Belterületi utak fejlesztése Pocsaj településen

Pocsaj Nagyközség Önkormányzata

„TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00013 azonosító számú, Belterületi utak fejlesztése Pocsaj településen című projekt keretében Árpád
utca útburkolat felújítása”

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2023-11-27. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2023-10-20.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

Kicsoda?

• Pocsaj Nagyközség Önkormányzata

Mi az?

• Építési munkák

Hol?

• Észak-Alföld › Hajdú-Bihar

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2023-10-20	Ajánlati felhívás
2024-05-03	Tájékoztató az eljárás eredményéről

Ajánlati felhívás (2023-10-20)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Építési munkák
Hivatkozási szám: EKR001317132023
Rövid leírás:

„TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00013 azonosító számú, Belterületi utak fejlesztése Pocsaj településen című projekt keretében Árpád utca útburkolat felújítása”

Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Építési munkák 📦
További CPV-kód: Építési munkák 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Hajdú-Bihar 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő neve: Pocsaj Nagyközség Önkormányzata
Postacím: Nagy Utca 51
Postai irányítószám: 4125
Postai város: Pocsaj
Kapcsolat
Internetcím: https://pocsaj.hu/ 🌏
E-mail: beata.lada@gmail.com 📧
Telefon: +36 202972776 📞
Fax: +36 11111111 📠
Dokumentumok URL-je: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001317132023/reszletek 🌏
Részvételi URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001317132023/reszletek 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2023-10-20 📅
Benyújtási határidő: 2023-11-27 📅
Közzététel dátuma: 2023-10-25 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2023/S 206-647991
HL-S szám: 206
További információk

A "II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk" ponthoz: „TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00013 azonosító számú, Belterületi utak fejlesztése Pocsaj településen című projekt keretében Árpád utca útburkolat felújítása” Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001317132023/reszletek honlapon korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetővé teszi a gazdasági szereplők részére. Felhívjuk a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 11.§ (5) bekezdése alapján, ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte. Az értékelési szempontok körében meghatározott minőségi részszempontok tekintetében a pontozás a Közbeszerzési Hatóság a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról tárgyú Útmutatójára (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) figyelemmel történik. 1) Kiegészítés a II.2.5) ponthoz (1): Az "1.) A teljesítésbe bevonásra kerülő MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) szakember útépítés kivitelezés területén szerzett szakmai tapasztalata (min. 0, ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 36 hónap)" értékelési szempontnál Ajánlatkérő azt értékeli, hogy az M.1.1. pont szerinti alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek hány hónap (többlet) gyakorlati ideje/tapasztalata van útépítés és/vagy útfelújítás tárgyú építési beruházás(ok) megvalósításához kapcsolódóan. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az értékelési szempontra bemutatni kívánt szakember nevét az ajánlatban kötelező feltüntetni, annak elmulasztása a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjára figyelemmel az ajánlat érvénytelenségét eredményezi. Az alkalmassági követelmény teljesülése, és az értékelésre kerülő tapasztalat ideje között átfedés nem lehetséges, a párhuzamos gyakorlati idők nem adódnak egybe. Az értékelésre bemutatott tapasztalat idejének az alkalmassági követelmény teljesülését követő időszakból kell származnia. A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az M.1.1. pont szerinti szakember esetén 36 hónap és azt meghaladó többlettapasztalatra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad ajánlatkérő. 0 hónap többlettapasztalat megléte esetén ajánlattevő 0 pontot kap. 2) Kiegészítés a II.2.5) ponthoz: Az "2. A teljesítésbe bevonásra kerülő MV-M(vagy azzal egyenértékű) szakember mélyépítés kivitelezés területén szerzett szakmai tapasztalata (min. 0, ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 36 hónap" értékelési szempontnál Ajánlatkérő azt értékeli, hogy az M.1.2. pont szerinti alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek hány hónap (többlet) gyakorlati ideje/tapasztalata van útépítés és/vagy útfelújítás tárgyú beruházás(ok) megvalósításához kapcsolódó mélyépítési tevékenységben. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az értékelési szempontra bemutatni kívánt szakember nevét az ajánlatban kötelező feltüntetni, annak elmulasztása a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjára figyelemmel az ajánlat érvénytelenségét eredményezi. Az alkalmassági követelmény teljesülése, és az értékelésre kerülő tapasztalat ideje között átfedés nem lehetséges, a párhuzamos gyakorlati idők nem adódnak egybe. Az értékelésre bemutatott tapasztalat idejének az alkalmassági követelmény teljesülését követő időszakból kell származnia. A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az M.1.2. pont szerinti szakember esetén 36 hónap és azt meghaladó többlettapasztalat egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad ajánlatkérő. 0 hónap többlettapasztalat megléte esetén ajánlattevő 0 pontot kap. Folytatás a III.1.1. pontban. VI.1.3. pont folytatása (2): 6. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő - közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírásmintáját egyszerű másolatban. (Ajánlatkérő kizárólag azon személyek aláírási címpéldányát, aláírási-mintáját kéri benyújtani, akik az ajánlatban dokumentumokat aláírnak, kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesznek, vagy mint cégjegyzésre jogosult képviselő(k) meghatalmazást ad(nak) olyan személy(ek)nek, akik az ajánlatban meghatalmazottként írnak alá). Amennyiben az ajánlattevő, vagy az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó erőforrást nyújtó gazdasági szereplő nem tartozik a 2013. évi V. törvény harmadik könyv harmadik részének (Gazdasági Társaság) hatálya alá, elegendő, ha az ajánlattevő, illetve az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó erőforrást nyújtó gazdasági szereplő az ajánlathoz olyan két tanú aláírásával ellátott dokumentumot csatol be, amelyen szerepel ezen szervezet, vagy személy aláírása, és amely nyilatkozat alkalmas arra, hogy egyértelműen beazonosítható legyen a becsatolt nyilatkozatot aláíró jogosultsága. Ajánlatkérő cégkivonat benyújtását nem kéri, a cégkivonatot ajánlatkérő vizsgálja elektronikus, hatósági, ingyenes nyilvántartásból (www.e-cegjegyzek.hu). Változásbejegyzés: Amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, ajánlattevőnek ajánlatához ugyanakkor csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [=ún. „e-tértivevény”-t és az „Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentumok 1-1 nyomtatott példányát, továbbá .xml file-ként nyomtatva a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentum 1 nyomatott példányát (mellékletek nélkül)]. Amennyiben nincs változásbejegyzés folyamatban, erről szóló nemleges nyilatkozat benyújtása is szükséges. Folytatás a III.1.1. pontban.

További információk

A "II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk" ponthoz:

„TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00013 azonosító számú, Belterületi utak fejlesztése Pocsaj településen című projekt keretében Árpád

utca útburkolat felújítása”

Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001317132023/reszletek

honlapon korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetővé teszi a gazdasági szereplők részére.

Felhívjuk a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 11.§ (5) bekezdése alapján, ahol a Kbt. az

érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplőnek azt

kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.

Az értékelési szempontok körében meghatározott minőségi részszempontok tekintetében a pontozás a Közbeszerzési Hatóság a

nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról tárgyú Útmutatójára (KÉ 2020. évi 60. szám;

2020. március 25.) figyelemmel történik.

1) Kiegészítés a II.2.5) ponthoz (1): Az "1.) A teljesítésbe bevonásra kerülő MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) szakember útépítés

kivitelezés területén szerzett szakmai tapasztalata (min. 0, ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 36 hónap)" értékelési szempontnál

Ajánlatkérő azt értékeli, hogy az M.1.1. pont szerinti alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek hány hónap (többlet)

gyakorlati ideje/tapasztalata van útépítés és/vagy útfelújítás tárgyú építési beruházás(ok) megvalósításához kapcsolódóan. Ajánlatkérő

felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az értékelési szempontra bemutatni kívánt szakember nevét az ajánlatban kötelező feltüntetni,

annak elmulasztása a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjára figyelemmel az ajánlat érvénytelenségét eredményezi. Az alkalmassági

követelmény teljesülése, és az értékelésre kerülő tapasztalat ideje között átfedés nem lehetséges, a párhuzamos gyakorlati idők nem

adódnak egybe. Az értékelésre bemutatott tapasztalat idejének az alkalmassági követelmény teljesülését követő időszakból kell

származnia.

A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az M.1.1. pont szerinti szakember esetén 36 hónap és azt meghaladó többlettapasztalatra egyaránt

az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad ajánlatkérő. 0 hónap többlettapasztalat megléte esetén ajánlattevő 0

pontot kap.

2) Kiegészítés a II.2.5) ponthoz: Az "2. A teljesítésbe bevonásra kerülő MV-M(vagy azzal egyenértékű) szakember mélyépítés

kivitelezés területén szerzett szakmai tapasztalata (min. 0, ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 36 hónap" értékelési szempontnál

Ajánlatkérő azt értékeli, hogy az M.1.2. pont szerinti alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek hány hónap (többlet)

gyakorlati ideje/tapasztalata van útépítés és/vagy útfelújítás tárgyú beruházás(ok) megvalósításához kapcsolódó mélyépítési

tevékenységben. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az értékelési szempontra bemutatni kívánt szakember nevét az

ajánlatban kötelező feltüntetni, annak elmulasztása a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjára figyelemmel az ajánlat érvénytelenségét

eredményezi. Az alkalmassági követelmény teljesülése, és az értékelésre kerülő tapasztalat ideje között átfedés nem lehetséges, a

párhuzamos gyakorlati idők nem adódnak egybe. Az értékelésre bemutatott tapasztalat idejének az alkalmassági követelmény

teljesülését követő időszakból kell származnia.

A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az M.1.2. pont szerinti szakember esetén 36 hónap és azt meghaladó többlettapasztalat egyaránt az

értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad ajánlatkérő. 0 hónap többlettapasztalat megléte esetén ajánlattevő 0

pontot kap.

Folytatás a III.1.1. pontban.

VI.1.3. pont folytatása (2):

6. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő - közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő, valamint adott esetben az alkalmasság

igazolásában résztvevő gazdasági szereplő aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírásmintáját egyszerű másolatban. (Ajánlatkérő kizárólag azon személyek aláírási címpéldányát, aláírási-mintáját kéri benyújtani, akik az

ajánlatban dokumentumokat aláírnak, kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesznek, vagy mint cégjegyzésre jogosult képviselő(k)

meghatalmazást ad(nak) olyan személy(ek)nek, akik az ajánlatban meghatalmazottként írnak alá). Amennyiben az ajánlattevő, vagy az

ajánlatban cégszerűen nyilatkozó erőforrást nyújtó gazdasági szereplő nem tartozik a 2013. évi V. törvény harmadik könyv harmadik

részének (Gazdasági Társaság) hatálya alá, elegendő, ha az ajánlattevő, illetve az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó erőforrást nyújtó

gazdasági szereplő az ajánlathoz olyan két tanú aláírásával ellátott dokumentumot csatol be, amelyen szerepel ezen szervezet, vagy

személy aláírása, és amely nyilatkozat alkalmas arra, hogy egyértelműen beazonosítható legyen a becsatolt nyilatkozatot aláíró

jogosultsága. Ajánlatkérő cégkivonat benyújtását nem kéri, a cégkivonatot ajánlatkérő vizsgálja elektronikus, hatósági, ingyenes

nyilvántartásból (www.e-cegjegyzek.hu). Változásbejegyzés: Amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van

folyamatban, ajánlattevőnek ajánlatához ugyanakkor csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az

annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [=ún. „e-tértivevény”-t és az „Informatikai vizsgálat eredménye”

elnevezésű dokumentumok 1-1 nyomtatott példányát, továbbá .xml file-ként nyomtatva a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű

dokumentum 1 nyomatott példányát (mellékletek nélkül)]. Amennyiben nincs változásbejegyzés folyamatban, erről szóló nemleges

nyilatkozat benyújtása is szükséges.

Folytatás a III.1.1. pontban.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

„TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00013 azonosító számú, Belterületi utak fejlesztése Pocsaj településen című projekt keretében Árpád

utca útburkolat felújítása”

A szakasz 0+000 km kezdő szelvénye a Rákóczi utca útburkolat széléhez csatlakozik. (4808 j. ök út 27+548 kmsz)

Az utcában kiépített 3,50-3,80 m széles aszfalt burkolatú út található.

A csapadékvíz elvezetés helyenként nincs megoldva.

Az 1+683 km végszelvényben csatlakozik az Nagy utca útburkolat széléhez. (4807 j. ök út 31+521 kmsz)

Az érintett kétirányú aszfalt burkolattal ellátott lakossági út felújításának kivitelezése a feladat. Az aszfalt pálya 3,50 m széles felújítása valamint, mindkét oldalon 1,00 m széles teherbíró padka épül. Így az 5,50 m széles

pálya feltétele megvalósul. A burkolatba és a padkába eső szerelvényeket szintbe kell emelni.

Az út hossza:

1683 fm

Az árok hossz: 2360,4 fm.

Az útcsatlakozásokban hullámmentes kialakítással kell az aszfaltozási munkálatokat elvégezni.

A kiépítetlen sárrázókat a terv szerinti rétegrenddel kell megépíteni.

A függőleges forgalomtechnikai eszközöket az U-2 tervlapon jelölt helyeken ki kell helyezni

A meglévő szikkasztó árkokat tisztítani, helyreállítani szükséges csapadékvíz elvezetés keretében.

A közút alapadatai: Belterületi közút - B.VI.d.C. (Vt=30 km/h) o sávszám: 1 o aszfalt pálya szélessége: 3,50 m o Teherbíró padka:

kétoldali 1,00 m o forgalmi sáv szélesség: 2,75 m o korona szélessége: 5,50 m o Rézsű: 1:1 o Érintett ingatlanok: 614/4, 376/4, 576/5,

537/1, 376/6 hrsz

Meglévő út erősítés pályaszerkezete Vastagság Szerkezeti réteg 5 cm AC 11 kopó (N) 50/70 átlag 2,5 cm AC 11 kopó (N) 50/70 A

burkolatot baloldali 2,5 %, a földpadkát 5% lejtésűre kell kialakítani.

Útcsatlakozások pályaszerkezete Vastagság Szerkezeti réteg 5 cm AC 11 kopó (N) 50/70 6 cm AC 16 alap (N) 50/70 5 cm Z 0/22

kiékelés 20 cm M 56 útalap 20 cm Homokoskavics ágyazat 1 rtg geotextília A teherbíró padkát zúzottkő felhasználásával (20 cm vtg.

M56) kell megoldani, legalább TRγ 95 %-os tömörségi fokra kell tömöríteni.

Szikkasztó árok tisztítása:

A terven jelölt helyeken a meglévő árkokat 1:1 rézsűs kialakítással, 50 cm fenélkszélességgel és 50-80 m mélységgel vízszintes

fenékkel kell helyreállítani.

Időtartam: 12 hónap
Az uniós finanszírozású projekt vagy program neve: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00013
További információk:

A "II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk" ponthoz:

„TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00013 azonosító számú, Belterületi utak fejlesztése Pocsaj településen című projekt keretében Árpád

utca útburkolat felújítása”

Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001317132023/reszletek

honlapon korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetővé teszi a gazdasági szereplők részére.

Felhívjuk a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 11.§ (5) bekezdése alapján, ahol a Kbt. az

érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplőnek azt

kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.

Az értékelési szempontok körében meghatározott minőségi részszempontok tekintetében a pontozás a Közbeszerzési Hatóság a

nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról tárgyú Útmutatójára (KÉ 2020. évi 60. szám;

2020. március 25.) figyelemmel történik.

1) Kiegészítés a II.2.5) ponthoz (1): Az "1.) A teljesítésbe bevonásra kerülő MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) szakember útépítés

kivitelezés területén szerzett szakmai tapasztalata (min. 0, ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 36 hónap)" értékelési szempontnál

Ajánlatkérő azt értékeli, hogy az M.1.1. pont szerinti alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek hány hónap (többlet)

gyakorlati ideje/tapasztalata van útépítés és/vagy útfelújítás tárgyú építési beruházás(ok) megvalósításához kapcsolódóan. Ajánlatkérő

felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az értékelési szempontra bemutatni kívánt szakember nevét az ajánlatban kötelező feltüntetni,

annak elmulasztása a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjára figyelemmel az ajánlat érvénytelenségét eredményezi. Az alkalmassági

követelmény teljesülése, és az értékelésre kerülő tapasztalat ideje között átfedés nem lehetséges, a párhuzamos gyakorlati idők nem

adódnak egybe. Az értékelésre bemutatott tapasztalat idejének az alkalmassági követelmény teljesülését követő időszakból kell

származnia.

A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az M.1.1. pont szerinti szakember esetén 36 hónap és azt meghaladó többlettapasztalatra egyaránt

az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad ajánlatkérő. 0 hónap többlettapasztalat megléte esetén ajánlattevő 0

pontot kap.

2) Kiegészítés a II.2.5) ponthoz: Az "2. A teljesítésbe bevonásra kerülő MV-M(vagy azzal egyenértékű) szakember mélyépítés

kivitelezés területén szerzett szakmai tapasztalata (min. 0, ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 36 hónap" értékelési szempontnál

Ajánlatkérő azt értékeli, hogy az M.1.2. pont szerinti alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek hány hónap (többlet)

gyakorlati ideje/tapasztalata van útépítés és/vagy útfelújítás tárgyú beruházás(ok) megvalósításához kapcsolódó mélyépítési

tevékenységben. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az értékelési szempontra bemutatni kívánt szakember nevét az

ajánlatban kötelező feltüntetni, annak elmulasztása a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjára figyelemmel az ajánlat érvénytelenségét

eredményezi. Az alkalmassági követelmény teljesülése, és az értékelésre kerülő tapasztalat ideje között átfedés nem lehetséges, a

párhuzamos gyakorlati idők nem adódnak egybe. Az értékelésre bemutatott tapasztalat idejének az alkalmassági követelmény

teljesülését követő időszakból kell származnia.

A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az M.1.2. pont szerinti szakember esetén 36 hónap és azt meghaladó többlettapasztalat egyaránt az

értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad ajánlatkérő. 0 hónap többlettapasztalat megléte esetén ajánlattevő 0

Folytatás a III.1.1. pontban.

VI.1.3. pont folytatása (2):

6. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő - közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő, valamint adott esetben az alkalmasság

igazolásában résztvevő gazdasági szereplő aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírásmintáját egyszerű másolatban. (Ajánlatkérő kizárólag azon személyek aláírási címpéldányát, aláírási-mintáját kéri benyújtani, akik az

ajánlatban dokumentumokat aláírnak, kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesznek, vagy mint cégjegyzésre jogosult képviselő(k)

meghatalmazást ad(nak) olyan személy(ek)nek, akik az ajánlatban meghatalmazottként írnak alá). Amennyiben az ajánlattevő, vagy az

ajánlatban cégszerűen nyilatkozó erőforrást nyújtó gazdasági szereplő nem tartozik a 2013. évi V. törvény harmadik könyv harmadik

részének (Gazdasági Társaság) hatálya alá, elegendő, ha az ajánlattevő, illetve az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó erőforrást nyújtó

gazdasági szereplő az ajánlathoz olyan két tanú aláírásával ellátott dokumentumot csatol be, amelyen szerepel ezen szervezet, vagy

személy aláírása, és amely nyilatkozat alkalmas arra, hogy egyértelműen beazonosítható legyen a becsatolt nyilatkozatot aláíró

jogosultsága. Ajánlatkérő cégkivonat benyújtását nem kéri, a cégkivonatot ajánlatkérő vizsgálja elektronikus, hatósági, ingyenes

nyilvántartásból (www.e-cegjegyzek.hu). Változásbejegyzés: Amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van

folyamatban, ajánlattevőnek ajánlatához ugyanakkor csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az

annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [=ún. „e-tértivevény”-t és az „Informatikai vizsgálat eredménye”

elnevezésű dokumentumok 1-1 nyomtatott példányát, továbbá .xml file-ként nyomtatva a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű

dokumentum 1 nyomatott példányát (mellékletek nélkül)]. Amennyiben nincs változásbejegyzés folyamatban, erről szóló nemleges

nyilatkozat benyújtása is szükséges.

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: Magyarország_4125_Pocsaj_Árpád_utca

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel

szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

1) Kiegészítés a II.2.5) ponthoz (2):

3) Mindkét, szakemberrel kapcsolatos értékelési szempont esetén: A minőségi értékelési szempontokra tett vállalás alátámasztására:

Nyilatkozatok (2 külön nyilatkozat akkor is, ha ugyanazon szakember kerül bemutatásra) az M.1.1. és az M.1.2. szakember szakmai

többlettapasztalatáról. A nyilatkozat a szakember saját kezűleg aláírt nyilatkozata (önéletrajza), mely tartalmazza legalább az alábbi

adatokat/információkat: A szakember neve és személyazonosító adatai (születési hely és idő, anyja neve); a többlettapasztalat

igazolására bemutatandó építési beruházás tárgya (olyan részletezettséggel, hogy abból az értékelési szemponttal kapcsolatos

előírások teljesülése egyértelműen megállapítható legyen), megrendelője és kivitelezője, teljesítési ideje (év/hónap bontásban),

teljesítési helye, valamint a szakember betöltött munkaköre/feladatköre (olyan részletezettséggel, hogy abból az értékelési

szemponttal kapcsolatos előírások teljesülése egyértelműen megállapítható legyen), továbbá a szakember nyilatkozata arról, hogy a

teljesítés ideje alatt rendelkezésre fog állni.

4) Ár értékelési szempont: Egyösszegű nettó ajánlati ár.

II.2.7) "A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama" ponthoz:

12 hónap, de legkésőbb 2024.12.31-ig.

Ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban, mint „Kr.”) 4. § (1) szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban, mint „EEKD”) benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62. §-ában említett kizáró okok hiányát.

Az EEKD-ban a gazdasági szereplő (ajánlattevő, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért információkat.

Az ajánlatban a Kbt. 67. § (4) alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell.

Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(6) alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. III. fejezetében foglaltaknak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e vele szemben (nemleges nyilatkozat is csatolandó). Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ra és 74. § (1)-re, továbbá a Kr. 1-8., 10. és 12-16. §-okra.

A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó igazolási mód:

Az EEKD-ba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban. Ajánlatkérő az EEKD IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri. Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelménynek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6)-ra is figyelemmel:

Az M.1.1. és M1.2. pontok szerinti alkalamsságok esetében a szakember önéletrajzát, végzettségének igazolását, rendelkezésre állási nyilatkozatát. Az M2. referencia esetében a referenciaigazolást.

VI.1.3. pont folytatása (3):

7. Az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat

vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként meg kell, hogy feleljen a polgári perrendtartásról szóló törvény

szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.

8. Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű okiratok alkalmasak.

Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven került kiállításra, akkor az eredeti

dokumentum mellett csatolandó a magyar fordítás is. Ajánlatkérő nem várja el a szakfordításról és a tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI.

26.) MT rendelet szerinti hitelesített magyar fordítás becsatolását, elfogadja a Kbt. 47. § (2) bekezdés szerinti ajánlattevő általi

fordítást is. Ajánlattevő általi fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére

jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek, és a nyilatkozatát, valamennyi fordításhoz csatolja. A

fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős.

9. Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § rendelkezéseinek megfelelően biztosítja. Ha a hiánypótlással az

ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne

szükséges az újabb hiánypótlás - ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást. (Kbt. 71. § (6) bekezdése). 10. A szerződéskötés időpontjára a Kbt. 131. § (5)-(6)

bekezdése az irányadó.

11. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatba benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát ajánlatkérő jogosult a

Kbt. 69. § (13) és (14) bekezdésben leírtak szerint ellenőrizni.

12. Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó́ intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról szóló, 2022/576 EU rendelet 1. cikk 23. pontja nyomán életbe lépett, 833/2014/EU rendelet 5k. cikk szerinti tilalom vonatkozásában. Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatot minden közös ajánlattevőnek külön-külön kell kitöltenie és aláírnia.

Gazdasági és pénzügyi helyzet:

VI.3.4)" További információk" pont folytatása (2):

24. Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (6) bekezdése alapján rögzíti, hogy a tárgyi eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

25. Az eljárás során a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Papp-Lada Beáta, Lajstromszáma:00476,

26. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdéseiben meghatározottakat.

27. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a kizárólag Microsoft excel program kerekítésből adódó eltéréseket nem minősíti számítási hibának.

28. Részajánlattétel kizárásának indoka: a beszerzés tárgyának jellege nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt. A beszerzés

egységes beruházási feladat, amely útburkolat felújítására és csapadélkvíz elvezetés keretében szikkasztó árok tisztítására irányul, a

kivitelezés felosztása műszaki szempontból nem értelmezhető. A feladat megvalósítására gazdasági, műszaki és minőségi

szempontokra tekintettel egyaránt ésszerűtlen különböző gazdasági szereplőkkel több külön szerződést kötni. A gazdasági, műszaki,

minőségi, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy a közbeszerzés

egy részére történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel. A megvalósítandó beruházás komplex egész, egy

útszakasz burkolatának felújítására, valamin csapdaékvíz elvezetése keretében szikkasztó árok tisztítására irányul, így a megvalósíthatóságot nehezítené, illetve lehetetlenítené el a részekre

bontás. A feladatok munkanemekre való megbontása, ezzel több gazdasági szereplő részére történő munkaterület-átadás műszaki

értelemben rendkívül aggályos és ésszerűtlen. Ez esetben minden gazdasági szereplő maga gondoskodna az anyagmozgatásról, az

építési anyagok helyszínen történő deponálásáról, az építési munkaterület őrzéséről stb. Ezen munkák egy munkaterületen belül több

gazdasági szereplővel nem hangolhatók össze, a kivitelezés során a közös munkaterület mindenképpen fennakadásokat, nem várt

akadályközléseket és a teljesítés elhúzódását eredményezné. Mindemellett kiemelendő, hogy egy munkaterületen történő

munkavégzés esetén a párhuzamosságok (mint a gazdasági szereplők közötti összehangoltság nélküli szállítások vagy különböző, de

azonos munkát végző alvállalkozók bevonása, stb.) a költségek emelkedését, adott esetben megsokszorozódását eredményezné, mely

a gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethetetlen. Az egyértelmű felelősségvállalást, garanciát csak egészben történő ajánlattétellel és

kivitelezéssel lehet biztosítani. A beszerzés tárgya egy olyan komplex tevékenységet foglal magában, amely nem teszi lehetővé a

tevékenységek részekre bontását, mivel több nyertes ajánlattevő jelenléte a tevékenységeik maradéktalan ellátását, határidők

betartását veszélyezteti.

29. Az értékelési szempontok körében meghatározott minőségi részszempontok tekintetében a pontozás a Közbeszerzési Hatóság a

nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról tárgyú Útmutatójára (KÉ 2020. évi 60. szám;

2020. március 25.) figyelemmel történik.

30. Feltételes közbeszerzési eljárás a Kbt. 53.§ (6) bekezdése alapján: Megrendelő a beruházást a Vidékfejlesztési Program keretében

belül a Miniszterelnökség Területfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (továbbiakban: TOP), mint Támogató által

nyújtandó támogatásból finanszírozza. A támogatás intenzitása 100 %.

Továbbá jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 53. § (6) bekezdés alapján feltételes, azaz a szerződés akkor lép hatályba a közbeszerzési

eljárás feltételes jellege alapján a Kbt. 135. § (12) bekezdés szerint, amennyiben Megrendelő kézhez veszi az alábbi értesítéseket:

amennyiben a projekt becsült értékére többletforrási igény benyújtása is szükségessé válhat, így ennek a Támogató Hatóság részéről

történő elfogadásakor. Megrendelő dönthet úgy, hogy a szükséges forrást önerőből hozzárendeli, megelőlegezi. Amennyiben fél év

alatt a szerződés nem lép hatályba, a felek a kötelemből szabadulnak.

31. Ajánlatkérő által ismert jelenlegi projekt zárási határidő 2024.12.31. Amennyiben a projekt meghosszabbítására kerül sor, akkor a 12 hónapos teljesítési határidő az irányadó a szerződés teljesítése során, azzal, hogy a nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a projekt fizikai zárásáig meg kell valósítani a feladatokat, azonban ezen 12 hónapos időtartam a projekt határidő meghosszabbítása esetében sem növekedhet.

32. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § rendelkezésére tekintettel a Vállalkozó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy eleget tett az eljárást megindító Ajánlattételi

felhívásban meghatározott kötelezettségének, és a szerződés hatálybalépését követő 3

munkanapon belül rendelkezni fog legalább: min. 20 000 000 HUF/káresemény, min. 70 000 000 HUF/szerződéses időtartam értéket elérő kivitelezői (építési-szerelési) felelősségbiztosítással.

Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri.

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel:

P/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján az ajánlattevő csatolja nyilatkozatát a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából (út felújítása és/vagy bővítése és /vagy útépítés) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt mérlegfordulónappal lezárt üzleti évek közbeszerzés tárgyából (út felújítása és/vagy bővítése és /vagy útépítés) származó nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6)-(8) és (11) bekezdései is irányadóak.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

G.1.) Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben legalább nettó 60 millió Ft, a közbeszerzés tárgyából (út felújítása és/vagy bővítése és /vagy útépítés) származó árbevétellel.

Műszaki és szakmai képességek:

SZ.1. A 322/2015. (X.30.) Kr. 21.§ (1) bek. és a Kbt. 65.§ (1) bek. c) pontja alapján az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés tényét igazoló nyilvántartás kivonata, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolás vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentum, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetében a letelepedés szerinti ország nyilvántartásban szereplés tényét igazoló nyilvántartás kivonata, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagságot igazoló dokumentum.

Amennyiben nyilvántartásban szereplés ténye a kamarai nyilvántartásban a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerint ellenőrizhető, akkor dokumentum csatolása nem szükséges.

Amennyiben a nyilvántartásban szereplés tényének a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti ellenőrzésére nincsen mód, akkor a

nyilvántartás kivonata, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolás vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló

dokumentum csatolandó egyszerű másolatban. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetében a letelepedés szerinti ország nyilvántartásban szereplés tényét igazoló nyilvántartás kivonata, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagságot igazoló dokumentum csatolandó egyszerű másolatban.

A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetében a nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű fordítását kell benyújtani az Ajánlatkérő 69. § (4) szerinti felhívása alapján.

Az eljárás ajánalttételi szakaszávan az EEKD IV.. részének "alfa" szakasza elegendő.

Amennyiben az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelmény vonatkozásában más szervezet(ek) vagy személy(ek) kapacitására kíván támaszkodni a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan - szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt - kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri.

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel:

M/2. A 321/2015. (X. 30.) Korm.r. (a továbbiakban, mint „Kr.”) 21. § (2) bek. a) pontja alapján az ajánlattevő csatolja a jelen felhívás feladásától 5 évben befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett legjelentősebb építési beruházásait ismertető, a Kr. 22. § (3) bek. szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolás(oka)t. Az igazolás(ok)ban meg kell adni legalább a szerződést kötő másik fél nevét és székhelyét, az építési beruházás tárgyát és mennyiségét, a teljesítés kezdésének és befejezésének (a sikeres műszaki átadás-átvétel) idejét (év/hónap/nap) és helyét, továbbá az igazolás(ok)ban nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Közös ajánlattevők által történő teljesítés esetén a fenti adatokat a referenciaigazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az ajánlattevő saját teljesítése alapján az alkalmassága egyértelműen megállapítható legyen [figyelemmel a Kr. 22. § (5)-re is]. A referenciamunka akkor tekinthető a felhívás feladásától visszafelé számított 5 éven belül teljesítettnek, ha a teljesítés befejezésének (sikeres műszaki átadás-átvétel) időpontja erre az időszakra esik, de a teljesítés legfeljebb 8 éven belül megkezdődött.

M.1.1-M1.2. A Kr. 21. § (2) bek. b) pontja alapján az ajánlattevő cégszerű nyilatkozattal ismertesse azoknak a szakembereknek a nevét, képzettségét, gyakorlatát - az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény pontos betűjelének megjelölésével együtt -, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Az előírt végzettség a végzettséget/képzettséget igazoló dokumentum egyszerű másolatban történő benyújtásával, a gyakorlat az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó. Az önéletrajznak az egyes szakmai tapasztalatok időtartamát (legalább az alkalmasság megállapításához szükséges mértékben) év/hónap pontossággal kell tartalmaznia, továbbá tartalmaznia kell a szakember munkáltatóját az ajánlattételi határidő időpontjában. A szakmai tapasztalat vonatkozásában az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele a szakember szakmai tapasztalatába, továbbá a figyelembe vett hónapok számába Ajánlatkérő teljes hónapként beleszámítja a gyakorlat kezdő és végső hónapját is. Csatolni szükséges továbbá a teljesítésbe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy Ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében az Ajánlattevő által megjelölt pozícióban részt vesz, valamint a betöltendő pozíciónak megfelelő jogosultsággal a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog.

Amennyiben a szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban az ajánlattétel időpontjában szerepel, a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget/szakképzettséget és szakmai tapasztalatot az érvényes jogosultság igazolja (saját kezűleg aláírt önéletrajzot ebben az esetben is csatolni szükséges, feltüntetve az önéletrajzban a szakember kamarai nyilvántartási számát és a releváns jogosultsága első megszerzésének időpontját).

Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a Kbt. 65. § (7)-(9) és (11) bekezdésében foglaltak alapján támaszkodhat.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésében foglaltakra.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1.1. Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a szerződés teljesítése során igénybe venni kívánt alábbi

SZAKEMBERREL:

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. r. 1. sz. melléklet VI. Felelős

műszaki vezetés fejezet 3. rész 2. sor „Közlekedési építmények szakterület” MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) kategóriájú felelős

műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel) és

szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel. Az előírt jogosultsággal az ajánlattételkor a szakembernek még nem szükséges rendelkeznie.

Ajánlatkérő az útfelújításból származó tapasztalatot is elfogadja,

A szakember alkalmassági követelményen felüli többlettapasztalatát Ajánlatkérő értékelési szempontként értékeli.

M.1.2.

műszaki vezetés fejezet 2. rész 2. sor „Mélyépítési és mélyépítési műtárgyak szakterület” MV-M (vagy azzal egyenértékű) kategóriájú

felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel)

és szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel.

A szakember alkalmassági követelményen felüli többlettapasztalatát Ajánlatkérő értékelési szempontként értékeli.Az előírt jogosultsággal az ajánlattételkor a szakembernek még nem szükséges rendelkeznie.

A szakemberek között átfedés megengedett, vagyis egy szakember mindkét alkalmassági követelményt igazolhatja.

M.2. Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben

befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett, legalább 400 fm hosszúságú út út felújítására és/vagy bővítésére és /vagy útépítésre vonatkozó referenciával. Az alkalmassági követelmény több referenciából is teljesíthető.

SZ.1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő - amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges - nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei:

Jótállás: Ajánlattevő a szerződés hibátlan teljesítésének a biztosítására a sikeres műszaki átadás-átvételt követően kiadott teljesítési

igazolás keltétől Ajánlattevő vállalása szerint (minimálisan. 12 hónap)

Késedelmi kötbér: Nyertes ajánlattevő amennyiben olyan okból, amelyért felelős késedelembe esik (a szerződésben rögzített határidőt

elmulasztja), késedelmi kötbér fizetésére köteles. A késedelmi kötbér mértéke a nettó vállalkozó díj 1 %-a / nap, minden megkezdett

(késedelemmel érintett) naptári nap után, de maximum a nettó vállalkozói díj 20 %-a.

Meghiúsulási kötbér: Amennyiben olyan okból, amiért a nyertes ajánlattevő felelős a szerződés teljesítése meghiúsul, köteles a

nyertes ajánlattevő Ajánlatkérő felé a nettó vállalkozói díj 20 %-ának megfelelő meghiúsulási kötbért megfizetni. Ajánlatkérő a

szerződés teljesítése során alkalmazza a Ptk. 6:187. § (1)-(2) bekezdésének rendelkezéseit.

Jótállási biztosíték: nettó ajánlati ár 5 %-a. Részletek a szerződéstervezetben.

Hibás teljesítési kötbér:

Hibás teljesítési kötbér: A nettó vállalkozói díj 5%-a / hibás teljesítés. Hibás teljesítési kötbér legfeljebb 3 alkalommal érvényesíthető,

melyet követően Megrendelő a szerződést felmondhatja, illetve attól elállhat, mely esetekben Megrendelő a már érvényesített hibás

teljesítési kötbér összegével csökkentett összegű meghiúsulási kötbért érvényesít.

A hibás teljesítési kötbér összege a hibás teljesítés pillanatától esedékes.

Megrendelő a hibás teljesítési kötbér összegét jogosult a Vállalkozó által kiállított számlába beszámítani a Kbt. 135. § (6)

bekezdésében foglaltak figyelembe vételével.

Amennyiben a számlából történő levonásra nincs lehetőség, vagy a számla összege nem nyújt fedezetet a teljes követelésre, akkor a

hibás teljesítési kötbér alapján esedékes összeget a Vállalkozó köteles 10 napon belül a Megrendelőnek átutalni.

Teljesítési biztosíték: Ajánlatkérő a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként a szerződés szerinti

nettó ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összegben teljesítési biztosítékot köt ki. A teljesítési biztosíték - a nyertes ajánlattevő

választása szerint - a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontja szerinti formában teljesíthető, amelyet legkésőbb a szerződés

hatálybalépését követő 5 munkanapon kell rendelkezésre bocsátani, illetve igazolni és a végteljesítésre vonatkozó teljesítés igazolás

kiadásának időpontjáig fenn kell állnia.

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). A pénzügyi fedezetet Ajánlatkérő a

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00013 számú konstrukció keretében Európai Uniós forrásából biztosítja. A finanszírozás formája:

utófinanszírozás.

A támogatás mértéke a projekt elszámolható összköltségének: 100 %-a.Ajánlatkérő többlettámogatást kíván igénybe venni ezen felül.

Megrendelő a szerződésben foglalt nettó kivitelezői díj legfeljebb 30 %-ánák megfelelő mértékű előleg igénylésére lehetőséget

biztosít. Kivitelező (amennyiben igényel előleget) 1 db előlegszámla, valamint 4 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására

jogosult a szerződéstervezetben rögzített fizetési ütemezés szerint (15-30-50 és 80 %-os teljesítésnél, végszámla 100 %-os

teljesítésnél). A számlák kifizetése a műszaki ellenőr általi teljesítésigazolás alapján, szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelően

kiállított számla alapján, a számlának az Ajánlatkérő általi kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül, banki átutalással történik.

Irányadó jogszabályi rendelkezések: Kbt. 135. § (1), (5)-(6); 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §; Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés.

Tárgyi eljárásban 10 % tartalékkeret kerül alkalmazásra, amelyet az ajánlati árnak tartalmaznia kell.

Az előleg az 1. és a 2. részszámlából kerül levonásra arányosan.

Eljárás
Jogalap: 32014L0024
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 10:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 2 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2023-11-27 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 12:00
Hely: Az ajánlatok felbontására a Kbt. 68.§-a és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a
irányadó.
További információk:

Az ajánlatok felbontására a Kbt. 68.§-a és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a

irányadó.

Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): 1. A teljesítésbe bevonásra kerülőMV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) szakember útépítés és/vagy útfelújítás kivitelezés területén szerzett szakmai tapasztalata (min. 0, ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 36 hónap)
Minőségi kritérium (súlyozás): 10
Minőségi kritérium (név): 2. A teljesítésbe bevonásra kerülő MV-M (vagy azzal egyenértékű) szakember mélyépítés kivitelezés területén szerzett szakmai tapasztalata (min. 0, ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 36 hónap
3. Többletjótállás időtartama (egész hónapban megadva) (a minimálisan előírt 12 hónapon felül, az ajánlati elem legkedvezőtlenebb mértéke: 0 hónap; legkedvezőbb mértéke: 24 hónap)
Ár (súlyozás): 70

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: 15728465209
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Papp Lada Beáta
A vevő profiljának címe: https://pocsaj.hu/ 🌏
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001317132023/reszletek 🌏

Hivatkozás
További információk

A IV.2.6. ponthoz: Ajánlatkérő a 2 hónap alatt 60 napot ért az ajénlati kötöttség esetében.

A részekre bontés kizárásának okai: A beszerzés tárgyának jellege nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt. A beszerzés

egységes beruházási feladat, egy csapadékvíz-elvezető rendszer csatornáinak felújítására, valamint útburkolat felújítására irányul, a

kivitelezés felosztása műszaki szempontból nem értelmezhető. A feladatok megvalósítására gazdasági, műszaki és minőségi

szempontokra tekintettel egyaránt ésszerűtlen különböző gazdasági szereplőkkel több külön szerződést kötni. A gazdasági, műszaki,

minőségi, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy a közbeszerzés

egy részére történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel. A megvalósítandó beruházás komplex egész, egy

csapadékvíz-elvezető rendszer kivitelezésére, valamint ezzel együtt útburkolat javítására irányul, így a megvalósíthatóságot nehezítené, illetve lehetetlenítené el a részekre