ÁOK déli park rekonstrukciója I.-II. ütem

Pécsi Tudományegyetem

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLTALÁNOSORVOSTUDOMÁNYI KAR DÉLI PARK TÁJÉPÍTÉSZETI REKONSTRUKCIÓJA I. és II. ütem
A beruházás célja:
- a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar előtti parkosított terület létrehozása;
- egy új, zöldebb és fenntartható, tiszta rendszerű közlekedési rendszer kialakítása;
- az épület előterének nyitott városi köztérré tétele;
- zöldfelületek megóvása, és funkcionális megújítása;
- új, minőségi burkolatok és utcabútorok kialakításával lehetőséget teremteni az épületek belső funkcióinak kitelepülésre.
A beruházás kettő ütemben valósul meg, mely során ~11 420 m2 felületen az alábbi főbb munkák kerülnek elvégzésre:
- A bontási és építési munkák során új közlekedési rendszer kerül kialakítása, a főépület előtere nyitott városi köztérré válik. (~5500 m2 felületen történik szilárd, ~350 m2 felületen gumiőrleményes térburkolatok kivitelezése)
- A Biokémia épület előtt 44 normál + 2 akadálymentes új parkoló hely létesül (I. ütem)
- Tervezett új parkoló alatt található meglévő földalatti építményben 4 db új, 20 m3-es műanyag vízgyűjtő tartály kerül elhelyezésre melyek a fejlesztési területhez tartozó új öntöző rendszer ellátását szolgálja
- A zöldfelületek megóvása, és új kertészeti kivitelezési munkák elvégzése. (4400 db növény ültetése) (II. ütem)
- Új erős és gyenge áramú hálózat létesítése. Új térvilágítás kerül kialakításra (86 db kandeláber telepítésével)
- Csapadék vizek elvezetésére új folyókák, vízgyűjtők és csapadék csatornahálózat létesül
- Tanulásra és étkezésre is alkalmas köztéri bútorok kerülnek elhelyezése
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 46. § (3) bekezdését alkalmazza.
A beruházás és teljesítés részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki dokumentáció (műszaki leírás, tervek, költségvetés) és szerződéstervezet tartalmazza.

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2023-09-29. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2023-08-25.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

Kicsoda?

• Pécsi Tudományegyetem

Mi az?

• Autópálya és közút építése › Gyalogút és egyéb zúzalékos útburkolatok › Gyalogút építése
• Földkitermelési és talajmozgatási munka › Tereprendezési munkák
• Tájrendezési szolgáltatások › Kertépítési szolgáltatások
• Épületszerelési munka › Gépészeti szerelések
• Épületszerelési munka › Villamos szerelési munka

Hol?

• Dél-Dunántúl › Baranya

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2023-08-25	Ajánlati felhívás
2023-09-27	További információk
2023-10-09	További információk
2023-10-24	További információk
2024-05-31	Tájékoztató az eljárás eredményéről

Ajánlati felhívás (2023-08-25)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
Hivatkozási szám: EKR001277722023
Rövid leírás:

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLTALÁNOSORVOSTUDOMÁNYI KAR DÉLI PARK TÁJÉPÍTÉSZETI REKONSTRUKCIÓJA I. és II. ütem A beruházás célja: - a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar előtti parkosított terület létrehozása; - egy új, zöldebb és fenntartható, tiszta rendszerű közlekedési rendszer kialakítása; - az épület előterének nyitott városi köztérré tétele; - zöldfelületek megóvása, és funkcionális megújítása; - új, minőségi burkolatok és utcabútorok kialakításával lehetőséget teremteni az épületek belső funkcióinak kitelepülésre. A beruházás kettő ütemben valósul meg, mely során ~11 420 m2 felületen az alábbi főbb munkák kerülnek elvégzésre: - A bontási és építési munkák során új közlekedési rendszer kerül kialakítása, a főépület előtere nyitott városi köztérré válik. (~5500 m2 felületen történik szilárd, ~350 m2 felületen gumiőrleményes térburkolatok kivitelezése) - A Biokémia épület előtt 44 normál + 2 akadálymentes új parkoló hely létesül (I. ütem) - Tervezett új parkoló alatt található meglévő földalatti építményben 4 db új, 20 m3-es műanyag vízgyűjtő tartály kerül elhelyezésre melyek a fejlesztési területhez tartozó új öntöző rendszer ellátását szolgálja - A zöldfelületek megóvása, és új kertészeti kivitelezési munkák elvégzése. (4400 db növény ültetése) (II. ütem) - Új erős és gyenge áramú hálózat létesítése. Új térvilágítás kerül kialakításra (86 db kandeláber telepítésével) - Csapadék vizek elvezetésére új folyókák, vízgyűjtők és csapadék csatornahálózat létesül - Tanulásra és étkezésre is alkalmas köztéri bútorok kerülnek elhelyezése Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 46. § (3) bekezdését alkalmazza. A beruházás és teljesítés részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki dokumentáció (műszaki leírás, tervek, költségvetés) és szerződéstervezet tartalmazza.

Rövid leírás

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLTALÁNOSORVOSTUDOMÁNYI KAR DÉLI PARK TÁJÉPÍTÉSZETI REKONSTRUKCIÓJA I. és II. ütem

A beruházás célja:

- a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar előtti parkosított terület létrehozása;

- egy új, zöldebb és fenntartható, tiszta rendszerű közlekedési rendszer kialakítása;

- az épület előterének nyitott városi köztérré tétele;

- zöldfelületek megóvása, és funkcionális megújítása;

- új, minőségi burkolatok és utcabútorok kialakításával lehetőséget teremteni az épületek belső funkcióinak kitelepülésre.

A beruházás kettő ütemben valósul meg, mely során ~11 420 m2 felületen az alábbi főbb munkák kerülnek elvégzésre:

- A bontási és építési munkák során új közlekedési rendszer kerül kialakítása, a főépület előtere nyitott városi köztérré válik. (~5500 m2 felületen történik szilárd, ~350 m2 felületen gumiőrleményes térburkolatok kivitelezése)

- A Biokémia épület előtt 44 normál + 2 akadálymentes új parkoló hely létesül (I. ütem)

- Tervezett új parkoló alatt található meglévő földalatti építményben 4 db új, 20 m3-es műanyag vízgyűjtő tartály kerül elhelyezésre melyek a fejlesztési területhez tartozó új öntöző rendszer ellátását szolgálja

- A zöldfelületek megóvása, és új kertészeti kivitelezési munkák elvégzése. (4400 db növény ültetése) (II. ütem)

- Új erős és gyenge áramú hálózat létesítése. Új térvilágítás kerül kialakításra (86 db kandeláber telepítésével)

- Csapadék vizek elvezetésére új folyókák, vízgyűjtők és csapadék csatornahálózat létesül

- Tanulásra és étkezésre is alkalmas köztéri bútorok kerülnek elhelyezése

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 46. § (3) bekezdését alkalmazza.

A beruházás és teljesítés részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki dokumentáció (műszaki leírás, tervek, költségvetés) és szerződéstervezet tartalmazza.

Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka 📦
További CPV-kód: Épületbontás és bontási munka, földmunka 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Baranya 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Egyéb
Ajánlatkérő neve: Pécsi Tudományegyetem
Postacím: Vasvári Pál Utca 4.
Postai irányítószám: 7622
Postai város: Pécs
Kapcsolat
Internetcím: http://www.pte.hu 🌏
E-mail: toth.veronika@pte.hu 📧
Telefon: +36 302988789 📞
Fax: +36 72501500 📠
Dokumentumok URL-je: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001277722023/reszletek 🌏
Részvételi URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001277722023/reszletek 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2023-08-25 📅
Benyújtási határidő: 2023-09-29 📅
Közzététel dátuma: 2023-08-30 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2023/S 166-524160
HL-S szám: 166
További információk

1) II.2.5) pont kiegészítése: az 2-4. részszempont esetében az ajánlatok összehasonlításának alapját a szakembereknek a névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli, felelős műszaki vezetői és/vagy a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 11.§ (1) bekezdése szerinti, a felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez figyelemebe vehető szakmagyakorlási tevékenységi szakterületen szerzett szakmai tapasztalatának összesített, egész hónapokban megadott időtartama képezi. Ajánlatkérő az értékelési részszempontra vonatkozóan egy szakember bemutatását és szakmai tapasztalatát vizsgálja. Amennyiben ajánlattevő több, mint egy szakembert mutat be az adott részszempont vonatkozásában ajánlatában, úgy Ajánlatkérő kizárólag a vonatkozó EKR űrlap szerint megtett nyilatkozatában az adott részszempont kapcsán elsőként feltüntetett szakembert veszi figyelembe az értékelés során. Ha közös ajánlattevők tagjai külön-külön nyilatkozatot tesznek és adott esetben több tag is, vagy mindegyik tag bemutat az adott szempont vonatkozásában egy szakembert, úgy a vezető tag által elsőként megjelölt szakembert veszi figyelembe Ajánlatkérő. Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján az ajánlatokat a legjobb ár-érték arányt megjelenítő, alábbi szempontok szerint értékeli: Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10. Az 1. számú értékelési részszempont vonatkozásában a fordított arányosítás módszere, a 2-4. számú értékelési szempont vonatkozásában az egyenes arányosítás módszere kerül alkalmazásra. 2) A II.2.7) pontban megadott 8 hónapos időtartam a Munkaterület átvételétől számított a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének napjáig tartó időtartamot jelöli. Az átadás-átvételi eljárás időtartama további 30 naptári nap. A Megrendelő a Munkaterületet a Szerződés hatálybalépésétől számított 10 munkanapon belül adja át a Vállalkozó részére. 3) Ajánlatkérő az Európai Unió Tanácsa Oroszország elleni szankciók kibővítéséről szóló rendelete (a továbbiakban: a rendelet), valamint a Miniszterelnökség orosz-ukrán háború miatt a közbeszerzéseket érintő uniós szankciókról szóló közleménye 4. pontjára figyelemmel előírja, hogy tilos e közbeszerzés alapján kötendő szerződés odaítélése a rendeletben meghatározott személyek részére. A rendelet szerinti tilalmat a következő személyekre kell alkalmazni: - a) orosz állampolgár, vagy oroszországi lakóhelyű/székhelyű természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv; - b) olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely tulajdonosi jogainak több mint 50 %-ával közvetlenül vagy közvetve az a) pontban említett valamely szervezet rendelkezik; vagy - c) olyan természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv, amely az a) vagy b) pontban említett valamely szervezet nevében vagy irányítása szerint jár el; ideértve a szerződés értékének 10 %-át meghaladó alvállalkozókat, szállítókat vagy szervezeteket, amelyeknek a kapacitásait a közbeszerzési irányelvek értelmében igénybe veszik. Ajánlattevő köteles nyilatkozni a tilalom személyi hatálya saját magára valamint az ajánlatban már ismert és a szerződés értékének 10 %-át meghaladó alvállalkozóra, szállítóra vagy kapacitást biztosító szervezetre kiterjed-e vagy sem. 4) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy tekintettel az Európai Unió Hivatalos Lapjának (TED) jelen pontra is érvényes karakterkorlátozására, a további információk a közbeszerzési dokumentumokban kerülnek kifejtésre. 5) Ajánlatkérő előírja a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi ok alkalmazását. 6) Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények szerinti feltételeket és ezek előírt igazolási módját a minősített Ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg. 7) Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bek. alapján projekttársaság létrehozását kizárja. 8) Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 41. § (3) bekezdésére, illetve a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (EKR. Kr.) szerint az elektronikus közbeszerzési rendszeren (EKR) keresztül folytatja le, nyilatkozatétel kizárólag elektronikus úton, az EKR-ben lehetséges. Az EKR a https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap címen érhető el. 9) Kieg.táj. kérhető a Kbt.56.§(1) szerint, melyre válasz a Kbt.56.§(2)-(5) szerint. A kommunikáció EKR Kr. 2.§ alapján az EKR-ben történik. A rendszer használatával kapcsolatosan ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatást nem nyújt. 10) Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. 11) Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában: ennek értelmében az ajánlatban (a vonatkozó EKR űrlapon) meg kell jelölni a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, valamint az ajánlattevői teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés tervezett százalékos arányát. 12) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (.xml fájl), és a benyújtást igazoló digitális tértivevény kinyomtatott, egyszerű másolatát, és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, illetve az EKR-ben nyilatkoznia kell arról, hogy a gazdasági szereplőnél változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban, az eljárás felületén a megfelelő cellák kitöltésével.

További információk

1) II.2.5) pont kiegészítése: az 2-4. részszempont esetében az ajánlatok összehasonlításának alapját a szakembereknek a névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli, felelős műszaki vezetői és/vagy a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 11.§ (1) bekezdése szerinti, a felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez figyelemebe vehető szakmagyakorlási tevékenységi szakterületen szerzett szakmai tapasztalatának összesített, egész hónapokban megadott időtartama képezi. Ajánlatkérő az értékelési részszempontra vonatkozóan egy szakember bemutatását és szakmai tapasztalatát vizsgálja. Amennyiben ajánlattevő több, mint egy szakembert mutat be az adott részszempont vonatkozásában ajánlatában, úgy Ajánlatkérő kizárólag a vonatkozó EKR űrlap szerint megtett nyilatkozatában az adott részszempont kapcsán elsőként feltüntetett szakembert veszi figyelembe az értékelés során. Ha közös ajánlattevők tagjai külön-külön nyilatkozatot tesznek és adott esetben több tag is, vagy mindegyik tag bemutat az adott szempont vonatkozásában egy szakembert, úgy a vezető tag által elsőként megjelölt szakembert veszi figyelembe Ajánlatkérő.

Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján az ajánlatokat a legjobb ár-érték arányt megjelenítő, alábbi szempontok szerint értékeli: Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10.

Az 1. számú értékelési részszempont vonatkozásában a fordított arányosítás módszere, a 2-4. számú értékelési szempont vonatkozásában az egyenes arányosítás módszere kerül alkalmazásra.

2) A II.2.7) pontban megadott 8 hónapos időtartam a Munkaterület átvételétől számított a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének napjáig tartó időtartamot jelöli. Az átadás-átvételi eljárás időtartama további 30 naptári nap. A Megrendelő a Munkaterületet a Szerződés hatálybalépésétől számított 10 munkanapon belül adja át a Vállalkozó részére.

3) Ajánlatkérő az Európai Unió Tanácsa Oroszország elleni szankciók kibővítéséről szóló rendelete (a továbbiakban: a rendelet), valamint a Miniszterelnökség orosz-ukrán háború miatt a közbeszerzéseket érintő uniós szankciókról szóló közleménye 4. pontjára figyelemmel előírja, hogy tilos e közbeszerzés alapján kötendő szerződés odaítélése a rendeletben meghatározott személyek részére.

A rendelet szerinti tilalmat a következő személyekre kell alkalmazni:

- a) orosz állampolgár, vagy oroszországi lakóhelyű/székhelyű természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv;

- b) olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely tulajdonosi jogainak több mint 50 %-ával közvetlenül vagy közvetve az a) pontban említett valamely szervezet rendelkezik; vagy

- c) olyan természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv, amely az a) vagy b) pontban említett valamely szervezet nevében vagy irányítása szerint jár el; ideértve a szerződés értékének 10 %-át meghaladó alvállalkozókat, szállítókat vagy szervezeteket, amelyeknek a kapacitásait a közbeszerzési irányelvek értelmében igénybe veszik. Ajánlattevő köteles nyilatkozni a tilalom személyi hatálya saját magára valamint az ajánlatban már ismert és a szerződés értékének 10 %-át meghaladó alvállalkozóra, szállítóra vagy kapacitást biztosító szervezetre kiterjed-e vagy sem.

4) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy tekintettel az Európai Unió Hivatalos Lapjának (TED) jelen pontra is érvényes karakterkorlátozására, a további információk a közbeszerzési dokumentumokban kerülnek kifejtésre.

5) Ajánlatkérő előírja a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi ok alkalmazását.

6) Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények szerinti feltételeket és ezek előírt igazolási módját a minősített Ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.

7) Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bek. alapján projekttársaság létrehozását kizárja.

8) Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 41. § (3) bekezdésére, illetve a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (EKR. Kr.) szerint az elektronikus közbeszerzési rendszeren (EKR) keresztül folytatja le, nyilatkozatétel kizárólag elektronikus úton, az EKR-ben lehetséges. Az EKR a https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap címen érhető el.

9) Kieg.táj. kérhető a Kbt.56.§(1) szerint, melyre válasz a Kbt.56.§(2)-(5) szerint. A kommunikáció EKR Kr. 2.§ alapján az EKR-ben történik. A rendszer használatával kapcsolatosan ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatást nem nyújt.

10) Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.

11) Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában: ennek értelmében az ajánlatban (a vonatkozó EKR űrlapon) meg kell jelölni a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, valamint az ajánlattevői teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés tervezett százalékos arányát.

12) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (.xml fájl), és a benyújtást igazoló digitális tértivevény kinyomtatott, egyszerű másolatát, és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, illetve az EKR-ben nyilatkoznia kell arról, hogy a gazdasági szereplőnél változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban, az eljárás felületén a megfelelő cellák kitöltésével.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLTALÁNOSORVOSTUDOMÁNYI KAR DÉLI PARK TÁJÉPÍTÉSZETI REKONSTRUKCIÓJA I. és II. ütem

A beruházás célja:

- a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar előtti parkosított terület létrehozása;

- egy új, zöldebb és fenntartható, tiszta rendszerű közlekedési rendszer kialakítása;

- az épület előterének nyitott városi köztérré tétele;

- zöldfelületek megóvása, és funkcionális megújítása;

- új, minőségi burkolatok és utcabútorok kialakításával lehetőséget teremteni az épületek belső funkcióinak kitelepülésre.

A beruházás kettő ütemben valósul meg, mely során ~11 420 m2 felületen az alábbi főbb munkák kerülnek elvégzésre:

- A bontási és építési munkák során új közlekedési rendszer kerül kialakítása, a főépület előtere nyitott városi köztérré válik. (~5500 m2 felületen történik szilárd, ~350 m2 felületen gumiőrleményes térburkolatok kivitelezése)

- A Biokémia épület előtt 44 normál + 2 akadálymentes új parkoló hely létesül (I. ütem)

- Tervezett új parkoló alatt található meglévő földalatti építményben 4 db új, 20 m3-es műanyag vízgyűjtő tartály kerül elhelyezésre melyek a fejlesztési területhez tartozó új öntöző rendszer ellátását szolgálja

- A zöldfelületek megóvása, és új kertészeti kivitelezési munkák elvégzése. (4400 db növény ültetése) (II. ütem)

- Új erős és gyenge áramú hálózat létesítése. Új térvilágítás kerül kialakításra (86 db kandeláber telepítésével)

- Csapadék vizek elvezetésére új folyókák, vízgyűjtők és csapadék csatornahálózat létesül

- Tanulásra és étkezésre is alkalmas köztéri bútorok kerülnek elhelyezése

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 46. § (3) bekezdését alkalmazza.

A beruházás és teljesítés részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki dokumentáció (műszaki leírás, tervek, költségvetés) és szerződéstervezet tartalmazza.

Közbeszerzés megnevezése: „PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLTALÁNOSORVOSTUDOMÁNYI KAR DÉLI PARK TÁJÉPÍTÉSZETI REKONSTRUKCIÓJA I. és II. ütem"

A közbeszerzés tárgya: építési beruházás

Közbeszerzés mennyisége: ~11 420 m2 felületen tájépítészeti rekonstrukciós munkák.

A beruházás kettő ütemben valósul meg, mely során ~11 420 m2 felületen az alábbi munkák kerülnek elvégzésre:

Műszaki egyenértékűség a teljesítés során a szerződés 4.63.-4.71. pontjai szerint. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben szükséges, a kivitelezés megkezdését követően az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesíthetik (Anyagkiváltás) a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-ában foglaltaknak megfelelően. Az Anyagkiváltás során a Vállalkozó által az ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékben egyezhetnek meg (műszaki azonosság).

A BERUHÁZÁS NEM ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYKÖTELES TEVÉKENYSÉG!

Megrendelő a munkaterületet a szerződés hatálybalépésétől számított 10 munkanapon belül biztosítja.

Nyertes Ajánlattevő köteles

- a szerződés hatálybalépését követő 5 munkanapon belül az Ajánlatkérő által rendelkezésére bocsátott Tervdokumentáció alapján a feladatok elvégzésére vonatkozóan különálló műszaki, valamint pénzügyi ütemtervet készíteni, és azt jóváhagyás céljából megküldeni Megrendelőnek;

- a beruházás teljes időtartama alatt az elektronikus naplót (e-napló) vezetni;

- a műszaki átadás-átvételi eljárás során legalább 48 órás hibamentes próbaüzem lefuttatására az öntözőrendszer esetében. Szerződésszerű teljesítés kizárólag hibamentes próbaüzem esetén ismerhető el. ;

- megvalósulási tervdokumentációt készíteni, és az Épkiv. 33. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig 1 példányban elektronikus formában (pdf, dwg, vagy pla) átadni Megrendelő részére;

- a sikeres átadás-átvételi eljárást követően a park rendeltetésszerű használatához szükséges vízügyi engedély megszerzésében Megrendelővel együttműködni a Szerződés 4.92. pontja szerint.

A részletes feladatleírást a jelen felhívás és az azt kiegészítő dokumentum részét képező műszaki dokumentáció (műszaki leírás, tervek, költségvetés) és szerződéstervezet tartalmazzák.

Időtartam: 8 hónap
További információk:

Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján az ajánlatokat a legjobb ár-érték arányt megjelenítő, alábbi szempontok szerint értékeli: Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10.

Az 1. számú értékelési részszempont vonatkozásában a fordított arányosítás módszere, a 2-4. számú értékelési szempont vonatkozásában az egyenes arányosítás módszere kerül alkalmazásra.

2) A II.2.7) pontban megadott 8 hónapos időtartam a Munkaterület átvételétől számított a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének napjáig tartó időtartamot jelöli. Az átadás-átvételi eljárás időtartama további 30 naptári nap. A Megrendelő a Munkaterületet a Szerződés hatálybalépésétől számított 10 munkanapon belül adja át a Vállalkozó részére.

3) Ajánlatkérő az Európai Unió Tanácsa Oroszország elleni szankciók kibővítéséről szóló rendelete (a továbbiakban: a rendelet), valamint a Miniszterelnökség orosz-ukrán háború miatt a közbeszerzéseket érintő uniós szankciókról szóló közleménye 4. pontjára figyelemmel előírja, hogy tilos e közbeszerzés alapján kötendő szerződés odaítélése a rendeletben meghatározott személyek részére.

A rendelet szerinti tilalmat a következő személyekre kell alkalmazni:

- a) orosz állampolgár, vagy oroszországi lakóhelyű/székhelyű természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv;

- b) olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely tulajdonosi jogainak több mint 50 %-ával közvetlenül vagy közvetve az a) pontban említett valamely szervezet rendelkezik; vagy

- c) olyan természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv, amely az a) vagy b) pontban említett valamely szervezet nevében vagy irányítása szerint jár el; ideértve a szerződés értékének 10 %-át meghaladó alvállalkozókat, szállítókat vagy szervezeteket, amelyeknek a kapacitásait a közbeszerzési irányelvek értelmében igénybe veszik. Ajánlattevő köteles nyilatkozni a tilalom személyi hatálya saját magára valamint az ajánlatban már ismert és a szerződés értékének 10 %-át meghaladó alvállalkozóra, szállítóra vagy kapacitást biztosító szervezetre kiterjed-e vagy sem.

4) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy tekintettel az Európai Unió Hivatalos Lapjának (TED) jelen pontra is érvényes karakterkorlátozására, a további információk a közbeszerzési dokumentumokban kerülnek kifejtésre.

5) Ajánlatkérő előírja a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi ok alkalmazását.

6) Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények szerinti feltételeket és ezek előírt igazolási módját a minősített Ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.

7) Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bek. alapján projekttársaság létrehozását kizárja.

8) Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 41. § (3) bekezdésére, illetve a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (EKR. Kr.) szerint az elektronikus közbeszerzési rendszeren (EKR) keresztül folytatja le, nyilatkozatétel kizárólag elektronikus úton, az EKR-ben lehetséges. Az EKR a https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap címen érhető el.

9) Kieg.táj. kérhető a Kbt.56.§(1) szerint, melyre válasz a Kbt.56.§(2)-(5) szerint. A kommunikáció EKR Kr. 2.§ alapján az EKR-ben történik. A rendszer használatával kapcsolatosan ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatást nem nyújt.

10) Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.

11) Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában: ennek értelmében az ajánlatban (a vonatkozó EKR űrlapon) meg kell jelölni a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, valamint az ajánlattevői teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés tervezett százalékos arányát.

12) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (.xml fájl), és a benyújtást igazoló digitális tértivevény kinyomtatott, egyszerű másolatát, és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, illetve az EKR-ben nyilatkoznia kell arról, hogy a gazdasági szereplőnél változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban, az eljárás felületén a megfelelő cellák kitöltésével.

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: Magyarország_7624_Pécs_Szigeti _út_12._hrsz.: 3206

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.

Amennyiben az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát.

Az ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62.§

(1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában, az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania EKR űrlapként. A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön nyilatkozatokat kell benyújtania, akként, hogy az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg helyettük és nevükben.

Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. 8. §, 10. §, 12. §, 13. §, 14. §, 15. § és 16. § szakasza szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja tekintetében az igazolás módja: a Kr. 8. § i) pont ib) alpontjában, valamint a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint. Az ajánlattevő nyilatkozata, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa személyazonosító adatainak, adóazonosító adatainak, külső nyilvántartás szerinti személy-, illetve adóazonosító adatainak, valamint érdekeltségének a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti jellege és mértéke bemutatását tartalmazza; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni;).

A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) pontja tekintetében az igazolás módja: a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 8. § i) pont ic) alpontjában, valamint a 10. § g) pont gc) alpontjában foglaltak szerint.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében ajánlattevő, ajánlatához köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben ajánlattevő tekintetében nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy erre vonatkozó nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges.

Megfelelően irányadó a Kbt. 69. § (11a) bekezdése.

A Kr. 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók (felhasználhatók) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Az ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában

részt vevő szervezetet, aki az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy aki részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett.

A Kbt. 64. § (1) bekezdése is megfelelően irányadó.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Ajánlatkérő az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában előírja az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 39. § (7) bekezdése alapján a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, továbbá a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése szerinti tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében való szereplés követelményét. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén Ajánlatkérő a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét írja elő.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetében a névjegyzékben szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a Kbt. 69. § (11) bek. szerinti nyilvántartásból; amennyiben az elektronikus névjegyzékben az ajánlattevő nem szerepel, az Ajánlattevő részéről csatolandó a névjegyzékében történő szereplés tényét igazoló illetékes kamara által kiállított igazolás. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint teljesítse az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt. A névjegyzékben valamennyi olyan gazdasági szereplőnek szerepelnie kell, akik a szerződés

teljesítése során építőipari kivitelezői tevékenységet fognak végezni. Az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlatkérő az érintett gazdasági szereplő egyszerű, a IV. rész alfa szakasz kitöltésével megtett nyilatkozatát, nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

Műszaki és szakmai képességek:

A Kr. 1. § (1) szerint az ajánlattevőnek ajánlatának benyújtásakor a Kr. II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai

közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. A Kr. 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlatkérő az érintett gazdasági szereplő egyszerű, a IV. rész alfa szakasz kitöltésével megtett nyilatkozatát, nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

Megfelelően irányadó a 321/2015. Kr. 21/A. §, és a Kbt. 65.§ (5)-(7), (9), (11) bek., 69. § (11) bek. is.

A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján felhívott gazdasági szereplők az alkalmassági követelményeknek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

M.1. A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján: az ajánlati felhívás feladása napjától visszafelé számított 8 évben (96 hónapos időszakban) teljesített (műszak átadás-átvétellel lezárt), de legfeljebb 11 éven belül megkezdett, jelentősebb, alkalmassági feltétel körében előírt tárgyú építési referenciamunka/referenciamunkák ismertetése a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással: az igazolásban meg kell adni legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését, a szerződést kötő másik fél részéről felvilágosítást adó személy nevét és telefonszámát, az építési beruházás tárgyát és mennyiségét az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti tartalommal, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont megjelölésével, év/hónap/nap pontossággal) és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, olyan részletességgel, hogy annak alapján az

alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen.

Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.

M.2. A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (2) bekezdés b) pontja alapján: a teljesítésbe bevonandó szakemberek megnevezése, végzettségüknek, képzettségüknek ismertetése: csatolni kell a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó ajánlattevői nyilatkozatot, a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát, a szakember - szakmai tapasztalatot ismertető - saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát (keltezéssel ellátva) olyan részletezettséggel, hogy abból egyértelműen derüljön ki az M2. pontban előírt alkalmassági feltétel(ek) teljesülése, ennek megfelelően: az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember tapasztalata megítélése szempontjából lényeges adatokat (kivitelezés/beruházás ismertetése, ellátott feladat, munkakör, tevékenység ismertetése, a tevékenység kezdő és befejező ideje (év, hónap), az ajánlattétel időpontjában kivel/mivel áll

munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban). Amennyiben a szakember az ajánlattétel idpontjában már rendelkezik az előírt jogosultsággal, úgy a jogosultság első megszerzésének időpontját is szükséges rögzíteni az önéletrajzban. Amennyiben a bemutatott szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatán kívül más dokumentum nem csatolandó a szakmai tapasztalat alátámasztására, a jogosultság megszerzéséhez szükséges mértékű szakmai gyakorlat meglétét az ajánlatkérő ellenőrzi az illetékes szakmai szervezet (kamara) által vezetett nyilvántartás ellenőrzésével.

Amennyiben a szakember nem szerepel a nyilvántartásban vagy az nem ellenőrizhető a nyilvántartáson keresztül, a jogosultságot igazoló dokumentum benyújtása is szükséges.

Amennyiben az ajánlatkérő a 2-4. értékelési szempontokra 0 hónapnál nagyobb megajánlást tesz, akkor a szakmai többlettapasztalat alátámasztása érdekében az adott szakember szakmai önéletrajzát már az ajánlatban szükséges benyújtani és az önéletrajzban az alkalmassági követelménynek történő megfelelést is szükséges alátámasztani,

figyelemmel a Kbt. 69. § (7) bekezdésre.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha:

M.1. Nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladása napjától visszafelé számított nyolc évben (96 hónapos időszakban) szerződésszerűen teljesített (műszaki átadás-átvétellel lezárt), de legfeljebb 11 éve megkezdett, az alkalmassági feltétel körében előírt tárgyú referenciával/referenciákkal, amely(ek) magában foglalt/foglalták legalább nettó 2000 m² alapterületű zöldterület/park építési és/vagy felújítási munkáit.

Az M.1. pontban előírt feltételtöbb referenciából is igazolható.

Az alkalmassági feltétel keretében meghatározott, az építési tevékenységre vonatkozó és jellemző mérőszámok, mutatószámok a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdése szerinti műszaki egyenértékűség vizsgálatának alapját képezik.

Ajánlatkérő abban az esetben tekinti a referenciát az előírt időszakon belül teljesítettnek, ha a befejezés időpontja a felhívás feladásától visszafelé számított 8 éves időszakon belül esik. Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb tizenegy éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

M.2. A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberei között nincsen:

a) legalább 1 fő, a projekt vezetéséért, irányításáért felelős, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet, 1. melléklet VI. 1. rész 2. pontja szerinti, legalább "MV-É" kategóriának megfelelő szakképesítéssel és gyakorlati idővel rendelkező szakember;

b) legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet, 1. melléklet VI. 2. rész 3. pontja szerinti, legalább "MV-ÉG" kategóriának megfelelő szakképesítéssel és gyakorlati idővel rendelkező szakember;

Más tagállamban szerzett jogosultság esetén a küldő vagy származási országban az a)-d) alpont szerinti jogosultsággal egyenértékű jogosultsággal rendelkező szakemberrel, vagy amennyiben a szakember nem szerepel a nyilvántartásban (

jogosultsággal nem rendelkezik), az a)-d) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges névjegyzékbe

vételi követelményként előírt vagy azzal egyenértékű képesítési, végzettségi minimumkövetelménnyel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik. Az előírt jogosultsággal, valamint a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel/képzettséggel egyenértékű jogosultságot és végzettséget/képzettséget is elfogad Ajánlatkérő.

Az egyes szakemberek között az átfedés megengedett, ugyanaz a szakember több pozícióra is jelölhető. A párhuzamos szakmai gyakorlati időket Ajánlatkérő csak egyszer veszi figyelembe.

Ajánlatkérő a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. fejezetben meghatározott végzettségekkel egyenértékű végzettséget is elfogad az alkalmassági minimumkövetelmény igazolására.

Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy legkésőbb a szerződéskötés időpontjára az M.2.a) pontra bemutatott szakembernek a 266/2013. (VII.11.) Korm. r-ben meghatározott „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal, az M.2.b) pontra bemutatott szakembernek a 266/2013. (VII.11.) Korm. r-ben meghatározott „MV-ÉG” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal, az M.2.c)pontra bemutatott szakembernek a 266/2013. (VII.11.) Korm. r-ben meghatározott „MV-ÉV” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal kell szerepelnie a kamarai névjegyzékben. A névjegyzékbe-vétel elmaradása az Ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján.

A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei:

Megrendelő a vállalkozói díjat - a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben, a Kbt. 135. §-a vonatkozó rendelkezései szerint, és a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet alapján - az adott munkára, munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően, számla ellenében, 30 napon belül, banki átutalással teljesíti a Kbt. 135. § (3) alapján a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §-ban foglaltak szerint.

Megrendelő a vállalkozói díjat 100,000000%-ban saját forrásból egyenlíti ki.

Tartalékkeret (Szerződés 5.13.-5.20. pontjai): nettó vállalkozói díj 10 %-a, mely a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdése alapján kizárólag az építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható fel.

Előleg: nyertes Ajánlattevő a nettó vállalkozói díj 10%-ának megfelelő mértékű, de legfeljebb kétszázötvenmillió forint előleg igénybevételére jogosult a Szerződés 5.7.-5.12. pontjai szerint. Az előleggel a Felek a végszámlában számolnak el egymással.

A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése alapján rögzítik, hogy a Megrendelő a Vállalkozó kérelmére az előleget legkésőbb a Munkaterület átadásától számított 15 naptári napon belül köteles kifizetni, amennyiben az a Vállalkozó részéről legkésőbb a Munkaterület átvételének időpontjában jelzésre kerül. Amennyiben az előleg igénylése a Vállalkozó részéről ezen időpontot követően történik, a Megrendelő az igény beérkezését követő 15 naptári napon belül teljesíti az előlegfizetési kötelezettségét azzal, hogy a Vállalkozó az előlegre vonatkozó igényét legkésőbb az első részszámla benyújtásával egyidejűleg köteles jelezni a Megrendelő részére.

Ajánlatkérő 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32. § (1) bekezdése alapján részszámlázási lehetőséget biztosít.

Vállalkozó a teljesítés során 4 db. részszámla és 1 db. végszámla benyújtására jogosult az alábbiak, és a Szerződés 5.21.-5.34. pontjai szerint:

Előleg: 10% (a teljes nettó vállalkozói díj %-ára vetítve);

- 1. részszámla: legkésőbb a műszaki készültségi fok 15%-án

- 2. részszámla: legalább a műszaki készültségi fok 25%-án

- 3. részszámla: legalább a műszaki készültségi fok 50%-án

- 4. részszámla: legalább a műszaki készültségi fok 80%-án

- végszámla: a műszaki készültségi fok 100%-án.

Az elszámolás értéke valamennyi esetben a ténylegesen megvalósult műszaki tartalomhoz igazodik. Az elvégzett munkák százalékos mértékét a nyertes ajánlattevő által benyújtott árazott költségvetésből kiindulva az ajánlatkérő és műszaki ellenőre állapítja meg, az építési napló bejegyzései és a helyszínen végzett ellenőrzései alapján.

Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás, a kifizetések pénzneme: magyar forint (HUF).

A számla kiegyenlítése során a Felek figyelemmel vannak az Áht. és vonatkozó rendelkezései, a nemzeti vagyonról szóló tv., a 322/2015. (X. 30.) Korm. r. 30, 32. §-ában foglaltakra is.

Felek a számla kiegyenlítése során figyelembe veszik a Kbt. 27/A. §-ában foglaltakat.

Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a 2013. évi V. törvény 6:155.§ szerinti mértékű, és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot, továbbá külön jogszabály szerinti költségátalányt fizet.

A pénzügyi teljesítés részletes feltételeit a közbeszerzési dokumentum, és a szerződés tervezet tartalmazza.

Eljárás
Jogalap: 32014L0024
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 10:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 2 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2023-09-29 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 12:00
Hely: Az ajánlatok felbontása az EKR-ben történik a Kbt, 68. §-a és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint.
További információk:

Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésében és a Kbt. 68. §- ában meghatározottaknak megfelelően a bontási eljárásról az ajánlattevők értesítést kapnak. Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet meghatározásai alapján kerül végrehajtásra.

Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): 2. Az eljárást megindító felhívás M.2. pont a) alpontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (min. 0, max. 36 hónap)
Minőségi kritérium (súlyozás): 10
Minőségi kritérium (név): 3. Az eljárást megindító felhívás M.2. pont b) alpontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (min. 0, max. 36 hónap)
4. Az eljárást megindító felhívás M.2. pont c) alpontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (min. 0, max. 36 hónap)
Ár (súlyozás): 70

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: 19308681202
Más típusú ajánlatkérő: közjogi szervezet
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Horváth-Tóth Veronika
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001277722023/reszletek 🌏

Hivatkozás
További információk

1) Részajánlat tételére nincsen lehetőség, tekintettel arra, hogy a közbeszerzés tárgya szerinti beruházási feladatok egy teljesítési helyszínt érintenek. A megvalósítandó munkák és feladatok - jellegük, összetettségük, előírt műszaki paramétereik, időbeli tartamaik alapján - szorosan kapcsolódnak egymáshoz, egymásra épülnek, amelyet több ajánlattevő egyidőben, párhuzamosan nem tudna teljesíteni. A kivitelezésre átadott munkaterület további almunkaterületekre - mely lehetővé tenné a különböző vállalkozók részére történő önálló munkaterület biztosítását - nem oszthatók, több Kivitelező egyazon munkaterületen történő munkavégzése esetén a jogszabályokban előírt munkavédelmi - környezetvédelmi - koordinátori feladatok ellátása nehézkes lenne, és akadályozná a kivitelezés haladását. A fent részletezettek miatt valamennyi ber uházásifeladat egy projektként való kezelése a célszerű és egyetlen lehetséges megoldás. A beruházás részajánlatokra bontása jelentős többlet kiadással is járna ajánlatkérő részére.

2) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásába bevont gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult,

nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselő hiteles cégaláírási nyilatkozatát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját. Amennyiben az ajánlat cégjegyzésre jogosultak által meghatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, a meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is. Egyéni vállalkozó ajánlattevő csatolja a képviseletre jogosult személy által aláírt nyilatkozatot, amelyben egyéni vállalkozó megjelöli a nyilvántartási számát, vagy az adószámát. Aláírás minta benyújtása esetén annak meg kell felelnie a Ctv. 9.§ (3) bekezdésében foglaltaknak.

3) Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint eljárva az eljárás nyertesével köt szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.

4) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdését.

5) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Késedelmi kötbér: alapja a tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozói díj, mértéke a kötbéralap 0.5% / naptári nap, de legfeljebb 30 naptári napnak megfelelő összeg.

Meghiúsulási kötbér: alapja a tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozói díj, mértéke a kötbéralap 20%-a.

Teljesítési biztosíték: a nettó vállalkozói díj tartalékkeret nélkül számított mértékének 5 %-a.

Jótállási biztosíték: összege a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 2%-a.

Jótállás: a Vállalkozó a Szerződés alapján elvégzett munkára, valamint az annak során felhasznált és beépített alkatrészekre és anyagokra 24 hónap teljeskörű jótállást vállal.

Résztelesen a Szerződés 7.4.-7.31. pontjai szerint!

6) Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. és 26. §-a alapján eljárva a szerződés hatályba lépésének feltételéül szabja, hogy a nyertes ajánlattevő rendelkezzen építési-szerelési munkára vonatkozó összkockázatú vagyon- és felelősségbiztosítási (C.A.R. vagy E.A.R.) szerződéssel, mely felelősségbiztosításnak ki kell terjednie a beruházással kapcsolatosan a biztosítási időszakban valamennyi, a Kivitelező és az érdekében eljáró személyek által Megrendelőnek, illetve bármely harmadik félnek okozott személyi és a szolgáltatás tárgyában keletkező vagy egyéb dologi kárra, és a felelősségbiztosítás a szokásos piaci feltételektől a Megrendelő számára hátrányos egyedi kizárásokat nem tartalmazhat, továbbá, a Vállalkozó önrésze nem haladhatja meg a biztosító által elismert kárösszeg 10%-át. A kártérítési limit: a biztosítási időszakban minimum évi 100 000 000,- forint és káreseményenként minimum 50 000 000,- forint.

7) Az ajánlattétel, a kapcsolattartás, kommunikáció és a szerződés teljesítésének nyelve a magyar.

8) A nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeletei az irányadók. Irányadó jog a magyar jog.

9) A felhívás IV.2.6) pontjában feltüntetett 2 hónap alatt 60 nap értendő.

10) Ajánlattevő köteles az ajánlatában nyilatkozni arról, hogy a Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszer részét képező Üvegkapu informatikai rendszer használatára vonatkozó követelményeket megismerte. Ajánlatkérő a szerződés teljesítésére vonatkozó feltételként előírja, hogy a nyertes ajánlattevő biztosítani köteles az Üvegkapu alkalmazását.

11) FAKSZ: Horváth-Tóth Veronika (01278), dr. Szabó-Gothard Máté (00952), Dr. Falusy Gábor (01394).

12) SZAKMAI AJÁNLAT (árazott költségvetés): az Ajánlatkérő által a dokumentumok közé feltöltött árazatlan költségvetés az ajánlatevő által beárazva, cégszerűen aláírt pdf. formában, és MS Excel formában. Az árazott költségvetés és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése szerint szakmai ajánlatnak minősül. Így a dokumentum teljes hiánya az ajánlat érvénytelenségét eredményezheti! AK felhívja az AT-k figyelmét, hogy a műszaki leírás részét képző költségvetési tételek és a tervek nem módosíthatók. A költségvetés valamennyi tétele tekintetében anyag és díj egységár (Ft) megadása kötelező. Amennyiben az adott közbeszerzési tételnek anyag vagy díj igénye nincs, "0" összeg írandó, azonban nem lehet olyan tétel, amely esetén AT az anyag és a díj egységárra is 0,- Ft megajánlást ad. Tilos az egyes sorokat összevonni, valamint tilos az egyes tételekhez tartozó mennyiségeket, vagy a mennyiség egységét

megváltoztatni. Az egyes tételeknél és munkanemeknél, valamint a főösszesítőben szereplő képletek ellenőrizendők, a képletezésért AK felelősséget nem vállal. AK a beárazott költségvetés főösszesítőjének „Ajánlati ár (egyösszegű nettó átalányár (Ft))” megnevezésű sorában feltüntetett nettó - tartalékkeret nélküli - összeget értékeli ajánlati árként.

13) AK az ajánlattételt nem köti ajánlati biztosíték benyújtásához.

14) Összeférhetetlen és nem vehet részt a közbeszerzési eljárásban ATként, alváll-ként vagy az alkalmasság

igazolásában részt vevő szervezetként az a GSZ, akivel szemben a Kbt. 25. § (3) és (4) bek. szerint bármely

összeférhetetlenségi körülmény fennáll.

15) AK felhívja a figyelmet a Kbt. 73. § (4)-(5) bek.-re.

16) Ajánlatkérő konzultációt nem tart.

17). HELYSZÍNI BEJÁRÁS: 2023. szeptember 05. napján 13:00 órakor. Helyszín: 7624 Pécs, Szigeti út 12. Találkozás az ÁOK Szigeti úti főbejáratánál. Kapcsolattartási pont: Horváth-Tóth Veronika (Tel: +36302988789).

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: Kbt. 148. §-a szerint.
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2023/S 166-524160 (2023-08-25)

További információk (2023-09-27)
Objektum
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: További információk
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Gyalogút építése 📦

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2023-09-27 📅
Benyújtási határidő: 2023-10-10 📅
Közzététel dátuma: 2023-10-02 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2023/S 189-593027
Hirdetményre hivatkozik: 2023/S 166-524160
HL-S szám: 189
További információk

Az Ajánlatkérő a Kbt. 52. § (4) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattételi határidőt meghosszabbítja, tekintettel arra, hogy a kiegészítő tájékoztatást, annak ellenére, hogy azt a gazdasági szereplő az 56. §-ban meghatározottak szerint időben kérte, az ajánlatkérő nem tudja az előírt határidőben [56. § (2) bekezdés] teljesíteni. A közbeszerzési dokumentumok nem, kizárólag az ajánlattételi határidő változik!

Forrás: OJS 2023/S 189-593027 (2023-09-27)

További információk (2023-10-09)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2023-10-09 📅
Benyújtási határidő: 2023-10-25 📅
Közzététel dátuma: 2023-10-13 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2023/S 198-618527
HL-S szám: 198
További információk

Ajánlatkérő az ajánlati felhívást és a közbeszerzési dokumentumokat módosítja a Kbt. 55. §-a alapján, valamint meghosszabbítja az ajánlattételi határidőt Kbt. 52. § (4) bekezdés b) pontja szerint. A módosításról Ajánlatkérő hirdetmény adott fel közzétételre az Európai Unió hivatalos lapjában (TED) a Kbt. 55. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. Ajánlatkérő a Kbt. 55. § (2) bekezdésének megfelelően jelen tájékoztatás megküldésével tájékoztatja a módosítási szándékáról az eredeti ajánlattételi határidő lejárta előtt egyidejűleg azokat a gazdasági szereplőket, akik az Ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték, így különösen akik a közbeszerzési dokumentumokat elektronikusan elérték vagy kiegészítő tájékoztatást kértek. A módosított dokumentumok egységes szerkezetben kerülnek elérhetővé tételre, ezen új verziójú dokumentumok értelemszerűen irányadók az ajánlattétel szempontjából a korábbi verziójú megfelelő dokumentum helyett. A módosított közbeszerzési dokumentumok a Kbt. 55. § (4) bekezdésének megfelelően az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen (https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap) válnak elérhetővé, a korrigendum megjelenésével egyidejűleg. A módosítás az alábbiakat érinti: Ajánlati Felhívás: - IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje - IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei - III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is - III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.2. Közbeszerzési dokumentumok: - közbeszerzési dokumentáció 3. kötet Műszaki követelmények Árazatlan költségvetés - közbeszerzési dokumentáció 3. kötet Műszaki követelmények Műszaki leírás, tervlapok - közbeszerzési dokumentáció 4. kötet Szerződéstervezet 5.1., 5.14., 5.18., 5.20. pontjai.

További információk

Ajánlatkérő az ajánlati felhívást és a közbeszerzési dokumentumokat módosítja a Kbt. 55. §-a alapján, valamint meghosszabbítja az ajánlattételi határidőt Kbt. 52. § (4) bekezdés b) pontja szerint.

A módosításról Ajánlatkérő hirdetmény adott fel közzétételre az Európai Unió hivatalos lapjában (TED) a Kbt. 55. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. Ajánlatkérő a Kbt. 55. § (2) bekezdésének megfelelően jelen tájékoztatás megküldésével tájékoztatja a módosítási szándékáról az eredeti ajánlattételi határidő lejárta előtt egyidejűleg azokat a gazdasági szereplőket, akik az Ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték, így különösen akik a közbeszerzési dokumentumokat elektronikusan elérték vagy kiegészítő tájékoztatást kértek.

A módosított dokumentumok egységes szerkezetben kerülnek elérhetővé tételre, ezen új verziójú dokumentumok értelemszerűen irányadók az ajánlattétel szempontjából a korábbi verziójú megfelelő dokumentum helyett. A módosított közbeszerzési dokumentumok a Kbt. 55. § (4) bekezdésének megfelelően az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen (https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap) válnak elérhetővé, a korrigendum megjelenésével egyidejűleg.

A módosítás az alábbiakat érinti:

Ajánlati Felhívás:

- IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje

- IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei

- III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is

- III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.2.

Közbeszerzési dokumentumok:

- közbeszerzési dokumentáció 3. kötet Műszaki követelmények Árazatlan költségvetés

- közbeszerzési dokumentáció 3. kötet Műszaki követelmények Műszaki leírás, tervlapok

- közbeszerzési dokumentáció 4. kötet Szerződéstervezet 5.1., 5.14., 5.18., 5.20. pontjai.

Forrás: OJS 2023/S 198-618527 (2023-10-09)

További információk (2023-10-24)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2023-10-24 📅
Benyújtási határidő: 2023-11-07 📅
Közzététel dátuma: 2023-10-27 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2023/S 208-656417
HL-S szám: 208
További információk

Tájékoztatom, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárásban az Ajánlatkérő az ajánlati felhívást és a közbeszerzési dokumentumokat módosítja a Kbt. 55. §-a alapján, valamint meghosszabbítja az ajánlattételi határidőt Kbt. 52. § (4) bekezdés b) pontja szerint. A módosításról Ajánlatkérő hirdetmény adott fel közzétételre az Európai Unió hivatalos lapjában (TED) a Kbt. 55. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. Ajánlatkérő a Kbt. 55. § (2) bekezdésének megfelelően jelen tájékoztatás megküldésével tájékoztatja a módosítási szándékáról az eredeti ajánlattételi határidő lejárta előtt egyidejűleg azokat a gazdasági szereplőket, akik az Ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték, így különösen akik a közbeszerzési dokumentumokat elektronikusan elérték vagy kiegészítő tájékoztatást kértek. A módosított dokumentumok egységes szerkezetben kerülnek elérhetővé tételre, ezen új verziójú dokumentumok értelemszerűen irányadók az ajánlattétel szempontjából a korábbi verziójú megfelelő dokumentum helyett. A módosított közbeszerzési dokumentumok a Kbt. 55. § (4) bekezdésének megfelelően az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen (https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap) válnak elérhetővé, a korrigendum megjelenésével egyidejűleg. A módosítás az alábbiakat érinti: Ajánlati Felhívás: - IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje - IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei Közbeszerzési dokumentumok: - közbeszerzési dokumentáció 3. kötet Műszaki követelmények Árazatlan költségvetés - közbeszerzési dokumentáció 3. kötet Műszaki követelmények Műszaki leírás, tervlapok

További információk

Tájékoztatom, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárásban az Ajánlatkérő az ajánlati felhívást és a közbeszerzési dokumentumokat módosítja a Kbt. 55. §-a alapján, valamint meghosszabbítja az ajánlattételi határidőt Kbt. 52. § (4) bekezdés b) pontja szerint.

A módosításról Ajánlatkérő hirdetmény adott fel közzétételre az Európai Unió hivatalos lapjában (TED) a Kbt. 55. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. Ajánlatkérő a Kbt. 55. § (2) bekezdésének megfelelően jelen tájékoztatás megküldésével tájékoztatja a módosítási szándékáról az eredeti ajánlattételi határidő lejárta előtt egyidejűleg azokat a gazdasági szereplőket, akik az Ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték, így különösen akik a közbeszerzési dokumentumokat elektronikusan elérték vagy kiegészítő tájékoztatást kértek.

A módosított dokumentumok egységes szerkezetben kerülnek elérhetővé tételre, ezen új verziójú dokumentumok értelemszerűen irányadók az ajánlattétel szempontjából a korábbi verziójú megfelelő dokumentum helyett. A módosított közbeszerzési dokumentumok a Kbt. 55. § (4) bekezdésének megfelelően az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen (https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap) válnak elérhetővé, a korrigendum megjelenésével egyidejűleg.

A módosítás az alábbiakat érinti:

Ajánlati Felhívás:

- IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje

- IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Közbeszerzési dokumentumok:

- közbeszerzési dokumentáció 3. kötet Műszaki követelmények Árazatlan költségvetés

- közbeszerzési dokumentáció 3. kötet Műszaki követelmények Műszaki leírás, tervlapok

Forrás: OJS 2023/S 208-656417 (2023-10-24)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2024-05-31)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: ÁOK déli park rekonstrukciója I.-II. ütem
Hivatkozási szám: EKR001277722023
Rövid leírás:

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLTALÁNOSORVOSTUDOMÁNYI KAR DÉLI PARK TÁJÉPÍTÉSZETI REKONSTRUKCIÓJA I. és II. ütem A beruházás célja: • a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar előtti parkosított terület létrehozása; • egy új, zöldebb és fenntartható, tiszta rendszerű közlekedési rendszer kialakítása; • az épület előterének nyitott városi köztérré tétele; • zöldfelületek megóvása, és funkcionális megújítása; • új, minőségi burkolatok és utcabútorok kialakításával lehetőséget teremteni az épületek belső funkcióinak kitelepülésre. A beruházás kettő ütemben valósul meg, mely során ~11.420 m2 felületen az alábbi főbb munkák kerülnek elvégzésre: • A bontási és építési munkák során új közlekedési rendszer kerül kialakítása, a főépület előtere nyitott városi köztérré válik. (~5500 m2 felületen történik szilárd, ~350 m2 felületen gumiőrleményes térburkolatok kivitelezése) • A Biokémia épület előtt 44 normál + 2 akadálymentes új parkoló hely létesül (I. ütem) • Tervezett új parkoló alatt található meglévő földalatti építményben 4 db új, 20 m3-es műanyag vízgyűjtő tartály kerül elhelyezésre melyek a fejlesztési területhez tartozó új öntöző rendszer ellátását szolgálja • A zöldfelületek megóvása, és új kertészeti kivitelezési munkák elvégzése. (4400 db növény ültetése) (II. ütem) • Új erős és gyenge áramú hálózat létesítése. Új térvilágítás kerül kialakításra (86 db kandeláber telepítésével) • Csapadék vizek elvezetésére új folyókák, vízgyűjtők és csapadék csatornahálózat létesül • Tanulásra és étkezésre is alkalmas köztéri bútorok kerülnek elhelyezése Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 46. § (3) bekezdését alkalmazza. A beruházás és teljesítés részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki dokumentáció (műszaki leírás, tervek, költségvetés) és szerződéstervezet tartalmazza.

Rövid leírás

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLTALÁNOSORVOSTUDOMÁNYI KAR DÉLI PARK TÁJÉPÍTÉSZETI REKONSTRUKCIÓJA I. és II. ütem

A beruházás célja:
• a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar előtti parkosított terület létrehozása;
• egy új, zöldebb és fenntartható, tiszta rendszerű közlekedési rendszer kialakítása;
• az épület előterének nyitott városi köztérré tétele;
• zöldfelületek megóvása, és funkcionális megújítása;
• új, minőségi burkolatok és utcabútorok kialakításával lehetőséget teremteni az épületek belső funkcióinak kitelepülésre.

A beruházás kettő ütemben valósul meg, mely során ~11.420 m2 felületen az alábbi főbb munkák kerülnek elvégzésre:
• A bontási és építési munkák során új közlekedési rendszer kerül kialakítása, a főépület előtere nyitott városi köztérré válik. (~5500 m2 felületen történik szilárd, ~350 m2 felületen gumiőrleményes térburkolatok kivitelezése)
• A Biokémia épület előtt 44 normál + 2 akadálymentes új parkoló hely létesül (I. ütem)
• Tervezett új parkoló alatt található meglévő földalatti építményben 4 db új, 20 m3-es műanyag vízgyűjtő tartály kerül elhelyezésre melyek a fejlesztési területhez tartozó új öntöző rendszer ellátását szolgálja
• A zöldfelületek megóvása, és új kertészeti kivitelezési munkák elvégzése. (4400 db növény ültetése) (II. ütem)
• Új erős és gyenge áramú hálózat létesítése. Új térvilágítás kerül kialakításra (86 db kandeláber telepítésével)
• Csapadék vizek elvezetésére új folyókák, vízgyűjtők és csapadék csatornahálózat létesül
• Tanulásra és étkezésre is alkalmas köztéri bútorok kerülnek elhelyezése

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 46. § (3) bekezdését alkalmazza.
A beruházás és teljesítés részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki dokumentáció (műszaki leírás, tervek, költségvetés) és szerződéstervezet tartalmazza.

Szerződés típusa: Építési beruházás
Termékek/szolgáltatások: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka 📦
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 726 830 749 HUF 💰
Leírás
Belső azonosító: EKR001277722023/1
A beszerzés leírása:

Közbeszerzés megnevezése: „PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLTALÁNOSORVOSTUDOMÁNYI KAR DÉLI PARK TÁJÉPÍTÉSZETI REKONSTRUKCIÓJA I. és II. ütem" A közbeszerzés tárgya: építési beruházás Közbeszerzés mennyisége: ~11.420 m2 felületen tájépítészeti rekonstrukciós munkák. A beruházás célja: • a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar előtti parkosított terület létrehozása; • egy új, zöldebb és fenntartható, tiszta rendszerű közlekedési rendszer kialakítása; • az épület előterének nyitott városi köztérré tétele; • zöldfelületek megóvása, és funkcionális megújítása; • új, minőségi burkolatok és utcabútorok kialakításával lehetőséget teremteni az épületek belső funkcióinak kitelepülésre. A beruházás kettő ütemben valósul meg, mely során ~11.420 m2 felületen az alábbi munkák kerülnek elvégzésre: • A bontási és építési munkák során új közlekedési rendszer kerül kialakítása, a főépület előtere nyitott városi köztérré válik. (~5500 m2 felületen történik szilárd, ~350 m2 felületen gumiőrleményes térburkolatok kivitelezése) • A Biokémia épület előtt 44 normál + 2 akadálymentes új parkoló hely létesül (I. ütem) • Tervezett új parkoló alatt található meglévő földalatti építményben 4 db új, 20 m3-es műanyag vízgyűjtő tartály kerül elhelyezésre melyek a fejlesztési területhez tartozó új öntöző rendszer ellátását szolgálja • A zöldfelületek megóvása, és új kertészeti kivitelezési munkák elvégzése. (4400 db növény ültetése) (II. ütem) • Új erős és gyenge áramú hálózat létesítése. Új térvilágítás kerül kialakításra (86 db kandeláber telepítésével) • Csapadék vizek elvezetésére új folyókák, vízgyűjtők és csapadék csatornahálózat létesül • Tanulásra és étkezésre is alkalmas köztéri bútorok kerülnek elhelyezése Műszaki egyenértékűség a teljesítés során a szerződés 4.63.-4.71. pontjai szerint. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben szükséges, a kivitelezés megkezdését követően az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesíthetik (Anyagkiváltás) a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-ában foglaltaknak megfelelően. Az Anyagkiváltás során a Vállalkozó által az ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékben egyezhetnek meg (műszaki azonosság). A BERUHÁZÁS NEM ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYKÖTELES TEVÉKENYSÉG! Megrendelő a munkaterületet a szerződés hatálybalépésétől számított 10 munkanapon belül biztosítja. Nyertes Ajánlattevő köteles - a szerződés hatálybalépését követő 5 munkanapon belül az Ajánlatkérő által rendelkezésére bocsátott Tervdokumentáció alapján a feladatok elvégzésére vonatkozóan különálló műszaki, valamint pénzügyi ütemtervet készíteni, és azt jóváhagyás céljából megküldeni Megrendelőnek; - a beruházás teljes időtartama alatt az elektronikus naplót (e-napló) vezetni; - a műszaki átadás-átvételi eljárás során legalább 48 órás hibamentes próbaüzem lefuttatására az öntözőrendszer esetében. Szerződésszerű teljesítés kizárólag hibamentes próbaüzem esetén ismerhető el. ; - megvalósulási tervdokumentációt készíteni, és az Épkiv. 33. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig 1 példányban elektronikus formában (pdf, dwg, vagy pla) átadni Megrendelő részére; - a sikeres átadás-átvételi eljárást követően a park rendeltetésszerű használatához szükséges vízügyi engedély megszerzésében Megrendelővel együttműködni a Szerződés 4.92. pontja szerint. A részletes feladatleírást a jelen felhívás és az azt kiegészítő dokumentum részét képező műszaki dokumentáció (műszaki leírás, tervek, költségvetés) és szerződéstervezet tartalmazzák.

A beszerzés leírása

Közbeszerzés megnevezése: „PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLTALÁNOSORVOSTUDOMÁNYI KAR DÉLI PARK TÁJÉPÍTÉSZETI REKONSTRUKCIÓJA I. és II. ütem"
A közbeszerzés tárgya: építési beruházás
Közbeszerzés mennyisége: ~11.420 m2 felületen tájépítészeti rekonstrukciós munkák.

A beruházás célja:
• a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar előtti parkosított terület létrehozása;
• egy új, zöldebb és fenntartható, tiszta rendszerű közlekedési rendszer kialakítása;
• az épület előterének nyitott városi köztérré tétele;
• zöldfelületek megóvása, és funkcionális megújítása;
• új, minőségi burkolatok és utcabútorok kialakításával lehetőséget teremteni az épületek belső funkcióinak kitelepülésre.

A beruházás kettő ütemben valósul meg, mely során ~11.420 m2 felületen az alábbi munkák kerülnek elvégzésre:
• A bontási és építési munkák során új közlekedési rendszer kerül kialakítása, a főépület előtere nyitott városi köztérré válik. (~5500 m2 felületen történik szilárd, ~350 m2 felületen gumiőrleményes térburkolatok kivitelezése)
• A Biokémia épület előtt 44 normál + 2 akadálymentes új parkoló hely létesül (I. ütem)
• Tervezett új parkoló alatt található meglévő földalatti építményben 4 db új, 20 m3-es műanyag vízgyűjtő tartály kerül elhelyezésre melyek a fejlesztési területhez tartozó új öntöző rendszer ellátását szolgálja
• A zöldfelületek megóvása, és új kertészeti kivitelezési munkák elvégzése. (4400 db növény ültetése) (II. ütem)
• Új erős és gyenge áramú hálózat létesítése. Új térvilágítás kerül kialakításra (86 db kandeláber telepítésével)
• Csapadék vizek elvezetésére új folyókák, vízgyűjtők és csapadék csatornahálózat létesül
• Tanulásra és étkezésre is alkalmas köztéri bútorok kerülnek elhelyezése

Műszaki egyenértékűség a teljesítés során a szerződés 4.63.-4.71. pontjai szerint. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben szükséges, a kivitelezés megkezdését követően az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesíthetik (Anyagkiváltás) a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-ában foglaltaknak megfelelően. Az Anyagkiváltás során a Vállalkozó által az ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékben egyezhetnek meg (műszaki azonosság).

A BERUHÁZÁS NEM ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYKÖTELES TEVÉKENYSÉG!

Megrendelő a munkaterületet a szerződés hatálybalépésétől számított 10 munkanapon belül biztosítja.

Nyertes Ajánlattevő köteles
- a szerződés hatálybalépését követő 5 munkanapon belül az Ajánlatkérő által rendelkezésére bocsátott Tervdokumentáció alapján a feladatok elvégzésére vonatkozóan különálló műszaki, valamint pénzügyi ütemtervet készíteni, és azt jóváhagyás céljából megküldeni Megrendelőnek;
- a beruházás teljes időtartama alatt az elektronikus naplót (e-napló) vezetni;
- a műszaki átadás-átvételi eljárás során legalább 48 órás hibamentes próbaüzem lefuttatására az öntözőrendszer esetében. Szerződésszerű teljesítés kizárólag hibamentes próbaüzem esetén ismerhető el. ;
- megvalósulási tervdokumentációt készíteni, és az Épkiv. 33. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig 1 példányban elektronikus formában (pdf, dwg, vagy pla) átadni Megrendelő részére;
- a sikeres átadás-átvételi eljárást követően a park rendeltetésszerű használatához szükséges vízügyi engedély megszerzésében Megrendelővel együttműködni a Szerződés 4.92. pontja szerint.

A részletes feladatleírást a jelen felhívás és az azt kiegészítő dokumentum részét képező műszaki dokumentáció (műszaki leírás, tervek, költségvetés) és szerződéstervezet tartalmazzák.

További információk:

További információk

1) II.2.5) pont kiegészítése: az 2-4. részszempont esetében az ajánlatok összehasonlításának alapját a szakembereknek a névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli, felelős műszaki vezetői és/vagy a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 11.§ (1) bekezdése szerinti, a felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez figyelemebe vehető szakmagyakorlási tevékenységi szakterületen szerzett szakmai tapasztalatának összesített, egész hónapokban megadott időtartama képezi. Ajánlatkérő az értékelési részszempontra vonatkozóan egy szakember bemutatását és szakmai tapasztalatát vizsgálja. Amennyiben ajánlattevő több, mint egy szakembert mutat be az adott részszempont vonatkozásában ajánlatában, úgy Ajánlatkérő kizárólag a vonatkozó EKR űrlap szerint megtett nyilatkozatában az adott részszempont kapcsán elsőként feltüntetett szakembert veszi figyelembe az értékelés során. Ha közös ajánlattevők tagjai külön-külön nyilatkozatot tesznek és adott esetben több tag is, vagy mindegyik tag bemutat az adott szempont vonatkozásában egy szakembert, úgy a vezető tag által elsőként megjelölt szakembert veszi figyelembe Ajánlatkérő.
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján az ajánlatokat a legjobb ár-érték arányt megjelenítő, alábbi szempontok szerint értékeli: Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10.
Az 1. számú értékelési részszempont vonatkozásában a fordított arányosítás módszere, a 2-4. számú értékelési szempont vonatkozásában az egyenes arányosítás módszere kerül alkalmazásra.
2) A II.2.7) pontban megadott 8 hónapos időtartam a Munkaterület átvételétől számított a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének napjáig tartó időtartamot jelöli. Az átadás-átvételi eljárás időtartama további 30 naptári nap. A Megrendelő a Munkaterületet a Szerződés hatálybalépésétől számított 10 munkanapon belül adja át a Vállalkozó részére.
3) Ajánlatkérő az Európai Unió Tanácsa Oroszország elleni szankciók kibővítéséről szóló rendelete (a továbbiakban: a rendelet), valamint a Miniszterelnökség orosz-ukrán háború miatt a közbeszerzéseket érintő uniós szankciókról szóló közleménye 4. pontjára figyelemmel előírja, hogy tilos e közbeszerzés alapján kötendő szerződés odaítélése a rendeletben meghatározott személyek részére.
A rendelet szerinti tilalmat a következő személyekre kell alkalmazni:
- a) orosz állampolgár, vagy oroszországi lakóhelyű/székhelyű természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv;
- b) olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely tulajdonosi jogainak több mint 50 %-ával közvetlenül vagy közvetve az a) pontban említett valamely szervezet rendelkezik; vagy
- c) olyan természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv, amely az a) vagy b) pontban említett valamely szervezet nevében vagy irányítása szerint jár el; ideértve a szerződés értékének 10 %-át meghaladó alvállalkozókat, szállítókat vagy szervezeteket, amelyeknek a kapacitásait a közbeszerzési irányelvek értelmében igénybe veszik. Ajánlattevő köteles nyilatkozni a tilalom személyi hatálya saját magára valamint az ajánlatban már ismert és a szerződés értékének 10 %-át meghaladó alvállalkozóra, szállítóra vagy kapacitást biztosító szervezetre kiterjed-e vagy sem.
4) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy tekintettel az Európai Unió Hivatalos Lapjának (TED) jelen pontra is érvényes karakterkorlátozására, a további információk a közbeszerzési dokumentumokban kerülnek kifejtésre.
5) Ajánlatkérő előírja a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi ok alkalmazását.
6) Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények szerinti feltételeket és ezek előírt igazolási módját a minősített Ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.
7) Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bek. alapján projekttársaság létrehozását kizárja.
8) Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 41. § (3) bekezdésére, illetve a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (EKR. Kr.) szerint az elektronikus közbeszerzési rendszeren (EKR) keresztül folytatja le, nyilatkozatétel kizárólag elektronikus úton, az EKR-ben lehetséges. Az EKR a https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap címen érhető el.
9) Kieg.táj. kérhető a Kbt.56.§(1) szerint, melyre válasz a Kbt.56.§(2)-(5) szerint. A kommunikáció EKR Kr. 2.§ alapján az EKR-ben történik. A rendszer használatával kapcsolatosan ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatást nem nyújt.
10) Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.
11) Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában: ennek értelmében az ajánlatban (a vonatkozó EKR űrlapon) meg kell jelölni a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, valamint az ajánlattevői teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés tervezett százalékos arányát.
12) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (.xml fájl), és a benyújtást igazoló digitális tértivevény kinyomtatott, egyszerű másolatát, és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, illetve az EKR-ben nyilatkoznia kell arról, hogy a gazdasági szereplőnél változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban, az eljárás felületén a megfelelő cellák kitöltésével.

További termékek/szolgáltatások:

Gyalogút építése 📦

Gépészeti szerelések 📦

Kertépítési szolgáltatások 📦

+ még 3

Tereprendezési munkák 📦

Villamos szerelési munka 📦

Épületbontás és bontási munka, földmunka 📦

Fő helyszín vagy teljesítési hely: Magyarország_7624_Pécs_Szigeti _út_12._hrsz.: 3206
Postacím: Szigeti
út
12
Irányítószám: 7624
Város: Pécs
Ország: Magyarország 🇭🇺
A teljesítés helye: Baranya 🏙️
Időtartam: 8 hónap
További információk a megújításról: A szerződés nem meghosszabbítható.
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): 2. Az eljárást megindító felhívás M.2. pont a) alpontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (min. 0, max. 36 hónap)
Minőségi kritérium (súlyozás): 10
Minőségi kritérium (név): 3. Az eljárást megindító felhívás M.2. pont b) alpontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (min. 0, max. 36 hónap)
4. Az eljárást megindító felhívás M.2. pont c) alpontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (min. 0, max. 36 hónap)
Ár ✅
Ár (súlyozás): 70
Annak indoklása, hogy az odaítélési szempontok súlyozását miért nem tüntették fel:

Az értékelés során valamennyi értékelési részszempont esetében adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. Az 1. értékelési részszempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár Az ajánlatok értékelésének módszertana: fordított arányosítás Az értékelés módszere képlettel leírva: P = (A legjobb/ A vizsgált) × ((P max - P min) + P min) ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme A 2., 3., 4. értékelési részszempontok – 2. Az eljárást megindító felhívás M.2. pont a) alpontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (min. 0, max. 36 hónap) 3. Az eljárást megindító felhívás M.2. pont b) alpontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (min. 0, max. 36 hónap) 4. Az eljárást megindító felhívás M.2. pont c) alpontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (min. 0, max. 36 hónap) Az ajánlatok értékelésének módszertana: egyenes arányosítás Az értékelés módszere képlettel leírva: P = (A vizsgált / A legjobb) × ((P max - P min) + P min) ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max: a pontskála felső határa P min: a pontskála alsó határa A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (amely 36 hónap) A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Valamennyi részszempont vonatkozásában az egyes részszempontokra (alszempontokra) adott pontszámok ezt követően az adott részszemponthoz (alszemponthoz) tartozó súlyszámmal felszorzásra, majd valamennyi részszempontra (alszempontra) kiterjedően összeadásra kerülnek.

Annak indoklása, hogy az odaítélési szempontok súlyozását miért nem tüntették fel

Az értékelés során valamennyi értékelési részszempont esetében adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.

Az 1. értékelési részszempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár
Az ajánlatok értékelésének módszertana: fordított arányosítás
Az értékelés módszere képlettel leírva:

P = (A legjobb/ A vizsgált) × ((P max - P min) + P min)
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

A 2., 3., 4. értékelési részszempontok –
2. Az eljárást megindító felhívás M.2. pont a) alpontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (min. 0, max. 36 hónap)
3. Az eljárást megindító felhívás M.2. pont b) alpontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (min. 0, max. 36 hónap)
4. Az eljárást megindító felhívás M.2. pont c) alpontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (min. 0, max. 36 hónap)

Az ajánlatok értékelésének módszertana: egyenes arányosítás
Az értékelés módszere képlettel leírva:
P = (A vizsgált / A legjobb) × ((P max - P min) + P min)
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó
pontszáma
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (amely 36 hónap)
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Valamennyi részszempont vonatkozásában az egyes részszempontokra (alszempontokra) adott pontszámok ezt követően az adott részszemponthoz (alszemponthoz) tartozó súlyszámmal felszorzásra, majd valamennyi részszempontra (alszempontra) kiterjedően összeadásra kerülnek.

Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0001

Eljárás
Az eljárás típusa
Nyílt eljárás ✅
Jogalap: 2014/24/EU irányelv
Az eljárás legfontosabb jellemzői:

Ajánlatkérő a megfelelőnek talált ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján (legjobb ár-érték arány), az alábbiak szerint értékelte: Ssz. Értékelési részszempontok Súlyszám 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó HUF) 70 2. Az eljárást megindító felhívás M.2. pont a) alpontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (min. 0, max. 36 hónap) 10 3. Az eljárást megindító felhívás M.2. pont b) alpontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (min. 0, max. 36 hónap) 10 4. Az eljárást megindító felhívás M.2. pont c) alpontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (min. 0, max. 36 hónap) 10 Az értékelés során valamennyi értékelési részszempont esetében adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. Az 1. értékelési részszempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár: A legkedvezőbb (legalacsonyabb) tartalmi elemre a maximális pont (felső ponthatár) kerül kiosztásra, míg a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan kerülnek kiosztásra a pontszámok, a tartalmi elemek közötti tényleges különbség alapján [Közbeszerzési Hatóság útmutató 1. sz. melléklet: A.1. pontba) alpont.]. Értékelés módszere: fordított arányosítás. A 2., 3., 4. értékelési részszempontok – 2. Az eljárást megindító felhívás M.2. pont a) alpontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (min. 0, max. 36 hónap) 3. Az eljárást megindító felhívás M.2. pont b) alpontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (min. 0, max. 36 hónap) 4. Az eljárást megindító felhívás M.2. pont c) alpontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (min. 0, max. 36 hónap) A legkedvezőbb (legmagasabb) tartalmi elemre a maximális pont (felső ponthatár) kerül kiosztásra, míg a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva egyenesen arányosan kerülnek kiosztásra. Ajánlatkérő a maximálisan (legkedvezőbbként) előírt 36 hónap megajánlása esetén is a pontszámításkor a maximálisan megajánlható vállaláshoz viszonyítva osztja ki a többi ajánlat vonatkozó tartalmi elemére a pontszámot. Értékelés módszere: egyenes arányosítás. Valamennyi részszempont vonatkozásában az egyes részszempontokra (alszempontokra) adott pontszámok ezt követően az adott részszemponthoz (alszemponthoz) tartozó súlyszámmal felszorzásra, majd valamennyi részszempontra (alszempontra) kiterjedően összeadásra kerülnek.

Az eljárás legfontosabb jellemzői

Ajánlatkérő a megfelelőnek talált ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján (legjobb ár-érték arány), az alábbiak szerint értékelte:

Ssz. Értékelési részszempontok Súlyszám
1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó HUF) 70
2. Az eljárást megindító felhívás M.2. pont a) alpontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (min. 0, max. 36 hónap) 10
3. Az eljárást megindító felhívás M.2. pont b) alpontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (min. 0, max. 36 hónap) 10
4. Az eljárást megindító felhívás M.2. pont c) alpontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (min. 0, max. 36 hónap) 10

Az értékelés során valamennyi értékelési részszempont esetében adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.

Az 1. értékelési részszempont –
Egyösszegű nettó ajánlati ár: A legkedvezőbb (legalacsonyabb) tartalmi elemre a maximális pont (felső ponthatár) kerül kiosztásra, míg a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan kerülnek kiosztásra a pontszámok, a tartalmi elemek közötti tényleges különbség alapján [Közbeszerzési Hatóság útmutató 1. sz. melléklet: A.1. pontba) alpont.]. Értékelés módszere: fordított arányosítás.

A 2., 3., 4. értékelési részszempontok –
2. Az eljárást megindító felhívás M.2. pont a) alpontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (min. 0, max. 36 hónap)
3. Az eljárást megindító felhívás M.2. pont b) alpontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (min. 0, max. 36 hónap)
4. Az eljárást megindító felhívás M.2. pont c) alpontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (min. 0, max. 36 hónap)
A legkedvezőbb (legmagasabb) tartalmi elemre a maximális pont (felső ponthatár) kerül kiosztásra, míg a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva egyenesen arányosan kerülnek kiosztásra. Ajánlatkérő a maximálisan (legkedvezőbbként) előírt 36 hónap megajánlása esetén is a pontszámításkor a maximálisan megajánlható vállaláshoz viszonyítva osztja ki a többi ajánlat vonatkozó tartalmi elemére a pontszámot. Értékelés módszere: egyenes arányosítás.

Valamennyi részszempont vonatkozásában az egyes részszempontokra (alszempontokra) adott pontszámok ezt követően az adott részszemponthoz (alszemponthoz) tartozó súlyszámmal felszorzásra, majd valamennyi részszempontra (alszempontra) kiterjedően összeadásra kerülnek.

Díjazási kritériumok
Súlyozás típusa: Súlyozás (pontok, pontos)

A szerződés odaítélése
A szerződés/tétel odaítélése ✅
Jogorvoslati eljárások
A panaszosok száma: 0
Tétel azonosító száma: LOT-0001
Szerződés száma: 1
A szerződés megkötésének időpontja: 2024-05-02 📅
Cím: ÁOK déli park rekonstrukciója I.-II. ütem
A szerződés címe: https://ekr.gov.hu/ekr-szerzodestar/hu/szerzodesLista?eljarasAzon=EKR001277722023 🌏
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 11
Az elektronikus úton beérkezett pályázatok száma: 11
A kkv-k által benyújtott pályázatok száma: 10
A nem uniós tagállamokból származó ajánlattevőktől beérkezett ajánlatok száma: 0
A más uniós tagállamokból származó ajánlattevőktől beérkezett ajánlatok száma: 0
Ajánlat azonosítója: EKR001277722023/7984
Az ajánlattevő fél vezetője ✅
A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0001
A vállalkozó neve és címe
Név: AKTÍV Ipari, Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 10459340203
Postacím: Kossuth Utca 21.
Postai irányítószám: 6344
Postai város: Hajós
Régió: Bács-Kiskun 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: elokeszites@aktivkft.co.hu 📧
Telefon: +36 78700810 📞
Fax: +36 78548031 📠
URL: https://www.aktivkft.co.hu 🌏
Ajánlat azonosítója: EKR001277722023/7992
Név: BAUSZER Építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 10557606206
Postacím: Röszkei Út 46
Postai irányítószám: 6782
Postai város: Mórahalom
Régió: Csongrád 🏙️
E-mail: papplaszlo@bauszer.hu 📧
Telefon: +36 205566769 📞
URL: https://www.bauszer.hu 🌏
Az ajánlatot rangsorolták
Helyezés a nyertesek listáján: 2
Ajánlat azonosítója: EKR001277722023/8016
Név: Autókar Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 14846032202
Postacím: Sikondai . Út 57
Postai irányítószám: 7300
Postai város: Komló
Régió: Baranya 🏙️
E-mail: kivitelezes@autokarkft.hu 📧
Telefon: +36 304751106 📞
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 726 830 749 HUF 💰
Helyezés a nyertesek listáján: 1
Ajánlat azonosítója: EKR001277722023/8032
Az alvállalkozással kapcsolatos információk
Az alvállalkozásba adott szerződésrész százalékos aránya ismert ✅
Leírás:

c) legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet, 1. melléklet VI. 2. rész 5. pontja szerinti, legalább "MV-ÉV" kategóriának megfelelő szakképesítéssel és gyakorlati idővel rendelkező szakember;a) legalább 1 fő, a projekt vezetéséért, irányításáért felelős, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet, 1. melléklet VI. 1. rész 2. pontja szerinti, legalább "MV-É" kategóriának megfelelő szakképesítéssel és gyakorlati idővel rendelkező szakember

Arány (%): 4
A szerződés alvállalkozásba adandó részének rövid leírása:

A szerződést valószínűleg alvállalkozóval kötik meg ✅
A vállalkozó neve és címe
Név: Géplak Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti nyilvántartási szám: 14013524202
Postacím: Köves-földi 33
Postai irányítószám: 7631
Postai város: Pécs
E-mail: geplakkft@gmail.com 📧
Telefon: +36 209821220 📞
A tulajdonos állampolgársága: Magyarország 🇭🇺
A gazdasági szereplő mérete: Kisvállalkozás
Ajánlat azonosítója: EKR001277722023/8048
Név: Prím Építő Építőipari Kft.
Nemzeti nyilvántartási szám: 11906508242
Postacím: Illés Utca 17. fszt.2.
Postai irányítószám: 1083
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
E-mail: primepito@primepito.hu 📧
Telefon: +36 12990065 📞
Fax: +36 12990066 📠
Ajánlat azonosítója: EKR001277722023/8064
Név: Everling Városépítő, Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 24238278213
Postacím: Aulich Utca 3.
Postai irányítószám: 2117
Postai város: Isaszeg
Régió: Pest 🏙️
E-mail: kozbeszerzes@everling.hu 📧
Telefon: +36 14071589 📞
Fax: +36 12730074 📠
URL: https://www.everling.hu 🌏
Ajánlat azonosítója: EKR001277722023/8072
Név: GSH-ÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségű társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 25398296202
Postacím: Dózsa György Utca 62.
Postai irányítószám: 7773
Postai város: Villány
E-mail: gshepito@gmail.com 📧
Telefon: +36 706142180 📞
URL: https://www.gshepito.hu 🌏
Ajánlat azonosítója: EKR001277722023/8136
Név: PSN Építőipari Kft.
Nemzeti nyilvántartási szám: 12621754217
Postacím: Rákóczi Ferenc utca 23-25.
Postai irányítószám: 7100
Postai város: Szekszárd
Régió: Tolna 🏙️
E-mail: info@psn.hu 📧
Telefon: +36 74410214 📞
Ajánlat azonosítója: EKR001277722023/8144
Név: V-K Elektrocom Villamossági és Építőipari Kft.
Nemzeti nyilvántartási szám: 12762686241
Postacím: Béke Tér 7
Postai irányítószám: 1139
E-mail: vkelektrocomkft@vkelektrocom.hu 📧
Telefon: +36 302106296 📞
Ajánlat azonosítója: EKR001277722023/8160
Név: VivaPalazzo Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 25575158202
Postacím: Szentkút Utca 34.
Postai irányítószám: 7800
Postai város: Siklós
E-mail: kozbeszerzes@vivapalazzo.hu 📧
Telefon: +36 72510327 📞
Fax: +36 72510327 📠
URL: https://www.vivapalazzo.hu 🌏
Ajánlat azonosítója: EKR001277722023/8192
Név: STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 12961555443
Postacím: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Postai irányítószám: 1117
E-mail: 042_ekr@strabag.com 📧
Telefon: +36 303163476 📞
URL: https://www.strabag.hu 🌏

Ajánlatkérő hatóság
Név és címek
Név: Pécsi Tudományegyetem
Nemzeti nyilvántartási szám: 19308681202
Postacím: Vasvári Pál Utca 4.
Postai irányítószám: 7622
Postai város: Pécs
Régió: Baranya 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
Kapcsolattartó pont: Horváth-Tóth Veronika
E-mail: toth.veronika@pte.hu 📧
Telefon: +36 302988789 📞
Fax: +36 72501500 📠
URL: https://www.pte.hu 🌏
Csoportvezető ✅
Az ajánlatkérő szerv típusa
Közjogi intézmény
Fő tevékenység
Oktatás

Kiegészítő információk
További információk

I. A Kbt. 81. § (5) bekezdésének alkalmazásával figyelmen kívül hagyott ajánlat: STRABAG Építő Kft., 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület). AKTÍV Ipari, Építőipari és Kereskedelmi Kft., 6344 Hajós, Kossuth u. 21. VivaPalazzo Zrt., 7800 Siklós, Szentkút utca 34. Prím Építő Kft., 1083 Budapest, Illés utca 17. fszt.2. Everling Városépítő Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 2117 Isaszeg, utca. 3. II. Ajánlattevők, adószámuk, ajánlatok értékelés szerinti tartalmi elemei: #PSN Építőipari Kft. 7100 Szekszárd, Rákóczi Ferenc u. 23-25., 12621754217 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft, tartalékkeret nélkül): 733 521 950 2. Az eljárást megindító felhívás M.2. pont a) alpontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (min. 0, max. 36 hónap): 36 3. Az eljárást megindító felhívás M.2. pont b) alpontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (min. 0, max. 36 hónap): 36 4. Az eljárást megindító felhívás M.2. pont c) alpontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (min. 0, max. 36 hónap): 36 #VivaPalazzo Zrt. 7800 Siklós Szentkút Utca 34., 25575158202 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft, tartalékkeret nélkül): 824 152 608 2. Az eljárást megindító felhívás M.2. pont a) alpontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (min. 0, max. 36 hónap): 36 3. Az eljárást megindító felhívás M.2. pont b) alpontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (min. 0, max. 36 hónap): 36 4. Az eljárást megindító felhívás M.2. pont c) alpontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (min. 0, max. 36 hónap): 36 #Everling Városépítő, Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2117 Isaszeg Aulich Utca 3., 24238278213 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft, tartalékkeret nélkül): 902 306 509 2. Az eljárást megindító felhívás M.2. pont a) alpontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (min. 0, max. 36 hónap): 36 3. Az eljárást megindító felhívás M.2. pont b) alpontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (min. 0, max. 36 hónap): 36 4. Az eljárást megindító felhívás M.2. pont c) alpontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (min. 0, max. 36 hónap): 36 #Prím Építő Építőipari Kft. 1083 Budapest Illés Utca 17. fszt.2., 11906508242 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft, tartalékkeret nélkül): 828 778 990 2. Az eljárást megindító felhívás M.2. pont a) alpontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (min. 0, max. 36 hónap): 36 3. Az eljárást megindító felhívás M.2. pont b) alpontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (min. 0, max. 36 hónap): 36 4. Az eljárást megindító felhívás M.2. pont c) alpontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (min. 0, max. 36 hónap): 36 #Autókar Kft. 7300 Komló, Sikondai út 57., 14846032202 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft, tartalékkeret nélkül): 773 609 748 2. Az eljárást megindító felhívás M.2. pont a) alpontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (min. 0, max. 36 hónap): 36 3. Az eljárást megindító felhívás M.2. pont b) alpontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (min. 0, max. 36 hónap): 36 4. Az eljárást megindító felhívás M.2. pont c) alpontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (min. 0, max. 36 hónap): 36 #STRABAG Építő Kft. 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület).,12961555443 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft, tartalékkeret nélkül): 785 098 739 2. Az eljárást megindító felhívás M.2. pont a) alpontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (min. 0, max. 36 hónap): 43 3. Az eljárást megindító felhívás M.2. pont b) alpontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (min. 0, max. 36 hónap): 38 4. Az eljárást megindító felhívás M.2. pont c) alpontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (min. 0, max. 36 hónap): 38 #Géplak Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 7631 Pécs Köves-földi 33., 14013524202 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft, tartalékkeret nélkül): 726 830 749 2. Az eljárást megindító felhívás M.2. pont a) alpontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (min. 0, max. 36 hónap): 36 3. Az eljárást megindító felhívás M.2. pont b) alpontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (min. 0, max. 36 hónap): 36 4. Az eljárást megindító felhívás M.2. pont c) alpontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (min. 0, max. 36 hónap): 36 #V-K Elektrocom Villamossági és Építőipari Kft. 1139 Budapest Béke Tér 7., 12762686241 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft, tartalékkeret nélkül): 856 090 629 2. Az eljárást megindító felhívás M.2. pont a) alpontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (min. 0, max. 36 hónap): 36 3. Az eljárást megindító felhívás M.2. pont b) alpontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (min. 0, max. 36 hónap): 36 4. Az eljárást megindító felhívás M.2. pont c) alpontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (min. 0, max. 36 hónap): 36 #AKTÍV Ipari, Építőipari és Kereskedelmi Kft. 6344 Hajós, Kossuth u. 21., 10459340203 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft, tartalékkeret nélkül): 813 017 183 2. Az eljárást megindító felhívás M.2. pont a) alpontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (min. 0, max. 36 hónap): 36 3. Az eljárást megindító felhívás M.2. pont b) alpontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (min. 0, max. 36 hónap): 36 4. Az eljárást megindító felhívás M.2. pont c) alpontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (min. 0, max. 36 hónap): 36 #BAUSZER Építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 6782 Mórahalom Röszkei Út 46., 10557606206 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft, tartalékkeret nélkül): 981 794 616 2. Az eljárást megindító felhívás M.2. pont a) alpontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (min. 0, max. 36 hónap): 36 3. Az eljárást megindító felhívás M.2. pont b) alpontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (min. 0, max. 36 hónap): 36 4. Az eljárást megindító felhívás M.2. pont c) alpontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (min. 0, max. 36 hónap): 36 #GSH-ÉPÍTŐ Kft. 7773 Villány Dózsa György Utca 62., 25398296202 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft, tartalékkeret nélkül): 846 692 861 2. Az eljárást megindító felhívás M.2. pont a) alpontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (min. 0, max. 36 hónap): 36 3. Az eljárást megindító felhívás M.2. pont b) alpontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (min. 0, max. 36 hónap): 36 4. Az eljárást megindító felhívás M.2. pont c) alpontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (min. 0, max. 36 hónap): 36 III. Az eljárásban az ajánlatok elbírálása során környezetvédelmi vagy szociális szempontok nem kerültek figyelembe vételre.

További információk

I. A Kbt. 81. § (5) bekezdésének alkalmazásával figyelmen kívül hagyott ajánlat:
STRABAG Építő Kft., 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület).
AKTÍV Ipari, Építőipari és Kereskedelmi Kft., 6344 Hajós, Kossuth u. 21.
VivaPalazzo Zrt., 7800 Siklós, Szentkút utca 34.
Prím Építő Kft., 1083 Budapest, Illés utca 17. fszt.2.
Everling Városépítő Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 2117 Isaszeg, utca. 3.

II. Ajánlattevők, adószámuk, ajánlatok értékelés szerinti tartalmi elemei:

#PSN Építőipari Kft. 7100 Szekszárd, Rákóczi Ferenc u. 23-25., 12621754217
1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft, tartalékkeret nélkül): 733 521 950
2. Az eljárást megindító felhívás M.2. pont a) alpontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (min. 0, max. 36 hónap): 36
3. Az eljárást megindító felhívás M.2. pont b) alpontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (min. 0, max. 36 hónap): 36
4. Az eljárást megindító felhívás M.2. pont c) alpontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (min. 0, max. 36 hónap): 36

#VivaPalazzo Zrt. 7800 Siklós Szentkút Utca 34., 25575158202
1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft, tartalékkeret nélkül): 824 152 608
2. Az eljárást megindító felhívás M.2. pont a) alpontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (min. 0, max. 36 hónap): 36
3. Az eljárást megindító felhívás M.2. pont b) alpontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (min. 0, max. 36 hónap): 36
4. Az eljárást megindító felhívás M.2. pont c) alpontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (min. 0, max. 36 hónap): 36

#Everling Városépítő, Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2117 Isaszeg Aulich Utca 3., 24238278213
1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft, tartalékkeret nélkül): 902 306 509
2. Az eljárást megindító felhívás M.2. pont a) alpontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (min. 0, max. 36 hónap): 36
3. Az eljárást megindító felhívás M.2. pont b) alpontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (min. 0, max. 36 hónap): 36
4. Az eljárást megindító felhívás M.2. pont c) alpontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (min. 0, max. 36 hónap): 36

#Prím Építő Építőipari Kft. 1083 Budapest Illés Utca 17. fszt.2., 11906508242
1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft, tartalékkeret nélkül): 828 778 990
2. Az eljárást megindító felhívás M.2. pont a) alpontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (min. 0, max. 36 hónap): 36
3. Az eljárást megindító felhívás M.2. pont b) alpontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (min. 0, max. 36 hónap): 36
4. Az eljárást megindító felhívás M.2. pont c) alpontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (min. 0, max. 36 hónap): 36

#Autókar Kft. 7300 Komló, Sikondai út 57., 14846032202
1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft, tartalékkeret nélkül): 773 609 748
2. Az eljárást megindító felhívás M.2. pont a) alpontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (min. 0, max. 36 hónap): 36
3. Az eljárást megindító felhívás M.2. pont b) alpontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (min. 0, max. 36 hónap): 36
4. Az eljárást megindító felhívás M.2. pont c) alpontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (min. 0, max. 36 hónap): 36

#STRABAG Építő Kft. 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület).,12961555443
1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft, tartalékkeret nélkül): 785 098 739
2. Az eljárást megindító felhívás M.2. pont a) alpontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (min. 0, max. 36 hónap): 43
3. Az eljárást megindító felhívás M.2. pont b) alpontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (min. 0, max. 36 hónap): 38
4. Az eljárást megindító felhívás M.2. pont c) alpontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (min. 0, max. 36 hónap): 38

#Géplak Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 7631 Pécs Köves-földi 33., 14013524202
1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft, tartalékkeret nélkül): 726 830 749
2. Az eljárást megindító felhívás M.2. pont a) alpontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (min. 0, max. 36 hónap): 36
3. Az eljárást megindító felhívás M.2. pont b) alpontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (min. 0, max. 36 hónap): 36
4. Az eljárást megindító felhívás M.2. pont c) alpontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (min. 0, max. 36 hónap): 36

#V-K Elektrocom Villamossági és Építőipari Kft. 1139 Budapest Béke Tér 7., 12762686241
1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft, tartalékkeret nélkül): 856 090 629
2. Az eljárást megindító felhívás M.2. pont a) alpontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (min. 0, max. 36 hónap): 36
3. Az eljárást megindító felhívás M.2. pont b) alpontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (min. 0, max. 36 hónap): 36
4. Az eljárást megindító felhívás M.2. pont c) alpontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (min. 0, max. 36 hónap): 36

#AKTÍV Ipari, Építőipari és Kereskedelmi Kft. 6344 Hajós, Kossuth u. 21., 10459340203
1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft, tartalékkeret nélkül): 813 017 183
2. Az eljárást megindító felhívás M.2. pont a) alpontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (min. 0, max. 36 hónap): 36
3. Az eljárást megindító felhívás M.2. pont b) alpontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (min. 0, max. 36 hónap): 36
4. Az eljárást megindító felhívás M.2. pont c) alpontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (min. 0, max. 36 hónap): 36

#BAUSZER Építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 6782 Mórahalom Röszkei Út 46., 10557606206
1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft, tartalékkeret nélkül): 981 794 616
2. Az eljárást megindító felhívás M.2. pont a) alpontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (min. 0, max. 36 hónap): 36
3. Az eljárást megindító felhívás M.2. pont b) alpontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (min. 0, max. 36 hónap): 36
4. Az eljárást megindító felhívás M.2. pont c) alpontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (min. 0, max. 36 hónap): 36

#GSH-ÉPÍTŐ Kft. 7773 Villány Dózsa György Utca 62., 25398296202
1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft, tartalékkeret nélkül): 846 692 861
2. Az eljárást megindító felhívás M.2. pont a) alpontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (min. 0, max. 36 hónap): 36
3. Az eljárást megindító felhívás M.2. pont b) alpontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (min. 0, max. 36 hónap): 36
4. Az eljárást megindító felhívás M.2. pont c) alpontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (min. 0, max. 36 hónap): 36

III. Az eljárásban az ajánlatok elbírálása során környezetvédelmi vagy szociális szempontok nem kerültek figyelembe vételre.

Felülvizsgálati testület
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_40664534
Régió: Budapest 🏙️
URL: https://www.kozbeszerzes.hu 🌏
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről): Kbt. 148. §-a szerint.
Forrás: OJS 2024/S 106-326363 (2024-05-31)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építési munkák (17 új beszerzések)

Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka (13)