ÁOK déli park rekonstrukciója I.-II. ütem

Rövid leírás

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLTALÁNOSORVOSTUDOMÁNYI KAR DÉLI PARK TÁJÉPÍTÉSZETI REKONSTRUKCIÓJA I. és II. ütem
A beruházás célja:
- a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar előtti parkosított terület létrehozása;
- egy új, zöldebb és fenntartható, tiszta rendszerű közlekedési rendszer kialakítása;
- az épület előterének nyitott városi köztérré tétele;
- zöldfelületek megóvása, és funkcionális megújítása;
- új, minőségi burkolatok és utcabútorok kialakításával lehetőséget teremteni az épületek belső funkcióinak kitelepülésre.
A beruházás kettő ütemben valósul meg, mely során ~11 420 m2 felületen az alábbi főbb munkák kerülnek elvégzésre:
- A bontási és építési munkák során új közlekedési rendszer kerül kialakítása, a főépület előtere nyitott városi köztérré válik. (~5500 m2 felületen történik szilárd, ~350 m2 felületen gumiőrleményes térburkolatok kivitelezése)
- A Biokémia épület előtt 44 normál + 2 akadálymentes új parkoló hely létesül (I. ütem)
- Tervezett új parkoló alatt található meglévő földalatti építményben 4 db új, 20 m3-es műanyag vízgyűjtő tartály kerül elhelyezésre melyek a fejlesztési területhez tartozó új öntöző rendszer ellátását szolgálja
- A zöldfelületek megóvása, és új kertészeti kivitelezési munkák elvégzése. (4400 db növény ültetése) (II. ütem)
- Új erős és gyenge áramú hálózat létesítése. Új térvilágítás kerül kialakításra (86 db kandeláber telepítésével)
- Csapadék vizek elvezetésére új folyókák, vízgyűjtők és csapadék csatornahálózat létesül
- Tanulásra és étkezésre is alkalmas köztéri bútorok kerülnek elhelyezése
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 46. § (3) bekezdését alkalmazza.
A beruházás és teljesítés részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki dokumentáció (műszaki leírás, tervek, költségvetés) és szerződéstervezet tartalmazza.

A beszerzés leírása

Közbeszerzés megnevezése: „PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLTALÁNOSORVOSTUDOMÁNYI KAR DÉLI PARK TÁJÉPÍTÉSZETI REKONSTRUKCIÓJA I. és II. ütem"
A közbeszerzés tárgya: építési beruházás
Közbeszerzés mennyisége: ~11 420 m2 felületen tájépítészeti rekonstrukciós munkák.
A beruházás célja:
- a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar előtti parkosított terület létrehozása;
- egy új, zöldebb és fenntartható, tiszta rendszerű közlekedési rendszer kialakítása;
- az épület előterének nyitott városi köztérré tétele;
- zöldfelületek megóvása, és funkcionális megújítása;
- új, minőségi burkolatok és utcabútorok kialakításával lehetőséget teremteni az épületek belső funkcióinak kitelepülésre.
A beruházás kettő ütemben valósul meg, mely során ~11 420 m2 felületen az alábbi munkák kerülnek elvégzésre:
- A bontási és építési munkák során új közlekedési rendszer kerül kialakítása, a főépület előtere nyitott városi köztérré válik. (~5500 m2 felületen történik szilárd, ~350 m2 felületen gumiőrleményes térburkolatok kivitelezése)
- A Biokémia épület előtt 44 normál + 2 akadálymentes új parkoló hely létesül (I. ütem)
- Tervezett új parkoló alatt található meglévő földalatti építményben 4 db új, 20 m3-es műanyag vízgyűjtő tartály kerül elhelyezésre melyek a fejlesztési területhez tartozó új öntöző rendszer ellátását szolgálja
- A zöldfelületek megóvása, és új kertészeti kivitelezési munkák elvégzése. (4400 db növény ültetése) (II. ütem)
- Új erős és gyenge áramú hálózat létesítése. Új térvilágítás kerül kialakításra (86 db kandeláber telepítésével)
- Csapadék vizek elvezetésére új folyókák, vízgyűjtők és csapadék csatornahálózat létesül
- Tanulásra és étkezésre is alkalmas köztéri bútorok kerülnek elhelyezése
Műszaki egyenértékűség a teljesítés során a szerződés 4.63.-4.71. pontjai szerint. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben szükséges, a kivitelezés megkezdését követően az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesíthetik (Anyagkiváltás) a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-ában foglaltaknak megfelelően. Az Anyagkiváltás során a Vállalkozó által az ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékben egyezhetnek meg (műszaki azonosság).
A BERUHÁZÁS NEM ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYKÖTELES TEVÉKENYSÉG!
Megrendelő a munkaterületet a szerződés hatálybalépésétől számított 10 munkanapon belül biztosítja.
Nyertes Ajánlattevő köteles
- a szerződés hatálybalépését követő 5 munkanapon belül az Ajánlatkérő által rendelkezésére bocsátott Tervdokumentáció alapján a feladatok elvégzésére vonatkozóan különálló műszaki, valamint pénzügyi ütemtervet készíteni, és azt jóváhagyás céljából megküldeni Megrendelőnek;
- a beruházás teljes időtartama alatt az elektronikus naplót (e-napló) vezetni;
- a műszaki átadás-átvételi eljárás során legalább 48 órás hibamentes próbaüzem lefuttatására az öntözőrendszer esetében. Szerződésszerű teljesítés kizárólag hibamentes próbaüzem esetén ismerhető el. ;
- megvalósulási tervdokumentációt készíteni, és az Épkiv. 33. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig 1 példányban elektronikus formában (pdf, dwg, vagy pla) átadni Megrendelő részére;
- a sikeres átadás-átvételi eljárást követően a park rendeltetésszerű használatához szükséges vízügyi engedély megszerzésében Megrendelővel együttműködni a Szerződés 4.92. pontja szerint.
A részletes feladatleírást a jelen felhívás és az azt kiegészítő dokumentum részét képező műszaki dokumentáció (műszaki leírás, tervek, költségvetés) és szerződéstervezet tartalmazzák.

Minőségi kritérium (név)

2. Az eljárást megindító felhívás M.2. pont a) alpontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (min. 0, max. 36 hónap)

Minőségi kritérium (név)

3. Az eljárást megindító felhívás M.2. pont b) alpontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (min. 0, max. 36 hónap)

Minőségi kritérium (név)

4. Az eljárást megindító felhívás M.2. pont c) alpontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (min. 0, max. 36 hónap)

További információk

1) II.2.5) pont kiegészítése: az 2-4. részszempont esetében az ajánlatok összehasonlításának alapját a szakembereknek a névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli, felelős műszaki vezetői és/vagy a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 11.§ (1) bekezdése szerinti, a felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez figyelemebe vehető szakmagyakorlási tevékenységi szakterületen szerzett szakmai tapasztalatának összesített, egész hónapokban megadott időtartama képezi. Ajánlatkérő az értékelési részszempontra vonatkozóan egy szakember bemutatását és szakmai tapasztalatát vizsgálja. Amennyiben ajánlattevő több, mint egy szakembert mutat be az adott részszempont vonatkozásában ajánlatában, úgy Ajánlatkérő kizárólag a vonatkozó EKR űrlap szerint megtett nyilatkozatában az adott részszempont kapcsán elsőként feltüntetett szakembert veszi figyelembe az értékelés során. Ha közös ajánlattevők tagjai külön-külön nyilatkozatot tesznek és adott esetben több tag is, vagy mindegyik tag bemutat az adott szempont vonatkozásában egy szakembert, úgy a vezető tag által elsőként megjelölt szakembert veszi figyelembe Ajánlatkérő.
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján az ajánlatokat a legjobb ár-érték arányt megjelenítő, alábbi szempontok szerint értékeli: Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10.
Az 1. számú értékelési részszempont vonatkozásában a fordított arányosítás módszere, a 2-4. számú értékelési szempont vonatkozásában az egyenes arányosítás módszere kerül alkalmazásra.
2) A II.2.7) pontban megadott 8 hónapos időtartam a Munkaterület átvételétől számított a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének napjáig tartó időtartamot jelöli. Az átadás-átvételi eljárás időtartama további 30 naptári nap. A Megrendelő a Munkaterületet a Szerződés hatálybalépésétől számított 10 munkanapon belül adja át a Vállalkozó részére.
3) Ajánlatkérő az Európai Unió Tanácsa Oroszország elleni szankciók kibővítéséről szóló rendelete (a továbbiakban: a rendelet), valamint a Miniszterelnökség orosz-ukrán háború miatt a közbeszerzéseket érintő uniós szankciókról szóló közleménye 4. pontjára figyelemmel előírja, hogy tilos e közbeszerzés alapján kötendő szerződés odaítélése a rendeletben meghatározott személyek részére.
A rendelet szerinti tilalmat a következő személyekre kell alkalmazni:
- a) orosz állampolgár, vagy oroszországi lakóhelyű/székhelyű természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv;
- b) olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely tulajdonosi jogainak több mint 50 %-ával közvetlenül vagy közvetve az a) pontban említett valamely szervezet rendelkezik; vagy
- c) olyan természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv, amely az a) vagy b) pontban említett valamely szervezet nevében vagy irányítása szerint jár el; ideértve a szerződés értékének 10 %-át meghaladó alvállalkozókat, szállítókat vagy szervezeteket, amelyeknek a kapacitásait a közbeszerzési irányelvek értelmében igénybe veszik. Ajánlattevő köteles nyilatkozni a tilalom személyi hatálya saját magára valamint az ajánlatban már ismert és a szerződés értékének 10 %-át meghaladó alvállalkozóra, szállítóra vagy kapacitást biztosító szervezetre kiterjed-e vagy sem.
4) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy tekintettel az Európai Unió Hivatalos Lapjának (TED) jelen pontra is érvényes karakterkorlátozására, a további információk a közbeszerzési dokumentumokban kerülnek kifejtésre.
5) Ajánlatkérő előírja a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi ok alkalmazását.
6) Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények szerinti feltételeket és ezek előírt igazolási módját a minősített Ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.
7) Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bek. alapján projekttársaság létrehozását kizárja.
8) Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 41. § (3) bekezdésére, illetve a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (EKR. Kr.) szerint az elektronikus közbeszerzési rendszeren (EKR) keresztül folytatja le, nyilatkozatétel kizárólag elektronikus úton, az EKR-ben lehetséges. Az EKR a https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap címen érhető el.
9) Kieg.táj. kérhető a Kbt.56.§(1) szerint, melyre válasz a Kbt.56.§(2)-(5) szerint. A kommunikáció EKR Kr. 2.§ alapján az EKR-ben történik. A rendszer használatával kapcsolatosan ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatást nem nyújt.
10) Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.
11) Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában: ennek értelmében az ajánlatban (a vonatkozó EKR űrlapon) meg kell jelölni a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, valamint az ajánlattevői teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés tervezett százalékos arányát.
12) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (.xml fájl), és a benyújtást igazoló digitális tértivevény kinyomtatott, egyszerű másolatát, és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, illetve az EKR-ben nyilatkoznia kell arról, hogy a gazdasági szereplőnél változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban, az eljárás felületén a megfelelő cellák kitöltésével.

A feltételek felsorolása és rövid leírása

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
Amennyiben az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát.
Az ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62.§
(1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában, az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania EKR űrlapként. A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön nyilatkozatokat kell benyújtania, akként, hogy az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg helyettük és nevükben.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. 8. §, 10. §, 12. §, 13. §, 14. §, 15. § és 16. § szakasza szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja tekintetében az igazolás módja: a Kr. 8. § i) pont ib) alpontjában, valamint a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint. Az ajánlattevő nyilatkozata, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa személyazonosító adatainak, adóazonosító adatainak, külső nyilvántartás szerinti személy-, illetve adóazonosító adatainak, valamint érdekeltségének a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti jellege és mértéke bemutatását tartalmazza; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni;).
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) pontja tekintetében az igazolás módja: a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 8. § i) pont ic) alpontjában, valamint a 10. § g) pont gc) alpontjában foglaltak szerint.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében ajánlattevő, ajánlatához köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben ajánlattevő tekintetében nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy erre vonatkozó nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges.
Megfelelően irányadó a Kbt. 69. § (11a) bekezdése.
A Kr. 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók (felhasználhatók) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Az ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában
részt vevő szervezetet, aki az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy aki részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett.
A Kbt. 64. § (1) bekezdése is megfelelően irányadó.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Ajánlatkérő az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában előírja az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 39. § (7) bekezdése alapján a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, továbbá a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése szerinti tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében való szereplés követelményét. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén Ajánlatkérő a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét írja elő.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetében a névjegyzékben szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a Kbt. 69. § (11) bek. szerinti nyilvántartásból; amennyiben az elektronikus névjegyzékben az ajánlattevő nem szerepel, az Ajánlattevő részéről csatolandó a névjegyzékében történő szereplés tényét igazoló illetékes kamara által kiállított igazolás. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint teljesítse az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt. A névjegyzékben valamennyi olyan gazdasági szereplőnek szerepelnie kell, akik a szerződés
teljesítése során építőipari kivitelezői tevékenységet fognak végezni. Az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlatkérő az érintett gazdasági szereplő egyszerű, a IV. rész alfa szakasz kitöltésével megtett nyilatkozatát, nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

A Kr. 1. § (1) szerint az ajánlattevőnek ajánlatának benyújtásakor a Kr. II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai
közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. A Kr. 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlatkérő az érintett gazdasági szereplő egyszerű, a IV. rész alfa szakasz kitöltésével megtett nyilatkozatát, nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.
Megfelelően irányadó a 321/2015. Kr. 21/A. §, és a Kbt. 65.§ (5)-(7), (9), (11) bek., 69. § (11) bek. is.
A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján felhívott gazdasági szereplők az alkalmassági követelményeknek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:
M.1. A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján: az ajánlati felhívás feladása napjától visszafelé számított 8 évben (96 hónapos időszakban) teljesített (műszak átadás-átvétellel lezárt), de legfeljebb 11 éven belül megkezdett, jelentősebb, alkalmassági feltétel körében előírt tárgyú építési referenciamunka/referenciamunkák ismertetése a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással: az igazolásban meg kell adni legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését, a szerződést kötő másik fél részéről felvilágosítást adó személy nevét és telefonszámát, az építési beruházás tárgyát és mennyiségét az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti tartalommal, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont megjelölésével, év/hónap/nap pontossággal) és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, olyan részletességgel, hogy annak alapján az
alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen.
Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
M.2. A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (2) bekezdés b) pontja alapján: a teljesítésbe bevonandó szakemberek megnevezése, végzettségüknek, képzettségüknek ismertetése: csatolni kell a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó ajánlattevői nyilatkozatot, a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát, a szakember - szakmai tapasztalatot ismertető - saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát (keltezéssel ellátva) olyan részletezettséggel, hogy abból egyértelműen derüljön ki az M2. pontban előírt alkalmassági feltétel(ek) teljesülése, ennek megfelelően: az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember tapasztalata megítélése szempontjából lényeges adatokat (kivitelezés/beruházás ismertetése, ellátott feladat, munkakör, tevékenység ismertetése, a tevékenység kezdő és befejező ideje (év, hónap), az ajánlattétel időpontjában kivel/mivel áll
munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban). Amennyiben a szakember az ajánlattétel idpontjában már rendelkezik az előírt jogosultsággal, úgy a jogosultság első megszerzésének időpontját is szükséges rögzíteni az önéletrajzban. Amennyiben a bemutatott szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatán kívül más dokumentum nem csatolandó a szakmai tapasztalat alátámasztására, a jogosultság megszerzéséhez szükséges mértékű szakmai gyakorlat meglétét az ajánlatkérő ellenőrzi az illetékes szakmai szervezet (kamara) által vezetett nyilvántartás ellenőrzésével.
Amennyiben a szakember nem szerepel a nyilvántartásban vagy az nem ellenőrizhető a nyilvántartáson keresztül, a jogosultságot igazoló dokumentum benyújtása is szükséges.
Amennyiben az ajánlatkérő a 2-4. értékelési szempontokra 0 hónapnál nagyobb megajánlást tesz, akkor a szakmai többlettapasztalat alátámasztása érdekében az adott szakember szakmai önéletrajzát már az ajánlatban szükséges benyújtani és az önéletrajzban az alkalmassági követelménynek történő megfelelést is szükséges alátámasztani,
figyelemmel a Kbt. 69. § (7) bekezdésre.

Részvételi feltételek (műszaki és szakmai alkalmasság)

Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha:
M.1. Nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladása napjától visszafelé számított nyolc évben (96 hónapos időszakban) szerződésszerűen teljesített (műszaki átadás-átvétellel lezárt), de legfeljebb 11 éve megkezdett, az alkalmassági feltétel körében előírt tárgyú referenciával/referenciákkal, amely(ek) magában foglalt/foglalták legalább nettó 2000 m² alapterületű zöldterület/park építési és/vagy felújítási munkáit.
Az M.1. pontban előírt feltételtöbb referenciából is igazolható.
Az alkalmassági feltétel keretében meghatározott, az építési tevékenységre vonatkozó és jellemző mérőszámok, mutatószámok a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdése szerinti műszaki egyenértékűség vizsgálatának alapját képezik.
Ajánlatkérő abban az esetben tekinti a referenciát az előírt időszakon belül teljesítettnek, ha a befejezés időpontja a felhívás feladásától visszafelé számított 8 éves időszakon belül esik. Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb tizenegy éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
M.2. A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberei között nincsen:
a) legalább 1 fő, a projekt vezetéséért, irányításáért felelős, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet, 1. melléklet VI. 1. rész 2. pontja szerinti, legalább "MV-É" kategóriának megfelelő szakképesítéssel és gyakorlati idővel rendelkező szakember;
b) legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet, 1. melléklet VI. 2. rész 3. pontja szerinti, legalább "MV-ÉG" kategóriának megfelelő szakképesítéssel és gyakorlati idővel rendelkező szakember;
c) legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet, 1. melléklet VI. 2. rész 5. pontja szerinti, legalább "MV-ÉV" kategóriának megfelelő szakképesítéssel és gyakorlati idővel rendelkező szakember.
Más tagállamban szerzett jogosultság esetén a küldő vagy származási országban az a)-d) alpont szerinti jogosultsággal egyenértékű jogosultsággal rendelkező szakemberrel, vagy amennyiben a szakember nem szerepel a nyilvántartásban (
jogosultsággal nem rendelkezik), az a)-d) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges névjegyzékbe
vételi követelményként előírt vagy azzal egyenértékű képesítési, végzettségi minimumkövetelménnyel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik. Az előírt jogosultsággal, valamint a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel/képzettséggel egyenértékű jogosultságot és végzettséget/képzettséget is elfogad Ajánlatkérő.
Az egyes szakemberek között az átfedés megengedett, ugyanaz a szakember több pozícióra is jelölhető. A párhuzamos szakmai gyakorlati időket Ajánlatkérő csak egyszer veszi figyelembe.
Ajánlatkérő a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. fejezetben meghatározott végzettségekkel egyenértékű végzettséget is elfogad az alkalmassági minimumkövetelmény igazolására.
Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy legkésőbb a szerződéskötés időpontjára az M.2.a) pontra bemutatott szakembernek a 266/2013. (VII.11.) Korm. r-ben meghatározott „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal, az M.2.b) pontra bemutatott szakembernek a 266/2013. (VII.11.) Korm. r-ben meghatározott „MV-ÉG” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal, az M.2.c)pontra bemutatott szakembernek a 266/2013. (VII.11.) Korm. r-ben meghatározott „MV-ÉV” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal kell szerepelnie a kamarai névjegyzékben. A névjegyzékbe-vétel elmaradása az Ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján.

A szerződés teljesítésének feltételei

Megrendelő a vállalkozói díjat - a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben, a Kbt. 135. §-a vonatkozó rendelkezései szerint, és a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet alapján - az adott munkára, munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően, számla ellenében, 30 napon belül, banki átutalással teljesíti a Kbt. 135. § (3) alapján a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §-ban foglaltak szerint.
Megrendelő a vállalkozói díjat 100,000000%-ban saját forrásból egyenlíti ki.
Tartalékkeret (Szerződés 5.13.-5.20. pontjai): nettó vállalkozói díj 10 %-a, mely a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdése alapján kizárólag az építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható fel.
Előleg: nyertes Ajánlattevő a nettó vállalkozói díj 10%-ának megfelelő mértékű, de legfeljebb kétszázötvenmillió forint előleg igénybevételére jogosult a Szerződés 5.7.-5.12. pontjai szerint. Az előleggel a Felek a végszámlában számolnak el egymással.
A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése alapján rögzítik, hogy a Megrendelő a Vállalkozó kérelmére az előleget legkésőbb a Munkaterület átadásától számított 15 naptári napon belül köteles kifizetni, amennyiben az a Vállalkozó részéről legkésőbb a Munkaterület átvételének időpontjában jelzésre kerül. Amennyiben az előleg igénylése a Vállalkozó részéről ezen időpontot követően történik, a Megrendelő az igény beérkezését követő 15 naptári napon belül teljesíti az előlegfizetési kötelezettségét azzal, hogy a Vállalkozó az előlegre vonatkozó igényét legkésőbb az első részszámla benyújtásával egyidejűleg köteles jelezni a Megrendelő részére.
Ajánlatkérő 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32. § (1) bekezdése alapján részszámlázási lehetőséget biztosít.
Vállalkozó a teljesítés során 4 db. részszámla és 1 db. végszámla benyújtására jogosult az alábbiak, és a Szerződés 5.21.-5.34. pontjai szerint:
Előleg: 10% (a teljes nettó vállalkozói díj %-ára vetítve);
- 1. részszámla: legkésőbb a műszaki készültségi fok 15%-án
- 2. részszámla: legalább a műszaki készültségi fok 25%-án
- 3. részszámla: legalább a műszaki készültségi fok 50%-án
- 4. részszámla: legalább a műszaki készültségi fok 80%-án
- végszámla: a műszaki készültségi fok 100%-án.
Az elszámolás értéke valamennyi esetben a ténylegesen megvalósult műszaki tartalomhoz igazodik. Az elvégzett munkák százalékos mértékét a nyertes ajánlattevő által benyújtott árazott költségvetésből kiindulva az ajánlatkérő és műszaki ellenőre állapítja meg, az építési napló bejegyzései és a helyszínen végzett ellenőrzései alapján.
Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás, a kifizetések pénzneme: magyar forint (HUF).
A számla kiegyenlítése során a Felek figyelemmel vannak az Áht. és vonatkozó rendelkezései, a nemzeti vagyonról szóló tv., a 322/2015. (X. 30.) Korm. r. 30, 32. §-ában foglaltakra is.
Felek a számla kiegyenlítése során figyelembe veszik a Kbt. 27/A. §-ában foglaltakat.
Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a 2013. évi V. törvény 6:155.§ szerinti mértékű, és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot, továbbá külön jogszabály szerinti költségátalányt fizet.
A pénzügyi teljesítés részletes feltételeit a közbeszerzési dokumentum, és a szerződés tervezet tartalmazza.

Az ajánlatok felbontásának feltételei (Tájékoztatás a felhatalmazott személyekről és a felbontási eljárásról)

Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésében és a Kbt. 68. §- ában meghatározottaknak megfelelően a bontási eljárásról az ajánlattevők értesítést kapnak. Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet meghatározásai alapján kerül végrehajtásra.

1) Részajánlat tételére nincsen lehetőség, tekintettel arra, hogy a közbeszerzés tárgya szerinti beruházási feladatok egy teljesítési helyszínt érintenek. A megvalósítandó munkák és feladatok - jellegük, összetettségük, előírt műszaki paramétereik, időbeli tartamaik alapján - szorosan kapcsolódnak egymáshoz, egymásra épülnek, amelyet több ajánlattevő egyidőben, párhuzamosan nem tudna teljesíteni. A kivitelezésre átadott munkaterület további almunkaterületekre - mely lehetővé tenné a különböző vállalkozók részére történő önálló munkaterület biztosítását - nem oszthatók, több Kivitelező egyazon munkaterületen történő munkavégzése esetén a jogszabályokban előírt munkavédelmi - környezetvédelmi - koordinátori feladatok ellátása nehézkes lenne, és akadályozná a kivitelezés haladását. A fent részletezettek miatt valamennyi ber uházásifeladat egy projektként való kezelése a célszerű és egyetlen lehetséges megoldás. A beruházás részajánlatokra bontása jelentős többlet kiadással is járna ajánlatkérő részére.
2) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásába bevont gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult,
nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselő hiteles cégaláírási nyilatkozatát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját. Amennyiben az ajánlat cégjegyzésre jogosultak által meghatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, a meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is. Egyéni vállalkozó ajánlattevő csatolja a képviseletre jogosult személy által aláírt nyilatkozatot, amelyben egyéni vállalkozó megjelöli a nyilvántartási számát, vagy az adószámát. Aláírás minta benyújtása esetén annak meg kell felelnie a Ctv. 9.§ (3) bekezdésében foglaltaknak.
3) Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint eljárva az eljárás nyertesével köt szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
4) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdését.
5) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér: alapja a tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozói díj, mértéke a kötbéralap 0.5% / naptári nap, de legfeljebb 30 naptári napnak megfelelő összeg.
Meghiúsulási kötbér: alapja a tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozói díj, mértéke a kötbéralap 20%-a.
Teljesítési biztosíték: a nettó vállalkozói díj tartalékkeret nélkül számított mértékének 5 %-a.
Jótállási biztosíték: összege a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 2%-a.
Jótállás: a Vállalkozó a Szerződés alapján elvégzett munkára, valamint az annak során felhasznált és beépített alkatrészekre és anyagokra 24 hónap teljeskörű jótállást vállal.
Résztelesen a Szerződés 7.4.-7.31. pontjai szerint!
6) Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. és 26. §-a alapján eljárva a szerződés hatályba lépésének feltételéül szabja, hogy a nyertes ajánlattevő rendelkezzen építési-szerelési munkára vonatkozó összkockázatú vagyon- és felelősségbiztosítási (C.A.R. vagy E.A.R.) szerződéssel, mely felelősségbiztosításnak ki kell terjednie a beruházással kapcsolatosan a biztosítási időszakban valamennyi, a Kivitelező és az érdekében eljáró személyek által Megrendelőnek, illetve bármely harmadik félnek okozott személyi és a szolgáltatás tárgyában keletkező vagy egyéb dologi kárra, és a felelősségbiztosítás a szokásos piaci feltételektől a Megrendelő számára hátrányos egyedi kizárásokat nem tartalmazhat, továbbá, a Vállalkozó önrésze nem haladhatja meg a biztosító által elismert kárösszeg 10%-át. A kártérítési limit: a biztosítási időszakban minimum évi 100 000 000,- forint és káreseményenként minimum 50 000 000,- forint.
7) Az ajánlattétel, a kapcsolattartás, kommunikáció és a szerződés teljesítésének nyelve a magyar.
8) A nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeletei az irányadók. Irányadó jog a magyar jog.
9) A felhívás IV.2.6) pontjában feltüntetett 2 hónap alatt 60 nap értendő.
10) Ajánlattevő köteles az ajánlatában nyilatkozni arról, hogy a Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszer részét képező Üvegkapu informatikai rendszer használatára vonatkozó követelményeket megismerte. Ajánlatkérő a szerződés teljesítésére vonatkozó feltételként előírja, hogy a nyertes ajánlattevő biztosítani köteles az Üvegkapu alkalmazását.
11) FAKSZ: Horváth-Tóth Veronika (01278), dr. Szabó-Gothard Máté (00952), Dr. Falusy Gábor (01394).
12) SZAKMAI AJÁNLAT (árazott költségvetés): az Ajánlatkérő által a dokumentumok közé feltöltött árazatlan költségvetés az ajánlatevő által beárazva, cégszerűen aláírt pdf. formában, és MS Excel formában. Az árazott költségvetés és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése szerint szakmai ajánlatnak minősül. Így a dokumentum teljes hiánya az ajánlat érvénytelenségét eredményezheti! AK felhívja az AT-k figyelmét, hogy a műszaki leírás részét képző költségvetési tételek és a tervek nem módosíthatók. A költségvetés valamennyi tétele tekintetében anyag és díj egységár (Ft) megadása kötelező. Amennyiben az adott közbeszerzési tételnek anyag vagy díj igénye nincs, "0" összeg írandó, azonban nem lehet olyan tétel, amely esetén AT az anyag és a díj egységárra is 0,- Ft megajánlást ad. Tilos az egyes sorokat összevonni, valamint tilos az egyes tételekhez tartozó mennyiségeket, vagy a mennyiség egységét
megváltoztatni. Az egyes tételeknél és munkanemeknél, valamint a főösszesítőben szereplő képletek ellenőrizendők, a képletezésért AK felelősséget nem vállal. AK a beárazott költségvetés főösszesítőjének „Ajánlati ár (egyösszegű nettó átalányár (Ft))” megnevezésű sorában feltüntetett nettó - tartalékkeret nélküli - összeget értékeli ajánlati árként.
13) AK az ajánlattételt nem köti ajánlati biztosíték benyújtásához.
14) Összeférhetetlen és nem vehet részt a közbeszerzési eljárásban ATként, alváll-ként vagy az alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezetként az a GSZ, akivel szemben a Kbt. 25. § (3) és (4) bek. szerint bármely
összeférhetetlenségi körülmény fennáll.
15) AK felhívja a figyelmet a Kbt. 73. § (4)-(5) bek.-re.
16) Ajánlatkérő konzultációt nem tart.
17). HELYSZÍNI BEJÁRÁS: 2023. szeptember 05. napján 13:00 órakor. Helyszín: 7624 Pécs, Szigeti út 12. Találkozás az ÁOK Szigeti úti főbejáratánál. Kapcsolattartási pont: Horváth-Tóth Veronika (Tel: +36302988789).

Szöveg

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
Amennyiben az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát.
Az ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62.§
(1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában, az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania EKR űrlapként. A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön nyilatkozatokat kell benyújtania, akként, hogy az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg helyettük és nevükben.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. 8. §, 10. §, 12. §, 13. §, 14. §, 15. § és 16. § szakasza szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja tekintetében az igazolás módja: a Kr. 8. § i) pont ib) alpontjában, valamint a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint. Az ajánlattevő nyilatkozata, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa személyazonosító adatainak, adóazonosító adatainak, külső nyilvántartás szerinti személy-, illetve adóazonosító adatainak, valamint érdekeltségének a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti jellege és mértéke bemutatását tartalmazza; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni;).
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) pontja tekintetében az igazolás módja: a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 8. § i) pont ic) alpontjában, valamint a 10. § g) pont gc) alpontjában foglaltak szerint.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében ajánlattevő, ajánlatához köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben ajánlattevő tekintetében nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy erre vonatkozó nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges.
Megfelelően irányadó a Kbt. 69. § (11a) bekezdése.
A Kr. 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók (felhasználhatók) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Az ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában
részt vevő szervezetet, aki az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy aki részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett.
A Kbt. 64. § (1) bekezdése is megfelelően irányadó.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Ajánlatkérő az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában előírja az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 39. § (7) bekezdése alapján a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, továbbá a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése szerinti tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében való szereplés követelményét. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén Ajánlatkérő a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét írja elő.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetében a névjegyzékben szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a Kbt. 69. § (11) bek. szerinti nyilvántartásból; amennyiben az elektronikus névjegyzékben az ajánlattevő nem szerepel, az Ajánlattevő részéről csatolandó a névjegyzékében történő szereplés tényét igazoló illetékes kamara által kiállított igazolás. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint teljesítse az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt. A névjegyzékben valamennyi olyan gazdasági szereplőnek szerepelnie kell, akik a szerződés
teljesítése során építőipari kivitelezői tevékenységet fognak végezni. Az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlatkérő az érintett gazdasági szereplő egyszerű, a IV. rész alfa szakasz kitöltésével megtett nyilatkozatát, nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

Szöveg

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
Amennyiben az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát.
Az ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62.§
(1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában, az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania EKR űrlapként. A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön nyilatkozatokat kell benyújtania, akként, hogy az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg helyettük és nevükben.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. 8. §, 10. §, 12. §, 13. §, 14. §, 15. § és 16. § szakasza szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja tekintetében az igazolás módja: a Kr. 8. § i) pont ib) alpontjában, valamint a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint. Az ajánlattevő nyilatkozata, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa személyazonosító adatainak, adóazonosító adatainak, külső nyilvántartás szerinti személy-, illetve adóazonosító adatainak, valamint érdekeltségének a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti jellege és mértéke bemutatását tartalmazza; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni;).
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) pontja tekintetében az igazolás módja: a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 8. § i) pont ic) alpontjában, valamint a 10. § g) pont gc) alpontjában foglaltak szerint.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében ajánlattevő, ajánlatához köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben ajánlattevő tekintetében nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy erre vonatkozó nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges.
Megfelelően irányadó a Kbt. 69. § (11a) bekezdése.
A Kr. 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók (felhasználhatók) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Az ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában
részt vevő szervezetet, aki az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy aki részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett.
A Kbt. 64. § (1) bekezdése is megfelelően irányadó.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Ajánlatkérő az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában előírja az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 39. § (7) bekezdése alapján a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén Ajánlatkérő a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét írja elő.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetében a névjegyzékben szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a Kbt. 69. § (11) bek. szerinti nyilvántartásból; amennyiben az elektronikus névjegyzékben az ajánlattevő nem szerepel, az Ajánlattevő részéről csatolandó a névjegyzékében történő szereplés tényét igazoló illetékes kamara által kiállított igazolás. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint teljesítse az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt. A névjegyzékben valamennyi olyan gazdasági szereplőnek szerepelnie kell, akik a szerződés teljesítése során építőipari kivitelezői tevékenységet fognak végezni. Az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlatkérő az érintett gazdasági szereplő egyszerű, a IV. rész alfa szakasz kitöltésével megtett nyilatkozatát, nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

Szöveg

Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha:
M.1. Nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladása napjától visszafelé számított nyolc évben (96 hónapos időszakban) szerződésszerűen teljesített (műszaki átadás-átvétellel lezárt), de legfeljebb 11 éve megkezdett, az alkalmassági feltétel körében előírt tárgyú referenciával/referenciákkal, amely(ek) magában foglalt/foglalták legalább nettó 2000 m² alapterületű zöldterület/park építési és/vagy felújítási munkáit.
Az M.1. pontban előírt feltételtöbb referenciából is igazolható.
Az alkalmassági feltétel keretében meghatározott, az építési tevékenységre vonatkozó és jellemző mérőszámok, mutatószámok a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdése szerinti műszaki egyenértékűség vizsgálatának alapját képezik.
Ajánlatkérő abban az esetben tekinti a referenciát az előírt időszakon belül teljesítettnek, ha a befejezés időpontja a felhívás feladásától visszafelé számított 8 éves időszakon belül esik. Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb tizenegy éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
M.2. A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberei között nincsen:
a) legalább 1 fő, a projekt vezetéséért, irányításáért felelős, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet, 1. melléklet VI. 1. rész 2. pontja szerinti, legalább "MV-É" kategóriának megfelelő szakképesítéssel és gyakorlati idővel rendelkező szakember;
b) legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet, 1. melléklet VI. 2. rész 3. pontja szerinti, legalább "MV-ÉG" kategóriának megfelelő szakképesítéssel és gyakorlati idővel rendelkező szakember;
c) legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet, 1. melléklet VI. 2. rész 5. pontja szerinti, legalább "MV-ÉV" kategóriának megfelelő szakképesítéssel és gyakorlati idővel rendelkező szakember.
Más tagállamban szerzett jogosultság esetén a küldő vagy származási országban az a)-d) alpont szerinti jogosultsággal egyenértékű jogosultsággal rendelkező szakemberrel, vagy amennyiben a szakember nem szerepel a nyilvántartásban (
jogosultsággal nem rendelkezik), az a)-d) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges névjegyzékbe
vételi követelményként előírt vagy azzal egyenértékű képesítési, végzettségi minimumkövetelménnyel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik. Az előírt jogosultsággal, valamint a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel/képzettséggel egyenértékű jogosultságot és végzettséget/képzettséget is elfogad Ajánlatkérő.
Az egyes szakemberek között az átfedés megengedett, ugyanaz a szakember több pozícióra is jelölhető. A párhuzamos szakmai gyakorlati időket Ajánlatkérő csak egyszer veszi figyelembe.
Ajánlatkérő a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. fejezetben meghatározott végzettségekkel egyenértékű végzettséget is elfogad az alkalmassági minimumkövetelmény igazolására.
Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy legkésőbb a szerződéskötés időpontjára az M.2.a) pontra bemutatott szakembernek a 266/2013. (VII.11.) Korm. r-ben meghatározott „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal, az M.2.b) pontra bemutatott szakembernek a 266/2013. (VII.11.) Korm. r-ben meghatározott „MV-ÉG” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal, az M.2.c)pontra bemutatott szakembernek a 266/2013. (VII.11.) Korm. r-ben meghatározott „MV-ÉV” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal kell szerepelnie a kamarai névjegyzékben. A névjegyzékbe-vétel elmaradása az Ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján.

Szöveg

Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha:
M.1. Nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladása napjától visszafelé számított nyolc évben (96 hónapos időszakban) szerződésszerűen teljesített (műszaki átadás-átvétellel lezárt), de legfeljebb 11 éve megkezdett, az alkalmassági feltétel körében előírt tárgyú referenciával/referenciákkal, amely(ek) magában foglalt/foglalták legalább nettó 2000 m² alapterületű zöldterület/park építési és/vagy felújítási munkáit.
Az M.1. pontban előírt feltételtöbb referenciából is igazolható.
Az alkalmassági feltétel keretében meghatározott, az építési tevékenységre vonatkozó és jellemző mérőszámok, mutatószámok a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdése szerinti műszaki egyenértékűség vizsgálatának alapját képezik.
Ajánlatkérő abban az esetben tekinti a referenciát az előírt időszakon belül teljesítettnek, ha a befejezés időpontja a felhívás feladásától visszafelé számított 8 éves időszakon belül esik. Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb tizenegy éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
M.2. A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberei között nincsen:
a) legalább 1 fő, a projekt vezetéséért, irányításáért felelős, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet, 1. melléklet VI. 1. rész 2. pontja szerinti, legalább "MV-É" kategóriának megfelelő szakképesítéssel és gyakorlati idővel rendelkező szakember;
b) legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet, 1. melléklet VI. 2. rész 3. pontja szerinti, legalább "MV-ÉG" kategóriának megfelelő szakképesítéssel és gyakorlati idővel rendelkező szakember;
c) legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet, 1. melléklet VI. 2. rész 5. pontja szerinti, legalább "MV-ÉV" kategóriának megfelelő szakképesítéssel és gyakorlati idővel rendelkező szakember.
Más tagállamban szerzett jogosultság esetén a küldő vagy származási országban az a)-c) alpont szerinti jogosultsággal egyenértékű jogosultsággal rendelkező szakemberrel, vagy amennyiben a szakember nem szerepel a nyilvántartásban (
jogosultsággal nem rendelkezik), az a)-c) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges névjegyzékbe
vételi követelményként előírt vagy azzal egyenértékű képesítési, végzettségi minimumkövetelménnyel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik. Az előírt jogosultsággal, valamint a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel/képzettséggel egyenértékű jogosultságot és végzettséget/képzettséget is elfogad Ajánlatkérő.
Az egyes szakemberek között az átfedés megengedett, ugyanaz a szakember több pozícióra is jelölhető. A párhuzamos szakmai gyakorlati időket Ajánlatkérő csak egyszer veszi figyelembe.
Ajánlatkérő a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. fejezetben meghatározott végzettségekkel egyenértékű végzettséget is elfogad az alkalmassági minimumkövetelmény igazolására.
Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy legkésőbb a szerződéskötés időpontjára az M.2.a) pontra bemutatott szakembernek a 266/2013. (VII.11.) Korm. r-ben meghatározott „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal, az M.2.b) pontra bemutatott szakembernek a 266/2013. (VII.11.) Korm. r-ben meghatározott „MV-ÉG” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal, az M.2.c)pontra bemutatott szakembernek a 266/2013. (VII.11.) Korm. r-ben meghatározott „MV-ÉV” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal kell szerepelnie a kamarai névjegyzékben. A névjegyzékbe-vétel elmaradása az Ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján.

Ajánlatkérő az ajánlati felhívást és a közbeszerzési dokumentumokat módosítja a Kbt. 55. §-a alapján, valamint meghosszabbítja az ajánlattételi határidőt Kbt. 52. § (4) bekezdés b) pontja szerint.
A módosításról Ajánlatkérő hirdetmény adott fel közzétételre az Európai Unió hivatalos lapjában (TED) a Kbt. 55. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. Ajánlatkérő a Kbt. 55. § (2) bekezdésének megfelelően jelen tájékoztatás megküldésével tájékoztatja a módosítási szándékáról az eredeti ajánlattételi határidő lejárta előtt egyidejűleg azokat a gazdasági szereplőket, akik az Ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték, így különösen akik a közbeszerzési dokumentumokat elektronikusan elérték vagy kiegészítő tájékoztatást kértek.
A módosított dokumentumok egységes szerkezetben kerülnek elérhetővé tételre, ezen új verziójú dokumentumok értelemszerűen irányadók az ajánlattétel szempontjából a korábbi verziójú megfelelő dokumentum helyett. A módosított közbeszerzési dokumentumok a Kbt. 55. § (4) bekezdésének megfelelően az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen (https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap) válnak elérhetővé, a korrigendum megjelenésével egyidejűleg.
A módosítás az alábbiakat érinti:
Ajánlati Felhívás:
- IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
- IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
- III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
- III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.2.
Közbeszerzési dokumentumok:
- közbeszerzési dokumentáció 3. kötet Műszaki követelmények Árazatlan költségvetés
- közbeszerzési dokumentáció 3. kötet Műszaki követelmények Műszaki leírás, tervlapok
- közbeszerzési dokumentáció 4. kötet Szerződéstervezet 5.1., 5.14., 5.18., 5.20. pontjai.