Tudományos és Innovációs Parkok megvalósítása a kaposvári, a székesfehérvári és a zsámbéki teljesítési helyszíneken 3 Részben Kaposvári (7400 Kaposvár, hrsz.: 3657/116) Tudományos és Innovációs Park ), Székesfehérvári (hrsz.: 8483/10) Tudományos és Innovációs Park, Zsámbéki (hrsz.: 3645/4) Tudományos és Innovációs Park néven többfunkciós, kutatási célokat is szolgáló épületek teljes körű, valamennyi szakágra kiterjedő (különösen a szerkezetépítési és építészeti-szakipari, épületgépészeti, elektromos erősáramú és gyengeáramú szerelési) generálkivitelezési (építési-szerelési) munkáinak elvégzése, kiegészítve az épületen kívüli járulékos munkákkal, valamint a telken belüli parkoló építéssel, kertészeti munkákkal és kiszolgáló épületek építésével, továbbá a használatbavételi engedély megszerzése és beüzemelés-támogatási feladatok ellátása.
Határidő
Az ajánlatok beérkezésének határideje 2026-02-16.
A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2025-12-18.
Ajánlati felhívás (2025-12-18) Objektum A közbeszerzés hatálya
Cím: Tudományos és Innovációs Parkok megvalósítása
Reference number: EKR002295752025
Rövid leírás:
“Tudományos és Innovációs Parkok megvalósítása a kaposvári, a székesfehérvári és a zsámbéki teljesítési helyszíneken 3 Részben Kaposvári (7400 Kaposvár,...”
Rövid leírás
Tudományos és Innovációs Parkok megvalósítása a kaposvári, a székesfehérvári és a zsámbéki teljesítési helyszíneken 3 Részben Kaposvári (7400 Kaposvár, hrsz.: 3657/116) Tudományos és Innovációs Park ), Székesfehérvári (hrsz.: 8483/10) Tudományos és Innovációs Park, Zsámbéki (hrsz.: 3645/4) Tudományos és Innovációs Park néven többfunkciós, kutatási célokat is szolgáló épületek teljes körű, valamennyi szakágra kiterjedő (különösen a szerkezetépítési és építészeti-szakipari, épületgépészeti, elektromos erősáramú és gyengeáramú szerelési) generálkivitelezési (építési-szerelési) munkáinak elvégzése, kiegészítve az épületen kívüli járulékos munkákkal, valamint a telken belüli parkoló építéssel, kertészeti munkákkal és kiszolgáló épületek építésével, továbbá a használatbavételi engedély megszerzése és beüzemelés-támogatási feladatok ellátása.
Többet mutasson
Szerződés típusa: works
Termékek/szolgáltatások: Magasépítési munka📦 Információk a tételekről
Ez a szerződés tételekre oszlik ✅
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető tételek maximális száma: 3
Az ajánlatok legfeljebb a következő tételekre nyújthatók be: 3
1️⃣
A beszerzés leírása:
“Az ajánlatkérő a kivitelezési dokumentáció alapján a 42.024 m2 alapterületű telekre tervezett „Tudományos és Innovációs Park” projekt kaposvári épületeinek...”
A beszerzés leírása
Az ajánlatkérő a kivitelezési dokumentáció alapján a 42.024 m2 alapterületű telekre tervezett „Tudományos és Innovációs Park” projekt kaposvári épületeinek – kutatás-fejlesztéshez kapcsolódó ipari csarnokok, laborépületek – építését kívánja megrendelni. A nyertes ajánlattevő feladata a használatbavételi engedély beszerzésével kapcsolatos feladatok és a beüzemelés-támogatási feladatok ellátása is. Az építési beruházás keretében az alábbi épületek jönnek létre: „A” épület (gépipari csarnok): A laborokban készülnek azok a gépipari prototípus tervek, amelyeket a csarnoktérben lévő CNC marókon készítenek el. Az 1083 m2 nettó alapterületű csarnoktérben gépjárművek, valamint ezek alkatrészeinek összeszerelését és tesztelését végzik, valamint kemény műanyag és fémmegmunkálásra alkalmas nagygépek üzemelnek majd itt. Titkos ügyiratkezelés alapján történő munkafolyamatoknak is helyet ad ez az épület. létszám: 50 fő • csarnok: 18 fő • számítógépes laborok: 20 fő • irodák: 12 fő szintszám: • fejépület: 3 szint (mindhárom 1 szintnyi normál belmagasságú) földszinti padlóvonal: 131,10 mBf. dilatációs egységek száma: 1 lépcsőházak száma: 1 felvonók száma: 1 személy, 1 teher daru: 2 db 5 t daru fesztávolság 17,05 m nettó alapterület : 2817 m² „B” épület (kompozit csarnok): funkció: Laborokban számítógépes fejlesztő munka zajlik majd. A csarnoktérben gépjárművek végső összeszerelése történik. létszám: 32 fő • csarnok: 16 fő • számítógépes laborok: 8 fő • irodák: 8 fő szintszám: • fejépület: 3 szint (mindhárom 1 szintnyi normál belmagasságú) • csarnok: 1 szint (3 szintnyi belmagasságú) földszinti padlóvonal: 131,10 mBf. dilatációs egységek száma: 1 lépcsőházak száma: 1 felvonók száma: 1 személy, 1 teher daru: - nettó alapterület: 2618 m² „C” épület (daruzott csarnok): A csarnoktérben gépjárművek végső összeszerelése történik. létszám: 20 fő • csarnok: 14 fő • irodák: 6 fő szintszám: • fejépület: 3 szint (mindhárom 1 szintnyi normál) földszinti padlóvonal: 130,25 mBf. dilatációs egységek száma: 1 lépcsőházak száma: 1 felvonók száma: 1 személy daru: 1 db 5 t darufesztávolság 17,05 m nettó alapterület: 1294 m² „P” épület (portaépület): A portaépületben a technológia park őrzését és forgalom koordinálását végzik. létszám: 1 fő szintszám: 1 szint (1 szintnyi normál belmagasságú) földszinti padlóvonal: 131,10 mBf. dilatációs egységek száma: 1 lépcsőházak száma: 0 felvonók száma: 0 daru: - nettó alapterület: 51 m² Az épületekben fellelhető irodák összesen 351m2-en kerülnek megvalósításra, az épületek összesített homlokzati felülete 7350 m2, mely legalább ekkora felületen homlokzati könnyű- és/vagy nehézállványozási munkát igényel. Építési ütemek a kivitelezési szerződés szerint Épület egységek alapterülete: összes nettó alapterület: 6780 m2 I. ütemben épül: - „A” jelű épület (gépipari csarnok) nettó alapterület: 2817 m2 - „P” jelű portaépület nettó alapterület: 51 m2 A gépipari csarnok (daruzott) és a portaépület nettó alapterület: 2868 m2 II. ütemben épül: - „B” jelű épület (kompozit csarnok) nettó alapterület: 2618 m2 III. ütemben épül: - C jelű épület (daruzott csarnok) nettó alapterület: 1294 m2 Tervezett kivitelezési és egyéb munkák: 01 Építőmesteri munkák 02 Gépészeti feladatok 03 Erősáramú feladatok 04 Villámvédelmi feladatok 05 Gyengeáramú feladatok 06 Akadálymentesítés 07 Útépítés 08 Közműépítés 09 Tájépítészet 10 Használatbavételi engedély beszerzése 11 Beüzemelés-támogatási feladatok Mennyiségek: - Síkalapozási munkák: 554 m3 - Helyszíni betonozási munkák: 3213 m3 - Betonacél szerelés 358,4 t - Homlokzati vázkitöltő falazatok építése 257 m2 - Ipari padló műgyanta bevonattal: 4310 m2,, mely nagy kopásállóságú epoxigyanta burkolati rendszer (felületvédelmi osztály DIN V 18026 szerint OS8, csúszási ellenállás: DIN 51130 szerint R9) - Szendvicspanel elhelyezés 6772 m2 - Önálló tartószerkezetre nevelt/futtatott előnevelt zöldfal: 506 m2 - Világítási szerelvény 957 db - Elosztó egység 78 db - Villámhárító rendszer 6150 m - Megfigyelő kamera: 141 db - Légkezelők mennyisége 13db - Hőszivattyúk: 10 db A teljesítéssel összefüggő részletes követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és annak műszaki mellékletei tartalmazzák.
Többet mutasson
További információk:
“Az értékelési szempontban megjelenő „Ajánlati áron” az ajánlattevő által ajánlott – valamennyi építési ütemre kiterjedő – ellenszolgáltatást kell érteni,...”
További információk
Az értékelési szempontban megjelenő „Ajánlati áron” az ajánlattevő által ajánlott – valamennyi építési ütemre kiterjedő – ellenszolgáltatást kell érteni, ami a kivitelezési szerződésben definiált összesített vállalkozói díj és összesített beüzemelési díj összegének felel meg. Kiegészítés a BT-540-es mezőhöz: Az 1-3. értékelési szempontok tekintetében az ajánlatkérő egyaránt 60 hónapban határozza meg azt a legkedvezőbb értéket, melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a ponthatár felső értékével azonos számú pontot ad. A 4. értékelési szempont tekintetében az ajánlatkérő 24 hónapban határozza meg azt a legkedvezőbb értéket, melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a ponthatár felső értékével azonos számú pontot ad. Kiegészítés a BT-36-os mezőhöz: A BT-36-os mezőben meghatározott teljesítési határidő az I. számú építési ütemre vonatkozik. A II. számú építési ütemre vonatkozó teljesítési határidő: 450 nap. A III. számú építési ütemre vonatkozó teljesítési határidő: 450 nap. Az egyes építési ütemekre vonatkozó teljesítési határidőt az ütemekre vonatkozó munkaterületnek – a kivitelezési szerződés hatálybalépését követő – átadásától kell számítani és naptári napokban értendő.
Az ajánlatkérő nem tulajdonosa a kivitelezési szerződés tárgya szerinti építési beruházás helyszínéül szolgáló ingatlan(ok)nak. Valamennyi építési ütemre kiterjedő hatályba léptető feltétel, hogy Megrendelő rendelkezzen az építési beruházás helyszínéül szolgáló ingatlan tulajdonosának hozzájárulásával ahhoz, hogy a kivitelezési szerződés adott ütemére vonatkozó építési-szerelési munkákat az érintett munkaterületen el lehet végezni.
Többet mutasson
A teljesítés helye: Somogy🏙️
Időtartam: 450 (DAY)
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): 1. Az M/2.1) alkalmassági követelményre bemutatott szakember projektirányítóként egy kivitelezésen belül hány m3 helyszíni betonmennyiség beépítését irányította (m3, min.0-max.2000)
Minőségi kritérium (súlyozás): 4
Minőségi kritérium (név): 2. Az M/2.1) alkalmassági követelményre bemutatott szakember projektirányítóként egy kivitelezésen belül hány tonna betonacél mennyiség beépítését irányította (t, min.0-max.180)
Minőségi kritérium (név): 3. Az M/2.1) alkalmassági követelményre bemutatott szakember projektirányítóként egy kivitelezésen belül hány db világítási szerelvény telepítését irányította (db, min.0-max.350)
Minőségi kritérium (név): 4. Az M/2.1) alkalmassági követelményre bemutatott szakember projektirányítóként egy kivitelezésen belül hány db el-osztóegység telepítését irányította (db, min.0-max.50)
Minőségi kritérium (név): 5. Az M/2.1) alkalmassági követelményre bemutatott szakember projektirányítóként egy kivitelezésen belül hány db légkezelő telepítését irányította (db, min.0-max.9)
Minőségi kritérium (név): 6. Ajánlattevő a kötelezően előírt 36 hónapos jótálláson túl hány hónap többletjótállást vállal. (min. 0, max.: 24 hónap)
Minőségi kritérium (súlyozás): 10
Ár ✅
Ár (súlyozás): 70
Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0001
2️⃣
A beszerzés leírása:
“Az ajánlatkérő a kivitelezési dokumentáció alapján a 33.176 m2 alapterületű telekre tervezett „Tudományos és Innovációs Park” projekt székesfehérvári...”
A beszerzés leírása
Az ajánlatkérő a kivitelezési dokumentáció alapján a 33.176 m2 alapterületű telekre tervezett „Tudományos és Innovációs Park” projekt székesfehérvári épületeinek – Iroda-laborépület, Biomechatronikai csarnok, Kutató-üzemcsarnok – építését kívánja megrendelni. A nyertes ajánlattevő feladata a használatbavételi engedély beszerzésével kapcsolatos feladatok és a beüzemelés-támogatási feladatok ellátása is. Az építési beruházás keretében az alábbi épületek jönnek létre: ’I’-’N’ épületek Iroda-laborépület: Az irodaszárny területeket, elrendezéseket 180 fő irodai dolgozói létszámra (állandó munkahelyek száma), általános irodai használatra kell megvalósítani, helyenként cellás, de jellemzően egyterű irodákkal, flexibilis és hatékony alaprajzi elrendezésekkel. Az irodaépületben 40 fős teakonyha-catering helyiség alakítandó ki és egy büfé. Az épületben egy külső és belső használatra is igénybe vehető, összesen 40 fő befogadására alkalmas, síkpadlós oktatóterem létesítendő. Az épület összesített homlokzati felülete 4505 m2, homlokzati üvegfelületeinek nagysága 1658 m2. Kialakítandó kutatólaborok és technológiai terek tervezési program szerint kiírt teherbírási és labortechnikai követelményekkel összhangban valósítandóak meg. A laborterületek flexibilis modulokban készülnek, a lineárisan felfűzött téri együttes szabadon darabolható kell legyen, utat engedve a bérlői igényeknek. Az Iroda-laborépület 57 m2 ISO 14644-1 szabvány szerint ISO 8 osztályú Tisztatérrel rendelkezik, összes hasznos alapterülete: 4747 m2. ’E1’-’E2’ épület Biomechatronikai csarnok: A csarnokban egy minimum 20x40 méteres kézilabda-, kosár- és röplabdapálya kialakítása szükséges. A kapcsolódó öltözők (A és B öltözők) egységesen 10 fő befogadóképességűek. Ezeken felül tanári, edzői öltözők, valamint az oktatói értékelő tér (mozgáselemzés) kialakítása történik. Padlóburkolat kialakítása felületrugalmas sportpadló rendszer parketta burkolattal, EN 14904 szabvány szerinti A4 minőséggel. Az épület fesztávolsága 24 méter, lelátóval (C-BL-01 mobil lelátó szerkezet; rész elemek mérete:18000 mm sorszélesség, 10 db sor, ülések száma: 260 db), 1041 m2 sportpadló burkolattal. Összes hasznos alapterülete: 2468 m2, összesített homlokzati felülete 3297 m2, homlokzati üvegfelületeinek nagysága 913 m2. ’C’ épület Kutató-üzemcsarnok (daruzott csarnok): A csarnoképület két szárnyból áll, melyeket egy központi raktár tér köt össze. A csarnokszárnyak több részre tagolhatósággal valósulnak meg, az egyes szárnyakban egy–egy híddaruval, ezáltal a csarnokhelyiségeket elválasztó falak - a daru mozgását nem blokkolva - nem futnak mennyezetig. A központi raktár falai mennyezethez zártak, három nagy légtérre bontva az „U” alakú csarnokteret (tűzvédelmi szempontok figyelembevételével). A csarnoképület fesztávolsága 15,90 méter, 2 db 5t teherbírású daruval, összes hasznos alapterülete: 1841 m2, összesített homlokzati felülete 2928 m2, homlokzati üvegfelületeinek nagysága 595 m2. Az összes épületben fellelhető iroda és labor: Irodahelyiség mennyisége: 1518 m2 Labor mennyisége: 1148 m2. Az épületek összesített homlokzati felülete 10730m2, mely legalább ekkora felületen homlokzati könnyű- és/vagy nehézállványozási munkát igényel. Tervezett kivitelezési és egyéb munkák: 01 Építőmesteri munkák 02 Gépészeti feladatok 03 Erősáramú feladatok 04 Villámvédelmi feladatok 05 Gyengeáramú feladatok 06 Akadálymentesítés 07 Útépítés 08 Közműépítés 09 Tájépítészet 10 Használatbavételi engedély beszerzése 11 Beüzemelés-támogatási feladatok Építési ütemek a kivitelezési szerződés szerint: - I.ütem: Iroda-laborépület, összes hasznos alapterülete: 4747 m2 - II. ütem: Biomechatronikai csarnok, összes hasznos alapterülete: 2468 m2 - III. ütem: Felszíni várakozó (parkoló) 67 db - IV. ütem: Üzemcsarnok, összes hasznos alapterülete: 1841 m2 Mennyiségek: - Síkalapozási munkák: 1121 m3 - Helyszíni betonozási munkák: 5197 m3 - Betonacél szerelés 454,6 t - Homlokzati vázkitöltő falazatok építése 2652 m2 - Földszinti talajon fekvő padló sport parketta burkolattal 1041 m2 - MSZ EN 14411 Fagyálló Homlokzati téglaburkolat: 7340 m2 - Önálló tartószerkezetre nevelt/futtatott előnevelt zöldfal: 2200 m2 - Világítási szerelvény 504 db - Elosztó egység 105 db - Villámhárító rendszer 4550 m - Megfigyelő kamera: 142 db - Légkezelők mennyisége 18 db - Hőszivattyúk: 11 db A teljesítéssel összefüggő részletes követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és annak műszaki mellékletei tartalmazzák.
Többet mutasson
További információk:
“Az értékelési szempontban megjelenő „Ajánlati áron” az ajánlattevő által ajánlott – valamennyi építési ütemre kiterjedő – ellenszolgáltatást kell érteni,...”
További információk
Az értékelési szempontban megjelenő „Ajánlati áron” az ajánlattevő által ajánlott – valamennyi építési ütemre kiterjedő – ellenszolgáltatást kell érteni, ami a kivitelezési szerződésben definiált összesített vállalkozói díj és összesített beüzemelési díj összegének felel meg. Kiegészítés a BT-540-es mezőhöz: Az 1-3. értékelési szempontok tekintetében az ajánlatkérő egyaránt 60 hónapban határozza meg azt a legkedvezőbb értéket, melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a ponthatár felső értékével azonos számú pontot ad. A 4. értékelési szempont tekintetében az ajánlatkérő 24 hónapban határozza meg azt a legkedvezőbb értéket, melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a ponthatár felső értékével azonos számú pontot ad. Kiegészítés a BT-36-os mezőhöz: A BT-36-os mezőben meghatározott teljesítési határidő az I. számú építési ütemre vonatkozik. A II. számú építési ütemre vonatkozó teljesítési határidő: 450 nap. A III. számú építési ütemre vonatkozó teljesítési határidő: 100 nap. A IV. számú építési ütemre vonatkozó teljesítési határidő: 540 nap. Az egyes építési ütemekre vonatkozó teljesítési határidőt az ütemekre vonatkozó munkaterületnek – a kivitelezési szerződés hatálybalépését követő – átadásától kell számítani és naptári napokban értendő.
Cím: 8000 Székesfehérvár, Budai út 43. Az ajánlatkérő nem tulajdonosa a kivitelezési szerződés tárgya szerinti építési beruházás helyszínéül szolgáló ingatlannak. Valamennyi építési ütemre kiterjedő hatályba léptető feltétel, hogy Megrendelő rendelkezzen az építési beruházás helyszínéül szolgáló ingatlan tulajdonosának hozzájárulásával ahhoz, hogy a kivitelezési szerződés adott ütemére vonatkozó építési-szerelési munkákat az érintett munkaterületen el lehet végezni.
Többet mutasson
A teljesítés helye: Fejér🏙️
Időtartam: 540 (DAY)
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): 6. Ajánlattevő a kötelezően előírt 36 hónapos jótálláson túl hány hónap többletjótállást vállal (min. 0, max.: 24 hónap)
Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0002
3️⃣
A beszerzés leírása:
“Az ajánlatkérő a kivitelezési dokumentáció alapján a 30.005 m2 alapterületű telekre tervezett „Tudományos és Innovációs Park” projekt zsámbéki épületeinek –...”
A beszerzés leírása
Az ajánlatkérő a kivitelezési dokumentáció alapján a 30.005 m2 alapterületű telekre tervezett „Tudományos és Innovációs Park” projekt zsámbéki épületeinek – iroda, kutatás, kulturális és oktatási épületrészek – építését kívánja megrendelni. A nyertes ajánlattevő feladata a használatbavételi engedély beszerzésével kapcsolatos feladatok és a beüzemelés-támogatási feladatok ellátása is. Az épület részletes bemutatása: Az épületegyüttes 4 részből áll, „S” alaprajzi kialakítású, az egyes egységeként elkülönített funkciókkal, úgymint - „A” épület: Kampusz - „B” épület: Irodaház - „C” épület: Labor - „D” épület: Csarnok, melyekben az Építtető modern technikai felszereltségű, „A” osztályú irodaházat, egy multifunkcionális előadóteret és kutatás-fejlesztéshez kapcsolódó labor-, valamint csarnoképületet kíván létesíteni. Az irodaszárny területeket, elrendezéseket 60 fő irodai dolgozói létszámra (állandó munkahelyek száma), általános irodai használatra kell tervezni, cellás és jellemzően egyterű irodákkal, flexibilis és hatékony alaprajzi elrendezésekkel. A Kampuszépületben egy 150 adagos üzemi konyha és étterem alakítandó ki. Az épületben egy külső és belső használatra is igénybe vehető, összesen 220 fő befogadására alkalmas, síkpadlós multifunkcionális rendezvénytér létesítendő, mozgatható 10 soros lelátóval, 220 ülőhellyel. Az épületegyüttesben elhelyezendő a parkvezetés kiírt irodablokk együttese, mely a teljes TIP park irányítását szolgálja 8 fő dolgozói létszámmal. Kialakítandó kutatólaborok és technológiai terek tervezési program szerint kiírt teherbírási és labortechnikai követelményekkel. A laborterületeket flexibilis modulokban kell tervezni, lineárisan felfűzött téri együttes szabadon darabolható kell legyen, utat engedve a bérlői igényeknek. A technológiai terek felett darupályákat kell kialakítani, 1 db 5 tonnás, ill. 1 db 10 tonnás darupályával. Tervezett kivitelezési és egyéb munkák: 01 Építőmesteri munkák 02 Gépészeti feladatok 03 Erősáramú feladatok 04 Villámvédelmi feladatok 05 Gyengeáramú feladatok 06 Akadálymentesítés 07 Útépítés 08 Közműépítés 09 Tájépítészet 10 Használatbavételi engedély beszerzése 11 Beüzemelés-támogatási feladatok Szerződés szerinti feladatok: Épület egységek szintszáma, hasznos alapterülete: összes nettó alapterület: 6299 m2 Az épület összesített homlokzati felülete: 8205 m2, mely legalább ekkora felületen homlokzati könnyű- és/vagy nehézállványozási munkát igényel. Az épület egy ütemben valósul meg, az alábbi egységekből: - "A" jelű Kampuszépületrész (pince + földszint + 2 emelet), 2061 m2 - "B" jelű Irodaépületrész (földszint + 2 emelet), 1158 m2 - "C" jelű Laborépületrész (pince + földszint + 2 emelet), 1567 m2 - "D" jelű Csarnoképületrész (pince + földszint + 2 emelet), 713 m2 (11 m darufesztávolságú 5t teherbírású daruval szerelt, daruzott csarnokot) - "AC" jelű épületrész 317 m2 - "CD" jelű épületrész 159 m2 - fedett kültéri épületrészek: 324 m2 Fenti épületek összesen tartalmaznak 40m2 nettó alapterületű 90/2010 (III. 26.) Korm. Rendelet szerinti I. vagy II. Osztályú minősítéssel rendelkező helyiséget, és nettó 99m2 alapterületű, ISO 14644-1 szabvány szerint ISO7 osztályú Tisztateret. Mennyiségek: - Síkalapozási munkák: 814 m3 - Helyszíni betonozási munkák: 2899 m3 - Betonacél szerelés 420,7 t - Homlokzati vázkitöltő falazatok építése 2436 m2 - Homlokzati kőporcelán burkolat: 4418 m2 (MSZ EN 14411 szerinti fagyálló, nyílthézagos kőporcelán homlokzatburkolat) - Önálló tartószerkezetre nevelt/futtatott előnevelt zöldfal: 500 m2 - Világítási szerelvény 2412 db - Elosztó egység 107 db - Villámhárító rendszer 3545 m - Megfigyelő kamera: 201 db - Légkezelők mennyisége 21 db - Talajszondák - Hőszivattyúk: 7 db A feltüntetett alapterületi értékek nettó alapterületként értendők. Fenti ismertetés nem teljeskörű, csupán a közbeszerzés tárgyának közelebbi meghatározását szolgálja. A részletes feladatleírás és műszaki adatok a Műszaki Dokumentációban (melynek része az engedélyes és kiviteli tervcsomag), valamint a költségvetésben találhatók. Egyenértékűség: ahol a felhívás vagy a közbeszerzési dokumentumok (ideértve a műszaki dokumentumokat is) bármely része meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra hivatkozik, ott a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése értelmében a "vagy azzal egyenértékű" kifejezést is érteni kell. Az esetleges ilyen jellegű hivatkozások a beszerzés tárgyának minél egyértelműbb megjelölése érdekében történtek. A teljesítéssel összefüggő részletes követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és annak műszaki mellékletei tartalmazzák.
Többet mutasson
További információk:
“Az értékelési szempontban megjelenő „Ajánlati áron” az ajánlattevő által ajánlott ellenszolgáltatást kell érteni, ami a kivitelezési szerződésben definiált...”
További információk
Az értékelési szempontban megjelenő „Ajánlati áron” az ajánlattevő által ajánlott ellenszolgáltatást kell érteni, ami a kivitelezési szerződésben definiált vállalkozói díj és beüzemelési díj összegének felel meg. Kiegészítés a BT-540-es mezőhöz: Az 1-3. értékelési szempontok tekintetében az ajánlatkérő egyaránt 60 hónapban határozza meg azt a legkedvezőbb értéket, melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a ponthatár felső értékével azonos számú pontot ad. A 4. értékelési szempont tekintetében az ajánlatkérő 24 hónapban határozza meg azt a legkedvezőbb értéket, melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a ponthatár felső értékével azonos számú pontot ad. Kiegészítés a BT-36-os mezőhöz: A teljesítési határidőt a munkaterületnek – a kivitelezési szerződés hatálybalépését követő – átadásától kell számítani és naptári napokban értendő.
Többet mutasson
Fő helyszín vagy teljesítési hely:
“Az ajánlatkérő nem tulajdonosa a kivitelezési szerződés tárgya szerinti építési beruházás helyszínéül szolgáló ingatlannak. Hatályba léptető feltétel, hogy...”
Fő helyszín vagy teljesítési hely
Az ajánlatkérő nem tulajdonosa a kivitelezési szerződés tárgya szerinti építési beruházás helyszínéül szolgáló ingatlannak. Hatályba léptető feltétel, hogy Megrendelő rendelkezzen az építési beruházás helyszínéül szolgáló ingatlan tulajdonosának hozzájárulásával ahhoz, hogy a kivitelezési szerződés adott ütemére vonatkozó építési-szerelési munkákat az érintett munkaterületen el lehet végezni.
Többet mutasson
A teljesítés helye: Pest🏙️ Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0003
Eljárás Az eljárás típusa
Nyílt eljárás ✅ Adminisztratív információk
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések beérkezésének határideje: 2026-02-16 14:00:00 📅
Az ajánlatok felbontásának feltételei: 2026-02-16 15:00:00 📅
Az ajánlatok felbontásának feltételei (hely): https://ekr.gov.hu
Az ajánlatok felbontásának feltételei (Tájékoztatás a felhatalmazott személyekről és a felbontási eljárásról):
“Az EKR használatához a 424/2017.(XII.19.) Kr. 6.§-a szerinti regisztráció szükséges. Az ajánlatok elektronikus bontásának szabályait a Kbt. 68.§ bekezdése...”
Az ajánlatok felbontásának feltételei (Tájékoztatás a felhatalmazott személyekről és a felbontási eljárásról)
Az EKR használatához a 424/2017.(XII.19.) Kr. 6.§-a szerinti regisztráció szükséges. Az ajánlatok elektronikus bontásának szabályait a Kbt. 68.§ bekezdése és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a tartalmazza. Az ajánlatok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, 60 perccel később kezdi meg. [424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2)]
Többet mutasson
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Minimális időtartam, amely alatt az ajánlattevőnek fenn kell tartania az ajánlatot: 60
Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk Részvételi feltételek
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid leírása:
“SZ/1. A Magyarországon letelepedett ajánlattevő alkalmatlan, ha nem szerepel a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 208. §-a szerinti...”
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid leírása
SZ/1. A Magyarországon letelepedett ajánlattevő alkalmatlan, ha nem szerepel a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 208. §-a szerinti nyilvántartásban, illetve nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén az ajánlattevő akkor alkalmatlan, ha nem rendelkezik a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal. Igazolási mód: SZ/1. A Korm.rendelet 1. § (1) bek. és 5. § (1) bek. alapján az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, melynek elegendő a IV. részének „α” szakaszát kitölteni e tekintetben, figyelemmel arra, hogy a Korm.rendelet 2. § (5) bek. alapján az ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát is az SZ/1. számú alkalmassági követelmény előzetes igazolására. A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek az alábbiak szerint kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek: SZ/1. Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét ajánlatkérő ellenőrzi; nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplésre vonatkozó igazolást, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezésre vonatkozó igazolást kell benyújtani, figyelemmel a Korm.rendelet 1. § (2)-(4)-re is.
Többet mutasson
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid leírása:
“P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági szempontból, ha az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt...”
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid leírása
P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági szempontból, ha az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben – az általános forgalmi adó nélkül számított – teljes árbevétele összességében nem éri el a 10 milliárd Ft.-ot. A P/1. gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelménynek – figyelemmel a Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltakra – közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Igazolási mód: P/1-P/2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bek. és 5. § (1) bek. alapján az ajánlatba csatolnia kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, melynek elegendő a IV. részének „α” szakaszát kitölteni, figyelemmel arra, hogy a Korm. rendelet 2. § (5) bek alapján az ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát is a P/1-P/2. számú gazdasági-pénzügyi alkalmassági követelmény előzetes igazolására. A Korm. rendelet 1. §-ának (2) bek. alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a Korm. rendelet IV. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint: P/1. Az ajánlattevőnek a Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben elért – az általános forgalmi adó nélkül számított – teljes árbevételéről szóló nyilatkozatot kell csatolnia üzleti évenkénti bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Az ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet a Korm. rendelet 19. §-ának (3) és (6) bekezdésére. A gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása vonatkozásában alkalmazandóak továbbá a Kbt. 65. §-ának (6)-(8) és (11)-(12) bekezdéseiben, a Kbt. 69. §-ának (11a) bekezdésében, a Kbt. 140. §-ának (9) bekezdésében, valamint a Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében és 6. §-ában foglaltak. Ha az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, e szervezetnek - az általa igazolt alkalmassági követelmények tekintetében - az ajánlattevő tekintetében előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést [Kbt. 67. § (3) bekezdés].
Többet mutasson
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid leírása:
“P/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha saját vagy jogelődje adózott eredménye az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, lezárt üzleti évek...”
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid leírása
P/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha saját vagy jogelődje adózott eredménye az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, lezárt üzleti évek egyikében negatív volt. Amennyiben az ajánlattevő a P/2. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert az előírt időszak után kezdte meg működését, akkor az ajánlatkérő akkor minősíti alkalmatlannak az ajánlattevőt, ha a működési ideje alatt elért – általános forgalmi adó nélkül számított – közbeszerzés tárgyából (építési-szerelési munkák) származó árbevétele nem éri el a 7,5 milliárd Ft.-ot. Igazolási mód: P/1-P/2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bek. és 5. § (1) bek. alapján az ajánlatba csatolnia kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, melynek elegendő a IV. részének „α” szakaszát kitölteni, figyelemmel arra, hogy a Korm. rendelet 2. § (5) bek alapján az ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát is a P/1-P/2. számú gazdasági-pénzügyi alkalmassági követelmény előzetes igazolására. A Korm. rendelet 1. §-ának (2) bek. alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a Korm. rendelet IV. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint: P/2. Az ajánlattevőnek a Korm.rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három lezárt üzleti év tekintetében saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának azt a részét kell csatolnia, mely alapján megállapítható az adózott eredmény (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámolók a céginformációs szolgálat honlapján megismerhetőek, a beszámolók adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, ebben az esetben a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámolók csatolása nem szükséges. Amennyiben az ajánlattevő olyan jogi formában működik, amely nem teszi lehetővé a beszámolók benyújtását, akkor az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben elért – általános forgalmi adó nélkül számított – adózott eredményéről. Amennyiben az ajánlattevő a P/2. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert az előírt időszak után kezdte meg működését, alkalmasságát a működési ideje alatt elért – általános forgalmi adó nélkül számított – közbeszerzés tárgyából (építési-szerelési munkák) származó árbevételéről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
Többet mutasson
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid leírása:
“M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített alábbiak szerinti referenciákkal, amelyek...”
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid leírása
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített alábbiak szerinti referenciákkal, amelyek esetében a teljesítés kezdő időpontja legfeljebb az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 8 éven (96 hónapban) belüli, a műszaki átadás-átvétel időpontja pedig az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 éven (60 hónapon) belüli időpontra esik: M/1. egy vagy több, de legfeljebb három szerződés keretében teljesített legalább 4700 m2 nettó alapterületű új épület vagy épületek építésének generálkivitelezési* feladatára vonatkozó olyan referenciamunkát, amely tartalmazott: • legalább 20.000 m2 telekterületen létesített összesen 2100 m2 nettó alapterületű új csarnoképület vagy csarnoképületek építését, melyhez legalább 12 fő befogadására alkalmas iroda** helyiség is tartozik, • legalább 2200 m3 helyszíni betonozási munkát, • legalább 250 t betonacél szerelési munkát, • legalább 4700 m2 felületű szendvicspanel elhelyezést, • legalább 5000 m2 homlokzati könnyű- és/vagy nehézállványozási munkát, • legalább összesen 3000 m2 műgyanta burkolatot, mely nagy kopásállóságú epoxigyanta burkolati rendszer (felületvédelmi osztály DIN V 18026 szerint OS8, csúszási ellenállás: DIN 51130 szerint R9) volt, • legalább 600 db világítási szerelvény beépítését, • legalább 50 db elosztóegység beépítését, • legalább 9 db légkezelő beépítési feladatait, • legalább 350 m2 önálló tartószerkezetre nevelt/futtatott előnevelt zöldfal építését. Megjegyzés: *„Generálkivitelezés” fogalom alatt Ajánlatkérő olyan kivitelezési tevékenységet ért, amely egy adott épület rendeltetésszerű használatra alkalmassá tételére teljeskörűen irányul, továbbá egy szerződés keretén belül tartalmazza az ehhez szükséges mindennemű szakkivitelezői munkafolyamatot, de legalább a következőket: építészeti, tartószerkezeti, épületvillamossági erős és gyengeáramú szerelést, valamint épületgépészeti munkákat. ** Ajánlatkérő alkalmassági igazolása tekintetében iroda helyiség/helyiségekkel egyenértékűként elfogad tárgyaló, tárgyalóterem, előadóterem, tanterem, oktatóterem, szaktanterem helyiségeket is. Igazolási mód: M/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bek. és 5. § (1) bek. alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában csatolnia kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, melynek elegendő a IV. részének „α” szakaszát kitölteni, mivel a Korm. rend 2. § (5) bek. alapján az ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát is az M/1. pontja szerinti műszaki-szakmai alkalmassági követelmény előzetes igazolására. Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek az alábbiak szerint szükséges részletesen igazolnia, hogy megfelel az M/1. számú alkalmassági követelményeknek: M/1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (2) bek. a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített és az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 8 évben (96 hónapban) megkezdett legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése szükséges a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bek. szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással. A szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak (referenciaigazolásnak) tartalmaznia kell legalább: - a szerződést kötő másik fél nevét és székhelyét (címét), - a szerződést kötő másik fél kapcsolattartójának nevét és elérhetőségét, - az építési beruházás tárgyának leírását olyan részletezettséggel, hogy abból egyértelműen megállapítható legyen az alkalmassági követelmény teljesítése, - a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év, hónap, nap pontossággal megadva) - továbbá nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A műszaki-szakmai alkalmasság igazolása vonatkozásában alkalmazandóak továbbá a Kbt. 65. §-ának (6)-(7), (9) és (11)-(12) bekezdéseiben, a Kbt. 69. §-ának (11a) bekezdésében, valamint a Kbt. 140. §-ának (9) bekezdésében foglaltak. Az ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet a Korm. rendelet 24. §-ának (2) bek-re. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdés a) pontjára, 21/A. §-ára és 22. § (5) bekezdésére is. Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, e szervezetnek - az általa igazolt alkalmassági követelmények tekintetében - az ajánlattevő tekintetében előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést [Kbt. 67. § (3) bekezdés]. Az M/1. pontban előírt műszaki és szakmai alkalmassági követelmények tekintetében az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. §-ának (6) bekezdésére.
Többet mutasson
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid leírása:
“M/2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel: M/2.1) 1 fő, a 266/2013. Korm. rendelet szerinti MV-É kategóriájú...”
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid leírása
M/2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel: M/2.1) 1 fő, a 266/2013. Korm. rendelet szerinti MV-É kategóriájú felelős műszaki vezetői, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, képzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel, képzettséggel) és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakember. A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Igazolási mód: M/2. Az ajánlattevőnek a Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján az M/2. pont szerinti műszaki-alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést annak a szakembernek (szervezetnek) a megnevezésével, végzettségének vagy képzettségének, szakmai tapasztalatának ismertetésével kell igazolnia, akit be kíván vonni a teljesítésbe. Az M/2.1 pont szerinti alkalmassági követelmény tekintetében – figyelemmel a Kbt. 69. § (7) bekezdésének utolsó mondatára és arra, hogy az ajánlatkérő az eljárásban olyan értékelési szempontokat alkalmaz, ahol az ajánlatban foglalt megajánlás ellenőrzése feltételezi ezen alkalmassági követelményeknek történő megfelelés egyidejű ellenőrzését – az ajánlattevőnek a Korm.rendelet 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján az M/2.1 pont szerinti műszaki-alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést az alábbiak szerint már az ajánlatban igazolnia kell: Az ajánlattevő a vonatkozó EKR űrlap alkalmazásával tett nyilatkozattal az ajánlatban ismertesse annak a szakembernek a nevét, képzettségét, szakmai gyakorlatát, akit az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Csatolni szükséges az ajánlatban továbbá: - a szakember végzettségét igazoló okirat(oka)t, - az alkalmassági követelmény vizsgálata szempontjából releváns szakmai gyakorlatot saját kezűleg aláírt önéletrajzot. Az önéletrajznak az egyes szakmai tapasztalatok időtartamát (legalább az alkalmasság megállapításához szükséges mértékben) év/hónap/nap pontossággal kell tartalmaznia. Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe. Az M/2.1 pont tekintetében tehát már az ajánlat részeként csatolni kell a vonatkozó EKR űrlapot megfelelően kitöltve, továbbá már az ajánlatban csatolni kell az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajzot, valamint a végzettséget igazoló okirat másolatát is, kivéve az alább jelzett esetet (felelős műszaki vezetők kamarai nyilvántartásában való szereplés). Az M/2.1 pont szerinti szakember tekintetében, amennyiben az adott szakember szerepel az illetékes szakmai kamara által vezetett felelős műszaki vezetői elektronikus nyilvántartásban, úgy nem szükséges a végzettséget igazoló okirat csatolása. Az ajánlatban ugyanakkor a fenti szakember tekintetében - amennyiben az szerepel az említett nyilvántartásban - olyan adatot (pl. névjegyzéki jelölés, vagy jogosultság és kamarai nyilvántartási száma) is meg kell adni, amely alapján az ajánlatkérő az ellenőrzést el tudja végezni. Amennyiben a bemutatni kívánt szakember az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti jogosultsággal nem rendelkezik az ajánlattétel időpontjában, úgy az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa a teljesítésbe bevont szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. A nyilvántartásba vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján. A műszaki-szakmai alkalmasság igazolása vonatkozásában alkalmazandóak továbbá a Kbt. 65. §-ának (6)-(7), (9) és (11)-(12) bekezdéseiben, a Kbt. 69. §-ának (11a) bekezdésében, valamint a Kbt. 140. §-ának (9) bekezdésében foglaltak. Az ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet a Korm. rendelet 24. §-ának (2) bek-re. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdés a) pontjára, 21/A. §-ára és 22. § (5) bekezdésére is. Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, e szervezetnek - az általa igazolt alkalmassági követelmények tekintetében - az ajánlattevő tekintetében előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést [Kbt. 67. § (3) bekezdés]. Az M/2. pontban előírt műszaki és szakmai alkalmassági követelmény tekintetében az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. §-ának (6) bekezdésére
Többet mutasson
A gazdasági szereplők azon csoportjának jogi formája, amelynek a szerződést oda kell ítélni:
“Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében (közös) gazdálkodó szervezet (projekttársaság) alapítását nem követeli meg és nem teszi lehetővé a nyertes...”
A gazdasági szereplők azon csoportjának jogi formája, amelynek a szerződést oda kell ítélni
Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében (közös) gazdálkodó szervezet (projekttársaság) alapítását nem követeli meg és nem teszi lehetővé a nyertes (közös) ajánlattevő(k) számára, továbbá AK nem teszi lehetővé többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtását.
Többet mutasson
Kauciók és garanciák:
“Az ajánlatkérő az ajánlattételt valamennyi rész tekintetében ajánlati biztosíték adásához köti. Az ajánlati biztosíték összege: - az 1. Rész tekintetében:...”
Kauciók és garanciák
Az ajánlatkérő az ajánlattételt valamennyi rész tekintetében ajánlati biztosíték adásához köti. Az ajánlati biztosíték összege: - az 1. Rész tekintetében: 15.000.000,- Ft. Az ajánlati biztosítékot a Kbt. 54.§-a alapján az ajánlattal érintett Rész tekintetében az ajánlattételi határidőig kell rendelkezésre bocsátani. Közös ajánlattétel esetén az ajánlati biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátani [Kbt. 35.§ (5) bekezdés]. A befizetés helye: Ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10300002-13325729-00014900 Rendelkezésre bocsátás igazolásának módja: befizetés/átutalás esetén ennek okirati igazolása a Közbeszerzési Dokumentumban foglalt tartalommal. Az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot igényérvényesítést lehetővé tevő, - feltétel nélküli, visszavonhatatlan pénzügyi intézmény vagy - biztosító által feltétel nélkül és visszavonhatatlan vállalt garancia-okirat vagy készfizető kezességet biztosító okirat, vagy - biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény benyújtásával is rendelkezésre bocsáthatja azzal, hogy az olyan nyilatkozatot, amely közvetlenül követelés érvényesítésének alapjául szolgál, azt úgy kell benyújtani, hogy elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek [Kbt. 41/A.§ (2) bekezdés]. A kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell a Közbeszerzési Dokumentumban előírt tartalmi elemeket.
Többet mutasson
A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre:
“Ajánlatkérő a vállalkozói díjat alvállalkozó igénybevétele esetén a 322/2015. (X.30.) Korm.rendelet 19. címe szerint egyenlíti ki. A nyertes ajánlattevőt...”
A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre
Ajánlatkérő a vállalkozói díjat alvállalkozó igénybevétele esetén a 322/2015. (X.30.) Korm.rendelet 19. címe szerint egyenlíti ki. A nyertes ajánlattevőt megillető vállalkozói díj megfizetése – a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32. §-ával összhangban – a készültségi fokkal arányos módon történik. Ajánlatkérő a Kbt.135. §-ának (8) bekezdése alapján legfeljebb – a tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított – ütemenkénti vállalkozói díj 20 %-ának megfelelő előleg igénylésének lehetőségét biztosítja a nyertes ajánlattevő számára. Tartalékkeret: az ütemenkénti – az általános forgalmi adó nélkül számított – vállalkozói díj 5 %-a. Ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának [Kbt. 27/A. §]. A részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Többet mutasson A szerződéssel kapcsolatos feltételek
A szerződés teljesítésének feltételei:
“A késedelmi kötbér napi összege az építési ütemre megállapított – az áfa és tartalékkeret nélküli – vállalkozói díj 0,5 %-a, max 10 %. A meghiúsulási kötbér...”
A szerződés teljesítésének feltételei
A késedelmi kötbér napi összege az építési ütemre megállapított – az áfa és tartalékkeret nélküli – vállalkozói díj 0,5 %-a, max 10 %. A meghiúsulási kötbér az építési ütemre megállapított – az áfa és tartalékkeret nélkül számított – vállalkozói díj 10 %-a. Teljesítési és jótállási biztosíték a Kbt. 134. § (6) a) szerint: az adott építési ütemre megállapított – az áfa és tartalékkeret nélkül számított – vállalkozói díj 5 %-a azzal, hogy a jótállási biztosíték mértéke a jótállási idő felének elteltével 50 %-kal csökkenthető. Jótállás: az ajánlattevő által vállalt időtartam, de legalább 36 hónap. Előleg-visszafizetési biztosíték: az igényelt előleg összegének megfelelő biztosíték azzal, hogy a nyertes ajánlattevőnek a Kbt. 135. §-ának (7) bekezdése szerinti kötelezően biztosítandó előleg tekintetében nem kell előleg-visszafizetési biztosítékot nyújtania. A részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
“1. A közbeszerzési eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) alkalmazásával kerül lefolytatásra, melyre vonatkozó részletes szabályokat a...”
1. A közbeszerzési eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) alkalmazásával kerül lefolytatásra, melyre vonatkozó részletes szabályokat a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet határozza meg. a. Közbeszerzési dokumentumok (KD) az EKR-ben érhetőek el, Ajánlatkérő (AK) kizárólag ezen a felületen tart kapcsolatot a gazdasági szereplőkkel (GSZ)/ajánlattevőkkel (AT). b. Az ajánlatot (nyilatkozatokat) az EKR-en keresztül kell benyújtani elektronikus formában (amely nyilatkozat tekintetében az EKR-ben űrlap áll rendelkezésre, ott azokat az űrlap használata mellett kell benyújtani). Az EKR használatához a Korm. rendelet szerinti regisztráció szükséges. Az EKR használatához a Korm. rendelet 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft.látja el. Az EKR használatával kapcsolatos útmutatók: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas és http:// ujvilag.gov.hu/ekr címeken. c. Az AK az alábbiakban megadja azt a fájlformátumot, melyet használva kell az ajánlatokat benyújtani: olvasható és nem szerkeszthető pdf formátum (Kbt. 41/B. § (2) bekezdés). 2. Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság „bronz” fokozatú minősítéséhez képest az egyes alkalmassági feltételek tekintetében az alábbi szigorúbb követelményeket határozta meg: - a P/2 alkalmassági követelményben három lezárt üzleti évet vizsgál, - a referencia (M/1.) tekintetében nem érték, hanem a közbeszerzés tárgya vonatkozásában határozott meg minőségi és mennyiségi követelményeket, - a többi alkalmassági követelmény (P/1-P/2, SZ/1), M/2) a minősített ajánlattevői névjegyzékben való szereplés feltételeitől eltérő követelményeket tartalmaz. 3. AK a Kbt. 81. § (5) bek.-t alkalmazza. 4. AK alkalmazza továbbá a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontja szerinti eredménytelenségi okot. 5. Az ajánlatban csatolni kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (2) és (6) bekezdése szerinti nyilatkozatait. 6. Az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat tartalmazó – az EKR rendszerben megfelelően kitöltött – felolvasólapot. 7. Az ajánlatban csatolni kell az az árazott költségvetést. 8. Ha bármely, csatolt dokumentum nem magyar nyelven került kiállításra, akkor az ajánlattevő általi magyar nyelvű fordítását is csatolni kell (Kbt. 47. § (2) bekezdés). 9. Hiánypótlás és felvilágosítás kérés a Kbt. 71.§ szerint, új gazdasági szereplő bevonása esetén AK a hiánypótlás lehetőségét nem korlátozza. 10. Az ajánlatkérő lehetőséget biztosít a Kbt. 56. §-ának (7) bekezdése szerinti helyszíni bejárásra. A helyszíni bejárás időpontja: 1. Rész tekintetében: 2026. január 10. 11.00 óra. A helyszíni bejárás megkezdésének helye (találkozási pont): 7400 Kaposvár, hrsz.: 3657/116 2. Rész tekintetében: 2026. január 11. 10.00 óra. A helyszíni bejárás megkezdésének helye (találkozási pont): 8000 Székesfehérvár, Budai út 43. 3. Rész tekintetében: 2026. január 12. 10.00 óra. A helyszíni bejárás megkezdésének helye (találkozási pont): 2072 Zsámbék, hrsz.: 3645/4. 11. Az ajánlattevő ajánlatának tartalmaznia kell az ajánlattevő szándéknyilatkozatát arról, hogy nyertessége esetén a közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezetben meghatározott feltételeknek mindenben megfelelő felelősségbiztosítási szerződést fog kötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszti a közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezetben meghatározott feltételeknek mindenben megfelelő felelősségbiztosításra. 12. Az ajánlattevő ajánlatának tartalmaznia kell az arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a 707/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet szerinti Üvegkapu használatára vonatkozó követelményeket megismerte és biztosítja az Üvegkapu alkalmazását. 13. Az ajánlatban csatolni kell az ajánlattevő nyilatkozatát az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó́ intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról szóló 2022/576 EU rendelet 1. cikk 23. pontja nyomán életbe lépett, 833/2014/EU rendelet 5k. cikk szerinti tilalom vonatkozásában. 14. Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról is, hogy tekintetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [Korm. rendelet 13. §]. A folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról nemleges tartalommal is nyilatkozni szükséges. 15. Tekintettel arra, hogy a pénzügyi fedezet a közbeszerzési eljárás megindításakor egyik Rész tekintetében sem állt rendelkezésre, az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. §-ának (5) bekezdése alapján feltételesen indította meg és folytatta le. Erre figyelemmel a kivitelezési szerződés – mind a három Részre vonatkozóan – az abban meghatározott felfüggesztő feltételek bekövetkeztével lép hatályba. 16. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám minden értékelési szempont tekintetében: 0-10 pont. Az értékelés módszere az árra vonatkozó értékelési szempont tekintetében a fordított arányosítás. A többletjótállási időre és a szakemberek szakmai gyakorlatára vonatkozó értékelési szempontok tekintetében az értékelési módszer az egyenes arányosítás. Az értékelési módszerre vonatkozó részletes rendelkezéseket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
Többet mutasson Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_40664534_2
Postacím: Riadó u. 5
Postai irányítószám: 1026
Postai város: Budapest
Régió: Budapest🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: dontobizottsag@kt.hu📧
Telefon: +36 18828592📞
Fax: +36 18828593 📠
URL: https://kozbeszerzes.hu🌏 Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_40664534_2
Postacím: Riadó u. 5
Postai irányítószám: 1026
Postai város: Budapest
Régió: Budapest🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: dontobizottsag@kt.hu📧
Telefon: +36 18828592📞
Fax: +36 18828593 📠
URL: https://kozbeszerzes.hu🌏 Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről):
“Kbt. 148. §-a szerint” Információk az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikus számlázást fogadunk el
Elektronikus fizetést használnak
Forrás: OJS 2025/S 245-849969 (2025-12-18)
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2026-02-12) A szerződés odaítélése
1️⃣ Információk a nem díjazottakról
Nem érkezett be ajánlat vagy részvételi jelentkezés, vagy az összeset elutasították
Tétel azonosító száma: LOT-0001
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Az elektronikus úton beérkezett pályázatok száma: 0
A kkv-k által benyújtott pályázatok száma: 0
A nem uniós tagállamokból származó ajánlattevőktől beérkezett ajánlatok száma: 0
A más uniós tagállamokból származó ajánlattevőktől beérkezett ajánlatok száma: 0
2️⃣
Tétel azonosító száma: LOT-0002
3️⃣
Tétel azonosító száma: LOT-0003
Kiegészítő információk További információk
“Az ajánlatkérő a Kbt. 53. §-ának (1) bekezdése alapján visszalépett a közbeszerzéstől. A visszalépés indoka az, hogy az ajánlatkérő mind a három Részben...”
Az ajánlatkérő a Kbt. 53. §-ának (1) bekezdése alapján visszalépett a közbeszerzéstől. A visszalépés indoka az, hogy az ajánlatkérő mind a három Részben módosítani kívánja a referenciákra vonatkozóan előírt alkalmassági követelményeket, de erre korrigendum közzétételével nincs jogi lehetősége.
Többet mutasson Felülvizsgálati testület
Nemzeti nyilvántartási szám: 15329190241
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Nemzeti nyilvántartási szám: 15329190241
Forrás: OJS 2026/S 031-103970 (2026-02-12)