Berettyóújfalu - Békéscsaba eng.+kivit. terv

Építési és Közlekedési Minisztérium

Berettyóújfalu - Békéscsaba közötti 2x2 sávos közúti kapcsolat engedélyezési- és kiviteli terveinek készítése 4 részben:
1. rész: Körösladány elkerülő út engedélyezési- és kiviteli tervének elkészítése (K047.27)
2. rész: Köröstarcsa elkerülő út engedélyezési- és kiviteli tervének elkészítése (K047.28)
3. rész: Mezőberény elkerülő út engedélyezési- és kiviteli tervének elkészítése (K047.21)
4. rész: Mezőberény - Békéscsaba közötti szakasz engedélyezési és kiviteli tervének elkészítése (K047.29)

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2023-11-22. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2023-10-20.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

Kicsoda?

• Építési és Közlekedési Minisztérium

Mi az?

Hol?

• Budapest › Budapest

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2023-10-20	Ajánlati felhívás
2024-10-18	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2026-04-22	Tájékoztató az eljárás eredményéről

Ajánlati felhívás (2023-10-20)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Mérnöki tervezési szolgáltatások
Hivatkozási szám: EKR001244942023
Rövid leírás:

Berettyóújfalu - Békéscsaba közötti 2x2 sávos közúti kapcsolat engedélyezési- és kiviteli terveinek készítése 4 részben: 1. rész: Körösladány elkerülő út engedélyezési- és kiviteli tervének elkészítése (K047.27) 2. rész: Köröstarcsa elkerülő út engedélyezési- és kiviteli tervének elkészítése (K047.28) 3. rész: Mezőberény elkerülő út engedélyezési- és kiviteli tervének elkészítése (K047.21) 4. rész: Mezőberény - Békéscsaba közötti szakasz engedélyezési és kiviteli tervének elkészítése (K047.29)

Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Szolgáltatások
Szabályozás: Európai Unió
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Mérnöki tervezési szolgáltatások 📦
További CPV-kód: Mérnöki tervezési szolgáltatások 📦
Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Budapest 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság
Ajánlatkérő neve: Építési és Közlekedési Minisztérium
Postacím: Alkotmány Utca 5
Postai irányítószám: 1054
Postai város: Budapest
Kapcsolat
Internetcím: https://kormany.hu/epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium 🌏
E-mail: kozbeszerzes@ekm.gov.hu 📧
Telefon: +36 14354833 📞
Fax: +36 14368560 📠
Dokumentumok URL-je: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001244942023/reszletek 🌏
Részvételi URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001244942023/reszletek 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2023-10-20 📅
Benyújtási határidő: 2023-11-22 📅
Közzététel dátuma: 2023-10-25 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2023/S 206-648344
HL-S szám: 206
További információk

A II.2.7. pont folytatása: a 800 naptári nap tervezett határidő, a tervezési szerződéses megállapodás 5.3. és 5.4. pontja részletezi a kötbérterhes határidőket. A II.2.7. pontban feltüntetett időtartam tartalmazza a közbeszerzési dokumentumokban és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott Ajánlatkérő és egyéb érintettek véleményezési, jóváhagyási, továbbá a hatósági engedélyezési átfutási időket is a Tervezési Szerződéses Megállapodásban foglaltakkal összhangban.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Berettyóújfalu - Békéscsaba közötti 2x2 sávos közúti kapcsolat engedélyezési- és kiviteli terveinek készítése 4 részben:

1. rész: Körösladány elkerülő út engedélyezési- és kiviteli tervének elkészítése (K047.27)

2. rész: Köröstarcsa elkerülő út engedélyezési- és kiviteli tervének elkészítése (K047.28)

3. rész: Mezőberény elkerülő út engedélyezési- és kiviteli tervének elkészítése (K047.21)

4. rész: Mezőberény - Békéscsaba közötti szakasz engedélyezési és kiviteli tervének elkészítése (K047.29)

A rész elnevezése: Körösladány elkerülő út eng. és kivit terv
A rész száma: 1
Rövid leírás:

A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében Ajánlatkérő jelen felhívásban és egyéb a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre hivatkozhat. Minden ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatot jelen felhívásban előírt, vagy az azzal - az adott termék vonatkozásában a részletes műszaki paraméterek tekintetében - egyenértékű termékre lehet tenni. A műszaki tartalom értékelése során az egyenértékűséget Ajánlatkérőnek kell megítélni, amely eldöntéséhez minden adatot Ajánlattevőnek kell megadnia. Ajánlattevő kötelessége tehát annak bizonyítása az ajánlatban, hogy a megajánlott termék az Ajánlatkérő által meghatározott termékkel egyenértékű. Ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékre is tehető ajánlat.

Időtartam: 800 nap
További információk:

A rész elnevezése: Köröstarcsa elkerülő út eng. és kivit terv
A rész száma: 2
Rövid leírás:

A rész elnevezése: Mezőberény elkerülő út eng. és kivit terv
A rész száma: 3
Rövid leírás:

Időtartam: 700 nap
További információk:

A II.2.7. pont folytatása: a 700 naptári nap tervezett határidő, a tervezési szerződéses megállapodás 5.3. és 5.4. pontja részletezi a kötbérterhes határidőket. A II.2.7. pontban feltüntetett időtartam tartalmazza a közbeszerzési dokumentumokban és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott Ajánlatkérő és egyéb érintettek véleményezési, jóváhagyási, továbbá a hatósági engedélyezési átfutási időket is a Tervezési Szerződéses Megállapodásban foglaltakkal összhangban.

A rész elnevezése: Mezőberény - Békéscsaba szakasz eng. és kivit terv
A rész száma: 4
Rövid leírás:

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely:

Magyarország_1134_Budapest_Váci_út_45.

Magyarország_1134_Budapest_Váci_45.

Magyarország_1134_Budapest_Váci_út_45

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

Valamennyi rész tekintetében:

- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és az alk. ig. részt vevő gazd. szereplő, aki a Kbt. 62.§ (1)-(2)

bek. hatálya alá tartozik (figyelemmel a Kbt.62.§(3)és(5) bek-re és a Kbt.63.§(3)bek-re). Kbt.74.§(1) bek szerint ki kell zárni az eljárásból az ajánlattevőt, alvállalkozót, alk. igazolásában részt vevőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Valamennyirész tekintetében:

- Ajánlattevő(k), az alk. ig. részt vevő gazd. szereplő a 321/2015.(X.30.) Korm. r. (továbbiakban „Kr.”) 4.§ (1) bek szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban „EEKD”) benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62.§-ban említett kizáró okok hiányát,

- Az EEKD-ban a gazdasági szereplő(k) nyilatkozik, hogy a kizáró okok nem állnak fenn és megadja az eljárásban kért információkat. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy a Kbt. 69.§(4) bek. szerint benyújtandó ig. kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69.§ (11) bek. szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és - szükség esetén - hozzájáruló nyilatkozatot - azon adatbázisokat üzemeltető szervek kivételével, amely adatbázisok ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az ajánlatkérő számára a Kr. előírja,

- Nyilatkozni kell a Kbt. 67.§ (4) bek. alapján,

- A kizáró okok fenn nem állását az igazolások benyújtására felhívott [Kbt. 69. § (4)-(7)] gazd.szereplőknek a Kr. 8.§; 10.§, 12-14.§ és 16.§ szerint kell igazolnia,

- Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, valamint egy ajánlattevői nyilatkozatot, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e vele szemben (nemleges nyilatkozat is),

- Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64.§-ra, 69.§(11a) bek-re, valamint a Kr. 1-8,10,12-16. §-okra.

Szakmai nyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírások Kbt. 65. § (1) bek c) szerint:

SZT/1. Alkalmatlan AT, ha az építési beruházáshoz kapcsolódó mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország NYTában nem szerepel (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja), vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik (Kbt. 65. § (1) bek. c) pont és 322/2015. (X.30.) Korm.rend. 8.§ (1) bek.)

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban. Az ajánlatkérő valamennyi alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában előzetes igazolási módként elfogadja az ajánlattevők, érintett gazdasági szereplők EEKD IV. rész „alfa” pont szerinti egyszerű nyilatkozatát arról, hogy megfelelnek az alkalmassági minimumkövetelményeknek. (Kr. 2. § (5) bekezdése.)

AK Kbt.69.§(4), (6) bek.szerinti felhívására az alábbiak szerint:

SZT/1. AK a NYTban szereplés tényét a Kbt. 69.§(11)bek. szerinti NYTban (magyarországi letelepedésű AT esetén: Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében, https://www.mmk.hu) ellenőrzi. A NYTban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69.§(11) bek. szerinti NYTkban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a NYT kivonatának, a NYTt vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a NYTban szereplés tényét igazoló dok-nak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.

Amennyiben a Kbt. 69.§(11) bek. szerinti nyilvántartásokban vonatkozó adatok ingyenes / magyar nyelvű ellenőrzésére nincs mód, a nyilvántartás kivonatának, vagy a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak, vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dok-nak egyszerű másolatban történő benyújtása szükséges. Nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén benyújtandó a releváns igazolás vagy nyilvántartás magyar nyelvű fordítása is.

Az alk. igazolására a Kbt. 65.§(11)és 69.§(11) bek. is irányadóak.

AK felhívja a figyelmet a Kr. 24.§(1) bek-re, a 26. §-ra és a Kbt. 69.§(11) bek-re is.

Gazdasági és pénzügyi helyzet:

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági

követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel:

P/1. Ajánlattevőnek a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évből, a közbeszerzés tárgyából (közúti infrastruktúra fejlesztéshez kapcsolódó tervezési feladatok elvégzése) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételről szóló egyszerű nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

AK az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bek. foglalt lehetőségekre.

A Kbt. 65. § (6)-(8), (11) bek. és a Kr. 19. § (7) bek. megfelelően irányadó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladását megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgya (közúti infrastruktúra fejlesztéshez kapcsolódó tervezési feladatok elvégzése) szerinti általános forgalmi adó nélkül számított (nettó) árbevétele összesen nem éri el legalább az alábbi értékeket:

- 1. rész: 812 400 000 Ft

- 2. rész: 512 480 000 Ft

- 3. rész: 406 340 000 Ft

- 4. rész: 453 860 000 Ft

A P/1. pont szerinti alkalmassági követelménynek elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike megfelel, így elegendő, ha csak az egyik csatolja be a P/1. pont szerinti igazolást.

Amennyiben az AT (a gazdasági szereplő) működését később kezdte meg (és ezért nem rendelkezik közbeszerzés tárgya szerinti árbevételi adattal az előző három lezárt üzleti évben), úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt üzleti évek közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevétele összegének kell elérnie az előírt összeget.

Amennyiben AT nyilatkozatában kevesebb, mint három lezárt üzleti évet mutat be, amelyből azonban megállapítható az alkalmassági követelménynek való megfelelése, AK nem rendel el hiánypótlást a be nem mutatott lezárt üzleti év/évek tekintetében.

AK "közút" alatt az útügyi igazgatásról szóló 26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet 8.§ (1)-(2) bekezdés szerinti fogalmak érti, kivéve a (2) bekezdés c) -d) pontjait

AK „közúti infrastruktúra fejlesztése” alatt a 6/1998. (III. 11.) KHVM rendelet fejlesztés fogalmát érti, amelybe nem tartozik bele szennyvízvezeték és/vagy ivóvízvezeték és/vagy csapadékvíz elvezető rendszer.

Műszaki és szakmai képességek:

Valamennyi rész tekintetében:

Az alk. köv. való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdései szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban.

AK valamennyi alk. köv. vonatkozásában előzetes igazolási módként elfogadja az ATk, érintett gazdasági szereplők EEKD IV. rész „alfa” pont szerinti egyszerű nyilatkozatát arról, hogy megfelelnek az alk. köv.nek. (Kr. 2. § (5) bekezdése.)

Az igazolások benyújtására felhívott AT-nek az alábbiak szerint kell igazolni az alk. köv.nek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) -(6) és (7) bekezdéseire is figyelemmel:

M/1. ATnek a Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladásától visszafelé számított 6 év legjelentősebb befejezett közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatásainak (referenciáinak) ismertetését, a Kr. 22. § (1) bek. a)-b) pontjai alapján a szerződést kötő másik féltől (ajánlattevőtől, vagy az alkalmasság igazolásában rész vevő más szervezettől) származó referencia igazolással, vagy nyilatkozattal.

A referenciaigazolásnak / nyilatkozatnak minimálisan a következőket kell tartalmaznia:

- a szerződést kötő másik fél megnevezését és székhelyét;

- szolgáltatás tárgyát, mennyiségét (az alkalmassági követelmény szerinti tartalommal);

- a teljesítés idejét (a kezdés és befejezés időpontját év-hónap-nap pontossággal megjelölve);

- a referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat kiállítójának nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Az igazolás/nyilatkozat tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került.

AK a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe a Kr. 21. § (3a) bek. b) pontja alapján.

Amennyiben AT a referenciát közös ajánlattevőként teljesítette, úgy az igazolásból, vagy nyilatkozatból egyértelműen ki kell derülnie annak is, hogy az AT a referencia mely részeit (elvégzett munkarészek(ek) megjelölésével) teljesítette. Amennyiben a referencia igazolás, vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ATk által végzett munkák elkülönítésével, úgy a Kr. 22. § (5) bekezdés szerinti adatok feltüntetése is szükséges.

A Kr. 22. § (5) bekezdés, valamint a Kbt. 140. § (9) bekezdés is irányadó.

M/2. A Kr. 21. § (3) bek b) pontja szerint, azoknak a szakembereknek - különösen a minőség ellenőrzéséért felelőseknek - a megnevezése, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, valamint az alábbi dokumentumok becsatolása:

- saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz és rendelkezésre állási nyilatkozat,

- a szakemberek végzettségét /képzettségét igazoló okiratok.

A Kbt. 69. § (7) bekezdése alapján ATnek a szakmai önéletrajzokat, a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot és a végzettséget/képzettséget igazoló dokumentumot- többlettapasztalat megajánlása esetén- már az ajánlatban szükséges benyújtania, tekintettel arra, hogy az M/2. alkalmassági követelmények tekintetében megjelölt szakemberek többlettapasztalatát AK az értékelés során

figyelembe veszi.

Az önéletrajznak tartalmaznia kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakember vonatkozásában a tapasztalat megítélése szempontjából lényeges adatokat (végzettség, beruházás, ellátott feladat, munkakör, tevékenység ismertetése, kezdő és befejező ideje (év, hónap), az ajánlattétel időpontjában kivel áll munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban).

A rendelkezésre állási nyilatkozatnak tartalmaznia kell a szakember nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerz. teljesítése alatt rendelkezésre fog állni. AK a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi; A 2.1. minőségi részszempontra bemutatott projektek időben átfedésben lehetnek egymással és az alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakmai gyakorlattal, az átfedés lehetőségét tehát Ajánlatkérő kizárólag a projektek tekintetében zárja ki, időben nem. A 2.2-2.5. minőségi szempontokra bemutatott szakmai gyakorlat nem lehet sem időbeni, sem tárgyi átfedésben az alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakmai gyakorlattal. Az előírt képesítési, jogosultsági követelmények tekintetében a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést minden esetben érteni kell; az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és felelőssége. Amennyiben az adott szakember által ellátott feladat tekintetében a felhívás/dokumentáció fogalommeghatározást tartalmaz, a szakember által ellátott feladat bemutatásának a definíció minden elemét tartalmaznia kell, vagy a szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy a szakmai önéletrajzban használt fogalmak megegyeznek az AK által a felhívásban rögzített fogalommeghatározásban foglaltakkal. Nem Magyarországon szerzett szakmai tapasztalat esetén vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 1-2. §-ában meghatározottaknak megfelelő, azzal egyenértékű vasúti hálózaton szerzett szakmai tapasztalat fogadható el. Az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő feladata és felelőssége. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6)-(7), (9) és (11)-(12) bekezdései, a 69. § (11a) bekezdése és a Kr. 24. § (1) bek. és 30. § (4) bek, valamint a 60/2011. (XI. 25.) NFM rendelet 2. § (3) bekezdése is irányadó.

A szakképzettség egyenértékűségének bizonyítása ajánlattevő kötelezettsége.

Az M/1. alk. követelmény körében az AK által előírt fogalommeghatározás valamennyi elemének való megfelelésnek a referenciaigazolás tartalma alapján megállapíthatónak kell lennie, ide nem értve a jogszabály által definiált fogalmakat.

AK az M/2. alk. köv. (szakemberek) esetén a fogalmak tartalma vonatkozásában elfogadja, ha nem kerül ismertetésre valamennyi fordulat, de a szakember a szakmai önéletrajzban és/vagy a rendelkezésre állási nyilatkozat részeként és/vagy a szakember által megtett egyéb nyilatkozatban hivatkozik arra, hogy a megjelölt munkakör/pozíció/feladat/munka tartalma azonos az ajánlati felhívásban megadott definícióval

A Kbt. 65. § (6) bekezdésének megfelelően az előírt műszaki, illetve szakmai alk. köv-nek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1. Alkalmatlan AT, ha nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző utolsó 6 évben teljesített, legfeljebb 9 éven belül megkezdett, szerződésszerűen és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciával:

M/1.1. Az 1. rész esetében: legalább 7 km hosszú, 2. rész esetében: legalább 2 km hosszú, 3. rész: 4 km hosszú, 4. rész esetében: legalább 3 km hosszú, új egybefüggő nyomvonalon tervezett, minimum 2x2 sávos országos közútra vonatkozó teljeskörű engedélyezési terveinek elkészítése, amely magában foglalta az építési engedélyezési eljárásban való közreműködést (azaz olyan részvétel, mely tartalmazza a Hatóság és egyéb közreműködő szakhatóságok által előírt és az útépítési engedély megszerzéséhez szükséges dokumentumok elkészítését).

M/1.2. Az 1. rész esetében: legalább 7 km hosszú, 2. rész: esetében: legalább 2 km hosszú, 3. rész: 4 km hosszú, 4. rész esetében: legalább 3 km hosszú, új egybefüggő nyomvonalon tervezett, minimum 2x2 sávos országos közútra vonatkozó teljeskörű kiviteli terveinek elkészítése, szerződésszerűen teljesített munkára vonatkozó referenciával.

M/1.3. Az 1. és 3. rész esetében: Legalább 1 db országos közút és vasút különszintű keresztezésére vonatkozó teljeskörű engedélyezési és/vagy teljeskörű kiviteli tervdokumentáció elkészítése, szerződésszerűen teljesített munkára vonatkozó referenciával.

M/1.4. A 2. és 4. rész esetében: Legalább 2 km hosszú meglévő országos közút minimum 2x2 sávra való bővítésének teljeskörű engedélyezési terveinek elkészítése, amely magában foglalta az építési engedélyezési eljárásban való közreműködést (azaz olyan részvétel, mely tartalmazza a Hatóság és egyéb közreműködő szakhatóságok által előírt és az útépítési engedély megszerzéséhez szükséges dokumentumok elkészítését) és/vagy teljeskörű kiviteli terveinek elkészítése, szerződésszerűen teljesített munkára vonatkozó referenciával.

M/1.5) Az 1. és 2. rész esetében: legalább 1 db legalább 20 m támaszközű, vízfolyás feletti, minimum 2x2 sávos új országos közúti híd tervezését tartalmazó teljeskörű engedélyezési és/vagy teljeskörű kiviteli terveinek elkészítése tárgyú, szerződésszerűen teljesített munkára vonatkozó referenciával

Az M.1.1 és M.1.2. pont szerinti referencia részenként és alkalmassági követelményenként külön-külön legfeljebb 1 db szerződéssel igazolható.

Az M.1.4. szerinti referencia alk. köv. az eljárás 2. és 4. része vonatkozásában részenként külön-külön legfeljebb 1 szerződéssel igazolható.

Az M/1.5) pont szerinti referenciát AT eljárási részenként külön-külön legfeljebb 1 db szerződéssel igazolhatja, de ugyanaz a referencia mindkettő rész tekintetében bemutatható, amennyiben az előírt köv-nek megfelel.

M/2. Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem állnak rendelkezésére minimum az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberek:

M/2.1. valamennyi rész vonatkozásában: legalább 1 fő projektvezető szakember, aki rendelkezik:

a) a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „KÉ-K” (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) szakképzettséggel és tapasztalattal vagy „KÉ-K” (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultsággal, valamint

b) legalább 36 hónap országos közút tervezése területén szerzett projektvezetői és/vagy projektvezető-helyettesi szakmai tapasztalattal.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy az alkalmassági követelménynek történő megfelelés igazolására bemutatott projektek tekintetében az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe. A b) pont tekintetében csak az a) pontra bemutatott tapasztalatot, vagy a jogosultság megszerzését időben követő szakmai tapasztalatot fogad el AK.

M/2.2 valamennyi rész vonatkozásában: legalább 1 fő úttervező szakember, aki rendelkezik:

a) 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „KÉ-K” (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) szakképzettséggel és tapasztalattal vagy

b) „KÉ-K” (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal és

c) legalább 36 hónap országos közút tervezése területén szerzett útépítési szakági tervezői szakmai tapasztalattal.

(a c) pont esetén a jogosultság megszerzése előtti és utáni időszak is bemutatható)

A fenti a) és b) pontok közül elegendő ha egynek felel meg AT, azonban a c) pontnak való megfelelés az a)/b) pontoknak való megfelelés mellett szükséges.

M/2.3. az eljárás 1. és 2. része vonatkozásában: legalább 1 fő hídszerkezeti tervező szakember, aki rendelkezik:

a) a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti „HT” (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel és tapasztalattal vagy

b) „HT” (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal, és

c) legalább 36 hónap országos közúti tervezési területen hídszerkezeti tervezési szakterületen szerzett szakmai tapasztalattal.

(a b) pont esetén a jogosultság megszerzése előtti és utáni időszak is bemutatható

A fenti a) és b) pontok közül elegendő, ha egynek felel meg Ajánlattevő, azonban a c) pontnak való megfelelés az a)/b) pontoknak való megfelelés mellett szükséges.

M/2.4. az eljárás 3. és 4. része vonatkozásában:

legalább 1 fő tartószerkezeti tervező szakember, aki rendelkezik:

a) a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti „T” (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel és tapasztalattal vagy

b) „T” (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal, és

c) legalább 36 hónap országos közúti tervezési területen tartószerkezeti tervezési szakterületen szerzett szakmai tapasztalattal.

M/2.5 valamennyi rész vonatkozásában: legalább 1 fő természetvédelmi szakember, aki rendelkezik:

a) a 297/2009. (XII.21.) Kr. szerinti SZKV 1.1-1.4 (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel vagy SZKV 1.1-1.4 (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal, és

b) legalább 36 hónap országos közút tervezésével összefüggésben, környezetvédelem szakterületen szerzett szakmai tapasztalattal.

a b) pontra a jogosultság megszerzése előtti és utáni időszak is bemutatható.

Egy szakember valamennyi részre bemutatható, valamennyi rész esetében egy ember csak egy pozícióra jelölhető.

A végzettség és/vagy képzettség egyenértékűségének bizonyítása AT kötelessége és felelőssége. Külföldön szerzett végzettségek egyenértékűségének bizonyítása (figyelembe véve a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. tv. rendelkezéseit is) az ajánlatban ajánlattevő kötelezettsége és felelőssége.

Ajánlatkérő az egyes szakemberek esetén előírt szakmai gyakorlat meglétét legkorábban az előírt végzettség megszerzésétől kezdve számítja.

Folyt.: VI.3. pontban

Információk egy adott szakmáról: Services
A vonatkozó jogszabályi vagy szabályozási rendelkezésekre való hivatkozás: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet, 297/2009. (XII.21.) Kr.
A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei:

Valamennyi rész vonatkozásában:

Teljesítési-, jótállási biztosíték (nettó tervezési díj 5%-5%-a), közreműködési biztosíték (nettó tervezési díj 1%-a), Kbt. 134. § (1)-(4) bek. szerint.

Jótállási idő: 36 hónap.

Szavatossági idő: 60 hónap

Késedelmi kötbér: a késedelemmel érintett (rész)teljesítés nettó tervezési díja alapján számított 0,5% kötbér/naptári nap (max.: az adott (rész)teljesítés nettó terv. díjának 15%-a).

Hibás teljesítési kötbér: 15%, alapja a (rész)teljesítés nettó tervezési díja.

Meghiúsulási kötbér: nettó tervezési díj 20%-a.

Ajánlatkérő előleget nem biztosít.

Ajánlattétel, szerződés, kifizetés devizaneme: HUF. A szerződés hazai finanszírozású.

A finanszírozás típusa: utófinanszírozású.

Az ellenszolg. teljesítésére vonatkozó jogszabályok különösen:

- Kbt. 135. § (1), (5)-(6), (11) bek.

- Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.

- 2017. évi CL. tv.

A részletes fizetési feltételeket, valamint a számlázási ütemezést a szerződéstervezet tartalmazza.

Eljárás
Jogalap: 32014L0024
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 13:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 1 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2023-11-22 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 15:00
Hely: Az ajánlatok bontása az EKR rendszerben történik.
További információk: Az ajánlatok felbontására Kbt. 68. § és 424/2017. Kr. 15. § az irányadó
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): 2.1. Az AF III.1.3) M/2.1. pont szerinti alk. köv. igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményben meghatározott gyakorlaton felüli szakmai gyakorlata projektvezetőként és/vagy projektvezető-helyettesként olyan projektben, amely országos közút tervezésére vonatkozott (min. 0 db, max. 5 db) (db)
Minőségi kritérium (súlyozás): 20
Minőségi kritérium (név): 2.2. Az AF III.1.3) M/2.2. pont szerinti alk. köv. igazolására bemutatott szakember az M/2.2 c) alpont szerinti alk. köv.en felül országos közút tervezése területén szerzett útépítési szakági tervezői többlettap. hónapokban megadva (max. 36 hó) (hó)
Minőségi kritérium (súlyozás): 10
Minőségi kritérium (név): 2.3. Az AF III.1.3) M/2.3. pont szerinti alk. köv. igazolására bemutatott szakember az M/2.3 c) alpont szerinti alk. köv.en felül országos közúti tervezési területen szerzett hídszerkezeti tervezési többlettap. hónapokban megadva (max. 36 hó) (hó)
2.4. Az AF III.1.3) M/2.5. pont szerinti alk. köv. igazolására bemutatott szakember az M/2.5 b) alpont szerinti alk. köv.en felül országos közút tervezésével összefüggésben környezetvédelem szakterületen szerzett szakértői többlettap. hónapokban megadva (max. 36 hó) (hó)
Ár (súlyozás): 50
Minőségi kritérium (név): 2.2. Az AF III.1.3) M/2.2. pont szerinti alk. köv. igazolására bemutatott szakember az M/2.2 c) alpont szerinti alk. köv.en felülországos közút tervezése területén szerzett útépítési szakági tervezői többlettap. hónapokban megadva (max. 36 hó) (hó)
2.3. Az AF III.1.3) M/2.3. pont szerinti alk. köv. igazolására bemutatott szakember az M/2.3 c) alpont szerinti alk. köv.en felül országos közúti tervezési területen szerzett hídszerkezeti tervezési többlettap. hónapokban megadva (max. 36 hó) (hó)
2.4. Az AF III.1.3) M/2.5. pont szerinti alk. köv. igazolására bemutatott szakember az M/2.5 b) alpont szerinti alk. köv.en felül országos közút tervezésével összefüggésben környezetvédelem szakterületen szerzett szakértői többlettap. hónapokban megadva (max. 36 hó) (hó)
2.3. Az AF III.1.3) M/2.4. pont szerinti alk. köv. igazolására bemutatott szakember az M/2.4 c) alpont szerinti alk. köv.en felül országos közúti tervezési területen szerzett tartószerkezeti tervezési többlettap. hónapokban megadva (max. 36 hó) (hó)

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: 15847397241
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Közbeszerzési Főosztály
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001244942023/reszletek 🌏

Hivatkozás
További információk

Valamennyi rész vonatkozásában:

1. Az ajánlattétel ajánlati biztosíték nyújtásához kötött, melynek mértéke 1. rész: 24 000 000 Ft., 2. rész: 15 000 000 Ft, 3. rész: 8 100 000 Ft, 4. rész: 9 100 000 Ft. Az ajánlati biztosíték ajánlattevő választása szerint teljesíthető a Kbt. 54. § (2) bekezdés szerinti módok bármelyikén. Készpénz átutalással, az előírt pénzösszegnek az Építési és Közlekedési Minisztérium számlájára történő befizetésével a 10032000-00003582-09030013 (IBAN: HU53 1003 2000 0000 3582 0903 0013, SWIFT: HUSTHUHB) számú letéti számlájára. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell. Az ajánlati biztosítékra vonatkozó részletes szabályokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban és a KD-ban meghatározott valamennyi dokumentumot (űrlapot, elektronikusan csatolandó nyilatkozatot / igazolást). Az ajánlat megtételével kapcsolatban AK kifejezetten felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § rendelkezéseire.

3. AK a hiánypótlást a Kbt. 71. §-ban meghatározottak szerint biztosítja, azzal, hogy ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, akkor az ajánlatkérő kizárólag egy alkalommal fog újabb hiánypótlást elrendelni (Kbt. 71.§ (6) bek).

4. AK a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot alkalmazza.

5. AK nem írja elő a Kbt.66.§ (6)bek.szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését.

6. Nyertes AT köteles a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítást kötni, amely megfelel a Tervezési Szerződéses Megállapodásban (TSZM) részletezetteknek szerint.

7. AK kizárja a Kbt. 35.§ (8) alapján projekttársaság létrehozását.

8. AK az ATk alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.

9. Ért. szemp.: a legjobb ár-érték arány, a II.2.5) pontban meghatározott részszempontok szerint. Pontszám: 0-10 pont; 0 pont a legrosszabb, 10 pont a legjobb érték. Értékelési módszer: ár esetén: fordított arányosítás, 1. minőségi részszem.: pontkiosztás, 2-4. minőségi részszempont: egyenes arányosítás.

10. AK - különösen a IV.2.6) pont esetében - 1 hónap alatt 30 napot ért.

11. FAKSZ: Pintér Kristóf, 00936

12. Jelen felhívásban, valamint a KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., végrehajtási rendeletei (különös tekintettel az az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet), továbbá a magyar jog rendelkezései az irányadóak.

13. Az ajánlatot a Kbt. 40-41/B §-a alapján elektronikus példányban kell benyújtani. Elektronikus példánynak a teljes ajánlatot elektronikusan megjeleníthető formátumban (.tif, vagy .jpeg, vagy .pdf) kell tartalmaznia. Ha valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell megtenni, ha nem áll rendelkezésre a nyilatkozat benyújtható a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia az EKR-ben rendelkezésre bocsátott elektronikus űrlap formájában (424/2017. (XII. 19.) Korm. rend 11. § (1) bek.).

14. AK előírja, hogy AT csatolja a közbeszerzési eljárásban az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalom vonatkozásában nyilatkozatot. A nyilatkozatra vonatkozó tájékoztató az alábbi linkről érhető el: https://ekr.gov.hu/portal/hirek/8797731550552

15. AK rögzíti, hogy a 322/2015. (X. 30.) K.r. 9. § (1) bekezdése szerint az értékelési szempontra a Felolvasólapon tett megajánlások szakmai ajánlatnak minősülnek. Szakmai ajánlatnak a szakember tekintetében az értékelési részszempontokra tett megajánlásokat, a szakmai gyakorlati időt és a szakember személyét tekintjük.

16. ATnek a felolvasólap mellékletében meg kell bontania a nettó ajánlati árat oly módon, hogy a tervezési díjon belül feltüntesse a szerződéstervezet SZF 6. alcikkely alapján munkadíjat és az átruházásra kerülő (vagyoni) szerzői jogok ellenértékét is. A Tervezési díjra vonatkozó ajánlatban megadott tervezői munkadíj és a szerzői jogi ellenértékének összege adja meg a Felolvasólapon feltüntetett nettó ajánlati árat (tervezési díj)!

17. III.1.3. pont folytatása:

- „Teljeskörű kiviteli terv” alatt: építési engedély-határozat alapján készített, az építmények megvalósítására is alkalmas, a műszaki kialakításokat és megoldásokat részletesen tartalmazó tervet érti

„Projektvezetői gyakorlatként” AK olyan gyakorlatot fogad el, amely magába foglalta a tervezési projekt egészének szakmai irányítását, a szakági tervezők munkájának koordinálását, kapcsolattartást a megrendelővel.

„Projektvezető-helyettes” alatt AK azt a szakembert érti, aki egy adott tervezési projekten a projektvezető feladatait helyettesi körben ellátta, illetve a projektvezető mellett részt vett a projekt tervezési feladatainak ellátásában.

„Országos közút”: a referencia és a szakemberek gyakorlati ideje tekintetében országos közút alatt az útügyi igazgatásról szóló 26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet 8.§ (1) bekezdés szerinti fogalmak értendők, kivéve cd) pont.

- „Gyorsforgalmi út” alatt: a közutak igazgatásáról szóló 26/2021. (VI. 28.) ITM rend. 8. § (1) bek. a) pontja szerinti fogalmakat érti.

- „Országos Közúti híd” alatt: olyan közúti hidat érti, amely az útügyi igazgatásról szóló 26/2021. (VI.28.) ITM rendelet 8 § (1) bekezdés szerinti fogalmakban (kivéve cd) pont) meghatározott útkategóriák közötti kapcsolatot biztosítja

„Híd”: olyan műtárgy, amelynek a hídfőkre vagy hídfalazatokra merőlegesen mért nyílása két méternél nagyobb

„Támaszköz”: két, egymással szomszédos támasz középvonala (vagy tengelye) között az úttengelyben mért vízszintes vetületi távolság.

„Egybefüggő út” alatt a folytonos, megszakítás nélküli útszakaszt érti.

„Főút” alatt az útügyi igazgatásról szóló 26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet 2. § (2) bekezdés b) pontjában és 8. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltakat érti.

- „Teljeskörű engedélyezési terv alatt az építési engedély megszerzéséhez szükséges, valamennyi tervdokumentációt tartalmazó engedélyezési tervet érti AK. Az építést megelőző hatósági engedélyezési eljárás alapjául szolgáló terv. A létesítési/építési engedélyezési eljárásban az építtető által benyújtandó, jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalmú tervdokumentáció.

- „közút és vasút különszintű keresztezése” alatt: ahol a közúti és vasúti forgalom egymástól elválasztva, különszinten kerül átvezetésre, így a forgalom keresztezésmentesen, teljes biztonságban bonyolítható le.

A fenti fogalommeghatározások vonatkozásában, a hazai jogszabályi előírásoknak való megfelelés tekintetében AK biztosítja az egyenértékűséget

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk:

A Kbt. 148. § (3)-(4) bekezdésének megfelelően.

III.1.3. pont folytatása:

AK elfogadja a referenciát, amennyiben a referencia tartalma alapján megállapítható az AK által előírt fogalomnak történő megfelelés.

Amennyiben a referencia szerinti szerződés alapján a feladatát képezte az építési engedély megszerzése is és az engedélyezési terv készítése tárgyában az engedélyező Hatóság az engedélyt kiadta és az alkalmasság követelmény igazolási módjaként csatolandó iratból megállapítható az engedély száma és a kiadás időpontja,az e körben előírt fogalommeghatározás(teljes körű engedélyezési terv)tartalmi elemeinek való megfelelősége igazolt,így annak ismertetése nem szükséges.

Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2023/S 206-648344 (2023-10-20)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2024-10-18)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Berettyóújfalu – Békéscsaba eng.+kivit. terv
Hivatkozási szám: EKR001244942023
Rövid leírás:

Berettyóújfalu - Békéscsaba közötti 2x2 sávos közúti kapcsolat engedélyezési- és kiviteli terveinek készítése 4 részben: 1. rész: Körösladány elkerülő út engedélyezési- és kiviteli tervének elkészítése (K047.27) 2. rész: Köröstarcsa elkerülő út engedélyezési- és kiviteli tervének elkészítése (K047.28) 3. rész: Mezőberény elkerülő út engedélyezési- és kiviteli tervének elkészítése (K047.21) 4. rész: Mezőberény - Békéscsaba közötti szakasz engedélyezési és kiviteli tervének elkészítése (K047.29)

Szerződés típusa: Szolgáltatások
Termékek/szolgáltatások: Mérnöki tervezési szolgáltatások 📦
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 4 115 860 000 HUF 💰
Információk a tételekről
Ez a szerződés tételekre oszlik ✅

1️⃣
Belső azonosító: EKR001244942023/1
Cím: Körösladány elkerülő út eng. és kivit terv
A beszerzés leírása:

Körösladány elkerülő út teljeskörű engedélyezési terveinek, valamint a Hatóság és egyéb közreműködő szakhatóságok által előírt és az útépítési engedély megszerzéséhez szükséges dokumentumok elkészítése. Az építési engedélyek megszerzése, valamint a teljeskörű kiviteli tervdokumentáció elkészítése új egybefüggő nyomvonalon tervezett 2x2 sávos emelt sebességű főúti kialakítást figyelembe véve, hozzávetőlegesen 12 km hosszon. Tervező feladatát képezi továbbá a meglévő Berettyóújfalu Mérnökségi telep, helyben bővítésének engedélyezési- és kiviteli terveinek elkészítése, valamint a megvalósításhoz szükséges engedélyek beszerzése is. Várható mennyiségek: 1 db különszintű csomópont, 2 db szintbeni csomópont, 1 db vasút feletti műtárgy, 1 db legalább 30 m támaszközű, 2x2 sávos új országos közúti híd a Sebes-körös felett, valamint hozzátevőlegesen 5 km új 2x1 sávos bekötő út a 4234 sz. összekötő úthoz kapcsolódóan. A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében Ajánlatkérő jelen felhívásban és egyéb a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre hivatkozhat. Minden ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatot jelen felhívásban előírt, vagy az azzal - az adott termék vonatkozásában a részletes műszaki paraméterek tekintetében - egyenértékű termékre lehet tenni. A műszaki tartalom értékelése során az egyenértékűséget Ajánlatkérőnek kell megítélni, amely eldöntéséhez minden adatot Ajánlattevőnek kell megadnia. Ajánlattevő kötelessége tehát annak bizonyítása az ajánlatban, hogy a megajánlott termék az Ajánlatkérő által meghatározott termékkel egyenértékű. Ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékre is tehető ajánlat.

További információk:

További termékek/szolgáltatások:

Hídtervezési szolgáltatások 📦

Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk 📦

Környezetvédelmi mérnöki tanácsadó szolgáltatások 📦

+ még 5

Közlekedési berendezésekkel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások 📦

Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások 📦

Műszaki tervezési szolgáltatások 📦

Projekt- és tervelőkészítés, költségbecslés 📦

Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások 📦

Postacím: Váci
út
45
Irányítószám: 1134
Város: Budapest
Ország: Magyarország 🇭🇺
A teljesítés helye: Budapest 🏙️
Időtartam: 800 nap
A megújítások maximális száma: 0
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): 2.1. Az AF III.1.3) M/2.1. pont szerinti alk. köv. igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményben meghatározott gyakorlaton felüli szakmai gyakorlata projektvezetőként és/vagy projektvezető-helyettesként olyan projektben, amely országos közút tervezésére vonatkozott (min. 0 db, max. 5 db) (db)
Minőségi kritérium (súlyozás): 20
Minőségi kritérium (név): 2.2. Az AF III.1.3) M/2.2. pont szerinti alk. köv. igazolására bemutatott szakember az M/2.2 c) alpont szerinti alk. köv.en felül országos közút tervezése területén szerzett útépítési szakági tervezői többlettap. hónapokban megadva (max. 36 hó) (hó)
Minőségi kritérium (súlyozás): 10
Minőségi kritérium (név): 2.3. Az AF III.1.3) M/2.3. pont szerinti alk. köv. igazolására bemutatott szakember az M/2.3 c) alpont szerinti alk. köv.en felül országos közúti tervezési területen szerzett hídszerkezeti tervezési többlettap. hónapokban megadva (max. 36 hó) (hó)
2.4. Az AF III.1.3) M/2.5. pont szerinti alk. köv. igazolására bemutatott szakember az M/2.5 b) alpont szerinti alk. köv.en felül országos közút tervezésével összefüggésben környezetvédelem szakterületen szerzett szakértői többlettap. hónapokban megadva (max. 36 hó) (hó)
Ár ✅
Ár (súlyozás): 50
Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0001

2️⃣
Belső azonosító: EKR001244942023/2
Cím: Köröstarcsa elkerülő út eng. és kivit terv
A beszerzés leírása:

Köröstarcsa elkerülő út teljeskörű engedélyezési terveinek, valamint a Hatóság és egyéb közreműködő szakhatóságok által előírt és az útépítési engedély megszerzéséhez szükséges dokumentumok elkészítése. Az építési engedélyek megszerzése, valamint a teljeskörű kiviteli tervdokumentáció elkészítése új egybefüggő nyomvonalon tervezett 2x2 sávos emelt sebességű főúti kialakítást figyelembe véve, hozzávetőlegesen 4,5 km hosszon, valamint a 47. sz. főút 2x2 sávra való bővítése 4,4 km hosszon. Várható mennyiségek: 1 db különszintű csomópont, 2 db szintbeni csomópont, jellemzően turbó körforgalom formájában, 1 db legalább 30 m támaszközű, 2x2 sávos új országos közúti híd a Kettős-körös felett, oldalanként 1-1 tengelysúlymérő állomás, valamint 1 db kombinált vadátjáró A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében Ajánlatkérő jelen felhívásban és egyéb a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre hivatkozhat. Minden ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatot jelen felhívásban előírt, vagy az azzal - az adott termék vonatkozásában a részletes műszaki paraméterek tekintetében - egyenértékű termékre lehet tenni. A műszaki tartalom értékelése során az egyenértékűséget Ajánlatkérőnek kell megítélni, amely eldöntéséhez minden adatot Ajánlattevőnek kell megadnia. Ajánlattevő kötelessége tehát annak bizonyítása az ajánlatban, hogy a megajánlott termék az Ajánlatkérő által meghatározott termékkel egyenértékű. Ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékre is tehető ajánlat.

További termékek/szolgáltatások:

Hídtervezési szolgáltatások 📦

Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk 📦

Környezetvédelmi mérnöki tanácsadó szolgáltatások 📦

+ még 4

Közlekedési berendezésekkel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások 📦

Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások 📦

Műszaki tervezési szolgáltatások 📦

Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások 📦

Postacím: úz
43
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): 2.2. Az AF III.1.3) M/2.2. pont szerinti alk. köv. igazolására bemutatott szakember az M/2.2 c) alpont szerinti alk. köv.en felülországos közút tervezése területén szerzett útépítési szakági tervezői többlettap. hónapokban megadva (max. 36 hó) (hó)
Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0002

3️⃣
Belső azonosító: EKR001244942023/3
Cím: Mezőberény elkerülő út eng. és kivit terv
A beszerzés leírása:

Mezőberény elkerülő út teljeskörű engedélyezési terveinek, valamint a Hatóság és egyéb közreműködő szakhatóságok által előírt és az útépítési engedély megszerzéséhez szükséges dokumentumok elkészítése. Az építési engedélyek megszerzése, valamint a teljeskörű kiviteli tervdokumentáció elkészítése új egybefüggő nyomvonalon tervezett 2x2 sávos emelt sebességű főúti kialakítást figyelembe véve, hozzávetőlegesen 8,3 km hosszon. Várható mennyiségek: 2 db különszintű csomópont, 1 db vasút feletti műtárgy. A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében Ajánlatkérő jelen felhívásban és egyéb a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre hivatkozhat. Minden ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatot jelen felhívásban előírt, vagy az azzal - az adott termék vonatkozásában a részletes műszaki paraméterek tekintetében - egyenértékű termékre lehet tenni. A műszaki tartalom értékelése során az egyenértékűséget Ajánlatkérőnek kell megítélni, amely eldöntéséhez minden adatot Ajánlattevőnek kell megadnia. Ajánlattevő kötelessége tehát annak bizonyítása az ajánlatban, hogy a megajánlott termék az Ajánlatkérő által meghatározott termékkel egyenértékű. Ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékre is tehető ajánlat.

További információk:

További termékek/szolgáltatások:

Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk 📦

Környezetvédelmi mérnöki tanácsadó szolgáltatások 📦

Közlekedési berendezésekkel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások 📦

+ még 4

Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások 📦

Műszaki tervezési szolgáltatások 📦

Projekt- és tervelőkészítés, költségbecslés 📦

Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások 📦

Postacím: 43.
Időtartam: 700 nap
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): 2.3. Az AF III.1.3) M/2.4. pont szerinti alk. köv. igazolására bemutatott szakember az M/2.4 c) alpont szerinti alk. köv.en felül országos közúti tervezési területen szerzett tartószerkezeti tervezési többlettap. hónapokban megadva (max. 36 hó) (hó)
Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0003

4️⃣
Belső azonosító: EKR001244942023/4
Cím: Mezőberény - Békéscsaba szakasz eng. és kivit terv
A beszerzés leírása:

Mezőberény - Békéscsaba közötti szakasz teljeskörű engedélyezési terveinek, valamint a Hatóság és egyéb közreműködő szakhatóságok által előírt és az útépítési engedély megszerzéséhez szükséges dokumentumok elkészítése. Az építési engedélyek megszerzése, valamint a teljeskörű kiviteli tervdokumentáció elkészítése új egybefüggő nyomvonalon tervezett 2x2 sávos emelt sebességű főúti kialakítást figyelembe véve, hozzávetőlegesen 5,2 km hosszon, valamint a 47. sz. főút 2x2 sávra való bővítése 3,2 km hosszon. Várható mennyiségek: 1 db különszintű csomópont az M44 gyorsforgalmi úthoz kapcsolódóan, 2 db szintbeni csomópont, jellemzően turbó körforgalom formájában. A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében Ajánlatkérő jelen felhívásban és egyéb a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre hivatkozhat. Minden ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatot jelen felhívásban előírt, vagy az azzal - az adott termék vonatkozásában a részletes műszaki paraméterek tekintetében - egyenértékű termékre lehet tenni. A műszaki tartalom értékelése során az egyenértékűséget Ajánlatkérőnek kell megítélni, amely eldöntéséhez minden adatot Ajánlattevőnek kell megadnia. Ajánlattevő kötelessége tehát annak bizonyítása az ajánlatban, hogy a megajánlott termék az Ajánlatkérő által meghatározott termékkel egyenértékű. Ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékre is tehető ajánlat.

Irányítószám: 1143
Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0004

Eljárás
Az eljárás típusa
Nyílt eljárás ✅
Jogalap: 2014/24/EU irányelv
Díjazási kritériumok
Súlyozás típusa: Súlyozás (pontok, pontos)

A szerződés odaítélése

1️⃣
A szerződés/tétel odaítélése ✅
Jogorvoslati eljárások
A panaszosok száma: 0
Tétel azonosító száma: LOT-0001
Szerződés száma: 1
A szerződés megkötésének időpontja: 2024-10-02 📅
Cím: 1 - Körösladány elkerülő út eng. és kivit terv
A szerződés címe: https://ekr.gov.hu/ekr-szerzodestar/hu/szerzodesLista?eljarasAzon=EKR001244942023 🌏
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Az elektronikus úton beérkezett pályázatok száma: 4
A kkv-k által benyújtott pályázatok száma: 3
A nem uniós tagállamokból származó ajánlattevőktől beérkezett ajánlatok száma: 0
A más uniós tagállamokból származó ajánlattevőktől beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 1 820 000 000 HUF 💰
Az ajánlatot rangsorolták
Helyezés a nyertesek listáján: 4
Ajánlat azonosítója: EKR001244942023/0983
Az ajánlattevő fél vezetője ✅
A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0001
A vállalkozó neve és címe
Név: RODEN Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 10624672242
Postacím: Villám Utca 13.
Postai irányítószám: 1089
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: kozbeszerzes@roden.hu 📧
Telefon: +36 18149700 📞
Fax: +36 18149703 📠
URL: https://www.roden.hu 🌏
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 1 760 000 000 HUF 💰
Helyezés a nyertesek listáján: 3
Ajánlat azonosítója: EKR001244942023/1031
A vállalkozó neve és címe
Név: TURA-Terv Mérnökiroda Kft.
Nemzeti nyilvántartási szám: 12602908242
Postacím: Gyarmat Utca 30
Postai irányítószám: 1145
E-mail: tura-terv@tura-terv.hu 📧
Telefon: +36 309707281 📞
Fax: +36 15999807 📠
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 1 687 000 000 HUF 💰
Helyezés a nyertesek listáján: 2
Ajánlat azonosítója: EKR001244942023/1047
A vállalkozó neve és címe
Név: FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.
Nemzeti nyilvántartási szám: 13842217241
Postacím: Lövőház Utca 37.
Postai irányítószám: 1024
E-mail: kozbeszerzes@fomterv.hu 📧
Telefon: +36 13459588 📞
Fax: +36 13459550 📠
URL: https://www.fomterv.hu 🌏
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 1 584 000 000 HUF 💰
Helyezés a nyertesek listáján: 1
Ajánlat azonosítója: EKR001244942023/1071
Az alvállalkozással kapcsolatos információk
A szerződést valószínűleg alvállalkozóval kötik meg ✅
A vállalkozó neve és címe
Név: UTIBER Közúti Beruházó Kft
Nemzeti nyilvántartási szám: 10554885243
Postacím: Csóka Utca 7-13
Postai irányítószám: 1115
E-mail: emi@utiber.hu 📧
Telefon: +36 12030559 📞
Fax: +36 12037607 📠
URL: https://www.utiber.hu 🌏
A tulajdonos állampolgársága: Magyarország 🇭🇺
A gazdasági szereplő mérete: Középvállalkozás

2️⃣
Tétel azonosító száma: LOT-0002
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 1 050 000 000 HUF 💰
Ajánlat azonosítója: EKR001244942023/0639
A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0002
A szerződés/tétel teljes értéke: 1 046 000 000 HUF 💰
Ajánlat azonosítója: EKR001244942023/1007
A szerződés/tétel teljes értéke: 1 340 000 000 HUF 💰
Ajánlat azonosítója: EKR001244942023/1039
A szerződés/tétel teljes értéke: 993 000 000 HUF 💰
Ajánlat azonosítója: EKR001244942023/1079
Tájékoztatás a pályázatokról
A szerződést egy gazdasági szereplőkből álló csoportnak ítélték oda ✅
A vállalkozó neve és címe
Név: Pannonway Építő Kft.
Nemzeti nyilvántartási szám: 13099581220
Postacím: Batsányi J. U. 9.
Postai irányítószám: 8900
Postai város: Zalaegerszeg
Régió: Zala 🏙️
E-mail: info@pannonway.hu 📧
Telefon: +36 92598757 📞
Fax: +36 92598757 📠
URL: https://www.pannonway.hu 🌏
A gazdasági szereplő mérete: Kisvállalkozás

3️⃣
Tétel azonosító száma: LOT-0003
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 650 860 000 HUF 💰
Ajánlat azonosítója: EKR001244942023/0847
A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0003
Ajánlat azonosítója: EKR001244942023/0895
A szerződés/tétel teljes értéke: 778 000 000 HUF 💰
Ajánlat azonosítója: EKR001244942023/0959
A vállalkozó neve és címe
Név: UNITEF'83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 12108129243
Postacím: Bornemissza Tér 12.
Postai irányítószám: 1119
E-mail: vallalkozas@unitef.hu 📧
Telefon: +36 12056330 📞
Fax: +36 12056325 📠
URL: https://www.unitef.hu 🌏
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 828 000 000 HUF 💰
Ajánlat azonosítója: EKR001244942023/1015

4️⃣
Tétel azonosító száma: LOT-0004
Ajánlat azonosítója: EKR001244942023/0855
A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0004
Ajánlat azonosítója: EKR001244942023/0903
A szerződés/tétel teljes értéke: 888 000 000 HUF 💰
Ajánlat azonosítója: EKR001244942023/0967
A szerződés/tétel teljes értéke: 964 000 000 HUF 💰
Ajánlat azonosítója: EKR001244942023/1087

Ajánlatkérő hatóság
Név és címek
Név: Építési és Közlekedési Minisztérium
Nemzeti nyilvántartási szám: 15847397241
Postacím: Alkotmány Utca 5
Postai irányítószám: 1054
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
Kapcsolattartó pont: Közbeszerzési Főosztály
E-mail: kozbeszerzes@ekm.gov.hu 📧
Telefon: +36 14354833 📞
Fax: +36 14368560 📠
URL: https://kormany.hu/epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium 🌏
Csoportvezető ✅
Az ajánlatkérő szerv típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság
Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_40664534
Régió: Budapest 🏙️
URL: https://www.kozbeszerzes.hu 🌏
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről): A Kbt. 148. § (3)-(4) bekezdésének megfelelően.
Forrás: OJS 2024/S 205-636062 (2024-10-18)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2026-04-22)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Berettyóújfalu - Békéscsaba közötti 2x2 sávos közúti kapcsolat engedélyezési- és kiviteli terveinek készítése 4 részben: 1. rész: Körösladány elkerülő út engedélyezési- és kiviteli tervének elkészítése (K047.27) 2. rész: Köröstarcsa elkerülő út engedélyezési- és kiviteli tervének elkészítése (K047.28) 3. rész: Mezőberény elkerülő út engedélyezési- és kiviteli tervének elkészítése (K047.21) 4. rész: Mezőberény - Békéscsaba közötti szakasz engedélyezési és kiviteli tervének elkészítése (K047.29)

A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 4 115 860 000 HUF 💰
Leírás
A beszerzés leírása:

Eljárás
A közbeszerzési eljárás feltételei
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus fizetést használnak ✅

A szerződés odaítélése
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 1 584 000 000 HUF 💰
A vállalkozó neve és címe
Postacím: Csóka Utca 7-13

Kiegészítő információk
További információk

Folyt köv BT-202: III.4. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Tervezési Díj módosítással összefüggésben a Szerződés 10.1.1. és 10.2.1. pontjait a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján az alábbiak szerint módosítják (a változások félkövér dőlt betűvel jelölve): „10.1.1. A Teljesítési Biztosíték mértéke a Tervezési Díj 5 (öt) %-a, 98.754.700,- Ft, azaz Kilencvennyolcmillió-hétszázötvennégyezer-hétszáz forint.” „10.2.1. A Jótállási Biztosíték mértéke a Tervezési Díj 5 (öt) %-a, 98.754.700,- Ft, azaz Kilencvennyolcmillió-hétszázötvennégyezer-hétszáz forint.”

Információk az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikus számlázást fogadunk el

Változások
Egyéb kiegészítő információk

A módosítás okai karakterkorlátra tekintettel bővebben egy önálló dokumentumban kerül feltöltésre. 1. A Vésztői bekötő út új nyomvonalon történő megtervezésének az szükségességét Megrendelő által kellő gondosság mellett sem láthatta előre, hiszen azok Körösladány és Vésztő Önkormányzatának igénye miatt vált szükségessé. A 92 napos határidőhosszabbítás mértéke arányos az szükségessé vált tervezési feladtok időigényével. 2.Berettyóújfalú Mérnökségi telep műszaki tartalomváltozása a közútkezelőnek a közbeszerzési dokumentumok részeként rögzített igényeihez képest a szerződéskötés követően felmerült kibővített új igényei okán vált szükségessé, amely Megrendelő által nem volt előre látható. A 165 napos határidőhosszabbítás mértéke arányos és szükséges. II.1. Megrendelői Utasítás alapján a Vésztői bekötőút új nyomvonalon történő megtervezése miatt, a műszaki tartalom változásból eredő Tervezési Díj emelése, valamint az ET01 Tervezési Mérföldkő Kötbérterhes Határideje és a Befejezési Határidő módosítása a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján ca) Szerződő Felek sem a Szerződés megkötésekor, sem az azt megelőző közbeszerzési eljárás során kellő gondossággal eljárva sem láthatták előre, hogy a szerződéskötést követően 2024. december 2. napján megtartott tervegyeztetésen a nyomvonallal érintett, Körösladány és Vésztő Város Önkormányzatának vezetői tiltakozni fognak az előzménytervben már jóváhagyott Vésztői bekötőút nyomvonala ellen és Körösladány és Vésztő között egy, a két települést összekötő állami tulajdonú földút vonalában fogják kérni az új burkolt út létesítését, amelynek következtében egy 14,5 km hosszú új út kialakítását kell Tervezőnek megterveznie. Az egyeztetésről készült jegyzőkönyvben rögzítésre került, hogy a Tanulmánytervben szereplő, így a Tervező szerződéses feladatát képező közel 5 km-es, 2x1 sávos bekötőút az érintett Önkormányzatok véleménye szerint nem a térség infrastrukturális igényeit kielégítő helyen került rögzítésre. Fentiekre tekintettel a Projekt keretében az eredetitől eltérő nyomvonal megtervezése vált szükségessé, melynek következtében a Tervezési Díj, az ET01 Tervezési feladat határidejének módosítása szükséges a Szerződés hatálybalépésétől számított 240. nap helyett, hatálybalépésétől számított 332. napra. Az ET01 Tervezési feladat határidejének meghosszabbítása kihatással van a Szerződésben meghatározott további mérföldkövek teljesítési határidejére is. A Szerződés Befejezési Határideje a 92 nap akadályoztatás időtartamára tekintettel 92 nappal meghosszabbodik, azaz 2026. december 11. napról 2027. március 13. napjára módosul. Fentiek alapján megállapítható, hogy a határidőhosszabbítás közvetlenül az akadályoztatásra visszavezethetően szükséges, valamint annak mértéke szükséges és arányos. cb) Jelen szerződésmódosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét, a Szerződés fő tárgyát, a teljesítendő feladat minőségét nem érinti, valamint a Szerződés típusa sem változik, a módosítást követően továbbra is Tervezési Szerződés. cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át A Szerződésben rögzített nettó 1.584.000.000,- Ft + ÁFA Tervezési Díj a II.1. pontban foglalt műszaki tartalom változtatás (312.445.000,- Ft + ÁFA) következtében 1.896.445.000,- Ft + ÁFA-ra emelkedne, azonban a jelen 1. sz. szerződésmódosítás II.2. pontjában rögzített díjigénnyel (78.649.000,- Ft + ÁFA) együtt 1.975.094.000,- Ft + ÁFA összegre növekszik. Az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti Szerződés értékének 50%-át, mindösszesen 24,69%-os növekedést jelent a Szerződésben meghatározott eredeti Tervezési Díjhoz viszonyítva a jelen 1. számú szerződésmódosításban kezelt változtatások összértéke. II.2. Berettyóújfalu Mérnökségi telep műszaki tartalom változásból eredő Tervezési Díj emelése, az ET01 Tervezési Mérföldkő Határideje, a Befejezési Határidő módosítása a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján ca) Szerződő Felek sem a Szerződés megkötésekor, sem az azt megelőző közbeszerzési eljárás során kellő gondossággal eljárva sem láthatták előre, hogy Berettyóújfalu Mérnökségi telep tervezése kapcsán a Kezelő részéről olyan igények merülnek fel, mely a meglévő telephely bővítésével és így a műszaki tartalom változásával járnak. A közbeszerzési eljárás során a tervezéshez Megrendelő részéről a Közbeszerzési Dokumentáció részeként kiadásra került a Kezelő által 2023. augusztus 17. napján összeállított üzemeltetői igényeket tartalmazó dokumentum a Berettyóújfalu Mérnökségi Telephelyre vonatkozóan. Megrendelő kellő gondosság mellett sem számolhatott azzal, hogy a szerződéskötést követően Kezelő az ajánlati felhívásban kiadott, a Kezelő mérnökségi telepre vonatkozó elvárásait rögzítő dokumentumhoz képest az ajánlati felhívásban szereplő feladat műszaki tartalma jelentősen kibővült a mérnökségi telephely vonatkozásában. Kezelő a 2025. június 12. napján kelt, MK-28804/1/2025. iktatószámú levelével küldte meg Megrendelő részre a felülvizsgált üzemeltetői igényeket tartalmazó dokumentumot Megrendelő részére. Megrendelő 2025. június 24-én rendelte el Tervező felé az eredeti diszpozíciótól eltérő, a közútkezelői többletigényeket teljesítő mérnökségi telephely megtervezését, így a Tervező akadályoztatása 2025. június 24-én szűnt meg, mely nem volt előre látható, a Kezelői igényeknek megfelelően megváltozott műszaki tartalom új körülményként jelentkezett a Szerződés teljesítése során, így azzal sem a Megrendelő, sem a Tervező előre nem számolhatott. Fentiekre tekintettel a Projekt keretében az eredetitől eltérő műszaki tartalom következtében a Tervezési Díj és az ET01 Tervezési feladat határidejének módosítása szükséges (a Szerződés hatálybalépésétől számított 240. nap helyett, hatálybalépésétől számított 405. napra, azaz tervezetten 2025. május 30-ról 2025. november 11-re), valamint a Szerződés Befejezési Határideje is módosul.

Egyéb kiegészítő információk

A változtatás fő oka: A módosítások olyan körülmények miatt szükségesek, amelyet a kellően gondos vevő előre nem láthatott.
Új érték
Szöveg:

Az 1. számú módosítás létrejöttének napja 2026.03.05. III.1. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján közös megegyezéssel a Szerződés „4. A teljesítés helye” 4.1. pontja, valamint, a „6.4. A Tervezési Projekt fedezete” pontjait módosítják. III.2. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 5.1., 5.3. valamint az 5.4. pontjait a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján az alábbiak szerint módosítják (a változások félkövér dőlt betűvel jelölve): „5.1. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Szerződés teljesítésének határideje a Befejezési Határidő a Szerződés hatálybalépéstől számított tervezetten 965 nap.” Továbbá a Szerződés 5.3. pontja táblázatának ET01 tervezési feladat sora és a Szerződés 5.4. pontjának utolsó bekezdése az alábbiak szerint módosul: „5.3 A Tervező Engedélyezési Tervdokumentáció elkészítésével kapcsolatos, a véglegessé vált építési engedély/vasúthatósági engedély megszerzésével bezárólag elvégzendő feladatainak ütemezése és teljesítési határidői az alábbiak: Tervezési feladat azonosítója és leírása Tervezési Mérföldkő vagy Tervezési Szakasz Határidő Határidő jellege Kötbérterhes Határidő vagy Határidő ET01 Engedélyezési Terv Bírálati Tervdokumentációjának végleges állapotnak megfelelő tartalommal történő elkészítése és átadása Megrendelő részére bírálat, véleményezés céljából. A településrendezési eszközök, településtervek, területrendezési tervek módosításának kezdeményezése a telepítési tanulmányterv érintett önkormányzatok részére történő igazolt átadásával és/vagy megfelelőség esetén az erre vonatkozó nyilatkozat átadása Megrendelő részére. Tervezési mérföldkő Szerződés hatálybalépésétől számított 405. nap Kötbérterhes Határidő „5.4. A Tervező Kiviteli Tervdokumentáció vagy tendertervdokumentáció elkészítésével kapcsolatos feladatainak ütemezése és teljesítési határidői az alábbiak: (…) A KT04 feladatban foglalt határidő a szerződés hatályba lépéséhez képest relatív, annak pontos dátumát az útügyi közlekedési hatóság által kiadott utolsó műtárgy kiviteli terv jóváhagyásától számított időtartam, annak hiányában a Kiviteli Terv Végleges Tervdokumentációjának Megrendelő általi jóváhagyásától számított időtartam határozza meg ezért a Szerződés teljesítésének határideje, a Befejezési Határidő valamennyi részfeladat teljesítésével a Szerződés hatályba lépésétől számított tervezetten 965 nap azzal, hogy amennyiben a KT04 tervezési feladat vonatkozásában meghatározott határidő későbbi dátumra esik, akkor a Szerződés teljesítésének határideje a KT04 tervezési feladat vonatkozásában meghatározott határidő. Ez esetben Tervező köteles a Szerződéses Feltételek 14.1.4. pontjára tekintettel a Teljesítési Biztosítékot meghosszabbítani.” III.3. Szerződő Felek a megállapodnak, hogy a Szerződés 6.2., 7.1., és 7.3. pontjait a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján az alábbiak szerint módosítják (a változások félkövér dőlt betűvel jelölve): „6.2. A Tervezőt a Szerződés teljesítése esetén megillető Tervezési Díj + ÁFA: 1.975.094.000,- Ft + ÁFA, azaz Egymilliárd-kilencszázhetvenötmillió-kilencvennégyezer forint + ÁFA, melyből: munkadíj: (nettó) 1.777.584.600,- Ft, azaz Egymilliárd-hétszázhetvenhétmillió-ötszáznyolcvannégyezer-hatszáz forint, szerzői jogdíj: (nettó): 197.509.400,- Ft, azaz Egyszázkilencvenhétmillió-ötszázkilencezer-négyszáz forint.” „7.1. A Megrendelő a Tervezőnek - a Megrendelő által igazolt teljesítést követően, a Teljesítésigazolással összhangban kibocsátott számla kézhezvétele után - az alábbi megosztás szerint fizeti meg az Engedélyezési Tervdokumentáció elkészítéséért az Engedély megszerzésével bezárólag a Tervezési Díjat vagy Tervezési Díj részt.” Tervezési feladat azonosítója Tervezési Díj megosztása Tervezési Díj összege PST kód ET01 Számlázható összeg a Tervezési Díj munkadíjának vonatkozásában 540 973 980 Ft K047.27.13. Számlázható összeg a Tervezési Díj szerzői jogdíjának vonatkozásában 79 736 960 Ft K047.27.18. ET02 Számlázható összeg a Tervezési Díj munkadíjának vonatkozásában 176 658 660 Ft K047.27.13. Számlázható összeg a Tervezési Díj szerzői jogdíjának vonatkozásában 19 628 740 Ft K047.27.18. ET03 Számlázható összeg a Tervezési Díj munkadíjának vonatkozásában 88 329 330 Ft K047.27.13. Számlázható összeg a Tervezési Díj szerzői jogdíjának vonatkozásában 0 Ft K047.27.18. ET04 Számlázható összeg a Tervezési Díj munkadíjának vonatkozásában 88 329 330 Ft K047.27.13. Számlázható összeg a Tervezési Díj szerzői jogdíjának vonatkozásában 0 Ft K047.27.18. ET05 Számlázható összeg a Tervezési Díj munkadíjának vonatkozásában 88 329 330 Ft K047.27.16. Számlázható összeg a Tervezési Díj szerzői jogdíjának vonatkozásában 0 Ft K047.27.18. „7.3 A Megrendelő - a Megrendelő által igazolt teljesítést követően, a Teljesítésigazolással összhangban kibocsátott számla kézhezvétele után - a Tervezőnek az alábbi megosztás szerint fizeti meg a Kiviteli Tervdokumentáció vagy tendertervdokumentáció elkészítéséért a Tervezési Díjat vagy Tervezési Díj részt. Tervezési feladat azonosítója Tervezési Díj megosztása Tervezési Díj összege PST kód KT01 Számlázható összeg a Tervezési Díj munkadíjának vonatkozásában 441 646 650 Ft K047.27.15 Számlázható összeg a Tervezési Díj szerzői jogdíjának vonatkozásában 78 514 960 Ft K047.27.18 KT02 Számlázható összeg a Tervezési Díj munkadíjának vonatkozásában 176 658 660 Ft K047.27.15 Számlázható összeg a Tervezési Díj szerzői jogdíjának vonatkozásában 19 628 740 Ft K047.27.18 KT03 Számlázható összeg a Tervezési Díj munkadíjának vonatkozásában 88 329 330 Ft K047.27.15 Számlázható összeg a Tervezési Díj szerzői jogdíjának vonatkozásában 0 Ft K047.27.18 KT04 Számlázható összeg a Tervezési Díj munkadíjának vonatkozásában 88 329 330 Ft K047.27.15 Számlázható összeg a Tervezési Díj szerzői jogdíjának vonatkozásában 0 Ft K047.27.18

Szöveg

Forrás: OJS 2026/S 080-283882 (2026-04-22)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások (>20 új beszerzések)

Mérnöki szolgáltatások (18)

Mérnöki tervezési szolgáltatások (14)