K24189 Ütem. jav., karbant., új fogy. távhő beköt.

Rövid leírás

BKM Nonprofit Zrt. szolgáltatási területén tervezett ütemezett javítási, karbantartási és beruházási feladatok, valamint új fogyasztók távhőszolgáltatásba kötésének elvégzése vállalkozási keretszerződés keretében.

A beszerzés leírása

I. Elvégzendő feladat BKM Nonprofit Zrt., részben tömegközlekedéssel is érintett szolgáltatási területén tervezett ütemezett javítás, karbantartási és beruházási feladatok, valamint új fogyasztók távhőszolgáltatásba kötésének elvégzése. Ajánlatkérő a közbeszerzés mennyiségét a rendelkezésre álló keretösszeg megadásával határozza meg, a keretösszeg: nettó 5.000.000.000 HUF. A Megrendelő a keretösszeg legalább 70%-ának lehívására kötelezettséget vállal. 1. BKM szolgáltatási területén azonnali vagy rövid határidővel történő munkavégzés (tervezés és/vagy kivitelezés) Elvégzendő feladatok: - kiviteli tervezés, kiviteli tervek engedélyeztetése, - csővezeték építése, javítása, bontása: o vízvezeték építési, o csatorna építési, o gázvezeték építési, o elektromos vezetéki, távközlési munkák, o távhővezeték (hagyományos védőműtárgyas, térszint feletti oszlopos, vagy bakos, védőcsöves, előre szigetelt merev és flexibilis, egyéb), - szerelvények cseréje, berendezések javítása, cseréje, - vasbeton műtárgyak kiviteli tervezése, építése, átalakítása, bontása (akna, védőcső, alaplemez), - szakipari munkák, - csővezeték állapotfelmérése, nyomáspróbája, - csővezeték pozíciójának meghatározása, kutatóárok készítése, a feltárás eredményeinek kiértékelése, - építési/munkaterület előkészítése, rendezése - építést követően, helyreállítási munkák elvégzése - épületen belüli csővezetékek építése, javítása, mely nem jár burkolatbontással, vagy földmunkával, - acélszerkezetek (létrák, kezelőállványok, fixpontok, alátámasztások, stb.) építése, javítása, - hőközpontok kiviteli terveinek elkészítése, - hőközpontok kivitelezése, - elektromos kivitelezési munkák, - geodéziai bemérés - technológiai építmények tervezése, kivitelezése, karbantartása - egyéb fent nem említett javítási feladatok. 2. Egyéb, pl. hatósági, vagy önkormányzati kötelezés miatti távhő szolgáltatási rendszeren, közművezetéken, hőszolgáltatási és hőtermelő létesítmények rendszerein végzendő kivitelezési munkák, valamint a folyamatos munkavégzéshez szükséges kivitelezési és tervezési feladatok. II. Feladatokkal kapcsolatos elvárások 1. Tervezés Előforduló tervezési feladatok: - távhő szolgáltatási rendszeren, azonnali, rövid határidővel történő tervezés - a gerinc-, elosztó-, bekötő-, szekunder vezeték építéséhez vagy felújításához, és a hőközpont-szétválasztáshoz szükséges vezetéképítésekhez kapcsolódó tervezési munkák, tevékenység-fajtánkénti külön megbízással is, - hőtermelő létesítményekben a BKM Nonprofit Zrt. rendeltetés szerinti üzemvitele érdekében elvégzendő munkák tervezése, - hőközpontok kiviteli tervdokumentációjának elkészítése, - a kiviteli és vezetékjogi engedélyezési dokumentáció elkészítésére és engedélyeztetésére, az engedélyeztetéshez kapcsolódó díjak és illetékek költségeinek a megfizetése, - a javítások alkalmával felmerülő tervezési feladatokra bármely vezetékfajtára vonatkozóan, - egyedi építési technológia esetén technológiai és gyártmányterv készítése, - a kivitelezéshez kapcsolódó tervezői művezetés biztosítása. Az elvégzendő tervezői feladatok tartalmazhatnak az érintett távhő, hőközponti, illetve távhő szolgáltatási rendszerhez kapcsolódóan: - gépészeti tervezést, - szerkezet tervezést, - mélyépítési tervezést, - szakipari tervezést, - forgalomtechnikai tervezést, - BKV engedélyezési tervezést, - kertészeti favédelmi tervezést, - elektromos tervezést, - egyéb a feladat elvégzéséhez szükséges tervezést, - kivitelezéshez kapcsolódó tervezői művezetést. 2. Kivitelezés Előforduló kivitelezési feladatok: Javítási feladatok: • a nem sürgős jellegű javítási munkák, valamint a javítási munkákhoz közvetlenül nem kapcsolódó – de azok következtében felmerülő – szükség szerinti vezeték felújítási, szakipari munkák, melyeket az érintett vezetékszakasznak a javítással nem érintett részén rövid határidővel (1-5 nap) az üzembiztonság érdekében kell elvégezni. • a nem sürgős jellegű ütemezett javítási munkák, amelyek a távhő szolgáltatási rendszeren kell végrehajtani rövid határidővel (1-5 nap) az üzembiztonság érdekében kell elvégezni. Kivitelezési feladatok: • új vagy meglévő nyomvonalon megvalósuló távhővezeték kivitelezés, esetenként kötött pályás tömegközlekedéssel érintett területeken, továbbá a hatósági, vagy önkormányzati kötelezés miatt szükségessé váló munkák: bontási munkái, az útépítési, ill. útfelújításokkal kapcsolatban felmerülő vezetékszakaszok munkái, aknák bontása, korrekciók végrehajtása pl.: aknalebúvók szintbehozása, meglévő vezetékeken nyomáspróba végrehajtása, kutatófeltárás készítése, közműkiváltás, közműépítés, technológiai építmények kivitelezése, karbantartása, stb. • a távhő szolgáltatási rendszeren megvalósuló új kivitelezési munkák. • új hőközpont kivitelezési munkáinak elvégzése kiviteli tervek alapján. Távvezeték átmérők és hosszúságok, amely mennyiséggel az ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt tervez: DN32 flexibilis vagy merev rendszerű előszigetelt: 45 nyvfm; DN65 flexibilis vagy merev rendszerű előszigetelt: 91 nyvfm; DN80 flexibilis vagy merev rendszerű előszigetelt: 1059 nyvfm; DN100 flexibilis vagy merev rendszerű előszigetelt: 166 nyvfm; DN125 merev rendszerű előszigetelt: 125 nyvfm; DN150 merev rendszerű előszigetelt: 113 nyvfm; DN200 merev rendszerű előszigetelt: 227 nyvfm; DN250 merev rendszerű előszigetelt: 315 nyvfm. DN300 merev rendszerű előszigetelt: 478 nyvfm. DN400 merev rendszerű előszigetelt: 742 nyvfm. DN500 merev rendszerű előszigetelt: 3 nyvfm. Folytatás lásd II.2.14. pont

További információk

BT-24- II.2.4) Közbeszerzés leírása folytatása A teljesítés során az alábbi tevékenységek merülhetnek fel: — flexibilis közvetlenül földbe fektethető és/vagy — közvetlenül földbe fektethető acél haszoncsöves távhővezetéki rendszer építési és/ vagy rekonstrukció — előszigetelt acél haszoncsöves távhővezetéki rendszer építési és/vagy rekonstrukció (hegesztett kötésekkel) — párhuzamosan több helyszínen való kivitelezés — kivitelezéshez szükséges anyagok biztosítása párhuzamosan több helyszínen is — provizor távhővezeték építés — talajvízszint süllyesztéssel vasbeton távhővezeték akna építés, belső gépészeti szereléssel — távhővezetéki rendszer építése részleges forgalmi helyreállítás mellett A kivitelezés során mely utasításokat, eljárásokat kell betartani: - U2-VHSZ/2021.; - U1-VHSZ/2021.; - U7-VHSZ/2022.; - IE8-BKM/2022. ; - IE7-BKM/2022.; - IE9-BKM/2022.; - U7-VHSZ/2021.; - A/20-BKM/2024. A BKM Nonprofit Zrt. területén és külső helyszínen történő munkavégzés esetén a BKM Nonprofit Zrt. hatályos munka és tűzvédelmi utasításaiban foglaltakat a munkát végző partnereknek és a munkaterületen tartózkodóknak be kell tartani. Ajánlatkérő a 235/2024. (VIII.8.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés m) pontja alapján, a 235/2024. (VIII.8.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdés d) kitermelt anyagokkal és talajjal való gazdálkodás, újrafelhasználás pont alkalmazását előírja a műszaki tartalomban a következők szerint: Nyertes Ajánlattevő köteles a kivitelezés során keletkezett földet és/vagy marást követően az aszfaltot újrahasznosítani és dokumentummal alátámasztva a kivitelezés során újra felhasználni, melynek igazolási módja az elszállított föld esetén a depóba történő ki-be szállításról készült szállítólevél, elszállított aszfalt törmelék esetén az aszfaltkészítőbe történő beszállításról készült szállítólevél. A keletkezett egyéb anyagokat, pedig a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően kell kezelni és kezelését igazolni. A készre jelentés feltétele a kiviteli tervek szerint helyreállított munkaterület (amely során kiemelten figyelemmel kell lenni a Műszaki specifikációnak a föld és/vagy aszfalt újrahasznosítására és újra felhasználására vonatkozó előírására. Részletesen lásd. Műszaki leírás. Az értékelés módszere az ár tekintetében a fordított arányosítás a minőségi kritériumok tekintetében pontozás. Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0–10. A költség kritériumok az alábbi értékelési részszempontokat tartalmazza: •Gépészeti rezsióradíj: „G”:nettó HUF/óra/Súlyszám: 20 •Mélyépítés rezsióradíj: „M”: nettó HUF/óra/Súlyszám: 20 •Anyagár szorzó %-ban kifejezve a KönyvCalc-professional/TERC anyagáraihoz képest a szerződéstervezetben leírtak szerint: „A”(max. 150 %)/Súlyszám: 18 •Tervezési díj szorzó %-ban kifejezve a Magyar Mérnöki Kamara díjszabásához képest a szerződéstervezetben leírtak szerint/Súlyszám: 6 •Tervezői művezetési díj szorzó %-ban kifejezve a Magyar Mérnöki Kamara önálló mérnökre kiadott díjszabásához képest/Súlyszám: 6 Minőségi kritériumok pontozása: •Az eljárást megindító felhívás M.2.2.1. pontja szerinti alkalmassági igazolására bemutatott hegesztőn felül bemutatott az alkalmassági követelménynek megfelelő hegesztők száma (0-3 fő) /súlyszám: 10 -0 fő megajánlása esetén 0 pont -1 fő megajánlása esetén 3 pont -2 fő megajánlása esetén 6 pont -3 fő megajánlása esetén 10 pont •Az eljárást megindító felhívás M.2.2.2. pontja szerinti alkalmassági igazolására bemutatott hegesztőn felül bemutatott az alkalmassági követelménynek megfelelő hegesztők száma (0-3 fő) / súlyszám: 10 -0 fő megajánlása esetén 0 pont -1 fő megajánlása esetén 3 pont -2 fő megajánlása esetén 6 pont -3 fő megajánlása esetén 10 pont •Az eljárást megindító felhívás M.2.1. pontja szerinti alkalmassági igazolására bemutatott szakemberen felül bemutatott az alkalmassági követelménynek megfelelő szakemberek száma (0-2 fő) / Súlyszám: 10 -0 fő megajánlása esetén 0 pont -1 fő megajánlása esetén 5 pont -2 fő megajánlása esetén 10 pont Az egyes értékelési szempontokra vonatkozó információk: - A Gépészeti rezsióradíj és Mélyépítés rezsióradíj esetében az Ajánlatkérő a megajánlást HUF/órában kéri megadni. - Anyagár szorzó %-ban kifejezve a KönyvCalc-professional/TERC anyagáraihoz képest a szerződéstervezetben leírtak szerint, a Tervezési díj szorzó %-ban kifejezve a Magyar Mérnöki Kamara díjszabásához képest a szerződéstervezetben leírtak szerint, a Tervezői művezetési díj szorzó %-ban kifejezve a Magyar Mérnöki Kamara önálló mérnökre kiadott díjszabásához képest értékelési szempontok kapcsán Ajánlatkérő a megajánlásokat az alábbiak szerint kéri megadni: Amennyiben ajánlattevő a TERC-ben megadott anyagárat, illetve a Kamarai díjszabás árait kívánja alkalmazni, úgy megajánlásként 100%-ot kell megjelölnie, amennyiben olcsóbb ajánlatot kíván tenni, úgy értelemszerűn a 100% alatti megajánlást kell a felolvasólapon szerepeltetnie pl.: 75%, amennyiben pedig drágább árakat kiván a teljesítés során érvényesíteni, úgy a 100% feletti megajánlást kell adnia, pl.: 115%. Anyagár szorzó %-ban kifejezve a KönyvCalc-professional/TERC anyagáraihoz képest a szerződéstervezetben leírtak szerint értékelési szempont tekintetében a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő meghatározza azt az elvárást, amelynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet, melyre tekintettel maximum 150 %-os megajánlás fogadható el. Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (1) bekezdés j) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja az ajánlatot, amennyiben 150 %-nál magasabb megajánlást tesz ajánlattevő. „A szerződéstervezetben leírtak szerint” Ajánlatkérő a következőket érti: „A kivitelezés értéke a fenti árelemek, vagy attól kedvezőbb árelemek felhasználásával a konkrét megrendeléshez kapcsolódó KönyvCalc-professional/Terc számítógépes programmal készített, a tárgyévi, első megjelent Kontroll normaidő és anyagáras tételekkel kiegészített, az adott évre vonatkozó („FT” jelenti BKM Nonprofit Zrt. által rendelkezésre bocsátott adatgyűjtemény) normaidő és anyagár gyűjtemény használatával készült költségvetéssel kerül megállapításra. Nyertes Ajánlattevő K-tételeket („K” tétel kalkulált tételt jelent, amely az adatgyűjteményekben nem került meghatározásra) csak indokolt esetben alkalmazhat, amennyiben nincs FT vagy KönyvCalc-professional/Terc tétel. Amennyiben mégis szükséges K-tétel alkalmazása úgy a Nyertes Ajánlattevőnek csatolnia kell a tétel részletes árelemzését, bizonylatait, számláit.” Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az Elektromos rezsióradíj nem értékelési szempont. Amennyiben a teljesítés során Elektromos rezsióradíj kerül alkalmazásra, abban az esetben az a Mélyépítési rezsióradíjra adott megajánlás szerint kerül elszámolásra. Az értékelési módszerek részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. Tervezés és kivitelezés indoklása: AK a 322/2015. (X. 30.) Korm. r. 14. § (2) bek. alapján rögzíti, hogy a tervezés és kivitelezés jellegű szerződést az indokolja, hogy a fűtőművek leállásai és távvezeték tervezett javítási szükségszerűen kapcsolódnak egymáshoz. A tervezések és kivitelezések megvalósításának feltétele a tervezett javítási, valamint az új fogyasztók bekötésének összehangolása. A telephelyekhez igazodó mennyiség előzetesen nem határozható meg. Új fogyasztó bekötésénél derül ki, hogy a régi vezetéken javítás szükséges, a munkák azonos területen zajlanak. A távhővezeték legalább 25 bar nyomásfokozatú és legalább 140 oC méretezési hőmérsékletű, forró vizet szállító távvezeték, amelyen a kivitelezési munkálatokat kell elvégezni, illetve új vezetékszakasz építése során ezen paramétereknek kell megfelelnie. A tervezési feladat továbbá megkívánja a teljes kivitelezési folyamat ismeretét, így a műszaki megfelelőség, működőképesség felelősségét nem lehet megosztani, azt egyetlen szereplőtől kell elvárni, szerződésszerűen megkövetelni Ajánlatkérőnek. A projektek terjedelme és összetettsége a tervezési feladatot végző folyamatos helyszíni jelenlétét is megköveteli az egyedi megrendelések tekintetében, a tervezési és a kivitelezési feladatok megosztását nem célszerű Ajánlatkérőnek több szereplőre osztani, hiszen az egyes szereplők közti szervezési feladatok, ezek végrehajtásának felelőssége egy szereplőre kell háruljon, valamint az egyes egyedi feladatok volumene miatt műszakilag is indokolt a tervezési és kivitelezési fázisainak egy közbeszerzési eljárásban történő beszerzése. A tervezés és kivitelezés egyben való kiírása a projekt teljes átfutásának idejét nagymértékben lerövidíti, nem szükséges külön tervezésre és külön kivitelezésre közbeszerzési eljárást lefolytatni, illetve annak a kockázata is kisebb, hogy a feladatok meghiúsulnak egy eredménytelen eljárás esetén. A 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról 3. mellékletének 2.1.7 pontja kimondja, hogy fűtési időszak: az év szeptember 15. napja és a következő év május 15. napja közötti időszak; e szerint a kivitelezési munkák elvégzésére nem a teljes naptári év áll rendelkezésre. A kivitelezés során, olyan előre nem látható akadályok is felmerülhetnek, amelyek a tervező azonnali reagálását teszi szükségesség, így a tervezés és kivitelezés különböző szereplők közötti megosztás esetén a kivitelezési feladatok elhúzódását, esetlegesen meghiúsulását vonhatná magával.

További információk a megújításról

A szerződés egy alkalommal, további 12 hónap időtartamra meghosszabbítható a keretösszeg kimerüléséig, ajánlatkérő egyoldalú jognyilatkozatával, változatlan szerződéses feltételek mellett. Részletesen lásd szerződéstervezet.

Az eljárás legfontosabb jellemzői

Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján értékeli. BT-77 III.4.5) folytatása Vállalkozó az előleg igénybevétele érdekében az egyedi megrendelés hatálybalépését követő 10 napon belül előlegbekérőt küld, amelyet Megrendelő a Vállalkozó előlegbekérőben foglalt számlaszámára történő átutalással, az abban foglalt (legalább 15 napos) teljesítési határidőben egyenlít ki. Vállalkozó az elutalt előleg számláján történt jóváírásának napjával az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi. CXXVII. törvénynek megfelelő előleg számlát állít ki és küld meg Megrendelő részére. Az előleg az első részszámlából kerül elszámolásra, amelyen feltüntetésre kerül az első rész ellenértéke, az előleg negatív előjellel és a különbözet, mint maradék kötelezettség kerül kifizetésre Megrendelő által. Amennyiben az első részszámla nem fedezi az előlegszámla összegét, úgy az előleg elszámolás a további számlák - vagy ha a Vállalkozó jelen szerződésben foglaltak alapján egy végszámla benyújtására jogosult, úgy annak - benyújtásával egy időben esedékes – mindaddig, amíg az előleg teljes visszafizetése meg nem történik. Teljesítés igazolás rendjét a szerződéstervezet tartalmazza. A finanszírozási és fizetési feltételeket részletesen a szerződéstervezet tartalmazza. Késedelmi kötbér: Ha a Vállalkozó késedelembe esik, és késedelmét kimenteni nem tudja, késedelmi kötbért köteles fizetni. A késedelmi kötbér mértéke a teljesítési határidő jellegétől függően naptári naponként/munkanaponként a késedelembe esés első napjától számítva oszthatatlan szolgáltatásnál a teljes szolgáltatás, osztható szolgáltatásnál a késedelmes teljesítéssel érintett rész nettó ellenértéke 1 %-ának megfelelő összeg, de legfeljebb 10 % (késedelmi kötbér maximum). A késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése a Vállalkozót nem mentesíti a teljesítés alól. Hibás teljesítési kötbér: Amennyiben Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, hibásan teljesít, úgy hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles, amelynek mértéke naptári naponként (vagy ha a határidő akként volt megadva, akkor munkanaponként) oszthatatlan szolgáltatásnál a teljes szolgáltatás, osztható szolgáltatásnál a hibás teljesítéssel érintett rész nettó ellenértékének 1 %-a (Megrendelő hiba kijavítására/kicserélésre adott határidőt követő naptól/munkanaptól számítva a jótállási-, szavatossági igény Vállalkozó általi teljesítéséig terjedő időszak napjainak/munkanapjainak száma alapján), de legfeljebb 10% (hibás teljesítési kötbér maximum). Megrendelő jogosult az egyedi megrendeléstől – érdekmúlás bizonyítása nélkül – elállni, vagy ha az eredeti állapotot nem lehet helyreállítani, azt – a teljesítésre adható további határidő kitűzése nélkül - azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a hibás teljesítési kötbér eléri kötbér maximumot. Egyedi megrendelés meghiúsulási kötbér: Amennyiben valamely egyedi megrendelés teljesítése olyan okból hiúsul meg, amelyért Vállalkozó felelős vagy Vállalkozó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja Megrendelőt meghiúsulási kötbér illeti meg, amelynek alapja az egyedi megrendelés meghiúsulással érintett részének nettó ellenértéke, mértéke pedig 20%. Meghiúsulási kötbér: Amennyiben jelen szerződés teljesítése olyan okból hiúsul meg, amelyért Vállalkozó felelős, vagy Vállalkozó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja a Megrendelőt meghiúsulási kötbér illeti meg, amelynek alapja a szerződés meghiúsulással érintett részének nettó ellenértéke, mértéke pedig 20%. A teljesítési és hibás teljesítési biztosíték mértéke az eseti megrendelés nettó értékének 3%-a a szerződéstervezetben részletezettek szerint. A teljesítési és hibás teljesítési biztosíték a Vállalkozó választása szerint teljesíthető óvadékként az előírt pénzösszegnek a Megrendelő letéti óvadéki számlájára történő befizetésével (K&H Bank Zrt.-nél vezetett 10400205-00033592-00000006) (átutalásával), pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia, vagy készfizető kezesség biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. Jótállás: 60 hónap. A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket részletesen a szerződéstervezet tartalmazza. Részletesen lásd szerződéstervezet.

Az ajánlatok felbontásának feltételei (Tájékoztatás a felhatalmazott személyekről és a felbontási eljárásról)

Az ajánlatok elektronikus bontásának szabályait a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a tartalmazza. Üzemzavar esetén ajánlatkérő felhívja a figyelmet az EKR rendelet 16. §-ára. A bontási eljárásra a Kbt. 68. § (1), (4) és (6) bekezdésében foglaltak is irányadóak.

További információk

Az ajánlatok elektronikus bontásának szabályait a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a tartalmazza. Üzemzavar esetén ajánlatkérő felhívja a figyelmet az EKR rendelet 16. §-ára. A bontási eljárásra a Kbt. 68. § (1), (4) és (6) bekezdésében foglaltak is irányadóak.

A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid leírása

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott pénzügyi, illetve gazdasági alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására az ajánlattevő köteles benyújtani: P.1) a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján saját vagy jogelődje utolsó 3 mérlegfordulóval lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját, ha gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdésének alkalmazása esetén csatolni kell a működésének ideje alatt a távhőtechológiai és/vagy közmű csővezetéki munkák kivitelezési tevékenységből származó, ÁFA nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozatot. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésében foglaltakra. Ha az ajánlattevő a P.1) szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírtalkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. Az alkalmasság igazolása során a fentebb megjelölt jogszabályhelyeken túl figyelemmel kell lenni a Kbt. 65. §(6)–(8), valamint (11) bekezdéseiben foglaltakra is. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 2 Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben: P.1) Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 (három) mérlegfordulóval lezárt üzleti évből az adózott eredménye egynél több évben negatív volt, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés szerinti esetben – azaz, ha az ajánlattevő azért nem rendelkezik beszámolóval az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését – az ajánlattevő alkalmatlan, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (távhőtechológiai és/vagy közmű csővezetéki munkák kivitelezése) tevékenységből származó – árbevétele nem éri el a nettó 1.100.000.000,- HUF-ot.

A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid leírása

Az ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására az ajánlattevő köteles benyújtani: M.1) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja és 22. § (3) bekezdés alapján ismertesse az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) teljesített távhővezeték rendszer építési és/vagy rekonstrukciós munkák kivitelezési tevékenységre vonatkozó, az alkalmasság M.1) pontja szerinti minimumkövetelményben meghatározott referenciák ismertetéséről szóló, a szerződést kötő másik fél által adott igazolást (321/2015. (X. 30.) 22. § (3) bekezdés szerint) legalább a következő tartalommal: • az építési beruházás tárgya, valamint mennyisége (olyan részletezettséggel, hogy abból az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen) • szerződést kötő másik fél, • a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont - év, hónap, nap pontossággal) és helye, továbbá • nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e). Amennyiben a teljesítés nem a szerződésnek megfelelően történt, ismertetni kell az eltérés okát és mértékét, valamint a gazdasági szereplő szerződésszegése esetén annak tényét, hogy a gazdasági szereplő szerződésszegésért való felelőssége fennáll-e. Ajánlatkérő a referencia igazolás tartalmi elemei között jogosult előírni az alkalmasság megállapításához szükséges további adat megadását is. Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 2 Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben: Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha M.1) nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) teljesített (sikeres műszaki átadás-átvételi eljárással lezárt), nagyvárosi, teljesen közművesített környezetben megvalósult, alábbi referenciákkal: - M.1.1. legalább 1500 nyvfm - ebből legalább 926 nyvfm hosszússágú és legalább DN200-as - előreszigetelt, földbe fektetett acél haszoncsöves távhővezeték rendszer építési és/vagy rekonstrukciós munkáinak kivitelezésére vonatkozó referenciával a szükséges anyagok biztosításával. - M.1.2. legalább 1 db, olyan távhővezeték rendszer építésére és/vagy rekonstrukciójára vonatkozó referenciával, mely közműkiváltási munkákat, provizor távhővezeték, valamint vasbeton távhővezetéki akna építését és belső gépészeti szerelését is magában foglalta. - M.1.3. legalább 1 db, olyan távhővezeték rendszer építésére és/vagy rekonstrukciójára vonatkozó referenciával, amely a kivitelezési munkákkal érintett utak és/vagy zöldfelületek és/vagy burkolatok helyreállítását is magában foglalta. - M.1.4. legalább 1 db, olyan távhővezeték-rendszer javítására és/vagy karbantartására és/vagy rekontsukciójára vonatkozó referenciával, amely engedélyes kiviteli terveinek elkészítését is magában foglalta. Az M.1.1. pontban foglalt minimumkövetelmény legfeljebb 2 db szerződéssel igazolható, az M.1.2. és M.1.3. és M.1.4 pontokban előírtak egy-egy szerződéssel igazolhatóak. Egy szerződés több alkalmassági követelmény igazolására is felhasználható, amennyiben az valamennyi előírt követelménynek megfelel. Távhővezetéki rendszer: az a csővezeték hálózat - a hozzá tartozó műtárgyakkal, hálózati szerelvényekkel, kapcsolódó automatikákkal, műszerekkel, elektromos berendezésekkel együtt -, amely a távhőnek (hőhordozó közegnek) a távhőtermelő létesítménytől a csatlakozási pontig történő szállítására, elosztására szolgál. Ajánlatkérő nagyvárosi környezet alatt a legalább 100.000 fő lakosságszámot elérő településeket érti. Ajánlatkérő a teljesen közművesített környezet alatt az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 8. § (2) bek. a) pont szerinti fogalmat érti.

A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid leírása

M.2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján ismertetni kell azokat a szakembereket a megnevezésükkel, végzettségük, illetve képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A szakemberek bemutatása során csatolandók: • Ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek nevéről és hogy melyik alkalmassági követelményre kívánja bemutatni őket; • szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (amelyből a szakember a minimumkövetelményben előírt tapasztalata egyértelműen kiderül, amennyiben a szakember rendelkezik az előírt szakmai jogosultsággal, elegendő a megszerzésének kezdő időpontját és a kamarai nyilvántartás számát megadni, a szakmai tapasztalatot az önéletrajzban év/hónap bontásban szükséges megadni, az időben párhuzamosan megszerzett szakmai tapasztalat egyszer kerül figyelembe vételre); • a szakemberek végzettségét/képzettségét igazoló dokumentumok/bizonyítványok egyszerű másolata; • a szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat. Amennyiben a bemutatott szakember nem rendelkezik az előírt jogosultsággal, akkor csatolandó a szakember által aláírt szakmai önéletrajz olyan formában és tartalommal (év/hónap bontásban, a konkrét végzett tevékenység megjelölésével), hogy abból az előírt alkalmassági követelmény megléte egyértelműen megállapítható legyen és csatolandó a szakember felsőfokú végzettségét érvényesen és hatályosan igazoló dokumentum másolati példánya. Az alkalmasság igazolása során a fentebb megjelölt jogszabályhelyeken túl figyelemmel kell lenni a Kbt. 65. §-ában foglaltakra. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 2 Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben: M.2) nem rendelkezik M.2.1) legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-TH – Föld feletti és föld alatti távhővezeték, azok tartozékai és védőberendezései építésének felelős műszaki vezetése jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel illetve képzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőknek nyertességük esetén legkésőbb a szerződéskötés időpontjában kell rendelkezniük ilyen jogosultsággal és tapasztalattal rendelkező szakemberrel. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül, a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltakra figyelemmel. M.2.2) legalább 2 fő hegesztővel, aki(k) az MSZ EN ISO 9606-1:2017 (vagy azzal egyenértékű, de nem vállalati belső minősítés szerint) szabvány szerinti érvényes, megfelelő minősítéssel rendelkeznek az alábbiak szerint M.2.2.1) legalább 1 fő, akinek a minősítése megfelel az alábbiaknak: Hegesztési eljárás: 111, Termék típus: T, Kötés típus/varrat típus: BW, Hegesztési hozaganyag csoport: FM1 (vagy a vonatkozó szabvány szerint arra érvényes hozaganyag csoport), Hegesztési hozaganyag típusa: C, Hegesztési pozíciók: PC és PH vagy PJ vagy PF, vagy J-L045 vagy H-L045 M.2.2.2) legalább 1 fő, akinek a minősítése megfelel az alábbiaknak: Hegesztési eljárás: 141, Termék típus: T, Kötés típus/varrat típus: BW, Hegesztési hozaganyag csoport: FM1 (vagy az arra a vonatkozó szabvány szerint érvényes hozaganyag csoport), Hegesztési hozaganyag típusa: S, Hegesztési pozíciók: PC és PH vagy PJ vagy PF, vagy J-L045 vagy H-L045 Méret: • 141 eljárás esetében a cső külső átmérője 33,7 mm≤ D ≤ 114,3 mm (vagy a vonatkozó szabvány szerint erre az átmérő tartományra érvényes átmérő), az anyagvastagság 3,2≤t≤3,6 mm (vagy a vonatkozó szabvány szerint erre az anyagvastagság tartományra érvényes anyagvastagság); • 111 eljárásnál cső külső átmérője 114,3 mm≤ D ≤ 813,0 mm (vagy a vonatkozó szabvány szerint erre az átmérő tartományra érvényes átmérő) az anyagvastagság 3,6≤t≤8,8 mm (vagy a vonatkozó szabvány szerint erre az anyagvastagság tartományra érvényes anyagvastagság) Az előírt egyes feltételek igazolására a hegesztők MSZ EN ISO 9606-1 szerinti (vagy ezzel egyenértékű), érvényes (a minősítő bizonyítványon feltüntetett érvényességi időn belüli) minősítő bizonyítványát kérjük bemutatni. Egy hegesztési szakember több hegesztési eljárás szerinti alkalmassági feltételt is igazolhat.

A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid leírása

SZ.1) és SZ.2) Gazdasági szereplőnek az ajánlatban a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § szerinti felhívására az ajánlattevő köteles benyújtani a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást. (Amennyiben a rendelkezésre álló nyilvántartás(ok)ból teljes körűen ellenőrizhető az alkalmassági feltételnek való megfelelés, a gazdasági szereplő a nyilvántartások elérési helyét kell az ajánlatban feltüntetnie.) Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Gazdasági szereplő SZ.1) Alkalmatlan az Ajánlattevő, a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés alapján, ha az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő, a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében nem szerepel, vagy a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba nincs bejegyezve, valamint nem teljesíti az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt. SZ.2) Alkalmatlan Ajánlattevő, a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés, ha nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői (mérnöki) szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében, ill. a nem Magyaro.-on letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba nincs bejegyezve, valamint nem teljesíti az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt.

A gazdasági szereplők azon csoportjának jogi formája, amelynek a szerződést oda kell ítélni

Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé és nem is követeli meg a Kbt. 35. § (9) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását sem az önálló, sem a közös Ajánlattevők tekintetében

A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre

Az ajánlattétel, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme: HUF. Megrendelő fizetési biztosítékot nem ad és egyéb szerződést biztosító mellékkötelezettségek sem terhelik. Tekintettel arra, hogy jelen szerződés tárgyát építési beruházás képezi: amennyiben az egyedi megrendelés teljesítésének időtartama meghaladja a két hónapot, úgy a Megrendelő a Kbt. 135. § (7) bekezdése, és az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1)-(3) bekezdése szerint előleg fizetését biztosítja Vállalkozó részére - az általános forgalmi adó nélkül számított - teljes nettó Vállalkozói díj legfeljebb 5 (öt) %-ának megfelelő mértékben, de legfeljebb kétszázötvenmillió forint összegben.

A szerződés teljesítésének feltételei

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény, valamint a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet, illetve a Kbt. 27/A. §-ára és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § - 32. § rendelkezéseire figyelemmel.

Kizárási okok leírása

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt alkalmaság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. Igazolási mód: Kbt. 67. §(1) és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 1. § (1) bek. alapján AT köteles az ajánlatában — az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával — előzetesen igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. hatálya alá. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bek.-ben foglaltak alapján AT-t megfelelő határidőtűzésével felhívja a kizáró okokkal kapcsolatban előírt igazolások benyújtására, amelyet AT-nek az alábbiak szerinti kell igazolni: A Magyaro.-on letelepedett AT-nek a kizáró okok hiányát a Kr. 8. §-aiban foglaltak szerint, a nem Magyarországon letelepedett AT-nek a kizáró okok hiányát a Kr. 10. §-aiban foglaltak szerint kell igazolni. A kizáró okok hiányának igazolása során a Kr. 12–16. §-aiban foglaltak megfelelően irányadók. A Kbt. 67. § (4) bek. alapján AT-nek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt.62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t. A Kr. 15. § (1) bek. alapján AT az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás, az ajánlatban be kell nyújtani AT erre vonatkozó nemleges tartalmú nyilatkozatát. A kizáró okok igazolása során figyelemmel kell lenni a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 1. § (7) bek. és 16. §-ában foglaltakra is. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. §-7.§ szakaszaira. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (9) bekezdése alapján ajánlattevőnek vagy részvételre jelentkezőnek az ajánlatában, illetve részvételi jelentkezésében, annak uniós értékhatárt elérő becsült értékű közbeszerzési eljárásban történő benyújtásakor nyilatkoznia kell arról, hogy ajánlata, illetve részvételi jelentkezése tekintetében fennáll-e az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2014. július 31-i 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdésében meghatározott, a közbeszerzési vagy koncessziós szerződés odaítélésére vonatkozó tilalom.

További információk

1. Az egyedi szerződés keretében elvégzendő feladatok összefüggő speciális technológiai egységet alkotnak, amelyek megvalósítása speciális szaktudást igényel, azokat az ajánlatkérő jelenleg rendelkezése álló ismeretei szerint észszerűtlen lenne részekre bontani, mert azt eredményezné, hogy az egyes megrendelések tárgyát képező oszthatatlan építési beruházások bizonyos munkanemeit egy munkaterületen esetlegesen több, speciális tudással nem rendelkező vállalkozó is végezné. Másrészt a vonatkozó jogszabályi előírások miatt az építendő távhő bekötővezetéket a már meglévő távhőhálózatra csak a 2005. évi XVIII. távhő törvényben előírt fűtési időszakon (szeptember 15. – május 15.) kívüli rövid időszakban lehet csatlakoztatni, mert nem korlátozható tartósan a meglévő fogyasztóknak nyújtott szolgáltatás (fűtés, használati melegvíz), így ajánlatkérőnek a keretszerződés keretében elvégzendő munkák végrehajtására, bizonyos esetekben rövid idő (évente 4-5 hónap) áll rendelkezésre. Amennyiben az egyes kivitelezési feladatok, és az azokhoz tartozó tervezési feladatok egy Vállalkozó kezében összpontosulnak, úgy a feladatok teljesítésére párhuzamosan is lehetőség van, gyorsabb és összehangoltabb lesz az ütemezett javítási, valamint új fogyasztók bekötése, amely lehetővé teszi, hogy a hivatkozott rendkívül rövid rendelkezésre álló idő alatt történő teljesítést. 2. Minden kommunikáció és az ajánlatok benyújtása is az EKR-ben (www.ekr.gov.hu) történik figyelemmel a Kbt. 40. § (1) bek.ben foglaltakra. Az EKR használatához a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 6. §-a szerinti regisztráció szükséges. 3. Az ajánlatot a Kbt. 66.§ (1) bekezdés szerint kell elkészíteni és benyújtani pdf. formátumban egy vagy több file-ban. 4. Az ajánlatnak tartalmazni kell a Kbt. 66. § (5) bekezdésének megfelelő Felolvasólapot (EKR űrlap), amely tartalmazza a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti információkat. 5. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltak szerint (EKR űrlap). 6. Ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja szerinti nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni. 7. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek együttműködési megállapodást kell kötni a dokumentációban foglaltak szerint, amelyben a képviselő közös ajánlattevőt meg kell jelölni, és a közös ajánlattevőknek a szerződés teljesítésére egyetemleges felelősséget vállalnak. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. 8. Az ajánlatban nyilatkoznia kell folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is szükséges benyújtani. 9. A nyertes AT-nek az első egyedi megrendelésre vonatkozó, a szerződéstervezet 3.c. melléklet szerinti megállapodás nyertes ajánlattevő által történő aláírásának és megküldésének napjáig, de legkésőbb a megállapodási dokumentum Ajánlatkérő általi elküldését követő 3. (harmadik) munkanapig -, a szerződés teljes időtartamára (jótállási időre is kiterjedően) felelősségbiztosítási szerződést kell kötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását ki kell terjeszteni a jelen közbeszerzési eljárás szerinti építési és tervezési munkáira. Az összkockázatú építés-szerelési biztosítás (CAR) építési- akkor megfelelő, ha magában foglalja legalább az I. fejezetet (All Risk dologi károk) és kártérítési felső határa (limit) eléri, vagy meghaladja a 200.000.000,- Ft, azaz kettőszázmillió forint / káresemény és 600.000.000,- Ft, azaz hatszázmillió forint/év, A tervezői felelősségbiztosítás akkor megfelelő, ha a kártérítési felső határa (limit) eléri, vagy meghaladja a 20.000.000,- Ft/káresemény, azaz húszmillió forint / káresemény és a 60.000.000,- Ft / év, azaz hatvanmillió forint/év összeget. 10. Az ajánlathoz csatolni kell Ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nevében megtett és az ajánlathoz csatolt nyilatkozatokat aláíró(k) közjegyző által elkészített aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd által készített aláírás-mintáját (egyszerű másolatban). A gazdasági szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy aláírás mintáját kamarai jogtanácsos is ellenjegyezheti a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel. Amennyiben a képviseletre jogosult személy(ek) meghatalmazása alapján adott gazdálkodó szervezet képviseletében más személy jár el, úgy a meghatalmazó(k) és a meghatalmazott aláírásával ellátott, magánokiratba foglalt meghatalmazás eredeti, vagy egyszerű másolati példányát és a meghatalmazó(k) közjegyző által elkészített aláírási címpéldányát illetve ügyvéd által készített aláírás mintáját (egyszerű másolatban) kell az ajánlathoz csatolni. Amennyiben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet természetes személy (ideértve az egyéni vállalkozót is), úgy az általuk megtett és az ajánlathoz csatolt nyilatkozatokat teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni és ezekhez csatolni kell a természetes személy személyazonosságának igazolására a 1992. évi LXVI. tv. 29. § (3) bekezdés alapján alkalmas okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél, kártyaformátumú vezetői engedély) egyszerű másolatát. 11. AK felhívja a figyelmet az üzleti titokkal kapcsolatban a Kbt. 44.§-ában foglaltakra. 12. AK jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. 13. AK felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az eljárás nyelve kizárólag a magyar. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítását is elfogadja. 14. Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdés alapján a P.1), , M.1), M.2), alkalmassági követelmények, a minősített ajánlattevők követelményeihez képest szigorúbbak. Az ajánlatkérő a jelen felhívásban előírt alkalmassági feltételeket és ezek előírt igazolási módját minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező "bronz fokozat" megszerzéséhez szükséges minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg, a következők szerint: - kizáró okok tekintetében " Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok." - pénzügyi alkalmassági követelmény tekintetében: Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdését is előírja azon gazdasági szereplők részére, amelyek a vizsgált időszak kezdete után kezdték meg működésüket. - műszaki-szakmai alkalmassági követelmény tekintetében: közbeszerzés tárgyához igazodó, meghatározott nyvfm tárhővezeték rendszer építését/és vagy rekonstrukcióját tartalmazó referenciaigazolást szükséges benyújtani, továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja szerinti szakemberre vonatkozó alkalmassági követelmény is előírásra került. A részletes igazolási módokat a felhívás vonatkozó pontjai tartalmazzák. A minősített ajánlattevőknek a 321/2015.(X. 30.) Korm. rend 30. § (3)-(4) bekezdése alapján a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmasságukat külön kell igazolni jelen felhívás szerint. 15. Hiánypótlás a Kbt. 71. § (6) alapján, teljes körben korlátozás nélkül biztosított. 16. Ajánlatkérő nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához az eljárásban való részvételt. 17. Ajánlatkérő a Kbt. 81.§ (4) és (5) bek. megfelelően jár el. 18. Ajánlatkérő az előírt 2 hónapos időtartam alatt 60 napot ért. 19. Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján értékeli. 20. AT-nek ajánlatában nyilatkozni szükséges az üvegkapu használatáról a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 34/A.§-ára tekintettel. 21. Eljárásban részt vevő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve és lajstromszáma: Sallai Zoltán (00888) 22. Ajánlatkérő a Magyarország 2025. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2024. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: 2024. évi LXXIV. törvény) 253. § (1) bekezdése alapján – összhangban a Kbt. 53. § (5) bekezdésével – rögzíti, hogy a tárgyi eljárás feltételes eljárásként kerül megindításra. Az eljárás eredményeképpen létrejövő szerződés kizárólag a miniszter 2024. évi LXXIV. törvény 254. § (3) bekezdésében rögzített véleményének rendelkezésre állása esetén köthető meg. Amennyiben a miniszter a törvényben foglalt határidőn belül költségellenőrzéssel kapcsolatos véleményét nem adja meg, a szerződés megköthető.