Sportcsarnok felújítás műszaki ellenőri feladatok

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem

A Gödöllő, Páter Károly u. 1. szám alatti meglevő sportcsarnok épület bővítéses felújításához kapcsolódó műszaki ellenőri szolgáltatások. Beruházás ismertetése: A sportcsarnok eredetileg 1970-es években épült, kétszintes vasbeton és acél szerkezetű épületként. Acélkeretes alumínium nyílászárókkal, valamint KIPSZER térrácsos szerkezetű lapostetővel épült. Az épületet egy vasbeton „keret” veszi körül, amelynek közepén emelkedik ki az acélvázas csarnok. A vasbeton rész kiszolgáló helyiségeket, előtereket és nézőteret kiszolgáló folyosót foglal magába. Megrendelő rendelkezésére áll a sportcsarnok felújtás, bővítés engedélyes tervdokumentációja, építési engedélye, valamint az engedély alapján elkészített teljeskörű kiviteli tervdokumentációja. Megrendelő ugyanakkor a Kiviteli Tervcsomaghoz képest változtatások mellett döntött; továbbá Vállalkozó a létesítmény folyamatos üzemeltetését a kivitelezés alatt is biztosítani köteles. Ezen okokból Ajánlatkérő a dokumentáció részeként kiadott Megrendelői Követelmények és Jóváhagyási Tervfejezetek alapján, az abban szereplő elvárásokkal és eltérésekkel rendeli meg a munka megtervezését és kivitelezését. Az eltérések az alábbi területeken jelentkeznek: • zöld homlokzat kialakítása; • zöldtető kialakítása az új vasbeton szerkezetű tetőfelületen (tartószerkezeti számítások ellenőrzésével); • esővíz hasznosítása; • továbbá az ezekkel összefüggésben felmerülő szakági áttervezési szükségletek. A sportcsarnok a meglévő tartószerkezetek megtartása mellett kivitelezendő, a küzdőtér süllyesztése szükséges a 8,55 méter belmagasság eléréséhez. A fejépület új vb. födémet kap, új tető rétegrenddel a zöldtetőnek megfelelő tetőszigeteléssel; a meglévő csarnok feletti tetőrész új tetőszigetelési rétegrendet kap. Menekülési útvonalak biztosítása érdekében acélszerkezetű lépcsők készülnek az épület mindkét oldalán. Küzdőtér 1014 m2, teljes felületen speciális sportpadló burkolattal (erősített alátét rendszerű sportparketta, oldalvédelemmel). Fix lelátón min. 509 fő ültetett nézőszám elhelyezése szükséges. A nézőtéren akadálymentesített helyek is kialakításra kerülnek. Az épületben egy lift kerül kialakításra. Az emeleten kapnak helyet az épület fenntartásához szükséges irodák, szociális blokkok. Az épület gépészeti és elektromos rendszere, tűzvédelme megújul. Tűzjelző, behatolásjelző, beléptető, CCTV rendszer létesül, továbbá a hangosítás, AV rendszerek kiépítendők. Az épület akadálymentes kialakítása a főbejárat felől lehetséges. A főbejárat előtt és az épület körül megújul a környezet. A létesítmény jelenlegi nettó alapterülete: 3112, 17 m2, a bővítéses felújítást követő nettó alapterület 4635, 83 m2. A jóváhagyási terv alapján a módosított építési engedélyes és szakaszos tervszolgáltatás mellett kiviteli tervek teljes körű leszállítása szükséges, folyamatos megrendelői tervfelülvizsgálat mellett. Műszaki ellenőr feladatai: A műszaki ellenőr köteles valamennyi olyan, a műszaki ellenőr feladatkörébe tartozó tevékenységet ellátni, amely jogszabályban, illetve a kivitelezési szerződésben rögzítve van, továbbá amely a műszaki ellenőröktől általában elvárható, illetve amely a kivitelezések során a műszaki ellenőri tevékenység körébe tartozik. A kivitelezési munkák teljes körű szakági, műszaki minőségimennyiségi és pénzügyi ellenőrzése. A munkaterület átadás-átvételi eljárásának lefolytatása a vállalkozási szerződésben rögzített határidőkhöz igazodva. A kivitelezéshez szükséges dokumentumok meglétének, teljes körűségének ellenőrzése, véleményezése. A kivitelezés ütemének folyamatos ellenőrzése. Részvétel a heti kooperáción, a kooperációs emlékeztető készítése. Rendszeres és rendkívüli kooperációk, egyeztetések összehívása. Emlékeztetők kiküldése. A kivitelezési munkák rendszeres, legalább heti szintű, de a kivitelezés előrehaladásához igazodó mértékű és számú helyszíni műszaki ellenőrzése, észrevételek e-naplóba történő rögzítése. Annak felülvizsgálata, hogy a beépített anyagok és a munka minősége megfelel-e a terveknek és a vonatkozó szabványok szerinti előírásoknak. Az építési napló rendszeres ellenőrzése és ellenjegyzése a Megbízóval egyeztetett jogkörnek megfelelően. A műszaki szükségességből vagy megrendelői igényre felmerülő pótmunkák, esetleges többletmunkák, valamint a kivitelező által javasolt változtatások felülvizsgálata (szükségességi, gazdaságossági tekintetben, kockázatokat mérlegelve), javaslattétel Megbízó felé azok elfogadására vagy elutasítására, A beruházással kapcsolatos gazdasági, gazdaságossági, pénzügyi tervezési és ezekkel kapcsolatos döntés-előkészítési feladatok költségszakértői ellátása. Kivitelező által készített felmérések ellenőrzése, szükség szerinti javíttatása, és közreműködés a teljesítésigazolás kiadásában, a teljesítési igazolás ellenjegyzése, benyújtott kivitelezői számlák ellenőrzése. Megbízott képviselőjeként a kivitelezés folyamán rendszeres, a kivitelezés előrehaladásához igazodó, de a kivitelezéssel érintett szakágakat érintően legalább heti egyszeri helyszíni ellenőrzés, A nyertes kivitelezői ajánlatban megnevezett szakemberek bevonásának ellenőrzése, továbbá az alvállalkozói közreműködések ellenőrzése az e-napló adatai alapján, és az ezzel kapcsolatos információk átadása Megbízónak. Javaslattétel a műszaki átadás-átvétel megkezdésére. A műszaki átadás-átvétel megszervezése és lefolytatása a kivitelező általi készre jelentést követő 30 napon belül. Javaslattétel a műszaki átadás-átvétel megkezdésére. A műszaki átadás-átvétel megszervezése és lefolytatása a kivitelező általi készre jelentést követő 30 napon belül. Közreműködés az utó-felülvizsgálati eljárásban. Részvétel az üzempróbákon, azok dokumentálásában közreműködés. Az átadást megelőző üzemeltető személyzet oktatása megtörténtének ellenőrzése, koordinációja. Az építés során felmerülő esetleges módosítások, illetve a tervtől eltérő megoldások Megbízóval történő előzetes egyeztetése; szakmai javaslattétel.

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2026-01-28. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2025-12-23.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

Kicsoda? Mi az? Hol?
Beszerzési előzmények
Dátum Dokumentum
2025-12-23 Ajánlati felhívás
2026-04-28 Tájékoztató az eljárás eredményéről
Ajánlati felhívás (2025-12-23)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Sportcsarnok felújítás műszaki ellenőri feladatok
Hivatkozási szám: EKR002047162025
Rövid leírás:
A Gödöllő, Páter Károly u. 1. szám alatti meglevő sportcsarnok épület bővítéses felújításához kapcsolódó műszaki ellenőri szolgáltatások. Beruházás ismertetése: A sportcsarnok eredetileg 1970-es években épült, kétszintes vasbeton és acél szerkezetű épületként. Acélkeretes alumínium nyílászárókkal, valamint KIPSZER térrácsos szerkezetű lapostetővel épült. Az épületet egy vasbeton „keret” veszi körül, amelynek közepén emelkedik ki az acélvázas csarnok. A vasbeton rész kiszolgáló helyiségeket, előtereket és nézőteret kiszolgáló folyosót foglal magába. Megrendelő rendelkezésére áll a sportcsarnok felújtás, bővítés engedélyes tervdokumentációja, építési engedélye, valamint az engedély alapján elkészített teljeskörű kiviteli tervdokumentációja. Megrendelő ugyanakkor a Kiviteli Tervcsomaghoz képest változtatások mellett döntött; továbbá Vállalkozó a létesítmény folyamatos üzemeltetését a kivitelezés alatt is biztosítani köteles. Ezen okokból Ajánlatkérő a dokumentáció részeként kiadott Megrendelői Követelmények és Jóváhagyási Tervfejezetek alapján, az abban szereplő elvárásokkal és eltérésekkel rendeli meg a munka megtervezését és kivitelezését. Az eltérések az alábbi területeken jelentkeznek: • zöld homlokzat kialakítása; • zöldtető kialakítása az új vasbeton szerkezetű tetőfelületen (tartószerkezeti számítások ellenőrzésével); • esővíz hasznosítása; • továbbá az ezekkel összefüggésben felmerülő szakági áttervezési szükségletek. A sportcsarnok a meglévő tartószerkezetek megtartása mellett kivitelezendő, a küzdőtér süllyesztése szükséges a 8,55 méter belmagasság eléréséhez. A fejépület új vb. födémet kap, új tető rétegrenddel a zöldtetőnek megfelelő tetőszigeteléssel; a meglévő csarnok feletti tetőrész új tetőszigetelési rétegrendet kap. Menekülési útvonalak biztosítása érdekében acélszerkezetű lépcsők készülnek az épület mindkét oldalán. Küzdőtér 1014 m2, teljes felületen speciális sportpadló burkolattal (erősített alátét rendszerű sportparketta, oldalvédelemmel). Fix lelátón min. 509 fő ültetett nézőszám elhelyezése szükséges. A nézőtéren akadálymentesített helyek is kialakításra kerülnek. Az épületben egy lift kerül kialakításra. Az emeleten kapnak helyet az épület fenntartásához szükséges irodák, szociális blokkok. Az épület gépészeti és elektromos rendszere, tűzvédelme megújul. Tűzjelző, behatolásjelző, beléptető, CCTV rendszer létesül, továbbá a hangosítás, AV rendszerek kiépítendők. Az épület akadálymentes kialakítása a főbejárat felől lehetséges. A főbejárat előtt és az épület körül megújul a környezet. A létesítmény jelenlegi nettó alapterülete: 3112, 17 m2, a bővítéses felújítást követő nettó alapterület 4635, 83 m2. A jóváhagyási terv alapján a módosított építési engedélyes és szakaszos tervszolgáltatás mellett kiviteli tervek teljes körű leszállítása szükséges, folyamatos megrendelői tervfelülvizsgálat mellett. Műszaki ellenőr feladatai: A műszaki ellenőr köteles valamennyi olyan, a műszaki ellenőr feladatkörébe tartozó tevékenységet ellátni, amely jogszabályban, illetve a kivitelezési szerződésben rögzítve van, továbbá amely a műszaki ellenőröktől általában elvárható, illetve amely a kivitelezések során a műszaki ellenőri tevékenység körébe tartozik. A kivitelezési munkák teljes körű szakági, műszaki minőségimennyiségi és pénzügyi ellenőrzése. A munkaterület átadás-átvételi eljárásának lefolytatása a vállalkozási szerződésben rögzített határidőkhöz igazodva. A kivitelezéshez szükséges dokumentumok meglétének, teljes körűségének ellenőrzése, véleményezése. A kivitelezés ütemének folyamatos ellenőrzése. Részvétel a heti kooperáción, a kooperációs emlékeztető készítése. Rendszeres és rendkívüli kooperációk, egyeztetések összehívása. Emlékeztetők kiküldése. A kivitelezési munkák rendszeres, legalább heti szintű, de a kivitelezés előrehaladásához igazodó mértékű és számú helyszíni műszaki ellenőrzése, észrevételek e-naplóba történő rögzítése. Annak felülvizsgálata, hogy a beépített anyagok és a munka minősége megfelel-e a terveknek és a vonatkozó szabványok szerinti előírásoknak. Az építési napló rendszeres ellenőrzése és ellenjegyzése a Megbízóval egyeztetett jogkörnek megfelelően. A műszaki szükségességből vagy megrendelői igényre felmerülő pótmunkák, esetleges többletmunkák, valamint a kivitelező által javasolt változtatások felülvizsgálata (szükségességi, gazdaságossági tekintetben, kockázatokat mérlegelve), javaslattétel Megbízó felé azok elfogadására vagy elutasítására, A beruházással kapcsolatos gazdasági, gazdaságossági, pénzügyi tervezési és ezekkel kapcsolatos döntés-előkészítési feladatok költségszakértői ellátása. Kivitelező által készített felmérések ellenőrzése, szükség szerinti javíttatása, és közreműködés a teljesítésigazolás kiadásában, a teljesítési igazolás ellenjegyzése, benyújtott kivitelezői számlák ellenőrzése. Megbízott képviselőjeként a kivitelezés folyamán rendszeres, a kivitelezés előrehaladásához igazodó, de a kivitelezéssel érintett szakágakat érintően legalább heti egyszeri helyszíni ellenőrzés, A nyertes kivitelezői ajánlatban megnevezett szakemberek bevonásának ellenőrzése, továbbá az alvállalkozói közreműködések ellenőrzése az e-napló adatai alapján, és az ezzel kapcsolatos információk átadása Megbízónak. Javaslattétel a műszaki átadás-átvétel megkezdésére. A műszaki átadás-átvétel megszervezése és lefolytatása a kivitelező általi készre jelentést követő 30 napon belül. Javaslattétel a műszaki átadás-átvétel megkezdésére. A műszaki átadás-átvétel megszervezése és lefolytatása a kivitelező általi készre jelentést követő 30 napon belül. Közreműködés az utó-felülvizsgálati eljárásban. Részvétel az üzempróbákon, azok dokumentálásában közreműködés. Az átadást megelőző üzemeltető személyzet oktatása megtörténtének ellenőrzése, koordinációja. Az építés során felmerülő esetleges módosítások, illetve a tervtől eltérő megoldások Megbízóval történő előzetes egyeztetése; szakmai javaslattétel.
Többet mutasson
Szerződés típusa: Szolgáltatások
Termékek/szolgáltatások: Épülettel kapcsolatos műszaki ellenőrzési szolgáltatások 📦
Leírás
Belső azonosító: EKR002047162025/1
A beszerzés leírása:
A Gödöllő, Páter Károly u. 1. szám alatti meglevő sportcsarnok épület bővítéses felújításához kapcsolódó műszaki ellenőri szolgáltatások. Beruházás ismertetése: A sportcsarnok eredetileg 1970-es években épült, kétszintes vasbeton és acél szerkezetű épületként. Acélkeretes alumínium nyílászárókkal, valamint KIPSZER térrácsos szerkezetű lapostetővel épült. Az épületet egy vasbeton „keret” veszi körül, amelynek közepén emelkedik ki az acélvázas csarnok. Megrendelő rendelkezésére áll a sportcsarnok felújtás, bővítés engedélyes tervdokumentációja, építési engedélye, valamint az engedély alapján elkészített teljeskörű kiviteli tervdokumentációja. Megrendelő ugyanakkor a Kiviteli Tervcsomaghoz képest változtatások mellett döntött; továbbá Vállalkozó a létesítmény folyamatos üzemeltetését a kivitelezés alatt is biztosítani köteles. Ajánlatkérő a Megrendelői Követelmények és Jóváhagyási Tervfejezetek alapján, az abban szereplő elvárásokkal és eltérésekkel rendeli meg a munka megtervezését és kivitelezését. Az eltérések az alábbi területeken jelentkeznek: • zöld homlokzat kialakítása; • zöldtető kialakítása az új vasbeton szerkezetű tetőfelületen (tartószerkezeti számítások ellenőrzésével); • esővíz hasznosítása; • továbbá az ezekkel összefüggésben felmerülő szakági áttervezési szükségletek. A sportcsarnok a meglévő tartószerkezetek megtartása mellett kivitelezendő, a küzdőtér süllyesztése szükséges a 8,55 méter belmagasság eléréséhez. A fejépület új vb. födémet kap, új tető rétegrenddel a zöldtetőnek megfelelő tetőszigeteléssel; a meglévő csarnok feletti tetőrész új tetőszigetelési rétegrendet kap. Menekülési útvonalak biztosítása érdekében acélszerkezetű lépcsők készülnek az épület mindkét oldalán. Küzdőtér 1014 m2, teljes felületen speciális sportpadló burkolattal (erősített alátét rendszerű sportparketta, oldalvédelemmel). Fix lelátón min. 509 fő ültetett nézőszám elhelyezése szükséges. A nézőtéren akadálymentesített helyek is kialakításra kerülnek. Az épületben egy lift kerül kialakításra. Az emeleten kapnak helyet az épület fenntartásához szükséges irodák, szociális blokkok. Az épület gépészeti és elektromos rendszere, tűzvédelme megújul. Tűzjelző, behatolásjelző, beléptető, CCTV rendszer létesül, továbbá a hangosítás, AV rendszerek kiépítendők. Az épület akadálymentes kialakítása a főbejárat felől lehetséges. A főbejárat előtt és az épület körül megújul a környezet. A létesítmény jelenlegi nettó alapterülete: 3112, 17 m2, a bővítéses felújítást követő nettó alapterület 4635, 83 m2. A jóváhagyási terv alapján a módosított építési engedélyes és szakaszos tervszolgáltatás mellett kiviteli tervek teljes körű leszállítása szükséges, folyamatos megrendelői tervfelülvizsgálat mellett. Műszaki ellenőr feladatai: A műszaki ellenőr köteles valamennyi olyan, a műszaki ellenőr feladatkörébe tartozó tevékenységet ellátni, amely jogszabályban, illetve a kivitelezési szerződésben rögzítve van, továbbá amely a műszaki ellenőröktől általában elvárható, illetve amely a kivitelezések során a műszaki ellenőri tevékenység körébe tartozik. A kivitelezési munkák teljes körű szakági, műszaki minőségimennyiségi és pénzügyi ellenőrzése. A munkaterület átadás-átvételi eljárásának lefolytatása a vállalkozási szerződésben rögzített határidőkhöz igazodva. A kivitelezéshez szükséges dokumentumok meglétének, teljes körűségének ellenőrzése, véleményezése. A kivitelezés ütemének folyamatos ellenőrzése. Részvétel a heti kooperáción, a kooperációs emlékeztető készítése. Rendszeres és rendkívüli kooperációk, egyeztetések összehívása. Emlékeztetők kiküldése. A kivitelezési munkák rendszeres, legalább heti szintű, de a kivitelezés előrehaladásához igazodó mértékű és számú helyszíni műszaki ellenőrzése, észrevételek e-naplóba történő rögzítése. Annak felülvizsgálata, hogy a beépített anyagok és a munka minősége megfelel-e a terveknek és a vonatkozó szabványok szerinti előírásoknak. Az építési napló rendszeres ellenőrzése és ellenjegyzése a Megbízóval egyeztetett jogkörnek megfelelően. A műszaki szükségességből vagy megrendelői igényre felmerülő pótmunkák, esetleges többletmunkák, valamint a kivitelező által javasolt változtatások felülvizsgálata (szükségességi, gazdaságossági tekintetben, kockázatokat mérlegelve), javaslattétel Megbízó felé azok elfogadására vagy elutasítására, A beruházással kapcsolatos gazdasági, gazdaságossági, pénzügyi tervezési és ezekkel kapcsolatos döntés-előkészítési feladatok költségszakértői ellátása. Kivitelező által készített felmérések ellenőrzése, szükség szerinti javíttatása, és közreműködés a teljesítésigazolás kiadásában, a teljesítési igazolás ellenjegyzése, benyújtott kivitelezői számlák ellenőrzése. Megbízott képviselőjeként a kivitelezés folyamán rendszeres, a kivitelezés előrehaladásához igazodó, de a kivitelezéssel érintett szakágakat érintően legalább heti egyszeri helyszíni ellenőrzés, A nyertes kivitelezői ajánlatban megnevezett szakemberek bevonásának ellenőrzése, továbbá az alvállalkozói közreműködések ellenőrzése az e-napló adatai alapján, és az ezzel kapcsolatos információk átadása Megbízónak. Javaslattétel a műszaki átadás-átvétel megkezdésére. A műszaki átadás-átvétel megszervezése és lefolytatása a kivitelező általi készre jelentést követő 30 napon belül. Javaslattétel a műszaki átadás-átvétel megkezdésére. A műszaki átadás-átvétel megszervezése és lefolytatása a kivitelező általi készre jelentést követő 30 napon belül. Közreműködés az utó-felülvizsgálati eljárásban. Részvétel az üzempróbákon, azok dokumentálásában közreműködés. Az átadást megelőző üzemeltető személyzet oktatása megtörténtének ellenőrzése, koordinációja. Az építés során felmerülő esetleges módosítások, illetve a tervtől eltérő megoldások Megbízóval történő előzetes egyeztetése; szakmai javaslattétel. Az építési beruházás teljes műszaki dokumentációja az EKR felületen EKR001637812025 számú eljárás dokumentumaiból tölthető le.
Többet mutasson
További termékek/szolgáltatások: Gépészeti szerkezetekkel kapcsolatos műszaki ellenőrzési szolgáltatások 📦
Postacím: Páter Károly
utca
1.
Irányítószám: 2100
Város: Gödöllő
Ország: Magyarország 🇭🇺
A teljesítés helye: Pest 🏙️
Időtartam: 22 hónap
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): 2. A felhívás M2)A pontjában meghatározott szakember releváns (ME-É műszaki ellenőri) szakmai többlettapasztalata (hónapban megadva) (min. 0, max. 36 hónap)
Minőségi kritérium (súlyozás): 8
Minőségi kritérium (név): 3. A felhívás M2)B pontjában meghatározott szakember releváns (ME-G műszaki ellenőri) szakmai többlettapasztalata (hónapban megadva) [min. 0, max. 36 hónap]
Minőségi kritérium (súlyozás): 5
Minőségi kritérium (név): 4. A felhívás M2)C pontjában meghatározott szakember releváns (ME-V műszaki ellenőri) szakmai többlettapasztalata (hónapban megadva) [min. 0, max. 36 hónap]
Minőségi kritérium (súlyozás): 6
Minőségi kritérium (név): 5. A felhívás M2)A pontjában meghatározott szakember (ME-É) magasépítési szakterületen végzett műszaki ellenőri többlettapasztalata, az 1. értékelési szemponthoz bemutatott többlettapasztalaton túl.
Minőségi kritérium (súlyozás): 14
Minőségi kritérium (név): 6. A műszaki ellenőr szervezet projektvezetőjének többlettapasztalata
7. Vállalja, hogy a kivitelezés időtartama alatti nem várt eseményekre 0-24 órás ügyeletet biztosít
Minőségi kritérium (súlyozás): 4
Ár ✅
Ár (súlyozás): 49
Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0001

Eljárás
Az eljárás típusa
Nyílt eljárás ✅
Jogalap: 2014/24/EU irányelv
Adminisztratív információk
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések beérkezésének határideje: 2026-01-28 10:00:00 📅
Az ajánlatok felbontásának feltételei: 2026-01-28 11:00:00 📅
Az ajánlatok felbontásának feltételei (hely): Ekr
Az ajánlatok felbontásának feltételei (Tájékoztatás a felhatalmazott személyekről és a felbontási eljárásról):
Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet 15.§-a, valamint a Kbt. 68. § előírásainak megfelelően kerül sor.
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Minimális időtartam, amely alatt az ajánlattevőnek fenn kell tartania az ajánlatot: 30 nap
A közbeszerzési eljárás feltételei
Biztosítéknyújtási kötelezettség áll fenn ✅
A szerződést elnyerő ajánlattevők csoportjának valamilyen jogi formát kell öltenie ✅
Meg kell adni a szerződés teljesítésére kinevezett személyzet tagjainak nevét és szakmai képesítését
Megnyitás dátuma: 2026-01-28 11:00:00 📅
Hely: EKR
További információk:
Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet 15.§-a, valamint a Kbt. 68. § előírásainak megfelelően kerül sor.
Elektronikus számlázás: Kötelező
Díjazási kritériumok
Súlyozás típusa: Súlyozás (pontok, pontos)
A közbeszerzési eljárás feltételei
A szerződés teljesítési feltételeket tartalmaz ✅

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
Kiválasztási szempont: Hivatkozások a meghatározott szolgáltatásokra
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik a megelőző három évben szerződésszerűen befejezett, műszaki átadás-átvétellel lezárt, legalább 3400 m2 nettó alapterületű magasépítési beruházás kapcsán végzett műszaki ellenőri referenciával (legalább ME-É, ME-G, ME-V szakágakra kiterjedően), amely beruházás legalább homlokzat felújítást, szerkezetmegerősítést és tetőszigetelési munkanemeket tartalmazott. Igazolási mód: M.1 Az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontja alapján a vizsgált időszak alatt (az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 év) befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe. Előzetes igazolás: Ajánlatkérő a szerződés teljesítéséhez az ajánlati felhívásban meghatározta a műszaki, szakmai alkalmassági feltételeket. Az alkalmassági feltételekről az ajánlatban nyilatkozni kell az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum vonatkozó pontjának (IV. “α” szakasz) kitöltésével. Az alkalmasság igazolását alátámasztó dokumentumokat ajánlatkérői felhívásra a Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerint szükséges csatolni az alábbi tartalommal: Az alkalmasságot a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (3) bekezdés a) pontja alapján kell igazolni. A nyilatkozatnak, illetve igazolásnak tartalmaznia kell legalább: - szerződést kötő másik fél megnevezését és kapcsolattartója nevét, elérhetőségét, - a szolgáltatás tárgyát (rövid műszaki tartalom olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági követelményeknek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen), - a teljesítés idejét (kezdés és befejezés; év, hónap, nap megadásával), - nyilatkozatot, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt. A referencia nyilatkozat mintáját a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők Kbt. 65.§ (6) bekezdés szerint együttesen is megfelelhetnek. Ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek való megfelelését a Kbt. 65.§ (7) és (9) bekezdése szerint is igazolhatja.
Többet mutasson
Kiválasztási szempont: Technikusok vagy technikai szervek a munka elvégzéséhez
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid leírása:
M.2.)A Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik minimum egy fő, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti ME-É (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy a jogosultságra vonatkozó nyilvántartásba vétel megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező, a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberrel. M.2.)B Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik minimum egy fő, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti ME-G (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy a jogosultságra vonatkozó nyilvántartásba vétel megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező, a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberrel. M.2.)C Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik minimum egy fő, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti ME-V (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy a jogosultságra vonatkozó nyilvántartásba vétel megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező, a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberrel. M.2.)D Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik minimum egy fő, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti ME-VZ (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy a jogosultságra vonatkozó nyilvántartásba vétel megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező, a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberrel. Ajánlatérő az M2)A) pontban előírt ME-É jogosultsággal (vagy azzal egyenértékű) rendelkező szakember esetében - összhangban áll magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 188. §-ában foglat szabályozással - alkalmazza a Kbt. 65. § (10) bekezdést (ajánlattevő nem támaszkodhat más szervezet kapacitására, és a teljesítés során e feladatokat nem végezheti alvállalkozó). Az M2) B-D) alpontok tekintetében Ajánlatkérő egyenértékű szakmai tapasztalatnak az alkalmassági követelmény szerinti szakágban végzett, a 2023. évi C. törv. 70. § (2) bek. b-g) pontjaiban felsorolt tevékenységeket tartalmazó tevékenység ellátása során szerzett tevékenység minősül. Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető. Igazolási mód: A Kbt. 67. § (1) bekezdésben, valamint a Kr. 1. § (1) bekezdésben foglaltak alapján az Ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a Kr. 21. § (3) bekezdés a) és b) pontja, valamint 22. § szerint kell igazolniuk az előírt alkalmassági minimumkövetelményeket. A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján ajánlattevő ismertesse azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a nevét, szakmai tapasztalatát, EKR űrlapon tett nyilatkozattal, - az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény betűjelének megjelölésével - akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A szakember tekintetében igazolásként csatolandó: - Az EKR-ben rendelkezésre bocsátott űrlap (Nyilatkozat bemutatott szakemberről). A nyilatkozat tartalmazza az EKR űrlapon kért alábbi adatokat: • ajánlati felhívás alkalmassági követelményt előíró pontját, illetve az alkalmassági követelmény megnevezését, • a szakember nevét, • a szakemberrel jogviszonyban álló szervezet megnevezését (a közbeszerzési eljárás vonatkozásában releváns szervezet értendő, munkaviszony esetén, amely szervezettel munkaviszonyban áll), • a szakember jelenlegi jogviszonyát a megjelölt szervezettel (pl. munkaviszony); - Az előírt szakmai tapasztalat meglétét igazoló, a szakember által aláírt szakmai önéletrajz. Az önéletrajznak tartalmaznia kell a szakember egyértelmű beazonosíthatóságához szükséges adatokat, a szakember jelenlegi munkahelyét, a szakember releváns szakmai tapasztalata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen a hivatkozott munka/projekt megnevezését, szakember által ellátott feladat/ munkakör/tevékenység ismertetését (amelyből a szakember vonatkozásában szükséges releváns szakmai tapasztalati idő egyértelműen megállapítható), továbbá a tevékenység kezdő és befejező időpontját (év, hónap). Az időben párhuzamos gyakorlati /tapasztalati időtartamok csak egyszer számítanak bele az adott szakember tapasztalati idejébe, továbbá az adott szakmai tapasztalat kezdő és befejező hónapja beleszámít az adott szakmai tapasztalat időtartamába. A szakmai önéletrajz részeként (vagy külön nyilatkozatban) csatolni kell továbbá a teljesítésbe bevonni kívánt szakember kifejezett nyilatkozatát, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre áll és közreműködik a közbeszerzés tárgyát képező munka teljesítése során a vonatkozásában releváns pozícióban, és nincs más olyan kötelezettsége a teljesítés időszakában, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzését bármilyen szempontból akadályozná. A szakmai önéletrajz mintája a jelen közbeszerzési dokumentumok 1/A. számú mellékletét képezi. A minta felhasználása nem kötelező, a minta mellőzése esetén saját formátumú önéletrajz is benyújtható, amelynek legalább a minta szerinti adatokat tartalmaznia kell. Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők Kbt. 65.§ (6) bekezdés szerint együttesen is megfelelhetnek. Ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek való megfelelését a Kbt. 65.§ (7) és (9) bekezdése szerint is igazolhatja.
Többet mutasson
A gazdasági szereplők azon csoportjának jogi formája, amelynek a szerződést oda kell ítélni:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé nyertes ajánlattevő(k)nek gazdálkodó szervezet létrehozását, illetve nem követeli meg a nyertes ajánlattevő(k)től gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.
Kauciók és garanciák:
Az ajánlati biztosíték mértéke 1.000.000,- HUF, amely teljesíthető - az ajánlattevő választása szerint - az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő 11784009-22234780-00000000 számú fizetési számlájára történő befizetésével, az azzal azonos összegű pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét, az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell.
Többet mutasson
A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem biztosít. A nyertes ajánlattevő számla kiállítására havonta utólag, az igazolt jelenléti ív alapján jogosult a Megbízó által kiállításra kerülő teljesítésigazolásban rögzített, teljesített mérnöknap szerint számított megbízási díjról. Ajánlatkérő az esedékes ellenszolgáltatást a szerződésszerűen kiállított számla alapján fizeti meg a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdésének figyelembe vételével; fizetési határidő a számla Ajánlatkérő általi kézhezvételének napját követő 30 nap. Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás megfizetésével kapcsolatban hivatkozik a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdéseire. Az ellenszolgáltatás megfizetésének részletes feltételeit a szerződés tervezet tartalmazza.
Többet mutasson
A szerződéssel kapcsolatos feltételek
A szerződés teljesítésének feltételei:
Késedelmes vagy hibás teljesítés esetén a kötbér mértéke minden késedelemmel vagy hibás teljesítéssel érintett naptári nap után 50.000,- Ft. Amennyiben valamely feladat ellátása a Megbízottnak felróható okból meghiúsul, a Megbízott meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, melynek összege a nem teljesült (meghiúsult) feladat(ok)ra számított megbízási díj összegének a 30%-a. Amennyiben a Megbízottnak felróható okból a szerződés teljesítése meghiúsul, Megbízott a jelen szerződés alapján a teljes nettó megbízási díj 20 %-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbért köteles fizetni a Megmegbízónak. Megbízott meghiúsulási kötbér fizetésére köteles különösen akkor, ha Megbízó a Megbízott hibájából él rendkívüli felmondási jogával.
Többet mutasson
Részvételi feltételek
Kizárási ok:
A gazdasági szereplő helyzetére vonatkozó indokok
A honvédelmi beszerzések területén tanúsított szakmai magatartással kapcsolatos bűncselekmény
A közbeszerzési eljárásban való részvételből fakadó összeférhetetlenség
+ még 28
A nemzeti törvények értelmében a csődhöz hasonló helyzet
A tisztán nemzeti kizárási okokban meghatározott kötelezettségek megsértése
A társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettség megszegése
A verseny torzítását célzó megállapodás más gazdasági szereplőkkel
Adófizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettség megszegésével kapcsolatos okok
Az adófizetési kötelezettség megszegése
Az ország biztonságát fenyegető kockázatok kizárása tekintetében nem megbízható
Büntetőeljárásban hozott ítéletekkel kapcsolatos okok
Bűnszervezetben való részvétel
Csalás
Csőd
Csődegyezség hitelezőkkel
Felszámoló által kezelt vagyon
Fizetésképtelenség
Fizetésképtelenséggel, összeférhetetlenséggel vagy szakmai kötelességszegéssel kapcsolatos okok
Gyermekmunka és az emberkereskedelem más formái
Hamis nyilatkozattétel, információk visszatartása vagy a megkívánt iratok be nem mutatása, illetve bizalmas információk szerzése az eljárásról
Korrupció
Környezetvédelmi jogszabályokban előírt kötelezettségek megszegése
Közvetlen vagy közvetett részvétel a közbeszerzési eljárás előkészítésében
Lejárat előtti megszüntetés, kártérítési követelés vagy egyéb hasonló szankciók
Munkajogi kötelezettségek megszegése
Pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása
Szociális jogszabályokban előírt kötelezettségek megszegése
Súlyos szakmai kötelességszegés
Terrorista bűncselekmény vagy terrorista tevékenységekkel összefüggő bűncselekmény
Tisztán nemzeti kizáró okok
Üzleti tevékenység felfüggesztése
Kizárási okok leírása:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlatkérő (AK) továbbá kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevő), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. [Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont] Igazolási mód: A kizáró okok igazolása tekintetében irányadó a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 1- 8. §, 10. § és 13-16. §-ában foglaltak. A) Előzetes igazolási mód: Az ajánlattevőnek, illetve a Kbt. 65. § (7) bekezdése alkalmazása esetén a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek az ajánlat benyújtásakor a R. 1 § (1) bekezdésében foglaltak szerint, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani az ajánlatában, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írja elő/ nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. A Kbt. 41/A. § (5) bekezdése és a R. 3. § alapján a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében a nyilatkozatokat (így az EEKD űrlapokat is) az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Öntisztázás esetén a Kbt. 64. § (1)–(2) bekezdés alapján, a jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Amennyiben igen, úgy a R. 13. §-a alapján ajánlatához csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A változásbejegyzési eljárásról szóló nyilatkozat nemleges tartalom esetén is benyújtandó. B) Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához: Az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek a R. III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a R. 1. § (3)-(5) bekezdései is megfelelően alkalmazandók.A Kbt. 65.§ (12) bekezdésére figyelemmel az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell – a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell – az AT részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. AK rögzíti a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltak alapján, hogy nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4) vagy (6)-(7) bekezdés szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
Többet mutasson

Ajánlatkérő hatóság
Név és címek
Név: Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
Nemzeti nyilvántartási szám: 19294784444
Postacím: Páter Károly Utca 1.
Postai irányítószám: 2100
Postai város: Gödöllő
Régió: Pest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
Kapcsolattartó pont: Dr. Kozma György
E-mail: kozmagyorgy@t-online.hu 📧
Telefon: +36 302831982 📞
URL: https://www.uni-mate.hu 🌏
A vevő profiljának címe: https://www.uni-mate.hu 🌏
Az ajánlatkérő szerv típusa
Közjogi intézmény
Fő tevékenység
Oktatás
Kommunikáció
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/eljarastar/eljaras/EKR002047162025 🌏
Részvétel URL: https://ekr.gov.hu/eljarastar/eljaras/EKR002047162025 🌏
Elektronikus benyújtás: Kötelező

Kiegészítő információk
További információk
Részajánlattétel nem megengedett, tekintettel arra, hogy egy épületen elvégzendő felújítási munkához kapcsolódó műszaki ellenőri feladatról van szó, és az elvégzendő feladatok egymással is összefüggnek, illetve összehangolt munkát követelnek, így mind a kivitelezés során, mind a későbbi szavatossági, jótállási igények esetén a felelősségek elhatárolásának problematikája miatt a részajánlattétel megengedése a Megrendelő számára hátrányos helyzetet okozna, így a beszerzés részajánlati körökre történő megbontása gazdaságilag szakzszerűtlen. 1. AK nem enged többváltozatú (alternatív) ajánlattételt. 2. AK a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-ban foglaltak szerint biztosítja. AK a Kbt. 71. § (6)bek. szerinti korlátozást nem alkalmazza új GT bevonása esetén. 3. Az ajánlat benyújtásának címe: https:// ekr.gov. hu A benyújtás módja: az ajánlatokat olvasható, nem szerkeszthető .pdf formátumban (kivéve az elektronikus űrlapokat) kell benyújtani elektronikus úton, az EKR rendszerben. 4. Az ajánlathoz csatolni kell: - Felolvasólap (elektronikus űrlap), - Nyilatkozat közös ajánlattételről és Közös AT megállapodás (adott esetben) - Kbt. 66.§ (2) bek. szerinti eredeti nyilatkozat (elektronikus űrlap) - Nyilatkozat a Kbt. 66.§ (6) bek szerint (nemleges tartalom esetén is) (elektronikus űrlap) - Kbt. 67.§ (4) bek. szerint (elektronikus űrlap) - Aláírási címpéldány, Ctv. 9.§ szerinti aláírásminta egyszerű másolata/meghatalmazás - Nyilatkozat magyar fordításról (adott esetben) - Nyilatkozat üzleti titokról (elektronikus űrlapon is) - Nyilatkozat változásbejegyzésről (nemleges tartalom esetén is) (elektronikus űrlap) - Nyilatkozat a Kbt. 65.§ (7) bek. szerint (nemleges tartalom esetén is) (elektronikus űrlap) - Szakmai ajánlat: értékelési szempontnál vállalt szakemberek szakmai önéletrajza. A Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti igazolások között csatolandó: a Rendelet 8; 10; 12-14. § és 16. § szakasza szerinti igazolások, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá, referenciaigazolás, szakemberek igazolása. 5. A jelen eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a 2015. évi CXLIII. törvény, 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az irányadó. 6. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját alkalmazza. 7. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama 30 nap 8. Ha a felhívás és a közbeszerzési dokumentum között eltérés van, a felhívás az irányadó. 9. FAKSZ: dr. Kozma György 01334. kozmagyorgy@t-online.hu, +36 23 414-627. 10. Az alkalmassági feltételek és előírt igazolási módja minden esetben a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb! 11. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10 Az értékelési szempontrendszert, az elbírálás részletes módszertanát a dokumentáció tartalmazza. A módszer, amely megadja a ponthatárok közötti pontszámot: az ajánlati ár esetében fordított arányosítás, a 5-7. értékelési szempontok esetében pontkiosztás, a 2-4. értékelési szempontok esetében egyenes arányosítás. 12. Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé az önállóan ajánlatot tevő nyertesnek, valamint a közös ajánlatot tevő nyerteseknek gazdasági társaság, ill. jogi személy (projekttársaság) létrehozását. 13. Az alkalmassági feltételek és előírt igazolási módja minden esetben a Közbeszerzési Hatóság bronz fokozatú minősítéséhez képest szigorúbb és minden esetben a minősített ajánlattevőnek a minősített ajánlattevők jegyzékén szereplés igazolásán túlmutatóan igazolnia szükséges! 14.Nyertes ajánlattevő legkésőbb a Szerződés megkötésének időpontjára köteles valamennyi szerződéses feladatára kiterjedő 50 millió Ft, azaz ötvenmillió Forint / káresemény és 200 millió Forint, azaz kétszázmillió Forint / év limittel rendelkező, a szerződés tárgya szerinti szolgáltatásra érvényes felelősségbiztosításról szóló kötvény és a díjrendezettséget is tartalmazó fedezetigazolás eredeti vagy másolati példányát az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. 15. A szerződéskötés feltétele, hogy jelen felhívás M2) pontjában szereplő, megajánlott szakembereknek jelen pont szerinti jogosultsággal szerepelniük kell az illetékes kamarai névjegyzékben, amelyet a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell. További szerződéskötési feltétel, hogy nyertes ajánlattevő – a felhívás M2) pontjában bemutatott szakembereken felül - rendelkezzen 1 fő felsőfokú műszaki végzettséggel rendelkező projektvezető szakemberrel, 1 fő BL beruházáslebonyolítás tanúsítvánnyal rendelkező szakemberrel, 1 fő zöld épületminősítési szakemberrel. Utóbbi két szakember alvállalkozóként is bevonható. Ajánlatkérő a Kbt. 98. § (3) bekezdés alapján felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen beszerzéshez kapcsolódó, új szolgáltatás megrendelésére tárgyalásos eljárást alkalmazhat a következő tárgyban: a sportcsarnok felújításához az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének szabályairól szóló kormányrendelet szerinti beruházás-lebonyolító feladatok ellátása. Ajánlatkérő a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban a jelen eljárás nyertes ajánlattevőjét hívja fel ajánlattételre, és eredményes eljárás esetén köt vele szerződést a jelen pontban megjelölt szolgáltatásra. Ajánlatkérő az eljárást három éven belül akkor indítja meg, ha a beszerzés fedezete a rendelkezésére áll. 16. Az ajánlathoz csatolni kell az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról szóló nyilatkozatot
Többet mutasson
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_40664534_2
Postacím: Riadó u. 5
Postai irányítószám: 1026
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Telefon: +36 18828592 📞
Fax: +36 18828593 📠
URL: https://kozbeszerzes.hu 🌏
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről): Kbt. 148. §-a szerint
Információk az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikus számlázást fogadunk el
Forrás: OJS 2025/S 248-861014 (2025-12-23)
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2026-04-28)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 45 895 350 HUF 💰

A szerződés odaítélése
A szerződés/tétel odaítélése ✅
Jogorvoslati eljárások
Type of alleged irregularity: A szerződés odaítélésének nem megfelelő ellenőrzési nyomvonala: 1
A panaszosok száma: 1
Tétel azonosító száma: LOT-0001
Szerződés száma: 1
A szerződés megkötésének időpontja: 2026-03-26 📅
Cím: Sportcsarnok felújítás műszaki ellenőri feladatok
A szerződés címe: https://ekr.gov.hu/ekr-szerzodestar/hu/szerzodesLista?eljarasAzon=EKR002047162025 🌏
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 8
Az elektronikus úton beérkezett pályázatok száma: 8
A kkv-k által benyújtott pályázatok száma: 8
A nem uniós tagállamokból származó ajánlattevőktől beérkezett ajánlatok száma: 0
A más uniós tagállamokból származó ajánlattevőktől beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 40 214 810 HUF 💰
Az ajánlatot rangsorolták
Helyezés a nyertesek listáján: 2
Ajánlat azonosítója: EKR002047162025/0043
A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0001
A vállalkozó neve és címe
Név: Perfektum Mérnöki Kft.
Nemzeti nyilvántartási szám: 25424959241
Postacím: Monostori Út 34.
Postai irányítószám: 1031
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: mernok@perfektumcsoport.hu 📧
Telefon: +36 306584826 📞
URL: https://www.perfektumcsoport.hu 🌏
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 95 400 000 HUF 💰
Ajánlat azonosítója: EKR002047162025/0051
A vállalkozó neve és címe
Név: ÓBUDA-ÚJLAK Beruházásszervező és Fővállalkozó Zrt.
Nemzeti nyilvántartási szám: 12344709241
Postacím: Hévízi Út 3/A.
Postai irányítószám: 1033
E-mail: kozbeszerzes@obudagroup.com 📧
Telefon: +36 302290227 📞
Fax: +36 13687205 📠
URL: https://www.obudagroup.hu 🌏
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 63 600 000 HUF 💰
Helyezés a nyertesek listáján: 6
Ajánlat azonosítója: EKR002047162025/0075
A vállalkozó neve és címe
Név: EUROUT Mérnöki Tanácsadó Szervező és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti nyilvántartási szám: 10637784242
Postacím: Erzsébet kirányné útja 1/C
Postai irányítószám: 1146
E-mail: kozbeszerzes@eurout.hu 📧
Telefon: +36 18872600 📞
Fax: +36 12204956 📠
URL: https://www.eurout.hu 🌏
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 68 370 000 HUF 💰
Helyezés a nyertesek listáján: 4
Ajánlat azonosítója: EKR002047162025/0115
A vállalkozó neve és címe
Név: 3E International Beruházás-szervező Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 13450027243
Postacím: Alkotás Utca 55-61. 2. em.
Postai irányítószám: 1123
E-mail: info@3eintl.hu 📧
Telefon: +36 12240180 📞
Fax: +36 12024770 📠
URL: http://3einternational.hu/ 🌏
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 82 150 000 HUF 💰
Ajánlat azonosítója: EKR002047162025/0131
A vállalkozó neve és címe
Név: Mecsek Menedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 26130822202
Postacím: Tátika Utca 11.
Postai irányítószám: 7693
Postai város: Pécs
Régió: Baranya 🏙️
E-mail: info.mecsekmenedzsment@gmail.com 📧
Telefon: +36 308664061 📞
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 63 070 000 HUF 💰
Helyezés a nyertesek listáján: 5
Ajánlat azonosítója: EKR002047162025/0139
A vállalkozó neve és címe
Név: FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 12037984241
Postacím: Faludi Utca 3
Postai irányítószám: 1138
E-mail: ajanlat@fober.hu 📧
Telefon: +36 306633706 📞
Fax: +36 13415171 📠
URL: https://www.fober.hu 🌏
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 45 895 350 HUF 💰
Helyezés a nyertesek listáján: 1
Ajánlat azonosítója: EKR002047162025/0147
Az alvállalkozással kapcsolatos információk
Az alvállalkozásba adott szerződésrész értéke ismert ✅
Az alvállalkozásba adott szerződésrész százalékos aránya ismert ✅
Valószínűleg harmadik félnek alvállalkozásba adandó, hozzáadottérték-adó nélküli érték: 458 953 HUF 💰
Arány (%): 1
A szerződést valószínűleg alvállalkozóval kötik meg ✅
A vállalkozó neve és címe
Név: NOX Beruházó és Fővállalkozó Zrt.
Nemzeti nyilvántartási szám: 10952166241
Postacím: Alkotmány Utca 21. 1. em. 1.
Postai irányítószám: 1054
E-mail: noxbox@noxrt.hu 📧
Telefon: +36 302040051 📞
Fax: +36 17874591 📠
A tulajdonos állampolgársága: Magyarország 🇭🇺
A gazdasági szereplő mérete: Kisvállalkozás
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 47 700 000 HUF 💰
Helyezés a nyertesek listáján: 3
Ajánlat azonosítója: EKR002047162025/0251
A vállalkozó neve és címe
Név: Buildext Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 14611098241
Postacím: Horvát Utca 14-24
Postai irányítószám: 1027
E-mail: office@buildext.com 📧
Telefon: +36 703987648 📞
URL: https://www.buildext.com 🌏
Forrás: OJS 2026/S 083-292852 (2026-04-28)
Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕
Kapcsolódó keresések 🔍
Régió:
Magyarország Közép-Magyarország Budapest Budapest Pest Pest
Szállítók:
3E International Beruházás-szervező... Buildext Korlátolt Felelősségű Társaság Eurout Mérnöki Tanácsadó Szervező és... FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és... Mecsek Menedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság NOX Beruházó és Fővállalkozó Zrt. Óbuda-Újlak Beruházásszervező és Fővállalkozó Zrt. Perfektum Mérnöki Kft.
Termékek/szolgáltatások:
Építészeti, építési, mérnöki és... Műszaki vizsgálati, elemzési és tanácsadó... Műszaki vizsgálati és elemzési szolgáltatások Műszaki ellenőrzési szolgáltatások Épülettel kapcsolatos műszaki ellenőrzési... Gépészeti szerkezetekkel kapcsolatos...