Megrendelő az alábbi munkák megvalósítását várja el: Multifunkciós (elsősorban egyetemi sportesemények és rendezvények megtartására alkalmas) sportcsarnok kialakítása a 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. szám alatti meglevő sportcsarnok épület bővítéses felújításával. A multifunkcionális kialakítás a használhatóság és a hatékony üzemeltetés szempontjából a tervezett épület alkalmas a fenti körfolyósón és a küzdőtéren atlétika sportágak edzéseinek, továbbá egyéb sportágak: csapatsport jellegű labdajátékok, asztalitenisz, judo (ráterített szőnyegen), torna, testnevelésórák megtartására, de lehetőség nyílik kulturális és közéleti felhasználásra is. A sportcsarnok eredetileg 1970-es években épült, kétszintes vasbeton és acél szerkezetű épületként. Acélkeretes alumínium nyílászárókkal, valamint KIPSZER térrácsos szerkezetű lapostetővel épült. Az épületet egy vasbeton „keret” veszi körül, amelynek közepén emelkedik ki az acélvázas csarnok. A vasbeton rész kiszolgáló helyiségeket, előtereket és nézőteret kiszolgáló folyosót foglal magába. Megrendelő rendelkezésére áll a sportcsarnok felújtás, bővítés engedélyes tervdokumentációja, építési engedélye, valamint az engedély alapján elkészített teljeskörű kiviteli tervdokumentációja. Megrendelő ugyanakkor a Kiviteli Tervcsomaghoz képest változtatások mellett döntött; továbbá Vállalkozó a létesítmény folyamatos üzemeltetését a kivitelezés alatt is biztosítani köteles. Ezen okokból Ajánlatkérő a dokumentáció részeként kiadott Megrendelői Követelmények és Jóváhagyási Tervfejezetek alapján, az abban szereplő elvárásokkal és eltérésekkel rendeli meg a munka megtervezését és kivitelezését. Az eltérések az alábbi területeken jelentkeznek: • zöld homlokzat kialakítása; • zöldtető kialakítása az új vasbeton szerkezetű tetőfelületen (tartószerkezeti számítások ellenőrzésével); • esővíz hasznosítása; • továbbá az ezekkel összefüggésben felmerülő szakági áttervezési szükségletek. A sportcsarnok a meglévő tartószerkezetek megtartása mellett kivitelezendő, a küzdőtér süllyesztése szükséges a 8,55 méter belmagasság eléréséhez. A fejépület új vb. födémet kap, új tető rétegrenddel a zöldtetőnek megfelelő tetőszigeteléssel; a meglévő csarnok feletti tetőrész új tetőszigetelési rétegrendet kap. Menekülési útvonalak biztosítása érdekében acélszerkezetű lépcsők készülnek az épület mindkét oldalán. Küzdőtér 1014 m2, teljes felületen speciális sportpadló burkolattal (erősített alátét rendszerű sportparketta, oldalvédelemmel). Fix lelátón min. 509 fő ültetett nézőszám elhelyezése szükséges. A nézőtéren akadálymentesített helyek is kialakításra kerülnek. Az épületben egy lift kerül kialakításra. Az emeleten kapnak helyet az épület fenntartásához szükséges irodák, szociális blokkok. Az épület gépészeti és elektromos rendszere, tűzvédelme megújul. Tűzjelző, behatolásjelző, beléptető, CCTV rendszer létesül, továbbá a hangosítás, AV rendszerek kiépítendők. Az épület akadálymentes kialakítása a főbejárat felől lehetséges. A főbejárat előtt és az épület körül megújul a környezet. A létesítmény jelenlegi nettó alapterülete: 3112, 17 m2, a bővítéses felújítást követő nettó alapterület 4635, 83 m2. A jóváhagyási terv alapján a módosított építési engedélyes és szakaszos tervszolgáltatás mellett kiviteli tervek teljes körű leszállítása szükséges, folyamatos megrendelői tervfelülvizsgálat mellett. A tervezés és kivitelezés során elvárás BREEAM zöld épületminősítés eléréséhez szükséges követelmények teljesítése és dokumentálása a Műszaki leírásban foglalt részletes előírások szerint. A részletes mennyiségeket és a feladatokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Határidő
Az ajánlatok beérkezésének határideje 2026-01-12.
A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2025-11-25.
Szállítók
A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:
Ajánlati felhívás (2025-11-25) Objektum A közbeszerzés hatálya
Cím: Sportcsarnok bővítéses felújítása
Hivatkozási szám: EKR001637812025
Rövid leírás:
“Megrendelő az alábbi munkák megvalósítását várja el: Multifunkciós (elsősorban egyetemi sportesemények és rendezvények megtartására alkalmas) sportcsarnok...”
Rövid leírás
Megrendelő az alábbi munkák megvalósítását várja el: Multifunkciós (elsősorban egyetemi sportesemények és rendezvények megtartására alkalmas) sportcsarnok kialakítása a 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. szám alatti meglevő sportcsarnok épület bővítéses felújításával. A multifunkcionális kialakítás a használhatóság és a hatékony üzemeltetés szempontjából a tervezett épület alkalmas a fenti körfolyósón és a küzdőtéren atlétika sportágak edzéseinek, továbbá egyéb sportágak: csapatsport jellegű labdajátékok, asztalitenisz, judo (ráterített szőnyegen), torna, testnevelésórák megtartására, de lehetőség nyílik kulturális és közéleti felhasználásra is. A sportcsarnok eredetileg 1970-es években épült, kétszintes vasbeton és acél szerkezetű épületként. Acélkeretes alumínium nyílászárókkal, valamint KIPSZER térrácsos szerkezetű lapostetővel épült. Az épületet egy vasbeton „keret” veszi körül, amelynek közepén emelkedik ki az acélvázas csarnok. A vasbeton rész kiszolgáló helyiségeket, előtereket és nézőteret kiszolgáló folyosót foglal magába. Megrendelő rendelkezésére áll a sportcsarnok felújtás, bővítés engedélyes tervdokumentációja, építési engedélye, valamint az engedély alapján elkészített teljeskörű kiviteli tervdokumentációja. Megrendelő ugyanakkor a Kiviteli Tervcsomaghoz képest változtatások mellett döntött; továbbá Vállalkozó a létesítmény folyamatos üzemeltetését a kivitelezés alatt is biztosítani köteles. Ezen okokból Ajánlatkérő a dokumentáció részeként kiadott Megrendelői Követelmények és Jóváhagyási Tervfejezetek alapján, az abban szereplő elvárásokkal és eltérésekkel rendeli meg a munka megtervezését és kivitelezését. Az eltérések az alábbi területeken jelentkeznek: • zöld homlokzat kialakítása; • zöldtető kialakítása az új vasbeton szerkezetű tetőfelületen (tartószerkezeti számítások ellenőrzésével); • esővíz hasznosítása; • továbbá az ezekkel összefüggésben felmerülő szakági áttervezési szükségletek. A sportcsarnok a meglévő tartószerkezetek megtartása mellett kivitelezendő, a küzdőtér süllyesztése szükséges a 8,55 méter belmagasság eléréséhez. A fejépület új vb. födémet kap, új tető rétegrenddel a zöldtetőnek megfelelő tetőszigeteléssel; a meglévő csarnok feletti tetőrész új tetőszigetelési rétegrendet kap. Menekülési útvonalak biztosítása érdekében acélszerkezetű lépcsők készülnek az épület mindkét oldalán. Küzdőtér 1014 m2, teljes felületen speciális sportpadló burkolattal (erősített alátét rendszerű sportparketta, oldalvédelemmel). Fix lelátón min. 509 fő ültetett nézőszám elhelyezése szükséges. A nézőtéren akadálymentesített helyek is kialakításra kerülnek. Az épületben egy lift kerül kialakításra. Az emeleten kapnak helyet az épület fenntartásához szükséges irodák, szociális blokkok. Az épület gépészeti és elektromos rendszere, tűzvédelme megújul. Tűzjelző, behatolásjelző, beléptető, CCTV rendszer létesül, továbbá a hangosítás, AV rendszerek kiépítendők. Az épület akadálymentes kialakítása a főbejárat felől lehetséges. A főbejárat előtt és az épület körül megújul a környezet. A létesítmény jelenlegi nettó alapterülete: 3112, 17 m2, a bővítéses felújítást követő nettó alapterület 4635, 83 m2. A jóváhagyási terv alapján a módosított építési engedélyes és szakaszos tervszolgáltatás mellett kiviteli tervek teljes körű leszállítása szükséges, folyamatos megrendelői tervfelülvizsgálat mellett. A tervezés és kivitelezés során elvárás BREEAM zöld épületminősítés eléréséhez szükséges követelmények teljesítése és dokumentálása a Műszaki leírásban foglalt részletes előírások szerint. A részletes mennyiségeket és a feladatokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Többet mutasson
Szerződés típusa: Építési beruházás
Termékek/szolgáltatások: Sportcsarnok építése📦 Leírás
Belső azonosító: EKR001637812025/1
Ebben a közbeszerzésben kis- és középvállalkozások (kkv-k) is részt vehetnek ✅
A beszerzés leírása:
“Megrendelő az alábbi munkák megvalósítását várja el: Multifunkciós (elsősorban egyetemi sportesemények és rendezvények megtartására alkalmas) sportcsarnok...”
A beszerzés leírása
Megrendelő az alábbi munkák megvalósítását várja el: Multifunkciós (elsősorban egyetemi sportesemények és rendezvények megtartására alkalmas) sportcsarnok kialakítása a 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. szám alatti meglevő sportcsarnok épület bővítéses felújításával. A multifunkcionális kialakítás a használhatóság és a hatékony üzemeltetés szempontjából a tervezett épület alkalmas a fenti körfolyósón és a küzdőtéren atlétika sportágak edzéseinek, továbbá egyéb sportágak: csapatsport jellegű labdajátékok, asztalitenisz, judo (ráterített szőnyegen), torna, testnevelésórák megtartására, de lehetőség nyílik kulturális és közéleti felhasználásra is. A sportcsarnok eredetileg 1970-es években épült, kétszintes vasbeton és acél szerkezetű épületként. Acélkeretes alumínium nyílászárókkal, valamint KIPSZER térrácsos szerkezetű lapostetővel épült. Az épületet egy vasbeton „keret” veszi körül, amelynek közepén emelkedik ki az acélvázas csarnok. A vasbeton rész kiszolgáló helyiségeket, előtereket és nézőteret kiszolgáló folyosót foglal magába. Megrendelő rendelkezésére áll a sportcsarnok felújtás, bővítés engedélyes tervdokumentációja, építési engedélye, valamint az engedély alapján elkészített teljeskörű kiviteli tervdokumentációja. Megrendelő ugyanakkor a Kiviteli Tervcsomaghoz képest változtatások mellett döntött; továbbá Vállalkozó a létesítmény folyamatos üzemeltetését a kivitelezés alatt is biztosítani köteles. Ezen okokból Ajánlatkérő a dokumentáció részeként kiadott Megrendelői Követelmények és Jóváhagyási Tervfejezetek alapján, az abban szereplő elvárásokkal és eltérésekkel rendeli meg a munka megtervezését és kivitelezését. Az eltérések az alábbi területeken jelentkeznek: • zöld homlokzat kialakítása; • zöldtető kialakítása az új vasbeton szerkezetű tetőfelületen (tartószerkezeti számítások ellenőrzésével); • esővíz hasznosítása; • továbbá az ezekkel összefüggésben felmerülő szakági áttervezési szükségletek. A sportcsarnok a meglévő tartószerkezetek megtartása mellett kivitelezendő, a küzdőtér süllyesztése szükséges a 8,55 méter belmagasság eléréséhez. A fejépület új vb. födémet kap, új tető rétegrenddel a zöldtetőnek megfelelő tetőszigeteléssel; a meglévő csarnok feletti tetőrész új tetőszigetelési rétegrendet kap. Menekülési útvonalak biztosítása érdekében acélszerkezetű lépcsők készülnek az épület mindkét oldalán. Küzdőtér 1014 m2, teljes felületen speciális sportpadló burkolattal (erősített alátét rendszerű sportparketta, oldalvédelemmel). Fix lelátón min. 509 fő ültetett nézőszám elhelyezése szükséges. A nézőtéren akadálymentesített helyek is kialakításra kerülnek. Az épületben egy lift kerül kialakításra. Az emeleten kapnak helyet az épület fenntartásához szükséges irodák, szociális blokkok. Az épület gépészeti és elektromos rendszere, tűzvédelme megújul. Tűzjelző, behatolásjelző, beléptető, CCTV rendszer létesül, továbbá a hangosítás, AV rendszerek kiépítendők. Az épület akadálymentes kialakítása a főbejárat felől lehetséges. A főbejárat előtt és az épület körül megújul a környezet. A létesítmény jelenlegi nettó alapterülete: 3112, 17 m2, a bővítéses felújítást követő nettó alapterület 4635, 83 m2. A jóváhagyási terv alapján a módosított építési engedélyes és szakaszos tervszolgáltatás mellett kiviteli tervek teljes körű leszállítása szükséges, folyamatos megrendelői tervfelülvizsgálat mellett. A tervezés és kivitelezés során elvárás BREEAM zöld épületminősítés eléréséhez szükséges követelmények teljesítése és dokumentálása a Műszaki leírásban foglalt részletes előírások szerint. A részletes mennyiségeket és a feladatokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Többet mutasson
További információk:
“A felhívás M2)A pont szerinti É jogosultságú (vagy azzal egyenértékű) építész tervező szakember szakmai tapasztalata és a szerződéskötési feltételként...”
További információk
A felhívás M2)A pont szerinti É jogosultságú (vagy azzal egyenértékű) építész tervező szakember szakmai tapasztalata és a szerződéskötési feltételként előírt, teljesítésében részt vevő projektvezető szakember szakmai tapasztalata elbírálási szempontok értékelési módszerét a Dokumentáció tartalmazza.
Többet mutasson
Szerződés típusa: Építési beruházás
Termékek/szolgáltatások: Sportcsarnok építése📦
További termékek/szolgáltatások: Villamos szerelési munka📦 Szigetelési munka📦 Víz-, gázvezeték-szerelési és szaniterszerelési munka📦 Gépészeti szerelések📦 Épületbefejezési munka📦 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások📦 Épületek gépészeti és villamos szerelvényeivel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások📦
A környezeti hatások csökkentését célzó módszer: A biológiai sokféleség és az ökoszisztémák védelme és helyreállítása
Zöld közbeszerzési kritériumok: Egyéb zöld közbeszerzésre vonatkozó kritériumok
Postacím: Páter Károly
utca
1
Irányítószám: 2100
Város: Gödöllő
Ország: Magyarország 🇭🇺
A teljesítés helye: Pest🏙️
Időtartam: 22 (MONTH)
Az alábbi időkeret hónapokban van kifejezve.
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): A felhívás M2)B pontjában meghatározott 36 hónap szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai többlettapasztalat (hónapban megadva) [min. 0, max. 36 hónap]
Minőségi kritérium (súlyozás): 5
Minőségi kritérium (név): A felhívás M2)C pontjában meghatározott 36 hónap szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai többlettapasztalat (hónapban megadva) [min. 0, max. 36 hónap]
A szerződéskötési feltételként előírt, teljesítésében részt vevő MV-ÉV jogosultsággal rendelkező szakember összesen szakmai tapasztalata (hónapban megadva) [min. 0, max. 36 hónap]
A felhívás M2)A pont szerinti É jogosultságú (vagy azzal egyenértékű) építész tervező szakember szakmai tapasztalata
Minőségi kritérium (súlyozás): 10
Minőségi kritérium (név): A szerződéskötési feltételként előírt, teljesítésében részt vevő projektvezető szakember szakmai tapasztalata
A kötelezően előírt 36 hónapos jótálási kötelezettségnél hosszabb időtartam vállalása (0-24 hónap) hónapokban megadva
Ár ✅
Ár (súlyozás): 60
Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0001
Leírás
Postacím: 1.
Eljárás Az eljárás típusa
Nyílt eljárás ✅
Jogalap: 2014/24/EU irányelv
Adminisztratív információk
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések beérkezésének határideje: 2026-01-12 10:00:00 📅
Az ajánlatok felbontásának feltételei: 2026-01-12 11:00:00 📅
Az ajánlatok felbontásának feltételei (hely): Ekr
Az ajánlatok felbontásának feltételei (Tájékoztatás a felhatalmazott személyekről és a felbontási eljárásról):
“A bontás a Kbt. 68.§ (1)-(1d), (4) valamint (6) bekezdésében és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§-ban foglalt rendelkezéseknek megfelelően történik.”
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Minimális időtartam, amely alatt az ajánlattevőnek fenn kell tartania az ajánlatot: 60
A közbeszerzési eljárás feltételei
Biztosítéknyújtási kötelezettség áll fenn ✅
A szerződést elnyerő ajánlattevők csoportjának valamilyen jogi formát kell öltenie ✅
Meg kell adni a szerződés teljesítésére kinevezett személyzet tagjainak nevét és szakmai képesítését
Megnyitás dátuma: 2026-01-12 11:00:00 📅
Hely:
“EKR”
További információk:
“A bontás a Kbt. 68.§ (1)-(1d), (4) valamint (6) bekezdésében és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§-ban foglalt rendelkezéseknek megfelelően történik.”
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus fizetést használnak ✅ Díjazási kritériumok
Súlyozás típusa: Súlyozás (pontok, pontos)
A közbeszerzési eljárás feltételei
A szerződés teljesítési feltételeket tartalmaz ✅
Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk Részvételi feltételek
Kiválasztási szempont: Bejegyzés egy releváns szakmai nyilvántartásba
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid leírása:
“A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó igazolási mód: Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt, a Kbt. 67. §...”
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid leírása
A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó igazolási mód: Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban; Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri, elegendő a IV. rész (alfa) pont kitöltése. Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel: SZT1) A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bek. és a Kbt. 65.§ (1) bek. c) pont alapján, Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét Ajánlatkérő ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem Mo-n letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani, figyelemmel a Kr 1.§ (2)-(5) bekezdésére is. Továbbá felhívjuk a figyelmet a Kr. 24. § (1)-(2) és (5) bekezdésére, a Kbt. 69. § (11) bekezdésére is. A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság minimumkövetelménye(i): SZT1) Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők nem szerepelnek az Méptv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében; nem Mo-n letelepedett gazdasági szereplő esetén, ha nincs bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint nem teljesíti az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)-(7); (9); (11) bek., a Kbt. 69. § (11)-(11a) bek. is irányadók.
“A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó igazolási mód: Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt, a Kbt. 67. §...”
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid leírása
A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó igazolási mód: Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban; Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri, elegendő a IV. rész (alfa) pont kitöltése. Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel SZT2) A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8.§ (1) bek. és a Kbt. 65.§ (1) bek. c) pont alapján Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét Ajánlatkérő ellenőrzi az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzék alapján, nem Mo-n letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani, figyelemmel a Kr 1.§ (2)-(5) bekezdésére is. Továbbá felhívjuk a figyelmet a Kr. 24. § (1)-(2) és (5) bekezdésére, a Kbt. 69. § (11) bekezdésére is. A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság minimumkövetelménye(i): SZT2) Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, ha nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében, illetve a nem Mo-n letelepedett gazdasági szereplő nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)-(7); (9); (11) bek., a Kbt. 69. § (11)-(11a) bek. is irányadók.
Többet mutasson
Kiválasztási szempont: Hivatkozások a meghatározott munkákra
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid leírása:
“Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot szükséges...”
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid leírása
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban; Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri, elegendő a IV. rész (alfa) pont kitöltése. Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel: M1)1 A Kr. 21. § (2) bek a) pontja alapján az ajánlati felhívás (továbbiakban „AF”) feladásától visszafelé számított 8 évben végzett referenciamunkák ismertetése, amelyet a Kr. 22. § (3) bek alapján kell igazolni, legalább az alábbi tartalommal: • építési beruházás, tervezés tárgya; • építési beruházás, tervezés mennyisége, műszaki tartalma olyan részletességgel, melyből az előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható; • teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont, év/hónap/nap részletezettséggel); • teljesítés helye; • sikeres műszaki átadás-átvétel időpontja, • szerződést kötő másik fél megnevezése, székhelye; valamint a részéről információt adó személy neve és telefonszáma; • nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Ha az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként / alvállalkozóként teljesítette, úgy a referenciaigazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit (elvégzett munkarész(ek) megjelölésével) teljesítette. Amennyiben a referenciaigazolás - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referenciaigazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban fogadja el, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. Az igazolás tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került (vö.: valamennyi elvégzett munkanem). A referenciamunka akkor tekinthető az AF feladásától visszafelé számított 8 éven belül teljesítettnek, ha a teljesítés (sikeres műszaki átadás-átvétel) időpontja erre az időszakra esik, de legfeljebb 11 éven belül megkezdődött (Kr. 21. § (2a) bek. b) pont). Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6)-(7); (9) és (11) bekezdései, a 69. § (11a) bekezdése és a Kr. 21. § (2a) bek b) pontja, 22. § (5) bek. és 24. § (1)-(2) és (5) bek.is irányadóak. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 8 évben az alábbi befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt), de legfeljebb a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 11 évben megkezdett, szerződésszerűen és az előírásoknak megfelelően teljesített munkára vonatkozó, a Kr. 22. § (3) bekezdés szerint igazolt referenciával: M1)1 A) legalább 3200 m2 nettó alapterületű, fix lelátót is magába foglaló sportcsarnok bővítéses felújítás teljeskörűen, amely min. az alábbi munkákra terjedt ki: szerkezetépítési, szakipari, épületgépészeti kivitelezése, valamint új felvonó létesítése, beléptetőrendszer, hangosítás, fénytechnika kiépítése. A referencia maximálisan két projekttel igazolható, azzal a kikötéssel, hogy amennyiben az ajánlattevő két referenciával igazolja az M1)1) A) szerinti alkalmasságot, akkor 1.) 1 darab referenciaigazolásnak legalább 3200 m2 nettó alapterületű, fix lelátót is magába foglaló sportcsarnok bővítéses teljeskörű felújítására kell vonatkoznia, amely min. az alábbi munkákra terjedt ki: szerkezetépítési, szakipari, épületgépészeti kivitelezése, beléptetőrendszer és fénytechnika kiépítésével; 2.) 1 darab referenciaigazolásnak fix lelátót is magába foglaló sportcsarnok bővítéses felújítására kell vonatkoznia, amely min. az alábbi munkákra terjedt ki: új felvonó létesítése, hangosítás. (Minimális alapterület előírás nélkül). M1) 1.B) legalább 3200 m2 nettó alapterületű sportcsarnok üzemelés közbeni felújítása teljeskörűen, amely minimum az alábbi munkákra terjedt ki: - a sportcsarnok épületgépészeti rendszerének (fűtés-hűtés-szellőzés és használati melegvíz ellátás) felújítására, - továbbá tetőszigetelésre vonatkozott. A referencia maximálisan két projekttel igazolható, azzal a kikötéssel, hogy amennyiben az ajánlattevő két referenciával igazolja az M1)1) B) szerinti alkalmasságot, akkor: 1.) 1 darab referenciaigazolásnak legalább 3200 m2 nettó alapterületű sportcsarnok üzemelés közbeni teljeskörű felújítására kell vonatkoznia, amely minimum az alábbi munkákra terjedt ki: - a sportcsarnok épületgépészeti rendszerének (fűtés-hűtés-szellőzés és használati melegvíz ellátás) felújítására, 2.) 1 darab referenciaigazolásnak sportcsarnok üzemelés közbeni felújítására kell vonatkoznia, amely minimum alábbi munkára terjedt ki: tetőszigetelésre. (Minimális alapterület előírás nélkül) M1)2 min. 1 darab, min. 3200m2 nettó alapterületű sportcsarnok kiviteli tervezési munkára vonatkozó referencia. A referencia maximálisan két projekttel igazolható, ennél több tervezési munka összeszámítására nincs lehetőség. Az M1)1 A) és B) és M1)2 referencia ugyanazon projekt megvalósításával is igazolható, amennyiben a referenciamunka valamennyi feltételt teljesíti. Ajánlatkérő bővítéses felújítás alatt olyan építési tevékenységet ért, amelynek eredményeként a meglevő állapothoz képest az épület térfogata és hasznos alapterülete nőtt. Ajánlatkérő sportcsarnok alatt érti: használatbavételi engedéllyel rendelkező fedett sportépítmény, amelyet alkalmanként a sporttól különböző, főleg kulturális célra használnak.
Többet mutasson
Kiválasztási szempont: Technikusok vagy technikai szervek a munka elvégzéséhez
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid leírása:
“Az alk. követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt, Kbt. 67. §(1)-(3)bek szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban; AK...”
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid leírása
Az alk. követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt, Kbt. 67. §(1)-(3)bek szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban; AK a IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri, elegendő a IV. rész (alfa) pont kitöltése. Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg (Kbt. 65. § (6) bek.)követelményeknek való megfelelést, Kbt. 69. § (4) és (6) bek is figyelemmel: M2) A Kr. 21. § (2)-(3) bek b) pontja szerint, azoknak a szakembereknek – különösen a minőség ellenőrzéséért felelőseknek - a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, valamint az alábbi dokumentumok becsatolása: Ajánlattevő nyilatkozata, amelyből megállapítható mely szakembert mely alkalmassági követelményre jelöli, továbbá, hogy a szakember milyen jogviszonyban kerül foglalkoztatásra (EKR űrlap), szakember saját kezűleg aláírt, keltezéssel ellátott szakmai önéletrajza és rendelkezésre állási nyilatkozata, szakképzettséget igazoló dokumentum. A Kbt. 69. § (7) bekezdése alapján AT-nek a fenti dokumentumokat már az ajánlatban szükséges benyújtania - abban az esetben, ha az 1-3. értékelési szempontok vonatkozásában többlet szakmai tapasztalatot mutat be - tekintettel arra, hogy az M2) alkalmassági követelmények tekintetében megjelölt szakemberek többlettapasztalatát AK az értékelés során figyelembe veszi. Az önéletrajznak tartalmaznia kell a tapasztalat megítélése szempontjából lényeges adatokat (beruházás, ellátott feladat, munkakör, tevékenység ismertetése, kezdő és befejező ideje (év, hónap), az ajánlattétel időpontjában kivel/mivel áll munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban). AK a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi; az időben párhuzamos gyakorlati időket csak egyszer veszi figyelembe.A szakmai gyakorlat időtartama a szakember tekintetében előírt szakképzettség megszerzésének időpontjától számít.Amennyiben a megajánlott szakember a releváns jogosultsággal szerepel a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban és feltünteti a szakember az önéletrajzában a kamarai névjegyzéki számát és a jogosultság megszerzésének pontos dátumát (év, hónap, nap) és kódját, a jogosultság elérési útvonalát, az alkalmassági feltétel vonatkozó részét, valamint a szerződéskötési feltétel meglétét az érvényes jogosultság igazolja; ebben az esetben végzettséget, képzettséget igazoló dokumentum csatolása nem szükséges (szakmai tapasztalatot ismertető szakmai önéletrajz benyújtása ebben az esetben is szükséges, feltüntetve az előírt szakképzettség megszerzésének időpontját).Az előírt képesítési, jogosultsági követelmények tekintetében a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést minden esetben érteni kell. Egyenértékű végzettség esetén csatolni kell az egyenértékűnek tekintett végzettséget igazoló Intézmény erre vonatkozó nyilatkozatát. Külföldön szerzett végzettségek egyenértékűségének bizonyítása (figyelembe véve a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. tv. rendelkezéseit is) az ajánlattevő kötelezettsége és felelőssége. Az alkalm. igazolására Kbt. 65.§ (6)-(7); (9) és (11) bek, a 69. § (11a) bek és a Kr. 21. § (2) bek b) pontja, 24. § (1)-(2) és (5) bek.is irányadóak. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M2 Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberekkel: A) 1 fő, aki rendelkezik a) a 266/2013.(VII. 11.) Korm.r. (továbbiakban: 266. Kr) szerinti É jogosultság (vagy azzal egyenértékű) megszerzéséhez szükséges végzettséggel/képzettséggel – vagy azzal egyenértékű – és szakmai gyakorlattal és b) a képesítés/szakképzettség megszerzését követően legalább 36 hónap magasépítési tervezési szakmai tapasztalattal. B) 1 fő, aki rendelkezik c) a 266/2013.(VII. 11.) Korm.r. (továbbiakban: 266. Kr) szerinti MV-É jogosultság (vagy azzal egyenértékű) megszerzéséhez szükséges végzettséggel/képzettséggel – vagy azzal egyenértékű – és szakmai gyakorlattal és d) a képesítés/szakképzettség megszerzését követően legalább 36 hónap építési szakterületen szerzett műszaki vezetői (vagy azzal egyenértékű) szakmai tapasztalattal. C) 1 fő, aki rendelkezik a) a 266/2013.(VII. 11.) Korm.r. szerinti MV-ÉG jogosultság (vagy azzal egyenértékű) megszerzéséhez szükséges végzettséggel/képzettséggel – vagy azzal egyenértékű – és szakmai gyakorlattal és b) a képesítés/szakképzettség megszerzését követően legalább 36 hónap építménygépészeti szakterületen szerzett műszaki vezetői (vagy azzal egyenértékű) szakmai tapasztalattal. Ajánlatérő az M2)B) pontban előírt MV-É jogosultsággal (vagy azzal egyenértékű) rendelkező szakember esetében - összhangban áll magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 188. §-ában foglat szabályozással - alkalmazza a Kbt. 65. § (10) bekezdést (ajánlattevő nem támaszkodhat más szervezet kapacitására, és a teljesítés során e feladatokat nem végezheti alvállalkozó). Az M2) B-C) alpontok tekintetében Ajánlatkérő egyenértékű szakmai tapasztalatnak az alkalmassági követelmény szerinti szakágban végzett, a 2023. évi C. törv. 70. § (2) bek. b-g) pontjaiban felsorolt tevékenységeket tartalmazó tevékenység ellátása során szerzett tevékenység minősül. Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető.
Többet mutasson
A gazdasági szereplők azon csoportjának jogi formája, amelynek a szerződést oda kell ítélni:
“Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35.§ (8) alapján projekttársaság létrehozását.”
Kauciók és garanciák:
“Az ajánlati biztosíték mértéke 4.000.000,- HUF, amely teljesíthető - az ajánlattevő választása szerint - az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő...”
Kauciók és garanciák
Az ajánlati biztosíték mértéke 4.000.000,- HUF, amely teljesíthető - az ajánlattevő választása szerint - az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő 11784009-22234780-00000000 számú fizetési számlájára történő befizetésével, az azzal azonos összegű pénzügyi intézmény v biztosító által vállalt garancia v készfizető kezesség biztosításával, v biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét, az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell.
Többet mutasson
A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre:
“A megkötésre kerülő vállalkozási szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú, nem tételes elszámolású. Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdés alapján a...”
A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre
A megkötésre kerülő vállalkozási szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú, nem tételes elszámolású. Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdés alapján a szerződésben foglalt – a tartalékkeret és áfa nélkül számított – teljes nettó ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összegű előleg igénybevételét biztosítja. A fizetési feltételek kapcsán irányadó Kbt. 135. § (1), (3), (5)-(7) és (10)-(11) bek, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32, 32/A§-a, a késedelmi kamat tekintetében a Ptk.6:155. §-a. Tartalékkeret: a vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő összegben biztosított. Vállalkozó a kivitelezés során a számláit havi rendszerességgel utólag nyújthatja be, a tárgy hónap tényleges teljesítése alapján, a készültségi százaléknak megfelelően. Továbbiak részletesen KD-ben.
Többet mutasson A szerződéssel kapcsolatos feltételek
A szerződés teljesítésének feltételei:
“Késedelmi kötbér: késedelmes teljesítés esetén az AK naptári naponként 1 % kötbérre jogosult . Max mértéke nettó vállalkozói díj 20%-a. Hibás teljesítési...”
A szerződés teljesítésének feltételei
Késedelmi kötbér: késedelmes teljesítés esetén az AK naptári naponként 1 % kötbérre jogosult . Max mértéke nettó vállalkozói díj 20%-a. Hibás teljesítési kötbér: A nyertes AT hibás teljesítési kötbért tartozik fizetni AK-nak -amely a hibásan teljesített munkarészre eső nettó vállalkozói díj 20 %-a. Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a nyertes AT-nek felróható okból a szerződés teljesítése meghiúsul, AK jogosult jelen szerződéstől elállni, vagy azt azonnali hatállyal felmondani, mely esetekben nyertes AT a jelen szerződés alapján rögzített nettó vállalkozói díj 20 %-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbért köteles fizetni a AK-nek. Az érvényesíthető kötbér igény maximális mértéke a nettó vállalkozói díj 20 %-a. A meghiúsulási kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. (Ptk. 6:187. § (1) bekezdés) Jótállás: a sikeres műszaki átadás-átvétel napjától számított minimum 36 hónap, kivéve a 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendeletben kikötött esetekben.
Többet mutasson Részvételi feltételek
Kizárási ok: A nemzeti törvények értelmében a csődhöz hasonló helyzet
Csőd
Korrupció
Csődegyezség hitelezőkkel
Bűnszervezetben való részvétel
A verseny torzítását célzó megállapodás más gazdasági szereplőkkel
Környezetvédelmi jogszabályokban előírt kötelezettségek megszegése
Csalás
Gyermekmunka és az emberkereskedelem más formái
Fizetésképtelenség
Munkajogi kötelezettségek megszegése
Felszámoló által kezelt vagyon
Hamis nyilatkozattétel, információk visszatartása vagy a megkívánt iratok be nem mutatása, illetve bizalmas információk szerzése az eljárásról
Tisztán nemzeti kizáró okok
A közbeszerzési eljárásban való részvételből fakadó összeférhetetlenség
Közvetlen vagy közvetett részvétel a közbeszerzési eljárás előkészítésében
Súlyos szakmai kötelességszegés
Lejárat előtti megszüntetés, kártérítési követelés vagy egyéb hasonló szankciók
Szociális jogszabályokban előírt kötelezettségek megszegése
A társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettség megszegése
Üzleti tevékenység felfüggesztése
Terrorista bűncselekmény vagy terrorista tevékenységekkel összefüggő bűncselekmény
Az adófizetési kötelezettség megszegése
Büntetőeljárásban hozott ítéletekkel kapcsolatos okok
Fizetésképtelenséggel, összeférhetetlenséggel vagy szakmai kötelességszegéssel kapcsolatos okok
A honvédelmi beszerzések területén tanúsított szakmai magatartással kapcsolatos bűncselekmény
Az ország biztonságát fenyegető kockázatok kizárása tekintetében nem megbízható
A tisztán nemzeti kizárási okokban meghatározott kötelezettségek megsértése
Adófizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettség megszegésével kapcsolatos okok
A gazdasági szereplő helyzetére vonatkozó indokok
Kizárási okok leírása:
“Az eljárásban a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok érvényesülnek az ajánlattevő, a közös ajánlattevők, alvállalkozók, alkalmasság...”
Kizárási okok leírása
Az eljárásban a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok érvényesülnek az ajánlattevő, a közös ajánlattevők, alvállalkozók, alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplők vonatkozásában. Az öntisztázás vonatkozásában a Kbt. 64.§-a az irányadó. Igazolási mód: Ajánlattevőnek (az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdaság szereplő vonatkozásában is) az ajánlatban az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdések hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikére külön formanyomtatványt az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő tölti ki és nyújtja be. Ajánlattevőnek a Kbt. 67.§ (4) bekezdésre figyelemmel elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt.62.§ (1) és (2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A 321/2015. (X.30.) Korm.rend. 15.§ (1) bekezdés alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával Ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67.§ (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének, tehát a nyilatkozatot azon alvállalkozók tekintetében kell benyújtani, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában. A Kbt. 69.§ (4) - (7) bekezdésére figyelemmel Ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető Ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével fogja felhívni a kizáró okok tekintetében az alábbiak szerinti igazolások benyújtására: - Ajánlattevőnek elektronikus űrlapon a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében csatolni kell nyilatkozatát, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3.§ 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa személyazonosító adatainak, adóazonosító adatainak, külső nyilvántartás szerinti személy-, illetve adóazonosító adatainak, valamint érdekeltségének a pénzmosásról szóló törvény 3.§ 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti jellege és mértéke bemutatását tartalmazza; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3.§ 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. - Ajánlattevőnek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kc) alpontja szerinti kizárok ok hatálya alá. - Megkövetelt igazolási mód magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) és alvállalkozó(ik), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 8.§ előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását. - Megkövetelt igazolási mód nem magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) és alvállalkozó(ik), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 10.§ előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását. A kizáró okok igazolásával kapcsolatban irányadóak továbbá a 321/2015. Korm. rend. 4.§-ában, a 6-7.§-aiban és a 12-16. §-aiban foglaltak. A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (7) bekezdés alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az Ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
“1. A Közbeszerzési Dokumentumok (továbbiakban „KD”) korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és térítésmentesen elektronikusan elérhetőek a felhívásban...”
További információk
1. A Közbeszerzési Dokumentumok (továbbiakban „KD”) korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és térítésmentesen elektronikusan elérhetőek a felhívásban meghatározott címen. 2. Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció. 3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66.§ (6) bek. szerinti nyilatkozatot (nemleges is), valamint a felhívásban és a KD-ban meghatározott valamennyi dokumentumot (űrlapot, elektronikusan csatolandó nyilatkozatot / igazolást), továbbá az ajánlathoz csatolni kell az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról szóló nyilatkozatot. Az ajánlat megtételével kapcsolatban az ajánlatkérő kifejezetten felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § rendelkezéseire. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárás során a kommunikáció – a Kbt. 41/C. § (1) bekezdésében meghatározott kivételektől eltekintve – kizárólag az EKR-en keresztül történik. 4. A szerződéskötés feltétele, hogy jelen felhívás M2) pontjában szereplő, megajánlott szakembereknek jelen pont szerinti jogosultsággal szerepelniük kell az illetékes kamarai névjegyzékben, amelyet a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell. További szerződéskötési feltétel, hogy nyertes ajánlattevő – a felhívás M2) pontjában bemutatott szakembereken felül - rendelkezzen: - Felsőfokú műszaki végzettséggel rendelkező projektvezető (1 fő) - Legalább egy felsőfokú végzettséggel és zöld épületminősítésben szerzett tapasztalattal rendelkező szakember, tekintettel arra hogy a tervezés és kivitelezés során BREEAM előírásait alkalmazni kell (1 fő) - 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet előírása szerinti munkavédelmi képesítésű szakember (1 fő) - Tervezési feladat ellátásához szükséges érvényes tervezési jogosultsággal rendelkező szakemberekkel (Műszaki Leírás szerinti szakágak tekintetében), 1 fő 266. Kr. szerinti MV-ÉV jogosultsággal rendelkező szakemberrel. 5. Az ajánlat része a szakmai ajánlat, amelynek az értékelési szempontra a Felolvasólapon tett megajánlások minősülnek. Ajánlatkérő szakmai ajánlatnak a szakember tekintetében – többlettapasztalat megajánlása esetén - a szakmai gyakorlati időt és a szakember személyét; valamint az „Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF, tartalékkerettel)” értékelési szempont tekintetében az értékelési szempontra tett megajánlás alátámasztására szolgáló árazott költségvetést tekinti. 6. Ajánlatkérő a Kbt. 71.§ alapján a hiánypótlást biztosít, 71.§ (6) szerinti korlátozást nem alkalmazza. 7. Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját alkalmazza. 8. Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződés hatálybalépését követően a szerződésben meghatározott időpontig építési-szerelési és tervezési biztosítást (150 millió Ft/káresemény és 1500 millió Ft/év) kötni a KD-ben részletezettek szerint. 9. Ajánlatkérő a Kbt. 98. § (3) bekezdés alapján felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen beszerzéshez kapcsolódó, azzal azonos vagy hasonló új építési beruházásra tárgyalásos eljárást alkalmazhat a következő tárgyban: a sportcsarnokhoz tartozó közvetlen környezetének rendezése, a beruházás környezetében – a munkaterületen túl – megvalósuló környezetrendezési, útfelújítási feladatok elvégzése, új megrendelői igényként felmerülő technológiák beépítése (pl. televíziós közvetítés, fénytechnika, beléptető rendszer stb.). Ajánlatkérő a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban a jelen eljárás nyertes ajánlattevőjét hívja fel ajánlattételre, és eredményes eljárás esetén köt vele szerződést a jelen pontban megjelölt környezetrendezési munkákra. Ajánlatkérő az eljárást három éven belül akkor indítja meg, ha a beszerzés fedezete a rendelkezésére áll. 10. Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart, amelynek időpontja és a gyülekezési helyszíne: 2025. november 05. napja, 14.00 óra, a találkozás helye a csarnok bejárata 11. Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35.§ (8) alapján projekttársaság létrehozását. 12. Ajánlatkérő az ajánlattevők alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg. 13. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a tárgyi építési beruházás oszthatatlan szolgáltatás. 14. Részajánlattétel nem megengedett, tekintettel arra, hogy egy épületen elvégzendő felújítási munkákról van szó, és az elvégzendő feladatok egymással is összefüggnek, illetve összehangolt munkát követelnek, így mind a kivitelezés során, mind a későbbi szavatossági, jótállási igények esetén a felelősségek elhatárolásának problematikája miatt a részajánlattétel megengedése a Megrendelő számára hátrányos helyzetet okozna, így a beszerzés részajánlati körökre történő megbontása gazdaságilag észszerűtlen. 15. Ajánlatkérő - különösen a IV.2.6) (BT-98) pont esetében - 2 hónap alatt 60 napot ért. 16. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Kozma György (lajstromszám: 01338) 17. Az alkalmassági feltételek és előírt igazolási módja minden esetben a Közbeszerzési Hatóság bronz fokozatú minősítéséhez képest képest szigorúbb és minden esetben a minősített ajánlattevőnek a minősített ajánlattevők jegyzékén szereplés igazolásán túlmutatóan igazolnia szükséges! 18. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10 Az értékelési szempontrendszert, az elbírálás részletes módszertanát a dokumentáció tartalmazza. A módszer, amely megadja a ponthatárok közötti pontszámot: az 1. értékelési szempont ajánlati ár esetében fordított arányosítás, az 5. és 6. értékelési szempont esetében pontkiosztás a 2-4. és 7. értékelési szempontok esetében egyenes arányosítás azzal, hogy a BT-540 mezőben megadott minőségi szempontok a 2. értékelési szemponttól kezdődnek a dokumentációban megadottak szerint.
Többet mutasson Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_40664534_2
Postacím: Riadó u. 5
Postai irányítószám: 1026
Postai város: Budapest
Régió: Budapest🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: dontobizottsag@kt.hu📧
Telefon: +36 18828592📞
Fax: +36 18828593 📠
URL: https://kozbeszerzes.hu🌏 Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_40664534_2
Postacím: Riadó u. 5
Postai irányítószám: 1026
Postai város: Budapest
Régió: Budapest🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: dontobizottsag@kt.hu📧
Telefon: +36 18828592📞
Fax: +36 18828593 📠
URL: https://kozbeszerzes.hu🌏 Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről):
“A bt. 148. §-a szerint.” Információk az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikus számlázást fogadunk el
Elektronikus fizetést használnak
Forrás: OJS 2025/S 228-782736 (2025-11-25)
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2026-03-18) Objektum A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 3 696 609 961 HUF 💰
A szerződés odaítélése
A szerződés/tétel odaítélése ✅ Procedures for review
Type of alleged irregularity: Olyan műszaki leírás, alkalmassági követelmény, értékelési szempont, kizárási kritérium vagy szerződésteljesítési feltétel alkalmazása, amely indokolatlan nemzeti, regionális vagy helyi preferenciákból fakadóan nem megkülönböztetésmentes: 2
A panaszosok száma: 2
Tétel azonosító száma: LOT-0001
Szerződés száma: 1
A szerződés megkötésének időpontja: 2026-02-17 📅
Cím: Sportcsarnok bővítéses felújítása
A szerződés címe: https://ekr.gov.hu/ekr-szerzodestar/hu/szerzodesLista?eljarasAzon=EKR001637812025🌏 Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Az elektronikus úton beérkezett pályázatok száma: 5
A kkv-k által benyújtott pályázatok száma: 4
A nem uniós tagállamokból származó ajánlattevőktől beérkezett ajánlatok száma: 0
A más uniós tagállamokból származó ajánlattevőktől beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 3 845 446 427 HUF 💰
Ajánlat azonosítója: EKR001637812025/5418
A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0001
A vállalkozó neve és címe
Név: EB HUNGARY INVEST Kft.
Nemzeti nyilvántartási szám: 13240567242
Postacím: Fogadó Utca 4.
Postai irányítószám: 1107
Postai város: Budapest
Régió: Budapest🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: kozbeszerzes@ebhinvest.hu📧
Telefon: +36 309331848📞
URL: https://www.ebhinvest.hu🌏
Forrás: OJS 2026/S 055-189905 (2026-03-18)