DESEDA Kemping átfogó rekonstrukciója

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

A Kaposvár 0443/2 hrsz alatti Deseda kemping átfogó rekonstrukciója, 4 csillagos kempinggé való átalakítása 400-450 fő befogadására alkalmas épületekkel és lakókocsis illetve sátorhelyekkel.
Tervezési feladat : Engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció készítése
Építési munkák: recepció épület építése, vizesblokk épület építése, strand létesítése, mobilházak elhelyezése, lakókocsi- és sátorhelyek létesítése, meglévő sportpálya felújítása, belső utak kialakítása

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2023-06-19. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2023-05-02.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

Kicsoda? Mi az? Hol?
Beszerzési előzmények
Dátum Dokumentum
2023-05-02 Ajánlati felhívás
2023-06-16 További információk
2023-11-13 Tájékoztató az eljárás eredményéről
2024-10-25 Tájékoztató az eljárás eredményéről
2025-04-17 Tájékoztató az eljárás eredményéről
2025-06-23 Tájékoztató az eljárás eredményéről
2025-10-03 Tájékoztató az eljárás eredményéről
2026-01-05 Tájékoztató az eljárás eredményéről
Ajánlati felhívás (2023-05-02)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Építési munkák
Hivatkozási szám: EKR000566852023
Rövid leírás:
A Kaposvár 0443/2 hrsz alatti Deseda kemping átfogó rekonstrukciója, 4 csillagos kempinggé való átalakítása 400-450 fő befogadására alkalmas épületekkel és lakókocsis illetve sátorhelyekkel. Tervezési feladat : Engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció készítése Építési munkák: recepció épület építése, vizesblokk épület építése, strand létesítése, mobilházak elhelyezése, lakókocsi- és sátorhelyek létesítése, meglévő sportpálya felújítása, belső utak kialakítása
Többet mutasson
Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió a GPA-országok részvételével
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Építési munkák 📦
További CPV-kód: Építési munkák 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Somogy 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő neve: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postacím: Kossuth Tér 1
Postai irányítószám: 7400
Postai város: Kaposvár
Kapcsolat
Internetcím: https://www.kaposvar.hu/hu/ 🌏
E-mail: kozbref@kaposvar.hu 📧
Telefon: +36 82501519 📞
Dokumentumok URL-je: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000566852023/reszletek 🌏
Részvételi URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000566852023/reszletek 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2023-05-02 📅
Benyújtási határidő: 2023-06-19 📅
Közzététel dátuma: 2023-05-05 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2023/S 088-268244
HL-S szám: 88
További információk
II.2.5.) ponthoz: Az M/2.1-3. alk. követelmény igazolására bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (0-36 hó) értékelési szempontra tett vállalás alátámasztására az ajánlatban csatolandó a szakembernek az előírt alkalmassági követelményen felüli szakmai többlet tapasztalatát igazoló, a szakember saját kezű aláírását tartalmazó szakmai önéletrajza és rendelkezésre állási nyilatkozata, amelyet az önéletrajz minta tartalmaz. Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben a szakember az M/2. pontban rögzített jogosultsággal rendelkezik és szerepel a kamarai névjegyzékben, akkor a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget illetve képzettséget és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlatot külön igazolni nem kell, azokat az érvényes jogosultság igazolja és ebben az esetben a végzettség illetve képzettség igazolásához szükséges okiratot (pl. diploma) sem kell csatolni. Az M/2. pontban rögzített jogosultság megléte esetén azonban szükséges feltüntetni a szakmai önéletrajzban a kamarai nyilvántartási számot és a jogosultság legelső megszerzésének időpontját, mivel AK jogosultság megléte esetén a szakemberek 2.1-2.3. értékelési szempontok szerinti többlettapasztalataként a jogosultság első megszerzését követően szerzett szakmai többlettapasztalatot fogad el. A kamarai jogosultság meglétét, ajánlatkérő ellenőrzi. Amennyiben valamelyik minőségi kritériumhoz ajánlattevő megajánlása 0 (nulla), abban az esetben az érintett alkalmassági követelményhez kapcsolódó igazolásokat elegendő az AK Kbt. 69. § (4) - (6) bekezdése szerinti felhívására benyújtani. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a felhívás II.2.7. pontjában meghatározott teljesítési határidő a szerződés hatályba lépésétől számítandó.
Többet mutasson

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:
A Kaposvár 0443/2 hrsz alatti Deseda kemping átfogó rekonstrukciója, 4 csillagos kempinggé való átalakítása 400-450 fő befogadására alkalmas épületekkel és lakókocsis illetve sátorhelyekkel.
Tervezési feladat : Engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció készítése
Építési munkák: recepció épület építése, vizesblokk épület építése, strand létesítése, mobilházak elhelyezése, lakókocsi- és sátorhelyek létesítése, meglévő sportpálya felújítása, belső utak kialakítása
Ajánlattevő feladata, hogy első ütemben a fejlesztés megvalósításához a módosított helyszínrajzon ábrázolt fejlesztési elemek, épületek és építmények építéséhez szükséges engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációt elkészíti, azok alapján a kivitelezési munkákat elvégzi.
Többet mutasson
A további ütemben megvalósítandó fejlesztéseket a helyszínrajzokon ábrázolni szükséges, azonban ezek részletes kidolgozása Ajánlattevőnek nem feladata.
A tervezési munkákat az Önkormányzattal és az Üzemeltetővel egyeztetve szükséges elvégezni. Az első ütem munkáinak megvalósításához szükséges valamennyi engedélyezési és teljes körű kiviteli tervdokumentációk elkészítésén túl az engedély kérelmek (Pl.: építési, vízjogi létesítési, útépítési, stb.) benyújtása ÉTDR rendszeren keresztül vagy papír alapon az eljáró hatóságokhoz, valamint a tervdokumentációkhoz tartozó költségvetések kidolgozása szintén Ajánlattevő feladata (az igazgatási/eljárási/szolgáltatási díjakat Ajánlattevő fizeti meg.
Többet mutasson
Ajánlattevő feladata továbbá az első ütemben tervezett fejlesztés elemeinek, épületeinek és építményeinek megvalósítsa, kivitelezése.
Az első ütemben megvalósítandó épületekkel, építményekkel szemben elvárt követelmények:
A rendelkezésre álló jóváhagyási tervdokumentáció alapján az engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítése során az alábbi műszaki tartalmat szükséges figyelembe vennie Ajánlattevőnek.
● Recepció: 204,1 m2
a tervezett helyén valósulna meg, az épületében kap helyet az étteremi funkció és esetlegesen a kisbolt, (étteremhez 6 belső asztal melegítőkonyha lesz; a konyhatechnológiai eszközök beszerzése más forrásból történik, nem része a tervezésnek).
- a recepció elektromos költségvetésében szerepel a teljes terület kamerarendszere és a komplett gyengeáramú rendszer, ,
- kettő hőszivattyú épül, a recepció épületénél kap helyet, .
● Színpad: a színpad részére a terep legyen kialakítva, ami mobil színpad fogadására alkalmas, egy áramvételi hely kialakítása is szükséges.
● Vizesblokk: 538 m2
a tervezett helyén valósulna meg, szigetelése és fűtése felülvizsgálandó.
● Mobilházak: I. ütemben összesen 30 db készül (29db+1db ak.ment.), a házaknak 4-5 fő fogadására alkalmasnak kell lennie.
- megépülő mobilházak helye: a terület K-i oldalán, a körforgalomtól É-i irányában, a módosított helyszínrajz szerint.
- a 29 db mobilház alapterülete legfeljebb 32 m2; a javasolt alaprajzi elrendezés a kiviteli tervdokumentáció szerint.
- az 1 db akadálymentesített mobilház alapterülete legfeljebb 32 m2, az alaprajzi elrendezést egyeztetni szükséges.
- homlokzati megjelenés antracit szín, fa dekor elemekkel.
- a házakhoz (könnyűszerkezetű) terasz készül, a terasz felett napvitorlák kerülnek elhelyezésre.
● Raktár: (tiszta/szennyes) 1 db legfeljebb 33-36 m2 alapterületű mobilházban kerül kialakításra, az alaprajzi elrendezést egyeztetni szükséges.
● Parcellák:
- lakókocsis nagy parcella: 58 db kerül kialakításra a helyszínrajz szerint.
- sátorhelyek, kis parcella: 14 db kerül kialakításra a helyszínrajz szerint.
● Parkosítás: a parkosított terület kialakítása az I. ütem területén, az I. ütemen kívül eső területen a növény-egészségügyi, illetve balesetvédelmi okokból szükségszerű területrendezés kerül elvégzésre.
● Külső közművek (elektromos, víz-szennyvíz munkanemek): az I. ütem területén felülvizsgálni és módosítani szükséges, az I. ütemen kívüli területen, ahol nem kerül kialakításra sem út, sem parcella, elmaradnak a külső közművek is.
● Belső utak: a belső utak részben aszfalt részben szórt burkolattal készülnek a módosított helyszínrajz szerint.
● Meglévő sportpálya felújítása 561,27 m2 öntött gumiburkolat
● 6 cm beton térkő burkolat 133 m2
8 cm beton térkőburkolat 146 m2
Az első ütem megvalósításának épületeit, építményeit a közbeszerzési dokumentáció részeként rendelkezésre bocsátott módosított helyszínrajz mutatja be.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdését alkalmazza.
Időtartam: 13 hónap
További információk:
II.2.5.) ponthoz: Az M/2.1-3. alk. követelmény igazolására bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (0-36 hó) értékelési szempontra tett vállalás alátámasztására az ajánlatban csatolandó a szakembernek az előírt alkalmassági követelményen felüli szakmai többlet tapasztalatát igazoló, a szakember saját kezű aláírását tartalmazó szakmai önéletrajza és rendelkezésre állási nyilatkozata, amelyet az önéletrajz minta tartalmaz. Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben a szakember az M/2. pontban rögzített jogosultsággal rendelkezik és szerepel a kamarai névjegyzékben, akkor a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget illetve képzettséget és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlatot külön igazolni nem kell, azokat az érvényes jogosultság igazolja és ebben az esetben a végzettség illetve képzettség igazolásához szükséges okiratot (pl. diploma) sem kell csatolni. Az M/2. pontban rögzített jogosultság megléte esetén azonban szükséges feltüntetni a szakmai önéletrajzban a kamarai nyilvántartási számot és a jogosultság legelső megszerzésének időpontját, mivel AK jogosultság megléte esetén a szakemberek 2.1-2.3. értékelési szempontok szerinti többlettapasztalataként a jogosultság első megszerzését követően szerzett szakmai többlettapasztalatot fogad el. A kamarai jogosultság meglétét, ajánlatkérő ellenőrzi.
Többet mutasson
Amennyiben valamelyik minőségi kritériumhoz ajánlattevő megajánlása 0 (nulla), abban az esetben az érintett alkalmassági követelményhez kapcsolódó igazolásokat elegendő az AK Kbt. 69. § (4) - (6) bekezdése szerinti felhívására benyújtani.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a felhívás II.2.7. pontjában meghatározott teljesítési határidő a szerződés hatályba lépésétől számítandó.
A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: Magyarország_7400_Kaposvár_Hrsz.: 0443/2

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Ajánlatkérő kizárja a közbeszerzési eljárásból azokat, akikkel szemben a kizáró ok az eljárás során következik be. A kizáró okokkal kapcsolatos nyilatkozatot, előzetesen a Kbt. 67. § (1) bekezdésében, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.) II. fejezetében rögzítettek szerint az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell igazolni.
Többet mutasson
Ajánlattevő a Korm. r. 2.§ (1) bekezdése alapján az EEKD, valamint a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozat benyújtására köteles az ajánlatban az erre vonatkozó EKR űrlap kitöltésével. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására a kizáró okok fenn nem állását az ajánlattevőnek a Korm. r. III. fejezetében előírtak szerint kell igazolnia. Adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet, illetve az alkalmasság igazolásában résztvevő alvállalkozó vonatkozásában a Korm. r. 15. § (1) bekezdése alapján ajánlattevő az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében, akik az alkalmasság igazolásában nem vesznek részt a Korm. r. 15. § (2) bekezdése alapján nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) - (2) bek. meghatározott kizáró okok. A kizáró okok fenn nem állásáról szóló nyilatkozat tekintetében Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált EEKD-t nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az EEKD-ban foglalt információk valóság tartalmáért az AT felel. Az öntisztázás tekintetében a Kbt. 64.§-a az irányadó.
Többet mutasson
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok, illetve a megkövetelt igazolási mód:
SZ/1. Ajánlatkérő az Európai Unió bármely tagállamában működő, - az adott tagállam által az e-Certis rendszerben igazolásra alkalmas adatbázisként feltüntetett - ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül ellenőrzi, hogy ajánlattevő szerepel-e az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara által vezetett névjegyzékben. Nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén Ajánlatkérő kérheti a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű fordításának benyújtását. Amennyiben az igazolás vagy információ nem érhető el közvetlenül, ingyenes elektronikus adatbázisba belépve, úgy ajánlattevő köteles csatolni az alkalmassági követelménynek való megfelelést igazoló jogosítvány, illetve engedély másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást.
Többet mutasson
SZ/2. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 26. § (2) bek.-re tekintettel a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot köteles ajánlattevő igazolásként benyújtani.
Többet mutasson
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság minimumkövetelménye(i):
SZ/1. A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a 322/2015. (X. 30.) Kr. 8. § (1) bek. alapján alkalmatlan ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara által vezetett névjegyzékben, illetve a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
Többet mutasson
Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Kr. 8. § (2) bek. alapján előírja, hogy a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek - vagy az általa az adott tervezési munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek - nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.
Többet mutasson
SZ/2. Alkalmatlan ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben az ajánlata alapján építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők nem szerepelnek az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén nincs bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint nem teljesíti az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt.
Többet mutasson
A Kbt. 65. § (9) bek.-re tekintettel a SZ/1-SZ/2 alkalmassági követelmények igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll.
Többet mutasson
Gazdasági és pénzügyi helyzet: Nem kerül előírásra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Nem kerül előírásra.
Műszaki és szakmai képességek:
A gazd. szereplő az ajánlatban a Kbt. 67.§ (1) bek. szerint csak az EEKD-ban arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolt alk. követelmények teljesülnek (IV. rész α szakasz). Az ajánlatban nem kell megadni az alk. követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat. A Kbt. 69.§ (3) bek. szerint AK az érvényes ajánlatokat az értékelési szempont szerint értékeli. AK az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT(ke)t megfelelő határidő tűzésével felhívja az alk. követelmények igazolása érdekében az alábbi dokumentumok benyújtására (ha AT az igazolásokat korábban benyújtotta, AK nem hívja fel az ATt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az AK felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér): Kbt. 69.§ (4) szerinti felhívásra:
Többet mutasson
M/1 ATnek (közös ATnek, kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek) a 321/2015. (X. 30.) Kr. 21.§ (2) bek. a) pontja és 22.§ (3) bek. alapján be kell nyújtania az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt év (5 éven [60 hónap] belül befejezett és 8 éven [96 hónap] belül megkezdett) legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti építésre vonatkozó ref. igazolás(oka)t, melye(ke)t a szerződést kötő másik félnek kell kiállítania. Az igazolásnak tartalmazni kell legalább:
Többet mutasson
-a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hó/nap részletezettséggel),
- a teljesítés helye
-a referencia tárgya, mennyisége (az elvégzett munka rövid ismertetése oly módon, hogy abból az alk. minimum követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen),
-a szerződést kötő másik fél megnevezése (név, cím)
-nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
AK a 321/2015. (X.30.) Kr. 21/A.§ alapján elfogadja, ha a referenciára vonatkozó követelmény a bemutatott szerződés részteljesítéseként valósult meg.
M/2 A 321/2015. (X.30.) Kr.21.§ (2) bek. b) pontja alapján csatolandó AT nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről (EKR űrlap kitöltésével). Ajánlatkérő rögzíti, hogy a szakemberek vonatkozásában az ajánlati felhívás II.2.14) További információ rovatban leírtak irányadók.
Többet mutasson
Az előírt alk. követelményeknek közös ATk együttesen is megfelelhetnek. Azon követelmények, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatók a gazd. szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Az előírt alk. követelményeknek az ATk bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alk. követelmény(eke)t, amely igazolása érdekében az AT ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Kapacitást biztosító szervezet igénybevétele esetén, csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan - szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt - kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Többet mutasson
Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4), (6), illetve (7) bekezdése szerinti felhívására köteles igazolni, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint: A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberek megnevezése, végzettségük és szakmai tapasztalatuk ismertetése ajánlattevő nyilatkozatával, a releváns végzettséget igazoló iskolai oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával, valamint a teljesítésbe bevonni kívánt szakember releváns szakmai tapasztalatát, valamint - adott esetben - a releváns jogosultság tekintetében a kamarai nyilvántartási számot és a jogosultság legelső megszerzésének időpontját igazoló, saját kezűleg aláírt önéletrajzával és rendelkezésre állási nyilatkozatával. A releváns gyakorlati/tapasztalati időt év/hónap bontásban szükséges bemutatni. (Jogosultság megléte esetén a végzettséget igazoló oklevél benyújtása és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlat bemutatása nem szükséges.)
Többet mutasson
Az M/2. pont szerinti alkalmassági követelmények tekintetében bemutatott szakemberek végzettsége/szakképzettsége tekintetében az egyenértékűséget ajánlattevőnek ajánlatában igazolnia kell. Az M/2. pont szerinti alkalmassági követelmények tekintetében bemutatott szakembereknek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkezniük kell az adott alkalmassági követelményben meghatározott kategóriájú, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti bejegyzett/nyilvántartásba vett jogosultsággal, melyre vonatkozóan ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint. A nyilvántartásba vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, amely esetben ajánlatkérő - adott esetben - a következő legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel köti meg a szerződést.
Többet mutasson
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az eljárásban olyan értékelési szempontot alkalmaz, ahol az ajánlatban foglalt megajánlás ellenőrzése feltételezi valamely alkalmassági követelménynek történő megfelelés egyidejű ellenőrzését, így az M/2.1.-M/2.3. alkalmassági követelmények tekintetében a Kbt. 69. § (7) bek. alapján már az ajánlatok Kbt. 69. § (2) bekezdés szerinti bírálata keretében felhívja az ajánlattevőket az érintett alkalmassági követelményhez kapcsolódó igazolások benyújtására, tehát azokat ajánlattevőnek már az ajánlat részeként be kell nyújtania!
Többet mutasson
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/1
Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített alábbi referenciával:
Többet mutasson
M/1.1. legalább 400 m2 nettó alapterületű közösségi rendeltetetésű épület építésére vonatkozó referencia;
M/1.2. legalább 200 m2 térkő burkolat építése;
M/1.3. legalább 1 db játszótér és/vagy sportpálya építése, mely tartalmazott legalább 120 m2 öntöttgumi burkolat elhelyezését;
Az M/1.1., M/1.2. és M/1.3. szerinti alkalmassági követelmények igazolására bemutatható ugyanazon szerződés is, vagy külön-külön az egyes alkalmassági követelmények tekintetében legfeljebb egy szerződés.
M/2 Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő, alkalmasságot igazoló személy / szervezet), ha nem rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti alábbi szakemberrel:
M/2.1) legalább 1 fő felelős műszaki vezető szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É” kategóriájú (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a Korm. rendelet 1. melléklet VI. szakma 1. rész D pontjában megjelölt (vagy azzal egyenértékű) képesítéssel, illetve szakképzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlattal;
Többet mutasson
M/2.2) legalább 1 fő építésztervező szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „É” kategóriájú (vagy azzal egyenértékű) építészeti tervező jogosultság megszerzéséhez szükséges, a Korm. rendelet 1. melléklet II. szakma D pontjában megjelölt (vagy azzal egyenértékű) képesítéssel, illetve szakképzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlattal.
Többet mutasson
M/2.3) legalább 1 fő épületgépészeti tervező szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „G” kategóriájú (vagy azzal egyenértékű) szakági műszaki tervező jogosultság megszerzéséhez szükséges, a Korm. rendelet 1. melléklet II. szakma D pontjában megjelölt (vagy azzal egyenértékű) képesítéssel, illetve szakképzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlattal.
Többet mutasson
M/2.4) legalább 1 fő épületvillamossági tervező szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „V” kategóriájú (vagy azzal egyenértékű) építészeti tervező jogosultság megszerzéséhez szükséges, a Korm. rendelet 1. melléklet II. szakma D pontjában megjelölt (vagy azzal egyenértékű) képesítéssel, illetve szakképzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlattal.
Többet mutasson
Ajánlatkérő az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet hatályba lépése előtti egyenértékű végzettséget/képzettséget is elfogad. Az M/2.1-M/2.4. pont szerinti alkalmassági feltételekre bemutatott szakemberek között az átfedés nem megengedett. Egy szakember kizárólag egy alkalmassági követelmény igazolására mutatható be.
Többet mutasson
Fogalmak az M/1. alkalmassági követelmény vonatkozásában:
- AK „építés” alatt: építmény, építményrész, épületegyüttes megépítésére vonatkozó új szerkezet létrehozását és/vagy átalakítását és/vagy bővítését ért.
- AK „felújítás” alatt: meglévő építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység, helyiség rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságának, valamint üzembiztonságának megtartása érdekében végzett az építmény térfogatát nem növelő építési tevékenységet ért.
Többet mutasson
- AK „sportpálya” alatt az alábbiakat érti: különféle sportágak gyakorlására, valamint sportmérkőzések megtartására alkalmas(sá tett) szabadtéri terület.
- AK „közösségi rendeltetésű épület” alatt AK az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet II. fejezet 4. § (2) bek. 77. pontja szerinti lakónak, iparinak, mezőgazdaságinak, tárolásinak nem minősülő rendeltetésű épületet ért.
Többet mutasson
A fenti fogalommeghatározások vonatkozásában, a hazai jogszabályi előírásoknak való megfelelés tekintetében AK biztosítja az egyenértékűséget. Az M/1. alk. köv. (referencia) körében az AK által előírt fogalommeghatározásra vonatkozóan: ha a referencia tartalma alapján megállapítható az AK-i fogalomnak történő megfelelés, akkor AK elfogadja azt, azaz nem kell, hogy a fogalom valamennyi eleme az alk. köv. szerinti fordulatként ismertetésre kerüljön a csatolandó igazolásban.
Többet mutasson
A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei:
Előleg mértéke: tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 20 %-a .
Tartalékkeret: ajánlatkérő tartalékkeretet nem köt ki.
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek és szerződést megerősítő biztosítékok:
a) késedelmi kötbér mértéke: tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 0,5% százaléka naptári naponta, maximuma: a meghiúsulási kötbér.
b) meghiúsulási kötbér mértéke: tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 20 %-a.
c) Teljesítési biztosíték: tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 5 %-a.
d) Jólteljesítési biztosíték: tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 5 %-a.
e) Jótállás, a sikeres műszaki átadás-átvétel napjától számított 36 hónap
f) Előleg - visszafizetési biztosíték: a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján, a szerződés tervezete szerint.
A biztosítékok a Kbt. 134.§ (6) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint nyújthatók óvadékként az előírt pénzösszegnek az Ajánlatkérő 11743002-15398006-0653000 (IBAN: HU24 1174 3002 1539 8006 0653 000, SWIFT: OTPVHUHB) számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
Többet mutasson
Számlázás: építési engedély megszerzése és a kiviteli tervek átadása után egy-egy részszámla, a kivitelezés során kéthavonta, a szerződés tervezetében rögzítettek szerint, figyelemmel a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32. §-ra.
A finanszírozásra vonatkozó jogszabályi hivatkozások: 2007.évi CXXVII. tv.; 2011.évi CXCV. tv.; 2013.évi V. tv. 6:130.§ (1)-(2) bekezdése, Ptk. 6:155. §; 2015.évi CXLIII. tv. 135.§ (1) és (3), (5)-(8) bekezdései, továbbá a Kbt. 27/A§-a; 322/2015 (X.30.) Kr. 32/A. §. A részletes fizetési feltételeket és szabályokat a szerződés tervezete tartalmazza.
Többet mutasson

Eljárás
Jogalap: 32014L0024
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 11:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 2 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2023-06-19 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 13:00
Hely: Ekr
További információk:
Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. § (4) valamint (6) bekezdésében foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-t alkalmazza.
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): 2.1. AF M/2.1 pontban meghatározott szakember III.1.3) M/2.1. pontjában meghatározott végzettséget/képzettséget követően a jogosultság megszerzéshez szükséges szakmai gyakorlaton felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap)
Minőségi kritérium (súlyozás): 10
Minőségi kritérium (név): 2.2. AF M/2.2 pontban meghatározott szakember III.1.3) M/2.2. pontjában meghatározott végzettséget/képzettséget követően a jogosultság megszerzéshez szükséges szakmai gyakorlaton felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap)
2.3. AF M/2.3 pontban meghatározott szakember III.1.3) M/2.3. pontjában meghatározott végzettséget/képzettséget követően a jogosultság megszerzéshez szükséges szakmai gyakorlaton felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap)
Ár (súlyozás): 70

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: 15731591214
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Műszaki, Pályázati és Környezetfejlesztési Igazgatóság
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000566852023/reszletek 🌏

Hivatkozás
További információk
Részajánlattétel kizárásának indoka: A projekt összefüggő létesítménynek tekinthető, mely műszaki tartalma és beszerzés jellege miatt részajánlatra bontása nem lehetséges, gazdasági szempontból nem indokolható, az ellentétes a gazdasági ésszerűséggel. A tárgyi közbeszerzési eljárásban megvalósítani kívánt tervezés és kivitelezés egységet képez, ezért a részekre bontása kizárt. Az építmény és kapcsolódó létesítmények megvalósítása egymással összefüggő tervezési és kivitelezési munka útján valósul meg, az egyes munkarészek nem választhatók el egymástól, az egységes kivitelezési tervdokumentációra tekintettel. A megvalósítandó feladatok szakmailag is kapcsolódnak egymáshoz, ill. az egyes munkanemek megvalósítása során a munkafázisok szoros összehangolást igényelnek. A kemping megvalósítását komplexen, generáltervezésben, kivitelezésben szükséges kezelni, a későbbiekben a garancia így érvényesíthető.
Többet mutasson
1) Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem tart.
2) Az értékelés során kiosztható pontszámok: 0-10 pont között. A pontkiosztás módszere: 1. egyösszegű nettó ajánlati ár: fordított arányosítás, a 2.1; 2.2. és 2.3. értékelési szempontok (szakemberek) vonatkozásában: egyenes arányosítás. A 2.1; 2.2. és 2.3. minőségi szempont tekintetében a megajánlás legkedvezőbb szintje 36 hónap.
Többet mutasson
3) AK ajánlati biztosíték nyújtását írja elő, amelynek mértéke 18 000 000,- Ft
Teljesíthető - az AT választása szerint - átutalással, az előírt pénzösszegnek az Ajánlatkérő 11743002-15398006-0653000 (IBAN: HU24 1174 3002 1539 8006 0653 000, SWIFT: OTPVHUHB számú bankszámlájára történő befizetéssel, az azzal azonos összegű pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását igazoló dokumentumot az ajánlathoz csatolni kell.
Többet mutasson
4) AK a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot alkalmazza.
5) Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35.§-ban foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös ATk erre vonatkozó megállapodását. AK gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind AT, mind közös ATk vonatkozásában.
6) AK felhívja a figyelmet a Kbt. 35.§ (1)-(8) bek.eire
7) Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 66.§ (5) bek.e szerint és AT nyilatkozatát a Kbt. 66.§ (2) bek.ére vonatkozóan, a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja, Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja szerint nyilatkozatát, ill. szakmai ajánlatként, az árazott költségvetését excel és aláírt pdf formátumban.
Többet mutasson
8) AT nem tehet többváltozatú ajánlatot.
9) Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani, AK a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok AT általi fordítását is köteles elfogadni (Kbt. 47.§ (2) bek.). Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
Többet mutasson
10) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az AT az ajánlathoz köteles benyújtani a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Nemleges nyilatkozat is-EKR űrlap benyújtásával.
Többet mutasson
11) ATnek, adott esetben az alk. igazolásában résztvevő más szervezetnek az ajánlat részeként csatolni kell az AT, adott esetben más szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányának vagy aláírás-mintájának elektronikus másolatát.
12) Az ajánlatban nyilatkozatot kell benyújtani a Kbt. 65.§ (7) bek. megfelelően, a nemleges nyilatkozat is csatolandó az EKR-ben létrehozott űrlap kitöltésével és benyújtásával.
13) Az olyan nyilatkozatot, amely közvetlenül valamely kötelezettség érvényesítésének alapjául szolgál (garanciavállaló ny. vagy kezességvállaló ny.) elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló tv. szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.
Többet mutasson
14) A 322/2015. (X. 30.) Kr. 26.§ alapján ajánlattevőként szerződő fél köteles a szerződéskötés időpontjára tervezői felelősségbiztosítási szerződést kötni, vagy meglévő szerződését 50 000 000,- Ft/káresemény és 100 000 000,- Ft/év mértékű felelősségbiztosításre kiterjeszteni, valamint köteles összkockázatú kombinált építési és szerelési (dologi- és felelősség) felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő összkockázatú kombinált építési és szerelési felelősségbiztosítását kiterjeszteni legalább 500 000 000,- Ft/káresemény és legalább 1 000 000 000,- Ft/év mértékű felelősségbiztosításra.
Többet mutasson
15) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön nem nevesített, a közbeszerzési dokumentációban előírt nyilatkozatokat is, melyeket a Kbt. és végrehajtási rendeletei kötelezően előírnak.
16) FAKSZ: dr. Szabó Anett felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, lajstromszáma: 01432
17) Ajánlatkérő az M/1. és M/2. alkalmassági követelményeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.
18) Ajánlatkérő rögzíti, hogy a nyertes ajánlattevő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 29/A. §-a alapján köteles a szerződés teljesítésének időtartama alatt teljesíteni az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló kormányrendeletben előírt statisztikai adatszolgáltatási kötelezettséget („Üvegkapu”), melyről ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkozni szükséges. Továbbá az ajánlattevő az ajánlatában nyilatkozni köteles az Üvegkapu használatára vonatkozó követelmények megismeréséről is.
Többet mutasson
19) A jelen eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 2015.évi CXLIII. tv. és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.
20) IV.2.6.) kiegészítése: az ajánlati kötöttséget naptári napban kell érteni (60 naptári nap)
21) Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell az ukrajnai helyzetet destabilizálóorosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról szóló, 2022/576 EU rendelet 1. cikk 23. pontja nyomán életbelépett, 833/2014/EU rendelet 5k. cikk szerinti tilalom vonatkozásában.
Többet mutasson
22) A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő által az AF III.1.3) M/2. szerinti szakemberek rendelkezzenek a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti, az alábbi (vagy azzal egyenértékű) érvényes jogosultsággal, továbbá az illetékes kamara névjegyzékében ilyen jogosultsággal szerepeljenek: M/2.1. pont esetén „MV-É”, M/2.2. pont esetén „É”, M/2.3. pont esetén „G” és M/2.4. pont esetén „V” jogosultság.
Többet mutasson

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: A Kbt. 148. § rendelkezése szerint.
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2023/S 088-268244 (2023-05-02)
További információk (2023-06-16)
Objektum
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: További információk
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Építészeti tervezési szolgáltatások 📦

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2023-06-16 📅
Benyújtási határidő: 2023-06-29 📅
Közzététel dátuma: 2023-06-21 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2023/S 118-370235
Hirdetményre hivatkozik: 2023/S 088-268244
HL-S szám: 118
További információk
Ajánlatkérő módosította a dokumentáció részét képező I. kötetet is.
Forrás: OJS 2023/S 118-370235 (2023-06-16)
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2023-11-13)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: DESEDA Kemping átfogó rekonstrukciója
Hivatkozási szám: EKR000566852023
Rövid leírás:
A Kaposvár 0443/2 hrsz alatti Deseda kemping átfogó rekonstrukciója, 4 csillagos kempinggé való átalakítása 400-450 fő befogadására alkalmas épületekkel és lakókocsis illetve sátorhelyekkel. Tervezési feladat : Engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció készítése Építési munkák: recepció épület építése, vizesblokk épület építése, strand létesítése, mobilházak elhelyezése, lakókocsi- és sátorhelyek létesítése, meglévő sportpálya felújítása, belső utak kialakítása
Többet mutasson
Szerződés típusa: Építési beruházás
Termékek/szolgáltatások: Építési munkák 📦
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 1 488 083 672 HUF 💰
Leírás
Belső azonosító: EKR000566852023/1
Mennyiség: 742 négyzetméter
A beszerzés leírása:
Ajánlattevő feladata, hogy első ütemben a fejlesztés megvalósításához a módosított helyszínrajzon ábrázolt fejlesztési elemek, épületek és építmények építéséhez szükséges engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációt elkészíti, azok alapján a kivitelezési munkákat elvégzi. A további ütemben megvalósítandó fejlesztéseket a helyszínrajzokon ábrázolni szükséges, azonban ezek részletes kidolgozása Ajánlattevőnek nem feladata. A tervezési munkákat az Önkormányzattal és az Üzemeltetővel egyeztetve szükséges elvégezni. Az első ütem munkáinak megvalósításához szükséges valamennyi engedélyezési és teljes körű kiviteli tervdokumentációk elkészítésén túl az engedély kérelmek (Pl.: építési, vízjogi létesítési, útépítési, stb.) benyújtása ÉTDR rendszeren keresztül vagy papír alapon az eljáró hatóságokhoz, valamint a tervdokumentációkhoz tartozó költségvetések kidolgozása szintén Ajánlattevő feladata (az igazgatási/eljárási/szolgáltatási díjakat Ajánlattevő fizeti meg. Ajánlattevő feladata továbbá az első ütemben tervezett fejlesztés elemeinek, épületeinek és építményeinek megvalósítsa, kivitelezése. Az első ütemben megvalósítandó épületekkel, építményekkel szemben elvárt követelmények: A rendelkezésre álló jóváhagyási tervdokumentáció alapján az engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítése során az alábbi műszaki tartalmat szükséges figyelembe vennie Ajánlattevőnek. ● Recepció: 204,1 m2 a tervezett helyén valósulna meg, az épületében kap helyet az étteremi funkció és esetlegesen a kisbolt, (étteremhez 6 belső asztal melegítőkonyha lesz; a konyhatechnológiai eszközök beszerzése más forrásból történik, nem része a tervezésnek). - a recepció elektromos költségvetésében szerepel a teljes terület kamerarendszere és a komplett gyengeáramú rendszer, , - kettő hőszivattyú épül, a recepció épületénél kap helyet, . ● Színpad: a színpad részére a terep legyen kialakítva, ami mobil színpad fogadására alkalmas, egy áramvételi hely kialakítása is szükséges. ● Vizesblokk: 538 m2 a tervezett helyén valósulna meg, szigetelése és fűtése felülvizsgálandó. ● Mobilházak: I. ütemben összesen 30 db készül (29db+1db ak.ment.), a házaknak 4-5 fő fogadására alkalmasnak kell lennie. - megépülő mobilházak helye: a terület K-i oldalán, a körforgalomtól É-i irányában, a módosított helyszínrajz szerint. - a 29 db mobilház alapterülete legfeljebb 32 m2; a javasolt alaprajzi elrendezés a kiviteli tervdokumentáció szerint. - az 1 db akadálymentesített mobilház alapterülete legfeljebb 32 m2, az alaprajzi elrendezést egyeztetni szükséges. - homlokzati megjelenés antracit szín, fa dekor elemekkel. - a házakhoz (könnyűszerkezetű) terasz készül, a terasz felett napvitorlák kerülnek elhelyezésre. ● Raktár: (tiszta/szennyes) 1 db legfeljebb 33-36 m2 alapterületű mobilházban kerül kialakításra, az alaprajzi elrendezést egyeztetni szükséges. ● Parcellák: - lakókocsis nagy parcella: 58 db kerül kialakításra a helyszínrajz szerint. - sátorhelyek, kis parcella: 14 db kerül kialakításra a helyszínrajz szerint. ● Parkosítás: a parkosított terület kialakítása az I. ütem területén, az I. ütemen kívül eső területen a növény-egészségügyi, illetve balesetvédelmi okokból szükségszerű területrendezés kerül elvégzésre. ● Külső közművek (elektromos, víz-szennyvíz munkanemek): az I. ütem területén felülvizsgálni és módosítani szükséges, az I. ütemen kívüli területen, ahol nem kerül kialakításra sem út, sem parcella, elmaradnak a külső közművek is. ● Belső utak: a belső utak részben aszfalt részben szórt burkolattal készülnek a módosított helyszínrajz szerint. ● Meglévő sportpálya felújítása 561,27 m2 öntött gumiburkolat ● 6 cm beton térkő burkolat 133 m2 8 cm beton térkőburkolat 146 m2 Az első ütem megvalósításának épületeit, építményeit a közbeszerzési dokumentáció részeként rendelkezésre bocsátott módosított helyszínrajz mutatja be. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdését alkalmazza.
Többet mutasson
Termékek/szolgáltatások: Magasépítési munka 📦
További termékek/szolgáltatások: Építészeti tervezési szolgáltatások 📦
Postacím: 0443/2
Irányítószám: 7400
Város: Kaposvár
Ország: Magyarország 🇭🇺
Időtartam: 13 hónap
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): 2.1. AF M/2.1 pontban meghatározott szakember III.1.3) M/2.1. pontjában meghatározott végzettséget/képzettséget követően a jogosultság megszerzéshez szükséges szakmai gyakorlaton felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap)
Minőségi kritérium (súlyozás): 10
Minőségi kritérium (név): 2.2. AF M/2.2 pontban meghatározott szakember III.1.3) M/2.2. pontjában meghatározott végzettséget/képzettséget követően a jogosultság megszerzéshez szükséges szakmai gyakorlaton felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap)
2.3. AF M/2.3 pontban meghatározott szakember III.1.3) M/2.3. pontjában meghatározott végzettséget/képzettséget követően a jogosultság megszerzéshez szükséges szakmai gyakorlaton felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap)
Ár ✅
Ár (súlyozás): 70
Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0001

Eljárás
Az eljárás típusa
Nyílt eljárás ✅
Jogalap: 2014/24/EU irányelv
Díjazási kritériumok
Súlyozás típusa: Súlyozás (pontok, pontos)

A szerződés odaítélése
A szerződés/tétel odaítélése ✅
Jogorvoslati eljárások
A panaszosok száma: 1
Tétel azonosító száma: LOT-0001
A szerződés megkötésének időpontja: 2023-11-03 📅
A szerződés címe: https://ekr.gov.hu/ekr-szerzodestar/hu/szerzodesLista?eljarasAzon=EKR000566852023 🌏
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 10
Az elektronikus úton beérkezett pályázatok száma: 10
A kkv-k által benyújtott pályázatok száma: 8
A nem uniós tagállamokból származó ajánlattevőktől beérkezett ajánlatok száma: 0
A más uniós tagállamokból származó ajánlattevőktől beérkezett ajánlatok száma: 0
Ajánlat azonosítója: EKR000566852023/6485
Az ajánlattevő fél vezetője ✅
A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0001
A vállalkozó neve és címe
Név: Lecpes Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 24399050203
Postacím: Csongrádi Utca 6
Postai irányítószám: 6000
Postai város: Kecskemét
Régió: Csongrád 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: info@lecpes.hu 📧
Telefon: +36 306493733 📞
Fax: +36 76324598 📠
Ajánlat azonosítója: EKR000566852023/6517
Név: KRISTÁLY Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft
Nemzeti nyilvántartási szám: 10457506214
Postacím: Fő Utca 15-17
Postai irányítószám: 8600
Postai város: Siófok
Régió: Budapest 🏙️
E-mail: bontovics.janos@kristaly.hu 📧
Telefon: +36 84510089 📞
Fax: +36 84312931 📠
URL: https://www.kristaly.hu 🌏
Ajánlat azonosítója: EKR000566852023/6541
Név: Simi-Ép Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 14391776243
Postacím: Magdolna Utca 28.
Postai irányítószám: 1221
Postai város: Budapest
E-mail: simi.ep.kft@gmail.com 📧
Telefon: +36 704251767 📞
Ajánlat azonosítója: EKR000566852023/6557
Név: INVESTMENT Mérnöki és Fővállalkozó Kft.
Nemzeti nyilvántartási szám: 11221375214
Postacím: Kontrássy Utca 1.
Postai irányítószám: 7400
Postai város: Kaposvár
Régió: Somogy 🏙️
E-mail: info@investment.hu 📧
Telefon: +36 82529250 📞
Fax: +36 82529253 📠
URL: https://www.investment.hu 🌏
Ajánlat azonosítója: EKR000566852023/6565
Név: KELET-ÚT Építőipari, Beruházó és Szállítmányozó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 11896447215
Postacím: Bujtos Utca 14.
Postai irányítószám: 4400
Postai város: Nyíregyháza
Régió: Szabolcs-Szatmár-Bereg 🏙️
E-mail: keletutmr@gmail.com 📧
Telefon: +36 42787910 📞
Fax: +36 42786012 📠
Ajánlat azonosítója: EKR000566852023/6573
Tájékoztatás a pályázatokról
A szerződést egy gazdasági szereplőkből álló csoportnak ítélték oda ✅
A vállalkozó neve és címe
Név: MAGYAR ENERGIA CENTRUM Projektfejlesztő és Koordinációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 22743831243
Postacím: Nagytétényi Út 190 B. ép. 1. em. 2.
Postai irányítószám: 1223
E-mail: iroda@mec.co.hu 📧
Telefon: +36 706252566 📞
Név: MarketDome Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 25336795241
Postacím: Szemlőhegy Utca 6.
Postai irányítószám: 1022
E-mail: csegeny.zsofia@marketdome.hu 📧
Telefon: +36 706702161 📞
URL: https://www.marketdome.hu 🌏
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 1 488 083 672 HUF 💰
Az ajánlatot rangsorolták
Helyezés a nyertesek listáján: 1
Ajánlat azonosítója: EKR000566852023/6589
Az alvállalkozással kapcsolatos információk
Leírás: Jelenleg nem ismert.
A szerződés alvállalkozásba adandó részének rövid leírása: Jelenleg nem ismert.
A szerződést valószínűleg alvállalkozóval kötik meg ✅
A vállalkozó neve és címe
Név: "VARIABAU" Vegyesprofilú Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 11160452210
Postacím: Trinitárius Utca 2
Postai irányítószám: 3300
Postai város: Eger
Régió: Heves 🏙️
E-mail: variabau.eger@gmail.com 📧
Telefon: +36 309531848 📞
A gazdasági szereplő mérete: Kisvállalkozás
Ajánlat azonosítója: EKR000566852023/6621
Név: SZABADICS Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 13748429220
Postacím: Király Utca 4.
Postai irányítószám: 8800
Postai város: Nagykanizsa
Régió: Zala 🏙️
E-mail: szalaibb@szabadics.hu 📧
Telefon: +36 303399819 📞
Fax: +36 93541925 📠
URL: https://www.szabadics.hu 🌏
Ajánlat azonosítója: EKR000566852023/6629
Név: EURO CAMPUS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 13646925210
Postacím: Árpád Út 64.
E-mail: vallalkozas@eurocampus.hu 📧
Telefon: +36 36780566 📞
Fax: +36 36780567 📠
Ajánlat azonosítója: EKR000566852023/6653
Név: ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 10738885220
Postacím: Millennium Köz 1.
Postai irányítószám: 8900
Postai város: Zalaegerszeg
E-mail: vallalkozas@zaev.hu 📧
Telefon: +36 305601912 📞
Fax: +36 92504195 📠
URL: https://www.zaev.hu 🌏

Ajánlatkérő hatóság
Név és címek
Név: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti nyilvántartási szám: 15731591214
Postacím: Kossuth Tér 1
Postai irányítószám: 7400
Postai város: Kaposvár
Régió: Somogy 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
Kapcsolattartó pont: Műszaki, Pályázati és Környezetfejlesztési Igazgatóság
E-mail: kozbref@kaposvar.hu 📧
Telefon: +36 82501519 📞
URL: https://www.kaposvar.hu/hu/ 🌏
Csoportvezető ✅
Az ajánlatkérő szerv típusa
Regionális vagy helyi hatóság
Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

Kiegészítő információk
További információk
1. Nyertes ajánlattevő ("VARIABAU" Vegyesprofilú Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság) adószáma: 11160452210 2. Ajánlattevők neve, címe és adószáma: - Lecpes Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (6000 Kecskemét Csongrádi Utca 6.), adószáma: 24399050203 - KRISTÁLY Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (8600 Siófok Fő Utca 15-17.), adószáma: 10457506214 - Simi-Ép Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1221 Budapest Magdolna Utca 28.), adószáma: 14391776243 - INVESTMENT Mérnöki és Fővállalkozó Kft. (7400 Kaposvár Kontrássy Utca 1.), adószáma: 11221375214 - MAGYAR ENERGIA CENTRUM Projektfejlesztő és Koordinációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1223 Budapest Nagytétényi Út 190 B. ép. 1. em. 2.), adószáma: 22743831243 - MarketDome Zártkörűen Működő Részvénytársaság közös ajánlattevők (1022 Budapest, Szemlőhegyi Utca 6.), adószáma: 25336795241 - KELET-ÚT Építőipari, Beruházó és Szállítmányozó Korlátolt Felelősségű Társaság (4400 Nyíregyháza Bujtos Utca 14.), adószáma: 11896447215 - "VARIABAU" Vegyesprofilú Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (3300 Eger Trinitárius Utca 2.), adószáma: 11160452210 - SZABADICS Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (8800 Nagykanizsa Király Utca 4.), adószáma: 13748429220 - EURO CAMPUS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (3300 Eger Árpád Út 64.), adószáma: 13646925210 - ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (8900 Zalaegerszeg Millennium Köz 1.), adószáma: 10738885220
Többet mutasson
Felülvizsgálati testület
Nemzeti nyilvántartási szám: 15329190241
Régió: Budapest 🏙️
URL: https://www.kozbeszerzes.hu 🌏
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről): A Kbt. 148. § rendelkezése szerint.
Forrás: OJS 2023/S 219-691201 (2023-11-13)
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2024-10-25)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 1 488 083 672 HUF 💰

Eljárás
A közbeszerzési eljárás feltételei
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus fizetést használnak ✅
A szerződés teljesítési feltételeket tartalmaz ✅

A szerződés odaítélése
Jogorvoslati eljárások
Type of alleged irregularity: Egyéb: 2
Szerződés száma: 1
Cím: Fővállalkozói kiviteli szerződés tervezési és generálkivitelezési feladatok ellátására
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 1 488 083 672 HUF 💰

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
A szerződéssel kapcsolatos feltételek
A szerződés teljesítésének feltételei:
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek és szerződést megerősítő biztosítékok: a) késedelmi kötbér mértéke: tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 0,5% százaléka naptári naponta, maximuma: a meghiúsulási kötbér. b) meghiúsulási kötbér mértéke: tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 20 %-a. c) Teljesítési biztosíték: tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 5 %-a. d) Jólteljesítési biztosíték: tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 5 %-a. e) Jótállás, a sikeres műszaki átadás-átvétel napjától számított 36 hónap f) Előleg - visszafizetési biztosíték: a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján, a szerződés tervezete szerint.
Többet mutasson

Kiegészítő információk
További információk
VII.2.4. pont folytatása Információ a módosításokról, A módosítások ismertetése folytatás: módosított rendelkezés: Fizetési Mérföldkő Vállalkozói Díjrész a.) Első Fizetési Mérföldkő Az Első Teljesítési Mérföldkő megvalósulása esetén az engedélyezési tervek készítésének díja ; b.) Második Fizetési Mérföldkő A Második Teljesítési Mérföldkő megvalósulása esetén a kiviteli tervek készítésének díja és a 2. hónap végéig elvégzett kivitelezési munkák műszaki ellenőr által igazolt értéke, c.) Harmadik Fizetési Mérföldkő A Harmadik Teljesítési Mérföldkő műszaki ellenőr által igazolt megvalósulása az igényelt Előleg 15 %-ával (tizenöt százalékával) csökkentve; d.) Negyedik Fizetési Mérföldkő A Negyedik Teljesítési Mérföldkő műszaki ellenőr által igazolt megvalósulása esetén az igényelt Előleg 15 %-ával (tizenöt százalékával) csökkentve; e.) Ötödik Fizetési Mérföldkő Az Ötödik Teljesítési Mérföldkő műszaki ellenőr által igazolt megvalósulása esetén az igényelt Előleg 15 %-ával (tizenöt százalékával) csökkentve; f.) Hatodik Fizetési Mérföldkő A Hatodik Teljesítési Mérföldkő műszaki ellenőr által igazolt megvalósulása esetén az igényelt Előleg 15 %-ával (tizenöt százalékával) csökkentve; g.) Hetedik Fizetési Mérföldkő A Hetedik Teljesítési Mérföldkő műszaki ellenőr által igazolt megvalósulása az igényelt Előleg 20 %-ával (húsz százalékával) csökkentve; h.) Nyolcadik Fizetési Mérföldkő A Kilencedik Teljesítési Mérföldkő a 100%-os teljesítés, műszaki ellenőr által igazolt megvalósulása esetén az igényelt Előleg 20 %-ával (húsz százalékával) csökkentve; 4. . Felek a jelen Szerződésmódosítás I. rész 1.1. pontjában írt Szerződés II. rész 1/A. 1.2.6. pontját, közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják. II. rész Általános szerződéses rendelkezések 1/A. TERVEZÉS 1.2.6 pont eredeti rendelkezés: A Felek rögzítik, hogy a Létesítmények nem jogerős használatbavételi engedélyének, továbbá és minden további, a használatba vételhez és a működtetéshez szükséges engedély beszerzése a Vállalkozó feladata. A Vállalkozó a Megrendelő nevében és képviseletében jár el. Az engedély megszerzéséhez szükséges meghatalmazásokat a Vállalkozó írásbeli kérelmére a Megrendelő 3 (három) munkanapon belül adja ki. A használatba vételhez szükséges nem jogerős engedély kibocsátása a végszámla kibocsátásának feltétele. A kivitelezésre rendelkezésre álló teljesítési határidőn belül a használatba vételhez szükséges nem jogerős használatbavételi engedélyt meg kell szerezni. módosított rendelkezés: A Felek rögzítik, hogy a Létesítmények nem jogerős használatbavételi engedélyének, továbbá és minden további, a használatba vételhez és a működtetéshez szükséges engedély beszerzése a Vállalkozó feladata. A Vállalkozó a Megrendelő nevében és képviseletében jár el. Az engedély megszerzéséhez szükséges meghatalmazásokat a Vállalkozó írásbeli kérelmére a Megrendelő 3 (három) munkanapon belül adja ki. A használatba vételhez szükséges nem jogerős engedély kibocsátása a végszámla kibocsátásának feltétele. A kivitelezésre rendelkezésre álló teljesítési határidőn belül (2025. június 30.) a használatba vételi engedély iránti kérelmet be kell nyújtani az illetékes hatósághoz. Egyebek: BT-635 mező: Előzetes vitarendezés, kérelmi elemek száma 2 db BT-717 mező: A tiszta járművekről szóló irányelv alkalmazása: Nem BT-145 mező: A szerződés megkötésének dátuma: 2023.11.03.
Többet mutasson
Információk az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikus számlázást fogadunk el

Változások
Egyéb kiegészítő információk
1. A kivitelezés során, 2024.05.17-én lakossági bejelentés érkezett Megrendelőhöz a Deseda Kemping rekonstrukciója kapcsán történő fakivágások ügyében, kérve a fakivágások felülvizsgálatát. A bejelentés kapcsán, még ugyanazon a napon az Önkormányzat elrendelte a fakivágások felülvizsgálatát, hogy milyen módon lehetséges a még kivágásra nem került faállomány, vagy azok egy részének megtartása. Vállalkozó azonnali hatállyal leállította a folyamatban lévő fakivágási munkákat, a Megrendelő által 2024.05.17. napján elrendelt fakivágások vizsgálatára Vállalkozó szakértőt bízott meg. A szakértői szemle alkalmával a szakértő alapos vizsgálatot követően megállapította, hogy a fejlesztési terület dél - keleti csücskében lévő, kivágásra jelölt fák egészségi állapota kielégítő, ezen egyedek megtarthatók, az építész tervek megfelelő átdolgozásával, a tervezett Recepció épület homlokzati vonalának hátra húzásával. A szakértő szakvéleménye alapján a Megrendelő jóváhagyta a kapcsolódó tervek, ezzel együtt a szükséges építési engedély módosításának elvégzését. Az engedélyes tervek és az építési engedély módosítása kapcsán, annak következtében az alábbi műszaki tartalom változás vált szükségessé: - akadálymentes rámpa kiépítése az Oték előírásai szerint - támfal átépítése és polikarbonát tetővel történő lefedése - épület áthelyezéséből adódó többlet földmunkák 2. A kivitelezési kooperációk során a későbbi Üzemeltető képviselője jelezte, hogy a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lezárásnak időpontjához képest változtak a 4* minősítésű kemping kialakításának követelményei, ezért a minősítés megszerzéséhez már az új jogszabályi követelményrendszernek kell megfelelni. A kempingek üzemi környezetét és a minősítési kritériumi rendszert a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet módosított melléklete szabályozza, hogy a 2024. évben épülő új egységeknek minek kell megfelelni. Megrendelő a 4* minősítés követelményeinek a változása kapcsán úgy döntött, hogy -az ajánlati dokumentációban szereplő irányadó műszaki tartalom pontosításaként, a módosított jogszabályi követelmények teljesítésével egyidőben, ahhoz megjelenésében is illeszkedő műszaki tartalommal kéri a mobilházakat megvalósítani. Figyelemmel a fenti jogszabályváltozás miatti tervpontosításokból adódó határidőkésedelemre, valamint arra a tényre, hogy az ezt követő időszakban, a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztálya által 202400007971 ügyiratszámon (ETDR) kiadott építési engedély módosítására vonatkozó engedély a hatóság részéről a nyár folyamán nem - csupán 2024. szeptember 13. napján - került kiadásra, mely a Projektet a véghatáridő tekintetében kritikus útra terelte, Vállalkozó 2024.08.26. napon akadályközléssel. A Somogy Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztálya módosított építési engedélye egyben kezeli a mobilházak áthelyezéséből, valamint a tervezési - műszaki pontosítások miatti változásokat. A mobilházak megrendelésére kizárólag az építési engedély szükségszerű, és előre nem látott okok miatt történő módosítása után kerülhet sor. A Somogy Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztálya 202400007971 ügyiratszámú módosított építési engedélyének kiadására 2024. szeptember 13. napján történt meg. A mobilházak véglegesített tervek szerinti 8 hónapos gyártási, és azok telepítési ideje, valamint a használatbavételi engedély kiadásának ügyintézése miatt a teljesítési határidő módosítását a felek egybehangzóan szükségesnek, és elengedhetetlennek ítélik meg. Felek ezért kijelentik, hogy a teljesítési határidőt fenti, előre nem látható, egymással szorosan összefüggő események miatt meghosszabbítani szükséges. A műszaki tartalom változásával a Szerződés 2.1.1. pontjában foglalt Teljesítési mérföldkövek módosítása is szükségessé válik. A változtatás a projekt kötbérterhes kivitelezési határidejére is hatással van. A szerződés megkötésének dátuma: 2023.11.03. A módosítás jogalapja: Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) A szerződés módosítást megelőző és módosítást követő időtartama: eredeti: Szerződés hatálybalépésétől számított 13 hónap módosítás után Szerződés hatálybalépését követően 19 hónap (2025. június 30. napjáig)
Többet mutasson
A változtatás fő oka: A módosítások olyan körülmények miatt szükségesek, amelyet a kellően gondos vevő előre nem láthatott.
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: CON-0001
Új érték
Szöveg:
A szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2024. október 15. 1. Felek a jelen Szerződésmódosítás I. rész 1.1. pontjában írt Szerződés 2.2 pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják. 2.2 Teljesítési és fizetési mérföldkövek, teljesítési határidő eredeti szöveg: Vállalkozó a Szerződésben rögzített feladatokat a jelen Szerződés hatálybalépésétől számított 13 hónapon belül (a továbbiakban: „Teljesítési Határidő”) köteles maradéktalanul teljesíteni, az alábbi mérföldkövekben rögzítettek szerint. módosított rendelkezés: Vállalkozó a Szerződésben rögzített feladatokat 2025. június 30. napjáig (a továbbiakban: „Teljesítési Határidő”) köteles maradéktalanul teljesíteni, az alábbi mérföldkövekben rögzítettek szerint. 2. Felek a jelen Szerződésmódosítás I. rész 1.1. pontjában írt Szerződés 2.2.1. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják. 2.2.1. Teljesítési mérföldkövek és a Teljesítési Határidők eredeti szöveg: Teljesítési Mérföldkő Feladatok, készültségi fok Teljesítési Határidő Kötbérteher a.) Első Teljesítési Mérföldkő Az építési engedélyezési tervdokumentáció Megrendelő általi jóváhagyása Műszaki és pénzügyi ütemterv szerint. b.) Második Teljesítési Mérföldkő A kivitelezési tervdokumentáció átadásának lezárása és a munkaterület átadás-átvételétől számított 2. hónap végéig történt kivitelezési munkák elszámolása Műszaki és pénzügyi ütemterv szerint. c.) Harmadik Teljesítési Mérföldkő A munkaterület átadásától számított 4.hónap végéig történt kivitelezési munkák elszámolása Műszaki és pénzügyi ütemterv szerint. d.) Negyedik Teljesítési Mérföldkő A munkaterület átadásától számított 6.hónap végéig történt kivitelezési munkák elszámolása Műszaki és pénzügyi ütemterv szerint. e.) Ötödik Teljesítési Mérföldkő A munkaterület átadásától számított 8.hónap végéig történt kivitelezési munkák elszámolása Műszaki és pénzügyi ütemterv szerint. f.) Hatodik Teljesítési Mérföldkő A munkaterület átadásától számított 10.hónap végéig történt kivitelezési munkák elszámolása Műszaki és pénzügyi ütemterv szerint. g.) Hetedik Teljesítési Mérföldkő A munkaterület átadásától számított 12.hónap végéig történt kivitelezési munkák elszámolása Műszaki és pénzügyi ütemterv szerint. h.) Nyolcadik Teljesítési Mérföldkő A Beruházás kivitelezésének a pénzügyi és műszaki ütemterv szerinti, a műszaki ellenőr által igazolt 100%-os (azaz száz százalékos) készültségi foka, a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása, és a használatbavételi engedély kérelem beadása Műszaki és pénzügyi ütemterv szerint. kötbérterhes módosított rendelkezés: Teljesítési Mérföldkő Feladatok, készültségi fok Teljesítési Határidő Kötbérteher a.) Első Teljesítési Mérföldkő Az építési engedélyezési tervdokumentáció Megrendelő általi jóváhagyása Műszaki és pénzügyi ütemterv szerint. b.) Második Teljesítési Mérföldkő A kivitelezési tervdokumentáció átadásának lezárása és a 2024.09.15-ig történt kivitelezési munkák elszámolása Műszaki és pénzügyi ütemterv szerint. c.) Harmadik Teljesítési Mérföldkő A 2024.09.30-ig történt kivitelezési munkák elszámolása Műszaki és pénzügyi ütemterv szerint. d.) Negyedik Teljesítési Mérföldkő A 2024.10.30-ig történt kivitelezési munkák elszámolása Műszaki és pénzügyi ütemterv szerint. e.) Ötödik Teljesítési Mérföldkő A 2024.11.30-ig történt kivitelezési munkák elszámolása Műszaki és pénzügyi ütemterv szerint. f.) Hatodik Teljesítési Mérföldkő A 2025.01.30-ig történt kivitelezési munkák elszámolása Műszaki és pénzügyi ütemterv szerint. g.) Hetedik Teljesítési Mérföldkő A 2025.02.28-ig történt kivitelezési munkák elszámolása Műszaki és pénzügyi ütemterv szerint. h.) Nyolcadik Teljesítési Mérföldkő A Beruházás kivitelezésének a pénzügyi és műszaki ütemterv szerinti, a műszaki ellenőr által igazolt 100%-os (azaz száz százalékos) készültségi foka, a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása, és a használatbavételi engedély kérelem beadása Véghatáridő: 2025.06.30. Műszaki és pénzügyi ütemterv szerint. kötbérterhes 3. Felek a jelen Szerződésmódosítás I. rész 1.1. pontjában írt Szerződés 2.2.2. pontját, közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják. 2.2.2. Fizetési mérföldkövek eredeti rendelkezés: Fizetési Mérföldkő Vállalkozói Díjrész a.) Első Fizetési Mérföldkő Az Első Teljesítési Mérföldkő megvalósulása esetén az engedélyezési tervek készítésének díja ; b.) Második Fizetési Mérföldkő A Második Teljesítési Mérföldkő megvalósulása esetén a kiviteli tervek készítésének díja és a 2. hónap végéig elvégzett kivitelezési munkák műszaki ellenőr által igazolt értéke, c.) Harmadik Fizetési Mérföldkő A Harmadik Teljesítési Mérföldkő műszaki ellenőr által igazolt megvalósulása az igényelt Előleg 15 %-ával (tizenöt százalékával) csökkentve; d.) Negyedik Fizetési Mérföldkő A Negyedik Teljesítési Mérföldkő műszaki ellenőr által igazolt megvalósulása esetén az igényelt Előleg 15 %-ával (tizenöt százalékával) csökkentve; e.) Ötödik Fizetési Mérföldkő Az Ötödik Teljesítési Mérföldkő műszaki ellenőr által igazolt megvalósulása esetén az igényelt Előleg 15 %-ával (tizenöt százalékával) csökkentve; f.) Hatodik Fizetési Mérföldkő A Hatodik Teljesítési Mérföldkő műszaki ellenőr által igazolt megvalósulása esetén az igényelt Előleg 15 %-ával (tizenöt százalékával) csökkentve; g.) Hetedik Fizetési Mérföldkő A Hetedik Teljesítési Mérföldkő műszaki ellenőr által igazolt megvalósulása az igényelt Előleg 20 %-ával (húsz százalékával) csökkentve; h.) Nyolcadik Fizetési Mérföldkő A Kilencedik Teljesítési Mérföldkő a 100%-os teljesítés, műszaki ellenőr által igazolt megvalósulása esetén az igényelt Előleg 20 %-ával (húsz százalékával) csökkentve;
Többet mutasson
Forrás: OJS 2024/S 210-652103 (2024-10-25)
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2025-04-17)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:
A Kaposvár 0443/2 hrsz alatti Deseda kemping átfogó rekonstrukciója, 4 csillagos kempinggé való átalakítása 400-450 fő befogadására alkalmas épületekkel és lakókocsis illetve sátorhelyekkel. Tervezési feladat : Engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció készítése Építési munkák: recepció épület építése, vizesblokk épület építése, strand létesítése, mobilházak elhelyezése, lakókocsi- és sátorhelyek létesítése, meglévő sportpálya felújítása, belső utak kialakítása
Többet mutasson
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 1 488 083 672 HUF 💰
Leírás
A beszerzés leírása:
Ajánlattevő feladata, hogy első ütemben a fejlesztés megvalósításához a módosított helyszínrajzon ábrázolt fejlesztési elemek, épületek és építmények építéséhez szükséges engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációt elkészíti, azok alapján a kivitelezési munkákat elvégzi. A további ütemben megvalósítandó fejlesztéseket a helyszínrajzokon ábrázolni szükséges, azonban ezek részletes kidolgozása Ajánlattevőnek nem feladata. A tervezési munkákat az Önkormányzattal és az Üzemeltetővel egyeztetve szükséges elvégezni. Az első ütem munkáinak megvalósításához szükséges valamennyi engedélyezési és teljes körű kiviteli tervdokumentációk elkészítésén túl az engedély kérelmek (Pl.: építési, vízjogi létesítési, útépítési, stb.) benyújtása ÉTDR rendszeren keresztül vagy papír alapon az eljáró hatóságokhoz, valamint a tervdokumentációkhoz tartozó költségvetések kidolgozása szintén Ajánlattevő feladata (az igazgatási/eljárási/szolgáltatási díjakat Ajánlattevő fizeti meg. Ajánlattevő feladata továbbá az első ütemben tervezett fejlesztés elemeinek, épületeinek és építményeinek megvalósítsa, kivitelezése. Az első ütemben megvalósítandó épületekkel, építményekkel szemben elvárt követelmények: A rendelkezésre álló jóváhagyási tervdokumentáció alapján az engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítése során az alábbi műszaki tartalmat szükséges figyelembe vennie Ajánlattevőnek. ● Recepció: 204,1 m2 a tervezett helyén valósulna meg, az épületében kap helyet az étteremi funkció és esetlegesen a kisbolt, (étteremhez 6 belső asztal melegítőkonyha lesz; a konyhatechnológiai eszközök beszerzése más forrásból történik, nem része a tervezésnek). - a recepció elektromos költségvetésében szerepel a teljes terület kamerarendszere és a komplett gyengeáramú rendszer, , - kettő hőszivattyú épül, a recepció épületénél kap helyet, . ● Színpad: a színpad részére a terep legyen kialakítva, ami mobil színpad fogadására alkalmas, egy áramvételi hely kialakítása is szükséges. ● Vizesblokk: 538 m2 a tervezett helyén valósulna meg, szigetelése és fűtése felülvizsgálandó. ● Mobilházak: I. ütemben összesen 30 db készül (29db+1db ak.ment.), a házaknak 4-5 fő fogadására alkalmasnak kell lennie. - megépülő mobilházak helye: a terület K-i oldalán, a körforgalomtól É-i irányában, a módosított helyszínrajz szerint. - a 29 db mobilház alapterülete legfeljebb 32 m2; a javasolt alaprajzi elrendezés a kiviteli tervdokumentáció szerint. - az 1 db akadálymentesített mobilház alapterülete legfeljebb 32 m2, az alaprajzi elrendezést egyeztetni szükséges. - homlokzati megjelenés antracit szín, fa dekor elemekkel. - a házakhoz (könnyűszerkezetű) terasz készül, a terasz felett napvitorlák kerülnek elhelyezésre. ● Raktár: (tiszta/szennyes) 1 db legfeljebb 33-36 m2 alapterületű mobilházban kerül kialakításra, az alaprajzi elrendezést egyeztetni szükséges. ● Parcellák: - lakókocsis nagy parcella: 58 db kerül kialakításra a helyszínrajz szerint. - sátorhelyek, kis parcella: 14 db kerül kialakításra a helyszínrajz szerint. ● Parkosítás: a parkosított terület kialakítása az I. ütem területén, az I. ütemen kívül eső területen a növény-egészségügyi, illetve balesetvédelmi okokból szükségszerű területrendezés kerül elvégzésre. ● Külső közművek (elektromos, víz-szennyvíz munkanemek): az I. ütem területén felülvizsgálni és módosítani szükséges, az I. ütemen kívüli területen, ahol nem kerül kialakításra sem út, sem parcella, elmaradnak a külső közművek is. ● Belső utak: a belső utak részben aszfalt részben szórt burkolattal készülnek a módosított helyszínrajz szerint. ● Meglévő sportpálya felújítása 561,27 m2 öntött gumiburkolat ● 6 cm beton térkő burkolat 133 m2 8 cm beton térkőburkolat 146 m2 Az első ütem megvalósításának épületeit, építményeit a közbeszerzési dokumentáció részeként rendelkezésre bocsátott módosított helyszínrajz mutatja be. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdését alkalmazza.
Többet mutasson
További információk:
II.2.7. A z 1. sz. szerződés módosítást megelőző és módosítást követő időtartama: eredeti: Szerződés hatálybalépésétől számított 13 hónap módosítás után: Szerződés hatálybalépését követően 19 hónap (2025. június 30. napjáig)
A teljesítés helye: Somogy 🏙️

A szerződés odaítélése
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 1 488 083 672 HUF 💰
Az alvállalkozással kapcsolatos információk
Az alvállalkozásba adott szerződésrész értéke ismert ✅
Az alvállalkozásba adott szerződésrész százalékos aránya ismert ✅
Leírás: Kaposv Villszer Kft. erősáram, villámvédelem.
Valószínűleg harmadik félnek alvállalkozásba adandó, hozzáadottérték-adó nélküli érték: 23 247 759 HUF 💰
Arány (%): 1
A szerződés alvállalkozásba adandó részének rövid leírása: Kaposv Villszer Kft. erősáram, villámvédelem.

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
A szerződéssel kapcsolatos feltételek
A szerződés teljesítésének feltételei:
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek és szerződést megerősítő biztosítékok: a) késedelmi kötbér mértéke: tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 0,5% százaléka naptári naponta, maximuma: a meghiúsulási kötbér. b) meghiúsulási kötbér mértéke: tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 20 %-a. c) Teljesítési biztosíték: tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 5 %-a. d) Jólteljesítési biztosíték: tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 5 %-a. e) Jótállás, a sikeres műszaki átadás-átvétel napjától számított 36 hónap f) Előleg - visszafizetési biztosíték: a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján, a szerződés tervezete szerint.
Többet mutasson

Ajánlatkérő hatóság
Név és címek
Kapcsolattartó pont: Műszaki, Pályázati és Környezetfejlesztési Igazgatóság

Változások
Egyéb kiegészítő információk
2.1. Felek az 1. sz. szerződésmódosításban rögzített, és az alábbiakban is ismertetett indokokat továbbra is fenntartják, azokat jelen szerződésmódosítás alapjaként is elismerik. 2.2. A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése alapján szálláshely-üzemeltetési tevékenység csak olyan szálláshelyen folytatható, amely megfelel azon szálláshelytípus szerinti minőségi, műszaki és szolgáltatási követelményeknek, amely tekintetében a szálláshely-szolgáltatási tevékenységet folytatni kívánják. Fent hivatkozott Korm. rendelet 4/A. § (2) szerint a szálláshely-minősítési eljárás szabályai minőségi, műszaki és szolgáltatási szempontrendszere a szálláshely-minősítő szervezet elektronikus felületén kerülnek közzétételre, mely alapján a szálláshely-minősítő szervezet vizsgálja különösen a szálláshely műszaki állapotát és felszereltségét, illetve a nyújtott szolgáltatások színvonalát. A kivitelezési kooperáció során a leendő Üzemeltető képviselője jelezte, hogy a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lezárásnak időpontjához képest változnak a kemping típusú szálláshely minősítésének eljárásrendjére vonatkozó szabályok 2024. október 2-től, így a 4* minősítésű kemping minősítés megszerzéséhez már az új eljrásrendi követelményrendszernek kell megfelelni. Ezért a kemping típusú szálláshely minősítésének eljárásrendjére vonatkozó szabályok változása okán szükségessé vált a mobilházakra vonatkozó műszaki tartalom megváltozott szabályoknak megfelelő pontosítása. Megrendelő jóváhagyta a műszaki tartalom változást, valamint a kapcsolódó terveket, ezzel együtt a szükséges építési engedély módosításának elvégzését. A mobilházak a minősítési követelmények és a véglegesített tervek szerinti legyártása többletköltséget eredményez. A változás az alábbi plusz elemek beépítését jelenti: - járművé történő minősítés - alapterület növelése - napvitorla helyett fedett terasz - fürdőszobai felszerelés módosulása - komplett bútorzat A felek által elfogadott műszaki tartalomváltozást az elmaradó tételek figyelembevételével a mellékelt költségvetés alapján nettó 228.270.136,-Ft összegben fogadják el. 2.3. A kivitelezés során, 2024. 05. 17-én lakossági bejelentés érkezett Megrendelőhöz a Deseda Kemping rekonstrukciója kapcsán történő fakivágások ügyében, kérve a fakivágások felülvizsgálatát. A bejelentés kapcsán, még ugyanazon a napon az Önkormányzat elrendelte a fakivágások felülvizsgálatát, hogy milyen módon lehetséges a még kivágásra nem került faállomány, vagy azok egy részének megtartása. Vállalkozó azonnali hatállyal leállította a folyamatban lévő fakivágási munkákat, a Megrendelő által 2024.05.17. napján elrendelt fakivágások vizsgálatára Vállalkozó szakértőt bízott meg. A szakértői szemle alkalmával a szakértő alapos vizsgálatot követően megállapította, hogy a fejlesztési terület dél - keleti csücskében lévő, kivágásra jelölt fák egészségi állapota kielégítő, ezen egyedek megtarthatók, az építész tervek megfelelő átdolgozásával, a tervezett Recepció épület homlokzati vonalának hátra húzásával. A szakértő szakvéleménye alapján a tervezett Recepció épület homlokzati vonalának hátra húzásával az alábbi műszaki tartalom változás vált szükségessé: - akadálymentes rámpa kiépítése az Oték előírásai szerint, mely módosítás az áthelyezés következtében megváltozott terepviszonyok miatt az épület akadálymentes parkolóból történő megközelíthetősége miatt vált szükségessé - támfal átépítése és polikarbonát tetővel történő lefedése, melynek szükségessége a megváltozott terepviszonyokra tekintettel igazolható - épület áthelyezéséből adódó többlet földmunkák A felek által elfogadott műszaki tartalomváltozást az elmaradó tételek figyelembevételével a mellékelt költségvetés alapján nettó 5.836.068,-Ft összegben fogadják el. Megrendelő jóváhagyta a műszaki tartalom változást, valamint a kapcsolódó tervek, ezzel együtt a szükséges építési engedély módosításának elvégzését. 2.4. A 2.1. és 2.2. pontban foglalta módosításokat a Felek egybehangzóan szükségesnek és elengedhetetlennek ítélik meg. A költségek vonatkozásában a Fővállalkozói kivitelezési szerződés 6.2.2. e) és f) pontját Szerződő Felek irányadónak tekintették. 2.5. Felek a mobilházak tekintetében szükséges pótmunkák ellenértékét, többletköltségeket a szerződés 1. sz. mellékletét képező költségvetés szerint állapították meg. Pótmunka tételek összesen: nettó 228.270.136,-Ft. 2.6. A recepció épületének tekintetében Felek a 2. sz. mellékletként csatolt költségvetés alapján nettó 5.836.068,-Ft összeg pótmunkát számolnak el. A szerződés megkötésének dátuma: 2023.11.03. A módosítás jogalapja: Kbt. 141.§ (4) bekezdés c)
Többet mutasson
A változtatás fő oka: A módosítások olyan körülmények miatt szükségesek, amelyet a kellően gondos vevő előre nem láthatott.
Új érték
Szöveg:
A szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2025. április 4. Felek jelen szerződésmódosítás indoklásában kifetettekre való tekintettel a Fővállakozói Szerződés I. Rész A Felek szerződéses megállapodásának keretei 2.1.1. és 2.1.2. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják. módosított rendelkezés: 2.1.1. Vállalkozói Díj: 1.722.189.876,- Ft Tervezés díja: 25.000.000,- Ft A Felek rögzítik, hogy az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény alapján a jelen Szerződés tárgyát képező tervezési munkák vonatkozásában az egyenes adózás szabályai érvényesülnek, tehát az általános forgalmi adó összegét ezen munkák vonatkozásában a Vállalkozó fizeti meg közvetlenül az adóhatóság részére. Kivitelezés díja: 1.697.189.876,- Ft A Felek rögzítik, hogy az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdésének b) pontja alapján a jelen Szerződés tárgyát képező építési-szerelési munkák vonatkozásában – tekintettel arra, hogy a tárgyi munkák építési hatóság engedélyéhez kötöttek – a fordított adózás szabályai érvényesülnek, tehát az általános forgalmi adó összegét ezen munkák vonatkozásában a Megrendelő fizeti meg közvetlenül az adóhatóság részére. Figyelemmel arra, hogy a módosítás érinti a biztosítékok mértékét is Felek a Fővállakozói Szerződés I. Rész A Felek szerződéses megállapodásának keretei 2.4 pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják 2.4.1. Előleg Visszafizetési Biztosíték a Szerződés II. 6.1.3. pontja szerinti összeg 2.4.2. Teljesítési Biztosíték: a nettó vállalkozói díj 5%-a (százaléka), azaz 86.109.494,- Ft 2.4.3. Jólteljesítési Biztosíték: A Jótállási Időszak 36 hónapjában a nettó vállalkozói díj 5%-a (százaléka), azaz 86.109.494,- Ft Felek jelen 2. sz. szerződésmódosítással a Vállalkozói díjat módosítják. A módosítás jogszabályi alapja a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott feltételek megvalósulása. (4) A (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés – a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül – új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat az alábbiak közül bármely esetben: c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén: * ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre; cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét; cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését. A jelen hirdetmény BT-201_es mezőben foglalt részletes indokolás szerint megállapítható, hogy Ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva sem láthatta előre: - hogy a fakivágás lakossági bejelentés, tiltakozás alapján történő felülvizsgálata szükségessé válik, és annak alapján, azzal szorosan összefüggő, műszaki - tartalmi változtatásokra lesz szükség, - hogy a mobilházak műszaki tartalmát a kemping típusú szálláshely minősítésének eljárásrendjére vonatkozó szabályok teljesítés során bekövetkezett változása miatt módosítani lesz szükséges, A módosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét, tekintve, hogy a szerződésmódosítás eredményeként nem változik meg a szerződés típusa, sem a szerződés tárgya, sem a szerződéses konstrukció, Vállalkozó továbbra is szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárás műszaki tartalma szerinti cél megvalósítására köteles. A változás a kivitelezés során felmerült, előre nem látható műszaki tartalmi változások által indokolt, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges pótmunka feladatok ellenértékének kifizetése.
Többet mutasson
Forrás: OJS 2025/S 077-257613 (2025-04-17)
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2025-06-23)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 1 488 083 672 HUF 💰
Időtartam
Kezdeti időpont: 2023-11-03 📅
Végdátum: 2025-12-15 📅

A szerződés odaítélése
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 1 488 083 672 HUF 💰
Az alvállalkozással kapcsolatos információk
Valószínűleg harmadik félnek alvállalkozásba adandó, hozzáadottérték-adó nélküli érték: 23 247 759 HUF 💰

Kiegészítő információk
További információk
VII.2.4. pont, BT-202 mező folytatása: Felek a Szerződésben rögzített teljesítési határidőt módosítják. A módosítás jogszabályi alapja a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott feltételek megvalósulása. (4) A (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés – a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül – új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat az alábbiak közül bármely esetben: c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén: * ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre; cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét; cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését. A Szerz. 2. pontban foglalt részletes indokolás szerint megállapítható, hogy Ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva sem láthatta előre, hogy szükségessé válik a beközlekedő út és a strand területe közti rézsűs terület megtámasztása gabion támfallal, a meglévő sportpálya bontása, és újra építése, valamint a mobilházak gyártása kapcsán országos beszállítási nehézségek merülnek fel, amelyek a teljesítés határidejére kritikus hatást gyakorolnak. A módosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét, tekintve, hogy a szerződésmódosítás eredményeként nem változik meg a szerződés típusa, sem a szerződés tárgya, sem a szerződéses konstrukció, Vállalkozó továbbra is szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárás műszaki tartalma szerinti cél megvalósítására köteles. Az egyedüli változás a teljesítési határidőnek a kivitelezés során felmerült, előre nem látható, de a rendeltetésszerű és biztonságos, használathoz, és költséghatékony hasznosításhoz szükséges feladatok megvalósításának tényleges időigényével történő meghosszabbítása. Ajánlatkérő rögzíti, hogy jelen a szerződéses érték jelen módosítással összefüggésben nem változik.
Többet mutasson

Változások
Egyéb kiegészítő információk
A szerződés megkötésének dátuma: 2023.11.03. A módosítás jogalapja: Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) A Megrendelőhöz érkezett lakossági bejelentés kivizsgálását követően készült szakértői szakvélemény alapján a Megrendelő a szükségessé vált tervmódosításokat jóváhagyta, amely alapján a tervezett Recepció épület áthelyezésre került. A terveken szereplő 1. számú út részeként épülő beközlekedő út és a strand területe között a Recepció áthelyezése következtében azok egymáshoz viszonyított helyzete megváltozott, a terep szintkülönbségét áthidaló rézsű dőlésszögének csökkentése, és állékonyságának növelése érdekében támfalas megtámasztás kiépítése vált szükségessé. Kizárólag a támfal, illetve a rézsű szakszerű növénytelepítése nyújt kellő biztonságot az út és a strand területe közt kialakuló enyhe lejtésű tereprézsű megfelelő vízelvezetéséhez, minden időjárási körülmény közt biztonságos fenntartásához, a strand területének védelméhez. A jelzett pótmunka kivitelezésének Vállalkozó által vállalt határideje 2025. szeptember 26. A támfal hiánya késedelmet okoz egyéb, szerződéses munkarészek kivitelezésének megkezdésében, így a támfal által védett építmények, mint a közvetlen szomszédságában épülő jakuzzi medence, a strand térburkolata, azok alépítményei, a strand környezetének tereprendezése. A támfal hiánya miatt később készülő, az előbbiekben felsorolt, nagy mennyiségű és súlyú anyagok beépítésével járó építmények akadályozzák az 1., 2. és 5. számú utak burkolati rétegrendjének, környezeti tereprendezésének kivitelezését, tekintettel arra, hogy ezek az utak a kivitelezés ideje alatt a teherforgalom részére kijelölt belső közlekedési utak. Fenntartásuk a munkaterületen belüli, nagy anyagigényű munkák befejezéséig szükséges, mivel a Megrendelő által a teherforgalom bonyolítására kiépíttetett ideiglenes út munkaterülethez történő csatlakozása annak az északi részén található, míg a létesítmények annak a déli részén. 2. A meglévő sportpálya felújításához kapcsolódó munkálatok megkezdésekor, a terület feltárásakor vált világosság Vállalkozó és Megrendelő számára egyaránt, hogy az alépítmény állapota a felújításhoz nem megfelelő, töredezett, hiányos, illetve sérült, gyenge teherbírású. Az alépítmény nem teszi lehetővé, hogy a tervezett és jóváhagyott sportpálya felújítását Vállalkozó a szerződés és a tervek szerint elvégezze, így annak elbontása és újra építése vált szükségessé. A Vállalkozó a sportpálya új alépítményére vonatkozó koncepciótervét elkészítette, azt jóváhagyásra Megrendelő felé benyújtotta. A műszaki változtatás kivitelezésének Vállalkozó által vállalt határideje a kivitelezési műszaki ütemterv alapján 2025. július 30. A szükségessé vált pótmunka késedelmet okoz egyéb, szerződéses munkarészek kivitelezésének megkezdésében, mint a sportpálya betonszegély, öntöttgumi burkolat, térköves járda, labdafogó háló tartó oszlopok, kapu építési, valamint labdafogó háló, sporteszközök, kerékpár tároló, hulladékgyűjtő, ivókút telepítési és tereprendezési, növénytelepítési munkák tekintetében. A pótmunka miatt később készülő, nagy mennyiségű és súlyú anyagok beépítésével járó fenti építmények akadályozzák a 2. és 5. számú utak burkolati rétegrendjének, és környezeti tereprendezésének kivitelezését, tekintettel arra, hogy ezek az utak a kivitelezés ideje alatt a teherforgalom részére kijelölt belső közlekedési utak. Fenntartásuk a munkaterületen belüli, nagy anyagigényű munkák befejezéséig szükséges, mivel a Megrendelő által a teherforgalom bonyolítására kiépíttetett ideiglenes út munkaterülethez történő csatlakozása annak az északi részén található, míg a létesítmények annak a déli részén. Mindezek építésének befejezése – összefüggésben az 1. pontban kifejtett akadályokkal –a Szerz. teljesítési határidejének 2025. december 15. napjára történő módosítását teszi szükségessé. 3. Felek az 1. és a 2. sz. szerződésmódosításban rendelkeztek a mobilházak kapcsán a szerződés aláírását követő jogszabályváltozások miatt szükségessé vált és indokolt műszaki tartalmi változtatásáról, a módosult tervezés és kivitelezés teljesítési időre gyakorolt hatásáról, valamint az ezekkel együtt felmerülő pótmunkák többletköltségéről. A mobilházak gyártójának 2025. május 05. napján kelt írásbeli tájékoztatása szerint a gyártáshoz szükséges anyagok és alkatrészek beszállításával összefüggésben országos szintű ellátási nehézségek adódtak, mely miatt a Főv.Kiv.Szerz. szerinti mennyiség gyártását 2025. november 30-ra tudja vállalni. A mobilházak ezt követő beüzemelése, valamint a mobilházak környezetének végleges tereprendezése, a füvesítési munkálatok időigénye miatt szükségessé vált a teljesítési határidő 2025. december 15-re történő módosítása. Szerződő felek a fenti előre nem látható, egymással szorosan összefüggő indokok alapján a teljesítési határidő módosítását egybehangzóan szükségesnek, és elengedhetetlennek ítélik meg. A műszaki tartalom változásával a Szerződés 2.2.1. pontjában foglalt Teljesítési mérföldkövek módosítása is szükségessé válik. 4. Tekintettel arra, hogy a jelen 3. sz. szerződésmódosítással a kivitelezési időtartam 2025. december 15. napjáig meghosszabbodik indokolt a teljesítési mérföldkövek, teljesítési határidők, valamint az ehhez szorosan kapcsolódó fizetési mérföldkövek átütemezése, módosítása is. A teljesítési időtartam és a szükségszerűen felmerült többletberuházási feladatok ugyanakkor a pótmunka elszámolását is érinti. Felek számára nem volt előre látható, nem volt felróható a mobilházak műszaki felszereltségének változása, valamint azok gyártása tekintetében előállt alapanyag-beszállítási késedelem, így a Főv.Kiv.Szerz. szerinti elszámolhatóság módosítása a pénzügyi egyensúly biztosítása, és az arányosság szem előtt tartása érdekében indokolttá vált. Felek mindezek alapján és szem előtt tartva a Kbt. 141.§-ában előírtakat részlegesen módosítják a Főv.Kivitelezési Szerződés 2.2.1. 2.2.2., valamint a 6.2.2. pontját is.
Többet mutasson
A változtatás fő oka: A módosítások olyan körülmények miatt szükségesek, amelyet a kellően gondos vevő előre nem láthatott.
Új érték
Szöveg:
A szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2025. május 29. A Szerződés 2.2.1. pontja az alábbiak szerint módosul: Módosítás után: Teljesítési Mérföldkő Feladatok, készültségi fok Teljesítési Határidő Kötbérteher a.) Első Teljesítési Mérföldkő Az építési engedélyezési tervdokumentáció Megrendelő általi jóváhagyása Műszaki és pénzügyi ütemterv szerint. b.) Második Teljesítési Mérföldkő A kivitelezési tervdokumentáció átadásának lezárása és a 2024.10.15-ig történt kivitelezési munkák elszámolása Műszaki és pénzügyi ütemterv szerint. c.) Harmadik Teljesítési Mérföldkő A 2024.11.25-ig történt kivitelezési munkák elszámolása Műszaki és pénzügyi ütemterv szerint. d.) Negyedik Teljesítési Mérföldkő A 2025.01.06-ig történt kivitelezési munkák elszámolása Műszaki és pénzügyi ütemterv szerint. e.) Ötödik Teljesítési Mérföldkő A 2025.05.30-ig történt kivitelezési munkák elszámolása Műszaki és pénzügyi ütemterv szerint. f.) Hatodik Teljesítési Mérföldkő A 2025.06.27-ig történt kivitelezési munkák elszámolása Műszaki és pénzügyi ütemterv szerint. g.) Hetedik Teljesítési Mérföldkő A 2025.07.25-ig történt kivitelezési munkák elszámolása Műszaki és pénzügyi ütemterv szerint. h.) Nyolcadik Teljesítési Mérföldkő A 2025.08.29-ig történt kivitelezési munkák elszámolása Műszaki és pénzügyi ütemterv szerint. i.) Kilencedik Teljesítési Mérföldkő A 2025.09.26-ig történt kivitelezési munkák elszámolása Műszaki és pénzügyi ütemterv szerint. j.) Tizedik Teljesítési Mérföldkő A 2025.10.24-ig történt kivitelezési munkák elszámolása Műszaki és pénzügyi ütemterv szerint. k.) Tizenegyedik Teljesítési Mérföldkő A 2025.11.28-ig történt kivitelezési munkák elszámolása Műszaki és pénzügyi ütemterv szerint. l.) Tizenkettedik Teljesítési Mérföldkő A Beruházás kivitelezésének a pénzügyi és műszaki ütemterv szerinti, a műszaki ellenőr által igazolt 100%-os (azaz százszázalékos) készültségi foka, a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása, és a használatbavételi engedély kérelem beadása Véghatáridő: 2025.12.15. Műszaki és pénzügyi ütemterv szerint. kötbérterhes A Szerződés 2.2.2. pontja az alábbiak szerint módosul: Módosítási után: Fizetési Mérföldkő Vállalkozói Díjrész a.) Első Fizetési Mérföldkő Az Első Teljesítési Mérföldkő megvalósulása esetén az engedélyezési tervek készítésének díja; b.) Második Fizetési Mérföldkő A Második Teljesítési Mérföldkő megvalósulása esetén a kiviteli tervek készítésének díja és a 2024.10.15-ig elvégzett kivitelezési munkák műszaki ellenőr által igazolt értéke, c.) Harmadik Fizetési Mérföldkő A Harmadik Teljesítési Mérföldkő megvalósulása esetén a 2024. 11. 25-ig elvégzett kivitelezési munkák műszaki ellenőr által igazolt értéke az igényelt Előleg 15 %-ával (tizenöt százalékával) csökkentve; d.) Negyedik Fizetési Mérföldkő A Negyedik Teljesítési Mérföldkő megvalósulása esetén a 2025. 01. 06-ig elvégzett kivitelezési munkák műszaki ellenőr által igazolt értéke az igényelt Előleg 15 %-ával (tizenöt százalékával) csökkentve; e.) Ötödik Fizetési Mérföldkő Az Ötödik Teljesítési Mérföldkő megvalósulása esetén a 2025. 05. 30-ig elvégzett kivitelezési munkák műszaki ellenőr által igazolt értéke az igényelt Előleg aktuálisan teljesített értékkel arányos mértékével csökkentve; f.) Hatodik Fizetési Mérföldkő A Hatodik Teljesítési Mérföldkő megvalósulása esetén a 2025. 06. 27-ig elvégzett kivitelezési munkák műszaki ellenőr által igazolt értéke az igényelt Előleg aktuálisan teljesített értékkel arányos mértékével csökkentve; g.) Hetedik Fizetési Mérföldkő A Hetedik Teljesítési Mérföldkő megvalósulása esetén a 2025. 07. 25-ig elvégzett kivitelezési munkák műszaki ellenőr által igazolt értéke igényelt Előleg aktuálisan teljesített értékkel arányos mértékével csökkentve; h.) Nyolcadik Fizetési Mérföldkő A Nyolcadik Teljesítési Mérföldkő megvalósulása esetén a 2025. 08. 29-ig elvégzett kivitelezési munkák műszaki ellenőr által igazolt értéke igényelt Előleg aktuálisan teljesített értékkel arányos mértékével csökkentve; i.) Kilencedik Fizetési Mérföldkő A Kilencedik Teljesítési Mérföldkő megvalósulása esetén a 2025. 09. 26-ig elvégzett kivitelezési munkák műszaki ellenőr által igazolt értéke igényelt Előleg aktuálisan teljesített értékkel arányos mértékével csökkentve; j.) Tizedik Fizetési Mérföldkő A Tizedik Teljesítési Mérföldkő megvalósulása esetén a 2025. 10. 24-ig elvégzett kivitelezési munkák műszaki ellenőr által igazolt értéke igényelt Előleg aktuálisan teljesített értékkel arányos mértékével csökkentve; k.) Tizenegyedik Fizetési Mérföldkő A Tizenegyedik Teljesítési Mérföldkő megvalósulása esetén a 2025. 11. 28-ig elvégzett kivitelezési munkák műszaki ellenőr által igazolt értéke igényelt Előleg aktuálisan teljesített értékkel arányos mértékével csökkentve; l.) Tizenkettedik Fizetési Mérföldkő A Tizenkettedik Teljesítési Mérföldkő a 100%-os teljesítés esetén az elvégzett kivitelezési munkák műszaki ellenőr által igazolt értéke az igényelt Előleg fennmaradó mértékével csökkentve; Felek a Fővállakozói Kivitelezői Szerződés 6.2.2. g ) pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják. módosítás után: 6.2.2. g) Felek rögzítik, hogy a megrendelt Pótmunka díját a Megrendelő által kiadott Teljesítésigazolás alapján a soron következő, aktuális részszámlában számolják el. Felek a Szerződésben rögzített teljesítési határidőt módosítják. A módosítás jogszabályi alapja a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott feltételek megvalósulása.
Többet mutasson
Forrás: OJS 2025/S 119-410185 (2025-06-23)
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2025-10-03)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 1 488 083 672 HUF 💰

A szerződés odaítélése
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 1 488 083 672 HUF 💰
Az alvállalkozással kapcsolatos információk
Valószínűleg harmadik félnek alvállalkozásba adandó, hozzáadottérték-adó nélküli érték: 23 247 759 HUF 💰

Változások
Egyéb kiegészítő információk
A szerződés megkötésének dátuma: 2023.11.03. A módosítás jogalapja: Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) és 141. § (4) bekezdés b) pont Támfalas megtámasztás: Az 1. sz. Szerződésmódosítás tartalmazza, hogy a Megrendelőhöz érkezett lakossági bejelentés kivizsgálását követően készült szakértői szakvélemény alapján a Megrendelő a szükségessé vált tervmódosításokat jóváhagyta, amely alapján a tervezett Recepció épület áthelyezésre került. A terveken szereplő 1. számú út részeként épülő beközlekedő út és a strand területe között a Recepció áthelyezése következtében azok egymáshoz viszonyított helyzete megváltozott, a terep szintkülönbségét áthidaló rézsű dőlésszögének csökkentése, és állékonyságának növelése érdekében támfalas megtámasztás kiépítése vált szükségessé. Kizárólag a támfal, illetve a rézsű szakszerű növénytelepítése nyújt kellő biztonságot az út és a strand területe közt kialakuló enyhe lejtésű tereprézsű megfelelő vízelvezetéséhez, minden időjárási körülmény közt biztonságos fenntartásához, a strand területének védelméhez. Sportpálya: A meglévő sportpálya felújításához kapcsolódó munkálatok megkezdésekor, a terület feltárásakor vált világosság Vállalkozó és Megrendelő számára egyaránt, hogy az alépítmény állapota a felújításhoz nem megfelelő, töredezett, hiányos, illetve sérült, gyenge teherbírású. Az alépítmény nem teszi lehetővé, hogy a tervezett és jóváhagyott sportpálya felújítását Vállalkozó a szerződés és a tervek szerint elvégezze, így annak elbontása és újra építése vált szükségessé. A Vállalkozó a sportpálya új alépítményére vonatkozó koncepciótervét elkészítette, azt jóváhagyásra Megrendelő felé benyújtotta. Akadálymentes útvonal megváltoztatás: Az akadálymentes útvonal megváltoztatását az 1. és a 3. számú szerződésmódosításban részletezett indokok tették szükségessé. Az áthelyezett recepció épület miatt megváltozott terepviszonyok szükségessé tették a kempingen belüli akadálymentes útvonal módosítását. Tekintettel arra, hogy akadálymentes útvonalat szilárd burkolatú, a fentebb leírt változás miatt kialakuó terepviszonyoknál enyhébb lejtésű felületekkel kell kialakítani, a területen kialakuló tereplépcsők áthidalására a strand területéig futó szilárd burkolat további kiegészítése vált szükségessé. Közegészségügyi Technológiai Szabályzat tartalmi követelményei alapján: A módosítást a jogszabályi háttérnek a tervezés során bekövetkező változása teszi szükségessé. A közbeszerzési eljárás lefolytatását, és a szerződés megkötését követően lépett életbe a 510/2023. (XI. 20.) Korm. rendelet a közhasználatú fürdők létesítéséről és üzemeltetéséről. A Deseda kemping medencéi, mind az élménymedence, mind a jakuzzi a kivételek közé tartozik, azaz ezeknél a szabvány és a jogszabály együttes értelmezése alapján a korábban tervezett fölözős (skimmeres) vízelvezetés nem alkalmazható. A jogszabály előírásai alapján egyértelmű, hogy a Deseda kemping területén tervezett fürdőmedencék a jogszabály hatálya alá tartoznak, így a jogszabályban szereplő kötelező előírások, műszaki követelmények vonatkoznak rájuk. Az 510/2023. (XI. 20.) Korm. rendelet 2. számú melléklete részletezi az úgynevezett Közegészségügyi Technológiai Szabályzat tartalmi követelményeit, előírva ezzel a szabályzat elkészítésének és hatósági jóváhagyatásának kötelezettségét, mint a használatbavételi engedély kiadásának feltétele. A rendelet hatálybalépését megelőzően a medencék használatbavételi engedélyének kiadása nem volt ilyen szabályzathoz kötve, így a Vállalkozó nem is kalkulálhatott ennek elkészítési költségével. A 510/2023. (XI. 20.) Korm. rendelet kötelező előírásai okán a 2.5. pontban írt szerkezeti változások miatt a környezet burkolat rétegrend is változott. A medencék tartószerkezetét érintő változások miatt az eredetileg tervezett WPC burkolattól eltérően a szerkezeti réteg vastagsága, illetve a medencék környezetében a megfelelő burkolat kialakítása gumi burkolattal biztosítható. Strand területének burkolata: Tekintettel arra, hogy a jogszabályi változás a Szerződés aláírását (2023. 11. 03.) követően jelent meg (2023. 11. 20.) és lépett hatályba (2024. eleje), a Vállalkozó az ajánlattétel során nem kalkulálhatott a rendelet által meghatározott műszaki tartalommal. Útépítés: Az ajánlattételi dokumentáció szerint a mobilházak kizárólag gyalogosan, burkolatlan felületeken lennének megközelíthetők. A 2. számú szerződésmódosítás alapján a mobilházakat érintő műszaki tartalom a jogszabályváltozások miatt jelentős mértékben megnőtt, melynek eredményeképpen közúti forgalomra alkalmas, tengelyen vontatható házak beszerzésére kerül sor. Ennek következtében a mobilházakhoz vezető úthálózatot megerősített útalappal készülő aszfaltburkolatú útként szükséges megépíteni, így a mobilházak helyváltoztató képességét az infrastruktúra is biztosítja. A WPC burkolat és az alatta lévő szemcsés alépítmény lehetővé tette volna, hogy utólag, ezek egyszerű bontásával elkészülhessenek az acélszerkezet alapjai, így az utólag is teljeskörűen megépíthető lett volna. Mivel a fentebb részletezett okok miatt a WPC burkolat merev rétegrenddel készülő gumiburkolatra módosul, az építmény alapozása csak az elkészült szerkezetek roncsolásos bontása mellett lenne elkészíthető, ami gyakorlatilag a strand terület burkolatának garanciavesztésével járna. Ebből kifolyólag az építmény kivitelezése nem választható el a kemping folyó rekonstrukciós munkáitól, azokkal együtt kell kezelni és azzal párhuzamosan kivitelezni. Az építmény alapozása nem választható el a felmenő szerkezettől, mivel azok egy tartószerkezeti egységet képeznek, mind tervezői, mind kivitelezői, mind felelős műszaki vezetői, mind garanciális szempontból egységesen kell őket kezelni.
Többet mutasson
A változtatás fő oka: A módosítások olyan körülmények miatt szükségesek, amelyet a kellően gondos vevő előre nem láthatott.
Új érték
Szöveg:
A szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2025. augusztus 27. A jelen módosítást megelőző aktualizált teljes szerződéses érték figyelembe véve a korábbi szerződésmódosításokat: 1.722.189.876,- Ft. A jelen módosítást követő szerződéses érték: 1.833.352.835 ,- Ft. A jelen szerződésmódosítás a teljesítési határidőt nem érinti, az a korábbinak megfelelően: 2025.12.15. Felek jelen szerződésmódosítás indoklásában kifejtettekre való tekintettel a Fővállalkozói Szerződés 2.1. Vállalkozói díj pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják. Szerződés 2.1.1. Vállalkozói Díj: 1.833.352.835 ,- Ft 2.1.2 Vállalkozói díj megosztása: Tervezés díja: 25.000.000,- Ft A Felek rögzítik, hogy az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény alapján a jelen Szerződés tárgyát képező tervezési munkák vonatkozásában az egyenes adózás szabályai érvényesülnek, tehát az általános forgalmi adó összegét ezen munkák vonatkozásában a Vállalkozó fizeti meg közvetlenül az adóhatóság részére. Kivitelezés díja: 1.808.352.835,- Ft A Felek rögzítik, hogy az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdésének b) pontja alapján a jelen Szerződés tárgyát képező építési-szerelési munkák vonatkozásában – tekintettel arra, hogy a tárgyi munkák építési hatóság engedélyéhez kötöttek – a fordított adózás szabályai érvényesülnek, tehát az általános forgalmi adó összegét ezen munkák vonatkozásában a Megrendelő fizeti meg közvetlenül az adóhatóság részére. Figyelemmel arra, hogy a módosítás érinti a biztosítékok mértékét is Felek a Fővállalkozói Szerződés I. Rész A Felek szerződéses megállapodásának keretei 2.4 pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják. 2.4.1. Előleg Visszafizetési Biztosíték a Szerződés II. 6.1.3. pontja szerinti összeg 2.4.2. Teljesítési Biztosíték: a nettó vállalkozói díj 5%-a (százaléka), azaz 91.667.642,- Ft 2.4.3. Jólteljesítési Biztosíték: A Jótállási Időszak 36 hónapjában a nettó vállalkozói díj 5%-a (százaléka), azaz 91.667.642,- Ft
Többet mutasson
Forrás: OJS 2025/S 191-652454 (2025-10-03)
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2026-01-05)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 1 488 083 672 HUF 💰
Időtartam
Végdátum: 2026-03-31 📅

A szerződés odaítélése
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 1 488 083 672 HUF 💰
Az alvállalkozással kapcsolatos információk
Valószínűleg harmadik félnek alvállalkozásba adandó, hozzáadottérték-adó nélküli érték: 23 247 759 HUF 💰

Változások
Egyéb kiegészítő információk
A szerződés megkötésének dátuma: 2023.11.03. A módosítás jogalapja: Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) A jelen szerződésmódosítás révén az ellenérték nem módosul. Az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Kft. képviseletében az E.ON Ügyfélszolgálati Kft. 2025. október 29. napján kelt levelében arról tájékoztatta a Vállalkozót, hogy az újrabekapcsolási igénynek nem tud eleget tenni, tekintettel arra, hogy saját maga által elvégzett beruházás elszámolását követően nyílik csak erre lehetősége. A 3. sz. szerződésmódosítás szerint a teljesítési határidő 2025. december 15., és a műszaki átadás-átvételi eljárás időtartamán belül 72 órás próbaüzemet kell elvégezni, amelynek előfeltétele a végleges energiaellátás rendelkezésre állása. A villamos energia újrabekapcsolásának időpontja rendkívül bizonytalan a szolgálató oldaláról, azonban az újrabekapcsolás a megvalósított létesítmények 72 óra időtartalmú próbaüzeméhez, a kapcsolódó mérések, jegyzőkönyvek elkészítéséhez, a napelemes rendszer csatlakozási engedélyezéséhez, illetve a sikeres átadás-átvételi eljárás lefolytatásához feltétlenül szükséges. Fentiek alapján Szerződő Felek a teljesítési határidőt, és az ahhoz kapcsolódó mérföldköveket a rajtuk kívül álló, előre nem látható okok miatt jelen okirattal az alábbiak szerint módosítják. Felek mindezek alapján és szem előtt tartva a Kbt. 141.§-ában előírtakat részlegesen módosítják a Fővállalkozói Kivitelezési Szerződés 2.2.1. 2.2.2., valamint a 6.2.2. ponjtát is.
Többet mutasson
A változtatás fő oka: A módosítások olyan körülmények miatt szükségesek, amelyet a kellően gondos vevő előre nem láthatott.
Új érték
Szöveg:
A szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2025. december 10. A jelen szerződésmódosítás révén az ellenérték nem módosul. Teljesítési mérföldkövek és a Teljesítési Határidők 2.2.1. pontja a.) Tizenkettedik Teljesítési Mérföldkő 2025.12.15-ig történt kivitelezési munkák elszámolása Műszaki és pénzügyi ütemterv szerint. b.) Tizenharmadik Teljesítési Mérföldkő A Beruházás kivitelezésének a pénzügyi és műszaki ütemterv szerinti, a műszaki ellenőr által igazolt 100%-os (azaz százszázalékos) készültségi foka, a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása, és a használatbavételi engedély kérelem beadása Véghatáridő: 2026.03.31. Műszaki és pénzügyi ütemterv szerint. kötbérterhes A Felek szerződéses megállapodásának keretei 2.2.2 pontja a.) Tizenkettedik Fizetési Mérföldkő A Tizenkettedik Teljesítési Mérföldkő megvalósulása esetén a 2025. 12. 15-ig elvégzett kivitelezési munkák műszaki ellenőr által igazolt értéke igényelt Előleg aktuálisan teljesített értékkel arányos mértékével csökkentve; b.) Tizenharmadik Fizetési Mérföldkő A Tizenkettedik Teljesítési Mérföldkő a 100%-os teljesítés esetén az elvégzett kivitelezési munkák műszaki ellenőr által igazolt értéke az igényelt Előleg fennmaradó mértékével csökkentve; Ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva sem láthatta előre, hogy az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Kft. az áram újrakapcsolási igényt feldolgozását nem tudta megkezdeni, és annak megtörténtéről majd a későbbiekben tájékoztatják csak a Szerződő feleket. A végleges áramellátás hiánya a teljesítés határidejére kritikus hatást gyakorol, így Felek közös megegyezéssel a teljesítési határidő módosításában állapodtak meg. A módosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét, tekintve, hogy a szerződésmódosítás eredményeként nem változik meg a szerződés típusa, sem a szerződés tárgya, sem a szerződéses konstrukció, Vállalkozó továbbra is szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárás műszaki tartalma szerinti cél megvalósítására köteles. Az egyedüli változás a teljesítési határidőnek a kivitelezés során felmerült, előre nem látható, de a rendeltetésszerű és biztonságos, használathoz, és költséghatékony hasznosításhoz szükséges feladatok megvalósításának tényleges időigényével történő meghosszabbítása.
Többet mutasson
Forrás: OJS 2026/S 003-005084 (2026-01-05)
Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕
Kapcsolódó keresések 🔍
Régió:
Magyarország Dunántúl Dél-Dunántúl Somogy
Szállítók:
Euro Campus Kereskedelmi és Szolgáltató... Investment Mérnöki és Fővállalkozó Kft. KELET-ÚT Építőipari, Beruházó és... Kristály Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft Lecpes Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság Magyar Energia Centrum Projektfejlesztő... MarketDome Zártkörűen Működő Részvénytársaság Simi-Ép Kivitelező és Szolgáltató... Szabadics Építőipari Zártkörűen Működő... "VARIABAU" Vegyesprofilú Építőipari és...
Termékek/szolgáltatások:
Építési munkák Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka Magasépítési munka Építészeti, építési, mérnöki és... Építészeti és ezzel kapcsolatos szolgáltatások Építészeti tervezési szolgáltatások Mérnöki szolgáltatások Mérnöki tervezési szolgáltatások