Aszfaltozás,burkolati jel festése MÁV PM hálózatán

Rövid leírás

Aszfaltozás és burkolati jelek festése a MÁV Pályaműködtetési Zrt. hálózatán 1. rész: Aszfaltozás és burkolati jelek festése a MÁV Zrt. hálózatán: Miskolc – Debrecen – Szeged vasúti területen végzett aszfalt burkolatok felújítása és/vagy aszfalt burkolat kivitelezése összesen kb. 3500 m3 (tervezett mennyiség) 2. rész: Aszfaltozás és burkolati jelek festése a MÁV Pályaműködtetési Zrt. hálózatán: Budapest vasúti területen végzett aszfalt burkolatok felújítása és/vagy aszfalt burkolat kivitelezése összesen kb. 2600 m3 (tervezett mennyiség) 3. rész: Aszfaltozás és burkolati jelek festése a MÁV Pályaműködtetési Zrt. hálózatán: Pécs vasúti területen végzett aszfalt burkolatok felújítása és/vagy aszfalt burkolat kivitelezése összesen kb. 1800 m3 (tervezett mennyiség)

A beszerzés leírása

Aszfaltozás és burkolati jelek festése a MÁV Zrt. hálózatán: Miskolc – Debrecen – Szeged vasúti területen végzett aszfalt burkolatok felújítása és/vagy aszfalt burkolat kivitelezése nettó 1.300.000.000 Ft keretösszeg erejéig.

További információk

III. 4.5. pont folytatása: - meghiúsulási kötbér: -ha az Eseti Megrendelés teljesítése Vállalkozónak érdekkörébe tartozó okból meghiúsul - amennyiben a Ptk. 6:142. §-ban foglaltak alapján jogszerűen ki nem menti magát - Vállalkozó az Eseti Megrendelésben meghatározott teljes nettó Vállalkozói díj 15%-ával megegyező mértékű meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. -ha a Keretmegállapodás Vállalkozónak érdekkörébe tartozó okból - amennyiben a Ptk. 6:142. §-ban foglaltak alapján jogszerűen ki nem menti magát megszűnik, Vállalkozó a Keretmegállapodás teljes nettó keretösszege (2.1. pont) 15 %-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. A késedelmi és meghiúsulási kötbér együttes mértéke maximum a Keretmegállapodás 2.1. pont szerinti nettó keretösszeg 30%-a. Biztosítékok részenként: Teljesítési biztosíték: amennyiben az Eseti Megrendelés értéke eléri a nettó 100.000.000 Ft-ot (az Eseti Megrendelésben meghatározott – tartalékkeret nélkül számított – nettó Vállalkozói Díj 5 (öt) %-a) Jólteljesítési biztosíték: az Eseti Megrendelés szerinti, módosítás esetén a módosított összeg szerinti, áfa és tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a. A biztosítékok nyújtására vonatkozó részletszabályokat a Keretmegállapodás tartalmazza. Jótállás: Vállalkozó az általa elvégzett munkákért és a beépített anyagokért, eszközökért, alkatrészekért, berendezésekért teljes körű, a Ptk. 6:171-6:173 § -ai szerinti 12 hónap jótállást vállal, kivéve, ha a hatályos jogszabályok, vagy a termék(ek) gyártói ennél a Megrendelő számára kedvezőbb feltételeket biztosítanak. . A tárgyi közbeszerzési eljárás az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvény (Ábtv.) hatálya alá tartozik, melynek alkalmazásáról, valamint a kapcsolódó Korm. rendeletekben foglaltak betartása a forrásgazda szervezet felelőssége. Az Ábtv. 43. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel a tárgyi közbeszerzési eljárás nyertes Ajánlattevője az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendeletben előírt statisztikai adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatokat köteles megadni. Amennyiben tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötendő Keretmegállapodás terhére nettó 700.000.000 Ft-ot elérő vagy meghaladó értékű építési beruházás tárgyú eseti megrendelés lehívására sor kerül, úgy alkalmazni szükséges a Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszerbe tartozó tevékenységekről, valamint az Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató Rendszerről szóló 707/2021. (XII. 15.) Korm. rendeletben foglaltakat. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy Ajánlatkérő a szerződés teljesítése során az elektronikus számla (a továbbiakban: e-számla) alkalmazását fogadja el. Ajánlatkérő előírja a Keretmegállapodás valamennyi Fél általi, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) 325. § (1) bekezdés f) pont szerinti elektronikus módon történő aláírását. A szerződésen valamennyi aláíró személynek a Pp. 325. § (1) bekezdés f) pont szerinti minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírását vagy bélyegzőjét, és időbélyegzőt szükséges elhelyeznie. Az ajánlattevők ajánlatukat arra tekintettel adják, hogy nyertességük esetére a fentiek szerinti elektronikus aláírással kapcsolatos külön ügyintézési költségeket Ajánlatkérő felé nem számíthatnak fel. Az aláírás hitelesítő szolgáltatónál szükségessé váló esetleges ügyintézési időszükséglettel szíveskedjenek számolni a szerződés aláírást megelőzően. Amennyiben az elektronikus aláírással kapcsolatban kérdés merül fel, vagy valamilyen akadály áll fenn, azt kiegészítő tájékoztatás kérés keretében szíveskedjenek jelezni. A Kbt. 53. §-ának (5) bekezdése alapján feltételes közbeszerzési eljárásként kerül jelen eljárás megindításra, figyelemmel arra, hogy Ajánlatkérő az eljárásban a Magyarország 2025. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2024. évi LXXIV. törvény 251-257. §-ainak betartásával jár el, a feltétel a 254. § (3) bekezdése szerinti vélemény rendelkezésre állása. A tárgyi közbeszerzési eljárásra irányadó az ÉKM KAT/6587-1/2025/TVAFO iktatószámú levele, melyben az Építési és Közlekedési Minisztérium építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárásainak előkészítése során alkalmazandó eljárásrendről szóló 7/2025. ÉKM belső utasítás hatályának kiterjesztéséről döntött az ÉKM tulajdonosi jogkörébe tartozó legalább többségi állami tulajdonban lévő gazdasági társaságokra és az azok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságokra. A hivatkozott utasításban foglaltak betartása a forrásgazda szervezet felelőssége. A konkrét teljesítési helyeket a Közvetlen Megrendelések határozzák meg. VI.3. pont folytatása. 30. AT-nek az ajánlattal nyilatkoznia szükséges, hogy tudomásul veszi, hogy a Vállalkozói Díj nyereséghányada nem haladhatja meg a 10 %-ot. AK felhívja a figyelmet, hogy alkalmazza a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontját és amennyiben a hiánypótlás vagy felvilágosítás kérést követően is az ajánlatban a nyereséghányad meghaladja a 10%-ot, az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés n) pontja alapján érvénytelen. 31. Az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvény 46. § (2) 3. pontja alapján az elj. alapján kötött szerz. tartalmi eleme az alkalmazott építőipari rezsióradíj. AT-nek ajánlatában meg kell adnia az alkalmazott építőipari rezsióradíjat EKR Űrlapon. Az ajánlatban megadott alkalmazott építőipari rezsióradíj értékelésre nem kerül. 32. Ajánlatkérő szerződéskötési feltételként írja elő, hogy a szerződés megkötésére nyertes Ajánlattevőnek a Keretmegállapodásban foglaltak szerint projekt költségfelosztási szabályzatot és könyvvizsgálói jelentést kell készítenie. Az elkészítéshez Ajánlatkérő útmutatót bocsát rendelkezésre a KD-ban.

A beszerzés leírása

Aszfaltozás és burkolati jelek festése a MÁV Pályaműködtetési Zrt. hálózatán: Budapest vasúti területen végzett aszfalt burkolatok felújítása és/vagy aszfalt burkolat kivitelezése nettó 1.250.450.000 Ft keretösszeg erejéig.

További információk

III. 4.5. pont folytatása: - meghiúsulási kötbér: -ha az Eseti Megrendelés teljesítése Vállalkozónak érdekkörébe tartozó okból meghiúsul - amennyiben a Ptk. 6:142. §-ban foglaltak alapján jogszerűen ki nem menti magát - Vállalkozó az Eseti Megrendelésben meghatározott teljes nettó Vállalkozói díj 15%-ával megegyező mértékű meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. -ha a Keretmegállapodás Vállalkozónak érdekkörébe tartozó okból - amennyiben a Ptk. 6:142. §-ban foglaltak alapján jogszerűen ki nem menti magát megszűnik, Vállalkozó a Keretmegállapodás teljes nettó keretösszege (2.1. pont) 15 %-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. A késedelmi és meghiúsulási kötbér együttes mértéke maximum a Keretmegállapodás 2.1. pont szerinti nettó keretösszeg 30%-a. Biztosítékok részenként: Teljesítési biztosíték: amennyiben az Eseti Megrendelés értéke eléri a nettó 100.000.000 Ft-ot (az Eseti Megrendelésben meghatározott – tartalékkeret nélkül számított – nettó Vállalkozói Díj 5 (öt) %-a) Jólteljesítési biztosíték: az Eseti Megrendelés szerinti, módosítás esetén a módosított összeg szerinti, áfa és tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a. A biztosítékok nyújtására vonatkozó részletszabályokat a Keretmegállapodás tartalmazza. Jótállás: Vállalkozó az általa elvégzett munkákért és a beépített anyagokért, eszközökért, alkatrészekért, berendezésekért teljes körű, a Ptk. 6:171-6:173 § -ai szerinti 12 hónap jótállást vállal, kivéve, ha a hatályos jogszabályok, vagy a termék(ek) gyártói ennél a Megrendelő számára kedvezőbb feltételeket biztosítanak. . A tárgyi közbeszerzési eljárás az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvény (Ábtv.) hatálya alá tartozik, melynek alkalmazásáról, valamint a kapcsolódó Korm. rendeletekben foglaltak betartása a forrásgazda szervezet felelőssége. Az Ábtv. 43. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel a tárgyi közbeszerzési eljárás nyertes Ajánlattevője az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendeletben előírt statisztikai adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatokat köteles megadni. Amennyiben tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötendő Keretmegállapodás terhére nettó 700.000.000 Ft-ot elérő vagy meghaladó értékű építési beruházás tárgyú eseti megrendelés lehívására sor kerül, úgy alkalmazni szükséges a Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszerbe tartozó tevékenységekről, valamint az Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató Rendszerről szóló 707/2021. (XII. 15.) Korm. rendeletben foglaltakat. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy Ajánlatkérő a szerződés teljesítése során az elektronikus számla (a továbbiakban: e-számla) alkalmazását fogadja el. Ajánlatkérő előírja a Keretmegállapodás valamennyi Fél általi, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) 325. § (1) bekezdés f) pont szerinti elektronikus módon történő aláírását. A szerződésen valamennyi aláíró személynek a Pp. 325. § (1) bekezdés f) pont szerinti minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírását vagy bélyegzőjét, és időbélyegzőt szükséges elhelyeznie. Az ajánlattevők ajánlatukat arra tekintettel adják, hogy nyertességük esetére a fentiek szerinti elektronikus aláírással kapcsolatos külön ügyintézési költségeket Ajánlatkérő felé nem számíthatnak fel. Az aláírás hitelesítő szolgáltatónál szükségessé váló esetleges ügyintézési időszükséglettel szíveskedjenek számolni a szerződés aláírást megelőzően. Amennyiben az elektronikus aláírással kapcsolatban kérdés merül fel, vagy valamilyen akadály áll fenn, azt kiegészítő tájékoztatás kérés keretében szíveskedjenek jelezni. A Kbt. 53. §-ának (5) bekezdése alapján feltételes közbeszerzési eljárásként kerül jelen eljárás megindításra, figyelemmel arra, hogy Ajánlatkérő az eljárásban a Magyarország 2025. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2024. évi LXXIV. törvény 251-257. §-ainak betartásával jár el, a feltétel a 254. § (3) bekezdése szerinti vélemény rendelkezésre állása. A tárgyi közbeszerzési eljárásra irányadó az ÉKM KAT/6587-1/2025/TVAFO iktatószámú levele, melyben az Építési és Közlekedési Minisztérium építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárásainak előkészítése során alkalmazandó eljárásrendről szóló 7/2025. ÉKM belső utasítás hatályának kiterjesztéséről döntött az ÉKM tulajdonosi jogkörébe tartozó legalább többségi állami tulajdonban lévő gazdasági társaságokra és az azok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságokra. A hivatkozott utasításban foglaltak betartása a forrásgazda szervezet felelőssége. VI.3. pont folytatása: 30. AT-nek az ajánlattal nyilatkoznia szükséges, hogy tudomásul veszi, hogy a Vállalkozói Díj nyereséghányada nem haladhatja meg a 10 %-ot. AK felhívja a figyelmet, hogy alkalmazza a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontját és amennyiben a hiánypótlás vagy felvilágosítás kérést követően is az ajánlatban a nyereséghányad meghaladja a 10%-ot, az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés n) pontja alapján érvénytelen. 31. Az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvény 46. § (2) 3. pontja alapján az elj. alapján kötött szerz. tartalmi eleme az alkalmazott építőipari rezsióradíj. AT-nek ajánlatában meg kell adnia az alkalmazott építőipari rezsióradíjat EKR Űrlapon. Az ajánlatban megadott alkalmazott építőipari rezsióradíj értékelésre nem kerül. 32. Ajánlatkérő szerződéskötési feltételként írja elő, hogy a szerződés megkötésére nyertes Ajánlattevőnek a Keretmegállapodásban foglaltak szerint projekt költségfelosztási szabályzatot és könyvvizsgálói jelentést kell készítenie. Az elkészítéshez Ajánlatkérő útmutatót bocsát rendelkezésre a KD-ban.

A beszerzés leírása

Aszfaltozás és burkolati jelek festése a MÁV Pályaműködtetési Zrt. hálózatán: Pécs vasúti területen végzett aszfalt burkolatok felújítása és/vagy aszfalt burkolat kivitelezése nettó 600.000.000 Ft keretösszeg erejéig.

További információk

III. 4.5. pont folytatása: - meghiúsulási kötbér: -ha az Eseti Megrendelés teljesítése Vállalkozónak érdekkörébe tartozó okból meghiúsul - amennyiben a Ptk. 6:142. §-ban foglaltak alapján jogszerűen ki nem menti magát - Vállalkozó az Eseti Megrendelésben meghatározott teljes nettó Vállalkozói díj 15%-ával megegyező mértékű meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. -ha a Keretmegállapodás Vállalkozónak érdekkörébe tartozó okból - amennyiben a Ptk. 6:142. §-ban foglaltak alapján jogszerűen ki nem menti magát megszűnik, Vállalkozó a Keretmegállapodás teljes nettó keretösszege (2.1. pont) 15 %-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. A késedelmi és meghiúsulási kötbér együttes mértéke maximum a Keretmegállapodás 2.1. pont szerinti nettó keretösszeg 30%-a. Biztosítékok részenként: Teljesítési biztosíték: amennyiben az Eseti Megrendelés értéke eléri a nettó 100.000.000 Ft-ot (az Eseti Megrendelésben meghatározott – tartalékkeret nélkül számított – nettó Vállalkozói Díj 5 (öt) %-a) Jólteljesítési biztosíték: az Eseti Megrendelés szerinti, módosítás esetén a módosított összeg szerinti, áfa és tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a. A biztosítékok nyújtására vonatkozó részletszabályokat a Keretmegállapodás tartalmazza. Jótállás: Vállalkozó az általa elvégzett munkákért és a beépített anyagokért, eszközökért, alkatrészekért, berendezésekért teljes körű, a Ptk. 6:171-6:173 § -ai szerinti 12 hónap jótállást vállal, kivéve, ha a hatályos jogszabályok, vagy a termék(ek) gyártói ennél a Megrendelő számára kedvezőbb feltételeket biztosítanak. . A tárgyi közbeszerzési eljárás az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvény (Ábtv.) hatálya alá tartozik, melynek alkalmazásáról, valamint a kapcsolódó Korm. rendeletekben foglaltak betartása a forrásgazda szervezet felelőssége. Az Ábtv. 43. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel a tárgyi közbeszerzési eljárás nyertes Ajánlattevője az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendeletben előírt statisztikai adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatokat köteles megadni. Amennyiben tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötendő Keretmegállapodás terhére nettó 700.000.000 Ft-ot elérő vagy meghaladó értékű építési beruházás tárgyú eseti megrendelés lehívására sor kerül, úgy alkalmazni szükséges a Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszerbe tartozó tevékenységekről, valamint az Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató Rendszerről szóló 707/2021. (XII. 15.) Korm. rendeletben foglaltakat. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy Ajánlatkérő a szerződés teljesítése során az elektronikus számla (a továbbiakban: e-számla) alkalmazását fogadja el. Ajánlatkérő előírja a Keretmegállapodás valamennyi Fél általi, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) 325. § (1) bekezdés f) pont szerinti elektronikus módon történő aláírását. A szerződésen valamennyi aláíró személynek a Pp. 325. § (1) bekezdés f) pont szerinti minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírását vagy bélyegzőjét, és időbélyegzőt szükséges elhelyeznie. Az ajánlattevők ajánlatukat arra tekintettel adják, hogy nyertességük esetére a fentiek szerinti elektronikus aláírással kapcsolatos külön ügyintézési költségeket Ajánlatkérő felé nem számíthatnak fel. Az aláírás hitelesítő szolgáltatónál szükségessé váló esetleges ügyintézési időszükséglettel szíveskedjenek számolni a szerződés aláírást megelőzően. Amennyiben az elektronikus aláírással kapcsolatban kérdés merül fel, vagy valamilyen akadály áll fenn, azt kiegészítő tájékoztatás kérés keretében szíveskedjenek jelezni. A Kbt. 53. §-ának (5) bekezdése alapján feltételes közbeszerzési eljárásként kerül jelen eljárás megindításra, figyelemmel arra, hogy Ajánlatkérő az eljárásban a Magyarország 2025. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2024. évi LXXIV. törvény 251-257. §-ainak betartásával jár el, a feltétel a 254. § (3) bekezdése szerinti vélemény rendelkezésre állása. A tárgyi közbeszerzési eljárásra irányadó az ÉKM KAT/6587-1/2025/TVAFO iktatószámú levele, melyben az Építési és Közlekedési Minisztérium építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárásainak előkészítése során alkalmazandó eljárásrendről szóló 7/2025. ÉKM belső utasítás hatályának kiterjesztéséről döntött az ÉKM tulajdonosi jogkörébe tartozó legalább többségi állami tulajdonban lévő gazdasági társaságokra és az azok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságokra. A hivatkozott utasításban foglaltak betartása a forrásgazda szervezet felelőssége. Tájékoztató jellegű mennyiségek: 1. rész: Aszfaltozás és burkolati jelek festése a MÁV Zrt. hálózatán: Miskolc – Debrecen – Szeged vasúti területen végzett aszfalt burkolatok felújítása és/vagy aszfalt burkolat kivitelezése összesen kb. 3500 m3 2. rész: Aszfaltozás és burkolati jelek festése a MÁV Pályaműködtetési Zrt. hálózatán: Budapest vasúti területen végzett aszfalt burkolatok felújítása és/vagy aszfalt burkolat kivitelezése összesen kb. 2600 m3 3. rész: Aszfaltozás és burkolati jelek festése a MÁV Pályaműködtetési Zrt. hálózatán: Pécs vasúti területen végzett aszfalt burkolatok felújítása és/vagy aszfalt burkolat kivitelezése összesen kb. 1800 m3 VI.3. pont folytatása: 30. AT-nek az ajánlattal nyilatkoznia szükséges, hogy tudomásul veszi, hogy a Vállalkozói Díj nyereséghányada nem haladhatja meg a 10 %-ot. AK felhívja a figyelmet, hogy alkalmazza a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontját és amennyiben a hiánypótlás vagy felvilágosítás kérést követően is az ajánlatban a nyereséghányad meghaladja a 10%-ot, az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés n) pontja alapján érvénytelen. 31. Az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvény 46. § (2) 3. pontja alapján az elj. alapján kötött szerz. tartalmi eleme az alkalmazott építőipari rezsióradíj. AT-nek ajánlatában meg kell adnia az alkalmazott építőipari rezsióradíjat EKR Űrlapon. Az ajánlatban megadott alkalmazott építőipari rezsióradíj értékelésre nem kerül. 32. Ajánlatkérő szerződéskötési feltételként írja elő, hogy a szerződés megkötésére nyertes Ajánlattevőnek a Keretmegállapodásban foglaltak szerint projekt költségfelosztási szabályzatot és könyvvizsgálói jelentést kell készítenie. Az elkészítéshez Ajánlatkérő útmutatót bocsát rendelkezésre a KD-ban.

Az ajánlatok felbontásának feltételei (Tájékoztatás a felhatalmazott személyekről és a felbontási eljárásról)

Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-a tartalmazza, továbbá a Kbt. 68. §-ban foglaltak értelemszerűen irányadók.

A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid leírása

M/1. Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (60 hónap) teljesített, de legfeljebb 8 éven (96 hónap) belül megkezdett, a közbeszerzés tárgya szerinti (vasúti területen végzett aszfalt burkolatok felújítása és/vagy aszfalt burkolat kivitelezése) összesen legalább 1400 m3 aszfaltozást tartalmazó építési referenciával. Műszaki-szakmai alkalmasság igazolásának módja: Előzetes ig. mód: ATnek a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (1) bekezdése értelmében az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek. AK felhívja AT figyelmét, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése értelmében elfogadja AT egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében, tehát ATnek csak arról kell nyilatkozni az EEKDban, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. AK előírja, hogy ATnek elegendő az EEKD IV. “alfa” szakaszát kitölteni (Kbt. 67. § (2). bekezdése). A Kbt.67. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével az Ajánlattevőnek, közös Ajánlattevőnek a 321/2015. Kr. 1. § (1) bekezdése alapján az EEKD IV. részének „α” szakaszának kitöltésével kell igazolnia. Az EEKD-t e-űrlapként kell kitölteni az EKR-ben. Az elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös Ajánlattevők, képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Felhívjuk Ajánlattevő figyelmét a Kbt. 65. § (6) -(7) és (9) bekezdéseire, valamint a 67.§ (3)- (4) bekezdéseire. Utólagos igazolás: Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdése szerinti felhívása esetén az Ajánlattevőnek, illetőleg a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerinti esetben a közös ajánlattevőnek, illetve a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő, szervezetnek az ajánlathoz a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdése szerinti utólagos igazolási eljárás során csatolnia kell az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumban tett nyilatkozataival összhangban és annak alátámasztására az alábbi dokumentumokat: A 21. § (2) bekezdés a) pontjának esetét a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a következő módon kell igazolni: a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)–c) és e) és f) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján Ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással; b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, a részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával. A referencianyilatkozat / igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat: - a építési beruházás tárgyát, mennyiségét (az elvégzett munka rövid ismertetését oly módon, hogy abból az alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen, a konkrét projekt megnevezését); - a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év/hónap/nap bontásban) és a teljesítés helyét - a szerződést kötő másik fél megnevezését (nevét és székhelyét); - szerződést kötő másik félnél kapcsolattartó nevét és elérhetőségét (név, telefon és/vagy e-mail) - nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e - Ha a teljesítést/részteljesítést nem önállóan végezte, annak feltüntetése, hogy a referenciát bemutató szervezet a teljesítésben milyen mennyiséggel vett részt/vagy önálló teljesítés volt-e -Amennyiben a teljesítés/részteljesítést nem a szerződésnek megfelelően történt, ismertetni kell az eltérés okát és mértékét, valamint a gazdasági szereplő szerződésszegése esetén annak tényét, hogy a gazdasági szereplő szerződésszegésért való felelőssége fennáll-e a szerződést kötő másik fél vitatja-e a teljesítés szerződésszerűségét) összhangban a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A §, 22. § (2) és (3) bekezdésével. Ajánlattevőnek több részre történő ajánlattétel esetén a mennyiségi előírások nem adódnak össze, azaz elegendő a nagyobb referenciamennyiségnek való megfelelés igazolása. Az előírtaknak azon referencia felel meg, amelynek sikeres műszaki átadás-átvételére (befejezésére) a felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt évben került sor, figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdés a) pontjára.

A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid leírása

M.2./ a) Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik a 321/2015. Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b.) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt alábbi szakemberekkel: Legalább 2 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. 3. részében előírt felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy a jogosultság (Közlekedési építmények szakterület) megszerzéséhez szükséges, legalább - MV-KÉ névjegyzékbe vételi követelménynek megfelelő végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel (nyilvántartásba vételhez szükséges képesítési minimum követelmény és az ezzel egyenértékű szakképzettség valamint szakmai gyakorlati idő: okleveles építőmérnök végzettség esetén 3 év szakmai gyakorlat, építőmérnök/ mélyépítési mérnök/ közlekedésépítési mérnök/ vízellátási mérnök/ csatornázási mérnök/ vízgazdálkodási mérnök végzettség esetén 4 év szakmai gyakorlat) vagy - MV-KÉ-R névjegyzékbe vételi követelménynek megfelelő végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel (nyilvántartásba vételhez szükséges képesítési minimum követelmény és az ezzel egyenértékű szakképzettség valamint szakmai gyakorlati idő: közlekedésépítő technikus vagy útépítő technikus, vasútépítő technikus, hídépítő technikus, mélyépítő technikus végzettség esetén 5 év szakmai gyakorlat). Előzetes igazolási mód: A Kbt.67. § (1)bek-ben foglaltak figyelembe vételével az AT-nek, közös AT-nek a 321/2015. Kr. 1. § (1)bek. alapján az EEKD IV. részének „α” szakaszának kitöltésével kell igazolnia. Az EEKD-t e-űrlapként kell kitölteni az EKR-ben. Az elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös AT-k, képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Felhívjuk AT figyelmét a Kbt. 65. §(6)-(7) és (9) bek.-eire, valamint a 67.§(3)- (4) bek.-eire. Ha egy AT az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek részéről külön-külön EEKD-t nyújt be, valamint a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerz.-ben vagy előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot (Lásd I/9.1.6. pont)is csatolni kell, amely alátámasztja, hogy a szerz. teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerz. teljesítésének időtartama alatt. AT arról is nyilatkozni köteles, ha nem vesz igénybe kapacitást nyújtó szervezetet. AK felhívja továbbá a figyelmet a 321/2015. Kr. 22. §(5) bek.-re. Az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az AT-n kívüli más szervezet részéről a kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell– a Kbt. 65.§(8) bekezdés szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell – az AT részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatk. megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. Ha a szakember nem rendelkezik az előírt kamarai jogosultsággal: Ha a szakember többlettapasztalatára 0-nál nagyobb érték került megajánlásra a felolvasólapon, akkor az M/2.a) alkalmassági előírást az ajánlattal egyidejűleg kell igazolni szakmai önéletrajz benyújtásával. Ha a szakember többlettapasztalatára 0 érték került megajánlásra és a bemutatni kívánt szakember nem rendelkezik az előírt kamarai jogosultsággal, az M/2. a) alkalmassági feltétel igazolását az utólagos igazolási elj. során kell benyújtani. Az igazolás módja ebben az esetben megegyezik a KD I/11.3 pontban leírtakkal, azzal az eltéréssel, hogy az értékelési szempontra tett megajánlást értelemszerűen nem kell feltüntetni, csak az alkalmassági igazolásra bemutatandó szakmai tapasztalatot! Ebben az esetben a KD V/4. sz. mellékletben szereplő önéletrajzot kell benyújtani! Ha a szakember rendelkezik az előírt kamarai jogosultsággal: Ha a szakember többlettapasztalatára 0-nál nagyobb érték került megajánlásra a felolvasólapon, akkor M/2. a) alkalmassági előírást az ajánlattal egyidejűleg kell igazolni szakmai önéletrajz benyújtásával. Ha a bemutatott szakember az ajánlattételkor már rendelkezik kamarai jogosultsággal, de a szakember von. többlettapasztalat nem kerül bemutatásra (M/2.a), azaz értékelési szempont szerinti megajánlás az adott szakember vonatkozásában „0”, akkor a szakmai önéletrajzot nem kell csatolni. Az alkalmassági és az értékelési szempontokhoz kapcsolódó igazolási módok attól függően, hogy az alkalmasság igazolásában részt vevő szakember ajánlattételkor rendelkezik-e kamarai jogosultsággal v. sem: 1.ajánlattételkor még nem rendelkezik kamarai jogosultsággal 2.ajánlattételkor már rendelkezik kamarai jogosultsággal és a jogosultság megszerzését követő időszakból kívánja bemutatni az értékelési szempontban előírt spec. szakmai többlettapasztalatot 3. ajánlattételkor már rendelkezik kamarai jogosultsággal, de az az értékelési szempontban előírt speciális többlettapasztalatot a jogosultság megszerzését megelőző időszakból mutatja be. Részletszabályokat a KD tartalmazza!

A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid leírása

M.2./ b) Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik a 321/2015. Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b.) pontja szerinti teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő vasúti munkavezetői képesítéssel (MÁV Zrt. F2 Forgalmi Utasítás és kapcsolódó szabályozások szerint V01-KAV2021/2-M1 számú vizsgával) vagy azzal egyenértékű képesítéssel rendelkező szakemberrel. Előzetes igazolási mód: A Kbt.67. § (1)bek-ben foglaltak figyelembe vételével az AT-nek, közös AT-nek a 321/2015. Kr. 1. § (1)bek. alapján az EEKD IV. részének „α” szakaszának kitöltésével kell igazolnia. Az EEKD-t e-űrlapként kell kitölteni az EKR-ben. Az elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös AT-k, képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Felhívjuk AT figyelmét a Kbt. 65. §(6)-(7) és (9) bek.-eire, valamint a 67.§(3)- (4) bek.-eire. Ha egy AT az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek részéről külön-külön EEKD-t nyújt be, valamint a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerz.-ben vagy előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot (Lásd I/9.1.6. pont)is csatolni kell, amely alátámasztja, hogy a szerz. teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerz. teljesítésének időtartama alatt. AT arról is nyilatkozni köteles, ha nem vesz igénybe kapacitást nyújtó szervezetet. AK felhívja továbbá a figyelmet a 321/2015. Kr. 22. §(5) bek.-re. Az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az AT-n kívüli más szervezet részéről a kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell– a Kbt. 65.§(8) bekezdés szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell – az AT részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatk. megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. Az M/2. b) pontjában szereplő alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakemberhez értékelési szempont nem kapcsolódik, ennek utólagos igazolása a következőképpen történik: Csatolni kell - az ajánlattevővel munkaviszonyban nem álló szakember esetén a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát - végzettséget/képzettséget igazoló dokumentum egyszerű másolatát

A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre

A Megrendelő fizetési biztosítékot nem ad, szerz-t megerősítő köt. nem terheli. Az ellenérték kif-nek teljesítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.-ben foglalt szab-oknak megfelelően történik, figyelemmel a Kbt. 135. § (1), (3), (4), (5), (6) bek-eire. Előleg: Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján, amennyiben az adott Eseti Megrendelésre a Kbt. 135. § (7) bekezdése irányadó, azaz az Eseti Megrendelés tárgya vonatkozásában a teljesítési határidő meghaladja a 2 (kettő) hónapot, úgy Megrendelő az Eseti Megrendelésben rögzített nettó Vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő mértékű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja. A Megrendelő ezen esetkörön kívüli Eseti Megrendelés esetén előleget nem fizet. Az előlegre vonatkozó részletszabályokat a Keretmegállapodás tartalmazza. Az előlegre vonatkozó részletszabályokat a Keretmegállapodás tartalmazza.

A szerződés teljesítésének feltételei

A KD részét képző szerz.terv. szerint. Az ajánlattétel, a szerz. és kif. devizaneme a magyar forint. Részszámlázás: A 6 (hat) hónapot meghaladó teljesítési időszakról rendelkező és egyben ötvenmillió forintot meghaladó összegű nettó ellenszolgáltatást tartalmazó Eseti Megrendelések esetén Megrendelő részszámlázási lehetőséget biztosít a Keretmegállapodásban rögzítettek szerint. Tartalékkeret: Megrendelő az egyes Eseti Megrendelések tekintetében a nettó Vállalkozói Díj 5 %-ának megfelelő összegű Tartalékkeretet határozott meg. A Tartalékkeret konkrét összege az Eseti Megrendelésben kerül részletezésre. Szerződést megerősítő mellékkötelezettségek, illetve azok mértékének felsorolása: Kötbér: - késedelmi kötbér: az Eseti Megrendelésben meghatározott teljes nettó Vállalkozói díj 1% -a. - hibás teljesítési kötbér: a hibásan teljesített munkarészre vonatkozó Eseti Megrendelés szerinti teljes nettó vállalkozói díj 15 %-a. Karakterkorlát miatt folyt. köv. II. 2.14. pontban

1. A tárgyi közbeszerzési elj. a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja szerint egy ajánlattevővel kötendő keretmegállapodás megkötésére irányul közvetlen megrendelés útján. AK megvizsgálta a részajánlattétel lehetőségét, és az eljárásban biztosítja a részajánlattétel lehetőségét. 2. Az AK az elj.-t közszolg-i tev. biztosítása céljából folytatja le. 3. A Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja alapján AK előírja, hogy az AT-nek az ajánlatában meg kell jelölnie a közbeszerzés azon részét/részeit (tevékenységeit), amelynek teljesítéséhez AV-t kíván igénybe venni (Kbt. 66. § (6) bek. a) pont), továbbá ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert AV-kat valamint az AT-i teljesítésen belül az AV-i teljesítés tervezett százalékos arányát(Kbt. 66. § (6) bek. b) pont).Nemleges nyilatkozatokat is csatolni kell. 4. AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése szerint tájékoztatja a T. AT-ket, hogy jelen közbeszerzési eljárásban az M/1.-M/2. alkalmassági minimumkövetelményeket szigorúbban határozta meg az "ezüst" és "bronz" fokozatú minősített ajánlattevők jegyzékébe kerülés követelményeihez képest, ezért a minősített ajánlattevőknek is igazolniuk kell a szerződés teljesítéséhez való alkalmasságukat. AK rögzíti hogy a referencia tárgya részletesen került meghatározásra, valamint az alkalmassági köv-ekben jelölt szakember vonatkozásában a tárgyi elj. feltételei szigorúbbak a Közbeszerzési Hatóság bronz fokozatú minősítéséhez képest, továbbá a minősítés 1. sz. Besorolási Kategóriák melléklete nem tartalmazza a felhívásban jelölt összes CPV kódot, ezért a bronz fokozatú minősített AT-nek is igazolni kell a szerződés teljesítéséhez való alkalmasságukat. 5. AK alkalmazza a 75§(2)e pontját. 6. Az elj-ban való részvétel feltétele az EKRbe történő regisztráció. 7. AK az elj-ban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték adásához. 8. AK a hp és a felvilágosítás-adás lehetőségét a Kbt.71.§ szerint biztosítja. A hp-kat az EKR rendszerben kell megtenni. AK a Kbt.71.§(6) bek-re tekintettel rögzíti, hogy ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő GSZ-t von be az elj-ba, és e GSZ-re tekintettel lenne szükséges az újabb hp, abban az esetben egy alkalommal biztosítja a hp lehetőségét. 9. ATnek a Kbt.66.§(1)bek-e alapján a KD-ban meghat. tartalmi és formai köv.-eknek megfelelően kell elkészítenie ajánlatát. A formai köv-re vonatk. előírások KDban. 10. Ha AT tekintetében nincs változásbejegyzési elj. folyamatban, a nemleges tartalmú nyil. megtétele is szükséges az EKR rendszerben rendelkezésre bocsátott űrlapon. Foly.-ban levő vált.bej. elj. esetében a 321/2015. (X.30) Kr.13.§-a irányadó, AT-nek az EKR űrlapot kell benyújtania. 11. A hirdetményfeladó rendszerben alkalmazott karakterkorlátozás miatt minden egyéb rendelkezést a dokumentáció tartalmaz. 12. Az AF és KD közötti esetleges eltérés esetén az AFban foglaltak irányadók. 13. Az ajánlati kötöttség min. időtartama 60 nap, tekintettel arra, hogy építési beruházásról van szó. 14. A közb-i eljárás során benyújtandó dokumentumok a Kbt. 41/A. § (1) bek-e alapján-ha jsz eltérően nem rendelkezik egyszerű másolatban is benyújthatók. 15. Helyszíni bejárást és konzultációt AK nem tart. 16. ATnek nyilatkoznia szükséges, hogy az alk-i köv,-ek tekintetében bemutatott szakemberek legkésőbb az AK által az összegezést követően meghat. szerz.kötés napjáig rendelkezni fognak a Magyar Építész Kamara vagy a MMK névjegyzékében a 266 /2013.K. rend.szerinti az alk-i követelményekben meghat. jogosultságokkal, vagy folyamatosan aktív státusszal fognak rendelkezni 17. AK a Kbt. 81. § (4) - (5) bekezdését alkalmazza. 18. AK felhívja a figyelmet,- hogy kizárólag azt tekinti az elj. iránt érdeklődését jelző GSZ-nek, aki az érdeklődését az EKR-ben jelezte. Az elj. iránti érdeklődést a GSZ-k elektronikusan az EKR-en keresztül jelezhetik AK-nek. 19. Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az AK számára hozzáférhetővé válnak. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az at-i hi. lejártát követően, 60 perccel később kezdi meg. AT-nek ajánlatában - az EEKD-ban foglalt nyilatkozatán túlmenően, annak kiegészítéseként - be kell nyújtania a Kbt.66.§(2) bek. szerinti EKR űrlapot. 20. AK az ajánlatban EKR űrlap kitöltésével kéri megjelölni a Kbt. 65.§(7)bek. szerinti nyilatkozatot. Nemleges nyil. is szükséges. 21. A szerz.kötés és a teljesítés nyelve a magyar. 22. A szerz-re irányadó jog: a magyar. 23. Az AK és nyertes AT szerz-es viszonyukból eredő vitás kérdésekre kikötik a magyar bíróság joghatóságát. 24. AK a 322/2015. (X.30.) Korm. rend. 9.§ (1) bekezdésében előírt szakmai ajánlatnak a beszerzés tárgyára, valamint a műszaki leírásban és a szerz-es feltételekben foglalt AK-i előírásokra tett ajánlatot tekinti. 25. AT-nek az ajánlatában nyilatkoznia kell az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szolo 833/2014/EU rend. módositásárol szóló, 2022/576 EU rendelet 1. cikk 23. pontja nyomán életbe lépett, 833 /2014/EU rendelet 5k. cikk szerinti tilalom vonatkozásában. AK felhívja a figyelmet, hogy ha az előírt nyil. nem kerül benyújtásra a KDban előírt módon (hp-t követően sem), AK az ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bek. n) pontja alapján. 26. További CPV kódok 45233221-4 Útburkolati jelek festése 45233223-8 Úttest újraburkolása 45233250-6 Burkolási munka az utak kivételével 45233251-3 Újraburkolás 27. Tekintettel arra, hogy 3 év (36 hónap) Keretmegállapodást kerül megkötésre, a szerződéses ár indexálás előírásra kerül. A Keretmegállapodásban szereplő tételeket érintő első egységár-korrekció kezdeményezhető a szerződéskötés napját követő 12. hónapot, illetve a 24. hónapot követően (a keretmegállapodásból történő lehívás időtartamának meghosszabbítása esetén az aláírástól számított 36. hónapot követően) évente egy-egy alkalommal, bármelyik Fél által. 28. Szakember alkalmasság igazolása: Amennyiben AT több részre kíván ajánlatot benyújtani, az alkalmassági feltételként előírt szakemberek között az átfedés megengedett részen belül és a részek között is. Az M/2. a.) előírásának való megfelelés „MV-KÉ” vagy „MV-KÉ-R” jelű kamarai jogosultság meglétével is igazolható. 29. Szerz.kötési feltételek: 1. A nyertes ajánlattevőnek a Kbt. 138.§ (3) bekezdése alapján legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában nyilatkoznia kell a szerződés teljesítésébe közvetlenül bevont alvállalkozókról. 2. Nyertes ajánlattevő legkésőbb az adott Eseti Megrendelés vonatkozásában az építési munkaterület átadásának időpontjáig rendelkezni fog a szerződés tárgyát képező munkára vonatkozó érvényes - felelősségbiztosítást is tartalmazó- építési-szerelési (C.A.R.= "ConstructionAllRisks") biztosítással, melynek minimális kártérítési összege az állami építési beruházásokban a tervezői tevékenységhez, valamint a vállalkozó kivitelezői tevékenység végzéséhez szükséges felelősségbiztosítás részletes szabályairól szóló 55/2025. (III. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: 55/2025. Korm. rendelet) 16. §-ában foglaltak figyelembe vételével kerül megállapításra azzal, hogy Megrendelő a felelősségbiztosítás mértékét a 16. § c) pontja szerint határozza meg. A felelősségbiztosítás mértéke: 100.000.000 forint / biztosítási esemény és 200.000.000 forint / biztosítási időszak. 3. Amennyiben Nyertes ajánlattevő az M2) a) alkalmassági követelmények tekintetében olyan szakember(eke)t mutatott be az alkalmasság igazolására, aki(k) az előírt kamarai jogosultsággal az ajánlattételkor még nem rendelkezik/rendelkeznek, legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig köteles(ek) gondoskodni a kamarai nyilvántartásba vétel(ük)ről és ezt Ajánlatkérő felé igazolni. 4. Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a szerződéskötés napjáig rendelkezni fog részenként legalább 3 fő érvényes figyelőőri vizsgával rendelkező szakemberrel, ezen szakembereknél is megengedett a részek közötti átfedés. Figyelőőr képzettségként elfogadható: BGOK által szervezett Figyelőőri vizsgára felkészítő tanfolyami képzéssel, vagy az SzPk-00056-16-13 2 07 2/1 sz. szakmai program követelménynek megfelelő képesítéssel vagy ezekkel egyenértékű képesítéssel vagy képzettséggel rendelkező munkavállaló (az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről szóló szabályzatok kiadásáról szóló 17/1993. (VII. 1.) KHVM rendelet, valamint a MÁV 37/2021 (VII.09. MÁV. ért. 12.) EVIG sz. O.1. utasításban a pályalétesítményi vizsgákra vonatkozó előírása szerint.) 5. Továbbá Ajánlatkérő szerződéskötési feltételként írja elő, hogy a nyertes Ajánlattevő a szerződéskötés időpontjára rendelkezzen: Valamennyi részre vonatkozóan: [Aszfalt bontására alkalmas eszközök, gépek, berendezések]  legalább 1 db robbanómotoros aszfaltvágóval,  legalább 1 db robbanómotoros bontókalapáccsal,  legalább 1 db aszfaltmaróval, ami legalább 30 cm munkaszélességű; [Aszfalt szállítására alkalmas járművek]  legalább 1 db 3,5 tonnánál kisebb össztömegű gépkocsival,  legalább 1 db 10 tonnánál nagyobb kapacitású thermokonténeres tehergépjárművel,  legalább 1 db csúszókormányzású rakodógéppel; [Aszfalt bedolgozására, tömörítésére alkalmas eszközök, gépek, berendezések]  legalább 1 db vibrólappal  legalább 1 db gyalogvezetésű padkahengerrel (min. önsúly: 500kg)  legalább 1 db aszfalt bedolgozó finisherrel (legalább 10 t terhelésű, bedolgozási munkaszélesség: 1,5-3,2 m). A gépek, berendezések, eszközök, járművek között az átfedés megengedett. 6. A nyertes ajánlattevőnek a 322/2015. Korm. rend. 18. § (1) és (2) bek. alapján legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie szükséges a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a névjegyzéki adatok alapján. A szerződéskötési feltételek igazolása szempontjából a részletszabályokat a KD tartalmazza. Folyt. köv.II.2. 14 pontban