A Fővárosi Állat- és Növénykert részére az állatok etetéséhez szükséges takarmányok és tápok beszerzése - keretmegállapodás - rovarok és rákok Irányadó szabályok: 51/2014. (XII. 31.) NGM rendelet az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működésével összefüggésben a kockázatos termékek meghatározásáról 87/2012. (VIII. 27.) VM rendelet az élő állatok belföldi szállításának állat-egészségügyi szabályairól 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről Az Európai Parlament és a Tanács 183/2005/EK Rendelete (2005. január 12.) a takarmányhigiénia követelményeinek meghatározásáról 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről Ezen jogszabályok előírásainak be nem tartása is szakmai kötelezettségszegésnek minősül.
Határidő
Az ajánlatok beérkezésének határideje 2025-03-10.
A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2025-02-07.
Szállítók
A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:
Ajánlati felhívás (2025-02-07) Objektum A közbeszerzés hatálya
Cím: Takarmány beszerzés 16 részben 2025
Hivatkozási szám: EKR002470692024
Rövid leírás:
“A Fővárosi Állat- és Növénykert részére az állatok etetéséhez szükséges takarmányok és tápok beszerzése - keretmegállapodás - rovarok és rákok Irányadó...”
Rövid leírás
A Fővárosi Állat- és Növénykert részére az állatok etetéséhez szükséges takarmányok és tápok beszerzése - keretmegállapodás - rovarok és rákok Irányadó szabályok: 51/2014. (XII. 31.) NGM rendelet az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működésével összefüggésben a kockázatos termékek meghatározásáról 87/2012. (VIII. 27.) VM rendelet az élő állatok belföldi szállításának állat-egészségügyi szabályairól 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről Az Európai Parlament és a Tanács 183/2005/EK Rendelete (2005. január 12.) a takarmányhigiénia követelményeinek meghatározásáról 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről Ezen jogszabályok előírásainak be nem tartása is szakmai kötelezettségszegésnek minősül.
Többet mutasson
Szerződés típusa: Árubeszerzések
Termékek/szolgáltatások: Állati takarmányok📦 Információk a tételekről
Ez a szerződés tételekre oszlik ✅
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető tételek maximális száma: 16
Az ajánlatok legfeljebb a következő tételekre nyújthatók be: 16
1️⃣
Belső azonosító: EKR002470692024/1
Cím: Különféle szemes és lomb takarmányok
Ebben a közbeszerzésben kis- és középvállalkozások (kkv-k) is részt vehetnek ✅
A beszerzés leírása:
“„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló különféle takarmányok beszerzése - keretmegállapodás – 16 részben” a műszaki leírás és a...”
A beszerzés leírása
„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló különféle takarmányok beszerzése - keretmegállapodás – 16 részben” a műszaki leírás és a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott táblázat szerint: Tájékoztató beszerzési mennyiség, amelynek lehívására nem vállal kötelezettséget az ajánlatkérő: 207 840 kg A keretmegállapodás mennyisége: a műszaki leírásban részletesen ismertetett alábbi termékek megrendelése maximum a nettó 41 000 000 Ft keretösszeg erejéig. árpa búza kukorica kukorica(csöves) zab napraforgó fekete napraforgó (iregi) rizs hajdina bulgur árpa - roppantott búza - roppantott kukorica - roppantott napraforgó fekete -roppantott napraforgó (iregi) - roppantott köles (vörös) köles (sárga) köles (fehér) köles (fürtös) fénymag muharmag kendermag lenmag repcemag tökmag útifű maghéj zöld akáclomb vegyes lomb kukoricaszár Ajánlatkérő a keretösszeg kimerítésére nem vállal kötelezettséget. Nyertes Ajánlattevő ajánlatát ezen feltétel ismeretében köteles megtenni. A teljesítés eseti megrendelések alapján történik a szerződéstervezetben foglaltak szerint. Szakmai kereskedelmi ajánlatként nyújtandó be az ártáblázat. A táblázat valamennyi sorára kötelező az ajánlattétel. A keretmegállapodás a hatálybalépés napjától számított 12 hónapra (meghosszabbítás esetén a meghosszabbított időszakra) vagy a keretösszeg kimerüléséig szól. A Szerződés alapján létrejött Eseti Megrendelések teljesítési határidejét a Felek az Eseti Megrendelésekben határozzák meg, de a teljesítési határidő nem lehet rövidebb, mint a megrendelés kézhezvételétől – a megrendelés Eladó általi EKR-ben történő visszaigazolását követő 24 óra, azaz adott esetben a szállítási kötelezettség munkaszüneti napra is eshet, figyelemmel a Vevő feladatainak ellátási kötelezettségére: azaz folyamatos rendelkezésre állás biztosítása szükséges, figyelemmel a Kbt. 104.§ (3) bekezdésére. A szállítandó Termékek pontos megnevezését és műszaki paramétereit a KD részét képező műszaki leírás tartalmazza. A műszaki leírásban és részét képező táblázatban előírt megnevezés a Termék jellegének egyértelmű meghatározását szolgálja, a felhívásban vagy a KD-ban szerepeltetett meghatározott gyártmány, eredet, típus megnevezése mellett minden esetben hozzá értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés. A megjelölt esetekben, ahol az elvárt specifikációban konkrét előírás szerepel ott állategészségügyi és takarmányozás szakmai szempontok miatt Ajánlatkérőnek kizárólag az adott előírásnak pontosan megfelelő, adott esetben az előírás szerinti terméket áll módjában elfogadni. A meghatározott követelmények, feltételek az ajánlatkérő minimális előírásai, az ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékekre is tehető ajánlat, így az előírt minimum feltételekkel megegyező, vagy annál kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező Termékek felelhetnek meg műszaki és kereskedelmi szempontból, azzal, hogy a kedvezőbb megajánlás külön értékelés alá nem kerül, ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempontot alkalmazza, azzal, hogy a táblázatban szereplő tételek egységárának a tételenként meghatározott súlyszámmal szorzott szumma összege képezi felolvasólapon feltüntetendő árat („FEOLVASÓLAPON SZEREPELTETENDŐ NETTÓ AJÁNLATI ÁR”) A közbeszerzési eljárás nyertesének rendelkeznie kell, érvényes HACCP- élelmiszerbiztonsági rendszer működtetésére vonatkozó́ külső́ független szervezet által kiállított igazolással, tanúsítvánnyal, jelentéssel, vagy azzal egyenértékű́ tanúsított minőségbiztosítási rendszerrel, vagy azzal egyenértékű́, a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedésekkel.
Többet mutasson
További információk:
“Ajánlatkérő a tárgyi beszerzési eljárás során benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár szerint értékeli, a...”
További információk
Ajánlatkérő a tárgyi beszerzési eljárás során benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár szerint értékeli, a Közberszerzési Dokumentumokban meghatározottak szerint. Indoklás: Az Ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja. Az értékelésre kerülő elem az ártáblázat kitöltésével kapott summa érték képezi a "Megajánlott ajánlati árat”, azzal, hogy a teljes mennyiségben leírtak a szerződés teljesítése során irányadóak.
Többet mutasson
Szerződés típusa: Árubeszerzések
Termékek/szolgáltatások: Állati takarmányok📦
További termékek/szolgáltatások: Gabonafélék📦
Fő helyszín vagy teljesítési hely:
“Margitszigeti Vadaspark (Budapest, XIII., Margitsziget 23800/3. hrsz.) |Magyarország_1146_Budapest_Hungária_körút_219-221._és egyéb kezelésében álló területek”
Postacím: Állatkerti
körút
6-12.
Irányítószám: 1146
Város: Budapest
Ország: Magyarország 🇭🇺
A teljesítés helye: Budapest🏙️
Időtartam: 12 (MONTH)
Az alábbi időkeret hónapokban van kifejezve.
A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Ez a szerződés megújítható ✅ Leírás
A megújítások leírása:
“Évente ismétlődő közbeszerzési eljárás.”
A megújítások maximális száma: 6
További információk a megújításról:
“A szerződés legfeljebb 6 hónappal meghosszabbítható. A meghosszabbításról a szerződés eredeti lejárati idejét legalább 15 nappal megelőzően tájékoztatja az...”
További információk a megújításról
A szerződés legfeljebb 6 hónappal meghosszabbítható. A meghosszabbításról a szerződés eredeti lejárati idejét legalább 15 nappal megelőzően tájékoztatja az AK-ként szerződő fél az ajánlattevőként szerződő fele(ke)t.
Többet mutasson Díjazási kritériumok
Ár ✅ Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0001
2️⃣
Belső azonosító: EKR002470692024/2
Cím: Különféle szálas takarmányok
A beszerzés leírása:
“„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló különféle takarmányok beszerzése - keretmegállapodás – 16 részben” a műszaki leírás és a...”
A beszerzés leírása
„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló különféle takarmányok beszerzése - keretmegállapodás – 16 részben” a műszaki leírás és a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott táblázat szerint: Tájékoztató beszerzési mennyiség, amelynek lehívására nem vállal kötelezettséget az ajánlatkérő: 1 085 000 kg A keretmegállapodás mennyisége: a műszaki leírásban részletesen ismertetett alábbi termékek megrendelése maximum a nettó 100 000 000 Ft keretösszeg erejéig. réti széna lucerna széna zöld lucerna búza szalma Ajánlatkérő a keretösszeg kimerítésére nem vállal kötelezettséget. Nyertes Ajánlattevő ajánlatát ezen feltétel ismeretében köteles megtenni. A teljesítés eseti megrendelések alapján történik a szerződéstervezetben foglaltak szerint. Szakmai kereskedelmi ajánlatként nyújtandó be az ártáblázat. A táblázat valamennyi sorára kötelező az ajánlattétel. A keretmegállapodás a hatálybalépés napjától számított 12 hónapra (meghosszabbítás esetén a meghosszabbított időszakra) vagy a keretösszeg kimerüléséig szól. A Szerződés alapján létrejött Eseti Megrendelések teljesítési határidejét a Felek az Eseti Megrendelésekben határozzák meg, de a teljesítési határidő nem lehet rövidebb, mint a megrendelés kézhezvételétől – a megrendelés Eladó általi EKR-ben történő visszaigazolását követő 24 óra, azaz adott esetben a szállítási kötelezettség munkaszüneti napra is eshet, figyelemmel a Vevő feladatainak ellátási kötelezettségére: azaz folyamatos rendelkezésre állás biztosítása szükséges, figyelemmel a Kbt. 104.§ (3) bekezdésére. A szállítandó Termékek pontos megnevezését és műszaki paramétereit a KD részét képező műszaki leírás tartalmazza. A műszaki leírásban és részét képező táblázatban előírt megnevezés a Termék jellegének egyértelmű meghatározását szolgálja, a felhívásban vagy a KD-ban szerepeltetett meghatározott gyártmány, eredet, típus megnevezése mellett minden esetben hozzá értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés. A megjelölt esetekben, ahol az elvárt specifikációban konkrét előírás szerepel ott állategészségügyi és takarmányozás szakmai szempontok miatt Ajánlatkérőnek kizárólag az adott előírásnak pontosan megfelelő, adott esetben az előírás szerinti terméket áll módjában elfogadni. A meghatározott követelmények, feltételek az ajánlatkérő minimális előírásai, az ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékekre is tehető ajánlat, így az előírt minimum feltételekkel megegyező, vagy annál kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező Termékek felelhetnek meg műszaki és kereskedelmi szempontból, azzal, hogy a kedvezőbb megajánlás külön értékelés alá nem kerül, ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempontot alkalmazza, azzal, hogy a táblázatban szereplő tételek egységárának a tételenként meghatározott súlyszámmal szorzott szumma összege képezi felolvasólapon feltüntetendő árat („FEOLVASÓLAPON SZEREPELTETENDŐ NETTÓ AJÁNLATI ÁR”) A közbeszerzési eljárás nyertesének rendelkeznie kell, érvényes HACCP- élelmiszerbiztonsági rendszer működtetésére vonatkozó́ külső́ független szervezet által kiállított igazolással, tanúsítvánnyal, jelentéssel, vagy azzal egyenértékű́ tanúsított minőségbiztosítási rendszerrel, vagy azzal egyenértékű́, a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedésekkel.
3️⃣
Belső azonosító: EKR002470692024/3
Cím: Nyers hús beszerzése II
A beszerzés leírása:
“„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló különféle takarmányok beszerzése - keretmegállapodás – 16 részben” a műszaki leírás és a...”
A beszerzés leírása
„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló különféle takarmányok beszerzése - keretmegállapodás – 16 részben” a műszaki leírás és a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott táblázat szerint: Tájékoztató beszerzési mennyiség, amelynek lehívására nem vállal kötelezettséget az ajánlatkérő: 62 265 kg A keretmegállapodás mennyisége: a műszaki leírásban részletesen ismertetett alábbi termékek megrendelése maximum a nettó 57 000 000 Ft keretösszeg erejéig. Csontos nyershús Nem tisztított nyers szív Belsőség Csirke farhát Csirke egész Csirkemáj Csirkeláb Zsírszalonna Csirkemell filé Csirke szív Ajánlatkérő a keretösszeg kimerítésére nem vállal kötelezettséget. Nyertes Ajánlattevő ajánlatát ezen feltétel ismeretében köteles megtenni. A teljesítés eseti megrendelések alapján történik a szerződéstervezetben foglaltak szerint. Szakmai kereskedelmi ajánlatként nyújtandó be az ártáblázat. A táblázat valamennyi sorára kötelező az ajánlattétel. A keretmegállapodás a hatálybalépés napjától számított 12 hónapra (meghosszabbítás esetén a meghosszabbított időszakra) vagy a keretösszeg kimerüléséig szól. A Szerződés alapján létrejött Eseti Megrendelések teljesítési határidejét a Felek az Eseti Megrendelésekben határozzák meg, de a teljesítési határidő nem lehet rövidebb, mint a megrendelés kézhezvételétől – a megrendelés Eladó általi EKR-ben történő visszaigazolását követő 24 óra, azaz adott esetben a szállítási kötelezettség munkaszüneti napra is eshet, figyelemmel a Vevő feladatainak ellátási kötelezettségére: azaz folyamatos rendelkezésre állás biztosítása szükséges, figyelemmel a Kbt. 104.§ (3) bekezdésére. A szállítandó Termékek pontos megnevezését és műszaki paramétereit a KD részét képező műszaki leírás tartalmazza. A műszaki leírásban és részét képező táblázatban előírt megnevezés a Termék jellegének egyértelmű meghatározását szolgálja, a felhívásban vagy a KD-ban szerepeltetett meghatározott gyártmány, eredet, típus megnevezése mellett minden esetben hozzá értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés. A megjelölt esetekben, ahol az elvárt specifikációban konkrét előírás szerepel ott állategészségügyi és takarmányozás szakmai szempontok miatt Ajánlatkérőnek kizárólag az adott előírásnak pontosan megfelelő, adott esetben az előírás szerinti terméket áll módjában elfogadni. A meghatározott követelmények, feltételek az ajánlatkérő minimális előírásai, az ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékekre is tehető ajánlat, így az előírt minimum feltételekkel megegyező, vagy annál kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező Termékek felelhetnek meg műszaki és kereskedelmi szempontból, azzal, hogy a kedvezőbb megajánlás külön értékelés alá nem kerül, ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempontot alkalmazza, azzal, hogy a táblázatban szereplő tételek egységárának a tételenként meghatározott súlyszámmal szorzott szumma összege képezi felolvasólapon feltüntetendő árat („FEOLVASÓLAPON SZEREPELTETENDŐ NETTÓ AJÁNLATI ÁR”) A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek gondoskodnia kell a megfelelő hűtőláncról a termékek Megrendelő által történtő átvételéig. A közbeszerzési eljárás nyertesének rendelkeznie kell, érvényes HACCP- élelmiszerbiztonsági rendszer működtetésére vonatkozó́ külső́ független szervezet által kiállított igazolással, tanúsítvánnyal, jelentéssel, vagy azzal egyenértékű́ tanúsított minőségbiztosítási rendszerrel, vagy azzal egyenértékű́, a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedésekkel.
Többet mutasson
További termékek/szolgáltatások: Hús📦 Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0003
4️⃣
Belső azonosító: EKR002470692024/4
Cím: Takarmány egér, patkány
A beszerzés leírása:
“„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló különféle takarmányok beszerzése - keretmegállapodás – 16 részben” a műszaki leírás és a...”
A beszerzés leírása
„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló különféle takarmányok beszerzése - keretmegállapodás – 16 részben” a műszaki leírás és a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott táblázat szerint: Tájékoztató beszerzési mennyiség, amelynek lehívására nem vállal kötelezettséget az ajánlatkérő: 207 200 db A keretmegállapodás mennyisége: a műszaki leírásban részletesen ismertetett alábbi termékek megrendelése maximum a nettó 58 000 000 Ft keretösszeg erejéig. Élő patkány (Rattus norvegicus) kifejlett Élő patkány (Rattus norvegicus) tenyész selejt Fagyasztott egér (Mus musculus) szopós napos Fagyasztott egér (Mus musculus) szopós Fagyasztott egér (Mus musculus) szopós szőrös Fagyasztott egér (Mus musculus) pattogós Fagyasztott egér (Mus musculus) kifejlett Fagysztott egér (Mus musculus) tenyész selejt Fagyasztott patkány (Rattus norvegicus) szopós Faygasztott patkány (Rattus norvegicus) választási Fagyasztott patkány (Rattus norvegicus) süldő Fagyasztott patkány (Rattus norvegicus) növendék Fagyasztott patkány (Rattus norvegicus) kifejlett Fagyasztott patkány (Rattus norvegicus) tenyész selejt Ajánlatkérő a keretösszeg kimerítésére nem vállal kötelezettséget. Nyertes Ajánlattevő ajánlatát ezen feltétel ismeretében köteles megtenni. A teljesítés eseti megrendelések alapján történik a szerződéstervezetben foglaltak szerint. Szakmai kereskedelmi ajánlatként nyújtandó be az ártáblázat. A táblázat valamennyi sorára kötelező az ajánlattétel. A keretmegállapodás a hatálybalépés napjától számított 12 hónapra (meghosszabbítás esetén a meghosszabbított időszakra) vagy a keretösszeg kimerüléséig szól. A Szerződés alapján létrejött Eseti Megrendelések teljesítési határidejét a Felek az Eseti Megrendelésekben határozzák meg, de a teljesítési határidő nem lehet rövidebb, mint a megrendelés kézhezvételétől – a megrendelés Eladó általi EKR-ben történő visszaigazolását követő 24 óra, azaz adott esetben a szállítási kötelezettség munkaszüneti napra is eshet, figyelemmel a Vevő feladatainak ellátási kötelezettségére: azaz folyamatos rendelkezésre állás biztosítása szükséges, figyelemmel a Kbt. 104.§ (3) bekezdésére. A szállítandó Termékek pontos megnevezését és műszaki paramétereit a KD részét képező műszaki leírás tartalmazza. A műszaki leírásban és részét képező táblázatban előírt megnevezés a Termék jellegének egyértelmű meghatározását szolgálja, a felhívásban vagy a KD-ban szerepeltetett meghatározott gyártmány, eredet, típus megnevezése mellett minden esetben hozzá értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés. A megjelölt esetekben, ahol az elvárt specifikációban konkrét előírás szerepel ott állategészségügyi és takarmányozás szakmai szempontok miatt Ajánlatkérőnek kizárólag az adott előírásnak pontosan megfelelő, adott esetben az előírás szerinti terméket áll módjában elfogadni. A meghatározott követelmények, feltételek az ajánlatkérő minimális előírásai, az ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékekre is tehető ajánlat, így az előírt minimum feltételekkel megegyező, vagy annál kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező Termékek felelhetnek meg műszaki és kereskedelmi szempontból, azzal, hogy a kedvezőbb megajánlás külön értékelés alá nem kerül, ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempontot alkalmazza, azzal, hogy a táblázatban szereplő tételek egységárának a tételenként meghatározott súlyszámmal szorzott szumma összege képezi felolvasólapon feltüntetendő árat („FEOLVASÓLAPON SZEREPELTETENDŐ NETTÓ AJÁNLATI ÁR”) A közbeszerzési eljárás nyertesének gondoskodnia kell a hűtőlánc biztosításáról, egészen az állatkerti átvételig. A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek legkésőbb a szerződéskötésre rendelkeznie kell az élő állatok belföldi szállításának állat-egészségügyi szabályairól szóló 87/2012. (VIII. 27.) VM rendelet 5. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelő, élőállat szállítására alkalmas, érvényes állatszállítási engedéllyel rendelkező szállítójárművel és ezen engedélyét és jogosultságát a szerződés teljes időtartama alatt fenn kell tartania. A közbeszerzési eljárás nyertesének rendelkeznie kell, érvényes HACCP- élelmiszerbiztonsági rendszer működtetésére vonatkozó́ külső́ független szervezet által kiállított igazolással, tanúsítvánnyal, jelentéssel, vagy azzal egyenértékű́ tanúsított minőségbiztosítási rendszerrel, vagy azzal egyenértékű́, a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedésekkel.
5️⃣
Belső azonosító: EKR002470692024/5
Cím: Különféle főemlős tápok
A beszerzés leírása:
“„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló különféle takarmányok beszerzése - keretmegállapodás – 16 részben” a műszaki leírás és a...”
A beszerzés leírása
„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló különféle takarmányok beszerzése - keretmegállapodás – 16 részben” a műszaki leírás és a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott táblázat szerint: Tájékoztató beszerzési mennyiség, amelynek lehívására nem vállal kötelezettséget az ajánlatkérő: 3 612 kg A keretmegállapodás mennyisége: a műszaki leírásban részletesen ismertetett alábbi termékek megrendelése maximum a nettó 12 000 000 Ft keretösszeg erejéig. Hangyász táp 3761 Panda táp DK Majom táp óvilági 3446 EM Majom táp óvilági (magas rosttartalom) 3497 EM Majom táp (lombevő főemlős) L.E.P. 3491 PS Kengurú táp 3699 PA - 4 mm 3699 PD - 8 mm Selyemmajom táp 3450 PS Selyemmajom táp (rovarevő) 3456 ES Karmosmajom (gumi por) 2990 Karmosmajom (gumi gél) 2991 Ajánlatkérő a keretösszeg kimerítésére nem vállal kötelezettséget. Nyertes Ajánlattevő ajánlatát ezen feltétel ismeretében köteles megtenni. A teljesítés eseti megrendelések alapján történik a szerződéstervezetben foglaltak szerint. Szakmai kereskedelmi ajánlatként nyújtandó be az ártáblázat. A táblázat valamennyi sorára kötelező az ajánlattétel. A keretmegállapodás a hatálybalépés napjától számított 12 hónapra (meghosszabbítás esetén a meghosszabbított időszakra) vagy a keretösszeg kimerüléséig szól. A Szerződés alapján létrejött Eseti Megrendelések teljesítési határidejét a Felek az Eseti Megrendelésekben határozzák meg, de a teljesítési határidő nem lehet rövidebb, mint a megrendelés kézhezvételétől – a megrendelés Eladó általi EKR-ben történő visszaigazolását követő 24 óra, azaz adott esetben a szállítási kötelezettség munkaszüneti napra is eshet, figyelemmel a Vevő feladatainak ellátási kötelezettségére: azaz folyamatos rendelkezésre állás biztosítása szükséges, figyelemmel a Kbt. 104.§ (3) bekezdésére. A szállítandó Termékek pontos megnevezését és műszaki paramétereit a KD részét képező műszaki leírás tartalmazza. A műszaki leírásban és részét képező táblázatban előírt megnevezés a Termék jellegének egyértelmű meghatározását szolgálja, a felhívásban vagy a KD-ban szerepeltetett meghatározott gyártmány, eredet, típus megnevezése mellett minden esetben hozzá értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés. A megjelölt esetekben, ahol az elvárt specifikációban konkrét előírás szerepel ott állategészségügyi és takarmányozás szakmai szempontok miatt Ajánlatkérőnek kizárólag az adott előírásnak pontosan megfelelő, adott esetben az előírás szerinti terméket áll módjában elfogadni. A meghatározott követelmények, feltételek az ajánlatkérő minimális előírásai, az ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékekre is tehető ajánlat, így az előírt minimum feltételekkel megegyező, vagy annál kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező Termékek felelhetnek meg műszaki és kereskedelmi szempontból, azzal, hogy a kedvezőbb megajánlás külön értékelés alá nem kerül, ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempontot alkalmazza, azzal, hogy a táblázatban szereplő tételek egységárának a tételenként meghatározott súlyszámmal szorzott szumma összege képezi felolvasólapon feltüntetendő árat („FEOLVASÓLAPON SZEREPELTETENDŐ NETTÓ AJÁNLATI ÁR”) A közbeszerzési eljárás nyertesének rendelkeznie kell, érvényes HACCP- élelmiszerbiztonsági rendszer működtetésére vonatkozó́ külső́ független szervezet által kiállított igazolással, tanúsítvánnyal, jelentéssel, vagy azzal egyenértékű́ tanúsított minőségbiztosítási rendszerrel, vagy azzal egyenértékű́, a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedésekkel.
6️⃣
Belső azonosító: EKR002470692024/6
Cím: Különféle fagyasztott tengeri takarmányok
A beszerzés leírása:
“„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló különféle takarmányok beszerzése - keretmegállapodás – 16 részben” a műszaki leírás és a...”
A beszerzés leírása
„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló különféle takarmányok beszerzése - keretmegállapodás – 16 részben” a műszaki leírás és a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott táblázat szerint: Tájékoztató beszerzési mennyiség, amelynek lehívására nem vállal kötelezettséget az ajánlatkérő: 6813 kg A keretmegállapodás mennyisége: a műszaki leírásban részletesen ismertetett alábbi termékek megrendelése maximum a nettó 50 000 000 Ft keretösszeg erejéig. Planktonok: Vörös plankton Zöld plankton Speciális eleség filtrálóknak, gerincteleneknek Speciális eleség tarisznyarákoknak, garnéláknak, folyami rákoknak Artemia eledel Micróplankton Vörös kerekesféreg (Brachionus plicatilis) Ízeltlábúak: Mysis Artémia Artémia pete Krill Vörös szúnyoglárva Felete szúnyoglárva Nagy krill (Euphasia superba) Daphnia/Vízibolha Evezőslábú rák (Calanoide Copepoden) Cyclops-vörös Cyclops-zöld Moina Bosmiden Homoki garnéla (Crangon crangon) Arany garnéla Garnéla-mini Kristálygarnéla Jeges-tengeri garnéla (Pandalus borealis) Koktélgarnéla (Metapenaeus Monoceros) Koktélgarnéla (Litopenaeus vannamei) Ostorgarnéla (Litopenaeus vannamei) Parti tarisznyarák (Carcinus maenas) Homárrák ikra Tengeri hal ikra Egész vörösrák (Pleoticus Muelleri) Mélytengeri rák (Pandalus borealis) Csendes-óceáni óriásgarnéla farok (Litopenaeus vannamei) Pucolt rák farok (Procambarus clarkii) Nyers királyrák (Litopenaeus vannamei) farok Nyers királyrák (Litopenaeus vannamei) farok (41/50) Puhatestűek + halak: Mikronizált kagylóhús Feketekagyló hús (Mytilus sp.) Feketekagyló héjas (Mytilus sp.) Vénuszkagyló (Paratapes undulatus) Szívkagyló (Cerastoderma edule) Szívkagyló hús (Cerastoderma edule) Fésű kagyló hús (Szt. Jakab kagyló) Kalmár (Loligo sp.) Bébipolip (Octopus sp.) Polip (Octopus sp.) Kis palloskagyló (Ensis ensis) Bébi tintahal Bodorka (Rutilus rutilus) Dillies Szélhajtó küsz (Albanus albanus) Kínai ezüsthal Kaliforniai tintahal (Loligo opalescns) Patagóniai tintahal- helyettesítő termék Ajánlatkérő a keretösszeg kimerítésére nem vállal kötelezettséget. Nyertes Ajánlattevő ajánlatát ezen feltétel ismeretében köteles megtenni. A teljesítés eseti megrendelések alapján történik a szerződéstervezetben foglaltak szerint. Szakmai kereskedelmi ajánlatként nyújtandó be az ártáblázat. A táblázat valamennyi sorára kötelező az ajánlattétel. A keretmegállapodás a hatálybalépés napjától számított 12 hónapra (meghosszabbítás esetén a meghosszabbított időszakra) vagy a keretösszeg kimerüléséig szól. A Szerződés alapján létrejött Eseti Megrendelések teljesítési határidejét a Felek az Eseti Megrendelésekben határozzák meg, de a teljesítési határidő nem lehet rövidebb, mint a megrendelés kézhezvételétől – a megrendelés Eladó általi EKR-ben történő visszaigazolását követő 24 óra, azaz adott esetben a szállítási kötelezettség munkaszüneti napra is eshet, figyelemmel a Vevő feladatainak ellátási kötelezettségére: azaz folyamatos rendelkezésre állás biztosítása szükséges, figyelemmel a Kbt. 104.§ (3) bekezdésére. A szállítandó Termékek pontos megnevezését és műszaki paramétereit a KD részét képező műszaki leírás tartalmazza. A műszaki leírásban és részét képező táblázatban előírt megnevezés a Termék jellegének egyértelmű meghatározását szolgálja, a felhívásban vagy a KD-ban szerepeltetett meghatározott gyártmány, eredet, típus megnevezése mellett minden esetben hozzá értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés. A megjelölt esetekben, ahol az elvárt specifikációban konkrét előírás szerepel ott állategészségügyi és takarmányozás szakmai szempontok miatt Ajánlatkérőnek kizárólag az adott előírásnak pontosan megfelelő, adott esetben az előírás szerinti terméket áll módjában elfogadni. A meghatározott követelmények, feltételek az ajánlatkérő minimális előírásai, az ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékekre is tehető ajánlat, így az előírt minimum feltételekkel megegyező, vagy annál kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező Termékek felelhetnek meg műszaki és kereskedelmi szempontból, azzal, hogy a kedvezőbb megajánlás külön értékelés alá nem kerül, ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempontot alkalmazza, azzal, hogy a táblázatban szereplő tételek egységárának a tételenként meghatározott súlyszámmal szorzott szumma összege képezi felolvasólapon feltüntetendő árat („FEOLVASÓLAPON SZEREPELTETENDŐ NETTÓ AJÁNLATI ÁR”) A közbeszerzési eljárás nyertesének gondoskodnia kell a hűtőlánc biztosításáról, egészen az állatkerti átvételig. A közbeszerzési eljárás nyertesének rendelkeznie kell, érvényes HACCP- élelmiszerbiztonsági rendszer működtetésére vonatkozó́ külső́ független szervezet által kiállított igazolással, tanúsítvánnyal, jelentéssel, vagy azzal egyenértékű́ tanúsított minőségbiztosítási rendszerrel, vagy azzal egyenértékű́, a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedésekkel.
7️⃣
Belső azonosító: EKR002470692024/7
Cím: Különféle takarmány kiegészítők, haltápok
A beszerzés leírása:
“„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló különféle takarmányok beszerzése - keretmegállapodás – 16 részben” a műszaki leírás és a...”
A beszerzés leírása
„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló különféle takarmányok beszerzése - keretmegállapodás – 16 részben” a műszaki leírás és a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott táblázat szerint: Tájékoztató beszerzési mennyiség, amelynek lehívására nem vállal kötelezettséget az ajánlatkérő: 1 130 kg A keretmegállapodás mennyisége: a műszaki leírásban részletesen ismertetett alábbi termékek megrendelése maximum a nettó 14 000 000 Ft keretösszeg erejéig. Takarmány kiegészítő - rovartáp Takarmány kiegészítő - lágyeleség Haltáp Haltáp Haltáp Haltáp Haltáp Haltáp Haltáp Spenótos haltáp Zoomed Natural juvenile iguana food, agáma pellet Zoomed Natural adult bearded dragon food, szakállas agáma pellet ZooMed Repti Calcium – D3 Alpha-Supervit (1/1 kg) Táp (Kézzel nevelő táp) Tápszer (Pro Nutro) Ajánlatkérő a keretösszeg kimerítésére nem vállal kötelezettséget. Nyertes Ajánlattevő ajánlatát ezen feltétel ismeretében köteles megtenni. A teljesítés eseti megrendelések alapján történik a szerződéstervezetben foglaltak szerint. Szakmai kereskedelmi ajánlatként nyújtandó be az ártáblázat. A táblázat valamennyi sorára kötelező az ajánlattétel. A keretmegállapodás a hatálybalépés napjától számított 12 hónapra (meghosszabbítás esetén a meghosszabbított időszakra) vagy a keretösszeg kimerüléséig szól. A Szerződés alapján létrejött Eseti Megrendelések teljesítési határidejét a Felek az Eseti Megrendelésekben határozzák meg, de a teljesítési határidő nem lehet rövidebb, mint a megrendelés kézhezvételétől – a megrendelés Eladó általi EKR-ben történő visszaigazolását követő 24 óra, azaz adott esetben a szállítási kötelezettség munkaszüneti napra is eshet, figyelemmel a Vevő feladatainak ellátási kötelezettségére: azaz folyamatos rendelkezésre állás biztosítása szükséges, figyelemmel a Kbt. 104.§ (3) bekezdésére. A szállítandó Termékek pontos megnevezését és műszaki paramétereit a KD részét képező műszaki leírás tartalmazza. A műszaki leírásban és részét képező táblázatban előírt megnevezés a Termék jellegének egyértelmű meghatározását szolgálja, a felhívásban vagy a KD-ban szerepeltetett meghatározott gyártmány, eredet, típus megnevezése mellett minden esetben hozzá értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés. A megjelölt esetekben, ahol az elvárt specifikációban konkrét előírás szerepel ott állategészségügyi és takarmányozás szakmai szempontok miatt Ajánlatkérőnek kizárólag az adott előírásnak pontosan megfelelő, adott esetben az előírás szerinti terméket áll módjában elfogadni. A meghatározott követelmények, feltételek az ajánlatkérő minimális előírásai, az ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékekre is tehető ajánlat, így az előírt minimum feltételekkel megegyező, vagy annál kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező Termékek felelhetnek meg műszaki és kereskedelmi szempontból, azzal, hogy a kedvezőbb megajánlás külön értékelés alá nem kerül, ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempontot alkalmazza, azzal, hogy a táblázatban szereplő tételek egységárának a tételenként meghatározott súlyszámmal szorzott szumma összege képezi felolvasólapon feltüntetendő árat („FEOLVASÓLAPON SZEREPELTETENDŐ NETTÓ AJÁNLATI ÁR”) A közbeszerzési eljárás nyertesének rendelkeznie kell, érvényes HACCP- élelmiszerbiztonsági rendszer működtetésére vonatkozó́ külső́ független szervezet által kiállított igazolással, tanúsítvánnyal, jelentéssel, vagy azzal egyenértékű́ tanúsított minőségbiztosítási rendszerrel, vagy azzal egyenértékű́, a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedésekkel.
Többet mutasson
A megújítások maximális száma: 7
Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0007
8️⃣
Belső azonosító: EKR002470692024/8
Cím: Különféle zöldségek, gyümölcsök
A beszerzés leírása:
“„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló különféle takarmányok beszerzése - keretmegállapodás – 16 részben” a műszaki leírás és a...”
A beszerzés leírása
„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló különféle takarmányok beszerzése - keretmegállapodás – 16 részben” a műszaki leírás és a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott táblázat szerint: Tájékoztató beszerzési mennyiség, amelynek lehívására nem vállal kötelezettséget az ajánlatkérő: 411 430 csomag 130 710 db 451 520 kg A keretmegállapodás mennyisége: a műszaki leírásban részletesen ismertetett alábbi termékek megrendelése maximum a nettó 300 000 000 Ft keretösszeg erejéig. áfonya alma ananász articsóka avokádó banán borsó brokkoli burgonya cékla cékla - bébi, saláta levél cikória cikória (vörös) citrom cukkini cseresznye csicsóka datolya dióbél dió édesburgonya édeskömény egres eper fodros kel fokhagyma földimogyoró füge gomba (csiperke) gomba (laska) görögdinnye gránátalma grapefruit gyökér gyökér jégsaláta kapor káposzta (fejes) káposzta (kel) káposzta (lila) karalábé karalábé karfiol kínai kel kiwi kiwi kókuszdió körte kukorica licsi Lilahagyma madársaláta málna mandarin mangó mángold mazsola meggy mogyoró narancs nektarin őszibarack padlizsán paprika paprika - kápia paradicsom petrezselyem zöld póréhagyma radicchio rebarbara retek retek retek - sörretek ribizli ringló római saláta ruccola saláta saláta (lolorosso) saláta (vegyes mix) sárgabarack sárgadinnye sárgarépa sárgarépa sóska spenót spenót-bébi sütőtök szeder szilva szív saláta szőlő szőlő (mediterrán) tak. répa tök tök (Halloween) uborka vöröshagyma vöröshagyma zeller zeller zeller zöld zellerszár zöldbab mirelit cseresznye mirelit meggy mirelit szilva mirelit ringló mirelit szőlő mirelit áfony mirelit eper mirelit erdei gyümölcs mix. mirelit málna mirelit ribizli mirelit szeder mirelit zöldborsó mirelit zöldbab mirelit kukorica (csöves) mirelit kukorica (szemes/morzsolt) mirelit sárgarépa mirelit vöröshagyma (kocka) Ajánlatkérő a keretösszeg kimerítésére nem vállal kötelezettséget. Nyertes Ajánlattevő ajánlatát ezen feltétel ismeretében köteles megtenni. A teljesítés eseti megrendelések alapján történik a szerződéstervezetben foglaltak szerint. Szakmai kereskedelmi ajánlatként nyújtandó be az ártáblázat. A táblázat valamennyi sorára kötelező az ajánlattétel. A keretmegállapodás a hatálybalépés napjától számított 12 hónapra (meghosszabbítás esetén a meghosszabbított időszakra) vagy a keretösszeg kimerüléséig szól. A Szerződés alapján létrejött Eseti Megrendelések teljesítési határidejét a Felek az Eseti Megrendelésekben határozzák meg, de a teljesítési határidő nem lehet rövidebb, mint a megrendelés kézhezvételétől – a megrendelés Eladó általi EKR-ben történő visszaigazolását követő 24 óra, azaz adott esetben a szállítási kötelezettség munkaszüneti napra is eshet, figyelemmel a Vevő feladatainak ellátási kötelezettségére: azaz folyamatos rendelkezésre állás biztosítása szükséges, figyelemmel a Kbt. 104.§ (3) bekezdésére. A szállítandó Termékek pontos megnevezését és műszaki paramétereit a KD részét képező műszaki leírás tartalmazza. A műszaki leírásban és részét képező táblázatban előírt megnevezés a Termék jellegének egyértelmű meghatározását szolgálja, a felhívásban vagy a KD-ban szerepeltetett meghatározott gyártmány, eredet, típus megnevezése mellett minden esetben hozzá értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés. A megjelölt esetekben, ahol az elvárt specifikációban konkrét előírás szerepel ott állategészségügyi és takarmányozás szakmai szempontok miatt Ajánlatkérőnek kizárólag az adott előírásnak pontosan megfelelő, adott esetben az előírás szerinti terméket áll módjában elfogadni. A meghatározott követelmények, feltételek az ajánlatkérő minimális előírásai, az ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékekre is tehető ajánlat, így az előírt minimum feltételekkel megegyező, vagy annál kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező Termékek felelhetnek meg műszaki és kereskedelmi szempontból, azzal, hogy a kedvezőbb megajánlás külön értékelés alá nem kerül, ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempontot alkalmazza, azzal, hogy a táblázatban szereplő tételek egységárának a tételenként meghatározott súlyszámmal szorzott szumma összege képezi felolvasólapon feltüntetendő árat („FEOLVASÓLAPON SZEREPELTETENDŐ NETTÓ AJÁNLATI ÁR”) A közbeszerzési eljárás nyertesének gondoskodnia kell a hűtőlánc biztosításáról, egészen az állatkerti átvételig. A közbeszerzési eljárás nyertesének rendelkeznie kell, érvényes HACCP- élelmiszerbiztonsági rendszer működtetésére vonatkozó́ külső́ független szervezet által kiállított igazolással, tanúsítvánnyal, jelentéssel, vagy azzal egyenértékű́ tanúsított minőségbiztosítási rendszerrel, vagy azzal egyenértékű́, a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedésekkel.
9️⃣
Belső azonosító: EKR002470692024/9
Cím: Takarmány nyúl
A beszerzés leírása:
“„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló különféle takarmányok beszerzése - keretmegállapodás – 16 részben” a műszaki leírás és a...”
A beszerzés leírása
„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló különféle takarmányok beszerzése - keretmegállapodás – 16 részben” a műszaki leírás és a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott táblázat szerint: Tájékoztató beszerzési mennyiség, amelynek lehívására nem vállal kötelezettséget az ajánlatkérő: 24 010 kg A keretmegállapodás mennyisége: a műszaki leírásban részletesen ismertetett alábbi termékek megrendelése maximum a nettó 12 000 000 Ft keretösszeg erejéig. takarmány nyúl(élő) takarmány nyúl (élő, napos) nyúlhús Ajánlatkérő a keretösszeg kimerítésére nem vállal kötelezettséget. Nyertes Ajánlattevő ajánlatát ezen feltétel ismeretében köteles megtenni. A teljesítés eseti megrendelések alapján történik a szerződéstervezetben foglaltak szerint. Szakmai kereskedelmi ajánlatként nyújtandó be az ártáblázat. A táblázat valamennyi sorára kötelező az ajánlattétel. A keretmegállapodás a hatálybalépés napjától számított 12 hónapra (meghosszabbítás esetén a meghosszabbított időszakra) vagy a keretösszeg kimerüléséig szól. A Szerződés alapján létrejött Eseti Megrendelések teljesítési határidejét a Felek az Eseti Megrendelésekben határozzák meg, de a teljesítési határidő nem lehet rövidebb, mint a megrendelés kézhezvételétől – a megrendelés Eladó általi EKR-ben történő visszaigazolását követő 24 óra, azaz adott esetben a szállítási kötelezettség munkaszüneti napra is eshet, figyelemmel a Vevő feladatainak ellátási kötelezettségére: azaz folyamatos rendelkezésre állás biztosítása szükséges, figyelemmel a Kbt. 104.§ (3) bekezdésére. A szállítandó Termékek pontos megnevezését és műszaki paramétereit a KD részét képező műszaki leírás tartalmazza. A műszaki leírásban és részét képező táblázatban előírt megnevezés a Termék jellegének egyértelmű meghatározását szolgálja, a felhívásban vagy a KD-ban szerepeltetett meghatározott gyártmány, eredet, típus megnevezése mellett minden esetben hozzá értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés. A megjelölt esetekben, ahol az elvárt specifikációban konkrét előírás szerepel ott állategészségügyi és takarmányozás szakmai szempontok miatt Ajánlatkérőnek kizárólag az adott előírásnak pontosan megfelelő, adott esetben az előírás szerinti terméket áll módjában elfogadni. A meghatározott követelmények, feltételek az ajánlatkérő minimális előírásai, az ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékekre is tehető ajánlat, így az előírt minimum feltételekkel megegyező, vagy annál kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező Termékek felelhetnek meg műszaki és kereskedelmi szempontból, azzal, hogy a kedvezőbb megajánlás külön értékelés alá nem kerül, ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempontot alkalmazza, azzal, hogy a táblázatban szereplő tételek egységárának a tételenként meghatározott súlyszámmal szorzott szumma összege képezi felolvasólapon feltüntetendő árat („FEOLVASÓLAPON SZEREPELTETENDŐ NETTÓ AJÁNLATI ÁR”) A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek legkésőbb a szerződéskötésre rendelkeznie kell az élő állatok belföldi szállításának állat-egészségügyi szabályairól szóló 87/2012. (VIII. 27.) VM rendelet 5. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelő, élőállat szállítására alkalmas, érvényes állatszállítási engedéllyel rendelkező szállítójárművel és ezen engedélyét és jogosultságát a szerződés teljes időtartama alatt fenn kell tartania. A közbeszerzési eljárás nyertesének rendelkeznie kell, érvényes HACCP- élelmiszerbiztonsági rendszer működtetésére vonatkozó́ külső́ független szervezet által kiállított igazolással, tanúsítvánnyal, jelentéssel, vagy azzal egyenértékű́ tanúsított minőségbiztosítási rendszerrel, vagy azzal egyenértékű́, a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedésekkel. A közbeszerzési eljárás nyertesének gondoskodnia kell a hűtőlánc biztosításáról, egészen az állatkerti átvételig.
1️⃣0️⃣
Belső azonosító: EKR002470692024/10
Cím: Különféle tápok, takarmány kiegészítők emlősöknek
A beszerzés leírása:
“„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló különféle takarmányok beszerzése - keretmegállapodás – 16 részben” a műszaki leírás és a...”
A beszerzés leírása
„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló különféle takarmányok beszerzése - keretmegállapodás – 16 részben” a műszaki leírás és a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott táblázat szerint: Tájékoztató beszerzési mennyiség, amelynek lehívására nem vállal kötelezettséget az ajánlatkérő: 84 463 kg 200 db 53 liter A keretmegállapodás mennyisége: a műszaki leírásban részletesen ismertetett alábbi termékek megrendelése maximum a nettó 36 000 000 Ft keretösszeg erejéig. Zolli (állatkerti növényevő táp) ZOO (lucerna granulátum) réti széna pellet Sárgarépa granulátum Sertéstáp (hízótáp) Versenylótáp Báránytáp Agancsos vadtáp Zsiráftáp Alpaka táp Száraz macskatáp (marhahúsos) Macska konzerv (finom pástétom) Macskatáp tasak (85g) Macskatáp konzerv Sündisznó eledel nedves Sündisznó eledel nedves Sündisznó táp Macska tápszer Kutyatáp (száraz) Kutyatáp (Hill's a/d) Kutyatáp konzerv ÁP-17 (ásványi premix) Korpa Nyalósó Vas tabletta Só tabletta Takarmány kiegészítő Ajánlatkérő a keretösszeg kimerítésére nem vállal kötelezettséget. Nyertes Ajánlattevő ajánlatát ezen feltétel ismeretében köteles megtenni. A teljesítés eseti megrendelések alapján történik a szerződéstervezetben foglaltak szerint. Szakmai kereskedelmi ajánlatként nyújtandó be az ártáblázat. A táblázat valamennyi sorára kötelező az ajánlattétel. A keretmegállapodás a hatálybalépés napjától számított 12 hónapra (meghosszabbítás esetén a meghosszabbított időszakra) vagy a keretösszeg kimerüléséig szól. A Szerződés alapján létrejött Eseti Megrendelések teljesítési határidejét a Felek az Eseti Megrendelésekben határozzák meg, de a teljesítési határidő nem lehet rövidebb, mint a megrendelés kézhezvételétől – a megrendelés Eladó általi EKR-ben történő visszaigazolását követő 24 óra, azaz adott esetben a szállítási kötelezettség munkaszüneti napra is eshet, figyelemmel a Vevő feladatainak ellátási kötelezettségére: azaz folyamatos rendelkezésre állás biztosítása szükséges, figyelemmel a Kbt. 104.§ (3) bekezdésére. A szállítandó Termékek pontos megnevezését és műszaki paramétereit a KD részét képező műszaki leírás tartalmazza. A műszaki leírásban és részét képező táblázatban előírt megnevezés a Termék jellegének egyértelmű meghatározását szolgálja, a felhívásban vagy a KD-ban szerepeltetett meghatározott gyártmány, eredet, típus megnevezése mellett minden esetben hozzá értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés. A megjelölt esetekben, ahol az elvárt specifikációban konkrét előírás szerepel ott állategészségügyi és takarmányozás szakmai szempontok miatt Ajánlatkérőnek kizárólag az adott előírásnak pontosan megfelelő, adott esetben az előírás szerinti terméket áll módjában elfogadni. A meghatározott követelmények, feltételek az ajánlatkérő minimális előírásai, az ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékekre is tehető ajánlat, így az előírt minimum feltételekkel megegyező, vagy annál kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező Termékek felelhetnek meg műszaki és kereskedelmi szempontból, azzal, hogy a kedvezőbb megajánlás külön értékelés alá nem kerül, ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempontot alkalmazza, azzal, hogy a táblázatban szereplő tételek egységárának a tételenként meghatározott súlyszámmal szorzott szumma összege képezi felolvasólapon feltüntetendő árat („FEOLVASÓLAPON SZEREPELTETENDŐ NETTÓ AJÁNLATI ÁR”) A közbeszerzési eljárás nyertesének rendelkeznie kell, érvényes HACCP- élelmiszerbiztonsági rendszer működtetésére vonatkozó́ külső́ független szervezet által kiállított igazolással, tanúsítvánnyal, jelentéssel, vagy azzal egyenértékű́ tanúsított minőségbiztosítási rendszerrel, vagy azzal egyenértékű́, a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedésekkel.
1️⃣1️⃣
Belső azonosító: EKR002470692024/11
Cím: Vitaminok, ásványi anyagok
A beszerzés leírása:
“„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló különféle takarmányok beszerzése - keretmegállapodás – 16 részben” a műszaki leírás és a...”
A beszerzés leírása
„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló különféle takarmányok beszerzése - keretmegállapodás – 16 részben” a műszaki leírás és a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott táblázat szerint: Tájékoztató beszerzési mennyiség, amelynek lehívására nem vállal kötelezettséget az ajánlatkérő: 7 762 kg A keretmegállapodás mennyisége: a műszaki leírásban részletesen ismertetett alábbi termékek megrendelése maximum a nettó 17 000 000 Ft keretösszeg erejéig. Karotin "kocka" Hufstabil drazsé E/selen "kocka" Zsiráf "kocka" Elefánt "kocka" "Jutalom falat" (almás) "Jutalom falat" (répás) Ragadozó premix Nyalótál juhféléknek Tejpor juhféléknek Tejpor lóféléknek "Erősítő" Müzli Elektrolit pótló Ajánlatkérő a keretösszeg kimerítésére nem vállal kötelezettséget. Nyertes Ajánlattevő ajánlatát ezen feltétel ismeretében köteles megtenni. A teljesítés eseti megrendelések alapján történik a szerződéstervezetben foglaltak szerint. Szakmai kereskedelmi ajánlatként nyújtandó be az ártáblázat. A táblázat valamennyi sorára kötelező az ajánlattétel. A keretmegállapodás a hatálybalépés napjától számított 12 hónapra (meghosszabbítás esetén a meghosszabbított időszakra) vagy a keretösszeg kimerüléséig szól. A Szerződés alapján létrejött Eseti Megrendelések teljesítési határidejét a Felek az Eseti Megrendelésekben határozzák meg, de a teljesítési határidő nem lehet rövidebb, mint a megrendelés kézhezvételétől – a megrendelés Eladó általi EKR-ben történő visszaigazolását követő 24 óra, azaz adott esetben a szállítási kötelezettség munkaszüneti napra is eshet, figyelemmel a Vevő feladatainak ellátási kötelezettségére: azaz folyamatos rendelkezésre állás biztosítása szükséges, figyelemmel a Kbt. 104.§ (3) bekezdésére. A szállítandó Termékek pontos megnevezését és műszaki paramétereit a KD részét képező műszaki leírás tartalmazza. A műszaki leírásban és részét képező táblázatban előírt megnevezés a Termék jellegének egyértelmű meghatározását szolgálja, a felhívásban vagy a KD-ban szerepeltetett meghatározott gyártmány, eredet, típus megnevezése mellett minden esetben hozzá értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés. A megjelölt esetekben, ahol az elvárt specifikációban konkrét előírás szerepel ott állategészségügyi és takarmányozás szakmai szempontok miatt Ajánlatkérőnek kizárólag az adott előírásnak pontosan megfelelő, adott esetben az előírás szerinti terméket áll módjában elfogadni. A meghatározott követelmények, feltételek az ajánlatkérő minimális előírásai, az ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékekre is tehető ajánlat, így az előírt minimum feltételekkel megegyező, vagy annál kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező Termékek felelhetnek meg műszaki és kereskedelmi szempontból, azzal, hogy a kedvezőbb megajánlás külön értékelés alá nem kerül, ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempontot alkalmazza, azzal, hogy a táblázatban szereplő tételek egységárának a tételenként meghatározott súlyszámmal szorzott szumma összege képezi felolvasólapon feltüntetendő árat („FEOLVASÓLAPON SZEREPELTETENDŐ NETTÓ AJÁNLATI ÁR”) A közbeszerzési eljárás nyertesének rendelkeznie kell, érvényes HACCP- élelmiszerbiztonsági rendszer működtetésére vonatkozó́ külső́ független szervezet által kiállított igazolással, tanúsítvánnyal, jelentéssel, vagy azzal egyenértékű́ tanúsított minőségbiztosítási rendszerrel, vagy azzal egyenértékű́, a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedésekkel.
1️⃣2️⃣
Belső azonosító: EKR002470692024/12
Cím: Fagyasztott hús
A beszerzés leírása:
“„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló különféle takarmányok beszerzése - keretmegállapodás – 16 részben” a műszaki leírás és a...”
A beszerzés leírása
„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló különféle takarmányok beszerzése - keretmegállapodás – 16 részben” a műszaki leírás és a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott táblázat szerint: Tájékoztató beszerzési mennyiség, amelynek lehívására nem vállal kötelezettséget az ajánlatkérő: 9 040 kg A keretmegállapodás mennyisége: a műszaki leírásban részletesen ismertetett alábbi termékek megrendelése maximum a nettó 9 000 000 Ft keretösszeg erejéig. Fagyasztott hús -baromfi Fagyasztott hús -marha Fagyasztott hús -ló Fagyasztott hús -borjú Fagyasztott hús -juh Ajánlatkérő a keretösszeg kimerítésére nem vállal kötelezettséget. Nyertes Ajánlattevő ajánlatát ezen feltétel ismeretében köteles megtenni. A teljesítés eseti megrendelések alapján történik a szerződéstervezetben foglaltak szerint. Szakmai kereskedelmi ajánlatként nyújtandó be az ártáblázat. A táblázat valamennyi sorára kötelező az ajánlattétel. A keretmegállapodás a hatálybalépés napjától számított 12 hónapra (meghosszabbítás esetén a meghosszabbított időszakra) vagy a keretösszeg kimerüléséig szól. A Szerződés alapján létrejött Eseti Megrendelések teljesítési határidejét a Felek az Eseti Megrendelésekben határozzák meg, de a teljesítési határidő nem lehet rövidebb, mint a megrendelés kézhezvételétől – a megrendelés Eladó általi EKR-ben történő visszaigazolását követő 24 óra, azaz adott esetben a szállítási kötelezettség munkaszüneti napra is eshet, figyelemmel a Vevő feladatainak ellátási kötelezettségére: azaz folyamatos rendelkezésre állás biztosítása szükséges, figyelemmel a Kbt. 104.§ (3) bekezdésére. A szállítandó Termékek pontos megnevezését és műszaki paramétereit a KD részét képező műszaki leírás tartalmazza. A műszaki leírásban és részét képező táblázatban előírt megnevezés a Termék jellegének egyértelmű meghatározását szolgálja, a felhívásban vagy a KD-ban szerepeltetett meghatározott gyártmány, eredet, típus megnevezése mellett minden esetben hozzá értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés. A megjelölt esetekben, ahol az elvárt specifikációban konkrét előírás szerepel ott állategészségügyi és takarmányozás szakmai szempontok miatt Ajánlatkérőnek kizárólag az adott előírásnak pontosan megfelelő, adott esetben az előírás szerinti terméket áll módjában elfogadni. A meghatározott követelmények, feltételek az ajánlatkérő minimális előírásai, az ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékekre is tehető ajánlat, így az előírt minimum feltételekkel megegyező, vagy annál kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező Termékek felelhetnek meg műszaki és kereskedelmi szempontból, azzal, hogy a kedvezőbb megajánlás külön értékelés alá nem kerül, ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempontot alkalmazza, azzal, hogy a táblázatban szereplő tételek egységárának a tételenként meghatározott súlyszámmal szorzott szumma összege képezi felolvasólapon feltüntetendő árat („FEOLVASÓLAPON SZEREPELTETENDŐ NETTÓ AJÁNLATI ÁR”) A közbeszerzési eljárás nyertesének rendelkeznie kell, érvényes HACCP- élelmiszerbiztonsági rendszer működtetésére vonatkozó́ külső́ független szervezet által kiállított igazolással, tanúsítvánnyal, jelentéssel, vagy azzal egyenértékű́ tanúsított minőségbiztosítási rendszerrel, vagy azzal egyenértékű́, a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedésekkel. A közbeszerzési eljárás nyertesének gondoskodnia kell a hűtőlánc biztosításáról, egészen az állatkerti átvételig.
1️⃣3️⃣
Belső azonosító: EKR002470692024/13
Cím: Különféle kisemlős tápok
A beszerzés leírása:
“„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló különféle takarmányok beszerzése - keretmegállapodás – 16 részben” a műszaki leírás és a...”
A beszerzés leírása
„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló különféle takarmányok beszerzése - keretmegállapodás – 16 részben” a műszaki leírás és a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott táblázat szerint: Tájékoztató beszerzési mennyiség, amelynek lehívására nem vállal kötelezettséget az ajánlatkérő: 3 617 kg A keretmegállapodás mennyisége: a műszaki leírásban részletesen ismertetett alábbi termékek megrendelése maximum a nettó 2 000 000 Ft keretösszeg erejéig. Patkánytáp Patkánytáp Hörcsög táp Degu keverék (müzlis) Tengerimalac keverék Csincsilla keverék Minőségi keverék nyulak és törpenynyulak részére Nyúl granulátum fenntartó Görény és sün táp Mókus keverék müzlis Hörcsög keverék müzlis Patkány keverék müzlis Nyúl keverék pelletált hosszúrostos Csincsilla keverék pelletált hosszúrostos Tengerimalac keverék pelletált hosszúrostos Nyúl keverék érzékeny gyomorra pelletált hosszúrostos Nyúl keverék gyógyszeres Ajánlatkérő a keretösszeg kimerítésére nem vállal kötelezettséget. Nyertes Ajánlattevő ajánlatát ezen feltétel ismeretében köteles megtenni. A teljesítés eseti megrendelések alapján történik a szerződéstervezetben foglaltak szerint. Szakmai kereskedelmi ajánlatként nyújtandó be az ártáblázat. A táblázat valamennyi sorára kötelező az ajánlattétel. A keretmegállapodás a hatálybalépés napjától számított 12 hónapra (meghosszabbítás esetén a meghosszabbított időszakra) vagy a keretösszeg kimerüléséig szól. A Szerződés alapján létrejött Eseti Megrendelések teljesítési határidejét a Felek az Eseti Megrendelésekben határozzák meg, de a teljesítési határidő nem lehet rövidebb, mint a megrendelés kézhezvételétől – a megrendelés Eladó általi EKR-ben történő visszaigazolását követő 24 óra, azaz adott esetben a szállítási kötelezettség munkaszüneti napra is eshet, figyelemmel a Vevő feladatainak ellátási kötelezettségére: azaz folyamatos rendelkezésre állás biztosítása szükséges, figyelemmel a Kbt. 104.§ (3) bekezdésére. A szállítandó Termékek pontos megnevezését és műszaki paramétereit a KD részét képező műszaki leírás tartalmazza. A műszaki leírásban és részét képező táblázatban előírt megnevezés a Termék jellegének egyértelmű meghatározását szolgálja, a felhívásban vagy a KD-ban szerepeltetett meghatározott gyártmány, eredet, típus megnevezése mellett minden esetben hozzá értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés. A megjelölt esetekben, ahol az elvárt specifikációban konkrét előírás szerepel ott állategészségügyi és takarmányozás szakmai szempontok miatt Ajánlatkérőnek kizárólag az adott előírásnak pontosan megfelelő, adott esetben az előírás szerinti terméket áll módjában elfogadni. A meghatározott követelmények, feltételek az ajánlatkérő minimális előírásai, az ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékekre is tehető ajánlat, így az előírt minimum feltételekkel megegyező, vagy annál kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező Termékek felelhetnek meg műszaki és kereskedelmi szempontból, azzal, hogy a kedvezőbb megajánlás külön értékelés alá nem kerül, ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempontot alkalmazza, azzal, hogy a táblázatban szereplő tételek egységárának a tételenként meghatározott súlyszámmal szorzott szumma összege képezi felolvasólapon feltüntetendő árat („FEOLVASÓLAPON SZEREPELTETENDŐ NETTÓ AJÁNLATI ÁR”) A közbeszerzési eljárás nyertesének rendelkeznie kell, érvényes HACCP- élelmiszerbiztonsági rendszer működtetésére vonatkozó́ külső́ független szervezet által kiállított igazolással, tanúsítvánnyal, jelentéssel, vagy azzal egyenértékű́ tanúsított minőségbiztosítási rendszerrel, vagy azzal egyenértékű́, a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedésekkel.
1️⃣4️⃣
Belső azonosító: EKR002470692024/14
Cím: Különféle madártápok
A beszerzés leírása:
“„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló különféle takarmányok beszerzése - keretmegállapodás – 16 részben” a műszaki leírás és a...”
A beszerzés leírása
„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló különféle takarmányok beszerzése - keretmegállapodás – 16 részben” a műszaki leírás és a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott táblázat szerint: Tájékoztató beszerzési mennyiség, amelynek lehívására nem vállal kötelezettséget az ajánlatkérő: 19 930 kg A keretmegállapodás mennyisége: a műszaki leírásban részletesen ismertetett alábbi termékek megrendelése maximum a nettó 9 000 000 Ft keretösszeg erejéig. Vitaminozott Ara keverék Csonthéjas diófélék keveréke napraforgóval Csonthéjas diófélék keveréke napraforgóval Vitaminozott Jákó keverék Vitaminozott Jákó keverék Vitaminozott amazon keverék Általános óriás papagáj keverék Óriás papagáj keverék + aszalt gyümölcs Óriás papagáj pellet fenttartó (P 15 tropical) Óriás papagáj pellet tenyész (P 19 Tropical) Papagáj kézzelnevelő 19% fehérjével Agyag tömb óriáspapagájok részére Papagáj kézzelnevelő 21% fehérjével Csíráztatni való keverék óriáspapgájoknak Vitaminozott auszrtál középpapagáj keverék Vitaminozott törpepapagáj keverék Ausztrál közép papagáj keverék Kistestű papagájok vitaminozott keveréke Kistestű papagájok lágyelesége Vitaminozott magkeverék Ausztrál óriáspapagájoknak Gyümölcsös lágyeleség óriáspapagájoknak Fenntartó pellet kistestű rovarevők részére Fenntartó pellet kistestű seregélyfélék részére Vitaminozott magkeverék Trópusi pintyeknek Vitaminozott magkeverék honos pintyeknek Tojásos lágyeleség trópusi pintyeknek Rovaros lágyeleség 25% szárított rovarral Mindenevő madarak lágyelesége Kézzelnevelő kistestű madarak részére Gyümölcsös lágyeleség kistestű madarak részére Tojásos lágyeleség európai pintyeknek Kantxantin alapú vörös színezőanyag E-vitaminban gazdag multivitamin tenyésztéshez Általános multivitamin köztes időszakra Kénes vitaminokban gazdag vedlés segítő vitamin Probiotikumok és emésztő enzimek Bélflóra karbantartó European Finches Honos pintyfélék tenyészkeveréke repce nélkül Kanári keverék Négermag Gyümölcsevő galambok keveréke Nagytestű gyümölcsevő madarak pelletje (T 16) Fácán-Fürj lágyeleség Magkeverék roppantott kukoricával szárnyasok részére Trópusi pinty keverék Emu (indító, nevelő) Emu (fenntartó) Úszótáp réceféléknek Úszótáp Íbiszeknek szinfokozóval Récetáp fenntartó Parazita kontrollal Tücsöktáp/pulyka indító morzsa Baromfi indító táp Tavi haltáp színfokozóval Haltáp Fishlix Koi large (8 mm) Fishlix Koi Medium (4 mm) Nektár/Pillangó táp Grit+Koral keverék az optimális emésztésért Ásványi anyag zuzógyomorhoz Aszalt Gyümölcsös Óriáspapagáj magkeverék Hegyi széna gyógynövényekkel Baromfi nevelő táp fiókanevelő általános (Nutribird Allround) Honos énekasmadarak keveréke (MN Allround mix) Honos énekesmadarak tenyész keveréke állati fehérjével (MN Nesting Blend) Lágyeleség sárga kanárik részére mézzel (Orlux Canary Yellow) Duck 1 - Víziszárnyas indító morzsa Duck 2 - Víziszárnyas granulátum Ajánlatkérő a keretösszeg kimerítésére nem vállal kötelezettséget. Nyertes Ajánlattevő ajánlatát ezen feltétel ismeretében köteles megtenni. A teljesítés eseti megrendelések alapján történik a szerződéstervezetben foglaltak szerint. Szakmai kereskedelmi ajánlatként nyújtandó be az ártáblázat. A táblázat valamennyi sorára kötelező az ajánlattétel. A keretmegállapodás a hatálybalépés napjától számított 12 hónapra (meghosszabbítás esetén a meghosszabbított időszakra) vagy a keretösszeg kimerüléséig szól. A Szerződés alapján létrejött Eseti Megrendelések teljesítési határidejét a Felek az Eseti Megrendelésekben határozzák meg, de a teljesítési határidő nem lehet rövidebb, mint a megrendelés kézhezvételétől – a megrendelés Eladó általi EKR-ben történő visszaigazolását követő 24 óra, azaz adott esetben a szállítási kötelezettség munkaszüneti napra is eshet, figyelemmel a Vevő feladatainak ellátási kötelezettségére: azaz folyamatos rendelkezésre állás biztosítása szükséges, figyelemmel a Kbt. 104.§ (3) bekezdésére. A szállítandó Termékek pontos megnevezését és műszaki paramétereit a KD részét képező műszaki leírás tartalmazza. A műszaki leírásban és részét képező táblázatban előírt megnevezés a Termék jellegének egyértelmű meghatározását szolgálja, a felhívásban vagy a KD-ban szerepeltetett meghatározott gyártmány, eredet, típus megnevezése mellett minden esetben hozzá értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés. A megjelölt esetekben, ahol az elvárt specifikációban konkrét előírás szerepel ott állategészségügyi és takarmányozás szakmai szempontok miatt Ajánlatkérőnek kizárólag az adott előírásnak pontosan megfelelő, adott esetben az előírás szerinti terméket áll módjában elfogadni. A meghatározott követelmények, feltételek az ajánlatkérő minimális előírásai, az ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékekre is tehető ajánlat, így az előírt minimum feltételekkel megegyező, vagy annál kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező Termékek felelhetnek meg műszaki és kereskedelmi szempontból, azzal, hogy a kedvezőbb megajánlás külön értékelés alá nem kerül, ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempontot alkalmazza, azzal, hogy a táblázatban szereplő tételek egységárának a tételenként meghatározott súlyszámmal szorzott szumma összege képezi felolvasólapon feltüntetendő árat („FEOLVASÓLAPON SZEREPELTETENDŐ NETTÓ AJÁNLATI ÁR”) A közbeszerzési eljárás nyertesének rendelkeznie kell, érvényes HACCP- élelmiszerbiztonsági rendszer működtetésére vonatkozó́ külső́ független szervezet által kiállított igazolással, tanúsítvánnyal, jelentéssel, vagy azzal egyenértékű́ tanúsított minőségbiztosítási rendszerrel, vagy azzal egyenértékű́, a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedésekkel.
1️⃣5️⃣
Belső azonosító: EKR002470692024/15
Cím: Tengeri takarmányok
A beszerzés leírása:
“„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló különféle takarmányok beszerzése - keretmegállapodás – 16 részben” a műszaki leírás és a...”
A beszerzés leírása
„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló különféle takarmányok beszerzése - keretmegállapodás – 16 részben” a műszaki leírás és a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott táblázat szerint: Tájékoztató beszerzési mennyiség, amelynek lehívására nem vállal kötelezettséget az ajánlatkérő: 8 db 449 kg 7 liter A keretmegállapodás mennyisége: a műszaki leírásban részletesen ismertetett alábbi termékek megrendelése maximum a nettó 17 000 000 Ft keretösszeg erejéig. Tengeri kiegészítő Alga pellet Alga pellet Tengervizes pellet növényevőknek Növényevők részére kieg.táp "Koralltáp"mészvázépítéshez "Koralltáp"aminomix Tengervizes pellet Tengervizes pellet Cápa/Rája táplálék kiegészítő tabletta Cápa/Rája táplálék kiegészítő tabletta II. Cápa táplálék kiegészítő magas C-vitamin tartalommal és jóddal Kiegészítő folyadék Fokhagymaolaj Ajánlatkérő a keretösszeg kimerítésére nem vállal kötelezettséget. Nyertes Ajánlattevő ajánlatát ezen feltétel ismeretében köteles megtenni. A teljesítés eseti megrendelések alapján történik a szerződéstervezetben foglaltak szerint. Szakmai kereskedelmi ajánlatként nyújtandó be az ártáblázat. A táblázat valamennyi sorára kötelező az ajánlattétel. A keretmegállapodás a hatálybalépés napjától számított 12 hónapra (meghosszabbítás esetén a meghosszabbított időszakra) vagy a keretösszeg kimerüléséig szól. A Szerződés alapján létrejött Eseti Megrendelések teljesítési határidejét a Felek az Eseti Megrendelésekben határozzák meg, de a teljesítési határidő nem lehet rövidebb, mint a megrendelés kézhezvételétől – a megrendelés Eladó általi EKR-ben történő visszaigazolását követő 24 óra, azaz adott esetben a szállítási kötelezettség munkaszüneti napra is eshet, figyelemmel a Vevő feladatainak ellátási kötelezettségére: azaz folyamatos rendelkezésre állás biztosítása szükséges, figyelemmel a Kbt. 104.§ (3) bekezdésére. A szállítandó Termékek pontos megnevezését és műszaki paramétereit a KD részét képező műszaki leírás tartalmazza. A műszaki leírásban és részét képező táblázatban előírt megnevezés a Termék jellegének egyértelmű meghatározását szolgálja, a felhívásban vagy a KD-ban szerepeltetett meghatározott gyártmány, eredet, típus megnevezése mellett minden esetben hozzá értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés. A megjelölt esetekben, ahol az elvárt specifikációban konkrét előírás szerepel ott állategészségügyi és takarmányozás szakmai szempontok miatt Ajánlatkérőnek kizárólag az adott előírásnak pontosan megfelelő, adott esetben az előírás szerinti terméket áll módjában elfogadni. A meghatározott követelmények, feltételek az ajánlatkérő minimális előírásai, az ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékekre is tehető ajánlat, így az előírt minimum feltételekkel megegyező, vagy annál kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező Termékek felelhetnek meg műszaki és kereskedelmi szempontból, azzal, hogy a kedvezőbb megajánlás külön értékelés alá nem kerül, ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempontot alkalmazza, azzal, hogy a táblázatban szereplő tételek egységárának a tételenként meghatározott súlyszámmal szorzott szumma összege képezi felolvasólapon feltüntetendő árat („FEOLVASÓLAPON SZEREPELTETENDŐ NETTÓ AJÁNLATI ÁR”) A közbeszerzési eljárás nyertesének rendelkeznie kell, érvényes HACCP- élelmiszerbiztonsági rendszer működtetésére vonatkozó́ külső́ független szervezet által kiállított igazolással, tanúsítvánnyal, jelentéssel, vagy azzal egyenértékű́ tanúsított minőségbiztosítási rendszerrel, vagy azzal egyenértékű́, a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedésekkel.
1️⃣6️⃣
Belső azonosító: EKR002470692024/16
Cím: Édesvízi élő hal
A beszerzés leírása:
“„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló különféle takarmányok beszerzése - keretmegállapodás – 16 részben” a műszaki leírás és a...”
A beszerzés leírása
„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló különféle takarmányok beszerzése - keretmegállapodás – 16 részben” a műszaki leírás és a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott táblázat szerint: Tájékoztató beszerzési mennyiség, amelynek lehívására nem vállal kötelezettséget az ajánlatkérő: 80 010 kg A keretmegállapodás mennyisége: a műszaki leírásban részletesen ismertetett alábbi termékek megrendelése maximum a nettó 54 000 000 Ft keretösszeg erejéig. Élő takarmányhal (ezüstkárász) Élő takarmányhal (ezüstkárász) Élő apróhal (kínai "gyöngyös" razbóra) Élő takarmányhal (ponty) Ajánlatkérő a keretösszeg kimerítésére nem vállal kötelezettséget. Nyertes Ajánlattevő ajánlatát ezen feltétel ismeretében köteles megtenni. A teljesítés eseti megrendelések alapján történik a szerződéstervezetben foglaltak szerint. Szakmai kereskedelmi ajánlatként nyújtandó be az ártáblázat. A táblázat valamennyi sorára kötelező az ajánlattétel. A keretmegállapodás a hatálybalépés napjától számított 12 hónapra (meghosszabbítás esetén a meghosszabbított időszakra) vagy a keretösszeg kimerüléséig szól. A Szerződés alapján létrejött Eseti Megrendelések teljesítési határidejét a Felek az Eseti Megrendelésekben határozzák meg, de a teljesítési határidő nem lehet rövidebb, mint a megrendelés kézhezvételétől – a megrendelés Eladó általi EKR-ben történő visszaigazolását követő 24 óra, azaz adott esetben a szállítási kötelezettség munkaszüneti napra is eshet, figyelemmel a Vevő feladatainak ellátási kötelezettségére: azaz folyamatos rendelkezésre állás biztosítása szükséges, figyelemmel a Kbt. 104.§ (3) bekezdésére. A szállítandó Termékek pontos megnevezését és műszaki paramétereit a KD részét képező műszaki leírás tartalmazza. A műszaki leírásban és részét képező táblázatban előírt megnevezés a Termék jellegének egyértelmű meghatározását szolgálja, a felhívásban vagy a KD-ban szerepeltetett meghatározott gyártmány, eredet, típus megnevezése mellett minden esetben hozzá értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés. A megjelölt esetekben, ahol az elvárt specifikációban konkrét előírás szerepel ott állategészségügyi és takarmányozás szakmai szempontok miatt Ajánlatkérőnek kizárólag az adott előírásnak pontosan megfelelő, adott esetben az előírás szerinti terméket áll módjában elfogadni. A meghatározott követelmények, feltételek az ajánlatkérő minimális előírásai, az ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékekre is tehető ajánlat, így az előírt minimum feltételekkel megegyező, vagy annál kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező Termékek felelhetnek meg műszaki és kereskedelmi szempontból, azzal, hogy a kedvezőbb megajánlás külön értékelés alá nem kerül, ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempontot alkalmazza, azzal, hogy a táblázatban szereplő tételek egységárának a tételenként meghatározott súlyszámmal szorzott szumma összege képezi felolvasólapon feltüntetendő árat („FEOLVASÓLAPON SZEREPELTETENDŐ NETTÓ AJÁNLATI ÁR”) A közbeszerzési eljárás nyertesének rendelkeznie kell, érvényes HACCP- élelmiszerbiztonsági rendszer működtetésére vonatkozó́ külső́ független szervezet által kiállított igazolással, tanúsítvánnyal, jelentéssel, vagy azzal egyenértékű́ tanúsított minőségbiztosítási rendszerrel, vagy azzal egyenértékű́, a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedésekkel. A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek legkésőbb a szerződéskötésre rendelkeznie kell az élő állatok belföldi szállításának állat-egészségügyi szabályairól szóló 87/2012. (VIII. 27.) VM rendelet 5. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelő, élőállat szállítására alkalmas, érvényes állatszállítási engedéllyel rendelkező szállítójárművel és ezen engedélyét és jogosultságát a szerződés teljes időtartama alatt fenn kell tartania.
Többet mutasson
További termékek/szolgáltatások: Halak📦 Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0016
Eljárás Az eljárás típusa
Nyílt eljárás ✅
Jogalap: 2014/24/EU irányelv
Az eljárás legfontosabb jellemzői:
“Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontj szerinti legalacsonyabb ár.” Adminisztratív információk
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések beérkezésének határideje: 2025-03-10 14:00:00 📅
Az ajánlatok felbontásának feltételei: 2025-03-10 16:00:00 📅
Az ajánlatok felbontásának feltételei (hely): Ekr
Az ajánlatok felbontásának feltételei (Tájékoztatás a felhatalmazott személyekről és a felbontási eljárásról):
“A Kbt. 68. § és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. § szerint. Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren...”
Az ajánlatok felbontásának feltételei (Tájékoztatás a felhatalmazott személyekről és a felbontási eljárásról)
A Kbt. 68. § és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. § szerint. Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be. (https://ekr.gov. hu) A bontási eljárás a Kbt. 68. § (1), (4) és (6) bekezdés szerint történik.
Többet mutasson
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Minimális időtartam, amely alatt az ajánlattevőnek fenn kell tartania az ajánlatot: 30
Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
Keretmegállapodás több üzemeltetővel ✅ A közbeszerzési eljárás feltételei
Biztosítéknyújtási kötelezettség áll fenn ✅
A szerződést elnyerő ajánlattevők csoportjának valamilyen jogi formát kell öltenie ✅
Megnyitás dátuma: 2025-03-10 16:00:00 📅
Hely:
“EKR”
További információk:
“A Kbt. 68. § és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. § szerint. Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren...”
További információk
A Kbt. 68. § és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. § szerint. Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be. (https://ekr.gov. hu) A bontási eljárás a Kbt. 68. § (1), (4) és (6) bekezdés szerint történik.
Többet mutasson
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus rendelés lesz használatos ✅
A szerződés teljesítési feltételeket tartalmaz ✅
Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk Gazdasági és pénzügyi helyzet
A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása:
“P.1.: Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben az...”
A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása
P.1.: Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben az ajánlattevő mérleg szerinti eredménye nem volt egy alkalomnál többször negatív. Ha az ajánlattevő az eljárást megindító felhívás P1) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg a működését, az ajánlatkérő megállapítja az ajánlattevő alkalmasságát, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele eléri vagy meghaladja a nettó 1 000 000,- Ft értéket. Közös ajánlattevők: A Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttes en is megfelelhetnek, illetve ezek közül azoknak, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg. Az ajánlattevő más szervezet kapacitásaira is támaszkodhat az alkalmassági feltételeknek való megfeleléshez a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az alkalmasságát a fent előírt módokkal azonos módon köteles igazolni a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján. Más szervezet kapacitásának igénybevétele esetén ajánlattevőnek meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amely(ek)nek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65. § (8) bekezdés szerint az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüg gésben ért kár megtérítéséért. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban; AK a formanyomtatvány IV. részében szerepló részletes informác iók megadását nem kéri, elegendő a IV. rész „alfa” (az összes kiválasztási szempont általános jelzése) szakasz kitöltése. Az igazolások benyújtására felhívott ATknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69.§ (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§ (1) b) pontja alapján az ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági alkalmassága igazolandó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának - vagy annak meghatározott részének - benyújtásával (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét); ha az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése alapján, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az ajánlatkérő köteles az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (kereskedelemből) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri vagy meghaladja a nettó 1 000 000,- Ft értéket. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése alapján, ha az ajánlattevő az (1) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Többet mutasson Részvételi feltételek
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid leírása:
“Ajánlatkérő az eljárás 1. részében Műszaki-szakmai alkalmassági követelményt nem kíván alkalmazni, figyelemmel arra, hogy a közbeszerzés tárgya szerinti...”
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid leírása
Ajánlatkérő az eljárás 1. részében Műszaki-szakmai alkalmassági követelményt nem kíván alkalmazni, figyelemmel arra, hogy a közbeszerzés tárgya szerinti piaci kondíciók azt nem indokolják.
Többet mutasson
A gazdasági szereplők azon csoportjának jogi formája, amelynek a szerződést oda kell ítélni:
“Ajánlatkérő nem írja elő és nem teszi lehetővé közös ajánlatot tevő nyertesek által gazdálkodó szervezet, illetve jogi személy létrehozását.”
Kauciók és garanciák:
“Ajánlatkérő nem írja elő ajánlati biztosíték nyújtását.”
A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre:
“Kötbérek a szerződéstervezet szerint. A pénzügyi teljesítés és finanszírozás részletes feltételeit, ill. a szerződést megerősítő biztosítékokat a...”
A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre
Kötbérek a szerződéstervezet szerint. A pénzügyi teljesítés és finanszírozás részletes feltételeit, ill. a szerződést megerősítő biztosítékokat a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésére figyelemmel a közbeszerzés eredményeként nem köthető érvényesen szerződés olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel, illetve a létrejött szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés olyan szervezet részére, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. Az átlátható szervezet fogalommeghatározását a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja tartalmazza. A számlák ellenértékének kiegyenlítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint átutalással történik. A kifizetésekre irányadóak továbbá a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdései.
Többet mutasson A szerződéssel kapcsolatos feltételek
A szerződés teljesítésének feltételei:
“Minden részre vonatkozóan: A nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjára igazolnia kell, hogy rendelkezik az adott rész alatt...”
A szerződés teljesítésének feltételei
Minden részre vonatkozóan: A nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjára igazolnia kell, hogy rendelkezik az adott rész alatt felsorolt terméktípusok tárolására alkalmas, legalább 100 m3 raktárkapacitással. Az igazolás módja: A nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára be kell mutatnia az adott részben megjelölt termékek tárolására alkalmas raktárkapacitás leírását oly módon, hogy abból egyértelműen megállapítható legyen az előírt szerződéskötési feltétel teljesülése. A leírásban meg kell adni a raktárkapacitás pontos címét és kapacitását. Ennek elmulasztása nyertes ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján. Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy nyertessége esetén legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig igazolja a fenti feltétel teljesülését. A további feltételeket lásd az egyes részeknél a BT-24. pontban.
Többet mutasson Részvételi feltételek
Kizárási ok: crime-org
corruption
fraud
terr-offence
finan-laund
human-traffic
tax-pay
bankruptcy
susp-act
misrepresent
distorsion
prep-confl
envir-law
labour-law
prof-misconduct
sanction
socsec-law
nati-ground
Kizárási okok leírása:
“62. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő,...”
Kizárási okok leírása
62. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült: aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény), illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is; 62.§ (2) bek. A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben a) vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve személyes joga szerint az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy olyan személy, akivel szemben az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt az elmúlt öt évben jogerős ítéletet hoztak és a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól mentesült, vagy b) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt a jogerős ítéletet az elmúlt öt évben – vagy ha ez rövidebb az adott bűncselekmény kapcsán az elítélt büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli mentesüléséhez szükséges időn belül – olyan személlyel szemben hozták, aki a bűncselekmény elkövetésekor a gazdasági szereplő vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy volt. Igazolási mód a csalás kizáró oknál.
“62. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő,...”
Kizárási okok leírása
62. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült: ab) az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés. Igazolási mód a csalás kizáró oknál.
Többet mutasson Többet mutasson (14) “62. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő,...”
Kizárási okok leírása
62. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült: ac) az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás; Igazolási mód valamennyi kizáró ok esetében: (Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki közbeszerzésekről szóló 2015. CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 62. § (1)-(2) bekezdésében és a 63. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.) Ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 321/2015. (X. 30.) Kr.) 1-7. §, 8. §, 10. § és 12-14. §, illetve 16. §-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alá. A gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Kr. 1. § (1) bek. szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 67. § (2) bekezdésében foglaltakra. Az EEKD-nek tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához adott esetben szükséges adatokat és - szükség esetén - hozzájáruló nyilatkozatot. Ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát, valamint az alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségére vonatkozó információkat (URL, kibocsátó, adott esetben kód) is fel kell tüntetniük a formanyomtatvány megfelelő részeiben azon adatbázisok elérhetőségére vonatkozó információk kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az ajánlatkérő számára e rendelet előírja Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A Kbt. 67. § (3) bek. alapján: ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az érintett szervezetek vagy személyek képviseletében a formanyomtatványt az ajánlattevő nyújtja be. A kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek körében az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról szükséges nyilatkozni, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. A Kbt. 67. § (4) bek. alapján az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. §(1) és (2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 15. §-a alapján ajánlattevő az alkalmassági igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával az ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek rész az alkalmasság igazolásában, az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdésében foglaltakra. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e vele szemben. Amennyiben igen, abban az esetben a 321/2015. (X. 30.) Kr. 13. § az irányadó. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi, ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Kr. 7. §-ára. Az ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 74. § (1) bekezdésében rögzítetteket. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 74. § (2) bekezdésében foglaltakra. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § rendelkezéseire. [öntisztázás] Az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy ajánlata tekintetében fennáll-e az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2014. július 31-i 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdésében meghatározott, a közbeszerzési vagy koncessziós szerződés odaítélésére vonatkozó tilalom. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) és (8) bekezdés is irányadó.
“62. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő,...”
Kizárási okok leírása
62. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült: ad) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez kapcsolódó felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet; Igazolási mód a csalás kizáró oknál.
“62. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő,...”
Kizárási okok leírása
62. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült: ae) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti terrorizmus finanszírozása; Igazolási mód a csalás kizáró oknál.
“62. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő,...”
Kizárási okok leírása
62. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült: af) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem és kényszermunka, valamint az emberkereskedelem áldozatainak kizsákmányolása elleni fellépés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2020. évi V. törvény hatálybalépéséig hatályban volt Btk. szerinti kényszermunka; Igazolási mód a csalás kizáró oknál.
“62. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő,...”
Kizárási okok leírása
62. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek megfizetésére halasztást kapott; Igazolási mód a csalás kizáró oknál.
“62. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő,...”
Kizárási okok leírása
62. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki c) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; Igazolási mód a csalás kizáró oknál.
“62. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő,...”
Kizárási okok leírása
62. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki d) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert; f) tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdés b) pontja alapján vagy az adott közbeszerzési eljárásban releváns módon c) vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; Igazolási mód a csalás kizáró oknál.
“62. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő,...”
Kizárási okok leírása
62. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki h) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott vagy hamis nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és ha) ha a kizárás miatt jogorvoslatra nem került sor, az ajánlatkérő megítélése szerint a kizárás alapjául szolgáló cselekmény miatt a szerződés teljesítése vonatkozásában a megbízhatósága alapos okkal megkérdőjelezhető, az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig, vagy hb) ha a kizárás tekintetében sor került jogorvoslatra és az ajánlatkérő kizárásról hozott döntését – a hamis adat szolgáltatásának megállapítása mellett – a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált, – a Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság jogerős – három évnél nem régebben meghozott határozata jogszerűnek mondta ki; i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumokat érintő igazolási kötelezettségének (a továbbiakban együtt: hamis nyilatkozat), amennyiben ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az ajánlatok értékelésére vonatkozó döntését, és ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot, vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére álló igazolások tartalmának nem felel meg; j) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a közbeszerzési eljárásban, vagy korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és ja) ha a kizárás miatt jogorvoslatra nem került sor, az ajánlatkérő megítélése szerint a kizárás alapjául szolgáló cselekmény miatt a szerződés teljesítése vonatkozásában a megbízhatósága alapos okkal megkérdőjelezhető, az érintett eljárás lezárulásától számított három évben, vagy jb) ha a kizárás tekintetében sor került jogorvoslatra és az ajánlatkérő kizárásról hozott döntését a jogtalan befolyásolás megállapítása mellett – a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált, – a Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság jogerős – három évnél nem régebben meghozott határozata jogszerűnek mondta ki; Igazolási mód a csalás kizáró oknál.
“62. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő,...”
Kizárási okok leírása
62. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki: n) Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikke szerinti – három évnél nem régebben meghozott – véglegessé vált és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság véglegessé vált és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság végleges döntésében vagy bíróság jogerősen – három évnél nem régebben – megállapította és egyúttal bírságot szabott ki; o) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott közbeszerzési eljárásban a gazdasági szereplő más gazdasági szereplővel a verseny torzítására irányuló megállapodást kötött; Igazolási mód a csalás kizáró oknál.
“62. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő,...”
Kizárási okok leírása
62. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki: m) esetében a 25. § szerinti összeférhetetlenségből, illetve a közbeszerzési eljárás előkészítésében való előzetes bevonásból eredő versenytorzulást a gazdasági szereplő kizárásán kívül nem lehet más módon orvosolni; Igazolási mód a csalás kizáró oknál.
“63. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő,...”
Kizárási okok leírása
63. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki: a) az elmúlt három évben a 73. § (4) bekezdésében említett környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeket súlyosan megszegte, és ezt az ajánlatkérő megfelelően bizonyítani tudja; Igazolási mód a csalás kizáró oknál.
“63. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő,...”
Kizárási okok leírása
63. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki: b) vonatkozásában az ajánlatkérő megfelelően bizonyítani tudja, hogy az elmúlt három évben jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségét súlyosan megszegte vagy jogszabályban meghatározott szakmai szervezet által lefektetett szakmai etikai szabályokat súlyosan megsértő cselekedetet követett el, és az ajánlatkérő megítélése szerint a kizárás alapjául szolgáló cselekmény miatt a szerződés teljesítése vonatkozásában a megbízhatósága alapos okkal megkérdőjelezhető Súlyos szakmai kötelezettségszegés: A BT-24 pontban megjelölt bármely jogszabályok előírásaival kapcsolatban jogerős közigazgatási határozatban megállapított jogsértés. A Kbt. 63. § (1) bekezdés b) pont szerinti kizáró ok körébe tartozik jelen közbeszerzési eljárás esetében az állatvédelmi jogszabályok megsértése, így különösen, de nem kizárólagosan a jelen felhívásban megjelölt jogszabály, vagy ahhoz kapcsolódó egyéb az ajánlati felhívásban, vagy a közbeszerzési dokumentumban feltüntetett, így a szerződés teljesítésével összefüggő jogszabály megsértése, amelyet hatósági, vagy egyéb közigazgatási határozatban a gazdasági szereplővel és/vagy annak vezető tisztségviselőjével, egyszemélyes gazdasági társaság esetén annak természetes (vagy jogi személy) tulajdonosával, illetve szakmai vezetőjével mint természetes személlyel kapcsolatban jogerősen megállapították, tekintettel arra, hogy az Ajánlatkérő részéről a megbízhatóságot alapos okkal megkérdőjelezhetővé teszi. Öntisztázásra Kbt. 64.§ szerint van lehetőség. Igazolási mód a csalás kizáró oknál.
“63. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő,...”
Kizárási okok leírása
63. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki: c) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségét az elmúlt három évben súlyosan megszegte és ez az említett korábbi szerződés felmondásához vagy elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez vezetett, vagy ha a nyertes ajánlattevőként szerződő fél olyan magatartása, amelyért felelős részben vagy egészben a szerződés lehetetlenülését okozta; d) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé jogerős bírósági ítéletben három éven belül megállapított szerződésszegést követett el, amelynek során az alvállalkozó felé fennálló vég- vagy részszámlából fakadó fizetési kötelezettségét 10%-ot meghaladó részben nem teljesítette annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett. Igazolási mód a csalás kizáró oknál.
“62. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő,...”
Kizárási okok leírása
62. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült: ag) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)–g) pontokban felsoroltakhoz hasonló bűncselekmény; 62. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén, kb) olyan társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy kc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel fennáll; l) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság által a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről szóló törvény alapján két évnél nem régebben véglegessé vált közigazgatási – vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén jogerős bírósági – határozatban megállapított és a munkaügyi bírsággal vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; Igazolási mód a csalás kizáró oknál.
“1) A közb. elj. a Kbt.40.§ (1) bek. és az e-Kr alapján az EKR-ben kerül lebonyolításra. Az e-Kr.11-12.§ és aKbt.41/A. § is irányadó. 2) AK a Kbt. 35. § (8)...”
További információk
1) A közb. elj. a Kbt.40.§ (1) bek. és az e-Kr alapján az EKR-ben kerül lebonyolításra. Az e-Kr.11-12.§ és aKbt.41/A. § is irányadó. 2) AK a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján a közb. elj.-ban a nyertes AT-nek nem teszi lehetővé és nem követeli meg gazdálkodó szervezet alapítását. 3) Az aj.-hoz csatolni kell az ajánlatot aláíró személy al.-i címpéldányának másolatát, vagy ügyvéd/kamarai jogtanácsos által ellenjegyjegyzett aláírás-mintát (vagy adott esetben meghatalmazást). Egyéni vállalkozó, természetes személy esetén teljes bizonyító erejű magánokiratcsatolása szükséges az aláírásképről. Amennyiben az ajánlattevő bejegyzése szerinti országban nem kötelező aláírási címpéldány, úgy erre vonatkozó nyilatkozat. 4) Foly.-ban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott vált. bej.-i kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Ha változásbej.-i elj. nincs folyamatban, az erre vonatkozó nyilatkozatot kell csatolni. 6) Azon alk. köv.-ek megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvételfeltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: P1); M1) 7) AK az elj. dok.-ait az e-Kr. szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált AT-k részére biztosítja. Az EKR útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal//tamogatas 8) Közös ajánlattétel esetén csatolni kell az egyértelmű felelősségvállalást tartalmazó együttműködési megállapodást. 9) Minden rész tekintetében irányadó: Ajánlat részeként szakmai kereskedelmi ajánlatként árazótábla benyújtása szükséges, mely teljes hiánya nem hiánypótolható. Amennyiben nem az előírttal teljesen azonos terméket ajánl meg az ajánlattevő: a szakmai ajánlatban (ártáblázatban) benyújtandó a megajánlott termék specifikációja oly módon, hogy abból egyértelműen megállapítható legyen az előírt műszaki tartalomnak való megfelelőség. Amennyiben a műszaki leírásban meghatározott követelmények, feltételeknél, mint az ajánlatkérő minimális előírásainál, az ajánlatkérő számára kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékekre tesz ajánlatot ajánlattevő, ezt nem tudja ajánlatkérő pozitívabb elbírálásban részesíteni, de kérjük, szíveskedjen ezt részletesen ismertetni, valamint a megajánlott termék termékleírását benyújtani. 10) AK alkalmazza a Kbt. 81 § (4) bek-et és a Kbt. 81. § (5) bek.-et. 11) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját. 12) Jelen felhívás és a KD közötti eltérés esetén a felhívásban foglaltak az irányadóak. 13) A kiegészítő tájékoztatás: A Kbt. 56.§ (2) bek. alapján a kiegészítő tájékoztatás szabályai szerint 14) Az eljárás nyelve a magyar, a nem magyar nyelven benyújtott dokumentum esetén csatolni szükséges az ajánlattevő nyilatkozatát. Kbt. 47.§ (2) bek. is irányadó:az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítását is köteles elfogadni. 15) A keretmegállapodás keretein belül a közbeszerzés megvalósítására a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja szerint, közvetlen megrendelés útján kerül sor. 16) A 63/2022. (II. 28.) Korm. rendelet 1. § (6) bekezdése alapján az Ajánlatkérő által a jelen közbeszerzési eljárás tárgyában lefolytatott előzetes piaci konzultáció összefoglalója elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/meginditott-elozetes-piaci-konzultaciok/EKR002467762024/reszletek 17) A BT-726 mezőben szereplő adat nem jelenti azt, hogy az eljárás fenntartott. 18) FAKSZ: dr. Süvöltős András lajstromszám: 00170; Erdei Gábor lajstromszám: 01061 19) A BT-763 mezőben szereplő előírás nem azt jelenti, hogy ajánlattevőnek valamennyi részre be kell nyújtania ajánlatot, hanem azt, hogy ajánlat valamennyi részre benyújtható.
Többet mutasson Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_40664534_2
Postacím: Riadó u. 5
Postai irányítószám: 1026
Postai város: Budapest
Régió: Budapest🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: dontobizottsag@kt.hu📧
Telefon: +36 18828592📞
Fax: +36 18828593 📠
URL: https://kozbeszerzes.hu🌏 Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_40664534_2
Postacím: Riadó u. 5
Postai irányítószám: 1026
Postai város: Budapest
Régió: Budapest🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: dontobizottsag@kt.hu📧
Telefon: +36 18828592📞
Fax: +36 18828593 📠
URL: https://kozbeszerzes.hu🌏 Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről):
“Kbt. 148.§ szerint.” Információk az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikus számlázást fogadunk el
Elektronikus rendelés lesz használatos
Forrás: OJS 2025/S 028-087481 (2025-02-07)
1️⃣
A szerződés/tétel odaítélése ✅ Procedures for review
A panaszosok száma: 0
Tétel azonosító száma: LOT-0001
Szerződés száma: 1
A szerződés megkötésének időpontja: 2025-05-08 📅
A szerződés címe: https://ekr.gov.hu/ekr-szerzodestar/hu/szerzodesLista?eljarasAzon=EKR002470692024🌏
A szerződés odaítélésére keretmegállapodáson belül kerül sor ✅ Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Az elektronikus úton beérkezett pályázatok száma: 1
A kkv-k által benyújtott pályázatok száma: 0
A nem uniós tagállamokból származó ajánlattevőktől beérkezett ajánlatok száma: 0
A más uniós tagállamokból származó ajánlattevőktől beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 41 000 000 HUF 💰
A keretmegállapodás újrabecsült értéke: 41 000 000 HUF 💰
Az ajánlatot rangsorolták
Helyezés a nyertesek listáján: 1
Ajánlat azonosítója: EKR002470692024/4220
A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0001
A vállalkozó neve és címe
Név: Mészáros Vendel
Nemzeti nyilvántartási szám: 49869581233
Postacím: Fő Út 63
Postai irányítószám: 2193
Postai város: Galgahévíz
Régió: Pest🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: vendelburgonya@gmail.com📧
Telefon: +36 209436533📞
A tulajdonos állampolgársága: Magyarország 🇭🇺
A gazdasági szereplő mérete: Nagyvállalkozás
2️⃣
Tétel azonosító száma: LOT-0002
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 100 000 000 HUF 💰
A keretmegállapodás újrabecsült értéke: 100 000 000 HUF 💰
Ajánlat azonosítója: EKR002470692024/4228
A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0002
3️⃣
Tétel azonosító száma: LOT-0003
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Az elektronikus úton beérkezett pályázatok száma: 2
A kkv-k által benyújtott pályázatok száma: 2
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 57 000 000 HUF 💰
A keretmegállapodás újrabecsült értéke: 57 000 000 HUF 💰
Ajánlat azonosítója: EKR002470692024/4252
A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0003
A vállalkozó neve és címe
Név: Frankó Kati Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti nyilvántartási szám: 12095120242
Postacím: X. Utca 15.
Postai irányítószám: 1172
Postai város: Budapest
Régió: Budapest🏙️
E-mail: franko.andras@frankocsirke.hu📧
Telefon: +36 209732074📞
URL: https://www.frankocsirke.hu🌏
A gazdasági szereplő mérete: Mikrovállalkozás
4️⃣
Tétel azonosító száma: LOT-0004
Tájékoztatás a pályázatokról
A kkv-k által benyújtott pályázatok száma: 1
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 58 000 000 HUF 💰
A keretmegállapodás újrabecsült értéke: 58 000 000 HUF 💰
Ajánlat azonosítója: EKR002470692024/4212
A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0004
A vállalkozó neve és címe
Név: Petfarm Ker.és Szolg Kft.
Nemzeti nyilvántartási szám: 12470651243
Postacím: József A. Utca 29. 1222, Jozsef Attila U.29.
Postai irányítószám: 1222
E-mail: biro.petfarm@gmail.com📧
Telefon: +36 209345205📞
5️⃣
Tétel azonosító száma: LOT-0005
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 10 580 415 HUF 💰
A keretmegállapodás újrabecsült értéke: 12 000 000 HUF 💰
Helyezés a nyertesek listáján: 2
Ajánlat azonosítója: EKR002470692024/4044
A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0005
A vállalkozó neve és címe
Név: Galapagos Zoo Service Zoológiai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft
Nemzeti nyilvántartási szám: 23977688243
Postacím: Vas Gereben Utca 5.
Postai irányítószám: 1183
Telefon: +36 709460326📞
6️⃣
Tétel azonosító száma: LOT-0006
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 50 000 000 HUF 💰
A keretmegállapodás újrabecsült értéke: 50 000 000 HUF 💰
Ajánlat azonosítója: EKR002470692024/4052
A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0006
7️⃣
Tétel azonosító száma: LOT-0007
A szerződés/tétel teljes értéke: 14 000 000 HUF 💰
A keretmegállapodás újrabecsült értéke: 14 000 000 HUF 💰
Ajánlat azonosítója: EKR002470692024/4172
A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0007
8️⃣ Információk a nem díjazottakról
Nem érkezett be ajánlat vagy részvételi jelentkezés, vagy az összeset elutasították
Annak oka, hogy miért nem választották ki a nyertest: Valamennyi beérkezett ajánlatot, részvételi jelentkezést vagy projektet visszavonták vagy elfogadhatatlannak találták
Tétel azonosító száma: LOT-0008
Ajánlat azonosítója: EKR002470692024/4244
A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0008
A vállalkozó neve és címe
Név: Telek és Mészáros Szolgáltató kft
Nemzeti nyilvántartási szám: 26637271213
Postacím: Fő Út 87
Postai város: Galgahéviz
E-mail: telekesmeszaroskft@gmail.com📧
Telefon: +36 702673462📞
9️⃣
Tétel azonosító száma: LOT-0009
Ajánlat azonosítója: EKR002470692024/4140
A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0009
Név: S&K-LAP Nyúltenyésztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 14825208213
Postacím: Császár Utca 135.
Postai irányítószám: 2173
Postai város: Kartal
E-mail: zikaszov@gmail.com📧
Telefon: +36 28569020📞
1️⃣0️⃣
Tétel azonosító száma: LOT-0010
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 36 000 000 HUF 💰
A keretmegállapodás újrabecsült értéke: 36 000 000 HUF 💰
Ajánlat azonosítója: EKR002470692024/4204
A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0010
1️⃣1️⃣
Tétel azonosító száma: LOT-0011
Ajánlat azonosítója: EKR002470692024/4180
A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0011
A vállalkozó neve és címe
Név: Salvana Állatélelmezési Kft.
Nemzeti nyilvántartási szám: 10977853243
Postacím: Mária Királyné Útja 207
Postai irányítószám: 1213
E-mail: salvanakft@gmail.com📧
Telefon: +36 309924668📞
URL: https://salvana.hu/🌏
1️⃣2️⃣
Tétel azonosító száma: LOT-0012
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 9 000 000 HUF 💰
A keretmegállapodás újrabecsült értéke: 9 000 000 HUF 💰
Ajánlat azonosítója: EKR002470692024/4108
A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0012
1️⃣3️⃣
Tétel azonosító száma: LOT-0013
A szerződés/tétel teljes értéke: 2 000 000 HUF 💰
A keretmegállapodás újrabecsült értéke: 2 000 000 HUF 💰
Ajánlat azonosítója: EKR002470692024/4084
Az alvállalkozással kapcsolatos információk
Az alvállalkozásba adott szerződésrész értéke ismert ✅
Az alvállalkozásba adott szerződésrész százalékos aránya ismert ✅
A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0013
Valószínűleg harmadik félnek alvállalkozásba adandó, hozzáadottérték-adó nélküli érték: 20 000 HUF 💰
Arány (%): 5
A szerződést valószínűleg alvállalkozóval kötik meg ✅ A vállalkozó neve és címe
Név: BFB plus Mezőgazdasági,Termelői és Kereskedelmi Kft
Nemzeti nyilvántartási szám: 10677508213
Postacím: Nyáregyházi Út 51
Postai irányítószám: 2212
Postai város: Csévharaszt
E-mail: zoltan.draveczky@verla.be📧
Telefon: +36 29693100📞
Fax: +36 29693110 📠
1️⃣4️⃣
Tétel azonosító száma: LOT-0014
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 9 000 000 HUF 💰
A keretmegállapodás újrabecsült értéke: 9 000 000 HUF 💰
Ajánlat azonosítója: EKR002470692024/4060
A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0014
Az alvállalkozással kapcsolatos információk
Valószínűleg harmadik félnek alvállalkozásba adandó, hozzáadottérték-adó nélküli érték: 45 000 HUF 💰
1️⃣5️⃣
Tétel azonosító száma: LOT-0015
Ajánlat azonosítója: EKR002470692024/4116
A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0015
A vállalkozó neve és címe
Név: ACROPORA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 23916229242
Postacím: Pesti Gábor Utca 35
Postai irányítószám: 1106
E-mail: info@acropora.hu📧
Telefon: +36 36018650📞
1️⃣6️⃣
Tétel azonosító száma: LOT-0016
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 54 000 000 HUF 💰
A keretmegállapodás újrabecsült értéke: 54 000 000 HUF 💰
Ajánlat azonosítója: EKR002470692024/4164
A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0016
A vállalkozó neve és címe
Név: Dér Lajos István Egyéni Vállalkozó
Nemzeti nyilvántartási szám: 44215884224
Postacím: Móricz Zsigmond Utca 40.
Postai irányítószám: 5900
Postai város: Orosháza
Régió: Békés🏙️
E-mail: agnes.vegh79@gmail.com📧
Telefon: +36 706020280📞
Kiegészítő információk További információk
“BT-1451 - Az eredménytelenné nyilvánítás dátuma a 8-9. és 11. és a 15. rész esetében: 2025.05.07. A közbeszerzési eljárás alábbi részekben eredménytelennek...”
További információk
BT-1451 - Az eredménytelenné nyilvánítás dátuma a 8-9. és 11. és a 15. rész esetében: 2025.05.07. A közbeszerzési eljárás alábbi részekben eredménytelennek minősítették: 8. rész - Különféle zöldségek, gyümölcsök Az eredménytelenség indoka: Kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be [Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pont]. 9. rész - Takarmány nyúl Az eredménytelenség indoka: Kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be [Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pont]. 11. rész - Vitaminok, ásványi anyagok Az eredménytelenség indoka: Kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be [Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pont]. 15. rész - Tengeri takarmányok Az eredménytelenség indoka: Kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be [Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pont]. A BT-720 mezőben megadott érték az eljárás 1-7, valamint 10,12,13,14,16. részeiben a keretmegállapodás adott részben meghatározott keretösszege - a hirdetményellenőrzés technikai feltételeként került kitöltésre. A megajánlott összeg a tárgyi eljárásban alkalmazott értékelési szempont alapján, a nyertes ajánlattevő tekintetében, részenként: 1. rész: Különféle szemes és lomb takarmány Ajánlattevő neve: Mészáros Vendel (vezető ajánlattevő) Székhelye: 2193 Galgahévíz Fő Út 63 Ajánlati ár összesen (nettó HUF): 41 313 100 2. rész: Különféle szálas takarmányok Ajánlattevő neve: Mészáros Vendel (vezető ajánlattevő) Székhelye: 2193 Galgahévíz Fő Út 63 Ajánlati ár összesen (nettó HUF): 122 360 000 3. rész: Nyers hús beszerzése II Ajánlattevő neve: Frankó Kati Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (vezető ajánlattevő) Székhelye: 1172 Budapest X. Utca 15. Ajánlati ár összesen (nettó HUF): 86 380 875 Ajánlattevő neve: Gulyás János és Társa Kft (vezető ajánlattevő) Székhelye: 6645 Felgyő II. Kerület 80. Ajánlati ár összesen (nettó HUF): 96 243 000 4. rész: Takarmány egér, patkány Ajánlattevő neve: Petfarm Ker.és Szolg Kft. (vezető ajánlattevő) Székhelye: 1222 Budapest József A. Utca 29. 1222, Jozsef Attila U.29. Ajánlati ár összesen (nettó HUF): 68 154 700 5. rész: Különféle főemlős tápok Ajánlattevő neve: Petfarm Ker.és Szolg Kft. (vezető ajánlattevő) Székhelye: 1222 Budapest József A. Utca 29. 1222, Jozsef Attila U.29. Ajánlati ár összesen (nettó HUF): 8 830 338 Ajánlattevő neve: Galapagos Zoo Service Zoológiai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft (vezető ajánlattevő) Székhelye: 1183 Budapest Vas Gereben Utca 5. Ajánlati ár összesen (nettó HUF): 10 580 415 6. rész: Különféle fagyasztott tengeri takarmányok Ajánlattevő neve: Petfarm Ker.és Szolg Kft. (vezető ajánlattevő) Székhelye: 1222 Budapest József A. Utca 29. 1222, Jozsef Attila U.29. Ajánlati ár összesen (nettó HUF): 30 812 850 Ajánlattevő neve: Galapagos Zoo Service Zoológiai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft (vezető ajánlattevő) Székhelye: 1183 Budapest Vas Gereben Utca 5. Ajánlati ár összesen (nettó HUF): 33 363 110 7. rész: Különféle takarmány kiegészítők, haltápok Ajánlattevő neve: Petfarm Ker.és Szolg Kft. (vezető ajánlattevő) Székhelye: 1222 Budapest József A. Utca 29. 1222, Jozsef Attila U.29. Ajánlati ár összesen (nettó HUF):12 865 000 10. rész: Különféle tápok, takarmány kiegészítők emlősöknek Ajánlattevő neve: Mészáros Vendel (vezető ajánlattevő) Székhelye: 2193 Galgahévíz Fő Út 63 Ajánlati ár összesen (nettó HUF): 36 673 100 12. rész: Fagyasztott hús Ajánlattevő neve: Frankó Kati Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (vezető ajánlattevő) Székhelye: 1172 Budapest X. Utca 15. Ajánlati ár összesen (nettó HUF): 6 501 000 Ajánlattevő neve: Gulyás János és Társa Kft (vezető ajánlattevő) Székhelye: 6645 Felgyő II. Kerület 80. Ajánlati ár összesen (nettó HUF): 13 610 000 13. rész: Különféle kisemlős tápok Ajánlattevő neve: ALPHAVET Állatgyógyászati Zártkörűen Működő Részvénytársaság (vezető ajánlattevő) Székhelye: 1194 Budapest Hofherr Albert Utca 42. Ajánlati ár összesen (nettó HUF): 2 554 400 Ajánlattevő neve: BFB plus Mezőgazdasági,Termelői és Kereskedelmi Kft. Székhelye: 2212 Csévharaszt, Nyáregyházi Út 51 Ajánlati ár összesen (nettó HUF): 2 202 870 14. rész: Különféle madártápok Ajánlattevő neve: ALPHAVET Állatgyógyászati Zártkörűen Működő Részvénytársaság (vezető ajánlattevő) Székhelye: 1194 Budapest Hofherr Albert Utca 42. Ajánlati ár összesen (nettó HUF):11 471 709,00 Ajánlattevő neve: BFB plus Mezőgazdasági,Termelői és Kereskedelmi Kft. Székhelye: 2212 Csévharaszt, Nyáregyházi Út 51 Ajánlati ár összesen (nettó HUF): 11 471 709 16. rész: Édesvízi élő hal Ajánlattevő neve: Dér Lajos István Egyéni Vállalkozó (vezető ajánlattevő) Székhelye: 5900 Orosháza Móricz Zsigmond Utca 40. Ajánlati ár összesen (nettó HUF): 77 696 000
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2025-08-06) Objektum A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 40 336 715 HUF 💰
Leírás
Cím: 1 - Különféle szemes és lomb takarmányok
Díjazási kritériumok
Ár (súlyozás): 100
Annak indoklása, hogy az odaítélési szempontok súlyozását miért nem tüntették fel:
“Kbt. 76.§ (2) bek. a) pontja szerint” Leírás
Cím: 2 - Különféle szálas takarmányok
3 - Nyers hús beszerzése II
4 - Takarmány egér, patkány
A beszerzés leírása:
“„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló különféle takarmányok beszerzése - keretmegállapodás – 16 részben” a műszaki leírás és a...”
A beszerzés leírása
„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló különféle takarmányok beszerzése - keretmegállapodás – 16 részben” a műszaki leírás és a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott táblázat szerint: Tájékoztató beszerzési mennyiség, amelynek lehívására nem vállal kötelezettséget az ajánlatkérő: 207 200 db A keretmegállapodás mennyisége: a műszaki leírásban részletesen ismertetett alábbi termékek megrendelése maximum a nettó 58 000 000 Ft keretösszeg erejéig. Élő patkány (Rattus norvegicus) kifejlett Élő patkány (Rattus norvegicus) tenyész selejt Fagyasztott egér (Mus musculus) szopós napos Fagyasztott egér (Mus musculus) szopós Fagyasztott egér (Mus musculus) szopós szőrös Fagyasztott egér (Mus musculus) pattogós Fagyasztott egér (Mus musculus) kifejlett Fagysztott egér (Mus musculus) tenyész selejt Fagyasztott patkány (Rattus norvegicus) szopós Faygasztott patkány (Rattus norvegicus) választási Fagyasztott patkány (Rattus norvegicus) süldő Fagyasztott patkány (Rattus norvegicus) növendék Fagyasztott patkány (Rattus norvegicus) kifejlett Fagyasztott patkány (Rattus norvegicus) tenyész selejt Ajánlatkérő a keretösszeg kimerítésére nem vállal kötelezettséget. Nyertes Ajánlattevő ajánlatát ezen feltétel ismeretében köteles megtenni. A teljesítés eseti megrendelések alapján történik a szerződéstervezetben foglaltak szerint. Szakmai kereskedelmi ajánlatként nyújtandó be az ártáblázat. A táblázat valamennyi sorára kötelező az ajánlattétel. A keretmegállapodás a hatálybalépés napjától számított 12 hónapra (meghosszabbítás esetén a meghosszabbított időszakra) vagy a keretösszeg kimerüléséig szól. A Szerződés alapján létrejött Eseti Megrendelések teljesítési határidejét a Felek az Eseti Megrendelésekben határozzák meg, de a teljesítési határidő nem lehet rövidebb, mint a megrendelés kézhezvételétől – a megrendelés Eladó általi EKR-ben történő visszaigazolását követő 24 óra, azaz adott esetben a szállítási kötelezettség munkaszüneti napra is eshet, figyelemmel a Vevő feladatainak ellátási kötelezettségére: azaz folyamatos rendelkezésre állás biztosítása szükséges, figyelemmel a Kbt. 104.§ (3) bekezdésére. A szállítandó Termékek pontos megnevezését és műszaki paramétereit a KD részét képező műszaki leírás tartalmazza. A műszaki leírásban és részét képező táblázatban előírt megnevezés a Termék jellegének egyértelmű meghatározását szolgálja, a felhívásban vagy a KD-ban szerepeltetett meghatározott gyártmány, eredet, típus megnevezése mellett minden esetben hozzá értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés. A megjelölt esetekben, ahol az elvárt specifikációban konkrét előírás szerepel ott állategészségügyi és takarmányozás szakmai szempontok miatt Ajánlatkérőnek kizárólag az adott előírásnak pontosan megfelelő, adott esetben az előírás szerinti terméket áll módjában elfogadni. meghatározott követelmények, feltételek az ajánlatkérő minimális előírásai, az ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékekre is tehető ajánlat, így az előírt minimum feltételekkel megegyező, vagy annál kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező Termékek felelhetnek meg műszaki és kereskedelmi szempontból, azzal, hogy a kedvezőbb megajánlás külön értékelés alá nem kerül, ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempontot alkalmazza, azzal, hogy a táblázatban szereplő tételek egységárának a tételenként meghatározott súlyszámmal szorzott szumma összege képezi felolvasólapon feltüntetendő árat („FEOLVASÓLAPON SZEREPELTETENDŐ NETTÓ AJÁNLATI ÁR”) A közbeszerzési eljárás nyertesének gondoskodnia kell a hűtőlánc biztosításáról, egészen az állatkerti átvételig. A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek legkésőbb a szerződéskötésre rendelkeznie kell az élő állatok belföldi szállításának állategészségügyi szabályairól szóló 87/2012. (VIII. 27.) VM rendelet 5. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelő, élőállat szállítására alkalmas, érvényes állatszállítási engedéllyel rendelkező szállítójárművel és ezen engedélyét és jogosultságát a szerződés teljes időtartama alatt fenn kell tartania. A közbeszerzési eljárás nyertesének rendelkeznie kell, érvényes HACCP- élelmiszerbiztonsági rendszer működtetésére vonatkozó́ külső́ független szervezet által kiállított igazolással, tanúsítvánnyal, jelentéssel, vagy azzal egyenértékű́ tanúsított minőségbiztosítási rendszerrel, vagy azzal egyenértékű́, a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedésekkel.
Többet mutasson
Cím: 5 - Különféle főemlős tápok
6 - Különféle fagyasztott tengeri takarmányok
A beszerzés leírása:
“„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló különféle takarmányok beszerzése - keretmegállapodás – 16 részben” a műszaki leírás és a...”
A beszerzés leírása
„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló különféle takarmányok beszerzése - keretmegállapodás – 16 részben” a műszaki leírás és a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott táblázat szerint: Tájékoztató beszerzési mennyiség, amelynek lehívására nem vállal kötelezettséget az ajánlatkérő: 6813 kg A keretmegállapodás mennyisége: a műszaki leírásban részletesen ismertetett alábbi termékek megrendelése maximum a nettó 50 000 000 Ft keretösszeg erejéig. Planktonok: Vörös plankton Zöld plankton Speciális eleség filtrálóknak, gerincteleneknek Speciális eleség tarisznyarákoknak, garnéláknak, folyami rákoknak Artemia eledel Micróplankton Vörös kerekesféreg (Brachionus plicatilis) Ízeltlábúak: Mysis Artémia Artémia pete Krill Vörös szúnyoglárva Felete szúnyoglárva Nagy krill (Euphasia superba) Daphnia/Vízibolha Evezőslábú rák (Calanoide Copepoden) Cyclops-vörös Cyclops-zöld Moina Bosmiden Homoki garnéla (Crangon crangon) Arany garnéla Garnéla-mini Kristálygarnéla Jeges-tengeri garnéla (Pandalus borealis) Koktélgarnéla (Metapenaeus Monoceros) Koktélgarnéla (Litopenaeus vannamei) Ostorgarnéla (Litopenaeus vannamei) Parti tarisznyarák (Carcinus maenas) Homárrák ikra Tengeri hal ikra Egész vörösrák (Pleoticus Muelleri) Mélytengeri rák (Pandalus borealis) Csendes-óceáni óriásgarnéla farok (Litopenaeus vannamei) Pucolt rák farok (Procambarus clarkii) Nyers királyrák (Litopenaeus vannamei) farok Nyers királyrák (Litopenaeus vannamei) farok (41/50) Puhatestűek + halak: Mikronizált kagylóhús Feketekagyló hús (Mytilus sp.) Feketekagyló héjas (Mytilus sp.) Vénuszkagyló (Paratapes undulatus) Szívkagyló (Cerastoderma edule) Szívkagyló hús (Cerastoderma edule) Fésű kagyló hús (Szt. Jakab kagyló) Kalmár (Loligo sp.) Bébipolip (Octopus sp.) Polip (Octopus sp.) Kis palloskagyló (Ensis ensis) Bébi tintahal Bodorka (Rutilus rutilus) Dillies Szélhajtó küsz (Albanus albanus) Kínai ezüsthal Kaliforniai tintahal (Loligo opalescns) Patagóniai tintahal- helyettesítő termék Ajánlatkérő a keretösszeg kimerítésére nem vállal kötelezettséget. Nyertes Ajánlattevő ajánlatát ezen feltétel ismeretében köteles megtenni. A teljesítés eseti megrendelések alapján történik a szerződéstervezetben foglaltak szerint. Szakmai kereskedelmi ajánlatként nyújtandó be az ártáblázat. A táblázat valamennyi sorára kötelező az ajánlattétel. A keretmegállapodás a hatálybalépés napjától számított 12 hónapra (meghosszabbítás esetén a meghosszabbított időszakra) vagy a keretösszeg kimerüléséig szól. A Szerződés alapján létrejött Eseti Megrendelések teljesítési határidejét a Felek az Eseti Megrendelésekben határozzák meg, de a teljesítési határidő nem lehet rövidebb, mint a megrendelés kézhezvételétől – a megrendelés Eladó általi EKR-ben történő visszaigazolását követő 24 óra, azaz adott esetben a szállítási kötelezettség munkaszüneti napra is eshet, figyelemmel a Vevő feladatainak ellátási kötelezettségére: azaz folyamatos rendelkezésre állás biztosítása szükséges, figyelemmel a Kbt. 104.§ (3) bekezdésére. A szállítandó Termékek pontos megnevezését és műszaki paramétereit a KD részét képező műszaki leírás tartalmazza. A műszaki leírásban és részét képező táblázatban előírt megnevezés a Termék jellegének egyértelmű meghatározását szolgálja, a felhívásban vagy a KD-ban szerepeltetett meghatározott gyártmány, eredet, típus megnevezése mellett minden esetben hozzá értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés. A megjelölt esetekben, ahol az elvárt specifikációban konkrét előírás szerepel ott állategészségügyi és takarmányozás szakmai szempontok miatt Ajánlatkérőnek kizárólag az adott előírásnak pontosan megfelelő, adott esetben az előírás szerinti terméket áll módjában elfogadni. A meghatározott követelmények, feltételek az ajánlatkérő minimális előírásai, az ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékekre is tehető ajánlat, így az előírt minimum feltételekkel megegyező, vagy annál kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező Termékek felelhetnek meg műszaki és kereskedelmi szempontból, azzal, hogy a kedvezőbb megajánlás külön értékelés alá nem kerül, ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempontot alkalmazza, azzal, hogy a táblázatban szereplő tételek egységárának a tételenként meghatározott súlyszámmal szorzott szumma összege képezi felolvasólapon feltüntetendő árat („FEOLVASÓLAPON SZEREPELTETENDŐ NETTÓ AJÁNLATI ÁR”) A közbeszerzési eljárás nyertesének gondoskodnia kell a hűtőlánc biztosításáról, egészen az állatkerti átvételig. A közbeszerzési eljárás nyertesének rendelkeznie kell, érvényes HACCP- élelmiszerbiztonsági rendszer működtetésére vonatkozó́ külső́ független szervezet által kiállított igazolással, tanúsítvánnyal, jelentéssel, vagy azzal egyenértékű́ tanúsított minőségbiztosítási rendszerrel, vagy azzal egyenértékű́, a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedésekkel.
Többet mutasson
Cím: 7 - Különféle takarmány kiegészítők, haltápok
10 - Különféle tápok, takarmány kiegészítők emlősö
A beszerzés leírása:
“„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló különféle takarmányok beszerzése - keretmegállapodás – 16 részben” a műszaki leírás és a...”
A beszerzés leírása
„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló különféle takarmányok beszerzése - keretmegállapodás – 16 részben” a műszaki leírás és a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott táblázat szerint: Tájékoztató beszerzési mennyiség, amelynek lehívására nem vállal kötelezettséget az ajánlatkérő: 84 463 kg 200 db 53 liter A keretmegállapodás mennyisége: a műszaki leírásban részletesen ismertetett alábbi termékek megrendelése maximum a nettó 36 000 000 Ft keretösszeg erejéig. Zolli (állatkerti növényevő táp) ZOO (lucerna granulátum) réti széna pellet Sárgarépa granulátum Sertéstáp (hízótáp) Versenylótáp Báránytáp Agancsos vadtáp Zsiráftáp Alpaka táp Száraz macskatáp (marhahúsos) Macska konzerv (finom pástétom) Macskatáp tasak (85g) Macskatáp konzerv Sündisznó eledel nedves Sündisznó eledel nedves Sündisznó táp Macska tápszer Kutyatáp (száraz) Kutyatáp (Hill's a/d) Kutyatáp konzerv ÁP-17 (ásványi premix) Korpa Nyalósó Vas tabletta Só tabletta Takarmány kiegészítő Ajánlatkérő a keretösszeg kimerítésére nem vállal kötelezettséget. Nyertes Ajánlattevő ajánlatát ezen feltétel ismeretében köteles megtenni. A teljesítés eseti megrendelések alapján történik a szerződéstervezetben foglaltak szerint. Szakmai kereskedelmi ajánlatként nyújtandó be az ártáblázat. A táblázat valamennyi sorára kötelező az ajánlattétel. A keretmegállapodás a hatálybalépés napjától számított 12 hónapra (meghosszabbítás esetén a meghosszabbított időszakra) vagy a keretösszeg kimerüléséig szól. A Szerződés alapján létrejött Eseti Megrendelések teljesítési határidejét a Felek az Eseti Megrendelésekben határozzák meg, de a teljesítési határidő nem lehet rövidebb, mint a megrendelés kézhezvételétől – a megrendelés Eladó általi EKR-ben történő visszaigazolását követő 24 óra, azaz adott esetben a szállítási kötelezettség munkaszüneti napra is eshet, figyelemmel a Vevő feladatainak ellátási kötelezettségére: azaz folyamatos rendelkezésre állás biztosítása szükséges, figyelemmel a Kbt. 104.§ (3) bekezdésére. A szállítandó Termékek pontos megnevezését és műszaki paramétereit a KD részét képező műszaki leírás tartalmazza. A műszaki leírásban és részét képező táblázatban előírt megnevezés a Termék jellegének egyértelmű meghatározását szolgálja, a felhívásban vagy a KD-ban szerepeltetett meghatározott gyártmány, eredet, típus megnevezése mellett minden esetben hozzá értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés. A megjelölt esetekben, ahol az elvárt specifikációban konkrét előírás szerepel ott állategészségügyi és takarmányozás szakmai szempontok miatt Ajánlatkérőnek kizárólag az adott előírásnak pontosan megfelelő, adott esetben az előírás szerinti terméket áll módjában elfogadni. A meghatározott követelmények, feltételek az ajánlatkérő minimális előírásai, az ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékekre is tehető ajánlat, így az előírt minimum feltételekkel megegyező, vagy annál kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező Termékek felelhetnek meg műszaki és kereskedelmi szempontból, azzal, hogy a kedvezőbb megajánlás külön értékelés alá nem kerül, ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempontot alkalmazza, azzal, hogy a táblázatban szereplő tételek egységárának a tételenként meghatározott súlyszámmal szorzott szumma összege képezi felolvasólapon feltüntetendő árat („FEOLVASÓLAPON SZEREPELTETENDŐ NETTÓ AJÁNLATI ÁR”) A közbeszerzési eljárás nyertesének rendelkeznie kell, érvényes HACCP- élelmiszerbiztonsági rendszer működtetésére vonatkozó́ külső́ független szervezet által kiállított igazolással, tanúsítvánnyal, jelentéssel, vagy azzal egyenértékű́ tanúsított minőségbiztosítási rendszerrel, vagy azzal egyenértékű́, a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedésekkel.
Többet mutasson
Cím: 13 - Különféle kisemlős tápok
14 - Különféle madártápok
16 - Édesvízi élő hal
A beszerzés leírása:
“„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló különféle takarmányok beszerzése - keretmegállapodás – 16 részben” a műszaki leírás és a...”
A beszerzés leírása
„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló különféle takarmányok beszerzése - keretmegállapodás – 16 részben” a műszaki leírás és a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott táblázat szerint: Tájékoztató beszerzési mennyiség, amelynek lehívására nem vállal kötelezettséget az ajánlatkérő: 80 010 kg A keretmegállapodás mennyisége: a műszaki leírásban részletesen ismertetett alábbi termékek megrendelése maximum a nettó 54 000 000 Ft keretösszeg erejéig. Élő takarmányhal (ezüstkárász) Élő takarmányhal (ezüstkárász) Élő apróhal (kínai "gyöngyös" razbóra) Élő takarmányhal (ponty) Ajánlatkérő a keretösszeg kimerítésére nem vállal kötelezettséget. Nyertes Ajánlattevő ajánlatát ezen feltétel ismeretében köteles megtenni. A teljesítés eseti megrendelések alapján történik a szerződéstervezetben foglaltak szerint. Szakmai kereskedelmi ajánlatként nyújtandó be az ártáblázat. A táblázat valamennyi sorára kötelező az ajánlattétel. A keretmegállapodás a hatálybalépés napjától számított 12 hónapra (meghosszabbítás esetén a meghosszabbított időszakra) vagy a keretösszeg kimerüléséig szól. A Szerződés alapján létrejött Eseti Megrendelések teljesítési határidejét a Felek az Eseti Megrendelésekben határozzák meg, de a teljesítési határidő nem lehet rövidebb, mint a megrendelés kézhezvételétől – a megrendelés Eladó általi EKR-ben történő visszaigazolását követő 24 óra, azaz adott esetben a szállítási kötelezettség munkaszüneti napra is eshet, figyelemmel a Vevő feladatainak ellátási kötelezettségére: azaz folyamatos rendelkezésre állás biztosítása szükséges, figyelemmel a Kbt. 104.§ (3) bekezdésére. A szállítandó Termékek pontos megnevezését és műszaki paramétereit a KD részét képező műszaki leírás tartalmazza. A műszaki leírásban és részét képező táblázatban előírt megnevezés a Termék jellegének egyértelmű meghatározását szolgálja, a felhívásban vagy a KD-ban szerepeltetett meghatározott gyártmány, eredet, típus megnevezése mellett minden esetben hozzá értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés. A megjelölt esetekben, ahol az elvárt specifikációban konkrét előírás szerepel ott állategészségügyi és takarmányozás szakmai szempontok miatt Ajánlatkérőnek kizárólag az adott előírásnak pontosan megfelelő, adott esetben az előírás szerinti terméket áll módjában elfogadni. A meghatározott követelmények, feltételek az ajánlatkérő minimális előírásai, az ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékekre is tehető ajánlat, így az előírt minimum feltételekkel megegyező, vagy annál kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező Termékek felelhetnek meg műszaki és kereskedelmi szempontból, azzal, hogy a kedvezőbb megajánlás külön értékelés alá nem kerül, ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempontot alkalmazza, azzal, hogy a táblázatban szereplő tételek egységárának tételenként meghatározott súlyszámmal szorzott szumma összege képezi felolvasólapon feltüntetendő árat („FEOLVASÓLAPON SZEREPELTETENDŐ NETTÓ AJÁNLATI ÁR”) A közbeszerzési eljárás nyertesének rendelkeznie kell, érvényes HACCP- élelmiszerbiztonsági rendszer működtetésére vonatkozó́ külső́ független szervezet által kiállított igazolással, tanúsítvánnyal, jelentéssel, vagy azzal egyenértékű́ tanúsított minőségbiztosítási rendszerrel, vagy azzal egyenértékű́, a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedésekkel. A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek legkésőbb a szerződéskötésre rendelkeznie kell az élő állatok belföldi szállításának állategészségügyi szabályairól szóló 87/2012. (VIII. 27.) VM rendelet 5. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelő, élőállat szállítására alkalmas, érvényes állatszállítási engedéllyel rendelkező szállítójárművel és ezen engedélyét és jogosultságát a szerződés teljes időtartama alatt fenn kell tartania.
Eljárás Díjazási kritériumok
Rögzített szám típusa: Rögzített érték (egységenként)
A szerződés odaítélése
A szerződés megkötésének időpontja: 2025-06-29 📅
A szerződés címe: https://ekr.gov.hu/ekr-szerzodestar/hu/szerzodesLista? eljarasAzon=EKR002470692024 🌏 A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 1 465 015 HUF 💰
8 788 200 HUF 💰
8 627 070 HUF 💰
3 924 650 HUF 💰
A vállalkozó neve és címe
Postacím: József A. Utca 29.
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 936 025 HUF 💰
Ajánlat azonosítója: EKR002470692024/4188
A szerződés/tétel teljes értéke: 1 125 150 HUF 💰
Ajánlat azonosítója: EKR002470692024/4196
A szerződés/tétel teljes értéke: 2 383 500 HUF 💰
4 210 672 HUF 💰
53 899 HUF 💰
219 534 HUF 💰
8 603 000 HUF 💰
Ajánlatkérő hatóság Név és címek
Telefon: +36 203833433📞
Kiegészítő információk További információk
“8. rész - Különféle zöldségek, gyümölcsök Ajánlattevő neve: Telek és Mészáros Szolgáltató kft Székhelye: 2193 Galgahéviz Fő Út 87. Adószáma: 26637271213 9....”
További információk
8. rész - Különféle zöldségek, gyümölcsök Ajánlattevő neve: Telek és Mészáros Szolgáltató kft Székhelye: 2193 Galgahéviz Fő Út 87. Adószáma: 26637271213 9. rész - Takarmány nyúl Ajánlattevő neve: S&K-LAP Nyúltenyésztő Korlátolt Felelősségű Társaság Székhelye: 2173 Kartal Császár Utca 135. Adószáma:14825208-2-13 11. rész - Vitaminok, ásványi anyagok Ajánlattevő neve: Salvana Állatélelmezési Kft. Székhelye: 1213 Budapest Mária Királyné Útja 207. Adószáma:10977853243 12. rész - Fagyasztott hús Ajánlattevő neve: Frankó Kati Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Székhelye: 1172 Budapest X. Utca 15. Adószáma:12095120242 Ajánlattevő neve: Gulyás János és Társa Kft Székhelye: 6645 Felgyő II. Kerület 80. Adószáma:11399531206 15. rész – Tengeri takarmányok Ajánlattevő neve: ACROPORA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Székhelye: 1106 Budapest Pesti Gábor Utca 35. Adószáma: 23916229242
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2026-04-23) Objektum A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 79 308 489 HUF 💰
Leírás
Termékek/szolgáltatások: Gabonafélék📦
A fogyatékossággal élő személyek javát szolgáló akadálymentesítési kritériumok alkalmazása a műszaki leírásokban: A fogyatékossággal élő személyekre vonatkozó, akadálymentesítési kritériumok nincsenek beépítve, mivel a beszerzést nem fogják természetes személyek használni
Postacím: 6-12
Időtartam: 3 (MONTH)
A beszerzés leírása:
“„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló különféle takarmányok beszerzése - keretmegállapodás – 16 részben” a műszaki leírás és a...”
A beszerzés leírása
„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló különféle takarmányok beszerzése - keretmegállapodás – 16 részben” a műszaki leírás és a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott táblázat szerint: Tájékoztató beszerzési mennyiség, amelynek lehívására nem vállal kötelezettséget az ajánlatkérő: 84 463 kg 200 db 53 liter A keretmegállapodás mennyisége: a műszaki leírásban részletesen ismertetett alábbi termékek megrendelése maximum a nettó 36 000 000 Ft keretösszeg erejéig. Zolli (állatkerti növényevő táp) ZOO (lucerna granulátum) réti széna pellet Sárgarépa granulátum Sertéstáp (hízótáp) Versenylótáp Báránytáp Agancsos vadtáp Zsiráftáp Alpaka táp Száraz macskatáp (marhahúsos) Macska konzerv (finom pástétom) Macskatáp tasak (85g) Macskatáp konzerv Sündisznó eledel nedves Sündisznó eledel nedves Sündisznó táp Macska tápszer Kutyatáp (száraz) Kutyatáp (Hill's a/d) Kutyatáp konzerv ÁP-17 (ásványi premix) Korpa Nyalósó Vas tabletta Só tabletta Takarmány kiegészítő Ajánlatkérő a keretösszeg kimerítésére nem vállal kötelezettséget. Nyertes Ajánlattevő ajánlatát ezen feltétel ismeretében köteles megtenni. A teljesítés eseti megrendelések alapján történik a szerződéstervezetben foglaltak szerint. Szakmai kereskedelmi ajánlatként nyújtandó be az ártáblázat. A táblázat valamennyi sorára kötelező az ajánlattétel. A keretmegállapodás a hatálybalépés napjától számított 12 hónapra (meghosszabbítás esetén a meghosszabbított időszakra) vagy a keretösszeg kimerüléséig szól. A Szerződés alapján létrejött Eseti Megrendelések teljesítési határidejét a Felek az Eseti Megrendelésekben határozzák meg, de a teljesítési határidő nem lehet rövidebb, mint a megrendelés kézhezvételétől – a megrendelés Eladó általi EKR-ben történő visszaigazolását követő 24 óra, azaz adott esetben a szállítási kötelezettség munkaszüneti napra is eshet, figyelemmel a Vevő feladatainak ellátási kötelezettségére: azaz folyamatos rendelkezésre állás biztosítása szükséges, figyelemmel a Kbt. 104.§ (3) bekezdésére. A szállítandó Termékek pontos megnevezését és műszaki paramétereit a KD részét képező műszaki leírás A műszaki leírásban és részét képező táblázatban előírt megnevezés a Termék jellegének egyértelmű meghatározását szolgálja, a felhívásban vagy a KD-ban szerepeltetett meghatározott gyártmány, eredet, típus megnevezése mellett minden esetben hozzá értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés. A megjelölt esetekben, ahol az elvárt specifikációban konkrét előírás szerepel ott állategészségügyi és takarmányozás szakmai szempontok miatt Ajánlatkérőnek kizárólag az adott előírásnak pontosan megfelelő, adott esetben az előírás szerinti terméket áll módjában elfogadni. A meghatározott követelmények, feltételek az ajánlatkérő minimális előírásai, az ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékekre is tehető ajánlat, így az előírt minimum feltételekkel megegyező, vagy annál kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező Termékek felelhetnek meg műszaki és kereskedelmi szempontból, azzal, hogy a kedvezőbb megajánlás külön értékelés alá nem kerül, ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempontot alkalmazza, azzal, hogy a táblázatban szereplő tételek egységárának a tételenként meghatározott súlyszámmal szorzott szumma összege képezi felolvasólapon feltüntetendő árat („FEOLVASÓLAPON SZEREPELTETENDŐ NETTÓ AJÁNLATI ÁR”) A közbeszerzési eljárás nyertesének rendelkeznie kell, érvényes HACCP- élelmiszerbiztonsági rendszer működtetésére vonatkozó́ külső́ független szervezet által kiállított igazolással, tanúsítvánnyal, jelentéssel, vagy azzal egyenértékű́ tanúsított minőségbiztosítási rendszerrel, vagy azzal egyenértékű́, a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedésekkel.
Többet mutasson
Postacím: Álltkerti
Cím: 12 - Fagyasztott hús
A beszerzés leírása:
“„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló különféle takarmányok beszerzése - keretmegállapodás – 16 részben” a műszaki leírás és a...”
A beszerzés leírása
„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló különféle takarmányok beszerzése - keretmegállapodás – 16 részben” a műszaki leírás és a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott táblázat szerint: Tájékoztató beszerzési mennyiség, amelynek lehívására nem vállal kötelezettséget az ajánlatkérő: 3 617 kg A keretmegállapodás mennyisége: a műszaki leírásban részletesen ismertetett alábbi termékek megrendelése maximum a nettó 2 000 000 Ft keretösszeg erejéig. Patkánytáp Patkánytáp Hörcsög táp Degu keverék (müzlis) Tengerimalac keverék Csincsilla keverék Minőségi keverék nyulak és törpenynyulak részére Nyúl granulátum fenntartó Görény és sün táp Mókus keverék müzlis Hörcsög keverék müzlis Patkány keverék müzlis Nyúl keverék pelletált hosszúrostos Csincsilla keverék pelletált hosszúrostos Tengerimalac keverék pelletált hosszúrostos Nyúl keverék érzékeny gyomorra pelletált hosszúrostos Nyúl keverék gyógyszeres Ajánlatkérő a keretösszeg kimerítésére nem vállal kötelezettséget. Nyertes Ajánlattevő ajánlatát ezen feltétel ismeretében köteles II.2.4) Közbeszerzés leírása: BT-728 További információk BT-5101(c) Házszám: BT-5101(a) Helyrajzi szám: BT-5101(a) Közterület neve: BT-5101(a) Közterület jellege: BT-5121 Irányítószám: 1146 BT-5131 Település: Budapest BT-5141 Ország: Magyarország BT-5071 NUTS-kód: HU110 Budapest BT-727 A teljesítés helyére vonatkozó egyéb korlátozások II.2.3) A teljesítés helye: BT-25 Mennyiség: BT-625 Mértékegység: BT-531 Rész további tárgyak: BT-23 Rész fő tárgya: Árubeszerzés BT-263 Rész szintű további CPV-kód(ok): 15700000-5 BT-262 Rész szintű fő CPV-kód: BT-26 II.2.2) Rész szintű CPV-kód(ok): Rész száma: BT-21 II.2.1) Elnevezés: 13 - Különféle kisemlős tápok BT-766 A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk BT-111 A keretmegállapodásban részt vevő és név szerint nem említett további ajánlatkérői kategóriák BT-765 Keretmegállapodás II.2.15) Sajátos beszerzési módszerek: BT-681 A közbeszerzési eljárásra / eljárás részre a külföldi támogatásokról szóló (EU) 2022/2560 rendelet alkalmazandó, annak 28. cikke szerint Keretmegállapodás a verseny újbóli megnyitása nélkül Nem dinamikus beszerzési rendszer 13 megtenni. A teljesítés eseti megrendelések alapján történik a szerződéstervezetben foglaltak szerint. Szakmai kereskedelmi ajánlatként nyújtandó be az ártáblázat. A táblázat valamennyi sorára kötelező az ajánlattétel. A keretmegállapodás a hatálybalépés napjától számított 12 hónapra (meghosszabbítás esetén a meghosszabbított időszakra) vagy a keretösszeg kimerüléséig szól. A Szerződés alapján létrejött Eseti Megrendelések teljesítési határidejét a Felek az Eseti Megrendelésekben határozzák meg, de a teljesítési határidő nem lehet rövidebb, mint a megrendelés kézhezvételétől – a megrendelés Eladó általi EKR-ben történő visszaigazolását követő 24 óra, azaz adott esetben a szállítási kötelezettség munkaszüneti napra is eshet, figyelemmel a Vevő feladatainak ellátási kötelezettségére: azaz folyamatos rendelkezésre állás biztosítása szükséges, figyelemmel a Kbt. 104.§ (3) bekezdésére. A szállítandó Termékek pontos megnevezését és műszaki paramétereit a KD részét képező műszaki leírás tartalmazza. A műszaki leírásban és részét képező táblázatban előírt megnevezés a Termék jellegének egyértelmű meghatározását szolgálja, a felhívásban vagy a KD-ban szerepeltetett meghatározott gyártmány, eredet, típus megnevezése mellett minden esetben hozzá értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés. A megjelölt esetekben, ahol az elvárt specifikációban konkrét előírás szerepel ott állategészségügyi és takarmányozás szakmai szempontok miatt Ajánlatkérőnek kizárólag az adott előírásnak pontosan megfelelő, adott esetben az előírás szerinti terméket áll módjában elfogadni. A meghatározott követelmények, feltételek az ajánlatkérő minimális előírásai, az ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékekre is tehető ajánlat, így az előírt minimum feltételekkel megegyező, vagy annál kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező Termékek felelhetnek meg műszaki és kereskedelmi szempontból, azzal, hogy a kedvezőbb megajánlás külön értékelés alá nem kerül, ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempontot alkalmazza, azzal, hogy a táblázatban szereplő tételek egységárának a tételenként meghatározott súlyszámmal szorzott szumma összege képezi felolvasólapon feltüntetendő árat („FEOLVASÓLAPON SZEREPELTETENDŐ NETTÓ AJÁNLATI ÁR”) A közbeszerzési eljárás nyertesének rendelkeznie kell, érvényes HACCP- élelmiszerbiztonsági rendszer működtetésére vonatkozó́ külső́ független szervezet által kiállított igazolással, tanúsítvánnyal, jelentéssel, vagy azzal egyenértékű́ tanúsított minőségbiztosítási rendszerrel, vagy azzal egyenértékű́, a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedésekkel.
“részben” a műszaki leírás és a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott táblázat szerint: Tájékoztató beszerzési mennyiség, amelynek lehívására nem...”
A beszerzés leírása
részben” a műszaki leírás és a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott táblázat szerint: Tájékoztató beszerzési mennyiség, amelynek lehívására nem vállal kötelezettséget az ajánlatkérő: 19 930 kg A keretmegállapodás mennyisége: a műszaki leírásban részletesen ismertetett alábbi termékek megrendelése maximum a nettó 9 000 000 Ft keretösszeg erejéig. Vitaminozott Ara keverék Csonthéjas diófélék keveréke napraforgóval Csonthéjas diófélék keveréke napraforgóval Vitaminozott Jákó keverék Vitaminozott Jákó keverék Vitaminozott amazon keverék Általános óriás papagáj keverék Óriás papagáj keverék + aszalt gyümölcs Óriás papagáj pellet fenttartó (P 15 tropical) Óriás papagáj pellet tenyész (P 19 Tropical) Papagáj kézzelnevelő 19% fehérjével Agyag tömb óriáspapagájok részére Papagáj kézzelnevelő 21% fehérjével Csíráztatni való keverék óriáspapgájoknak Vitaminozott auszrtál középpapagáj keverék Vitaminozott törpepapagáj keverék Ausztrál közép papagáj keverék Kistestű papagájok vitaminozott keveréke Kistestű papagájok lágyelesége Vitaminozott magkeverék Ausztrál óriáspapagájoknak Gyümölcsös lágyeleség óriáspapagájoknak Fenntartó pellet kistestű rovarevők részére Fenntartó pellet kistestű seregélyfélék részére Vitaminozott magkeverék Trópusi pintyeknek Vitaminozott magkeverék honos pintyeknek Tojásos lágyeleség trópusi pintyeknek Rovaros lágyeleség 25% szárított rovarral Mindenevő madarak lágyelesége Kézzelnevelő kistestű madarak részére Gyümölcsös lágyeleség kistestű madarak részére Tojásos lágyeleség európai pintyeknek Kantxantin alapú vörös színezőanyag E-vitaminban gazdag multivitamin tenyésztéshez Általános multivitamin köztes időszakra Kénes vitaminokban gazdag vedlés segítő vitamin Probiotikumok és emésztő enzimek Bélflóra karbantartó European Finches Honos pintyfélék tenyészkeveréke repce nélkül Kanári keverék Négermag Gyümölcsevő galambok keveréke Nagytestű gyümölcsevő madarak pelletje (T 16) Fácán-Fürj lágyeleség Magkeverék roppantott kukoricával szárnyasok részére Trópusi pinty keverék Emu (indító, nevelő) Emu (fenntartó) Úszótáp réceféléknek Úszótáp Íbiszeknek szinfokozóval Récetáp fenntartó Parazita kontrollal Tücsöktáp/pulyka indító morzsa Baromfi indító táp Tavi haltáp színfokozóval Haltáp Fishlix Koi large (8 mm) Fishlix Koi Medium (4 mm) Nektár/Pillangó táp Grit+Koral keverék az optimális emésztésért Ásványi anyag zuzógyomorhoz Aszalt Gyümölcsös Óriáspapagáj magkeverék Hegyi széna gyógynövényekkel Baromfi nevelő táp fiókanevelő általános (Nutribird Allround) Honos énekasmadarak keveréke (MN Allround mix) Honos énekesmadarak tenyész keveréke állati fehérjével (MN Nesting Blend) Lágyeleség sárga kanárik részére mézzel (Orlux Canary Yellow) Duck 1 - Víziszárnyas indító morzsa Duck 2 - Víziszárnyas granulátum Ajánlatkérő a keretösszeg kimerítésére nem vállal kötelezettséget. Nyertes Ajánlattevő ajánlatát ezen feltétel ismeretében köteles megtenni. A teljesítés eseti megrendelések alapján történik a szerződéstervezetben foglaltak szerint. Szakmai kereskedelmi ajánlatként nyújtandó be az ártáblázat. A táblázat valamennyi sorára kötelező az ajánlattétel. A keretmegállapodás a hatálybalépés napjától számított 12 hónapra (meghosszabbítás esetén a meghosszabbított időszakra) vagy a keretösszeg kimerüléséig szól. A Szerződés alapján létrejött Eseti Megrendelések teljesítési határidejét a Felek az Eseti Megrendelésekben határozzák meg, de a teljesítési határidő nem lehet rövidebb, mint a megrendelés kézhezvételétől – a megrendelés Eladó általi EKR-ben történő visszaigazolását követő 24 óra, azaz adott esetben a szállítási kötelezettség munkaszüneti napra is eshet, figyelemmel a Vevő feladatainak ellátási kötelezettségére: azaz folyamatos rendelkezésre állás biztosítása szükséges, figyelemmel a Kbt. 104.§ (3) bekezdésére. A szállítandó Termékek pontos megnevezését és műszaki paramétereit a KD részét képező műszaki leírás tartalmazza. A műszaki leírásban és részét képező táblázatban előírt megnevezés a Termék jellegének egyértelmű meghatározását szolgálja, a felhívásban vagy a KD-ban szerepeltetett meghatározott gyártmány, eredet, típus megnevezése mellett minden esetben hozzá értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés. A megjelölt esetekben, ahol az elvárt specifikációban konkrét előírás szerepel ott állategészségügyi és takarmányozás szakmai szempontok miatt Ajánlatkérőnek kizárólag az adott előírásnak pontosan megfelelő, adott esetben az előírás szerinti terméket áll módjában elfogadni. A meghatározott követelmények, feltételek az ajánlatkérő minimális előírásai, az ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékekre is tehető ajánlat, így az előírt minimum feltételekkel megegyező, vagy annál kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező Termékek felelhetnek meg műszaki és kereskedelmi szempontból, azzal, hogy a kedvezőbb megajánlás külön értékelés alá nem kerül, ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempontot alkalmazza, azzal, hogy a táblázatban szereplő tételek egységárának a tételenként meghatározott súlyszámmal szorzott szumma összege képezi felolvasólapon feltüntetendő árat („FEOLVASÓLAPON SZEREPELTETENDŐ NETTÓ AJÁNLATI ÁR”) A közbeszerzési eljárás nyertesének rendelkeznie kell, érvényes HACCP- élelmiszerbiztonsági rendszer működtetésére vonatkozó́ külső́ független szervezet által kiállított igazolással, tanúsítvánnyal, jelentéssel, vagy azzal egyenértékű́ tanúsított minőségbiztosítási rendszerrel, vagy azzal egyenértékű́, a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedésekkel.
Többet mutasson
Postacím: Állatkereti
A beszerzés leírása:
“„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló különféle takarmányok beszerzése - keretmegállapodás – 16 részben” a műszaki leírás és a...”
A beszerzés leírása
„A Fővárosi Állat- és Növénykert részére állatok etetésére szolgáló különféle takarmányok beszerzése - keretmegállapodás – 16 részben” a műszaki leírás és a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott táblázat szerint: Tájékoztató beszerzési mennyiség, amelynek lehívására nem vállal kötelezettséget az ajánlatkérő: 80 010 kg A keretmegállapodás mennyisége: a műszaki leírásban részletesen ismertetett alábbi termékek megrendelése maximum a nettó 54 000 000 Ft keretösszeg erejéig. Élő takarmányhal (ezüstkárász) Élő takarmányhal (ezüstkárász) Élő apróhal Élő takarmányhal (ponty) Ajánlatkérő a keretösszeg kimerítésére nem vállal kötelezettséget. Nyertes Ajánlattevő ajánlatát ezen feltétel ismeretében köteles megtenni. A teljesítés eseti megrendelések alapján történik a szerződéstervezetben foglaltak szerint. Szakmai kereskedelmi ajánlatként nyújtandó be az ártáblázat. A táblázat valamennyi sorára kötelező az ajánlattétel. A keretmegállapodás a hatálybalépés napjától számított 12 hónapra (meghosszabbítás esetén a meghosszabbított időszakra) vagy a keretösszeg kimerüléséig szól. A Szerződés alapján létrejött Eseti Megrendelések teljesítési határidejét a Felek az Eseti Megrendelésekben határozzák meg, de a teljesítési határidő nem lehet rövidebb, mint a megrendelés kézhezvételétől – a megrendelés Eladó általi EKR-ben történő visszaigazolását követő 24 óra, azaz adott esetben a szállítási kötelezettség munkaszüneti napra is eshet, figyelemmel a Vevő feladatainak ellátási kötelezettségére: azaz folyamatos rendelkezésre állás biztosítása szükséges, figyelemmel a Kbt. 104.§ (3) bekezdésére. A szállítandó Termékek pontos megnevezését és műszaki paramétereit a KD részét képező műszaki leírás tartalmazza. A műszaki leírásban és részét képező táblázatban előírt megnevezés a Termék jellegének egyértelmű meghatározását szolgálja, a felhívásban vagy a KD-ban szerepeltetett meghatározott gyártmány, eredet, típus megnevezése mellett minden esetben hozzá értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés. A megjelölt esetekben, ahol az elvárt specifikációban konkrét előírás szerepel ott állategészségügyi és takarmányozás szakmai szempontok miatt Ajánlatkérőnek kizárólag az adott előírásnak pontosan megfelelő, adott esetben az előírás szerinti terméket áll módjában elfogadni. A meghatározott követelmények, feltételek az ajánlatkérő minimális előírásai, az ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékekre is tehető ajánlat, így az előírt minimum feltételekkel megegyező, vagy annál kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező Termékek felelhetnek meg műszaki és kereskedelmi szempontból, azzal, hogy a kedvezőbb megajánlás külön értékelés alá nem kerül, ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempontot alkalmazza, azzal, hogy a táblázatban szereplő tételek egységárának a tételenként meghatározott súlyszámmal szorzott szumma összege képezi felolvasólapon feltüntetendő árat („FEOLVASÓLAPON SZEREPELTETENDŐ NETTÓ AJÁNLATI ÁR”) A közbeszerzési eljárás nyertesének rendelkeznie kell, érvényes HACCP- élelmiszerbiztonsági rendszer működtetésére vonatkozó́ külső́ független szervezet által kiállított igazolással, tanúsítvánnyal, jelentéssel, vagy azzal egyenértékű́ tanúsított minőségbiztosítási rendszerrel, vagy azzal egyenértékű́, a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedésekkel. A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek legkésőbb a szerződéskötésre rendelkeznie kell az élő állatok belföldi szállításának állategészségügyi szabályairól szóló 87/2012. (VIII. 27.) VM rendelet 5. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelő, élőállat szállítására alkalmas, érvényes állatszállítási engedéllyel rendelkező szállítójárművel és ezen engedélyét és jogosultságát a szerződés teljes időtartama alatt fenn kell tartania.