Diána tér zöldterületi rekonstrukció

A beszerzés leírása

„A Diána tér környezetének komplex zöldterületi rekonstrukciója - TOP-6.3.2-16-PC1-2021-00004” c. pályázat keretében a Diána téri piac területét körülvevő, ahhoz szervesen kapcsolódó közterületek burkolt és zöldfelületeinek megújítása, ennek keretében egy kereskedelmi/vendéglátási célra alkalmas építmény elhelyezése történik.
Kertészeti munkák:
A gyepes focipálya a park közepén egy terepmélyedésben áll, körbe különböző magasságú, egyenetlen rézsűk határolják. A meglévő focikapuk elbontandóak. A játszótér kerítéssel és növényzettel körül határolt gyepes terület. A játszóeszközök egy része viszonylag jó állapotban levő, megtarthatóak, a rossz állapotban lévő játszóeszközök viszont a tervek szerint bontásra kerül. A park egyéb részein a köztéri bútorok elavultak, az aszfalt burkolat több helyen töredezett, közvilágítás nincs. A belső sétautak mindenhol elbontandóak. A 2-es lépcsőház melletti járdaszakasz a tervlapon jelölt szakaszon bontandó a lépcsők-rámpák burkolatával együtt. A tervezett pavilon építése miatt a park ÉNy-i sarkánál álló aszfalt burkolat bontandó. A park területén található összes pad és szemetes szintén bontandók. A park területén a terveken jelölt helyeken aszfalt, támfal felújítási megújítási munkák történnek, játszótéren új elemek elhelyezése, valamint új kerítés készül, új utcabútorok kerülnek elhelyezésre.
Új jásztéri elemek:
-HPDE műanyag négyüléses rugós lóhere, esési magasság 0,6 m - 1 db
-HPDE műanyag rugós játék motor, esési magasság 0,6 m - 1 db
-HPDE műanyag rugós Hurrikán álló forgó 3 személyes, esési magasság 0,3 m - 1 db
-Kontrapozíciósan ragasztott, fenyőfa oldalfalú, homokozó, HEXA rétegelt lemez ülőkékkel 2.5x2.5 m - 1 db
Vállalkozó feladata a BIOKOM Nonprofit Kft. növénykertjéből rendelkezésre bocsájtott növények elszállítása és telepítése összesen 784 db cserje, 5 db facsemete.
Park villamos munkai:
A tervezési területen a meglévő közvilágítási lámpatestek, elosztó hálózati szekrények és egyéb villamos berendezések bontásra kerülnek. Új méretlen csatlakozó földkábelek építése szükséges az új fogyasztási helyekhez, a fogyasztásmérésekről engedélyeztetési tervdokumentációt kell készíteni. Az autóstöltő részére új fogyasztásmérést építünk. Napelemes közvilágítási rendszer építése történik, a gyengeáramú rendszerek részére az erősáramú energiaellátást biztosítjuk. A komplexum területén IP alapú videó megfigyelő rendszer kerül kiépítésre. A tér informatikai rendszerének csatlakozása az épületben kerül elhelyezésre. Az épületbe internet kapcsolatot kell kiépíteni, erről biztosítható az elektromos töltő és a Wifi rendszer kapcsolata.
Burkolási munkák:
A tervezett állapotban a 20840/6 hrsz-ú meglévő térkő burkolatú út a tervezett épület padlóvonalához kerül illesztésre, melyből adódóan a feltáróutat magassági értelemben korrigálni szükséges. A korrekció során a feltáróút északi oldali merőleges parkolóállásai szintén korrekcióra kerülnek. A meglévő parkoló tervek szerint bővítésre kerül a feltáró útra merőleges elhelyezett parkolóknál (Északi oldalon 3 db parkolóval)
Pavilon épület telepítése:
Minimális belső vendégtérrel, kiszolgáló pulttal, előkészítő térrel, minimális személyzeti mosdóöltözővel rendelkező pavilon telepítése a feladat.
Nettó hasznos alapterület: 31,01 m2
Az önhordó acélváz szerkezetű épület két fődarabból előregyártva, üzemi körülmények között készülne.
A helyszínre szállítás után történik a fődarabok elhelyezése a 15 cm szerkezeti vastagságú vasbeton lemezalap fogadószintre. Az alapszerkezetben kialakított szerelőaknába csatlakoznak az előzetesen kiépített közmű-alapvezetékek (víz, szennyvíz- és csapadék), az elektromos áram-ellátás földkábellel biztosított. A szerelőakna a pavilon padlószerkezetében kialakított kiemelhető (víz- és bűzzáró) fedlapon keresztül közelíthető meg, szerelés vagy üzemzavar esetén. A külső falszerkezet hőszigetelt, a vizes helyiségeknél belül mosható, vízálló burkolattal. A portálok hőszigetelt alumínium szerkezetek, két rétegű üvegezéssel. Fűtést hőszivattyús hűtő-fűtő klíma, mellékhelyiségekben infrasugárzó hőleadók biztosítják minden helyiség természetes szellőzési lehetőséggel rendelkezik.
Zöldfelület fejlesztéssel érintett park területe ~ 12 400 m2
Főbb mennyiségek:
7,40 m x 4,95 m pavilon épület elhelyezése: 1 db
Pavilon épület szennyvízelvezetésének, ivóvíz és villamos csatlak. kiépítése: 1 egység
Napvitorla: 27 m2
Napelem rendszer elhelyezése: 4,92 kW
Meglévő játékok, utcabútorok bontása elszállítással: 20 db
Meglévő aszfalt járdák felületi bontása: 839,11 m2
30x30x6 cm térkő lerakása zuzalékágyazara fektetve: 494,3 m2
Kerti szegélykő elhelyezése: 1226,83 m
Meglévő aszfalt burkolat felületi megújítása 3,5 cm vtg.: 839,11 m2
Szabadtéri berendezések, eszközök telepítése: 38 db
Füvesítés: 3000 m2
Köz és parkvilágítási lámpatest (mozgásérzékelős napelemes lámpa): 32 db
Elektromos autótöltő: 2x22KW400 V
Építési engedélyköteles tevékenység.
Egyenértékűség: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdés.
A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki, és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a KD mellékleteként megküldött tervdokumentáció, műszaki leírás, árazatlan költségvetések és a Megrendelői követelmények tartalmazzák.

Minőségi kritérium (név)

Az M.2.1) alpontban előírt alk. köv. igazolására bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet tapasztalata egész hónapban (min. 0, max. 36 hó)

Minőségi kritérium (név)

Az M.2.2) alpontban előírt alk. köv. igazolására bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet tapasztalata egész hónapban (min 0, max 36 hó)

További információk

Ajánlattevőnek az AF III.1.3.) M.2. pontjában előírt szakemberek szakmai önéletrajzát, végzettséget igazoló okiratát és rendelkezésre állási nyilatkozatát az ajánlathoz csatolni kell a minőségi kritérium 2-3. ért részszempontra tett megajánlás alátámasztására. Adható pontszám: 0-10 pont. Értékelés módszere: Ár:fordított arányosítás. Minőségi kritérium 1-3. ért.: egyenes arányosítás (legkedvezőtlenebb szint 0 hónap (jótállás 0 hónap), legkedvezőbb szint 36 hónap (jótállás 24 hónap)
A bemutatni kívánt szakemberek nevét az ajánlatban kötelező feltüntetni, annak elmulasztása a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjára figyelemmel a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.
A minőségi értékelési szemponthoz kapcsolódó alkalmassági követelmény ellenőrzése érdekében a szakemberek önéletrajzát teljes körűen (mind az alkalmasság szempontjából releváns tapasztalat, mind az értékelés szempontjából releváns többlettapasztalat bemutatásával) szükséges ajánlattevőknek már az ajánlatban benyújtaniuk.
Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) bekezdés a) pontja alapján eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, illetve a Kbt. 131. § (9) bekezdés alapján Ajánlatkérő mentesül a szerződés megkötésének kötelezettsége alól, amennyiben a közbeszerzési eljárás eredményének kihirdetése a projekt fizikai befejezésének határidején túlmutat, melyre figyelemmel a szerződés megkötésére nem lenne képes. [Kbt. 53.§ (5) bekezdés]
Amennyiben a szerződés megkötését követően a kivitelezés időtartama a projekt fizikai befejezésének határidején túlmutat, Megrendelő mentesül a szerződés megkötésének kötelezettsége alól.
A projekt fizikai befejezésének véghatárideje: 2023. november 30. napja.
Az eljárás eredményes lezárást követően, amennyiben a szerződés megkötésre kerül, szerződés mindkét fél általi aláírását követő napon lép hatályba.

A feltételek felsorolása és rövid leírása

Kizáró okok(KO): Eljárásban nem lehet ajánlattevő(AT),alvállalk.,és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő (GSZ),akivel szemben a Kbt.62.§(1)-(2)bek szerinti KOk valamelyike fennáll.Ajánlatkérő (AK) kizárja az eljárásból azt az AT-t, alvállalkozót,alk. igazolásában résztvevő GSZt,aki részéről a KO az eljárás során következett be. Igazolási mód: AT,az alk.igazolásában részt vevő GSZ a 321/2015.(X.30.) KR (KR) 4.§(1)bek szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum(ESPD) benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt.62.§ szerinti kizáró okok hiányát, valamint hogy e mellett megfelel a Kbt.65.§ alapján AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
AT köteles az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában ESPDt benyújtani a Kbt.62.§ban foglalt KOk hiányának igazolására.ESPDban GSZ köteles nyilatkozni arról, hogy vele szemben a Kbt.62.§ szerinti KOk nem állnak fenn, és köteles megadni az AK által az eljárással kapcsolatban előírt egyéb információkat.
A KR 2.§(5)bek alapján az AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett GSZ egyszerű
nyilatkozatát. A Kbt.69.§(11)bek alapján az ESPDban tett nyilatkozatban,a 69.§(4)bek szerint benyújtandó igazolások vonatkozásában a GSZnek ezen adatbázisok elérhetőségét fel kell tüntetniük a formanyomtatvány megfelelő részeiben-azon adatbázisok elérhetőségének kivételével,amelyek ellenőrzését a KOk igazolása körében AK számára e rendelet előírja és fel kell tüntetniük azt is, hogy a III. és IV. Fejezet szerinti igazolások kiállítására mely szerv jogosult.A KOk fenn nem állását a Kbt.69.§(4) bek alapján az igazolások benyújtására felhívott GSZnek a KR 8., 10., 12-14.§ és 16.§ szerint kell igazolnia.A GSZnek nyilatkoznia kell a KR 6.§(1)-(2)bek és a Kbt.67.§(4)bek tekintetében. Az eljárásban a Kbt.64.§(1)-(2)bek és a KR 4.-5.§-8.§;10.§ 12.-14 § és 16.§ rendelkezései alkalmazandók. AK a KOk előzetes ellenőrzése során elfogadja az ESPDba foglalt nyilatkozatot.[KR 4-5.§]A dok.-ok, igazolások benyújtása KR 1.§(7)bek és 7.§ alapján is lehetséges. A szakm. tev. végzésére való alkalmasság: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem Mo-n letelepedett GSZ esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba,valamint teljesítse az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt, továbbá amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges −a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét. Igazolási mód: előzetesen ESPDben a IV. rész „α”(alfa) szakasz kitöltésével. Utólagos igazolás:A Mo-n letelepedett GSZ esetén a nyilvántartásban szereplés tényét AK ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, a nem Mo-n letelepedett GSZ esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. [321/2015. (X.30.) Kr.26. § (2) bekezdés; 322/2015. (X. 30.) Kr. 8. § (2) bek]

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

ATknek a műszaki,illetv e szakmai alkalmasságot-ide nem érve a Kbt.69.§ szerinti utólagos igazolási kötelezettség(UIK)
teljesítését-az ajánlatában az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia,hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. AK felhívja ATk figyelmét ,hogy a KR 2.§(1)bek c)pontja és az (5)bek rendelkezései alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja érintett GSZ egyszerű nyilatkozatát.Erre tekintettel AT az ESPD IV. része „α”(alfa) szakaszát köteles kitölteni.
Kbt.69.§(4) adott esetben a Kbt.69.§(6)bek alapján az értékelési sorrendben azt követő következő legkedvezőbb AT által az UIK körében,a műszaki,illetve szakmai alkalmasság alátámasztása céljából benyújtandó igazolások:
M.1./ az Ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 éven belül szerződésszerűen teljesített és sikeres műszaki átadás - átvétellel befejezett, de maximum 8 éven belül megkezdett, a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3)bek szerint a szerződést kötő másik fél által kiállított referenciaigazolást, amelynek tartalmaznia kell legalább:
a)a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét,
b)az építési beruházás tárgyát, valamint mennyiségét, leírását,
c)a teljesítés idejét (a kezdő és a befejezés időpontját év-hónap-nap pontossággal megjelölve), és a teljesítés helyét;
d)a műszaki átadás-átvétel időpontját (év-hónap-nap pontossággal megjelölve), vagy arra történő hivatkozást, hogy a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeresen befejeződött;
e)a referencia tárgyára vonatkozó mennyiségi adatokat, és a saját teljesítés arányát (a saját teljesítés arányát abban az esetben kell megadni, amennyiben az igazolás több kötelezett közös teljesítésről szól és a teljesítés oszthatatlan)
f) arra vonatkozó információt, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történte;
g)a referenciáról információt nyújtó személy nevét és elérhetőségét, 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bek alkalmazandó. Az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
M.2./ nyilatkozatát azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) felelősöknek a megnevezésével, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe; [Kbt. 65. § (1) bekezdés b ) pont; KR. 21. § (2)bek b) pont] A szakember bemutatása során a képzettséget és gyakorlatot alátámasztó, a szakember saját
kezű aláírását tartalmazó önéletrajza, valamint a végzettséget/képzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolata és a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat csatolandó. Amennyiben a bemutatott szakember rendelkezik jogosultsággal, úgy az önéletrajzban meg kell jelölni a jogosultság megszerzésének első időpontját (év/ hónap).
Jogosultsággal rendelkező szakember esetében az önéletrajzban meg kell jelölni kamarai azonosítószámát, illetve a kamarai bejegyzés elérési útját. A párhuzamos időszakot Ajánlatkérő csak egyszer veszi figyelembe. Ha a megajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartás szerint a felhívásadott pontjában előírt jogosultsággal rendelkezik, akkor a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és gyakorlat igazolására
egyéb dokumentum csatolása nem szükséges. AK a KR 24. § (1),(2) bek szerinti igazolásokat is elfogad az M.1/-M.2./ pontokban meghatározott igazolási módok helyett, illetve mellett.
AT az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt.65 § (7), (9) és (11)bek szerinti bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet.A Kbt. 65. § (10) bek szerinti korlátozó feltétel nem alkalmazandó.A Kbt. 69.§ (11a) bek rendelkezései alkalmazandóak.

Részvételi feltételek (műszaki és szakmai alkalmasság)

Ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az Ajánlattevőt (vagy közös Ajánlattevőket), ha nem rendelkezik (vagy együttesen nem rendelkeznek):
M.1./ olyan szerződésszerűen teljesített referenciával, amely beruházást az Ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 éven belül szerződésszerűen teljesített és sikeres műszaki átadás - átvétellel befejezett, de maximum 8 éven belül megkezdett referenciával, amely:
M.1.1/ legalább 1 db min. 300 m2 térburkolási munkára és/vagy út és/vagy járda kivitelezésre és/vagy felújítására és/vagy bővítésére vonatkozik.
M.1.2/ legalább 1 db min. 2000 m2 zöldfelület kialakítási és/vagy felújítási és/vagy bővítési munkára vonatkozik.
AK jelen eljárás során zöldfelület alatt az alábbi fogalmat érti:
Zöldfelület: A települések területén belül a növényzettel fedett, benőtt, betelepített területek összessége a zöldfelület.
Az M.1.1./ és M.1.2./ pontban rögzített előírásokon belül is lehetséges az egy vagy több szerződéssel való teljesítés.
M.2./ legalább az alábbi végzettséggel, képzettséggel rendelkező szakemberrel:
M.2.1/ legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. Szakma, felelős műszaki vezetés 1. rész 2. B) pontjában meghatározott (MV-É - építési szakterület) kategóriájú vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy egyenértékű végzettséggel és a hivatkozott jogszabályban előírt szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel vagy a hatályos átsorolás előtti 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel és szükséges szakmai gyakorlati idővel
rendelkezik.
M.2.2/ legalább 1 fő a 266/2013.(VII. 11.) Korm. rendelet 1. mell VI. Szakma, felelős műszaki vezetés 2. rész 2. B) pontjában
meghatározott (MV-M- mélyépítési és mélyépítési műtárgyak szakter) kategóriájú vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy egyenértékű végzettséggel és a hivatkozott jogszabályban előírt szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel vagy a hatályos átsorolás előtti 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel és szükséges szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
Egy szakember több pozícióra is jelölhető, az átfedés lehetséges.
A szakemberek tekintetében ajánlatkérő a vonatkozó, szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó jogszabály szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséget, illetve a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt meghaladó gyakorlati időt nem ír elő alkalmassági követelményként, hanem azt a 2-3. értékelési részszempontként értékeli.
A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes Ajánlattevő legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjára (ezt követően a szerződés időtartama alatt) az M.2./ pont szerinti alkalmassági feltétel teljesítése kapcsán megajánlott szakemberek kamarai nyilvántartásba vételéről gondoskodik. A nyilvántartásba vétel elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) alapján és ebben az esetben ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt szerződést, amennyiben őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az M.1./-M.2./pontban előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

A szerződés teljesítésének feltételei

Megrendelő jelen közbeszerzésben meghatározott feladatok teljesítéséhez a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján a szerződésben foglalt - áfa nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 20%-ának megfelelő összegű előleg igénybe vételének lehetőségét biztosítja. Az előleg elszámolása végszámlában történik.
A szerződés finanszírozása a TOP-6.3.2-16-PC1-2021-00004 azonosítószámú projekt keretén belül az EU forrásaiból valósul meg. A támogatás mértéke 100,000000 %. A kifizetésre a Kbt. 135.§ (1),(3) és (5)-(6)bek, a Ptk 6:130§ (1) -(2)bek, alvállalkozó igénybevétele esetén 322/2015(X.30.) KR 32/A§ irányadó. ÁFA finanszírozása a hatályos jogszabályok előírásai szerint (2007.évi CXXVII. tv, 142 §) AK 3 db rész- és 1 db végszámla benyújtásának lehetőségét biztosítja a nettó szerződéses érték
25%-50%-75% és 100%át elérő megvalósult teljesítés esetén. A számlák kifizetése utófinanszírozás szabályai alapján történik. AK tartalékkeretet nem biztosít.Kötbér a Ptk 6:186§ (1)bek szerint:késedelmi kötbér 0,5%/naptári nap (A késedelmes naponként fizetendő késedelmi kötbér alapja: a késedelemmel érintett munkarészre vonatkozó nettó ellenszolgáltatás.),max 10%; meghiúsulási kötbér 20% (A meghiúsulási kötbér alapja a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás („Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár”), mely a vetítési alap a teljesítés arányában csökken.).Teljes körű jótállás min 36 hónap a MK 1. ért. résszempont alapján. A jótállási időszak (vállalkozó vállalásának megfelelően) a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő naptól kezdődik. Szavatosság a jogszabályok szerint.Jótállási biztosíték a Kbt 134.§(6)bek a) pontja szerint,mértéke a nettó szerződéses ár 5%a. Fel. bizt: 100MFt/év és 25M Ft/kár. Részletesen a KDban.

1.A közbeszerzési dokumentum rendelkezésre bocsátása: Az Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (1) bekezdése szerint közbeszerzési
dokumentumot készít a jelen közbeszerzéshez kapcsolódóan.
Az Ajánlatkérő a Közbeszerzési Dokumentumokat az ekr.gov.hu elektronikus felületen teszi hozzáférhetővé.
2.A kiegészítő tájékoztatás: A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. § (1)-(5) és (7) bekezdéseiben, valamint a közbeszerzési dokumentumban foglaltak az irányadók. A gazdasági szereplők kiegészítő tájékoztatást az EKR rendszeren keresztül kérhetik. Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet az ajánlattételi határidőt megelőző megelőző tizedik napnál később nyújtották be, és az Ajánlatkérő úgy ítéli meg, hogy a kérdés megválaszolása az megfelelő ajánlattételhez szükséges, az ajánlattételi határidőt a Kbt. 52. § (4)-(5) bekezdésével összhangban módosíthatja.
3.Helyszíni bejárás: Ajánlatkérő a megalapozott ajánlattétel biztosítása érdekében helyszíni bejárást tart.
Címe: 7632 Pécs, 20840/6., 20822. hrsz. Időpontja: 2023.06.06. napja, 14:30 óra. Találkozási pont: Terület É-i oldala (kutyafuttató bejárata)
4.Ajánlatok benyújtása: Az ajánlatoknak az ajánlattételi határidő lejártáig az EKR rendszeren keresztül kell elektronikusan beérkeznie.
5.Az ajánlat formai feltételei: Az ajánlatnak Acrobat Reader programmal olvasható pdf kiterjesztésűnek kell lennie. Az elektronikus formában benyújtott ajánlatnak jelszó nélkül olvashatónak, de nem módosíthatónak kell lennie. Az Ajánlattevőknek árazott költségvetésüket excel (.xls) formátumban is csatolniuk kell!
6.Közös ajánlattétel: Ha több ajánlattevő közösen nyújtott be ajánlatot, akkor az arról szóló megállapodást csatolni kell a
Közbeszerzési Dokumentumban meghatározott tartalommal.
A közös ajánlattevőknek a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget kell vállalniuk.
Felhívjuk a T. gazdasági szereplők figyelmét:
- közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők közül az ajánlattételi határidő lejárta után valamely gazdasági szereplő kiválása esetén a fennmaradó gazdasági szereplők akkor vehetnek részt az eljárás további részében, ha továbbra is megfelelnek az eljárásban előírt valamennyi alkalmassági feltételnek és a változás nem jár a verseny tisztaságának sérelmével.
- az Ajánlatkérő kiköti, hogy önálló ajánlattevő, valamint a közös ajánlatot tevő nyertesek nem hozhatnak létre közös gazdasági társaságot, illetve jogi személyt (projekttársaságot).
7.AT az EKR-ben elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni:
a)Felolvasólap
b)Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat
c)Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontja szerinti nyilatkozat
d)Nyilatkozat a folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról
e)EEKD
f)Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozat
g)Kbt. 66.§ (6) bek a) és b) pont szerinti nyilatkozat (az ajánlattevői teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés tervezett százalékos arányát is tüntesse fel AT);
h)Kbt. 65.§ (7) bek szerinti nyilatkozat (AT vagy közös AT számára - amennyiben alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet bevonására nem kerül sor - a Kbt. 66.§ (6) bek a)-b) pontja és/vagy a Kbt. 65.§ (7) bek tekintetében nemleges tartalmú nyilatkozat benyújtása kötelező.)
i)nyil.-ot üzleti titokról (adott esetben);
j)nyil-ot a bemutatott szakemberekről.
8. Igazolások: Az ajánlatnak az aláírási jogosult ellenőrzése céljából tartalmaznia kell az ajánlattevő, valamennyi közös ajánlattevő, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő egyéb szervezetek esetében az alábbi iratokat:
- ajánlatban szereplő bármilyen nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéldánya vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9.§ (1) bekezdése szerinti aláírási-mintája,
- a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók cégjegyzésre jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazását, a meghatalmazott aláírásával, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva.
- amennyiben a cégkivonat szerint cégügyében el nem bírált módosítás van folyamatban a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás egyszerű másolata csatolandó. Elektronikus feladás esetén az ehhez kapcsolódó dokumentumok nem hitelesített másolata is.
- magánszemély esetében Ajánlatkérő elfogadja bármely olyan dokumentum egyszerű másolatának ajánlatban történő csatolását, amely alkalmas a képviseletre való jogosultság igazolására (pl. személyi igazolvány).
9. Minősített AT-k: Kr.30. § (3)-(4) bek-e alapján III.1.3) M.1-M.2./ pont.
10. AT a a szerződés hatálybalépését követően a munkaterület átadásáig, ezt követően pedig a szerz fennállása alatt a szerződés teljesítésének véghatáridejéig AK felhívására haladéktalanul köteles AK felé a biztosítási szerződés vagy kötvény bemutatásával igazolni, hogy rendelkezik: min. 100 000 000,- HUF/év és káreseményenként min. 25 000 000,- HUF összegre szóló építési építés-szerelési munkára vonatkozó- az alvállalkozói keresztfelelősségre is kiterjedő építési szerelési biztosítással.
11. AK a Kbt. 75.§ (2) bek e) pontját és a Kbt. 81.§ (5) bek-ét alkalm.
12. AK a felhívás IV.2.6) pontjában előírt 2 hónap ajánlati kötöttség időtartama alatt 60 naptári napot ért [Kbt. 81.§ (11) bek.]
A további pontok a karakterkorlátozásra figyelemmel a Közbeszerzési Dokumentumban kerültek rögzítésre és az EKR-ben feladott felhívást azzal összhangban kell értelmezni.
Részletesen KD-ban.
FAKSZ: dr Tóth Levente lajstrsz: 00234
AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK: Ajánlatkérő az ajánlattételt ajánlati biztosíték adásához köti, melynek mértéke 1 000 000,- Ft. Az ajánlati biztosíték az Ajánlattevő választása szerint teljesíthető a Kbt. 54.§ (2) bek-ében előírt módon. Az Ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10024003-00336255-00001623 (Magyar Államkincstár) Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylat
egyszerű másolatát, vagy az eredeti bankgaranciát, illetve biztosítói garanciát, vagy az eredeti kötelezvényt az ajánlathoz csatolni kell. Befizetés helye: bank.
Részajánlattétel kizárásának indoka: Az építési beruházás egy terület építési munkálataira irányul, - mely egy helyrajzi számon helyezkedik el, így a közbeszerzés részekre bontása műszaki és a gazdasági ésszerűsség követelményével nem összeegyeztethető. Részletesen KDban.

Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről)

KBt. 148.§ szerint.
Részajánlattétel kizárása: Kivitelezői feladat egy pavilon épület elhelyezése, közművekre történő rákötése, az épülethez kapcsolódó tereprendezési, parkosítási munkák elvégzése. Az előregyártott pavilon épület elhelyezéséhez a tereprendezési, közműépítési/rácsatlakozási, alépítményi munkák elvégzése, valamint a pavilon elhelyezése után térburkolás/parkosítás a feladat.
A tárgyi beruházás során az egyes munkafolyamatokat nem lehet szétválasztani a következők szerint:
A szervízaknába történő közmű kiállások kiépítése, közműrákötés, a lemezalapra történő pavilon rögzítése, a pavilon lemezalapjához és oldalfalához történő területrendezés, csapadékvízelvezetés, burkolt felületek kialakítása csak egymásra ráépülő folyamatként, ütemezetten valósulhat meg.
A Vállalkozási szerződés mellékletét képező megrendelői követelmények alapján a Vállalkozó feladata miden olyan dokumentum elkészítése, amely az épület használatbavételi engedély kiadásához szükséges. Részekre történő ajánlattétel esetén a dokumentálási folyamat sokkal több résztvevőn keresztül történik, mely megnyújtja a hatósági eljárásra rendelkezésre álló időt, ezáltal veszélyeztetve a használatbavételi engedély kiadását.
Továbbá a részajánlattétel biztosítása esetén, bármely - akár egyetlen rész eredménytelensége esetén - a teljes beruházás megvalósítása válik veszélyeztetetté, vagy lehetetlenül el az engedélyben foglaltak teljeskörű teljesítésének hiányában.
Ajánlatkérő saját korábbi fejlesztési beruházásai során szerzett, de általános építőipari tapasztalatok alapján is rögzíthető, hogy a tárgyi építési beruházás volumene és összetettsége okán a Kbt. 2. § (4) bekezdésében megfogalmazott hatékony és felelős gazdálkodásra utasító alapelvi rendelkezése akkor érvényesülhet a leghatékonyabban, ha a beruházás egyetlen szerződés alapján valósul meg. A tervezett Diána téri terület fejlesztés jelenleg is 2 db eljárásba került megbontásra (piacépület fejlesztése, valamint zöld felületfejlesztés, parkosításra), további részajánlattétel lehetőség a teljes projekt megvalósítását veszélyeztetné.
Garanciális időszakban a felmerülő problémáknál nehezen, illetve egyáltalán nem határozható meg, hogy melyik Vállalkozó hibájából adódnak az egyes garanciális javítási feladatok, a viták rendezése miatt jelentősen megnő a garanciális javítások időtartama, vagy Megrendelő teljesen elesik a jogérvényesítés lehetőségétől.

A szerződés alvállalkozásba adandó részének rövid leírása

M.2.2/ legalább 1 fő a 266/2013.(VII. 11.) Korm. rendelet 1. mell VI. Szakma, felelős műszaki vezetés 2. rész 2. B) pontjában meghatározott (MV-M- mélyépítési és mélyépítési műtárgyak szakter) kategóriájú vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező szakember;M.2.1/ legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. Szakma, felelős műszaki vezetés 1. rész 2. B) pontjában meghatározott (MV-É - építési szakterület) kategóriájú vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező szakember

Nyertes Ajánlattevő: Géplak Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, 7631 Pécs, Köves-földi 33. 14013524-2-02
További Ajánlattevők:
I./ Szedibau Építőipari Kft., 7751 Szederkény, Ifjúság Utca 36 23595521-2-02
II./ Platán Építőipari és Szolgáltató Kft. 7624 Pécs Hungária Út 14. C. ép. I. em. 17. 26115740-2-02
III./ Everling Építő, Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2117 Isaszeg Aulich Utca 3.
12998353-2-13