100c és 80. sz. vv Miskolc és Rakamaz felújítás

Rövid leírás

2026. 05. 27. és 08. 30. 22:00 között a MÁV-Csoport teljes kizárásban végrehajtja a 100c vasútvonal több szakaszának emelt szintű karbantartását a várható emelkedett forgalomra történő felkészülés érdekében. A 80. sz. vv. Taktaharkány - Hernádnémeti-Bőcs közötti szakaszának kizárására pedig 2026.08.31. 6:00 és 09.11. 23:59 között biztosít vágányzárat. A Munka tárgyát képező vonalszakasz jelenleg villamosított, egyvágányú, illetve kétvágányú pályában fekszik. A vasútvonal tengelyterhelése: 210 kN. A pálya engedélyezett sebessége 120 km/h, a beavatkozással érintett szakaszok számos helyen sebességkorlátozásokkal terheltek. Jelen közbeszerzésben szereplő kivitelezési munkák felsorolva: 1. Hosszú-híd, komplex vágányzár alatti munkák 2. Hosszú-híd, tartalékmunkák 3. Ladik-híd munkái 4. Tokaji Tisza-híd munkái 5. Tiszalúc, közúti felüljáró bontása

A beszerzés leírása

2026. 05. 27. és 08. 30. 22:00 között a MÁV-Csoport teljes kizárásban végrehajtja a 100c vasútvonal több szakaszának emelt szintű karbantartását a várható emelkedett forgalomra történő felkészülés érdekében. A 80. sz. vv. Taktaharkány - Hernádnémeti-Bőcs közötti szakaszának kizárására pedig 2026.08.31. 6:00 és 09.11. 23:59 között biztosít vágányzárat. A vágányzárak nem érintik az összes feladatot. Ajánlatkérő a munkák végrehajtására keretmegállapodást köt 1 958 842 655 Ft + ÁFA keretösszegig. (a keretösszeg tartalmaz 10% tartalékkeretet is) A Munka tárgyát képező vonalszakasz jelenleg villamosított, egyvágányú illetve kétvágányú pályában fekszik. A vasútvonal tengelyterhelése: 210 kN. A pálya engedélyezett sebessége 120 km/h, a beavatkozással érintett szakaszok számos helyen sebességkorlátozásokkal terheltek. A kivitelezési munkák felsorolva: 1. Hosszú-híd, komplex vágányzár alatti munkák - vasúti pálya bontása a hídszerkezeten: 200 vm - szükség szerinti acélszerkezeti munkák (szórványos elemcsere, laza szegecsek cseréje NF csavarra, félreállóhely javítása): 10 t (a „gyártmánytervek” kivitelezési technológiai tervként kezelendők) - korrózióvédelem állványozással, bevédéssel: 2535 + 1690 + 2460 = 6 685 m2 (az állványozási és korrózióvédelmi terv kivitelezési technológiai tervként kezelendő) - hídgerenda csere teljes hosszban: 332 db (a hídfamegmunkálási terv kivitelezési technológiai tervként kezelendő) - csatlakozó pálya terelősín rögzítése: 2x15 m - sarurendezés: 2 x 14 = 28 db - érintésvédelem helyreállítása - vasúti pálya visszaépítése a hídszerkezeten (a hegesztési és sínkiosztási terv kivitelezési technológiai tervként kezelendő): 200 vm - közbenső alátámasztások megerősítése: 7 helyen (kiadott kiviteli terv alapján) 2. Hosszú-híd, tartalékmunkák A híd 6 felszerkezetére vizsgálójárdát, 1 felszerkezetére pedig hídvizsgáló kocsit kell telepíteni, melyhez a technológiai terveket előzetesen el kell készíteni. 3. Ladik-híd munkái pillérmegerősítés elvégzése 2 helyen (kiviteli terv alapján) A híd 3 felszerkezetére vizsgálójárdát kell telepíteni, melyhez a technológiai terveket előzetesen el kell készíteni. 4. Tokaji Tisza-híd munkái A híd 3 szerkezetére hídvizsgáló kocsit kell telepíteni, melyhez a technológiai terveket is el kell készíteni. 5. Tiszalúc, közúti felüljáró bontása bontási és felsővezetéki tervek alapján a felhagyott közúti felüljárót el kell bontani A részletes szakmai tartalom meghatározása a műszaki leírásban. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzési dokumentumok a pontos meghatározás érdekében konkrét megnevezést tartalmaznak, úgy ajánlattétel során azzal egyenértékű termék is megajánlható. Az egyenértékűség igazolása ajánlatkérő feladata.

További információk

1.) A II.2.7) pontban meghatározott időtartam kezdeti időpontja technikai okból szerepel a felhívásban a keretmegállapodás aláírásával vagy a feltétel teljesülésével (amelyik később következik be) lép hatályba. 2.) Az egyes egyedi megrendelésekre vonatkozó teljesítési határidő 2026. december 15. azzal, hogy a vágányzárat érintő munkarészeket a vágányzár végéig be kell fejezni. 3.) Ajánlatkérő a Kbt. 77.§ (1) bekezdés alapján a maximális pontszámhoz tartozó értéket határoz meg a 2., 3. és 4. értékelési szempont tekintetében, aminek értéke 2. és 3. értékelési szempont tekintetében 24 hónap, a 4. értékelési szempont tekintetében 1000 m2. Az ezt meghaladó megajánlásokra ajánlatkérő maximális pontszámot ad. 4.) Minden szempont esetében az adható pontszám intervalluma 0-10. 5.) Az 1. értékelési szempont értékelésére fordított arányosítással, a 2.-4- értékelési szempontok értékelése határértékek közötti arányosasítással történik. Részletesen egyéb közbeszerzési dokumentumokban. 6.) A közbeszerzési eljárás elnevezése: "100c és 80. sz. vasútvonal Miskolc és Rakamaz közötti felújítási munkák", mely karakterkorlátozás miatt nem szerepel a BT-21 cellában.

A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid leírása

M/1. A Kr. 21. § (2) bekezdés a) pontja szerint alkalmas az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladásától visszafele számított 5 évben (év/hó/naptól visszafelé számított 5 év év/hó /napjáig terjedő időszakot vizsgálva) rendelkezik az alábbi, igazolt, befejezett szerződésszerűen teljesített referenciákkal: M/1.a) - összességében legalább 140 vm vasúti pálya bontása, M/1.b) - összességében legalább 140 vm vasúti pálya építését és/vagy visszaépítése, M/1.c) - összességében legalább 4 500 m2 acélhíd korrózióvédelmi munkáinak ellátása. A fenti feltételeknek való megfelelést tetszőleges számú szerződéssel lehet igazolni. Ajánlatkérő a "vasúti pálya bontása" fogalomba beleérti a kizárólag vasúti felépítmény bontását is. Emelett a „vasúti pálya építése és/vagy visszaépítése” fogalomba értendő az is, ha csupán a vasúti felépítmény kerül megépítésre Az M1./ alkalmassági feltétel ajánlatban megkövetelt előzetes és egyben az ajánlatok elbírálásához szükséges igazolási módja: Az ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a Kr. 1. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. A Kr. 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban az egységes európai dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a Kr. 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek – kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében – az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az EEKD-t a Kr. 5-7. §-ban foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani. Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására köteles igazolni, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint: A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a Kr. 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevőnek a felhívás feladását megelőző 5 év (60 hónap) legjelentősebb teljesítéseinek bemutatása a Kr. alapján a szerződést kötő másik fél által adott igazolással. A Kr. 22. § (2) bekezdése alapján az igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat: - a szerződést kötő másik fél neve, székhelye, - a kapcsolattartó neve, elérhetősége (telefonszám és/vagy e-mail cím), - a teljesítés ideje (annak kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap szerint megadva), - a teljesítés tárgya (olyan részletességgel, hogy az alkalmasság egyértelműen megállapítható legyen), - a teljesítés mennyisége, - a teljesítés helyszíne, - saját teljesítés százalékos aránya, továbbá - nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben a megjelölt szerződés teljesítésében az alkalmassági minimumkövetelményt igazoló fél közös ajánlattevőként nyert eljárás alapján a közös ajánlattevők egyikeként vagy egyéb módon közösen szerződő felek egyikeként vett részt, úgy az igazolásban az egyes feladat(ok) tárgya és mennyisége az adott alkalmasságot igazoló gazdasági szereplőre vonatkoztatva határozandó meg, ugyanis Ajánlatkérő csak és kizárólag a referenciamunkának az alkalmasságot igazolni kívánó személyre/szervezetre eső részét veszi figyelembe az alkalmassági követelményeknek való megfelelés vizsgálata során. A Kbt. 140. § (9) bekezdése alapján projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként, illetve árbevételként a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek - a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt. A csatolt nyilatkozat(ok)ból, illetve igazolás(ok)ból derüljön ki egyértelműen az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek történő megfelelés. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (5) és (7) bekezdésében foglaltakra.

A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid leírása

M2./ A Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja szerint alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt, az alábbiakban megjelölt végzettségű és szakmai gyakorlatú szakemberekkel: a) 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. szakma 3. rész 2. pontjában előírt Közlekedési építmények szakterületen „MV-KÉ” jelű érvényes szakmagyakorlási jogosultsággal, vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői érvényes jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges, az MV-KÉ jogosultság névjegyzékbe vételi követelménynek megfelelő végzettséggel, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlattal (tapasztalattal) és legalább 36 hónap vasúti és/vagy közúti új híd építése és/vagy meglévő híd átépítése és/vagy felújítása terén munkairányítási területen szerzett tapasztalattal. b) 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. szakma 3. rész 4. pontjában előírt Vasútvillamossági építmények szakterületen „MV-VV” jelű érvényes szakmagyakorlási jogosultsággal, vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői érvényes jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges, az MV-VV jogosultság névjegyzékbe vételi követelménynek megfelelő végzettséggel, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlattal (tapasztalattal) és legalább 36 hónap vasúti felsővezeték építése és/vagy meglévő vasúti felsővezeték átépítése és/vagy felújítása terén munkairányítási területen szerzett szakmai tapasztalattal. c) 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. szakma 3. rész 2. pontjában előírt Közlekedési építmények szakterületen „MV-KÉ” jelű érvényes szakmagyakorlási jogosultsággal, vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői érvényes jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges, az MV-KÉ jogosultság névjegyzékbe vételi követelménynek megfelelő végzettséggel, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlattal (tapasztalattal) és legalább 36 hónap új vasúti pálya építése és/vagy meglévő vasúti pálya átépítése és/vagy felújítása terén munkairányítási területen szerzett szakmai tapasztalattal. d) 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. szakma 3. rész 2. pontjában előírt Közlekedési építmények szakterületen „MV-KÉ” jelű érvényes szakmagyakorlási jogosultsággal, vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői érvényes jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges, az MV-KÉ jogosultság névjegyzékbe vételi követelménynek megfelelő végzettséggel, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlattal (tapasztalattal) és legalább 1 000 m2 acélfelület korrózióvédelme terén munkairányítási területen szerzett szakmai tapasztalattal. Ajánlatkérő munkairányítási területként érti, ha a bemutatott szakember az adott projektben projektvezetőként és/vagy felelős műszaki vezetőként és/vagy építésvezetőként (beleértve a főépítésvezetőt is) vett részt. Ajánlatkérő a szakemberek közötti átfedést engedi. Egyenértékűség esetén az egyenértékűség igazolása ajánlattevő feladata. Az M2./ alkalmassági feltétel ajánlatban megkövetelt előzetes és egyben az ajánlatok elbírálásához szükséges igazolási módja: Előzetes igazolási mód: A Kbt.67. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével az Ajánlattevőnek, közös Ajánlattevőnek a Kr. 1. § (1) bekezdése alapján az EEKD IV. részének „α” szakaszának kitöltésével kell igazolnia. Az EEKD-t e-űrlapként kell kitölteni az EKR-ben. Az elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös Ajánlattevők, képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Felhívjuk Ajánlattevő figyelmét a Kbt. 65. § (6) -(7) és (9) bekezdéseire, valamint a 67.§ (3)- (4) bekezdéseire. Ha egy Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek részéről külön-külön EEKD-t nyújt be, valamint a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot is csatolni kell, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ajánlattevő arról is nyilatkozni köteles, ha nem vesz igénybe kapacitást nyújtó szervezetet. Az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az Ajánlattevőn kívüli más szervezet részéről a kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell az Ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. Kbt. 69.§ (4) bekezdés vagy (6) bekezdés szerinti felhívás esetén: Amennyiben a 2.-4. értékelési szempontokra a megajánlás nagyobb, mint 0: A Kbt. 69. § (7) bekezdése alapján Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy mivel az M2/a), c) -d) alkalmassági feltételekhez értékelési szempont tartozik, ezért az M/2. alkalmassági feltétel igazolását minden fenti alpont tekintetében, ahol a megajánlás több, mint 0, már az ajánlattal együtt szükséges benyújtani. Amennyiben ajánlattevő alkalmasságra bemutatott szakember esetében 0 értéknél nagyobb ”többlet” szakmai tapasztalatot ajánl meg, úgy az ajánlatban be kell mutatni az alkalmassági követelményekhez tartozó szakembereket. Karakterkorlátozás miatt folytatás a BT-751 BT-75 cellában (III.4.4 pont)

A gazdasági szereplők azon csoportjának jogi formája, amelynek a szerződést oda kell ítélni

AK nem írja elő és kizárja a Kbt. 35.§ (8) alapján projekttársaság létrehozását. Karakter korlátozás miatt a BT-77 III.4.5) pont folytatása: Ajánlatkérő a Vállalkozói Díj 20%-val megegyező összegű előleget biztosít oly módon, hogy a Vállalkozói Díj 5%-át meghaladó összegű előleg kapcsán előírja az előleg visszafizetési biztosíték nyújtásának kötelezettségét. Az előleg részszámlázás biztosítása nélkül a végszámlában, 5 részszámla esetén az utolsó két részszámlában (a kapott előleg 50-50%-ával megegyező összegben), 8 részszámla esetén az utolsó öt részszámlában (a kapott előleget öt egyenlő részben) kerül beszámításra. A számlát, annak kézhezvételét követően 30 napon belül, átutalással egyenlíti ki ajánlatkérő Ajánlatkérő elektronikus számlázást határoz meg. Részletek a közbeszerzési dokumentumokban. Ajánlatkérő a fedezetet saját forrás terhére biztosítja. Karakterkorlátozás miatt a BT-70 cella (szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:) folytatása: Előlegvisszafizetési biztosíték: A vállalkozási díj 5%-át meghaladó előleg összeg után biztosítandó. Teljesítési biztosíték: Kbt. 134. § (2) bekezdése szerint teljesítési biztosíték. Mértéke: Közvetlen Megrendelés vállalkozási díjának 5%-a. Jólteljesítési biztosíték: Kbt. 134. § (3) bekezdése szerint teljesítési biztosíték. Mértéke: Közvetlen Megrendelés vállalkozási díjának 5%-a. Jótállás: 36 hónap.

Kauciók és garanciák

Ajánlatkérő nem ír elő ajánlati biztosíték nyújtási kötelezettséget. BT-750 M2./ alkalmassági követelmény folytatása:A bemutatás során ajánlattevő nevezze meg a szakember(eke)t (EKR űrlap) és csatolja a szakember(ek) vonatkozásában az alábbi dokumentumokat: - szakember végzettségét igazoló dokumentum, - szakember tapasztalatát igazoló, a szakember által aláírt szakmai önéletrajz, - szakember rendelkezésre állási nyilatkozata.Ajánlatkérő nem ír elő ajánlati biztosítékot. Amennyiben a szakember az ajánlattételi határidő lejártakor rendelkezik az alkalmassági követelményben megnevezett jogosultsággal és az értékelés kapcsán kizárólag a jogosultság megszerzését követő időszak tekintetében mutat be szakmai tapasztalatot, úgy a végzettséget igazoló dokumentum és a jogosultsághoz kapcsolódó alkalmasság igazolásához szükséges szakmai tapasztalatot igazoló önéletrajz benyújtása nem szükséges, ezek helyett elegendő a jogosultság megszerzését igazoló dokumentum vagy annak elektronikus ellenőrzését és a megszerzés időpontját lehetővé tevő elektronikus útvonalat tartalmazó nyilatkozat benyújtása. Az alkalmassági követelményben meghatározott, a jogosultság általános feltételein felüli speciális tapasztalatra vonatkozó önéletrajz benyújtása ebben az esetben is szükséges. Amennyiben a szakember az ajánlattételi határidő lejártakor rendelkezik az alkalmassági követelményben megnevezett jogosultsággal és az értékelés kapcsán nem csak a jogosultság megszerzését követő időszak tekintetében mutat be szakmai tapasztalatot, úgy a végzettséget igazoló dokumentum benyújtása nem szükséges, ez helyett elegendő a jogosultság megszerzését igazoló dokumentum vagy annak elektronikus ellenőrzését és a megszerzés időpontját lehetővé tevő elektronikus útvonalat tartalmazó nyilatkozat benyújtása. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben semmilyen, az ajánlatban benyújtott dokumentumból nem azonosítható be az értékelésre bemutatott szakember(ek) személye úgy ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja a Kbt. 73. § (1) bekezdés n) pontja alapján. Amennyiben az alkalmasság igazolására bemutatott szakember tekintetében többlettapasztalat nem kerül megajánlásra (M2./a), c),d) alkalmassági követelmény esetén a 2.-4. értékelési szempontokra a megajánlás értéke 0, illetve M2./b) alkalmassági követelmény), úgy az érintett szakembereket az ajánlatban nem szükséges (de lehet) bemutatni, az alkalmassági követelmény igazolását a Kbt. 69.§ (4) vagy (6) vagy (7) bekezdése szerinti felhívást követő cselekmény során szükséges benyújtani. A bemutatás során ajánlattevő nevezze meg a szakember(eke)t (EKR űrlap) és csatolja a szakember(ek) vonatkozásában az alábbi dokumentumokat: - szakember végzettségét igazoló dokumentum, - szakember tapasztalatát igazoló, a szakember által aláírt szakmai önéletrajz, - szakember rendelkezésre állási nyilatkozata Amennyiben a szakember(ek) az ajánlattételi határidő lejártakor rendelkezik az alkalmassági követelményben megnevezett jogosultsággal, úgy a végzettséget igazoló dokumentum és a jogosultsághoz kapcsolódó alkalmasság igazolásához szükséges szakmai tapasztalatot igazoló önéletrajz benyújtása nem szükséges, ezek helyett elegendő a jogosultság megszerzését igazoló dokumentum vagy annak elektronikus ellenőrzését és a megszerzés időpontját lehetővé tevő elektronikus útvonalat tartalmazó nyilatkozat benyújtása. Az alkalmassági követelményben meghatározott, a jogosultság általános feltételein felüli speciális tapasztalatra vonatkozó önéletrajz benyújtása ebben az esetben is szükséges. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (5) és (7) bekezdésében foglaltakra.

A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre

Részszámla biztosításának lehetősége: Hat hónapot nem meghaladó teljesítési időszak esetén nem biztosított. Hat hónapot meghaladó teljesítési időszak, amennyiben az egyedi megrendelés értéke kevesebb, mint nettó 1 000 000 000 Ft: 1.részszámla mértéke a Vállalkozói Díj 15%-a 2.részszámla mértéke a Vállalkozói Díj 20%-a 3.részszámla mértéke a Vállalkozói Díj 30%-a 4.részszámla mértéke a Vállalkozói Díj 20%-a 5. részszámla, egyben végszámla: Vállalkozói Díj 15%-a Hat hónapot meghaladó teljesítési időszak, amennyiben az egyedi megrendelés értéke eléri a nettó 1 000 000 000 Ft-ot: 1.részszámla mértéke a Vállalkozói Díj 10%-a 2.részszámla mértéke a Vállalkozói Díj 10%-a 3.részszámla mértéke a Vállalkozói Díj 15%-a 4.részszámla mértéke a Vállalkozói Díj 15%-a 5.részszámla mértéke a Vállalkozói Díj 15%-a 6.részszámla mértéke a Vállalkozói Díj 15%-a 7.részszámla mértéke a Vállalkozói Díj 10%-a 8. részszámla, egyben végszámla: Vállalkozói Díj 10%-a Folyt. a BT-761, BT-76 cellában

A szerződés teljesítésének feltételei

Késedelmi kötbér mértéke: kötbéralap 0,5 %-a minden késedelemmel érintett nap után. A késedelmi kötbér címén kifizetett összeg nem haladhatja meg a kötbéralap 20%-át. Hibás teljesítési kötbér mértéke: kötbéralap 20 %-a. A hibás teljesítési és késedelmi kötbér címén kifizetett összegek együttesen nem haladhatják meg a kötbéralap 30%-át. Meghiúsulási kötbér mértéke: kötbéralap 30 %-a. A meghatározott kötbérek alapja: Közvetlen Megrendelés tekintetében: Közvetlen Megrendelés - tartalékkeret nélkül számított - vállalkozási díja, keretmegállapodás tekintetében: keretösszeg ki nem merített része. pályaműködtetői kapacitásigénytől eltérő lebonyolítás - 1/2015. (I. 15. MÁV Ért. 1.) EVIG sz. utasítás 11. számú melléklete szerinti kötbér szubalvállalkozói rendelkezések okán alkalmazandó kötbér Folytatás a BT-761 cellában. Kötbérek részletesen a szerződés tervezetben.

További információk

Alkalmazott rövidítések: AK=ajánlatkérő, AT=ajánlattevő, KD=közbeszerzési dokumentumok 1. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban és a KD-ban meghatározott valamennyi dokumentumot (űrlapot, elektronikusan csatolandó nyilatkozatot / igazolást). Az ajánlat megtételével kapcsolatban AK kifejezetten felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § rendelkezéseire. 2. AK a hiánypótlást a Kbt. 71. §-ban meghatározottak szerint biztosítja, a Kbt. 71. § (6) bek. szerinti korlátozást nem alkalmazza AK. 3. AK a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot alkalmazza. 4. AT ajánlatában be kell nyújtani a Kbt. 66. § (6) bek. (alvállalkozókról szóló), illetve a Kbt. 65. § (7) bek. (kapacitás nyújtókról szóló) nyilatkozatát, nemleges tartalom esetén is. 5. Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlattétel lehetőségét és úgy döntött, hogy a részajánlattétel lehetőségét nem biztosítja. A közbeszerzés műszakilag egy egységet képez. Amennyiben részajánlattétel biztosításra kerülne, úgy az alábbi, ajánlatkérő számára indokolatlan és aránytalan kockázatok merülnének fel: - a felvonulási útvonalak és a deponálási területek részleges azonossága különböző vállalkozók esetében teljesítési nehézséget, akadályt eredményezhet, - előfordulhat, hogy valamely részekre nem érkezik ajánlat és az meghiúsul, holott szakmailag indokolt lenne a végrehajtása és megismételt eljárásra - a pályazár miatt - nincs lehetőség, - a munkák egymásra hatása miatt lánc csúszás alakulhat ki, ami a tervezett és meghirdetett pályazár idejét kitolja, ami anyagi és erkölcsi hátrányt okoz ajánlatkérőnek. Ezen felül az elvégzendő munkák Ajánlatkérő 2026. évre tervezett felújítási munkái, melyek közül prioritásnak és fedezetnek megfelelően kerül lehívásra a tényleges feladat. Amennyiben részajánlattétel lehetősége biztosításra kerülne, úgy előfordulhat olyan helyzet, hogy Ajánlatkérő által magas prioritású munkarészre nem érkezik ajánlat, ami szakmailag lehetetlen helyzetet teremtene. 6. AK az AT-k alkalmasságának feltételeit a közbeszerzés tárgyához igazodva, speciális feltételekkel határozta meg mind az az M1./ és M2./. alkalmassági feltételek körében, mely feltételek nem szerepelnek a Közbeszerzési Hatóság által vezetett "bronz fokozatú" minősített ajánlattevői jegyzékre kerülés feltételeként, így a jegyzéken szereplés önmagában nem igazolja az alkalmassági feltételeknek való megfelelést. 7. Ajánlattevő ajánlata részeként nyújtsa be nyilatkozatát a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti besorolásáról (átláthatósági nyilatkozat). 8. Jelen felhívásban, valamint a KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., végrehajtási rendeletei (különös tekintettel az az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet), továbbá a magyar jog rendelkezései az irányadóak. AK. kiemelten felhívja a figyelmet, hogy jelen beszerzés az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. tv. hatálya alá tartozik, így a teljesítés során a törvényt és valamennyi végrehajtási rendeletet alkalmazni kell. 9 Az ajánlatot a Kbt. 40-41/B §-a alapján elektronikus példányban kell benyújtani. Elektronikus példánynak a teljes ajánlatot elektronikusan megjeleníthető formátumban (.tif, vagy .jpeg, vagy .pdf vagy .xlsx) kell tartalmaznia. Ha valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell megtenni, ha nem áll rendelkezésre a nyilatkozat benyújtható a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia az EKR-ben rendelkezésre bocsátott elektronikus űrlap formájában (424 /2017. (XII. 19.) Korm. rend 11. § (1) bek.). 10. Az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján nyertes Ajánlattevő köteles - legkésőbb az első Közvetlen Megrendelés nyomán a munkaterület átadásáig – a szerződés tárgyát képező munkára vonatkozó érvényes - felelősségbiztosítást is tartalmazó- építési-szerelési (C.A.R.= "ConstructionAllRisks") biztosítással rendelkezni (új biztosítást kötni vagy a meglévőt kiterjeszteni) a szerződés (keretmegállapodás) tervezet 16.2 pontban előírt (Kártérítési limitek: a biztosítási időszakban káreseményenként legalább 500 MFt, illetve 1 000 MFt/biztosítási időszak) kártérítési limit mértékben. A felelősségbiztosítással kapcsolatos részletes feltételek a keretmegállapodás tervezetben. ATnek ajánlatában nyilatkozni szükséges arról, hogy az előírt felelősségbiztosítással az előírt időpontra rendelkezni fog és azt a teljesítés során fenntartja. A felelősségbiztosítás tekintetében az állami építési beruházásokban a tervezői tevékenységhez, valamint a vállalkozó kivitelezői tevékenység végzéséhez szükséges felelősségbiztosítás részletes szabályairól szóló 55/2025. (III. 26.) Korm. rendelet rendelkezései is irányadók. 11. AK helyszíni bejárást tart 2026. március 24-én. A helyszíni bejárás regisztrációhoz nem kötött. Találkozási helyszín: Tiszalúc megállóhely Találkozás időpontja: a helyszíni bejárás napján 9.30. 12. Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szolo 833/2014/EU rendelet módositasarol szóló, 2022/576 EU rendelet 1. cikk 23. pontja nyomán életbe lépett, 833 /2014/EU rendelet 5k. cikk szerinti tilalom vonatkozásában. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben az előírt nyilatkozat nem kerül benyújtásra a KD-ban előírt módon (hiánypótlást követően sem), Ajánlatkérő az ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bek. n) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja. 13. Kiegészítő tájékoztatás: EKR rendszer útján, egyebekben a Kbt. 56. §-a szerint. 14. AK a Kbt. 105.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti keretmegállapodást köt. 15. A benyújtandó dokumentumok jegyzékét egyéb KD tartalmazza. 16. ATnek nyilatkoznia szükséges, hogy az alkalmassági követelmények tekintetében bemutatott szakemberek legkésőbb az Ak által az összegzést követően meghatározott szerződéskötés napjáig rendelkezni fognak a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében a 266/2013.K. rend.szerinti az alkalmassági követelményekben meghatározott jogosultságokkal. Nyilatkozni szükséges továbbá, hogy a teljesítésbe bevont, az alkalmassági követelmény kapcsán bemutatott szakember a fenti jogosultság(ok) tekintetében a szerződés teljesítése során folyamatosan aktív státusszal rendelkezik majd. AT nyertessége esetén a nyilvántartásbavétel elmaradása AT szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt.131.§(4)bek. alapján, mely következtében AK a 2.legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg a szerződést, ha őt az írásbeli összegezésben megjelölte. 17. Az AK felhívja a figyelmet, hogy kizárólag azt tekinti az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek, aki az érdeklődését az EKR-ben jelezte. Az eljárás iránti érdeklődést a gazdasági szereplők elektronikusan az EKR-en keresztül jelezhetik ajánlatkérőnek. 18. Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az at-i hi. lejártát követően, egy órával később kezdi meg. 19. A szerz.kötés és a teljesítés nyelve a magyar. 20. Az AK és nyertes AT szerződéses viszonyukból eredő vitás kérdésekre kikötik a magyar bíróság joghatóságát. 21. AK a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 9.§ (1) bekezdésében előírt szakmai ajánlatnak a beszerzés tárgyára, valamint a műszaki leírásban és a szerződéses feltételekben foglalt ajánlatkérői előírásokra tett ajánlatot tekinti. 22. A felhívás és KD közötti esetleges eltérés esetén az AF-ban foglaltak az irányadók. 23. Ajánlatkérő a bírálat során alkalmazza a Kbt. 81.§ (4) és (5) bekezdését. 24. AT-nek ajánlatában - az EEKD-ban foglalt nyilatkozatán túlmenően, annak kiegészítéseként - be kell nyújtania a Kbt.66.§(2) bekezdés szerinti EKR űrlapot. 25. A szerződéskötés feltétele, hogy a Magyarországon letelepedett AT, szerepeljen a magyar építészetről szóló 2023. évi C törvény szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. Nem Magyarországon letelepedett AT. esetében a feltétel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplés vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés. Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetében AK. ellenőrzi a névjegyzéket, nem Magyarországon letelepedett nyertes AT. esetében az igazoló dokumentum benyújtása szükséges. AT-nek a fentiekről ajánlatában nyilatkoznia szükséges. Folytatás a BT-99 cellában.

Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről)

Kbt. 148.§ (3) bekezdés alapján. BT-300 cella folytatása: 26. Ajánlatkérő a szerződés megkötésének további feltételként írja elő a 2024. évi LXXIV. törvény 253 § (3) bekezdése szerinti az állami beruházásokért felelős miniszternek (a továbbiakban: miniszter) a legkedvezőbb érvényes ajánlatra vonatkozó költségellenőrzést tartalmazó véleményének rendelkezésre állását (amennyiben a törvény 253. § (5) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárásban érkezett legkedvezőbb érvényes ajánlat meghaladja a becsült érték vonatkozásában a miniszter költségellenőrzését tartalmazó véleményének megfelelő becsült értéket.). A törvény 254. § (3) bekezdése alapján a miniszter a költségellenőrzésre vonatkozó véleményét, az ajánlatkérő által a legkedvezőbb érvényes ajánlatra vonatkozó dokumentáció benyújtásától számított 45 napon belül adja meg az ajánlatkérő számára. Amennyiben a miniszter e határidőn belül költségellenőrzéssel összefüggő véleményét nem adja meg, a beszerzésre vagy közbeszerzésre vonatkozó szerződés megköthető. Amennyiben a miniszter költségellenőrzéssel összefüggő véleménye negatív vagy elutasító tartalmú, abban az esetben Ajánlatkérő dönthet úgy, hogy nem kötheti meg a szerződést és ezen körülmény a Kbt. 131. § (9) bekezdés szerinti olyan körülménynek minősülhet, amelynek okán a szerződés megkötésére nem lenne képes. Ajánlatkérő továbbá ezen fentebb feltételt a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapján alkalmazza. 27.Az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. tv. 46. § (2) bek. 3. pontja alapján nyertes Ajánlattevőnek a szerződésben nyilatkoznia kell az alkalmazott rezsióradíjról - EKR Űrlapon. Az ajánlatban megadott alkalmazott építőipari rezsióradíj külön értékelésre nem kerül. 28.AK felhívja a figyelmet, hogy a Vállalkozói Díj nyereséghányada nem haladhatja meg a 10 %-ot. Ajánlattevőnek ezen feltétel elfogadásáról nyilatkoznia kell. 29. Jelen eljárás becsült értéke alapján (várhatóan a közvetlen Megrendelés(ek) tekintetében is) a 707/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, így az Ajánlattevő az ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy az Üvegkapu használatára vonatkozó követelményeket megismerte, továbbá a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződés teljesítése során köteles az Üvegkapu alkalmazására.

Egyéb kiegészítő információk

Ajánlatkérő minimális módosításokat határozott meg az egyéb közbeszerzési dokumentumokban az alábbiak szerint: - A Hosszú-híd esetében alkalmazandó anyagok körében pontosítás végrehajtása, - A 3. kötetben hivatkozott - és alkalmazandó - előírások elérési útvonalának pontosítása, - A keretmegállapodás pontosítása a Megrendelő által biztosított szakfelügyelet tekintetében, - Visszamaradó anyagok deponálási helyszíneinek meghatározása, - Teljesítéshez és nem közvetlen ajánlattételhez szükséges egyeztetések, állásfoglalások körének bővítése. A fenti - kis mértékű - pontosítások az ajánlattételi szándékot semmilyen mértékben nem befolyásolják, így a módosítás nem ütközik a Kbt. 55.§ (6) bekezdésébe. Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt a Kbt. 52.§ (4) bekezdés b) pont és (5) bekezdés rendelkezései alapján hosszabbítja. A felhívás Bt-810-es cellája EKR rendszerkövetelmény miatt módosult.