AIR-PRON: BUD állóhelyek infrastruktúra fejlesztés

Budapest Airport Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Üzemeltető Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A közbeszerzési eljárás tárgyát képező AIR-PRON: BUD állóhelyek infrastruktúra fejlesztés projekt az alábbi részekből áll: 1. rész: Meglévő áramellátási infrastruktúra fejlesztése 2. rész: Repülőtéri utashidak előkezelt levegő (PCA) és távoli állóhelyek földi áramforrás (GPU) rendszereinek szállítása és telepítése, valamint az ahhoz szükséges tervezés és kivitelezés 3. rész: 4x100kW e-töltők szállítása és telepítése, valamint az ahhoz szükséges tervezés és kivitelezés a Cargo Apron PH2 területén Részletesen a csatolt műszaki dokumentációk és szerződéstervezetek szerint.

Határidő

Deadline 2026-12-15

Kicsoda? Mi az? Hol?
Beszerzési előzmények
Dátum Dokumentum
2026-10-29 Ajánlati felhívás
Ajánlati felhívás (2026-10-29)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: AIR-PRON: BUD állóhelyek infrastruktúra fejlesztés
Hivatkozási szám: EKR001735462026
Rövid leírás:
A közbeszerzési eljárás tárgyát képező AIR-PRON: BUD állóhelyek infrastruktúra fejlesztés projekt az alábbi részekből áll: 1. rész: Meglévő áramellátási infrastruktúra fejlesztése 2. rész: Repülőtéri utashidak előkezelt levegő (PCA) és távoli állóhelyek földi áramforrás (GPU) rendszereinek szállítása és telepítése, valamint az ahhoz szükséges tervezés és kivitelezés 3. rész: 4x100kW e-töltők szállítása és telepítése, valamint az ahhoz szükséges tervezés és kivitelezés a Cargo Apron PH2 területén Részletesen a csatolt műszaki dokumentációk és szerződéstervezetek szerint.
Többet mutasson
Szerződés típusa: Építési beruházás
Termékek/szolgáltatások: Villamos szerelési munka 📦
Információk a tételekről
Ez a szerződés tételekre oszlik ✅
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető tételek maximális száma: 3
Az ajánlatok legfeljebb a következő tételekre nyújthatók be: 3

1️⃣
Belső azonosító: EKR001735462026/1
Cím: Meglévő áramellátási infrastruktúra fejlesztése
Ebben a közbeszerzésben kis- és középvállalkozások (kkv-k) is részt vehetnek ✅
A beszerzés leírása:
1. rész: Meglévő áramellátási infrastruktúra fejlesztése Nyertes ajánlattevő feladata a 11/0,4kV-os transzformátorállomás és ellátó kábel csatlakozások, nyomvonalak kiépítése tárgyú munkálatokhoz kapcsolódó tervezési és kivitelezési feladatok teljes körű megvalósítása a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki dokumentáció és szerződéstervezet szerint. A vállalkozás tárgya a 11/0,4kV-os transzformátorállomás, ellátó kábel csatlakozások és nyomvonalak tervezési és kivitelezési feladatainak elvégzése az alábbi ütemezés szerint: 1. ütem: T2A területen a telepítésre kerülő PCA eszközök, valamint a Cargo Apron PH1 területen a telepítésre kerülő GPU eszközök működéséhez szükséges új elektromos nyomvonalak kiépítése. 2. ütem: PIER B területen a 11/0,4kV-os transzformátorállomás és ellátó kábelcsatlakozások, nyomvonalak kiépítése, valamint a PIER B új transzformátorállomást ellátó új 11 kV nyomvonal kiépítése. 3. ütem: T2B területen a telepítésre kerülő PCA eszközök, valamint a PIER B területen a telepítésre kerülő PCA és GPU eszközök működéséhez szükséges új elektromos nyomvonalak kiépítése. 4. ütem: PIER 1 területen a telepítésre kerülő GPU eszközök működéséhez szükséges új elektromos nyomvonalak kiépítése. Az épületen belüli fogadóhelyiségben telepítendő transzformátorállomás kiépítése során a Műszaki feladatkiírásban, Jóváhagyási terven rögzített elemek kiépítése (pl. de nem kizárólag a 3 db 2000 kVA 11/0,4 KV transzformátorok, KÖF kapcsolóberendezések, elosztók) is szükséges. A vállalkozás keretében a Nyertes ajánlattevő tervezési feladata különösen a kivitelezés megvalósításához szükséges teljeskörű engedélyezési és kiviteli tervek, valamint a kiviteli tervek részeként a Műszaki Feladatkiírásban előírtaknak megfelelő organizációs tervek elkészítése a kivitelezési munkák minden ütemére, illetve ütemenként az eltérő fázisokra vonatkozólag, továbbá a szerződésben és mellékleteiben foglalt formai és tartalmi követelményeknek megfelelő, teljeskörű megvalósulási dokumentáció átadása. Irányított fúrás mennyisége: Cargo Apron: 338 m (6 irányított fúrás összesen) PIER 1: 1.000 m (8 irányított fúrás összesen) PIER B: 206 m (1 irányított fúrás, ez a leghosszabb a projektben) ÖSSZESEN: 1.544 m Középfeszültségű (11 kV) földkábel mennyisége összesen 3.999 fm (568+765 fm, összesen 1.333 fm, párhuzamosan 3 db kábel). Kültéri bazaltbeton burkolat építése: Cargo Apron: 123 m2 (6 akna körül, helyszínen összesen) PIER 1: 450 m2 (8 helyszínen összesen) PIER B: 25,5 m2 (1 helyszínen összesen) ÖSSZESEN: 598,5 m2 Részletesen a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
Többet mutasson
További információk:
1. Ajánlatkérő nem követeli meg és nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását, illetve nem teszi lehetővé többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtását. 2. Ajánlatkérő tárgyi eljárás előkészítése során előzetes piaci konzultációt folytatott le (EKR001646652026). Ajánlatkérő tárgyi eljárás során nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi ok lehetőségét. 3. Ajánlatkérő (AK) az érvényes ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bek c) pontja alapján értékeli. A részszempontonként adható pontszám: 0–10. Módszer: 1., 2., 6. szempont - fordított arányosítás 3., 4. 5. szempont - egyenes arányosítás AK élve a Kbt. 77. § (1) bek-ben foglaltakkal a 3. szempontnál 36 hónapban, a 4. és 5.. részszempontnál 4 darabban rögzíti az ajánlati elem legkedvezőbb szintjét, amelyre és amelynél még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad és a képletbe is ezen érték kerül behelyettesítésre. A 3., 4. és 5. szempont tekintetében 0 (darab, illetve hónap) is érvényesen megajánlható. Amennyiben Ajánlattevő a felolvasólapon a 4 és 5. szempont vonatkozásában 0-nál nagyobb értéket ajánl meg, a megajánlott szakember szakmai önéletrajzával kell alátámasztani a megajánlott adatokat. Az értékelési részszempontokhoz kapcsolódó alkalmassági követelmények ellenőrzése érdekében a szakember önéletrajzát teljeskörűen (mind az alkalmasság szempontjából releváns tapasztalat, mind az értékelés szempontjából releváns többlettapasztalat bemutatásával) szükséges ajánlattevőknek már az ajánlatban benyújtaniuk. A 6. szempont esetében AK élve a Kbt. 77. § (1) bek-ben foglaltakkal a 24 órában rögzíti az ajánlati elem legkedvezőtlenebb szintjét, amelynél kedvezőtlenebb megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen. 5. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseit. 6. A tárgyi beruházás 1. részfeladata a 707/2021. (XII. 15.) Kr. hatálya alá tartozik, így AT az ajánlatában köteles majd nyilatkozni arról, hogy az Üvegkapu használatára vonatkozó követelményeket megismerte, továbbá a nyertes AT-ként szerződő fél a szerződés teljesítése során köteles az Üvegkapu alkalmazására. 7. Az 1. részfeladat beszerzés tárgyát képező építési beruházás nem tartozik az állami beruházásokról szóló 2023. évi LXIX. törvény hatálya alá. 8. Szerződéskötési feltétel az alábbi biztosítások megkötése vagy meglévő biztosítások kiterjesztése: - építés–szerelés biztosítási szerződés („C.A.R”) megléte a szerződéstervezetben rögzítettek szerint, - a munkavállalóit ért balesetekre vonatkozó munkáltatói felelősségbiztosítás, minimálisan 30.000.000 Ft/kár és 100.000.000 Ft/év kártérítési limitre. - az Építőipari Kivitelezési Kormányrendelet 21/B-21/G. § szerinti kivitelezői felelősségbiztosítás, valamint a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 15/F-15/L. § szerinti tervezői felelősségbiztosítás figyelemmel a szerződésben rögzített követelményekre. - legalább 250.000.000 Ft összegű káreseményenkénti kártérítési limitű, tervezői felelősségbiztosítás. - Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás a repülőtér területére bármilyen okból belépő gépjárműveire vonatkozóan. - Üzemi és gépi berendezésekre, felszerelésekre vonatkozó vagyonbiztosítás az építkezések során használt berendezésekre, eszközökre és gépekre. A biztosítási összegnek ezen eszközök teljes pótlási értékének kell lennie. Részletesen a szerződéstervezetben foglaltak szerint. 9. Nyertes ajánlattevőnek szerződéskötésig rendelkeznie kell 1 fő tervező szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet szerinti EN-VI (energiaellátási építmények tervezési szakterület, villamosenergetikai építmények tervezési szakterület) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkezik. 10. Nyertes ajánlattevőnek szerződéskötésig rendelkeznie kell 1 fő tervező szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet szerinti KÉ-K (közlekedési építmények tervezési szakterület, közúti építmények tervezési részszakterület) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkezik.
Többet mutasson
További termékek/szolgáltatások:
+ még 2
A környezeti hatások csökkentését célzó módszer: Egyéb
Zöld közbeszerzési kritériumok: Egyéb zöld közbeszerzésre vonatkozó kritériumok
Fő helyszín vagy teljesítési hely: Budapest Airport Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér
Ország: Magyarország 🇭🇺
A teljesítés helye: Pest 🏙️
Időtartam: 420 nap
A megújítások maximális száma: 0
Információk a lehetőségekről
Opciók ✅
A lehetőségek leírása:
Megrendelő a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján opciós tételként jogosult megrendelni az alábbi feladatok Vállalkozó általi elvégzését. Megrendelő az opció megrendelésére nem köteles, csak jogosult. Megrendelő jogosult az opciós tételek külön-külön történő lehívására is, azzal, hogy jogosult kizárólag egyes opciós tételek, illetve az opciós tételek egy részének megrendelésére is. A szerződésben meghatározott határidőben történt megrendelés esetén Vállalkozó kötelessé válik az opciós tételt az előre rögzített összegen, a szerződésben meghatározott feltételek szerint elvégezni. Opciós Tétel1: a Cargo Apron PH1 C1 és C2 állóhelyeknél további 1-1 (egy-egy) erősáramú nyomvonal fektetése, kiépített alépítménybe behúzása az alap műszaki tartalom szerinti nyomvonal mellé, illetve alépítménybe, azzal azonos műszaki tartalommal a Műszaki Feladatkiírásban meghatározottak szerint. Megrendelő az Opciós Tétel1 megrendelésére legkésőbb az 1. ütem munkaterületének átadásáig jogosult. Az Opciós Tétel1 kötbérterhes teljesítési határideje az 1. ütemre vonatkozó szerződéstervezet 6.1.3 pont szerinti teljesítési Határidő. Megrendelő jogosult az Opciós Tétel1 keretében a Cargo Apron C1 és C2 állóhelyekre vonatkozó opciós műszaki tartalmat együttesen vagy állóhelyenként külön-külön lehívni. Opciós Tétel2: a Cargo Apron PH1 területén kiépítésre kerülő aknákban (6 db), víztelenítési szivattyú rendszer telepítése, beüzemelése (6 db. energiaellátó kábellel együtt) a Műszaki Feladatkiírásban meghatározottak szerint. Megrendelő az Opciós Tétel2 megrendelésére legkésőbb az 1. ütem munkaterületének átadásáig jogosult. Az Opciós Tétel2 kötbérterhes teljesítési határideje az 1. ütemre vonatkozó szerződéstervezet 6.1.3 pont szerinti teljesítési Határidő. Részletesen a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet és műszaki dokumentációban foglaltak szerint.
Többet mutasson
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): 3. Az előírt kötelező jótálláson felül vállalt többletjótállás (min. 0, legkedvezőbb szint 36 hónap)
Minőségi kritérium (súlyozás): 10
Minőségi kritérium (név): 4. M.2.3. szakember (MV-ÉV) alkalmassági követelményen felüli, nemzetközi repülőtér területén megvalósult, szakterületének megfelelő beruházás megvalósítására vonatkozó többlettapasztalata (projektek darabszáma, min. 0, legkedvezőbb szint 4 db)
Minőségi kritérium (súlyozás): 8
Minőségi kritérium (név): 5. M.2.4. szakember (MV-KÉ) alkalmassági követelményen felüli, nemzetközi repülőtér területén megvalósult, szakterületének megfelelő beruházás megvalósítására vonatkozó többlettapasztalata (projektek darabszáma, min. 0, legkedvezőbb szint 4 db)
6. Szerződés 9.5. pontja szerinti javítási munkák megkezdési határideje egész órában (max. 24 óra)
Minőségi kritérium (súlyozás): 4
Ár ✅
Ár (súlyozás): 68
2
Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0001

2️⃣
Belső azonosító: EKR001735462026/2
Cím: PCA és GPU rendszereinek szállítása és telepítése
A beszerzés leírása:
2. rész: Repülőtéri utashidak előkezelt levegő (PCA) és távoli állóhelyek földi áramforrás (GPU) rendszereinek szállítása és telepítése, valamint az ahhoz szükséges tervezés és kivitelezés Nyertes ajánlattevő a Repülőtéri utashidak előkezelt levegő (PCA) és távoli állóhelyek földi áramforrás (GPU) rendszereinek szállítása és telepítése, valamint az ahhoz szükséges tervezés és kivitelezés tárgyú munkálatok keretében a Műszaki Feladatkiírás és Jóváhagyási terv szerinti PCA és GPU berendezéseket (a továbbiakban együttesen: Berendezések) beszerzi, a Megrendelő részére leszállítja, telepíti és üzembe helyezi, továbbá a Berendezések rendeltetésszerű működéséhez és használatához szükséges kapcsolódó tervezési és kivitelezési feladatokat teljes körűen elvégzi a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki dokumentáció és szerződéstervezet szerint. A vállalkozás tárgyát különösen a Repülőtér kijelölt utas- és teherállóhelyei vonatkozásában összesen 15 db rögzített földi áramfejlesztő berendezés (GPU), valamint az utashidak vonatkozásában 17 db előkondicionált levegőt biztosító berendezés (PCA) beszerzése, leszállítása, telepítése és üzembe helyezése, továbbá a kapcsolódó tervezési és kivitelezési feladatok elvégzése képezik. A Vállalkozás teljesítése az alábbi ütemezés szerint történik: 1. ütem: T2A és Cargo Apron PH1 területeken a PCA és GPU berendezések telepítése és a kapcsolódó további feladatok elvégzése. 2. ütem: T2B és PIER B területeken a PCA és GPU berendezések telepítése és a kapcsolódó további feladatok elvégzése. 3. ütem: PIER 1 területen a GPU berendezések telepítése és a kapcsolódó további feladatok elvégzése. A vállalkozás keretében a Nyertes ajánlattevő tervezési feladata különösen a vállalkozás megvalósításához szükséges teljeskörű kiviteli tervek, valamint a kiviteli tervek részeként a Műszaki Feladatkiírásban előírtaknak megfelelő organizációs tervek elkészítése a kivitelezési munkák minden ütemére, illetve ütemenként az eltérő fázisokra vonatkozólag, továbbá a szerződésben és mellékleteiben foglalt formai és tartalmi követelményeknek megfelelő, teljeskörű megvalósulási dokumentáció átadása. A teljesítés során Nyertes ajánlattevőnek a PCA-k esetében az EN 12312-17 (Légi járművek földi kiszolgáló berendezései — Specifikus követelmények — 17. rész: Légkondicionáló berendezések) szabvány, a GPU-k esetében az EN 2282 (Repülés és űrhajózás. A légi járművek villamosenergia-ellátásának jellemzői) szabvány vagy azzal egyenértékű nemzeti, nemzetközi vagy iparági szabvány azzal egyenértékű nemzeti, nemzetközi vagy iparági szabvány szerinti követelményeknek megfelelően kell eljárnia. Részletesen a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
Többet mutasson
További információk:
1. Ajánlatkérő nem követeli meg és nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását, illetve nem teszi lehetővé többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtását. 2. Ajánlatkérő tárgyi eljárás előkészítése során előzetes piaci konzultációt folytatott le (EKR001646652026). Ajánlatkérő tárgyi eljárás során nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi ok lehetőségét. 3. Ajánlatkérő (AK) az érvényes ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bek c) pontja alapján értékeli. Módszer: 1., 2., 4., 7., 10. szempont - fordított arányosítás 3., 5., 6. szempont - egyenes arányosítás 8., 9. szempont - pontkiosztás A részszempontonként adható pontszám: 0–10. A 8. és 9. szempont esetén: Igen - 10 pont, Nem - 0 pont. AK élve a Kbt. 77. § (1) bek-ben foglaltakkal a 3. szempontnál 36 hónapban rögzíti az ajánlati elem legkedvezőbb szintjét, amelyre és amelynél még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad és a képletbe is ezen érték kerül behelyettesítésre. A 3. szempont tekintetében 0 hónap, a 8. és 9. szempont esetében "Nem" is érvényesen megajánlható. Amennyiben Ajánlattevő a felolvasólapon a 8. és/vagy 9. szempontra "Igen" választ ad, ajánlattevő erre vonatkozó – közbeszerzési dokumentumokban rögzített minta szerinti tartalmú - nyilatkozatával kell alátámasztani a megajánlást. A 4-5-6-7. szempontok kapcsán csatolandó az ajánlatba az adott megajánlást alátámasztó, termék pontos megnevezését is tartalmazó gyári katalógus/prospektus vagy cégszerűen aláírt ajánlattevői nyilatkozat. A 10. szempont esetében AK élve a Kbt. 77. § (1) bek-ben foglaltakkal a 24 órában rögzíti az ajánlati elem legkedvezőtlenebb szintjét, amelynél kedvezőtlenebb megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen. 5. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseit. 6. Szerződéskötési feltétel az alábbi biztosítások megkötése vagy meglévő biztosítások kiterjesztése: - építés–szerelés biztosítási szerződés („C.A.R”) megléte a szerződéstervezetben rögzítettek szerint, - a munkavállalóit ért balesetekre vonatkozó munkáltatói felelősségbiztosítás, minimálisan 30.000.000 Ft/kár és 100.000.000 Ft/év kártérítési limitre. - az Építőipari Kivitelezési Kormányrendelet 21/B-21/G. § szerinti kivitelezői felelősségbiztosítás, valamint a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 15/F-15/L. § szerinti tervezői felelősségbiztosítás figyelemmel a szerződésben rögzített követelményekre. - legalább 250.000.000 Ft összegű káreseményenkénti kártérítési limitű, tervezői felelősségbiztosítás. - Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás a repülőtér területére bármilyen okból belépő gépjárműveire vonatkozóan. - Üzemi és gépi berendezésekre, felszerelésekre vonatkozó vagyonbiztosítás az építkezések során használt berendezésekre, eszközökre és gépekre. A biztosítási összegnek ezen eszközök teljes pótlási értékének kell lennie. Részletesen a szerződéstervezetben foglaltak szerint. 7. Nyertes ajánlattevőnek szerződéskötésig rendelkeznie kell 1 fő tervező szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet szerinti T (tartószerkezeti tervezési szakterület) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkezik.
Többet mutasson
Szerződés típusa: Árubeszerzések
Termékek/szolgáltatások: Áramátalakítók 📦
További termékek/szolgáltatások:
Időtartam: 510 nap
Információk a lehetőségekről
A lehetőségek leírása:
Megrendelő a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján opciós tételként jogosult megrendelni az alábbi feladatok Szállító általi elvégzését. Megrendelő az opció megrendelésére nem köteles, csak jogosult. Megrendelő jogosult az opciós tételek külön-külön történő lehívására is, azzal, hogy jogosult kizárólag egyes opciós tételek, illetve az opciós tételek egy részének megrendelésére is. A szerződésben meghatározott határidőben történt megrendelés esetén Szállító kötelessé válik az opciós tételt az előre rögzített összegen, a szerződésben meghatározott feltételek szerint elvégezni. Opciós Tétel1: A T2B 33-as állóhelyen CODE C légijármű kiszolgálására alkalmas PCA berendezés helyett CODE E légijármű kiszolgálásához szükséges PCA berendezés beszerzése, leszállítása, telepítése és üzembe helyezése, valamint az ehhez kapcsolódó feladatok elvégzése a Műszaki Feladatkiírásban meghatározottak szerint. Megrendelő az Opciós Tétel1 megrendelésére legkésőbb a Szerződés hatálybalépésétől számított 180 napig jogosult. Az Opciós Tétel1 kötbérterhes teljesítési határideje a 2. ütemre vonatkozó szerződéstervezet 6.1.4 pont szerinti Teljesítési Határidő. Opciós Tétel2: A PIER B 37-es állóhelyen CODE C légijármű kiszolgálására alkalmas PCA berendezés helyett CODE E légijármű kiszolgálásához szükséges PCA berendezés beszerzése, leszállítása, telepítése és üzembe helyezése, valamint az ehhez kapcsolódó feladatok elvégzése a Műszaki Feladatkiírásban meghatározottak szerint. Megrendelő az Opciós Tétel2 megrendelésére legkésőbb a Szerződés hatálybalépésétől számított 180 napig jogosult. Az Opciós Tétel2 kötbérterhes teljesítési határideje a 2. ütemre vonatkozó szerződéstervezet 6.1.4 pont szerinti Teljesítési Határidő. Opciós Tétel3: A PIER B 37-es állóhelyen további 1 (egy) db GPU berendezés beszerzése, leszállítása, telepítése és üzembe helyezése, valamint az ehhez kapcsolódó feladatok elvégzése a Műszaki Feladatkiírásban meghatározottak szerint Megrendelő az Opciós Tétel3 megrendelésére legkésőbb a Szerződés hatálybalépésétől számított 180 napig jogosult. Az Opciós Tétel3 kötbérterhes teljesítési határideje a 2. ütemre vonatkozó szerződéstervezet 6.1.4 pont szerinti Teljesítési Határidő. Opciós Tétel4: A Cargo C1 és C2 állóhelyeken, állóhelyenként további 1-1 (egy-egy) db GPU berendezés beszerzése, leszállítása, telepítése és üzembe helyezése, valamint az ehhez kapcsolódó feladatok elvégzése az alapműszaki tartalom szerinti GPU berendezés mellé, illetve aknában a Műszaki Feladatkiírásban meghatározottak szerint. Megrendelő az Opciós Tétel4 megrendelésére legkésőbb az 1. ütem munkaterületének átadásáig jogosult. Az Opciós Tétel4 kötbérterhes teljesítési határideje az 1. ütemre vonatkozó szerződéstervezet 6.1.3 pont szerinti Teljesítési Határidő. Opciós Tétel5: PowerShare árammegosztó és áramfelhasználást optimalizáló rendszer (a PCA-GPU egységek optimális áramfelhasználásához) beszerzése, leszállítása, telepítése és üzembe helyezése, valamint az ehhez kapcsolódó feladatok elvégzése a Megrendelő által meghatározott PCA és GPU berendezésekhez a Műszaki Feladatkiírásban meghatározottak szerint. Megrendelő az Opciós Tétel5 megrendelésére legkésőbb az 1. ütem munkaterületének átadásáig jogosult. Az Opciós Tétel5 kötbérterhes teljesítési határideje a 2. ütemre vonatkozó szerződéstervezet 6.1.4 pont szerinti Teljesítési Határidő. Opciós Tétel6: utashidas állóhelyekre 2 (kettő) db GPU berendezés leszállítása és Megrendelő részére átadása a Műszaki Feladatkiírásban meghatározottak szerint. Megrendelő az Opciós Tétel6 megrendelésére legkésőbb a Szerződés hatálybalépésétől számított 60 hónapig jogosult. Az Opciós Tétel6 kötbérterhes teljesítési határideje a Megrendelő általi megrendeléstől számított 90 nap. Opciós Tétel7: utashidas állóhelyeken 2 (kettő) db CODE C légijármű kiszolgálására alkalmas PCA berendezés leszállítása és Megrendelő részére átadása a Műszaki Feladatkiírásban meghatározottak szerint. Megrendelő az Opciós Tétel7 megrendelésére legkésőbb a Szerződés hatálybalépésétől számított 60 hónapig jogosult. Az Opciós Tétel7 kötbérterhes teljesítési határideje a Megrendelő általi megrendeléstől számított 90 nap. Opciós Tétel8: távoli állóhelyeken 2 (kettő) db GPU berendezés leszállítása és Megrendelő részére átadása a Műszaki Feladatkiírásban meghatározottak szerint. Megrendelő az Opciós Tétel8 megrendelésére legkésőbb a Szerződés hatálybalépésétől számított 60 hónapig jogosult. Az Opciós Tétel8 kötbérterhes teljesítési határideje a Megrendelő általi megrendeléstől számított 90 nap. Opciós Tétel9: távoli állóhelyeken 2 (kettő) db CODE C légijármű kiszolgálására alkalmas PCA berendezés leszállítása és Megrendelő részére átadása a Műszaki Feladatkiírásban meghatározottak szerint. Megrendelő az Opciós Tétel9 megrendelésére legkésőbb a Szerződés hatálybalépésétől számított 60 hónapig jogosult. Az Opciós Tétel9 kötbérterhes teljesítési határideje a Megrendelő általi megrendeléstől számított 90 nap. Opciós Tétel10: távoli állóhelyen 1 (egy) db CODE E légijármű kiszolgálására alkalmas PCA berendezés leszállítása és Megrendelő részére átadása a Műszaki Feladatkiírásban meghatározottak szerint. Megrendelő az Opciós Tétel10 megrendelésére legkésőbb a Szerződés hatálybalépésétől számított 60 hónapig jogosult. Az Opciós Tétel10 kötbérterhes teljesítési határideje a Megrendelő általi megrendeléstől számított 90 nap. Részletesen a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet és műszaki dokumentációban foglaltak szerint.
Többet mutasson
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): 4. PCA GWP érték: az alapkövetelménynél (R410A - 2088 GWP) kedvezőbb GWP értékkel rendelkező hűtőközeg megajánlása
5. PCA COP érték hűtés +55°C-on – Ajánlatkérő által meghatározott minimális értéknél kedvezőbb (magasabb) megajánlás
Minőségi kritérium (súlyozás): 3
Minőségi kritérium (név): 6. PCA COP érték fűtés -5°C-on- Ajánlatkérő által meghatározott minimális értéknél kedvezőbb (magasabb) megajánlás
7. PCA210 berendezés üzemi tömege – Ajánlatkérő által meghatározott maximális üzemi tömegnél kedvezőbb (könnyebb) megajánlás
8. Magyarországi szervízháttér rendelkezésre állása - GPU (igen/nem)
Minőségi kritérium (súlyozás): 2
Minőségi kritérium (név): 9. Magyarországi szervízháttér rendelkezésre állása - PCA (igen/nem)
10. Szerződés 9.5. pontja szerinti javítási munkák megkezdési határideje egész órában (max. 24 óra)
Ár (súlyozás): 60
10
Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0002

3️⃣
Belső azonosító: EKR001735462026/3
Cím: 4x100 kW e-töltők szállítása és telepítése
A beszerzés leírása:
3. rész: 4x100kW e-töltők szállítása és telepítése, valamint az ahhoz szükséges tervezés és kivitelezés a Cargo Apron PH2 területén Nyertes ajánlattevő a Repülőtéren a 4x100kW e-töltők szállítása és telepítése, valamint az ahhoz szükséges tervezés és kivitelezés a Cargo Apron PH2 területén tárgyú munkálatok keretében a Műszaki Feladatkiírás szerinti e-töltő berendezéseket (a továbbiakban: Berendezések) beszerzi, a Megrendelő részére leszállítja, telepíti és üzembe helyezi, továbbá a Berendezések rendeltetésszerű működéséhez és használatához szükséges kapcsolódó tervezési és kivitelezési feladatokat teljes körűen elvégzi a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki dokumentáció és szerződéstervezet szerint. A vállalkozás tárgyát különösen a Repülőtéren a Cargo Apron PH2 területén 4 (négy) db nagy teljesítményű 100 kW-os e-töltő berendezés beszerzése, leszállítása, telepítése és üzembe helyezése, a Berendezések működéséhez szükséges új elektromos nyomvonalak kiépítése, továbbá a kapcsolódó tervezési és kivitelezési feladatok elvégzése képezik. A vállalkozás keretében a nyertes ajánlattevő tervezési feladata különösen a vállalkozás megvalósításához szükséges teljeskörű kiviteli tervek, valamint a kiviteli tervek részeként a Műszaki Feladatkiírásban előírtaknak megfelelő organizációs tervek elkészítése, továbbá a szerződésben és mellékleteiben foglalt formai és tartalmi követelményeknek megfelelő, teljeskörű megvalósulási dokumentáció átadása. Részletesen a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
Többet mutasson
További információk:
1. Ajánlatkérő nem követeli meg és nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását, illetve nem teszi lehetővé többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtását. 2. Ajánlatkérő tárgyi eljárás előkészítése során előzetes piaci konzultációt folytatott le (EKR001646652026). Ajánlatkérő tárgyi eljárás során nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi ok lehetőségét. 3. Ajánlatkérő (AK) az érvényes ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bek c) pontja alapján értékeli. Módszer: 1., 6. szempont - fordított arányosítás 2., 3. 4. szempont - egyenes arányosítás 5. szempont - pontkiosztás A részszempontonként adható pontszám: 0–10. Az 5. szempont esetén: Igen - 10 pont, Nem - 0 pont. AK élve a Kbt. 77. § (1) bek-ben foglaltakkal a 2. szempontnál 36 hónapban, a 3. és 4. szempontnál 4 darabban rögzíti az ajánlati elem legkedvezőbb szintjét, amelyre és amelynél még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad és a képletbe is ezen érték kerül behelyettesítésre. A 2., 3. és 4. szempont tekintetében 0 (darab, illetve hónap) is érvényesen megajánlható. Amennyiben Ajánlattevő a felolvasólapon a 3. és 4. szempont vonatkozásában 0-nál nagyobb értéket ajánl meg, a megajánlott szakember szakmai önéletrajzával kell alátámasztani a megajánlott adatokat. Az értékelési részszempontokhoz kapcsolódó alkalmassági követelmények ellenőrzése érdekében a szakember önéletrajzát teljeskörűen (mind az alkalmasság szempontjából releváns tapasztalat, mind az értékelés szempontjából releváns többlettapasztalat bemutatásával) szükséges ajánlattevőknek már az ajánlatban benyújtaniuk. Az 5. szempont esetében "Nem" is érvényesen megajánlható. Amennyiben Ajánlattevő a felolvasólapon az 5. szempontra "Igen" választ ad, ajánlattevő erre vonatkozó – közbeszerzési dokumentumokban rögzített minta szerinti tartalmú - nyilatkozatával kell alátámasztani a megajánlást. A 6. szempont esetében AK élve a Kbt. 77. § (1) bek-ben foglaltakkal a 24 órában rögzíti az ajánlati elem legkedvezőtlenebb szintjét, amelynél kedvezőtlenebb megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen. 5. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseit. 6. Szerződéskötési feltétel az alábbi biztosítások megkötése vagy meglévő biztosítások kiterjesztése: - építés–szerelés biztosítási szerződés („C.A.R”) megléte a szerződéstervezetben rögzítettek szerint, - a munkavállalóit ért balesetekre vonatkozó munkáltatói felelősségbiztosítás, minimálisan 30.000.000 Ft/kár és 100.000.000 Ft/év kártérítési limitre. - az Építőipari Kivitelezési Kormányrendelet 21/B-21/G. § szerinti kivitelezői felelősségbiztosítást, valamint a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 15/F-15/L. § szerinti tervezői felelősségbiztosítás figyelemmel a szerződésben rögzített követelményekre. - legalább 50.000.000 Ft összegű káreseményenkénti kártérítési limitű, tervezői felelősségbiztosítás. - Kötelező gépjármű felelősségbiztosítást a repülőtér területére bármilyen okból belépő gépjárműveire vonatkozóan. - Üzemi és gépi berendezésekre, felszerelésekre vonatkozó vagyonbiztosítás az építkezések során használt berendezésekre, eszközökre és gépekre. A biztosítási összegnek ezen eszközök teljes pótlási értékének kell lennie. Részletesen a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
Többet mutasson
További termékek/szolgáltatások:
Időtartam: 45 nap
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): 2. Az előírt kötelező jótálláson felül vállalt többletjótállás (min. 0, legkedvezőbb szint 36 hónap)
3. M.2.1. szakember (V) alkalmassági követelményen felüli, nemzetközi repülőtér területén megvalósult, szakterületének megfelelő beruházás megvalósítására vonatkozó többlettapasztalata (projektek darabszáma, min. 0, legkedvezőbb szint 4 db)
Minőségi kritérium (súlyozás): 5
Minőségi kritérium (név): 4. M.2.2. szakember (MV-ÉV) alkalmassági követelményen felüli, nemzetközi repülőtér területén megvalósult, szakterületének megfelelő beruházás megvalósítására vonatkozó többlettapasztalata (projektek darabszáma, min. 0, legkedvezőbb szint 4 db)
5. Magyarországi szervízháttér rendelkezésre állása – E-töltők (igen/nem)
Minőségi kritérium (súlyozás): 6
Ár (súlyozás): 70
Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0003

Eljárás
Az eljárás típusa
Nyílt eljárás ✅
Jogalap: 2014/25/EU irányelv
Adminisztratív információk
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések beérkezésének határideje: 2026-12-15 10:00:00 📅
Az ajánlatok felbontásának feltételei: 2026-12-15 11:00:00 📅
Az ajánlatok felbontásának feltételei (hely): Az ajánlatok bontása az EKR-ben történik jelen felhívásban rögzített elérhetőségen.
Az ajánlatok felbontásának feltételei (Tájékoztatás a felhatalmazott személyekről és a felbontási eljárásról):
Az ajánlattételi határidőig elektronikusan beérkezett ajánlatok bontását az EKR automatikusan, az ajánlattételi határidő lejártát követő 60 perccel később kezdi meg. A bontás szabályait a 424/ 2017. (XII.19.) Kr. (EKR rendelet) 15. §-a és a Kbt. 68. §-a tartalmazza.
Többet mutasson
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Minimális időtartam, amely alatt az ajánlattevőnek fenn kell tartania az ajánlatot: 60 nap
A közbeszerzési eljárás feltételei
Biztosítéknyújtási kötelezettség áll fenn ✅
A szerződést elnyerő ajánlattevők csoportjának valamilyen jogi formát kell öltenie ✅
Meg kell adni a szerződés teljesítésére kinevezett személyzet tagjainak nevét és szakmai képesítését
Megnyitás dátuma: 2026-12-15 11:00:00 📅
Hely:
Az ajánlatok bontása az EKR-ben történik jelen felhívásban rögzített elérhetőségen.
További információk:
Az ajánlattételi határidőig elektronikusan beérkezett ajánlatok bontását az EKR automatikusan, az ajánlattételi határidő lejártát követő 60 perccel később kezdi meg. A bontás szabályait a 424/ 2017. (XII.19.) Kr. (EKR rendelet) 15. §-a és a Kbt. 68. §-a tartalmazza.
Többet mutasson
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus fizetést használnak ✅
EED lista: Építési beruházás
Külső tápegységek
Termékek
Díjazási kritériumok
Súlyozás típusa: Súlyozás (pontok, pontos)
A közbeszerzési eljárás feltételei
A szerződés teljesítési feltételeket tartalmaz ✅
EED alkalmazható ✅

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
Kiválasztási szempont: Bejegyzés egy releváns szakmai nyilvántartásba
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid leírása:
A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (1) bek. alapján Ajánlatkérő előírja a tervezési szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (MMK vagy MÉK) névjegyzékében szereplés tényét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén Ajánlatkérő előírja a 322/2015. (X.30.) Korm.r. 8. § (2) bek. alkalmazását. A Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdés és 321/2015 Kr. 1. § (1) bekezdés alapján ajánlattevőnek - adott esetben kapacitást nyújtó szervezetnek/személynek vagy közös ajánlattevői tagnak - az EEKD (ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelmény(ek)nek. Ajánlatkérő e körben elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát: az EEKD (ESPD) IV. Rész alfa szakaszát kell kitölteni, a további részeket nem. Az EEKD (ESPD) szerinti nyilatkozatot a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Részletes igazolási mód a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján: Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét Ajánlatkérő ellenőrzi az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerinti illetékes országos szakmai kamara névjegyzékének adatai alapján. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) v. egyéb igazolást, v. nyilatkozatot kell Ajánlatkérő felhívására igazolásként benyújtani, figyelemmel a 321/2015 Kr. 1. § (2) -(4) bek. is. A nyilvántartásokban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69.§(11) bek. szerinti nyilvántartásban a vonatkozó adatok, ill. tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód – Ajánlatkérő felhívására a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak v. a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)-(7); (9); (11) bek., a Kbt. 69. § (11)-(11a) bek. is irányadók. Alkalmassági minimumkövetelmény: Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerinti illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, vagy a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
Többet mutasson
Kiválasztási szempont: Hivatkozások a meghatározott munkákra
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid leírása:
A Kbt. 67. § (1)-(2) bek és 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (1) bek alapján ajánlattevőnek - adott esetben kapacitást nyújtónak - az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelmény(ek)nek. Ajánlatkérő e körben elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát: az EEKD IV. Rész alfa szakaszát kell kitölteni, a további részeket nem. Az EEKD szerinti nyilatkozatot a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Igazolási mód a Kbt.69. § (4)-(6) bek. alapján felhívott ajánlattevők tekintetében: Ajánlattevőnek Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(6) bek szerinti felhívására ismertetnie kell a 321/2015. (X.30.) Kr. 21. § (2) bek a) pontja alapján – figyelemmel a (2a) bekezdés b) pontjára - az eljárást megindító (ajánlati) felhívás feladásának napjától visszafelé számított 8 (nyolc) év (96 hó) legjelentősebb építési beruházásait a 321/2015. (X.30.) Kr. 22. § (3) bek-ben foglaltak szerint a szerződést kötő másik fél igazolásával, legalább az alábbi tartalommal: - a teljesítés ideje (teljesítés kezdő és befejező időpontjai, év/hónap/nap pontossággal), - teljesítés helye - a szerződést kötő másik fél neve, címe, az információt/referenciát adó személy neve, elérhetősége (telefon és/vagy e-mail cím), - a szerződés tárgyának bemutatása olyan részletességgel, hogy annak alapján az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható legyen, - a teljesítés mennyisége, - saját teljesítés aránya (%) (adott esetben, közös ajánlattevőként való teljesítés esetén), - nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az ajánlatkérő köteles elfogadni azon megvalósult teljesítések igazolását is, amelyek esetén bár szerződésszegés történt, de a gazdasági szereplő szerződésszegésért való felelőssége – a szerződést kötő másik fél által nem vitatottan – nem áll fenn. Amennyiben a teljesítés nem a szerződésnek megfelelően történt, ismertetni kell az eltérés okát és mértékét, valamint a gazdasági szereplő szerződésszegése esetén annak tényét, hogy a gazdasági szereplő szerződésszegésért való felelőssége fennáll-e. A teljesítés időpontjának a vizsgált időszakra kell esnie. A Kr. 21. § (2a) bek b) pontja alapján Ajánlatkérő előírja, hogy a referencia igazolása tekintetében a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 11 (tizenegy) éven belül megkezdett teljesítések vehetők figyelembe. Felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Kr. 21/A. §, a 22. § (3),(4), (5) bek, a 24. § (1) bek; a Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11) -(12) bek, a 67. § (3) bek, a 69. § (11)-(11a) bek és a 140. § (9) bek alkalmazására. Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők a Kbt. 65. § (6) bek szerint felelhetnek meg. Ajánlattevő az előírt alk. követelménynek a Kbt. 65. § (7) bek-ben foglaltaknak megfelelően bármely más szervezet (személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Alkalmassági minimumkövetelmény: Alkalmatlan az ajánlattevő (adott esetben közös ajánlattevők), ha nem rendelkezik az eljárást megindító (ajánlati) felhívás feladásától (feladásának napjától) visszafelé számított nyolc évben (nyolc éven belül befejezett, de tizenegy éven belül megkezdett) olyan referenciákkal, melyek megfelelnek a következő feltételeknek: M.1.1. legalább 1 db, legalább középfeszültségű villamosenergia ellátó hálózat létesítésére vonatkozó kiviteli tervdokumentáció készítésére vonatkozó referencia, és legalább 1 db kültéri bazaltbetonburkolat építésére vonatkozó kiviteli tervdokumentáció készítésére vonatkozó referencia; M.1.2. legalább 1 db, legalább középfeszültségű transzformátorállomás létesítésére (épületen belüli fogadóhelyiségben történő telepítés és/vagy épületen kívüli kompakt kialakítás) vonatkozó referencia, amely magában foglalt legalább középfeszültségű kapcsolóberendezés, transzformátor és legalább kisfeszültségű elosztó telepítését; M.1.3. legalább 1 db, legalább középfeszültségű villamosenergia-hálózat létesítésére vagy átépítésére vonatkozó referencia, amely legalább 150 m hosszúságú irányított fúrást és legalább 350 m földkábel fektetését foglalta magában; M.1.4. legalább 1 db, legalább összesen 400 m² felületű kültéri bazaltbetonburkolat építésére vonatkozó referencia. Az M.1.1.- M.1.4. alkalmassági követelményeknek való megfelelés egy szerződéssel is teljesíthető, amennyiben az valamennyi előírt követelménynek megfelel. Az M.1.1. alkalmassági követelmény szerinti tervezés maximum 2 db szerződéssel is igazolható (1 db legalább középfeszültségű villamosenergia ellátó hálózat létesítésére vonatkozó kiviteli tervdokumentáció és 1 db kültéri bazaltbetonburkolat építésére vonatkozó kiviteli tervdokumentáció készítésére vonatkozó referencia megbontásban). Az M.1.4. alkalmassági követelmény szerinti mennyiség maximum 3 db szerződéssel igazolható. Középfeszültség alatt a 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 1. § (1) bek. 3. pont szerinti fogalom értendő. Kisfeszültség alatt a 72/2003. (X. 29.) GKM rendelet a „Feszültség Alatti Munkavégzés Biztonsági Szabályzat” 2.2.1. pont szerinti fogalom értendő.
Többet mutasson
Kiválasztási szempont: Releváns oktatási és szakmai képesítések
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid leírása:
M.2.3. és M.2.4.; A Kbt. 69. § (7) bekezdésére tekintettel – figyelemmel arra, hogy ajánlatkérő az eljárásban olyan értékelési szempontot alkalmaz, ahol az ajánlatban foglalt megajánlás ellenőrzése feltételezi valamely alkalmassági követelménynek történő megfelelés egyidejű ellenőrzését – Ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) IV. részének alfa szakaszának kitöltése mellett (további részek kitöltése az EEKD-ban nem szükséges) már az ajánlatban kéri a fentebb jelölt alkalmassági követelmény igazolásának teljeskörű benyújtását, AT-nek ismertetnie kell a Kr. 21. § (2) bek b) pontja alapján annak a szakembernek (szervezeteknek) a megnevezését végzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akit be kíván vonni a teljesítésbe, valamint nyilatkozni szükséges, hogy milyen pozícióra kívánja igénybe venni a megnevezett szakembert (szervezetet). M.2.1. és M.2.2. A Kbt. 67. § (1)-(2) bek és 321/2015. (X.30.) Kr. (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bek alapján AT-nek az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a fentebb jelölt követelmény(ek)nek. AK e körben elfogadja az érintett GSZ egyszerű nyilatkozatát: az EEKD IV. Rész alfa szakaszát kell kitölteni, a további részeket nem. Az EEKD szerinti nyilatkozatot a közös AT-k képviseletében az ajánlatot benyújtó GSZ teszi meg. A fentebb megjelölt szakemberek esetében AT-nek AK Kbt. 69. § (4)-(6) bek szerinti felhívására ismertetnie kell a Kr. 21. § (2) bek b) pontja alapján annak a szakembernek (szervezeteknek) a megnevezését végzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akit be kíván vonni a teljesítésbe, valamint nyilatkozni szükséges, hogy milyen pozícióra kívánja igénybe venni a megnevezett szakembert (szervezetet). Csatolandó dokumentumok (valamennyi szakember esetében): a) megkívánt szakmai gyakorlatot, tapasztalatot igazoló szakember saját kezűleg aláírt önéletrajza (az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen a beruházások, projektek ismertetését, adott szakember által ellátott feladat, tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét /legalább év, hónap pontossággal/, továbbá az adott jogosultság vonatkozásában – amennyiben azzal rendelkezik - a kamarai nyilvántartási számot és a jogosultság megszerzésének legelső/kezdő időpontját (év-hónap-nap pontossággal). Az önéletrajznak tartalmaznia kell annak a szervezetnek a megjelölését, amellyel az adott szakember a nyilatkozat időpontjában munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.); b) szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata arról, hogy a szerződés időtartama alatt rendelkezésre áll; c) amennyiben a szakember a vonatkozó jogosultsággal nem rendelkezik: végzettséget, illetve szakképzettséget igazoló irat egyszerű másolatát. A végzettség, illetve szakképzettség egyenértékűségének bizonyítása az AT kötelessége és felelőssége. M.2. pont szerinti alk. köv igazolására bemutatott szakemberek vonatkozásában az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe az alkalmassági szempontokra tett megajánlás igazolásakor. Kérjük, hogy a tapasztalat időtartamának számításakor - jelenleg is folyamatban lévő munkavégzés esetén - az ajánlattételi határidő lejártának hónapja ne kerüljön beszámításra, illetve csak olyan munkavégzés tüntethető fel teljes hónapként, és ajánlatkérő csak olyat vesz figyelembe, mely hónapban a szakember legalább 15 munkanapot dolgozott. AT-nek továbbá az EKR-ben elektronikus űrlapon nyilatkozni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről, amelyben megjelöli a bevonni kívánt szakembert (szakember neve), az alk köv. adott pontját, továbbá a szakember munkáltatóját, vagy azt a személyt/szervezetet, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll. AK felhívja a figyelmet a Kr. 24. § (1) bek, a Kbt. 65. § (6), (11)-(12) bek és 67. § (3) bek alkalmazására. Az előírt alk. köv-nek a közös AT-k a Kbt. 65. § (6) bek szerint felelhetnek meg. Alkalmassági minimumkövetelmények: Alkalmatlan az AT (adott esetben közös AT-k), ha nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel: M2.1. legalább 1 fő tervező szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Kr. 1. sz. mell. szerinti V vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel és szakmai gyakorlati idővel, valamint további legalább 1 db legalább középfeszültségű transzformátorállomás tervezésében szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik; M2.2. legalább 1 fő tervező szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Kr. 1. sz. mell. szerinti KÉ-L vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel és szakmai gyakorlati idővel, valamint további legalább 36 hónap szakterületének megfelelő tervezésében szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik; M.2.3. legalább 1 fő felelős műszaki vezető szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Kr. 1. sz. mell. szerinti MV-ÉV vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel és szakmai gyakorlati idővel, valamint további legalább 1 db legalább középfeszültségű transzformátorállomás kivitelezésben szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik; M.2.4. legalább 1 fő felelős műszaki vezető szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Kr. 1. sz. mell. szerinti MV-KÉ vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel és szakmai gyakorlati idővel, valamint további legalább 36 hónap szakterületének megfelelő kivitelezésben szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik. Ugyanazon szakember megjelölhető az alábbi pontokra: - M.2.1. és M2.3. pont - M.2.2. és M.2.4. pont A fentiek figyelembevételével min 2 fő, max 4 fő szakemberrel igazolható azzal, hogy adott esetben ugyanazon szakember több részfeladatban is megjelölhető.
Többet mutasson
A gazdasági szereplők azon csoportjának jogi formája, amelynek a szerződést oda kell ítélni:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, hogy a szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k) gazdálkodó szervezetet (projekttársaságot) hozzon/hozzanak létre.
Kauciók és garanciák:
Ajánlatkérő tárgyi eljárásban nem ír elő ajánlati biztosíték nyújtási kötelezettséget.
A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, a szerződéses és a kifizetés pénzneme: euro. 7 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására van lehetőség a szerződéstervezetben foglaltak szerint. AK a Tartalékkeret nélküli nettó Szerződéses Ár 5%-ának megfelelő előleget fizet a Kbt. 135. § (7) bek figyelembevételével. AK a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) és (10) bek szerint, valamint adott esetben a 322/2015. (X.30.) Kr. 30-32/A. §.a szerint a számla kézhezvételét követő 30 napon belül banki átutalással teljesíti a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek-ben foglaltak figyelembevételével. Késedelmes fizetés a nyertes AT késedelmi kamatra jogosult a Ptk. szerint. Tartalékkeret: AK biztosít tartalékkeretet, amelynek mértéke a szerződés szerinti teljes ellenszolgáltatás 5%-a. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 27/A. §-ban foglaltakra. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Többet mutasson
A szerződéssel kapcsolatos feltételek
A szerződés teljesítésének feltételei:
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére. Késedelmi kötbér: mértéke a teljes – tartalékkeret nélkül számított – nettó Díj 1%-a a késedelem minden megkezdett napjára vonatkozóan, de legfeljebb a teljes – tartalékkeret nélkül számított – nettó Díj 20%-a. Szerződéstervezet 9.5. pontja szerinti javítás/elhárítás késedelmére vonatkozó kötbér! Meghiúsulási kötbér: a teljes – tartalékkeret nélküli – nettó Díj 30%-a. Továbbá alkalmanként 1.000 EUR összegű kötbér a szerződéstervezet 18.7. pont szerinti esetben. Jótállás: a szerződéses munkarészek sikeres műszaki átadás-átvételének lezárásától kezdődően a teljes Vállalkozásra Megrendelő által kiadott végteljesítési igazolás kiállításának napjától számított 60 hónap + nyertes ajánlattevő által vállalt többlet jótállás. Teljesítési és Jótállási biztosíték: a teljes nettó Díj (Tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított) 5%-ának megfelelő összegben. Részletesen a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
Többet mutasson
Részvételi feltételek
Kizárási ok:
A gazdasági szereplő helyzetére vonatkozó indokok
A közbeszerzési eljárásban való részvételből fakadó összeférhetetlenség
A nemzeti törvények értelmében a csődhöz hasonló helyzet
+ még 25
A tisztán nemzeti kizárási okokban meghatározott kötelezettségek megsértése
A társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettség megszegése
A verseny torzítását célzó megállapodás más gazdasági szereplőkkel
Adófizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettség megszegésével kapcsolatos okok
Az adófizetési kötelezettség megszegése
Büntetőeljárásban hozott ítéletekkel kapcsolatos okok
Bűnszervezetben való részvétel
Csalás
Csőd
Csődegyezség hitelezőkkel
Felszámoló által kezelt vagyon
Fizetésképtelenség
Gyermekmunka és az emberkereskedelem más formái
Hamis nyilatkozattétel, információk visszatartása vagy a megkívánt iratok be nem mutatása, illetve bizalmas információk szerzése az eljárásról
Korrupció
Környezetvédelmi jogszabályokban előírt kötelezettségek megszegése
Közvetlen vagy közvetett részvétel a közbeszerzési eljárás előkészítésében
Lejárat előtti megszüntetés, kártérítési követelés vagy egyéb hasonló szankciók
Munkajogi kötelezettségek megszegése
Pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása
Szociális jogszabályokban előírt kötelezettségek megszegése
Súlyos szakmai kötelességszegés
Terrorista bűncselekmény vagy terrorista tevékenységekkel összefüggő bűncselekmény
Tisztán nemzeti kizáró okok
Üzleti tevékenység felfüggesztése
Kizárási okok leírása:
Valamennyi kizáró okra vonatkozóan. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában az olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdés (a)-(b)-(c) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Az eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, aki az előírt kizáró okok valamelyike hatálya alá tartozik vagy a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. [Kbt. 74. § (1) bekezdés] A Kbt. 74. § (2) bekezdése értelmében az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során kizárhatja az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani, illetve azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [Kbt.2. § (5) bekezdése]. Ajánlattevőnek a 321/2015. Kr. 1. § (1) szerint, a Korm. rendelet II. Fejezetében (2-4. §) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD vagy ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2)bekezdésének, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdés (a)-(b)-(c) pontjainak hatálya alá. Az EEKD-t az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlapon kell kitölteni. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg azzal, hogy a tagoknak külön-külön kell kitölteni az űrlapot. Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet vonatkozásában a 321/2015. Kr. 3. § (3) szerint kell az EEKD-t benyújtani. Ajánlattevőnek az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával nyilatkoznia kell arról, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e vele szemben (nemleges nyilatkozat is). Amennyiben a cégadatokkal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (mellékleteivel együtt) és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő felhívása alapján a 321/2015. Korm. rend. 1. § (2) bekezdésének megfelelően, a Korm. rendelet III. Fejezetében (8., 10. és 12-16. §-ok) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy nem tartozik/tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. Az ajánlatban az EKR-ben elérhető elektronikus űrlap igénybevételével be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdések, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdés (a)-(b) -(c) pontok szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. [Kbt. 67. § (4) bekezdés] Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015 Kr. 1. § (7) bekezdésére. A Kbt. 64. §-a alapján élhet a gazdasági szereplő az öntisztázás jogintézményével. A 321/2015 Kr. 8. § ib) és ic) pontjai értelmében ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bek k) pont kb) és kc) alpontjai vonatkozásában – szintén az EKR-ben rendelkezésre álló elektronikus űrlapon - nyilatkozatot kell benyújtania a kormányrendeletben előírt tartalommal. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 14. § (2) bek alapján az ajánlatkérő az ajánlattevőtől vagy részvételre jelentkezőtől a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontjának igazolása érdekében további információt is kérhet, ideértve az ajánlatban megjelölt alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet, valamint a 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja szerinti gazdasági szereplő nyilatkozatát a Pmt. 3. § 38. pont a), b), d), e) vagy g) alpontja szerinti tényleges tulajdonosára, valamint tulajdonosi és irányítási viszonyaira vonatkozóan. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók (felhasználhatók) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. A Kbt. 69. § (11a) bekezdése értelmében a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet a tárgyi ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Felhívjuk a figyelmet továbbá a 321/2015 Kr.15/A. § (1) bekezdésében foglaltakra.
Többet mutasson
Ld. "A nemzeti törvények értelmében a csődhöz hasonló helyzet" kizáró oknál foglaltakat.

Ajánlatkérő hatóság
Név és címek
Név: Budapest Airport Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Üzemeltető Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 12724163444
Postacím: Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 1. Terminál B Porta 156716/1
Postai irányítószám: 1185
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
Kapcsolattartó pont: Kocsis István
E-mail: istvan.kocsis@bud.hu 📧
Telefon: +36 707041603 📞
Fax: +36 12966480 📠
URL: https://www.bud.hu 🌏
A vevő profiljának címe: https://www.bud.hu 🌏
Az ajánlatkérő szerv típusa
Közjogi intézmény
Fő tevékenység
Repülőtéri tevékenységek
Kommunikáció
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/eljarastar/eljaras/EKR001735462026 🌏
Részvétel URL: https://ekr.gov.hu/eljarastar/eljaras/EKR001735462026 🌏
Az uniós alapok azonosítója: A szerződések részbeni finanszírozása EU által finanszírozott projekt keretében történik (projekt azonosító szám: 101260464 — 24-HU-TC-AIR-PRON — CEF-T-2024-AFIFCOEN-COSTS)
Uniós alapok programja: Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) (2021/2027)
Elektronikus benyújtás: Kötelező

Kiegészítő információk
További információk
1. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt. 40. §-a alapján az EKR-ben bonyolítja le. 2. Az ajánlatot az EKR-en keresztül, az ajánlattételi határidő lejártáig kell benyújtani. A nyilatkozatok EKR-ben benyújtásának elektronikus formájáról a Kbt. 41/A. §-a rendelkezik. 3. A Kbt. 71. § (6) bekezdésében foglaltak alapján Ajánlatkérő egy alkalommal rendel el újabb hiánypótlást. 4. Kiegészítő tájékoztatás: A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56.§. (1)-(6) bekezdéseiben, valamint a dokumentációban foglaltak az irányadók. 5. Benyújtandó EKR űrlapok jegyzéke: - Felolvasólap, - Kbt. 66. § (2) bek, - Kbt. 62. § (1) bek. k) kb) (bírálati szakaszban, de már az ajánlat részeként benyújtható), - Kbt. 62. § (1) bek. k) kc) (bírálati szakaszban, de már az ajánlat részeként benyújtható), - Kbt. 67. § (4) bek., - Nyilatkozat folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról (nemleges tartalom esetén is), - Kbt. 66. § (6) bek. (nemleges tartalom esetén is), - Kbt. 65. § (7) bek. (nemleges tartalom esetén is), - Nyilatkozat üzleti titokról (nemleges tartalom esetén is), - Nyilatkozat a bemutatott szakemberekről, - Orosz szankciós nyilatkozat, - EEKD az alkalmasság és a kizáró okok fenn nem állásának előzetes igazolására. 6. Az ajánlattevőnek, kapacitást nyújtó szervezetnek az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti ügyvéd által ellenjegyzett, cégeljáráshoz készült aláírás-mintáját vagy a kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintát annak igazolására, hogy az ajánlatot, illetőleg az abban szereplő nyilatkozatokat az ajánlattevő, kapacitást nyújtó szervezet(ek) képviseletére jogosult személy írta alá, továbbá Ajánlatkérő ellenőrzi a cégkivonatokat az elektronikusan elérhető cégadatbázisban. A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében az ajánlathoz csatolandó a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás is két tanúval igazoltan. Amennyiben ajánlattevő egyéni vállalkozó, akkor az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 10. § (1) bekezdése rendelkezései figyelembevételével, csatolja a képviseletre jogosult személy által aláírt nyilatkozatot, amelyben egyéni vállalkozó megjelöli a nyilvántartási számát, vagy az igazolványszámát, vagy az adószámát. Egyéni vállalkozó esetében Ajánlatkérő elfogadja bármely olyan dokumentum egyszerű másolatának ajánlatában történő csatolását, amely alkalmas a képviseletre való jogosultság igazolására (pl. személyi igazolvány, aláírás minta, közjegyző által hitelesített nyilatkozat). 7. AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös AT-kre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 41/A.§ (4)-(5) bek, 35.§(2a) bek, 65.§ (12) bek. alapján vizsgálja. 8. Benyújtandók a Közbeszerzési dokumentumokban előírt további nyilatkozatok. 9. Ajánlatkérő a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg az alkalmasság feltételeit és azok igazolását: az M1), M2) alkalmassági feltétel a minősítési szempontokhoz képest szigorúbb. Ajánlatkérő rögzíti, hogy az M1) és M2) pontok szerinti alkalmassági követelményeket a Közbeszerzési Hatóság „bronz”, valamint „ezüst” fokozatú minősítéséhez képest mind tárgyában, mind mértékében, mind összegében, mind típusában - légiközlekedési létesítménnyel és légiközlekedésben használt eszközökkel összefüggő előírások, minőségi és mennyiségi követelmények - szigorúbban határozta meg. 10. Az ajánlatban esetlegesen elhelyezett üzleti titok kapcsán AK felhívja a figyelmet a Kbt. 44.§(1)-(4) bek-ére. Felhívjuk AT-k figyelmét, hogy a Kbt. 44.§-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót szükséges alkalmazni! 11. Ajánlatkérő a Kbt. 41/B. §-a alapján az ajánlatban csatolmányként benyújtott dokumentumok tekintetében .pdf és/vagy .jpeg kiterjesztésű formátumot írja elő a következő pontban foglalt kiegészítéssel. 12. Az ajánlat részeként csatolandó az árazott költségvetés a külön csatolt excel árazatlan költségvetés szerint, excel és cégszerűen aláírt pdf/jpeg formátumban. Szakmai ajánlatnak minősül! 13. Az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni. Ha valamely dokumentum nem magyar nyelven kerül kiállításra, azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordítással együtt köteles benyújtani a Közbeszerzési dokumentumokban és a Kbt. 47. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint. 14. A Kbt. 55. § (7) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevőnek a korábban benyújtott ajánlatot az új ajánlat megtétele előtt vissza kell vonnia. 15. Az EKR üzemeltetését és fenntartását az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. végzi. 16. EKR üzemzavara esetén az EKR rendelet 16-17. §-ában és 22. §-ában foglaltak az irányadóak. 17. A jelen felhívásban és a kapcsolódó dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és annak végrehajtási rendeletei, a 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet és a Ptk. rendelkezései megfelelően irányadóak. 18. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 131. § (4) bekezdésében foglaltakra. 19. AK konzultációt nem tart. A helyszíni bejárásra mindhárom részre egy bejárás keretében kerül sor: 2026. november 13. 08:30 óra. Helyszín: Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 1. Terminál Főporta bejárata melletti területen. Előzetes regisztrációra szükség van. Ennek megfelelően szükséges az EKR egyéb kommunikációs felületén bejelenteni a részt vevő személyt (ajánlattevő megnevezése, képviselő neve, születési helye és ideje, képviselő anyjának neve, képviselő szem. ig. /útlevél száma, képviselő telefonszáma) legalább a helyszíni bejárás időpontját megelőző 2 munkanappal korábban. Gazdasági szereplőnként legfeljebb 2 fő vehet részt a helyszíni bejáráson. Előzetes regisztráció hiányában Ajánlatkérő belépést nem tudja biztosítani biztonsági okokból. Kérjük gazdasági szereplőket, hogy lehetőségük szerint a kezdő időpontot megelőzően legalább 10-15 perccel korábban érkezzenek a helyszínre, hogy az előzetes regisztráció eredményeképpen az ideiglenes belépőkártyák a kezdésig átvételre kerülhessenek. 20. Valamennyi részfeladatban szerződéskötés feltétele, hogy - az alk. követelmény kapcsán bemutatott szakemberek rendelkezzenek a névjegyzéket vezető szerv engedélyével. A nyilvántartásba vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, amely esetben AK a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval kötheti meg a szerződést. Az előírt jogosultság hiánya esetén a megjelölt szakembernek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig kell megszereznie az előírt jogosultságot. Az előírt jogosultság megszerzése a szerződéskötés feltétele. A jogosultság megszerzéséről az ajánlatban nyilatkozni szükséges. - Nyertes ajánlattevőnek, valamint az ajánlatában megnevezett, építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig szerepelnie szükséges a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a névjegyzéki adatok alapján. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét szükséges igazolnia az építőipari kivitelezési tevékenységet végző nyertes ajánlattevőnek saját magára, illetve az ajánlatában megnevezett nem Magyarországon letelepedett, építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplőre vonatkozóan. - Nyertes ajánlattevőnek, valamint az ajánlatában megnevezett, tervezési tevékenységet végző gazdasági szereplőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig szerepelnie szükséges az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében. A nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a névjegyzéki adatok alapján. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét szükséges igazolnia a tervezési tevékenységet végző nyertes ajánlattevőnek saját magára, illetve az ajánlatában megnevezett nem Magyarországon letelepedett, tervezési tevékenységet végző gazdasági szereplőre vonatkozóan. 21. A IV.2.6. pontban rögzített ajánlati kötöttség az 1. részfeladatra értendő (technikai okokból részenkénti rögzítés nem lehetséges), a 2. és 3. részben az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidőt követő 30 nap. Az ajánlati kötöttség a Kbt.-ben foglaltak szerint meghosszabbítható. 22. A 2. és 3. részfeladat vonatkozásában csatolandó az ajánlatba a megajánlott termékek pontos megnevezését is tartalmazó gyári katalógus/prospektus vagy cégszerűen aláírt ajánlattevői nyilatkozat. 23. Ajánlatkérő dokumentáltan lefolytatta a közbeszerzésekben alkalmazandó környezetvédelmi követelményekről szóló 235/2024. (VIII. 8.) Korm. rendelet 14. /A §-a szerinti vizsgálatot.Ajánlatkérő továbbá mindhárom rész vonatkozásában a szerződéstervezet 18.8. pontjában rögzítette a Korm. rendelet 14/B. §-ában meghatározott előírások figyelembevételére való kötelezést.
Többet mutasson
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_40664534_2
Postacím: Riadó u. 5
Postai irányítószám: 1026
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Telefon: +36 18828592 📞
Fax: +36 18828593 📠
URL: https://kozbeszerzes.hu 🌏
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről): A Kbt. 148. §-ában rögzítetteknek megfelelően.
Információk az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikus számlázást fogadunk el
Forrás: OJS 2026/S 211-753667 (2026-10-29)
Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕
Kapcsolódó keresések 🔍
Régió:
Magyarország Közép-Magyarország Budapest Budapest Pest Pest
Termékek/szolgáltatások:
Villamos gépek, készülékek, berendezések... Villamos motorok, áramfejlesztők és... Áramfejlesztők Áramfejlesztő készletek Kompressziógyújtású (dízel-) motorhoz... Áramátalakítók Építési munkák Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka Csővezeték, hírközlési és villamos... Repülőterek, futópályák és manőverezési...