendelésenként köteles teljesíteni. Az egyedi megrendelés minimális nettó összege - az ajánlatban vállalt – nettó Forint összeg. A Vállalkozó egyedi megrendelésenként legfeljebb az egyedi megrendelés összegének ÁFA nélkül számított 5%-ának megfelelő összegű - Kbt. 135. § (7) bekezdésben rögzítetteknek megfelelő - előlegre jogosult. Megrendelő az előleg igénylését nem köti előleg visszafizetési biztosíték nyújtásához. Megrendelő az igényelt előleget legkésőbb az első egyedi megrendelést követő 15 napon belül köteles kifizetni. Vállalkozó az előleget kizárólag a tárgyi beruházásra használhatja fel. Az előleg az egyedi megrendelés végszámlájában kerül elszámolásra. -> Folyt. BT-761, BT-76 A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
Többet mutasson A szerződéssel kapcsolatos feltételek
A szerződés teljesítésének feltételei:
“Vállalkozó az egyedi megrendelés műszaki átadás-átvétel lezárásának napjától számított 36 hónap időtartamra jótállási biztosítani köteles. Jólteljesítési...”
A szerződés teljesítésének feltételei
Vállalkozó az egyedi megrendelés műszaki átadás-átvétel lezárásának napjától számított 36 hónap időtartamra jótállási biztosítani köteles. Jólteljesítési biztosíték: A vállalkozó jótállási kötelezettségének biztosítására ajánlatkérő jólteljesítési biztosíték nyújtását köti ki, melynek mértéke egyedi megrendelésenként az egyedi megrendelés ÁFA nélkül számított összegének 2,5%-a és melyet az adott egyedi megrendelés jótállási kötelezettségének kezdetének időpontjára köteles vállalkozó a megrendelő rendelkezésére bocsátani és a jótállási időszak végéig kell fennállnia. A teljesítési biztosítéknak a műszaki átadás-átvételi eljárás eredményes lezárásáig kell érvényben lennie. -> Folyt. BT-761, BT-76 A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
Többet mutasson Részvételi feltételek
Kizárási ok: Bűnszervezetben való részvétel
Korrupció
Csalás
Terrorista bűncselekmény vagy terrorista tevékenységekkel összefüggő bűncselekmény
Pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása
Gyermekmunka és az emberkereskedelem más formái
A verseny torzítását célzó megállapodás más gazdasági szereplőkkel
Az adófizetési kötelezettség megszegése
A társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettség megszegése
Csőd
Fizetésképtelenség
Üzleti tevékenység felfüggesztése
Csődegyezség hitelezőkkel
A nemzeti törvények értelmében a csődhöz hasonló helyzet
Felszámoló által kezelt vagyon
Súlyos szakmai kötelességszegés
A közbeszerzési eljárásban való részvételből fakadó összeférhetetlenség
Közvetlen vagy közvetett részvétel a közbeszerzési eljárás előkészítésében
Tisztán nemzeti kizáró okok
Hamis nyilatkozattétel, információk visszatartása vagy a megkívánt iratok be nem mutatása, illetve bizalmas információk szerzése az eljárásról
Kizárási okok leírása:
“Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2)...”
Kizárási okok leírása
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdés hatálya alá tartozik, vagy részéről a közbeszerzési eljárás során következik be. Az igazolás módja: A kizáró okok fenn nem állásáról ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § szerint az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. §, illetve 6. §. szerint kitöltött EEKD III. rész EKR űrlapot köteles az ajánlattal együtt benyújtani, továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § és 10. § szerint köteles igazolni a kizáró okok fenn nem állását. Ajánlatkérő köteles elfogadni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti formanyomtatványt is (EEKD III. rész EKR űrlap) A kizáró okok fenn nem állásának tekintetében a fentieken túlmenően a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1-16. § rendelkezései irányadók. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet. 2.§ (1) c) pontjára és a 2.§ (5) bekezdésére figyelemmel, ajánlatkérő elfogadja az ajánlatkérő egyszerű nyilatkozatát, ezért az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD EEKD IV. rész EKR űrlapban feltüntetni. A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írja elő nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § szerint a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás akkor ajánlattevő nyilatkozata, hogy nincs változásbejegyzés folyamatban (EKR űrlap). A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése szerint a kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
“1. Az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel kapcsolatosan a közép-európai idő az irányadó. 2. Az eljárás nyelve a magyar. 3. Az ajánlattevő...”
További információk
1. Az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel kapcsolatosan a közép-európai idő az irányadó. 2. Az eljárás nyelve a magyar. 3. Az ajánlattevő ajánlattételi képességének igazolására az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti (ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett, cégeljáráshoz készült) aláírás-mintáját annak igazolására, hogy az ajánlatot, illetőleg az abban szereplő nyilatkozatokat az ajánlattevő képviseletére jogosult személy írta alá, továbbá Ajánlatkérő ellenőrzi a cégkivonatokat az elektronikusan elérhető cégadatbázisban. A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében az ajánlathoz csatolandó a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás is két tanúval igazoltan. 4. Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a kommunikáció és minden nyilatkozattétel az EKR rendszeren keresztül történik. 5. A jelen felhívás a 321/2015. (X. 30.) K.r. 30.§ (4)-ben, Ajánlatkérő az ajánlattevő alkalmasságának feltételeit a minősített ajánlattevők jegyzéke Közbeszerzési Hatóság „bronz” fokozatú minősítéséhez képest szigorúbban határozta meg az SZ1. (amivel több - ajánlattevőnek építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szerepelnie kell), M1. (amivel több - legalább összesen 8.000 fm ivóvízvezeték javítás és/vagy felújítás és/vagy rekonstrukció), M2. (amivel több - legalább összesen 1.000 fm szennyvízvezeték javítás és/vagy felújítás és/vagy rekonstrukció) , M3. (amivel több - legalább összesen 8.000 fm ivóvízvezeték hálózattisztítás) és M4. (amivel több - építésvezető szakemberrel, aki „MV-VZ/MV-VZ-R" vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalatal rendelkezik) alkalmassági követelmények vonatkozásában. . 6. Ajánlattevő az ajánlatban bemutatott az M4. alkalmasságot igazoló a teljesítésbe venonásra kerülő szakembert a jelen közbeszerzés eredményeként megkötött vállalkozói szerződés teljesítésekor minden egyes egyedi megrendelés helyszínen az építést irányító szakemberként alkalmaznia köteles. Ajánlatkérő a teljesítésbe bevonásaként azt fogadja el, ha a szakember az egyedi megrendelés kiviteli helyszínén a kivitelezéskor legalább 2-szer megjelenik és az építési naplóban is igazolja. 7. A felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény az irányadó. A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/24/EU irányelv alapján kerül közzétételre. 8. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítását is elfogadja. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel. 9. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdés szerint az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ebben az esetben csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4) bekezdés szerint az ajánlatok bírálatának az aránytalanul alacsony ár vagy költség vagy egyéb aránytalan vállalások vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését és az egyéb bírálatokat követően végzi el. Ebben az esetben csak az addigi bírálat alapján érvényes, legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében vizsgálja az ár vagy költség aránytalanul alacsony voltát, illetve az egyéb vállalások aránytalanságát, és alkalmazza szükség esetén a 72. § szerinti eljárást. 9. A módszer, amely megadja a ponthatárok közötti pontszámot: 1. ért. sz.: a legalacsonyabb ajánlati elem figyelembevételén alapuló fordított arányosítás, 2-4. ért. sz.: a megadott szélső értékek figyelembevételén alapuló fordított arányosítás. Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. 10. Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve/lajstromszáma: Kovács Péter/00324 11. Benyújtandó iratok jegyzéke az Útmutató ajánlattevőknek dokumentum szerint. 12. Nyilatkozatminták az Iratjegyzék_formanyomtatványok .doc dokumentumban találhatóak. 13. Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem tart. 14. A Szakmai ajánlatnak az alábbi fő tartalmi részből kell állnia: I. Árazott 2025-2026. év időtartamra kalkulált mennyiségre vonatkozó ártáblázat .xls formátumban és cégszerűen aláírt .pdf formátumban is 15. Amennyiben ajánlattevő a 2. értékelési szempontra 10 munkanapnál kedvezőbb megajánlást tesz, akkor a vállalás alátámasztására az alábbi okiratokat köteles benyújtania: 1. Amennyiben a gépi felszereltség az ajánlattevő tulajdona: - az ajánlattevő nyilatkozata, hogy az adott gépi felszerelést az ajánlatban megadott „felvonulás időszükséglete” időintervallum alatt bármely érintett helyszínen rendelkezésre tudja bocsájtani az év bármely munkanapján - forgalmi engedélyek, vagy tárgyi eszköz nyilvántartó kartonok 2. Amennyiben a gépi felszereltség nem az ajánlattevő tulajdona: - az ajánlattevő és a gépi felszereltséget biztosító társaság, vagy személy közötti megállapodás - a gépi felszereltséget biztosító társaság, vagy személy nyilatkozata, hogy az adott gépi felszerelést az ajánlatban megadott „felvonulás időszükséglete” időintervallum alatt a bármely érintett helyszínen rendelkezésre tudja bocsájtani az év bármely munkanapján - az ajánlattevő nyilatkozata, hogy az adott gépi felszerelést az ajánlatban megadott „felvonulás időszükséglete” időintervallum alatt a bármely érintett helyszínen rendelkezésre tudja bocsájtani az év bármely munkanapján - forgalmi engedélyek, vagy tárgyi eszköz nyilvántartó kartonok 16. Ajánlattevő köteles nyilatkozatát benyújtania az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról. (Útmutató ajánlattevőknek - 1. sz. minősítési formanyomtatvány) 17. A nyertes ajánlattevő a kivitelezést köteles a 707/2021. (XII. 15.) Korm. Rendeletben (Üvegkapu rendszer) előírtaknak megfelelően végeznie. A beléptetőrendszer eszközök kiépítéséért és üzemetetéséért a nyertes ajánlattevő felel, aki az eszközökhöz illesztett felügyeleti egység üzemeltető általi telepítését biztosítani köteles. 18. A 322/2015. (X. 30.) Korm. Rendelet 34/A. bekezdés 2. pontja alapján ajánlattevő köteles ajánlatában nyilatkozik arról, hogy az Üvegkapu használatára vonatkozó követelményeket megismerte. (Útmutató ajánlattevőknek – 2. sz. minősítési formanyomtatvány) 19. Benyújtandó iratok jegyzéke az Útmutató ajánlattevőknek dokumentum szerint. 20. Nyilatkozatminták az Iratjegyzék_formanyomtatványok .doc dokumentumban találhatóak. 21. Az eljárás eredményeként 1 keretszerződés kerül megkötésre a nyertes ajánlattevővel. 22. Az eljárás nem tartozik az Ábtv. hatálya alá. 23. Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve/lajstromszáma: Kovács Péter/00324 24. A kivitelezés során a nyertes ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy legalább 1 „EU Stage V” vagy magasabb környezetvédelmi besorolású földmunkagépet és legalább 1 16-os vagy magasabb környezetvédelmi besorolású anyagszállító járművet használ. A környezetvédelmi besorolását igazoló okiratot a műszaki ellenőr ellenőrzi a munkagép esetén gyártói/forgalmazói/kereskedői cégszerűen aláírt nyilatkozat vagy gép ismertető vagy gyári brossura, anyagszállító járművek esetén forgalmi engedély másolatával, mely dokumentumokat vállalkozó az e-naplóban köteles rögzíteni. Folyt. BT-99 A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ
Többet mutasson Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_40664534_2
Postacím: Riadó u. 5
Postai irányítószám: 1026
Postai város: Budapest
Régió: Budapest🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: dontobizottsag@kt.hu📧
Telefon: +36 18828592📞
Fax: +36 18828593 📠
URL: https://kozbeszerzes.hu🌏 Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_40664534_2
Postacím: Riadó u. 5
Postai irányítószám: 1026
Postai város: Budapest
Régió: Budapest🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: dontobizottsag@kt.hu📧
Telefon: +36 18828592📞
Fax: +36 18828593 📠
URL: https://kozbeszerzes.hu🌏 Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről):
“Jogorvoslati kérelem benyújtása a Kbt. 148. §-nak megfelelően. -> Folyt. BT-300 További információk 25. A részajánlat tétel kizárásának indoka(i): A...”
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről)
Jogorvoslati kérelem benyújtása a Kbt. 148. §-nak megfelelően. -> Folyt. BT-300 További információk 25. A részajánlat tétel kizárásának indoka(i): A vállalkozói díj árképzése egységáras. Az ajánlatkérő által még nem ismert pontos helyszíneken kell a munkákat elvégeznie a vállalkozónak, az elvégzendő munkák pontos műszaki tartalmának ismerete nélkül. Az egyedi megrendelés műszaki tartalmát az adott rekonstrukciós munkák elvégzéséhez szükséges munkatételek összessége adja. A vizes ill. a szennyvizes rekonstrukciós munka sok esetben érinti a vele párhuzamosan haladó szennyvíz- ill. ivóvíz vezetéket is. Ezért a két közmű nem választható el egymástól. A megvalósítás során az egyes megrendelések kapcsán az adott helyszínen elvégzendő feladatok, a kivitelezendő mű egységes egészet alkot, az sem fizikailag sem jogilag nem osztható részekre. A földmű, az útalap és a vezetéképítés együtt alkotják a víz- és csatornaépítési/felújítási feladatokat, műszakilag egy egységet alkotnak. Az adott egyedi megrendelés tartalmát képező szakasz kivitelezését egy ütemben kell megvalósítani. Egy ütemű kivitelezés esetén a különböző részfeladatok más-más kivitelezővel történő megvalósítása műszakilag megoldhatatlan. Az esetleges fizikai részekre osztás egyrészt veszélyeztetné a projekt megvalósítását (a korábbi munkanem kivitelezésének esetleges késedelme vagy hibája késleltetné/veszélyeztetné a későbbi kivitelezési munkákat), másrészt munkaszervezési problémákat is felvetne (több vállalkozó közötti munkaterület átadás, illetve felügyelet, a munkák ütemezése). A jogi részekre osztás pedig garanciális problémákat vetne fel mind a különböző részek vállalkozói között, mind pedig az ajánlatkérő és a vállalkozók között, másrészt elszámolási problémák is felmerülnének. A különböző ütemek/feladatrészek még nem ismertek, a rendelkezésre álló keretet fogja az Ajánlatkérő kitölteni, az éppen akkor legszükségesebb elvégzendő víz- és csatornafelújításokat. Több kivitelező esetén többszörös felvonulási költséggel kell számolni, mely nem eredményezné a közpénzek hatékony felhasználását, a későbbiekben az esetleges hibák kijavítása, a garanciális kötelezettségek teljesítése nehezebben lenne összehangolható. Egy vállalkozó esetén a szerződés teljesítése egységes műszaki feltételek mellett történhet, a munkák ütemezése során az Ajánlatkérő igényei jobban érvényesíthetők. A munkaszervezési, létszám-gazdálkodási, munkavédelmi, balesetmegelőzési, anyagbeszerzési, logisztikai feladatok optimalizálása azt kívánja, hogy a beszerzési igény egy szerződés keretében kerüljön kielégítésre.
Többet mutasson Információk az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikus számlázást fogadunk el
Elektronikus fizetést használnak
Forrás: OJS 2025/S 249-864397 (2025-12-23)
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2026-04-30) Objektum A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:
“Vállalkozási keretszerződés keretében Pannon-Víz Zrt. kezelésében lévő szennyvízhálózat és ivóvízhálózat létesítményeinek felújítási alap (FA) terhére...”
Rövid leírás
Vállalkozási keretszerződés keretében Pannon-Víz Zrt. kezelésében lévő szennyvízhálózat és ivóvízhálózat létesítményeinek felújítási alap (FA) terhére végzendő tervezett rekonstrukciós munkáinak elvégzése. A Pannon-Víz Zrt. üzemeltetési területén 121 településen végez víziközmű szolgáltatást. A szennyvízhálózat kiépítettsége nem 100 %-os. A 121 településből 97 településen található szennyvízcsatorna hálózat. A települések szennyvízelvezető rendszerei 17 víziközmű rendszerre tagozódnak. A víziközmű rendszereken összesen 2562,4 km a szennyvízcsatorna hálózat hossza. Ebből elválasztott rendszerű 2347,1 km, egyesített rendszerű 215,3 km, vákuumos rendszerű 25,1 km. Az elválasztott rendszer 1104,3 km gravitációs, és 624,9 km nyomott vezetékből áll. A bekötések hossza: 592,8 km. Rekonstrukciós munkák tervezett mennyisége: - szennyvízcsatorna felújítás/rekonstrukció kb. 1.400 fm hosszban - ivóvízvezeték felújítás/rekonstrukció kb. 11.200 fm hosszban - ivóvízvezeték hálózattisztítás kb. 11.200 fm hosszban A termékleírásban egy adott konkrét adott termék helyett ajánlatkérő elfogadja „vagy azzal egyenértékű” teméket is. A nyertes ajánlattevő a keretszerződést egyedi megrendelések útját köteles teljesíteni nettó, de legkésőbb 2026. november 30-ig. Az egyedi megrendelések minimum összege az ajánlattevő a 4. értékelési szempontra megadott megajánlása, mely min. 2.000.000 Ft-tól maximum 20.000.000 Ft-ig terjedő összeg lehet. Ajánlatkérő a teljes keretösszeg 70%-nak erejéig történő megrendelésre vállal kötelezettséget.
Többet mutasson
Becsült érték héa nélkül: 999 995 400 HUF 💰
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 899 849 389 HUF 💰
Leírás
Becsült érték héa nélkül: 999 995 400 HUF 💰
A szerződés odaítélése
A szerződés/tétel odaítélése ✅ Procedures for review
Type of alleged irregularity: Egyéb: 1
A panaszosok száma: 1
Tétel azonosító száma: LOT-0001
Szerződés száma: 1
A szerződés megkötésének időpontja: 2026-04-20 📅
Cím: PV Zrt. kitakarásos keretszerződés 2025-2026
A szerződés címe: https://ekr.gov.hu/ekr-szerzodestar/hu/szerzodesLista?eljarasAzon=EKR002393092025🌏 Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Az elektronikus úton beérkezett pályázatok száma: 4
A kkv-k által benyújtott pályázatok száma: 1
A nem uniós tagállamokból származó ajánlattevőktől beérkezett ajánlatok száma: 0
A más uniós tagállamokból származó ajánlattevőktől beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 890 310 288 HUF 💰
Ajánlat azonosítója: EKR002393092025/8467
A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0001
A vállalkozó neve és címe
Név: Globe Aqua Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 14786309214
Postacím: Külterület 0187/10 hrsz.
Postai irányítószám: 8651
Postai város: Balatonszabadi
Régió: Somogy🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: info@globeaqua.hu📧
Telefon: +36 309113657📞
URL: https://www.globeaqua.hu🌏
Forrás: OJS 2026/S 086-307597 (2026-04-30)